Sección I. Instrucciones para los licitantes.web.compranet.gob.mx:8004/HSM/UNICOM/18576/010/2010/008/... · Web viewdurante el periodo de la reparación general, el ingeniero superintendente

Licitación Pública Nacional No. 18576010-008-10

REFINERÍA “MIGUEL HIDALGO”SUPTCIA. DE REHABILITACIONES Y MODIFICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS

CONVOCATORIA No.: CNVP-RMH-005/2010CONCURSO No.: R0LN629003SOLICITUD No.: JC-OP-003/2010

MODELO DE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 18576010-003-10, PARA CELEBRAR CONTRATO OBRA

PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS

PARA LA EJECUCIÓN DE:

RESTAURACIÓN GENERAL DEL CALENTADOR A FUEGO DIRECTO BA-2402, DE LA PLANTA HIDRODESULFURADORA DE GASÓLEOS, UBICADA EN EL SECTOR No. 11, DE LA REFINERÍA "MIGUEL HIDALGO", EN TULA DE ALLENDE, ESTADO DE HIDALGO.

NOMENCLATURA EMPLEADA EN LAS BASES DE LICITACIÓN.Para los efectos de las presentes bases de Licitación, se entenderá por:LOPSRM. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las MismasRLOPSRM. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las MismasSFP. Secretaría de la Función PúblicaDOF. Diario Oficial de la FederaciónDA. Documento AdministrativoDT. Documento TécnicoDE. Documento EconómicoDI. Documento InformativoSTPRM. Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana

BASES MOP OP PU RESTAURACIÓN GENERAL CALENTADOR A FUEGO DIRECTO BA-2402, PLANTA HDG, SECTOR 11.Rev. 27 /jun/09

- 1 -


BASES DE LICITACIÓN

SECCIONES Y ANEXOS

SECCIÓN I: INSTRUCCIONES PARA LA LICITACIÓN.

SECCIÓN II: INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO.Anexo A: Planos y su relación. Anexo B: Especificaciones Particulares. Anexo B-1: Especificaciones Generales (Normas).Anexo B-2: Especificaciones y Lineamientos de Higiene, Seguridad y Contraincendio.Anexo B-3: Alcance Ambiental.Anexo C: Catálogo de Conceptos.Anexo D: Programa.Anexo E-1: Equipo mínimo que proporcionará Pemex-Refinación para la ejecución de los trabajos.Anexo M-1: Material que proporcionará Pemex-Refinación para la ejecución de los trabajos.

SECCIÓN III: REQUISITOS DE LA PROPOSICIÓN.Parte I: Documentación distinta de la parte técnica y económica de la proposición.Parte II: Contenido de la Proposición (Parte Técnica y Económica)

SECCIÓN IV: CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y ADJUDICACIÓN.Criterios de Evaluación TécnicaCriterios de Evaluación EconómicaCriterios de Adjudicación

SECCIÓN V: MODELO DE CONTRATO Y FORMATOS.Modelo de ContratoFormatos para firma del contrato


- 2 -


SECCIÓN IINSTRUCCIONES PARA LA LICITACIÓN

CONTENIDOINTRODUCCIÓN

1 PROGRAMA DE EVENTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN.2 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y FECHA ESTIMADA DE INICIO.3 CONSIDERACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPOSICIÓN.4 FORMAS DE PARTICIPACIÓN.5 MONEDA E IDIOMA DE LAS PROPOSICIONES.6 VISITAS AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.7 ACLARACIONES A LAS BASES DE LICITACIÓN.8 MODIFICACIONES A LA CONVOCATORIA Y BASES DE LICITACIÓN.9 PROPOSICIONES CONJUNTAS Y CONSTITUCIÓN DE NUEVAS SOCIEDADES.10 DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPOSICIÓN.11 COSTO DE PREPARACIÓN Y ENTREGA DE LA PROPOSICIÓN.12 REVISIONES PRELIMINARES.13 PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.14 ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.15 CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE LAS PROPOSICIONES.16 EVALUACIÓN, ADJUDICACIÓN Y FALLO.17 CANCELACIÓN, SUSPENSIÓN O NULIDAD Y LICITACIÓN DESIERTA.18 FIRMA DEL CONTRATO.19 ANTICIPO.20 FORMA DE PAGO.21 AJUSTE DE COSTOS22 GARANTÍAS Y SEGUROS.23 SUBCONTRATACIÓN.24 COMPROMISO DE MÉXICO ANTE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO

ECONÓMICO.25 CONTRATACIÓN DE EXTRANJEROS.26 PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS.27 INCONFORMIDADES.28 FUENTES DE FINANCIAMIENTO (NO APLICA)29 PERSONAL DEL SINDICATO DE TRABAJADORES PETROLEROS DE LA REPUBLICA MEXICANA

(S.T.P.R.M.) 30 BITÁCORA ELECTRÓNICA31 INFORMACIÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL32 TESTIGO SOCIAL

ANEXO 1: FORMATO DE PREGUNTAS PARA JUNTA DE ACLARACIONES


- 3 -


INTRODUCCIÓN

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con el Artículo 27 Fracción I, 30 Fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su reglamento, y demás disposiciones legales y administrativas vigentes en la materia, Pemex Refinación en adelante “LA CONVOCANTE” a través del Departamento de Contratos de la refinería “Miguel Hidalgo”, emite las presentes bases de Licitación Pública Nacional Núm. 18576010-007-10 (la “licitación”), misma que se regirá por los ordenamientos antes señalados, para la adjudicación de un contrato de obra pública a base de Precios Unitarios, referente a: RESTAURACIÓN GENERAL DEL CALENTADOR A FUEGO DIRECTO BA-2402, DE LA PLANTA HIDRODESULFURADORA DE GASÓLEOS, UBICADA EN EL SECTOR No. 11, DE LA REFINERÍA "MIGUEL HIDALGO", EN TULA DE ALLENDE, ESTADO DE HIDALGO.

Los trabajos se desarrollarán en: la Planta Hidrodesulfuradora de Gasóleos en el Sector No. 11, en el interior de la refinería “Miguel Hidalgo”.

Domicilio de “LA CONVOCANTE”: carretera Jorobas-Tula, Km. 26.5, C.P. 42800, Parque Industrial Atitalaquia-Tula, Tula de Allende, Hgo.; teléfono y fax: 01 (55) 19 44 97 70 ó 01(778) 738 01 03.

“LA CONVOCANTE” y el CONTRATISTA celebrarán un contrato de obra pública a base de Precios Unitarios de acuerdo al modelo contenido en estas Bases de Licitación (el “contrato”).

Origen de los fondos.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante oficio(s) DCF-SPP-510-2009 de fecha 4 de enero del 2010 autorizó a “LA CONVOCANTE” a comprometer recursos para llevar a cabo esta Licitación.

Áreas responsables de “LA CONVOCANTE”.- Para la presente licitación el área responsable de la ejecución de los trabajos, de las bases técnicas y de la evaluación de las proposiciones que se reciban será Superintendencia de Rehabilitaciones y Modificaciones, y el área responsable de la contratación será el Departamento de Contratos.

De conformidad con lo dispuesto en la fracción XIV del artículo 31 de la LOPSRM en esta convocatoria no podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 51 y 78 penúltimo párrafo de la LOPSRM, por resolución de la SFP, en los términos de la LOPSRM o de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Experiencia y Capacidad Técnica.- La experiencia y capacidad técnica que se requiere para participar en la licitación será: cumplir con lo solicitado en el anexo “B” (Especificaciones particulares).

Capital Contable.- El capital contable mínimo requerido para participar en la licitación será de: $ 1,880,000.00 (Un Millón Ochocientos Ochenta Mil Pesos 00/100 M.N.).Contenido Nacional.- El porcentaje de contenido nacional del valor de la obra que deberán cumplir los licitantes en materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente, que serán utilizados en la ejecución de los trabajos de esta licitación será de por lo menos 50%. En ningún caso el CONTRATISTA podrá disminuir el porcentaje de contenido nacional indicado en su proposición.


- 4 -


1 PROGRAMA DE EVENTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN.

EVENTO FECHA Y HORA LUGAR

Publicación de la Convocatoria 17 de marzo del 2010 www.compranet.gob.mx

Visita al Sitio 19 de marzo del 201009:00 horas.

Sala de Juntas No. 2 Departamento de Contratos, Refinería “Miguel Hidalgo”.

Junta de aclaraciones 19 de marzo del 201009:55 horas.


Revisión preliminar del 30 de marzo del 2010 al 31 de marzo del 2010 hasta las

15:00 horas.


Presentación y Apertura de las Proposiciones

25 de marzo del 201009:00 horas.


Fallo 30 de marzo del 201015:00 horas.


Firma del Contrato 23 de abril del 201015:00 horas.


2 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y FECHA ESTIMADA DE INICIO La fecha estimada de inicio para las obras será el 26 de abril del 2010, siendo el plazo total de ejecución de las obras de 43 (cuarenta y tres) días naturales.

3 CONSIDERACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPOSICIÓN.Ninguna de las condiciones contenidas en estas bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes podrán ser negociadas. Los licitantes no podrán condicionar en forma alguna las proposiciones.

Cada interesado que haya adquirido las bases de licitación y que desee participar en el procedimiento de licitación, será responsable de examinar todos los documentos contenidos en las bases de licitación. Los licitantes deberán tener en cuenta todas las circunstancias previsibles en forma general, que puedan influir en el costo y en el plazo de ejecución de esta obra de acuerdo a las condiciones particulares del lugar donde se ejecutarán las obras, ya que no se admitirá reconsideración de los precios propuestos ni prórrogas, por motivos de lluvias, mal tiempo, etc., que pudiera ocasionar aumento de costo y/o retraso en la ejecución de las obras. Una prórroga podría reconocerse, cuando se constituya un caso fortuito o fuerza mayor, en términos del contrato. Deberá hacer además sus propias consideraciones de todo cuanto requiera para efectuar las obras.

El hecho de que el licitante no tome en cuenta todas las circunstancias previsibles a que se hace referencia en el párrafo que antecede, no lo relevará de asumir como contratista la responsabilidad de ejecutar y concluir las obras a entera satisfacción de “LA CONVOCANTE”, de acuerdo con los alcances, especificaciones y normas generales de construcción que se les proporcionaron y los precios contenidos en su proposición en caso de ser ganador de la licitación.

El contratista será el único responsable de la ejecución de las obras y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como las instrucciones que al efecto le señale “LA CONVOCANTE” en estas bases de licitación. Las responsabilidades y daños y perjuicios que resultaren serán a cargo del contratista.


- 5 -


4 FORMAS DE PARTICIPACIÓN.Con fundamento en lo que establece el artículo 28 de la LOPSRM, a elección del licitante, podrá presentar su proposición por escrito en el acto de presentación y apertura de proposiciones o a través de medios remotos de comunicación electrónica, conforme al “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para el uso de medios remotos de comunicación electrónica, en el envío de propuestas dentro de las licitaciones públicas que celebren las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, así como en la presentación de las inconformidades por la misma vía”, publicado en el DOF el 9 de agosto del año 2000.

Para el caso de participación por medios remotos de comunicación electrónica la venta de bases se realizará en el sistema de contrataciones gubernamentales: Compranet en la dirección: http://compranet.gob.mx, es importante aclarar que es requisito indispensable adquirir estas bases por medio de este sistema para todo aquel licitante interesado en participar a través de medios remotos de comunicación electrónica.

Los interesados que a su elección opten por participar en esta licitación, a través de medios remotos de comunicación electrónica, deberán acudir a las oficinas de la SFP con el propósito de que obtengan, la certificación del medio de identificación electrónica para lo cual exhibirán, entre otra documentación en su caso, lo que se indica en la disposición cuarta del Acuerdo mencionado en el primer párrafo de este numeral y que es la siguiente:

4.1 Personas físicas: acta de nacimiento, identificación oficial con fotografía y cédula de registro federal de contribuyentes; en caso de que el trámite lo realice a través de algún apoderado, adicionalmente, el documento con el que se acredite el otorgamiento de dicha representación, así como la identificación oficial con fotografía y cédula del registro federal de contribuyentes del apoderado.

4.2 Personas morales: testimonios de las escrituras públicas con las que se acredite su existencia legal, incluidas sus reformas, así como las facultades de su apoderado; identificación oficial con fotografía de dicho representante, y cédula del registro federal de contribuyentes del apoderado y de la persona moral.

Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitación en calidad de observador, sin necesidad de adquirir las bases, registrando previamente su participación y absteniéndose de intervenir en cualquier forma en los mismos.

5 MONEDA E IDIOMA DE LAS PROPOSICIONES.

La(s) moneda(s) en que se podrán presentar las proposiciones será(n) pesos mexicanos.

Las propuestas y todas las comunicaciones deberán presentarse en idioma español, excepto que se trate de catálogos, folletos e información técnica, mismos que podrán ser presentados en idioma inglés o español.

6 VISITA(S) AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.Los licitantes que hayan adquirido las bases de licitación, podrán visitar el sitio de realización de los trabajos durante la visita guiada por el servidor público designado por “LA CONVOCANTE” de manera que, por sí mismos y bajo su responsabilidad, los licitantes puedan obtener toda la información que pudiera ser necesaria para la preparación de sus proposiciones. A fin de estar en posibilidad de asistir a la visita, de acuerdo al programa de eventos del procedimiento de licitación, los licitantes preferentemente entregarán un escrito en el que indiquen el (los) nombre (s) de la(s) persona(s) que en su representación, acudirán a la visita al sitio, considerando un máximo de dos por licitante. Los licitantes que asistan a la visita al sitio no podrán hacer uso de cámaras fotográficas o de videograbación, teléfonos celulares, equipos portátiles de comunicación o radiolocalizadores.

Los licitantes interesados en asistir a la visita al sitio de realización de los trabajos, deberán reunirse con Ing. Ismael Cruz Gómez Escobar, representante de “LA CONVOCANTE”, en el lugar indicado en el programa de eventos del procedimiento de licitación. Así mismo, las personas que visiten el sitio deberán sujetarse a las reglas de seguridad de “LA CONVOCANTE” en vigor y deberán utilizar invariablemente camisa de manga larga y pantalón, ambos de algodón, casco protector, zapatos tipo industrial, gafas de seguridad y protectores auditivos.


- 6 -

http://compranet.gob.mx/


La visita al sitio será optativa para los licitantes, pero en su propuesta deberán incluir un escrito en el que manifiesten que conocen el sitio de realización de las obras y sus condiciones ambientales, por lo que no podrán invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.

Los representantes de “LA CONVOCANTE” prepararán un acta de la visita al sitio en la que no se asentará ninguna de las preguntas realizadas por los asistentes ya que éstas deberán de ser formuladas en la junta de aclaraciones. Copia de esta acta se pondrá a disposición de los licitantes, tanto en las oficinas de “LA CONVOCANTE” como en el sistema Compranet, siendo responsabilidad de éstos conocer su contenido, ya que tal documentación formará parte integral de las bases de licitación.

A quienes adquieran las bases con posterioridad a la realización de la visita, podrá permitírseles el acceso al sitio, siempre que lo soliciten a “LA CONVOCANTE” con anticipación de por lo menos 24 horas a la conclusión del periodo de venta de las bases, aunque no será obligatorio para “LA CONVOCANTE” designar a un servidor público que guíe la visita.

Los licitantes deberán tomar en consideración que la transportación, hospedaje y gastos que sean erogados con motivo de la visita al sitio serán por su cuenta.

7 ACLARACIONES A LAS BASES DE LICITACIÓN.Las personas que hayan cubierto el costo de las bases podrán presentar preguntas relativas a las bases , utilizando el formato contenido en el Anexo 1 de la sección I de estas bases. A efecto de cumplir con lo que establece el segundo párrafo del artículo 22 del RLOPSRM, deberán presentarlas por escrito y además de preferencia, para facilitar el proceso de revisión y respuesta de dichas preguntas, en archivos electrónicos utilizando el programa de procesador de textos MS Word para Windows, versión 2003 o anterior, con anticipación en el domicilio de “LA CONVOCANTE” o bien en el acto de la junta de aclaraciones. Los licitantes que cuenten con registro ante la SFP, podrán enviar sus preguntas a través del sistema Compranet.

No serán aceptadas preguntas telegráficas o enviadas por servicio postal o mensajería, solo podrán aceptarse aparte de las entregadas personalmente y a través del Sistema Compranet, las enviadas por fax y correo electrónico que evidencien la adquisición de las bases de la presente convocatoria. Se podrán recibir preguntas enviadas por medios remotos de comunicación electrónica (correo electrónico) o vía fax, por lo que se recomienda a los licitantes que tengan dudas sobre estas bases de contratación, presentar por escrito sus preguntas de carácter técnico y administrativo preferentemente a más tardar 1 (un) día hábil previos al acto de Junta de Aclaraciones dirigidas al Ing. Pedro Damián Castañeda Vera con correo electrónico [email protected], al Arq. Gustavo Velázquez García con correo electrónico [email protected], o al teléfono y fax 01(778) 73 80103, 01 (55) 1944 9770 ó 01 (55) 1944 2500 extensión 39853.

La junta de aclaraciones será celebrada en el lugar, fecha y hora indicados en el programa de eventos del procedimiento de licitación. La asistencia de los licitantes a la junta de aclaraciones será optativa. Personal de “LA CONVOCANTE” preparará el acta de la junta de aclaraciones, la que deberá ser firmada por los representantes de “LA CONVOCANTE” y por cada uno de los licitantes que estén presentes durante la celebración de la misma. “LA CONVOCANTE”, en sus oficinas y a través del sistema Compranet, pondrá a disposición de los licitantes copia del acta de la junta de aclaraciones, siendo responsabilidad de los licitantes conocer su contenido, ya que tal documentación formará parte integral de las bases de licitación.

En caso de que el licitante adquiera las bases de la licitación a través del sistema Compranet, para que sus preguntas sean tomadas en cuenta, deberán acudir personalmente a entregar copia de su recibo de pago o enviarlo digitalizado.

Para el caso de los licitantes que a su elección opten por su participación a través de medios remotos de comunicación electrónica, sus preguntas podrán ser presentadas utilizando el programa informático que la SFP les proporcione y hasta la hora prevista para llevar a cabo la junta de aclaraciones.

Asimismo se darán por notificados del acta que se levante en la junta de aclaraciones, cuando ésta se encuentre a su disposición en la página de Compranet independientemente de que pueda acudir al domicilio de “LA CONVOCANTE”.


- 7 -


“LA CONVOCANTE” podrá recibir preguntas adicionales con posterioridad a la junta de aclaraciones hasta cuarenta y ocho horas antes de la conclusión del periodo de venta de las bases, a las que deberá dar contestación antes de que termine el último día de venta de bases.

8 MODIFICACIONES A LA CONVOCATORIA Y BASES DE LICITACIÓN. “LA CONVOCANTE” podrá modificar la convocatoria y/o las bases de licitación, por cualquier razón, sea a iniciativa propia o en respuesta a alguna aclaración efectuada por cualquiera de los licitantes, hasta inclusive el sexto día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones y de conformidad con el Artículo 35 de la LOPSRM y 18 de su Reglamento.

9 PROPOSICIONES CONJUNTAS Y CONSTITUCIÓN DE NUEVAS SOCIEDADES.De conformidad con lo estipulado en el artículo 36 segundo párrafo de la LOPSRM, y en los artículos 24 párrafo tercero, 28 y 50 del RLOPSRM, para participar en esta licitación, dos o más personas podrán agruparse para presentar una sola proposición sin necesidad de constituir una sociedad, o nueva sociedad en caso de personas morales, siempre que para tales efectos, en la propuesta se establezcan con precisión y a satisfacción de “LA CONVOCANTE”, las partes de los trabajos que cada persona se obligará a ejecutar y se cumpla con los requisitos siguientes:

9.1 Bastará la adquisición de un sólo ejemplar de las bases de licitación.

9.2 Deberán celebrar entre sí un convenio privado (Documento DT-17), el que contendrá lo siguiente:

9.2.1 Nombre y domicilio de los integrantes, identificando, en su caso, los datos de los testimonios públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales de la agrupación;

9.2.2 Nombre de los representantes de cada una de las personas identificando, en su caso, los datos de los testimonios públicos con los que se acredita su representación;

9.2.3 Definición de las partes del objeto del contrato que cada persona se obligaría a cumplir, especificando la forma en que serán presentadas a cobro las estimaciones;

9.2.4 Determinación de un domicilio común para oír y recibir notificaciones; preferentemente anotar teléfono(s), Fax(es) y correo(s) electrónico(s).

9.2.5 Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para todo lo relacionado con la proposición, y

9.2.6 Estipulación expresa que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma conjunta y solidaria para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme.

El convenio privado deberá ser firmado por todos y cada uno de los representantes legales de las personas integrantes del grupo que presenta la proposición conjunta.

9.3 En el acto de presentación y apertura de proposiciones el representante común deberá señalar que la proposición se presenta en forma conjunta, debiendo presentar los documentos señalados en el numeral 9.5, de cada uno de los integrantes del grupo, así como el convenio respectivo.

La copia del convenio citado anteriormente a que hace referencia el artículo 28 del RLOPSRM, deberá entregarse dentro del sobre que contenga la parte técnica.De conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 segundo párrafo de la LOPSRM, la proposición deberá ser firmada por el representante común que para ese acto haya sido designado en el convenio privado por las personas integrantes del grupo que presenta la proposición conjunta, la que deberá ser firmada de acuerdo a lo indicado en el numeral 13 de las presentes bases de licitación.

9.4 Para cumplir con el capital contable mínimo requerido, se podrán sumar los correspondientes a cada una de las personas integrantes del grupo que presenta la proposición conjunta.


- 8 -


9.5 Conforme a lo dispuesto en el artículo 24 del RLOPSRM, las personas que decidan agruparse para presentar una proposición conjunta, deberán presentar en forma individual lo solicitado en los Documentos DA-1 a Documento DA-8 de la Parte I de la Sección III de estas bases de licitación.

9.6 Conforme a lo dispuesto en el artículo 50 del RLOPSRM, cuando la propuesta ganadora de la licitación haya sido presentada en forma conjunta por varias personas, el contrato deberá ser firmado por el representante de cada una de ellas, en forma conjunta y solidaria, identificando con precisión la parte de la obra que ejecutará cada uno, o la participación que tiene en el grupo, el convenio presentado en el acto de presentación y apertura de proposiciones formará parte integrante del contrato como uno más de sus anexos.

9.7 En ningún caso, podrá eliminarse o sustituirse alguno o algunos de los integrantes del grupo, ni se podrán variar los alcances de la propuesta original conjunta, ni se podrán modificar los términos y condiciones establecidos en el convenio. De ocurrir cualquiera de estas circunstancias, así como el incumplimiento de cualquiera de los integrantes en sus obligaciones fiscales, no se formalizará el contrato por causas imputables al licitante.

En caso de que una persona presente proposición por sí misma o como parte integrante de un grupo, no podrá presentar proposición como parte integrante de otro grupo. La presentación de proposiciones en contravención a lo anterior será causa de desechamiento de las proposiciones en que intervenga la misma persona.

Lo previsto en el párrafo anterior será aplicable también respecto de los licitantes que se encuentren vinculados entre sí por algún socio o asociado común, excepto en el caso de que su participación en las propuestas sea con carácter de subcontratista o proveedor.

La insolvencia o incapacidad para contratar de alguno de los integrantes del grupo en una propuesta conjunta, afectará la solvencia de la totalidad de la proposición conjunta en términos de las disposiciones legales aplicables.

Si el CONTRATISTA fuera un grupo, los miembros que lo formen podrán o no constituir una nueva sociedad a fin de que sea ésta la que celebre el contrato, pero en caso de que los miembros integrantes de un grupo deseen constituir una nueva sociedad, deberán manifestarlo así en su proposición, incluyendo la estructura de capital y participación de los socios o accionistas en la sociedad de que se trate. La nueva sociedad deberá constituirse de conformidad con lo siguiente: (i) cada uno de los miembros del grupo deberá responder conjunta y solidariamente por las obligaciones asumidas por la sociedad en relación con el contrato, y (ii) los miembros del grupo serán los únicos integrantes de la nueva sociedad durante todo el tiempo de vigencia del contrato y sus modificaciones, en su caso.

En el caso de que el CONTRATISTA fuese un grupo y desee constituir una nueva sociedad, ésta deberá ser constituida previamente a la firma del contrato, debiendo presentar a “LA CONVOCANTE”, dentro de los 15 días naturales siguientes a la notificación del fallo, copia certificada del primer testimonio de la escritura pública que contenga la constitución de la nueva sociedad, en la que consten los datos de inscripción de dicho testimonio en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio correspondiente, o constancia de que éste registro se encuentre en trámite.

Independientemente del número de integrantes del grupo que, en su caso, resulte ganador de la licitación, “LA CONVOCANTE”, entregará un solo ejemplar del contrato con firmas autógrafas, a la persona física o moral que haya sido designada como representante común en el convenio a que se refiere el artículo 28 del RLOPSRM.

10 DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPOSICIÓN.Cada proposición deberá estar integrada como se indica a continuación:


- 9 -


10.1 Documentación distinta de la parte técnica y económica de la proposición (Parte I de la sección III), la cual podrá entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera del sobre que contenga la proposición.

10.2 La propuesta técnica y económica (Parte II de la sección III).

10.3 La documentación de la proposición (Parte II de la sección III) y la documentación para efectos de los criterios de adjudicación (Parte III de la sección III), deberá de presentarse dentro del sobre que contenga la proposición.

11 COSTOS DE PREPARACIÓN Y ENTREGA DE LA PROPOSICIÓN.Los licitantes deberán cubrir todos los costos asociados con la preparación y entrega de sus proposiciones. “LA CONVOCANTE” en ningún caso será responsable por estos costos.

12 REVISIONES PRELIMINARES . De conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la LOPSRM y con la finalidad de facilitar el procedimiento de contratación, “LA CONVOCANTE” efectuará revisiones preliminares respecto a la especialidad, experiencia y capacidad, así como de la documentación distinta a la proposición, de los interesados que lo soliciten, quienes para tal efecto, deberán presentarse en el domicilio de “LA CONVOCANTE” en las fechas y horas señaladas en el programa de eventos del procedimiento de licitación.

La revisión preliminar de la documentación mencionada en el párrafo anterior, no exime a los licitantes de presentarla en sus proposiciones, de conformidad con lo establecido en la sección III de estas bases.

13 PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONESEl licitante en la preparación de su proposición, deberá utilizar los formatos de la sección III, REQUISITOS DE LA PROPOSICIÓN, de estas bases de licitación, o bien, en sus formatos siempre y cuando éstos contengan todos los elementos requeridos, y preferentemente en el orden señalado.

Ninguna proposición será aceptada después de la fecha y hora indicada en la convocatoria y en el programa de eventos de la licitación, para la presentación de proposiciones.

Ninguna proposición podrá ser modificada después de su presentación.

Las proposiciones podrán presentarse a elección del licitante, por escrito o a través de medios remotos de comunicación electrónica, debiendo considerar lo siguiente:

13.1 Proposiciones por escrito.Los licitantes son los únicos responsables de que sus proposiciones sean entregadas en tiempo y forma en el acto de presentación y apertura de proposiciones. No será motivo de descalificación la falta de identificación o de acreditamiento de la representación de la persona que solamente entregue la proposición, pero sólo podrá participar durante el desarrollo del acto con el carácter de oyente. No obstante lo anterior, los licitantes deberán cumplir con los requisitos para ingresar a las instalaciones de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.

Todas las fojas de la proposición original deberán estar firmadas en forma autógrafa, por el representante legal del licitante o por el representante común en el caso de proposiciones conjuntas, sin que la falta de firma de alguna de ellas sea causa de descalificación.

Cada proposición deberá presentarse en sobre completamente cerrado (en caso necesario y para facilidad de manejo las proposiciones podrán presentarse en cajas completamente cerradas). Se recomienda identificar el sobre de la proposición, como se muestra a continuación:

PROPOSICIÓN DEL LICITANTE: (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE)

LICITACIÓN No 18576010-008-1001 DE XX


- 10 -


En el caso de proposiciones conjuntas, en el acto de presentación y apertura de proposiciones, el representante común deberá señalar que la proposición se presenta en forma conjunta y el convenio a que se hace referencia en el apartado 9 de la sección I de estas bases de licitación se incluirá en el sobre que contenga la proposición del grupo, como se establece en la sección III de las mismas bases.

Las proposiciones no deberán contener tachaduras, ni enmendaduras, ni textos entre líneas.

No serán aceptadas proposiciones telegráficas o enviadas por fax, servicio postal, mensajería o correo electrónico.

Para agilizar la conducción del procedimiento de licitación sin ser motivo de desechamiento, se recomienda a los licitantes presentar su proposición foliada en todas sus fojas.

13.2 Proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica.Los licitantes que participen por medios remotos de comunicación electrónica, se deberán apegar a lo establecido en el “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para el uso de medios remotos de comunicación electrónica, en el envío de propuestas dentro de las licitaciones públicas que celebren las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como en la presentación de las inconformidades por la misma vía”, publicado en el DOF el día 9 de agosto del año 2000 y de conformidad con lo que establece al efecto el sistema Compranet.

Por lo que respecta a la integración de elementos tales como catálogos, folletos y/o información obtenida de páginas en Internet el fabricante de los bienes o distribuidor directo del mismo, deberá integrar la información, convirtiéndola a formato Word o Acrobat Reader, o en su caso utilizar archivos en imagen tipo *.jpg.

Se identificará cada una de las páginas que integran las proposiciones, con los datos siguientes: registro federal de contribuyentes, número de licitación y número de página. Dicha identificación deberá reflejarse, en su caso, en la impresión que se realice de los documentos durante el acto de presentación y apertura de proposiciones.

El que los licitantes opten por utilizar los medios remotos de comunicación electrónica, no limita, en ningún caso, que asistan a los diferentes actos derivados de la licitación.

14 ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES . En el acto de presentación y apertura de proposiciones, se procederá a la apertura de los sobres que contienen las proposiciones de los licitantes que hayan cubierto el costo de las bases de licitación, de conformidad con el procedimiento siguiente:

14.1 En presencia de los asistentes, el servidor público de “LA CONVOCANTE” facultado para tales efectos, presidirá el acto de presentación y apertura de proposiciones, el cual se llevará a cabo en la fecha, hora y lugar señalados en el programa de eventos del procedimiento de licitación. En ningún caso, se recibirán proposiciones de los licitantes, después de la hora y fecha señalada. No se permitirá a los licitantes, integrar documento alguno a sus proposiciones, ni modificar o retirar su proposición, una vez que ésta haya sido presentada en este acto. Los asistentes deberán mantener apagados los teléfonos celulares y cualquier aparato electrónico de comunicación o captura de imágenes, video y sonido.

Se sugiere que los licitantes se presenten en el lugar en dónde se efectuará el acto de presentación y apertura de proposiciones, cuando menos 30 (treinta) minutos antes de iniciar el acto. El tiempo oficial se encuentra sincronizado con el de Teléfonos de México (030) en la Ciudad de Tula de Allende, Hidalgo.

14.2 En primer término, serán abiertas las proposiciones de los licitantes recibidas por medios remotos de comunicación electrónica y se imprimirá el catálogo de conceptos. Posteriormente se dará apertura a las proposiciones que consten por escrito.

En el supuesto caso de que algún licitante presente en el acto su proposición por escrito y también haya enviado su proposición por medios remotos de comunicación electrónica, “LA CONVOCANTE”, tomará como válida ésta última. La proposición por escrito podrá ser considerada como válida, siempre y cuando el representante que asista a entregar la proposición, al inicio del acto, manifieste y entregue una carta simple, firmada por el representante que firme la proposición, en la que se establezca claramente que el licitante elige entregar su proposición por escrito y que la proposición electrónica no deberá ser tomada en cuenta por “LA CONVOCANTE”.


- 11 -


El servidor público facultado por “LA CONVOCANTE” para presidir el acto, procederá a realizar una revisión cuantitativa de las proposiciones, y verificará que las mismas contengan los documentos requeridos en estas bases de licitación, y desechará aquellas proposiciones que no contengan dichos documentos. La determinación de “LA CONVOCANTE” sobre el cumplimiento de una proposición con los requisitos de las bases de licitación se basará sólo en los documentos presentados, sin considerar ningún otro tipo de evidencia externa. El servidor público que presida el acto será el único facultado para aceptar o desechar cualquier proposición presentada, y en general, para tomar todas las decisiones durante la realización del acto.

No será necesaria la presencia de los representantes de los licitantes que hayan enviado su proposición por medios remotos de transmisión electrónica.

14.3 El servidor público facultado para presidir el acto y por lo menos un licitante, si asistiere alguno, rubricarán el catálogo de conceptos de obra en los que se consignen los precios y el importe total de la obra, objeto de la licitación, y enseguida el servidor público que preside el acto dará lectura en voz alta al importe total de la proposición de cada licitante que hubiere sido presentada, de conformidad con el artículo 37 de la LOPSRM en su fracción II.

14.4 Se levantará acta que servirá de constancia de celebración del acto de presentación y apertura de las proposiciones en la que se deberá asentar las propuestas aceptadas para su posterior evaluación y el importe total de cada una de ellas, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron. El acta será firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición o se les entregará copia de la misma. La falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha, a disposición de los que no hayan asistido, tanto en las oficinas de “LA CONVOCANTE” como en el sistema Compranet, para efecto de su notificación. En esta misma acta, se señalará el lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación, el cual podrá ser diferido en términos del artículo 37 de la LOPSRM.

No será motivo de desechamiento de la proposición, el que un licitante se ausente del acto, siempre y cuando hubiere presentado su proposición, conforme a lo indicado en estas bases de licitación.

Si no se recibe proposición alguna o todas las proposiciones presentadas fueren desechadas, se declarará desierta la licitación, situación que quedará asentada en el acta respectiva.

15 CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE LAS PROPOSICIONES.Las proposiciones serán desechadas por cualquiera de las siguientes causas:

15.1 La presentación incompleta o la omisión de cualquier documento requerido en estas bases de licitación;

15.2 El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por “LA CONVOCANTE”;

15.3 Se acredite que la información o documentación proporcionada por los licitantes es falsa

15.4 La ubicación del licitante en alguno de los supuestos señalados en los artículos 33, fracción XXIII, 51 y 78, penúltimo párrafo de la LOPSRM;

15.5 La comprobación de que algún Licitante ha acordado con otro u otros elevar los costos de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás Licitantes.

16 EVALUACIÓN, ADJUDICACIÓN Y FALLO.16.1 “LA CONVOCANTE” hará la evaluación técnica y económica detallada de las proposiciones aceptadas, de

conformidad con lo dispuesto en los artículos 38 de la LOPSRM, los artículos 36 y 37 del RLOPSRM, y en los criterios de evaluación señalados en la sección IV de estas bases de licitación. Sin embargo, y de conformidad con lo establecido en el Criterio III.10. (Criterios para la evaluación de las proposiciones y la adjudicación de los contratos) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para Petróleos Mexicanos, Organismos Subsidiarios y Empresas Filiales, la evaluación económica se llevará a cabo únicamente respecto de aquellas proposiciones que resulten técnicamente solventes.


- 12 -


16.2 Al finalizar la evaluación de las proposiciones “LA CONVOCANTE” emitirá un resultado técnico y económico en el que se expondrán las razones por las que se aceptan o se desechan las proposiciones presentadas por los licitantes. Las proposiciones que satisfagan todos los aspectos solicitados se calificarán como “solventes”, desechándose las restantes.

16.3 Al finalizar la evaluación de las proposiciones, “LA CONVOCANTE” adjudicará el contrato al licitante cuya proposición resulte solvente por reunir, conforme a los criterios de evaluación que establezcan las bases de licitación, de conformidad con la LOPSRM y el RLOPSRM, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque reúnen las condiciones antes señaladas, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición que resulte económicamente más conveniente para el Estado, como lo señala el sexto párrafo del Artículo 38 de la LOPSRM, de conformidad con los criterios de adjudicación establecidos en la Sección IV de las bases de licitación, basados en los artículos 37A, 37B, 37D, 37E y 37F del RLOPSRM

16.4 “LA CONVOCANTE” emitirá un dictamen por escrito que servirá como fundamento para el fallo, de conformidad con los artículos 38 de la LOPSRM y 38 del RLOPSRM, en lo que aplique.

16.5 En junta pública se dará a conocer el fallo de la licitación y se llevará a cabo en el lugar, fecha y hora señalados en el programa de eventos del procedimiento de licitación, el acta de presentación y apertura de proposiciones o en el diferimiento que conste por escrito. Asimismo, el servidor público que preside el acto, proporcionará a cada licitante por escrito, las razones y fundamentos por las que su proposición fue desechada o no resultó ganadora.

El representante de “LA CONVOCANTE” levantará un acta donde conste la participación de los interesados y la información relativa al fallo, la que firmarán los asistentes a quienes se les entregará copia de la misma, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, para efecto de su notificación en el domicilio de “LA CONVOCANTE”, asimismo los licitantes que hubieren presentado sus proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica, aceptarán que se tendrán por notificados del acta que se levante, cuando ésta se encuentre en el sistema Compranet, independientemente que puedan acudir a recogerla en el domicilio señalado.

En sustitución de esta junta, “LA CONVOCANTE” podrá optar por notificar el fallo de la licitación por escrito a cada uno de los participantes. En su caso, adjunto a la comunicación antes referida, “LA CONVOCANTE” proporcionará a cada licitante un escrito que indique las razones y fundamentos por las que su proposición fue desechada o no resultó ganadora.

Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno; sin embargo, procederá la inconformidad que se interponga por los licitantes, en los términos del artículo 83 de la LOPSRM.

17 CANCELACIÓN, SUSPENSIÓN O NULIDAD Y LICITACIÓN DESIERTA.17.1 CANCELACIÓN“LA CONVOCANTE” podrá cancelar la licitación en cualquier tiempo debido a caso fortuito o fuerza mayor o cuando existan circunstancias debidamente justificadas que provoquen la extinción de la necesidad de las obras y que, de continuarse con el procedimiento de contratación, se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a “LA CONVOCANTE”. La determinación de dar por cancelada la licitación, deberá precisar el acontecimiento que motiva la decisión, la cual se hará del conocimiento de los licitantes dentro de los 10 días hábiles siguientes a su emisión.

Asimismo, la pérdida del mecanismo de seguridad dará lugar a la cancelación de la licitación pública, de conformidad con el último párrafo de la disposición octava del “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para el uso de medios remotos de comunicación electrónica, en el envío de propuestas dentro de las licitaciones públicas que celebren las dependencias y entidades de la administración publica federal, así como en la presentación de las inconformidades por la misma vía”, publicado en el DOF el día 9 de agosto del año 2000.

17.2 SUSPENSIÓN O NULIDAD


- 13 -


La SFP, en ejercicio de sus facultades, podrá suspender el procedimiento de contratación o determinar su nulidad parcial o total, en términos de los artículos 86 y 87 de la LOPSRM.

17.3 LICITACIÓN DESIERTA“LA CONVOCANTE” procederá a declarar desierta la licitación cuando:

17.3.1Las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos de las bases de licitación o sus precios de insumos no fueren aceptables;

17.3.2Ninguna persona adquiera las bases de licitación, o

17.3.3No se reciba alguna proposición en el acto de presentación y apertura de proposiciones.

17.3.4Los precios de las proposiciones presentadas por los licitantes no sean aceptables, debido a que se propongan importes que no puedan ser pagados por “LA CONVOCANTE”.

18 FIRMA DEL CONTRATOLa adjudicación del contrato obligará a “LA CONVOCANTE” y a la persona en que hubiere recaído, a formalizar el documento relativo en la fecha establecida en el programa de eventos del procedimiento de licitación, el acta de presentación y apertura de proposiciones o en el diferimiento que conste por escrito.

A más tardar dentro de los 5 (cinco) días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo, y previo a la firma del contrato, el licitante que resulte ganador, presentará los documentos siguientes y en su caso deberá firmar la totalidad de la documentación que integre su proposición:

18.1 Acta constitutiva de la empresa y modificaciones a la misma para personas morales, las cuales deberán estar inscritas en el Registro Público de Comercio correspondiente. Para personas físicas, acta de nacimiento o carta de naturalización en su caso, e identificación oficial vigente y en el caso de personas morales, identificación oficial vigente del representante legal de la empresa;

18.2 Registro Federal de Contribuyentes,

18.3 Poder notarial del representante para actos de administración o para suscribir contratos, el cual deberá estar inscrito en el Registro Público de Comercio correspondiente, e identificación oficial vigente del mismo;

18.4 Comprobante del domicilio fiscal.

18.5 Documento actualizado expedido por el SAT, en el que se emita opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, como lo señala la regla I.2.1.17, contenida en la Resolución Miscelánea Fiscal para 2009, publicada en el Diario Oficial de fecha 29 de Abril de 2009 (vinculada con el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación); en vigor desde el 16 de junio de 2008, con fundamento en el Artículo Vigésimo Segundo Transitorio de la citada Resolución. De igual forma, el adjudicado deberá solicitar al SAT que incluya el correo electrónico que se indica: [email protected], con la finalidad de que se envíe el “acuse de respuesta” que se emita en atención a su solicitud de opinión;

18.6 Manifestación bajo protesta de decir verdad, que tomará las medidas necesarias para asegurarse de que cualquier extranjero que sea contratado por él o por los subcontratistas o proveedores involucrados en el proyecto, para efectos del desarrollo, implementación y puesta en marcha del mismo, contará con la autorización de la autoridad migratoria para internarse en el país con la calidad y característica migratoria que le permita trabajar en las actividades para las que haya sido contratado, de conformidad con la Ley General de Población y su Reglamento y al numeral relativo a Contratación de Extranjeros de las presentes bases;

18.7 Declaración fiscal o balance general auditado de la empresa, correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior, y

18.8 Comprobante de registro en el sistema Compranet para la adquisición de las bases de la convocatoria a la licitación.

18.9 Identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición;


- 14 -


Los documentos indicados en las fracciones 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.8 y 18.9, deberán ser presentados en copia simple y en original o copia certificada, misma que le será devuelta al licitante que resulte adjudicado una vez que se realice el cotejo correspondiente.

En el caso de propuestas conjuntas deberá entregarse la documentación de cada uno de los integrantes del grupo de personas, y el contrato deberá ser firmado por el representante de cada una de ellas, en forma conjunta y solidaria.

En caso que el CONTRATISTA omita presentar estos documentos, éste no podrá firmar el contrato. Para la presentación de las manifestaciones utilizará, preferentemente, los formatos que se adjuntan.

Además, en el plazo establecido en el segundo párrafo de este numeral, el CONTRATISTA presentará manifestación, en caso de estar de acuerdo, en que se le apliquen retenciones del 2 (dos) al millar del monto de los trabajos ejecutados, que se destinará al Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. En caso de que el CONTRATISTA no presente esta manifestación, se entenderá que no está de acuerdo en que le apliquen dichas retenciones.

Si el CONTRATISTA no firma el contrato por causas imputables al mismo será sancionado en los términos del artículo 78 de la LOPSRM.

En la formalización de los contratos, podrán utilizarse los medios de comunicación electrónica que al efecto autorice la SFP.

19 ANTICIPO.“LA CONVOCANTE” no otorgará anticipo alguno para la realización de las obras objeto de la licitación.

20 FORMA DE PAGO.Las estimaciones por trabajos ejecutados se pagarán conforme a lo dispuesto en la cláusula TERCERA del contrato.

21 AJUSTE DE COSTOS.Cuando ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato, que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados, conforme al programa pactado, dichos costos, cuando procedan, deberán ser ajustados de conformidad con la cláusula referente a “ajuste de costos” del modelo de contrato.

22 GARANTÍAS Y SEGUROS.22.1 Garantía de CumplimientoEl CONTRATISTA, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato que se formalizará, deberá entregar a satisfacción de “LA CONVOCANTE”, dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo, pero invariablemente antes de la formalización del contrato, garantía por el 10% del monto del contrato a favor de “LA CONVOCANTE” a través de póliza de fianza expedida por institución afianzadora autorizada para operar en territorio nacional o carta de crédito standby irrevocable expedida o confirmada por institución bancaria autorizada para operar en territorio mexicano.

En caso de que la propuesta contemple precios o importes en diferentes monedas, deberá presentar la garantía en esas mismas monedas.

En caso de propuestas conjuntas la garantía de cumplimiento del contrato deberá ser presentada por el representante común del grupo de personas, otorgada a nombre de todas y cada una de las personas físicas o morales que lo integren.

22.2 Seguros


- 15 -


El CONTRATISTA se obliga a entregar a satisfacción de “LA CONVOCANTE” previo al inicio de los trabajos, las pólizas de seguros de conformidad con lo establecido en el modelo de contrato que se incluye en la sección V de estas bases de licitación.

22.3 Garantía por vicios ocultosConcluidos los trabajos, el contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por lo que deberá entregar a satisfacción de “LA CONVOCANTE”, previo a la recepción de los trabajos, una garantía durante un plazo de doce meses. Deberán, a su elección, constituir una fianza por el equivalente al 10% (Diez por ciento) del monto total ejercido de los trabajos, presentar una carta de crédito standby irrevocable por el equivalente al 5% (Cinco por ciento) del monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por ciento) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello.

Concluidos los trabajos, o en caso de recepciones en los términos del artículo 138 del RLOPSRM, con fundamento en el artículo 66 de la LOPSRM, el contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en concordancia a lo señalado en el modelo de contrato que se incluye en la sección V de estas bases de licitación.

Los trabajos se garantizarán durante un plazo de 12 (doce) meses por el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, por lo que previamente a la recepción de los trabajos, el contratista, a su elección, deberá constituir fianza por el equivalente al 10% (Diez por ciento) del monto total ejercido de los trabajos; presentar una carta de crédito stand-by irrevocable por el equivalente al 5% (Cinco por ciento) del monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (Cinco por ciento) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello.

Para la presentación de las garantías el licitante, se deberá apegar a los textos de garantías que se encuentran en la sección V de estas bases de licitación.

En caso de incumplimiento a estas disposiciones se tendrá por no recibida las garantías y, se procederá de conformidad con lo estipulado en el artículo 47 de la LOPSRM.

En caso de modificaciones al contrato, para efecto de la garantía de cumplimiento y los seguros otorgados, el contratista deberá presentar los endosos o documentos modificatorios de conformidad con los establecido en la cláusula de “Garantías y Seguros” del modelo de contrato. Dichos documentos deberán ser emitidos por la misma institución que expidió la garantía o seguro original.

“LA CONVOCANTE” no acepta la entrega de garantías o seguros enviadas por fax, mensajería, servicio postal o correo electrónico.

23 SUBCONTRATACIÓN.Las partes de la obra que podrán subcontratarse son:

1. Radiografiado.

24 COMPROMISO DE MÉXICO ANTE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO

El compromiso de México en el combate a la corrupción ha trascendido nuestras fronteras y el ámbito de acción del gobierno federal. En el plano internacional y como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y firmante de la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, hemos adquirido responsabilidades que involucran a los sectores público y privado.

En el formato DI-8 de la Sección V de estas bases de licitación, se trascribe íntegramente la nota informativa para participantes de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. (OCDE)


- 16 -


25 CONTRATACIÓN DE EXTRANJEROS

El CONTRATISTA deberá manifestar bajo protesta de decir verdad ante “LA CONVOCANTE”, que tomará las medidas necesarias para asegurarse de que cualquier extranjero que sea contratado por él o por los subcontratistas o proveedores involucrados en el proyecto, para efectos del desarrollo, implementación y puesta en marcha del mismo, contará con la autorización de la autoridad migratoria para internarse en el país con la calidad y característica migratoria que le permita trabajar en las actividades para las que haya sido contratado, de conformidad con la Ley General de Población y su Reglamento.

El contratista deberá indicar además, que tanto él como sus correspondientes subcontratistas o proveedores, se comprometen, a dar aviso a la Secretaría de Gobernación en un término de 15 días naturales contados a partir de la fecha en que tengan conocimiento de cualquier circunstancia que altere o pueda modificar las condiciones migratorias a las que se encuentra sujeto cualquier empleado de nacionalidad extranjera a su servicio, obligándose a sufragar los gastos que origina la expulsión del extranjero de que se trate, cuando la Secretaría de Gobernación así lo ordene, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley General de Población.

26 PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS

Se hace de su conocimiento el acuerdo que Petróleos Mexicanos tiene concertado con Nacional Financiera, S. N. C. denominado “Programa de Cadenas Productivas”, el cual inició operaciones a partir del 06 de enero de 2003 y cuyo objetivo es apoyar a los proveedores, contratistas o prestadores de servicios de Pemex y/o de los Organismos Subsidiarios, a través de operaciones de factoraje y descuento electrónico de hasta el 100% del importe de los títulos de crédito y/o documentos en que se consignen derechos de crédito expedidos por Pemex o por los Organismos Subsidiarios, incluyendo los intereses correspondientes, siendo la misma Nacional Financiera, el canal para la recepción de los Poderes, Actas Constitutivas y Carta de Adhesión que firmen los proveedores y contratistas.

Para mayor información del programa mencionado, los interesados deberán dirigirse directamente a Nacional Financiera, S.N.C.

27 INCONFORMIDADES

Los licitantes podrán inconformarse por escrito en los términos de lo dispuesto por el artículo 83 de la LOPSRM, ante el Órgano Interno de Control en PEMEX REFINACIÓN, dependiente de la SFP, ubicado en Bahía de Ballenas número 5, 11° piso, Colonia Verónica Anzures, C.P. 11311, Delegación Miguel Hidalgo, México, D.F., a la atención del Titular de dicho Órgano Interno de Control y por medios remotos de comunicación electrónica, en los términos de la disposición décimo primera del “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para el uso de medios remotos de comunicación electrónica, en el envío de propuestas dentro de las licitaciones públicas que celebren las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como en la presentación de las inconformidades por la misma vía”, publicado en el DOF el 9 de agosto del 2000.

De conformidad con el artículo 84 de la LOPSRM, cuando una inconformidad se resuelva como infundada por resultar notoriamente improcedente y se advierta que se hizo con el único propósito de retrasar y entorpecer la continuación del procedimiento de contratación; se impondrá al promovente multa conforme lo establece el artículo 77 de la LOPSRM.

28 FUENTES DE FINANCIAMIENTO. (NO APLICA)

29 PERSONAL DEL SINDICATO DE TRABAJADORES PETROLEROS DE LA REPUBLICA MEXICANA (S.T.P.R.M.)


- 17 -


Con objeto de que “LA CONVOCANTE” de cumplimiento a lo establecido en el segundo párrafo de la cláusula 34 del Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (S.T.P.R.M.) y Petróleos Mexicanos por sí y en representación de los organismos subsidiarios y para el caso de que las Obras objeto de la presente Licitación se efectúen en el interior de las instalaciones de PEMEX REFINACIÓN, el Contratista a quien se le adjudique el Contrato respectivo para la realización de dichas Obras, preferirá en igualdad de condiciones y sin perjudicar los derechos que conforme a la Ley tengan terceros, al personal que proponga el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, o como el futuro se le denomine. En virtud de lo anterior, será responsabilidad de los Licitantes conocer los términos y condiciones para la contratación de los trabajadores que proponga el Sindicato antes mencionado, así como considerar los mismos en la elaboración de sus ofertas, Al efecto se transcribe lo conducente de la cláusula en comento:

“CLAUSULA 34. …

“…Cuando los trabajos de construcción o mantenimiento por contrato libre se efectúen en el interior de las instalaciones de Petróleos Mexicanos o de los Organismos Subsidiarios, éstos se obligan a comunicar al Comité Ejecutivo General y a las secciones del Sindicato con quince días hábiles de anticipación, las características de dichos contratos y estipular con los contratistas que deberán preferir en igualdad de condiciones y sin perjudicar los derechos que conforme a la Ley tengan terceros, al personal que proponga el S.T.P.R.M…”

30 BITÁCORA ELECTRÓNICA

El licitante que resulte ganador, se obliga a tramitar ante la Autoridad Certificadora correspondiente, el certificado digital de su Superintendente de Construcción nombrado por escrito y turnado en documento original debidamente firmado, por el Representante Legal y/o Apoderado Legal del Licitante que resulte ganador y demás personal que, en su caso, tendrá autorización para firmar la Bitácora Electrónica, sujetándose, para tal efecto, a las reglas, mecanismos y procedimientos establecidos en los artículos 46 de la LOPSRM fracción XIII y 93, 94, 95, 96 y 97 (este último en casos de contratos de servicios) de su Reglamento, así como en el Anexo correspondiente del contrato. La información general de estas personas será proporcionada a “LA CONVOCANTE”, previamente al inicio de los trabajos, para estar en condiciones de solicitar oficialmente al Administrador del sistema BEO proporcione las claves de usuario y contraseñas de acceso del personal involucrado.

31 INFORMACIÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL

Los licitantes deberán de especificar en sus propuestas la información de carácter confidencial, para los efectos de lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, su Reglamento y Lineamientos correspondientes.

32 TESTIGO SOCIAL (NO APLICA)

Tula de Allende, Hgo., a 17 de marzo de 2010.

Ing. Pedro Damián Castañeda VeraJefe del Departamento Contratos

Arq. Gustavo Velázquez GarcíaSección de Procedimientos Legales de Contratación


- 18 -


REFINERÍA” MIGUEL HIDALGO”DEPARTAMENTO DE CONTRATOS

FORMATO DE PREGUNTAS

LICITANTE: [NOMBRE DEL LICITANTE]

PREGUNTAS QUE SE PRESENTAN EN LA JUNTA DE ACLARACIONES N°__________ DE FECHA ____________________

N° REFERENCIA PREGUNTA RESPUESTA1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE _________________________

Nota: En la referencia se anotarán los datos que identifiquen el documento al que se solicita aclaración (sección, documento o anexo, fecha, página, párrafo, etc.)


- 19 -


SECCIÓN II INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO.

CONTENIDO

Anexo A Planos y su relación. Anexo B Especificaciones Particulares. Anexo B-1 Especificaciones Generales (Normas). Anexo B-2: Especificaciones y Lineamientos de Higiene, Seguridad y

Contraincendio.Anexo B-3: Alcance Ambiental.Anexo C Catálogo de Conceptos. Anexo D: Programa.Anexo E-A: Maquinaria y Equipo mínimo que deberá proporcionar el contratista.Anexo E-1: Equipo mínimo que proporcionará Pemex-Refinación para la ejecución

de los trabajos.Anexo M-1: Material que proporcionará Pemex-Refinación para la ejecución de los

trabajos.


- 20 -


INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO.

ANEXO ARELACIÓN DE PLANOS

PLANO No. DESCRIPCIÓN DEL PLANOE S00587 – S 10A REVISION 4

PLOT PLAN GAS OIL HYDROTREATING UNIT

F–00–1743–02–01REVISION 5

GENERAL ARRANGEMENT ELEVATIONS

F–00–1743–02–02REVISION 4

GENERAL ARRANGEMENT SECTIONS

F–00–1743–02–03REVISION 5

GENERAL ARRANGEMENT PLATAFORM ELEVATION & INSTRUMENT LOCATION

F–00–1743–02–04REVISION 5


F–00–1743–02–05REVISION 3


F–00–1743–02–06REVISION 8

GENERAL ARRANGEMENT BILL OF MATERIALS

F–00–1743–03–01REVISION 2

RADIANT COIL DETAILS

F–00–1743–03–02REVISION 1

CONVECTION COIL DETAILS

F–00–1743–03–03REVISION 1

CONVECTION COIL EXTENDEN SURFACES

F–00–1743–05–01REVISION 1

STEEL STRUCTURE RADIANT ELEVATION & SECTIONS

F–00–1743–05–02REVISION 4

STEEL STRUCTURE RADIANT FLOOR & SECTIONS

F–00–1743–05–03REVISION 0

STEEL STRUCTURE RADIANT ROOF & SECTIONS

F–00–1743–06–01REVISION 5

STEEL STRUCTURE CONVECTION ELEVATION & SECTIONS

F–00–1743–06–02REVISION 0

STEEL STRUCTURE CONVECTION HEADER BOXES

F–00–1743–06–03REVISION 1

STEEL STRUCTURE CONVECTION WIND BRACIONG & SECTIONS


- 21 -



ANEXO BESPECIFICACIONES PARTICULARES

1. ESPECÍFICAMENTE PARA ESTE PROYECTO, LOS TRABAJOS DE RESTAURACION GENERAL DEL CALENTADOR A FUEGO DIRECTO BA-2402, DE LA PLANTA HIDRODESULFURADORA DE GASOLEOS, UBICADA EN EL SECTOR NO. 11, DE LA REFINERÍA MIGUEL HIDALGO, EN TULA DE ALLENDE, ESTADO DE HIDALGO. SE DESARROLLARÁN BAJO UN CONTRATO DE OBRA, EN EL CUAL SE EFECTUARAN LOS PAGOS POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO (PRECIOS UNITARIOS), DONDE ÉL ALCANCE DE LA OBRA CONSISTE EN LOS TRABAJOS DEL CAMBIO AL 100% DE LAS TUBERIAS LISAS Y PERNADAS DE LAS ZONAS DE RADIACION Y CONVECCION, MANTENIMIENTO A QUEMADORES, REPARACIÓN DE REFRACTARIOS DAÑADOS, REPARACION DE AISLAMIENTOS TERMICOS, APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTOS ANTICORROSIVOS Y PRUEBAS HIDROSTÁTICAS.

2. LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DEBERA APEGARSE, ESTRICTAMENTE AL DISEÑO Y NORMAS DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES DE PEMEX, ASÍ COMO LAS NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES, ESTANDARES DE INGENIERIA Y ESPECIFICACIONES ANEXAS.

3. DICHAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES SON ENEUCIATIVAS, MAS NO LIMITATIVAS, SUJETÁNDOSE LOS TRABAJOS A LAS QUE PARA LOS MISMOS APLIQUEN, AUN LAS NO CONSIDERADAS EN EL PRESENTE ANEXO.

4. EL CONTRATISTA SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DEBERÁ SUJETARSE A TODAS LAS LEYES LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y DE MEDIO AMBIENTE, QUE RIJAN EN EL ÁMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, A LAS DISPOSICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE DE PEMEX REFINACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO “C” DEL PRESENTE CONTRATO, Y A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SEÑALE PEMEX REFINACIÓN PARA LO CUAL SE OBLIGA A CONOCER LA NORMATIVIDAD Y REGLAMENTACION RESPECTIVA QUE APLIQUEN DE ACUERDO A LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

5. SE DEBERAN ACATAR LAS NORMAS Y DISPOSICIONES ANEXAS QUE EN MATERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DICTAMINA PEMEX REFINACION.

6. SE DEBE MANTENER LIMPIA EL AREA DURANTE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y AL FINALIZAR ESTOS, SE DEJARA LIBRE DE CUALQUIER MATERIAL.

7. ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL RESGUARDO Y VIGILANCIA DE SUS EQUIPOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS, EN EL SITIO DE LA OBRA Y EN EL AREA INDICADA POR EL RESIDENTE DE OBRA DE PEMEX REFINACION PARA SU ALMACENAJE DURANTE EL PERIODO DEL CONTRATO, LAS 24 HORAS DEL DIA.

8. LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS (LLUVIA, VIENTO ETC.) NO SERAN MOTIVO DE REPROGRAMACION Y TIEMPOS MUERTOS.

9. TODOS LOS TRABAJOS DEBEN ESTAR AMPARADOS CON SU RESPECTIVO PERMISO DE TRABAJO, EL CUAL DEBERA SER ANALIZADO Y AUTORIZADO POR OPERACIÓN, REFRENDADO POR INSPECCION Y SEG. Y POR MANTENIMIENTO, LA REVALIDACION DEL PERMISO DE TRABAJO LO REALIZARA DIARIAMENTE EL CONTRATISTA.

10. ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA CONTAR CON TODOS SUS EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA, NECESARIOS PARA EFECTUAR LOS TRABAJOS AMPARADOS POR EL CONTRATO Y CUMPLIR CON EL TIEMPO PROGRAMADO.

11. LOS EQUIPOS PARA LA REALIZACION DE MANIOBRAS DE IZAJE Y TRANSPORTACIÓN (GRUAS, HIAB, PLATAFORMA, ETC), PARA EFECTUAR LOS TRABAJOS ESTIPULADOS PARA


- 22 -


ESTE CONTRATO, EL CONTRATISTA LOS DEBERÁ PROPORCIONAR EN CANTIDAD SUFICIENTE, EN BUEN ESTADO Y CON EL REFACCIONAMIENTO NECESARIO PARA SU MANTENIMIENTO.

12. PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CON HERRAMIENTA NEUMÁTICA, EL CONTRATISTA PROPORCIONARA SUS PROPIOS COMPRESORES, ACCESORIOS, HERAMIENTAS Y EL REFACCIONAMIENTO NECESARIO PARA SU MANTENIMIENTO. LOS CUALES DEBERAN ESTAR EN BUEN ESTADO.

13. ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL MANEJO, TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA Y RESGUARDO DE LA TORNILLERIA Y COMPONENTES DE LOS CALENTADORES, DEL SITIO DE LA OBRA A LA BODEGA DEL CONTRATISTA Y DE ESTA AL SITIO DE LA OBRA, PARA SU ALMACENAJE Y/O COLOCACIÓN.

14. EN LOS CONCEPTOS DONDE SE INDIQUE ACARREO AL SITIO INDICADO POR EL RESIDENTE DE OBRA O SUPERVISOR, SE ENTENDERÁ A CUALQUIER LUGAR DENTRO DEL ÁREA DE LA REFINERÍA PARA LA DISPOSICION DE MATERIALES DE RESIDUOS.

CALIFICACIÓN Y CERTIFICACION DE SOLDADORES Y SOLDADURAS

15. EL CONTRATISTA, ENTREGARA A PEMEX AL INICIO DE LOS TRABAJOS, LA DOCUMENTACION EN ORIGINAL (CERTIFICADOS DE CALIDAD), PARA COTEJO Y COPIA PARA EL EXPEDIENTE DE CONTROL DE CALIDAD, DE ACUERDO A LO INDICADO POR LA NRF-020-PEMEX-2005, REV. 0.

CALIFICACION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SOLDADURA CALIFICACION DE SOLDADORES CERTIFICACION DEL PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA CERTIFICACION DE SOLDADORES

INSPECCIÓN RADIOGRÁFICA A JUNTAS DE SOLDADURA

16. EN LA DESCRIPCION DE LOS CONCEPTOS DE OBRA, UNICAMENTE SE ENUMERAN LAS OPERACIONES BASICAS, PERO SE CONSIDERAN INCLUIDAS TODAS LAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA REALIZACION DEL TRABAJO.

17. EQUIPO Y MATERIALES.

LOS LICITANTES EN SU PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁN CONSIDERAR QUE SUS UNIDADES CONTENGAN COMO MÍNIMO LO SIGUIENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

VEHICULO, CAMIONETA PICK-UP DE 1.5 TON. DE TRACCIÓN SENCILLA ADECUADA AL TRABAJO LA CUAL DEBERÁ ESTAR EN BUENAS CONDICIONES MECÁNICAS PARA REALIZAR EL SERVICIO

CASETA PARA ALOJAMIENTO DE EQUIPO Y LABORATORIO MONTADO EN DICHO VEHÍCULO.

EQUIPO PARA MEDICIÓN DE RADIACIONES (CONTADOR GEIGER). EQUIPO DE REVELADO, TOMA DE PLACAS Y COMPLEMENTARIOS, PARA MEDIR

RADIACIONES, INCLUYE: DOSÍMETRO, CARGADOR DE SEGURIDAD, CALENTADOR DE INMERSIÓN, NÚMEROS Y LETRAS DE PLOMO, VENTILADOR, AGITADOR DE LÍQUIDOS, COLGADORES PARA REVELADO, IMANES, PENETRÓMETROS, RECIPIENTES DE PLÁSTICO Y NEGATOSCOPIO.

SE USARA PELÍCULAS DE 2¾” A 3½” (70 A 89 MM) DE ANCHO. NO SE PERMITIRÁ EL USO DE PELÍCULAS ASTM III O VI NI DE TIPO MEDICO, NI PELÍCULAS

DEFECTUOSAS CON VELO POR ENVICIAMIENTO O DAÑADAS FÍSICAMENTE.


- 23 -


18. FUENTES DE RADIACION. RAYOS GAMMA IRIDIO 192, APLICABLES PARA RADIOGRAFÍAS DE ESPESORES DE MATERIAL DE 3/4” (19 mm.) A 3” (76 mm.), TAMBIEN SE PODRAN USAR PARA ESPESORES INFERIORES A 3/4” (19 mm) PERO DEBERÁN UTILIZARSE PELÍCULAS DE MAYOR CONTRASTE.

19. IDENTIFICACION.

TODA LA PLACA RADIOGRAFICA DEBE CONTENER LA INFORMACION QUE PERMITA RELACIONARLA PERFECTAMENTE CON LA JUNTA DE SOLDADURA DONDE FUE TOMADA.

LA IDENTIFICACION SE FORMARA PROYECTANDO SOBRE LA PELICULA LA IMAGEN DE LETRA Y NUMERO DE PLOMO, DE UN TAMAÑO TAL QUE NO SE OCUPE DEMASIADO ESPACIO E IMPIDA APRECIAR LAS ZONAS DE INTERES, EL TAMAÑO RECOMENDABLE DE 1/4” (6.4 mm).

LA INFORMACION CONTENIDA EN LA IDENTIFICACION DEBE ABARCAR:

A.- NOMBRE DE PEMEX COMO CLIENTE.B.- NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO.C.- NUMERO O CLAVES DE LA LINEA, TANQUE, CALDERA, ETC., DONDE SE TOME LA

RADIOGRAFIA.D.- NUMERO DE LA JUNTA O VENA.E.- TERCIO DEL TUBO O NÚMERO DE LA PLACA.F.- NOMBRE DE LA COMPAÑIA DE INSPECCION.G.- FECHA EN QUE SE TOMO LA RADIOGRAFIA.H.- CLAVE DEL SOLDADOR. I.- LOS PENETROMETROS REQUERIDOS.J.- KILOMETRAJE EN EL CASO DE LINEAS DE CONDUCCION.K.- MARCAS DE ESCALA PARA LOCALIZACION DE LOS DEFECTOS.

20. PERSONAL TECNICO Y REQUISITOS DE CALIDAD PARA LA MANO DE OBRA.

EL LCITANTE ADJUDICADO, AL INICIO DE LOS TRABAJOS DEBERA DEMOSTRAR MEDIANTE DOCUMENTOS EN ORIGINAL, (CERTIFICADOS DE CALIDAD), QUE ACREDITE AL PERSONAL TECNICO EXPEDIDOS POR ORGANISMOS OFICIALES, PARA COTEJO Y COPIA DEL EXPEDIENTE CORRESPONDIENTE.

EL PERSONAL QUE TENGA A SU CARGO LA INSPECCION RADIOGRAFICA, DEBERA ESTAR LO SUFICIENTEMENTE CAPACITADO PARA REALIZAR EN OPTIMAS CONDICIONES EL TRABAJO ENCOMENDADO.

EL TÉCNICO RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE INSPECCION RADIOGRAFICA DEBERA TENER LA CERTIFICACION DE TECNICO NIVEL II.

SE CONSIDERARAN DOS TECNICOS RADIOGRAFICOS, TECNICO NIVEL I Y TECNICO NIVEL II.

LA APTITUD DEL PERSONAL DEBE AJUSTARSE A LOS LINEAMIENTOS GENERALES QUE RECOMIENDA SNT-TC-1A. DE LA SOCIEDAD AMERICANA DE PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS.

EXPEDIENTE DE CONTROL DE CALIDAD


- 24 -


21. EL CONTRATISTA REALIZARA EL EXPEDIENTE DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE CAMBIO DE TUBERIAS EN SERPENTINES DE PROSESO, Y LO ENTREGARA AL RESIDENTE DE OBRA DE PEMEX REFINACION. LOS REGISTROS DEBERAN SER PRESENTADOS EN ORIGINAL PARA SU COTEJO E INTEGRARLOS EN COPIAS AL EXPEDIENTE, DE ACUERDO A LO MARCADO POR LA NRF-020-PEMEX-2005 Y EL CODIGO ASME SECCION IX.

ANDAMIOS

22. EL CONTRATISTA PODRÁ ARRENDAR EL SERVICIO DE ANDAMIOS; MONTAJE Y DESMANTELAMIENTOS DE LOS ANDAMIOS, INCLUYENDO FLETES, ACARREOS, ELEVACIONES DE ELEMENTOS, ASÍ COMO VIGILANCIA DE LOS MISMOS, Y DEBERÁN SER ANDAMIOS TUBULARES DE JUNTA RÁPIDA TIPO ROSETA Y CUÑA, O SISTEMA SIMILAR.

23. SE DEBERÁN ACATAR LAS NORMAS Y DISPOSICIONES QUE EN MATERIA DE SEGURIDAD DICTAMINE LA UNIDAD DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, ASÍ COMO EL MANUAL DE SEGURIDAD DE PETRÓLEOS MEXICANOS.

24. TODOS LOS ANDAMIOS DEBERÁN TENER ESCALERA PARA ACCESAR A LAS PLATAFORMAS CON PELDAÑOS SEPARADOS MÁXIMO CADA 30 CM., ADEMÁS DEBERÁN CONTAR CON BARANDAL.

25. DEBERÁN COLOCARSE LOS CONTRAVIENTOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LOS MISMOS, ADEMÁS DEBERÁN ERGUIRSE A PLOMO Y SU DESPLANTE SERÁ TAL QUE EVITE EL QUE PUEDAN MOVERSE, COLOCANDO APOYOS SI ES NECESARIO.

26. LAS PLATAFORMAS DEBERÁN SUJETARSE A LA ESTRUCTURA DEL ANDAMIO.27. EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EL ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIOS, EN

EL INTERIOR DE LA ZONA DE RADIACION, CON ALTURA HASTA LA ZONA DE CONVECCION.28. LOS ANDAMIOS DEBERAN ARMARSE CON PLATAFORMAS COMPLETAS Y ASEGURADAS.29. LOS ANDAMIOS DEBE CUMPLIR CON LAS NECESIDADES PARA REALIZAR LAS

INSPECCIONES Y PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS DE LOS TUBOS DE LOS CALENTADORES.30. EL CONTRATISTA DEBE INSTALAR PLATAFORMAS EN CADA UNO DE LOS PUNTOS EN

DONDE INDIQUE EL PERSONAL DE INSPECCION Y SEGURIDAD, EN EL INTERIOR DE LOS CALENTADORES.

31. EL RESIDENTE DE OBRA DE PEMEX REFINACION INDICARÁ EL MOMENTO EN QUE SE PODRÁ RETIRAR EL ANDAMIO DEL INTERIOR DE LOS CALENTADORES, UNA VEZ REALIZADA LA INSPECCION FINAL.

32. EL CONTRATISTA SUMINISTRARA LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO, REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

33. SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DE MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTAS AL PIE DE LA OBRA.

34. SUMINISTRO, ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIOS DE JUNTA RAPIDA TIPO ROSETA Y CUÑA, EN LAS AREAS Y ALTURAS REQUERIDAS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

35. LAS ACTIVIDADES SE DEBERAN DESARROLLAR CON ORDEN Y LIMPIEZA. EL AREA DE TRABAJO DEBERA SER LIMPIADA POR EL CONTRATISTA, DESPUES DE CADA JORNADA DE TRABAJO.

VOLÚMENES Y MATERIALES

36. LOS VOLUMENES DE OBRA, EN CADA UNA DE LAS PARTIDAS DEL ANEXO “C”, SON LOS QUE SERAN CONSIDERADOS PARA SU ESTIMACION, SOBRE LA BASE DE GENERADORES DE OBRA Y MEDIDAS TOMADAS EN CAMPO. SERÁ RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL CONTRATISTA, EN EL CASO DE REALIZAR MAYOR VOLUMEN DE OBRA DE LO INDICADO EN EL ANEXO “C”. AL MENOS QUE EL RESIDENTE DE OBRA DE PEMEX REFINACIÓN LO AUTORICE EN FORMA OFICIAL.


- 25 -


37. LOS MATERIALES QUE EL CONTRATISTA SUMINISTRE, SERÁN LOS QUE SE MENCIONEN EN LOS ANEXOS “B Y C”, DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS INDICADAS, POR LO QUE EN NINGÚN MOMENTO DE LA OBRA, PODRÁN CAMBIAR ESTAS.

38. EL CONTRATISTA DEBERÁ ENTREGAR AL RESIDENTE DE OBRA DE PEMEX REFINACION LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD Y FICHAS TECNICAS DE TODOS LOS PRODUCTOS Y MATERIALES POR EMPLEAR EN LOS TRABAJOS AMPARADOS POR EL PRESENTE CONTRATO.

39. CUANDO SE DEN MARCAS DE MATERIALES PARA GARANTIZAR LA CALIDAD Y EL SERVICIO, SOLO SE PODRÁN CAMBIAR POR OTRAS DE IGUAL CALIDAD O AUN MEJOR Y CON LA AUTORIZACIÓN DEL RESIDENTE DE OBRA DE PEMEX-REFINACION.

40. EL LICITANTE ADJUDICADO DEBE DE GARANTIZAR QUE LOS MATERIALES A UTILIZAR PARA LA FABRICACIÓN DE LOS ELEMENTOS CONSIDERADOS PARA ESTE CONTRATO, SERAN NUEVOS Y SE ENCONTRARAN LIBRES DE DEFECTOS Y EN CASO CONTRARIO EL CONTRATISTA PROCEDERÁ A SU REPARACIÓN O REPOSICIÓN.

41. NO SE PODRÁ COLOCAR NINGÚN MATERIAL, HASTA QUE EL RESIDENTE DE OBRA DE PEMEX-REFINACION REALICE LA AUTORIZACION.

42. TODO MATERIAL Y EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SERÁ RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL CONTRATISTA POR LO QUE DEBERÁ TOMAR EN CUENTA LO NECESARIO PARA EVITAR EXTRAVÍOS DE LOS MISMOS.

43. EL CONTRATISTA DEBERÁ DE INSTALAR CASETA PARA EL ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES, LA QUE DEBERÁ DE ESTAR EN PERFECTAS CONDICIONES, PARA EVITAR QUE LOS MATERIALES SUFRAN DAÑOS DE CUALQUIER ÍNDOLE.

44. LOS MATERIALES DEBERÁN SER ALMACENADOS EN CORRECTAS CONDICIONES, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LOS FABRICANTES.

45. EL CONTRATISTA DEBERÁ DE PRESENTAR AL RESIDENTE DE OBRA DE PEMEX-REFINACION, LAS CORRESPONDIENTES LISTAS DE LOS MATERIALES INGRESADOS, DE LOS EQUIPOS, DE LAS HERRAMIENTAS, DE LOS ACCESORIOS DE APOYO Y DEL PERSONAL A SU SERVICIO; CADA UNA DE ELLAS POR SEPARADO, CON LA INTENCIÓN DE LLEVAR EL CONTROL ADECUADO.

46. EL CONTRATISTA DEBERÁ GENERAR EL ARCHIVO DE LOS DOCUMENTOS QUE AMPARAN LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE EQUIPOS Y MATERIALES, Y PROPORCIONARA COPIA AL ING. RESIDENTE DE OBRA DE PEMEX-REFINACION.

SERVICIOS PROPORCIONADOS POR PEMEX REFINACION

47. EL AGUA Y EL CONDENSADO LIMPIO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y PRUEBAS NECESARIAS SERÁ PROPORCIONADO POR PEMEX-REFINACION.

ESPECIFICACIONES PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

48. LA REFINERÍA SOLAMENTE PROPORCIONARÁ ENERGÍA ELÉCTRICA EN 440 VOLTS, 60 CICLOS, 3 FASES, NEUTRO FLOTANTE Y 25,000 AMP’S DE CORTO CIRCUITO.

49. EL ING. DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO DE PEMEX-REFINACION, INDICARÁ DE DONDE SE TOMARÁ LA ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALIMENTACIÓN A LOS EQUIPOS, OFICINAS O ESPACIOS ABIERTOS PARA FUERZA Y ALUMBRADO.

50. LOS CIRCUITOS DERIVADOS DE FUERZA NO DEBERÁN SER MAYORES DE 50 AMPERES Y LOS DE ALUMBRADO A 20 AMPERES, POR LO TANTO SE PROTEGERÁN CON INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS DE LA CAPACIDAD ADECUADA. (EXCEPCIÓN.- CUANDO SE TRATA DE MÁQUINAS DE ALTA PRESIÓN SE ACATARÁ LO QUE PEMEX INDIQUE).

51. EL CONTRATISTA DEBERÁ UTILIZAR EL CABLE DE LA CAPACIDAD ADECUADA Y DE CARACTERÍSTICAS PARA USO RUDO INDUSTRIAL, PARA TRABAJOS EN INTERIOR DE RECIPIENTES, Y NO DEBERÁN EFECTUARSE NINGÚN EMPATE, SOLO EN EL EXTERIOR DE


- 26 -


LOS MISMOS Y ESTOS SERÁN REVISADOS Y AUTORIZADOS POR PEMEX-REFINACION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ELÉCTRICO.

52. PARA LOS EFECTOS DE ALUMBRADO EL CONTRATISTA DEBERÁ COLOCAR UN TRANSFORMADOR DE LA POTENCIA QUE REQUIERAN PARA SUS SERVICIOS CON RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 440/220-127 VOLTS, UN POR CIENTO DE IMPEDANCIA MAYOR DEL 4%, Y DEBIDAMENTE PINTADO Y ROTULADO, (NOMBRE DEL CONTRATISTA).

53. EN EL INTERIOR DE LOS EQUIPOS SOLO SE USARAN LÁMPARAS TIPO INDUSTRIAL, A PRUEBA DE EXPLOSIÓN CON GUARDA METÁLICA, OTRO TIPO SERÁ RECHAZADA, EN ESPACIOS ABIERTOS SE PODRÁN USAR REFLECTORES NO MAYOR DE 500 WATTS A PRUEBA DE POLVOS Y VAPORES.

54. LOS INTERRUPTORES PARA FUERZA Y ALUMBRADO SE COLOCARAN EN UN TABLERO METÁLICO, TECHADO Y FIRMEMENTE CONECTADO A TIERRA MÍNIMO CON CABLE CALIBRE 2/0, PINTADO Y ROTULADO CON EL NOMBRE DEL CONTRATISTA, ADEMÁS DEBERÁ TENER ANUNCIOS QUE INDIQUEN PELIGRO, EQUIPO ELÉCTRICO ENERGIZADO Y CINTA AMARILLA CIRCULÁNDOLO.

55. LAS MÁQUINAS DE SOLDAR, MÁQUINAS DE ALTA PRESIÓN Y TRANSFORMADORES DE ALUMBRADO, SE COLOCARÁN A NO MÁS DE 2 METROS DEL TABLERO QUE SE INDICA EN EL PUNTO ANTERIOR, LOS CIRCUITOS DEBERÁN ESTAR BIEN MARCADOS, CON INDICACIÓN DEL SERVICIO QUE PRESTAN, SUJETOS Y DEBERÁN CORRER AÉREOS (NO EN EL PISO).

56. SI SE TUVIERA QUE EFECTUAR EMPALMES EN 440 VOLTS, DEBERÁN SER PARA CABLE USO RUDO CON SUFICIENTE AISLAMIENTO PARA INTEMPERIE Y A PRUEBA DE GOLPES, CON LAS CINTAS AISLANTES APROPIADAS PARA CUMPLIR LO DESCRITO CON ANTERIORIDAD.

57. TODO EL EQUIPO QUE SE REQUIERA POR EL CONTRATISTA PARA SUS SERVICIOS ELÉCTRICOS DEBERÁ ESTAR CONECTADOS A TIERRA, CON FIRMEZA Y CABLE DE COBRE DESNUDO NO MENOR A CALIBRE 8 AWG.

58. EL PUNTO DE CONEXIÓN PARA LA PUESTA A TIERRA, EN CADA CASO, SERÁ INDICADO POR PEMEX REFINACION, LOS ELEMENTOS QUE CONTIENE TAL PUNTO, DEBERÁN SER MANTENIDOS LIMPIOS Y REAPRETADOS, (ZAPATAS, CONECTORES, ETC.), EL DAÑO QUE SE CAUSE POR MAL MANEJO SERÁ REPARADO POR EL CONTRATISTA.

59. CUANDO EL CABLE DE TIERRA TENGA QUE USARSE A VARIOS METROS DEBERÁ COLOCARSE DE TAL MANERA QUE NO INTERRUMPA LA LIBRE CIRCULACIÓN DE PERSONAS O VEHÍCULOS.

60. EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A CONTRATAR UN SUPERVISOR ELÉCTRICO QUE COMPRUEBE FEHACIENTEMENTE EL CONOCIMIENTO DE LA MATERIA Y SUS NORMAS APLICABLES.

61. TODO EL EQUIPO Y MATERIAL DEBERÁ SER PROBADO Y APROBADO DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD DE PEMEX Y A TODAS LAS APLICABLES A LA MATERIA POR EL PERSONAL TECNICO DEL CONTRATISTA Y COMPROBADO POR PEMEX-REFINACION.

62. EL PERSONAL TECNICO DEL CONTRATISTA DEBERÁ TENER CONOCIMIENTOS Y DESARROLLAR SU TRABAJO DE ACUERDO A LA NORMA NOM-E001-1994, REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DE PEMEX REFINACION, NFPA, Y DEMÁS APLICABLES A LA MATERIA.

63. EL ÁREA QUE DELIMITE LA ZONA DONDE SE COLOQUEN SUS SERVICIOS, EL CONTRATISTA DEBERA TENERLA VIGILADA, LIMPIA Y SIN AGUA EN LAS LOSAS DE PISO, DIARIAMENTE.

64. PEMEX-REFINACION NO SE HACE RESPONSABLE DE LA FALTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR FALLA DE FUERZA MAYOR Y CUANDO SU AUSENCIA SEA MOTIVO DE FALLAS EN LAS INSTALACIONES ATRIBUIBLES A FALTA DE CUIDADO O DAÑO EN EL EQUIPO, AUN CUANDO PASO SUS PRUEBAS, DEL CONTRATISTA.

65. EL CONTRATISTA DEBERÁ ESTAR CON ANTICIPACIÓN AL INICIO DE LOS TRABAJOS PARA AVISAR A PEMEX-REFINACION (MANTENIMIENTO ELÉCTRICO), LA CANTIDAD Y CARACTERÍSTICAS DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA REQUERIDA, EL PUNTO DONDE VA A


- 27 -


TRABAJAR Y ESTAR ENTERADOS DE LOS REQUISITOS REGULATORIOS QUE AQUÍ SE MARCAN.

66. EL CONTRATISTA DEBERA CONTAR CON EL ALUMBRADO, EXTENSIONES, ENCHUFES Y MAQUINAS DE SOLDAR NECESARIAS PARA LAS ACTIVIDADES A REALIZAR.

PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO

67. LA VIGENCIA DEL CONTRATO SERA DE 43 DIAS NATURALES.68. EL PERIODO PROBABLE DE EJECUCION DEL CONTRATO SERA DEL 26 DE ABRIL DEL 2010,

AL 7 DE JUNIO DEL 2010.69. EL PERIODO PROBABLE PARA HABILITADOS DE SERPENTINES Y PREPARATIVOS SERA

DEL 26 DE ABRIL DEL 2010, AL 8 DE MAYO DEL 2010.70. EL PERIODO PROBABLE DE RESTAURACIO GENERAL DEL CALENTADOR, SERA; DEL 9 DE

MAYO DEL 2010, AL 7 DE JUNIO DEL 2010. (PARO DE PLANTA Y PARO DEL CALENTADOR).71. EL HORARIO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A ESTE

CONTRATO, SERA LAS 24:00 DEL DIA, TODOS LOS DIAS DE LAS SEMANAS Y DIAS FESTIVOS, COMPRENDIDOS EN EL PERIODO DE EJECUCION DE LA REPARACION GENERAL DE LA PLANTA.

72. DURANTE EL PERIODO DE LA REPARACIÓN GENERAL, EL INGENIERO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DEL CONTRATISTA ASISTIRÁ AL LAS REUNIONES DIARIAS PARA INFORMAR Y REGISTRAR AVANCES DE LA OBRA, LOS HORARIOS SERAN A LAS 7:00 HR. Y 18:00 HR.


- 28 -



ANEXO B-1ESPECIFICACIONES GENERALES

No. NORMA D E S C R I P C I Ó N

GPASI-SI-8200 REV. 2 MANUAL DE SEGURIDAD PARA CONTRATISTAS QUE DESARROLLAN TRABAJOS EN INSTALACIONES INDUSTRIALES DE PEMEX-REFINACIÓN.

DG-GPASI-SI-08400 REGLAMENTO DE SEGURIDAD FÍSICA PARA LAS INSTALACIONES INDUSTRIALES DE PEMEX REFINACIÓN.

SP-SASIPA-SI-02310 PROCEDIMIENTO PARA LA AUTORIZACIÓN DE TRABAJOS EN INSTALACIONES INDUSTRIALES DE LA SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE PEMEX REFINACIÓN.

DG-GPASI-PA-10210 PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE RESIDUOS PELIGROSOS EN TODOS LOS CENTROS DE TRABAJO DE PEMEX-REFINACIÓN.

NRF-089-PEMEX-2004 CALENTADORES A FUEGO DIRECTO, PARA PLANTAS DE PROCESO.NRF-001-PEMEX-2007 TUBERIA DE ACERO PARA RECOLECCION DE HIDROCARBUROS.300-40800-PSIA-046 PROCEDIMIENTO DE INSTALACION Y USO DE BARRERAS DE SEGURIDAD.300-40800-PSIA-052 ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIOS.300-40800-PSIA-051 PROCEDIMIENTO APERTURA Y CIERRE DE BRIDAS.303-42618-IT-002 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA COLOCACION Y RETIRO DE JUNTAS

CIEGAS EN LINEAS Y EQUIPOS QUE MANEJAN HIDROCARBUROS, GASES, VAPOR ACIDOS, SOSA, CATALIZADOR, AGUA Y AMINA.

NOM-023-STPS-1993 RELATIVA A LOS ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD DE LOS EQUIPOS PARA IZAR EN LOS CENTROS DE TRABAJO

NOM-008-SCFI-2002 SISTEMA GENERAL DE UNIDADES DE MEDIDA.NRF-027-PEMEX-2001 ESPÁRRAGOS Y TORNILLOS DE ACERO DE ALEACIÓN Y ACERO INOXIDABLE

PARA SERVICIOS DE ALTA Y BAJA TEMPERATURA.NRF-034-PEMEX AISLAMIENTOS TÉRMICOS PARA ALTAS TEMPERATURAS EN EQUIPOS,

RECIPIENTES Y TUBERÍA SUPERFICIAL.NOM-009-ENER-1995 EFICIENCIA ENERGETICA EN AISLAMIENTOS TERMICOS INDUSTRIALES.NRF-053-PEMEX-2006 SISTEMA DE PROTECCION ANTICORROSIVA A BASE DE RECUBRIMIENTOS

PARA INSTALACIONES SUPERFICIALES.NRF-009-PEMEX-2004 IDENTIFICACION DE PRODUCTOS TRANSPORTADOS POR TUBERIAS O

CONTENIDOS EN TANQUES DE ALMACENAMIENTO.NRF-004-PEMEX-2004 PROTECCION CON RECUBRIMIENTOS ANTICORROSIVOS A INSTALACIONES

SUPERFICIALES DE DUCTOS.NRF-150-PEMEX-2005 PRUEBAS HIDROSTÁTICAS DE TUBERÍAS Y EQUIPOS.DG-GPASI-IT-00400 PROCEDIMIENTO PARA EFECTUAR LAS PRUEBAS HIDROSTATICAS A

TUBERIAS Y EQUIPOS DE LAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE PEMEX REFINACION.

NRF-020-PEMEX CALIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE SOLDADORES Y SOLDADURA.ASTM VOL.01.02 FERROUS CASTINGS FERROALLOYS.ASTM AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS

ASTM-A-36 (PERFILES ESTRUCTURALES).ASTM-A-105 (CONEXIONES FORJADAS)ASTM-A-106 GR. B (TUBERÍA SIN COSTURA)ASTM-A-193-GR.B7 (ESPÁRRAGOS)ASTM-A-194-GR.2H (TUERCAS)ASTM-A-234-GR.WPB (CONEXIONES PARA TUBERÍA CON EXTREMOS

BISELADOS PARA SOLDAR)ASTM-A-240 GR.410 (PLACA Ó LÁMINA).ASTM-A-515 GR 70 (PLACA EN ACERO AL CARBÓN)


- 29 -

http://www.pemex.com/index.cfm?action=statusfilecat&categoryfileid=3762

http://www.pemex.com/../index.cfm?action=statusfilecat&Contentfileid=3766

http://www.pemex.com/../files/standards/definitivas/nrf-027-pemex-2001.pdf

http://sasipa.ref.pemex.com/normatividad/gpasi/08400.pdf


No. NORMA D E S C R I P C I Ó N

ASTM-A-285-GR.C. (PLACA Ó LÁMINA)AWSA-3.0A-5.1A-5.5

SOCIEDAD AMERICANA DE SOLDADURATERMINOS Y DEFINICIONES DE SOLDADURAELECTRODOS DE SOLDADURAESPECIFICACION PARA ELECTRODOS DE SOLDADURA DE ARCO CUBIERTO DE ACERO BAJA ALEACION

AWS D1.1 STRUCTURAL WELDING CODE-STEEL.303-42621-IT-003 PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE SOLDADURA PROCESO G.T.A.W. Y

S.M.A.W. EN MATERIALES CROMO MOLIBDENO ASTM A-335 GRADO P5, P9, P11 Y P22

API INSTITUTO AMERICANO DEL PETROLEOAPI STANDAR FIRED HEATERS FOR GENERAL REFINERYAPI RP 530 CALCULATION OF HEATER-TUBE THICKNESSASME SECTION II PART A FERROUS MATERIAL SPECIFICATIONS.ASME SECTION I RULES FOR CONSTRUCTIONS OF POWER BOILERSASME B31.1 POWER PIPINGASME B31.3 PROCESS PIPINGASME B16.5 PIPE FLANGES AND FLANGED FITTINGSASMESEC.VIII DIV. 1. SECCIÓN IX

SOCIEDAD AMERICANA DE INGENIEROS MECÁNICOS.DISEÑO, FABRICACIÓN Y PRUEBA DE RECIPIENTES A PRESIÓN.SOLDADURA DE RECIPIENTES A PRESION.

ANSIANSI-B-16.5ANSI-B-16.20 ANSI-B-31.3 ANSI-B-36.10

INSTITUTO NACIONAL AMERICANO DE ESTANDARES.BRIDAS PARA TUBERÍA Y CONEXIONES BRIDADAS.JUNTAS PARA TUBERÍA.TUBERÍAS PARA PLANTAS QUIMICAS Y REFINERIAS DE PETROLEO.TUBERIA DE ACERO FORJADO, SOLDADO, SIN COSTURA.


- 30 -

http://143.51.1.31/DOCS_CACI/digitalizados/303-42621-IT-003.pdf



ANEXO B-2ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD Y CONTRAINCENDIO

1. EN EL MOMENTO DE LA FIRMA DEL CONTRATO, EL CONTRATISTA DEBERA RECIBIR LA SIGUIENTE REGLAMENTACIÓN PARA SU CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN OBLIGATORIA.

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DE PETROLEOS MEXICANOS. MANUAL DE SEGURIDAD PARA EL PROVEEDOR QUE DESARROLLAN TRABAJOS

DENTRO DE INSTALACIONES INDUSTRIALES DE PEMEX REFINACION GPASI-SI-8200 REV. VIGENTE.

REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA CONTRATISTAS, DG-GPASI-SI-8200 REV. VIGENTE. SECCIONES 6.5.3, 6.5.4, 6.5.5 Y 6.5.6. DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD FÍSICA

PARA LAS INSTALACIONES INDUSTRIALES DE PEMEX REFINACIÓN, DG-GPASI-SI-8400. REV. VIGENTE

REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA VISITANTES A LAS INSTALACIONES INDUSTRIALES DE PEMEX REFINACIÓN, DG-GPASI-SI-8401. REV. VIGENTE.

PROTOCOLO DE SEGURIDAD PARA INICIO DE OBRA POR COMPAÑIAS CONTRATISTAS

EN CASO DE NO CUMPLIR CON ALGUNO DE LOS PUNTOS ESTIPULADOS EN EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS, SERÁN SUJETOS A LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES.

2. EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, EL PRIMER PUNTO QUE SE DEBERARA TRATAR A DETALLE SERÁN LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD ESTIPULADAS EN EL PRESENTE REGLAMENTO Y QUE SEAN APLICABLES A LOS TRABAJOS, (ANEXO B-2) DEBIENDO ESTAR PRESENTE EL RESIDENTE DE OBRA DE PEMEX REFINACION Y UN SUPERVISOR DE SEGURIDAD DEL ÁREA DONDE SE EFECTUARÁN LOS TRABAJOS (ING. DE USIPA).

3. EL CONTRATISTA ENTREGARA AL RESIDENTE DE OBRA DE PEMEX REFINACION Y AL INGENIERO DE USIPA DEL SECTOR, EL PLAN DE SEGURIDAD ESPECÍFICO A LA INSTALACIÓN A INTERVENIR, EL CUAL DEBERA SER EVALUADO Y DICHO PLAN DEBERA INCLUIR, DEPENDIENDO DEL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR A DESARROLLAR, LOS, LO SIGUIENTE:

3.1. OBJETIVO.3.2. ALCANCE.3.3. MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN3.4. REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DE PEMEX.3.5. REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA CONTRATISTAS.3.6. ANÁLISIS DE RIESGOS DE LA INSTALACIÓN A INTERVENIR.3.7. HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS INVOLUCRADOS EN LAS

INSTALACIONES A INTERVENIR.3.8. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA ORGANIZACIÓN, EVIDENCIA.3.9. PROGRAMA DE PLATICAS DIARIAS DE SEGURIDAD:

3.9.1. TRABAJOS EN ALTURA.3.9.2. TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS.3.9.3. TOXICOLOGÍA DEL ÁCIDO SULFHÍDRICO.3.9.4. TOXICOLOGÍA DEL ÁCIDO FLUORHÍDRICO.


- 31 -


3.9.5. USO Y MANEJO DE SOSA.3.9.6. INTEGRIDAD ELÉCTRICA.3.9.7. PRIMEROS AUXILIOS. 3.9.8. USO Y MANEJO Y LIMITACIONES DEL EQUIPO DE RESPIRACIÓN TIPO

INDUCIDO Y AUTÓNOMO.3.9.9. USO, MANEJO DEL EQUIPO ALUMINIZADO.3.9.10.MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN LÍNEAS CONECTADAS AL

DESFOGUE.3.10. PROGRAMA DE REVISIÓN DE HERRAMIENTA, ACCESORIOS Y EQUIPO DE APOYO.3.11. PROCEDIMIENTO DE EVACUACIÓN.3.12. PROCEDIMIENTO DE RESCATE PARA EL ESCENARIO CRÍTICO.3.13. MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS. 3.14. PROCEDIMIENTOS SEGUROS PARA ACTIVIDADES PELIGROSAS.

4. EL REPRESENTANTE DE MAYOR JERARQUIA Y EL ENCARGADO DE SEGURIDAD DEL CONTRATISTA, SON LOS RESPONSABLES DE QUE EL EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN PERSONAL QUE LE PROPORCIONEN A SU PERSONAL CUMPLA CON LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES PREESTABLECIDAS EN EL ANEXO B, B1 Y B2, POR LO QUE DEBERAN ELABORAR, FIRMAR Y ENTREGAR POR ESCRITO UN DOCUMENTO CON EL MEMBRETE DEL CONTRATISTA AL RESIDENTE DE OBRA DE PEMEX REFINACION CORRESPONDIENTE, CON COPIA PARA EL JEFE DE SIPA DEL ÁREA INVOLUCRADA INDICANDO QUE EL EQUIPO DE SEGURIDAD Y EL DE PROTECCIÓN PERSONAL CUMPLE AL 100% CON LAS ESPECIFICACIONES Y NORMAS ESTABLECIDAS.

5. SI AL INICIO O EN EL TRANSCURSO DE LOS TRABAJOS, SE DETECTA QUE UN EQUIPO DE SEGURIDAD NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES Y NORMAS PREESTABLECIDAS, SE DEBERAN DOCUMENTAR ESTAS DESVIACIONES POR ESCRITO DIRIGIDAS AL RESIDENTE DE OBRA DE PEMEX REFINACION PARA QUE ÉSTE SUSPENDA INMEDIATAMENTE TODOS LOS TRABAJOS AL CONTRATISTA SIN QUE ESTO ORIGINE RECARGOS PARA PEMEX HASTA QUE CORRIGA TODAS LAS DESVIACIONES ENCONTRADAS.

6. SI AL INICIO O EN EL TRANSCURSO DE LOS TRABAJOS SE LESIONA UN TRABAJADOR DEL CONTRATISTA Y DERIVADO DE LA INVESTIGACIÓN DEL MISMO RESULTE COMO CAUSAS; QUE NO SE RESPETAN LAS REGLAS Y PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD O QUE EL EQUIPO DE SEGURIDAD NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES PREESTABLECIDAS, TODA LA RESPONSABILIDAD LEGAL RECAERÁ EN LA MÁXIMA AUTORIDAD DEL CONTRATISTA.

7. EL REPRESENTANTE DE MAYOR JERARQUIA DEL CONTRATISTA Y EL ENCARGADO DE SEGURIDAD, PREVIO AL INICIO DE LA OBRA Y DURANTE ÉSTA, MANTENDRAN REUNIONES 2 VECES POR SEMANA CON EL JEFE DE INSPECCIÓN Y SEGURIDAD DEL ÁREA CORRESPONDIENTE Y EL RESIDENTE O SUPERVISOR DEL CONTRATO POR PEMEX REFINACION, PARA DAR SEGUIMIENTO AL PLAN DE SEGURIDAD. EN CASO DE ENCONTRAR DESVIACIONES, REALIZAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS PARA EVITAR SU RECURRENCIA.

8. EL CONTRATISTA DEBERA MANTENER EN LA OBRA UN SUPERVISOR CON LICENCIATURA EN INGENIERIA Y EXPERIENCIA COMPROBADA. QUE SE ENCARGUE DE LA FUNCION DE SEGURIDAD COMPARTIDA CON OTRAS FUNCIONES, SI OCUPA MENOS DE 50 HOMBRES Y EXCLUSIVA SI OCUPA MÁS, EL CUAL DEBERA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS QUE SOLICITE LA USIPA. ASIMISMO, TODO EL PERSONAL CONTRATADO


- 32 -


DEBERA TENER SU CARTILLA DE SEGURIDAD EXPEDIDA Y AVALADA POR LA MÁXIMA AUTORIDAD DEL CONTRATISTA, LA CUAL SERÁ AUDITADA POR USIPA.

9. SIENDO LA SEGURIDAD, EL FACTOR PRIMORDIAL EN LA POLÍTICA DE LA GERENCIA DE LA REFINERÍA “MIGUEL HIDALGO”, EL DESEMPEÑO EN SEGURIDAD DEL CONTRATISTA SERÁ CALIFICADO. DICHO DESEMPEÑO SERÁ EVALUADO EN EL ANEXO B-2-1/3 POR EL INGENIERO DE USIPA DEL ÁREA CORRESPONDIENTE Y EL RESIDENTE O SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PEMEX REFINACION.

10. EL CONTRATISTA SE OBLIGA A FIJAR VISIBLEMENTE Y DIFUNDIR ENTRE SUS TRABAJADORES LAS DISPOSICIONES DEL PUNTO 1 DE ESTE ANEXO. ADEMÁS, PRESENTARÁ EVIDENCIAS DE LAS PLÁTICAS DE SEGURIDAD QUE IMPARTA, PREVIAMENTE Y DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA, DENTRO DE LA REFINERÍA “MIGUEL HIDALGO”. ASI MISMO, DEBERA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE DIFUSIÓN DE LA VOZ DE LA SEGURIDAD DEL SECTOR A INTERVENIR Y PRESENTAR EVIDENCIAS DE LAS REUNIONES DE INICIO DE JORNADA AL JEFE DE INSPECCIÓN Y SEGURIDAD DEL ÁREA CORRESPONDIENTE.

11. TODO EL PERSONAL DEL CONTRATISTA, DEBERA TENER LOS CONOCIMIENTOS BASICOS DE SEGURIDAD, SLUD Y PROTECCION AMBIENTAL, MISMOS QUE DEBERAN DEMOSTRARSE MEDIANTE UN EXAMEN QUE APLICARA LA USIPA.

EL EXAMEN SERA APLICADO POR EL JEFE DE USIPA DEL SECTOR, EN LOS DIAS DE LUNES A VIERNES, Y HORARIO DE 8:00 HR. A 16:00 HR.

LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LOS SIGUIENTES ARTICULOS DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DE PEMEX Y ORGANISMOS SUBSIDIARIOS:

CAPITULO I, ARTICULO 4; LAS DISPOSICIONES DE ESTE REGLAMENTO TAMBIEN SON OBLIGATORIAS PARA EL PERSONAL DE LAS COMPAÑIAS CONTRATISTAS, ASI COMO PARA LOS PROVEEDORES Y VISITANTES EN LAS INSTALACIONES DE PETROLEOS MEXICANOS Y ORGANISMOS SUBSIDIARIOS.

CAPITULO I, ARTICULO 5; TODO EL PERSONAL, ESTA OBLIGADO A INCORPORAR EN SUS LABORES, LOS CONCEPTOS DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO, ESTABLECIDOS POR PETROLEOS MEXICANOS Y ORGANISMOS SUBSIDIARIOS.

CAPITULO I, ARTICULO 9; EN LA CAPACITACION QUE EL TRABAJADOR RECIBA PARA EL DESEMPEÑO DE DETERMINADA LABOR, DEBEN INCLUIRSE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS Y MEDIDAS QUE EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCION AL AMBIENTE DE TRABAJO, DEBEN ADOPTARSE PARA EL DESARROLLO DE LOS MISMOS, COMO PARTE INTEGRAL DE LA ENSEÑANZA Y NO COMO UN AGREGADO POSTERIOR. PARA TAL EFECTO EL TRABAJADOR TIENE LA OBLIGACION DE ASISTIR A LOS CURSOS O EVENTOS QUE EL PATRON ORGANICE Y ESTIME COMO CONVENIENTES. ASI MISMO, CUANDO UN TRABJADOR SEA PROMOVIDO O DE NUEVO INGRESO, TIENE LA OBLIGACION DE CONOCER Y APLICAR LOS PROCEDIMIENTOS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCION ALMEDIO DE TRABAJO, ENTENDIENDOSE QUE PARA TAL EFECTO EL PATRON LE PROPORCIONARA LA CAPACITACION CORRESPONDIENTE.CAPITULO I, ARTICULO 11; QUIEN ORDENE O DIRIJA LA EJECUCION DE UN TRABAJO, DEBE VERIFICAR QUE TODOS LOS TRABAJADORES TENGAN CONOCIMIENTO DE LAS


- 33 -


OPERACIONES Y DE LAS MEJORES PRACTICAS DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO PARA REALIZARLO.

CAPITULO I, ARTICULO 15; EL PATRON DEBE HACER USO DE INDICADORES DE DESEMPEÑO EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCION AMBIENTAL, QUE SIRVAN DE BASE PARA LA ELABORACION Y REALIZACION DE LOS PROGRAMAS PREVENTIVOS Y PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO EN LOS CENTROS DE TRABAJO.

12. EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR ESTRICTAMENTE CON LAS MEDIDAS QUE PARA EL MISMO FIN SE LE DICTAMINEN EN EL LUGAR DE TRABAJO POR PERSONAL DE PEMEX-REFINACION, EN CASO DE DUDA CONSULTAR INMEDIATAMENTE CON EL JEFE DE INSPECCIÓN Y SEGURIDAD DEL ÁREA CORRESPONDIENTE. CUALQUIER DESVIACIÓN SERÁ REPORTADA Y EVALUADA EN EL FORMATO B-2-1/3 DE ESTE ANEXO.

13. EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON EL PROCEDIMIENTO PARA EL LLENADO Y TRAMITE DEL PERMISO DE TRABAJO (REVISION QUE SE UTILIZA EN ESE MOMENTO EN EL CENTRO DE TRABAJO), PARA TODAS LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLE DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA REFINERIA “MIGUEL HIDALGO”.

14. QUEDA ESTRICTAMENTE PROHIBIDO FUMAR DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA REFINERÍA.

15. EL CONTRATISTA SE OBLIGA A DELIMITAR EL ÁREA DE TRABAJO Y A COLOCAR LETREROS DE SEGURIDAD Y SEÑALES DE ADVERTENCIA NECESARIOS, SEÑALANDO TAMBIEN LA RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA.

16. EL CONTRATISTA DEBE PROPORCIONAR A CADA UNO DE SUS TRABAJADORES EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL BÁSICO REQUERIDO PARA SU INGRESO A LA REFINERÍA. EL EQUIPO BÁSICO DE SEGURIDAD ES EL SIGUIENTE: CASCO COLOR NARANJA CON BARBIQUEJO, LENTES DE SEGURIDAD, OVEROL COLOR NARANJA, CALZADO DE SEGURIDAD, GUANTES DE PIEL Y TAPONES AUDITIVOS. ESTE EQUIPO BÁSICO DE SEGURIDAD SE DEBE PORTAR PERMANENTEMENTE EN EL ÁREA INDUSTRIAL DE LA REFINERÍA. ASÍ MISMO, EL CONTRATISTA DEBE PROPORCIONAR TAMBIÉN A SUS TRABAJADORES EL EQUIPO DE SEGURIDAD ESPECIALIZADO QUE SE REQUIERA PARA PREVENIR LOS RIESGOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES QUE SEAN NECESARIAS DESARROLLAR EN LAS INSTALACIONES DE PEMEX-REFINACIÓN, COMO SON ARNÉS Y CABLE DE SUJECIÓN PARA EL DESARROLLO DE TRABAJOS EN ALTURA, PROTECCIÓN RESPIRATORIA CONTRA POLVOS Y/O VAPORES ORGÁNICOS Y GASES ÁCIDOS, EQUIPO PARA SUMINISTRO INDEPENDIENTE DE AIRE, ROPA ALUMINIZADA, ROPA CONTRA AGUA Y ROPA Y CALZADO CONTRA ACIDO Ó ÁLCALIS. EL EQUIPO DE SEGURIDAD REQUERIDO PARA EL PERSONAL DEL CONTRATISTA DEBE CUMPLIR CON LOS PRECEPTOS ESTABLECIDOS EN LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-017-STPS-2001. EL EQUIPO DE SEGURIDAD QUE EL CONTRATISTA PROPORCIONE A SUS TRABAJADORES DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS INSTITUCIONALES QUE SE SEÑALAN EN LA SIGUIENTE TABLA.

NORMA DESCRIPCIONNOM-017-STPS-2001 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL - SELECCIÓN,

USO Y MANEJO EN LOS CENTROS DE TRABAJO.NRF-058-PEMEX-2004 CASCO DE PROTECCION PARA LA CAVEZANOM-115-STPS-1994 CASCOS DE PROTECCIÓN - ESPECIFICACIONES,


- 34 -

http://sasipa.ref.pemex.com/normatividad/nom/stps/NOM-115-STPS-1994.pdf



MÉTODOS DE PRUEBA Y CLASIFICACIÓN.NRF-007-PEMEX-2000 LENTES Y GOGGLES DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN

PRIMARIA DE LOS OJOSNRF-006-PEMEX-2004 ROPA DE TRABAJO PARA PROTECCION DE LOS

TRABAJADORESNRF-008-PEMEX-2007 CALZADO INDUSTRIAL DE PIEL PARA PROTECCION

DE LOS TRABAJADORES.NOM-113-STPS-1994 CALZADO DE PROTECCIÓN.

NRF-057-PEMEX-2006 ROPA DE AGUANRF-024-PEMEX-2001 REQUISITOS MÍNIMOS PARA CINTURONES,

BANDOLAS, ARNESES, LÍNEAS DE SUJECIÓN Y LÍNEAS DE VIDA.

NRF-114-PEMEX-2006 GUANTES DE CUERO, ALGODÓN Y/O COMBINADOS PARA TRABAJOS GENERALES

NOM-116-STPS-2001 RESPIRADORESNRF-115-PEMEX-2006 MANGUERAS PARA SERVICIO DE CONTRAINCENDIO

PARA EL CASO DE LOS DEMÁS EQUIPOS DE SEGURIDAD ARRIBA CITADOS, SE DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES QUE PEMEX REFINACIÓN ESTABLEZCA EN FUNCIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE EL CONTRATISTA DEBA DESARROLLAR EN EL ÁREA INDUSTRIAL DE LA REFINERÍA.

EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ARRIBA CITADAS ES CAUSAL DE RESCISIÓN DEL CONTRATO Y APLICACIÓN DE LAS SANCIONES QUE CORRESPONDAN.

17. ES OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA, QUE SU PERSONAL SE PRESENTE EN EL LUGAR DE TRABAJO CON SUS IMPLEMENTOS Y EQUIPO DE SEGURIDAD REGLAMENTARIO DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR.

18. ES OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA PROPORCIONAR AL PERSONAL BAJO SU MANDO OVEROL DE ALGODÓN COLOR NARANJA CON LA RAZON SOCIAL DE LA COMPAÑÍA, PROTECCIÓN AUDITIVA Y LENTES CONTRA IMPACTO, CASCO COLOR NARANJA, GUANTES, ZAPATOS PARA USO INDUSTRIAL CON CASQUILLO EN BUENAS CONDICIONES DE USO Y CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

18.1. HUELLA: EN LA PARTE EXTERNA INFERIOR DE LA SUELA SE DEBERA MANTENER UN ESTRIADO CON CANALES PARA SALIDA DE FLUIDOS Y VENTOSAS QUE DEN MÁS AGARRE AL PISO, SIN BANDAS LISAS NI COSTILLAS A TODO LO LARGO Y ANCHO DE LA HUELLA, LA ALTURA DEL RESALTE DEBERA SER DE: 4.0 A 6.0 MM PARA SUELAS CON ESTRIADO PROFUNDO. 2.0 A 3.9 MM PARA SUELAS CON ESTRIADO POCO PROFUNDO. ALTURA DEL TACÓN. DEBERA SER DE 30.0 MM +- 2 MM MEDIDA DESDE EL PISO

A LA INTERFASE DEL TACÓN-CORTE.

19. EL CONTRATISTA SE OBLIGA A PROPORCIONAR EQUIPO DE RESPIRACIÓN TIPO AIRE INDUCIDO COMPLETO, EQUIPO ALUMINIZADO (CHAMARRA, PANTALÓN Y ESCAFANDRA), OVEROL DE NEOPRENO CON ESCAFANDRA, ARNES DE SEGURIDAD TIPO PARACAIDISTA CON CABLE DE VIDA Y/O CUALQUIER OTRO IMPLEMENTO QUE REQUIERA SU PERSONAL PARA LA EJECUCIÓN SEGURA DE SUS ACTIVIDADES. EL EQUIPO ANTES INDICADO DEBERA CUMPLIR LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

19.1. EQUIPO DE RESPIRACIÓN TIPO AIRE INDUCIDO.


- 35 -

http://www.pemex.com/../files/standards/definitivas/nrf-024-pemex-2001.pdf


http://www.pemex.com/../files/standards/definitivas/nrf-007-pemex-2000d.pdf


MANGUERA FLEXIBLE DE NEOPRENO, REFORZADA PARA EVITAR APLASTAMIENTOS, RESISTENTE A ÁCIDOS Y ÁLCALIS, CON CONECTORES TIPO HANSEN HEMBRA Y MACHO VULCANIZADOS EN LOS EXTREMOS, (NO SE ADMITE NINGUN TIPO DE ABRAZADERAS).

MANGUEROTE CORRUGADO DE NEOPRENO RESISTENTE A ÁCIDOS Y ÁLCALIS.

MASCARILLA DE NEOPRENO, ARAÑA FLEXIBLE DE NEOPRENO RESISTENTE A ÁCIDOS Y ÁLCALIS Y PANTALLA DE POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA.

REGULADOR DE AIRE Y CLIP DE SUJECIÓN. 19.2. EQUIPO PARA ALTA TEMPERATURA.

PANTALON ALUMINIZADO DE PBI CON KEVLAR, DE 7 ONZAS , CON FORRO DE ARAMID DE 9 ONZAS, CON BARRERA A LA HUMEDAD DE NEOPRENO, EL FORRO DEBERA SER FIJO, NO DESMONTABLE, DEBERA TENER DOBLE COSTURA CON HILOS DE KEVLAR. EL PANTALÓN DEBERA TRAER TIRANTES PARA SUJETARSE A LOS HOMBROS.

CHAQUETÓN. DE 35” CON SISTEMA DE BROCHES Y CIERRE RÁPIDO TIPO “GANCHO” EXTERIORES FABRICADOS DE PBI CON KEVLAR Y ACABADO ALUMINIZADO DE 7 ONZAS, CON FORRO INTERIOR DE ARAMID DE 9 ONZAS Y BARRERA A LA HUMEDAD DE NEOPRENO. LA CHAMARRA DEBERA LLEVAR COSTURAS DOBLES CON HILO DE KEVLAR.

ESCAFANDRA. ALUMINIZADA DE PBI CON KEVLAR, DE 7 ONZAS, CON FORRO DE ARAMID DE 9 ONZAS Y BARRERA A LA HUMEDAD DE NEOPRENO, EL FORRO DEBERA SER FIJO, NO DESMONTABLE CON VISOR PANORÁMICO DE FLEXIGLÁS Y PELÍCULA PROTECTORA DE RAYOS INFRARROJOS GOLD MYLAR, CON BROCHES PARA SUJETAR EL CHAQUETÓN, LA ESCAFANDRA DEBERA TENER COSTURA DOBLE CON HILOS DE KEVLAR.

19.3. ARNÉS DE SEGURIDAD TIPO PARACAIDISTA CON CABLE DE VIDA DE ACUERDO A LA NORMA ANSI-Z359, ANSI-A10.14-1991 Y REGULACIONES OSHA.

EL MATERIAL DE FABRICACIÓN DEL ARNES DEBERA SER DE HILO TEJIDO DE POLIÉSTER Y CAPAZ DE SOPORTAR 5000 LIBRAS.

EL ANCHO DE LAS BANDAS DEBERAN SER DE 4.5 CM A 5 CM (1 ¾” A 2”). LOS PUNTOS DE UNIÓN DE LAS BANDAS DEBERAN SER DE COSTURA

REFORZADA CON HILO DE POLIÉSTER, (NO SE ACEPTAN REMACHES). LAS PARTES METÁLICAS (ANILLOS TIPO “D” Y HEBILLAS) DEBERAN SER DE

ACERO FORJADO RESISTENTES A LA CORROSIÓN Y CAPACES DE SOPORTAR LA PRUEBA A LA TENSIÓN DE 1800 LIBRAS SIN SUFRIR FALLAS. LAS SUPERFICIES DEBERAN SER LISAS Y LIBRES DE BORDES CORTANTES O PUNZANTES. LAS HEBILLAS DE FRICCIÓN DEBERAN ESTAR DISEÑADAS DE TAL FORMA QUE MANTENGAN SU POSICIÓN EN EL TEJIDO MEDIANTE UN PASO SENCILLO DE ÉSTE SOBRE LA BARRA FIJA.

RESISTENCIA A LA CORROSIÓN. DE ACUERDO AL ESTANDAR DE OPERACIÓN DE EQUIPO DE ASPERSIÓN SALINA (NIEBLA) Z118.1-1974 (ASTM B 117-97).

EL MATERIAL DEL CABLE DE VIDA DEBERA SER DE POLIÉSTER, CON UNA CARGA DE DISEÑO CALCULADA PARA UN PESO DE 113 KILOGRAMO. Y UNA DISTANCIA DE CAIDA LIBRE MÁXIMA DE 1.8 METROS.

EL GANCHO DEBERA CONTAR CON SEGURO Y DE MATERIAL ACERO FORJADO CON ACABADO RESISTENTE A LA CORROSIÓN Y CAPAZ DE SOPORTAR LA PRUEBA A LA TENSIÓN DE 2, 300KILOGRAMOf.

19.3.1.CERTIFICACIÓN. CADA CONJUNTO CINTURÓN, ARNÉS Y LÍNEA DE SUJECIÓN, EN SU CASO, DEBERA TENER MARCAS DE IDENTIFICACIÓN CON NÚMERO


- 36 -


DE GOLPE ESTAMPADO EN LAS PLACAS PERMANENTEMENTE UNIDAS, LAS CUALES DEBERAN CONTAR CON LOS SIGUIENTES DATOS: NOMBRE DEL FABRICANTE. FECHA DE FABRICACIÓN. RESULTADO Y FECHA DE LA PRUEBA DE CARGA SOPORTABLE E

INSPECCIÓN VISUAL.

20. EL CONTRATISTA SE OBLIGA A MANTENER DIARIAMENTE EN CONDICIONES DE ORDEN Y LIMPIEZA, EL LUGAR DONDE PRESENTE SUS ACTIVIDADES SEA CUAL FUERE EL LUGAR.

21. EL CONTRATISTA SE OBLIGA A INSTALAR EN SU LUGAR DE TRABAJO BAÑOS MOVILES PARA USO DE SU PERSONAL, ASI COMO A MANTENERLOS EN CONDICIONES DE HIGIENE (1 POR CADA 20 PERSONAS O MENOS).

22. EL CONTRATISTA DEBERÁ DE REALIZAR A DIARIO, LA RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE SU BASURA EN EL TIRADERO MUNICIPAL (NO DEPOSITARLO EN CONTENEDORES DE PEMEX).

23. EL CONTRATISTA DEBERÁ DE PROPORCIONAR A SU PERSONAL, AGUA POTABLE PARA BEBER, EN EL SITIO DE TRABAJO.

24. EL CONTRATISTA DEBERA CUMPLIR ESTRICTAMENTE LA RUTA QUE SE LE ASIGNE PARA LA CIRCULACIÓN DE SUS VEHÍCULOS AUTOMOTORES. EL SUPERVISOR DE OBRA TRAMITARA A TRAVÉS DE LA SUPERINTENDENCIA O UNIDAD ENCARGADA DEL TRAMITE DE LA CONTRATACIÓN, EL PLANO DE LA REFINERÍA CON LA RUTA ESTABLECIDA.

25. EL CONTRATISTA SE HARÁ CARGO DE LA DISPOSICIÓN DE SUS DESECHOS (EL SUPERVISOR DE OBRA DE PEMEX REFINACION DEBERA INDICAR CUALES SON DESECHOS Y CUAL ES MATERIAL DE LA REFINERÍA, E INDICARÁ EL LUGAR DE DISPOSICIÓN).

26. QUEDA ESTRICTAMENTE PROHIBIDO EL TRANSITO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA POR AREAS DISTINTAS A DONDE SE ESTEN REALIZANDO LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, TALES COMO TALLERES, ALMACENES Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS; EL PERSONAL QUE SE DETECTE FUERA DE SU AREA DE TRABAJO SERA RETIRADA DE LA REFINERIA Y SE LE CANCELARA LA CREDENCIAL DE ACCESO A ESTA REFINERIA, SOLO EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, DEL CONTRATISTA, SERA LA UNICA PERSONA AUTORIZADA PARA REALIZAR TODOS LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON EL CONTRATO.

27. EL ACCESO A LA PLANTA SERA UNICAMENTE POR DONDE DESIGNE EL SUPERVISOR DE PEMEX-REFINACION.

28. EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, DEL CONTRATISTA, DEBERA MANTENER UN REGISTRO ACTUALIZADO DE SU PERSONAL QUE SE ENCUENTRE DENTRO DE LA REFINERÍA EN TODO MOMENTO, EN FORMA DE BITÁCORA.

29. EL CONTRATISTA, DEBERA ACATAR LA INSTRUCCIÓN ESTRICTA DE NO CONTRATAR Y REALIZAR EL PAGO DE SALARIOS A SUS TRABAJADORES DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA REFINERIA.


- 37 -


30. EL PERSONAL DE CONTRAINCENDIO SERÁ CALIFICADO EN ESTA MATERIA POR EL INGENIERO COORDINADOR DE PREVENCIÓN Y CONTRA INCENDIO O POR QUIEN EL INDIQUE, Y EL CUAL DEBERA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS QUE SOLICITE LA USIPA

31. ES OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA CONTAR CON EL PERSONAL DE CONTRAINCENDIO NECESARIO PARA QUE VIGILEN EN FORMA CONSTANTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES DE CONTRAINCENDIO, PRINCIPALMENTE EN AQUELLOS TRABAJOS QUE IMPLIQUEN CORTE Y SOLDADURA A FUEGO ABIERTO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE PETROLEOS MEXICANOS.

32. EN CASO DE REQUERIRSE, ES OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA PROPORCIONAR A SU PERSONAL LOS IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA ESTABLECER LAS PROTECCIONES CONTRAINCENDIO TALES COMO EXPLOSIMETRO, SULFHIDRIMETROS, MANGUERAS CONTRAINCENDIO, BOQUILLAS PARA MANGUERAS, LONAS PARA CUBRIR REGISTRO DE DRENAJES, EXTINGUIDORES PORTÁTILES ETC. LAS PRUEBAS CORRESPONDIENTES SERAN REALIZADAS POR PERSONAL DEL PROVEEDOR Y PREVIO AL INCIO DE LABORES DEBERAN SOLICITAR LA APROBACIÓN DEL PERSONAL DE LA USIPA. LOS INSTRUMENTOS DE MEDICION Y PRUEBAS EMPLEADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DEBERAN CUMPLIR CON EL APARTADO 4.11 DE LA NORMA ISO 9002.

33. ES OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA CUMPLIR CON LAS RECOMENDACIONES ANEXAS QUE LE INDIQUE PERSONAL DE CONTRAINCENDIO DE LA REFINERIA.

34. ES OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA QUE EL PERSONAL DE CONTRAINCENDIO BAJO SU CARGO, ESTE EQUIPADO CON CHAQUETON, PANTALON, CASCO, BOTAS CONTRAINCENDIO Y CILINDRO CON AIRE COMPRIMIDO AUTÓNOMO.

35. EL BLOQUEO DE CALLES DEBERA SER CON AUTORIZACIÓN DEL PERSONAL DE LA USIPA DEL SECTOR AFECTADO Y EL PERMISO CORRESPONDIENTE SE TRAMITARÁ A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EN EL FORMATO BCI-01 Y EL JEFE DE CONTRA INCENDIO.

36. ES OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA ENTREGAR A LA JEFATURA DE CONTRATOS Y A LA USIPA MENSUALMENTE (EL DIA 02 DE CADA MES) EL REPORTE DE SUS ACCIDENTES OCURRIDOS EN EL MES ANTERIOR. EN EL FORMATO ANEXO B-2-2; “REPORTE DE AXIDENTABILIDAD”, ASI MISMO DEBERÁ ENVIAR COPIA DEL REPORTE MENSUAL DE ACCIDENTES QUE ENVÍA AL IMSS (INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL).

37. EL RESIDENTE DEL CONTRATO DE PEMEX REFINACION DEBERA ENTREGAR, A LA USIPA Y UNA COPIA A LA JEFATURA DE CONTRATOS, DEBIDAMENTE LLENADOS LOS FORMATOS; (B-2-1) ; “EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE MRDIDAS DE SEGURIDAD”, Y (B-2-3); “EVALUACION DEL DESEMPEÑO EN SEGURIDAD”, DEL CONTRATISTA, AL FINALIZAR LOS TRABAJOS AMPARADOS POR EL CONTRATO.

38. EN LOS CASOS DE QUE EL CONTRATISTA CUENTE CON GRÚA O LA CONTRATE A UN TERCERO, ÉSTA DEBERA CUMPLIR CON LAS PRUEBAS ESTABLECIDAS EN LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-023-STPS-1993 RELATIVA A LOS ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD DE LOS EQUIPOS DE IZAR Y LA NOM. 09-STPS-1999 RELATIVO A EQUIPOS SUSPENDIDO, DE ACCESO-INSTALACION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO-CONDICIONES DE SEGURIDAD, TRABAJOS EN ALTURA. PARA TAL FIN, CINCO DIAS ANTES DEL INICIO DE LA OBRA, EL CONTRATISTA DEBERA ENTREGAR AL RESIDENTE DEL CONTRATO DE PEMEX REFINACION Y JEFE DE USIPA. DEL ÁREA


- 38 -


CORRESPONDIENTE COPIA DE LOS CERTIFICADOS DE LAS PRUEBAS ANTES CITADAS EMITIDAS POR UNA UNIDAD DE VERIFICACIÓN Ó UNA COMPAÑÍA ACREDITADA COMO LO ESTABLECE LA NORMA OFICIAL MEXICANA PARA SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN LA MAQUINARIA Y EQUIPO QUE SE UTILICE EN LOS CENTROS DE TRABAJO, NOM-004-1996, ETC.

39. EL CONTRATISTA DEBERA CUMPLIR ESTRICTAMENTE CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL PROCEDIMIENTO DE GPASI-SI-2510 REV. 1 DE REGLAS DE SEGURIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS.

40. TODO EL PERSONAL DEL CONTRATISTA DEBE TENER LOS CONOCIMIENTOS BASICOS DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCION AMBIENTAL, MISMOS QUE SE DEBEN DEMOSTRAR MEDIANTE UN EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE SEGURIDAD EL CUAL SE APLICARA A TODO EL PERSONAL DE LA COMPAÑÍA, COMO POR EJEMPLO: PERSONAL DIRECTIVO, RESIDENTE DE OBRA, MANDOS MEDIOS, OBREROS, RESPONSABLE DE LA SEGURIDAD Y AL RESPONSABLE DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO, Y ESTE SERA APLICADO POR PERSONAL DE LA USIPA, EN EL CUAL SE INCLUYE:

CONOCIMIENTOS BASICOS DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCION AMBIENTAL REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DE PETRÓLEOS MEXICANOS MANUAL DE SEGURIDAD PARA CONTRATISTAS QUE DESARROLLAN TRABAJOS DENTRO

DE INSTALACIONES INDUSTRIALES DE PEMEX-REFINACIÓN GPASI SI 8200 NORMAS 03.0.04 DE TRANSITO INTERIOR DE VEHÍCULOS EN INSTALACIONES

INDUSTRIALES ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIO DE PETRÓLEOS MEXICANOS REGLAMENTO PARA EL ACCESO DE PERSONAL Y VEHÍCULOS DE COMPAÑÍAS

CONSTRUCTORAS DE LA REFINERÍA “MIGUEL HIDALGO” NORMA 03.0.03 ACCESO DE PERSONAS A INSTALACIONES DE PETRÓLEOS

MEXICANOS RUTAS DE EVACUACIÓN USO DE EXPLOSIMETRO

EL EXAMEN SE REALIZA BAJO LOS SIGUIENTES TERMINOS, SE TOMA UN 20% DEL TOTAL DEL PERSONAL Y SI 5 PERSONAS SALEN CON CALIFICACION DE 6, SE TOMA OTRA MUESTRA DE 20% DEL TOTAL Y SI SALEN 3 PERSONAS CON CALIFICACION DE 6 ES NECESARIO CAPACITAR A TODO EL PERSONAL A PARTICIPAR EN LA REPARACION.

41. POR NINGUN MOTIVO EL CONTRATISTA PODRA CONTRATAR A SU PERSONAL DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA REFINERIA.

42. EL CONTRATISTA SE OBLIGA A UTILIZAR LUGARES EXCLUSIVOS DESIGNADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y ADMINISTRACIÓN PATRIMONIAL DE LA REFINERIA, PARA LA COMIDA DE SUS TRABAJADORES, MANTENIENDO ORDEN Y ABSOLUTA LIMPIEZA, POR NINGUN MOTIVO COMERAN EN AREAS DE PROCESO, AREAS VERDES Y/O AVENIDAS, NO ESTA PERMITIDA LA VENTA DE COMIDA, SALVO CON AUTORIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO MENCIONADO.

43. REALIZAR TODOS LOS TRABAJOS EN LAS INSTALACIONES DE LA REFINERIA “MIGUEL HIDALGO” DE MANERA SEGURA Y CORROBORAR QUE SEAN VERIFICADAS LAS CONDICIONES DEL AREA, LOS PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO, LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y LA ELIMINACION DE LOS RIESGOS MEDIANTE EL USO Y LLENADO DEL ANALISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (AST).


- 39 -


44. EL CONTRATISTA DEBE MOSTRAR LA EVIDENCIA DE QUE EN LA CAPACITACION QUE EL TRABAJADOR RECIBA PARA EL DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES DEBEN INCLUIRSE LOS PROCEDIMIENTOS Y MEDIDAS QUE EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD, Y PROTECCION AL AMBIENTE DE TRABAJO, DEBEN ADOPTARSE PARA EL DESARROLLO DE LA MISMA COMO PARTE INTEGRAL DE LA ENSEÑANZA Y NO COMO UN AGREGADO POSTERIOR, PARA TAL EFECTO EL TRABAJADOR TIENE LA OBLIGACION DE ASISTIR A LOS CURSOS QUE SE LE IMPARTAN, ASI MISMO TODO EL PERSONAL DE LA COMPAÑÍA, DE NUEVO INGRESO O NO, TIENE LA OBLIGACION DE CONOCER Y APLICAR LOS PROCEDIMIENTOS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO, ENTENDIENDOSE QUE PARA TAL EFECTO EL PATRON LE PROPORCIONARA LA CAPACITACION CORRESPONDIENTE.

45. QUIEN ORDENE O DIRIGA LA EJECUCION DE UN TRABAJO, DEBE VERIFICAR QUE TODOS LOS TRABAJADORES TENGAN CONOCIMIENTO DE LAS OPERACIONES Y DE LAS MEJORES PRACTICAS DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO PARA REALIZARLO.

46. EL CONTRATISTA DEBE HACER USO DE INDICADORES DE DESEMPEÑO EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCION AMBIENTAL, QUE SIRVAN DE BASE PARA LA ELABORACION Y REALIZACION DE LOS PROGRAMAS PREVENTIVOS Y PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO EN EL CENTRO DE TRABAJO.

LINEAMIENTOS PARA EL USO DE TELÉFONOS CELULARES Y RADIOS DE COMUNICACIÓN EN LAS INSTALACIONES DE LA “REFINERIA MIGUEL HIDALGO”.

DEBIDO A LOS DIFERENTES RIESGOS QUE EXISTEN EN LAS DISTINTAS ÁREAS DE LA “REFINERÍA MIGUEL HIDALGO”, ESTA SE DIVIDE EN 3 SECCIONES:

1. ÁREA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS:

EDIF. ADMINISTRATIVO Y ESTACIONAMIENTO EDIF. PROYECTOS Y ESTACIONAMIENTO CONSULTORIO DE LA REFINERÍA MIGUEL HIDALGO.

2. ÁREA DE ALMACENES Y TALLERES:

LIMITA AL SUR CON CALLE NO. 100. LIMITA AL PONIENTE CON CALLE NO. 111. LIMITA AL ORIENTE CON CALLE NO. 99. LIMITA AL NORTE CON CALLE NO. 98.

3. ÁREA DE PRODUCCIÓN:

EL RESTO DE LA REFINERÍA, INCLUYENDO LABORATORIO, GASOLINERA, PLANTA DE AGUA MEJOR, QUEMADORES DE CAMPO Y LAGUNAS DE OXIDACIÓN.

POR LO TANTO, LOS LINEAMIENTOS SIGUIENTES SON DE APLICACIÓN OBLIGATORIA EN ESTAS SECCIONES:

1. SE PROHÍBE EL USO DE CUALQUIER TIPO DE TELÉFONO CELULAR EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN.


- 40 -


2. SE PROHÍBE EL USO DE CUALQUIER TIPO DE TELÉFONO CELULAR EN EL ÁREA DE ALMACENES Y TALLERES.

3. SE PROHÍBE EL USO DE CUALQUIER TIPO DE TELÉFONO CELULAR EN LAS DEPENDENCIAS O LUGARES DEL ÁREA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, DONDE EXISTAN LETREROS INDICANDO TAL PROHIBICIÓN.

4. LOS EQUIPOS DE RADIO-COMUNICACIÓN PARA USO EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DEBEN CUMPLIR CON EL REQUISITO “INTRÍNSECAMENTE SEGURO”, POR LO QUE DEBEN SER EVALUADOS Y AUTORIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES DE LA “REFINERÍA MIGUEL HIDALGO”, ESTO INCLUYE EQUIPO DE RADIO-COMUNICACIÓN DE LAS COMPAÑÍAS AL SERVICIO DE LA “REFINERÍA MIGUEL HIDALGO”.

QUEDA ESTRICTAMENTE PROHIBIDO EL USO DE CUALQUIER RADIO TIPO “WALK MAN” EN LAS TRES SECCIONES.


- 41 -



ANEXO B-3ALCANCE AMBIENTAL

SE ESTIPULA SI LOS TRABAJOS A DESARROLLAR TENDRAN O NO IMPACTO AMBIENTAL. CUAL SERA DICHO IMPACTO Y LAS ACCIONES A TOMAR, PREVIENDO QUE DENTRO DEL MISMO PROGRAMA DE EJECUCION SE CONTEMPLEN LOS TRABAJOS REQUERIDOS PARA ELIMINAR DICHO IMPACTO. DEBERA ESTAR FIRMADO POR EL SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS, EL ESPECIALISTA DE ECOLOGIA Y POR EL JEFE DEL AREA CORRESPONDIENTE.

1. EL CONTRATISTA DEBE CONOCER LAS LEYES, REGLAMENTOS Y NORMAS AMBIENTALES APLICABLES EN TERRITORIO NACIONAL. APLICA

2. CUALQUIER OBRA NUEVA, MODIFICACIÓN O AMPLIACIÓN A LA EXISTENTE, ELABORARA UNA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, MISMA QUE DEBE SER SOMETIDA A LA APROBACIÓN POR LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, (SEMARNAT) Y ASI OBTENER LA AUTORIZACIÓN DE LA OBRA, CON EL OBJETO DE PREVENIR O MITIGAR LA CONTAMINACIÓN EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DURANTE ETAPA CONSTRUCTIVA Y OPERATIVA, ACORDE AL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE EN MATERIA DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL. NO APLICA

3. SUS VEHÍCULOS, DEBEN SER VERIFICADOS CONFORME A NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-047-ECOL-99 “VEHÍCULOS EN CIRCULACIÓN QUE USAN GASOLINA, GAS LICUADO DE PETROLEO, GAS NATURAL U OTROS COMBUSTIBLES ALTERNOS” POR LO MISMO, DEBERA EXHIBIR LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LA VERIFICACIÓN DE SUS VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. APLICA

4. LAS FUENTES FIJAS O PORTÁTILES, NO DEBEN REBASAR LOS NIVELES MÁXIMOS PERMISIBLES DE EMISIÓN DE RUIDO, PRESENTAR CERTIFICADO DE LOS ESTUDIOS REALIZADOS EN SU EQUIPO O MAQUINARIA, ADEMÁS DE CONTAR CON SILENCIADOR. APLICA

5. CUALQUIER TRABAJO EN EL QUE SE USE AGUA Y SE GENERE COMO RESIDUAL, LAS CARACTERÍSTICAS DEBEN CONSIDERAR LA ESPECIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES PARTICULARES DE DESCARGA, AL IGUAL QUE LA NOM-OO1-ECOL-96 Y NO VERTIRLA AL DRENAJE SIN PRETRATAR CON EL PROPÓSITO DE PREVENIR LA CONTAMINACIÓN EN ESTE ELEMENTO. APLICA

6. EL AGUA USADA PARA CONSUMO HUMANO DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-201-SSA1-2002 PRODUCTOS Y SERVICIOS. AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO, ENVASADOS Y A GRANEL. ESPECIFICACIONES SANITARIAS Y EL AGUA USAS COMO MATERIA PRIMA DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO DEBE CUMPLIR CON LA “MODIFICACION A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-127-SSA1-1994, SALUD AMBIENTAL. AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO. LÍMITES PERMISIBLES DE CALIDAD Y TRATAMIENTOS A QUE DEBE SOMETERSE EL AGUA PARA SU POTABILIZACIÓN”, CERTIFICANDO MENSUALMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA DURANTE EL TIEMPO QUE SE DESARROLLE LA OBRA. APLICA

7. LOS ACEITES GASTADOS PRODUCTO DEL MANTENIMIENTO DE SU MAQUINARIA, DEBERAN SER RECOLECTADOS EN TAMBORES HERMÉTICAMENTE CERRADOS, EVITANDO DERRAMES Y EL CONTRATISTA DEBE SACARLOS DE LA REFINERIA HACIENDOSE RESPONSABLE DE SU DISPOSICION FINAL. APLICA


- 42 -


8. LOS DESECHOS PRODUCTO DE LA LIMPIEZA DE LOS SANITARIOS PORTÁTILES, DEBERAN SER RECOLECTADOS POR EMPRESAS QUE CUENTEN CON AUTORIZACIÓN DE LA SECRETARIA Y DEPOSITADOS CONFORME A NORMA NOM-052-ECOL-2001. APLICA

9. LOS DESECHOS PRODUCTO DE DESMANTELAMIENTO DE TUBERÍA O EQUIPOS, SERAN TRANSPORTADOS AL CENTRO DE ACOPIO. APLICA

10. LOS DESECHOS DE LADRILLO REFRACTARIO, SERAN TRANSPORTADOS AL CENTRO DE ACOPIO. APLICA

11. EL CONCRETO REFRACTARIO Y CASCAJO PRODUCTO DE DEMOLICIONES, SERA DEPOSITADO CONFORME A LOS LINEAMIENTOS MUNICIPALES, PREVIO PAGO DE AUTORIZACIÓN. APLICA

12. LA RECOLECCION DE DESECHOS TIPO DOMESTICO COMO SON PAPEL, CARTÓN, PLASTICO, ENVASES DE REFRESCO, RECIPIENTES DE ENSERES DOMESTICOS ETC, SERAN DEPOSITADOS EN RECIPIENTES COLOR VERDE Y ROTULADOS CON EL TIPO DE DESECHO A RECOLECTAR, SE PROHIBE ESTRICTAMENTE MEZCLARLO CON RESIDUOS ACEITOSOS (YA QUE ESTA ACCION ORIGINA QUE EL RESIDUO ADQUIERA LA CARACTERÍSTICA DE PELIGROSO), Y ESTOS SERAN LLEVADOS AL TIRADERO MUNICIPAL, CUMPLIENDO ESTRICTAMENTE CON LOS LINEAMIENTOS MUNICIPALES, PREVIO PAGO DE AUTORIZACIÓN, QUEDANDO PROHIBIDO EL ACCESO DE REFRESCOS EN ENVASE DE PLASTICO APLICA

13. LOS RESIDUOS DE HIDROCARBURO IDENTIFICADOS COMO PELIGROSOS, SERAN MANEJADOS, TRASLADADOS Y DEPOSITADOS EN LA FOSA DE SUCCION DE LA COMPACTADORA DE LODOS DEL SECTOR No. 6, Y PARA ELLO APLICARAN EL CRITERIO DE LA L G E E P A Y SU REGLAMENTO EN MATERIA DE RESIDUOS PELIGROS ADEMAS DE LAS NOM S DE SEMARNAT Y SCT APLICA

14. PRESENTAR HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE TODOS LOS INSUMOS EMPLEADOS EN EL SERVICIO Y QUE NO IMPACTAN AL MEDIO AMBIENTE. APLICA

15. EL CONTRATISTA DEBE EVITAR QUE SU PERSONAL TIRE EN AREAS VERDES Y EN GENERAL EN CUALQUIER AREA DE LA REFINERIA, LOS RECIPIENTES, ENVASES, BOLSAS Y DESECHOS DE SU ACTIVIDAD DE INGESTA DE ALIMENTOS, DEBIENDO ESTABLECER UN SITIO ESPECIFICO PARA EL DEPOSITO DE ESOS DESECHOS Y DEBE RETIRARLOS DE LA REFINERIA HACIA LAS AREAS AUTORIZADAS POR EL MUNICIPIO. APLICA

REQUERIMIENTOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL PARA LAS BASES DE CONTRATOS DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS.

I. DISPOSICIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS

De los distintos aspectos ambientales que resultan de las diversas actividades desarrolladas dentro de nuestras instalaciones y que impactan al agua, al aire, al suelo y la generación de residuos, es de importancia alta cumplir toda la normatividad ambiental en la materia para lograr evitar o mitigar sus efectos.

Uno de los aspectos más vigilados y sancionados por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), es precisamente el manejo, transporte y disposición final de los residuos peligrosos y los no peligrosos (de competencia estatal y municipal) generados como resultado de las diversas actividades del Centro de Trabajo.

La diversidad de residuos generados en la refinación del petróleo es variable, incluyendo desde catalizadores, lodos biológicos, cartón o hasta material vegetal proveniente del mantenimiento de áreas verdes, etc. Para su correcto manejo a continuación se enlistan los más comunes:


- 43 -


RESIDUOS PELIGROSOS RESIDUOS INDUSTRIALES RESIDUOS VARIOSo Lodos aceitososo Aceites gastadoso Parafinaso Sedimentos de tanqueso Solventes de limpiezao Baterías Ni-Cdo Baterías plomo-ácidoo Residuos de laboratorioo Catalizadores gastadoso Escoria de calderas y/o

calentadoreso Lana mineral y fibra de vidrioo Asbesto no aglutinadoo Antracita o carbón activado

agotadoo Bifenilos policloradoso Etc.

o Aluminioo Tubería admiraltyo Tubería cupro-níquelo Tubería acero al carbóno Tubería HK-40o Ferroso de 1ª. Y 2ª.o Maderao Plásticoso Llantaso Material recuperadoo Material siniestradoo Ferroso vehicularo Alúmina limpiao Resinas de intercambioo Carlitao Etc.

o Escombro y/o residuos de demolición

o Ladrillo refractario de equipos a gas

o Tierra y despalmeo Basura domésticao Restos orgánicos vegetaleso Papel y cartóno Bolsas de plásticoo Vidrio y cristal limpioo Maderao Colcha o lana mineral libre de

hidrocarburoso Rejilla de torres de efmto.o Lámina de asbesto (aglutinado)o Etc.

Por lo anterior, la disposición de los residuos generados durante los trabajos de reparación y mantenimiento de las instalaciones de la “REFINERIA MIGUELHIDALGO” y con el objeto de dar cumplimiento a la normatividad ambiental

vigente se solicita integrar el siguiente anexo en las bases de Contrato para proveedores y contratistas.

R E S I D U O S P E L I G R O S O S

1. REQUERIMIENTOS LEGALES EN MATERIA AMBIENTAL Y CONDICIONANTES NORMATIVAS.

En este apartado se señalan los procedimientos, reglamentos y normas que deberá observar el proveedor durante el desarrollo del servicio.

Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.Normas Oficiales Mexicanas emitidas por la Secretaria del Trabajo y Previsión Social.Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos.Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado de Hidalgo.Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Residuos Peligrosos.Norma Oficial Mexicana NOM-001-ECOL-1996.Norma Oficial Mexicana NOM-052-ECOL-2005.Norma Oficial Mexicana NOM-053.ECOL-1993.Procedimientos institucionales de la Gerencia de Protección Ambiental y Salud Ocupacional.Normas y Procedimientos de Acceso a la Refinería Miguel Hidalgo.Especificaciones generales del producto final incorporado. Certificados de destrucción y/o disposición final.Manifiesto para casos de derrame de residuos peligrosos por accidente.Procedimiento para el almacenamiento temporal de residuos peligrosos de la Refinería Miguel Hidalgo PAMB-03827.Procedimiento para el manejo y disposición de residuos peligrosos de la Refinería Miguel Hidalgo PAMB-066.

Material Recuperado

Entre los posibles residuos peligrosos a recuperar se deben de considerar a los siguientes:

Botes o latas con residuos de pintura; resinas, primario, solvente, esmalte alquidálico, recubrimiento anticorrosivo o primario inorgánico de zinc.


- 44 -


Estopas, trapos, brochas impregnadas con pintura o cualquier otro producto mencionado en el punto anterior.Arena de sandblasteo o aquella empleada para limpieza a chorro.Sedimentos y resinas producto de limpieza de recipientes.Lodos y resinas de zona ácida y de zona básica.Lana o colcha aislante contaminada con hidrocarburo.Residuos de electrodos de soldadura.

Control del Material

Los lodos provenientes de las secciones ácidas y básicas no deben de mezclarse entre sí, lo anterior con la finalidad de evitar incrementar el volumen de los residuos generados.

Cada tipo de lodos (ácidos o básicos), se deben de colocar en tambores de plástico de 200 litros de polietileno de alta densidad y alto peso molecular con tapa plástica y cincho de sujeción de tapa y o’-ring, de 200 lt de capacidad y resistente en un rango de pH de 3 a 12 los cuales los debe proporcionar la contratista.

Durante las actividades de sandblasteo, limpieza a chorro y pintura; el contratista debe colocar lonas de neopreno, sección por sección a ser trabajada, para contener la dispersión de partículas a la atmósfera.

En caso de presentar afectaciones a instalaciones y/o equipos de la refinería o de terceros, derivados de la actividad de sandblasteo, limpieza a chorro y/o pintura, será responsabilidad de la compañía contratista restaurar a las condiciones originales los equipos o instalaciones afectadas.

El contratista debe de realizar el correspondiente muestreo a los residuos peligrosos y ser realizado un análisis tipo CRETIB por un laboratorio acreditado ante la Entidad mexicana de Acreditamiento (EMA). El laboratorio debe tener vigente su acreditamiento durante el desarrollo de los trabajos y el contratista debe presentar en su propuesta técnica una carta compromiso del laboratorio que efectuará el análisis anexando copia del acreditamiento. El muestreo y análisis correrán a cuenta del contratista, quién realizará el muestreo y entregará el resultado del análisis (original) al especialista de residuos de la Coordinación de Protección Ambiental de la Refinería. Al momento de realizar el muestreo, el personal del laboratorio deberá de mostrar el procedimiento para realizar la actividad.

Manejo y disposición del Material.

Será responsabilidad del contratista el adecuado manejo de los residuos hasta su entrega en el área definida por la Coordinación de Protección Ambiental de la Refinería Miguel Hidalgo.

Si durante los trabajos de manejo y retiro de los residuos peligrosos se dañarán áreas o infraestructura del almacén de residuos peligrosos, áreas de concreto o cualquiera de las instalaciones de PEMEX Refinación estas serán reparadas por el contratista sin cargo para la Institución. Lo anterior se debe efectuar antes del vencimiento de plazo de este Contrato.

El transporte del material dentro de la Refinería deberá realizarse en unidades apropiadas, evitando derrames de estos durante el trayecto a su disposición y en caso de que exista derrame de producto, la limpieza será responsabilidad de la contratista y se realizará a satisfacción de Pemex Refinación.

Los residuos de electrodos de soldadura deben ser colocados en tambores nuevos de 200 litros, con tapa, aro, cincho y tornillo-tuerca. Estos tambores deben ser rotulados de acuerdo a lo establecido en el procedimiento PAMB-066 e ingresados al Almacén Temporal de Residuos Peligrosos de la refinería, de acuerdo con el especialista en residuos de la Coordinación de Protección Ambiental de la Refinería Miguel Hidalgo. La disposición final del material se realizará por parte de la Coordinación de protección Ambiental de la Refinería Miguel Hidalgo.

La fibra mineral o colcha impregnada con hidrocarburos, pintura o cualquier otro material con solvente será considerada como un residuo peligroso y el contratista la debe de colocar en bolsas grandes de plástico de color negro y suministradas por el mismo contratista. Este material será depositado en un área ubicado dentro de un radio no mayor a 5 Km. en el interior de la refinería y asignada por el especialista en residuos de la Coordinación de


- 45 -


protección ambiental de la Refinería Miguel Hidalgo. Su disposición final corresponderá efectuarla a la Refinería Miguel Hidalgo.

En la propuesta técnica del proveedor debe incluir una carta compromiso en la cual declare el adecuado manejo de los residuos peligrosos a ser generados. La no presentación de este documento en la propuesta técnica es motivo de descalificación.

El material resultante de la limpieza por sandblasteo o a chorro debe ser recogido por el proveedor y siempre será considerado como de su propiedad. Antes del término del contrato el proveedor debe retirarlos de las instalaciones de la refinería.

Los botes y/o cubetas, brochas, estopas, trapos y madera impregnados con pintura, resinas, primario, solvente, esmalte alquidálico, recubrimiento anticorrosivo o primario inorgánico de zinc. serán propiedad del contratista y, en consecuencia, los debe retirar de las instalaciones de la refinería antes de concluir el contrato.

Al término de la obra y antes de finiquitar el contrato, la compañía contratista debe entregar al supervisor por parte de Pemex Refinación y a la Coordinación de protección Ambiental de la Refinería, una carta membretada y firmada en donde se establezca la adecuada disposición final y/o reuso de los residuos peligrosos generados durante los trabajos realizados.

Reporte

El supervisor de la obra por parte de Pemex Refinación, debe reportar en su bitácora todo lo relacionado con la recuperación, control, manejo y disposición de los Residuos Peligrosos generados durante la obra.

R E S I D U O S N O P E L I G R O S O S.

Como resultado de las actividades de operación y mantenimiento de nuestras instalaciones, también son generados diversos residuos industriales NO peligrosos, que es necesario disponer apropiadamente en los sitios autorizados para ello y su posterior reuso o tratamiento.

RESIDUO DISPOSICIÓNBasura orgánica o doméstica Relleno municipalRestos de mantto. áreas verdes Relleno municipalPapel y cartón Relleno municipalMadera libre de hidrocarburos Relleno municipalPlásticos Relleno municipalVidrio o cristal libre de hidrocarburos Relleno municipalEscombro Sitios autorizados por el municipioTierra Sitios autorizados por el municipioMaterial de despalme Sitios autorizados por el municipioLadrillo refractario de equipos a gas Sitios autorizados por el municipioColcha o lana mineral Confinamiento de residuos Industriales no peligrosos.Rejilla de torres de enfriamiento Confinamiento de residuos Industriales no peligrosos.Lámina de asbesto (aglutinado) Compañías recicladoras o confinamiento

De residuos Industriales no peligrosos.

Control del Volumen del Material.

El proveedor es responsable de tener un control sobre los residuos no peligrosos generados durante la obra y debe clasificarlos y no mezclarlos. Entre ellos se encuentran: la basura orgánica o doméstica, papel, cartón, plásticos, madera libre de hidrocarburos, fibra o colcha aislante no contaminada con hidrocarburo, alúmina inerte y escombro.

Manejo y disposición de los residuos no peligrosos.


- 46 -


La fibra mineral o colcha libre de hidrocarburos será considerada como un residuo no peligroso y el contratista la debe de colocar en bolsas grandes de plástico de color negro y suministradas por el mismo contratista. Su disposición final corresponderá efectuarla a la compañía contratista, ya sea en el municipio o en sitios autorizados por el Estado para su recepción.

Todos los Residuos No Peligrosos generados por las actividades del proveedor deben ser retirados del interior de la Refinería por el proveedor ( a excepción de la alúmina inerte) siendo su responsabilidad el realizar la disposición adecuada de los mismos en sitios autorizados por la autoridad municipal correspondiente. El proveedor debe entregar al supervisor de PEMEX, con copia al especialista de residuos de la Coordinación de Protección Ambiental de la Refinería Miguel Hidalgo, las constancias de la aceptación de los residuos no peligrosos por parte de la autoridad municipal correspondiente. En particular, en la presente obra se debe tener especial cuidado con el manejo del escombro y la fibra o colcha aislante, los cuales deben ser dispuestos en los sitios autorizados por el municipio, la compañía contratista es la responsable de efectuar los pagos y trámites ante las autoridades correspondientes.

La alúmina inerte debe ser colocada en tambores nuevos de 200 litros, con tapa, aro, cincho y tornillo-tuerca. Estos tambores deben ser rotulados de acuerdo a lo establecido en el procedimiento PAMB-066 e ingresados al Almacén Temporal de Residuos Peligrosos de la refinería, de acuerdo con el especialista en residuos de la Coordinación de Protección Ambiental de la Refinería Miguel Hidalgo. La disposición final del material se realizará por parte de la Coordinación de protección Ambiental de la Refinería Miguel hidalgo. Los tambores deben de ser proporcionados por el contratista.

En caso de no ser enviados a los sitios autorizados por el municipio, los residuos no peligrosos pueden ser ingresados para su disposición final en confinamientos controlados de residuos industriales no peligrosos debidamente autorizados por las autoridades estatales. El proveedor debe entregar al supervisor de PEMEX, con copia al especialista de residuos de la Coordinación de Protección Ambiental de la Refinería Miguel Hidalgo, las constancias de la aceptación de los residuos no peligrosos por parte de la compañía autorizada por el gobierno del estado.

INFORME

El ofertante deberá presentar un informe del avance mensual y final de actividades, si así se le solicita. Englobando las acciones y/o actividades tanto operativas como administrativas efectuadas, documentando los trámites realizados ante las diferentes autoridades involucradas en el manejo y disposición de los residuos industriales peligrosos y no peligrosos.

INCUMPLIMIENTOS Y SANCIONES

El incumplimiento a los requerimientos ambientales aquí plasmados darán fundamento para la cancelación del contrato y la aplicación de las sanciones correspondientes. Es responsabilidad directa del supervisor por parte de PEMEX el darle seguimiento y exigir su cabal cumplimiento, el no hacerlo puede ser motivo de sanción administrativa.

PRIORIDAD AMBIENTAL.

En caso de presentarse diferencias en algún punto de las Bases de Licitación en cuanto los aspectos ambientales a ser manejados durante el desarrollo de los trabajos, siempre tendrán prioridad las establecidas en el presente apartado. En caso de alguna duda sobre los requerimientos ambientales de la presente Base de Licitación, el voto de calidad (decisión final) recaerá sobre la Coordinación de Protección Ambiental de la Refinería.


- 47 -


INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

ANEXO CCATALOGO DE CONCEPTOS

No. DESCRIPCION DE CONCEPTOS ALCANCES VOLUMEN UNIDAD

FASE PLANTAS

1 COLOCACION DE JUNTA CIEGA PARA AISLAR EL CALENTADOR EN ZONAS DE CONVECCION Y RADIACION.

6 ” DE DIÁMETRO, PARA 300#.

1. EL CONTRATISTA PROPORCIONARA LOS COMALES DE PLACA PARA LAS JUNTAS CIEGAS, DEL DIAMETRO Y ESPESOR REQUERIDO, ASI COMO LOS EMPAQUES.

2. LA JUNTA CIEGA “COMAL” DEBERA CONSIDERARSE COMO MATERIAL DE USO TEMPORAL.

3. EL CONTRATISTA PROPORCIONARA LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPO, REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (DE SU PROPIEDAD).

4. EL CONTRATISTA REALIZARA LA CARGA Y ACARREO DE MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTAS, AL PIE DE LA OBRA.

5. EL CONTRATISTA PROPORCIONARA LOS MATERIALES Y REALIZARA LA CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA, CUSTODIA, ARMADO, DESARMADO Y RETIRO DE LOS ANDAMIOS DE JUNTA RAPIDA TIPO ROSETA Y CUÑA, EN LAS AREAS Y ALTURAS REQUERIDAS PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS AMPARADOS EN EL CONCEPTO DE OBRA.

6. EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EL RECORRER LOS ESPARRAGOS PREVIAMENTE A LA COLOCACION DE LA JUNTA CIEGA Y HACERLES LIMPIEZA MECANICA CON CEPILLO DE ALAMBRE Y CUBRIRLOS CON PASTA ANTIAFERRANTE, EL CONTRATISTA SUMINISTRARA LA PASTA ANTIAFERRANTE.

7. EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EL AFLOJAR LOS ESPARRAGOS EN FORMA ALTERNADA Y RETIRAR LOS QUE SEAN NECESARIOS PARA RETIRAR EL EMPAQUE VIEJO.

8. EL CONTRATISTA DEBE ABRIR ENTRE BRIDAS.9. EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR

EFECTUAR LA LIMPIEZA DE LAS CARAS DE LAS BRIDAS PARA INSTALAR LA JUNTA CIEGA. CONSIDERAR CALZAS DE PLACA DE ACERO DE ¼ DE ESPESOR, COLOCAR LA JUNTA CIEGA CALZADA Y DESCALZAR UNA VEZ TERMINADO EL VAPORIZADO.

10. EL EMPAQUE EMPLEADO PARA COLOCAR LA JUNTA CIEGA DEBERA SER DE LAMINA DE ASBESTO COMPRIMIDO Y SERA SUMINISTRADO POR EL CONTRATISTA.

11. COLOCAR LA JUNTA CIEGA, CON EMPAQUES DE AMBOS LADOS Y EMBRIDAR.

12. EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EL COLOCAR LOS ESPÁRRAGOS RETIRADOS, EMBRIDAR Y APRETAR EN FORMA ALTERNADA Y UNIFORMEMENTE.

13. LA INSPECCIÓN POR PARTE DE PEMEX REFINACION, NO LIBERA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD DE CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISITOS INDICADOS EN ESTAS ESPECIFICACIONES, PLANOS, CÓDIGOS Y NORMAS CORRESPONDIENTES.

14. LAS ACTIVIDADES SE DEBERAN DESARROLLAR

4.00 PIEZA


- 48 -


No. DESCRIPCION DE CONCEPTOS ALCANCES VOLUMEN UNIDADCON ORDEN Y LIMPIEZA. EL AREA DE TRABAJO DEBERA SER LIMPIADA POR EL CONTRATISTA, DESPUES DE CADA JORNADA DE TRABAJO.

2 COLOCACION DE JUNTA CIEGA EN LINEA DE COMBUSTOLEO A QUEMADORES.

1 1/2” DE DIÁMETRO,PARA 150#.

1. CONSIDERAR LOS ALCANCES DEL CONCEPTO ANTERIOR.

1.00 PIEZA

3 COLOCACION DE JUNTA CIEGA EN LINEA DE GAS COMBUSTIBLE A QUEMADORES.

3 ” DE DIÁMETRO,PARA 300#.


1.00 PIEZA

4 COLOCACION DE JUNTA CIEGA EN LINEA DE VAPOR A QUEMADORES.



2.00 PIEZA

5 COLOCACION DE JUNTA CIEGA EN LINEA DE GAS A PILOTOS.

3/4 ” DE DIÁMETRO,PARA 150#.


1.00 PIEZA

6 RETIRO DE JUNTA CIEGA PARA ALINEAR EL CALENTADOR EN ENTRADAS Y SALIDAS DE LAS ZONAS DE CONVECCION Y RADIACION.

6 ” DE DIÁMETRO,PARA 300#.

1. EL CONTRATISTA REALIZARA ELSUMINISTRO DE LOS EMPAQUES DEL TIPO, DIAMETRO Y LIBRAJE REQUERIDO, ASI COMO EL 100% DE LOS ESPARRAGOS NUEVOS.




5. EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EL AFLOJAR LOS ESPARRAGOS EN FORMA ALTERNADA, ABRIR ENTRE BRIDAS Y RETIRAR LA JUNTA CIEGA JUNTO CON LOS EMPAQUES DE ASBESTO.

6. EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EFECTUAR LA LIMPIEZA DE LAS CARAS DE LAS BRIDAS PARA INSTALAR EL EMPAQUE DEFINITIVO.

7. EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOS EMPAQUES REQUERIDOS, SEGÚN ESPECIFICACIÓN DE DIÁMETRO Y LIBRAJE.

8. LAS JUNTAS SERAN SUMINISTRADAS POR EL CONTRATISTA, Y DEBEN SER DEL TIPO ESPIROMETALICO DE ACERO INOXIDABLE 304 CON ASBESTO GRAFITADO, CON ANILLO CENTRADOR Y ANILLO INTERNO.

9. EL CONTRATISTA DEBE CENTRAR EL EMPAQUE ESPIROMETALICO ENTRE BRIDAS.

10. EL CONTRATISTA SUMINISTRARA EL 100 % DEL

4.00 PIEZA


- 49 -


No. DESCRIPCION DE CONCEPTOS ALCANCES VOLUMEN UNIDADTOTAL DE LOS ESPARRAGOS NUEVOS, PARA LA COLOCACION DE LA JUNTA (EMPAQUE DEFINITIVO).

11. EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EL COLOCAR LOS ESPÁRRAGOS NUEVOS, EMBRIDAR Y APRETAR EN FORMA ALTERNADA Y UNIFORMEMENTE.



7 RETIRO DE JUNTA CIEGA EN LINEA DE COMBUSTOLEO A QUEMADORES.


1. CONSIDERAR LOS ALCANCES DEL CONCEPTO ANTERIOR

1.00 PIEZA

8 RETIRO DE JUNTA CIEGA EN LINEA DE GAS COMBUSTIBLE A QUEMADORES.

3” DE DIÁMETRO,PARA 300#.


1.00 PIEZA

9 RETIRO DE JUNTA CIEGA EN LINEA DE VAPOR A QUEMDORES.



2.00 PIEZA

10 RETIRO DE JUNTA CIEGA EN LINEA DE GAS A PILOTOS.

3/4 ” DE DIÁMETRO,PARA 150#.


1.00 PIEZA

11 GIRAR CODO BRIDADO DE 6” DE DIÁMETRO, PARA 300#.EN ENTRADAS Y SALIDAS DE SERPENTINES.

1. EL CONTRATISTA REALIZARA EL SUMINISTRO DE LOS EMPAQUES DEL TIPO, DIAMETRO Y LIBRAJE REQUERIDOS.




5. EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EL RECORRER LOS ESPARRAGOS, Y HACERLES LIMPIEZA MECANICA CON CEPILLO DE ALAMBRE Y CUBRIRLOS CON PASTA ANTIAFERRANTE, EL CONTRATISTA SUMINISTRARA LA PASTA ANTIAFERRANTE.

8.00 PIEZA


- 50 -


No. DESCRIPCION DE CONCEPTOS ALCANCES VOLUMEN UNIDAD6. EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR

EFECTUAR LA LIMPIEZA DE LAS CARAS DE LAS BRIDAS PARA INSTALAR EL EMPAQUE DEFINITIVO.

7. EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOS EMPAQUES REQUERIDOS, SEGÚN ESPECIFICACIÓN DE DIÁMETRO Y LIBRAJE.

8. LAS JUNTAS SERAN SUMINISTRADAS POR EL CONTRATISTA, Y DEBEN SER DEL TIPO ESPIROMETALICO DE ACERO INOXIDABLE 304 CON ASBESTO GRAFITADO, CON ANILLO CENTRADOR Y ANILLO INTERNO.

9. EL CONTRATISTA DEBE CENTRAR EL EMPAQUE ESPIROMETALICO ENTRE BRIDAS.

10. EL CONTRATISTA SUMINISTRARA EL 100 % DEL TOTAL DE LOS ESPARRAGOS NUEVOS, PARA LA COLOCACION DE LA JUNTA (EMPAQUE DEFINITIVO).

11. EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EL COLOCAR LOS ESPÁRRAGOS NUEVOS, EMBRIDAR Y APRETAR EN FORMA ALTERNADA Y UNIFORMEME.



12 ABRIR Y DESMONTAR REGISTRO ENTRADA HOMBRE, LOCALIZACION EN LAS ZONAS DE RADIACION Y CONVECCION.


2. EL CONTRATISTA REALIZARA LA CARGA Y ACARREO DE MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTAS AL LUGAR DE LA OBRA.

3. AFLOJAR UNIFORMEMENTE Y RETIRAR LA TORNILLERIA, HACERLES LIMPIEZA CON CEPILLO DE ALAMBRE Y CUBRIRLOS CON PASTA ANTIAFERRANTE, EL CONTRATISTA SUMINISTRARÁ LA PASTA ANTIAFERRANTE.

4. EL CONTRATISTA REALIZARA LAS MANIOBRAS DE DESMONTAJE DE LAS TAPAS DE LOS REGISTROS ENTRADA HOMBRE.

5. EL CONTRATISTA. SERA RESPONSABLE DE LA TORNILLERIA, HASTA SU REINSTALACION.

6. EL CONTRATISTA REALIZARA EL RESGUARDO, COLOCANDO LAS TAPAS DE LOS REGISTROS ENTRADA HOMBRE EN SU BODEGA DE CAMPO, PARA EVITAR EXTRAVIOS Y DAÑOS DE LAS MISMAS.

7. EL CONTRATISTA REALIZARA EL RETIRO DEL SELLO DE TABIQUE REFRACTARIO O COLCHA DE FIBRA CERAMICA EN LOS REGISTROS ENTRADA HOMBRE.



4.00 PIEZA


- 51 -



13 MONTAJE Y CIERRE DE REGISTRO ENTRADA HOMBRE, LOCALIZACION EN LAS ZONAS DE RADIACION Y CONVECCION.

1. EL CONTRATISTA REALIZARA EL SUMINISTRO DE LA CINTA EMPAQUE DE GRAFITO DE 2 ½” DE ANCHO PARA LA COLOCACIÓN DE LOS REGISTROS ENTRADA HOMBRE.

2. EL CONTRATISTA SUMINISTRARA EL 10 % DEL TOTAL DE LA TORNILLERIA NUEVA, PARA REPONER LA TORNILLERIA DAÑADA).


4. EL CONTRATISTA REALIZARA LA CARGA Y ACARREO DE MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTAS AL LUGAR DE LA OBRA.

5. EL CONTRATISTA REALIZARA LA LIMPIEZA DE LA CARA DE LOS ASIENTOS DE LOS REGISTROS ASI COMO DE LOS MARCOS DE LOS REGISTROS EN EL CALENTADOR

6. EL CONTRATISTA REALIZARA LA COLOCACIÓN DE LA CINTA EMPAQUE DE GRAFITO DE 2 ½” DE ANCHO PARA EL MONTAJE DE LOS REGISTROS ENTRADA HOMBRE.

7. EL CONTRATISTA DEBE CONSIDERAR LA LIMPIEZA DE LA TORNILLERIA CON CEPILLO DE ALAMBRE Y CUBRIRLOS CON PASTA ANTIAFERRANTE, EL CONTRATISTA SUMINISTRARÁ LA PASTA ANTIAFERRANTE.

8. EL CONTRATISTA REALIZARA LA COLOCACIÓN Y APRIETE DE TODA LA TORNILLERIA DE LOS REGISTROS.

9. EL SUPERVISOR DE PEMEX INDICARA EL MOMENTO PARA LA COLOCACIÓN DE LOS REGISTROS ENTRADA HOMBRE. PREVIO EL TRAMITE DEL CORRESPONDIENTE PERMISO DE TRABAJO.

10. EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EL COLOCAR LA TORNILLERIA, LA CINTA EMPAQUE DE GRAFITO DE 2 ½” DE ANCHO Y APRETAR EN FORMA ALTERNADA Y UNIFORMEME.



4.00 PIEZA

14 DESMONTAJE DE QUEMADOR DE LA ZONA DE RADIACION, MARCA JOHN ZINK, MODELO PLCN-18RM BURNER, DRAWING NUMBER B-931480-602 REV-1.

1. EL CONTRATISTA PROPORCIONARA LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPO, REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

2. EL CONTRATISTA REALIZARA LA CARGA Y ACARREO DE MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTAS AL PIE DE LA OBRA.


4. LA CONTRATISTA DEBE CONSIDERAR DESCONECTAR ENTRADA DE VAPOR, COMBUSTOLEO Y GAS, DE QUEMADORES, EL CONTRATISTA SERA RESPONSABLE DEL

4.00 PIEZA


- 52 -


No. DESCRIPCION DE CONCEPTOS ALCANCES VOLUMEN UNIDADRESGUARDO DE TORNILLERIA Y CONEXIONES.

5. RETIRAR TORNILLOS DE ENSABLE DE QUEMADOR CON LA PLACA BASE DEL CALENTADOR Y EL CONTRATISTA SERA RESPONSABLE DEL RESGUARDO DE TUERCAS Y TORNILLOS.

6. EL CONTRATISTA REALIZARA LAS MANIOBRAS DE DESMONTAJE DE LOS QUEMADORES SIN QUE EL REFRACTARIO DE LOS POZOS DE FUEGO Y GARGANTAS DE LOS QUEMADORES SUFRAN DAÑOS.

7. EL CONTRATISTA REALIZARA EL MANEJO Y ACARREO DE LOS QUEMADORES, COLOCANDOLOS DE FORMA ORDENADA EN EL TALLER DE CAMPO DEL LICITANTE, DONDE SE LES DARA EL MANTENIMIENTO. (REHABILITACION).



15 RESTAURACION Y MONTAJE DE QUEMADOR DE LA ZONA DE RADIACION, MARCA JOHN ZINK, MODELO PLCN-18RM BURNER, DRAWING NUMBER B-931480-602 REV-1, DRAWING NUMBER B-931480-603 REV-1, DRAWING NUMBER B-ST-3922 REV-1.

1. EL CONTRATISTA SUMINISTRARA LAS BOQUILLAS NUEVAS DE GAS Y COMBUSTOLEO, DE LOS QUEMADORES.

2. EL CONTRATISTA REALIZARA EL SUMINISTRO DE LOS EMPAQUES NUEVOS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE TIPO, DIAMETRO Y LIBRAJE, PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS QUEMADORES.




6. EL CONTRATISTA DESMONTARA EL ENSAMBLE DE LOS QUEMADORES COMPLETOS.

7. EL CONTRATISTA REALIZARA LA LIMPIEZA A TODAS LAS PIEZAS DE LOS QUEMADORES.

8. EL CONTRATISTA DEBE REALIZAR EL ARMADO Y ENSAMBLE DE LAS BOQUILLAS NUEVAS DE GAS Y COMBUSTOLEO, Y TODOS LOS ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES DE LOS QUEMADORES.

9. AJUSTAR, REPARAR, CONFORMAR, LIMPIEZA Y LUBRICADO DEL MECANISMO DE ACCIONAMIENTO DE LAS PALOMETAS Y DEJARLAS DE ACUERDO AL DISEÑO, SIN FRICCION CON EL CUERPO DE LAS CAJAS DE ENTRADA DE AIRE.

10. EL CONTRATISTA REALIZARA LA REHABILITACION DEL AISLAMIENTO TERMICO DAÑADO DEL INTERIOR DE LOS QUEMADORES.

11. EL CONTRATISTA REALIZARA EL SOPLADO DE LAS LINEAS DE GAS COMBUSTIBLE Y COMBUSTOLEO, PREVIO AL MONTAJE Y CONEXIÓN DE LOS QUEMADORES.

12. EL SUPERVISOR DE PEMEX REFINACION INDICARA

4.00 PIEZA


- 53 -


No. DESCRIPCION DE CONCEPTOS ALCANCES VOLUMEN UNIDADEL MOMENTO PARA EL MONTAJE DE LOS QUEMADORES DE LA ZONA DE RADIACION. PREVIO EL TRAMITE DEL CORRESPONDIENTE PERMISO DE TRABAJO.

13. EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EFECTUAR LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA REALIZAR EL MONTAJE E INSTALACION DE LOS QUEMADORES.

14. EL CONTRATISTA DEBE EMBRIDAR LAS LINEAS DE LLEGADA A CADA QUEMADOR, COLOCANDO LOS EMPAQUES NUEVOS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE TIPO, DIAMETRO Y LIBRAJE, (DEBERAN SER NUEVOS DEL TIPO ENRROLLAMIENTO ESPIROMETALICOS CON ANILLOS INTERIOR Y EXTERIOR. SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA).



16 HABILITADO Y COLOCACION DE TARIMAS DE MADERA EN PISO DE LA ZONA DE RADIACION, PARA PROTEGER LAS DOBELAS PREFABRICADAS DE CONCRETO REFRACTARIO DE ALTA ALUMINA, QUE CONFORMAN LAS GARGANTAS DE LOS QUEMADORES CON FORMA GEOMETRICA CIRCULAR, LAS CUALES SE QUEDARAN INSTALADAS, ESTO PARA EVITAR QUE LAS MISMAS SE DESTRUYAN DURANTE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE OTROS ELEMENTOS. INCLUYE EL DESMANTELAMIENTO.

1. EL CONTRATISTA REALIZARA EL SUMINISTRO DE LA MADERA Y CLAVOS.


3. EL CONTRATISTA REALIZARA LA CARGA, ACARREO Y ESTIBA DE LOS MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTAS AL PIE DE LA OBRA.

4. LOS TRABAJOS DE HABILITADO Y COLOCACION DE TARIMAS DE MADERA PARA PROTEGER LAS PIEDRAS O DOBELAS PREFABRICADAS QUE CONFORMAN LAS GARGANTAS DE LOS QUEMADORES CON FORMA GEOMETRICA CIRCULAR, SE REALIZARAN PREVIO A LOS TRABAJOS DE ARMADO DEL ANDAMIOS TUBULAR DE JUNTA RAPIDA TIPO ROSETA Y CUÑA, PARA EVITAR QUE LAS MISMAS SE DESTRUYAN.

5. LOS TRABAJOS SERAN A PLENA SATISFACCION DEL INGENIERO SUPERVISOR DEL CONTRATO.

6. PREVIO AL MONTAJE DE LOS QUEMADORES, LAS TARIMAS SERAN DEMANTELADAS.



7.00 M2

17 DESMONTAJE DE CAJA DE RETORNOS DE LA ZONA DE CONVECCION.



3. EL CONTRATISTA PROPORCIONARA LOS MATERIALES Y REALIZARA LA CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA, CUSTODIA, ARMADO, DESARMADO Y RETIRO DE LOS ANDAMIOS DE

2.00 PIEZA


- 54 -


No. DESCRIPCION DE CONCEPTOS ALCANCES VOLUMEN UNIDADJUNTA RAPIDA TIPO ROSETA Y CUÑA, EN LAS AREAS Y ALTURAS REQUERIDAS PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS AMPARADOS EN EL CONCEPTO DE OBRA.

4. AFLOJAR UNIFORMEMENTE Y RETIRAR LA TORNILLERIA.

5. EL CONTRATISTA. ES RESPONSABLE DE LA TORNILLERÍA HASTA SU REINSTALACIÓN.

6. EL CONTRATISTA REALIZARA LAS MANIOBRAS CON GRUA, DE DESMONTAJE DE LAS CAJAS DE CABEZALES DE LA ZONA DE CONVECCIO.

7. LAS CAJAS DE CABEZALES DE LA ZONA DE CONVECCIO, POSTERIOR A SU DESMONTAJE SERAN COLOCADAS EN UN AREA APROPIADA PARA QUE NO SUFRAN DAÑOS Y SE ACOMODARAN DE FORMA ORDENADA.



18 MONTAJE DE CAJA DE RETORNOS DE LA ZONA DE CONVECCIO.

1. EL CONTRATISTA REALIZARA EL SUMINISTRO DE LA CINTA EMPAQUE DE GRAFITO DE 2 ½” DE ANCHO PARA EL MONTAJE DE LAS CAJAS DE RETORNOS DE LA ZONA DE CONVECCION.

2. EL CONTRATISTA REALIZARA EL SUMINISTRO DEL 50 % DE LA TOTALIDAD DE LA TORNILLERIA NUEVA, PARA REPOSICION DE LA TORNILLERIA DAÑADA.




6. EL CONTRATISTA DEBE CONSIDERAR LA LIMPIEZA DE LAS CARAS DE LOS ASIENTOS DE LAS CAJAS DE RETORNOS Y LA PLACA DEL CALENTODOR DONDE SE MONTARAN.

7. EL CONTRATISTA DEBE CONSIDERAR LA LIMPIEZA DE LA TORNILLERIA CON CEPILLO DE ALAMBRE Y CUBRIRLOS CON PASTA ANTIAFERRANTE, EL CONTRATISTA SUMINISTRARÁ LA PASTA ANTIAFERRANTE.

8. EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EFECTUAR MANIOBRA CON GRUA PARA EL MONTAJE DE LAS CAJAS DE RETORNOS DE LA ZONA DE CONVECCION.

9. EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR UNA GRUA DE 50 TONELADAS DE CAPACIDAD PARA LA COLOCACIÓN DE LAS TAPAS Y CAJONES.

10. EL SUPERVISOR DE PEMEX INDICARA EL MOMENTO PARA EL MONTAJE DE LAS CAJAS DE RETORNOS DE LA ZONA DE CONVECCION. PREVIO EL TRAMITE DEL CORRESPONDIENTE PERMISO DE

2.00 PIEZA


- 55 -


No. DESCRIPCION DE CONCEPTOS ALCANCES VOLUMEN UNIDADTRABAJO.



19 DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA LOCALIZADA AL LADO SUR DE LA ZONA DE CONVECCION. DWG. NO. F-00-1743-06-03 REV. 1.PARA REALIZAR LAS MANIOBRAS DEL CAMBIO DE SERPENTINES DE LA ZONA DE RADIACION.




4. AFLOJAR UNIFORMEMENTE Y RETIRAR LA TORNILLERIA.

5. EL CONTRATISTA. ES RESPONSABLE DE LA TORNILLERÍA HASTA SU REINSTALACIÓN.

6. EL CONTRATISTA REALIZARA LAS MANIOBRAS CON GRUA, DE DESMONTAJE DE LA ESTRUCTURA METALICA LOCALIZADA AL LADO SUR DE LA ZONA DE CONVECCION.

7. LA ESTRUCTURA METALICA, POSTERIOR A SU DESMONTAJE SERA COLOCADA EN UN AREA APROPIADA PARA QUE NO SUFRA DAÑOS, Y SE ACOMODARA DE FORMA ORDENADA.



500.00 KILOGRAMO

20 MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA AL LADO SUR DE LA ZONA DE CONVECCIO, DE ACUERDO AL PROYECTO; DWG. NO. F-00-1743-06-03 REV. 1.QUE SE DESMONTO, PARA REALIZAR LAS MANIOBRAS DEL CAMBIO DE SERPENTINES DE LA ZONA DE RADIACION.

1. EL CONTRATISTA REALIZARA EL SUMINISTRO DEL 20 % DE LA TOTALIDAD DE LA TORNILLERIA NUEVA, PARA REPOSICION DE LA TORNILLERIA DAÑADA.




5. EL CONTRATISTA DEBE CONSIDERAR LA LIMPIEZA DE LA TORNILLERIA CON CEPILLO DE ALAMBRE Y

500.00 KILOGRAMO


- 56 -


No. DESCRIPCION DE CONCEPTOS ALCANCES VOLUMEN UNIDADCUBRIRLOS CON PASTA ANTIAFERRANTE, EL CONTRATISTA SUMINISTRARÁ LA PASTA ANTIAFERRANTE.

6. EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EFECTUAR MANIOBRA CON GRUA PARA EL MONTAJE DE LA ESTRUCTURA METALICA AL LADO SUR DE LA ZONA DE CONVECCION, DE ACUERDO AL PROYECTO; DWG. NO. F-00-1743-06-03 REV. 1.

7. EL CONTRATISTA DEBERA REALIZAR LAS MANIOBRAS CON GRUA, CON LA CAPACIDAD Y ALCANCE REQUERIDO, PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CON SEGURIDAD.

8. EL SUPERVISOR DE PEMEX INDICARA EL MOMENTO PARA EL MONTAJE DE LA ESTRUCTURA METALICA, PREVIO EL TRAMITE DEL CORRESPONDIENTE PERMISO DE TRABAJO.



21 DESMANTELAMIENTO DE LA PLACA DE ACERO DE 1/4” DE ESPESOR, ACERO AL CARBON ASTM A-36, EN EL TECHO DE LA ZONA DE RADIACION, LADO SUR, PARA REALIZAR LAS MANIOBRAS DE DESMANTELAMIENTO Y MONTAJE DE LOS SERPENTINES DE LA ZONA DE RADIACION.




4. EL CONTRATISTA REALIZARA LA DEMOLICION DEL REFRACTARIO POR EL INTERIOR DE LA ZONA DE RADIACION, PARA REALIZAR EL RECORTE DE LA RANURA EN EL AREA DONDE SE CORTARAN LAS PLACAS.

5. EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR LA UTILIZACION DE EQUIPOS DE CORTE CON OXIACETILENO Y/O ARCAIR, ASI COMO EL SUMINISTRO DEL OXIGENO Y ACETILENO PARA SUS EQUIPOS.

6. EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EL TRAZO Y CORTE DE LAS PLACAS CON LA CORRESPONDIENTE PREPARACION PARA LAS PLACAS A REPONER.

7. EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR LA RECUPERACION DEL MARCO Y TAPA DEL REGISTRO ENTRADA HOMBRE DEL TECHO DE LA ZONA DE RADIACION, PARA SER INSTALADO NUEVAMENTE.

8. EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EL HABILITADO Y SOLDADURA DEL HERRAJE NECESARIO PARA LA SUJECION DE LAS PLACAS A CORTAR Y PODER REALIZAR LAS MANIOBRAS CON GRUA DEL DESMANTELAMIENTO Y COLOCAR LAS PLACAS A NIVEL DE PISO.

9. EL CONTRATISTA DEBERA REALIZAR LAS MANIOBRAS CON GRUA, CON LA CAPACIDAD Y ALCANCE REQUERIDO, PARA LA EJECUCION DE

3.50 M2


- 57 -


No. DESCRIPCION DE CONCEPTOS ALCANCES VOLUMEN UNIDADLOS TRABAJOS CON SEGURIDAD.

10. CON LAS PLACAS A NIVEL DE PISO SE REALIZARAN LOS TRABAJOS DE DEMOLICION CON EQUIPO NEUMATICO, DEL CONCRETO REFRACTARIO AISLANTE, PARA SEPARAR LAS PLACAS SIN RECUPERACION, PREVIO A SU INGRESO AL CADI.



22 HABILITADO, FABRICACION, MONTAJE Y APLICACIÓN DE SOLDADURA EN LA PLACA DE ACERO DE 1/4” DE ESPESOR, ACERO AL CARBON ASTM A-36, EN EL TECHO DE LA ZONA DE RADIACION, LADO SUR, PARA REPONER LA QUE SE DESMANTELO DEBIDO A LAS MANIOBRAS DE DESMANTELAMIENTO Y MONTAJE DE LOS SERPENTINES DE LA ZONA DE RADIACION.

1. EL CONTRATISTA SUMINISTRARA LA PLACA DE ACERO DE 1/2” DE ESPESOR, ACERO AL CARBON ASTM A-36.

2. EL CONTRATISTA SUMINISTRARA EL ANCLAJE DEL CONCRETO REFRACTARIO (ACERO INOXIDABLE ¼” DE DIAMETRO, 310).

3. EL CONTRATISTA REALIZARA EL SUMINISTRO DE CONSUMIBLES Y MATERIALES DE APORTE PARA SOLDADURAS.

4. EL CONTRATISTA REALIZARA EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES REFRACTARIOS; CASTABLE 1204 °C. DE ACUERDO AL PROYECTO; DWG. NO. F-00-1743-02-06 REV. 8, DWG. NO. F-00-1743-02-01 REV. 5.




8. SE HABILITARAN LAS PLACAS DE ACERO CON EL MARCO Y TAPA DEL REGISTRO ENTRADA HOMBRE RECUPERADO.

9. SE REALIZARA EL HABILITADO A NIVEL DE PISO (PREFABRICADO), DE LAS PLACAS DE ACERO CON EL CONCRETO REFRACTARIO AISLANTE Y ANCLAJE, DE ACUERDO COMO LO MARCA EL PROYECTO.

10. EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EL HABILITADO Y SOLDADURA DEL HERRAJES Y BREISES NECESARIOS PARA LA SUJECION DE LAS PLACAS PREFABRICADAS Y PODER REALIZAR LAS MANIOBRAS DE MONTAJE.

11. EL CONTRATISTA DEBERA REALIZAR LAS MANIOBRAS CON GRUA, CON LA CAPACIDAD Y ALCANCE REQUERIDO, PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CON SEGURIDAD.

12. POSTERIOR AL MONTAJE Y SOLDADURA DE LAS PLACAS PREFABRICADAS, SE REALIZARA LA APLICACIÓN DE CONCRETO REFRACTARIO AISLANTE EN LAS JUNTAS DE CONSTRUCCION, CON EL ESPESOR Y MATERIALES COMO LO MARCA EL PROYECTO.

13. LA INSPECCIÓN POR PARTE DE PEMEX

3.50 M2


- 58 -


No. DESCRIPCION DE CONCEPTOS ALCANCES VOLUMEN UNIDADREFINACION, NO LIBERA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD DE CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISITOS INDICADOS EN ESTAS ESPECIFICACIONES, PLANOS, CÓDIGOS Y NORMAS CORRESPONDIENTES.


23 DESMANTELAMIENTO DE SERPENTIN, FABRICADO CON TUBERIAS LISAS Y ACCESORIOS; RETORNOS, CODOS Y BRIDAS, DE 168.3 O.D., X 7.112 A.W. (6” NPS SCH 40), MATERIAL A-335-P9, DE ACUERDO A DISEÑO (PLANOS No. F-00-1743-03-01 REV.2, F-00-1743-05-02 REV. 1, F-00-1743-02-02 REV. 4), EN LA ZONA DE RADIACION, SIN RECUPERACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS.

1. EL CONTRATISTA REALIZARA EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES CONSUMIBLES REQUERIDOS PARA LA EJECUCUION DE LOS TRABAJOS.





6. EL CONTRATISTA REALIZARA LAS MANIOBRAS CON GRUA, CON LA CAPACIDAD Y EL ALCANCE SUFICIENTE, PARA EL DESMANTELAMIENTO DE LOS SERPENTINES (2 PIEZAS, DE 12 TUBERIAS CADA UNO DE 6” DE DIAMETRO, CEDULA 40, MATERIAL A-335-P9), DE ACUERDO A LO MARCADO EN EL PLANO F-00-1743-03-01 REV. 2.

7. EL DESMANTELAMIENTO DE LOS SERPENTINES SERA SIN RECUPERACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS.

8. EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR LAS MANIOBRAS Y EL TRASLADO PARA SU INGRESO AL CADI, DE LAS TUBERIAS Y ACCESORIOS, PRODUCTO DEL DESMANTELAMIENTO DE LOS SERPENTINES. (DISPOSICION FINAL).


10. LAS ACTIVIDADES SE DEBERAN DESARROLLAR CON ORDEN Y LIMPIEZA. EL AREA DE TRABAJO DEBERA SER LIMPIADA POR EL CONTRATISTA, DESPUES DE CADA JORNADA DE TRABAJO Y AL TERMINO DE LOS TRABAJOS.

2.00 PIEZA.

24 HABILITADO, FABRICACION Y MONTAJE DE SERPENTIN, EN ZONA DE RADIACION, FABRICADO CON TUBERIAS LISAS Y ACCESORIOS; RETORNOS, CODOS Y BRIDAS, DE 168.3 O.D., X 7.112 A.W. (6” NPS SCH 40), MATERIAL A-312-TP 347H., DE ACUERDO A DISEÑO (PLANOS No. F-00-1743-03-01 REV.2, No. F-00-1743-05-01 REV. 1, No. F-00-1743-02-

1. PEMEX REFINACION REALIZARA EL SUMINISTRO DE LAS TUBERIAS Y ACCESORIOS; RETORNOS, CODOS Y BRIDAS, DE 168.3 O.D., X 7.112 A.W. (6” NPS SCH 40), MATERIAL A-312-TP 347H., DE ACUERDO A DISEÑO (PLANOS NO. F-00-1743-03-01 REV.2, F-00-1743-05-02 REV. 4).

2. EL CONTRATISTA REALIZARA EL SUMINISTRO DE LA TUBERIA, PARA EL HABILITADO Y LAFABRICACION DE LAS GUIAS DE LOS SERPENTINES EN LA PARTE INFERIOR DE LOS

2.00 PIEZA.


- 59 -


No. DESCRIPCION DE CONCEPTOS ALCANCES VOLUMEN UNIDAD02 REV. 4).

PEMEX REFINACION REALIZARA EL SUMINISTRO DE LAS TUBERIAS Y ACCESORIOS; RETORNOS, CODOS Y BRIDAS.

NOTA: CAMBIO DE METALURGIA DE A-335-P9, A A-312-TP 347H, DE ACUERDO A ESTUDIO DEL IMP, PROYECTO F-23081.

MISMOS. (DETALLES 1 Y 2, DWG. F-00-1742-03-01 REV. 2 Y DETALLE 5A DWG. F-00-1742-05-02 REV. 4).

3. EL CONTRATISTA REALIZARA EL SUMINISTRO DE CONSUMIBLES Y MATERIALES DE APORTE PARA REALIZAR LAS SOLDADURAS.

4. EL CONTRATISTA PROPORCIONARA LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS, REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (DE SU PROPIEDAD).

5. EL CONTRATISTA REALIZARA LA CARGA Y ACARREO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS AL PIE DE LA OBRA.

6. EL CONTRATISTA REALIZARA LAS MANIOBRAS DE CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES SUMINISTRADOS POR PEMEX REFINACION, DE LOS ALMACENES DE LA REFINERIA AL SITIO DE LA OBRA.

7. EL CONTRATISTA PROPORCIONARA LOS MATERIALES Y REALIZARA LA CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA, CUSTODIA, ARMADO, DESARMADO Y RETIRO DE LOS ANDAMIOS DE JUNTA RAPIDA TIPO ROSETA Y CUÑA, EN LAS AREAS Y ALTURAS REQUERIDAS PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS AMPARADOS EN EL CONCEPTO DE OBRA, SERAN POR CUENTA DEL CONTRATISTA.

8. LA FABRICACION DE LOS SERPENTINES DE TUBERIAS, SERA DE ACUERDO A; ANSI B31.3.

9. EL CONTRATISTA REALIZARA LAS MANIOBRAS PARA ALINEACION Y PUNTEO DE LOS ELEMENTOS.

10. EL CONTRATISTA REALIZARA LAS MANIOBRAS CON GRUA, CON LA CAPACIDAD Y EL ALCANCE SUFICIENTE, PARA LOS TRABAJOS DE MONTAJE DE LOS SERPENTINES, DE ACUERDO A LO MARCADO EN EL PLANO F-00-1743-03-01 REV. 2.

11. TODAS LAS SOLDADURAS DEBEN REALIZARSE POR SOLDADORES CALIFICADOS PARA CADA TIPO PARTICULAR DE MATERIAL Y PROCESO DE SOLDADURA BAJO LO ESTIPULADO EN LA NRF-020-PEMEX-2005 Y COMPLEMENTARSE CON LO INDICADO EN LA SECCIÓN IX DEL CÓDIGO ASME (ULTIMA EDICIÓN) Y AL CÓDIGO ASME (ANSI) B31.3.

12. EL CONTRATISTA REALIZARA EL RADIOGRAFIADO AL 100% DE CADA JUNTA SOLDADA Y ENTREGARA REPORTES Y PELÍCULAS DE LA EVALUACION RADIOGRAFICA A LA RESIDENSIA DE OBRA DE PEMEX REFINACION.

13. EN CASO DE QUE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACION RADIOGRAFICA DE SOLDADURAS, RESULTE NO APROBADO, SERÁ POR CUENTA DEL CONTRATISTA REALIZAR LAS REPARACIONES CORRESPONDIENTES, ASÍ COMO LAS NUEVAS RADIOGRAFÍAS.

14. EL CONTRATISTA REALIZARA EL RELEVADO DE ESFUERZOS AL 100 % DE LAS SOLDADURAS, POSTERIOR A LOS RESULTADOS APROBATORIOS DE RADIOGRAFIADO, ENTREGANDO A LA RESIDENCIA DE OBRA DE PEMEX REFINACION, EL PROGRAMA DE RELEVADOS PARA SU APROBACIÓN.

15. EL CONTRATISTA ENTREGARA A LA SUPERVISION LAS GRAFICAS DE RELEVADOS.

16. PEMEX REFINACION REALIZARA LAS PRUEBAS DE DUREZA, PARA CONSTATAR LOS RELEVADOS DE ESFUERZOS DE LAS SOLDADURAS. SI LAS DUREZAS QUEDAN FUERA DE NORMA SE DEBERÁN DE REALIZAR LOS RELEVAPOR NUEVAMENTE, POR CUENTA DEL CONTRATISTA.

17. EL CONTRATISTA REALIZARA EL EXPEDIENTE DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA FABRICACION


- 60 -


No. DESCRIPCION DE CONCEPTOS ALCANCES VOLUMEN UNIDADDE LOS SERPENTINES, Y LO ENTREGARA AL RESIDENTE DE OBRA DE PEMEX REFINACION.



25 DESMANTELAMIENTO DE SERPENTIN, FABRICADO CON TUBERIAS LISAS, TUBERIAS PERNADAS Y ACCESORIOS; RETORNOS, CODOS Y BRIDAS, DE 168.3 O.D., X 7.112 A.W. (6” NPS SCH 40), MATERIAL A-335-P9, DE ACUERDO A DISEÑO (PLANOS No. F-00-1743-03-02 REV.1, No. F-00-1743-02-02 REV.4), EN LA ZONA DE CONVECCION, SIN RECUPERACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS.


2. EL CONTRATISTA PROPORCIONARA LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS, REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (DE SU PROPIEDAD).




6. EL CONTRATISTA REALIZARA LAS MANIOBRAS CON GRUA, CON LA CAPACIDAD Y EL ALCANCE SUFICIENTE, PARA EL DESMANTELAMIENTO DE LOS SERPENTINES (2 PIEZAS, DE 24 TUBERIAS CADA UNO DE 6” DE DIAMETRO CEDULA 40, MATERIAL A-335-P9) DE ACUERDO A LO MARCADO EN ELPLANO F-00-1743-03-02 REV. 2.

7. EL DESMANTELAMIENTO DE LOS SERPENTINES SERA SIN RECUPERACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS.

8. EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR LAS MANIOBRAS Y EL TRASLADO PARA SU INGRESO AL CADI, DE LAS TUBERIAS Y ACCESORIOS, PRODUCTO DEL DESMANTELAMIENTO DE LOS SERPENTINES. (DISPOSICION FINAL).


10. LAS ACTIVIDADES SE DEBERAN DESARROLLAR CON ORDEN Y LIMPIEZA. EL AREA DE TRABAJO DEBERA SER LIMPIADA POR EL CONTRATISTA, DESPUES DE CADA JORNADA DE TRABAJO Y AL TERMINO DE LOS TRABAJOS.

2.00 PIEZA.

26 HABILITADO, FABRICACION Y MONTAJE DE SERPENTIN, EN ZONA DE CONVECCION, CON TUBERIAS LISAS, TUBERIAS CON BIRLOS,

1. PEMEX REFINACION REALIZARA EL SUMINISTRO DE LAS TUBERIAS Y ACCESORIOS; RETORNOS, CODOS Y BRIDAS, DE 168.3 O.D., X 7.112 A.W. (6” NPS SCH 40), MATERIAL A-312-TP 347H., DE

2.00 PIEZA


- 61 -


No. DESCRIPCION DE CONCEPTOS ALCANCES VOLUMEN UNIDADACCESORIOS; RETORNOS, CODOS Y BRIDAS, DE 168.3 O.D., X 7.112 A.W. (6” NPS SCH 40), MATERIAL A-312-TP 347H., DE ACUERDO A DISEÑO (PLANOS No. F-00-1743-03-02 REV. 1, No. F-00-1743-02-02 REV. 4).

PEMEX REFINACION REALIZARA EL SUMINISTRO DE LAS TUBERIAS LISAS, TUBERIAS CON BIRLOS, ACCESORIOS; RETORNOS, CODOS Y BRIDAS.

NOTA: CAMBIO DE METALURGIA DE A-335-P9, A A-312-TP 347H, DE ACUERDO A ESTUDIO DEL IMP, PROYECTO F-23081.

ACUERDO A DISEÑO (PLANOS No. F-00-1743-03-02 REV.1).

2. EL CONTRATISTA REALIZARA EL SUMINISTRO DE CONSUMIBLES Y MATERIALES DE APORTE PARA REALIZAR LAS SOLDADURAS.

3. EL CONTRATISTA PROPORCIONARA LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPO, REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, (DE SU PROPIEDAD)..

4. EL CONTRATISTA REALIZARA LA CARGA Y ACARREO DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS AL PIE DE LA OBRA.

5. EL CONTRATISTA REALIZARA LAS MANIOBRAS DE CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES SUMINISTRADOS POR PEMEX REFINACION, DE LOS ALMACENES DE LA REFINERIA AL SITIO DE LA OBRA.


7. LA FABRICACION DE LOS SERPENTINES DE TUBERIAS, SERA DE ACUERDO A; ANSI B31.3.

8. EL CONTRATISTA REALIZARA LAS MANIOBRAS PARA ALINEACION Y PUNTEO DE LOS ELEMENTOS.

9. EL CONTRATISTA REALIZARA LAS MANIOBRAS CON GRUA, CON LA CAPACIDAD Y EL ALCANCE SUFICIENTE, PARA LOS TRABAJOS DE MONTAJE DE LOS SERPENTINES, DE ACUERDO A LO MARCADO EN EL PLANO F-00-1743-03-02 REV. 1.

10. TODAS LAS SOLDADURAS DEBEN REALIZARSE POR SOLDADORES CALIFICADOS PARA CADA TIPO PARTICULAR DE MATERIAL Y PROCESO DE SOLDADURA BAJO LO ESTIPULADO EN LA NRF-020-PEMEX-2005 Y COMPLEMENTARSE CON LO INDICADO EN LA SECCIÓN IX DEL CÓDIGO ASME (ULTIMA EDICIÓN) Y AL CÓDIGO ASME (ANSI) B31.3.

11. EL CONTRATISTA REALIZARA EL RADIOGRAFIADO AL 100% DE CADA JUNTA SOLDADA Y ENTREGARA REPORTES Y PELÍCULAS DE LA EVALUACION RADIOGRAFICA A LA RESIDENCIA DE OBRA DE PEMEX REFINACION.

12. EN CASO DE QUE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACION RADIOGRAFICA DE SOLDADURAS, RESULTE NO APROBADO, SERÁ POR CUENTA DEL CONTRATISTA REALIZAR LAS REPARACIONES CORRESPONDIENTES, ASÍ COMO LAS NUEVAS RADIOGRAFÍAS.

13. EL CONTRATISTA REALIZARA EL RELEVADO DE ESFUERZOS AL 100 % DE LAS SOLDADURAS, POSTERIOR A LOS RESULTADOS APROBATORIOS DE RADIOGRAFIADO, ENTREGANDO A LA RESIDENCIA DE OBRA DE PEMEX REFINACION EL PROGRAMA DE RELEVADOS PARA SU APROBACIÓN.

14. EL CONTRATISTA ENTREGARA A LA RESIDENCIA DE OBRA DE PEMEX REFINACION LAS GRAFICAS DE RELEVADOS.

15. PEMEX REFINACION REALIZARA LAS PRUEBAS DE DUREZA, PARA CONSTATAR LOS RELEVADOS DE ESFUERZOS DE LAS SOLDADURAS. SI LAS DUREZAS QUEDAN FUERA DE NORMA SE DEBERÁN DE REALIZAR LOS RELEVAPOR NUEVAMENTE, POR CUENTA DEL CONTRATISTA.

16. EL CONTRATISTA REALIZARA EL EXPEDIENTE DE


- 62 -


No. DESCRIPCION DE CONCEPTOS ALCANCES VOLUMEN UNIDADCONTROL DE CALIDAD PARA LA FABRICACION DE LOS SERPENTINES, Y LO ENTREGARA AL RESIDENTE DE OBRA DE PEMEX REFINACION.



27 PRUEBA HIDROSTATICA A SERPENTIN DE LA ZONA DE CONVECCION.

1. PEMEX REFINACION, SOLO REALIZARA EL SUMINISTRO DEL AGUA CRUDA, PRODUCTO DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA DE CONTRAINCENDIO.


3. EL CONTRATISTA PROPORCIONARA LOS ADITAMENTOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPO, REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

4. EL CONTRATISTA REALIZARA LA CARGA Y ACARREO DE EQUIPO, HERRAMIENTAS Y ADITAMENTOS, AL PIE DE LA OBRA.


6. EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR LAS JUNTAS CIEGAS Y SU COLOCACIÓN, ASI COMO SUMINISTRO DE EMPAQUES PARA AISLAR LOS SERPENTINES DE PROCESO.

7. EL CONTRATISTA PROPORCIONARA LOS INSTRUMENTOS DE MEDICION (MANOMETROS), NUEVOS, CON EL RANGO DE 2 VECES MAYOR A LA PRESION DE PRUEBA.

8. EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR LA INSTALACIÓN DE LOS ARREGLOS NECESARIOS PARA EL LLENADO DE LOS SERPENTINES Y VENTEOS.

9. EL CONTRATISTA DEBERA PRESIONAR CADA UNO DE LOS SERPENTINES DE PROCESO A LA PRESIÓN QUE INDIQUE EL SUPERVISOR DE PEMEX REFINACION.

10. LA PRESION SE DEBERA MANTENER DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INSPECCION DEL SERPENTIN O EL TIEMPO QUE INDIQUE EL SUPERVISOR DE PEMEX REFINACION.

11. EN CASO DE QUE SE TENGA QUE ELIMINAR ALGUNA FUGA Y SEA NECESARIO VACIAR EL SERPENTIN, EL CONTRATISTA DEBERA REALIZAR NUEVAMENTE LA PRUEBA HIDROSTATICA LAS VECES QUE SEA NECESARIO.

12. EN CASO DE QUE EL RESULTADO DE LA EVALUACION DE LA PRUEBA HIDROSTATICA, RESULTE NO APROBADO, SERÁ POR CUENTA DEL CONTRATISTA REALIZAR LAS REPARACIONES CORRESPONDIENTES, ASÍ COMO LAS NUEVAS PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS.

13. EL CONTRATISTA ENTREGARA LA PRUEBA HIDROSTATICA AL SUPERVISOR DE PEMEX

2.00 PRUEBA


- 63 -


No. DESCRIPCION DE CONCEPTOS ALCANCES VOLUMEN UNIDADREFINACION, A ENTERA SATISFACCIÓN.



28 BARRIDO CON AIRE A PRESION, DE SERPENTIN EN LA ZONA DE CONVECCION, PARA ELIMINAR EL AGUA Y HUMEDAD PRODUCTO DE LA PRUEBA HIDROSTATICA.




4. EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON COMPRESOR DE AIRE CON TODOS SUS ACCESORIOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION NECESARIOS, Y CONECTARLOS PARA EFECTUAR EL BARRIDO CORRESPONDIENTE.

5. EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR LA INSTALACIÓN DE LOS ARREGLOS NECESARIOS PARA EL BARRIDO DE LOS SERPENTINES.

6. EL CONTRATISTA DEBERA PRESIONAR CADA UNO DE LOS SERPENTINES DE PROCESO HASTA UNA PRESION DE 8.00 KILOGRAMO/CM2

7. EL CONTRATISTA DEBE REALIZAR EL BARRIDO DE LOS SERPENTINES, CONSIDERANDO EL TIRAR EL AGUA AL DRENAJE PLUVIAL, Y CONTROLAR EL DESALOJO DEL AGUA MEDIANTE UN BLOQUEO MANUAL.


9. EL CONTRATISTA DEBERA REALIZAR EL BARRIDO ELIMINANDO LA HUMEDAD AL 100%, EL CUAL DEBERA SER ENTREGADO AL SUPERVISOR DE PEMEX REFINACION A ENTERA SATISFACCIÓN.


2.00 PIEZA

29 PRUEBA HIDROSTATICA A SERPENTIN DE LA ZONA DE RADIACION.

1. PEMEX REFINACION, SOLO REALIZARA EL SUMINISTRO DEL AGUA CRUDA, PRODUCTO DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA DE CONTRAINCENDIO.



2.00 PRUEBA


- 64 -


No. DESCRIPCION DE CONCEPTOS ALCANCES VOLUMEN UNIDAD4. EL CONTRATISTA REALIZARA LA CARGA Y

ACARREO DE EQUIPO, HERRAMIENTAS Y ADITAMENTOS, AL PIE DE LA OBRA.


6. EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR LAS JUNTAS CIEGAS Y SU COLOCACIÓN, ASI COMO SUMINISTRO DE EMPAQUES PARA AISLAR LOS SERPENTINES DE PROCESO.

7. EL CONTRATISTA PROPORCIONARA LOS INSTRUMENTOS DE MEDICION (MANOMETROS), NUEVOS, CON EL RANGO DE 2 VECES MAYOR A LA PRESION DE PRUEBA.

8. EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR LA INSTALACIÓN DE LOS ARREGLOS NECESARIOS PARA EL LLENADO DE LOS SERPENTINES Y VENTEOS.

9. EL CONTRATISTA DEBERA PRESIONAR CADA UNO DE LOS SERPENTINES DE PROCESO A LA PRESIÓN QUE INDIQUE EL SUPERVISOR DE PEMEX REFINACION.

10. LA PRESION SE DEBERA MANTENER DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INSPECCION DEL SERPENTIN O EL TIEMPO QUE INDIQUE EL SUPERVISOR DE PEMEX REFINACION.

11. EN CASO DE QUE SE TENGA QUE ELIMINAR ALGUNA FUGA Y SEA NECESARIO VACIAR EL SERPENTIN, EL CONTRATISTA DEBERA REALIZAR NUEVAMENTE LA PRUEBA HIDROSTATICA LAS VECES QUE SEA NECESARIO.

12. EN CASO DE QUE EL RESULTADO DE LA EVALUACION DE LA PRUEBA HIDROSTATICA, RESULTE NO APROBADO, SERÁ POR CUENTA DEL CONTRATISTA REALIZAR LAS REPARACIONES CORRESPONDIENTES, ASÍ COMO LAS NUEVAS PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS.

13. EL CONTRATISTA ENTREGARA LA PRUEBA HIDROSTATICA AL SUPERVISOR DE PEMEX REFINACION, A ENTERA SATISFACCIÓN.



30 BARRIDO CON AIRE A PRESION, DE SERPENTIN EN LA ZONA DE RADIACION, PARA ELIMINAR EL AGUA Y HUMEDAD PRODUCTO DE LA PRUEBA HIDROSTATICA.



3. EL CONTRATISTA PROPORCIONARA LOS MATERIALES Y REALIZARA LA CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA, CUSTODIA, ARMADO, DESARMADO Y RETIRO DE LOS ANDAMIOS DE JUNTA RAPIDA TIPO ROSETA Y CUÑA, EN LAS

2.00 PIEZA


- 65 -


No. DESCRIPCION DE CONCEPTOS ALCANCES VOLUMEN UNIDADAREAS Y ALTURAS REQUERIDAS PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS AMPARADOS EN EL CONCEPTO DE OBRA, SERAN POR CUENTA DEL CONTRATISTA.

4. EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON COMPRESOR DE AIRE CON TODOS SUS ACCESORIOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION NECESARIOS, Y CONECTARLOS PARA EFECTUAR EL BARRIDO CORRESPONDIENTE.

5. EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR LA INSTALACIÓN DE LOS ARREGLOS NECESARIOS PARA EL BARRIDO DE LOS SERPENTINES.

6. EL CONTRATISTA DEBERA PRESIONAR CADA UNO DE LOS SERPENTINES DE PROCESO HASTA UNA PRESION DE 8.00 KILOGRAMO/CM2

7. EL CONTRATISTA DEBE REALIZAR EL BARRIDO DE LOS SERPENTINES, CONSIDERANDO EL TIRAR EL AGUA AL DRENAJE PLUVIAL, Y CONTROLAR EL DESALOJO DEL AGUA MEDIANTE UN BLOQUEO MANUAL.


9. EL CONTRATISTA DEBERA REALIZAR EL BARRIDO ELIMINANDO LA HUMEDAD AL 100%, EL CUAL DEBERA SER ENTREGADO AL SUPERVISOR DE PEMEX REFINACION A ENTERA SATISFACCIÓN.

10. LAS ACTIVIDADES SE DEBERAN DESARROLLAR CON ORDEN Y LIMPIEZA.

FASE MECANICO

31 REVISION Y MANTENIMIENTO A PALOMETA DE CHIMENEA.


2. EL CONTRATISTA REALIZARA LA CARGA Y ACARREO DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS AL PIE DE LA OBRA.


4. AJUSTAR, REPARAR Y CONFORMAR PALOMETA Y DEJARLA DE ACUERDO AL DISEÑO, SIN FRICCION CON EL CUERPO DE LA CHIMENEA.

5. EL CONTRATISTA REALIZARA LA LIMPIEZA Y LUBRICADO DEL MECANISMO DE ACCIONAMIENTO, EL CUAL DEBERA ESTAR LIBRE.

6. EL CONTRATISTA REALIZARA PRUEBA DE OPERACIÓN AUTOMATICA CON SECUENCIA DESDE EL PANEL DE CONTROL Y CORREGIRA CUALQUIER ANAMALIA QUE SE PRESENTE.

7. EL CONTRATISTA REALIZARA EL MANTENIMIENTO O CAMBIO DE LOS RODAMIENTOS.

8. EL CONTRATISTA REALIZARA EL MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE OPERACIÓN.


1.00 PIEZA


- 66 -


No. DESCRIPCION DE CONCEPTOS ALCANCES VOLUMEN UNIDAD10. EL CONTRATISTA VERIFICAR CON PERSONAL

OPERATIVO DE LA PLANTA, LA OPERACION DE LA PALOMETA.

11. EL SUPERVISOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA PLANTA, DEBERÁ RECIBIR LA OPERACION DE LA PALOMETA, A ENTERA SATISFACCIÓN.


FASE CIVIL.

32 REPARACION DE CONCRETO REFRACTARIO AISLANTE CASTABLE 1204 °C EN PAREDES DE LA ZONA DE CONVECCION.

1. ELCONTRATISTA REALIZARA EL SUMINISTRO DEL MATERIAL REFRACTARIO CASTABLE 1204 °C

2. EL CONTRATISTA REALIZARA EL SUMINISTRO DEL ANCLAJE PARA EL CONCRETO REFRACTARIO DE ACUERDO AL PROYECTO; DWN NO. F-00-1743-02-06 REV. 8.




6. EL INGENIERO SUPERVISOR DEL CONTRATO EN COORDINACION CON EL INGENIERO DE USIPA (REPORTE DE INSPECCION DEL CALENTADOR), INDICARAN LAS AREAS DAÑADAS POR REPARAR, MARCANDO DICHAS AREAS CON PINTURA.

7. DEMOLICION CON HERRAMIENTA MANUAL O NEUMATICA DEL CONCRETO REFRACTARIO AISLANTE, EN LAS AREAS DAÑADAS.

8. EXTRACION DEL INTERIOR, LIMPIEZA Y DISPOSICION DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION.

9. CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN Y DISPOSICION FINAL EN EL TIRADERO MUNICIPAL PREVIA AUTORIZACION Y PAGO DE DERECHOS.

10. TRAZO, HABILITADO, PRESENTACIÓN Y SOLDADO DE ANCLAS (DE ACUERDO A PLANOS).

11. ELCONTRATISTA REALIZARA EL SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE CIMBRAS.

12. HABILITADO Y COLOCACION DE JUNTAS DE EXPANSIÓN CON COLCHA DE FIBRA CERÁMICA.

13. PEMEX REFINACION REALIZARA EL SUMINISTRO DE LA COLCHA DE FIBRA CERAMICA, TEMP. MÄX. DE SERVICIO 1427 ºC, DENSIDAD 8 LB/FT3.

14. ELABORACION DE CONCRETO REFRACTARIO AISLANTE Y APLICACIÓN SOBRE LA SUPERFICIE, DANDO EL ESPESOR DE PROYECTO, RECORTANDO Y NO AFINANDO LA SUPERFICIE, DEJANDOLA POROSA PARA ELIMINACION DEL AGUA Y EVITAR EL AGRIETAMIENTO.

15. LA INSPECCIÓN POR PARTE DE PEMEX REFINACION, NO LIBERA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD DE CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISITOS INDICADOS EN ESTAS ESPECIFICACIONES, PLANOS, CÓDIGOS Y

10.00 M2


- 67 -


No. DESCRIPCION DE CONCEPTOS ALCANCES VOLUMEN UNIDADNORMAS CORRESPONDIENTES.


33 REPARACION DE CONCRETO REFRACTARIO AISLANTE EN PAREDES DE LA ZONA DE RADIACION.(BACK UP) CASTABLE 982 °C, 75 MM. DE ESPESOR.(HOT FACE) CASTABLE 1204 °C, 75 MM. DE ESPESOR.


20.00 M2

34 REPARACION DE CONCRETO REFRACTARIO AISLANTE EN PAREDES DE LA CHIMENEA.CASTABLE 1204 °C, 50 MM. DE ESPESOR.


10.00 M2

35 REPARACION DE CONCRETO REFRACTARIO AISLANTE EN LAS CAJAS DE CABEZALES DE LA ZONA DE CONVECCION.CASTABLE 1204 °C, 50 MM. DE ESPESOR.


10.00 M2

36 HABILITADO Y COLOCACION DE COLCHA DE FIBRA CERAMICA PARA PROTEGER LOS SOPORTES METALICOS DE LOS SERPENTINES DE LA ZONA DE RADIACION.

1. EL CONTRATISTA REALIZARA EL SUMINISTRO DEL MATERIAL; COLCHA DE FIBRA CERAMICA, 1” DE ESPESOR, TEMP. MÄX. DE SERVICIO 1427 ºC, DENSIDAD 8 LB/FT3.

2. EL CONTRATISTA REALIZARA EL SUMINISTRO DEL ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CALIBRE 18 Y RIGIZANTE INORGANICO.




6. ESTIBA DE MATERIALES PROTEGIÉNDOLOS CONTRA LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO.

7. HABILITADO Y COLOCACION DE DOS CAPAS DE COLCHA DE FIBRA CERÁMICA DE DENSIDAD DE 8 LB/FT3, FIJANDOLAS CON ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CALIBRE 18.

8. APLICACIÓN MANUAL O POR ASPERSIÓN DE RIGIDIZANTE INORGÁNICO.



10.00 PIEZA


- 68 -


No. DESCRIPCION DE CONCEPTOS ALCANCES VOLUMEN UNIDAD37 CALAFATEO DE GRIETAS CON

COLCHA DE FIBRA CERÁMICA, TEMP. MÄX. DE SERVICIO 1427 ºC, DENSIDAD 8 LB/FT3, Y SELLADO DE LAS MISMAS CON MORTERO REFRACTARIO, EN MUROS Y PLAFONES, EN LAS ZONAS DE RADIACION, CONVECCION Y CHIMENEA.

1. EL CONTRATISTA REALIZARA EL SUMINISTRO DE LA COLCHA DE FIBRA CERAMICA TEMP. MÄX. DE SERVICIO 1427 ºC, DE 1” DE ESPESOR, DENSIDAD 8 LB/FT3. Y EL MORTERO REFRACTARIO.

2. EL CONTRATISTA REALIZARA EL SUMINISTRO DEL MORTERO REFRACTARIO DE FRAGUADO AL AIRE, TIPO SAIRSET M.




6. ESTIBA DE MATERIALES PROTEGIÉNDOLOS CONTRA LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO.

7. EL INGENIERO SUPERVISOR DEL CONTRATO INDICARA LAS AREAS AGRIETADAS A REPARAR.

8. LIMPIEZA DE LAS GRIETAS QUE NO TENGAN MATERIAL SUELTO

9. CALAFATEO DE LAS GRIETAS CON COLCHA DE FORMA MANUAL.

10. APLICACIÓN DE MORTERO REFRACTARIO PARA EL SELLADO DE LAS GRIETAS, POSTERIOR AL CALAFATEO.



20.00 M

38 APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO ANTICORRÓSIVO ESPECIAL RE-30 TIPO “A” COLOR PLATA 009, (PARA TEMPERATURA MODERADA, DE 80°C A 260°C), APLICADO POR ASPERSIÓN CONVENCIONAL O SIN AIRE, UNA CAPA DE 1.5 MILS. DE ESPESOR DE PELÍCULA SECA, SOBRE SUPERFICIE METÁLICA EN EXTERIOR DEL CUERPO DE LAS ZONA DE RADIACION, CONVECCION, Y TUBERIAS, ALTURA HASTA 15.00 MTS.

1. EL CONTRATISTA SUMINISTRARA EL RECUBRIMIENTO ANTICORRÓSIVO ESPECIAL RE-30 TIPO “A” COLOR PLATA 009, (PARA TEMPERATURA MODERADA), LOS ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN.



4. EL CONTRATISTA ARMARA Y DESMANTELARA SUS PROPIAS MANIOBRAS PARA LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE (LIMPIEZA), Y APLICACIÓN DE LOS RECUBRIMIENTOS ANTICORROSIVOS EN EL EXTERIOR DEL CALENTADOR.

5. EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EL USO DE GRUA, CON EL ALCANCE DE PLUMA NECESARIO PARA LA APLICACIÓN DEL RECUBRIMIENTO HASTA EL EXTREMO SUPERIOR DE LA CHIMENEA.

6. PREPARACION DE LA SUPERFICIE REALIZANDO LIMPIEZA CON EQUIPO NEUMÁTICO CARDA O HERRAMIENTA MANUAL RASQUETA, CEPILLO DE ALAMBRE, ANTES DE APLICAR LOS

375.00 M2


- 69 -


No. DESCRIPCION DE CONCEPTOS ALCANCES VOLUMEN UNIDADRECUBRIMIENTOS ANTICORROSIVOS.

7. EL GRADO DE LIMPIEZA PARA LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE SERA LIBRE DE CONTAMINACION VISIBLE, TAL COMO OXIDO, CASCARILLA DE LAMINACION, PINTURA EN MAL ESTADO, GRASAS, ACEITES O CUALQUIER OTRO MATERIAL EXTRAÑO, HASTA UN 95% DE LA SUPERFICIE Y EL 5% RESTANTE CONTENIENDO SOLAMENTE LIGERAS MANCHAS DISPERSAS DE OXIDO, PINTURA Y MATERIAL EXTRAÑO.

8. EL CONTRATISTA APLICARA LA PINTURA POR ASPERSIÓN CONVENCIONAL O SIN AIRE, UNA CAPA DE 1.5 MILS. DE ESPESOR DE PELÍCULA SECA.

9. LOS ESPESORES DE PELICULA HUMEDA Y PELICULA SECA DE CADA CAPA, DEBERAN SER UNIFORMES Y NO TENER DEFECTOS.

10. LOS MATERIALES PARA RECUBRIMIENTOS DEBERAN SER LOS ESPECIFICADOS.

11. LOS MATERIALES DE RECUBRIMIENTO DEBERAN PRESENTARSE CERRADOS, CON CONTENIDO CLARAMENTE IDENTIFICADO.

12. LOS MATERIALES DE LOS RECUBRIMIENTOS NO DEBERAN ESTAR CADUCADOS PARA CUANDO VAYAN A SER APLICADOS. (NO EXEDER EL TIEMPO DE VIDA UTIL).

13. LOS COMPONENTES DE LOS RECUBRIMIENTOS DEBERAN SER DEL MISMO PROVEEDOR.

14. QUE LA MEZCLA DE COMPONENTES (CUANDO APLIQUE) SE REALICE CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA POR APLICAR.

15. PARA LA APLICACION, LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEBEN SER DE PREFERENCIA; CALIDAS (21 °C), HUMEDAD RELATIVA ENTRE 50% Y 60% Y SIN VIENTO.

16. SE DEBE MANTENER UNA CONTINUA AGITACION DEL RECUBRIMIENTO PARA LOGRAR TENER EN SUSPENSIÓN LOS PIGMENTOS.



39 APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO ANTICORRÓSIVO ESPECIAL RE-30 TIPO “A” COLOR PLATA 009, (PARA TEMPERATURA MODERADA, DE 80°C A 260°C), APLICADO POR ASPERSIÓN CONVENCIONAL O SIN AIRE, UNA CAPA DE 1.5 MILS. DE ESPESOR DE PELÍCULA SECA, SOBRE SUPERFICIE METÁLICA EN EXTERIOR DEL CUERPO DE LA CHIMENEA. ALTURA HASTA 40.00 MTS.

1. EL CONTRATISTA SUMINISTRARA EL RECUBRIMIENTO ANTICORRÓSIVO ESPECIAL RE-30 TIPO “A” COLOR PLATA 009, (PARA TEMPERATURA MODERADA), LOS ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN.

2. El CONTRATISTA proporcionara las herramientas y equipo, requeridos para la ejecución de los trabajos.

3. EL CONTRATISTA REALIZARA LA CARGA Y ACARREO DE MATERIALES, EQUIPO y HERRAMIENTAS, AL PIE DE LA OBRA.

4. EL CONTRATISTA ARMARA Y DESMANTELARA SUS PROPIAS MANIOBRAS PARA LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE (LIMPIEZA), Y APLICACIÓN DE LOS RECUBRIMIENTOS ANTICORROSIVOS EN EL EXTERIOR DEL CALENTADOR.

5. EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EL USO DE GRUA, CON EL ALCANCE DE PLUMA NECESARIO PARA LA APLICACIÓN DEL RECUBRIMIENTO HASTA EL EXTREMO SUPERIOR DE LA CHIMENEA.

150.00 M2


- 70 -


No. DESCRIPCION DE CONCEPTOS ALCANCES VOLUMEN UNIDAD6. PREPARACION DE LA SUPERFICIE REALIZANDO

LIMPIEZA CON EQUIPO NEUMÁTICO CARDA O HERRAMIENTA MANUAL RASQUETA, CEPILLO DE ALAMBRE, ANTES DE APLICAR LOS RECUBRIMIENTOS ANTICORROSIVOS.

7. EL GRADO DE LIMPIEZA PARA LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE SERA LIBRE DE CONTAMINACION VISIBLE, TAL COMO OXIDO, CASCARILLA DE LAMINACION, PINTURA EN MAL ESTADO, GRASAS, ACEITES O CUALQUIER OTRO MATERIAL EXTRAÑO, HASTA UN 95% DE LA SUPERFICIE Y EL 5% RESTANTE CONTENIENDO SOLAMENTE LIGERAS MANCHAS DISPERSAS DE OXIDO, PINTURA Y MATERIAL EXTRAÑO.

8. EL CONTRATISTA APLICARA LA PINTURA POR ASPERSIÓN CONVENCIONAL O SIN AIRE, UNA CAPA DE 1.5 MILS. DE ESPESOR DE PELÍCULA SECA.

9. LOS ESPESORES DE PELICULA HUMEDA Y PELICULA SECA DE CADA CAPA, DEBERAN SER UNIFORMES Y NO TENER DEFECTOS.










40 APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO DE ACABADO, POLIURETANO ACRILICO ALIFATICO DE DOS COMPONENTES, RA – 28 MODIFICADO, DOS CAPAS DE ESPESOR DE PELICULA SECA (MICRAS) 50/CAPA, (MILESIMAS) 2/CAPA, ESPESOR TOTAL (MICRAS) 100, (MILESIMAS) 4, EN ESTRUCTURAS METALICAS; LIGERA, DE 0.00 KILOGRAMO/M. A 12.00 KILOGRAMO/M. COLORES NARANJA 200 Y NEGRO 001, EN PLATAFORMAS, BARANDALES Y ESCALERAS.


4000.00 KILOGRAMO


- 71 -



41 APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO DE ACABADO, POLIURETANO ACRILICO ALIFATICO DE DOS COMPONENTES, RA – 28 MODIFICADO, DOS CAPAS DE ESPESOR DE PELICULA SECA (MICRAS) 50/CAPA, (MILESIMAS) 2/CAPA, ESPESOR TOTAL (MICRAS) 100, (MILESIMAS) 4, EN ESTRUCTURAS METALICAS; SEMIPESADAS, DE 12.00 KILOGRAMO/M. A 60.00 KILOGRAMO/M. COLOR NARANJA 200.


4000.00 KILOGRAMO

42 TRAZO, APLICACIÓN DE PINTURA Y ROTULACION DE ROMBO DE SEÑALIZACION DE PELIGROS; SALUD, INFLAMABILIDAD, REACTIVIDAD Y ESPECIAL. INDICANDO EL GRADO DEL RIESGO DEL PRODUCTO, (INFORMACION PROPORCIONADA POR EL INGENIERO DE OPERACIÓN), CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES DEL ROMBO DE SEÑALIZACION DE PELIGROS; LONGITUD POR LADO DEL ROMBO EXTERIOR A = 18.7 CM. LONGITUD POR LADO DE LOS ROMBOS INTERNOS B = 7.6 CM. TRAZO DEL DIGITO T = 2.0 CM. ANCHO DEL DIGITO W = 5.2 CM. ALTURA DEL DIGITO H = 7.6 CM. Y COLORES DE LOS ROMBOS INTERNOS; AZUL, ROJO, AMARILLO Y BLANCO. DE ACUERDO A LO INDICADO POR LA NORMA NRF – 009 – PEMEX – 2004. ALTURA HASTA 4.00 M.

1. EL CONTRATISTA SUMINISTRARA LOS RECUBRIMIENTOS ANTICORROSIVOS, DE ACABADO, POLIURETANO ACRILICO ALIFATICO DE DOS COMPONENTES, RA – 28 MODIFICADO.

2. ELCONTRATISTA REALIZARA LA CARGA Y ACARREO DE MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTAS AL PIE DE LA OBRA.


4. LA SUPERFICIE DEBE ESTAR LIBRE DE CONTAMINANTES TALES COMO; GRASA, ACEITE Y POLVO QUE PUEDA INHIBIR LA BUENA ADHERENCIA DEL RECUBRIMIENTO.

5. APLICACION DE LOS RECUBRIMIENTOS, CON BROCHA.








13. LOS ESPESORES DE PELICULA HUMEDA Y PELICULA SECA DE CADA CAPA DEBERAN SER UNIFORMES Y NO TENER DEFECTOS.


4.00 PIEZA


- 72 -


No. DESCRIPCION DE CONCEPTOS ALCANCES VOLUMEN UNIDAD15. LAS ACTIVIDADES SE DEBERAN DESARROLLAR

CON ORDEN Y LIMPIEZA. EL AREA DE TRABAJO DEBERA SER LIMPIADA POR EL CONTRATISTA, DESPUES DE CADA JORNADA DE TRABAJO.

43 TRAZO, APLICACIÓN DE PINTURA Y ROTULACION DE NUMERO ECONÓMICO (TAG DEL EQUIPO) CON UN RECUADRO DE COLOR NEGRO 001, FONDO COLOR AMARILLO 202 Y LAS LETRAS DE COLOR NEGRO 001, SOBRE SUPERFICIE DE PARED METALICA EXTERIOR DEL CALENTADOR, USAR RECUBRIMIENTOS ANTICORROSIVOS DE ACABADO, POLIURETANO ACRILICO ALIFATICO DE DOS COMPONENTES, RA – 28 MODIFICADO. ALTURA HASTA 4.00 M.MODULO DE 3 X 5, (W X H); ANCHO DE LA LETRA W = 9.0”, ALTURA DE LA LETRA H = 15.0”.

1. EL CONTRATISTA SUMINISTRARA LOS RECUBRIMIENTOS ANTICORROSIVOS, DE ACABADO, POLIURETANO ACRILICO ALIFATICO DE DOS COMPONENTES, RA – 28 MODIFICADO.



4. LA SUPERFICIE DEBE ESTAR LIBRE DE CONTAMINANTES TALES COMO; GRASA, ACEITE Y POLVO QUE PUEDA INHIBIR LA BUENA ADHERENCIA DEL RECUBRIMIENTO.

5. APLICACION DE LOS RECUBRIMIENTOS, CON BROCHA.








13. LOS ESPESORES DE PELICULA HUMEDA Y PELICULA SECA DE CADA CAPA DEBERAN SER UNIFORMES Y NO TENER DEFECTOS.



16. PARA FINES DE UNIDAD DE MEDIDA, SE CONSIDERA UNA “LETRA O DIGITO” COMO UNA “PIEZA”.

24.00 PIEZA

44 TRAZO, APLICACIÓN DE PINTURA Y ROTULACION DE NUMERO ECONÓMICO (TAG DEL EQUIPO) CON UN RECUADRO DE COLOR


16.00 PIEZA


- 73 -


No. DESCRIPCION DE CONCEPTOS ALCANCES VOLUMEN UNIDADNEGRO 001, FONDO COLOR AMARILLO 202 Y LAS LETRAS DE COLOR NEGRO 001, SOBRE SUPERFICIES METALICAS EN PARED EXTERIOR DEL CUERPO DE LOS QUEMADORES.USAR RECUBRIMIENTOS ANTICORROSIVOS DE ACABADO, POLIURETANO ACRILICO ALIFATICO DE DOS COMPONENTES, RA – 28 MODIFICADO. MODULO DE 3 X 5, (W X H); ANCHO DE LA LETRA W = 3.0”, ALTURA DE LA LETRA H = 5.0”.

45 REHABILITACION DE SISTEMA DE AISLAMIENTO TÉRMICO DAÑADO EN TUBERIAS DIFERENTES DIAMETROS, INCLUYE ACCESORIOS; CODOS, TEES, COMPUESTO POR COLCHA TERMOAISLANTE DE LANA MINERAL DE ROCA, 2” DE ESPESOR, DENSIDAD 144 KILOGRAMO/M3, TEMP. MAX. DE SERVICIO 750 °C, PESPUNTEADA CPH COCIDA A MALLA HEXAGONAL, Y PROTECCION MECANICA DE LAMINA DE ALUMINIO DUREZA 3/4”, ESPESOR 0.022”, CALIBRE 24. ALTURA HASTA 20.00 MTS.

1. EL CONTRATISTA REALIZARA EL SUMINISTRO DE LA COLCHA TERMOAISLANTE DE LANA MINERAL DE ROCA, 2” DE ESPESOR, DENSIDAD 144 KILOGRAMO/M3, TEMP. MAX. DE SERVICIO 750 °C, PESPUNTEADA CPH COCIDA A MALLA HEXAGONAL.

2. EL CONTRATISTA REALIZARA EL SUMINISTRO DE LA PROTECCION MECANICA DE LAMINA DE ALUMINIO DUREZA 3/4, ESPESOR 0.022”, CALIBRE 24,

3. EL CONTRATISTA REALIZARA EL SUMINISTRO DE ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 Y PIJAS.



6. LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE METALICA PARA ELIMINAR COSTRAS DE OXIDO, ESCAMAS O CUALQUIER OTRA MATERIA EXTRAÑA, PREVIO A LACOLOCACION DEL SISTEMA DE AISLAMIENTO.

7. PREVIO A LA COLOCACIÓN DEL SISTEMA DE AISLAMIENTO TERMICO, PERSONAL DE SEGURIDAD SITSI REALIZARA LAS PRUEBAS NO DESTUCTIVAS EN TUBERIAS, VALVULAS Y ACCESORIOS; CALIBRACIÓN DE ESPESORES POR ULTRASONIDO, REPLICAS METALOGRAFICAS Y LIQUIDOS PENETRANTES.

8. HABILITADO Y COLOCACIÓN DE COLCHA TERMO-AISLANTE DE LANA MINERAL DE ROCA, 2” DE ESPESOR, DENSIDAD 144 KILOGRAMO/M3, TEMP. MAX. DE SERVICIO 750 °C, Y SUJECIÓN CON ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18.

9. EL HABILITADO Y COLOCACION DE LA COLCHA, INCLUYE ACCESORIOS; CODOS Y TEES.

10. HABILITADO Y COLOCACION DE LAMINA DE ALUMINIO DUREZA 3/4, ESPESOR 0.022”, CALIBRE 24. Y ACCESORIOS DE SUJECIÓN, (PIJAS).

11. EL HABILITADO Y COLOCACION DE LA LAMINA, INCLUYE ACCESORIOS; CODOS Y TEES.


13. LAS ACTIVIDADES SE DEBERAN DESARROLLAR

50.00 M2


- 74 -


No. DESCRIPCION DE CONCEPTOS ALCANCES VOLUMEN UNIDADCON ORDEN Y LIMPIEZA. EL AREA DE TRABAJO DEBERA SER LIMPIADA POR EL CONTRATISTA, DESPUES DE CADA JORNADA DE TRABAJO.


- 75 -



ANEXO E-1EQUIPO QUE PROPORCIONA PEMEX REFINACIÓN

PEMEX-REFINACION NO PROPORCIONA EQUIPO ALGUNO


- 76 -



ANEXO M-1MATERIAL QUE PROPORCIONA PEMEX REFINACIÓN

PARTIDASANEXO “C” D E S C R I P C I O N CANT. UNIDAD

26 TUBERÍA BIRLADA, DE 168.3 O.D., X 7.112 A.W. (6” NPS SCH 40), MATERIAL A-312-TP 347H.,

38 PIEZA

24,26 TUBERÍA LISA, DE 168.3 O.D., X 7.112 A.W. (6” NPS SCH 40), MATERIAL A-312-TP 347H.,

30 PIEZA

24,26 BRIDA 6” DIAM. 300#, R.F.W.N. SCH 40 A-182-F-347 4 PIEZA24,26 CODO 6” DIAM. SCH 40 90° RADIO LARGO A-403 WP347 16 PIEZA24,26 RETORNO 6” DIAM. SCH 40 180° RADIO LARGO A-403 WP347 64 PIEZA


- 77 -


SECCIÓN IIIREQUISITOS DE LA PROPOSICIÓN

CONTENIDO

Parte I: Documentación distinta de la parte técnica y económica de la proposición.

Parte II: Contenido de la Proposición (Parte Técnica y Económica)


- 78 -


PARTE I: DOCUMENTACIÓN DISTINTA DE LA PARTE TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA PROPOSICIÓN

DA-1 Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aun las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto;

DA-2 Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78, penúltimo párrafo de la Ley, y que por su conducto no participan en los procedimientos de contratación personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos del artículo 33, fracción XXIII, de la propia Ley.

DA-3 Copia simple de la declaración fiscal o balance general auditado de la empresa, correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido por la convocante;

DA-4 Copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición;

DA-5 Escrito mediante el cual el representante de la persona moral manifieste que cuenta con facultades suficientes para comprometer a su representada, mismo que deberá contener los datos siguientes:

a. De la persona moral: clave del registro federal de contribuyentes, denominación o razón social, descripción del objeto social de la empresa; relación de los nombres de los accionistas, número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público ante quien se hayan otorgado; asimismo, los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio, y

b. Del representante: nombre del apoderado; número y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la proposición, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público ante quien se hayan otorgado.Previo a la firma del contrato, el CONTRATISTA presentará para su cotejo, original o copia certificada de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente.

Tratándose de personas extranjeras, se deberá verificar que los poderes y documentos legales cuenten con la legalización o apostillamiento correspondiente por la autoridad competente del país de que se trate y, en su caso, deberán ser traducidos al español;

DA-6 Copia simple del comprobante de pago de las bases de licitación;

DA-7 Declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten que por sí mismos, o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos de la convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes, y

DA-8 En su caso, escrito mediante el cual los participantes manifiesten que en su planta laboral cuentan cuando menos con un cinco por ciento de personas con discapacidad, cuyas altas en el Instituto Mexicano del Seguro Social se hayan dado con seis meses de antelación a la fecha prevista para firma del contrato respectivo, obligándose a presentar en original y copia para cotejo las altas mencionadas, a requerimiento de la convocante, en caso de empate técnico. La falta de presentación de este escrito no será causa de desechamiento de la proposición.


- 79 -


DA-9) Información de Carácter Confidencial. La falta de presentación de este escrito no será causa de desechamiento de la proposición.

La presentación de estos documentos servirá para constatar que la persona cumple con los requisitos legales necesarios, sin perjuicio de su análisis detallado.

Para los interesados que decidan agruparse para presentar una proposición, deberán acreditar en forma individual los requisitos señalados, además de entregar una copia del convenio a que se refiere el artículo 28 del RLOPSRM. La presentación de los documentos de los integrantes de la agrupación y la del convenio deberá hacerse por el representante común.

Esta documentación podrá entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera del sobre que contenga la propuesta técnica.


- 80 -


DA-1(Preferentemente en papel membretado del licitante)

Hoja 1 de 1

PEMEX REFINACIÓNPRESENTE:

En referencia a las bases de licitación pública NACIONAL N°. 18576010-008-10, que PEMEX REFINACIÓN a la adjudicación del contrato de obra pública a Precios Unitarios, para los trabajos consistentes en: [NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR]

[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de representante legal de [NOMBRE DEL LICITANTE], manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Manifestación de Domicilio.

Manifiesto que el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones, aun las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto, es el siguiente:

Calle: No. Colonia:

Ciudad: Código Postal: Estado y País

Teléfono: Fax: E-Mail:

Fechado a los ______ días del mes de ______________ de _____.

Protesto lo necesario

__________________________[NOMBRE DEL LICITANTE]

[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL O REPRESENTANTE COMÚN]

PARA LOS INTERESADOS QUE DECIDAN AGRUPARSE PARA PRESENTAR UNA PROPUESTA, DEBERÁN PRESENTAR EN FORMA INDIVIDUAL ESTA MANIFESTACIÓN Y LA PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LOS INTEGRANTES DE LA AGRUPACIÓN DEBERÁ HACERSE POR EL REPRESENTANTE COMÚN.


- 81 -



Hoja 1 de 2


En referencia a las bases de licitación pública NACIONAL N°. 18576010-008-10, que PEMEX REFINACIÓN lleva a cabo para la adjudicación del contrato de obra pública a Precios Unitarios, para los trabajos consistentes en: [NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR]


Declaración sobre los artículos 51, 78 penúltimo párrafo y 33, fracción XXIII de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Declaro bajo protesta de decir verdad que [NOMBRE DEL LICITANTE] no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 51 y 78, penúltimo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, asimismo, manifiesto que tengo total conocimiento de las implicaciones legales y sanciones que podrían aplicarse en caso de declarar con falsedad.

De igual manera, manifiesto bajo protesta de decir verdad que por nuestro conducto no participan en los procedimientos de contratación establecidos en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas en los términos del primer párrafo de la fracción XXIII del artículo 33 de la mencionada ley, con el propósito de evadir los efectos de la inhabilitación, tomando en consideración, entre otros, los supuestos siguientes:

A. Personas morales en cuyo capital social participen personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública;

B. Personas morales que en su capital social participen personas morales en cuyo capital social, a su vez, participen personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, y

C. Personas físicas que participen en el capital social de personas morales que se encuentren inhabilitadas.

La participación social deberá tomarse en cuenta al momento de la infracción que hubiere motivado la inhabilitación.

La falsedad en esta manifestación será sancionada en términos de ley.







- 82 -



DA-3Declaración fiscal o balance general auditado de la empresa (copia simple), correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido por la Convocante.

En caso de Proposiciones Conjuntas, para cumplir con el capital contable mínimo requerido, se podrán sumar los correspondientes a cada una de las personas que presentan la Proposición Conjunta.

Texto de Documentación para acreditar el Capital Contable

Para acreditar el capital contable se presentará Declaración Fiscal o Balance General Auditado del Licitante, correspondiente al ejercicio fiscal ANUAL inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido de $________________ (______________________________________) o su equivalente en cualquier otra moneda extranjera (tomando como referencia la paridad cambiaria peso mexicano-moneda extranjera reconocida por el Banco de México que esté vigente a la fecha de la publicación de la Convocatoria).

Si dos o más personas deciden presentar una proposición conjunta, podrán sumar los capitales contables correspondientes a cada uno de ellos, a fin de cubrir el presente requisito.

Para el caso de demostrar el capital contable a través del balance general auditado deberá acompañarse de la documentación siguiente y cumplirse con los requisitos indicados a continuación:

1) Dictamen (Auditor’s Report) de la auditoria externa, en el que manifieste por lo menos: el nombre de la empresa auditada, fecha o periodo del ejercicio fiscal examinado por el auditor, opinión del auditor respecto a que la información examinada sí refleja razonablemente la situación financiera de la empresa, y que sea suscrito por el despacho de auditores y/o el auditor. En caso de que alguno de estos aspectos no se incluya en el texto del dictamen se considerará como no presentado. Para efectos de lo anterior el licitante podrá guiarse por lo establecido en las Normas y Procedimientos de Auditoria del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. o en los lineamientos establecidos por el International Federation of Accountants (IFAC) en lo correspondiente a “The Auditor’s Report On Financial Statements” (International Standard On Auditing 700).

2) En caso de que el acto de presentación y apertura de proposiciones se celebre dentro de los primeros cuatro meses posteriores a la fecha de cierre del ejercicio fiscal del licitante, se aceptará la documentación del penúltimo ejercicio fiscal anterior. Si el acto se celebra en fecha posterior al periodo indicado anteriormente, el licitante deberá proporcionar el Balance General Auditado del ejercicio fiscal inmediato anterior. Si algún licitante presenta ambos, “LA CONVOCANTE” tomará en cuenta la información del ejercicio fiscal más reciente.

3) En caso de presentar Balance General Auditado en idioma diferente al español, el licitante deberá anexar adicionalmente, traducción simple del mismo al idioma español (incluyendo el dictamen), la traducción no constituye un documento sustitutivo de la obligación de presentar el documento de origen. En caso de que las cantidades indicadas en dicho Balance General se presenten en moneda distinta al peso de los Estados Unidos Mexicanos, se incluirá su conversión a pesos, utilizando el siguiente procedimiento:

a.) Sólo para efectos del presente numeral, la moneda de origen, diferente al peso de los Estados Unidos Mexicanos y al dólar de los Estados Unidos de América (EUA), se convertirá a dólares de los EUA, utilizando el tipo de cambio vigente durante el mes en que se hayan manifestado los Estados Financieros. Para lo anterior se utilizará la paridad publicada por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación durante los primeros cinco días hábiles del mes siguiente al de referencia. (Se adjunta ejemplo)


- 83 -


b.) Para convertir a pesos de los Estados Unidos Mexicanos, los dólares resultantes de aplicar el inciso “a.” anterior, o en su caso, las cifras presentadas originalmente en dólares, se tomará el tipo de cambio vigente al cierre del mes en que se hayan manifestado los Estados Financieros, publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación el último día hábil del mes correspondiente. (Se adjunta ejemplo).

PEMEX REFINACIÓN se reserva el derecho de verificar el cálculo citado en los incisos “a.” y “b.” anteriores. En caso de que la información no se hubiere calculado con los tipos de cambio de las fuentes citadas, PEMEX REFINACIÓN recalculará la información con base en el procedimiento descrito anteriormente y será ésta la información que se considerará para evaluación.

En caso de presentarse propuestas conjuntas, el Capital Contable mínimo requerido podrá acreditarse mediante una de las empresas que lo integran, o bien a través de la suma de los Capitales Contables individuales de dos o más de las empresas asociadas. Las empresas que participen en el acreditamiento del Capital Contable a través de la presentación del Balance General Auditado, deberán presentar y cumplir en lo individual con los documentos solicitados en los subincisos 1) al 3) anteriores.

A elección del Licitante, el Capital Contable podrá demostrarse también, mediante el Balance General y su dictamen respectivo, remitido al Sistema de Administración Tributaria (SAT), a través del Sistema de Presentación del Dictamen Fiscal (SIPRED).

FIN DE TEXTO


- 84 -


DIARIO OFICIAL ( Sección) 93

EQUIVALENCIA de las monedas de diversos países con el dólar de los Estados Unidos de América, correspondiente al mes de agosto de 2006.Al margen un logotipo, que dice: Banco de México.

EQUIVALENCIA DE LAS MONEDAS DE DIVERSOS PAISES CON EL DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOSDE AMERICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2006.

Con fundamento en el artículo 20 del Código Fiscal de la Federación y en los artículos 8o. y 10o. de su Reglamento Interior, el Banco de México da a conocer para efectos fiscales, la cotización de las monedas de diversos países contra el dólar de los EE.UU.A., observada en los mercados internacionales al cierre del mes de agosto de 2006.

País (1) Moneda Equivalencia de lamoneda extranjeraen dólares de losE.E.U.U.A.

Africa Central Franco 0.00196Albania Lek 0.01047Antillas Holandesas Florín 0.55866Arabia Saudita Riyal 0.26664Argelia Dinar 0.01384Argentina Peso 0.32308Australia Dólar 0.76350Bahamas Dólar 1.00000Bahrain Dinar 2.65252Barbados Dólar 0.50000Belice Dólar 0.50761Bermuda Dólar 1.00000Bolivia Boliviano 0.12508Brasil Real 0.46959Bulgaria Lev 0.65606Canadá Dólar 0.90188Chile Peso 0.00186China Yuan 0.12565Colombia Peso (2) 0.41639Corea del Norte Won 0.45455Corea del Sur Won (2) 1.04004Costa Rica Colón 0.00193Cuba Peso 1.00000Dinamarca Corona 0.17191Ecuador Dólar 1.00000Egipto Libra 0.17422El Salvador Colón 0.11426Emiratos Arabes Unidos Dirham 0.27226Eslovaquia Corona 0.03400Estonia Corona 0.08193Etiopía Birr 0.11438Estados Unidos de América Dólar 1.00000Federación Rusa Rublo 0.03739Fidji Dólar 0.58223Filipinas Peso 0.01963Ghana Cedi (2) 0.10864Gran Bretaña Libra Esterlina 1.90250Guatemala Quetzal 0.13123Guyana Dólar 0.00498Haití Gourde 0.02604Honduras Lempira 0.05292


- 85 -


Hong Kong Dólar 0.12857Hungría Forint 0.00466India Rupia 0.02150

DIARIO OFICIAL ( Sección) 94

Indonesia Rupia (2) 0.10965Irak Dinar 0.00068Islandia Corona 0.01441Israel Shekel 0.22878Jamaica Dólar 0.01516Japón Yen 0.00853Jordania Dinar 1.41123Kenya Chelín 0.01378Kuwait Dinar 3.45841Líbano Libra (2) 0.66094Libia Dinar 0.76857Lituania Litas 0.37137Malasia Ringgit 0.27167Malta Lira 2.98825Marruecos Dirham 0.11577Nicaragua Córdoba 0.05814Nigeria Naira 0.00780Noruega Corona 0.15820Nueva Zelanda Dólar 0.65020Pakistán Rupia 0.01656Panamá Balboa 1.00000Paraguay Guaraní (2) 0.18519Perú Nuevo Sol 0.30907Polonia Zloty 0.32528Puerto Rico Dólar 1.00000Rep. Checa Corona 0.04540Rep. De Sudáfrica Rand 0.14097Rep. De Yemen Rial 0.00506Rep. Democrática del Congo Franco 0.00214Rep. Dominicana Peso 0.03049Rep. Islámica de Irán Rial (2) 0.10883Rumania Leu (2) 0.03629Serbia Dinar 0.01506Singapur Dólar 0.63534Siria Libra 0.01915Sri-Lanka Rupia 0.00975Suecia Corona 0.13868Suiza Franco 0.81129Surinam Dólar 0.36430Tailandia Baht 0.02660Taiwan Nuevo Dólar 0.03040Tanzania Chelín 0.00076Trinidad y Tobago Dólar 0.15956Turquía Lira 0.68248Ucrania Hryvna 0.19954Uruguay Peso 0.04182Unión Monetaria Europea Euro (3) 1.28010Venezuela Bolívar (2) 0.46570Vietnam Dong (2) 0.06246


- 86 -


___________________1) Los nombres utilizados no necesariamente coinciden con los nombres oficiales, y se listan sin perjuicio del

reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente.2) El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas.3) Los países que utilizan al Euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Grecia,

Países Bajos, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Portugal.México, D.F., a 1 de septiembre de 2006.- BANCO DE MEXICO: El Director de Disposiciones de Banca Central, Fernando

Corvera Caraza.- Rúbrica.- El Gerente de Operaciones Internacionales y Monedas, Alejandro Aguilar Ceballos.- Rúbrica.


- 87 -


Jueves 31 de agosto de 2006 DIARIO OFICIAL 75

TIPO de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana.

Al margen un logotipo, que dice: Banco de México.

TIPO DE CAMBIO PARA SOLVENTAR OBLIGACIONES DENOMINADAS EN MONEDA EXTRANJERA

PAGADERAS EN LA REPUBLICA MEXICANA

Con fundamento en el artículo 35 de la Ley del Banco de México; en los artículos 8o. y 10o. del Reglamento

Interior del Banco de México, y en los términos del numeral 1.2 de las Disposiciones Aplicables a la Determinación

del Tipo de Cambio para Solventar Obligaciones Denominadas en Moneda Extranjera Pagaderas en la República

Mexicana, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 22 de marzo de 1996, el Banco de México informa

que el tipo de cambio citado obtenido el día de hoy conforme al procedimiento establecido en el numeral 1 de las

Disposiciones mencionadas, fue de $10.8650 M.N. (DIEZ PESOS CON OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA

DIEZMILESIMOS MONEDA NACIONAL) por un dólar de los EE.UU.A.

La equivalencia del peso mexicano con otras monedas extranjeras se calculará atendiendo a la cotización que rija

para estas últimas contra el dólar de los EE.UU.A., en los mercados internacionales el día en que se haga el pago.

Estas cotizaciones serán dadas a conocer, a solicitud de los interesados, por las instituciones de crédito del país.

Atentamente

México, D.F., a 30 de agosto de 2006.- BANCO DE MEXICO: El Director de Disposiciones de Banca

Central, Fernando Corvera Caraza.- Rúbrica.- El Gerente de Operaciones Nacionales, Carlos Pérez Verdía Canales.-

Rúbrica.FIN DE TEXTO


- 88 -


DA-4

COPIA SIMPLE POR AMBOS LADOS DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA, TRATÁNDOSE DE PERSONAS FÍSICAS Y EN EL CASO DE PERSONAS MORALES, DE LA PERSONA QUE FIRME LA PROPOSICIÓN;


- 89 -


DA-5PEMEX REFINACIÓNPRESENTE:



Manifestación de que su representante cuenta con facultades suficientes para comprometer a su representada

Mediante el presente escrito manifestamos que el suscrito cuenta con facultades suficientes para comprometer y representar a [NOMBRE DEL LICITANTE] en la presente licitación e indicamos los datos relativos a la constitución del licitante y a la personalidad de nuestro representante y los datos requeridos en el párrafo antes indicado:

De la persona moral:

1. Clave del Registro Federal de Contribuyentes.2. Denominación o razón social.3. Descripción del objeto social de la empresa.4. Relación de los nombres de los accionistas o socios.5. Número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o

modificaciones (señalar nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que las protocolizó).6. Inscripción en el Registro Público de Comercio.

Del representante:

1. Nombre.2. Número y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la

Propuesta (señalar nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que los protocolizó).







- 90 -


DA-6

COPIA SIMPLE DEL COMPROBANTE DE REGISTRO EN EL SISTEMA COMPRANET PARA LA ADQUISICIÓN DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA.


- 91 -


DA-7

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD Y COMPROMISO CON LA TRANSPARENCIA Declaración de Integridad y Compromiso con la transparencia para fortalecer el proceso de contratación [N° de licitación y objeto], que acuerdan suscribir PEMEX REFINACIÓN, representado en este acto por [Nombre del Presidente de la licitación], en su carácter de Presidente de la licitación, a quien en lo sucesivo se le denominará.”Pemex" y _____________, representada por ___________ en su carácter de _________________, a quien en lo sucesivo se le denominará el “licitante", de conformidad con el Art. 24 frac. VII del RLOPSRM al tenor de las siguientes consideraciones y compromisos:

CONSIDERACIONES

I. El gobierno federal se ha comprometido a impulsar acciones para que su actuación obedezca a una estrategia de ética y transparencia.

II. Que es de su interés contar con el apoyo, participación, vigilancia y compromiso de todos los integrantes de la sociedad.

III. Que la falta de transparencia es una situación que daña a todos y se puede constituir en fuente de conductas irregulares.

IV. Es objeto de este instrumento mantener el compromiso de las partes en no tratar de influir en el proceso de contratación mediante conductas irregulares.

V. Se requiere la participación de las partes involucradas, para fomentar la transparencia en el proceso de contratación.

VI. Este pacto representa un compromiso moral, el cual se deriva de la buena voluntad de las partes.Dentro de este marco los firmantes, asumen los siguientes:

COMPROMISOS

I.- Del “licitante”

1. Vigilar que sus empleados y subcontratistas que intervengan en el proceso de contratación cumplan con los compromisos aquí pactados.

2. Aceptar la responsabilidad de su actividad para con la sociedad y el gobierno federal. 3. Elaborar su propuesta a efecto de coadyuvar en la eficiente y eficaz utilización de los recursos

públicos destinados al proyecto. 4. Conocer y aceptar el proyecto para el cual está capacitado y considerar en su propuesta los

elementos necesarios para en su caso, realizar el proyecto con calidad, eficacia y eficiencia. 5. Actuar siempre con lealtad y mantener confidencialidad sobre la información que haya obtenido en

el proceso de contratación 6. Desempeñar con honestidad las actividades que conforman el proceso de contratación y en su

caso, la realización del proyecto. 7. Actuar con integridad profesional cuidando que no se perjudiquen intereses de la sociedad o la

nación. 8. Evitar arreglos compensatorios o contribuciones destinadas a influenciar o asegurar la contratación

para sí o para terceros. 9. Omitir actitudes y realización de actos que puedan dañar la reputación de las instituciones

gubernamentales o de terceros.

II.- De Pemex

1. Exhortar que los servidores públicos que por razón de su actividad intervengan en el proceso de contratación, cumplan con los compromisos aquí pactados y difundir el presente pacto entre su


- 92 -


personal, así como terceros que trabajen para Pemex, que por razones de sus actividades intervengan durante el proceso de contratación.

2. Desarrollar sus actividades en el proceso de contratación dentro de un código de ética y conducta.3. Evitar arreglos compensatorios o contribuciones destinadas a favorecer la contratación del proyecto. 4. Rechazar cualquier tipo de compensación que pudiera predisponerle a otorgar ventajas en el

proceso de contratación. 5. Actuar con honestidad y transparencia durante el proceso de contratación. 6. Actuar en todo momento con imparcialidad en beneficio de la institución y sin perjuicio de la

empresa. 7. Llevar a cabo sus actividades con integridad profesional, sin perjudicar los intereses de la sociedad y

la nación.

DECLARACIONES

III.- Del “licitante”

Manifiesta de que por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de Pemex, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación de los demás participantes.

La presente declaración de integridad y compromiso con la transparencia se firma de común acuerdo en ______________, a los ______días del mes de ________________ de ____.

Por “Pemex”

Nombre y firma del Servidor Público (Presidente de la licitación)

Por el “licitante”

Nombre y firma del Representante Legal

Nota 1.- En caso de proposiciones conjuntas este documento deberá ser firmado por el representante común elegido por la agrupación, y deberá anotarse en el proemio de este documento la denominación social de todas y cada una de las empresas de la agrupación.

Nota 2.- Este documento deberá ser firmado por el servidor público designado para presidir la licitación.


- 93 -




En referencia a las bases de licitación pública NACIONAL N°. 18576010-008-10, que PEMEX REFINACIÓN lleva a cabo para la adjudicación del contrato de obra pública a Precios Unitarios, para los trabajos consistentes en: [NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR], y con relación a lo señalado en los artículos 38, último párrafo de la LOPSRM, y 24 fracción VIII del RLOPSRM manifiesto lo siguiente:

[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de representante legal de [NOMBRE DEL LICITANTE], manifiesto tener _______ (indicar el número) de personas con discapacidad, cuya alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se dio con seis meses de antelación a la fecha prevista para firma del contrato respectivo, que representan el ______% (indicar el porcentaje) de la planta laboral.

Para el efecto, manifiesto obligarme a presentar en original y copia para cotejo las altas mencionadas, a requerimiento de la dependencia o entidad convocante, en caso de empate técnico.




[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL]

La falta de presentación de este escrito no será causa de desechamiento de la proposición.


- 94 -


DA-9MANIFESTACIÓN DE CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA PROPUESTA TÉCNICA ECONÓMICA

(Preferentemente en papel membretado del licitante)

Hoja 1 de X


En referencia a las bases de licitación pública nacional N°. 18576010-008-10, que PEMEX REFINACIÓN lleva a cabo para la adjudicación del contrato de obra pública a precios unitarios, para los trabajos consistentes en: [NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR]

[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de representante legal de [NOMBRE DEL LICITANTE], manifiesto que la información correspondiente a la propuesta técnico-económica presentada esta debidamente clasificada en los términos de lo dispuesto en los Capítulos III de la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental, IV, V y VI de su Reglamento así como por los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal.

Lo anterior derivado de lo dispuesto en los artículos 2 y 3, apartados III.-Documentos y V.-Información; de la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Relación de Anexos de la Propuesta Clasificados

Anexo no. Carácter de la Información.





La falta de presentación de este escrito no será causa de desechamiento de la proposición.


- 95 -


PARTE TÉCNICA

DT-1 Manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales; estar conforme de ajustarse a las leyes y reglamentos aplicables, a los términos de las bases de licitación, sus anexos y las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado; al modelo de contrato, los proyectos arquitectónicos y de ingeniería; el haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que la convocante les hubiere proporcionado, así como haber considerado en la integración de la proposición, los materiales y equipos de instalación permanente que, en su caso, le proporcionará la propia convocante y el programa de suministro correspondiente.

DT-2 Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos, considerando, en su caso, las restricciones técnicas que procedan conforme a los proyectos que establezca la convocante. Asimismo, deberá contener:

a) Curriculum como empresa de contratos similares al de la presente Convocatoria, de aquellos que se tengan o hayan contratado con la administración pública o con particulares, indicando en ambos casos: contratante, lugar, monto, fecha de inicio y avance actual, en su caso; anexar carátulas de los mismos.

b) En el procedimiento constructivo deberá especificar en forma detallada la secuencia de ejecución de la obra, indicando con qué equipo lo realizará, especificación de los materiales que va a proporcionar y los materiales o equipo que proporcionará Pemex-Refinación, los cuales deberán coincidir con el programa de barras y la ruta crítica.

c) Enlistará los conceptos de las normas o especificaciones que utilizará, alcances y conceptos de seguridad que aplicará y alguna notación que crea conveniente.

d) Para la maquinaria y equipo de construcción que se emplee, se deberá presentar los catálogos del fabricante, en los que se incluya: capacidad, presión, gasto de diseño, gasto de operación y rendimiento de los mismos.

DT-3 Currículum de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables de la dirección, administración y ejecución de las obras, los que deberán tener experiencia en obras con características técnicas y magnitud similares.

DT-4 Documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica en trabajos similares, con la identificación de los trabajos realizados por el licitante y su personal, en los que sea comprobable su participación, anotando el nombre de la contratante, descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, según el caso.

DT-5 Manifestación escrita en la que señale las partes de los trabajos que subcontratará, acompañada de la información necesaria que acredite la experiencia y capacidad técnica y económica de las personas que se subcontratarán.

DT-6 Documentos que acrediten la capacidad financiera, los cuales deberán integrarse al menos por los estados financieros auditados de los dos años anteriores y el comparativo de razones financieras básicas, salvo en el caso de empresas de nueva creación, las cuales deberán presentar los más actualizados a la fecha de presentación de proposiciones.

DT-7 Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como la fecha en que se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratándose de maquinaria o equipo de construcción arrendado, con o sin opción a compra, deberá presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resultare ganador.


- 96 -


DT-8 Cuando se requiera de materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente de origen extranjero de los señalados por la Secretaría de Economía, se deberá entregar además de los anteriores, una manifestación escrita de que los precios consignados en su proposición no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o de subsidios;

DT-9 En el caso de proposición conjunta, una copia del convenio privado referido en el Artículo 28 del RLOPSRM y en el apartado “Proposiciones Conjuntas” de la Sección I de las Bases de Licitación.

DT-10 Carta de Conocimiento de las Bases de Licitación y sus Anexos.

DT-11 Gráfica de Gantt y Ruta Crítica (Pert), debiendo especificar claramente: nombre de la actividad, la duración, el camino crítico, la holgura, etc., considerando las actividades más importantes del Anexo “C” (Catálogo de Conceptos); la presentación de la Ruta Crítica deberá ser una general, en la cual se consideren todas las actividades.


- 97 -


DT-1(Preferentemente en papel membretado del licitante)



[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de representante legal de [NOMBRE DEL LICITANTE], manifiesto lo siguiente:

Que conocemos el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales; que estamos conformes de ajustarnos a las leyes y reglamentos aplicables, a los términos de las bases de licitación, sus anexos y las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado; al modelo de contrato, los proyectos arquitectónicos y de ingeniería; el haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que la convocante nos hubiere proporcionado, así como haber considerado en la integración de la proposición, los materiales y equipos de instalación permanente que, en su caso, nos proporcionará la propia convocante y el programa de suministro correspondiente.




[Nombre del representante legal debidamente facultado, o Representante Común en el caso de una propuesta conjuntas]


- 98 -


DT-2

DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CONSIDERANDO, EN SU CASO, LAS RESTRICCIONES TÉCNICAS QUE PROCEDAN CONFORME A LOS PROYECTOS QUE ESTABLEZCA LA CONVOCANTE. ASIMISMO, DEBERÁ CONTENER:

a) Curriculum como empresa de contratos similares al de la presente Convocatoria, de aquellos que se tengan o hayan contratado con la administración pública o con particulares, indicando en ambos casos: contratante, lugar, monto, fecha de inicio y avance actual, en su caso; anexar carátulas de los mismos.

b) En el procedimiento constructivo deberá especificar en forma detallada la secuencia de ejecución de la obra, indicando con qué equipo lo realizará, especificación de los materiales que va a proporcionar y los materiales o equipo que proporcionará Pemex-Refinación, los cuales deberán coincidir con el programa de barras y la ruta crítica.

c) Enlistará los conceptos de las normas o especificaciones que utilizará, alcances y conceptos de seguridad que aplicará y alguna notación que crea conveniente.

d) Para la maquinaria y equipo de construcción que se emplee, se deberá presentar los catálogos del fabricante, en los que se incluya: capacidad, presión, gasto de diseño, gasto de operación y rendimiento de los mismos.


- 99 -


DT-3

CURRICULUM DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS AL SERVICIO DEL LICITANTE, IDENTIFICANDO LOS QUE SE ENCARGARAN DE LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA, LOS QUE DEBEN TENER EXPERIENCIA EN OBRAS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y MAGNITUD SIMILARES.


- 100 -


DT-4

IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE, QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y LA CAPACIDAD TÉCNICA REQUERIDA, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN.

En este formato, el licitante identificará los trabajos realizados por él, que acrediten la experiencia y la capacidad técnica requerida, en los que sea comprobable su participación, anotando el nombre de la contratante, descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, según sea el caso.


- 101 -


IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE, QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y LA CAPACIDAD TÉCNICA REQUERIDA, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN EL LICITANTE DEBERA ANOTAR LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE, QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y LA CAPACIDAD TÉCNICA REQUERIDA EN LAS BASES DE LICITACIÓN, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA CONTRATANTE, DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGÚN EL CASO.

A).-ENCABEZADO: LICITACION NO.: LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.

NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR: DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA, COMO SE INDICA EN LA CONVOCATORIA.

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPUESTA.

FIRMA DEL LICITANTE: ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE O REPRESENTANTE COMÚN EN EL CASO DE UNA PROPUESTA CONJUNTA.

TEXTO: CONTRATANTE: SE ANOTARÁ EL NOMBRE DEL CONTRATANTE DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS: SE ANOTARÁ EL OBJETO DE LOS TRABAJOS

EJECUTADOS, DE CONFORMIDAD CON LOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA Y EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN.

LUGAR: EL LUGAR DONDE SE EFECTUARON LOS TRABAJOS.

IMPORTES: CON NÚMERO EL IMPORTE TOTAL CONTRATADO, EJERCIDO Y POR EJERCER EN PESOS MEXICANOS O EN LA MONEDA EN QUE FUE CELEBRADO, DEBIENDO EN ESTE CASO SEÑALAR LA DIVISA DE QUE SE TRATA.

FECHA DE INICIACION Y TERMINACION: SE ANOTARÁ EL DÍA, MES Y AÑO DE INICIACIÓN Y TERMINACIÓN (CON NÚMEROS EL DÍA, EL MES Y EL AÑO).

TRABAJOS REALIZADOS POR: SE INDICARÁ QUE LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS POR EL LICITANTE.

OBSERVACIONES: LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA REQUERIDA EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN DEBERÁ SER ACREDITADA MEDIANTE CARÁTULAS DE CONTRATO, ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y CUALQUIER OTRO DOCUMENTO QUE DEMUESTRE FEHACIENTEMENTE LO SOLICITADO, MISMAS QUE SE DEBERÁN ANEXAR A ESTE DOCUMENTO.


- 102 -


REFINERÍA “MIGUEL HIDALGO”

LICITACION N°:

NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE DOCUMENTO

DT-4

FIRMA DEL LICITANTE

HOJA: DE:

IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE, QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y LA CAPACIDAD TÉCNICA REQUERIDA, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN

IMPORTES (INDICAR MONEDA) FECHA DE TRABAJOS REALIZADOS

POR (LICITANTE)CONTRATANTE DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS TOTAL EJERCIDO POR EJERCER INICIO TÉRMINACIÓN

NOTA: LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA REQUERIDA EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN DEBERÁ SER ACREDITADA MEDIANTE CONTRATOS, ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, QUE DEMUESTRE FEHACIENTEMENTE SU EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA Y ADMINISTRATIVA EN OBRAS SIMILARES. ESTA DOCUMENTACIÓN SE DEBERÁ ANEXAR A ESTE DOCUMENTO

A EFECTO DE APLICAR LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN ESTABLECIDOS EN LA SECCIÓN IV DE ESTAS BASES DE LICITACIÓN, LOS LICITANTES DEBERÁN INCLUIR, EN ESTE DOCUMENTO, LA INFORMACIÓN RELATIVA A TODOS LOS PROYECTOS, DE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS, EN QUE HAYAN PARTICIPADO EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS, ACOMPAÑADA DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.


- 103 -


DT-5(Preferentemente en papel membretado del licitante)


En referencia a las bases de licitación pública NACIONAL N°. 18576010-008-10, que PEMEX REFINACIÓN lleva a cabo para la adjudicación del contrato de obra pública a Precios Unitarios, para los trabajos consistentes en: [NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR] [NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de representante legal de [NOMBRE DEL LICITANTE], manifiesto lo siguiente: Que las partes de los trabajos que subcontrataré de acuerdo a lo indicado en las bases de licitación son:

_____________________________________

(*) Nombre, Denominación o Razón Social del Subcontratista Trabajos que Realizará

(*) NOTA: Se deberá anexar a este formato el currículum y documentación que demuestre fehacientemente la experiencia y capacidad técnica y económica del (los) subcontratista(s) propuestos, en los trabajos que realizará.

Además deberá incluir carta emitida por cada uno de éstos en la que manifiesten que aceptan la realización de los trabajos en caso de que la proposición del licitante sea la ganadora.

Fechado a los ______ días del mes de ______________ de _____. Protesto lo necesario

__________________________ [NOMBRE DEL LICITANTE]



- 104 -


DT-6

DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA, LOS CUALES DEBERÁN INTEGRARSE AL MENOS POR LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS DE LOS DOS AÑOS ANTERIORES Y EL COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS BÁSICAS, SALVO EN EL CASO DE EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN, LAS CUALES DEBERÁN PRESENTAR LOS MÁS ACTUALIZADOS A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.


- 105 -


DT-7

RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, SU UBICACIÓN FÍSICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PROGRAMA PRESENTADO; TRATÁNDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN ARRENDADO, CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, DEBERÁ PRESENTARSE CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD EN EL CASO DE QUE RESULTARE GANADOR.


- 106 -


DT-8

(Preferentemente en papel membretado del licitante)



[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de representante legal de [NOMBRE DEL LICITANTE], manifiesto que los precios consignados en mi propuesta de los materiales y equipos de instalación permanente de origen extranjero señalados por la Secretaría de Economía, no están cotizados en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o subsidios.



________________ [NOMBRE DEL LICITANTE]



- 107 -


DT-9CONVENIO PRIVADO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA

CONVENIO PRIVADO DE PROPUESTA CONJUNTA QUE CELEBRAN ___________, ___________ Y _____________ (LISTAR A TODAS LAS PERSONAS), REPRESENTADAS POR ___________, ___________ Y _____________ (LISTAR A TODOS LOS REPRESENTANTES) RESPECTIVAMENTE, EN SUS CARÁCTERES DE REPRESENTANTE LEGAL DE LAS MISMAS, PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PUBLICA ____________ N° [NUMERO DE LICITACIÓN], REFERENTE A: [NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR]. AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES

I. Declara ______________________ (DECLARACIÓN PARA PERSONAS MORALES)

I.1.- Que acredita la existencia de la empresa con el testimonio de la Escritura Pública Número. ____________, volumen Número. ________, de fecha ___ de _____ de ______, inscrita en forma definitiva en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de _____________, bajo el acta número ____________, tomo número_____________ volumen número ___________, de fecha __________, otorgada ante la Fe del Notario Público Número._____ de la Ciudad de ________., Lic. __________.

I.2.- Que el Señor ______________________________, acredita su personalidad y facultades como Representante Legal de dicha Sociedad, mediante el testimonio de la Escritura Pública Número______ de fecha _____ de _______ de ______ otorgada ante la fe del Notario Público Número. ______, de la Ciudad de _________., Lic. ______________.

I.3.- Que su domicilio fiscal se encuentra ubicado en:________________________ número _______,Colonia __________, Código Postal ________, en la ciudad de ________,______________.

II. Declara ______________________ (DECLARACIÓN PARA PERSONAS FÍSICAS)

II.1.- Que acredita la existencia y nacionalidad mediante _______________________.

II.2.- Que el Señor ______________________________, acredita su personalidad y facultades como Representante Legal de dicha persona, mediante ______________.

II.3.- Que su domicilio fiscal se encuentra ubicado en:________________________ número _______,Colonia __________, Código Postal ________, en la ciudad de ________,______________.

III.- las partes declaran:

III.1.- Que celebran el presente convenio con fundamento en el Artículo 36 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 28, fracción II de su Reglamento, y a la regla referente a participación Conjunta de las bases de la Licitación Pública _______número ______, referente a__________.

III.2.- Las partes de este Convenio Privado de propuesta conjunta, nos comprometemos y obligamos a participar en forma conjunta en la Licitación Pública _______número ______, referente a__________.

Al tenor de las siguientes:

CLAUSULAS.

PRIMERA.- OBJETO.

Las partes convienen en agruparse con el objeto de presentar propuesta conjunta para participar en la licitación pública _________, número _________, referente a, _____________.


- 108 -


SEGUNDA.- PARTES DE LA OBRA QUE CADA AGRUPADO SE OBLIGA A CUMPLIR. Las partes en este convenio se obligan a aportar, en caso de resultar su propuesta conjuntada adjudicada en la licitación pública _________, número _________ lo siguiente:

I. __________________________ se obliga a ejecutar:(indicar en un numeral por persona)

_____________________________(relacionar las partes de la obra que se obliga a ejecutar o la participación que tendrá en el grupo)

II. __________________________ se obliga a ejecutar:(indicar en un numeral por persona)

_____________________________(relacionar las partes de la obra que se obliga a ejecutar o la participación que tendrá en el grupo)

TERCERA.- DOMICILIO COMUN.

Las partes señalan como su domicilio común para oír y recibir notificaciones el ubicado en______________ número _______, Colonia __________, Código Postal ________, en la ciudad de ____________.

CUARTA REPRESENTANTE COMUN.

Las partes convienen que (nombre del representante común), a través de su Represente Legal, (nombre del representante legal del representante común), será el Representante Común, otorgándole poder amplio, suficiente y necesario para que actúe ante [NOMBRE DEL ORGANISMO] en nombre y representación de las partes en todos y cada uno de los actos de la licitación pública número _______________, y los que de ella se deriven.

QUINTA.- OBLIGACION CONJUNTA Y SOLIDARIA

Las partes, se obligan en forma conjunta y solidaria entre si y ante [NOMBRE DEL ORGANISMO], para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme producto de la licitación pública número _______________.

El presente Convenio Privado de Propuesta Conjunta, se firma por las partes en dos ejemplares originales, en la Ciudad de ________________, a los _____ días del mes de ________________ de _________________.

________________ __________________

[nombre de cada persona]

[representante legal de cada persona]

[nombre de cada persona]

[representante legal de cada persona]


- 109 -


DT-10CARTA DE CONOCIMIENTO DE LAS BASES DE LICITACIÓN Y SUS ANEXOS

[ En papel membretado del Licitante ]

[ Lugar y fecha de Expedición de la Carta de conocimiento ]


Por medio de la presente declaro bajo protesta de decir verdad que he leído y entendido el alcance de las Bases de Licitación y sus Anexos, incluyendo las aclaraciones y modificaciones presentadas en la sesión de preguntas y respuestas y en las ____ Juntas de Aclaraciones celebradas y en las ___ Notas Aclaratorias para la Licitación Pública Nacional) N° 18576010-007-10 para la ejecución de la Obra consistente en [NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR] Así mismo manifiesto mi conformidad de que en el caso de resultar el CONTRATISTA, previo a la firma del contrato respectivo, entregaré a PEMEX REFINACIÓN , toda la documentación que me fue proporcionada en el proceso de la licitación, debidamente firmada por nuestro representante legal (o Representante común en el caso de proposición conjunta).

El Contenido de las Bases de Licitación y sus Anexos así como las aclaraciones y modificaciones que nos fueron proporcionados por PEMEX REFINACIÓN, por conducto de PEMEX REFINACIÓN, es el que a continuación se detalla.

Contenido de las Bases de Licitación y sus Anexos CONTENIDO DEL PAQUETE DE LICITACIÓN PARA [NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR]

SECCIÓN I: INSTRUCCIONES PARA LA LICITACIÓN.Anexo 1: Formato de preguntas para Junta de Aclaraciones.

SECCIÓN II: INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO.

SECCIÓN III: REQUISITOS DE LA PROPOSICIÓN.Parte I: Documentación distinta de la parte técnica y económica de la proposición.Parte II: Contenido de la Proposición (Parte Técnica y Económica)

SECCIÓN IV: CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y ADJUDICACIÓN.Criterios de Evaluación TécnicaCriterios de Evaluación EconómicaCriterios de Adjudicación

SECCIÓN V: MODELO DE CONTRATO Y FORMATOS.Modelo de ContratoFormatos para firma del contrato

ACLARACIONES Y MODIFICACIONES PROPORCIONADAS MEDIANTE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 1. ___ ACTA(S) DE LA(S) JUNTA(S) DE ACLARACIONES. 2. ___ CARTAS ACLARATORIAS. 3. ___ NOTAS ACLARATORIAS

ATENTAMENTE, _________________________________

[NOMBRE DEL LICITANTE] [Nombre del representante legal debidamente facultado, o Representante Común en el caso de una propuesta

conjuntas]


- 110 -


DT-11

GRÁFICA DE GANTT Y RUTA CRÍTICA (PERT), DEBIENDO ESPECIFICAR CLARAMENTE: NOMBRE DE LA ACTIVIDAD, LA DURACIÓN, EL CAMINO CRÍTICO, LA HOLGURA, ETC., CONSIDERANDO LAS ACTIVIDADES MÁS IMPORTANTES DEL ANEXO “C” (CATÁLOGO DE CONCEPTOS); LA PRESENTACIÓN DE LA RUTA CRÍTICA DEBERÁ SER UNA GENERAL, EN LA CUAL SE CONSIDEREN TODAS LAS ACTIVIDADES.


- 111 -


PARTE ECONÓMICA

DE-1 Análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, determinados y estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se incluirán los materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y costos, y de mano de obra, maquinaria y equipo de construcción con sus correspondientes rendimientos y costos;

DE-2 Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición:

Formato DE-2A De los materiales mas significativos y equipos de instalación permanente suministrados por el contratista, con la descripción de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, con sus respectivas unidades de medición y sus importes.

Formato DE-2B De categorías de mano de obra del personal que intervendrá directamente en la ejecución de los trabajos.

Formato DE-2C De maquinaria y equipo de construcción que proporcionará el contratista para llevar a cabo los trabajos, con sus respectivas unidades de medición y sus importes (con montos).

DE-3 Análisis, cálculo e integración del factor de salario real conforme a lo previsto en el RLOPSRM, anexando el tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios;

DE-4. Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, debiendo considerar éstos, para efectos de evaluación, costos y rendimientos de máquinas y equipos nuevos;

DE-5 Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales;

DE-6 Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento;

DE-7 Utilidad propuesta por el licitante;

DE-8 Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales que se requieran para la ejecución de los trabajos. Cuando existan insumos de los señalados en la fracción VIII del artículo 26 del RLOPSRM se deberá señalar el precio ofertado por el licitante;

DE-9 Catálogo de conceptos, conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por partida, subpartida, concepto y del total de la proposición. Este documento formará el presupuesto de la obra que servirá para formalizar el contrato correspondiente;

DE-10 Programa de ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado conforme a los periodos determinados por la convocante, dividido en partidas y subpartidas, del total de los conceptos de trabajo, utilizando preferentemente diagramas de barras, o bien, redes de actividades con ruta crítica.

DE-11 Programas de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas de utilización, conforme a los periodos determinados por la convocante, para los siguientes rubros:

a. De la mano de obra;


- 112 -


b. De la maquinaria y equipo de construcción, identificando su tipo y características;

c. De los materiales y equipos de instalación permanente expresados en unidades convencionales y volúmenes requeridos, y

d. De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, administración y ejecución de los trabajos.


- 113 -


DE-1ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO


LICITACION N°:FORMATO

DE-1

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:FIRMA DEL LICITANTE

HOJA :DE :

OBJETO:

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO.

N° :CONCEPTO:

UNIDAD :CANTIDAD:

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

SUMA $MANO DE OBRA

CATEGORIA

SUMA $Equipo de Seguridad (Ks) ________ (suma MO)Herramienta Menor (Kh) ________ (suma MO)

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

SUMA $

COSTO DIRECTO (CD) = TOTAL $

FACTORES DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y UTILIDADCOSTO INDIRECTO (CI) = % CI x ( CD )COSTO POR FINANCIAMIENTO (CF) = % CF x ( CD + CI )CARGO POR UTILIDAD (CU) = % C U x ( CD + CI + CF )CARGOS ADICIONALES (CA)

PORCENTAJE IMPORTE

PRECIO UNITARIO = ( CD + CI + CF + CU + CA. )


- 114 -


DE-2

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA:

FORMATO DE-2A DE LOS MATERIALES MÁS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA, CON LA DESCRIPCIÓN DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, CON SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPORTES.

FORMATO DE-2B DE CATEGORÍAS DE MANO DE OBRA DEL PERSONAL QUE INTERVENDRÁ DIRECTAMENTE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

FORMATO DE-2C DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE PROPORCIONARÁ EL CONTRATISTA PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS, CON SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPORTES (CON MONTOS).


- 115 -


LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA, DE LOS MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA



DE-2A


HOJA :DE :

OBJETO:

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA, DE LOS MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE SUMINISTRADOS

POR EL CONTRATISTA

N°. DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

T O T A L


- 116 -


LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA, DE CATEGORÍAS DE MANO DE OBRA



DE-2B


HOJA :DE :

OBJETO:

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA DE CATEGORÍAS DE MANO DE OBRA

N°. CATEGORÍA UNIDAD SALARIO BASE

FACTOR DE SALARIO

REALSALARIO

REAL CANTIDAD IMPORTE

T O T A L


- 117 -


FORMATO DE-2CLISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN



DE-2C


HOJA :DE :

OBJETO:

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

N°. DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO HORARIO IMPORTE

T O T A L


- 118 -


DE-3

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL CONFORME A LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO, ANEXANDO EL TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E INTEGRACIÓN DE LOS SALARIOS;


- 119 -


DE-4ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN



DE-4

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE HOJA : DE :

OBJETO:

ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

EQUIPO No. CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

DATOS GENERALES:

TIPO DE COMBUSTIBLE : ___ GASOLINA ___ DIESEL ___ OTRO _____________________

( Pm ) PRECIO DE LA MÁQUINA O EQUIPO $ ( HP ) POTENCIA NOMINAL HP( Pn ) VALOR DE LAS LLANTAS $ ( Fo ) FACTOR DE OPERACIÓN( Pa) VALOR DE EQUIPAMIENTO, ACCESORIOS Y/O PIEZAS ESPECIALES $ ( HPop ) POTENCIA DE OPERACIÓN ( HP x Fo ) HP

( Vm) VALOR DE LA MÁQUINA $ ( Gh ) CANTIDAD DE COMBUSTIBLE LITROS/ HR.( Vr ) VALOR DE RESCATE __ % Vm $ ( Pc ) PRECIO DEL COMBUSTIBLE LITRO( Ve ) VIDA ECONÓMICA HORAS ( C ) CAPACIDAD DEL CARTER LITROS( IC ) INDICADOR ECONÓMICO ( t ) HORAS ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE HORAS( i ) TASA DE INTERES ANUAL ( Ah ) CANTIDAD DE LUBRICANTE LITROS/HR( Hea ) HORAS EFECTIVAS POR AÑO HORAS ( Pa ) COSTO DEL LUBRICANTE LITRO( IES) INDICADOR ESPECIFICO SEGUROS ( Vn ) VIDA DE LAS LLANTAS HORAS

( s ) PRIMA ANUAL PROMEDIO ( Va ) VIDA DEL EQUIP. ACC. Y/O PIEZAS. ESP. HORAS

( Ko ) MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR % ( Ht ) HORAS EFECTIVAS POR TURNO HORAS

( Ga ) CONSUMO ENTRE CAMBIO DE LUB. =C/t

LITROS/HR

( Sr ) SALARIOS POR TURNO TURNO

I.- CARGOS FIJOS :

I.1.- DEPRECIACIÓN D = ( Vm - Vr ) / Ve = I.2.- INVERSIÓN Im = ( Vm + Vr ) i / 2 Hea = I.3.- SEGUROS Sm = ( Vm+ Vr ) s / 2 Hea = I.4.- MANTENIMIENTO Mn = Ko x D =

( 1 ) SUMA CARGOS FIJOS

II.- CONSUMOS :

II.1.- COMBUSTIBLES Co = Gh x Pc = II.2.- OTRAS FUENTES DE ENERGIA = II.3.- LUBRICANTES Lb=(Ah+Ga) Pa = II.4.- LLANTAS N = Pn /Vn = = II.5.- EQUIP. ACC. Y/O PIEZAS. ESP. Ae = Pa /Va = =

( 2 ) SUMA CONSUMOS

III.- OPERACIÓN :

CATEGORIAS CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE

( Sr ) = $ III.1.- OPERACIÓN Po = Sr / Ht = =

( 3 ) SUMA OPERACIONCOSTO DIRECTO POR HORA ( 1 ) + ( 2 ) + ( 3 ) = $


- 120 -


DE-5ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS



DE-5


HOJA :DE :

OBJETO:

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS

C O N C E P T OIMPORTES POR ADMINISTRACION

CENTRAL CAMPOI. HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONESA.- PERSONAL DIRECTIVOB.- PERSONAL TÉCNICOC.- PERSONAL ADMINISTRATIVOD.- CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA EL PERSONAL

ENUNCIADO EN LOS INCISOS A, B Y C. E.- PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA EL

PERSONAL ENUNCIADO EN LOS INCISOS A, B Y C.F.- PASAJES Y VIÁTICOS PARA EL PERSONAL ENUNCIADO EN LOS INCISOS

A, B Y C.G.- LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE TRABAJO,

PARA EL PERSONAL ENUNCIADO EN LOS INCISOS A, B Y C( SUBTOTALES ) $ =

II. DEPRECIACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENTASA.- EDIFICIOS Y LOCALESB.- LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDAC.- BODEGASD.- INSTALACIONES GENERALESE.- EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERESF.- DEPRECIACIÓN O RENTA Y OPERACIÓN DE VEHÍCULOSG.- CAMPAMENTOS

( SUBTOTALES ) $ =

III. SERVICIOSA.- CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOSB.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

( SUBTOTALES ) $ =

IV. FLETES Y ACARREOS DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOSA.- CAMPAMENTOSB.- EQUIPO DE CONSTRUCCIÓNC.- PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONESD.- MOBILIARIO

( SUBTOTALES ) $ =

V. GASTOS DE OFICINAA.- PAPELERIA Y ÚTILES DE ESCRITORIOB.- CORREOS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIOC.- EQUIPO DE COMPUTACIÓND.- SITUACIÓN DE FONDOSE.- COPIAS Y DUPLICADOSF.- LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS


- 121 -


G.- GASTOS DE LA LICITACIÓN( SUBTOTALES ) $ =

VI. CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO

VII. SEGURIDAD E HIGIENE

VIII. SEGUROS Y FIANZAS

IX. TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARESA.- CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACION DE CAMINOS DE ACCESOB.- MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPOC.- CONSTRUCCION DE INSTALACIONES GENERALES 1.- DE CAMPAMENTOS 2.- DE EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 3.- DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

( SUBTOTALES ) $ =

TOTALES DE INDIRECTOS $ =

COSTO TOTAL DE INDIRECTOS

TOTAL COSTO DIRECTO

PORCENTAJE DE INDIRECTOS (POR ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y CAMPO):

TOTAL PORCENTAJE DE INDIRECTOS CON RELACIÓN AL COSTO DIRECTO = %


- 122 -


DE 6

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO


LICITACIÓN N°: FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES: FORMATO

DE-6PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE HOJA __ DE __OBJETO:

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTOINDICADOR ECONOMICO ESPECÍFICO

TASA DE INTERÉS:

C O N C E P T O [MENSUAL] TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

INGRESOS (VER NOTAS)ANTICIPOS

ESTIMACIONES DE OBRA MENOS AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPOTOTAL DE INGRESOS

INGRESOS ACUMULADOS

EGRESOS (VER NOTAS)COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO

ANTICIPOS PARA COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO E INSTRUMENTOS DE INSTALACIÓN PERMANENTEOTROS GASTOS REQUERIDOS SEGÚN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓNTOTAL DE EGRESOS

EGRESOS ACUMULADOS

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADOSCOSTO DEL FINANCIAMIENTO PARCIAL

COSTO DEL FINANCIAMIENTO ACUMULADO

PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO =TOTAL DEL COSTO DEL FINANCIAMIENTO ACUMULADO x 100 = %

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO

Notas: El licitante adecuará el número de columnas de meses que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución.* Costo del Financiamiento Parcial .- Será el resultado de multiplicar la diferencia entre ingresos y egresos acumulados en cada mes

(tomando en consideración el signo + o - que le corresponda) por la tasa de interés propuesta** Costo del Financiamiento Acumulado.- Será la suma de los costos de financiamiento parcial en cada mes, considerando el signo +

ó - que le corresponda.** Total (columna de ) se anotarán los totales por cada renglón de datos que se utilice. en el caso de los renglones de acumulados, el

total será igual al monto en el ultimo mes considerado.


- 123 -


DE-7

UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE



DE-7


HOJA :DE :

OBJETO:

UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE

CONCEPTO

(1). GANANCIA QUE EL CONTRATISTA ESTIMA QUE DEBE PERCIBIR POR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRBAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS)

$

(2) TOTAL COSTO DIRECTO, INDIRECTO Y FINANCIAMIENTO $

TOTAL PORCENTAJE DE UTILIDAD = [ (1) / (2) * 100 ] %

NOTA: NO ES NECESARIO SU DESGLOSE


- 124 -


DE-8

RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. CUANDO EXISTAN INSUMOS DE LOS SEÑALADOS EN LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 26 DEL RLOPSRM SE DEBERÁ SEÑALAR EL PRECIO OFERTADO POR EL LICITANTE


- 125 -


DE-9

CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN. ESTE DOCUMENTO FORMARÁ EL PRESUPUESTO DE LA OBRA QUE SERVIRÁ PARA FORMALIZAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE


- 126 -



LICITACIÓN:FORMATO

DE-9

RAZON SOCIAL DEL LICTANTE FIRMA DEL LICITANTEHOJA: DE

OBJETO:

ANEXO “C” CATALOGO DE CONCEPTOS

N° CONCEPTO UNIDAD CANTIDADPRECIO UNITARIO

IMPORTECON NUMERO CON LETRA

IMPORTE TOTAL

IMPORTE CON LETRA:


- 127 -



LICITACIÓN N°:

OBJETO:

FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES:

FORMATODE-10

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE HOJA __ DE __

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO[SEMANAL] CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES

PARTIDA SUBPARTIDA CONCEPTO DE TRABAJOS UNIDAD CANTIDAD

[SEMANAS] IMPORTETOTAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PARCIAL QUINCENAL

TOTAL ACUMULADO

Notas.- En la programación se indicarán por [SEMANAS] los importes de los trabajos por realizar.El licitante adecuará el número de columnas de [SEMANAS] que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución


- 128 -



LICITACIÓN N°:

OBJETO:

FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES: FORMATO

DE-11-APLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS


PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACIÓN [SEMANAL] DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVIENE DIRECTAMENTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES

N° CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD[SEMANAS]

IMPORTE TOTAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PARCIAL QUINCENAL

IMPORTE ACUMULADO

Notas.- En la programación se indicarán por [SEMANAS] los importes por utilización de mano de obra.El licitante adecuará el número de columnas de [SEMANAS] que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución


- 129 -



LICITACIÓN N°:

OBJETO:


FORMATODE-11-BPLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE (i)H

HOJA __ DE __

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACIÓN [SEMANAL] DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE PROPORCIONARÁ EL CONTRATISTA PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS, CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD[SEMANAS] IMPORTE

TOTAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PARCIAL QUINCENALIMPORTE ACUMULADO

Notas.- En la programación se indicarán por [SEMANAS] los importes por utilización de maquinaria y equipo de construcciónEl licitante adecuará el número de columnas de [SEMANAS] que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución


- 130 -



LICITACIÓN N°:

OBJETO:


FORMATODE-11-CPLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS


PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACIÓN [SEMANAS] DE LOS MATERIALES QUE PROPORCIONARÁ EL CONTRATISTA PARA LOS TRABAJOS CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD[SEMANAS] IMPORTE

TOTAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Notas.- En la programación se indicarán por [SEMANAS] los importes por utilización de los materiales y equipos de instalación permanente.El licitante adecuará el número de columnas de [SEMANAS] que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución


- 131 -



LICITACIÓN N°:

OBJETO:

FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES: FORMATO

DE-11-DPLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS


PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACIÓN [SEMANAL] DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS,

CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES

N° CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD[SEMANAS] IMPORTE

TOTAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Notas.- En la programación se indicarán por [SEMANAS] importes por utilización de personal profesional, técnico, administrativo de servicioEl licitante adecuará el número de columnas de [SEMANAS] que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución


- 132 -


SECCIÓN IV

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y DE ADJUDICACIÓN.


- 133 -


CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA

En general para la evaluación técnica de las propuestas se considerarán, los siguientes aspectos:

I. Que cada documento contenga toda la información solicitada;

II. Que los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección de los trabajos, cuenten con la experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administración de los trabajos.

En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deban cumplir los licitantes, se deberán considerar, entre otros, el grado académico de preparación profesional, la experiencia laboral específica en obras similares y la capacidad técnica de las personas físicas que estarán relacionados con la ejecución de los trabajos;

III. Que los licitantes cuenten con la maquinaria y equipo de construcción adecuado, suficiente y necesario, sea o no propio, para desarrollar los trabajos que se convocan;

IV. Que la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos, sea congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos;

V. Que el procedimiento constructivo descrito sea aceptable porque demuestra que el licitante conoce los trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente; dicho procedimiento debe ser acorde con el programa de ejecución considerado en su proposición, y

VI. De los estados financieros, la convocante de acuerdo con las características, magnitud y complejidad de los trabajos, determinará en las bases de licitación, aquellos aspectos que se verificarán, entre otros:

a. Que el capital neto de trabajo del licitante sea suficiente para el financiamiento de los trabajos a realizar, de acuerdo con su análisis financiero presentado;

b. Que el licitante tenga capacidad para pagar sus obligaciones, y

c. El grado en que el licitante depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa.

A. A precios unitarios se deberá verificar:

I. De los programas:

a. Que el programa de ejecución de los trabajos corresponda al plazo establecido por la convocante;

b. Que los programas específicos cuantificados y calendarizados de suministros y utilización, sean congruentes con el programa calendarizado de ejecución general de los trabajos;

c. Que los programas de suministro y utilización de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construcción, sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados por el licitante y en el procedimiento constructivo a realizar;

d. Cuando se requiera de equipo de instalación permanente, deberá considerarse que los suministros sean congruentes con el programa de ejecución general, y

e. Que los insumos propuestos por el licitante correspondan a los periodos presentados en los programas;


- 134 -


II. De la maquinaria y equipo:

a. Que la maquinaria y el equipo de construcción sean los adecuados, necesarios y suficientes para ejecutar los trabajos objeto de la licitación, y que los datos coincidan con el listado de maquinaria y equipo presentado por el licitante;

b. Que las características y capacidad de la maquinaria y equipo de construcción consideradas por el licitante, sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde deberá ejecutarse y que sean congruentes con el procedimiento de construcción propuesto por el contratista, o con las restricciones técnicas, cuando la convocante fije un procedimiento, y

c. Que en la maquinaria y equipo de construcción, los rendimientos de éstos sean considerados como nuevos, para lo cual se deberán apoyar en los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos;

III. De los materiales:

a. Que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el licitante para el concepto de trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas, y, en su caso, los usos de acuerdo con la vida útil del material de que se trate, y

b. Que las características, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalación permanente, sean las requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construcción establecidas en las bases, y

IV. De la mano de obra:

a. Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente para ejecutar los trabajos;

b. Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los márgenes razonables y aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por el licitante, considerando los rendimientos observados de experiencias anteriores, así como las condiciones ambientales de la zona y las características particulares bajo las cuales deben realizarse los trabajos, y

c. Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecución de los conceptos más significativos.


- 135 -


CRITERIOS DE EVALUACIÓN ECONÓMICA

Para la evaluación económica de las proposiciones se deberán considerar, entre otros, los siguientes aspectos:

I. Que cada documento contenga toda la información solicitada, y

II. Que los precios propuestos por el licitante sean aceptables; es decir, que sean acordes con las condiciones vigentes en el mercado internacional, nacional o de la zona o región en donde se ejecutarán los trabajos, individualmente o conformando la proposición total.

A. A precios unitarios se deberá verificar:

I. Del presupuesto de obra:

a. Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del precio unitario;

b. Que los importes de los precios unitarios sean anotados con número y con letra, los cuales deberán ser coincidentes entre sí y con sus respectivos análisis; en caso de diferencia, deberá prevalecer el que coincida con el del análisis de precio unitario correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho análisis, y

c. Que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una o más tengan errores, se efectuarán las correcciones correspondientes; el monto correcto, será el que se considerará para el análisis comparativo de las proposiciones;

II. Que el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, se haya realizado de acuerdo con lo establecido en el RLOPSRM, debiendo revisar:

a. Que los análisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales;

b. Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción;

c. Que los precios básicos de adquisición de los materiales considerados en los análisis correspondientes, se encuentren dentro de los parámetros de precios vigentes en el mercado;

d. Que los costos básicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores de salario real a los sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores, conforme a lo previsto en el RLOPSRM;

e. Que el cargo por el uso de herramienta menor, se encuentre incluido, bastando para tal efecto que se haya determinado aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano de obra, requerida para la ejecución del concepto de trabajo de que se trate, y

f. Que los costos horarios por la utilización de la maquinaria y equipo de construcción se hayan determinado por hora efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cada máquina o equipo, incluyendo, cuando sea el caso, los accesorios que tenga integrados;

III. Que los análisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en el RLOPSRM, debiendo además considerar:


- 136 -

Licitación Pública Nacional No. 18576010-008-10a. Que los costos de los materiales considerados por el licitante, sean congruentes con la relación

de los costos básicos y con las normas de calidad especificadas en las bases de la licitación;

b. Que los costos de la mano de obra considerados por el licitante, sean congruentes con el tabulador de los salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona donde se ejecutarán los trabajos, y

c. Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción se hayan determinado con base en el precio y rendimientos de éstos considerados como nuevos, para lo cual se tomarán como máximos los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos;

IV. Que los análisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en el RLOPSRM , debiendo además considerar:

a. Que el análisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe correspondiente, anotando el monto total y su equivalente porcentual sobre el monto del costo directo;

b. Constatar que para el análisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los correspondientes a las oficinas centrales del licitante, los que comprenderán únicamente los necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del contratista encargado directamente de los trabajos y los de campo necesarios para la dirección, supervisión y administración de la obra, y

c. Que no se haya incluido algún cargo que, por sus características o conforme a las bases de la licitación, su pago deba efectuarse aplicando un precio unitario específico;

V. Que en el análisis y cálculo del costo financiero se haya estructurado y determinado considerando lo siguiente:

a. Que los ingresos por concepto del o los anticipos que le serán otorgados al contrat ista, durante el ejercicio del contrato y del pago de las estimaciones, consideren la periodicidad y su plazo de trámite y pago; deduciendo del monto de las estimaciones la amortización de los anticipos;

b. Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos;

c. Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador económico específico;

d. Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecución valorizado con montos mensuales, y

e. Que la mecánica para el análisis y cálculo del costo por financiamiento empleada por el licitante sea congruente con lo que se establezca en las bases de la licitación;

VI. Que el cargo por utilidad fijado por el licitante se encuentre de acuerdo a lo previsto en el RLOPSRM;

VII. Que el importe total de la proposición sea congruente con todos los documentos que la integran, y

VIII. Que los programas específicos de erogaciones de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construcción y de instalación permanente, sean congruentes con el programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos.


- 137 -


CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

Al finalizar la evaluación de las proposiciones, “LA CONVOCANTE” adjudicará el contrato al licitante cuya proposición resulte solvente por reunir, conforme a los criterios de evaluación establecidos en estas bases de licitación, de conformidad con la LOPSRM y el RLOPSRM, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque reúnen las condiciones antes señaladas, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición que resulte económicamente más conveniente para el Estado, que será aquella que otorgue mayor certeza en la ejecución y conclusión de los trabajos que pretendan contratarse, por asegurar las mejores condiciones de contratación en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

Para tales efectos, la adjudicación del contrato a la proposición que resulte económicamente más conveniente para la convocante, se hará a través del mecanismo que atienda a las condiciones, criterios, parámetros y su correspondiente valoración en puntaje, en los términos establecidos en el artículo 37A del RLOPSRM.

La proposición solvente económicamente más conveniente para la convocante será aquella que dentro de las que resultaron solventes, haya presentado el monto más bajo, siempre y cuando su precio o monto sea menor al 7% respecto a los montos de la proposiciones que resultaron solventes.

En caso de que las proposiciones que resultaron solventes sus montos se encuentren dentro de un rango del 7% se aplicarán los siguientes criterios de adjudicación:

I.- Relativo al precio.II.- Relativo a la calidad.

Para esta licitación el mecanismo de adjudicación se basará en los siguientes criterios:

1.- Criterio relativo al Precio. La propuesta solvente cuyo precio o monto sea el más bajo o la de menor valor presente, tendrá una ponderación de:

50 puntos En estos términos, la ponderación que se le asigna al criterio precio corresponde en todos los casos a 50

puntos, para lo cual a efecto de determinar la ponderación del criterio precio a las demás propuestas solventes, se atenderá a la siguiente formula:

Paj = 50 * (PSPMB/PPj) Para toda j = 1,2,.....,n

Donde: PA = Puntos a asignar a la propuesta “j” PSPMB = Propuesta Solvente cuyo Precio es el más bajo, o la de menor valor presente. PP = Precio de la Propuesta “j” El subíndice “j” representa a las demás propuestas determinadas como solventes como resultado de la

evaluación.

2.- Criterio relativo a la Calidad. La calidad atenderá a los rubros de especialidad, experiencia y capacidad técnica en los términos del último párrafo del articulo 36 de la Ley. Dichos rubros en su puntaje deberán tener una ponderación en conjunto de:

50 puntos

Los veinte puntos, se distribuirán como sigue: Especialidad.- Mayor número de contratos de obras ejecutadas de la misma naturaleza a los que se convocan

en un plazo máximo de cinco años, a partir de que se publique la convocatoria. Para este rubro se debe asignar una ponderación máxima de 15 puntos. Experiencia.- Mayor tiempo del licitante realizando trabajos de la misma especialidad. Para este rubro se debe asignar una ponderación máxima 15 puntos. Capacidad Técnica.- Se asignará un puntaje máximo de 20 puntos, repartidos como sigue:


- 138 -

Licitación Pública Nacional No. 18576010-008-10a) Mayor experiencia laboral en la materia objeto de la contratación, del personal responsable de los trabajos

convocados

Se asignarán como máximo 10 puntos.

b) Sin antecedentes de afectación de garantías por vicios ocultos o de mala calidad de los trabajos, o su equivalente en el extranjero.

Se asignarán como máximo 5 puntos.c) Certificación (calidad, seguridad, medio ambiente y de responsabilidad social).

Se asignarán como máximo 5 puntos.La certificación antes aludida debe ser emitida conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

Tratándose de procedimientos de contratación bajo la cobertura de los tratados, la especialidad, experiencia y capacidad técnica, se considerarán los trabajos ejecutados en cualquier país. Para la aplicación de este mecanismo de adjudicación, los licitantes participantes deberán anexar junto con su propuesta económica la información solicitada en los documentos incluidos en las bases de licitación, denominados como:

PEMC-1 : Trabajos realizados por el personal responsable para acreditar experiencia.

PEMC-2 : Contratos de los relacionados en el documento DT-5 que no tuvieron afectación de las garantías, por vicios ocultos o mala calidad de los trabajos o su equivalente en el extranjero.

PEMC-3 : Certificaciones.

PEMC-4 : Criterios de financiamiento.

PEMC-5 : Contratos celebrados y concluidos por el licitante en un lapso no mayor de 5 años a partir de la publicación de la convocatoria indicando montos de penas convencionales.

PEMC-6 : Contratos celebrados en un lapso no mayor de 5 años a partir de la publicación de la convocatoria que no haya sido objeto de rescisión administrativa o de alguna figura jurídica equivalente en el extranjero.

PEMC-7: Contratos que terminaron la ejecución de los trabajos contratados dentro del programa contenido.

PEMC-8 : Contenido Nacional.


- 139 -


ANEXO PEMC-1(Preferentemente en papel membretado del licitante)

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

TRABAJOS REALIZADOS POR EL PERSONAL RESPONSABLE PARA ACREDITAR EXPERIENCIA

CONTRATANTE DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS IMPORTE TOTAL

IMPORTE EJERCIDO

IMPORTE POR EJERCER

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACIÓN

NOTA: Los datos aquí asentados son bajo protesta de decir verdad.

Atentamente

______________

Ing.Representante Legal


- 140 -




CONTRATOS RELACIONADOS EN EL DOCUMENTO DT-4, QUE NO TUVIERON AFECTACIÓN DE LAS GARANTIAS, POR VICIOS OCULTOS O MALA CALIDAD DE LOS TRABAJOS, O SU EQUIVALENTE EN EL EXTRANJERO.

CONTRATANTE DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS IMPORTE TOTAL

IMPORTE EJERCIDO

IMPORTE POR EJERCER

FECHA DE INICIO


NOTA: Los datos aquí asentados son bajo protesta de decir verdad

Atentamente

______________



- 141 -




CONTRATOS CELEBRADOS Y CONCLUIDOS POR EL LICITANTE EN UN LAPSO NO MAYOR DE 5 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA, INDICANDO MONTOS TOTALES DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE EN SU CASO HAYAN TENIDO.

CONTRATANTE DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS IMPORTE TOTAL EN CONTRATO

IMPORTE EJERCIDO

IMPORTE PENAS CONVENCIONALES

FECHA DE INICIO



Atentamente

_____________



- 142 -




CONTRATOS CELEBRADOS Y CONCLUIDOS POR EL LICITANTE EN UN LAPSO NO MAYOR DE 5 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA, QUE NO HAYAN SIDO OBJETO DE RESICIÓN ADMINISTRATIVA, O DE ALGUNA FIGURA JURÍDICA EQUIVALENTE EN EL EXTRANJERO.


IMPORTE EJERCIDO

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACIÓN EN CONTRATO

FECHA DE TERMINACIÓN REAL


Atentamente

______________



- 143 -




CONTRATOS QUE TERMINARON LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS DENTRO DEL PROGRAMA CONVENIDO.


IMPORTE EJERCIDO

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACIÓN EN CONTRATO

FECHA DE TERMINACIÓN REAL


Atentamente

______________



- 144 -



R E L A C I Ó N D E C E R T I F I C A C I O N E S

PEMEX REFINACIÓNGERENCIA, REFINERÍA “MIGUEL HIDALGO”ING. JOSÉ DE JESÚS CHÁVEZ MERCADOPresente:

En referencia a las bases de licitación pública nacional N°. 18576010-000-10, que PEMEX REFINACIÓN lleva a cabo para la adjudicación del contrato de obra pública a precios unitarios, para los trabajos consistentes en: XXXXXXXXXXX.

[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de representante legal de [NOMBRE DEL LICITANTE], manifiesto bajo protesta de decir verdad, que en cuanto a Certificaciones de: Calidad, Seguridad, Medio Ambiente y de Responsabilidad Social, las cuales fueron emitidas conforme a la Ley Federal de Metrología, mi representada cuenta con las que a continuación se relacionan, y de las cuales anexo copia.

1.- 2.-3.-






- 145 -



C R I T E R I O S D E F I N A N C I A M I E N T O



[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de representante legal de [NOMBRE DEL LICITANTE], manifiesto bajo protesta de decir verdad, que en cuanto a los Criterios de Financiamiento, mi representada cuenta con las que a continuación se relacionan, y de las cuales anexo copia.

1.- 2.-3.-






- 146 -



C O N T E N I D O N A C I O N A L



[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de representante legal de [NOMBRE DEL LICITANTE], manifiesto bajo protesta de decir verdad, que considerando el “ACUERDO por que se establecen las Reglas para la aplicación del requisito de Contenido Nacional en los procedimientos de contratación de Obras Públicas que celebren las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal” publicado en el Diario Oficial de la Federación del 15 de julio del 2003, y “ACUERDO por el que se dan a conocer los casos de excepción sobre el Contenido Nacional a requerir en los Procedimientos de Contratación de Obras Públicas para Proyectos Llave en Mano o integrados mayores, convocados Bajo del Cobertura de los Capítulos de Compras del Sector Público contenidos en los Tratados de Libre Comercio”, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 5 de septiembre del 2003, el Contenido Nacional respecto a los siguientes insumos y equipos para esta licitación es de:

1.- Materiales de Instalación Permanente: XXXX %

2.- Equipo de Instalación Permanente: XXXX %






- 147 -


SECCIÓN V

MODELO DE CONTRATO Y FORMATOS

Modelo de ContratoFormatos para firma del contratoFormato DI-1 Texto de fianza para garantizar el debido cumplimiento de los contratosFormato DI-1A Texto de carta de crédito para garantizar el debido cumplimiento de los contratosFormato DI-2 Texto de garantía para responder de los defectos, vicios ocultos y de cualquier otra

responsabilidadFormato DI-3 Manifestación de asegurarse de que cualquier extranjero contratado por él o por los

subcontratistas o proveedores contará con la autorización de la autoridad migratoriaFormato DI-4 Nota informativa para participantes de países miembros de la Organización para la

Cooperación y el Desarrollo Económico. (OCDE)Formato DI-5 Solicitud de retención para el caso de que el licitante desee efectuar aportaciones al

Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

Formato DI-6 Manifestación bajo protesta de decir verdad que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones aplicables (contratistas nacionales)

Formato DI-7 Cédula sobre el país de origen de los bienes y/o servicios (Anexo G-1) (NO APLICA)Formato DI-8 Manifestación bajo protesta de decir verdad que se encuentra al corriente de sus

obligaciones fiscales, en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones aplicables (contratistas extranjeros) (NO APLICA)


- 148 -


MODELO DE CONTRATODECLARACIONES

CLÁUSULASPRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATOTERCERA. FORMA DE PAGOCUARTA. CESIÓN DE LOS DERECHOS DE COBROQUINTA. RETENCIONES SEXTA. GASTOS FINANCIEROSSÉPTIMA. PAGOS EN EXCESOOCTAVA. AJUSTE DE COSTOSNOVENA. PENAS CONVENCIONALESDÉCIMA. PLAZO DE EJECUCIÓNDÉCIMA PRIMERA. VIGENCIADÉCIMA SEGUNDA. PRÓRROGA A LA FECHA DE TERMINACIÓNDÉCIMA TERCERA. TRABAJOS POR CANTIDADES ADICIONALES O POR CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOSDÉCIMA CUARTA. MODIFICACIONES AL CONTRATODÉCIMA QUINTA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYORDÉCIMA SEXTA. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y GARANTÍA CONTRA VICIOS OCULTOSDÉCIMA SÉPTIMA PÓLIZAS DE SEGURODÉCIMA OCTAVA. REPRESENTANTES AUTORIZADOSDÉCIMA NOVENA. SUBCONTRATACIÓNVIGÉSIMA. RELACIONES DEL CONTRATISTA CON SUS TRABAJADORESVIGÉSIMA PRIMERA. RESPONSABILIDAD DE LAS PARTESVIGÉSIMA SEGUNDA. BITÁCORA ELECTRÓNICA VIGÉSIMA TERCERA. RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS VIGÉSIMA CUARTA. FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO VIGÉSIMA QUINTA. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO VIGÉSIMA SEXTA. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO VIGÉSIMA SÉPTIMA. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO VIGÉSIMA OCTAVA. PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN VIGÉSIMA NOVENA. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN TRIGÉSIMA. RECLAMOS Y DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO O ADMINISTRATIVO TRIGÉSIMA PRIMERA. CONCILIACIÓN TRIGÉSIMA SEGUNDA. CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS TRIGÉSIMA TERCERA. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓNTRIGÉSIMA CUARTA. CLÁUSULA FISCALTRIGÉSIMA QUINTA. NOTIFICACIONESTRIGÉSIMA SEXTA. ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATOTRIGÉSIMA SÉPTIMA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL CONTRATISTATRIGÉSIMA OCTAVA OTRAS ESTIPULACIONESTRIGÉSIMA NOVENA OBLIGACIÓN SOLIDARIACUADRAGÉSIMA DISPONIBILIDAD LEGAL Y MATERIAL DE LOS LUGARES PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE [PEMEX-REFINACIÓN], A QUIEN SE LE DENOMINARÁ [PEMEX-REFINACIÓN],


- 149 -


REPRESENTADO POR EL [NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE (PEMEX-REFINACIÓN)], EN SU CARÁCTER DE [PUESTO DEL REPRESENTANTE DE (PEMEX-REFINACIÓN)], Y POR LA OTRA [NOMBRE DEL CONTRATISTA], A QUIEN SE LE DENOMINARÁ EL CONTRATISTA, REPRESENTADO POR [NOMBRE DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA], EN SU CARÁCTER DE [PUESTO DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA], DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

D E C L A R A C I O N E S

I.- [Pemex-Refinación] declara a través de su apoderado/representante que:

I.1.- Es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, de conformidad con la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, publicada el 16 de julio de 1992 en el Diario Oficial de la Federación y tiene por objeto [en este espacio, especificar el objeto del organismo] y continúa realizando dichas actividades, en cumplimiento de su objeto, de conformidad con el artículo Tercero Transitorio de la Ley de Petróleos Mexicanos, publicada el 28 de noviembre de 2008 en el Diario Oficial de la Federación.

I.2.- Acredita su personalidad y facultades mediante el testimonio de la Escritura Pública No. [Número de la escritura], de fecha [Fecha de la escritura], otorgada ante la fe del Notario Público [No. del notario] de [Localidad], Licenciado [Nombre del notario], mismas que a la fecha no le han sido revocadas, limitadas o modificadas en forma alguna.

I.3.- Cuenta con la autorización del presupuesto para llevar a cabo los trabajos objeto de este contrato, según consta en el Pedido SAP (4500XXXXXX).

I.4.- Los trabajos objeto del presente contrato se adjudicaron mediante la [Licitación Pública Nacional 18576010-008-10], con fundamento en los artículos [27, Fracción I, 28 y 30, Fracción I] de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

I.5.- Su domicilio para efectos del presente contrato es [el ubicado en la Planta Alta del Edificio Administrativo localizado en el interior de la Refinería “Miguel Hidalgo”, ubicada en el km. 26.5 de la carretera Jorobas-Tula, municipio Tula de Allende en el Estado de Hidalgo] y que su número de Registro Federal de Contribuyentes es [PRE-920716-3T7 de Pemex-Refinación].

II.- El CONTRATISTA declara a través de su apoderado/representante que:

II.1.- EN CASO DE SER PERSONA MORAL:

Es una sociedad mercantil legalmente constituida y con existencia jurídica de conformidad con las disposiciones legales de los Estados Unidos Mexicanos, según se acredita mediante la Escritura Pública [Número de la escritura], de fecha [Fecha de la escritura], otorgada ante la fe del Notario Público [No. del notario], de [Localidad], Licenciado [Nombre del notario], cuyo primer testimonio quedó debidamente inscrito en el Registro Público de Comercio de [Lugar, folio mercantil o partida y fecha].

EN CASO DE SER PERSONA FÍSICA:


- 150 -


Es una persona física de nacionalidad [mexicana], lo que acredita mediante [acta de nacimiento o carta de naturalización e identificación oficial vigente: cartilla, pasaporte, credencial para votar, cédula profesional] y que cuenta con la capacidad jurídica para celebrar el presente contrato.

II.2.- Su representante cuenta con las facultades para celebrar el presente contrato, según se acredita mediante la Escritura Pública No. [Número de la escritura], de fecha [Fecha de la escritura], [en caso de que sea un poder general deberá agregarse: cuyo primer testimonio quedó debidamente inscrito en el Registro Público de Comercio de (Lugar, folio mercantil o partida y fecha)] otorgada ante la fe del Notario Público [No. del notario], de [Localidad] Licenciado [Nombre del notario], mismas que no le han sido revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna a la fecha de firma del presente contrato.

II.3.- Es mexicano y conviene, aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protección de gobierno extranjero alguno, bajo pena de perder en beneficio de los Estados Unidos Mexicanos todo derecho derivado de este contrato.

II.4.- Su domicilio para los efectos del presente contrato es [Domicilio legal del contratista], y que su número de Registro Federal de Contribuyentes es [RFC del contratista].

II.5.- Tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas y económicas para obligarse a la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, y cuenta con la experiencia necesaria para la eficiente ejecución de los mismos.

II.6.- Conoce plenamente el contenido y requisitos que establecen: (i) la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; (ii) las leyes, reglamentos y demás disposiciones administrativas expedidas en materia de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas; (iii) el Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos y lo aplicable del Marco Normativo de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional, Protección Ambiental y Ahorro de Energía de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios; (iv) los procedimientos de trabajo, las especificaciones de construcción vigentes en [Pemex-Refinación] y las especificaciones particulares de los trabajos, el programa de ejecución general de los trabajos y los anexos que debidamente firmados por las partes, forman parte integrante de este contrato.

II.7.- Conoce el sitio donde se llevarán a cabo los trabajos objeto de este contrato, las condiciones ambientales, las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico, y ha considerado todos los factores que intervienen en su ejecución, así como los conceptos referidos en la fracción I del artículo 26 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

II.8.- Cumple con todos los requerimientos legales necesarios para la celebración del presente contrato, y que no se encuentra dentro de supuesto alguno de los previstos en los artículos 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

II.9.- De manera previa a la formalización del presente contrato y para los efectos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, ha presentado a [Pemex-Refinación] el acuse de recepción con el que comprueba que ha realizado la solicitud de opinión respecto del cumplimiento de sus obligaciones fiscales ante el Sistema de Administración Tributaria prevista en el punto [I.2.1.17] de la Resolución Miscelánea Fiscal para el año [2009].


- 151 -


II.10.- EN CASO DE PROPUESTA CONJUNTA:

Con base en lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, las personas participantes en la proposición presentaron una propuesta conjunta dentro de la Licitación Pública [Nacional] Número [18576010-008-10], y con fundamento en la disposición referida y en el artículo 50 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, celebraron un convenio privado de propuesta conjunta de fecha [ __________________ ], mismo que forma parte integrante de este contrato como anexo [señalar número de anexo], por el cual son responsables [solidarios o mancomunados] en la ejecución de los trabajos en términos del presente contrato.

[NOTA: EL CONTRATO DEBERÁ SER FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE CADA UNA DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES EN LA PROPOSICIÒN].

Tomando en consideración las declaraciones anteriores, las partes convienen en obligarse de conformidad con las siguientes:

C L Á U S U L A S

PRIMERA OBJETO DEL CONTRATO.- [Pemex-Refinación] requiere y el CONTRATISTA se obliga a realizar de conformidad con el presente contrato y sus anexos, los trabajos consistentes en: [Restauración General del Calentador a fuego directo BA-2402, de la planta Hidrodesulfuradora de Gasóleos, ubicada en el Sector No. 11, de la Refinería "Miguel Hidalgo", en Tula de Allende, Estado de Hidalgo]

EN CASO DE PROPOSICIONES CONJUNTAS SE DEBERÁ ESTABLECER CON PRECISIÓN EN ESTA CLÁUSULA LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE CADA PERSONA SE OBLIGA A EJECUTAR O LA PARTICIPACIÓN QUE TIENE EN EL GRUPO. LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 36, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 50 DE SU REGLAMENTO, Y AÑADIR LA CLÁUSULA DE OBLIGACIÓN SOLIDARIA.

SEGUNDA MONTO DEL CONTRATO.- El monto total del presente contrato es de: [Importe del contrato] más el Impuesto al Valor Agregado.

TERCERA FORMA DE PAGO.- El CONTRATISTA recibirá de [Pemex-Refinación] el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de trabajos realizados como pago total por unidad de concepto de trabajo terminado conforme a las disposiciones del Contrato. Dichos precios incluyen el pago total que debe cubrirse al CONTRATISTA por todos los gastos directos e indirectos que originen los trabajos, el financiamiento, la utilidad, los cargos adicionales y cualquier otra obligación estipulada en el Contrato que el CONTRATISTA deba cubrir.

El monto a pagar por los trabajos objeto del presente contrato se calculará mediante la formulación de estimaciones que abarcarán periodos [mensuales] y serán presentadas por el CONTRATISTA a la residencia de obra, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago, dentro de los 6 (seis) días naturales siguientes a la fecha de corte, misma que será [el ultimo día del mes]; si las estimaciones no son presentadas en el término antes señalado, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos y/o costos


- 152 -


financieros por parte del CONTRATISTA. La fecha de presentación de las estimaciones a la residencia de obra deberá registrarse en la bitácora. La residencia de obra para realizar la revisión y autorización de las estimaciones contará con un plazo no mayor de 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha de presentación ante ésta de las correspondientes estimaciones.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberán pagarse por parte de [Pemex-Refinación], bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 (veinte) días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de obra y que el CONTRATISTA haya entregado la factura correspondiente, fecha que se hará constar en la bitácora de los trabajos y en las propias estimaciones.

En el análisis y cálculo de los importes de pago se deberán considerar los derechos e impuestos que les sean aplicables, en los términos de las leyes fiscales. El CONTRATISTA será el único responsable de que las facturas que se presenten para su pago, cumplan con los requisitos fiscales, y administrativos incluidos los datos de la cuenta bancaria, por lo que el atraso en su pago por la falta de alguno de éstos o por su presentación incorrecta o tardía, no será motivo para solicitar el pago de los gastos financieros a que hace referencia el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento, así como el de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente comprobados, se efectuarán en los términos dispuestos en los artículos 106 y 107 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, respectivamente.

Recibido el pago por el CONTRATISTA, éste tendrá 15 (quince) días naturales para inconformarse sobre cualquier aspecto del mismo; transcurrido este plazo sin que se presente reclamación alguna, el pago se considerará definitivamente aceptado y el CONTRATISTA liberará a [Pemex-Refinación] de cualquier obligación relacionada a dicho pago.

Los pagos al CONTRATISTA se efectuarán invariablemente mediante depósito bancario automático en la cuenta [No. de cuenta], de la institución de crédito autorizada para operar en [el país], seleccionada por el CONTRATISTA. En caso de que el CONTRATISTA pretenda realizar un cambio de cuenta durante la vigencia del Contrato, que no sea consecuencia, ni implique una cesión de derechos de cobro, lo deberá comunicar a [Pemex-Refinación] a través de la ventanilla única ubicada en [el Km. 26.5 de la carretera Jorobas-Tula, en el municipio de Tula de Allende, Hgo.], con antelación a la presentación a la citada ventanilla única de la(s) estimación(es) y factura(s) subsecuente(s) de que se trate.

Las estimaciones y la liquidación aunque hayan sido pagadas, no se considerarán como aceptación plena de los trabajos, ya que [Pemex-Refinación], se reserva expresamente el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y en su caso, del pago en exceso o del pago de lo indebido que se haya efectuado.

EL SIGUIENTE PÁRRAFO SE ADICIONARÁ EN CASO DE QUE SE HAYA PRESENTADO UNA PROPOSICIÓN CONJUNTA, SIN QUE SE HAYA CONSTITUIDO UNA SOCIEDAD, O NUEVA SOCIEDAD EN CASO DE PERSONAS MORALES, O SI NO SE CELEBRA UN CONTRATO DE ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN.

[Nombre de la empresa adjudicataria en propuesta conjunta] será quien presente las


- 153 -


facturas de todos y cada uno de los pagos derivados del presente contrato.

EL SIGUIENTE PÁRRAFO APLICA EN CASO DE QUE SE HAYA PRESENTADO UNA PROPOSICIÓN CONJUNTA Y LOS CONTRATISTAS HAYAN MANIFESTADO EN SU PROPOSICIÓN SU INTENCIÓN DE CELEBRAR UN CONTRATO DE ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 17-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN:

[Indicar la denominación o razón social de las partes que suscriben el presente contrato en su carácter de contratistas], sin perjuicio del convenio de propuesta conjunta señalado en la declaración II.10 del presente contrato, en términos del contrato de asociación en participación celebrado y en términos del artículo 17-B del Código Fiscal de la Federación, señalan que [denominación o razón social seguida de la leyenda A.P. o nombre del asociante seguida de A. en P.], será quien presente las facturas de todos y cada uno de los pagos derivados de este contrato; en el entendido de que [Pemex-Refinación] no será responsable por la forma en que [denominación o razón social seguida de la leyenda A.P. o nombre del asociante seguida de A. en P.], distribuya o participe de las utilidades o de las pérdidas respecto de las cantidades que reciba con motivo del presente contrato.

CUANDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO EXISTAN CUENTAS POR PAGAR EN CADENAS PRODUCTIVAS Y SE REALICEN OPERACIONES DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRÓNICO, A TRAVÉS DEL PORTAL DE NAFIN CADENAS PRODUCTIVAS, SE DEBERÁ CONSIDERAR EL SIGUIENTE TEXTO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS “DISPOSICIONES GENERALES A LAS QUE DEBERÁN SUJETARSE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL PARA SU INCORPORACIÓN AL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO”, PUBLICADAS EL 6 DE ABRIL DE 2009 EN EL DOF.

Una vez autorizada la estimación correspondiente, el CONTRATISTA en un plazo no mayor de [6 (seis)] días naturales deberá entregar a [Pemex-Refinación], la factura correspondiente y la entidad deberá registrar en Cadenas Productivas la recepción de la misma. Los términos para la recepción de la factura como para el registro de la misma, deberán quedar comprendidos dentro de los 20 (veinte) días para el pago a que hace mención el artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

CUARTA CESIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO.- El CONTRATISTA no podrá transferir los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato en forma parcial o total en favor de cualesquiera otra persona física o moral, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso el CONTRATISTA deberá solicitar por escrito a [Pemex-Refinación] su consentimiento, quien resolverá lo procedente, en un término de 15 (quince) días naturales contados a partir de su presentación. En caso de que transcurra el plazo antes referido sin que [Pemex-Refinación] haya dado respuesta por escrito a la solicitud del CONTRATISTA, ésta se tendrá por no aceptada.

EL SIGUIENTE PÁRRAFO SÓLO APLICA PARA LOS CASOS EN LOS CUALES EL CONTRATISTA REQUIERA DE LA CESIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO PARA ADQUIRIR ALGÚN FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

No obstante lo anterior, el CONTRATISTA también podrá solicitar por escrito a [Pemex-Refinación] su consentimiento para ceder los derechos de cobro para adquirir


- 154 -


financiamiento para la ejecución de los trabajos, respecto de las estimaciones por trabajos realizados hasta el momento de la solicitud, aún y cuando los conceptos de trabajo no se encuentren totalmente terminados. [Pemex-Refinación] resolverá en los mismos términos antes señalados.

LOS SIGUIENTES PÁRRAFOS APLICAN EN TODOS LOS CASOS

El CONTRATISTA podrá ceder sus derechos de cobro a favor de un Intermediario Financiero mediante operaciones de Factoraje o Descuento Electrónico, y [Pemex-Refinación] otorga su consentimiento, siempre y cuando al momento de registrarse la correspondiente Cuenta por Pagar en Cadenas Productivas y al acceder al Portal de Nafin Cadenas Productivas, no exista impedimento legal o administrativo. En virtud de lo anterior, las Partes se obligan al procedimiento establecido en las “Disposiciones Generales a las que deberán sujetarse las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal para su incorporación al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C.; Institución de Banca de Desarrollo”, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 2007.

Si con motivo de la solicitud para ceder los derechos de cobro efectuada por el CONTRATISTA se origina un retraso en el pago, no procederá el pago de gastos financieros a que hace referencia el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. El trámite para ceder los derechos de cobro tampoco otorgará al CONTRATISTA el derecho de solicitar reprogramación de los trabajos o una prórroga a la fecha de terminación.

QUINTA RETENCIONES.- El CONTRATISTA acepta que de las estimaciones que se le cubran, se haga en cada una las siguientes retenciones:

a).- EL CINCO AL MILLAR del monto de los trabajos ejecutados, que se destinará a la Secretaría de la Función Pública por concepto de derechos por el servicio de inspección, vigilancia y control de los trabajos y que [Pemex-Refinación] entregará a la Tesorería de la Federación, de conformidad con el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos.

b).- EL DOS AL MILLAR, del monto de los trabajos ejecutados, que se destinará al Instituto de Capacitación de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y que [Pemex-Refinación] entregará a la institución antes mencionada.

[NOTA: LA RETENCIÓN INDICADA EN EL INCISO (b), SÓLO PROCEDE CUANDO EL CONTRATISTA MANIFIESTE POR ESCRITO, PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO, QUE ESTÁ DE ACUERDO EN QUE SE LE APLIQUE LA MISMA.

SEXTA GASTOS FINANCIEROS.- En el caso de incumplimiento en el pago de las estimaciones y de ajuste de costos, [Pemex-Refinación] a solicitud del CONTRATISTA, deberá pagar gastos financieros a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las mismas a disposición del CONTRATISTA, de conformidad con el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.


- 155 -


SÉPTIMA PAGOS EN EXCESO.- Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el CONTRATISTA, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en la cláusula denominada “GASTOS FINANCIEROS” del presente contrato. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de [Pemex-Refinación].

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del CONTRATISTA sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

OCTAVA AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan la revisión y ajuste de los costos directos que integran los precios unitarios del presente contrato.

Procederá el ajuste de costos directos con base en lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como 105, 106, 144, 145, 146, 148, 149 y 150 de su reglamento; el procedimiento se llevará a cabo de acuerdo a lo establecido en la fracción [I] del artículo 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y la aplicación del respectivo procedimiento se sujetará a lo previsto en el artículo 58 de la misma.

NOVENA PENAS CONVENCIONALES.- Las partes del presente contrato acuerdan que en caso de que por causas imputables al CONTRATISTA existan atrasos en la ejecución de los trabajos conforme al programa de ejecución convenido, [Pemex-Refinación] le aplicará las penas convencionales siguientes:

1. POR ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. En caso de que el CONTRATISTA, dentro del plazo de ejecución de los trabajos y por causas imputables a él, se atrase en la ejecución de los mismos de acuerdo a las fechas parciales establecidas en el programa de ejecución aprobado, [Pemex-Refinación] le aplicará una retención económica a la estimación que se encuentre en proceso en la fecha en que se determine el atraso, misma que será equivalente al [0.2% (cero puntos dos)] por ciento) sobre la diferencia acumulada [mensual] de los trabajos programados y los realmente ejecutados.

Si en el mes inmediato posterior a cualquiera en que se hubiera aplicado una retención, [Pemex-Refinación], al realizar la comparación entre los trabajos ejecutados contra los trabajos programados, encuentra que el CONTRATISTA no ha recuperado los atrasos anteriores, se le aplicará la retención respectiva en términos de lo siguiente:

a) Si es mayor que la anteriormente retenida, se le retendrá únicamente la diferencia entre las dos retenciones.

b) Si es menor que la anteriormente retenida, se le devolverá la diferencia entre las dos retenciones.

c) Si es igual a la anteriormente retenida, no se le retendrá ni se le devolverá cantidad adicional alguna por tal concepto, por lo que la cantidad equivalente a la retención del mes inmediato anterior, permanecerá en poder de [Pemex-Refinación].

Cuando [Pemex-Refinación], de conformidad con lo anterior, reintegre al


- 156 -


CONTRATISTA algún monto retenido por haber recuperado atrasos, no se generará gasto financiero alguno.

Llegada la fecha pactada para la terminación de los trabajos, [Pemex-Refinación] verificará que el CONTRATISTA haya concluido la totalidad de los mismos. Si como resultado de dicha verificación, [Pemex-Refinación] encuentra que el CONTRATISTA no recuperó los atrasos en que hubiere incurrido, las retenciones económicas que se le hubiesen aplicado por tal concepto continuarán en poder de [Pemex-Refinación] y tendrán el carácter de definitivas.

No obstante lo anterior, en caso de que, llegada la fecha pactada para la terminación de los trabajos, [Pemex-Refinación] opte por exigirle al CONTRATISTA la conclusión de los mismos y, consecuentemente, aplicarle las penas convencionales establecidas en el numeral 2 de la presente cláusula, [Pemex-Refinación], hará efectivas las mismas contra el importe de las retenciones definitivas hasta donde el importe de las mismas alcance; en el entendido de que, de no ser suficiente el importe de las retenciones definitivas, [Pemex-Refinación] descontará al CONTRATISTA de las estimaciones en trámite, las cantidades por concepto de las penas convencionales señaladas en el numeral 2 de esta cláusula.

2. POR ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO EN LA FECHA PROGRAMADA PARA LA CONCLUSIÓN TOTAL DE LAS OBRAS O TRABAJOS. En caso de que el CONTRATISTA no concluya los trabajos en la fecha pactada para la terminación de los mismos, éste reconoce y acepta que [Pemex-Refinación] podrá optar por exigirle el cumplimiento del presente contrato y, consecuentemente, aplicarle una pena convencional por cada día de atraso a partir del día siguiente de la fecha pactada para la terminación de los trabajos; misma que se hará efectiva en la estimación correspondiente.

De esta forma, las partes acuerdan que para el cálculo de la pena convencional establecida, [Pemex-Refinación] aplicará el [0.3% (cero punto tres)] por ciento) del importe equivalente a los trabajos faltantes por ejecutar. Para efectos de la determinación del importe de los trabajos pendientes de ejecutar, las partes acuerdan que se tomará como base para el cálculo de la pena convencional, el monto que representaban los mismos en la fecha pactada de su terminación; en el entendido de que dicho importe se disminuirá progresivamente de conformidad con el avance [diario] en la ejecución de los trabajos que realice el CONTRATISTA hasta su total ejecución.

La disminución progresiva se hará únicamente cuando se concluya la totalidad de los trabajos correspondiente al concepto de trabajo de que se trate.

Ambas penas serán aplicadas en las estimaciones que genere el CONTRATISTA. Si en ninguno de los dos casos anteriores es posible aplicar las penas establecidas, el CONTRATISTA se obliga a entregar a [Pemex-Refinación] mediante cheque certificado el monto correspondiente a dichas penas, de lo contrario el CONTRATISTA admite que [Pemex-Refinación] haga efectiva la garantía de cumplimiento.

Si [Pemex-Refinación] exige el cumplimiento del presente contrato de conformidad con el artículo 1846 del Código Civil Federal, de aplicación supletoria, el CONTRATISTA deberá de presentar el consentimiento expreso de la institución afianzadora respecto a las garantías del presente contrato, en la que se indique el plazo concedido para el cumplimiento de la obligación.

No dará lugar a la aplicación de penas convencionales, el período en el cual se presente


- 157 -


un caso fortuito o de fuerza mayor, ya sea durante la ejecución de los trabajos dentro del plazo, o cuando el CONTRATISTA se encuentre ejecutando trabajos con atraso vencido el plazo, así como por cualquier otra causa no imputable al CONTRATISTA, ya que en tal situación, de común acuerdo, se harán las modificaciones que procedan.

DÉCIMA PLAZO DE EJECUCIÓN.- El CONTRATISTA se obliga a ejecutar los trabajos objeto de este contrato en [43 (cuarenta y tres)] días naturales a partir del día [26 de abril del 2010] y a concluirlos a más tardar el día [07 de junio del 2010], de conformidad con el programa de ejecución general que forma parte integrante de este contrato como anexo [DE-11].

DÉCIMA PRIMERA

VIGENCIA.- El presente contrato tendrá vigencia a partir de la fecha de su firma y hasta que se formalice el acto jurídico mediante el cual se extingan en su totalidad los derechos y obligaciones de las partes en el contrato.

DÉCIMA SEGUNDA

PRÓRROGA A LA FECHA DE TERMINACIÓN.- La fecha de terminación señalada en la cláusula denominada “PLAZO DE EJECUCIÓN”, podrá ser prorrogada, sin que por ello se modifique el plazo de ejecución del contrato, adecuando el programa de ejecución, únicamente cuando ocurran los siguientes eventos:

(a) Si ocurre algún acontecimiento de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente acreditado, la fecha de terminación del plazo de ejecución será prorrogada por un período de tiempo igual al de la suspensión producida por el mismo, siempre y cuando se realice una anotación en la bitácora y el CONTRATISTA presente a [Pemex-Refinación] su solicitud por escrito de prórroga junto con la documentación soporte correspondiente, misma que deberá hacerse de manera previa a la fecha de terminación de los trabajos. Si dicha solicitud no es presentada por el CONTRATISTA y no se realiza dicha anotación no se concederá prórroga alguna. En caso de que proceda la prórroga, deberá formalizarse un convenio por escrito y quedar establecido el programa de ejecución actualizado;

(b) Si los trabajos o cualquier parte de los mismos no pueden avanzar o son atrasados debido a cualquier acto u omisión de [Pemex-Refinación] o de otro contratista que trabaje en el sitio, sin que se trate del CONTRATISTA o cualquiera de sus subcontratistas, la fecha de terminación del plazo de ejecución será prorrogada, por el período de tiempo por el que los trabajos, o parte de éstos, sean así suspendidos, siempre y cuando se realice una anotación en la bitácora y el CONTRATISTA presente a [Pemex-Refinación] su solicitud por escrito de prórroga junto con la documentación soporte correspondiente, misma que deberá hacerse de manera previa a la fecha de terminación de los trabajos. Si dicha solicitud no es presentada por el CONTRATISTA y no se realiza dicha anotación no se concederá prórroga alguna. En caso de que proceda la prórroga, se deberá levantar el acta circunstanciada correspondiente, formalizarse el convenio respectivo y quedar establecido el programa de ejecución actualizado; y

(c) En caso de que [Pemex-Refinación] ordene la suspensión de los trabajos, se procederá de conformidad con la cláusula denominada “SUSPENSIÓN DEL CONTRATO”.

DÉCIMA TERCERA

TRABAJOS POR CANTIDADES ADICIONALES O POR CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.- Si durante la ejecución de los trabajos, [Pemex-Refinación] requiere de la ejecución de cantidades adicionales de trabajos o trabajos por conceptos no previstos en el catálogo de conceptos, o bien el CONTRATISTA se percata de la necesidad de ejecutarlos, éste sólo podrá ejecutarlos una vez que cuente con la autorización por escrito o mediante anotación en la bitácora, por parte del residente de obra, salvo en los casos de emergencia en que no sea posible esperar su autorización.


- 158 -


En caso de que ocurran los supuestos establecidos en esta Cláusula, el CONTRATISTA, una vez ejecutados los trabajos, podrá elaborar sus estimaciones y presentarlas al residente de obra en la siguiente estimación. [Pemex-Refinación] podrá autorizar el pago de las estimaciones de los trabajos ejecutados.

Tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán a los precios unitarios pactados originalmente en este contrato. Tratándose de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos, sus precios unitarios deberán ser conciliados y autorizados previamente a su pago, conforme a lo previsto en los artículos 76, 77, 78 y demás aplicables del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

DÉCIMACUARTA

MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Por razones fundadas y explícitas, mediante convenio por escrito, las partes podrán modificar el monto, el plazo o los términos y condiciones originales del contrato en términos del artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demás relativos aplicables de su Reglamento.

DÉCIMA QUINTA

CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.- Se entiende por caso fortuito o fuerza mayor aquellos fenómenos de la naturaleza o hechos de personas, ajenos a la voluntad de cualquiera de las partes y que se producen sin que haya falta o negligencia por parte de las mismas, que son insuperables, imprevisibles, o que previéndose no se pueden evitar, que impiden a la parte afectada llevar a cabo sus obligaciones de conformidad con el presente contrato. Entre otros, se considera caso fortuito o fuerza mayor, acontecimientos tales como huelgas y disturbios laborales (siempre y cuando no se haya dado causa o contribuido a ellos), motines, cuarentenas, epidemias, guerras (declaradas o no), actos o atentados terroristas, bloqueos, disturbios civiles, insurrecciones, incendios (cuando no se haya dado causa o contribuido a ellos) y tormentas.

En caso de suspensión de los trabajos derivada de caso fortuito o fuerza mayor, se estará a lo dispuesto en las cláusulas “PRÓRROGA A LA FECHA DE TERMINACIÓN” y “SUSPENSIÓN DEL CONTRATO” de este contrato.

En caso de terminación anticipada de los trabajos derivada de caso fortuito o fuerza mayor, se estará a lo dispuesto en la cláusula “TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO” de este contrato.

DÉCIMASEXTA

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y GARANTÍA CONTRA VICIOS OCULTOS.-

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

CUANDO SE TRATE DE FIANZA.

El CONTRATISTA, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato, entregó a [Pemex-Refinación] previo a la firma del contrato, póliza de fianza por el 10% (diez por ciento) del monto del contrato expedida por institución afianzadora autorizada, a favor de [Pemex-Refinación].

EL CONTRATISTA manifiesta expresamente:

(A) Su voluntad en caso de que existan créditos a su favor contra [Pemex-Refinación] de renunciar al derecho a compensar que le concede la legislación sustantiva civil


- 159 -


aplicable, por lo que otorga su consentimiento expreso para que en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones que deriven del presente contrato, se haga efectiva la garantía otorgada, así como cualquier otro saldo a favor de [Pemex-Refinación].

(B) Su conformidad de que la fianza se pague independientemente de que se interponga cualquier tipo de recurso ante instancias del orden administrativo o no judicial.

(C) Su conformidad para que la fianza que garantiza el cumplimiento del contrato, permanezca vigente durante la substanciación de todos los procedimientos judiciales o arbitrales y los respectivos recursos que se interpongan con relación al presente contrato, hasta que sea dictada resolución definitiva que cause ejecutoria por parte de la autoridad o tribunal competente.

(D) Su conformidad en obligarse conjuntamente con su afianzadora en el caso de reclamación, y con fundamento en la facultad que le concede el artículo 118 bis de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, que la excepción de subjudicidad, se tendrá por justificada únicamente, si se exhibe copia sellada del escrito de demanda, en el que conste que en el ejercicio de la acción principal, el fiado señala como documento fundatorio de dicha acción, este contrato y que existe identidad entre las prestaciones reclamadas y los hechos que soportan la improcedencia del reclamo, renunciando expresamente a cualquier otra acepción que se pudiera dar a la excepción de subjudicidad o exigibilidad de la póliza de fianza sujeta a controversia judicial o administrativa entre las partes de este contrato; así como a que en este supuesto, la institución de fianzas entere el pago de la cantidad procedente en el día hábil inmediato subsecuente al vencimiento del plazo de 30 (treinta) días naturales que le concede el artículo 93 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para resolver sobre la procedencia del reclamo.

(E) Su aceptación para que la fianza de cumplimiento permanezca vigente hasta que las obligaciones garantizadas hayan sido cumplidas en su totalidad a satisfacción de [Pemex-Refinación] en la inteligencia que la conformidad para la liberación deberá ser otorgada mediante escrito suscrito por [Pemex-Refinación];

(F) Su conformidad para que la afianzadora liquide a [Pemex-Refinación] el 50% del importe garantizado en la fianza en caso de que no entregue la garantía contra defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en términos de lo previsto en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en el presente contrato.

(G) Su conformidad en que la reclamación que se presente ante la afianzadora por incumplimiento de contrato, quedará debidamente integrada con la siguiente documentación:

1.- Reclamación por escrito a la institución de fianzas.2.- Copia de la póliza de fianza y sus documentos modificatorios, en su caso.3.- Copia del contrato garantizado y sus anexos, en su caso.4.- Copia del documento de notificación al fiado de su incumplimiento.5.- Cuantificación del incumplimiento.

(H) Su conformidad para que la afianzadora liquide a [Pemex-Refinación] el límite


- 160 -


máximo garantizado en caso de que los trabajos objeto del presente contrato no sean útiles o aprovechables por [Pemex-Refinación] y no obstante que en su caso se hubiere extendido el correspondiente certificado de avance, en la inteligencia de que cualquier excepción derivada de la inversión y/o aplicación parcial o total del anticipo y/o pago de estimaciones carecerá de validez para efecto de determinar la exigibilidad del importe total garantizado en la fianza, ya que, atendiendo el objeto de este contrato, la obligación de invertir y/o aplicar el anticipo y el pago de estimaciones es indivisible puesto que tiene por objeto una ejecución que únicamente siendo satisfecha por entero puede ser útil o aprovechable para [(Pemex-Refinación)], en consecuencia, toda aquella aplicación y/o inversión parcial o total del anticipo y/o del pago de estimaciones recibido por el CONTRATISTA que no produzca como resultado, de conformidad con el objeto del presente contrato, un trabajo útil y aprovechable para [Pemex-Refinación] será ineficaz para fundar cualquier excepción que pretenda desvirtuar la exigibilidad del importe total garantizado.

(I) Su consentimiento para retirar y llevarse los equipos o bienes objeto del presente contrato, en caso de no ser útiles o aprovechables, cuando así se lo requiera [Pemex-Refinación].

CUANDO SE TRATE DE CARTA DE CRÉDITO STANDBY.

El CONTRATISTA, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato, entregó a [Pemex-Refinación] previo a la firma del presente contrato, carta de crédito stand by por el 10% (diez por ciento) del monto del contrato expedida o confirmada por institución bancaria autorizada para operar en territorio mexicano, a favor de [Pemex-Refinación].

El CONTRATISTA manifiesta expresamente:

(A) Su voluntad en caso de que existan créditos a su favor contra [Pemex-Refinación], de renunciar al derecho a compensar que le concede la legislación sustantiva civil aplicable, por lo que otorga su consentimiento expreso para que en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones que deriven del presente contrato, se haga efectiva la garantía otorgada, así como cualquier otro saldo a favor de [Pemex-Refinación];

(B) Que reconoce que en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones que deriven del presente contrato, se hará efectiva parcial o totalmente, la carta de crédito standby otorgada.

(C) Que reconoce que la carta de crédito standby expedida para garantizar el cumplimiento del presente contrato, será pagada ante el incumplimiento de las obligaciones contractuales, con entera desvinculación de cualquier circunstancia que pudiera generar una excepción de pago distinta a aquélla que se origine en inconsistencias o deficiencias del propio documento que se hace efectivo, por lo que cualquier excepción que pudiese eventualmente señalarse como conexa, carecería de eficacia para desvirtuar la legitimidad de la gestión de cobro.

(D) Su conformidad para que se ejerza el 50% del importe garantizado en la carta de crédito standby en caso de que no entregue la garantía contra defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en términos de lo previsto en la Ley de


- 161 -


Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en el presente contrato.

En el caso de cualquier modificación al monto o al plazo pactado en el presente contrato y/o sus anexos, el CONTRATISTA se obliga a entregar a [Pemex-Refinación] previo a la formalización del instrumento legal respectivo, o a más tardar en el momento de su formalización, el documento modificatorio de la garantía otorgada originalmente conforme a los términos establecidos en este contrato, en el cual se garanticen las obligaciones de este contrato y del convenio correspondiente. En el caso de que el CONTRATISTA no cumpla con dicha entrega, [Pemex-Refinación] podrá determinar la rescisión administrativa del contrato. [Tratándose de póliza de fianza se deberá incluir lo siguiente:] El documento modificatorio deberá contener la estipulación de que es conjunto, solidario e inseparable de la fianza inicialmente presentada por el CONTRATISTA.

GARANTÍA CONTRA VICIOS OCULTOS.

Concluidos los trabajos o en su caso los recepcionados en los términos del artículo 138 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el CONTRATISTA quedará obligado a responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el presente contrato y en la legislación aplicable.

Los trabajos se garantizarán durante un plazo de 12 (doce) meses por el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, por lo que previamente a la recepción de los trabajos, el CONTRATISTA, a su elección, deberá constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de los trabajos; presentar una carta de crédito stand-by por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por ciento) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello. Esta garantía se liberará una vez transcurridos doce meses, contados a partir de la fecha del acta de recepción física de los trabajos, siempre que durante ese periodo no haya surgido una responsabilidad a cargo del contratista.

Cuando la garantía de calidad se constituya mediante póliza de fianza, deberá ser emitida por institución afianzadora autorizada, y deberá emitirse en estricto apego al formato presentado en el Anexo [“B-4”] del presente contrato.

Cuando la garantía de calidad se constituya mediante carta de crédito stand-by deberá ser confirmada o emitida por institución bancaria autorizada para operar en México, y deberá emitirse en estricto apego al formato presentado en el Anexo [“B-5”] del presente contrato.

Cuando la garantía se constituya mediante aportación de recursos líquidos en fideicomiso, éste deberá ser operado por institución fiduciaria autorizada para operar en la república mexicana. El fideicomiso deberá contemplar los siguientes aspectos: Deberá ser irrevocable; deberá nombrarse a [Pemex-Refinación] como Fideicomisario; y los recursos fideicomitidos deberán invertirse en instrumentos de renta fija.

Si la garantía contra defectos y vicios ocultos de los trabajos y por cualquier otra responsabilidad fue constituida mediante fianza, su liberación estará a lo previsto en la póliza de fianza que se otorgue en los términos del artículo 68 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El CONTRATISTA, en su caso, podrá retirar sus aportaciones en fideicomiso y los


- 162 -


respectivos rendimientos, transcurridos doce meses a partir de la fecha de recepción de los trabajos. En igual plazo quedará automáticamente cancelada la fianza o carta de crédito, según sea el caso. En caso de haberse expedido carta de crédito irrevocable, el CONTRATISTA procederá a su cancelación inmediata.

Quedarán a salvo los derechos de [Pemex-Refinación] para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantías constituidas conforme a esta cláusula.

DÉCIMASÉPTIMA

PÓLIZAS DE SEGURO.- El CONTRATISTA será el único responsable de contar con las pólizas de seguros que, conforme a la naturaleza y complejidad de los alcances del contrato, estime necesario.

DÉCIMA OCTAVA

REPRESENTANTES AUTORIZADOS.- [Pemex-Refinación] con anterioridad al inicio de los trabajos, designará por escrito al residente de obra quien desempeñará las funciones establecidas en el artículo 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 84 de su reglamento, y a través de éste se darán al CONTRATISTA, por escrito, las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución en la forma convenida y con las modificaciones que, en su caso, ordene [Pemex-Refinación].

La supervisión es el auxilio técnico de la residencia de obra, con las funciones que para tal efecto se señalan en el artículo 86 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, con independencia de las que, en su caso, se pacten en el contrato de supervisión. Cuando la supervisión se realice por terceras personas, el residente de obra podrá instalarla con posterioridad al inicio de los trabajos.

Por su parte, el CONTRATISTA se obliga a tener en el lugar de los trabajos por todo el tiempo que dure la ejecución de los mismos, a un superintendente de construcción, el que deberá conocer el proyecto, las normas y especificaciones y estar facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aún las de carácter personal, así como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato, en los términos establecidos en el artículo 87 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El CONTRATISTA queda obligado a designar, antes del inicio de los trabajos y a mantener durante la vigencia del contrato, un responsable de seguridad industrial, salud ocupacional y protección ambiental, así como un coordinador mismos que deberán conocer el proyecto, así como las normas y procedimientos de seguridad industrial, salud ocupacional y protección ambiental establecidos por [Pemex-Refinación] así como las disposiciones en esas materias contenidas en los Anexos [“B-2” y “B-3” del contrato].

El superintendente de construcción del CONTRATISTA a quien se refiere esta cláusula, no podrá fungir como responsable de seguridad industrial, salud ocupacional y protección ambiental del CONTRATISTA.

En cualquier momento, por causas justificadas, [Pemex-Refinación] podrá solicitar el cambio de cualquiera de los representantes del CONTRATISTA y éste se obliga a designar a otra persona que reúna los requisitos correspondientes.

DÉCIMA NOVENA

SUBCONTRATACIÓN.- En caso de que el CONTRATISTA requiera subcontratar cualquier parte de los trabajos o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalación


- 163 -


en las obras, que no haya incluido en su proposición como trabajos a subcontratar, deberá solicitar la autorización a [Pemex-Refinación] con [8 (ocho)] días naturales de anticipación al inicio programado de los trabajos que pretenda subcontratar, indicando: (i) el nombre del posible subcontratista en cuestión; (ii) la parte de los trabajos a ser subcontratada; y (iii) la información suficiente para que [Pemex-Refinación] esté en condiciones de evaluar la capacidad técnica del posible subcontratista. Asimismo, [Pemex-Refinación] tendrá el derecho de solicitar al CONTRATISTA cualquier información adicional a la entregada por éste, a fin de autorizar la subcontratación en cuestión. [Pemex-Refinación] tendrá un período de [5 (cinco)] días naturales a partir de la fecha de recepción de la notificación, o a partir de la fecha de recepción de la información adicional solicitada, para aceptar o rechazar por escrito la celebración de dicho contrato. En caso de que transcurra el plazo antes referido sin que [Pemex-Refinación] haya aceptado o rechazado por escrito la solicitud del CONTRATISTA, ésta se tendrá por no aceptada.

En el supuesto de que el CONTRATISTA desee sustituir a un subcontratista, deberá solicitar la autorización a [Pemex-Refinación] en los términos señalados en la presente cláusula, no siendo esto motivo de incremento en los precios pactados ni en el plazo de ejecución.

Las partes convienen en que quedará estrictamente prohibido al CONTRATISTA subcontratar los trabajos objeto de este contrato en su totalidad.

No obstante cualquier subcontratación, el CONTRATISTA es y será el único responsable de la calidad y de la ejecución adecuada y oportuna de los trabajos de conformidad con el presente contrato. Los subcontratistas no tendrán acción o derecho alguno que hacer valer en contra de [Pemex-Refinación].

VIGÉSIMA RELACIONES DEL CONTRATISTA CON SUS TRABAJADORES.- El CONTRATISTA como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de la ejecución de los trabajos materia del presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, para con sus trabajadores. El CONTRATISTA conviene, por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores o terceros, incluyendo personal de sus subcontratistas autorizados, y que intervengan en trabajos contratados con o para [Pemex-Refinación], presenten en su contra o en contra de [Pemex-Refinación] y en caso de que se involucre a [Pemex-Refinación], estará obligado a sacarlo en paz y a salvo de cualquier juicio o responsabilidad derivada de la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato; asimismo, le resarcirá a [Pemex-Refinación] en cuanto éste así se lo solicite por escrito, cualquier cantidad que llegare a erogar por dicho concepto incluyendo el pago de honorarios de abogados.

VIGÉSIMAPRIMERA

RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES.- El CONTRATISTA será el único responsable de la ejecución de los trabajos y deberá sujetarse a todas las leyes, los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, a las disposiciones de seguridad e higiene de [Pemex-Refinación] para la ejecución de los trabajos, establecidos en los anexos [“B-2” y “B-3”] del presente contrato y a las instrucciones que al efecto le señale [Pemex-Refinación] . para lo cual se obliga a conocer la norma y reglamentos respectivos que apliquen de acuerdo a los trabajos objeto del presente contrato.

Los trabajos que no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el presente


- 164 -


contrato o conforme a las órdenes de [Pemex-Refinación] dadas por escrito, éste ordenará su demolición, reparación o reposición inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hará por su cuenta el CONTRATISTA, sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello. En este caso, [Pemex-Refinación], si lo estima necesario, podrá ordenar la suspensión total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos adicionales y sin que esto sea motivo para ampliar el monto o plazo señalado en el presente contrato para su terminación.

Si el CONTRATISTA realiza trabajos por mayor valor de lo contratado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificación alguna del plazo de ejecución de los trabajos.

Las partes reconocen que la responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales, no podrá exceder el monto total del contrato, sin perjuicio de la aplicación de las penas por atraso establecidas en el presente instrumento.

Con independencia de lo anterior, los daños y perjuicios que cualquiera de las partes cause a la otra y/o a terceros por su negligencia, dolo o mala fe serán a cargo de la parte que los provoque. Cuando sin negligencia, dolo o mala fe de alguna de las partes se produzcan dichos daños o perjuicios, cada una de ellas soportará los propios sin derecho a indemnización.

Se conviene que bajo ningún concepto las partes serán responsables entre sí por daños indirectos de cualquier naturaleza, punitivos, o consecuenciales no inmediatos.

Cuando alguna de las partes cause un daño y el afectado demande la reparación del mismo a la parte que no se lo causó y así se haya determinado por resolución judicial o administrativa, quien lo causó deberá cubrir las cantidades que la demandada hubiere erogado con motivo de acciones, quejas, demandas, reclamos, juicios, procesos, impuestos, costos y gastos directos e inmediatos, incluyendo honorarios de abogados y costas judiciales, regulados en el arancel correspondiente.

Los riesgos, la conservación y la limpieza de los trabajos hasta el momento de su entrega serán responsabilidad del CONTRATISTA, así como cumplir con lo señalado en los artículos 90 y 91 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGÉSIMA SEGUNDA

BITÁCORA ELECTRÓNICA.- Las partes, en términos del último párrafo del artículo 46 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, convienen que la elaboración, control y seguimiento de la bitácora de obra del presente contrato, se llevará a cabo a través del programa de computación denominado “Bitácora Electrónica de la Industria Petrolera”; sujetándose, para tal efecto, a las reglas, mecanismos y procedimientos establecidos en el anexo [“F”, Bitácora Electrónica].

Congruente con lo anterior, las partes acuerdan que toda referencia en el presente contrato al término Bitácora, se entenderá hecha al programa de computación denominado “Bitácora Electrónica de la Industria Petrolera”.

VIGÉSIMATERCERA

RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.- La recepción de los trabajos se realizará de conformidad con los artículos 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y 135, 136, 137 y 138 de su reglamento. Dicha recepción se hará constar en


- 165 -


el acta correspondiente.

Concluidos los trabajos objeto de este contrato, se procederá a la recepción total de los mismos. A efecto de lo anterior, el CONTRATISTA comunicará a [Pemex-Refinación] por escrito o mediante registro que se haga en la bitácora, la terminación total de los trabajos, indicando que la totalidad de los trabajos están terminados en concordancia con las especificaciones del presente contrato. Dentro de los [15 (quince)] días naturales siguientes a la fecha de recepción de la comunicación referida, el residente de obra verificará que los trabajos se encuentren debidamente concluidos, debiéndose levantar el acta circunstanciada correspondiente.

Si durante la verificación de los trabajos, la residencia de obra observa deficiencias en la terminación de los mismos, o determina que éstos no han sido realizados de acuerdo con los requerimientos o especificaciones del contrato, solicitará por escrito al CONTRATISTA su reparación o corrección, a efecto de que éstos se realicen conforme a las disposiciones establecidas en el presente contrato. En este supuesto, el plazo de verificación de los trabajos pactado en el contrato se podrá prorrogar por el período que acuerden las partes para la reparación de las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que [Pemex-Refinación] opte por la rescisión del contrato.

Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los trabajos ejecutados o bienes que se provean para la ejecución del objeto del presente contrato dentro del año siguiente a la fecha de terminación establecida en el acta de recepción, [Pemex-Refinación] solicitará su reparación o reposición inmediata que hará por su cuenta el CONTRATISTA sin que tenga derecho a retribución. Si el CONTRATISTA no atendiere los requerimientos de [Pemex-Refinación] en el plazo estipulado, éste podrá encomendar a terceros o hacer directamente la reparación o reposición de que se trate, en los términos de las disposiciones legales aplicables, con cargo al CONTRATISTA.

Si el CONTRATISTA no atendiese los defectos y los vicios ocultos en los trabajos ejecutados o en los bienes que se provean para la ejecución objeto del presente contrato a requerimiento de [Pemex-Refinación] en el plazo solicitado, [Pemex-Refinación] hará efectiva la garantía que otorgue el CONTRATISTA, por el plazo de 12 (doce) meses una vez concluidos los trabajos, a que se refiere el párrafo correspondiente de la cláusula denominada “GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y GARANTÍA CONTRA VICIOS OCULTOS” de este contrato.

VIGÉSIMA CUARTA

FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- Recibidos físicamente los trabajos, [Pemex-Refinación] a través de la residencia de obra, y el CONTRATISTA deberán elaborar dentro del término de 60 (sesenta) días naturales, el finiquito de los trabajos, en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de las partes, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, en términos del artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y del 139 al 143 de su Reglamento. El documento donde conste el finiquito de los trabajos, formará parte del presente contrato y deberá contener, como mínimo, lo estipulado en el artículo 141 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGÉSIMA QUINTA

SUSPENSIÓN DEL CONTRATO.- [Pemex-Refinación] tiene la facultad de suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados en cualquier estado en que éstos se encuentren, por causas justificadas o de interés general, y determinar en su caso la temporalidad de la suspensión, la que no podrá prorrogarse o ser indefinida, sin que ello


- 166 -


implique la terminación del contrato, para lo cual [Pemex-Refinación] notificará al CONTRATISTA, señalándole las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable reanudación de los trabajos, así como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo de construcción. En todos los casos de suspensión, la residencia de obra levantará un acta circunstanciada en la que hará constar como mínimo lo señalado en el artículo 117 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

La fecha de terminación se prorrogará en igual proporción al periodo que comprenda la suspensión, sin modificar el plazo de ejecución convenido. No será motivo de suspensión de los trabajos el suministro deficiente del proveedor de materiales y equipos de instalación permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad del CONTRATISTA.

Cuando se determine la suspensión de los trabajos por causas imputables a[Pemex-Refinación] el CONTRATISTA, a partir de la notificación que dé por terminada la suspensión, podrá solicitar el pago de los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y que se generen durante la suspensión, los cuales se limitarán a lo establecido en el artículo 116 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Si durante la vigencia del presente contrato existen suspensiones de los trabajos cuyos periodos sean reducidos y difíciles de cuantificar, las partes podrán acordar que los periodos sean agrupados de forma mensual y formalizados mediante la suscripción de una sola acta circunstanciada, que será levantada el primer día del mes siguiente al que se hubieran presentado tales suspensiones.

Cuando las suspensiones se deriven de un caso fortuito o fuerza mayor no existirá responsabilidad alguna para las partes, debiendo únicamente suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecución establecido en el contrato, para lo cual únicamente procederá el pago de los gastos no recuperables señalados en el segundo párrafo del artículo 119 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, el CONTRATISTA podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, se estará a lo dispuesto por la cláusula denominada “TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO” del presente acuerdo de voluntades.

VIGÉSIMASEXTA

TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- [Pemex-Refinación] podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, mediante notificación escrita que al efecto haga al CONTRATISTA conforme a los términos de los artículos 60 y 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 120, 121, 122 y 123 de su reglamento.

VIGÉSIMASÉPTIMA

RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- [Pemex-Refinación] podrá rescindir administrativamente el presente contrato en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, en los siguientes casos:

1).- Si el CONTRATISTA, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del


- 167 -


presente contrato dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha convenida sin causa justificada conforme a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento;

2).- Si el CONTRATISTA interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por [Pemex-Refinación]

3).- Si el CONTRATISTA no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente contrato o sin motivo justificado no acata las órdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor;

4).- Si el CONTRATISTA no da cumplimiento a los programas de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo de construcción y, que a juicio de [Pemex-Refinación] el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado. No implicará retraso en el programa de ejecución de los trabajos y, por tanto, no se considerará como incumplimiento del presente contrato y causa de su rescisión, cuando el atraso tenga lugar por la falta de información referente a planos, especificaciones o normas de calidad, de entrega física de las áreas de trabajo y de entrega oportuna de materiales y equipos de instalación permanente, de licencias, y permisos que deba proporcionar o suministrar [Pemex-Refinación] así como cuando [Pemex-Refinación] hubiere ordenado la suspensión de los trabajos;

5).- Si el CONTRATISTA es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles;

6).- Si el CONTRATISTA subcontrata parte de los trabajos objeto de este contrato, sin contar con la autorización por escrito de [Pemex-Refinación]

7).- Si el CONTRATISTA cede los derechos de cobro derivados del presente contrato, sin contar con la autorización por escrito de [Pemex-Refinación]

8).- Si el CONTRATISTA no da a [Pemex-Refinación] y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los materiales y trabajos;

9).- En general, por incumplimiento por parte del CONTRATISTA de cualquiera de las obligaciones derivadas del presente contrato y sus anexos, a las leyes, tratados, reglamentos y demás aplicables

10).- Si el CONTRATISTA cambia su nacionalidad por otra;

ATENDIENDO A LAS CARACTERÍSTICAS, MAGNITUD Y COMPLEJIDAD DE LOS TRABAJOS SE PODRÁN INCLUIR OTRAS CAUSAS DE RESCISIÓN DEL CONTRATO.

Cuando sea [Pemex-Refinación] quien determine rescindir el contrato, dicha rescisión operará de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece en la siguiente cláusula; en tanto que si es el CONTRATISTA quien decide rescindirlo, será necesario que acuda ante la instancia correspondiente y obtenga la declaración respectiva.

En caso de rescisión del contrato por causas imputables al CONTRATISTA, una vez


- 168 -


emitida la determinación respectiva, [Pemex-Refinación] precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha de la comunicación de dicha determinación, a fin de proceder a hacer efectivas las garantías. En el finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados.

Una vez comunicado por [Pemex-Refinación] el inicio del procedimiento de rescisión del contrato, [Pemex-Refinación] procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas y a suspender los trabajos. El residente de obra con o sin la comparecencia del CONTRATISTA, levantará un acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra, la cual deberá contener, como mínimo, lo establecido en el artículo 130 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, esta acta servirá de base para el finiquito correspondiente. El acta circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario público.

[Pemex-Refinación] podrá, junto con el CONTRATISTA, conciliar los saldos derivados de la rescisión con el fin de preservar los intereses de las partes dentro del finiquito. [Pemex-Refinación] podrá hacer constar en el finiquito, la recepción de los trabajos que haya realizado el CONTRATISTA hasta la rescisión del presente contrato, así como de los equipos y materiales que se hubieran instalado en la obra o se encuentren en proceso de fabricación, siempre y cuando sean susceptibles de utilización dentro de los trabajos pendientes de realizar, debiendo en todo caso ajustarse a lo estipulado en las fracciones I, II, III y IV del artículo 132 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Cuando se rescinda el contrato por causas imputables a [Pemex-Refinación] éste pagará los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El sobrecosto es la diferencia entre el importe que le representaría a [Pemex-Refinación] concluir con otro contratista los trabajos pendientes y el costo de la obra no ejecutada al momento de rescindir el presente contrato. Para la determinación del sobrecosto y su importe, [Pemex-Refinación] procederá conforme a lo señalado en el artículo 134 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En el caso de que el contrato sea rescindido en términos de la presente cláusula, [Pemex-Refinación] optará, entre la aplicación de las penas convencionales o el sobrecosto a que se refiere el párrafo anterior, en términos de la Fracción II, del Artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El CONTRATISTA estará obligado a devolver a [Pemex-Refinación], en un plazo de 10 (diez) días naturales, contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que éste le hubiere entregado para la realización de los trabajos.

VIGÉSIMA OCTAVA

PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.- Si [Pemex-Refinación] considera que el CONTRATISTA ha incurrido en algunas de las causas de rescisión que se consignan en


- 169 -


este contrato, se procederá conforme a lo siguiente:

1. Se iniciará el procedimiento de rescisión a partir de que al CONTRATISTA le sea comunicado el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de 15 (quince) días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes;

2. Transcurrido el término a que se refiere el punto anterior, [Pemex-Refinación] contará con un plazo de 15 (quince) días hábiles para resolver, considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer el CONTRATISTA. La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada al CONTRATISTA dentro de dicho plazo.

En caso de que [Pemex-Refinación] resuelva rescindir el contrato, dicha rescisión surtirá sus efectos a partir de la fecha de notificación de la determinación respectiva, para que, sin necesidad de una sentencia judicial, se proceda conforme a la fracción II del artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El CONTRATISTA reconoce y acepta que el servidor público que suscribe el presente contrato en nombre y representación de [Pemex-Refinación] o el servidor público que cuente con facultades para tal efecto, serán quienes, en su caso, lleven a cabo todos y cada uno de los trámites relacionados con el procedimiento administrativo de rescisión del presente contrato, señalando de forma enunciativa y no limitativa lo siguiente: determinar el inicio del procedimiento de rescisión administrativa, tramitar todas las etapas del mismo y para determinar su rescisión administrativa, y demás actos que por el procedimiento administrativo de rescisión sean necesarios.

VIGÉSIMA NOVENA

CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN.- Todos los dibujos, planos, especificaciones, diseños, datos, reportes, estudios u otros documentos o información de cualquier naturaleza, en cualquier forma, desarrollada por el CONTRATISTA o por cualquier subcontratista del mismo, o proporcionados al CONTRATISTA por [Pemex-Refinación] en relación con la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato, será propiedad exclusiva de [Pemex-Refinación]

INCLUIR LOS DOS SIGUIENTES PÁRRAFOS, EN EL CASO DE QUE ESTÉN INCLUIDOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL O INDUSTRIAL:

El CONTRATISTA le otorga a [Pemex-Refinación] una licencia permanente, transferible, no exclusiva y libre de derechos para usar todo concepto, producto, proceso (patentable o no), material protegido por derechos de autor (incluyendo pero sin limitarse a documentos, especificaciones, cálculos, mapas, borradores, notas, informes, datos, modelos, muestras, planos, diseños y software) e información propiedad del CONTRATISTA, una vez iniciada la ejecución de los trabajos establecidos en este contrato y usada por el CONTRATISTA o proporcionada o entregada a [Pemex-Refinación] por el CONTRATISTA durante la ejecución de los trabajos objeto de este contrato.

Todo concepto, producto, proceso (patentable o no), material susceptible de protección o protegido por derechos de autor (incluyendo pero sin limitarse a documentos, especificaciones, cálculos, mapas, borradores, notas, informes, datos, modelos, muestras, planos, diseños y software) o información propiedad exclusiva de [Pemex-Refinación] que hubiere sido desarrollada, producida o llevada a la práctica por primera vez por el CONTRATISTA o cualquiera de sus empleados con motivo de la ejecución de los trabajos


- 170 -


objeto de este contrato, será propiedad de [Pemex-Refinación] una vez creado, tanto si fue entregada o no a [Pemex-Refinación] en el momento de la creación, debiendo, en su caso, ser entregada a [Pemex-Refinación] cuando éste lo requiera.

Si [Pemex-Refinación] así lo solicita por escrito, el CONTRATISTA deberá hacer todo aquello que sea necesario, a favor de [Pemex-Refinación] y en la forma en que éste le indique, para obtener patentes o derechos de autor sobre cualquier parte del resultado del trabajo, siempre que la misma sea patentable o pueda estar sujeta a derechos de autor; en el entendido de que las patentes, los derechos de autor o cualquier otro derecho exclusivo que resulte del presente contrato se constituirán invariablemente a favor de [Pemex-Refinación].

El CONTRATISTA deberá considerar y mantener como confidencial la información propiedad exclusiva de [Pemex-Refinación], y no podrá usarla o reproducirla total ni parcialmente para fines diversos de los estipulados en el presente contrato, sin el consentimiento previo y por escrito de [Pemex-Refinación].

El CONTRATISTA garantiza que dicha información será revelada a sus empleados únicamente en la medida que necesiten conocerla y no hacer anuncio alguno, tomar fotografía alguna o proveer información alguna a cualquier miembro del público, la prensa, entidad comercial o cualquier cuerpo oficial a menos que haya obtenido el previo consentimiento por escrito de [Pemex-Refinación].

Con el objeto de cumplir con las obligaciones anteriores, el CONTRATISTA conviene en tomar todas las medidas necesarias para asegurar que su personal mantenga dicha información en la más estricta confidencialidad, incluyendo en forma enunciativa y no limitativa, el establecimiento de procedimientos, en consulta con [Pemex-Refinación] para asegurar la confidencialidad de dicha información y la toma de todas las medidas necesarias para prevenir su revelación a cualquier parte no autorizada, así como remediar cualquier revelación no autorizada, incluyendo en forma enunciativa y no limitativa, el requerir la celebración de contratos de confidencialidad por sus empleados y el instituir medidas de seguridad.

No obstante lo anterior, esta obligación de confidencialidad no se aplicará a la información que haya sido conocida previamente por el CONTRATISTA sin ese carácter o haya estado a disposición del mismo sobre bases no restringidas ni confidenciales, sea o llegue a estar a disposición general del público de una manera diferente a la diseminación errónea por parte del personal del CONTRATISTA.

De igual forma, ambas partes reconocen y aceptan en considerar como confidencial toda aquella información (técnica, legal, administrativa, contable, financiera, etc.) documentada en cualquier soporte material que se haya desarrollado y esté relacionado directa o indirectamente con el procedimiento de adjudicación o durante el desarrollo de los trabajos, así como aquella información o documentación que origine cualquier reclamo o controversia técnica.

Las obligaciones de confidencialidad contenidas en esta cláusula continuarán en efecto por un periodo de [5 (cinco)] años contados a partir de la fecha de terminación o rescisión del mismo.

TRIGÉSIMA

RECLAMOS Y DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO O ADMINISTRATIVO.- Cuando surja algún reclamo o discrepancia de carácter técnico o administrativo


- 171 -


relacionada con la interpretación o ejecución del contrato, el CONTRATISTA podrá efectuar, dentro de los [10 (diez)] días naturales de haber surgido la diferencia, su reclamo por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre las partes. En caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este párrafo, el CONTRATISTA renuncia a cualquier reclamo posterior por la diferencia de que se trate.

El CONTRATISTA, por cada diferencia, sólo podrá interponer un reclamo ante el residente de obra y, por el desacuerdo con la resolución al reclamo, una discrepancia de carácter técnico o administrativo en los términos de esta cláusula.

Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuará las consultas pertinentes y reunirá los elementos y/o documentos necesarios. El residente de obra tendrá un plazo de [15 (quince)] días naturales contados a partir de la recepción de la solicitud efectuada por el CONTRATISTA para emitir su determinación por escrito y comunicársela, estableciendo las bases contractuales de su decisión.

Una vez recibida la determinación de la residencia de obra, el CONTRATISTA contará con un plazo de [5 (cinco)] días naturales para que éste comunique su rechazo, en caso contrario se tendrá por aceptada.

Si el CONTRATISTA acepta la determinación final, el residente de obra procederá a la emisión de la orden de cambio y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio correspondiente.

Si la determinación del residente de obra no es aceptada por el CONTRATISTA, éste podrá pedir que el reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o administrativo.

Si el CONTRATISTA opta por que el reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o administrativo, ésta versará sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no podrá agregar peticiones adicionales, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer correcciones o sustituciones al reclamo original.

El procedimiento de discrepancia de carácter técnico o administrativo se llevará a cabo de la siguiente manera:

El CONTRATISTA deberá presentarla por escrito ante [Pemex-Refinación], con copia al residente de obra, indicando los temas en discrepancia, dentro de los [10 (diez)] días naturales siguientes a la fecha en que el CONTRATISTA hubiere recibido la determinación final del residente de obra, respecto de la resolución del reclamo.

La solicitud que al respecto haga el CONTRATISTA deberá indicar que se trata de una discrepancia de carácter técnico o administrativo sujeta a resolución y contendrá como mínimo:

a) Descripción pormenorizada de los hechos en discrepancia, relacionándolos en forma específica con la documentación que los compruebe;

b) Indicación clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones contractuales y legales que fundamenten su reclamo;


- 172 -


c) Documentación comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente ordenada e identificada con número de anexo.

[El Departamento de Contratos de [Pemex-Refinación], podrá resolver por sí misma la discrepancia de carácter técnico o administrativo que haya sido hecha valer por el CONTRATISTA, o delegar dicha facultad al área que considere pertinente, en cuyo caso comunicará al CONTRATISTA el nombre del área designada, marcando copia al residente de obra.

[El Departamento de Contratos de [Pemex-Refinación], o en su caso, el área designada, verificará que la discrepancia haya sido presentada en tiempo y forma; en caso contrario la desechará. Si la discrepancia no es desechada, [el Departamento de Contratos de [Pemex-Refinación], o en su caso, el área designada, comunicará por escrito al CONTRATISTA el inicio del procedimiento de discrepancia, quien tendrá un plazo de 10 (diez) días hábiles para presentar todo documento o alegato que considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud. [El Departamento de Contratos de [Pemex-Refinación], o en su caso, el área designada procederá a analizar y estudiar el tema en discrepancia y citará por escrito al CONTRATISTA dentro de un plazo de [10 (diez)] días naturales contados a partir de la presentación de la discrepancia, para iniciar las aclaraciones.

Durante las aclaraciones, las partes se reunirán tantas veces como sea necesario y el área asignada deberá comunicar su resolución a la CONTRATISTA dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a su inicio.

Si el CONTRATISTA acepta la resolución de la discrepancia de carácter técnico o administrativo, el [Departamento de Contratos de [Pemex-Refinación], o en su caso, el área designada lo hará del conocimiento del residente de obra, quien emitirá la orden de cambio que corresponda y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio respectivo, concluyendo así el procedimiento para la resolución de reclamos y discrepancias de carácter técnico o administrativo con efectos jurídicos concernientes a las partes.

TRIGÉSIMA

PRIMERA

CONCILIACIÓN.- En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la cláusula denominada “RECLAMOS Y DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO O ADMINISTRATIVO”, o bien, respecto de asuntos que no constituyan una discrepancia de carácter técnico o administrativo conforme lo establecido en dicha cláusula, las partes podrán presentar ante la Secretaría de la Función Pública solicitud de conciliación, por desavenencias derivadas del cumplimiento del contrato. El procedimiento de conciliación se substanciará en términos de lo dispuesto en los artículos 95 a 97 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En el supuesto de que las partes lleguen a una conciliación, el convenio respectivo obligará a las mismas y su cumplimiento podrá ser demandado por la vía correspondiente. En caso contrario, quedarán a salvo sus derechos, para que los hagan valer ante la instancia respectiva.

TRIGÉSIMA

SEGUNDA

CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS.- Salvo disposición en contrario contenida en este contrato u orden escrita emitida por [Pemex-Refinación], el CONTRATISTA deberá continuar con los trabajos y dar cumplimiento a sus obligaciones conforme a este contrato, no obstante que se hubiese(n) iniciado procedimiento(s) de solución de reclamos y discrepancias de carácter técnico o administrativo, o de controversias conforme al presente contrato.


- 173 -


TRIGÉSIMA

TERCERA

LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN.- El presente contrato se regirá por las Leyes Federales de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones que de ellas emanen, en vigor. En caso de que surja cualquier controversia relacionada con el presente contrato, las partes acuerdan expresamente someterse a la jurisdicción de los Tribunales Federales de [la Ciudad de México, Distrito Federal], por lo tanto, el CONTRATISTA renuncia irrevocablemente a cualquier fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente o futuro, o por cualquier causa.

No serán materia de arbitraje la rescisión administrativa, la terminación anticipada del contrato así como los casos que establezca el reglamento de la Ley.

Sin menoscabo de lo anterior, el CONTRATISTA admite en este acto que el desarrollo de todas las audiencias y toda la substanciación del procedimiento conforme al calendario fijado por el tribunal para la conducción del proceso arbitral, serán desahogadas sólo en idioma español, no obstante haberse dispuesto cualquier disposición que prevea, disponga o se interprete como la posibilidad de que las audiencias y la conducción del procedimiento puedan llevarse a cabo en idioma inglés o cualquier otro idioma distinto al español, por tanto, el contratista renuncia expresamente a cualquier derecho que le pudiere asistir en relación al hecho de poder desahogar las audiencias, el procedimiento y/o proceso arbitral o cualesquier actuación relacionada con el mismo, en idioma distinto al español, incluyendo disposiciones del procedimiento de licitación y cualquier intercambio de documentación o comunicaciones respecto de dicho procedimiento o de la ejecución del contrato que se hayan realizado en idioma distinto al español.

No obstante lo anterior, en caso de un reclamo o discrepancia de carácter técnico o administrativo, el CONTRATISTA deberá previamente agotar el procedimiento previsto en la cláusula denominada “RECLAMOS Y DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO O ADMINISTRATIVO” y sólo en el caso de que las partes no consigan llegar a un acuerdo mediante dicho procedimiento, o mediante la conciliación referida en la cláusula denominada “CONCILIACIÓN” (si se hubiere optado por ella), el CONTRATISTA tendrá el derecho de acudir a la instancia prevista en esta cláusula.

TRIGÉSIMA CUARTA

CLÁUSULA FISCAL.- Las partes pagarán todas y cada una de las contribuciones y demás cargas fiscales que conforme a las leyes federales, estatales y municipales de los Estados Unidos Mexicanos tengan la obligación de cubrir durante la vigencia, ejecución y cumplimiento del presente contrato y sus anexos, sin perjuicio de que [Pemex-Refinación], realice de los pagos que haga al CONTRATISTA, las retenciones que le impongan las leyes de la materia.

TRIGÉSIMA QUINTA

NOTIFICACIONES.- Las partes se obligan a comunicarse por escrito toda información que se genere con motivo del cumplimiento y ejecución del presente contrato, conforme a lo siguiente:

Comunicaciones a [Pemex-Refinación]:

Las comunicaciones relativas a cuestiones técnicas deberán ser entregadas en forma personal al residente de obra o a la persona que éste designe, en forma personal o por cualquier otro medio de mensajería que asegure su recepción en el domicilio siguiente: [interior de la Refinería “Miguel Hidalgo” ubicada en el Km. 26.5 de la carretera Jorobas-Tula, en el municipio de Tula de Allende, Hgo.].

Las comunicaciones de índole administrativo deberán ser entregadas en forma personal, o


- 174 -


por cualquier otro medio de mensajería que asegure su recepción, al representante autorizado del [Departamento de Contratos] de [Pemex-Refinación], en el domicilio que a continuación se indica, marcando copia al residente de obra y/o al supervisor de [Pemex-Refinación], [interior de la Refinería “Miguel Hidalgo” ubicada en el Km. 26.5 de la carretera Jorobas-Tula, en el municipio de Tula de Allende, Hgo.].

Comunicaciones al CONTRATISTA:

Las comunicaciones relativas a cuestiones técnicas podrán ser entregadas en forma personal al superintendente de construcción, o bien, ser enviadas por cualquier otro medio de mensajería que asegure su recepción a la dirección señalada en el numeral [II.4] del apartado de declaraciones de este contrato.

Las comunicaciones de índole legal o administrativo podrán ser entregadas en forma personal al representante legal del CONTRATISTA, o bien, ser enviadas por cualquier otro medio de mensajería que asegure su recepción, a la dirección señalada en el numeral [II.4] del apartado de declaraciones de este contrato.

TRIGÉSIMA SEXTA

ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO.- Acompañan y forman parte integrante de este contrato, los anexos firmados de conformidad por ambas partes que a continuación se indican:

ANEXO "A.."RELACIÓN DE PLANOS.ANEXO "B" ESPECIFICACIONES PARTICULARES.ANEXO “B-1” ESPECIFICACIONES GENERALES.ANEXO "B-2" ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD Y CONTRAINCENDIO.ANEXO "B-3" IMPACTO AMBIENTAL.ANEXO "B-4" GARANTÍA DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS.ANEXO “B-5” CARTA DE CRÉDITO STAND-BYANEXO "C" PRESUPUESTO DE OBRA.ANEXO "DE-11" PROGRAMA DE EJECUCIÓN, EROGACIONES Y MONTOS.ANEXO "DE-12" PROGRAMA PERSONAL OBRERO ENCARGADO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.ANEXO "DE-13" PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.ANEXO "DE-14" PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.ANEXO "DE-15" PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO.ANEXO “F” BITÁCORA ELECTRÓNICA.ANEXO "I" ALCANCES.ANEXO "M-1" RELACIÓN DE MATERIALES QUE PROPORCIONA PEMEX-REFINACIÓN.

TRIGÉSIMA SÉPTIMA

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA.- Todo el personal del CONTRATISTA que realice alguna actividad dentro de las instalaciones de [Pemex-Refinación] con motivo de la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato, estará obligado a cumplir las disposiciones en materia de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Protección Ambiental señaladas en el anexo [“B-3”], sin perjuicio de las demás disposiciones legales que el Contratista esté obligado a cumplir, así como de aquellas que emita [Pemex-Refinación] con posterioridad a la firma del presente Contrato.


- 175 -


De igual forma, el CONTRATISTA se obliga a acreditar ante [Pemex-Refinación], previamente al inicio de los trabajos que el personal que realizará los trabajos ha recibido, en los últimos [6 (seis)] meses capacitación por parte de una empresa debidamente autorizada para ello conforme a lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo, en las materias relacionadas con los trabajos a ejecutar, así como en materia de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Protección Ambiental.

En el supuesto de que el CONTRATISTA no acredite fehacientemente y a satisfacción de [Pemex-Refinación], que su personal ha recibido capacitación en materia de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Protección Ambiental, éste no podrá ingresar a las instalaciones de [Pemex-Refinación], por lo que cualquier atraso en el programa de ejecución de los trabajos derivado de este incumplimiento, no será motivo para diferir la fecha de inicio de los mismos o ampliar el plazo de ejecución del contrato.

TRIGÉSIMA OCTAVA

OTRAS ESTIPULACIONES.- Cuando los trabajos objeto del presente contrato se efectúen en el interior de las instalaciones de [Pemex-Refinación], el CONTRATISTA, para la realización de los mismos, se compromete a preferir en igualdad de condiciones y sin perjudicar los derechos que conforme a la ley tengan terceros, al personal que proponga el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana o como en el futuro se le denomine.

TRIGÉSIMA NOVENA

EL SIGUIENTE PÁRRAFO APLICA EN CASO DE PROPOSICIONES CONJUNTAS Y SE INCLUIRÁ AL FINAL DEL CLAUSULADO CON EL NÚMERO QUE LE CORRESPONDA:

OBLIGACIÓN SOLIDARIA.- Cada una de las partes que suscriben el presente contrato en su carácter de CONTRATISTAS, asumen en forma conjunta y solidaria las obligaciones de las otras partes firmantes con dicho carácter; y asimismo manifiestan que el convenio de propuesta conjunta que se adjunta al presente contrato como anexo [indicar número de anexo], forma parte integrante del mismo.

CUADRAGÉSIMA

DISPONIBILIDAD LEGAL Y MATERIAL DE LOS LUGARES PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS.- La ejecución de los trabajos deberá iniciarse en la fecha señalada en la cláusula PLAZO DE EJECUCIÓN y para tal efecto, [Pemex-Refinación] oportunamente pondrá a disposición del CONTRATISTA, legal y materialmente, el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo. El incumplimiento de [Pemex-Refinación] a dicha obligación, prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusión de los trabajos. La entrega deberá constar por escrito.

El presente contrato se firma de conformidad en [la Ciudad de Tula de Allende, Hgo.], en [2 (dos)] ejemplares, el día [Fecha de firma del contrato].

[Pemex-Refinación]

[Puesto del representante de [Pemex-Refinación] REVISIÓN JURÍDICAPOR LA OFICINA DEL ABOGADO GENERAL


- 176 -


________________________________________[Nombre del representante de [Pemex-Refinación] [Nombre de quien hizo la revisión jurídica]

REVISIÓN TÉCNICA REVISIÓN ADMINISTRATIVA

_______________________________________[Nombre de quien hizo la revisión técnica] [Nombre de quien hizo la revisión

administrativa]

EL CONTRATISTA

[Nombre del contratista]

________________________________________[Nombre del representante del contratista]

Esta hoja corresponde a la última hoja de la parte legal del contrato No. 4500XXXXXX (CO-RTUL-000/10) celebrado entre PEMEX-REFINACIÓN y EL CONTRATISTA XXXXXX.


- 177 -


FORMATO DI-1

DIRECCION CORPORATIVA DE FINANZAS

GERENCIA DE RIESGOS Y SEGUROS

HOJA 17 DE 69CAPITULO 14

ENERO DE 2002

NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL DE GERENCIA DE RIESGOS

TEXTO 1. OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA

PARA GARANTIZAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA AFIANZADORA

SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE $ _(MONTO DE LA FIANZA) _ ANTE, A FAVOR Y A DISPOSICIÓN DE

_ (PEMEX –ORGANISMO SUBSIDIARIO O EMPRESA -FILIAL) PARA GARANTIZAR POR

__________________________________ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS EN EL

CONTRATO NÚMERO ____________________ Y DE LOS ANEXOS DEL MISMO CELEBRADO ENTRE

___________________________________________ Y NUESTRO FIADO.

EL CONTRATO CITADO TIENE POR OBJETO _________________________________________________ Y SU MONTO

ASCIENDE A LA CANTIDAD DE $ __________________________.

ESTA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO Y SUS ANEXOS Y

GARANTIZA LA EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO Y SUS

ANEXOS, POR PARTE DE NUESTRO FIADO, LAS CUALES DEBERÁN SER REALIZADAS EN LOS PLAZOS QUE PARA TAL

EFECTO SE ESTABLECIERON EN EL MISMO.

EN CASO DE QUE SEA NECESARIO PRORROGAR EL PLAZO SEÑALADO O CONCEDER ESPERAS PARA LA EJECUCIÓN

TOTAL DE LAS OBRAS O LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO GARANTIZADO Y SUS

ANEXOS DERIVADAS DE LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS DE AMPLIACIÓN AL MONTO O AL PLAZO DE EJECUCIÓN

DEL CONTRATO, ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS CONSIENTE QUE LA VIGENCIA DE LA FIANZA QUEDARÁ

AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA, EN CONCORDANCIA CON LAS PRÓRROGAS O ESPERAS OTORGADAS HASTA

EN UN 25 % DE LA VIGENCIA ORIGINAL DEL CONTRATO.

ESTA FIANZA GARANTIZA LA TOTAL EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS OBJETO DEL

CONTRATO, AÚN CUANDO PARTE DE ELLAS SE SUBCONTRATEN, ASIMISMO GARANTIZA LOS PAGOS EN EXCESO

SIEMPRE Y CUANDO NO EXCEDA DE UN 30% DEL MONTO ESTIPULADO EN ESTA PÓLIZA, MÁS SUS INTERESES

CORRESPONDIENTES QUE SUPONE QUE EL BENEFICIARIO EFECTÚE UN PAGO POR ERROR, SIN EXISTIR

OBLIGACIÓN ALGUNA PARA HACERLO.

ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ACEPTA LIQUIDAR A EL BENEFICIARIO EL 50% DEL IMPORTE GARANTIZADO EN

ESTA FIANZA EN EL CASO DE QUE EL CONTRATISTA Y/O PRESTADOR DE SERVICIO, NO ENTREGUE LA GARANTÍA

DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN LA LEY

DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL CONTRATO GARANTIZADO.


- 178 -





ENERO DE 2002


EL PAGO ES INDEPENDIENTE DEL QUE SE RECLAME AL FIADO POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES

ESTIPULADAS EN EL CONTRATO GARANTIZADO. ESTA FIANZA NO ES EXCLUYENTE DE LA EXIGIBILIDAD QUE EL

BENEFICIARIO HAGA VALER EN CONTRA DE NUESTRO FIADO POR CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DERIVADO DEL

CONTRATO QUE PUEDA EXCEDER DEL VALOR CONSIGNADO EN ESTA PÓLIZA.

LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS SE SOMETE EXPRESAMENTE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN

LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LA FIANZA, AÚN PARA EL CASO DE QUE

PROCEDIERA EL COBRO DE INTERESES CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE

FIANZA REQUERIDA. EL BENEFICIARIO DISPONDRÁ DE UN TÉRMINO DE DIEZ MESES PARA FORMULAR LA

RECLAMACIÓN DE ESTA PÓLIZA, EL QUE SE COMPUTARÁ A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PACTADO PARA

LA EJECUCIÓN Y PRESTACIÓN TOTAL DE LAS OBRAS Y/O PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, OBJETO DEL CONTRATO

GARANTIZADO Y DE SUS PRÓRROGAS Y ESPERAS O A PARTIR DE QUE SE DÉ POR RESCINDIDO EL CONTRATO. LA

AFIANZADORA SE COMPROMETE A PAGAR EL 100% DEL IMPORTE GARANTIZADO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO

DEL CONTRATO, SIEMPRE Y CUANDO EN EL CONTRATO GARANTIZADO, NUESTRO FIADO HAYA RENUNCIADO A LA

PROPORCIONALIDAD.

ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS TENDRÁ UN PLAZO HASTA DE 30 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA

FECHA EN QUE SE INTEGRE LA RECLAMACIÓN PARA PROCEDER A SU PAGO, O EN SU CASO, PARA COMUNICAR

POR ESCRITO AL BENEFICIARIO LAS RAZONES, CAUSAS O MOTIVOS DE SU IMPROCEDENCIA. ESTA INSTITUCIÓN -

SE OBLIGA A PAGAR LA PRESENTE FIANZA INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SU FIADO INTERPONGA CUALQUIER

TIPO DE RECURSO ANTE INSTANCIAS DEL ORDEN ADMINISTRATIVO O NO JUDICIAL, POR LO QUE EL PAGO NO SE

ENCONTRARÁ SUPEDITADO A LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA, SIEMPRE Y CUANDO EL FIADO LO HAYA ACEPTADO

EXPRESAMENTE EN EL CONTRATO GARANTIZADO.

ESTA FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS

QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN FIRME QUE HAYA CAUSADO EJECUTORIA - - POR

AUTORIDAD COMPETENTE.

LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS - SE OBLIGA A ABSTENERSE DE OPONER COMO EXCEPCIÓN PARA EFECTOS DE PAGO

DE ÉSTA FIANZA, LA DE COMPENSACIÓN DEL CRÉDITO QUE TENGA SU FIADO CONTRA EL BENEFICIARIO, PARA LO

CUAL HACE EXPRESA RENUNCIA DE LA OPCIÓN QUE LE OTORGA EL ARTÍCULO 2813 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL,

EN LA INTELIGENCIA DE QUE SU FIADO HA REALIZADO EN EL CONTRATO GARANTIZADO LA RENUNCIA EXPRESA AL

BENEFICIO DE COMPENSACIÓN EN TÉRMINOS DE LO QUE DISPONEN LOS ARTÍCULOS 2197, EN RELACIÓN CON EL

2192 FRACCIÓN I DEL CITADO CÓDIGO.

ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS QUEDARÁ LIBERADA DE SU OBLIGACIÓN FIADORA, SIEMPRE Y CUANDO EL

BENEFICIARIO SOLICITE EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO LA CANCELACIÓN DE LA PRESENTE GARANTÍA.


- 179 -





ENERO DE 2002


ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS SE OBLIGA A ATENDER LAS RECLAMACIONES FIRMADAS POR EL BENEFICIARIO,

MISMAS QUE DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES DATOS: FECHA DE LA RECLAMACIÓN; NÚMERO DE PÓLIZA DE

FIANZA RELACIONADO CON LA RECLAMACIÓN RECIBIDA; FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA FIANZA; MONTO DE LA

FIANZA; NOMBRE O DENOMINACIÓN DEL FIADO; NOMBRE O DENOMINACIÓN DEL BENEFICIARIO; DOMICILIO DEL

BENEFICIARIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES; DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA;

REFERENCIA DEL CONTRATO FUENTE (FECHAS, NÚMERO DEL CONTRATO, ETC.); DESCRIPCIÓN DEL

INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA QUE MOTIVA LA PRESENTACIÓN DE LA RECLAMACIÓN,

ACOMPAÑANDO LA DOCUMENTACIÓN QUE SIRVA COMO SOPORTE PARA COMPROBAR LO DECLARADO Y EL

IMPORTE DE LO RECLAMADO QUE NUNCA PODRÁ SER SUPERIOR AL MONTO DE LA FIANZA.

FIN DEL TEXTO.


- 180 -


FORMATO DI-1A

TEXTO 12MODELO DE CARTA DE CREDITO STANBY QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS TERCEROS(HOJA MEMBRETADA DEL BANCO EMISOR)BENEFICIARIO(NOMBRE DEL ORGANISMO Y/O EMPRESA FILIAL Y DIRECCIÓN OFICIAL)ORDENANTE(NOMBRE Y DIRECCIÓN OFICIAL DEL PROVEEDOR Y/O CONTRATISTA)FECHA DE EMISIÓN “FECHA DE EMISION” (FECHA DE INICIO DEL CONTRATO)NO. REFERENCIA “NO. DE REFERENCIA” (SERÀ PROPORCIONADO POR EL BANCO EMISOR)ESTIMADO (S) SEÑOR (ES):POR SOLICITUD DEL ORDENANTE, (NOMBRE DEL BANCO EMISOR) (EN LO SUCESIVO “BANCO EMISOR”), CON DOMICILIO EN LA CIUDAD DE MÉXICO EN (DIRECCION DEL BANCO EMISOR) EMITE LA PRESENTE CARTA DE CRÉDITO STANDBY IRREVOCABLE (LA “CARTA DE CRÉDITO”) HASTA POR LA CANTIDAD DE (CANTIDAD CON NUMERO, LETRA Y MONEDA) (“EL IMPORTE”) (10% DEL MONTO DEL CONTRATO) A FAVOR DEL BENEFICIARIO.ESTA CARTA DE CRÉDITO ESTARÁ VIGENTE HASTA LA PRIMERA FECHA ENTRE LAS SIGUIENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO:(I) “FECHA DE VENCIMIENTO” (EN LO SUCESIVO “FECHA DE VENCIMIENTO”) (LA FECHA DE VENCIMIENTO ESTIPULADA EN EL CONTRATO MAS 90 DIAS NATURALES ADICIONALES)(II) FECHA EN QUE SE REALICE EL PAGO TOTAL DE “EL IMPORTE”ESTA CARTA DE CRÉDITO STANDBY IRREVOCABLE ES EMITIDA EN RELACIÓN AL CONTRATO O CONVENIO (NÚMERO Y FECHA DEL CONTRATO O CONVENIO) CELEBRADO ENTRE “EL ORDENANTE” Y “EL BENEFICIARIO” PARA (BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO) SUJETO A LAS DEMÁS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN ESTA CARTA DE CRÉDITO, EL BENEFICIARIO PODRÁ REQUERIR DURANTE LA VIGENCIA DE LA MISMA AL “BANCO EMISOR” EL PAGO PARCIAL O TOTAL DE “EL IMPORTE”, POR LO QUE PODRÁ ENVIAR MÁS DE UN REQUERIMIENTO DE PAGO (EL “REQUERIMIENTO”) AL “BANCO EMISOR” APEGADO AL MODELO CONTENIDO EN EL APÉNDICE DE ESTA CARTA DE CRÉDITO, EN LA INTELIGENCIA DE QUE LA SUMA DE TODOS LOS “REQUERIMIENTOS” NO PODRÁ EXCEDER “EL IMPORTE” DE ESTA CARTA DE CRÉDITO.DIRECCION CORPORATIVA DE FINANZASGERENCIA DE RIESGOS Y SEGUROSHOJA 40 DE 69CAPITULO 14

NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL DE GERENCIA DE RIESGOSENERO DE 2002TODAS LAS COMISIONES Y GASTOS DERIVADOS DE ESTA CARTA DE CRÉDITO SON POR CUENTA DE “EL ORDENANTE”.NOS COMPROMETEMOS CON EL BENEFICIARIO A HONRAR CADA “REQUERIMIENTO” ESCRITO, SIEMPRE Y CUANDO SEA DEBIDAMENTE PRESENTADO EN CUMPLIMIENTO CON LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ESTA CARTA DE CRÉDITO, EN O ANTES DE LA “FECHA DE VENCIMIENTO” ANTES CITADA EN LAS OFICINAS DEL “BANCO EMISOR”SITAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO EN LA DIRECCIÓN ESTIPULADA EN EL PRIMER PÁRRAFO EN DÍAS HÁBILES, ENTENDIÉNDOSE COMO TALES LOS ESTIPULADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES EL “BANCO EMISOR” MANIFIESTA SU OBLIGACIÓN DE EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS A MÁS TARDAR A LAS 13:00 HORAS (TIEMPO DE LA CIUDAD DE MÉXICO) DEL TERCER DÍA HÁBIL INMEDIATO SIGUIENTE A AQUÉL EN QUE SE HAYA PRESENTADO EL “REQUERIMIENTO”, POR LA CANTIDAD Y EN LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO QUE EN EL MISMO “REQUERIMIENTO” SE SEÑALE. SI EL “REQUERIMIENTO” DEL BENEFICIARIO NO CUMPLE CON ALGUNOS DE LOS REQUISITOS ESTIPULADOS EN ESTA CARTA DE CRÉDITO, EL “BANCO EMISOR” LO HARÁ DEL CONOCIMIENTO DEL “ORDENANTE” MEDIANTE AVISO POR ESCRITO ENTREGADO EN EL DOMICILIO DEL “ORDENANTE” SEÑALADO EN EL “REQUERIMIENTO”, A MÁS TARDAR EL SEGUNDO DÍA HÁBIL INMEDIATO SIGUIENTE A AQUÉL EN QUE SE HAYA PRESENTADO EL “REQUERIMIENTO”. ESTE AVISO CONTENDRÁ LAS RAZONES POR LAS QUE EL “BANCO EMISOR” RECHAZA EL “REQUERIMIENTO”. EL BENEFICIARIO PODRÁ VOLVER A PRESENTAR NUEVOS REQUERIMIENTOS AJUSTÁNDOSE A LO ESTIPULADO EN ESTA CARTA DE CRÉDITO EN O ANTES DE LA “FECHA DE VENCIMIENTO”.LOS DERECHOS QUE EN ESTA CARTA DE CRÉDITO SE CONSIGNAN NO SON TRANSFERIBLES.ES UNA CONDICION DE ESTA CARTA DE CREDITO QUE SERA EXTENDIDA AUTOMATICAMENTE, SIN NECESIDAD DE MODIFICACION ALGUNA POR UN PERIODO DE (12 O 18 MESES DE ACUERDO AL CONTRATO) A PARTIR DE LA “FECHA DE VENCIMIENTO” ESTIPULADA, A MENOS QUE CON UN MINIMO DE 45 DIAS DE ANTICIPACION A LA “FECHA DE VENCIMIENTO” MENCIONADA, “ EL BENEFICIARIO” RECIBA EN SU DOMICILIO DEBIDA NOTIFICACION POR ESCRITO, EN LA CUAL SE INDIQUE QUE EL “BANCO EMISOR” HA DECIDIDO NO EXTENDER EL VENCIMIENTO DE LA CARTA DE CREDITO, POR LO QUE A PARTIR DE ESE MOMENTO “EL BENEFICIARIO” PODRA PRESENTAR “EL REQUERIMIENTO”, EL CUAL DEBERA INDICAR QUE LOS FONDOS SON REQUERIDOS EN VIRTUD DE QUE HAN SIDO NOTIFICADOS POR EL “BANCO EMISOR” QUE LA CARTA DE CREDITO NO SERA RENOVADA.PARA TODO LO NO PREVISTO EN ESTA CARTA DE CRÉDITO, LA MISMA SE REGIRÁ POR LAS PRÁCTICAS INTERNACIONALES PARA STANDBY IRREVOCABLES DE LA CÁMARA INTERNACIONAL DE COMERCIO (“ISP98”) Y EN TANTO NO EXISTA CONTRADICCIÓN CON ISP98, ESTA CARTA DE CRÉDITO SE REGIRÁ E INTERPRETARÁ DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES FEDERALES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. CUALQUIER CONTROVERSIA DEBERÁ RESOLVERSE EXCLUSIVAMENTE ANTE LOS TRIBUNALES FEDERALES COMPETENTES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CUALQUIER COMUNICACIÓN AL BENEFICIARIO RESPECTO DE ESTA CARTA DE CRÉDITO DEBERÁ SER DIRIGIDA POR ESCRITO EN NUESTRA DIRECCIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO ESTIPULADA EN EL PRIMER PÁRRAFO.NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO DEL “BANCO EMISOR”FIN DEL TEXTO.


- 181 -


FORMATO DI-2




ENERO DE 2002

NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL DE GERENCIA DE RIESGOSTEXTO 3. OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA

PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA AFIANZADORA

SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE $ (10 % DEL MONTO EJERCIDO DE LA OBRA) ANTE, A FAVOR Y A

DISPOSICIÓN DE _ (PEMEX -ORGANISMO SUBSIDIARIO O EMPRESA-FILIAL) Y SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS

LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO Y SUS ANEXOS PARA GARANTIZAR POR

__________________________ LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO NÚMERO

__________________________ Y DE SUS ANEXOS, CELEBRADO ENTRE ________________________________________

Y NUESTRO FIADO INDICADO, REFERENTE A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS

TRABAJOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO

NUESTRO FIADO.

ESTA FIANZA GARANTIZA TAMBIÉN LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA MANO DE OBRA UTILIZADOS PARA LA

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS, AÚN CUANDO SE HUBIEREN SUBCONTRATADO, ACORDE CON LOS

TÉRMINOS, CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO GARANTIZADO Y RESPONDE DE

LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA

RESPONSABILIDAD DENTRO DE LOS DOCE MESES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE REALICE LA RECEPCIÓN

FÍSICA DE LOS TRABAJOS, SIEMPRE QUE DURANTE ESE PERIODO NO HAYA SURGIDO UNA RESPONSABILIDAD A

CARGO DE NUESTRO FIADO. LA VIGENCIA DE LA FIANZA SERÁ POR LOS DOCE MESES ANTES INDICADOS.

LA FIANZA GARANTIZA ASÍ MISMO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA Y/O SERVICIOS OBJETO DEL

CONTRATO GARANTIZADO, AÚN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HUBIERAN SUBCONTRATADO Y SE EXPIDE DE

CONFORMIDAD CON DICHO CONTRATO Y SUS ANEXOS.

EN EL SUPUESTO DE QUE NUESTRO FIADO NO REPARE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE LE SEAN

REPORTADOS POR EL BENEFICIARIO, ESTA AFIANZADORA SE OBLIGA A PAGAR LOS GASTOS EN LOS QUE INCURRA

EL BENEFICIARIO POR DICHAS REPARACIONES HASTA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO AFIANZADO.

EN LOS CASOS EN QUE EL MONTO DE LA REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN SEA SUPERIOR AL AFIANZADO, LA

INSTITUCIÓN DE FIANZAS ÚNICAMENTE RESPONDERÁ HASTA POR EL 100% DEL MONTO GARANTIZADO.

LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS SE SOMETE EXPRESAMENTE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN

LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LA FIANZA AUN PARA EL CASO DE QUE

PROCEDIERA EL COBRO DE INTERESES CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE

FIANZA REQUERIDA. EL BENEFICIARIO DISPONDRÁ DE UN TÉRMINO DE SEIS MESES PARA FORMULAR LA

RECLAMACIÓN DE ESTA PÓLIZA, EL QUE SE COMPUTARÁ A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO MÁXIMO DE 30

DÍAS NATURALES QUE EL BENEFICIARIO OTORGUE A NUESTRO FIADO PARA EFECTUAR LAS CORRECCIONES O


- 182 -





ENERO DE 2002


REPOSICIONES DERIVADAS DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER RESPONSABILIDAD EN LA QUE HUBIERA

INCURRIDO.

EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL BENEFICIARIO Y NUESTRO FIADO CONVENGAN UN PLAZO MAYOR PARA LAS

CORRECCIONES O REPOSICIONES, ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS DEBERÁ OTORGAR SU ANUENCIA POR ESCRITO.

ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS TENDRÁ UN PLAZO HASTA DE 30 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA

FECHA EN QUE SE INTEGRE LA RECLAMACIÓN PARA PROCEDER A SU PAGO, O EN SU CASO, PARA COMUNICAR

POR ESCRITO AL BENEFICIARIO LAS RAZONES, CAUSAS O MOTIVOS DE SU IMPROCEDENCIA. ESTA INSTITUCIÓN DE

FIANZAS - SE OBLIGA A PAGAR LA PRESENTE FIANZA INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SU FIADO INTERPONGA

CUALQUIER TIPO DE RECURSO ANTE INSTANCIAS DEL ORDEN ADMINISTRATIVO O NO JUDICIAL, POR LO QUE EL

PAGO NO SE ENCONTRARÁ SUPEDITADO A LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA, SIEMPRE Y CUANDO EL FIADO LO HAYA

ACEPTADO EXPRESAMENTE EN EL CONTRATO GARANTIZADO.

ESTA FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS

QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN FIRME QUE HAYA CAUSADO EJECUTORIA – POR

AUTORIDAD COMPETENTE.

ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS QUEDARÁ LIBERADA DE SU OBLIGACIÓN FIADORA, SIEMPRE Y CUANDO EL

BENEFICIARIO SOLICITE EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO LA CANCELACIÓN DE LA PRESENTE GARANTÍA.

ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS SE OBLIGA A ATENDER LAS RECLAMACIONES FIRMADAS POR EL BENEFICIARIO,

MISMAS QUE DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES DATOS: FECHA DE LA RECLAMACIÓN; NÚMERO DE PÓLIZA DE

FIANZA RELACIONADO CON LA RECLAMACIÓN RECIBIDA; FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA FIANZA; MONTO DE LA

FIANZA; NOMBRE O DENOMINACIÓN DEL FIADO; NOMBRE O DENOMINACIÓN DEL BENEFICIARIO; DOMICILIO DEL

BENEFICIARIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES; DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA;

REFERENCIA DEL CONTRATO FUENTES (FECHAS, NÚMERO DEL CONTRATO, ETC.); DESCRIPCIÓN DEL

INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA QUE MOTIVA LA PRESENTACIÓN DE LA RECLAMACIÓN,

COMPAÑANDO LA DOCUMENTACIÓN QUE SIRVA COMO SOPORTE PARA COMPROBAR LO DECLARADO Y EL

IMPORTE DE LO RECLAMADO QUE NUNCA PODRÁ SER SUPERIOR AL MONTO DE LA FIANZA.

FIN DEL TEXTO.


- 183 -


FORMATO DI-3

SE PRESENTARÁ PREFERENTEMENTE EN HOJA MEMBRETADA DEL LICITANTE

MANIFESTACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS TOMADOS POR LAS SECRETARÍAS DE GOBERNACIÓN, ECONOMÍA Y FUNCIÓN PÚBLICA DENTRO DEL CONSEJO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CREADO POR ACUERDO DEL EJECUTIVO FEDERAL PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 19 DE ABRIL DE 2004.

PEMEX REFINACIÓNPresente:

De acuerdo con las bases de la licitación No. [NUMERO DE LICITACIÓN], referente a: [DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR].

[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de representante legal de [NOMBRE DEL CONTRATISTA], manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Que tomaré las medidas necesarias para asegurarme de que cualquier extranjero que sea contratado por mi representada(s) o por mis subcontratistas o proveedores involucrados en este proyecto, para efectos del desarrollo, implementación y puesta en marcha del mismo, contará con la autorización de la autoridad migratoria para internarse en el país con la calidad y característica migratoria que le permita trabajar en las actividades para las que haya sido contratado, de conformidad con la Ley General de Población y su Reglamento.

Así mismo manifiesto que tanto mi representada como mis correspondientes subcontratistas o proveedores, nos comprometemos a dar aviso a la Secretaría de Gobernación en un término de 15 días contados a partir de la fecha en que tengamos conocimiento de cualquier circunstancia que altere o pueda modificar las condiciones migratorias a las que se encuentre sujeto cualquier empleado de nacionalidad extranjera a nuestro servicio, obligándonos a sufragar los gastos que origine la expulsión del o los extranjeros de que se traten, cuando la Secretaría de Gobernación así lo ordene, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley General de Población.

fechado a los _____ de __________ de _________

Atentamente.

_______________________________________Nombre y Firma del Representante Legal

Nombre o Razón Social del contratista


- 184 -


FORMATO DI-4

Nota informativa para participantes de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. (OCDE)

Anexo al Oficio Circular No. SACN/300/148/2003

El compromiso de México en el combate a la corrupción ha trascendido nuestras fronteras y el ámbito de acción del gobierno federal. En el plano internacional y como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y firmante de la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, hemos adquirido responsabilidades que involucran a los sectores público y privado.

Esta convención busca establecer medidas para prevenir y penalizar a las personas y a las empresas que prometan o den gratificaciones a funcionarios públicos extranjeros que participan en transacciones comerciales internacionales. Su objetivo es eliminar la competencia desleal y crear igualdad de oportunidades para las empresas que compiten por las contrataciones gubernamentales.

La OCDE ha establecido mecanismos muy claros para que los países firmantes de la Convención cumplan con las recomendaciones emitidas por ésta y en el caso de México, iniciará en noviembre de 2003 una segunda fase de evaluación – la primera ya fue aprobada – en donde un grupo de expertos verificará entre otros: La compatibilidad de nuestro marco jurídico con las disposiciones de la Convención. El conocimiento que tengan los sectores público y privado de las recomendaciones de la Convención.El resultado de esta evaluación impactará el grado de inversión otorgado a México por las agencias calificadores y la atracción de inversión extranjera.Las responsabilidades del sector público se centran en: Profundizar las reformas legales que inició en 1999. Difundir las recomendaciones de la Convención y las obligaciones de cada uno de los actores comprometidos en su cumplimiento. Presentar casos de cohecho en proceso y concluidos (incluyendo aquellos relacionados con lavado de dinero y extradición).Las responsabilidades del sector privado contemplan: Las empresas: adoptar esquemas preventivos como el establecimiento de códigos de conducta, de mejores prácticas corporativas (controles internos, monitoreo, información financiera pública, auditorias externas) y de mecanismos que prevengan el ofrecimiento y otorgamiento de recursos o bienes a servidores públicos, para obtener beneficios particulares o para la empresa. Los contadores públicos: realizar auditorias no encubrir actividades ilícitas (doble contabilidad y transacciones indebidas, como asientos contables falsificados, informes financieros fraudulentos, transferencias sin autorización, acceso a los activos sin consentimiento de la gerencia); utilizar registros contables precisos; informar a los directivos sobre conductas ilegales. Los abogados: promover el cumplimiento y revisión de la Convención (imprimir el carácter vinculatorio entre ésta y la legislación nacional); impulsar los esquemas preventivos que deben adoptar las empresas.Las sanciones impuestas a las personas físicas o morales (privados) y a los servidores públicos que incumplan las recomendaciones de la Convención, implican entre otras privación de la libertad, extradición, decomiso y/o embargo de dinero o bienes.Asimismo es importante conocer que el pago realizado a servidores públicos extranjeros es perseguido y castigado independientemente de que el funcionario sea acusado o no. Las investigaciones pueden iniciarse por denuncia pero también por otros medios como la revisión de la situación patrimonial de los servidores públicos o la identificación de transacciones ilícitas en el caso de las empresas.El culpable puede ser perseguido en cualquier país firmante de la Convención independientemente del lugar donde el acto de cohecho haya sido cometido.En la medida que estos lineamientos sean conocidos por las empresas y los servidores públicos del país, estaremos contribuyendo a construir estructuras preventivas que impidan el incumplimiento de las recomendaciones de la convención y por tanto la comisión de actos de corrupción.Por otra parte es de señalar que el Código Penal Federal sanciona el cohecho en los siguientes términos:“Articulo 222Cometen el delito de cohecho:

I. El servidor público que por sí o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente para sí o para otro dinero o cualquier otra dádiva o acepte una promesa para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus funciones y

II. El que de manera espontánea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dádiva a alguna de las personas que se mencionan en la fracción anterior, para que cualquier servidor público haga u omita un acto justo o injusto relacionado con sus funciones.Al que comete el delito de cohecho se le impondrán las siguientes sanciones: Cuando la cantidad o el valor de la dádiva o promesa no exceda del equivalente de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable se impondrán de tres meses a dos años de prisión, multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de tres meses a dos años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.


- 185 -


Cuando la cantidad o el valor de la dádiva o promesa o prestación exceda de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos años a catorce años de prisión, multa de trescientas a quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos años a catorce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

En ningún caso se devolverá a los responsables del delito de cohecho, el dinero o dádivas entregadas las mismas se aplicaran en beneficio del Estado.Capitulo XICohecho a servidores públicos extranjeros

Articulo 222 bisSe impondrán las penas previstas en el articulo anterior al que con el propósito de obtener o retener para sí o para otra persona ventajas indebidas en el desarrollo o conducción de transacciones comerciales internacionales ofrezca, prometa o dé por sí o por interpósita persona dinero o cualquier otra dádiva ya sea en bienes o servicios:I. A un servidor público extranjero para que gestione o se abstenga de gestionar la tramitación o resolución de asuntos

relacionados con las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión.II. A un servidor público extranjero para llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto que se encuentre

fuera del ámbito de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión.III. A cualquier persona para que acuda ante un servidor público extranjero y le requiera o le proponga llevar a cabo la

tramitación o resolución de cualquier asunto relacionado con las funciones inherentes al empleo, cargo o comisión de este último.

Para los efectos de este artículo se entiende por servidor público extranjero toda persona que ostente u ocupe un cargo público considerado así por la ley respectiva en los órganos legislativo, ejecutivo o judicial de un Estado extranjero, incluyendo las agencias o empresas autónomas independientes o de participación estatal en cualquier orden o nivel de gobierno así como cualquier organismo u organización pública internacionales.Cuando alguno de los delitos comprendidos en este articulo se cometa en los supuestos a que se refiere el artículo II de este Código, el juez impondrá a la persona moral hasta quinientos días multa y podrá decretar su suspensión o disolución, tomando en consideración el grado de conocimiento de los órganos de administración respecto del cohecho en la transacción internacional y el daño causado o el beneficio obtenido por la persona moral.


- 186 -


FORMATO DI-5

SE PRESENTARÁ PREFERENTEMENTE EN HOJA MEMBRETADA DEL LICITANTE

PEMEX REFINACIÓNPresente:

De acuerdo con las bases de la licitación No. [NUMERO DE LICITACIÓN], referente a: [DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR].

[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de representante legal de [NOMBRE DEL CONTRATISTA] solicito:

Que de cada estimación que en su momento sea presentada ante el área de pago correspondiente de [NOMBRE DEL ORGANISMO], para cobro de los trabajos del contrato N° ___________, cuyo objeto consiste en ______________________________, se deduzca el 2 (dos) al millar de la cantidad total de cada estimación, con la finalidad de aportar el monto que resulte a la CÁMARA MÉXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.

Asimismo, manifestamos nuestra conformidad de que la retención señalada se efectúe durante toda la vigencia del contrato mencionado en el párrafo anterior, por lo que aceptamos que no nos será posible revocar la solicitud contenida en el presente escrito.

fechado a los _____ de __________ de _________

Atentamente.

_______________________________________Nombre y Firma del Representante Legal

Nombre o Razón Social del contratista


- 187 -


FORMATO DI-6

“Así mismo, Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, exigirán de los contribuyentes con quienes se vaya a celebrar el contrato, les presenten documento actualizado expedido por el SAT, en el que se emita opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, como lo señala la regla I.2.1.16., contenida en la Resolución Miscelánea Fiscal para 2008, publicada en el Diario Oficial de fecha 27 de mayo de 2008 (vinculada con el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación); en vigor desde el 16 de junio de 2008, con fundamento en el Artículo Vigésimo Segundo Transitorio de la citada Resolución”.


- 188 -


FORMATO DI-8 (NO APLICA)

(Papel membretado de la empresa)

(Ciudad de origen y fecha)Tula de Allende, Hgo., a ___de _____________de____.

PEMEX REFINACIÓNGERENCIA DE REFINERÍA “MIGUEL HIDALGO”SUPERINTENDENCIA DE REHABILITACIONES Y REPARACIONESDEPARTAMENTO DE CONTRATOS

(Nombre de Representante o Apoderado Legal) en mi carácter de (Apoderado o Representante Legal) de la Empresa denominada ___________________, cuya Actividad Preponderante es ______________ y con domicilio fiscal en ________________, adjudicada en la Licitación Pública Nacional No. 18576010-001-10, por el concepto Construcción de tramo de Acueducto de 30” diam. de 7.05 Km. de long. para el libramiento de Tlahuelilpan, Hgo. e integración al Acueducto de 36” diam. de la Estación de Rebombeo de Mangas y Teocalco a la refinería “Miguel Hidalgo”, con un monto a contratar de ___________________ (XX/100 MN.) sin incluir I.V.A., por medio del presente escrito, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, manifiesto lo siguiente:

Que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y la Regla I. 2.1.17. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2009 publicada el 29 de abril de 2009, vigente a partir de la misma, expedida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dependencia del Ejecutivo Federal, en los Estados Unidos Mexicanos, mi representada no se encuentra obligada a presentar lo siguiente:

Solicitud de inscripción en el RFC, ni los avisos al mencionado registro; Total o parcialmente, declaración anual del ISR. Declaraciones periódicas en México. Ni cuenta con créditos fiscales firmes o no, en México.

A T E N T A M E N T E(Nombre y firma autógrafa original del apoderado o representante legal).

NOTA: En el supuesto de que el proveedor se trate de una persona física, se deberá ajustar el presente formato en su parte conducente.


- 189 -


FORMATO DI-7 (NO APLICA)

Cédula sobre el País de Origen de los Bienes y/o ServiciosANEXO G-1 (1)

No. de Contrato : (2)

Objeto del Contrato : (3)Monto Total del Contrato :

M.N. : (4)USD : (5)

Parte A.- Bienes y Servicios cotizados en M.N. y de origen nacional (Mexicano)

Tipo del Bien y/o Servicio (6)

Descripción del Bien y/o Servicio

(7)

Marca(8)

Proveedor Directo(9)

Fabricante Nacional

(10)

País Origen(11)

Monto(12)

MéxicoMéxicoMéxicoMéxicoMéxico

Total Parte A:

Parte B.- Bienes y Servicios cotizados en MN y de origen extranjeroTipo del Bien y/o

Servicio (6)Descripción del

Bien y/o Servicio (7)

Marca(8)


Exportador(13)

País Origen(11)

Monto(12)

Total Parte B:Total en M.N. (A+B) :


- 190 -


Página _____ de ____ Páginas (14) Cédula sobre el País de Origen de los Bienes y/o Servicios

ANEXO G-1 (1)

No. de Contrato : (2)

Objeto del Contrato : (3)Monto Total del Contrato :

M.N. : (4)USD : (5)

Parte C.- Bienes y Servicios cotizados en USD y de origen nacional (Mexicano)Tipo del Bien y/o



Marca(8)


Fabricante Nacional

(10)

País Origen(11)

Monto(12)

MéxicoMéxico

Total Parte C:

Parte D.- Bienes y Servicios cotizados en USD y de origen extranjero.Tipo del Bien y/o



Marca(8)


Exportador(13)

País Origen(11)

Monto(12)

Total Parte D:[Nombre y Dirección de la Compañía, Teléfono] (15)

Total en USD (C+D) :

Firma: (16) Nombre: (17)Cargo: (18)

Página _____ de ____ Páginas (14)


- 191 -


REFINERÍA “MIGUEL HIDALGO”Cédula sobre el País de Origen de los Bienes y/o Servicios:

ANEXO G-1INSTRUCTIVO DE LLENADO (Hoja 1 / 2)

DATOS INSTRUCCIÓN(1) Cédula sobre el País de Origen de los

Bienes y/o Servicios ANEXO [número de anexo correspondiente]

Esta Cédula deberá ser llenada en idioma español y deberá ser entregada tanto en forma impresa como en archivo magnético (hoja de cálculo). Se deberá indicar el identificador del Anexo tal como se denominó la “Cédula sobre el País de Origen de los Bienes y/o Servicios” en el contrato. Comúnmente se utiliza la denominación de “Anexo G-1”. La leyenda “número de anexo correspondiente” no deberá incluirse.

(2) No. de Contrato Se deberá indicar el número de Contrato (legal, SAP o ambos). Utilizar letras mayúsculas en caso de caracteres alfabéticos. Indicar si se trata de un contrato y/o pedido abierto.

(3) Objeto del Contrato Se deberá indicar el objeto del contrato en cuestión.(4) Monto Total del Contrato M.N. Indicar el monto total del contrato que fue cotizado en moneda

de curso legal de México. Utilizar formato de miles separados por comas y decimales separados por punto. En el caso de contratos y/o pedidos abiertos se deberá indicar el monto máximo.

(5) Monto Total del Contrato USD Indicar el monto total del contrato que fue cotizado en moneda de curso legal de los Estados Unidos de América (dólares), o en cualquier otra moneda extranjera. Utilizar formato de miles separados por comas y decimales separados por punto. En el caso de contratos y/o pedidos abiertos se deberá indicar el monto máximo.

(6) Tipo de bien y/o servicio Indicar el tipo de bien y/o servicio de cada uno de los conceptos que se detallen en la Cédula, de acuerdo a las siguientes categorías: materiales, equipo de instalación permanente, equipo no permanente, mano de obra, servicios y otros (regalías, transferencias, patentes, licencias, etc.)

(7) Descripción del bien y/o servicio Dar una breve descripción del bien y/o servicio que se utiliza para dar cumplimiento al objeto del contrato. En cada renglón o registro se deberá incluir la descripción de un bien o servicio específico. Sólo se podrán agrupar conceptos que tengan el mismo Fabricante o Exportador, el mismo País de Origen, el mismo Tipo de bien y/o servicio y la misma moneda de cotización.

(8) Marca En el caso que aplique, indicar la (s) marca (s) comercial (es) de los bienes que se detallen en cada renglón (registro) de esta Cédula.

(9) Proveedor Directo

Indicar el nombre de la persona física o moral (empresa) que suministra directamente al Contratista o Proveedor, los bienes y/o servicios necesarios para dar cumplimiento al contrato y que se detallan en cada renglón (registro) de esta Cédula. En caso de que el propio Contratista o Proveedor sea quien suministre los bienes y/o servicios, se deberá indicar el nombre de éste.


- 141 -


REFINERÍA “MIGUEL HIDALGO”Cédula sobre el País de Origen de los Bienes y/o Servicios:

ANEXO G-1INSTRUCTIVO DE LLENADO (Hoja 2 / 2)

DATOS INSTRUCCIÓN(10 Fabricante Nacional Indicar el nombre de la persona física o moral (empresa) que

produce los bienes y/o realiza los servicios (de origen nacional) descritos en cada renglón (registro) de esta Cédula, y los suministra de forma directa o indirecta al Contratista o Proveedor. En caso de que el propio Contratista o Proveedor sea quien produce los bienes y/o realiza los servicios (de origen nacional), se deberá indicar el nombre de éste.

(11) País de origen Indicar el País de donde proceden los bienes y/o servicios de cada uno de los conceptos que se describen en los renglones (registros) de esta Cédula. En las secciones A y C se deberá indicar “México”, en la columna correspondiente que se ha incluido únicamente por cuestión de formato.En caso de renta de embarcaciones, se deberá indicar adicionalmente el país de la bandera de la embarcación utilizada.

(12) Monto Indicar el importe, en M.N., USD u otra moneda extranjera según corresponda, de cada uno de los conceptos que se describen en los renglones (registros) de esta Cédula. Sólo en el caso de contratos y/o pedidos abiertos este valor se podría omitir.

(13) Exportador Indicar el nombre de la empresa extranjera que exporta de forma directa o indirecta, los bienes y/o servicios (de origen extranjero) descritos en cada renglón (registro) de esta Cédula.

(14) Página _____ de ____ Páginas Indicar en el primer espacio el número de página correspondiente, y en el segundo espacio el número total de páginas del anexo.

(15) [Nombre, Dirección y Teléfono de la Compañía]

Se deberá indicar nuevamente el nombre completo de la compañía, su dirección y su número telefónico. La leyenda “Nombre, Dirección y Teléfono de la Compañía” no deberá incluirse.

(16) Firma: Firma del funcionario autorizado por la compañía para presentar esta Cédula, de preferencia en tinta azul.

(17) Nombre: Indicar el nombre completo del funcionario firmante.

(18) Cargo: Indicar el cargo dentro de la compañía del funcionario firmante.

NB. La leyenda “Instructivo de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios para la Entrega de Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento” así como los números de páginas que se encuentran en el pie de página no deberán incluirse.


- 142 -

Sección I. Instrucciones para los licitantes.web.compranet.gob.mx:8004/HSM/UNICOM/18576/010/2010/008/... · Web viewdurante el periodo de la reparación general, el ingeniero superintendente

Documents