Súťažné podklady - vo.unb.skvo.unb.sk/data/att/22.docx · Web viewPri zistení rozdielov medzi obsahom dokladov predložených v pôvodnom jazyku a ich prekladom, rozhodujúci

PODLIMITNÁ ZÁKAZKA Maliarske práce – Podunajské BiskupicePodľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení neskorších predpisov

Verejný obstarávateľ: Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítkova 4, 821 01 Bratislava

PODLIMITNÁ ZÁKAZKA(STAVEBNÉ PRÁCE)

Ustanovenie §§ 100 - 102 (podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov (ďalej v texte aj ako „zákon o verejnom obstarávaní“)

SÚŤAŽNÉ PODKLADY

PREDMET ZÁKAZKY: MALIARSKE PRACE – NEMOCNICA PODUNAJSKE BISKUPICE

Bratislava dňa 3.10. 2013

____________________________________ MUDr. Miroslav Bdžoch, PhD., MPH

Osoba zodpovedná u verejného obstarávateľa za správne a úplné zadefinovanie predmetu zákazky, požiadaviek na uchádzača a spôsobu hodnotenia ponúk.

____________________________________ Ing. Zuzana Vikrutová

Súlad súťažných podkladov so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) potvrdzuje:

V Bratislave dňa 3.10. 2013____________________________________

Ing. Janka Kavčiaková


A. POKYNY PRE ZÁUJEMCOV, UCHÁDZAČOV1. Všeobecné informácie

1.1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov organizácie: UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVASídlo organizácie: Pažítková 4, 821 01 Bratislava IČO: 31 813 861IČ DPH: SK 2021700549 Telefón: +421 2 48234957 Fax: +421 2 43420795 E-mail: [email protected]

(ďalej len „verejný obstarávateľ“ alebo „objednávateľ)

1.2. Predmet zákazky Názov predmetu zákazky: „ Maliarske a natieračské práce UNB – nemocnica Podunajské

Biskupice“. Predmetom zákazky je vykonanie maliarskych a natieračských prác a ostatných s tým súvisiacich prác, ktoré sa majú uskutočniť na všetkých pracoviskách verejného obstarávateľa podľa podmienok určených v týchto súťažných podkladoch na základe objednávok zadávaných podľa uzatvorenej zmluvy o dielo.

1.2.1. Spoločný slovník verejného obstarávania: CPV: 45442100-8 maliarske a natieračské práce 45442000-7, 45442120-4,45442121-1, 45442180-2, 45442190-5, 45442300-0 Predpokladaná hodnota zákazky: 206 300,00 eur bez DPH 1.2.2..Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí Čl. 12 E Opis predmetu zákazky týchto

súťažných podkladov. Predmet zákazky je v celom rozsahu opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia realizácie prác pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu predmetu zákazky. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky, uchádzač môže predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.

V položkách poskytnutého výkazu výmer, kde je použitá odvolávka na konkrétneho výrobcu, resp. konkrétny typ zariadenia, je tento údaj potrebné chápať ako určenie minimálnej technickej špecifikácie použitého výrobku a uchádzač môže v tomto prípade výrobok v požadovanej technickej špecifikáciii nahradiť vo svojej ponuke výrobkom ekvivalentným.

1.3. Rozdelenie predmetu zákazky Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač predloží ponuku na predmet zákazky na určený rozsah požadovaných prác podľa súťažných podkladov Čl.12 E. Opis predmetu zákazky.

1.4. Variantné riešenie Verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému riešeniu. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť , akoby nebolo predložené.

mailto:[email protected]


1.5. Miesto a termín poskytnutia predmetu zákazky 1.5.1.Hlavné miesto uskutočnenia prác na uvedený predmet zákazky: všetky pracoviská verejného obstarávateľa – Nemocnica ŠGN Podunajské Biskupice, Krajinská 91, 825 56 Bratislava (ďalej iba nemocnica Podunajské Biskupice)

1.5.2.Trvanie zmluvy alebo termín realizácie predmetu zákazky: Zmluva sa uzatvára na 36 mesiacov alebo do vyčerpania finančného limitu, podľa toho ktorá skutočnosť nastane skôr. Konkrétny výkon prác bude upresňovaný realizačnými objednávkami.1.5.3. Všetky náklady spojené s poskytnutím stavebných prác v mieste plnenia znáša uchádzač.

1.6. Zdroj finančných prostriedkov Predmet zákazky bude financovaný z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa, neposkytuje sa na realizáciu predmetu zákazky preddavky na cenu ani zálohové platby. Dohodnutú zmluvnú cenu za uskutočnené práce verejný obstarávateľ uhradí úspešnému uchádzačovi na základe predloženej faktúry. Platobná povinnosť verejného obstarávateľa sa považuje za splnenú v deň, keď bude z jeho bankového účtu odpísaná príslušná platba na účet úspešného uchádzača. Splatnosť faktúr bude do 60 dní.

1.7. Typ zákazky 1.7.1. Typ zákazky: zákazka na uskutočnenie stavebných prác.

Výsledkom verejnej súťaže bude zmluva/y o dielo uzavretá/é podľa § 536 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov medzi úspešným uchádzačom a verejným obstarávateľom.

1.7.2. Obsah zmluvy bude s víťazom súťaže dohodnutý s dodržaním obsahu jeho ponuky a týchto súťažných podkladov. Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na poskytnutie požadovaného predmetu zákazky tvorí Čl. 11 D Obchodné podmienky poskytnutia predmetu zákazky týchto súťažných podkladov, vrátane Čl. 12 E Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.

1.8. Lehota viazanosti ponuky 1.8.1.Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až

do uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom do: 30. 3.2014. 1.8.2.Verejný obstarávateľ v prípade uplatnenia revíznych postupov a potreby predĺženia

lehoty viazanosti ponúk, oznámi uchádzačom primerané predĺženie lehoty viazanosti ponúk, pričom sú uchádzači svojou ponukou viazaní do uplynutia takto predĺženej lehoty.

2. Komunikácia a vysvetľovanie

2.1. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi 2.1.1.Komunikácia, oznámenie, poskytovanie podkladov a vysvetlení a iné dorozumievanie (ďalej len „komunikácia“) sa bude uskutočňovať výhradne v slovenskom jazyku spôsobom, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie ich úplnosti a obsahu, prostredníctvom pošty, elektronicky, doručením osobne alebo ich kombináciou vždy v písomnej forme.Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo pri poskytovaní súťažných podkladov využívať elektronickú komunikáciu prostredníctvom mailovej adresy [email protected] pričom záujemca je povinný potvrdiť následne stanoveným spôsobom doručenie súťažných podkladov. Uvedené mailové potvrdenie doručenia je považované za preukázanie doručenia. 2.1.2.Na zabezpečenie neobmedzeného prístupu k dokumentácií, potrebnej na spracovanie ponuky a dokladov k ponuke, ako aj na vysvetľovanie/doplnenie súťažných podkladov



bude verejný obstarávateľ využívať sprístupňovanie informácií na internetovej stránke v profile verejného obstarávateľa www.unb.sk.

2.2. Vysvetľovanie 2.2.1.V prípade potreby vysvetlenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, prostredníctvom ktorej bolo vyhlásené verejné obstarávanie, vysvetlenia súťažných podkladov alebo iných dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať podľa bodu 2.1. o ich vysvetlenie priamo u zodpovednej osoby na adrese: Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítkova 4, 821 01Bratislava , kontaktná osoba Ing. Janka Kavčiaková, tel.: 0918 379673, e mail: [email protected].

2.2.2. Za včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie podľa bodu 2.2.1 týchto súťažných podkladov sa bude považovať požiadavka o vysvetlenie doručená prostredníctvom pošty, faxom, elektronicky najneskôr šesť pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk

2.2.3.Verejný obstarávateľ poskytne vysvetlenie na každú požiadavku o vysvetlenie údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, prostredníctvom ktorej bolo vyhlásené verejné obstarávanie alebo v súťažných podkladoch a iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk bezodkladne, najneskôr do 5 pracovných dní od doručenia žiadosti o vysvetlenie všetkým jemu známym záujemcom.2.2.4.Verejný obstarávateľ uprednostňuje pri vysvetľovaní elektronickú komunikáciu, z toho dôvodu vysvetľovanie údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, prostredníctvom ktorej bolo vyhlásené verejné obstarávanie alebo v súťažných podkladoch a iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom pripúšťa elektronickou formou prostredníctvom mailovej adresy [email protected] pričom záujemca je povinný potvrdiť následne stanoveným spôsobom doručenie vysvetlenia. Uvedené mailové potvrdenie doručenia vysvetlení je považované za preukázanie doručenia.

2.3.Obhliadka miesta uskutočnenia predmetu zákazky2.3.1.Uchádzačom sa umožňuje a odporúča vykonať obhliadku miesta uskutočnenia stavebných prác tak, aby si sami overili a získali informácie, ktoré budú potrebné na prípravu a spracovanie ponuky. 2.3.2.Obhliadku bude možné vykonať v dňoch od 5.11.do 6.11.2013 v čase od 8,00 do 12,00 hod.2.3.3.Záujemcovia, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky miesta budúceho plnenia predmetu zákazky oznámia svoj záujem do 4.11.2013 do 12:00 hod. u zodpovednej osoby – p. Štefanku tel. 0905203422 e-mail: [email protected] písomne, osobne alebo telefonicky na uvedené kontakty. V prípade otázok alebo nejasností zo strany záujemcov na obhliadke je nutné postupovať tak, aby sa zaručilo jednotné a trvalé zachovanie obsahov dotazov alebo nejasností a odpovede na ne a zabezpečilo sa rovnaké zaobchádzanie v zmysle § 9, ods. 4) zákona.

2.4.Doručovanie písomností 2.4.1.Pri doručovaní všetkých písomností je rozhodujúci dátum a čas doručenia a zaevidovania u verejného obstarávateľa a nie dátum a čas podania na poštovom úrade.


http://www.unb.sk/


2.4.2.Doručovanie písomností sa uskutoční výlučne písomnou formou prostredníctvom doporučenej zásielky alebo osobne. Výnimkou je doručovanie žiadostí o súťažné podklady a žiadostí o vysvetlenie, ktoré sa môže uskutočniť i prostredníctvom e-mailu.

2.4.3.Na moment doručenia dôležitých písomností medzi verejným obstarávateľom, obstarávateľom a uchádzačom, záujemcom alebo účastníkom, najmä písomností, s doručením ktorých zákon o verejnom obstarávaní spája plynutie lehôt, sa použijú primerane ustanovenia o momente doručenia do vlastných rúk podľa všeobecného predpisu o správnom konaní a to zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

3 Príprava ponuky

3.1. Vyhotovenie ponuky

3.1.1.Textová časť ponuky musí byť vyhotovená v písomnej forme a elektronickej podobe na CD nosiči a to zvlášť pre časť OSTATNE a zvlášť pre časť KRITERIA .Písomná forma ponuky zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu pričom musí byť vyhotovená nezmazateľným atramentom rukopisom, písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu čitateľný. Celú ponuku resp. všetky textové a tabuľkové časti ponuky včítane skenovaných úradných listín je potrebné predložiť aj v elektronickej forme na vhodnom médiu (napr. CD nosiči) vo formátoch aplikačných programov Microsoft Word, Microsoft Excel prípadne v iných bežných formátoch. Všetky uchádzačom predložené médiá elektronickej verzie je potrebné označiť identifikačnými údajmi o uchádzačovi a súťaži. CD nosiče alebo iné vhodné médiá je potrebné vložiť do samostatného obalu pre príslušnú časť obálky , ktorú treba označiť identifikačnými údajmi o uchádzačovi a súťaži. Ďalej je potrebné postupovať tak, ako by tento obal – obálka tvorila jeden samostatný list ponuky. V prípade nezrovnalostí medzi obsahom ponuky v elektronickej forme a ponukou vyhotovenou uchádzačom v listinnej podobe sa považuje za rozhodujúci originál v tlačenej (listinnej) podobe. 3.1.2.Všetky potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace ponuku, požadované vo výzve na predkladanie ponúk, prostredníctvom ktorej bolo vyhlásené verejné obstarávanie, a v týchto súťažných podkladoch, musia byť v ponuke predložené ako originály alebo ich úradne osvedčené kópie, pokiaľ nie je určené inak. 3.1.3.Uchádzačom sa odporúča aby bola ponuka zviazaná vcelku, bez možnosti svojvoľnej výmeny jednotlivých častí. 3.1.4.Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačovi vyhotoviť a predložiť podpísanú kompletnú kópiu zo všetkých potvrdení, dokladov a iných dokumentov tvoriacich obsah ponuky na elektronickom nosiči (CD, DVD musí zodpovedať podpísanej papierovej verzii) vo formáte PDF a v listinnej podobe (kópie bez úradného osvedčenia). Kópie strán, ktoré obsahujú notársku alebo prekladateľskú doložku, majú byť vyhotovené aj s touto doložkou.3.1.5. Ponuka sa predkladá tak, aby obsahovala osobitne oddelenú a uzavretú časť týkajúcu sa návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, označenú slovom „Kritériá“ a osobitne oddelenú a uzavretú ostatnú časť ponuky, označenú slovom „Ostatné“.


3.2.Jazyk ponuky 3.2.1.Ponuky a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku – slovenskom jazyku. 3.2.2.Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v pôvodnom jazyku a súčasne predložiť úradný preklad takýchto dokladov do slovenského jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku . Pri zistení rozdielov medzi obsahom dokladov predložených v pôvodnom jazyku a ich prekladom, rozhodujúci je úradný preklad v štátnom jazyku.

3.3.Mena a ceny uvádzané v ponuke 3.3.1.Uchádzačom navrhovaná cena za dodanie požadovaného tovaru predmetu zákazky bude vyjadrená v eurách.3.3.2.Cena za dodanie predmetu zákazky musí byť stanovená podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z.z.3.3.3.Cena za uskutočnenie predmetu zákazky musí byť konečná. Uchádzač musí v ponuke uviesť celkovú cenu predmetu zákazky, t.j. cenu všetkých položiek tvoriacich predmet obstarávania, vrátane dodávky do miest plnenia iných s predmetom zákazky súvisiacich služieb.3.3.4.Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu za jednotlivé požadované uvedie v zložení: navrhovaná zmluvná cena bez DPH uvedená v EUR, sadzba DPH v %, výška DPH v EUR, navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH uvedená v EUR.

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH upozorní v ponuke

3.3.5. Ak ponuku predloží uchádzač z tretieho štátu, ktorý sa nenachádza na území Európskeho spoločenstva a nie je registrovaným platcom DPH v Slovenskej republike a vzťahuje sa na neho iný daňový režim, zmluvnú cenu uvedie v súlade s týmto režimom, vrátane uvedenia osoby povinnej zaplatiť DPH a referencie na príslušnú právnu úpravu (napríklad medzinárodná zmluva a národný vykonávací predpis).

3.3.6. Okrem uvedenia celkovej zmluvnej ceny tak, ako to je opísané vyššie, uchádzač je povinný vyplniť prílohu č. 1 – Výkaz výmer. Uchádzač je povinný naceniť všetky položky výkazu výmer. Uchádzač ku každej oceňovanej položke podľa predloženého výkazu výmer priradí/uvedie v navrhovanej zmluvnej cene aj jednotkovú cenu. Celková cena za uskutočnenie predmetu zákazky je daná súčtom všetkých medzisúčtov/súčinov jednotkovej ceny a množstva uvedeného vo výkaze výmer.

Navrhovaná zmluvná cena musí obsahovať cenu za celý požadovaný predmet zákazky, súčet/sumár všetkých položiek, ktorý vychádza z uchádzačom ocenených položiek podľa výkazu výmer a dodávok na vymedzenú mernú jednotku vrátane jej množstva podľa výkazu výmer projektu, technických špecifikácií Uchádzač zodpovedá za správne a presné ocenenie predmetu zákazky podľa výkazu výmer. Pokiaľ uchádzač nenacení vo výkaze výmer niektorú položku/položky je povinný uviesť v ktorom riadku výkaz výmeru je táto položka uvedená ( napr. sumárne pri určitom technickom riešení) a uchádzač uvedie zdôvodnenie takéhoto ocenenia. Zdôvodnenie je neoddeliteľnou súčasťou výkaz výmeru.


3.4. Zábezpeka ponuky 3.4.1. Zábezpeka ponúk sa nepožaduje.

3.5.Obsah ponuky3.5.1.Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady a v nasledujúcom odporúčanom poradí pre časť OSTATNÉ:

3.5.1.1.Zmluva o dielo s časťami znenia obchodných podmienok poskytnutia predmetu zákazky podľa Čl. 11 D. Obchodné podmienky uskutočnenia predmetu zákazky týchto súťažných podkladov, bez doplnenia návrhov na plnenie kritérií určených na hodnotenie ponúka výsledok elektronickej aukcie. Návrh zmluvy o dielo musí byť podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača. Znenie zmluvy o dielo je uvedené v Čl. 11 D. Obchodné podmienky uskutočnenia predmetu zákazky.

3.5.1.2.Potvrdenia, doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti v tomto verejnom obstarávaní, požadované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v časti B Podmienky účasti uchádzačov týchto súťažných podkladov. Všetky tieto potvrdenia, doklady a dokumenty musia spĺňať požiadavku podľa bodu 3.1.2. týchto súťažných podkladov.

3.5.1.3.Uchádzač k materiálom a náterom uvádzaným vo výkaz výmere musí predložiť vyhlásenia zhody a doplňujúcimi podkladmi k nim, certifikátmi vydanými autorizovanými osobami alebo notifikovanými osobami Európskymi spoločenstvami, ktoré majú oprávnenie na posudzovanie zhody výrobkov alebo na preukazovanie zhody stavebných výrobkov s technickými špecifikáciami.

3.5.1.4. Uchádzač predloží technickú dokumentáciu preukazujúcu splnenie požadovaných paramerov a vlastností maliarskych a náterových výrobkov – technické listy, protokoly o skúškach, opisy, prospekty, karty bezpečnostných údajov a pod.

Ak výrobca, resp. distribútor neposkytuje úradne overenú fotokópiu dokladu, uchádzač môže predložiť doklad ako fotokópiu, pričom poskytne o tejto skutočnosti čestné prehlásenie.

3.5.1.5 V prípade skupiny dodávateľov – čestné vyhlásenie skupiny dodávateľov, podpísanú všetkými členmi skupiny alebo osobou, resp. osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny, v ktorom vyhlásia, že v prípade prijatia ich ponuky verejným obstarávateľom budú spoločne zodpovedať za plnenie zmluvy.

3.5.1.6 V prípade skupiny dodávateľov – vystavenú plnú moc pre jedného z členov skupiny dodávateľov, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých a konať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov, podpísanú všetkými členmi skupiny dodávateľov alebo osobou, resp. osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny dodávateľov.

3.5.2. Listinná ponuka označená ako „Kritériá“ musí obsahovať tieto doklady:3.5.2.1. návrh uchádzača na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na hodnotenie ponúk, vrátane vyplneného formulára na stanovenie celkovej ceny predmetu zákazky, podpísané uchádzačom (t.j. u fyzickej osoby podnikateľom, u právnickej osoby štatutárnym orgánom oprávneným konať v mene uchádzača) alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (oprávnená osoba preukazuje svoje oprávnenie konať priloženou úradne osvedčenou plnou mocou), v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaný každý člen skupiny alebo osoba/osoby oprávnené konať v danej veci za člena skupiny,3.5.2.2.Vyplnený výkaz výmer s označením konkrétneho maĺiarskeho a natieračského materiálu a náteru.


3.5.2.3.návrh zmluvy podľa časti súťažných podkladov 11 D „Obchodné podmienky predmetu zákazky“. Požadované doklady so znením obchodných podmienok uskutočnenia stavebných prác musia byť podpísané uchádzačom (t.j. u fyzickej osoby podnikateľom, u právnickej osoby štatutárnym orgánom) alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (oprávnená osoba preukazuje svoje oprávnenie konať priloženou úradne osvedčenou plnou mocou), v prípade skupiny dodávateľov musia byť podpísané každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny.

Uchádzači musia predložiť ponuku na celý požadovaný rozsah tovaru predmetu zákazky, t. j. musia dať ponuku na všetky položky predmetu zákazky ak sú uplatniteľné podľa súťažných podkladov oddiel 12.E Opis predmetu zákazky

3.5.3.Ak uchádzač nesplní požiadavky podľa bodov 3.5.1 a 3.5.2. týchto súťažných podkladov bude z verejného obstarávania vylúčený. 3.5.4.Všetky požadované doklady a dokumenty ( okrem úradných dokladov a dokumentov) musia byť podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaný každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny, ak nebolo stanovené inak.3.5.5.Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom aby ponuka obsahovala „Zoznam všetkých predložených dokumentov a dokladov“, ktoré obsahuje ponuka.

3.6.Náklady na ponuku3.6.1.Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.3.6.2. Ponuky doručené na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 4.4.1 týchto súťažných podkladov a predložené v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 4.4.1. týchto súťažných podkladov, sa počas plynutia lehoty viazanosti a po uplynutí lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 1.8.1. týchto súťažných podkladov uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie tohto verejného obstarávania.

4. Predkladanie ponuky 4.1 Uchádzač oprávnený predložiť ponuku 4.1.1. Záujemcom resp. uchádzačom môže byť fyzická osoba (alebo právnická osoba) vystupujúca voči verejnému obstarávateľovi samostatne alebo skupina fyzických osôb (alebo právnických osôb) vystupujúcich voči verejnému obstarávateľovi spoločne. Takáto skupina dodávateľov utvorená na poskytnutie práce na požadovaný predmet zákazky, nemusí vytvoriť právne vzťahy do predloženia ponuky. Všetci členovia takejto skupiny dodávateľov utvorenej na poskytnutie práce na uvedený predmet zákazky, musia udeliť splnomocnenie jednému z členov skupiny dodávateľov konať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov a prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní.4.1.2. V prípade, že uchádzač bude počas plnenia zmluvy realizovať zákazku prostredníctvom subdodávateľa/subdodávateľov, je povinný verejnému obstarávateľovi do piatich pracovných dní od uzatvorenia písomnej zmluvy so subdodávateľom/subdodávateľmi písomne túto skutočnosť oznámiť s uvedením rozsahu údajov podľa § 28 ods. 1 písm. k) a podielu, ktorý bude subdodávateľ/subdodávatelia realizovať s vecne vymedzenou časťou tohto plnenia. Subdodávateľ/subdodávatelia musia spĺňať podmienky účasti podľa ustanovenia § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Porušenie tohto ustanovenia súťažných podkladov podľa predchádzajúcich dvoch viet, zakladá podstatné porušenie zmluvy uzavretej medzi úspešným uchádzačom a verejným obstarávateľom.


4.2. Predloženie ponuky 4.2.1. Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom

istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči ponuku predloženú uchádzačom, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov. V prípade, ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, verejný obstarávateľ odporúča uviesť na obálke ponuky obchodné mená a adresy sídla alebo miesta podnikania všetkých členov skupiny.

4.2.2. Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale podľa bodu 4.3. týchto súťažných podkladov osobne alebo prostredníctvom poštovej zásielky na adresu uvedenú v bode 4.4.1 týchto súťažných podkladov a v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 4.4.2. týchto súťažných podkladov. V prípade, ak uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, rozhodujúci je termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi.

4.2.3. Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom podľa bodu 4.4.2 týchto súťažných podkladov, verejný obstarávateľ vydá uchádzačovi potvrdenie o jej prevzatí s uvedením dátumu, času a miesta prevzatia ponuky.

4.3. Označenie obálky ponuky 4.3.1. Ponuka sa predkladá tak, aby obsahovala osobitne oddelenú a uzavretú časť týkajúcu

sa návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, označenú slovom „Kritériá“ a osobitne oddelenú a uzavretú ostatnú časť ponuky, označenú slovom „Ostatné“. Ponuka uchádzača podľa predchádzajúcej vety bude tvorená dvoma samostatnými obálkami podľa bodu 4.3.2. a 4.3.3. vloženými do jednej spoločnej obálky/obalu označenej nasledovne:

adresa podľa bodu 4.4. adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania), označenie „PODLIMITNÁ ZÁKAZKA – PONUKA – NEOTVÁRAŤ“, označenie heslom „MALIARSKE PRÁCE UNB – Podunajské Biskupice“

Obálka/obal ponuky musí byť uzatvorený, zabezpečený proti nežiaducemu otvoreniu. 4.3.2. Uchádzač vloží ponuku obsahujúcu jeho návrh na plnenie kritérií na

vyhodnotenie ponúk, označenú na titulnom liste ako „Kritériá“ do samostatnej nepriehľadnej obálky/obalu. Obálka/obal ponuky musí byť uzatvorený, zabezpečený proti nežiaducemu otvoreniu a označený nasledovnými údajmi:

adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania),označenie PODLIMITNÁ ZÁKAZKA – PONUKA – NEOTVÁRAŤ“,označenie heslom „MALIARSKE PRACE UNB – Podunajské Biskupice“ - „OSTATNÉ“

4.3.3. Uchádzač vloží ostatnú časť ponuky, označenú ako „Ostatné“ do samostatnej nepriehľadnej obálky/obalu. Obálka/obal ponuky musí byť uzatvorený, zabezpečený proti nežiaducemu otvoreniu a označený nasledovnými údajmi:

adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania),označenie „PODLIMITNÁ ZÁKAZKA – PONUKA – NEOTVÁRAŤ“,označenie heslom „MALIARSKE PRACE UNB – Podunajské Biskupice“ - „KRITÉRIÁ“

4.4. Miesto a lehota na predkladanie ponuky 4.4.1. Ponuky uchádzačov je potrebné doručiť do podateľne verejného obstarávateľa na

adresu:Univerzitná nemocnica Bratislava, Riaditeľstvo ,Pažítkova 4, 821 01 Bratislava


Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 25.11.2013 o 9,00 hod.4.4.2. Ponuka uchádzača, predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej

v bode 4.4.1 týchto súťažných podkladov, bude uchádzačovi vrátená neotvorená.

4.5. Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky 4.5.1. Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo vziať späť do

uplynutia lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 4.4.1. týchto súťažných podkladov.

4.5.2. Doplnenie, zmenu alebo späťvzatie ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky na základe písomnej žiadosti uchádzača, podpísanej uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, doručenej osobne alebo zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky na adresu podľa bodu 4.4.1 týchto súťažných podkladov. Doplnenú, zmenenú alebo inak upravenú ponuku je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 4.4.1 týchto súťažných podkladov a na adresu podľa bodu 4.4.1 týchto súťažných podkladov.

5. Otváranie a vyhodnotenie ponúk 5.1. Otváranie ponúk

5.1.1.Otváranie ponúk sa uskutoční na adrese: Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítkova 4, 821 06 Bratislava.Otváranie ponúk označených ako „Ostatné“ sa uskutoční dňa 25.11.2013 o 12,00 hod. miestneho času. Otváranie ponúk – časť OSTATNE bude neverejné. Otváranie ponúk vykoná komisia tak, že najskôr overí neporušenosť ponuky a následne otvorí ponuku a časť ponuky označenú ako „Ostatné“. Každú otvorenú časť ponuky, označenú ako „Ostatné“ komisia označí poradovým číslom v tom poradí, v akom bola predložená. Po otvorení časti ponuky, označenej ako „Ostatné“ komisia vykoná všetky úkony podľa zákona o verejnom obstarávaní, spočívajúce vo vyhodnotení tejto časti ponuky, podaní vysvetlenia, doplnení tejto časti ponuky, pri verejnej súťaži aj vo vyhodnotení splnenia podmienok účasti a vylúčení uchádzačov alebo vylúčení ponúk uchádzačov.

5.1.2.. Otváranie častí ponúk, označených ako „Kritériá“ vykoná komisia najskôr deň, nasledujúci po dni

a) márneho uplynutia lehoty na doručenie žiadosti o nápravu podľa § 136 ods. 1 písm. a) až c) zákona o verejnom obstarávaní alebo na doručenie námietky podľa § 138 ods. 2 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní všetkým oprávneným osobám, ak nedošlo k vylúčeniu žiadneho záujemcu alebo uchádzača alebo k vylúčeniu žiadnej ponuky, b) márneho uplynutia lehoty na doručenie námietky podľa § 138 ods. 2 písm. a) až c) zákona o verejnom obstarávaní všetkým oprávneným osobám, ak nedošlo k vylúčeniu žiadneho záujemcu alebo uchádzača ani k vylúčeniu žiadnej ponuky a bola včas doručená aspoň jedna žiadosť o nápravu,

c) márneho uplynutia lehoty na doručenie námietky podľa § 138 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní všetkým oprávneným osobám, ak došlo k vylúčeniu aspoň jedného záujemcu alebo uchádzača alebo k vylúčeniu aspoň jednej ponuky, ak nebola včas doručená žiadosť o nápravu alebo nebola včas doručená námietka podľa § 138 ods. 2 písm. a) až d) zákona o verejnom obstarávaní,

d) deň, nasledujúci po dni právoplatnosti rozhodnutia úradu podľa § 139 ods. 1 až 4 zákona o verejnom obstarávaní alebo doručenia rozhodnutia úradu podľa § 138 ods. 12 zákona o verejnom obstarávaní, ak bola včas doručená aspoň jedna námietka.

5.1.3. . Otváranie častí ponúk, označených ako „Kritériá“ vykoná komisia len vo vzťahu k ponukám, ktoré neboli vylúčené, a to na mieste a v čase oznámenom uchádzačom, ktorých


ponuky neboli vylúčené; medzi odoslaním oznámenia a otváraním častí ponúk, označených ako „Kritériá“, musí byť aspoň päť pracovných dní. Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní častí ponúk, označených ako „Kritériá“ všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a ktorých ponuka nebola vylúčená. Uchádzač je oprávnený zúčastniť sa na otváraní ponúk prostredníctvom svojho/svojich štatutárneho/štatutárnych orgánu/orgánov, resp. môže byť zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní ponúk za uchádzača. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti a platným výpisom z obchodného registra. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti, platným výpisom z obchodného registra a splnomocnením na zastupovanie.

5.1.4.Komisia overí neporušenosť časti ponuky, označenej ako „Kritériá“ a zverejní obchodné mená, sídla alebo miesta podnikania všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom, určených verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk. Ostatné údaje uvedené v časti ponuky, označenej ako „Kritériá“ sa nezverejňujú. Každú otvorenú časť ponuky, označenú ako „Kritériá“ komisia označí rovnakým poradovým číslom ako časť ponuky, označenú ako „Ostatné“, predloženú tým istým uchádzačom.

5.1.5. Verejný obstarávateľ najneskôr do piatich dní odo dňa otvárania častí ponúk, označených ako „Kritériá“ pošle všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk a ktorých ponuka nebola vylúčená, zápisnicu z otvárania tejto časti ponúk. .

5.2. Preskúmanie ponúk 5.2.1. Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré:5.2.1.1. obsahujú náležitosti uvedené v bode 3.5.1 týchto súťažných podkladov,5.2.1.2. zodpovedajú požiadavkám na predmet zákazky uvedeným vo výzve na

predkladanie ponúk, prostredníctvom ktorej bolo vyhlásené verejné obstarávanie, v týchto súťažných podkladoch a iných dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk.

5.2.2. Platnou ponukou je ponuka, ktorá neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s požiadavkám uvedenými vo výzve na predkladanie ponúk, prostredníctvom ktorej bolo vyhlásené verejné obstarávanie, v týchto súťažných podkladoch a iných dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk a neobsahuje také skutočnosti, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.. Ostatné ponuky uchádzačov, ktoré nebudú spĺňať uvedené požiadavky alebo budú obsahovať obmedzenia a výhrady, budú z verejného obstarávania vylúčené.5.2.3. O vylúčení ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia bude uchádzač písomne

upovedomený.Uchádzačovi bude písomne oznámené vylúčenie jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia

Ponuky uchádzačov, ktoré budú spĺňať stanovené podmienky a neboli z verejnej súťaže vylúčené budú zaradené do hodnotenia.5.2.4.Splnenie podmienok účasti podľa možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladajú verejnému obstarávateľovi uchádzači ktorí sa umiestnili na 1 až 3 mieste podľa § 44 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom.

.


5.3. Vysvetľovanie ponúk 5.3.1. Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie

predložených dokladov vždy, keď z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Uchádzač musí odoslať vysvetlenie alebo požadované doplnenie predložených dokladov do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.

5.3.2 Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, aka) nesplnil podmienky účasti, b) predložil neplatné doklady, c) nepredložil po písomnej žiadosti podľa § 33 ods. 6 vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov v určenej lehote alebod) poskytol nepravdivé informácie alebo skreslené informácie.Neplatnými dokladmi sú doklady, ktorým uplynula lehota platnosti, ktoré sú neúplné alebo ktoré sú poškodené, nečitateľné alebo pozmenené.

5.4. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov 5.4.1. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov bude založené na posúdení

splnenia: 5.4.1.1. podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného

postavenia uvedených v § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

5.4.1.2. podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti.

5.4.2. Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, preukazuje splnenie podmienok účasti:

5.4.2.1. podľa § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za každého člena skupiny osobitne,,


5.4.2.2. ktoré sa týkajú technickej alebo odbornej spôsobilosti, za všetkých členov skupiny spoločne,

5.4.2.3. splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

5.4.3. Splnenie podmienok účasti uchádzačov podľa bodu 5.3.1 týchto súťažných podkladov sa bude posudzovať z dokladov predložených podľa požiadaviek uvedených vo Výzve na predkladanie ponúk, prostredníctvom ktorej bolo toto verejné obstarávanie vyhlásené, a v Čl. B Podmienky účasti uchádzačov týchto súťažných podkladov a pri skupine dodávateľov spôsobom podľa bodu 5.4.2 týchto súťažných podkladov.5.4.4.Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a náležitosti ponuky a vylúči ponuky ktoré nespĺňajú požiadavky na predmet zákazky uvedené vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch alebo náležitosti ponuky podľa § 42 ZVO.

5.4.5. Komisia môže písomne požiadať uchádzačov o vysvetlenie ponuky. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.

5.4.6. Po vyhodnotení ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky uvedených v týchto súťažných podkladoch sa vyhotovuje záznam, ktorý obsahuje najmä zoznam vylúčených ponúk s uvedením dôvodu ich vylúčenia a zoznam ponúk, ktoré budú komisiou vyhodnocované podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk určených v týchto súťažných podkladoch. Verejný obstarávateľ písomne oznámi uchádzačovi vylúčenie jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia a lehoty, v ktorej môže byť podaná žiadosť o nápravu podľa § 136 ods. 1 písm. e) Zákona.

5.4.7. Ponuky uchádzačov, ktoré neboli vylúčené z verejnej súťaže, budú komisiou vyhodnocované podľa požiadaviek verejného obstarávateľa určených v týchto súťažných podkladoch.


5.5. Oprava chýb 5.5.1. Zrejmé matematické chyby, zistené pri vyhodnocovaní ponúk budú opravené v prípade:

5.5.1.1.preukázateľne hrubej chyby pri jednotkovej cene v desatinnej čiarke; platiť bude jednotková cena s opravenou desatinnou čiarkou, celková cena položky bude odvodená od takto opravenej jednotkovej ceny,5.5.1.2.nesprávne vypočítanej jednotkovej ceny s DPH z jednotkovej ceny bez DPH a výšky DPH; platiť bude opravená, správne vypočítaná jednotková cena s DPH.

5.5.2.O každej vykonanej oprave bude uchádzač bezodkladne upovedomený. Bude požiadaný o predloženie písomného súhlasu s vykonanou opravou v časti ponuky, týkajúcej sa návrhu na plnenie kritéria určeného na hodnotenie ponúk.5.5.3.Z procesu vyhodnocovania bude vylúčený uchádzač:

5.5.3.1. ak uchádzač neakceptuje opravenú sumu alebo,5.5.3.2. ak uchádzač nepredloží písomný súhlas s vykonanou opravou podľa bodu

5.4.2. týchto súťažných podkladov v lehote do 6 dní odo dňa doručenia žiadosti o predloženie písomného súhlasu s vykonanou opravou

5.6. Vysvetľovanie ponúk –časť kriteria 5.6.1. Komisia môže písomne požiadať uchádzačov o vysvetlenie ponuky označených ako

„Kritériá“. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.

5.6.2. Ak sa pri zákazke objaví mimoriadne nízka ponuka vo vzťahu k predmetu zákazky, komisia môže písomne požiadať uchádzača o podrobnosti týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné. Ak boli predložené najmenej tri ponuky od uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky účasti, ktoré spĺňajú požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky, mimoriadne nízkou ponukou je vždy aj ponuka, ktorá obsahuje cenu plnenia, ktorá je najmenej oa) 30 % nižšia, než priemer cien plnenia podľa ostatných ponúk, b) 15 % nižšia, než je cena plnenia podľa ponuky s druhou najnižšou cenou plnenia a zároveňc) 15 % nižšia ako predpokladaná hodnota zákazky, ak je vyjadrená konkrétnym číslom.

Uchádzač musí doručiť odôvodnenie nízkej ponuky do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, pokiaľ komisia neurčila dlhšiu lehotu. Tieto podrobnosti sa môžu týkať najmä:a) hospodárnosti stavebných postupov, b) technického riešenia alebo osobitne výhodných podmienok, ktoré má uchádzač k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác, c) osobitosti stavebných prác navrhovanej uchádzačom, d) súladu so zákonmi, ktoré sa týkajú ochrany zamestnanosti a pracovných podmienok platných na mieste uskutočnenia stavebných prác, e) možnosti uchádzača získať štátnu pomoc.5.6.3. Komisia zohľadní vysvetlenie ponuky uchádzačom v súlade s požiadavkou verejného obstarávateľa. alebo odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky uchádzačom, ktoré vychádza z predložených dôkazov. Po písomnom odôvodnení mimoriadne nízkej ponuky môže komisia vyzvať uchádzača na osobnú konzultáciu na účely vysvetlenia predloženého odôvodnenia, ktorá sa nesmie konať skôr ako päť pracovných dní odo dňa doručenia pozvánky

5.6.4. Komisia vylúči ponuku, ak uchádzač


a) nedoručí písomné vysvetlenie ponuky na základe požiadavky verejného obstarávateľa v lehote piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčí dlhšiu lehotu, b) predložené vysvetlenie ponuky nie je v súlade s požiadavkou verejného obstarávateľac) nedoručí písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky v určenej lehote, d) nedostaví sa po výzve komisie na osobnú konzultáciu na účely vysvetlenia predloženého odôvodnenia mimoriadne nízkej ponuky alebo

e) predložené odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky nie je svojim obsahom v súlade s požiadavkou verejného obstarávateľa.5.6.5. Ak uchádzač odôvodňuje mimoriadne nízku ponuku získaním štátnej pomoci, musí byť schopný v primeranej lehote určenej komisiou preukázať, že mu štátna pomoc bola poskytnutá v súlade s príslušným právnym predpisom, inak verejný obstarávateľ vylúči ponuku.

5.6.6. Verejný obstarávateľ oznámi uchádzačovi jeho vylúčenie s uvedením dôvodu podľa ustanovenia§ 42 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní a lehoty, v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 138 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní.

6. Dôvernosť procesu verejného obstarávania 6.1. Informácie, týkajúce sa preskúmavania, vysvetľovania, vyhodnocovania ponúk

a odporúčaní na prijatie ponuky najúspešnejšieho uchádzača sú dôverné. Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk a zodpovedné osoby verejného obstarávateľa nesmú počas prebiehajúceho procesu vyhláseného verejného obstarávateľa poskytovať alebo zverejňovať uvedené informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám.

6.2. Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez predošlého súhlasu uchádzača, pokiaľ uvedené nebude v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi (napr. zákon č.122/2013 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov atď.).

6.3. Ponuky uchádzačov nebude možné použiť bez predchádzajúceho súhlasu uchádzačov okrem údajov zverejňovaných podľa § 41 zákona o verejnom obstarávaní..

6.4. Uchádzač, ktorého ponuka bude prijatá a s ktorým bude uzavretá zmluva (ďalej len „zmluvný dodávateľ“), akýkoľvek iný dodávateľ, s ktorým je alebo bude zmluvný dodávateľ prepojený alebo ku ktorému je alebo bude pridružený (ďalej len „pridružený podnik“), jeho dodávatelia vo vzťahu k plneniu uzavretej zmluvy (ďalej len „poddodávateľ“) vrátane ich zamestnancov, budú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu ku skutočnostiam, zisteným počas plnenia zmluvy, resp. súvisiace s predmetom plnenia zmluvy. Všetky dokumenty, ktoré zmluvný dodávateľ od verejného obstarávateľa obdrží alebo zmluvný dodávateľ či pridružený podnik, vrátane ich zamestnancov vyhotoví podľa požiadaviek verejného obstarávateľa a v súlade s uzavretou zmluvou, budú dôverné a nebude možné ich použiť bez predchádzajúceho súhlasu verejného obstarávateľa.

6.5. Verejný obstarávateľ neposkytne informácie týkajúce sa zadávania zákazky, uzavierania zmluvy, ak by ich poskytnutie bolo v rozpore so zákonom, s verejným záujmom alebo by mohlo poškodiť oprávnené záujmy iných osôb, alebo by bránilo čestnej hospodárskej súťaži.


7. Prijatie ponuky 7.1. Informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk Ak v prípade podľa § 32 ods. 11 nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, je verejný obstarávateľ povinný po vyhodnotení ponúk vyhodnotiť splnenie podmienok účasti úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí; ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo uchádzačov, vyhodnotí následne splnenie podmienok účasti ďalšieho uchádzača alebo uchádzačov v poradí. Pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti podľa prvej vety postupuje verejný obstarávateľ podľa § 33 ods. 1, pričom vyzve uchádzačov na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v lehote nie kratšej, ako desať pracovných dní odo dňa doručenia výzvy a nepredloženie dokladov v tejto lehote sa považuje za nesplnenie podmienok účasti.

7.1.2. Verejný obstarávateľ je povinný po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa odseku 7.1.1 a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača bezodkladne písomne oznámiť všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne zverejniť informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile. Úspešnému uchádzačovi alebo uchádzačom oznámi, že jeho ponuku alebo ponuky prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. V oznámení uvedie identifikáciu úspešného uchádzača alebo uchádzačov, informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky alebo ponúk a lehotu, v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 138 ods. 2 písm. f). 7.1.3. V oznámení úspešnému uchádzačovi sa uvedie, že jeho ponuka sa prijíma s odkladacou podmienkou, že úspešného uchádzača odporučia a schvália príslušné inštitúcie a orgány Európskej unie oprávnené k posúdeniu procesu verejného obstarávania.

7.1.4.Verejný obstarávateľ neposkytne informácie týkajúce sa zadávania zákazky, ak by ich poskytnutie bolo v rozpore so zákonom, s verejným záujmom alebo by mohlo poškodiť oprávnené záujmy iných osôb, alebo by bránilo čestnej hospodárskej súťaži.

7.2. Uzavretie zmluvy 7.2.1.Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu v lehote viazanosti ponúk. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom.7.2.2. Verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom najskôr šestnásty deň odo dňa odoslania oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 44 zákona o verejnom obstarávaní, ak nebola doručená žiadosť o nápravu alebo ak žiadosť o nápravu bola doručená po uplynutí lehoty podľa § 136 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní alebo ak neboli podané námietky podľa § 138 zákona o verejnom obstarávaní.7.2.3.. Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy s úspešným uchádzačom tak, aby mohli byť uzatvorené do 30 dní odo dňa uplynutia lehoty podľa § 45 ods. 2. až 7. zákona o verejnom obstarávaní, ak bol na ich uzatvorenie písomne vyzvaný. 7.2.4. Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu verejný obstarávateľ ju môže uzatvoriť s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí. Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil druhý v poradí odmietne uzavrieť zmluvu, alebo neposkytne verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na jej uzavretie tak, aby mohla byť uzatvorená do 30 dní odo dňa, keď bol k jej uzavretiu písomne vyzvaný, verejný obstarávateľ môže uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí. Uchádzač, ktorý sa umiestnil tretí v poradí, je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť uzatvorená do 30 dní odo dňa, keď bol k jej uzavretiu písomne


vyzvaný. Verejný obstarávateľ môže v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania pri zadávaní zákazky určiť, že lehota podľa prvej, tretej a štvrtej vety je dlhšia, než 30 dní.

7.2.4.Zmluva s úspešným uchádzačom, ktorého ponuka bola prijatá, bude uzavretá v zmysle ustanovení § 45 zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

7.2.5..V návrhu Zmluvy uchádzač zohľadní tieto podmienky:podmienky stanovené vo výzve na predloženie ponuky a v týchto súťažných

podkladoch,podmienky uvedené v predloženej ponuke,všetky podmienky stanovené v Čl. 12 D. Obchodné podmienky uskutočnenia

predmetu zákazky 7.2.6.Zmluva s úspešným uchádzačom, ktorého ponuka bola prijatá, bude uzavretá najskôr

šesťnásty deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk všetkým uchádzačom, ktorých ponuky boli vyhodnocované.

7.3. Doplňujúce informácie 7.3.1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak ponuka úspečného uchádzača prekročí výšku finančných prostriedkov, ktoré má verejný obstarávateľ na tento účel vyčlenené, ak presiahnu predpokladanú hodnotu zákazky alebo budú inak neprijateľné, alebo ani jedna ponuka nebude vyhovovať požiadavkám, určeným verejným obstarávateľom na predmet zákazky.

7.3.3. Pri prepočte cudzej meny na menu euro (EUR) uchádzač použije kurz tejto meny ku EUR platný podľa ECB ku dňu 31. 12. príslušného roka.


B. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV8. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa osobného postavenia uchádzačov

podľa §26 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Uchádzač musí spĺňať nasledovné podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia, ktorú preukáže predložením nasledovných dokladov:Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač sa môže zúčastniť verejného obstarávania, len ak spĺňa podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 dokladmi podľa ods. 2 , resp. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní a podľa § 128 ods. 1 a 3 zákona o verejnom obstarávaní. Podmienky účasti podľa § 26 môže uchádzač preukázať čestným vyhlásením uchádzača podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní tak, aby z nich bolo možné posúdiť požadované podmienky účasti, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladajú verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač alebo uchádzači ktorí sa umiestnili na 1. až 3. mieste v poradí podľa § 44 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom.Verejný obstarávateľ vyhodnocuje splnenie podmienok účasti podľa § 26 spôsobom podľa § 128 ods. 3 v nadväznosti na § 132 zákona o verejnom obstarávaní s využitím výkladového stanoviska UVO č.10/2013 k osobnému postaveniu zo dňa 23.7.2013.Odôvodnenie primeranosti použitia každej určenej podmienky účasti podľa § 26 zákona vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona: Podmienky účasti na osobné postavenie vyplývajú z § 26 a § 32 ods. 1 zákona.Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií dokladov. Doklady uvedené v § 26 ods. 2 písm. a) až d) nemôžu byť staršie ako 3 mesiace ku dňu lehoty na predkladania ponúk.

.9. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzačov a doklady na ich preukázanie podľa § 28 zákona č. 25/2006 Z. z.

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Uchádzač musí v ponuke predložiť nasledovné doklady a dokumenty, ktorými preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť podľa § 28 zákona:

§ 28 ods. 1 písm. b) - zoznam maliarskych prác rovnakého alebo obdobného charakteru a rozsahu ako je predmet zákazky (maliarske a natieračské práce ) uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov (2008,2009, 2010, 2011, 2012), doplnený potvrdeniami o uspokojivom vykonaní maliarskych a natieračských prác v celkovom kumulatívnom finančnom objeme vo výške 350 000,00 eur bez DPH

realizovaných v požadovanom období.

Uchádzač predloží dôkaz o plnení s uvedením:- identifikácia odberateľa a kontakt na odberateľa,- názov a stručný opis predmetu zmluvy,- zmluvná cena zákazky v Eur bez DPH,- lehota uskutočnenia predmetu zmluvy (doba realizácie),- potvrdenie plnenia zákazky odberateľom:


Ak bol/a odberateľom:- bol verejný obstarávateľ podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ,

- bola iná osoba ako obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich poskytnutí, doplneným dokladom, preukazujúcim ich plnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené, V prípade, že uchádzač predloží referenciu – dôkaz o plnení , ktorý nie je verifikovaný objednávateľom, uvedie dôvod /dôkaz prečo nebolo možné referenciu získať a priloží dôkazy o vyžiadaní predmetnej referencie.Odôvodnenie podľa § 32 ods. 6 zákona:Verejným obstarávateľom stanovené podmienky účasti vyplývajú z potreby preukázania minimálnych praktických skúseností uchádzača v oblasti predmetu zákazky. Finančné objemy dôkazov o plnení vyplývajú z celkového finančného objemu predmetu zákazky, náročnosti a podmienkam realizácie predmetu zákazky.

Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.

Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako euro, uchádzač predloží v pôvodnej mene a v mene euro. Zahraničný uchádzač, ak používa inú menu ako EUR, preukáže splnenie stanovených finančných limitov prepočtom meny k EUR, pritom je povinný urobiť predmetný prepočet zahraničnej meny na eur v kurze CEB k ostatnému pracovnému dňu príslušného roka a prepočítavací postup zdokumentovať v predkladanej dokumentácii.Verejný obstarávateľ príjme aj iný obsahom a rozsahom rovnocenný doklad vydaný príslušnou inštitúciou v inom štáte, predložený uchádzačom preukazujúci požadovanú skutočnosť. Uchádzač musí splniť podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa týchto súťažných podkladov predložením dokladov a dokumentov podľa podmienok uvedených v týchto súťažných podkladoch. Doklady, uvedené v týchto súťažných podkladov musia byť v ponuke predložené ako originály alebo ich úradne osvedčené kópie, ak nie je uvedené inak. Ak uchádzač nesplní požiadavku podľa tohto bodu, bude z verejného obstarávania vylúčenýSplnenie podmienok účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti môže uchádzač preukázať čestným vyhlásením uchádzača podľa § 32 ods.11 zákona o verejnom obstarávaní tak, aby z nich bolo možné posúdiť požadované podmienky účasti, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi uchádzač podľa § 44 ods. 1 v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom. Z obsahu čestných vyhlásení musí byť preukázateľné splnenie podmienok účasti v obsahu ako aj rozsahu požadovaného v týchto súťažných podkladoch ( uchádzač uvedie konkrétne údaje dokladov napr. referencií, osobného postavenia a pod. ktoré bude v prípade podľa § 44 ods. 1 preukazovať dokladmi a dokumentami).


10. C. KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA

10.1. Kritériá vyhodnotenia ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a požiadavky verejného obstarávateľa uvedené v súťažných podkladoch:

Kritérium na vyhodnotenie ponúk – najnižšia cena uvedená v EUR s DPH - 100 bodov

10.2. Spôsob hodnotenia ponúk:

Uchádzač uvedie celkovú cenu za uskutočnenie maliarskych prác v EUR s DPH vrátane dopravy a materiálov ako aj súvisiacich služieb spojených s plnením predmetu zákazky za všetky položky uvedené vo výkaz výmere predmetu zákazky. Cena musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s uskutočnením maliarskych prác v mieste plnenia . Uchádzač uvedie len jeden údaj v EUR. Člen komisie pridelí maximálny počet bodov ponuke uchádzača s najnižšou celkovou cenou a u ostaných ponúk vzostupne podľa výšky ceny celkom.Poradie s sa určí tak, že ponuka s najnižšou cenou bude najlepšia a pri ostatných ponukách sa určí poradie podľa vzostupnej celkovej ceny v ponukách jednotlivých uchádzačov.


Návrh na plnenie kritérií hodnotenia

Názov uchádzača- uveďte názov spoločnosti v súlade s obchodným názvom zaregistrovaným v OR, ŽR

názov:adresa:IČO:IČ DPH:Telefón:Fax:e-mail:

meno, telefon , e-mail

Nemocnica Podunajské Biskupice

Názov položky Celková cenav EUR bez DPH

Celková cena za uskutočnenie predmetu zákazky – Nemocnica Podunajské Biskupice

DPH

Cena celkom s DPH

Neoddeliteľnou súčasťou je aj uchádzačom vyplnený výkaz výmer pre jednotlivé pracoviská

V ......................... , dňa podpis a pečiatka uchádzača


11. D. OBCHODNÉ PODMIENKY USKUTOCNENIA PREDMETU ZÁKAZKYZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení neskorších predpisov.

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok obstarávania v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – podlimitná zákazka.

Čl. 1. Zmluvné strany1.1 Objednávateľ:

Názov organizácie: UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVASídlo organizácie: Pažítková 4, 821 01 Bratislava Zastúpená MUDr. Miroslav Bdžoch, PhD., MPHIČO: 31 813 861IČ DPH: SK 2021700549 Č. účtu 7000279808/8180Banka: Štátna pokladnicaTelefón: +421 2 48234957 Fax: +421 2 43420795 E-mail: [email protected]

(ďalej len „objednávateľ)

1.2. zhotoviteľ:

Názov organizácie: Sídlo organizácie: Zastúpená IČO: IČ DPH: Č. účtu Banka: Telefón E-mail:



Čl. 2. Predmet zmluvy2.1. Predmetom zmluvy je vykonanie maliarskych a natieračských prác a ostatných s tým

súvisiacich prác, ktoré sa majú uskutočniť na všetkých pracoviskách verejného obstarávateľa na základe objednávok zadávaných podľa uzatvorenej zmluvy o dielo.

2.2. Zhotoviteľ zabezpečí kompletnú dodávku a realizáciu maliarskych a natieračských prác podľa bodu 2.1.

2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.2.4. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie

dohodnutú cenu.

Čl. 3. Miesto a termín plnenia

3.1. Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa čl. 2 sú nasledovné: objednávateľ vzhľadom na nepretržitú prevádzku požaduje realizáciu prác denne, v prípade potreby aj cez sobotu resp. nedeľu, prípadne aj v noci, vždy po dohode s objednávateľom a nástup na realizáciu prác do 48 hodín od doručenia objednávky. Súčasťou objednávky je aj určenie termínu na ukončenie požadovaných prác. Pre potreby doručenia objednávky sa akceptuje aj e-mailová a faxová komunikácia s povinnosťou spätného potvrdenia obdržania objednávky.

3.2. Hlavné miesto uskutočnenia prác na uvedený predmet zmluvy: pracovisko objednávateľa - Nemocnica ŠGN Podunajské Biskupice , Krajinská 91, 825 56 Bratislava

3.3. Trvanie zmluvy alebo termín realizácie predmetu zákazky: Zmluva sa uzatvára na 36 mesiacov alebo do vyčerpania finančného limitu, podľa toho ktorá skutočnosť nastane skôr. Konkrétny výkon prác bude upresňovaný realizačnými objednávkami.

3.4. Všetky náklady spojené s poskytnutím služby v mieste plnenia znáša zhotoviteľ.. .

3.5. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

Čl..4. Cena

4.4. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy podľa čl. 2 tejto zmluvy, vyjadruje cenovú úroveň v čase predloženia návrhu zmluvy o dielo a je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s § 2 zák. NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená zhotoviteľom ocenenými výkaz výmermi, ktoré tvoria prílohu č.1 k tejto zmluve.

4.5. Celkový finančný limit predmetu zmluvy je ....................eur ( slovom ................. 00/100) bez DPH, ktorý je neprekročiteľný.

4.6. Jednotkové ceny, uvedené v ocenených výkaz výmeroch, sú pre tú istú položku práce a dodávky rovnaké pre celý predmet zmluvy.

4.7. Jednotkové ceny bez DPH nie je možné meniť počas realizácie diela. 4.8. Ceny za práce ako aj materiál budú účtované nasledovne:

a) v prípade prác, ktoré sú uvedené vo výkaze výmer, bude zhotoviteľ účtovať jednotkovú cenu, podľa skutočne realizovaných prác, ktorá zodpovedá cene uvedenej v súťažnom návrhu,

b) v prípade prác, ktoré nie sú uvedené vo výkaze výmer, bude zhotoviteľ účtovať cenu, podľa smerných cien v zmysle platného certifikovaného cenníka stavebných prác ODIS platných v okamihu potreby takejto práce,


c) v prípade materiálu preukáže zhotoviteľ obstarávaciu faktúru a môže si účtovať maximálnu prirážku 10% k obstarávacej cene materiálu.

4.9. Vykonávanie všetkých naviac prác s ich finančným ohodnotením v zmysle bodu 4.5. oznámi objednávateľ zhotoviteľovi vopred pred ich začatím.

4.10. Za naviac práce sa budú považovať práce a dodávky, ktoré objednávateľ písomne objednal u zhotoviteľa nad rámec oceneného výkaz výmeru, ktorý tvorí prílohu k tejto zmluve.

Čl. 5 Platobné podmienky

5.1. Objednávateľ neposkytuje na realizáciu predmetu zmluvy/diela preddavky na cenu ani zálohové platby.

5.2. Cenu za zhotovenie predmetu zmluvy/diela uhradí objednávateľ na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví a doručí objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach, každú s povahou originálu, do 15 dní po odovzdaní diela, t.j. po preberacom konaní stavby.

5.3. Lehota splatnosti faktúry: Do 60dní od doručenia faktúry. 5.4. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť

zostavená prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác podľa zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúry, ktorá musí mať náležitosti daňového dokladu v zmysle platných právnych predpisov o dani z pridanej hodnoty.

5.5. Faktúra musí obsahovať: označenie „faktúra“ a jej poradové číslo, meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne zhotoviteľa, ktorý

uskutočňuje maliarske práce a jeho identifikačné číslo pre daň, meno a adresu sídla objednávateľa maliarskych prác a jeho identifikačné číslo pre daň,

ak mu je pridelené, dátum kedy bola práca dodaná, alebo dátum, keď bola platba prijatá, ak tento dátum

možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry, dátum vyhotovenia faktúry, rozsah a druh uskutočnenej práce, základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej

cene, sadzbu dane alebo údaj o oslobodení od dane, výšku dane spolu, celkovú sumu s daňou z pridanej hodnoty, IČO, DIČ, zhotoviteľa - príjemcu i objednávateľa - platiteľa, názov banky a číslo účtu objednávateľa - platiteľa, dátum odoslania faktúry a dátum splatnosti faktúry, podpis, prípadne i pečiatka oprávnenej osoby platiteľa dane.

5.6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.

5.7. Platba bude vykonaná bezhotovostným platobným stykom na účet zhotoviteľa; za zaplatenie faktúry sa považuje odpísanie faktúrovanej čiastky z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.

5.8. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo podržať 20% z faktúrovanej čiastky bez DPH až do termínu odstránenia vád, ktoré sa vyskytnú na predmete diela.


Úhrada tejto časti bude vykonaná splatnosťou 60 dní odo dňa odstránenia všetkých vád diela.

Čl. 6 Záručná doba a zodpovednosť za vady

6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa platných noriem vzťahujúcich sa k predmetu diela, výkaz výmeru a podmienok zmluvy, a že počas záručnej lehoty bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

6.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet zmluvy má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré vznikli po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

6.3. Záručná lehota na dielo je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

6.4. V čase trvania záručnej doby má objednávateľ nárok na bezplatné odstránenie vady. Za vadu sa nepovažuje chyba, ktorá sa vyskytla v dôsledku neprimeraného užívania, úmyselného poškodenia, nedodržania prevádzkových parametrov alebo externých vplyvov.

6.5. Nárok na bezplatné odstránenie vady uplatní objednávateľ bezodkladne po zistení tejto vady písomnou formou u zhotoviteľa.

6.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu zmluvy v zmysle ods. 6.2. a 6.4. do 2 dní od prevzatia písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase.

6.7. Vady zistené pri preberacom konaní budú zapísané v preberacom protokole – zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela s uvedením termínu ich odstránenia. Ďalej bude dojednaný postup, resp. spolupôsobenie objednávateľa pri ich odstraňovaní. O odstránení všetkých vád, sa vyhotoví písomný záznam.

Čl. 7 Podmienky vykonania diela

7.1. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady, na svoje nebzpečenstvo a pri vlastnom zabezpečení bezpečnosti práce.

7.2. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko.

7.3. Zhotoviteľ vykoná všetky opatrenia pre zabezpečenie prevádzkyschopnosti objektu počas realizácie práce.

7.4. Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh maliarskych prác zhotoviteľa nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.

7.5. Zhotoviteľ plne zodpovedá za majetok v miestnostiach, ktoré mu sprístupní objednávateľ. Zhotoviteľ zabezpečí preloženie resp. vyloženie nábytku pred maľovaním vo všetkých priestoroch, kde bude maliarske práce vykonávať , prikrytie nábytku, spätné uloženie nábytku po maľovaní na pôvodné miesto a vyčistenie priestorov po maľovaní, ak sa zmluvné strany nedohodnú z prevádzkových dôvodov inak. Tieto práce sú už v celkovej cene za vykonanie predmetu zmluvy.

7.6. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov, za dodržiavanie predpisov o požiarnej ochrane.

7.7. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu na majetku objednávateľa, ktorú spôsobí v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy.

7.8. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.


7.9. Dielo sa stáva majetkom objednávateľa postupne na základe zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela.

7.10. Zápis o odovzdaní a prevzatí spíšu zmluvné strany ihneď po skončení maliarskych prác a dodávok na základe písomnej výzvy zhotoviteľa.

7.11. Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v zápise o odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady, ktoré samy osebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu). Tieto zjavné vady musia byť uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia.

7.12. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.

7.13. Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa možnosť napojenia na odber elektrickej energie a úžitkovej vody. Náklady za spotrebované energie hradí objednávateľ.

7.14. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť prekryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Ak sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, hradí dodatočné odkrytie prác zhotoviteľ.

Čl. 8 Zmluvné pokuty a úrok z omeškania8.1. Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v čl. 2 po termíne uvedenom v čl. 3, zaplatí

zmluvnú pokutu vo výške 0,01 % z ceny uvedenej v čl. 4, ods. 4.2 za každý začatý deň omeškania.

8.2. Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád v čase podľa čl. 6, ods. 6.6, zaplatí zmluvnú pokutu 50,- EUR za každý deň omeškania /každá vada.

8.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v lehote splatnosti, zhotoviteľ môže faktúrovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,01 % z dĺžnej sumy za každý začatý deň omeškania.

Čl. 9. Vyššia moc

9.1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, štrajk, živelné pohromy, atď.

9.2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.

Čl. 10. Ostatné ustanovenia

10.1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.


10.2. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.

10.3. Ak uzavreté dohody majú vplyv na predmet alebo termín splnenia záväzku, musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy ceny. Takáto dohoda je podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

10.4. Zmluvné strany sa dohodli, že platnosť tejto zmluvy môže zaniknúť z nasledujúcich dôvodov:

10.4.1. zmluva o dielo okrem dôvodu uplynutia lehoty platnosti podľa čl. 3ods. 3.3., môže byť ukončená písomnou dohodou medzi objednávateľom a zhotoviteľom ku dňu, uvedenom v tejto dohode,

10.4.2. zmluva o dielo môže byť ukončená z dôvodu neschopnosti zhotoviteľa plniť svoje záväzky z tejto zmluvy riadne a včas, a to doručením jednostranného odstúpenia jednej zmluvnej strany druhej zmluvnej strane,

10.4.3. objednávateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť z dôvodov vážneho odborného pochybenia zhotoviteľa,

10.4.4. zmluvu možno vypovedať, výpovedná lehota je tridsať dňová a začína plynúť odo dňa doručenia výpovede druhej strane.

10.5. Všetka korešpondencia adresovaná jednej zo zmluvných strán na adresu uvedenú v tejto zmluve sa považuje za doručenú:

a.) dňom prevzatia písomnosti,b.) dňom odmietnutia prevzatia písomnosti,c.) uplynutím 3 dní od uloženia písomnosti na príslušnej pošte,

ak v zmluve nie je dohodnuté inak.

Čl. 11 Záverečné ustanovenia

11.1. Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, sa riadia Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi.

11.2. V prípade, že ktorékoľvek z ustanovení tejto zmluvy sa stane neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným, nebude mať táto skutočnosť za následok neplatnosť, neúčinnosť alebo nevykonateľnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy, pričom zmluvné strany sa zaväzujú príslušné ustanovenia nahradiť novým, platným, účinným a vykonateľným ustanovením, ktoré sa svojim významom a obsahom bude čo najviac približovať nahrádzanému ustanoveniu.

11.3. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú aj na právnych nástupcov zmluvných strán.

11.4. Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.5. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny údajov dôležitých pre bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.

11.6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú ocenené výkaz výmery v papierovej podobe.


11.7. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri rovnopisy obdrží objednávateľ a jeden rovnopis obdrží dodávateľ.

11.8.. Zmluvné strany vlastnoručnými podpismi svojich zástupcov potvrdzujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, jej obsah je určitý a zrozumiteľný, pričom nebola podpísaná

v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok. 11.9. Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a

účinnosť nasledujúci deň po jej zverejnení v centrálnom registri zmlúv.

v ..................., dňa ........................ v................... , dňa: ..................

za zhotoviteľa: za objednávateľa:

MUDr. Miroslav Bdžoch, PhD., MPH


12. E Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je vykonanie maliarskych a natieračských prác najmä v rozsahu uvedenom vo výkaz výmere- úpravy povrchov - dokončovacie práce – nátery- dokončovacie práce – maľby Predložené výkaz výmery so špecifikáciou obsahujú maliarske a natieračské práce, ktoré sa používajú na jednotlivých pracoviskách UNB tak, aby bol zabezpečený hygienicko-prevádzkový štandard v zmysle vyhlášky č. 553 MZ SR z 15.08.2007 ako aj výnosu MZ SR zo dňa 10.09.2008 o minimálnych požiadavkách na prevádzkové personálne a materiálno technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení na pracoviskách ako sú: operačné sály, miestnosti JIS, resuscitačné miestnosti, ambulancie, miestnosti lekárov a personálu a ďalších prevádzkových priestorov UNB až po pracoviská mimo zdravotnej starostlivosti, nachádzajúcich sa v zariadeniach UNB.

Obsahom a rozsahom predmetu zákazky je aj špecifikácia náterov zdravotného mobiliáru a obsahuje položky potrebné pre nacenenie opráv po zatečení, nátery otvorov ( okná, rámy, dvere a pod) vrátane ich vyspravenia ako aj pomocných prácach ako sú vyčistenie priestorov po maľovaní a pod.

Použité položky sú v súlade s dodržiavaním technologických postupov pri vykonávaní maliarsko-natieračských prác.

Práce sa budú vykonávať podľa možnosti denne, v prípade potreby aj cez sobotu resp. nedeľu, prípadne aj v noci, vždy po dohode s verejným obstarávateľom. Uchádzač plne zodpovedá za majetok v miestnostiach, ktoré mu sprístupní verejný obstarávateľ. Uchádzač zabezpečí preloženie resp. vyloženie nábytku pred maľovaním vo všetkých priestoroch, kde bude maliarske práce vykonávať , prikrytie nábytku, spätné uloženie nábytku po maľovaní na pôvodné miesto a vyčistenie priestorov po maľovaní, ak sa budúce zmluvné strany nedohodnú z prevádzkových dôvodov inak.

Verejný obstarávateľ požaduje vykonanie práce vrátane dodávky materiálu do miesta realizácie maliarskych prác. Práce a materiál pre jednotlivé činnosti sú definované vo výkaz výmere pre jednotlivé pracoviská.

Rozsah požadovaných prác je uvedený vo výkaz výmere pre jednotlivé nemocnice. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zvýšiť/znížiť objem prác uvedený vo výkaz výmere v závislosti od reálnej potreby verejného obstarávateľa vždy pri dodržaní jednotkových cien.

Verejný obstarávateľ vzhľadom na nepretržitú prevádzku požaduje nástup na realizáciu prác do 48 hodín od obdržania objednávky.

Príloha č. 1 : Výkazy výmer pre pracovisko UNB – Podunajské Biskupice


Súťažné podklady - vo.unb.skvo.unb.sk/data/att/22.docx · Web viewPri zistení rozdielov medzi obsahom dokladov predložených v pôvodnom jazyku a ich prekladom, rozhodujúci

Documents