This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
2.0 INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO ......................................................................................172.1 General ...................... ......................... ...................... ......................... ......................... ..............172.2 Ocurrencia de Conflictos, Discrepancias, Errores u Omisiones ...................... ......................... ...183.1 Alcance del Contrato ..................... ......................... ......................... ...................... ....................183.2 Plazo de Ejecución de los Servicios, Obras o Trabajos .................... ...................... ....................183.3 Hitos Claves del Contrato ....................... ......................... ......................... ...................... ...........18
3.4 Ejecución de los Servicios, Obras o Trabajos........................... ...................... ......................... ...19 3.7 Precio del Contrato..................... ......................... ....................... ......................... ......................193.8 Garantías ...................... ......................... ......................... ......................... ...................... ...........193.9 Multas y Premios ......................... ........................ ....................... ......................... ......................193.10 Anticipos....................................................................................................................................203.11 Retenciones ....................... ......................... ...................... ......................... ......................... ......203.12 Reajustes ........................ ....................... ......................... ......................... ...................... ...........21
5.0 MANTENCIÓN DE ARCHIVOS ACTUALIZADOS ...................... ......................... ......................22
6.0 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES................. ...................... ......................... ...22
7.0 DECLARACIONES Y GARANTIAS DEL CONTRATISTA ELEVADAS A LA CALIDAD DEESENCIALES PARA CONTRATAR ....................... ......................... ...................... ....................23
8.0 CONFLICTO DE INTERESES ........................ ......................... ...................... ......................... ...25
9.0 PROHIBICIÓN DE INTERFERENCIA ..................... ......................... ...................... ....................25
10.0 IMPUESTOS E IMPOSICIONES..................... ......................... ...................... ......................... ...2610.1 Impuestos e Imposiciones....................... ......................... ......................... ...................... ...........2610.2 Obligaciones de Sueldos, Imposiciones e Impuestos ....................... ...................... ....................27
12.0 CAMBIOS EN LOS SERVICIOS, OBRAS O TRABAJOS......................... ...................... ...........2812.1 Orden de Cambio ........................ ........................ ....................... ......................... ......................2812.2 Tipos de Órdenes de Cambio ......................... ......................... ......................... ...................... ...3012.3 Estimaciones y discrepancias respecto de la Orden de Cambio........................ ...................... ...3312.4 Cambios por Emergencias..... ......................... ......................... ...................... ......................... ...3212.5 No Aceptación de Reclamaciones de Impacto Acumulativo............................ ......................... ...3312.6 Demás Estipulaciones Inalteradas ........................ ...................... ......................... ......................3312.7 Valorización por Sistema de Reembolso de Gastos Directos más Recargo.......... ......................3412.8 Alcance y Aplicación del Procedimiento de Orden de Cambio........................ ......................... ...40
Bases de Licitación (Rev. 0): Bases Administrativas (BA)
Contrato [ ] 3 de 91
Minera Esperanza mayo 2010
13.1 Seguro de Accidentes del Trabajo ........................ ...................... .. ¡Error! Marcador no definido.
13.2 Seguros a ser Proporcionados por el Contratista ..................... ..... ¡Error! Marcador no definido. 13.3 Seguros Proporcionados por la Minera ...................... ................... ¡Error! Marcador no definido.
14.0 CONOCIMIENTO DE LA POLÍTICA DE ASUNTOS EXTERNOS PARA PROYECTOS.......... ...47
15.0 RESPONSABILIDAD POR LOS SERVICIOS, OBRAS O TRABAJOS, LA SEGURIDAD YLA PROPIEDAD........................................................................................................................47
15.1 Servicios, Obras o Trabajos en Ejecución, Materiales y Equipos....................... ...................... ...4715.2 Entrega, Descarga y Almacenamiento .................... ......................... ....................... ...................4815.3 Seguridad..................................................................................................................................4815.4 Cuidado de las Instalaciones Existentes .................... ......................... ......................... ..............4915.5 Limpieza....................................................................................................................................4915.6 Explosivos.................................................................................................................................49
16.0 OTRAS RESPONSABILIDADES, OBLIGACIONES Y GARANTÍAS DEL CONTRATISTA .......50
17.0 PATENTES Y LICENCIAS.......... .......................... ...................... ......................... ......................5217.1 Inventos y Licencias ...................... ......................... ......................... ...................... ....................53
19.0 LEYES Y DISPOSICIONES LEGALES...................... ......................... ......................... ..............56
20.0 PERMISOS Y CERTIFICADOS............................. ...................... ......................... ......................57
21.0 TRABAJO, TRABAJADORES Y REGLAS DE TRABAJO ......................... ......................... ......5821.1 Normas de Actuación .................... ......................... ......................... ....................... ...................5821.2 Personal del Contratista....................... ...................... ......................... ......................... ..............5821.3 Actividades Comerciales................ ......................... ......................... ....................... ...................6021.4 Desmovilización de Trabajadores ......................... ...................... ......................... ......................6021.5 Servicio de Control Laboral.......................... ...................... ......................... ......................... ......6221.6 Información sobre el cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales....... ......................6221.7 Obligaciones esenciales del Contratista....... ...................... ......................... ......................... ......63
22.0 SUSPENSIÓN Y TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO ..................... ......................... ......6322.1 Suspensión de los Servicios, Obras o Trabajos ....................... ......................... ...................... ...6322.2 Término Anticipado del Contrato.......................... ....................... ......................... ......................64
23.0 EXAMEN DE REGISTROS Y CUENTAS DEL CONTRATISTA ........................ ...................... ...64
24.0 AUDITORÍAS E INSPECCIONES......................... ...................... ......................... ......................6424.1 Revisión de Planos y Especificaciones ...................... ......................... ......................... ..............6424.2 Auditoría de Materiales y Equipos........................... ......................... ...................... ....................6424.3 Inspección de los Servicios, Obras o Trabajos ......................... ......................... ...................... ...6524.4 Inspecciones de Registros...................... ......................... ......................... ...................... ...........6524.5 Inspecciones y Pruebas....................... ...................... ......................... ......................... ..............6624.6 La Revisión no Importa Aceptación......................... ......................... ...................... ....................6624.7 Subcontratistas..........................................................................................................................66
Bases de Licitación (Rev. 0): Bases Administrativas (BA)
Contrato [ ] 4 de 91
Minera Esperanza mayo 2010
24.8 Impacto Nulo en Costos y Tiempo ........................ ...................... ......................... ......................68
24.9 Diferencias con el Contrato............ ......................... ......................... ....................... ...................68
25.0 IRRENUNCIABILIDAD A DERECHOS ...................... ......................... ......................... ..............69
26.0 FORMA DE PAGO ..................... ......................... ....................... ......................... ......................6926.1 Moneda del Precio del Contrato........................... ....................... ......................... ......................7126.2 Procedimiento de Pago.................. ......................... ......................... ...................... ....................7126.3 Estado De Pago Final .................... ......................... ......................... ....................... ...................71
27.0 ASPECTOS TÉCNICOS ...................... ...................... ......................... ......................... ..............7227.1 Inicio del Servicio............. ....................... ......................... ......................... ...................... ...........7427.2 Programa del Trabajo .................... ......................... ......................... ......................... .................7627.3 Recuperación del Programa ........................ ...................... ......................... ......................... ......76
27.4 Aceleración de los Servicios, Obras o Trabajos ....................... ......................... ...................... ...7727.5 Prevención de Riesgos y Control de Pérdidas.................. ......................... ...................... ...........7727.6 Condiciones del Sitio de la Faena y Recursos Naturales.......... ......................... ...................... ...7827.7 Derechos Sobre Materiales Encontrados ......................... ......................... ...................... ...........7827.8 Instalaciones de Primeros Auxilios........................ ...................... ......................... ......................7927.9 Area de Trabajo del Contratista ...................... ......................... ......................... ...................... ...7927.10 Uso de Equipo o Instalaciones de Propiedad de la Minera ........................ ...................... ...........79
28.0 CALIDAD DE LOS SERVICIOS, INSTALACIONES, OBRAS O TRABAJOS ...................... ......8128.1 Inspección, Inspección de Calidad; Rechazo de Materiales y Mano de Obra................ ..............8128.2 Cargos Revertidos...................... .......................... ...................... ......................... ......................81
29.0 RECEPCIÓN PROVISORIA, DEFINITIVA Y FINIQUITO DE LOS SERVICIOS, OBRAS O
30.0 GARANTÍAS..............................................................................................................................8530.1 Garantía de Rendimiento........................ ......................... ......................... ...................... ...........8530.2 Garantía de Cumplimiento Oportuno............... ......................... ......................... ...................... ...8630.3 Otras Garantías..................... ......................... ......................... ......................... ...................... ...8630.4 Períodos de Garantía .................... ......................... ......................... ......................... .................8730.5 Garantías de Construcción y de Equipos y Materiales................. ......................... ......................8930.6 Garantías de los Subcontratistas, Proveedores y Fabricantes..................... ......................... ......89
31.0 LÍMITE MÁXIMO, GLOBAL Y TOTAL DE RESPONSABILIDAD........ ......................... ..............8931.1 Irresponsabilidad de Relacionados ......................... ......................... ...................... ....................9031.2 Exclusión de Daños Consecuenciales..................... ......................... ...................... ....................90
32.0 FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO........................... ......................... ...................... ...........90
Bases de Licitación (Rev. 0): Bases Administrativas (BA)
Contrato [ ] 5 de 91
Minera Esperanza mayo 2010
1. GENERAL
1.1. PROPÓSITO
Minera Esperanza, en adelante también la ‘Minera’, ‘ESPERANZA’, o el ‘Dueño’, es una empresa
que explota, beneficia y comercializa el yacimiento minero denominado Esperanza, para lo cual
requerirá ejecutar obras de construcción y montaje y la prestación de diversos servicios, con el
propósito de desarrollar su proyecto minero (en adelante el "Proyecto"), y al efecto necesita
contratar tales prestaciones con empresas de reconocido prestigio y experiencia en distintos
rubros.
Estas Bases Administrativas (BA) se consideran parte integrante del o los contratos a ser suscritos
para la ejecución del Proyecto, en adelante el ‘Contrato’, por lo cual el Contratista declarará
conocerlas y aceptarlas.
De existir discrepancia o diferencia entre los documentos y antecedentes del Contrato, se
resolverá sobre la base de lo establecido en los siguientes documentos, entre otros, en el
siguiente orden de precedencia:
- Contrato y sus modificaciones u Órdenes de Cambio y acuerdos suscritos por ambas Partes con
posterioridad a la firma del Contrato
- Aclaraciones oficiales emitidas por Esperanza.
- Serie de Preguntas y Respuestas de la Licitación.
- Bases Técnicas (B.T.)
- Bases Administrativas (B.A.)
- Oferta Económica Final del Contratista.
- Oferta Técnica Final del Contratista.
En la documentación de soporte técnico y económico, la correspondencia de fecha más recienteemitida por la Minera durante el proceso de licitación, eliminará o anulará todo aquéllo en que
Bases de Licitación (Rev. 0): Bases Administrativas (BA)
Contrato [ ] 6 de 91
Minera Esperanza mayo 2010
Las palabras y conceptos contenidos en las presentes Bases Administrativas se entenderán en su
sentido natural y obvio según su uso general, salvo en cuanto se encuentren expresamente
definidas en la presente cláusula, en el Contrato o sus Documentos Integrantes o que del contexto
se desprenda otra cosa.
En estas Bases Administrativas y en cualquier documento del Contrato que se origine debido a los
servicios, obras y trabajos contratados, los términos señalados tendrán el siguiente significado:
1.2.1. ADMINISTRADOR DEL CONTRATO (AC) O REPRESENTANTE DE ESPERANZA
El Administrador del Contrato, cuya abreviación corresponderá a AC, es la persona designada porESPERANZA, para que, en su representación, actúe y se relacione administrativamente con el
Contratista en todas las materias objeto del Contrato, asumiendo la responsabilidad de velar por el
íntegro, correcto y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones emanadas del
Contrato y Documentos Integrantes. El AC no está facultado para comprometer recursos a nombre
del Dueño.
1.2.2 ADMINISTRADOR EPCM
No aplica.
1.2.3. ALCANCE DEL CONTRATO
Comprende todos los Servicios, Obras o Trabajos que el Contratista se obliga a proveer y/o a
ejecutar, de acuerdo a las obligaciones asumidas conforme a los términos y condiciones del
Contrato y sus Documentos Integrantes y que prima sobre las presentes Bases. Sin detrimento de
las otras obligaciones asumidas por el Contratista de acuerdo a los otros documentos del
Contrato, las obligaciones asociadas al Alcance del Contrato se detallan en su Anexo “Bases
Técnicas”.
1.2.4. AUMENTO O DISMINUCIÓN DE SERVICIOS, OBRAS O TRABAJOS
Aumento o disminución en los cálculos entregados por el Contratista, para las partidas a Precios
Unitarios, por Servicios, Obras o Trabajos comprendidos dentro del Alcance del Trabajo y que son
Bases de Licitación (Rev. 0): Bases Administrativas (BA)
Contrato [ ] 11 de 91
Minera Esperanza mayo 2010
1.2.32. PRECIO UNITARIO
Precio por unidad de obras o servicios, definida en el presupuesto del Contrato, el que al ser
multiplicado por la cantidad de obras o servicios realmente ejecutadas o prestados, forma el precio
final de una partida del mencionado presupuesto. Dependiendo de la modalidad de contrato, este
precio unitario puede tener incluido los gastos generales y/o utilidades.
1.2.33. PROGRAMA DE TRABAJO
Es la ordenación sistemática y cronológica, dentro del Plazo de ejecución de los Servicios, Obras y
Trabajos del Contrato, de diversas etapas, partidas, fases o actividades involucradas en la
ejecución del Alcance del Contrato sea que ellos sean efectuados en forma simultánea o sucesiva.El Programa de Trabajo se basará en jornadas laborales compatibles con lo dispuesto por la
legislación vigente.
Esta ordenación, que requiere efectuar el Contratista, incluirá, entre otras, las fechas de comienzo
y término, hitos intermedios, holguras, duración de ejecución de las prestaciones contractuales,
etc.
El Programa de Trabajo deberá reflejar, entre otros factores, el plazo de ejecución de los
Servicios, Obras o Trabajos, las fechas de comienzo y término, hitos intermedios, holguras,
duración de ejecución de las prestaciones contractuales, y los recursos y rendimientoscomprometidos, de acuerdo a las Buenas Prácticas de la Ingeniería y la Construcción.
1.2.34. PUESTA EN MARCHA
Es el proceso que comienza inmediatamente después del Cumplimiento Mecánico.
1.2.35. REAJUSTE
Es la actualización de los precios unitarios o monto del Contrato de la parte en pesos chilenos de
acuerdo con las variaciones que puedan experimentar los índices o mecanismos de reajustabilidad
establecidos en el Contrato para tal efecto.
1.2.36. RECEPCIÓN DEFINITIVA
Es el documento por medio del cual se recibe el producto o resultado de los Servicios, Obras o
Trabajos objeto del Contrato en forma definitiva, siendo ésta requisito previo para la firma del
finiquito del Contrato. También se denomina Recepción Final.
Bases de Licitación (Rev. 0): Bases Administrativas (BA)
Contrato [ ] 13 de 91
Minera Esperanza mayo 2010
Es la persona natural o jurídica propuesta por el Contratista y aprobado previamente por la Minera,
que contrae la obligación con el Contratista de efectuar parte de prestaciones contractuales
comprendidas en el Alcance del Contrato. La aprobación anterior no significará relación
contractual alguna entre la Minera y el Subcontratista ni menos con el personal de éste, como
tampoco librará de responsabilidad alguna al Contratista por el correcto y oportuno cumplimiento
de sus obligaciones.
1.2.44. SUBCONTRATO
Es el contrato suscrito entre el Contratista y un Subcontratista mediante el cual aquél, con
autorización previa del Dueño, encarga al Subcontratista la ejecución de alguna parte de las obraso trabajos objeto del Contrato, sin perjuicio de la responsabilidad y obligación del Contratista para
con el Dueño. En cada Subcontrato deberá estipularse expresamente que el Contratista es el
único y exclusivo responsable frente al Dueño, de todas y cada una de las obligaciones
encargadas al subcontratista y que este último no tiene derecho o facultad alguna para reclamar o
ejercer acciones judiciales o administrativas en contra de la Minera. La relación entre el Contratista
y el Subcontratista es de exclusiva responsabilidad del primero y no constituye ni crea vínculo
contractual alguno entre el Dueño y el Subcontratista o trabajadores de éste.
1.2.45. SUMA ALZADA
El precio pactado a suma alzada constituye la contraprestación única y total que el Contratista
recibirá a cambio de la ejecución correcta y completa de la totalidad o una parte de los Servicios,
Obras o Trabajos y que corresponde en este caso al Precio del Contrato. La suma alzada incluye
todo costo que sea necesario para la correcta y completa ejecución de la totalidad o de una parte
de los Servicios, Obras o Trabajos y/o cumplimiento íntegro del Contrato y sus Documentos
Integrantes.
1.2.46. UTILIDAD
Es el beneficio o ganancia que obtiene el Contratista por la ejecución del Contrato.
Bases de Licitación (Rev. 0): Bases Administrativas (BA)
Contrato [ ] 14 de 91
Minera Esperanza mayo 2010
La Minera designará un representante o Administrador del Contrato, en adelante “Administrador
del Contrato”, quién actuará en su nombre en todos los asuntos técnicos y administrativos que
están específicamente delimitados conforme a los términos del contrato. A través de él o de las
personas que él designe o lo representen serán impartidas todas las instrucciones de la Minera al
Contratista. El Administrador del Contrato o sus representantes, tendrán plena autoridad para la
aprobación total y parcial de los Servicios, Obras o Trabajos, con el objeto de no atrasar su avance
así como para aprobar los Estados de Pago correspondientes, presentados por el Contratista, los
que serán considerados solamente como anticipos, sin que dichos pagos puedan ser interpretados
como aceptación de Servicios, Obras o Trabajos nuevos o
o extraordinarios. En ningún caso estas aceptaciones liberarán al Contratista de la responsabilidad
total que tiene por los Servicios, Obras o Trabajos encomendado según se señale en el Contrato,
ni serán sustitutos de la aprobación de cualquiera de las etapas de los Servicios, Obras o Trabajos
encomendados o de la aprobación final del contrato por Esperanza. Sin perjuicio de lo anterior los
servicios, obras o trabajos deberán ser aprobados a plena conformidad por los organismos
competentes, estatales municipales, cuando corresponda.
Queda entendido, sin embargo, que ni la Minera ni el Administrador del Contrato o sus
representantes serán responsables por los medios, procedimientos, métodos o técnicas, medidas
de seguridad y programas relacionados con los Servicios, Obras o Trabajos, como tampoco por
los actos u omisiones del Contratista o sus Subcontratistas o de sus empleados, o de toda otra
persona no directamente empleada por la Minera, por cualquiera parte de los Servicios, Obras o
Trabajos que ellas ejecuten.
La Minera encomendará los Servicios, Obras o Trabajos al Contratista sobre la base del
reconocido conocimiento, experiencia y destreza que éste posea en el campo de las prestaciones
objeto del Contrato, por lo que ni la Minera ni el Administrador del Contrato o sus representantes,
serán responsables por las omisiones o deficiencias encontradas con posterioridad a su ejecución.
El Contratista tiene la total responsabilidad de ejecutar el Alcance del Contrato en conformidad a loespecificado en el mismo y en sus Documentos Integrantes así como en estas Bases,
ejecutándolo con óptima calidad y máxima eficiencia.
Bases de Licitación (Rev. 0): Bases Administrativas (BA)
Contrato [ ] 17 de 91
Minera Esperanza mayo 2010
Los temas que tengan relación con la administración del Contrato, y que puedan tener un impacto
en el alcance del mismo y los métodos y condiciones de ejecución de las obras, o cualquier otro
tema que pueda afectar los plazos, el costo o la calidad de la obra, serán comunicados por escrito,
por medio de cartas, actas, notas y otros documentos, los que, para tener validez, deben ser
formalizados con la firma de los representantes de las Partes, y timbrados, identificándose
claramente la fecha de emisión del mencionado documento.
El Contratista se obliga a mantener en obra un Libro de Obras, el que deberá ser foliado en
triplicado con papel autocopiativo, y que solamente se empleará para tratar asuntos relacionados
con la gestión de la obra. La hoja original quedará a disposición del Administrador de Contrato del
Mandante, y la primera copia a disposición del Contratista, conservándose la segunda copia en el
Libro de Obras, libro que al final del Proyecto será conservado en poder de la Minera.
En el Libro de Obras se incluirán aspectos como coordinación y control, constancia de la entrega
de documentos, registro de recepción, uso o retiro de recursos, estado operacional y disponibilidad
de los equipos, resultados de inspecciones y observaciones, instrucciones al Contratista,
observaciones sobre la forma en la que el Contratista ejecuta el Contrato, observaciones sobre
prevención de riesgos y seguridad e informes sobre incidentes y accidentes, informes de avance,
consultas administrativas y técnicas del Contratista y respuestas del Dueño (directamente o a
través de sus representantes), declaración de ejecución de actividades y cumplimiento de hitos por
parte del Contratista y reconocimiento o no del cumplimiento de dichas actividades e hitos por
parte del Mandante, y otra información que deba registrase para un adecuado control y
administración del Proyecto.
Las Partes definirán expresamente a los representantes que tendrán derecho a efectuar
anotaciones en el Libro de Obras.
Será obligación de las Partes reconocer con su firma la recepción de los documentos incorporadospor la contraparte a través del Libro de Obra, sin que ello constituya aceptación o reconocimiento
de sus contenidos. Ninguna de las Partes podrá alegar desconocimiento del contenido de los
documentos registrados en el Libro de Obra, incluso en caso de que una de las Partes no haya
Bases de Licitación (Rev. 0): Bases Administrativas (BA)
Contrato [ ] 20 de 91
Minera Esperanza mayo 2010
3.9.1. MULTAS
Se podrán establecer en el Contrato cualesquiera multas en que convengan las Partes. A título
meramente ejemplar, se podrán establecer multas por atraso en el cumplimiento del Plazo de
Ejecución de los Servicios, Obras o Trabajos; multas por atraso en el cumplimiento de los Hitos
Claves del Contrato; multas por retiro de Personal Clave y Equipos Clave; y multas por retraso en
la entrega de documentos.
Las multas constituirán una pena para el Contratista y podrán hacerse efectivas sin necesidad de
requerimiento judicial ni arbitral alguno. Asimismo, el cobro de las multas será sin perjuicio del
derecho de la Minera a ejercitar además las acciones de indemnización de perjuicios por
incumplimiento del Contratista, conforme a lo estipulado en al artículo 1.543 del Código Civil.
En todo evento, la Minera se reserva el derecho de condonar las multas, cualesquiera éstas sean
o las circunstancias que las rodeen.
3.9.2. PREMIOS
No se consideran Premios, salvo los que puedan establecerse en el Contrato.
3.10. ANTICIPOS
No se consideran Anticipos, salvo los que puedan establecerse en el Contrato.
3.11. RETENCIONES
Para garantizar la correcta ejecución de los Servicios, Obras o Trabajos, de cada Estado de Pago
se retendrá un porcentaje de acuerdo a lo establecido en el Anexo "Precio del Contrato". Las
Retenciones podrán canjearse por Boleta Bancaria de Garantía a la vista, incondicional e
irrevocable, a la orden de la Minera, expresada en unidades de fomento (UF) emitida por un banco
cuya clasificación de riesgo para depósitos de largo plazo es AA- o superior, y válida hasta
transcurridos 30 días posteriores al Plazo de Ejecución de los Servicios, Obras o Trabajos o de laRecepción Provisoria, si se estipulare este Hito. Dicho canje podrá efectuarse una vez transcurrido
el cincuenta por ciento (50%) de avance físico del Alcance del Contrato.
Si después de transcurridos 30 días posteriores al Plazo de Ejecución de los Servicios, Obras o
Trabajos o de efectuada la Recepción Provisoria, según el caso, resultare que los Servicios, Obras
o Trabajos están ejecutados sin defecto alguno y en conformidad al Contrato y sus Documentos
Integrantes, se devolverán al Contratista las Retenciones efectuadas.
Bases de Licitación (Rev. 0): Bases Administrativas (BA)
Contrato [ ] 23 de 91
Minera Esperanza mayo 2010
Toda referencia en el Manual de Procedimientos Ambientales a una o más de las obligaciones,
responsabilidades o derechos de la Minera o del Contratista, no constituye un cambio actual o
intención de cambiar dichas obligaciones, responsabilidades o derechos de la Minera o del
Contratista establecidos en el Contrato.
7.0. DECLARACIONES Y GARANTIAS DEL CONTRATISTA ELEVADAS A LA CALIDAD DE
ESENCIALES PARA CONTRATAR
El Contratista declara irrevocablemente:
a. Que es una empresa debidamente constituida y válidamente vigente según las leyes de Chile
y que tiene la capacidad jurídica y las autorizaciones necesarias (corporativa y otras) para
desarrollar su actividad comercial de la manera en que actualmente la realiza en relación con
el Contrato.
b. Que ha obtenido todas las autorizaciones y aprobaciones que, en conformidad a sus
estatutos y demás regulaciones internas y leyes aplicables, son necesarias para la
celebración del Contrato y para cumplir con las obligaciones que aquél le impone.
c. Que ni la celebración del Contrato por parte del Contratista, ni ninguno de los acuerdos aquí
contemplados, requieren la autorización o aprobación, el aviso, la inscripción, el registro, la
presentación de documento alguno o la ejecución de acción alguna ante Autoridades
Gubernamentales, a excepción de (a) aquéllas que han sido debidamente obtenidas,
otorgadas, registradas, inscritas, archivadas o realizadas y que se encuentran en plena
vigencia y efecto; (b) aquéllas que aún no son necesarias pero que serán obtenidas en tanto
lo sean; y (c) registros e inscripciones que son expresamente requeridos de acuerdo al
Contrato.
d. Que es financieramente solvente, capaz de pagar sus deudas y cumplir con todas sus
obligaciones financieras, contractuales y legales a su vencimiento; que se encuentra en
posesión de un capital de trabajo suficiente para cumplir con sus obligaciones según el
Contrato; y que es capaz de proveer los materiales, insumos, equipos y personal idóneo ysuficiente para la correcta ejecución de las prestaciones contractuales convenidas.
e. Que tanto él, como su personal, agentes, representantes y Subcontratistas tienen la
experiencia y pericia suficiente para cumplir las obligaciones del Contratista emanadas del
Contrato. El Contratista reconoce que la Minera confía en su experiencia y pericia, así como
en la de sus agentes, representantes, proveedores y Subcontratistas, respecto del
cumplimiento de las obligaciones que para dicha parte emanan del Contrato las cuales se
Bases de Licitación (Rev. 0): Bases Administrativas (BA)
Contrato [ ] 25 de 91
Minera Esperanza mayo 2010
k. Que acepta que el Plazo de Ejecución de los Servicios, Obras o Trabajos objeto del Contrato,
es un elemento de su esencia, tanto en los Hitos Claves como en la total terminación de los
Servicios, Obras o Trabajos; y que por tanto se obliga a realizar todos los esfuerzos con suma
diligencia y cuidado para que se cumplan, aunque en los hechos ocurran paralizaciones,
suspensiones, u otras causales de atrasos.
l. El Contratista declara entender que para la Minera la prevención de riesgos sobre
instalaciones, equipos y otros (sea de propiedad de la Minera, de terceros o del propio
Contratista), y especialmente a las personas, la comunidad y el medio ambiente constituye
una prioridad máxima, y se compromete a aplicar en la ejecución de los Servicios, Obras y
Trabajos todas las disposiciones legales vigentes, las normas de la Minera, y los mas altos
estándares aplicables al respecto, de acuerdo a las mejores prácticas de la Ingeniería y la
Construcción.
m. El Contratista declara que ha tomado cabal conocimiento de las Resoluciones de Calificación
Ambiental del Proyecto en lo referido a los Servicios, Obras o Trabajos y de toda la
documentación referida al Estudio de Impacto Ambiental; siendo el cumplimiento de dichas
resoluciones un elemento esencial para contratar por parte de la Minera.
8.0. CONFLICTO DE INTERESES
Cada parte ejercerá el cuidado y diligencia debida con el objeto de evitar o impedir cualquier
acción o condición que tenga o pueda tener como resultado un conflicto con los intereses de la
otra. Dicha obligación, comprenderá la adopción de todas aquellas precauciones para impedir que
su personal, de cualquier nivel, y sus representantes otorguen, reciban, proporcionen u ofrezcan
regalos o diversiones, pagos, préstamos u otras remuneraciones o servicios al personal de
cualquier nivel y representantes de la otra parte (incluidos los familiares de todos ellos).
9.0. PROHIBICIÓN DE INTERFERENCIA
El Contratista, sus dependientes, representantes, trabajadores y subcontratistas no podrán
interferir ni paralizar las operaciones de la Minera para realizar los Servicios, Obras o Trabajosencomendados. Si lo anterior fuere indispensable en los términos indicados en estas Bases, el
Contratista deberá programar y coordinar sus actividades y las de sus Subcontratistas de acuerdo
a las mencionadas condiciones y obtener autorización de la Minera, en forma previa y con la
anticipación que sea necesaria, para determinar la oportunidad en que los Servicios, Obras o
Bases de Licitación (Rev. 0): Bases Administrativas (BA)
Contrato [ ] 26 de 91
Minera Esperanza mayo 2010
El Contratista deberá facilitar las labores de la Minera y de los demás contratistas y cooperar en la
mantención de relaciones armoniosas con los mismos. La misma obligación es aplicable tanto a la
Minera como a sus otros Contratistas.
En caso que el cumplimiento oportuno por parte del Contratista de los Servicios, Obras o Trabajos
encomendados dependiera, en todo o parte, de la ejecución de servicios, obras o trabajos por
parte de la Minera o de terceros contratistas, el Contratista se obliga a comunicar a la Minera
acerca de cualesquiera potenciales demoras con la mayor antelación posible, a fin que esta última
adopte las medidas que sean procedentes para evitar, hasta donde sea posible, dichos atrasos.
En el evento que el Contratista deje de comunicar en forma oportuna a la Minera acerca de alguna
de dichas potenciales demoras, el Contratista será responsable, en el evento que dichas demoras
se produzcan. En cualquier caso, sólo será considerada como causal para una Orden de Cambio,
aquella demora imputable a la Minera o a terceros ejecutando servicios, obras o trabajos para la
Minera.
El Contratista deberá mantener en todo momento un programa detallado en conformidad al
período solicitado por la Minera, estableciendo los Servicios, Obras o Trabajos a ser ejecutados
durante el siguiente período actualizado, para reflejar los avances obtenidos en la ejecución de los
Servicios, Obras o Trabajos y para identificar las interferencias y los problemas potenciales que
pudieran surgir para alcanzar los avances requeridos y su solución.
10.0. IMPUESTOS E IMPOSICIONES Y OTROS
10.1. IMPUESTOS E IMPOSICIONES
El Contratista pagará oportunamente, todos los impuestos, contribuciones, derechos y
gravámenes de cualquier naturaleza originados en virtud de los Servicios, Obras o Trabajos objeto
del Contrato, como asimismo hará todas y cada una de las retenciones imponibles sobre los
sueldos que la ley dispone, y se compromete a indemnizar y mantener libre de perjuicios a la
Minera por cualquier responsabilidad incurrida en función de cualquiera de tales impuestos,contribuciones, imposiciones legales y pactadas, derechos, gravámenes y retenciones legales. Se
incluyen dentro de esta obligación todos los impuestos, contribuciones, derechos y gravámenes de
cualquier naturaleza que deban ser pagados o retenidos por el Contratista con relación a sus
Bases de Licitación (Rev. 0): Bases Administrativas (BA)
Contrato [ ] 29 de 91
Minera Esperanza mayo 2010
En el evento que la Minera lo estime necesario, el AC comunicará por escrito al Contratista la
necesidad de cambios en la ejecución del Contrato. En un plazo máximo de diez (10) días corridos
contados desde la fecha del requerimiento, u otro plazo menor que las Partes acuerden por
escrito, el Contratista debe presentar por escrito al AC, una solicitud de cambio que detalle el
efecto de los cambios requeridos sobre el Precio del Contrato y en el Plazo de Ejecución de los
Servicios, Obras o Trabajos. El AC deberá a su vez pronunciarse dentro del plazo de 10 días
corridos desde que reciba los cambios requeridos.
Si dentro del plazo fijado el Contratista no ha presentado la solicitud de cambio correspondiente a
los cambios ordenados por la Minera, se entenderá que el Contratista ha reconocido que dichos
cambios no tienen impacto en términos de Precio y (o) Plazo, y que ha aceptado ejecutar los
Servicios, Obras o Trabajos incluidos en dichos cambios sin costo adicional para el Mandante.
Si el Contratista ejecutare o realizare cualquier servicio, obra o trabajo, sin dar cumplimiento al
Procedimiento de Orden de Cambio establecido en la presente cláusula así como ejecutare o
realizare un servicio, obra o trabajo sin previa autorización del AC, será responsable de todos los
perjuicios, de cualquier clase o naturaleza que pudieren derivarse del citado procedimiento así
como de todos los costos y gastos en que hubiere incurrido serán de entero cargo del Contratista.
Lo anterior se entiende sin perjuicio de la facultad de la Minera de poner término inmediato al
Contrato.
La variación del Precio del Contrato y el impacto en el Plazo de Ejecución de los Servicios, Obras
o Trabajos, por efecto de cambios requeridos por la Minera, serán propuestos por el Contratista en
la solicitud de cambio y quedarán sometidos a la aprobación del AC, sin la cual el Contratista no
podrá ejecutar cambio alguno.
Una vez aprobada la solicitud de Orden de Cambio por parte del Mandante, el AC debe emitir la
correspondiente Orden de Cambio (OC) debidamente identificada y enumerada correlativamente,en la que quedará establecida la variación del Precio del Contrato y del Plazo de Ejecución de los
Servicios, Obras o Trabajos, cuando corresponda. La orden de proceder se dará al Contratista
mediante la OC aprobada y firmada por el AC, la que también debe ser firmada por el
representante del Contratista, con lo cual éste último quedará notificado y obligado a ejecutar los
Servicios, Obras o Trabajos correspondientes, en las condiciones y plazos establecidos en la OC.
Bases de Licitación (Rev. 0): Bases Administrativas (BA)
Contrato [ ] 31 de 91
Minera Esperanza mayo 2010
• Se produjeren cambios en la legislación vigente o decisiones de las Autoridades
Gubernamentales posteriores a la entrada en vigencia del presente Contrato que afecten
sustancialmente el Alcance de los Servicios, o bien impliquen mayores o menores costos
y/o un incremento o disminución en el Plazo de Ejecución de los Servicios.
• En caso de que la Minera estime que la ejecución de la mencionada Orden de Cambio
resulta fundamental para el logro de los objetivos del Contrato, empleándose para su
valorización, de ser aplicables, los precios unitarios del Contrato, o los precios que las
Partes acuerden si se trata de ítems no incluidos entre dichos precios unitarios.
Si la Minera emite una Orden de Cambio obligatoria, el Contratista se obliga a ejecutar completa,
oportuna y correctamente los Servicios, Obras o Trabajos ordenados por la Minera a través de
dicha Orden de Cambio, la que constituirá una Orden de Proceder, incluso si no existe al respecto
acuerdo entre las Partes. La Minera pagará los costos involucrados de acuerdo a los precios
unitarios fijados en el Contrato, o, de no haberse fijado los precios unitarios correspondientes, las
Partes negociarán dichos precios, los que deberán ajustarse a precio de mercado. Si las Partes no
pueden llegar a acuerdo , el Contratista ejecutará los Servicios, Obras o Trabajos de acuerdo a los
términos y condiciones del Contrato, y la Minera pagará la parte del precio que no se encuentre en
controversia, debiendo resolverse la diferencia a través de las disposiciones de solución de
controversias establecidas en el Contrato, o, en su defecto, si las Partes no pueden llegar aacuerdo por esta vía, a través de la opción arbitral, considerada también en el Contrato.
12.3. CONTROVERSIAS RELATIVAS A LOS CAMBIOS
En el evento que las Partes no lleguen a un acuerdo para suscribir una Orden de Cambio o una
instrucción, según sea el caso, deberán someter la controversia a resolución arbitral de acuerdo al
Contrato. Pendiente la resolución del conflicto:
• El Contratista estará obligado a ejecutar cualquier cambio objeto de la OC o de la
instrucción de la Minera, incluso si el costo y la responsabilidad de pagar por tal cambio, o elplazo de ejecución del mismo, está en disputa entre las Partes. La Minera por su parte
deberá pagar el monto no disputado del cambio así como convenir en la parte no disputada
del plazo de ejecución del cambio, y su impacto en el Plazo de Ejecución de los Servicios,
Obras y Trabajos, si lo hubiere, hasta que se logre un acuerdo o hasta que la disputa sea
Bases de Licitación (Rev. 0): Bases Administrativas (BA)
Contrato [ ] 32 de 91
Minera Esperanza mayo 2010
• En el caso en que las Partes no lleguen a un acuerdo sobre si una instrucción de la Minera
constituye o no una OC conforme a las secciones precedentes, el Contratista deberá
siempre obedecer tal instrucción. La Minera pagará al Contratista el monto no disputado
hasta que se logre un acuerdo o hasta que la disputa sea resuelta por el árbitro.
• Todo desacuerdo relacionado con la determinación de qué Parte estará obligada a asumir la
responsabilidad por el costo de determinados Servicios, Obras o Trabajos será resuelto por
el árbitro.
• En el caso que una resolución diere como resultado un pago mayor o menor al verificado, el
diferencial deberá ser enterado o devuelto a la Parte acreedora, según corresponda, en los
términos y plazos que el fallo determine, y en todo caso, devengará intereses, entre la fecha
en que debió haber sido pagado o se haya pagado en exceso, y la fecha efectiva de pago o
devolución.
12.4. CAMBIOS POR EMERGENCIAS
12.4.1. En el evento que alguna emergencia ponga en peligro la seguridad de las personas o la propiedad
en el sitio de los Servicios, Obras o Trabajos, el Contratista deberá tomar, a su discreción, todas
las medidas que sean razonablemente necesarias o conducentes para prevenir la amenaza de
daño, perjuicio o pérdida. En caso que la emergencia provenga efectiva y directamente del hecho
o culpa de la Minera, se deberá suscribir una orden de cambio obligatoria para reflejar los cambiosque correspondan. Si por el contrario, la emergencia proviene de hecho o culpa del Contratista,
éste será responsable de los daños y perjuicios que pudieren derivarse de la misma. La
discrepancia de las Partes con relación a si una emergencia provino efectiva y directamente del
hecho o culpa de la Minera, o con relación al alcance y costo de la correspondiente Orden de
Cambio, se someterá a la decisión del árbitro de acuerdo al procedimiento establecido en la
cláusula de arbitraje del Contrato. En caso que la emergencia sea independiente del hecho o culpa
de las Partes, éstas iniciarán negociaciones de buena fe para adecuar el Precio del Contrato y/o
del Plazo de los Servicios, Obras o Trabajos, de ser procedente.
Bases de Licitación (Rev. 0): Bases Administrativas (BA)
Contrato [ ] 34 de 91
Minera Esperanza mayo 2010
Ningún cambio al Contrato de acuerdo a esta cláusula podrá modificar el Plazo de Ejecución de
los Servicios, Obras o Trabajos o el Precio del Contrato, a menos que se acuerde específicamente
en una Orden de Cambio. Excepto en la medida en que una Orden de Cambio específicamente
modifique una o más estipulaciones del Contrato, todas sus estipulaciones permanecerán
inalteradas y ningún cambio podrá afectar ninguna otra estipulación del Contrato que no haya sido
específicamente modificada de acuerdo a la Orden de Cambio.
El efecto sobre el Precio del Contrato se determinará en moneda base del Contrato, considerando
obligatoriamente los correspondientes precios de las partidas pactadas, tanto para determinar el
monto de la disminución de los Servicios, Obras o Trabajos que se modifican, reemplazan o
eliminan, así como para determinar el precio correspondiente a los Servicios, Obras o Trabajos
que se agregan.
En caso que se requiera incorporar una nueva partida al Contrato, el precio de la nueva partida se
determinará utilizando los mismos ítems acordados en otras partidas del Contrato.
12.7. VALORIZACIÓN POR SISTEMA DE REEMBOLSO DE GASTOS DIRECTOS MÁS RECARGO
Se utilizará el sistema de "reembolso de gastos directos más recargo” para valorizar y pagar la
ejecución de algunos Servicios, Obras o Trabajos que no puedan o no correspondan ejecutarse
mediante el sistema de Precios Unitarios del Contrato. La adopción de esta modalidad en cada
caso será autorizada u ordenada por el Administrador de Contrato.
En esta modalidad, cuando se trate de Servicios, Obras o Trabajos en que participan
Subcontratistas, la valorización procederá en la misma forma que si los Servicios, Obras o
Trabajos fuesen ejecutados por el Contratista, sin que por ese hecho corresponda superponer
otros cargos.
Antes de comenzar cualquier Servicios, Obras o Trabajos sujeto a valorización por el sistema de"reembolso de gastos directos más recargo", el Contratista deberá obtener del AC la aprobación
de todo el personal, planta de construcción, equipos, materiales y métodos de trabajo que el
Contratista se propone utilizar.
Para proceder al pago correspondiente, el Contratista deberá preparar un informe diario de
recursos utilizados por el sistema de "reembolso de gastos directos más recargo".
Bases de Licitación (Rev. 0): Bases Administrativas (BA)
Contrato [ ] 36 de 91
Minera Esperanza mayo 2010
c. Gastos de Alimentación y Viáticos
La valoración de los gastos de alimentación del personal ocupado en los Servicios, Obras o
Trabajos se efectuará a su costo directo, sin ningún recargo, siempre y cuando el Contratista
haya pagado u otorgado la alimentación en forma adicional a la remuneración del personal
asignado y según las pautas y valores que haya aprobado el AC.
Se valorarán, también a su costo directo, aquellos viáticos razonables y aprobados previamente
por ESPERANZA, siempre que el Contratista los haya pagado en forma adicional a la
remuneración del personal asignado y según las pautas y valores que haya aprobado el AC.
d. Utilización de Equipo de Construcción
Para los propósitos de esta cláusula, el término equipo de construcción se aplicará a todo
equipo movido a motor y a aquellos equipos mayores no motorizados que sean designados por
el AC como tales. El término herramientas de mano se aplicará a todas las herramientas tales
como picotas, palas, carretillas, mangueras y otros elementos que tengan un valor comercial
cuando nuevos, igual o menor al equivalente a 20 UF (veinte unidades de fomento).
Los Precios Unitarios por utilización de equipos de construcción serán los ofrecidos en la Oferta
Económica Final del Contratista y se reajustarán, si correspondiese, por la fórmula de reajuste
establecida en el Contrato.
Los Precios Unitarios por utilización de equipos incluyen las remuneraciones de los operadores
y todos los costos de posesión, mantención y otros de operación. El Contratista no podrá llevar
al terreno ningún equipo de construcción para ser usado solamente en obras que se valoren por
el sistema de "reembolso de gastos directos más recargo", sin el consentimiento previo del AC.
El AC podrá suspender o rechazar, en cualquier momento, el uso de cualquier equipo
defectuoso de construcción o exigir su reemplazo por otro en mejor estado en los Servicios,
Obras o Trabajos que se valoren por el sistema de "reembolso de gastos directos más recargo".El cambio de un equipo por otro en mejor estado será de cargo del Contratista, incluido el flete
de ida y regreso desde su lugar de origen, si fuere necesario.
Bases de Licitación (Rev. 0): Bases Administrativas (BA)
Contrato [ ] 39 de 91
Minera Esperanza mayo 2010
• Cuando no esté en operación debido a que el operador está en colación o cuando el equipo
esté en viaje, porque el operador debe recibir o entregar el turno, ya sea en servicios de
superficie o subterráneos.
• Si se utiliza, o se tiene en la faena en o para otros propósitos diferentes a los Servicios,
Obras o Trabajos.
• Cuando esté en transporte. Se considerará en transporte cuando se movilice, transporte y
descargue, por primera vez en la faena y cuando se cargue y despache desde la faena,
porque se ha desocupado o porque, en opinión del AC, ya no es necesario.
El AC podrá ordenar al Contratista la utilización de equipos de terceros si éstos, a juicio
exclusivo del AC, fuere más conveniente para asegurar el cumplimiento del Contrato, o cuando
el Contratista no pueda proporcionar algún equipo en particular que requiera la ejecución de los
Servicios, Obras o Trabajos y que autorice el AC, sujeto a las siguientes condiciones:
El AC, en cada ocasión, deberá aprobar previamente las condiciones y Precios Unitarios por
utilización.
La Minera pagará al Contratista el Precio Unitario, sin IVA, aprobado por el AC, que el
Contratista pague a terceros por utilización del equipo.
e. Recargo
Los gastos directos atribuibles por mano de obra, materiales y otros gastos directos tendrán un
recargo único de veinte por ciento (20%).
Los gastos directos atribuibles por equipos no tendrán recargo alguno.
Los recargos aquí establecidos cubrirán las utilidades, así como todo otro costo del Contratista,
sea éste general, indirecto, de administración o de cualquier otra índole.
En el caso de obras ejecutadas por Subcontratistas, no constituirán gastos directos atribuibleslos recargos de precios por intermediación, considerándose como si los Servicios, Obras o
Trabajos han sido ejecutados por el Contratista.
El Contratista deberá llevar una contabilidad exacta y detallada de todos los gastos
relacionados con los Servicios, Obras o Trabajos cuya valoración se haga en base al sistema
de "reembolso de gastos directos más recargo" y emitir el informe diario correspondiente.
Bases de Licitación (Rev. 0): Bases Administrativas (BA)
Contrato [ ] 41 de 91
Minera Esperanza mayo 2010
• Partidas Base . Son todas aquéllas que se incluyen y cotizan con cantidades provisionales
en el itemizado de partidas que definen los Servicios, Obras o Trabajos del Contrato, y
concurren a la suma del monto total de la Oferta Económica Final del Contratista y del
Precio del Contrato.
• Partida de Referencia . Es aquélla que se incluye y cotiza con o sin cantidad provisional, y
cuya utilización durante el desarrollo del Contrato es incierta, pudiendo incluso no llevarse a
efecto, señaladas expresamente en el itemizado de presupuesto, pero no sumadas al monto
total de la Oferta Económica Final del Contratista o al Precio del Contrato.
12.8.2. INAMOVILIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FRENTE A VARIACIÓN DE CANTIDADES
PROVISIONALES
Por tratarse de cantidades provisionales, el Contratista se obliga a aceptar cualquier aumento o
disminución en la cuantía de ellas, en base a las Órdenes de Cambio que prevén estas Bases
Administrativas.
El valor de los Precios Unitarios pactados en el Contrato sólo podrán ser modificados dentro de un
rango de 25%, cualquiera sea la cantidad efectivamente ejecutada en cada una de las partidas.
12.8.3. CAMBIO EN LOS PLAZOS POR VARIACIÓN DE LAS CANTIDADES PROVISIONALESEl Plazo de Ejecución de los Servicios, Obras o Trabajos en el Contrato son fijos e invariables, y
sólo pueden cambiarse con el mutuo consentimiento de las Partes.
12.8.4. VARIACIÓN DE SUMA ALZADA DE GASTOS GENERALES Y UTILIDADES
La variación de la Suma Alzada de Gastos Generales y Utilidades se regirá por el siguiente
Procedimiento:
12.8.4.1. Gastos Generales y Utilidades Correspondiente a parte a Suma Alzadaa. Aumento de Plazo
Bases de Licitación (Rev. 0): Bases Administrativas (BA)
Contrato [ ] 44 de 91
Minera Esperanza mayo 2010
La utilidad se mantendrá fija para aumentos dentro del 20% del Costo Directo original del
Contrato y no presentará variaciones por disminuciones. En caso de aumentar el Costo Directo
sobre el 20% se variará la utilidad en forma proporcional al exceso sobre esta cantidad. En el
caso de aumento del Costo Directo final de la parte a Precios Unitarios sobre el 20% se aplicará
la siguiente formula:
[ ]Original Directo Costo Final Directo Costo Original Directo Costo
Original Utilidad Adicional Utilidad 20.1−×=
Donde:
Utilidad Adicional : Utilidad Adicional por aumento del Costo Directo sobre el 20%.
Utilidad Original : Utilidad Original de la parte a Precios Unitarios presentada en la
Oferta Económica Final del Contratista, calculada con
cubicaciones provisionales.
Costo Directo Original : Costo Directo Original de la parte a Precios Unitarios calculado
en base a cubicaciones provisionales y Precios Unitarios de la
Oferta Económica Final del Contratista.
Costo Directo Final : Costo Directo Final de la parte a Precios Unitarios calculados en
base a las cubicaciones reales obtenidas en terreno y los Precios
Unitarios de la Oferta Económica Final del Contratista.
13.0. SEGUROS
13.1 Seguros Aplicables al Contrato.
El Contratista será responsable y estará obligado, de su costo y cargo, a reparar, subsanar,compensar, indemnizar, efectuar toda acción correctiva y pagar todos los daños, perjuicios,lesiones, muertes, pérdidas o gastos de cualquier tipo que tuviere su origen en la ejecuciónnegligente o culpable del Contrato o de cualquier acción u omisión de su responsabilidad, de sussubcontratistas o cualquier personal de los anteriormente mencionados.
Bases de Licitación (Rev. 0): Bases Administrativas (BA)
Contrato [ ] 45 de 91
Minera Esperanza mayo 2010
13.2 Seguros Provistos por Esperanza.
Esperanza, mantendrá vigente durante todo el periodo de ejecución de este Contrato, losseguros de responsabilidad civil que se señalan más abajo, para amparar al Contratista y a susSubcontratistas por los daños provocados a terceros a consecuencia de la ejecución delContrato.
Se deja expresa constancia que la existencia de los seguros provistos por Esperanza no afectaráde ninguna forma las obligaciones y responsabilidades del Contratista o sus Subcontratistas conrespecto al Contrato, o de acuerdo con las leyes o reglamentos o de otra manera, todas lascuales son conocidas y aceptadas por el Contratista y sus Subcontratistas. De igual modo, todomonto de indemnización que sobrepase los límites de responsabilidad establecidos en el seguro,así como también aquellos eventos que no estén cubiertos por estos seguros, serán de exclusivo
costo y cargo del Contratista.
13.2.1 Seguro de Responsabilidad Civil de Vehículos Motorizados y Equipos Móviles.
Este seguro ampara a todos los vehículos y equipos móviles usados por los Contratistas y susSubcontratistas, con motivo del presente Contrato, sean ellos propios, arrendados o en contratode leasing y cubre la responsabilidad civil por lesiones, muerte y daños materiales a terceros,tanto dentro como fuera del recinto de la obra, sea que transiten en caminos públicos o no.
Se incluyen las siguientes coberturas:
- Daños causados por conductores dependientes
- Responsabilidad civil por daño moral y lucro cesante de terceros.
- Responsabilidad civil por daños por la carga transportada.
- Defensa penal y constitución de fianzas hasta UF500-por evento y UF1.000 por el Contrato.
El límite de indemnización es de UF15.000 por evento y UF25.000 como límite máximo en elagregado por el Contrato.
El deducible por esta cobertura es de UF50 en toda y cada pérdida el cual será de cargosiempre del Contratista.
13.2.2 Seguro de Responsabilidad Civil General.
Este seguro cubre la responsabilidad civil de los Contratistas y sus Subcontratistas, por lesiones,
muerte y daños materiales causados a terceros, derivados de la ejecución de este Contrato,incluyendo el período de mantenimiento, si lo hay.
Las coberturas que incluye este seguro, son las siguientes:
a) Responsabilidad civil de empresa
b) Responsabilidad civil de construcción o montaje
c) Responsabilidad civil cruzada.
d) Responsabilidad civil patronal (o de empleador).
e) Responsabilidad civil para empresas del transporte.
Bases de Licitación (Rev. 0): Bases Administrativas (BA)
Contrato [ ] 46 de 91
Minera Esperanza mayo 2010
f) Daño moral y lucro cesante
El límite de indemnización general es de US$1 millón (dólares americanos) que será expresadoen su equivalente en UF al momento de ser requerido el seguro.
No obstante el límite de indemnización establecido anteriormente, se aplicará los siguientessublímites para los riesgos que se indican y que se encuentran incluidos en el límite principal:
- Responsabilidad Civil Patronal: UF11.000 por evento y UF 20.000 como agregado por contrato.
- Responsabilidad Civil de transporte de pasajeros: UF10.000 por evento y agregado porcontrato.
Se establece un deducible para contratos cuyo único fin sea el transporte, manipulación y/oalmacenamiento de explosivos, combustibles, sustancias tóxicas, contaminantes y/o polutivos de 10% de la pérdida con un mínimo de UF 100.
El deducible será de cargo del Contratista.
13.3. Seguros que debe proveer el Contratista.
13.3.1 Seguro contra Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.
El Contratista deberá mantener un seguro contra riesgos de accidentes del trabajo yenfermedades profesionales, que cubra a todo su personal empleado en los Servicios, Obras oTrabajos, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 16.744 y sus reglamentos. Para este fin, elContratista deberá certificar en forma mensual ante la Minera el pago oportuno de lascontribuciones legales relativas al personal del Contratista empleado en los Servicios Obras o
Trabajos.
En caso de que el Contratista tenga Subcontratistas, las obligaciones indicadas sobre esteseguro deben también ser cumplidas por ellos, siendo responsabilidad del Contratista velarporque esto efectivamente ocurra, debiendo acreditar también el pago de las contribuciones dela manera señalada en el párrafo precedente. Para estos efectos, el Contratista deberá acreditarpor escrito ante la Minera conforme a la Ley N°16. 744 y su reglamentación, cual de los sistemaspermitidos por dicha legislación es el que ampara al personal ocupado en la ejecución de esteTrabajo.
Bases de Licitación (Rev. 0): Bases Administrativas (BA)
Contrato [ ] 47 de 91
Minera Esperanza mayo 2010
13.3.2 Seguro de Accidentes Personales
| Este seguro cubre a todos los empleados del Contratista y de sus Subcontratistas que participan
en la ejecución de los Servicios, Obras o Trabajos, aún incluso a aquéllos que trabajan en la
modalidad de honorarios.
La cobertura incluye los riesgos de muerte accidental e incapacidad permanente por accidente
(Planes A y B respectivamente). El monto asegurado corresponderá a UF1.000 por trabajador y
por plan como mínimo.
Se deberá incluir expresamente en la cobertura los accidentes in itinere o de trayecto ,
entendiéndose por tales aquellos como los define la Ley de Accidentes del Trabajo.
13.3.3 Otros Seguros.
Además, el Contratista y sus Subcontratistas se obligan a contratar los seguros necesarios yadecuados para amparar los daños físicos de sus propios activos destinados a la ejecución delContrato, así como también los de propiedad de Esperanza que estén bajo su custodia ocontrol, si esto último así fuese requerido por Esperanza.
Cualquier seguro contratado por el Contratista y/o Subcontratistas deberá incluir una cláusula derenuncia al derecho de subrogación a favor de Esperanza, socios, directores, ejecutivos,miembros, empleados y funcionarios.
13.4 Exención de responsabilidad para Esperanza.
En todo caso, se deja expresa constancia que Esperanza, por sí o a través de cualquiera de susempresas relacionadas, matrices, filiales, coligadas o coligantes, socios, directores, ejecutivos,miembros, empleados y funcionarios que tengan participación en las actividades propias de esteContrato, no aceptará ningún reclamo ni tendrá responsabilidad alguna por pérdidas, daños operjuicios, directos o indirectos, que afecten los activos, maquinarias o instalaciones de losContratistas o sus Subcontratistas con motivos de los trabajos efectuados por este Contrato.
14.0. CONOCIMIENTO DE LA POLÍTICA DE ASUNTOS EXTERNOS PARA PROYECTOS
Para efectos de cumplir a cabalidad las directrices de ESPERANZA en lo que se refiere a la
gestión de sus Subcontratistas, el Contratista declara haber tomado conocimiento del reglamentointerno denominado "Política de Asuntos Externos para Proyectos" .
15.0. RESPONSABILIDAD POR LOS SERVICIOS, OBRAS O TRABAJOS, LA SEGURIDAD Y LA
PROPIEDAD
15.1. SERVICIOS, OBRAS O TRABAJOS EN EJECUCIÓN, MATERIALES Y EQUIPOS
Bases de Licitación (Rev. 0): Bases Administrativas (BA)
Contrato [ ] 48 de 91
Minera Esperanza mayo 2010
El Contratista será responsable y asumirá todos los costos por pérdidas y daños a los Servicios,
Obras o Trabajos en ejecución, a materiales que se haya entregado en el Sitio de la Faena o
dentro de las áreas de responsabilidad del Contratista, y a todos los materiales y equipos. Lo
anterior se aplicará ya sea que los anteriores sean de propiedad del Contratista, terceros y/o de la
Minera hasta la Recepción Final de los Servicios, Objeto o Trabajos objeto del Contrato.
15.2. ENTREGA, DESCARGA Y ALMACENAMIENTO
Las responsabilidades del Contratista por su personal, materiales y equipos necesarios para la
ejecución del Contrato, incluirán, entre otros:
• Transporte del personal a faena, cuando sea requerido en terreno;
• Transporte de los materiales a los puntos de almacenamiento;
• Recepción y descarga;
• Bodegaje y/o almacenamiento en un sitio seguro y según procedimientos que permitan ser
revisado por la Minera. El almacenamiento externo de productos, materiales y equipos, sujetos
a degradación por los elementos naturales, se hará dentro de estructuras a prueba de
intemperie suministradas por el Contratista;
• Transporte desde el sitio de almacenaje hasta el sitio de las obras de todos los materiales y
equipos que sean necesarios, y• Mantención de registros exactos y completos, para la respectiva revisión por parte de la Minera
de todos los materiales y equipos recibidos, almacenados e incorporados al uso en la ejecución
del Contrato.
15.3. SEGURIDAD
El Contratista desarrollará permanentemente todas las operaciones regidas por el Contrato de una
forma tal de evitar riesgos de pérdida, de hurto, de daños por vandalismo, por sabotaje o por
cualquier otro medio, sobre cualquier Servicio, Obra o Trabajo objeto del Contrato, o de
materiales, equipos y otras propiedades ubicadas en el Sitio de la Faena. El Contratistainspeccionará continuamente todos los Servicios, Obras o Trabajos, materiales y equipos para
detectar y determinar cualquier condición que pudiera involucrar tales riesgos, y será el único
responsable de detectar, determinar y corregir cualesquiera de dichas condiciones. El Contratista
no tendrá derecho a ninguna extensión del Plazo de Ejecución de los Servicios, Obras o Trabajos,
así como tampoco a un aumento de cualquier Precio del Contrato, a consecuencia de hechos o
situaciones que se deriven de su incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente
Bases de Licitación (Rev. 0): Bases Administrativas (BA)
Contrato [ ] 49 de 91
Minera Esperanza mayo 2010
15.4. CUIDADO DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES
El Contratista ejecutará los Servicios, Obras o Trabajos dentro de los recintos de la Minera
cuidando de no perjudicar de manera alguna el funcionamiento de las instalaciones existentes y
propiedades de la Minera o de terceros dentro de tales recintos.
El Contratista tendrá plena responsabilidad desde el comienzo y hasta el término de los Servicios,
Obras o Trabajos, por el cuidado de las mismas y del medio ambiente, dando cumplimiento a las
normas y disposiciones legales vigentes.
15.5. LIMPIEZA
El Contratista mantendrá, en todo momento, las áreas de trabajo, incluyendo las áreas de
circulación, estacionamiento, almacenamiento y mantención de equipos, estructuras y materiales,
en adecuadas condiciones de orden, limpieza, higiene y seguridad. El Contratista se
responsabilizará de mantener el área de trabajo libre de escombros, excedentes de materiales y
basura provenientes de la ejecución de los Servicios, Obras o Trabajos.
Al término de cualquier parte de los Servicios, Obras o Trabajos, el Contratista deberá retirar
prontamente del área en cuestión todos sus equipos y herramientas, estructuras temporales y
materiales sobrantes.
Luego del término de la ejecución de los Servicios, Obras o Trabajos, el Contratista deberá
eliminar la basura y escombros y deberá retirar toda instalación, construcción, equipos y
materiales que le pertenezcan y devolverá a las bodegas de la Minera todo material utilizable
suministrado por éste último. El Contratista dejará el Sitio de la Faena en completo orden,
limpieza y seguridad.
En el evento que el Contratista no diera cumplimiento a las obligaciones establecidas, la Mineranotificará al Contratista de dicho incumplimiento. Transcurridos cinco (5) días desde la
mencionada notificación, la Minera estará facultada para ejecutar por cuenta y a expensas del
Contratista, ya sea por sí o por intermedio de terceros, todos los servicios que puedan ser
necesarios para cumplir con tales obligaciones, debiendo contratarse dichos servicios a valor de
Bases de Licitación (Rev. 0): Bases Administrativas (BA)
Contrato [ ] 53 de 91
Minera Esperanza mayo 2010
Por el presente documento, el Contratista se compromete a indemnizar, a defender y a mantener
libre de perjuicios a la Minera, sucesores, accionistas, directores, representantes, ejecutivos y
empleados por y ante toda demanda, acción legal, pérdidas, daños y gastos, incluyendo gastos de
abogado, en que se haya incurrido como resultado o en relación con cualquier demanda, sea o no
legítima, por infracción de cualquier patente por el uso de cualquier equipo, material o proceso, o
alguna parte de ellos que haya suministrado el Contratista, en virtud del Contrato. En caso que el
uso de cualquier parte de tales equipos, materiales o procesos, quedase restringido o prohibido, el
Contratista gestionará, a su exclusivo costo, las licencias necesarias para utilizar el equipo,
material o proceso que constituyen la infracción, o bien lo(s) reemplazará, con un consentimiento
escrito previo del AC, por otros equipos, materiales o procesos substancialmente idénticos pero
que no constituyan infracción, o bien los adaptará o modificará para que ya no constituyan
infracción, siempre que tales equipos, materiales o procesos reemplazados o modificados cumplan
con todos los requisitos y estén afectos a todas las condiciones del Contrato, considerando que tal
reemplazo o modificación no cambiará ni eximirá las obligaciones del Contratista en virtud del
Contrato. Esta obligación no será aplicable a ningún equipo, materiales ni procesos cuyo diseño
haya sido proporcionado en forma escrita por la Minera.
17.1. INVENTOS Y LICENCIAS
El Contratista concederá a la Minera una licencia libre de regalía, no exclusiva, indefinida e
irrevocable para su uso en relación con la operación, mantención, reparación o modificación de los
Servicios, Obras o Trabajos, respecto de cualquier invento basado o derivado, en todo o parte, de
los Servicios, Obras o Trabajos y concebido o llevado por primera vez a la práctica por el
Contratista o sus Subcontratistas con motivo u ocasión de la ejecución de los Servicios, Obras o
Trabajos.
El Contratista concederá a la Minera una licencia libre de regalía, no exclusiva, indefinida e
irrevocable, respecto de todas las patentes u otros derechos de propiedad intelectual o propiedad
industrial actualmente y en el futuro pertenecientes o controlados por el Contratista y relacionadoscon los Servicios, Obras o Trabajos, en la medida necesaria para la operación, mantención,
reparación, expansión o modificación de los Servicios, Obras o Trabajos o cualquier componente
de las mismos que haya sido diseñado, especificado o construido por el Contratista en
conformidad con el Contrato y sus Documentos Integrantes. Los documentos, dibujos, planos,
licencias o invenciones suministradas por la Minera al Contratista serán propiedad intelectual de la
Bases de Licitación (Rev. 0): Bases Administrativas (BA)
Contrato [ ] 54 de 91
Minera Esperanza mayo 2010
El Contratista hará que aquellos de sus Subcontratistas que suministren equipos, materiales o
tecnologías que estén protegidos por una patente u otro derecho de propiedad intelectual o
propiedad industrial, otorguen a la Minera una licencia libre de regalía, no exclusiva, indefinida e
irrevocable para utilizar tal patente o derecho, en la medida que sea necesaria para la operación,
mantención, reparación, expansión o modificación de los Servicios, Obras o Trabajos o cualquier
componente de las mismos. El hecho de otorgar tal licencia deberá constar en el respectivo
Subcontrato.
18.0. PROPIEDAD INTELECTUAL Y CONFIDENCIALIDAD
18.1. PROPIEDAD INTELECTUAL
La propiedad intelectual correspondiente a los Servicios, Obras o Trabajos contratados, sean
diseños, planos, memorias o, en general, ideas, procesos y en especial de desarrollo innovador,
equipos o mejoras que sean susceptibles de patentar y que el Contratista, sus dependientes y
Subcontratistas hayan creado o desarrollado durante el curso del Contrato o con ocasión de él,
son de propiedad de la Minera, y por lo tanto sujetos a las restricciones sobre información
confidencial.
Al término del Contrato a suscribir el Contratista deberá devolver íntegramente los documentos,
normativas, procedimientos, especificaciones técnicas, términos de referencia, diseños, modelos,
folletos y cualquier otro tipo de información que se le hayan facilitado para los efectos de ejecución
de los Servicios, Obras o Trabajos objeto del Contrato. La infracción a lo dispuesto en esta
cláusula dará lugar a las indemnizaciones que correspondan en favor de la Minera. La misma
obligación regirá para los Subcontratistas o dependientes del Contratista.
El Contratista no podrá realizar conferencias, charlas o visitas a faena, publicar inserciones en la
prensa u otros medios de comunicación masivos o en lugares públicos, de temas relacionados con
la Minera y los Servicios, Obras o Trabajos contratados, salvo autorización expresa y escrita de la
Minera. ESPERANZA reconoce que el Contratista, sus Subcontratistas y proveedores tienen unpatrimonio tecnológico (Know How) de su propiedad, el que ha sido una de las consideraciones
para adjudicar el Contrato; por lo tanto, ESPERANZA junto con sus filiales, coligadas, empresas
relacionadas y trabajadores se compromete a mantener la confidencialidad y a cautelar el correcto
uso de este conocimiento, durante y después de la ejecución de los Servicios, Obras o Trabajos,
Bases de Licitación (Rev. 0): Bases Administrativas (BA)
Contrato [ ] 62 de 91
Minera Esperanza mayo 2010
d. Aprobado definitivamente el plan de desmovilización, el Contratista deberá dar estricto
cumplimiento a sus términos.
e. Las obligaciones que se establecen en la presente cláusula tienen el carácter de
esenciales. Por consiguiente, si el Contratista no cumpliere el procedimiento antes señalado o
no aplicare el plan de desmovilización aprobado, la Minera estará facultada para retener los
estados de pago necesarios para resguardar su responsabilidad eventual conforme a la ley
laboral. Por las mismas causas, la Minera podrá hacer efectiva la respectiva Boleta Bancaria
de Garantía.
21.5. SERVICIO DE CONTROL LABORAL
A fin de agilizar los procesos de revisión del cumplimiento laboral, ESPERANZA contratará un
servicio de control laboral que audite toda la documentación relacionada con las obligaciones
laborales y previsionales que el Contratista debe cumplir según las leyes y los reglamentos del
trabajo.
21.6. INFORMACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y
PREVISIONALES
La Minera, cuando así lo solicite, tendrá derecho a ser informada por el Contratista sobre el monto
y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales que a éste le correspondan
respecto a sus trabajadores, como asimismo de igual tipo de obligaciones que tengan los
Subcontratistas con sus trabajadores. El monto y estado de cumplimiento de las obligaciones
laborales y previsionales aludidas precedentemente, deberá ser acreditado mediante certificados
emitidos por la respectiva Inspección del Trabajo, o bien, si ESPERANZA así lo estimare, por
medios idóneos que garanticen la veracidad de dicho monto y estado de cumplimiento. Se
considerará medio idóneo, para estos efectos, cualquier mecanismo de control laboral queestablezca la Minera, sea con medios propios o externos, o, alternativamente, cualquier
mecanismo propuesto por el Contratista y que sea aprobado por la Minera y que ofrezca garantía
de veracidad sobre el monto y estado de cumplimiento de las obligaciones referidas. Requerido
que sea el Contratista por la Minera para acreditar cualesquiera de las obligaciones mencionadas
en el presente cláusula, la debida acreditación por el Contratista será condición esencial para el
Bases de Licitación (Rev. 0): Bases Administrativas (BA)
Contrato [ ] 65 de 91
Minera Esperanza mayo 2010
La Minera, a través de sus representantes u otras personas autorizadas al efecto, tendrá derecho
a inspeccionar los equipos, procesos de ejecución, materiales, diseños, ingeniería y otros a ser
provistos por el Contratista en virtud de lo establecido en el Contrato. Tales inspecciones deberán
llevarse a cabo de manera de no entorpecer las labores normales del Contratista, en el lugar en
que se estén desarrollando las labores o en el que se encuentren los equipos, materiales y/o
diseños objeto de la inspección. La Minera tendrá el derecho de rechazar:
a. Materiales, equipos, instalaciones, herramientas o suministros, diseños o servicios que no se
conformen con las especificaciones técnicas y criterios de diseño o que sean de una calidad
impropia o inferior a la estipulada;
b. Diseño e ingeniería que no se ajuste a los objetivos del Proyecto ni a prácticas prudentes y
estándares internacionales de ingeniería, diseño, o a los planos, especificaciones y criterios
de diseño; y
c. Cualquier otro Servicio, Obra o Trabajo del Contratista que no se ajuste a los requerimientos
del Contrato y sus Documentos Integrantes. La Minera hará constar su rechazo por escrito,
debiendo el Contratista poner remedio, al más breve plazo, a la causa del rechazo planteado
por la Minera.
24.3. INSPECCIÓN DE LOS SERVICIOS, OBRAS O TRABAJOS
La Minera, a través de sus Representantes u otras personas autorizadas al efecto, tendrá derecho
a revisar los Servicios, Obras o Trabajos, así como a observar todas las pruebas e inspecciones
que se hagan a los equipos, materiales, estructuras e instalaciones. A este efecto, el Contratista
informará a la Minera por escrito con una antelación mínima de (10) diez días corridos para cada
caso. El Contratista permitirá a la Minera acceso irrestricto a los Servicios, Obras o Trabajos, así
como a los registros técnicos y de diseño, según le solicite esta última. Además, el Contratista
deberá permitir visitas e inspecciones de Autoridades Gubernamentales. Del mismo modo, la
Minera tendrá el derecho de imponerse de todo otro antecedente que diga relación con la
ejecución de los Servicios, Obras o Trabajos, tales como los que se relacionen a la adquisición eimportación de equipos y materiales, obtención de permisos y autorizaciones administrativos,
Bases de Licitación (Rev. 0): Bases Administrativas (BA)
Contrato [ ] 66 de 91
Minera Esperanza mayo 2010
El Contratista mantendrá a disposición de la Minera, para su inspección, en todo tiempo razonable
y ordenadamente en el Sitio de los Servicios, Obras o Trabajos, un registro completo y preciso de
todos los materiales y equipos del Proyecto recibidos por el Contratista y/o encomendados a éste;
asimismo, para toda ejecución de actividades en terreno, mantendrá copia de un registro (o
acceso electrónico en línea a dicha copia), de planos, dibujos, especificaciones, información de
producción, muestras, prospectos de suministros, Ordenes de Cambio y otras modificaciones
“como construido”, marcadas oportunamente para registrar los cambios producidos durante la
ejecución de los Servicios, Obras o Trabajos objeto del Contrato. La Minera podrá requerir, y el
Contratista deberá proporcionar evidencia razonablemente satisfactoria para la Minera, que los
materiales, suministros o equipos utilizados para la ejecución de los Servicios, Obras o Trabajos
se encuentran conformes con los planos y especificaciones.
24.5. INSPECCIONES Y PRUEBAS
El Contratista deberá llevar a cabo todas las inspecciones y pruebas que sean necesarias de
acuerdo a las leyes, reglamentos y estándares aplicables a los Servicios, Obras o Trabajos objeto
del Contrato. Con el objeto de permitir que la Minera pueda ejercer los derechos previstos en la
presente sección, el Contratista le notificará, con la antelación suficiente en cada caso, la fecha,
hora y lugar en que se llevarán a cabo las distintas pruebas y/o revisiones.
24.6. LA REVISIÓN NO IMPORTA ACEPTACIÓN
El derecho de la Minera de efectuar inspecciones, auditorías, revisiones de planos u otros
documentos, no importa la obligación de la Minera de realizar tales inspecciones, auditorías o
revisiones ni de detectar en el curso de las mismas errores, imprecisiones, ambigüedades u otros
potenciales problemas. Ninguna inspección, aprobación o recepción por o en representación de la
Minera o cualquiera de sus empleados, agentes o representantes, de una parte cualquiera de los
Servicios, Obras o Trabajos, ningún pago ni toma de posesión de una parte cualquiera de los
Servicios, Obras o Trabajos, así como ninguna prórroga o extensión de plazo podrá operar o
entenderse como constitutiva de una renuncia por parte de la Minera de sus derechos deconformidad a este Contrato o de una liberación de las obligaciones de el Contratista, salvo que
así se indique expresamente por escrito por la Minera.
Bases de Licitación (Rev. 0): Bases Administrativas (BA)
Contrato [ ] 67 de 91
Minera Esperanza mayo 2010
El Contratista deberá incluir, en todos los contratos con sus Subcontratistas, las cláusulas que
sean necesarias para permitir a la Minera el ejercicio de los derechos establecidos en esta
cláusula.
El Contratista no podrá subcontratar total ni parcialmente las obligaciones de ejecución de los
Servicios, Obras Trabajos sin permiso expreso y formal de la Minera.
Será obligación del Contratista incluir en los subcontratos todos los términos, condiciones y
obligaciones del Contrato y sus Documentos Integrantes que resulten aplicables, de modo que la
ejecución de los Servicios, Obras o Trabajos por parte del Subcontratista se lleve a cabo como si
los ejecutara el propio Contratista, de acuerdo a las obligaciones asumidas por éste a través del
Contrato suscrito con la Minera, y de acuerdo a los documentos que forman parte del Contrato y
sus Documentos Integrantes. Por lo tanto, será responsabilidad del Contratista el que los
Servicios, Obras o Trabajos ejecutados por los Subcontratistas cumplan con todas las exigencias
técnicas, de calidad, de seguridad y de cualquier otro orden que obliguen al Contratista, de
acuerdo a los términos del Contrato y sus Documentos Integrantes.
El Contratista deberá incluir, en todos los contratos con sus Subcontratistas, las cláusulas que
sean necesarias para permitir a la Minera el ejercicio de los derechos establecidos en las
disposiciones del Contrato y sus Documentos Integrantes con relación a la Suspensión o Término
anticipado de los Servicios, Obras o Trabajos por determinación de la Minera.
No existirá vínculo contractual alguno entre la Minera y los Subcontratistas o Proveedores del
Contratista, ni asumirá la Minera obligación alguna con respecto a ellos y su personal. Por lo tanto,
no se obligará la Minera a efectuar pago alguno a dichos Subcontratistas o Proveedores, ni será
responsable por incumplimiento alguno, de parte del Contratista, con relación a los términos
incluidos en los Subcontratos. Cualquier pago que la Minera haga a los Subcontratistas para
proteger sus propios intereses, sin obligación ni compromiso alguno de hacerlo, se considerarádentro del ámbito de responsabilidades del Contratista, lo que otorgará a la Minera el derecho a
indemnizarse a través de cualquier monto adeudado al Contratista, y a través de las Boletas de
Fiel Cumplimiento o de las Retenciones en poder de la Minera, de acuerdo a los términos y
condiciones del Contrato, asumiendo el Contratista la obligación de indemnizar a la Minera por
cualquier diferencia que no sea cubierta a través del procedimiento descrito.
Bases de Licitación (Rev. 0): Bases Administrativas (BA)
Contrato [ ] 69 de 91
Minera Esperanza mayo 2010
En caso que la Minera informe al Contratista de cualquier diferencia en que incurra el Contratista
respecto de los requerimientos del Contrato y de sus Documentos Integrantes relativo a la
ejecución de los Servicios, Obras o Trabajos, el Contratista deberá tomar inmediatamente todas
las medidas necesarias para corregir dicha variación. Si no fuese posible corregir inmediatamente
la mencionada diferencia, deberá enviar a la Minera por escrito un plan para la corrección de ella
que deberá ser remitido dentro de cinco días hábiles o en otro plazo razonable establecido por la
Minera contado desde la fecha del aviso remitido por la Minera al Contratista. Estos planes estarán
sujetos a la aprobación previa por parte de la Minera. Durante el ejercicio por parte de la Minera de
sus derechos establecidos en esta sección, el Contratista será responsable de proponer y
especificar los medios, métodos o técnicas mediante los cuales el Contratista corregirá dichas
diferencias. El hecho que la Minera no informe al Contratista de alguna diferencia con los
requerimientos de este Contrato no importará aprobación por parte de la Minera de dicha
diferencia, ni renuncia a ninguno de sus derechos, ni liberará al Contratista de su obligación de
ejecutar los Servicios, Obras o Trabajos adecuadamente.
25. IRRENUNCIABILIDAD A DERECHOS
El hecho de que la Minera se abstenga de insistir sobre la observancia estricta de cualquier
término o condición del Contrato o se abstenga o demore en ejercer cualquier derecho o recurso
que le otorgue el Contrato o la ley, o se abstenga de notificar según corresponda al Contratista en
caso de infracción de éste al Contrato, o bien acepte y/o pague cualquiera mercancía o servicio
aquí consignados, o bien revise o se abstenga de revisar los diseños, no liberará al Contratista de
ninguna de las garantías u obligaciones establecidas en el Contrato a suscribir ni constituirá
tampoco renuncia a ningún derecho de la Minera para insistir en una ejecución exacta según aquí
se ha descrito, ni a ninguno de sus derechos o recursos en lo que se refiere a cualquier defecto
anterior o subsecuente según se ha descrito; como tampoco la terminación anticipada del Contrato
efectuada por la Minera significará una renuncia de ninguno de los términos del mismo.
Se deja constancia que el no ejercicio por parte de la Minera de uno o más de los derechos que leasisten en virtud del Contrato, respecto del Contratista y sus obligaciones, en ningún caso significa
que ésta renuncia a ellos, sea expresa o tácitamente.
26. FORMA DE PAGO
El pago del valor de los Servicios, Obras o Trabajos realizados se hará por medio de "Estados de
Pago" que el Contratista deberá presentar en forma mensual, en pesos chilenos, dólares de los
Estados Unidos de Norteamérica o en Euros, según se establezca en el Contrato.
Bases de Licitación (Rev. 0): Bases Administrativas (BA)
Contrato [ ] 71 de 91
Minera Esperanza mayo 2010
Los pagos que efectúe la Minera al Contratista a través de los Estados de Pago no constituirán
una aceptación por parte de la Minera de los Servicios, Obras o Trabajos ejecutados,
comprendidos en dichos pagos
26.1. MONEDA DEL PRECIO DEL CONTRATO
El Precio del Contrato podrá estar dividido en partidas cotizadas en pesos chilenos, en partidas
cotizadas en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica o en Euros. Los Estados de Pago
deberán presentarse separadamente para cada una de estas monedas y serán pagadas por el
Mandante en la misma moneda en que son presentados, es decir, pesos chilenos, dólares de los
Estados Unidos de Norteamérica o Euros, respectivamente.
26.2. PROCEDIMIENTO DE PAGO
El procedimiento de pago es el indicado en el Contrato.
26.3. ESTADO DE PAGO FINAL
Una vez emitida la Recepción Provisional, el Contratista podrá presentar el Estado de Pago final.
El AC dispondrá de un plazo de 20 (veinte) días corridos, a contar de la fecha de presentación del
Estado de Pago final, para revisar y pronunciarse sobre el Estado de Pago final.
Aprobado el Estado de Pago final, el AC procederá a cursar el pago que corresponda. Las
cantidades de los Servicios, Obras o Trabajos que apruebe el AC en el Estado de Pago final se
consideraran como las definitivas de la ejecución de los Servicios, Obras o Trabajos.
Previo a la aprobación del Estado de Pago final, el AC resolverá las solicitudes pendientes de
aumento de Plazo de Ejecución de los Servicios, Obras o Trabajos y de ajustes al Precio del
Contrato dentro del ámbito de sus atribuciones, así como otros reclamos no resueltos. Los pagosque procedieren serán incorporados en el Estado de Pago final.
En el caso de existir observaciones en la Recepción Provisoria de los Servicios, Obras o Trabajos
cuyo valor exceda al monto del Estado de Pago final o de las Retenciones en poder de la Minera,
se podrá hacer efectiva la boleta de garantía de cumplimiento del Contrato, independiente de las
condiciones establecidas en la cláusula relativa a la Recepción Definitiva.
Bases de Licitación (Rev. 0): Bases Administrativas (BA)
Contrato [ ] 72 de 91
Minera Esperanza mayo 2010
27.0. ASPECTOS TÉCNICOS
27.1 INICIO DEL SERVICIO
El Contratista asume la obligación de ejecutar completa, oportuna, correcta y eficientemente todas
las obligaciones incluidas en el Contrato y Documentos Integrantes a partir del momento en que se
ha dado por recibido de la Orden de Proceder o Carta de Autorización, y la ha suscrito con su
firma. El Contratista reconoce que, a partir de la fecha de emisión de dicho documento por parte
del Mandante, se contará el plazo de ejecución de los Servicios, Obras o Trabajos incluidos en el
Alcance del Contrato y sus Documentos Integrantes. El Contratista movilizará oportunamente los
recursos humanos y materiales que requiera la completa, oportuna, correcta y eficiente ejecución
de los Servicios, Obras o Trabajos considerados dentro del Alcance del Contrato y susDocumentos Integrantes, cumpliendo para ello con las normas establecidas por la Minera.
27.2. PROGRAMA DEL TRABAJO
El Contratista deberá programar oportuna y adecuadamente la ejecución de los Servicios, Obras y
Trabajos incluidos dentro del Alcance del Contrato. Para tal efecto, deberá presentar, una vez
recibida y suscrita por las Partes la Orden de Proceder o Carta de Autorización, y de acuerdo al
plazo fijado por el Contrato y sus Documentos Integrantes, un Programa Maestro de Ejecución de
los Servicios, Obras o Trabajos, al nivel de detalle establecido en el Contrato o en las Bases
Técnicas, el que deberá contar con la aprobación de la Minera antes de que el Contratistapresente su primer estado de avance y su primer estado de pago. Este Programa, que el
Contratista se obliga a cumplir, deberá incluir los plazos, hitos, actividades, recursos, rendimientos
y secuencia de actividades comprometidos por el Contratista para lograr un completo, oportuno y
correcto cumplimiento del Alcance del Contrato.
El Contratista deberá mantener en todo momento un programa detallado en conformidad al
período solicitado por la Minera, estableciendo los Servicios a ser ejecutados durante el siguiente
período actualizado, para reflejar los avances obtenidos en la ejecución de los Servicios y para
identificar las interferencias y los problemas potenciales que pudieran surgir para alcanzar los
avances requeridos y su solución.
El Programa de Trabajo se basará en jornadas laborales compatibles con lo dispuesto por la
Bases de Licitación (Rev. 0): Bases Administrativas (BA)
Contrato [ ] 73 de 91
Minera Esperanza mayo 2010
El Programa será actualizado regularmente por el Contratista, de acuerdo a la periodicidad
establecida en los documentos del Contrato y sus Documentos Integrantes, para reflejar el avance
real y las condiciones reales de la ejecución de los Servicios, Obras o Trabajos, y para pronosticar
realistamente los plazos y fechas de término de cada actividad, sin que ello signifique modificación
alguna de las obligaciones asumidas por el Contratista, de acuerdo a los términos y condiciones
del Contrato y de sus Documentos Integrantes, a menos que las Partes suscriban previamente
una Orden de Cambio modificando de común acuerdo dichas obligaciones.
El Contratista tendrá derecho a solicitar a la Minera una prórroga justificada de los plazos
establecidos en el Programa Maestro vigente, en caso de que considere que las condiciones de
ejecución de los Servicios, Obras o Trabajos así lo ameriten. Dicha prórroga deberá ser solicitadapor el Contratista dentro de un plazo máximo de tres días tras la ocurrencia de los hechos que, a
criterio del Contratista, justifican dicha prórroga, o se considerará que el Contratista ha renunciado
a solicitar compensación alguna o derecho a prórroga por dicha causa. La solicitud de prórroga
será aprobada por la Minera en caso de que a criterio del Dueño ella se justifique por deberse a
condiciones que no corresponden a causas de responsabilidad del Contratista, como actos u
omisiones de la propia Minera, actos de la autoridad, o causas imprevistas y fuera de control por
parte del Contratista, sin que exista falta, incumplimiento o negligencia de su parte. Para ejercer
este derecho, el Contratista deberá demostrar a satisfacción de la Minera que ha tomado
diligentemente todas las medidas razonablemente aplicables para anular o minimizar los atrasosgeneradas por las causas antedichas.
Toda solicitud de prórroga de los plazos establecidos en el Programa Maestro vigente deberá ser
incluir una justificación adecuada de las causas de los atrasos que llevan al Contratista a
solicitarla, una estimación del impacto que dichas causas pueden generar en el Programa de
Trabajo, y un análisis detallado de los mayores recursos y costos asociados a dicha prórroga. La
Minera podrá rechazar cualquier solicitud de prórroga que no cumpla con estos requerimientos.
Bases de Licitación (Rev. 0): Bases Administrativas (BA)
Contrato [ ] 76 de 91
Minera Esperanza mayo 2010
El Contratista debe cooperar con otros contratistas en materias de Prevención de Riesgos y debe
participar en reuniones periódicas con la Minera, dando pronto cumplimiento a cualquier
instrucción o dirección que, en estas materias, imparta la Minera. La falta del Contratista en la
corrección de condiciones inseguras, después de notificado, será causal suficiente para dictar una
orden de suspensión de los Servicios, Obras o Trabajos hasta que dicha condición sea corregida
sin derecho o reclamo alguno por parte del Contratista; además, si la situación insegura se
mantiene, la Minera podrá comunicar al Contratista la terminación anticipada del Contrato por
incumplimiento de las normas de Control de Riesgos.
27.6. CONDICIONES DEL SITIO DE LA FAENA Y RECURSOS NATURALES
El Contratista tendrá la exclusiva responsabilidad de informarse respecto a la naturaleza y
ubicación donde se ejecutarán los Servicios, Obras o Trabajos, y las condiciones generales y
locales incluyendo, sin que esta enumeración sea limitante:
• Disponibilidad y calidad de la mano de obra, del agua, de la energía eléctrica y condiciones de
los caminos.
• Condiciones climáticas, cambios de estación.
• Condiciones físicas del sitio donde se desarrollarán los Servicios, Obras o Trabajos.
• Condiciones topográficas y de la superficie del terreno.• Equipos e instalaciones que se necesiten inicialmente y durante el desarrollo de los Servicios,
Obras o Trabajos.
La negligencia del Contratista en tomar conocimiento de cualquier condición pertinente a los
Servicios, Obras o Trabajos encomendados, no lo liberará de su responsabilidad de considerar
adecuadamente tanto las dificultades, como el costo de ejecutar con éxito las obligaciones del
Contratista establecidas en el Contrato.
27.7. DERECHOS SOBRE MATERIALES ENCONTRADOSEl derecho a propiedad sobre aguas, suelos, rocas, gravillas, arenas, minerales, maderas y
cualesquier otros materiales generados u obtenidos por la excavación u otras operaciones del
Contratista o de cualesquiera de sus Subcontratistas, como también el derecho a usar y a
disponer de tales materiales, es asignado y reservado expresamente a la Minera. Ni el Contratista
ni sus Subcontratistas ni ninguno de sus representantes o empleados tendrán derecho, título ni
interés alguno en los materiales descritos, ni establecerán tampoco peticiones ni demanda alguna
Bases de Licitación (Rev. 0): Bases Administrativas (BA)
Contrato [ ] 78 de 91
Minera Esperanza mayo 2010
Todas las áreas de Trabajo del Contratista serán señaladas por la Minera. El Contratista confinará
sus operaciones a las áreas de esta forma establecidas. Si al Contratista se le hiciera necesario o
conveniente utilizar cualquier otra área adicional fuera del Sitio de la Faena, para cualquier
propósito que sea, el Contratista efectuará, por su propia cuenta y a su propio costo, los arreglos
necesarios para utilizar tales áreas adicionales fuera del Sitio de la Faena, previa autorización por
escrito de la Minera.
El Contratista emplazará sus instalaciones temporales, ubicará sus equipos y almacenará sus
materiales solamente en los lugares que la Minera le asigne para ello, y retirará del Área de
Trabajo todos los materiales y equipos que ya no sean necesarios o que se hayan almacenado en
exceso.
27.10. USO DE EQUIPOS O INSTALACIONES DE PROPIEDAD DE LA MINERA
En el caso que el Contratista lo solicite y siempre que la Minera disponga de ciertos equipos y/o
instalaciones necesarias o útiles para la ejecución de los Servicios, Obras o Trabajos
encomendados al Contratista, la Minera podrá aceptar ponerlos a su disposición sujeto a las
siguientes condiciones:
•
Los costos por el uso de equipos o instalaciones se cargarán al Contratista a las tarifas dearriendo acordadas;
• Será obligación del Contratista cerciorarse por sí mismo, de la condición de dicho (s) equipo (s)
o instalaciones y asumirá todos los riesgos y responsabilidades durante su uso. El Contratista
liberará, defenderá, indemnizará y mantendrá libres de perjuicio a la Minera por cualesquier
daño o demanda que pudiera originar el uso del equipo o instalaciones;
• La Minera y el Contratista inspeccionarán conjuntamente los equipos o instalaciones a
arrendarse antes de su uso y antes de su devolución. El costo de todas las reparaciones orecambios que se hagan necesarios y que excedan el criterio de desgaste normal, serán de
Bases de Licitación (Rev. 0): Bases Administrativas (BA)
Contrato [ ] 83 de 91
Minera Esperanza mayo 2010
• Que se haya recibido conforme por parte de la Minera toda la documentación registrada como
parte de las actividades del Programa de Trabajo;
• Que se hayan recibido por la Minera los planos “como construido” (As Built) definitivos en copia
dura y en medio digital;
- Que se haya entregado toda la documentación del Proyecto a la Minera.
• Que se haya retirado la basura y escombros y depositado en los lugares habilitados para este
efecto.
• Que se hayan nivelado los terrenos;
• Que se hayan retirado los materiales excedentes de materiales aportados por el Contratista y
devueltos a bodega del Proyecto los excedentes de materiales aportados por la Minera;• Que se haya ejecutado a satisfacción el Plan de Desmovilización y aprobado por la Minera y
Una vez que el Contratista considere que los Servicios, Instalaciones, Obras o Trabajos se
encuentran en situación de ser recibidos provisoriamente, éste enviará a la Minera un Aviso de
Solicitud de Recepción Provisoria, indicando que se han cumplido los requisitos al efecto y que
desea que la Minera verifique su cumplimiento.
Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la recepción del Aviso de Solicitud de Recepción
Provisoria, la Minera (a) elaborará y entregará al Contratista sus objeciones, de haberlas, a laRecepción Provisoria de los Servicios, Instalaciones, Obras o Trabajos, estableciéndose un plazo
para la solución de tales objeciones; o (b) emitirá el Certificado de Recepción Provisoria de los
Servicios, Instalaciones, Obras o Trabajos. En caso de existir desacuerdo entre la Minera y el
Contratista acerca de algún ítem que a juicio de la Minera no se encuentra completo, el listado
final de objeciones propuesto por la Minera prevalecerá.
Concluidos los Servicios, Instalaciones, Obras o Trabajos, según corresponda, respecto de los
ítems objetados, la Minera verificará su subsanación. Si estima que todos los ítems han sido
satisfactoriamente completados, emitirá el Certificado de Recepción Provisoria de los Servicios,Instalaciones, Obras o Trabajos, según sea pertinente. Si algún ítem no ha sido debidamente
corregido, la Minera preparará y entregará al Contratista una nueva lista de objeciones.
Alternativamente, y a su exclusivo criterio, la Minera tendrá derecho a efectuar, por su cuenta o
por medio de terceros, los trabajos pertinentes, por cuenta y cargo del Contratista. Los costos en
los que incurra la Minera en este último caso serán descontados de los haberes que la Minera le
adeude al Contratista, o podrá utilizar para ese efecto los montos de los Estados de Pago
retenidos por la Minera, o las garantías entregadas por el Contratista.
Bases de Licitación (Rev. 0): Bases Administrativas (BA)
Contrato [ ] 85 de 91
Minera Esperanza mayo 2010
Queda expresamente establecido que el hecho de la terminación de un Contrato o de la
finalización y terminación de los Servicios, Instalaciones, Obras o Trabajos que el Contratista
convino realizar, no liberará al Contratista de su obligación de indemnizar a la Minera, o de
responder frente a terceros, respecto de hechos acontecidos antes de la fecha de término de la
realización de los Servicios, Instalaciones, Obras o Trabajos respectivos, y que la Minera no
conoció a la fecha de firma del finiquito.
La responsabilidad anterior rige para todas las obligaciones que emanen del Contrato suscrito
entre el Contratista y la Minera.
El finiquito otorgado por las Partes sólo significa que la Minera aprueba los Servicios,
Instalaciones, Obras o Trabajos ejecutados, como ajustadas al Contrato y a las reglas del arte y no
exime al Contratista, en modo alguno, de la responsabilidad que le impone el Artículo 2.003 del
Código Civil.
El Contratista garantiza que los títulos de domino de las instalaciones, equipos y materiales serán
traspasados a la Minera libres de todo gravamen, embargo, litigio u obligaciones de cualquier
naturaleza.
El Contratista garantiza que el dominio de todas las instalaciones, equipos, materiales, suministros
y todos los demás bienes incorporados a los Servicios, Instalaciones, Obras o Trabajos, según
corresponda, que no se hallen inventariados conforme lo dispone la cláusula 17.2 "Entrega,
Descarga y Almacenamiento", de estas Bases, se transferirá a la Minera cuando se verifique la
Recepción Provisoria de los Servicios, Instalaciones, Obras o Trabajos, la Recepción Provisoria
Parcial o en la fecha de toma de control por parte de la Minera en caso de Terminación Anticipada
del presente Contrato, según sea el caso.
En cuanto a los equipos y materiales, estos deberán ser adquiridos por el Contratista, comomandatario y a nombre de la Minera, sin perjuicio que estos serán incorporados como parte de los
referidos Servicios, Instalaciones, Obras o Trabajos.
Bases de Licitación (Rev. 0): Bases Administrativas (BA)
Contrato [ ] 87 de 91
Minera Esperanza mayo 2010
c. Los servicios referidos en las letras (a) y (b) anteriores, serán realizados de modo que
aseguren confiabilidad, seguridad en la operación, facilidad de mantenimiento y
funcionamiento satisfactorio de las Instalaciones, Obras o Trabajos de acuerdo con al
Anexo "Bases Técnicas".
d. Los Servicios, Instalaciones, Obras y Trabajos deberán cumplir con los permisos y demás
requerimientos de Autoridades Gubernamentales que sean exigibles a la fecha de
Recepción Provisoria de los Servicios, Instalaciones, Obras o Trabajos.
30.3.2. GARANTÍA DE EQUIPOS Y MATERIALES
El Contratista garantiza a la Minera que todos los equipos, materiales, herramientas y suministrosproporcionados por el Contratista o sus respectivos Subcontratistas:
a. serán nuevos;
b. tendrán calidad apropiada dentro de su respectivo tipo;
c. se encontrarán libres de defectos de materiales y manufactura, así como libres de todo
gravamen, embargo, prohibición o litigio;
d. estarán en conformidad con todos los permisos y demás requerimientos de Autoridades
Gubernamentales que sean exigibles a la fecha de la Recepción Provisoria de los Servicios,
Instalaciones, Obras o Trabajos.e. se encontrarán garantizados por un período no menor al período de garantía de
construcción y montaje o al período de garantía del proveedor, lo que resulte mayor.
f. El Contratista requerirá a los proveedores que los equipos o suministros, cuando
corresponda, sean diseñados de conformidad a los estándares que requieren los Servicios,
Obras o Trabajos objeto del Contrato. Los defectos de diseño no sustraerán al Contratista
del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato.
Bases de Licitación (Rev. 0): Bases Administrativas (BA)
Contrato [ ] 88 de 91
Minera Esperanza mayo 2010
El Período de Garantía de la Garantía de Construcción y Montaje será de doce (12) meses
contados desde la fecha en que se verifiquen todas y cada una de las condiciones establecidas en
la Recepción Provisoria, sin perjuicio que en caso de reconstrucción, reemplazo o reparación de
cualesquiera los Servicios, Instalaciones, Obras o Trabajos, durante los doce meses antes
mencionados, el Período de Garantía de dichos los Servicios, Instalaciones, Obras o Trabajos,
rehechos, reconstruidos, reemplazados o reparados se extenderá por doce meses contados desde
el día de la terminación de la realización, reconstrucción, reemplazo o reparación. Con todo, el
Período de Garantía máximo total de la Garantía de Construcción y Montaje no excederá de
veinticuatro (24) meses contados desde su fecha de inicio.
El Período de Garantía de la Garantía de Equipos y Materiales , incluyendo aquellos suministrados
por Subcontratistas, será de doce (12) meses contados desde la fecha en que se verifiquen todas
y cada una de las condiciones establecidas en la Recepción Provisoria, sin perjuicio que en caso
de reemplazo o reparación de cualesquiera equipos o materiales durante los doce meses antes
mencionados, el Período de Garantía de dicho equipo o material reemplazado se extenderá por
doce meses desde el día del reemplazo o reparación. Con todo, el Período de Garantía máximo
total de la Garantía de Equipos y Materiales, no excederá de veinticuatro (24) meses contados
desde su fecha de inicio.
Los Períodos de Garantía referidos anteriormente serán aumentados en el mismo número de días
en que los Servicios, Instalaciones, Obras o Trabajos, encontrándose bajo Garantía, no puedan
operar por causa de defectos, daños, desperfectos o reparaciones.
Excepciones a la Garantía son la falta de mantención y/o cuando las rutinas de operación y
mantención contradicen lo establecido en los manuales de operación y mantención.
Sin perjuicio de cualquier otro derecho o correcciones disponibles para la Minera, ésta deberá dar
Aviso al Contratista del hecho de haber descubierto defectos o deficiencias que constituyen unaviolación a las Garantías de los Servicios, Obras o Trabajos. Al recibo de dicho Aviso el
Contratista, procederá, de inmediato, a su exclusivo cargo y costo, a realizar cualesquiera
acciones que se requieran o que sean necesarias o conducentes para que se rehaga el servicio
defectuoso o deficiente, o de hacer que se reponga el item defectuoso o defectuoso en el más
Bases de Licitación (Rev. 0): Bases Administrativas (BA)
Contrato [ ] 90 de 91
Minera Esperanza mayo 2010
Sin perjuicio del límite máximo, total y global de responsabilidad establecido en el Contrato, de ser
aplicable:
a. No se aplicará en caso de fraude, culpa grave o dolo del Contratista; o en caso de no
cumplimiento de sus obligaciones para con sus empleados, Subcontratistas, proveedores
o cualesquiera terceros;
b. No se aplicará a las sumas pagadas por el Contratista por aplicación de la cláusula
“Término del Contrato por Incumplimiento” del Contrato. Sin perjuicio de lo anterior las
responsabilidades derivadas del atraso respecto del Plazo de Ejecución de los Servicios,
Obras o Trabajos, se encontrarán sujetas al Límite Máximo Global y Total de
Responsabilidad establecido en el Contrato;
c. No se aplicará a las sumas utilizadas y/o pagadas por el Contratista en cumplimiento de
sus obligaciones de corrección de los incumplimientos de las Garantías de Construcción y
Montaje y/o de Equipos y Materiales según lo previsto en la cláusula 32 de estas Bases
Administrativas;
d. No se aplicará a los intereses devengados como resultado del retraso del Contratista en el
cumplimiento de cualquier obligación de pago para con la Minera emanada del Contrato y
sus Documentos Integrantes;
31.1. IRRESPONSABILIDAD DE RELACIONADOS
Las Partes acuerdan que el Contrato y sus Documentos Integrantes no podrán, de manera alguna,
imponer responsabilidades sobre personas relacionadas a ninguna de ellas, a excepción de lo
expresamente establecido al efecto en este Contrato o en el Contrato de Garantías (Parent
Guarantee) si lo hubiere.
31.2. EXCLUSIÓN DE DAÑOS CONSECUENCIALES
La Minera, sus representantes y agentes no serán responsables ante el Contratista por daños
indirectos, daños morales, daños consecuenciales, lucro cesante, pérdidas de beneficios, pérdidaso interrupción de productos o producción, costos de capital, intereses, cargos financieros ni por
ningún otro adeudo o interrupción en inversiones o negocios, ni ningún otro daño indirecto o
especial de naturaleza alguna. En consecuencia, el Contratista renunciará expresamente a los
derechos y acciones judiciales que por este concepto pudiere ejercer.