MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON- CHULUCANAS TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS TUPA 2013 PROCEDIMIENTOS DE HABILITACIONES URBANAS Y EDIFICACIONES SEGÚN D. S. Nº 008-2013-VIVIENDA, REGLAMENTO DE LA LEY 29090 Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO SEGÚN RESOLUCION DEL CONSEJO DIRECTIVO Nº 042-2011-SUNASS-CD CHULUCANAS, DICIEMBRE DEL 2013
294
Embed
TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS … · procedimientos de habilitaciones urbanas y edificaciones segÚn ... 1.0 licencia de habilitaciÓn urbana a.- verificaciÓn administrativa x 20
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON-
CHULUCANAS
TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
TUPA 2013
PROCEDIMIENTOS DE HABILITACIONES URBANAS Y EDIFICACIONES SEGÚN
D. S. Nº 008-2013-VIVIENDA, REGLAMENTO DE LA LEY 29090 Y CONEXIONES
DOMICILIARIAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO SEGÚN RESOLUCION DEL
CONSEJO DIRECTIVO Nº 042-2011-SUNASS-CD
CHULUCANAS, DICIEMBRE DEL 2013
pág. 2
CUADRO RESUMEN DEL TUPA
pág. 3
Positivo Negativo
1.0 LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA A.- VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA X 20 díasUnidad Atención al
Ciudadano
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
Gerente Municipal
MODALIDAD B Requisitos comunes (local Municipal,
Plaza de Armas)
Plazo máximo para
presentar el recurso:
15 días hábiles
Plazo máximo para
presentar el recurso: 15
días hábiles
Base Legal 1- FUHU por triplicado debidamente suscrito.
* Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de
Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias (25.09.07).
Arts. 10, 16 y 31.
2- Copia literal de dominio expedida por el Registrode
Predios, con una antigüedad no mayor a treinta(30) días
naturales.
Plazo máximo para
resolver: 30 días
hábiles
Plazo máximo para
resolver: 30 días hábiles
* Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y
Licencias de Edificación, Decreto Supremo Nº 008-2013-
VIVIENDA. Arts. 17, 25 y 32
3- En caso que el solicitante de la licencia de habilitación
urbana no sea el propietario del predio, se deberá presentar la
escritura pública que acredite el derecho de habilitar.
Se sujetan a esta modalidad:
4- En caso el solicitante sea una persona jurídica, se
acompañará vigencia del poder expedida por el Registro de
Personas Jurídicas, con una antiguedad no mayor a treinta
(30) días naturales
5- Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que
interviene en el proyecto y suscriben la documentación
técnica.
a) Las habilitaciones urbanas de unidades Documentación Técnica
prediales no mayores de cinco (05) hectá 6- Certificado de Zonificación y Vías.
reas que constituyan islas rústicas y que 7- Certificado de Factibilidad de Servicios de agua,
alcantarillado y de energía eléctrica, vigentes
conformen un lote único, siempre y cuando 8- Declaración Jurada de inexistencia de feudatarios.
el lote no se encuentre afecto al Plan Víal
9- Documentación técnica, por triplicado, firmada por el
solicitante y los profesionales responsables del diseño de
acuerdo a lo siguiente:
Provincial o Metropolitano.- Plano de ubicación y localización del terreno con
coordenadas UTM
- Plano perimétrico y topográfico.
b) Las habilitaciones urbanas de predios
- Plano de trazado y lotización con indicación de lotes,
aportes, vías y secciones de vías, ejes de trazo y
habilitaciones colindantes, en caso sea necesario para
comprender la integración con el entorno; plano de
pavimentos, con indicación de curvas de nivel cada metro.
que cuenten con un Planeamiento Integral
- Plano de ornamentación de parques, referentes al diseño,
ornamentación y equipamiento de las áreas de recreación
pública, de ser el caso.
aprobado con anterioridad. - Memoria descriptiva.
10- Copia del Planeamiento integral aprobado de
corresponder
11- Estudio de Impacto Ambiental aprobado de corresponder.
12- Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos en
aquellos casos en que el predio esté comprendido en el
listado de bienes y ambientes considerados como patrimonio
cultural monumental y arqueológico
13- Anexo D del FUHU, adjuntando copia del comprobante de
pago correspondiente a la Verificación Administrativa4.19% S/.154.88
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO SEGÚN RESOLUCION DEL CONSEJO DIRECTIVO Nº 042-2011-SUNASS-CD
HABILITACIONES URBANAS Y EDIFICACIONES SEGÚN D. S. Nº 008-2013-VIVIENDA, REGLAMENTO DE LA LEY 29090 Y
TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA 2013
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA
(Nombre y cargo) (Nombre y cargo) (Nombre y cargo)
44
X
pág. 51
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA
1.- A. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
1.
2
3 De Aprobación Automática :
5
6
7
8
1
2
3
4
5Requisitos del Trámite: enumeración de requisitos
como se señala en el TUPA
1- FUHU por triplicado debidamente suscrito.
2- Copia literal de dominio expedida por el Registrode
Predios, con una antigüedad no mayor a treinta(30) días
naturales.
3- En caso que el solicitante de la licencia de habilitación
urbana no sea el propietario del predio, se deberá
presentar la escritura pública que acredite el derecho de
habilitar.
4- En caso el solicitante sea una persona jurídica, se
acompañará vigencia del poder expedida por el Registro de
Personas Jurídicas, con una antiguedad no mayor a treinta
(30) días naturales
5- Declaración Jurada de habilitación de los profesionales
que interviene en el proyecto y suscriben la documentación
técnica.
Documentación Técnica
6- Certificado de Zonificación y Vías.
7- Certificado de Factibilidad de Servicios de agua,
alcantarillado y de energía eléctrica, vigentes
8- Declaración Jurada de inexistencia de feudatarios.
9- Documentación técnica, por triplicado, firmada por el
solicitante y los profesionales responsables del diseño de
acuerdo a lo siguiente:
- Plano de ubicación y localización del terreno con
coordenadas UTM
- Plano perimétrico y topográfico.
- Plano de trazado y lotización con indicación de lotes,
aportes, vías y secciones de vías, ejes de trazo y
habilitaciones colindantes, en caso sea necesario para
comprender la integración con el entorno; plano de
pavimentos, con indicación de curvas de nivel cada metro.
- Plano de ornamentación de parques, referentes al diseño,
ornamentación y equipamiento de las áreas de recreación
pública, de ser el caso.
- Memoria descriptiva.
10- Copia del Planeamiento integral aprobado de
corresponder
11- Estudio de Impacto Ambiental aprobado de
corresponder.
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Fundamento legal : Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 16 y 31.
Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, Arts. 17, 25, 32 y 33
Norma con rango de ley que faculta el cobro de la tasa o derecho : Téxto Unico Ordenado de la Ley de Tributación Municipal D.S. Nº 156-2004-EF, art. 68,
inc.b.
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Norma que aprueba la tasa: Ordenanza Municipal Nº 004-2004-MPM-CH
Norma que ratifica la tasa (sólo en el caso de municipalidades distritales):
6. Fundamento legal especifico de cada requisito
(Ley, decreto, ordenanza)
7. Fundamento Técnico - científico
(de ser el caso )
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
SECCIÓN III. LISTADO DETALLE DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Denominación: LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA - MODALIDAD B
Número de veces que es demandado a la Entidad en el año (en promedio): 10 veces
4. De evaluación Previa : Silencio Positivo X Silencio Negativo
4.1. Indicar Plazo Máximo de Atención: 20 dias
Órgano rector o competente en la materia : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
Dependencia a cargo del procedimiento: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Órgano que resuelve definitivamente el trámite (1° Instancia): GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Lugares de atención del Trámite: UNIDAD DE ATENCION AL CIUDADANO
B. SUSTENTO LEGAL y TÉCNICO
pág. 52
12- Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos en
aquellos casos en que el predio esté comprendido en el
listado de bienes y ambientes considerados como
patrimonio cultural monumental y arqueológico
13- Anexo D del FUHU, adjuntando copia del comprobante
de pago correspondiente a la Verificación Administrativa
14- Estudio de Mecánica de Suelos.
15- Anexo D del FUHU, adjuntando copia del comprobante
de pago correspondiente a la Verificación Administrativa
B.- VERIFICACIÓN TÉCNICA
16- Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente
suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor
Municipal.
17- Comunicación de la fecha de inicio de la obra
18- Copia del comprobante de pago de la tasa municipal
correspondiente a la Verificación Técnica.
C. CALIFICACIÓN DE SILENCIO ADMINISTRATIVO QUE CORRESPONDE SEGÚN LA LEY Nº 29060
1
2.- A. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
1.
2
3 De Aprobación Automática :
5
6
7
8
1
2
3
4
5Requisitos del Trámite: enumeración de requisitos
como se señala en el TUPA
1- FUHU por triplicado debidamente suscrito.
2- Copia literal de dominio expedida por el Registro de 3- En caso que el solicitante de la licencia de habilitación
urbana no sea el propietario del predio, se deberá
presentar la escritura pública que acredite el
derecho de habilitar.
4- En caso el solicitante sea una persona jurídica,
se acompañará vigencia del poder expedida por
el Registro de Personas Jurídicas, con una antigüedad
no mayor a treinta (30) días naturales.
5- Declaración Jurada de habilitación de los
profesionales que interviene en el proyecto y suscriben
la documentación técnica.
Documentación Técnica
6- Certificado de Zonificación y Vías.
7- Certificado de Factibilidad de Servicios de agua,
alcantarillado y de energía eléctrica, vigentes
8- Declaración Jurada de inexistencia de feudatarios.
9- Documentación técnica, por triplicado, firmada por
el solicitante y los profesionales responsables del
diseño; y, que cuente con sello "Conforme", especialidad y la firma del Revisor Urbano:
- Plano de ubicación y localización del terreno con
coordenadas UTM
- Plano perimétrico y topográfico.
- Plano de trazado y lotización con indicación de
lotes, aportes, vías y secciones de vías, ejes de
trazo y habilitaciones colindantes, en caso sea
necesario para comprender la integración con el
entorno; plano de pavimentos, con indicación de
curvas de nivel cada metro.
- Plano de ornamentación de parques, referentes
al diseño, ornamentación y equipamiento de las
áreas de recreación pública, de ser el caso.
- Memoria descriptiva.
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
2.1 Silencio Administrativo Positivo.- Solicitud cuya estimación habilita para el desarrollo de actividades económicas que requieran autorización previa del
Estado.
2.2 Silencio Administrativo Negativo.-
Denominación: LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA - MODALIDAD C (REVISORES URBANOS)
Número de veces que es demandado a la Entidad en el año (en promedio): 10 veces
4.1. Indicar Plazo Máximo de Atención: 15 dias
Órgano rector o competente en la materia : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
Norma con rango de ley que faculta el cobro de la tasa o derecho : Téxto Unico Ordenado de la Ley de Tributación Municipal D.S. Nº 156-2004-EF, art. 68,
inc.b.
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Sustento de la aplicación del Silencio Administrativo conforme a la séptima disposición transitoria, complementaria y final de la Ley Nº 29060.
1.1. Aplicación del Silencio Administrativo Positivo X 1.2.Aplicación del Silencio Administrativo Negativo
4. De evaluación Previa : Silencio Positivo X Silencio Negativo
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Dependencia a cargo del procedimiento: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Órgano que resuelve definitivamente el trámite (1° Instancia): GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Lugares de atención del Trámite: UNIDAD DE ATENCION AL CIUDADANO
B. SUSTENTO LEGAL y TÉCNICO
Fundamento legal : Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 16 y 31.
Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, Arts. 17, 25, 32 y 33
Norma que aprueba la tasa: Ordenanza Municipal Nº 004-2004-MPM-CH
Norma que ratifica la tasa (sólo en el caso de municipalidades distritales):
6. Fundamento legal especifico de cada requisito
(Ley, decreto, ordenanza)
7. Fundamento Técnico - científico
(de ser el caso )
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
pág. 53
10- Copia del Planeamiento integral aprobado de
corresponder
11- Estudio de Impacto Ambiental aprobado de
corresponder
12- Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos
en aquellos casos en que el predio esté
comprendido en el listado de bienes y ambientes
considerados como patrimonio cultural monu-
mental y arqueológico.
13- Anexo D del FUHU, adjuntando copia del comprobante
de pago correspondiente a la Verificación Administrativa
14- Estudio de Mecánica de Suelos con fines de
Pavimentación
15- Informe Técnico "Conforme" del Revisor Urbano.
16- Estudio de Impacto Vial aprobado de corresponder
17- Cronograma de Visitas de Inspección, debida-
mente suscrito por el Responsable de Obra y el
Supervisor Municipal.
18- Comunicación de la fecha de inicio de la obra
19- Copia del comprobante de pago de la tasa municipal
correspondiente a la Verificación Técnica.
C. CALIFICACIÓN DE SILENCIO ADMINISTRATIVO QUE CORRESPONDE SEGÚN LA LEY Nº 29060
1
3.- A. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
1.
2
3 De Aprobación Automática :
5
6
7
8
1
2
3
4
5Requisitos del Trámite: enumeración de requisitos
como se señala en el TUPA
1- FUHU por triplicado debidamente suscrito.
2- Copia literal de dominio expedida por el Registro de
Predios, con una antigüedad no mayor a treinta (30) días
naturales.
3- En caso que el solicitante de la licencia de habili-
tación urbana no sea el propietario del predio, se
deberá presentar la escritura pública que acredite
el derecho de habilitar.
4- En caso el solicitante sea una persona jurídica,
se acompañará vigencia del poder expedida por
el Registro de Personas Jurídicas, con una antigüedad
no mayor a treinta (30) días naturales.
5- Declaración Jurada de habilitación de los
profesionales que interviene en el proyecto y
suscriben la documentación técnica.
Documentación Técnica
6- Certificado de Zonificación y Vías.
7- Certificado de Factibilidad de Servicios de agua,
alcantarillado y de energía eléctrica, vigentes
8- Declaración Jurada de inexistencia de feudatarios.
9- Documentación técnica, por triplicado, de acuerdo
a lo siguiente:
- Plano de ubicación y localización del terreno con
coordenadas UTM
- Plano perimétrico y topográfico.
- Plano de trazado y lotización con indicación de
lotes, aportes, vías y secciones de vías, ejes de
trazo y habilitaciones colindantes, en caso sea
necesario para comprender la integración con el
entorno; plano de pavimentos, con indicación de
curvas de nivel cada metro.
- Plano de ornamentación de parques, referentes
al diseño, ornamentación y equipamiento de las
áreas de recreación pública, de ser el caso.
- Memoria descriptiva.
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Denominación: LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA - MODALIDAD C (COMISION TECNICA)
Número de veces que es demandado a la Entidad en el año (en promedio): 10 veces
4. De evaluación Previa : Silencio Positivo X Silencio Negativo
4.1. Indicar Plazo Máximo de Atención: 50 dias
2.2 Silencio Administrativo Negativo.-
Sustento de la aplicación del Silencio Administrativo conforme a la séptima disposición transitoria, complementaria y final de la Ley Nº 29060.
1.1. Aplicación del Silencio Administrativo Positivo X 1.2.Aplicación del Silencio Administrativo Negativo
2.1 Silencio Administrativo Positivo.- Solicitud cuya estimación habilita para el desarrollo de actividades económicas que requieran autorización previa del
Estado.
7. Fundamento Técnico - científico
(de ser el caso )
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Órgano rector o competente en la materia : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
Dependencia a cargo del procedimiento: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Órgano que resuelve definitivamente el trámite (1° Instancia): GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Lugares de atención del Trámite: UNIDAD DE ATENCION AL CIUDADANO
B. SUSTENTO LEGAL y TÉCNICO
Fundamento legal : Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 16 y 31.
Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, Arts. 17, 25, 32 y 33
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Norma con rango de ley que faculta el cobro de la tasa o derecho : Téxto Unico Ordenado de la Ley de Tributación Municipal D.S. Nº 156-2004-EF, art. 68,
inc.b.
Norma que aprueba la tasa: Ordenanza Municipal Nº 004-2004-MPM-CH
Norma que ratifica la tasa (sólo en el caso de municipalidades distritales):
6. Fundamento legal especifico de cada requisito
(Ley, decreto, ordenanza)
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
pág. 54
10- Copia del Planeamiento integral aprobado, de
corresponder.
11- Estudio de Impacto Ambiental aprobado de
corresponder.
12- Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoló-
gicos en aquellos casos en que el predio esté
comprendido en el listado de bienes y ambientes
considerados como patrimonio cultural monu-
mental y arqueológico.
13- Copia del comprobante de pago correspondiente a la
Verificación Administrativa.
14- Estudio de Mecánica de Suelos con fines de.
Pavimentación.
15- Copia del comprobantes de pago por derecho de
revisión de proyectos
19- Copia del comprobante de pago correspondiente a la
Verificación administrativa.
16- Estudio de Impacto Vial aprobado, de corresponder
B.- VERIFICACIÓN TÉCNICA
17- Cronograma de Visitas de Inspección, debida-
mente suscrito por el Responsable de Obra y el
Supervisor Municipal.
18- Comunicación de la fecha de inicio de la obra
19- Comprobante de pago de la tasa municipal
correspondiente a la Verificación Técnica.
C. CALIFICACIÓN DE SILENCIO ADMINISTRATIVO QUE CORRESPONDE SEGÚN LA LEY Nº 29060
1
4.- A. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
1.
2
3 De Aprobación Automática :
5
6
7
8
1
2
3
4
5Requisitos del Trámite: enumeración de requisitos
como se señala en el TUPA
1- FUHU por triplicado debidamente suscrito.
2- Copia literal de dominio expedida por el Registro de
Predios, con una antigüedad no mayor a treinta (30) días
naturales.
3- En caso que el solicitante de la licencia de habilitación
urbana no sea el propietario del predio, se deberá
presentar la escritura pública que acredite el derecho
de habilitar.
4- En caso el solicitante sea una persona jurídica,
se acompañará vigencia del poder expedida por
el Registro de Personas Jurídicas, con una antigüedad
no mayor a treinta (30) días naturales.
5- Declaración Jurada de habilitación de los
profesionales que interviene en el proyecto y
suscriben la documentación técnica.
Documentación Técnica
6- Certificado de Zonificación y Vías.
7- Certificado de Factibilidad de Servicios de agua,
alcantarillado y de energía eléctrica, vigentes
8- Declaración Jurada de inexistencia de feudatarios. Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
1.1. Aplicación del Silencio Administrativo Positivo X 1.2.Aplicación del Silencio Administrativo Negativo
2.1 Silencio Administrativo Positivo.- Solicitud cuya estimación habilita para el desarrollo de actividades económicas que requieran autorización previa del
Estado.
Órgano rector o competente en la materia : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Sustento de la aplicación del Silencio Administrativo conforme a la séptima disposición transitoria, complementaria y final de la Ley Nº 29060.
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
2.2 Silencio Administrativo Negativo.-
Denominación: LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA - MODALIDAD D
Número de veces que es demandado a la Entidad en el año (en promedio): 10 veces
4. De evaluación Previa : Silencio Positivo X Silencio Negativo
4.1. Indicar Plazo Máximo de Atención: 50 dias
Norma con rango de ley que faculta el cobro de la tasa o derecho : Téxto Unico Ordenado de la Ley de Tributación Municipal D.S. Nº 156-2004-EF, art. 68,
inc.b.
Norma que aprueba la tasa: Ordenanza Municipal Nº 004-2004-MPM-CH
Norma que ratifica la tasa (sólo en el caso de municipalidades distritales):
Lugares de atención del Trámite: UNIDAD DE ATENCION AL CIUDADANO
Dependencia a cargo del procedimiento: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Órgano que resuelve definitivamente el trámite (1° Instancia): GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
B. SUSTENTO LEGAL y TÉCNICO
Fundamento legal : Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 16 y 31.
Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, Arts. 17, 25, 32 y 33
6. Fundamento legal especifico de cada requisito
(Ley, decreto, ordenanza)
7. Fundamento Técnico - científico
(de ser el caso )
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
pág. 55
9- Documentación técnica, de acuerdo a lo siguiente:
- Plano de ubicación y localización del terreno con
coordenadas UTM
- Plano perimétrico y topográfico.
- Plano de trazado y lotización con indicación de
lotes, aportes, vías y secciones de vías, ejes de
trazo y habilitaciones colindantes, en caso sea
necesario para comprender la integración con el
entorno; plano de pavimentos, con indicación de
curvas de nivel cada metro.
- Plano de ornamentación de parques, referentes
al diseño, ornamentación y equipamiento de las
áreas de recreación pública, de ser el caso.
- Memoria descriptiva.
10- Copia del Planeamiento integral aprobado de
corresponder.
11- Estudio de Impacto Ambiental aprobado, de
corresponder.
12- Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos
en aquellos casos en que el predio esté
comprendido en el listado de bienes y ambientes
considerados como patrimonio cultural monumental
y arqueológico.
13- Copia del comprobante de pago correspondiente a la
Verificación Administrativa,
14- Estudio de Mecánica de Suelos con fines de
Pavimentación.
15- Estudio de Impacto Vial aprobado en los
supuestos a) y c)
16- Copia del compromante de pago por revisión de
Proyectos
B.- VERIFICACIÓN TÉCNICA
1- Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente
suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor
Municipal.
2- Comunicación de la fecha de inicio de la obra
3- Copia del comprobante de pago de la tasa municipal
correspondiente a la Verificación Técnica.
C. CALIFICACIÓN DE SILENCIO ADMINISTRATIVO QUE CORRESPONDE SEGÚN LA LEY Nº 29060
1
5.- A. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
1.
2
3 De Aprobación Automática :
5
6
7
8
1
2
3
4
5Requisitos del Trámite: enumeración de requisitos
como se señala en el TUPA
1- Anexo H del FUHU, debidamente suscrito.
2- Planos por triplicado y demàs documentación que
sustente su petitorio.
3- Copia del comprobante de pago de la tasa municipal
correspondiente
C. CALIFICACIÓN DE SILENCIO ADMINISTRATIVO QUE CORRESPONDE SEGÚN LA LEY Nº 29060
1
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Sustento de la aplicación del Silencio Administrativo conforme a la séptima disposición transitoria, complementaria y final de la Ley Nº 29060.
1.1. Aplicación del Silencio Administrativo Positivo X 1.2.Aplicación del Silencio Administrativo Negativo
2.1 Silencio Administrativo Positivo.- Solicitud cuya estimación habilita para el desarrollo de actividades económicas que requieran autorización previa del
Estado.
2.2 Silencio Administrativo Negativo.-
Denominación: MODIFICACIÒN DE PROYECTOS DE HABILITACIÓN URBANA
Número de veces que es demandado a la Entidad en el año (en promedio): 10 veces
4. De evaluación Previa : Silencio Positivo X Silencio Negativo
4.1. Indicar Plazo Máximo de Atención: 10 dias
7. Fundamento Técnico - científico
(de ser el caso )
Norma que aprueba la tasa: Ordenanza Municipal Nº 004-2004-MPM-CH
Norma que ratifica la tasa (sólo en el caso de municipalidades distritales):
Órgano rector o competente en la materia : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
Dependencia a cargo del procedimiento: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Órgano que resuelve definitivamente el trámite (1° Instancia): GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Lugares de atención del Trámite: UNIDAD DE ATENCION AL CIUDADANO
B. SUSTENTO LEGAL y TÉCNICO
Fundamento legal : Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 16 y 31.
Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, Arts. 17, 25, 32 y 33
6. Fundamento legal especifico de cada requisito
(Ley, decreto, ordenanza)
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Norma con rango de ley que faculta el cobro de la tasa o derecho : Téxto Unico Ordenado de la Ley de Tributación Municipal D.S. Nº 156-2004-EF, art. 68,
inc.b.
Sustento de la aplicación del Silencio Administrativo conforme a la séptima disposición transitoria, complementaria y final de la Ley Nº 29060.
1.1. Aplicación del Silencio Administrativo Positivo X 1.2.Aplicación del Silencio Administrativo Negativo
2.1 Silencio Administrativo Positivo.- Solicitud cuya estimación habilita para el desarrollo de actividades económicas que requieran autorización previa del
Estado.
2.2 Silencio Administrativo Negativo.-
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
pág. 56
6.- A. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
1.
2
3 De Aprobación Automática :
5
6
7
8
1
2
3
4
5Requisitos del Trámite: enumeración de requisitos
como se señala en el TUPA
1- Sección del FUHU correspondiente a la recepción de
obra, por triplicado
2- Copia literal de dominio expedida por el Registro de
Predios, con una antigüedad no mayor a treinta (30) días
naturales.
3- En caso que el solicitante no sea el propietario del
predio, se deberá presentar la escritura pública que
acredite el derecho de habilitar.
4- En caso el solicitante sea una persona jurídica,
se acompañará vigencia del poder expedida por
el Registro de Personas Jurídicas, con una antigüedad
no mayor a treinta (30) días naturales.
5- Declaración Jurada de habilitación de los
profesionales que interviene en el proyecto y
suscriben la documentación técnica.
6- Documentos emitidos por las entidades prestadoras
de los servicios públicos otorgando conformidad
a las obras de su competencia.
7- Copia legalizada notarialmente de las minutas que
acrediten la transferencia de las áreas de aportes
a las entidades receptoras de los mismos y/o
comprobantes de pago de la redención de los
mismos, de ser el caso.
8- Copia del comprobante de pago de la tasa municipal
correspondiente.
C. CALIFICACIÓN DE SILENCIO ADMINISTRATIVO QUE CORRESPONDE SEGÚN LA LEY Nº 29060
1
7.- A. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
1.
2
3 De Aprobación Automática :
5
6
7
8
1
2
3
4
Denominación: RECEPCIÓN DE OBRAS DE HABILITACIÓN URBANA 6.1 SIN VARIACIONES
Número de veces que es demandado a la Entidad en el año (en promedio): 10 veces
4. De evaluación Previa : Silencio Positivo X Silencio Negativo
4.1. Indicar Plazo Máximo de Atención: 20 dias
Órgano rector o competente en la materia : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
Dependencia a cargo del procedimiento: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Órgano que resuelve definitivamente el trámite (1° Instancia): GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Lugares de atención del Trámite: UNIDAD DE ATENCION AL CIUDADANO
B. SUSTENTO LEGAL y TÉCNICO
Fundamento legal : Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 16 y 31.
Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, Arts. 17, 25, 32 y 33
Norma con rango de ley que faculta el cobro de la tasa o derecho : Téxto Unico Ordenado de la Ley de Tributación Municipal D.S. Nº 156-2004-EF, art. 68,
inc.b.
Norma que aprueba la tasa: Ordenanza Municipal Nº 004-2004-MPM-CH
Norma que ratifica la tasa (sólo en el caso de municipalidades distritales):
6. Fundamento legal especifico de cada requisito
(Ley, decreto, ordenanza)
7. Fundamento Técnico - científico
(de ser el caso )
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Sustento de la aplicación del Silencio Administrativo conforme a la séptima disposición transitoria, complementaria y final de la Ley Nº 29060.
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
1.1. Aplicación del Silencio Administrativo Positivo X 1.2.Aplicación del Silencio Administrativo Negativo
2.1 Silencio Administrativo Positivo.- Solicitud cuya estimación habilita para el desarrollo de actividades económicas que requieran autorización previa del
Estado.
2.2 Silencio Administrativo Negativo.-
Denominación: RECEPCIÓN DE OBRAS DE HABILITACIÓN URBANA 6.2 CON VARIACIONES QUE NO SE CONSIDEREN SUSTANCIALES
Número de veces que es demandado a la Entidad en el año (en promedio): 15 veces
4. De evaluación Previa : Silencio Positivo X Silencio Negativo
4.1. Indicar Plazo Máximo de Atención: 10 dias
Órgano rector o competente en la materia : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
Dependencia a cargo del procedimiento: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Órgano que resuelve definitivamente el trámite (1° Instancia): GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Lugares de atención del Trámite: UNIDAD DE ATENCION AL CIUDADANO
B. SUSTENTO LEGAL y TÉCNICO
Fundamento legal : Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 16 y 31.
Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, Arts. 17, 25, 32 y 33
Norma con rango de ley que faculta el cobro de la tasa o derecho : Téxto Unico Ordenado de la Ley de Tributación Municipal D.S. Nº 156-2004-EF, art. 68,
inc.b.
Norma que aprueba la tasa: Ordenanza Municipal Nº 004-2004-MPM-CH
Norma que ratifica la tasa (sólo en el caso de municipalidades distritales):
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
pág. 57
5Requisitos del Trámite: enumeración de requisitos
como se señala en el TUPA
1- Sección del FUHU correspondiente a la recepción de
obra, por triplicado
2- Copia literal de dominio expedida por el Registro de
Predios, con una antigüedad no mayor a treinta (30) días
naturales.
3- En caso que el solicitante no sea el propietario del
predio, se deberá presentar la escritura pública que
acredite el derecho de habilitar.
4- En caso el solicitante sea una persona jurídica,
se acompañará vigencia del poder expedida por
el Registro de Personas Jurídicas, con una antigüedad
no mayor a treinta (30) días naturales.
5- Declaración Jurada de habilitación de los
profesionales que interviene en el proyecto y
suscriben la documentación técnica.
6- Documentos emitidos por las entidades prestadoras
de los servicios públicos otorgando conformidad
a las obras de su competencia.
7- Copia legalizada notarialmente de las minutas que
acrediten la transferencia de las áreas de aportes
a las entidades receptoras de los mismos y/o
comprobantes de pago de la redención de los
mismos, de ser el caso.
8- En caso existan modificaciones al proyecto de
Habilitación Urbana que no se consideren sustan-
ciales, se deberá presentar por triplicado, y debi-
damente suscrito por el profesional responsable
de la obra y el solicitante, los documentos siguientes:
- Plano de replanteo de trazado y lotización.
- Plano de ornamentación de parques, cuando
se requiera.
- Memoria descriptiva correspondiente
- Carta del proyectista original autorizando las
modificaciones. En ausencia del proyectista, el
administrado comunicará al colegio profesional
correspondiente tal situación, asumiendo la
responsabilidad por las modificaciones realizadas.
9- Copia del comprobante de pago de la tasa municipal
correspondiente.
C. CALIFICACIÓN DE SILENCIO ADMINISTRATIVO QUE CORRESPONDE SEGÚN LA LEY Nº 29060
1
8.- A. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
1.
2
3 De Aprobación Automática :
5
6
7
8
1
2
3
4
Sustento de la aplicación del Silencio Administrativo conforme a la séptima disposición transitoria, complementaria y final de la Ley Nº 29060.
1.1. Aplicación del Silencio Administrativo Positivo X
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
6. Fundamento legal especifico de cada requisito
(Ley, decreto, ordenanza)
7. Fundamento Técnico - científico
(de ser el caso )
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
1.2.Aplicación del Silencio Administrativo Negativo
2.1 Silencio Administrativo Positivo.- Solicitud cuya estimación habilita para el desarrollo de actividades económicas que requieran autorización previa del
Estado.
2.2 Silencio Administrativo Negativo.-
Denominación: INDEPENDIZACIÓN O PARCELACIÓN DE TERRENOS RÚSTICOS
Número de veces que es demandado a la Entidad en el año (en promedio): 15 veces
4. De evaluación Previa : Silencio Positivo X Silencio Negativo
4.1. Indicar Plazo Máximo de Atención: 10 dias
Órgano rector o competente en la materia : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
Dependencia a cargo del procedimiento: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Órgano que resuelve definitivamente el trámite (1° Instancia): GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Lugares de atención del Trámite: UNIDAD DE ATENCION AL CIUDADANO
B. SUSTENTO LEGAL y TÉCNICO
Fundamento legal : Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 16 y 31.
Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, Arts. 17, 25, 32 y 33
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Norma con rango de ley que faculta el cobro de la tasa o derecho : Téxto Unico Ordenado de la Ley de Tributación Municipal D.S. Nº 156-2004-EF, art. 68,
inc.b.
Norma que aprueba la tasa: Ordenanza Municipal Nº 004-2004-MPM-CH
Norma que ratifica la tasa (sólo en el caso de municipalidades distritales):
pág. 58
5Requisitos del Trámite: enumeración de requisitos
como se señala en el TUPA
1- FUHU por triplicado debidamente suscrito.
2- Copia literal de dominio expedida por el Registro de
Predios, con una antigüedad no mayor a treinta (30) días
naturales.
3- En caso que el solicitante no sea el propietario del
predio, se deberá presentar la escritura pública que
acredite el derecho de habilitar.
4- En caso el solicitante sea una persona jurídica,
se acompañará vigencia del poder expedida por
el Registro de Personas Jurídicas, con una antigüedad
no mayor a treinta (30) días naturales.
5- Declaración Jurada de habilitación de los
profesionales que interviene en el proyecto y
suscriben la documentación técnica.
6- Copia del comprobante de pago de la tasa municipal
correspondiente.
7- Anexo E del FUHU.
8- Certificado de zonificación y vías expedido por la
Municipalidad Provincial.
9- Declaración Jurada de inexistencia de feudatarios.
10- Documentación técnica compuesta por:
- Plano de ubicación y localización del terreno
matriz con coordenadas UTM.
- Plano de planeamiento integral con la propuesta
de integración a la trama urbana más cercana,
señalando el perímetro y el relieve con curvas de
nivel, usos de suelo y aportes normativos, en
concordancia con el Plan de Desarrollo Urbano
aprobado por la Municipalidad Provincial
correspondiente.
- Plano del predio rustico matriz, indicando
perímetro, linderos, áreas, curvas de nivel y
nomenclatura original, según antecedentes
registrales
- Plano de Independización, señalando la parcela
independizada y la(s) parcela(s) remanente(s),
indicando perímetro, linderos, área, curvas de
nivel y nomenclatura original según antecedentes
registrales.
- Memoria descriptiva indicando áreas, linderos y
medidas perimétricas del predio matriz del área
independizada y del área remanente.
Copia del comprobante de pago de la tasa municipal
correspondiente
10.1. Verificación administrativa
C. CALIFICACIÓN DE SILENCIO ADMINISTRATIVO QUE CORRESPONDE SEGÚN LA LEY Nº 29060
1
9.- A. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
1.
2
3 De Aprobación Automática :
5
6
7
8
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
7. Fundamento Técnico - científico
(de ser el caso )
Sustento de la aplicación del Silencio Administrativo conforme a la séptima disposición transitoria, complementaria y final de la Ley Nº 29060.
1.1. Aplicación del Silencio Administrativo Positivo X 1.2.Aplicación del Silencio Administrativo Negativo
2.1 Silencio Administrativo Positivo.- Solicitud cuya estimación habilita para el desarrollo de actividades económicas que requieran autorización previa del
Estado.
2.2 Silencio Administrativo Negativo.-
Denominación: SUBDIVISIÓN DE LOTE URBANO
Número de veces que es demandado a la Entidad en el año (en promedio): 15 veces
4. De evaluación Previa : Silencio Positivo X Silencio Negativo
4.1. Indicar Plazo Máximo de Atención: 15 dias
Órgano rector o competente en la materia : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
Dependencia a cargo del procedimiento: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Órgano que resuelve definitivamente el trámite (1° Instancia): GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Lugares de atención del Trámite: UNIDAD DE ATENCION AL CIUDADANO
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
6. Fundamento legal especifico de cada requisito
(Ley, decreto, ordenanza)
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
pág. 59
1
2
3
4
5Requisitos del Trámite: enumeración de requisitos
como se señala en el TUPA
1- FUHU por triplicado debidamente suscrito.
2- Copia literal de dominio expedida por el Registro de
Predios, con una antigüedad no mayor a treinta (30) días
naturales.
3- En caso que el solicitante no sea el propietario del
predio, se deberá presentar la escritura pública que
acredite el derecho de habilitar.
4- En caso el solicitante sea una persona jurídica,
se acompañará vigencia del poder expedida por
el Registro de Personas Jurídicas, con una antigüedad
no mayor a treinta (30) días naturales.
5- Declaración Jurada de habilitación de los
profesionales que interviene en el proyecto y
suscriben la documentación técnica.
6- Copia del comprobante de pago de la tasa municipal
correspondiente.
6.1. Verificación administrativa
6.2. Verificación Técnica (Solo en caso de ser requerida
conforme a Ley)
7- Documentación técnica siguiente:
- Plano de ubicación y localización del lote materia
de subdivisión
- Plano del lote a subdividir, señalando el área,
linderos, medidas perimétricas y nomenclatura,
según los antecedentes registrales.
- Plano de la subdivisión señalando áreas, linderos,
medidas perimétricas y nomenclatura de cada
sublote propuesto resultante.
- Memoria descriptiva, indicando áreas, linderos y
medidas perimétricas del lote de subdivisión y de
C. CALIFICACIÓN DE SILENCIO ADMINISTRATIVO QUE CORRESPONDE SEGÚN LA LEY Nº 29060
1
10.- A. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
1.
2
3 De Aprobación Automática :
5
6
7
8
1
2
3
4
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
B. SUSTENTO LEGAL y TÉCNICO
Fundamento legal : Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 16 y 31.
Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, Arts. 17, 25, 32 y 33
Norma con rango de ley que faculta el cobro de la tasa o derecho : Téxto Unico Ordenado de la Ley de Tributación Municipal D.S. Nº 156-2004-EF, art. 68,
inc.b.
Norma que aprueba la tasa: Ordenanza Municipal Nº 004-2004-MPM-CH
Norma que ratifica la tasa (sólo en el caso de municipalidades distritales):
6. Fundamento legal especifico de cada requisito
(Ley, decreto, ordenanza)
7. Fundamento Técnico - científico
(de ser el caso )
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Sustento de la aplicación del Silencio Administrativo conforme a la séptima disposición transitoria, complementaria y final de la Ley Nº 29060.
1.1. Aplicación del Silencio Administrativo Positivo X 1.2.Aplicación del Silencio Administrativo Negativo
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
2.1 Silencio Administrativo Positivo.- Solicitud cuya estimación habilita para el desarrollo de actividades económicas que requieran autorización previa del
Estado.
2.2 Silencio Administrativo Negativo.-
Denominación: REGULARIZACIÓN DE HABILITACIONES URBANAS EJECUTADAS
Número de veces que es demandado a la Entidad en el año (en promedio): 15 veces
4. De evaluación Previa : Silencio Positivo X Silencio Negativo
4.1. Indicar Plazo Máximo de Atención: 20 dias
Órgano rector o competente en la materia : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
Dependencia a cargo del procedimiento: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Órgano que resuelve definitivamente el trámite (1° Instancia): GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Lugares de atención del Trámite: UNIDAD DE ATENCION AL CIUDADANO
B. SUSTENTO LEGAL y TÉCNICO
Norma que ratifica la tasa (sólo en el caso de municipalidades distritales):
Fundamento legal : Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 16 y 31.
Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, Arts. 17, 25, 32 y 33
Norma con rango de ley que faculta el cobro de la tasa o derecho : Téxto Unico Ordenado de la Ley de Tributación Municipal D.S. Nº 156-2004-EF, art. 68,
inc.b.
Norma que aprueba la tasa: Ordenanza Municipal Nº 004-2004-MPM-CH
pág. 60
5Requisitos del Trámite: enumeración de requisitos
como se señala en el TUPA
1- FUHU por triplicado debidamente suscrito.
2- Copia literal de dominio expedida por el Registro de
Predios, con una antigüedad no mayor a treinta (30) días
naturales.
3- En caso que el solicitante de la licencia de habilitación
urbana no sea el propietario del predio, se deberá
presentar la escritura pública que acredite el derecho de
habilitar.
4- En caso el solicitante sea una persona jurídica,
se acompañará vigencia del poder expedida por
el Registro de Personas Jurídicas, con una antigüedad
no mayor a treinta (30) días naturales.
5- Declaración Jurada de habilitación de los
profesionales que interviene en el proyecto y
suscriben la documentación técnica.
6- Copia del comprobante de pago de la tasa municipal
correspondiente.
7- Certificado de zonificación y vías.
8- Plano de ubicación y localización del terreno.
9- Plano de lotización, conteniendo el pérímetro del
terreno, el diseño de la lotización, de las vías, ace-
rasy bermas; y las áreas correspondientes a los
aportes. La lotización deberá estar en concordan-
cia con el Plan de Desarrollo Urbano aprobado por
la Municipalidad Provincial.
10- Memoria descriptiva, indicando las manzanas, de
corresponder, las áreas de los lotes, la numera-
ción y los aportes.
11- Copia legalizada notarialmente de la escritura pu-
blica y/o comprobantes de pago por la redención
de los aportes que correspondan.
12- Declaración jurada suscrita por el solicitante de la
habilitación y el profesional responsable de la obra
en la que conste que las obras han sido ejecuta-
das, total o parcialmente.
13- Plano que indique los lotes ocupados y las alturas
de las edificaciones existentes.
14- En caso que se cuente con estudios preliminares
aprobados, no corresponde presentar los requisitos
indicados en los items 7, 8 y 9, debiendo en su
reemplazo presentar:
- Resolución y planos de los estuidos preliminares
aprobados
- Planos de Repalnteo de la Habiloitación Urbana,
de corresponder
15- Copia del comprobante de pago de la tasa municipal
correspondiente.
C. CALIFICACIÓN DE SILENCIO ADMINISTRATIVO QUE CORRESPONDE SEGÚN LA LEY Nº 29060
1
11.- A. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
1.
2
3 De Aprobación Automática : X
5
6
7
8
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
6. Fundamento legal especifico de cada requisito
(Ley, decreto, ordenanza)
7. Fundamento Técnico - científico
(de ser el caso )
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Sustento de la aplicación del Silencio Administrativo conforme a la séptima disposición transitoria, complementaria y final de la Ley Nº 29060.
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
2.2 Silencio Administrativo Negativo.-
Denominación: LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A / 10.1 VIVIENDA UNIFAMILIAR DE HASTA 120 M2 CONSTRUIDOS
Número de veces que es demandado a la Entidad en el año (en promedio): 20 veces
4. De evaluación Previa : Silencio Positivo Silencio Negativo
4.1. Indicar Plazo Máximo de Atención:
Órgano rector o competente en la materia : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
Dependencia a cargo del procedimiento: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Órgano que resuelve definitivamente el trámite (1° Instancia): GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Lugares de atención del Trámite: UNIDAD DE ATENCION AL CIUDADANO
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
1.1. Aplicación del Silencio Administrativo Positivo X 1.2.Aplicación del Silencio Administrativo Negativo
2.1 Silencio Administrativo Positivo.- Solicitud cuya estimación habilita para el desarrollo de actividades económicas que requieran autorización previa del
Estado.
pág. 61
1
2
3
4
5Requisitos del Trámite: enumeración de requisitos
como se señala en el TUPA
A.-VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
1- FUE debidamente suscrito.
2- Documentación que acredite que cuenta con
derecho a edificar y represente al titular, en caso
que el solicitante de la licencia de edificación no
sea el propietario del predio.
3- Constitución de la empresa y copia literal del
poder expedidos por el Registro de Personas
Jurídicas, vigente al momento de presentación de
los documentos, en caso que el solicitante sea una
persona jurídica.
4- Declaración Jurada de habilitación de los
profesionales que intervienen en el proyecto y
suscriben la documentación técnica.
5- Anexo D del FUE con copia del comprobante de pago
de la tasa municipal correspondiente a la verificación
administrativa
6- Plano de Ubicación y Localización según formato
7- Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones)
Estructuras, Instalaciones Sanitarias e Instalaciones
Eléctricas
B.-VERIFICACIÓN TÉCNICA
8- Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente
suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor
Municipal.
9- Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en
caso no se haya indicado en el FUE
10- Copia del comprobante de pago de la tasa
correspondiente a la verificación técnica.
C. CALIFICACIÓN DE SILENCIO ADMINISTRATIVO QUE CORRESPONDE SEGÚN LA LEY Nº 29060
1
12.- A. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
1.
2
3 De Aprobación Automática : X
5
6
7
8
1
2
3
4
B. SUSTENTO LEGAL y TÉCNICO
Fundamento legal : Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 16 y 31.
Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, Arts. 17, 25, 32 y 33
Norma con rango de ley que faculta el cobro de la tasa o derecho : Téxto Unico Ordenado de la Ley de Tributación Municipal D.S. Nº 156-2004-EF, art. 68,
inc.b.
Norma que aprueba la tasa: Ordenanza Municipal Nº 004-2004-MPM-CH
7. Fundamento Técnico - científico
(de ser el caso )
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Sustento de la aplicación del Silencio Administrativo conforme a la séptima disposición transitoria, complementaria y final de la Ley Nº 29060.
1.1. Aplicación del Silencio Administrativo Positivo 1.2.Aplicación del Silencio Administrativo Negativo
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
2.2 Silencio Administrativo Negativo.-
Denominación: LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A / 10.2 AMPLIACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR
Número de veces que es demandado a la Entidad en el año (en promedio): 15 veces
4. De evaluación Previa : Silencio Positivo Silencio Negativo
4.1. Indicar Plazo Máximo de Atención:
Órgano rector o competente en la materia : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
Dependencia a cargo del procedimiento: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Órgano que resuelve definitivamente el trámite (1° Instancia): GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Lugares de atención del Trámite: UNIDAD DE ATENCION AL CIUDADANO
B. SUSTENTO LEGAL y TÉCNICO
Fundamento legal : Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 16 y 31.
Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, Arts. 17, 25, 32 y 33
Norma con rango de ley que faculta el cobro de la tasa o derecho : Téxto Unico Ordenado de la Ley de Tributación Municipal D.S. Nº 156-2004-EF, art. 68,
inc.b.
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
6. Fundamento legal especifico de cada requisito
(Ley, decreto, ordenanza)
Norma que ratifica la tasa (sólo en el caso de municipalidades distritales):
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Norma que aprueba la tasa: Ordenanza Municipal Nº 004-2004-MPM-CH
Norma que ratifica la tasa (sólo en el caso de municipalidades distritales):
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
2.1 Silencio Administrativo Positivo.-
pág. 62
5Requisitos del Trámite: enumeración de requisitos
como se señala en el TUPA
1- FUE debidamente suscrito.
2- Documentación que acredite que cuenta con
derecho a edificar y represente al titular, en caso
que el solicitante de la licencia de edificación no
sea el propietario del predio.
3- Constitución de la empresa y copia literal del
poder expedidos por el Registro de Personas
Jurídicas, vigente al momento de presentación de
los documentos, en caso que el solicitante sea una
persona jurídica.
4- Declaración Jurada de habilitación de los
profesionales que intervienen en el proyecto y
suscriben la documentación técnica.
5- Anexo D del FUE con copia del comprobante de pago
de la tasa municipal correspondiente a la verificación
administrativa
6- Comprobante de pago por derecho que corresponde
6.1- Verificacion administrativa
6.2- Verificacion Tecnica
(Solo en caso de ser requerida conforme a Ley y según
cronograma suscrito)
7- Copia del documento que acredite la declaratoria
fábrica o de edificación con sus respectivos planos
en caso no haya sido expedido por la municipalidad
ó copia del Certificado de Conformidad ó
Finalización de Obra, o la Licencia de Obra o de
Construcción de la edificación existente.
Documentación Técnica:
8- Plano de ubicación y Localización según formato.
9- Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones),
Estructuras, Instalaciones Sanitarias e Instalaciones
Eléctricas, donde se diferencien las áreas existentes
de las ampliadas
B.- VERIFICACIÓN TÉCNICA
10- Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente
suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor
Municipal.
11- Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en
caso no se haya indicado en el FUE
12- Copia del comprobante de pago de la tasa
correspondiente a la verificación técnica.
C. CALIFICACIÓN DE SILENCIO ADMINISTRATIVO QUE CORRESPONDE SEGÚN LA LEY Nº 29060
1
13.- A. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
1.
2
3 De Aprobación Automática : X
5
6
7
8
1
2
3
4
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Sustento de la aplicación del Silencio Administrativo conforme a la séptima disposición transitoria, complementaria y final de la Ley Nº 29060.
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
1.1. Aplicación del Silencio Administrativo Positivo 1.2.Aplicación del Silencio Administrativo Negativo
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
2.1 Silencio Administrativo Positivo.-
2.2 Silencio Administrativo Negativo.-
Denominación: LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A / 10.3 AMPLIACIONES CONSIDERADAS OBRAS MENORES
Número de veces que es demandado a la Entidad en el año (en promedio): 15 veces
4. De evaluación Previa : Silencio Positivo Silencio Negativo
4.1. Indicar Plazo Máximo de Atención:
Órgano rector o competente en la materia : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
Dependencia a cargo del procedimiento: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Órgano que resuelve definitivamente el trámite (1° Instancia): GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Lugares de atención del Trámite: UNIDAD DE ATENCION AL CIUDADANO
B. SUSTENTO LEGAL y TÉCNICO
Fundamento legal : Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 16 y 31.
Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, Arts. 17, 25, 32 y 33
Norma con rango de ley que faculta el cobro de la tasa o derecho : Téxto Unico Ordenado de la Ley de Tributación Municipal D.S. Nº 156-2004-EF, art. 68,
inc.b.
Norma que aprueba la tasa: Ordenanza Municipal Nº 004-2004-MPM-CH
Norma que ratifica la tasa (sólo en el caso de municipalidades distritales):
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
6. Fundamento legal especifico de cada requisito
(Ley, decreto, ordenanza)
7. Fundamento Técnico - científico
(de ser el caso )
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
pág. 63
5Requisitos del Trámite: enumeración de requisitos
como se señala en el TUPA
A.- VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
1- FUE debidamente suscrito.
2- Documentación que acredite que cuenta con
derecho a edificar y represente al titular, en caso
que el solicitante de la licencia de edificación no
sea el propietario del predio.
3- Constitución de la empresa y copia literal del
poder expedidos por el Registro de Personas
Jurídicas, vigente al momento de presentación de
los documentos, en caso que el solicitante sea una
persona jurídica.
4- Declaración Jurada de habilitación de los
profesionales que intervienen en el proyecto y
suscriben la documentación técnica.
5- Anexo D del FUE con opia del comprobante de pago
de la tasa municipal correspondiente a la verificación
administrativa
6- Comprobante de pago por derecho que corresponde
6.1- Verificacion administrativa
6.2- Verificacion Tecnica
(Solo en caso de ser requerida conforme a Ley y según
cronograma suscrito)
7- Copia del documento que acredite la declaratoria
fábrica o de edificación con sus respectivos planos
en caso no haya sido expedido por la municipalidad;
ó copia del Certificado de Conformidad ó
Finalización de Obra, o la Licencia de Obra o de
Construcción de la edificación existente.
Documentación Técnica
8- Plano de Ubicación y Localización según formato
9- Planos de Arquitectura
B.- VERIFICACIÓN TÉCNICA
10- Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente
suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor
Municipal.
11- Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en
caso no se haya indicado en el FUE
12- Copia del comprobante de pago de la tasa
correspondiente a la verificación técnica.
C. CALIFICACIÓN DE SILENCIO ADMINISTRATIVO QUE CORRESPONDE SEGÚN LA LEY Nº 29060
1
14.- A. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
1.
2
3 De Aprobación Automática : X
5
6
7
8
1
2
3
4
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Sustento de la aplicación del Silencio Administrativo conforme a la séptima disposición transitoria, complementaria y final de la Ley Nº 29060.
1.1. Aplicación del Silencio Administrativo Positivo 1.2.Aplicación del Silencio Administrativo Negativo
2.1 Silencio Administrativo Positivo.-
6. Fundamento legal especifico de cada requisito
(Ley, decreto, ordenanza)
7. Fundamento Técnico - científico
(de ser el caso )
2.2 Silencio Administrativo Negativo.-
Denominación: LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A / 10.4 REMODELACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR
Número de veces que es demandado a la Entidad en el año (en promedio): 15 veces
4. De evaluación Previa : Silencio Positivo Silencio Negativo
4.1. Indicar Plazo Máximo de Atención:
Órgano rector o competente en la materia : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
Dependencia a cargo del procedimiento: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Órgano que resuelve definitivamente el trámite (1° Instancia): GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Lugares de atención del Trámite: UNIDAD DE ATENCION AL CIUDADANO
B. SUSTENTO LEGAL y TÉCNICO
Fundamento legal : Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 16 y 31.
Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, Arts. 17, 25, 32 y 33
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Norma con rango de ley que faculta el cobro de la tasa o derecho : Téxto Unico Ordenado de la Ley de Tributación Municipal D.S. Nº 156-2004-EF, art. 68,
inc.b.
Norma que aprueba la tasa: Ordenanza Municipal Nº 004-2004-MPM-CH
Norma que ratifica la tasa (sólo en el caso de municipalidades distritales):
pág. 64
5Requisitos del Trámite: enumeración de requisitos
como se señala en el TUPA
A.- VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
1- FUE debidamente suscrito.
2- Documentación que acredite que cuenta con
derecho a edificar y represente al titular, en caso
que el solicitante de la licencia de edificación no
sea el propietario del predio.
3- Constitución de la empresa y copia literal del
poder expedidos por el Registro de Personas
Jurídicas, vigente al momento de presentación de
los documentos, en caso que el solicitante sea una
persona jurídica.
4- Declaración Jurada de habilitación de los
profesionales que intervienen en el proyecto y
suscriben la documentación técnica.
5- Anexo D del FUE con copia del comprobante de pago
de la tasa municipal correspondiente a la verificación
administrativa
6- Comprobante de pago por derecho que corresponde
6.1- Verificacion administrativa
6.2- Verificacion Tecnica
(Solo en caso de ser requerida conforme a Ley y según
cronograma suscrito)
7- Copia del documento que acredite la declaratoria
fábrica o de edificación con sus respectivos planos
en caso no haya sido expedido por la municipalidad;
ó copia del Certificado de Conformidad ó
Finalización de Obra, o la Licencia de Obra o de
Construcción de la edificación existente.
Documentación Técnica
8- Plano de ubicación y Localización según formato.
9- Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones),
Estructuras, Instalaciones Sanitarias e Instalaciones
Eléctricas, donde se diferencien las áreas existentes
de las remodeladas
B.- VERIFICACIÓN TÉCNICA
10- Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente
suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor
Municipal.
11- Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en
caso no se haya indicado en el FUE
12- Copia del comprobante de pago de la tasa
correspondiente a la verificación técnica.
C. CALIFICACIÓN DE SILENCIO ADMINISTRATIVO QUE CORRESPONDE SEGÚN LA LEY Nº 29060
1
15.- A. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
1.
2
3 De Aprobación Automática : X
5
6
7
8
1
2
3
4
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Número de veces que es demandado a la Entidad en el año (en promedio): 15 veces
7. Fundamento Técnico - científico
(de ser el caso )
Sustento de la aplicación del Silencio Administrativo conforme a la séptima disposición transitoria, complementaria y final de la Ley Nº 29060.
1.1. Aplicación del Silencio Administrativo Positivo 1.2.Aplicación del Silencio Administrativo Negativo
2.1 Silencio Administrativo Positivo.-
2.2 Silencio Administrativo Negativo.-
Denominación: LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A / 10.5 CONSTRUCCIÓN DE CERCOS
Dependencia a cargo del procedimiento: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Órgano que resuelve definitivamente el trámite (1° Instancia): GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Lugares de atención del Trámite: UNIDAD DE ATENCION AL CIUDADANO
4. De evaluación Previa : Silencio Positivo Silencio Negativo
4.1. Indicar Plazo Máximo de Atención:
Órgano rector o competente en la materia : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
B. SUSTENTO LEGAL y TÉCNICO
Fundamento legal : Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 16 y 31.
Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, Arts. 17, 25, 32 y 33
Norma con rango de ley que faculta el cobro de la tasa o derecho : Téxto Unico Ordenado de la Ley de Tributación Municipal D.S. Nº 156-2004-EF, art. 68,
inc.b.
Norma que aprueba la tasa: Ordenanza Municipal Nº 004-2004-MPM-CH
Norma que ratifica la tasa (sólo en el caso de municipalidades distritales):
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
6. Fundamento legal especifico de cada requisito
(Ley, decreto, ordenanza)
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
pág. 65
5Requisitos del Trámite: enumeración de requisitos
como se señala en el TUPA
A.- VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
1- FUE debidamente suscrito.
2- Documentación que acredite que cuenta con
derecho a edificar y represente al titular, en caso
que el solicitante de la licencia de edificación no
sea el propietario del predio.
3- Constitución de la empresa y copia literal del
poder expedidos por el Registro de Personas
Jurídicas, vigente al momento de presentación de
los documentos, en caso que el solicitante sea una
persona jurídica.
4- Declaración Jurada de habilitación de los
profesionales que intervienen en el proyecto y
suscriben la documentación técnica.
5- Anexo D del FUE con copia del comprobante de pago
de la tasa municipal correspondiente a la verificación
administrativa
6- Comprobante de pago por derecho que corresponde
6.1- Verificacion administrativa
6.2- Verificacion Tecnica
(Solo en caso de ser requerida conforme a Ley y según
cronograma suscrito)
7- Copia del documento que acredite la declaratoria
fábrica o de edificación con sus respectivos planos
en caso no haya sido expedido por la municipalidad;
ó copia del Certificado de Conformidad ó
Finalización de Obra, o la Licencia de Obra
o de Construcción de la edificación existente.
Documentación Técnica
8- Plano de Ubicación y Localización según formato
9- Planos de las especialidades que correspondan
y sus respectivas memorias descriptivas.
B.- VERIFICACIÓN TÉCNICA
Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente
suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor
Municipal.
10- Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en
caso no se haya indicado en el FUE
11- Copia del comprobante de pago de la tasa
correspondiente a la verificación técnica.
C. CALIFICACIÓN DE SILENCIO ADMINISTRATIVO QUE CORRESPONDE SEGÚN LA LEY Nº 29060
1
16.- A. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
1.
2
3 De Aprobación Automática : X
5
6
7
8
1
2
3
4
B. SUSTENTO LEGAL y TÉCNICO
Fundamento legal : Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 16 y 31.
Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, Arts. 17, 25, 32 y 33
Norma con rango de ley que faculta el cobro de la tasa o derecho : Téxto Unico Ordenado de la Ley de Tributación Municipal D.S. Nº 156-2004-EF, art. 68,
inc.b.
Norma que aprueba la tasa: Ordenanza Municipal Nº 004-2004-MPM-CH
Norma que ratifica la tasa (sólo en el caso de municipalidades distritales):
4. De evaluación Previa : Silencio Positivo Silencio Negativo
4.1. Indicar Plazo Máximo de Atención:
Órgano rector o competente en la materia : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
Dependencia a cargo del procedimiento: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Órgano que resuelve definitivamente el trámite (1° Instancia): GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Lugares de atención del Trámite: UNIDAD DE ATENCION AL CIUDADANO
Denominación: LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A / 10.6 DEMOLICIÓN TOTAL
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
7. Fundamento Técnico - científico
(de ser el caso )
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Sustento de la aplicación del Silencio Administrativo conforme a la séptima disposición transitoria, complementaria y final de la Ley Nº 29060.
2.1 Silencio Administrativo Positivo.-
6. Fundamento legal especifico de cada requisito
(Ley, decreto, ordenanza)
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
2.2 Silencio Administrativo Negativo.-
1.1. Aplicación del Silencio Administrativo Positivo 1.2.Aplicación del Silencio Administrativo Negativo
Número de veces que es demandado a la Entidad en el año (en promedio): 15 veces
pág. 66
5Requisitos del Trámite: enumeración de requisitos
como se señala en el TUPA
A.- VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
1- FUE debidamente suscrito.
2- Documentación que acredite que cuenta con
derecho a demoler y represente al titular, en caso
que el solicitante no sea el propietario del predio.
3- Constitución de la empresa y copia literal del
poder expedidos por el Registro de Personas
Jurídicas, vigente al momento de presentación de
los documentos, en el caso que el solicitante
sea una persona jurídica.
4- Declaración Jurada de habilitación del profesional
que interviene en el proyecto y suscribe la
documentación técnica.
5- Anexo D del FUE con copia del comprobante de pago
de la tasa municipal correspondiente a la verificación
administrativa
6- Comprobante de pago por derecho que corresponde
6.1- Verificacion administrativa
6.2- Verificacion Tecnica
(Solo en caso de ser requerida conforme a Ley y según
cronograma suscrito)
7- Copia del documento que acredite la declaratoria
fábrica o de edificación con sus respectivos planos,
en caso no haya sido expedido por la municipalidad;
ó copia del Certificado de Conformidad o
Finalización de Obra, o la Licencia de Obra ó de
Construcción de la edificación existente.
8- En caso la edificación a demoler no pueda acreditarse
con la autorización respectiva, se deberá presentar:
7.1 Plano de ubicación y localización; y
7.2 Plano de planta de la edificación a demoler.
9- En caso la fábrica se encuentre inscrita en los
Registros Públicos, se deberá acreditar que sobre
el bien no recaigan cargas y/o gravámenes; ó
acreditar la autorización del titular de la carga ó
gravamen.
Documentación Técnica
10- Plano de Ubicación
11- Carta de Responsabilidad de Obra, firmada por
ingeniero civil.
B.- VERIFICACIÓN TÉCNICA
12- Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente
suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor
Municipal.
13- Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en
caso no se haya indicado en el FUE
14- Copia del comprobante de pago de la tasa
correspondiente a la verificación técnica.
C. CALIFICACIÓN DE SILENCIO ADMINISTRATIVO QUE CORRESPONDE SEGÚN LA LEY Nº 29060
1
17.- A. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
1.
2
3 De Aprobación Automática : X
5
6
7
8 Lugares de atención del Trámite: UNIDAD DE ATENCION AL CIUDADANO
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
6. Fundamento legal especifico de cada requisito
(Ley, decreto, ordenanza)
7. Fundamento Técnico - científico
(de ser el caso )
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
2.2 Silencio Administrativo Negativo.-
Denominación: LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A / 10.7 OBRAS DE CARÁCTER MILITAR (de las Fuerzas Armadas), DE CARÁCTER
POLICIAL (Policía Nacional del Perú) Y ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
Número de veces que es demandado a la Entidad en el año (en promedio): 15 veces
4. De evaluación Previa : Silencio Positivo Silencio Negativo
Sustento de la aplicación del Silencio Administrativo conforme a la séptima disposición transitoria, complementaria y final de la Ley Nº 29060.
1.1. Aplicación del Silencio Administrativo Positivo 1.2.Aplicación del Silencio Administrativo Negativo
2.1 Silencio Administrativo Positivo.-
4.1. Indicar Plazo Máximo de Atención:
Órgano rector o competente en la materia : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
Dependencia a cargo del procedimiento: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Órgano que resuelve definitivamente el trámite (1° Instancia): GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
pág. 67
1
2
3
4
5Requisitos del Trámite: enumeración de requisitos
como se señala en el TUPA
A.- VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
1- FUE debidamente suscrito.
2- Documentación que acredite que cuenta con
derecho a edificar y represente al titular, en caso
que el solicitante de la licencia de edificación no
sea el propietario del predio.
3- Constitución de la empresa y copia literal del
poder expedidos por el Registro de Personas
Jurídicas, vigente al momento de presentación de
los documentos, en caso que el solicitante sea una
persona jurídica.
4- Declaración Jurada de habilitación de los
profesionales que intervienen en el proyecto y
suscriben la documentación técnica.
5- Anexo D del FUE con copia del comprobante de pago
de la tasa municipal correspondiente a la verificación
administrativa
6- Comprobante de pago por derecho que corresponde
6.1- Verificacion administrativa
6.2- Verificacion Tecnica
(Solo en caso de ser requerida conforme a Ley y según
cronograma suscrito)
Documentación Técnica (por duplicado)
7- Plano de Ubicación
8- Plano Perimétrico
9- Descripción general del proyecto
B.- VERIFICACIÓN TÉCNICA
10- Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente
suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor
Municipal.
11- Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en
caso no se haya indicado en el FUE
12- Copia del comprobante de pago de la tasa
correspondiente a la verificación técnica.
C. CALIFICACIÓN DE SILENCIO ADMINISTRATIVO QUE CORRESPONDE SEGÚN LA LEY Nº 29060
1
18.- A. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
1.
2
3 De Aprobación Automática :
5
6
7
8
Órgano rector o competente en la materia : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
Dependencia a cargo del procedimiento: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Órgano que resuelve definitivamente el trámite (1° Instancia): GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Lugares de atención del Trámite: UNIDAD DE ATENCION AL CIUDADANO
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
2.1 Silencio Administrativo Positivo.-
2.2 Silencio Administrativo Negativo.-
Denominación: LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD B / 11.1 EDIFICACIONES PARA FINES DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, MULTIFAMILIAR,
QUINTA O CONDOMINIOS DE VIVIENDA UNIFAMILIAR Y/O MULTIFAMILIAR
Número de veces que es demandado a la Entidad en el año (en promedio): 15 veces
6. Fundamento legal especifico de cada requisito
(Ley, decreto, ordenanza)
7. Fundamento Técnico - científico
(de ser el caso )
Sustento de la aplicación del Silencio Administrativo conforme a la séptima disposición transitoria, complementaria y final de la Ley Nº 29060.
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
B. SUSTENTO LEGAL y TÉCNICO
Fundamento legal : Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 16 y 31.
Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, Arts. 17, 25, 32 y 33
Norma con rango de ley que faculta el cobro de la tasa o derecho : Téxto Unico Ordenado de la Ley de Tributación Municipal D.S. Nº 156-2004-EF, art. 68,
inc.b.
Norma que aprueba la tasa: Ordenanza Municipal Nº 004-2004-MPM-CH
Norma que ratifica la tasa (sólo en el caso de municipalidades distritales):
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
1.1. Aplicación del Silencio Administrativo Positivo 1.2.Aplicación del Silencio Administrativo Negativo
4. De evaluación Previa : Silencio Positivo X Silencio Negativo
4.1. Indicar Plazo Máximo de Atención: 15 dias
pág. 68
1
2
3
4
5Requisitos del Trámite: enumeración de requisitos
como se señala en el TUPA
A.-VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
1- FUE debidamente suscrito.
2- Documentación que acredite que cuenta con
derecho a edificar y represente al titular, en caso
que el solicitante de la licencia de edificación no
sea el propietario del predio.
3- Constitución de la empresa y copia literal del
poder expedidos por el Registro de Personas
Jurídicas, vigente al momento de presentación de
los documentos, en caso que el solicitante sea una
persona jurídica.
4- Declaración Jurada de habilitación de los
profesionales que suscriben la documentación
5- Anexo D del FUE con copia del comprobante de pago
de la tasa municipal correspondiente a la verificación
administrativa
6- Comprobante de pago por derecho que corresponde
6.1- Verificacion administrativa
6.2- Verificacion Tecnica
(Solo en caso de ser requerida conforme a Ley y según
cronograma suscrito)
Documentación Técnica
7- Certificado de Factibilidad de Servicios
para obra nueva de vivienda multifamiliar
8- Plano de ubicación y localización según formato.
9- Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones),
Eléctricas y otras, de ser el caso, y las memorias
justificativas por especialidad
10- Plano de Sostenimiento de Excavaciones, de ser
el caso y de acuerdo a lo establecido en la
Norma E 050 del RNE
11- Memoria descriptiva que precise las características
de la obra y las edificaciones colindantes; indicando
el número de pisos y sótanos; así como fotos en los
casos que se presente el Plano de Sostenimiento
de Excavaciones
12- Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos
que establece el RNE.
13- Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) o la Póliza
de Responsabilidad Civil según las características
de las obras a ejecutarse con cobertura por daños
materiales y personales a terceros.
B.- VERIFICACIÓN TÉCNICA
14- Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente
suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor
Municipal.
15- Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en
caso no se haya indicado en el FUE
16- Copia del comprobante de pago de la tasa
correspondiente a la verificación técnica.
C. CALIFICACIÓN DE SILENCIO ADMINISTRATIVO QUE CORRESPONDE SEGÚN LA LEY Nº 29060
1
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
2.1 Silencio Administrativo Positivo.- Solicitud cuya estimación habilita para el desarrollo de actividades económicas que requieran autorización previa del
Estado.
2.2 Silencio Administrativo Negativo.-
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Norma con rango de ley que faculta el cobro de la tasa o derecho : Téxto Unico Ordenado de la Ley de Tributación Municipal D.S. Nº 156-2004-EF, art. 68,
inc.b.
Norma que aprueba la tasa: Ordenanza Municipal Nº 004-2004-MPM-CH
Norma que ratifica la tasa (sólo en el caso de municipalidades distritales):
6. Fundamento legal especifico de cada requisito
(Ley, decreto, ordenanza)
7. Fundamento Técnico - científico
(de ser el caso )
B. SUSTENTO LEGAL y TÉCNICO
Fundamento legal : Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 16 y 31.
Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, Arts. 17, 25, 32 y 33
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Sustento de la aplicación del Silencio Administrativo conforme a la séptima disposición transitoria, complementaria y final de la Ley Nº 29060.
1.1. Aplicación del Silencio Administrativo Positivo X 1.2.Aplicación del Silencio Administrativo Negativo
pág. 69
19.- A. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
1.
2
3 De Aprobación Automática :
5
6
7
8
1
2
3
4
5Requisitos del Trámite: enumeración de requisitos
como se señala en el TUPA
A.- VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
1- FUE debidamente suscrito.
2- Documentación que acredite que cuenta con
derecho a edificar y represente al titular, en caso
que el solicitante de la licencia de edificación no
sea el propietario del predio.
3- Constitución de la empresa y copia literal del
poder expedidos por el Registro de Personas
Jurídicas, vigente al momento de presentación de
los documentos, en caso que el solicitante sea una
persona jurídica.
4- Declaración Jurada de habilitación de los
profesionales que suscriben la documentación
5- Anexo D del FUE con copia del comprobante de pago
de la tasa municipal correspondiente a la verificación
administrativa
6- Comprobante de pago por derecho que corresponde
6.1- Verificacion administrativa
6.2- Verificacion Tecnica
(Solo en caso de ser requerida conforme a Ley y según
cronograma suscrito)
7- Copia del Reglamento Interno y plano de Independización
de la unidad inmobiliaria correspondiente
8- Autorización de la Junta de Propietarios, de ser el
caso y de acuerdo a lo establecido en el
Reglamento Interno
Documentación Técnica
9- Plano de Ubicación y Localización según formato.
10- Planos de las especialidades que correspondan
y sus respectivas memorias descriptivas.
11- Plano de Sostenimiento de Excavaciones, de ser
el caso y de acuerdo a lo establecido en la
Norma E 050 del RNE
12- Memoria descriptiva que precise las características
de la obra y las edificaciones colindantes; indicando
el número de pisos y sótanos; así como fotos en los
casos que se presente el Plano de Sostenimiento
de Excavaciones
B.- VERIFICACIÓN TÉCNICA
13- Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente
suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor
Municipal.
14- Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en
caso no se haya indicado en el FUE
15- Copia del comprobante de pago de la tasa
correspondiente a la verificación técnica.
Norma con rango de ley que faculta el cobro de la tasa o derecho : Téxto Unico Ordenado de la Ley de Tributación Municipal D.S. Nº 156-2004-EF, art. 68,
inc.b.
Norma que aprueba la tasa: Ordenanza Municipal Nº 004-2004-MPM-CH
Norma que ratifica la tasa (sólo en el caso de municipalidades distritales):
6. Fundamento legal especifico de cada requisito
(Ley, decreto, ordenanza)
7. Fundamento Técnico - científico
(de ser el caso )
Órgano rector o competente en la materia : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
Dependencia a cargo del procedimiento: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Órgano que resuelve definitivamente el trámite (1° Instancia): GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Lugares de atención del Trámite: UNIDAD DE ATENCION AL CIUDADANO
B. SUSTENTO LEGAL y TÉCNICO
Fundamento legal : Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 16 y 31.
Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, Arts. 17, 25, 32 y 33
Denominación: LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD B / 11.2 CERCOS
Número de veces que es demandado a la Entidad en el año (en promedio): 15 veces
4. De evaluación Previa : Silencio Positivo X Silencio Negativo
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
4.1. Indicar Plazo Máximo de Atención: 15 dias
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
pág. 70
C. CALIFICACIÓN DE SILENCIO ADMINISTRATIVO QUE CORRESPONDE SEGÚN LA LEY Nº 29060
1
20.- A. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
1.
2
3 De Aprobación Automática :
5
6
7
8
1
2
3
4
5Requisitos del Trámite: enumeración de requisitos
como se señala en el TUPA
A.- VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
1- FUE debidamente suscrito.
2- Documentación que acredite que cuenta con
derecho a edificar y represente al titular, en caso
que el solicitante de la licencia de edificación no
sea el propietario del predio.
3- Constitución de la empresa y copia literal del
poder expedidos por el Registro de Personas
Jurídicas, vigente al momento de presentación de
los documentos, en caso que el solicitante sea una
persona jurídica.
4- Declaración Jurada de habilitación de los
profesionales que suscriben la documentación
5- Anexo D del FUE con copia del comprobante de pago
de la tasa municipal correspondiente a la verificación
administrativa
6- Comprobante de pago por derecho que corresponde
6.1- Verificacion administrativa
6.2- Verificacion Tecnica
(Solo en caso de ser requerida conforme a Ley y según
cronograma suscrito)
7- Copia del documento que acredite la declaratoria
fábrica o de edificación con sus respectivos planos
en caso no haya sido expedido por la municipalidad;
ó copia del Certificado de Conformidad ó
Finalización de Obra, o la Licencia de Obra o de
Construcción de la edificación existente.
Documentación Técnica
8- Plano de ubicación y localización según formato.
9- Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones),
Eléctricas y otros, de ser el caso, donde se diferencien
las areas existentes de las ampliadas y/o remodeladas;
y las memorias justificativas por especialidad
10- Plano de Sostenimiento de Excavaciones, de ser
el caso y de acuerdo a lo establecido en la
Norma E 050 del RNE
11- Memoria descriptiva que precise las características
de la obra y las edificaciones colindantes; indicando
el número de pisos y sótanos; así como fotos en los
casos que se presente el Plano de Sostenimiento
de Excavaciones
Fundamento legal : Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 16 y 31.
Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, Arts. 17, 25, 32 y 33
Norma con rango de ley que faculta el cobro de la tasa o derecho : Téxto Unico Ordenado de la Ley de Tributación Municipal D.S. Nº 156-2004-EF, art. 68,
inc.b.
Norma que aprueba la tasa: Ordenanza Municipal Nº 004-2004-MPM-CH
Norma que ratifica la tasa (sólo en el caso de municipalidades distritales):
6. Fundamento legal especifico de cada requisito
(Ley, decreto, ordenanza)
7. Fundamento Técnico - científico
(de ser el caso )
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Denominación: LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD B / 11.3 OBRAS DE AMPLIACIÓN O REMODELACIÓN DE UNA EDIFICACIÓN
EXISTENTE
Número de veces que es demandado a la Entidad en el año (en promedio): 15 veces
4. De evaluación Previa : Silencio Positivo X Silencio Negativo
4.1. Indicar Plazo Máximo de Atención: 15 dias
Órgano rector o competente en la materia : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
Dependencia a cargo del procedimiento: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Órgano que resuelve definitivamente el trámite (1° Instancia): GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Lugares de atención del Trámite: UNIDAD DE ATENCION AL CIUDADANO
B. SUSTENTO LEGAL y TÉCNICO
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Sustento de la aplicación del Silencio Administrativo conforme a la séptima disposición transitoria, complementaria y final de la Ley Nº 29060.
1.1. Aplicación del Silencio Administrativo Positivo X 1.2.Aplicación del Silencio Administrativo Negativo
2.1 Silencio Administrativo Positivo.- Solicitud cuya estimación habilita para el desarrollo de actividades económicas que requieran autorización previa del
Estado.
2.2 Silencio Administrativo Negativo.-
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
pág. 71
12- Certificado de Factibilidad de Servicios para obras
de ampliación de Vivienda Multifamiliar, obras de
remodelación de Vivienda Unifamiliar a Multifamiliar
o a otros fines diferentes al de vivienda.
13- Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos
que establece el RNE.
14- Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) o la Póliza
de Responsabilidad Civil según las características
de las obras a ejecutarse con cobertura por daños
materiales y personales a terceros.
15- Copia del Reglamento Interno y plano de Independización
de la unidad inmobiliaria correspondiente, en caso que el
inmueble a intervenir esté sujeto al régimen de
propiedad exclusiva y propiedad común.
16- Autorización de la Junta de Propietarios, de ser el
caso y de acuerdo a lo establecido en el
Reglamento Interno
B.- VERIFICACIÓN TÉCNICA
17- Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente
suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor
Municipal.
18- Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en
caso no se haya indicado en el FUE
19- Copia del comprobante de pago de la tasa
correspondiente a la verificación técnica.
C. CALIFICACIÓN DE SILENCIO ADMINISTRATIVO QUE CORRESPONDE SEGÚN LA LEY Nº 29060
1
21.- A. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
1.
2
3 De Aprobación Automática :
5
6
7
8
1
2
3
4
5Requisitos del Trámite: enumeración de requisitos
como se señala en el TUPA
A.- VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes (por duplicado)
1- FUE debidamente suscrito.
2- Documentación que acredite que cuenta con
derecho a demoler y represente al titular, en caso
que el solicitante de la licencia de edificación no
sea el propietario del predio.
3- Constitución de la empresa y copia literal del
poder expedidos por el Registro de Personas
Jurídicas, vigente al momento de presentación de
los documentos, en caso que el solicitante sea una
persona jurídica.
4- Declaración Jurada de habilitación de los
profesionales que suscriben la documentación
Norma que ratifica la tasa (sólo en el caso de municipalidades distritales):
6. Fundamento legal especifico de cada requisito
(Ley, decreto, ordenanza)
7. Fundamento Técnico - científico
(de ser el caso )
Ley Org. Municip. Nº 27972, art. 79º
Órgano que resuelve definitivamente el trámite (1° Instancia): GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Lugares de atención del Trámite: UNIDAD DE ATENCION AL CIUDADANO
B. SUSTENTO LEGAL y TÉCNICO
Fundamento legal : Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 16 y 31.
Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, Arts. 17, 25, 32 y 33
Norma con rango de ley que faculta el cobro de la tasa o derecho : Téxto Unico Ordenado de la Ley de Tributación Municipal D.S. Nº 156-2004-EF, art. 68,
inc.b.
Norma que aprueba la tasa: Ordenanza Municipal Nº 004-2004-MPM-CH
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Sustento de la aplicación del Silencio Administrativo conforme a la séptima disposición transitoria, complementaria y final de la Ley Nº 29060.
1.1. Aplicación del Silencio Administrativo Positivo X 1.2.Aplicación del Silencio Administrativo Negativo
2.1 Silencio Administrativo Positivo.- Solicitud cuya estimación habilita para el desarrollo de actividades económicas que requieran autorización previa del
Estado.
2.2 Silencio Administrativo Negativo.-
Denominación: LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD B / 11.4 DEMOLICIÓN PARCIAL
Número de veces que es demandado a la Entidad en el año (en promedio): 15 veces
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
4. De evaluación Previa : Silencio Positivo X Silencio Negativo
4.1. Indicar Plazo Máximo de Atención: 15 dias
Órgano rector o competente en la materia : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
Dependencia a cargo del procedimiento: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
pág. 72
5- Anexo D del FUE con copia del comprobante de pago
de la tasa municipal correspondiente a la verificación
administrativa
6- Comprobante de pago por derecho que corresponde
6.1- Verificacion administrativa
6.2- Verificacion Tecnica
(Solo en caso de ser requerida conforme a Ley y según
cronograma suscrito)
7- Copia del documento que acredite la declaratoria
fábrica o de edificación con sus respectivos planos
en caso no haya sido expedido por la municipalidad;
ó copia del Certificado de Conformidad ó
Finalización de Obra, o la Licencia de Obra o de
Construcción de la edificación existente.
8- En caso la edificación no pueda acreditarse con la
autorización respectiva, se deberá presentar:
8.1. Plano de ubicación y localización; y
8.2. Plano de planta de la edificación a demoler.
diferenciando las áreas a demoler de las remanentes
9- En caso la fábrica se encuentre inscrita en los
Registros Públicos, se deberá acreditar que sobre
el bien no recaigan cargas y/o gravámenes; ó
acreditar la autorización del titular de la carga ó
gravamen.
Documentación Técnica
10- Plano de Ubicación y Localización según formato
11- Planos de Arquitectura (plantas), diferenciando
las zonas y elementos de la edificación a demoler,
así como el perfil y alturas de los inmuebles
colindantes, hasta una distancia de 1.50 m de los
limites de la propiedad.
12- Memoria descriptiva de los trabajos a realizar y
del procedimiento de demolición a utilizar, donde
se consideren las medidas de seguridad contem-
pladas en la Norma Técnica G.050 del RNE y
demás normas de la materia.
13- Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) o la Póliza
de Responsabilidad Civil según las características
de las obras a ejecutarse con cobertura por daños
materiales y personales a terceros.
14- Carta de Responsabilidad de Obra, firmada por
ingeniero civil.
15- Copia del Reglamento Interno y plano de independización
de la unidad inmobiliaria correspondiente, en caso que el
inmueble a intervenir esté sujeto al régimen de
propiedad exclusiva y propiedad común.
16- Autorización de la Junta de Propietarios, de ser el
caso y de acuerdo a lo establecido en el
Reglamento Interno
B.- VERIFICACIÓN TÉCNICA
17- Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente
suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor
Municipal.
18- Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en
caso no se haya indicado en el FUE
19- Copia del comprobante de pago de la tasa
correspondiente a la verificación técnica.
C. CALIFICACIÓN DE SILENCIO ADMINISTRATIVO QUE CORRESPONDE SEGÚN LA LEY Nº 29060
1 Sustento de la aplicación del Silencio Administrativo conforme a la séptima disposición transitoria, complementaria y final de la Ley Nº 29060.
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
1.1. Aplicación del Silencio Administrativo Positivo X 1.2.Aplicación del Silencio Administrativo Negativo
2.1 Silencio Administrativo Positivo.- Solicitud cuya estimación habilita para el desarrollo de actividades económicas que requieran autorización previa del
Estado.
2.2 Silencio Administrativo Negativo.-
pág. 73
22.- A. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
1.
2
3 De Aprobación Automática :
5
6
7
8
1
2
3
4
5Requisitos del Trámite: enumeración de requisitos
como se señala en el TUPA
A.- VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
1- FUE debidamente suscrito.
2- Documentación que acredite que cuenta con
derecho a edificar y represente al titular, en caso
que el solicitante de la licencia de edificación no
sea el propietario del predio.
3- Constitución de la empresa y copia literal del
poder expedidos por el Registro de Personas
Jurídicas, vigente al momento de presentación de
los documentos, en caso que el solicitante sea una
persona jurídica.
4- Declaración Jurada de habilitación de los
profesionales que suscriben la documentación.
5- Copia del comprobante de pago de la tasa municipal
correspondiente a la verificación administrativa.
6- Copia de los comprobantes de pago por derecho de
revisión
7. Comprobante de Pago por el derecho correspondiente:
7.1. Verificación administrativa
Documentación Técnica
8- Plano de Ubicación y Localización según formato.
9- Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones),
Eléctricas y otros, de ser el caso, y las memorias
10- Comprobante de pago por derecho que corresponde
10.1- Verificacion administrativa
(Solo en caso de ser requerida conforme a Ley y según
cronograma suscrito)
justificativas por especialidad.
11- Plano de seguridad y evacuación cuando se requiera
la intervención de los delegados Ad Hoc del INDECI
o del CGBVP.
12- Plano de Sostenimiento de Excavaciones, de ser
el caso y de acuerdo a lo establecido en la
Norma E 050 del RNE
13- Memoria descriptiva que precise las características
de la obra y las edificaciones colindantes; indicando
el número de pisos y sótanos; así como fotos en los
casos que se presente el Plano de Sostenimiento
de Excavaciones
14- Certificado de Factibilidad de Servicios
15- 'Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos
que establece el RNE.
16- Estudios de Impacto Ambiental y de Impacto Víal
aprobados por las entidades competentes y en los
casos que se requiera.
17- En caso se solicite Licencia de Edificación para
Remodelación, Ampliación o Puesta en Valor
Histórico deberá presentarse lo siguiente:
17.1 Planos de arquitectura (plantas, cortes y elevaciones)
en los cuales se diferencie la edificación existente
de la proyectada y su respectiva memoria descriptiva,
considerando:
Norma que ratifica la tasa (sólo en el caso de municipalidades distritales):
6. Fundamento legal especifico de cada requisito
(Ley, decreto, ordenanza)
7. Fundamento Técnico - científico
(de ser el caso )
Ley Org. Municip. Nº 27972, art. 79º
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Órgano que resuelve definitivamente el trámite (1° Instancia): GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Lugares de atención del Trámite: UNIDAD DE ATENCION AL CIUDADANO
B. SUSTENTO LEGAL y TÉCNICO
Fundamento legal : Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 16 y 31.
Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, Arts. 17, 25, 32 y 33
Norma con rango de ley que faculta el cobro de la tasa o derecho : Téxto Unico Ordenado de la Ley de Tributación Municipal D.S. Nº 156-2004-EF, art. 68,
inc.b.
Norma que aprueba la tasa: Ordenanza Municipal Nº 004-2004-MPM-CH
Denominación: LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C / 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8
Número de veces que es demandado a la Entidad en el año (en promedio): 15 veces
4. De evaluación Previa : Silencio Positivo X Silencio Negativo
4.1. Indicar Plazo Máximo de Atención: 25 dias
Órgano rector o competente en la materia : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
Dependencia a cargo del procedimiento: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
pág. 74
a) Plano de levantamiento de la edificación
graficando con achurado 45 grados, los
elementos a eliminar.
b) Plano de la edificación resultante, graficándo
con achurado a 45 grados, perpendicular al
anterior, los elementos a edificar.
c) Para las obras de Puesta en Valor Histórico
se debe graficar en los planos los elementos
arquitectónicos con valor histórico monumental
propios de la edificación, identificándose
aquellos que serán objeto de restauración,
reconstrucción o conservación, de ser el caso.
17.2 Planos de estructura y memoria justificativa;
en los casos de obras de remodelación,
ampliación o puesta en valor y cuando sea
necesario en los demás tipo de obra.
Debe diferenciarse los elementos estructurales
existentes, los que se eliminarán y los nuevos,
detallando adecuadamente los empalmes.
17.3 Planos de instalaciones y memoria justificativa,
de ser necesario, donde:
a) Se diferencien los puntos y salidas nuevos de
los que se eliminarán; detallandose
adecuadamente los emplames.
b) Se evaluará la factibilidad de servicios teniendo
en cuenta la ampliación de cargas eléctricas
y de dotación de agua potable.
17.4 Para los proyectos de inmuebles sujetos al
Régimen de Propiedad Exclusiva y de
Propiedad Común, deberá además presentarse
lo siguiente:
a) Autorización de la Junta de Propietarios
b) Reglamento Interno
c) Planos de Independización correspondientes
17.5 En caso se solicite una Licencia Temporal de
Edificación y luego de haber obtenido el dictamen
Conforme en la especialidad de Arquitectura,
deberá además presentarse el Anexo D del FUE
B.- VERIFICACIÓN TÉCNICA
Despues de haberse notificado el último dictamen
Conforme del Proyecto se debe presentar lo siguiente:
18- Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente
suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor
Municipal.
19- Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en
caso no se haya indicado en el FUE
20- Copia del comprobante de pago de la tasa
correspondiente a la verificación técnica.
21- Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) o la Póliza
de Responsabilidad Civil, según las características
de las obras a ejecutarse con cobertura por daños
materiales y personales a terceros.
C. CALIFICACIÓN DE SILENCIO ADMINISTRATIVO QUE CORRESPONDE SEGÚN LA LEY Nº 29060
1 Sustento de la aplicación del Silencio Administrativo conforme a la séptima disposición transitoria, complementaria y final de la Ley Nº 29060.
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
1.1. Aplicación del Silencio Administrativo Positivo X 1.2.Aplicación del Silencio Administrativo Negativo
2.1 Silencio Administrativo Positivo.- Solicitud cuya estimación habilita para el desarrollo de actividades económicas que requieran autorización previa del
Estado.
2.2 Silencio Administrativo Negativo.-
pág. 75
23.- A. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
1.
2
3 De Aprobación Automática :
5
6
7
8
1
2
3
4
5Requisitos del Trámite: enumeración de requisitos
como se señala en el TUPA
A.- VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
1- FUE debidamente suscrito.
2- Documentación que acredite que cuenta con
derecho a edificar y represente al titular, en caso
que el solicitante de la licencia de edificación no
sea el propietario del predio.
3- Constitución de la empresa y copia literal del
poder expedidos por el Registro de Personas
Jurídicas, vigente al momento de presentación de
los documentos, en caso que el solicitante sea una
persona jurídica.
4- Declaración Jurada de habilitación de los
profesionales que suscriben la documentación.
5- Copia del comprobante de pago de la tasa municipal
correspondiente a la verificación administrativa.
6- Copia de los comprobantes de pago por derecho de
revisión
7- Copia del documento que acredite la declaratoria
fábrica o de edificación con sus respectivos planos
en caso no haya sido expedido por la municipalidad;
ó copia del Certificado de Conformidad ó
Finalización de Obra, o la Licencia de Obra o de
Construcción de la edificación existente.
8- Comprobante de pago por derecho que corresponde
8.1 - Verificacion administrativa
9- En caso la edificación no pueda acreditarse con la
autorización respectiva, se deberá presentar:
9.1- Plano de ubicación y localización; y
9.2- Plano de planta de la edificación a demoler.
diferenciando las áreas a demoler de las remanentes
10- En caso la fábrica se encuentre inscrita en los
Registros Públicos, se deberá acreditar que sobre
el bien no recaigan cargas y/o gravámenes; ó
acreditar la autorización del titular de la carga ó
gravamen.
Documentación Técnica
11- Plano de Ubicación y Localización según formato.
12- Planos de plantas a escala 1/75, dimensionados
adecuadamente, en el que se delineará las zonas
de la fábrica o edificación a demoler, así como del
perfil y altura de los inmuebles colindantes a las
zonas de la fábrica o edificación a demoler, hasta
una distancia de 1.50 m de los límites de propie-
dad.
13- Plano de cerramiento del predio, cuando se trate de
demolición total.
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Norma que ratifica la tasa (sólo en el caso de municipalidades distritales):
6. Fundamento legal especifico de cada requisito
(Ley, decreto, ordenanza)
7. Fundamento Técnico - científico
(de ser el caso )
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Órgano que resuelve definitivamente el trámite (1° Instancia): GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Lugares de atención del Trámite: UNIDAD DE ATENCION AL CIUDADANO
B. SUSTENTO LEGAL y TÉCNICO
Fundamento legal : Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 16 y 31.
Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, Arts. 17, 25, 32 y 33
Norma con rango de ley que faculta el cobro de la tasa o derecho : Téxto Unico Ordenado de la Ley de Tributación Municipal D.S. Nº 156-2004-EF, art. 68,
inc.b.
Norma que aprueba la tasa: Ordenanza Municipal Nº 004-2004-MPM-CH
Denominación: LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C / 12.9 DEMOLICIONES TOTALES DE EDIFICACIONES
Número de veces que es demandado a la Entidad en el año (en promedio): 15 veces
4. De evaluación Previa : Silencio Positivo X Silencio Negativo
4.1. Indicar Plazo Máximo de Atención: 15 dias
Órgano rector o competente en la materia : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
Dependencia a cargo del procedimiento: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
pág. 76
14- Memoria descriptiva de los trabajos a realizar y
del procedimiento de demolición a utilizar, donde
se consideren las medidas de seguridad contem-
pladas en la Norma Técnica G.050 del RNE y
demás normas de la materia.
15- En caso de uso de explosivos, se deberá presentar
además lo siguiente:
a) Autorizaciones de las autoridades competentes
(DISCAMEC, Comando Conjunto de las Fuerzas y
Defensa Civil), según corresponda.
b) Copia del cargo del documento dirigido a los
propietarios y/u ocupantes de las edificaciones
colindantes a la obra, comunicándoles las fechas
y horas en que se efectuarán las detonaciones.
B.- VERIFICACIÓN TÉCNICA
Despues de haberse notificado el dictamen Conforme
del Proyecto se debe presentar lo siguiente:
16- Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente
suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor
Municipal.
17- Comunicación de la fecha de inicio de la obra de
demolición en caso no se haya indicado en el FUE
18- Copia del comprobante de pago de la tasa
correspondiente a la verificación técnica.
19- Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) o la Póliza
de Responsabilidad Civil, según las características
de las obras a ejecutarse con cobertura por daños
materiales y personales a terceros.
mayor a la duración del proceso edificatorio.
C. CALIFICACIÓN DE SILENCIO ADMINISTRATIVO QUE CORRESPONDE SEGÚN LA LEY Nº 29060
1
24.- A. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
1.
2
3 De Aprobación Automática :
5
6
7
8
1
2
3
4
5Requisitos del Trámite: enumeración de requisitos
como se señala en el TUPA
A.- VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes (por duplicado)
1- FUE debidamente suscrito.
2- Documentación que acredite que cuenta con
derecho a edificar y represente al titular, en caso
que el solicitante de la licencia de edificación no
sea el propietario del predio.
3- Constitución de la empresa y copia literal del
poder expedidos por el Registro de Personas
Jurídicas, vigente al momento de presentación de
los documentos, en caso que el solicitante sea una
persona jurídica.
6. Fundamento legal especifico de cada requisito
(Ley, decreto, ordenanza)
7. Fundamento Técnico - científico
(de ser el caso )
Denominación: LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C / 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8
Número de veces que es demandado a la Entidad en el año (en promedio): 15 veces
4. De evaluación Previa : Silencio Positivo X Silencio Negativo
4.1. Indicar Plazo Máximo de Atención: 15 dias
Órgano rector o competente en la materia : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
Sustento de la aplicación del Silencio Administrativo conforme a la séptima disposición transitoria, complementaria y final de la Ley Nº 29060.
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Dependencia a cargo del procedimiento: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Órgano que resuelve definitivamente el trámite (1° Instancia): GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Lugares de atención del Trámite: UNIDAD DE ATENCION AL CIUDADANO
B. SUSTENTO LEGAL y TÉCNICO
1.1. Aplicación del Silencio Administrativo Positivo X 1.2.Aplicación del Silencio Administrativo Negativo
2.1 Silencio Administrativo Positivo.- Solicitud cuya estimación habilita para el desarrollo de actividades económicas que requieran autorización previa del
Estado.
2.2 Silencio Administrativo Negativo.-
Fundamento legal : Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 16 y 31.
Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, Arts. 17, 25, 32 y 33
Norma con rango de ley que faculta el cobro de la tasa o derecho : Téxto Unico Ordenado de la Ley de Tributación Municipal D.S. Nº 156-2004-EF, art. 68,
inc.b.
Norma que aprueba la tasa: Ordenanza Municipal Nº 004-2004-MPM-CH
Norma que ratifica la tasa (sólo en el caso de municipalidades distritales):
pág. 77
4- Declaración Jurada de habilitación de los
profesionales que suscriben la documentación.
5- Copia del comprobante de pago de la tasa municipal
correspondiente a la verificación administrativa.
6- Comprobante de pago por derecho que corresponde
6.1 - Verificacion administrativa
Documentación Técnica
7- Plano de Ubicación y Localización según formato.
8- Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones),
Eléctricas y otros, de ser el caso, y las memorias
justificativas por especialidad
9- Plano de seguridad y evacuación cuando se requiera
la intervención de los delegados Ad Hoc del INDECI
o del CGBVP.
10-Plano de Sostenimiento de Excavaciones, de ser
el caso y de acuerdo a lo establecido en la
Norma E 050 del RNE.
11- Memoria descriptiva que precise las características
de la obra y las edificaciones colindantes; indicando
el número de pisos y sótanos; así como fotos en los
casos que se presente el Plano de Sostenimiento
de Excavaciones.
12- Certificado de Factibilidad de Servicios.
13- Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos
que establece el RNE.
14- Estudios de Impacto Ambiental y de Impacto Víal
aprobados por las entidades competentes y en los
casos que se requiera.
15- En caso se solicite Licencia de Edificación para
Remodelación, Ampliación o Puesta en Valor
Histórico deberá presentarse lo siguiente:
15.1- Planos de arquitectura en los cuales se
diferencie la edificación existente de la proyectada
y su respectiva memoria descriptiva, de acuerdo
a lo siguiente:
a) Plano de levantamiento de la edificación
graficando con achurado 45 grados, los
elementos a eliminar.
b) Plano de la edificación resultante, graficándo
con achurado a 45 grados, perpendicular al
anterior, los elementos a edificar.
c) Para las obras de Puesta en Valor Histórico
se debe graficar en los planos los elementos
arquitectónicos con valor histórico monumental
propios de la edificación, identificándose
aquellos que serán objeto de restauración,
reconstrucción o conservación, de ser el caso.
15.2 Planos de estructura y memoria justificativa;
en los casos de obras de remodelación,
ampliación o puesta en valor y cuando sea
necesario en los demás tipo de obra.
Debe diferenciarse los elementos estructurales
existentes, los que se eliminarán y los nuevos,
detallando adecuadamente los empalmes.
15.3 Planos de instalaciones y memoria justificativa,
de ser necesario, donde:
a) Se diferencien los puntos y salidas nuevos de
los que se eliminarán; detallandose
adecuadamente los emplames.
b) Se evaluará la factibilidad de servicios teniendo
en cuenta la ampliación de cargas eléctricas
y de dotación de agua potable.
15.4 Para los proyectos de inmuebles sujetos al
Régimen de Propiedad Exclusiva y de
Propiedad Común, deberá además presentarse
lo siguiente:
a) Autorización de la Junta de Propietarios
b) Reglamento Interno
c) Planos de Independización correspondientes
16- Informe Técnico Favorable de los Revisores Urbanos
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
pág. 78
B.- VERIFICACIÓN TÉCNICA
17- Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente
suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor
Municipal.
18- Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en
caso no se haya indicado en el FUE
19- Copia del comprobante de pago de la tasa
correspondiente a la verificación técnica.
20- Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) o la Póliza
de Responsabilidad Civil, según las características
de las obras a ejecutarse con cobertura por daños
materiales y personales a terceros.
mayor a la duración del proceso edificatorio.
Copia del comprobante de pago de la tasa correspondiente
a la verificación técnica.
C. CALIFICACIÓN DE SILENCIO ADMINISTRATIVO QUE CORRESPONDE SEGÚN LA LEY Nº 29060
1
25.- A. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
1.
2
3 De Aprobación Automática :
5
6
7
8
1
2
3
4
5Requisitos del Trámite: enumeración de requisitos
como se señala en el TUPA
A.- VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
1- FUE debidamente suscrito.
2- Documentación que acredite que cuenta con
derecho a edificar y represente al titular, en caso
que el solicitante de la licencia de edificación no
sea el propietario del predio.
3- Constitución de la empresa y copia literal del
poder expedidos por el Registro de Personas
Jurídicas, vigente al momento de presentación de
los documentos, en caso que el solicitante sea una
persona jurídica.
4- Declaración Jurada de habilitación de los
profesionales que suscriben la documentación.
5- Copia de comprobante de pago de la tasa municipal
correspondiente a la verificación administrativa.
6- Comprobante de pago por derecho que corresponde
6.1 - Verificacion administrativa
7- Copia del documento que acredite la declaratoria
fábrica o de edificación con sus respectivos planos
en caso no haya sido expedido por la municipalidad;
ó copia del Certificado de Conformidad ó
Finalización de Obra, o la Licencia de Obra o de
Construcción de la edificación existente.
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
B. SUSTENTO LEGAL y TÉCNICO
Fundamento legal : Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 16 y 31.
Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, Arts. 17, 25, 32 y 33
Norma con rango de ley que faculta el cobro de la tasa o derecho : Téxto Unico Ordenado de la Ley de Tributación Municipal D.S. Nº 156-2004-EF, art. 68,
inc.b.
Norma que aprueba la tasa: Ordenanza Municipal Nº 004-2004-MPM-CH
Norma que ratifica la tasa (sólo en el caso de municipalidades distritales):
6. Fundamento legal especifico de cada requisito
(Ley, decreto, ordenanza)
7. Fundamento Técnico - científico
(de ser el caso )
4. De evaluación Previa : Silencio Positivo X Silencio Negativo
4.1. Indicar Plazo Máximo de Atención: 15 dias
Órgano rector o competente en la materia : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
Dependencia a cargo del procedimiento: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Órgano que resuelve definitivamente el trámite (1° Instancia): GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Lugares de atención del Trámite: UNIDAD DE ATENCION AL CIUDADANO
Sustento de la aplicación del Silencio Administrativo conforme a la séptima disposición transitoria, complementaria y final de la Ley Nº 29060.
1.1. Aplicación del Silencio Administrativo Positivo X 1.2.Aplicación del Silencio Administrativo Negativo
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
2.1 Silencio Administrativo Positivo.- Solicitud cuya estimación habilita para el desarrollo de actividades económicas que requieran autorización previa del
Estado.
2.2 Silencio Administrativo Negativo.-
Denominación: LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C / 13.9 DEMOLICIONES TOTALES DE EDIFICACIONES
Número de veces que es demandado a la Entidad en el año (en promedio): 12 veces
pág. 79
8- En caso la edificación no pueda acreditarse con la
autorización respectiva, se deberá presentar:
8.1- Plano de ubicación y localización; y
8.2- Plano de planta de la edificación a demoler.
diferenciando las áreas a demoler de las remanentes
9- En caso la fábrica se encuentre inscrita en los
Registros Públicos, se deberá acreditar que sobre
el bien no recaigan cargas y/o gravámenes; ó
acreditar la autorización del titular de la carga ó
gravamen.
Documentación Técnica
10- Plano de Ubicación y Localización según formato.
11- Planos de plantas a escala 1/75, dimensionados
adecuadamente, en el que se delineará las zonas
de la fábrica o edificación a demoler, así como del
perfil y altura de los inmuebles colindantes a las
zonas de la fábrica o edificación a demoler, hasta
una distancia de 1.50 m de los límites de propie-
dad.
12- Plano de cerramiento del predio, cuando se trate de
demolición total.
13- Memoria descriptiva de los trabajos a realizar y
del procedimiento de demolición a utilizar, donde
se consideren las medidas de seguridad contem-
pladas en la Norma Técnica G.050 del RNE y
demás normas de la materia.
14- En caso de uso de explosivos, se deberá presentar
además lo siguiente:
a) Autorizaciones de las autoridades competentes
(DISCAMEC, Comando Conjunto de las Fuerzas y
Defensa Civil), según corresponda.
b) Copia del cargo del documento dirigido a los
propietarios y/u ocupantes de las edificaciones
colindantes a la obra, comunicándoles las fechas
y horas en que se efectuarán las detonaciones.
15- Informe Técnico Favorable de los Revisores Urbanos
B.- VERIFICACIÓN TÉCNICA
16- Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente
suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor
Municipal.
17- Comunicación de la fecha de inicio de la obra de
demolición, en caso no se haya indicado en el FUE.
18- Copia del comprobante de pago de la tasa
correspondiente a la verificación técnica.
(Solo en caso de ser requerida conforme a Ley y según
cronograma suscrito)
19- Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) o la Póliza
de Responsabilidad Civil, según las características
de las obras a ejecutarse con cobertura por daños
materiales y personales a terceros.
mayor a la duración del proceso edificatorio.
C. CALIFICACIÓN DE SILENCIO ADMINISTRATIVO QUE CORRESPONDE SEGÚN LA LEY Nº 29060
1
1.1. Aplicación del Silencio Administrativo Positivo X 1.2.Aplicación del Silencio Administrativo Negativo
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Sustento de la aplicación del Silencio Administrativo conforme a la séptima disposición transitoria, complementaria y final de la Ley Nº 29060.
2.1 Silencio Administrativo Positivo.- Solicitud cuya estimación habilita para el desarrollo de actividades económicas que requieran autorización previa del
Estado.
2.2 Silencio Administrativo Negativo.-
pág. 80
26.- A. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
1.
2
3 De Aprobación Automática :
5
6
7
8
1
2
3
4
5Requisitos del Trámite: enumeración de requisitos
como se señala en el TUPA
A.- VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos comunes
1- FUE debidamente suscrito.
2- Documentación que acredite que cuenta con
derecho a edificar y represente al titular, en caso
que el solicitante de la licencia de edificación no
sea el propietario del predio.
3- Constitución de la empresa y copia literal del
poder expedidos por el Registro de Personas
Jurídicas, vigente al momento de presentación de
los documentos, en caso que el solicitante sea una
persona jurídica.
4- Declaración Jurada de habilitación de los
profesionales que suscriben la documentación.
5- Copia del comprobante de pago de la tasa municipal
correspondiente a la verificación administrativa.
6- Copia del comprobante de pago por revisión de
proyectos.
Documentación Técnica
8- Plano de Ubicación y Localización según formato.
9- Planos de Arquitectura (plantas, cortes y elevaciones),
Eléctricas y otros, de ser el caso, y las memorias
justificativas por especialidad
10- Plano de seguridad y evacuación cuando se requiera
la intervención de los delegados Ad Hoc del INDECI
o del CGBVP.
11- Plano de Sostenimiento de Excavaciones, de ser
el caso y de acuerdo a lo establecido en la
Norma E 050 del RNE
12- Memoria descriptiva que precise las características
de la obra y las edificaciones colindantes; indicando
el número de pisos y sótanos; así como fotos en los
casos que se presente el Plano de Sostenimiento
de Excavaciones
13- Certificado de Factibilidad de Servicios
14- Estudio de Mecánica de Suelos, según los casos
que establece el RNE.
15- Estudios de Impacto Ambiental y de Impacto Víal
aprobados por las entidades competentes y en los
casos que se requiera.
16- En caso se solicite Licencia de Edificación para
Remodelación, Ampliación o Puesta en Valor
Histórico deberá presentarse lo siguiente:
16.1 Planos de arquitectura (plantas, cortes y elevaciones)
en los cuales se diferencie la edificación existente
de la proyectada y su respectiva memoria descriptiva,
de acuerdo a lo siguiente:
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
6. Fundamento legal especifico de cada requisito
(Ley, decreto, ordenanza)
7. Fundamento Técnico - científico
(de ser el caso )
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Lugares de atención del Trámite: UNIDAD DE ATENCION AL CIUDADANO
B. SUSTENTO LEGAL y TÉCNICO
Fundamento legal : Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 16 y 31.
Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, Arts. 17, 25, 32 y 33
Norma con rango de ley que faculta el cobro de la tasa o derecho : Téxto Unico Ordenado de la Ley de Tributación Municipal D.S. Nº 156-2004-EF, art. 68,
inc.b.
Norma que aprueba la tasa: Ordenanza Municipal Nº 004-2004-MPM-CH
Norma que ratifica la tasa (sólo en el caso de municipalidades distritales):
Número de veces que es demandado a la Entidad en el año (en promedio): 12 veces
4. De evaluación Previa : Silencio Positivo X Silencio Negativo
4.1. Indicar Plazo Máximo de Atención: 25 dias
Órgano rector o competente en la materia : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
Dependencia a cargo del procedimiento: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Órgano que resuelve definitivamente el trámite (1° Instancia): GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
16.2 Planos de estructura y memoria justificativa;
en los casos de obras de remodelación,
ampliación o puesta en valor y cuando sea
necesario en los demás tipo de obra.
Debe diferenciarse los elementos estructurales
existentes, los que se eliminarán y los nuevos,
detallando adecuadamente los empalmes.
16.3 Planos de instalaciones y memoria justificativa,
de ser necesario, donde:
a) Se diferencien los puntos y salidas nuevos de
los que se eliminarán; detallandose
adecuadamente los emplames.
b) Se evaluará la factibilidad de servicios teniendo
en cuenta la ampliación de cargas eléctricas
y de dotación de agua potable.
16.4 Para los proyectos de inmuebles sujetos al
Régimen de Propiedad Exclusiva y de
Propiedad Común, deberá además presentarse
lo siguiente:
a) Autorización de la Junta de Propietarios
b) Reglamento Interno
c) Planos de Independización correspondientes
16.5 En caso se solicite una Licencia Temporal de
Edificación y luego de haber obtenido el dictamen
Conforme en la especialidad de Arquitectura,
deberá además presentarse el Anexo D del FUE.
B.- VERIFICACIÓN TÉCNICA
Despues de haberse notificado el último dictamen
Conforme del Proyecto se debe presentar lo siguiente:
17- Cronograma de Visitas de Inspección, debidamente
suscrito por el Responsable de Obra y el Supervisor
Municipal.
18- Comunicación de la fecha de inicio de la obra, en
caso no se haya indicado en el FUE
19- Copia del comprobante de pago de la tasa
correspondiente a la verificación técnica.
(Solo en caso de ser requerida conforme a Ley y según
cronograma suscrito)
20- Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) o la Póliza
de Responsabilidad Civil, según las características
de las obras a ejecutarse con cobertura por daños
materiales y personales a terceros.
C. CALIFICACIÓN DE SILENCIO ADMINISTRATIVO QUE CORRESPONDE SEGÚN LA LEY Nº 29060
1
2.1 Silencio Administrativo Positivo.- Solicitud cuya estimación habilita para el desarrollo de actividades económicas que requieran autorización previa del
Estado.
2.2 Silencio Administrativo Negativo.-
Sustento de la aplicación del Silencio Administrativo conforme a la séptima disposición transitoria, complementaria y final de la Ley Nº 29060.
1.1. Aplicación del Silencio Administrativo Positivo X 1.2.Aplicación del Silencio Administrativo Negativo
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
pág. 82
27.- A. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
1.
2
3 De Aprobación Automática :
5
6
7
8
1
2
3
4
5Requisitos del Trámite: enumeración de requisitos
como se señala en el TUPA
1- Solicitud
2- Copia del comprobante de pago de la tasa municipal
correspondiente.
3- Documentación técnica necesaria de acuerdo a la
modificación propuesta y a la modalidad de aprobación.
C. CALIFICACIÓN DE SILENCIO ADMINISTRATIVO QUE CORRESPONDE SEGÚN LA LEY Nº 29060
1
28.- A. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
1.
2
3 De Aprobación Automática :
5
6
7
8
1
2
3
4
5Requisitos del Trámite: enumeración de requisitos
como se señala en el TUPA
1- Solicitud
2- Documentación técnica exigida para las modalidades C
y D que sean materia de modificacion propuesta
3- Planos del Proyecto modificado
4- Copia del comprobante de pago por derecho de revisión
de la Comision Tecnica correspondiente
5- Copia del comprobante de pago de la tasa municipal
correspondiente
C. CALIFICACIÓN DE SILENCIO ADMINISTRATIVO QUE CORRESPONDE SEGÚN LA LEY Nº 29060
1
6. Fundamento legal especifico de cada requisito
(Ley, decreto, ordenanza)
7. Fundamento Técnico - científico
(de ser el caso )
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Sustento de la aplicación del Silencio Administrativo conforme a la séptima disposición transitoria, complementaria y final de la Ley Nº 29060.
1.1. Aplicación del Silencio Administrativo Positivo X 1.2.Aplicación del Silencio Administrativo Negativo
2.1 Silencio Administrativo Positivo.- Solicitud cuya estimación habilita para el desarrollo de actividades económicas que requieran autorización previa del
Estado.
2.2 Silencio Administrativo Negativo.-
Lugares de atención del Trámite: UNIDAD DE ATENCION AL CIUDADANO
B. SUSTENTO LEGAL y TÉCNICO
Fundamento legal : Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 16 y 31.
Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, Arts. 17, 25, 32 y 33
Norma con rango de ley que faculta el cobro de la tasa o derecho : Téxto Unico Ordenado de la Ley de Tributación Municipal D.S. Nº 156-2004-EF, art. 68,
inc.b.
Norma que aprueba la tasa: Ordenanza Municipal Nº 004-2004-MPM-CH
Norma que ratifica la tasa (sólo en el caso de municipalidades distritales):
Número de veces que es demandado a la Entidad en el año (en promedio): 12 veces
4. De evaluación Previa : Silencio Positivo X Silencio Negativo
4.1. Indicar Plazo Máximo de Atención: 25 dias
Órgano rector o competente en la materia : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
Dependencia a cargo del procedimiento: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Órgano que resuelve definitivamente el trámite (1° Instancia): GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Sustento de la aplicación del Silencio Administrativo conforme a la séptima disposición transitoria, complementaria y final de la Ley Nº 29060.
1.1. Aplicación del Silencio Administrativo Positivo X 1.2.Aplicación del Silencio Administrativo Negativo
2.1 Silencio Administrativo Positivo.- Solicitud cuya estimación habilita para el desarrollo de actividades económicas que requieran autorización previa del
Estado.
2.2 Silencio Administrativo Negativo.-
Denominación: MODIFICACION DE PROYECTOS Y/O LICENCIAS DE EDIFICACIÓN / 15.2 MODIFICACIÓN DE PROYECTOS EN LAS
MODALIDADES C y D-COMISION TECNICA
6. Fundamento legal especifico de cada requisito
(Ley, decreto, ordenanza)
7. Fundamento Técnico - científico
(de ser el caso )
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Lugares de atención del Trámite: UNIDAD DE ATENCION AL CIUDADANO
B. SUSTENTO LEGAL y TÉCNICO
Fundamento legal : Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 16 y 31.
Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, Arts. 17, 25, 32 y 33
Norma con rango de ley que faculta el cobro de la tasa o derecho : Téxto Unico Ordenado de la Ley de Tributación Municipal D.S. Nº 156-2004-EF, art. 68,
inc.b.
Norma que aprueba la tasa: Ordenanza Municipal Nº 004-2004-MPM-CH
Norma que ratifica la tasa (sólo en el caso de municipalidades distritales):
Denominación: MODIFICACION DE PROYECTOS Y/O LICENCIAS DE EDIFICACIÓN / 15.1 MODIFICACIÓN DE PROYECTOS EN LA MODALIDAD B
Número de veces que es demandado a la Entidad en el año (en promedio): 12 veces
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
4. De evaluación Previa : Silencio Positivo X Silencio Negativo
4.1. Indicar Plazo Máximo de Atención: 15 dias
Órgano rector o competente en la materia : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
Dependencia a cargo del procedimiento: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Órgano que resuelve definitivamente el trámite (1° Instancia): GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
pág. 83
29.- A. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
1.
2
3 De Aprobación Automática : X
5
6
7
8
1
2
3
4
5Requisitos del Trámite: enumeración de requisitos
como se señala en el TUPA
1- Anexo H del FUE debidamente suscrito
2- Documentación técnica necesaria exigida para la
Modalidad A y deacuerdo a la modificacion propuesta
3- Copia del comprobante de pago de la tasa municipal
correspondiente
C. CALIFICACIÓN DE SILENCIO ADMINISTRATIVO QUE CORRESPONDE SEGÚN LA LEY Nº 29060
1
30.- A. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
1.
2
3 De Aprobación Automática :
5
6
7
8
1
2
3
4
5Requisitos del Trámite: enumeración de requisitos
como se señala en el TUPA
1- Anexo H del FUE debidamente suscrito
2- Documentación técnica necesaria exigida para la
Modalidad B y deacuerdo a la modificacion propuesta
3- Factibilidades de Servicios de corresponder
4- Copia del comprobante de pago de la tasa municipal
correspondiente.
C. CALIFICACIÓN DE SILENCIO ADMINISTRATIVO QUE CORRESPONDE SEGÚN LA LEY Nº 29060
1 Sustento de la aplicación del Silencio Administrativo conforme a la séptima disposición transitoria, complementaria y final de la Ley Nº 29060.
1.1. Aplicación del Silencio Administrativo Positivo X 1.2.Aplicación del Silencio Administrativo Negativo
2.1 Silencio Administrativo Positivo.- Solicitud cuya estimación habilita para el desarrollo de actividades económicas que requieran autorización previa del
Estado.
2.2 Silencio Administrativo Negativo.-
Norma que ratifica la tasa (sólo en el caso de municipalidades distritales):
6. Fundamento legal especifico de cada requisito
(Ley, decreto, ordenanza)
7. Fundamento Técnico - científico
(de ser el caso )
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Órgano que resuelve definitivamente el trámite (1° Instancia): GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Lugares de atención del Trámite: UNIDAD DE ATENCION AL CIUDADANO
B. SUSTENTO LEGAL y TÉCNICO
Fundamento legal : Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 16 y 31.
Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, Arts. 17, 25, 32 y 33
Norma con rango de ley que faculta el cobro de la tasa o derecho : Téxto Unico Ordenado de la Ley de Tributación Municipal D.S. Nº 156-2004-EF, art. 68,
inc.b.
Norma que aprueba la tasa: Ordenanza Municipal Nº 004-2004-MPM-CH
Denominación: MODIFICACION DE PROYECTOS Y/O LICENCIAS DE EDIFICACIÓN / 15.4 MODIFICACIÓN DE LICENCIA EN LA MODALIDAD B
Número de veces que es demandado a la Entidad en el año (en promedio): 15 veces
4. De evaluación Previa : Silencio Positivo X Silencio Negativo
4.1. Indicar Plazo Máximo de Atención: 15 dias
Órgano rector o competente en la materia : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
Dependencia a cargo del procedimiento: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Sustento de la aplicación del Silencio Administrativo conforme a la séptima disposición transitoria, complementaria y final de la Ley Nº 29060.
1.1. Aplicación del Silencio Administrativo Positivo 1.2.Aplicación del Silencio Administrativo Negativo
2.1 Silencio Administrativo Positivo.-
2.2 Silencio Administrativo Negativo.-
Norma con rango de ley que faculta el cobro de la tasa o derecho : Téxto Unico Ordenado de la Ley de Tributación Municipal D.S. Nº 156-2004-EF, art. 68,
inc.b.
Norma que aprueba la tasa: Ordenanza Municipal Nº 004-2004-MPM-CH
Norma que ratifica la tasa (sólo en el caso de municipalidades distritales):
6. Fundamento legal especifico de cada requisito
(Ley, decreto, ordenanza)
7. Fundamento Técnico - científico
(de ser el caso )
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Órgano rector o competente en la materia : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
Dependencia a cargo del procedimiento: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Órgano que resuelve definitivamente el trámite (1° Instancia): GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Lugares de atención del Trámite: UNIDAD DE ATENCION AL CIUDADANO
B. SUSTENTO LEGAL y TÉCNICO
Fundamento legal : Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 16 y 31.
Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, Arts. 17, 25, 32 y 33
Número de veces que es demandado a la Entidad en el año (en promedio): 15 veces
4. De evaluación Previa : Silencio Positivo Silencio Negativo
4.1. Indicar Plazo Máximo de Atención:
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Denominación: MODIFICACION DE PROYECTOS Y/O LICENCIAS DE EDIFICACIÓN / 15.3 MODIFICACIÓN DE LICENCIA EN LA MODALIDAD A
pág. 84
31.- A. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
1.
2
3 De Aprobación Automática :
5
6
7
8
1
2
3
4
5Requisitos del Trámite: enumeración de requisitos
como se señala en el TUPA
1- Anexo H del FUE debidamente suscrito
2- Copia del comprobante de pago de la tasa municipal
correspondiente
3- Copia del comprobante de pago por derecho de revision
de la comision tecnica
4- Documentos exigidos para las modalidades C y D que
sean materia de la modificación propuesta
5- Planos del proyecto modificado.
6- Factibilidad de Servicios de corresponder
C. CALIFICACIÓN DE SILENCIO ADMINISTRATIVO QUE CORRESPONDE SEGÚN LA LEY Nº 29060
1
32.- A. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
1.
2
3 De Aprobación Automática :
5
6
7
8
1
2
3
4
5Requisitos del Trámite: enumeración de requisitos
como se señala en el TUPA
1- Anexo H del FUE debidamente suscrito
2- Documentos exigidos para la Modalidad C, que sean
materia de la modificacion propuesta
3- Informe Técnico Favorable de los Revisores Urbanos
4- Planos de la modificación propuesta, aprobados por el o
los revisores Urbanos que corresponda
5- Copia del comprobante de pago de la tasa municipal
correspondiente.
C. CALIFICACIÓN DE SILENCIO ADMINISTRATIVO QUE CORRESPONDE SEGÚN LA LEY Nº 29060
1
Norma que ratifica la tasa (sólo en el caso de municipalidades distritales):
6. Fundamento legal especifico de cada requisito
(Ley, decreto, ordenanza)
7. Fundamento Técnico - científico
(de ser el caso )
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Sustento de la aplicación del Silencio Administrativo conforme a la séptima disposición transitoria, complementaria y final de la Ley Nº 29060.
1.1. Aplicación del Silencio Administrativo Positivo X 1.2.Aplicación del Silencio Administrativo Negativo
2.1 Silencio Administrativo Positivo.- Solicitud cuya estimación habilita para el desarrollo de actividades económicas que requieran autorización previa del
Estado.
Órgano que resuelve definitivamente el trámite (1° Instancia): GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Lugares de atención del Trámite: UNIDAD DE ATENCION AL CIUDADANO
B. SUSTENTO LEGAL y TÉCNICO
Fundamento legal : Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 16 y 31.
Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, Arts. 17, 25, 32 y 33
Norma con rango de ley que faculta el cobro de la tasa o derecho : Téxto Unico Ordenado de la Ley de Tributación Municipal D.S. Nº 156-2004-EF, art. 68,
inc.b.
Norma que aprueba la tasa: Ordenanza Municipal Nº 004-2004-MPM-CH
Denominación: MODIFICACION DE PROYECTOS Y/O LICENCIAS DE EDIFICACIÓN / 15.6 MODIFICACIÓN DE LICENCIA EN LA MODALIDAD C -
REVISORES URBANOS
Número de veces que es demandado a la Entidad en el año (en promedio): 15 veces
4. De evaluación Previa : Silencio Positivo X Silencio Negativo
4.1. Indicar Plazo Máximo de Atención: 15 dias
Órgano rector o competente en la materia : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
Dependencia a cargo del procedimiento: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
6. Fundamento legal especifico de cada requisito
(Ley, decreto, ordenanza)
7. Fundamento Técnico - científico
(de ser el caso )
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Sustento de la aplicación del Silencio Administrativo conforme a la séptima disposición transitoria, complementaria y final de la Ley Nº 29060.
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Lugares de atención del Trámite: UNIDAD DE ATENCION AL CIUDADANO
B. SUSTENTO LEGAL y TÉCNICO
Fundamento legal : Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 16 y 31.
Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, Arts. 17, 25, 32 y 33
Norma con rango de ley que faculta el cobro de la tasa o derecho : Téxto Unico Ordenado de la Ley de Tributación Municipal D.S. Nº 156-2004-EF, art. 68,
inc.b.
Norma que aprueba la tasa: Ordenanza Municipal Nº 004-2004-MPM-CH
Norma que ratifica la tasa (sólo en el caso de municipalidades distritales):
Número de veces que es demandado a la Entidad en el año (en promedio): 15 veces
4. De evaluación Previa : Silencio Positivo X Silencio Negativo
4.1. Indicar Plazo Máximo de Atención: 25 dias
Órgano rector o competente en la materia : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
Dependencia a cargo del procedimiento: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Órgano que resuelve definitivamente el trámite (1° Instancia): GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Denominación: MODIFICACION DE PROYECTOS Y/O LICENCIAS DE EDIFICACIÓN / 15.5 MODIFICACIÓN DE LICENCIA EN LA MODALIDAD C y D -
COMISIÓN TÉCNICA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
1.1. Aplicación del Silencio Administrativo Positivo X 1.2.Aplicación del Silencio Administrativo Negativo
2.1 Silencio Administrativo Positivo.- Solicitud cuya estimación habilita para el desarrollo de actividades económicas que requieran autorización previa del
Estado.
2.2 Silencio Administrativo Negativo.-
2.2 Silencio Administrativo Negativo.-
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
pág. 85
33.- A. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
1.
2
3 De Aprobación Automática :
5
6
7
8
1
2
3
4
5Requisitos del Trámite: enumeración de requisitos
como se señala en el TUPA
1- Anexo C del FUE - Pre Declaratoria de Edificación,
debidamente suscrito y por triplicado.
2- En caso que titular del derecho a edificar sea una
persona distinta a quien inicio el procedimiento de
edificacion, debera presentar:
a) Documentación que acredite que cuenta con derecho a
edificar y represente al titular, en caso que el solicitante
de la licencia de edificacion no sea el propietario del
predio.
b) Constitución de la empresa y copia literal del
poder expedidos por el Registro de Personas
Jurídicas, vigente al momento de presentación de
los documentos, en caso que el solicitante sea una
persona jurídica.
3- Comprobante de pago por la tasa municipal respectiva
4- Costo administrativo:
C. CALIFICACIÓN DE SILENCIO ADMINISTRATIVO QUE CORRESPONDE SEGÚN LA LEY Nº 29060
1
34.- A. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
1.
2
3 De Aprobación Automática :
5
6
7
8
1
2
3
4
5Requisitos del Trámite: enumeración de requisitos
como se señala en el TUPA
1- La sección del FUE - Conformidad de Obra y
Declaratoria de Edificacion, debidamente suscrito y por
trplicado.
2- En caso que titular del derecho a edificar sea una
persona distinta a quien inicio el procedimiento de
edificación, deberá presentar:
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
B. SUSTENTO LEGAL y TÉCNICO
Fundamento legal : Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 16 y 31.
Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, Arts. 17, 25, 32 y 33
Norma con rango de ley que faculta el cobro de la tasa o derecho : Téxto Unico Ordenado de la Ley de Tributación Municipal D.S. Nº 156-2004-EF, art. 68,
inc.b.
Norma que aprueba la tasa: Ordenanza Municipal Nº 004-2004-MPM-CH
Norma que ratifica la tasa (sólo en el caso de municipalidades distritales):
6. Fundamento legal especifico de cada requisito
(Ley, decreto, ordenanza)
7. Fundamento Técnico - científico
(de ser el caso )
4. De evaluación Previa : Silencio Positivo X Silencio Negativo
4.1. Indicar Plazo Máximo de Atención: 10 dias
Órgano rector o competente en la materia : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
Dependencia a cargo del procedimiento: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Órgano que resuelve definitivamente el trámite (1° Instancia): GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Lugares de atención del Trámite: UNIDAD DE ATENCION AL CIUDADANO
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Sustento de la aplicación del Silencio Administrativo conforme a la séptima disposición transitoria, complementaria y final de la Ley Nº 29060.
1.1. Aplicación del Silencio Administrativo Positivo X 1.2.Aplicación del Silencio Administrativo Negativo
2.1 Silencio Administrativo Positivo.- Solicitud cuya estimación habilita para el desarrollo de actividades económicas que requieran autorización previa del
Estado.
2.2 Silencio Administrativo Negativo.-
Denominación: CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN SIN VARIACIONES
Número de veces que es demandado a la Entidad en el año (en promedio): 15 veces
Fundamento legal : Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 16 y 31.
Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, Arts. 17, 25, 32 y 33
Norma con rango de ley que faculta el cobro de la tasa o derecho : Téxto Unico Ordenado de la Ley de Tributación Municipal D.S. Nº 156-2004-EF, art. 68,
inc.b.
Norma que aprueba la tasa: Ordenanza Municipal Nº 004-2004-MPM-CH
Norma que ratifica la tasa (sólo en el caso de municipalidades distritales):
6. Fundamento legal especifico de cada requisito
(Ley, decreto, ordenanza)
7. Fundamento Técnico - científico
(de ser el caso )
4.1. Indicar Plazo Máximo de Atención: 10 dias
Órgano rector o competente en la materia : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
Dependencia a cargo del procedimiento: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Órgano que resuelve definitivamente el trámite (1° Instancia): GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Lugares de atención del Trámite: UNIDAD DE ATENCION AL CIUDADANO
B. SUSTENTO LEGAL y TÉCNICO
Denominación: PRE-DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN
Número de veces que es demandado a la Entidad en el año (en promedio): 15 veces
4. De evaluación Previa : Silencio Positivo X Silencio Negativo
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
pág. 86
a) Documentación que acredite que cuenta con
derecho a edificar y represente al titular, en caso
que el solicitante de la licencia de edificación no
sea el propietario del predio.
b) Constitución de la empresa y copia literal del
poder expedidos por el Registro de Personas
Jurídicas, vigente al momento de presentación de
los documentos, en caso que el solicitante sea una
persona jurídica.
3- Copia de los Planos de Ubicación y de Arquitectura
aprobados, correspondiente a la Licencia de Edifi-
cación por triplicado.
4- Declaración jurada, firmada por el profesional
responsable de obra, manifestando que ésta se
ha realizado conforme a los planos aprobados
de la licencia de edificación.
5- Comprobante de pago por la tasa municipal respectiva.
6- Comprobante de Pagos por el derecho correspondiente
C. CALIFICACIÓN DE SILENCIO ADMINISTRATIVO QUE CORRESPONDE SEGÚN LA LEY Nº 29060
1
35.- A. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
1.
2
3 De Aprobación Automática :
5
6
7
8
1
2
3
4
5Requisitos del Trámite: enumeración de requisitos
como se señala en el TUPA
1- La sección del FUE - Conformidad de Obra y
Declaratoria de Edificación, debidamente suscrito y por
triplicado
2- En caso que titular del derecho a edificar sea una
persona distinta a quien inicio el procedimiento de
edificación, deberá presentar:
a) Documentación que acredite que cuenta con derecho
a edificar y represente al titular, en caso que el
solicitante de la licencia de edificación no sea el
propietario del predio.
b) Constitución de la empresa y copia literal del
poder expedidos por el Registro de Personas
Jurídicas, vigente al momento de presentación de
los documentos, en caso que el solicitante sea una
persona jurídica.
3- Comprobante de pago por la tasa municipal respectiva
4- Planos de replanteo por triplicado: planos de ubicación
y de arquitectura (plantas, cortes y elevaciones)
con las mismas especificaciones de los planos del
proyecto aprobado y que correspondan a la obra
ejecutada, debidamente suscritos por el solicitante
y el profesional responsable o constatador de la obra
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Norma con rango de ley que faculta el cobro de la tasa o derecho : Téxto Unico Ordenado de la Ley de Tributación Municipal D.S. Nº 156-2004-EF, art. 68,
inc.b.
Norma que aprueba la tasa: Ordenanza Municipal Nº 004-2004-MPM-CH
Norma que ratifica la tasa (sólo en el caso de municipalidades distritales):
6. Fundamento legal especifico de cada requisito
(Ley, decreto, ordenanza)
7. Fundamento Técnico - científico
(de ser el caso )
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Órgano rector o competente en la materia : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
Dependencia a cargo del procedimiento: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Órgano que resuelve definitivamente el trámite (1° Instancia): GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Lugares de atención del Trámite: UNIDAD DE ATENCION AL CIUDADANO
B. SUSTENTO LEGAL y TÉCNICO
Fundamento legal : Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 16 y 31.
Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, Arts. 17, 25, 32 y 33
2.1 Silencio Administrativo Positivo.- Solicitud cuya estimación habilita para el desarrollo de actividades económicas que requieran autorización previa del
Estado.
2.2 Silencio Administrativo Negativo.-
Denominación: CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN CON VARIACIONES/ 18.1 PARA EDIFICACIONES CON LICENCIA
MODALIDAD A y B
Número de veces que es demandado a la Entidad en el año (en promedio): 15 veces
4. De evaluación Previa : Silencio Positivo X Silencio Negativo
4.1. Indicar Plazo Máximo de Atención: 10 dias
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Sustento de la aplicación del Silencio Administrativo conforme a la séptima disposición transitoria, complementaria y final de la Ley Nº 29060.
1.1. Aplicación del Silencio Administrativo Positivo X 1.2.Aplicación del Silencio Administrativo Negativo
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
pág. 87
5- Carta que acredite la autorización del proyectista
original para realizar las modificaciones, en caso
éste no sea el responsable ni el constatador de la
obra.
6- Declaración jurada de habilidad del profesional
responsable o constatador de la obra.
7- Comprobante de Pagos por el derecho correspondiente
C. CALIFICACIÓN DE SILENCIO ADMINISTRATIVO QUE CORRESPONDE SEGÚN LA LEY Nº 29060
1
36.- A. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
1.
2
3 De Aprobación Automática :
5
6
7
8
1
2
3
4
5Requisitos del Trámite: enumeración de requisitos
como se señala en el TUPA
1- La sección del FUE - Conformidad de Obra y
Declaratoria de Edificación, debidamente suscrito y por
triplicado.
2- En caso que titular del derecho a edificar sea una
persona distinta a quien inicio el procedimiento de
edificación, deberá presentar:
a) Documentación que acredite que cuenta con derecho a
edificar y represente al titular, en caso que el solicitante de
la licencia de edificación no sea el propietario del predio.
b) Constitución de la empresa y copia literal del
poder expedidos por el Registro de Personas
Jurídicas, vigente al momento de presentación de
los documentos, en caso que el solicitante sea una
persona jurídica.
3- Planos de replanteo por triplicado: planos de ubicación
y de arquitectura (plantas, cortes y elevaciones) con
las mismas especificaciones de los planos del
proyecto aprobado y que correspondan a la obra
ejecutada, debidamente suscritos por el solicitante
y el profesional responsable o constatador de la obra.
4- Carta que acredite la autorización del proyectista
original para realizar las modificaciones, en caso
éste no sea el responsable ni el constatador de la
obra.
5- Declaración jurada de habilidad del profesional
responsable o constatador de la obra.
6- Comprobante de pago por derecho de revisión,
correspondiente a la especialidad de Arquitectura.
7- Comprobante de pago por la tasa municipal respecva.
8- Costo administrativo:
Norma que ratifica la tasa (sólo en el caso de municipalidades distritales):
6. Fundamento legal especifico de cada requisito
(Ley, decreto, ordenanza)
7. Fundamento Técnico - científico
(de ser el caso )
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Órgano que resuelve definitivamente el trámite (1° Instancia): GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Lugares de atención del Trámite: UNIDAD DE ATENCION AL CIUDADANO
B. SUSTENTO LEGAL y TÉCNICO
Fundamento legal : Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 16 y 31.
Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, Arts. 17, 25, 32 y 33
Norma con rango de ley que faculta el cobro de la tasa o derecho : Téxto Unico Ordenado de la Ley de Tributación Municipal D.S. Nº 156-2004-EF, art. 68,
inc.b.
Norma que aprueba la tasa: Ordenanza Municipal Nº 004-2004-MPM-CH
Denominación: CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN CON VARIACIONES/ 18.2 PARA EDIFICACIONES CON LICENCIA
MODALIDAD C y D
Número de veces que es demandado a la Entidad en el año (en promedio): 15 veces
4. De evaluación Previa : Silencio Positivo X Silencio Negativo
4.1. Indicar Plazo Máximo de Atención: 15 dias
Órgano rector o competente en la materia : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
Dependencia a cargo del procedimiento: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
2.2 Silencio Administrativo Negativo.-
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Sustento de la aplicación del Silencio Administrativo conforme a la séptima disposición transitoria, complementaria y final de la Ley Nº 29060.
1.1. Aplicación del Silencio Administrativo Positivo X 1.2.Aplicación del Silencio Administrativo Negativo
2.1 Silencio Administrativo Positivo.- Solicitud cuya estimación habilita para el desarrollo de actividades económicas que requieran autorización previa del
Estado.
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
pág. 88
C. CALIFICACIÓN DE SILENCIO ADMINISTRATIVO QUE CORRESPONDE SEGÚN LA LEY Nº 29060
1
37.- A. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
1.
2
3 De Aprobación Automática :
5
6
7
8
1
2
3
4
5Requisitos del Trámite: enumeración de requisitos
como se señala en el TUPA
1- Soliciud según formato
2- Plano de Ubicación y Localización según formato.
3- Planos de arquitectura (plantas, cortes y elevaciones)
enescala 1/100
4- Planos de seguridad y evacuación amoblados, en
las Modalidades C y D, cuando se requiera la
intervención de los delegados Ad Hoc del INDECI o el
CGBVP.
5- Declaración jurada de habilidad del profesional que
interviene
6- Copia del comprobante de pago por la tasa municipal
respectiva
C. CALIFICACIÓN DE SILENCIO ADMINISTRATIVO QUE CORRESPONDE SEGÚN LA LEY Nº 29060
1
38.- A. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
1.
2
3 De Aprobación Automática :
5
6
7
8
1
2
3
4
B. SUSTENTO LEGAL y TÉCNICO
Fundamento legal : Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 16 y 31.
Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, Arts. 17, 25, 32 y 33
Norma con rango de ley que faculta el cobro de la tasa o derecho : Téxto Unico Ordenado de la Ley de Tributación Municipal D.S. Nº 156-2004-EF, art. 68,
inc.b.
Norma que aprueba la tasa: Ordenanza Municipal Nº 004-2004-MPM-CH
Norma que ratifica la tasa (sólo en el caso de municipalidades distritales):
4. De evaluación Previa : Silencio Positivo X Silencio Negativo X
4.1. Indicar Plazo Máximo de Atención: 8 dias
Órgano rector o competente en la materia : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
Dependencia a cargo del procedimiento: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Órgano que resuelve definitivamente el trámite (1° Instancia): GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Lugares de atención del Trámite: UNIDAD DE ATENCION AL CIUDADANO
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Sustento de la aplicación del Silencio Administrativo conforme a la séptima disposición transitoria, complementaria y final de la Ley Nº 29060.
1.1. Aplicación del Silencio Administrativo Positivo 1.2.Aplicación del Silencio Administrativo Negativo X
2.1 Silencio Administrativo Positivo.-
2.2 Silencio Administrativo Negativo.- Puede generar la obligación de dar o hacer por parte del Estado.
Denominación: ANTEPROYECTO EN CONSULTA/ 19.2 PARA LAS MODALIDADES C y D
Número de veces que es demandado a la Entidad en el año (en promedio): 15 veces
Fundamento legal : Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 16 y 31.
Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, Arts. 17, 25, 32 y 33
Norma con rango de ley que faculta el cobro de la tasa o derecho : Téxto Unico Ordenado de la Ley de Tributación Municipal D.S. Nº 156-2004-EF, art. 68,
inc.b.
Norma que aprueba la tasa: Ordenanza Municipal Nº 004-2004-MPM-CH
Norma que ratifica la tasa (sólo en el caso de municipalidades distritales):
6. Fundamento legal especifico de cada requisito
(Ley, decreto, ordenanza)
7. Fundamento Técnico - científico
(de ser el caso )
4.1. Indicar Plazo Máximo de Atención: 3 dias
Órgano rector o competente en la materia : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
Dependencia a cargo del procedimiento: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Órgano que resuelve definitivamente el trámite (1° Instancia): GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Lugares de atención del Trámite: UNIDAD DE ATENCION AL CIUDADANO
B. SUSTENTO LEGAL y TÉCNICO
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Sustento de la aplicación del Silencio Administrativo conforme a la séptima disposición transitoria, complementaria y final de la Ley Nº 29060.
1.1. Aplicación del Silencio Administrativo Positivo X 1.2.Aplicación del Silencio Administrativo Negativo
2.1 Silencio Administrativo Positivo.- Solicitud cuya estimación habilita para el desarrollo de actividades económicas que requieran autorización previa del
Estado.
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
2.2 Silencio Administrativo Negativo.-
Denominación: ANTEPROYECTO EN CONSULTA/ 19.1 PARA LAS MODALIDADES A y B
Número de veces que es demandado a la Entidad en el año (en promedio): 15 veces
4. De evaluación Previa : Silencio Positivo Silencio Negativo X
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
pág. 89
5Requisitos del Trámite: enumeración de requisitos
como se señala en el TUPA
1- Soliciud según formato
2- Plano de Ubicación y Localización según formato.
3- Planos de arquitectura (planta, cortes y elevaciones) en
escala 1/100
4- Planos de seguridad y evacuación amoblados, en
las Modalidades C y D, cuando se requiera la
intervención de los delegados Ad Hoc del INDECI o el
CGBVP.
5- Declaración jurada de habilidad del profesional que
interviene
6- Copia del comprobante de pago por derecho de revisión,
sólo para las modalidades de aprobación C y D.
7- Comprobante de pago por la tasa municipal respectiva
C. CALIFICACIÓN DE SILENCIO ADMINISTRATIVO QUE CORRESPONDE SEGÚN LA LEY Nº 29060
1
39.- A. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
1.
2
3 De Aprobación Automática :
5
6
7
8
1
2
3
4
5Requisitos del Trámite: enumeración de requisitos
como se señala en el TUPA
1- FUE Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación
por triplicado
2- Documentación que acredite que cuenta con derecho a
edificar y represente al titular, en caso que el solicitante de
la licencia de edificación no sea el propietario del predio.
3- Constitución de la empresa y copia literal del poder
expedidos por el Registro de Personas Jurídicas, vigente al
momento de presentación de los documentos, en caso
que el solicitante sea una persona jurídica.
4- Documentación técnica, firmada por el profesional
constatador, compuesta por:
a) Plano de Ubicación y Localización según formato
b) Planos de Arquitectura (planrtas, cortes y
elevaciones)
c) Memoria descriptiva
5- Documento que acredite la fecha de ejecución de la
obra.
6- Carta de seguridad de obra, firmada por un ingeniero
civil colegiado.
7- Declaración jurada de habilidad del profesional
constatador
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
B. SUSTENTO LEGAL y TÉCNICO
Fundamento legal : Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 16 y 31.
Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, Arts. 17, 25, 32 y 33
Norma con rango de ley que faculta el cobro de la tasa o derecho : Téxto Unico Ordenado de la Ley de Tributación Municipal D.S. Nº 156-2004-EF, art. 68,
inc.b.
Norma que aprueba la tasa: Ordenanza Municipal Nº 004-2004-MPM-CH
Norma que ratifica la tasa (sólo en el caso de municipalidades distritales):
6. Fundamento legal especifico de cada requisito
(Ley, decreto, ordenanza)
7. Fundamento Técnico - científico
(de ser el caso )
4. De evaluación Previa : Silencio Positivo X Silencio Negativo
4.1. Indicar Plazo Máximo de Atención: 15 dias
Órgano rector o competente en la materia : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
Dependencia a cargo del procedimiento: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Órgano que resuelve definitivamente el trámite (1° Instancia): GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Lugares de atención del Trámite: UNIDAD DE ATENCION AL CIUDADANO
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Sustento de la aplicación del Silencio Administrativo conforme a la séptima disposición transitoria, complementaria y final de la Ley Nº 29060.
1.1. Aplicación del Silencio Administrativo Positivo 1.2.Aplicación del Silencio Administrativo Negativo X
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
6. Fundamento legal especifico de cada requisito
(Ley, decreto, ordenanza)
7. Fundamento Técnico - científico
(de ser el caso )
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
2.1 Silencio Administrativo Positivo.-
2.2 Silencio Administrativo Negativo.- Puede generar la obligación de dar o hacer por parte del Estado.
Denominación: LICENCIA DE EDIFICACIÓN EN VÍAS DE REGULARIZACIÓN
Número de veces que es demandado a la Entidad en el año (en promedio): 15 veces
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
pág. 90
8- En caso de remodelaciones, ampliaciones o
demoliciones a regularizar, deberá presentarse además:
Copia del documento que acredite la declaratoria de
fábrica o de edificación del inmueble, con sus
respectivos planos en caso no haya sido expedido por
la municipalidad; ó copia del Certificado de Conformidad
o Finalización de Obra, ó la Licencia de Obra o de
Construcción de la edificación existente que no es
materia de regularización.
9- En caso de demoliciones totales o parciales de
edificaciones cuya fábrica se encuentre inscrita en el
Registro de Predios, se presentará además documento
que acredite que sobre él no recaigan cargas y/o
gravámenes; ó autorización del titular de la carga o
gravámen
10- Copia del comprobante de pago por la tasa
municipal correspondiente
11- Copia del comprobante de pago de la multa por
construir sin licencia.
C. CALIFICACIÓN DE SILENCIO ADMINISTRATIVO QUE CORRESPONDE SEGÚN LA LEY Nº 29060
1
40.- A. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
1.
2
3 De Aprobación Automática :
5
6
7
8
1
2
3
4
5Requisitos del Trámite: enumeración de requisitos
como se señala en el TUPA
1- Anexo H del FUE ó deL FUHU según corresponda,
debidamente suscrito
2- Comprobante de pago de la tasa municipal
correspondiente
C. CALIFICACIÓN DE SILENCIO ADMINISTRATIVO QUE CORRESPONDE SEGÚN LA LEY Nº 29060
1
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Sustento de la aplicación del Silencio Administrativo conforme a la séptima disposición transitoria, complementaria y final de la Ley Nº 29060.
1.1. Aplicación del Silencio Administrativo Positivo X 1.2.Aplicación del Silencio Administrativo Negativo
2.1 Silencio Administrativo Positivo.- Solicitud cuya estimación habilita para el desarrollo de actividades económicas que requieran autorización previa del
Estado.
2.2 Silencio Administrativo Negativo.-
B. SUSTENTO LEGAL y TÉCNICO
Fundamento legal : Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 16 y 31.
Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, Arts. 17, 25, 32 y 33
Norma con rango de ley que faculta el cobro de la tasa o derecho : Téxto Unico Ordenado de la Ley de Tributación Municipal D.S. Nº 156-2004-EF, art. 68,
inc.b.
Norma que aprueba la tasa: Ordenanza Municipal Nº 004-2004-MPM-CH
Norma que ratifica la tasa (sólo en el caso de municipalidades distritales):
6. Fundamento legal especifico de cada requisito
(Ley, decreto, ordenanza)
7. Fundamento Técnico - científico
(de ser el caso )
2.2 Silencio Administrativo Negativo.-
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Denominación: REVALIDACIÓN DE LICENCIA DE EDIFICACIÓN O DE HABILITACIÓN URBANA
Número de veces que es demandado a la Entidad en el año (en promedio): 15 veces
4. De evaluación Previa : Silencio Positivo X Silencio Negativo
4.1. Indicar Plazo Máximo de Atención: 10 dias
Órgano rector o competente en la materia : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
Dependencia a cargo del procedimiento: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Órgano que resuelve definitivamente el trámite (1° Instancia): GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Lugares de atención del Trámite: UNIDAD DE ATENCION AL CIUDADANO
Sustento de la aplicación del Silencio Administrativo conforme a la séptima disposición transitoria, complementaria y final de la Ley Nº 29060.
1.1. Aplicación del Silencio Administrativo Positivo X 1.2.Aplicación del Silencio Administrativo Negativo
2.1 Silencio Administrativo Positivo.- Solicitud cuya estimación habilita para el desarrollo de actividades económicas que requieran autorización previa del
Estado.
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
pág. 91
41.- A. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
1.
2
3 De Aprobación Automática :
5
6
7
8
1
2
3
4
5Requisitos del Trámite: enumeración de requisitos
como se señala en el TUPA
1. Solicitud firmada por el solicitante.
2. Copia del documento que acredite el número de la
licencia y/o del expediente.
C. CALIFICACIÓN DE SILENCIO ADMINISTRATIVO QUE CORRESPONDE SEGÚN LA LEY Nº 29060
1
42.- A. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
1.
2
3 De Aprobación Automática :
5
6
7
8
1
2
3
4
5Requisitos del Trámite: enumeración de requisitos
como se señala en el TUPA
1. Solicitud dirigida al Alcalde
2. Informe de factibilidad suscrito por la EPS
3. Fotografías del estado actual del lugar a intervenirse
4. Copia simple del contrato de Prestación de Servicios de
Saneamiento
5. Pago por el derecho de tramitación
C. CALIFICACIÓN DE SILENCIO ADMINISTRATIVO QUE CORRESPONDE SEGÚN LA LEY Nº 29060
1
2.1 Silencio Administrativo Positivo.- Solicitud cuya estimación habilita para el desarrollo de actividades económicas que requieran autorización previa del
Estado.
2.2 Silencio Administrativo Negativo.-
.-Resolución de Concejo Directivo Nº 042-2011-
SUNASS-CD
Sustento de la aplicación del Silencio Administrativo conforme a la séptima disposición transitoria, complementaria y final de la Ley Nº 29060.
1.1. Aplicación del Silencio Administrativo Positivo X 1.2.Aplicación del Silencio Administrativo Negativo
.-Resolución de Concejo Directivo Nº 042-2011-
SUNASS-CD
.-Resolución de Concejo Directivo Nº 042-2011-
SUNASS-CD
.-Decreto Legislativo Nº 1014 (16.05.08). Arts. 4 y 5.
Decreto Legislativo que establece medidas para
propiciar la inversión en materia de servicios públicos y
obras públicas de infraestructura
B. SUSTENTO LEGAL y TÉCNICO
Fundamento legal : Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 16 y 31.
Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, Arts. 17, 25, 32 y 33
Norma con rango de ley que faculta el cobro de la tasa o derecho : Téxto Unico Ordenado de la Ley de Tributación Municipal D.S. Nº 156-2004-EF, art. 68,
inc.b.
Norma que aprueba la tasa: Ordenanza Municipal Nº 004-2004-MPM-CH
Norma que ratifica la tasa (sólo en el caso de municipalidades distritales):
6. Fundamento legal especifico de cada requisito
(Ley, decreto, ordenanza)
7. Fundamento Técnico - científico
(de ser el caso )
4. De evaluación Previa : Silencio Positivo X Silencio Negativo
4.1. Indicar Plazo Máximo de Atención: 5 dias
Órgano rector o competente en la materia : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
Dependencia a cargo del procedimiento: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Órgano que resuelve definitivamente el trámite (1° Instancia): GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Lugares de atención del Trámite: UNIDAD DE ATENCION AL CIUDADANO
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Sustento de la aplicación del Silencio Administrativo conforme a la séptima disposición transitoria, complementaria y final de la Ley Nº 29060.
.-Resolución de Concejo Directivo Nº 042-2011-
SUNASS-CD
1.1. Aplicación del Silencio Administrativo Positivo X 1.2.Aplicación del Silencio Administrativo Negativo
2.1 Silencio Administrativo Positivo.- Solicitud cuya estimación habilita para el desarrollo de actividades económicas que requieran autorización previa del
Estado.
2.2 Silencio Administrativo Negativo.-
Denominación: AUTORIZACION PARA LA INSTALACION DE CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO
Número de veces que es demandado a la Entidad en el año (en promedio): 20 veces
B. SUSTENTO LEGAL y TÉCNICO
Fundamento legal : Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias (25.09.07). Arts. 10, 16 y 31.
Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, Arts. 17, 25, 32 y 33
Norma con rango de ley que faculta el cobro de la tasa o derecho : Téxto Unico Ordenado de la Ley de Tributación Municipal D.S. Nº 156-2004-EF, art. 68,
inc.b.
Norma que aprueba la tasa: Ordenanza Municipal Nº 004-2004-MPM-CH
Norma que ratifica la tasa (sólo en el caso de municipalidades distritales):
6. Fundamento legal especifico de cada requisito
(Ley, decreto, ordenanza)
7. Fundamento Técnico - científico
(de ser el caso )
4. De evaluación Previa : Silencio Positivo X Silencio Negativo
4.1. Indicar Plazo Máximo de Atención: 3 dias
Órgano rector o competente en la materia : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
Dependencia a cargo del procedimiento: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Órgano que resuelve definitivamente el trámite (1° Instancia): GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Lugares de atención del Trámite: UNIDAD DE ATENCION AL CIUDADANO
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Denominación: PRÓRROGA DE LA LICENCIA DE EDIFICACIÓN O DE HABILITACIÓN URBANA
Número de veces que es demandado a la Entidad en el año (en promedio): 15 veces
pág. 92
TABLAS ASME Y FLUJOGRAMAS,
DE CADA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
pág. 93
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Área TiempoRecursos
identificables
Opera
ción
Revisi
ón
Trasla
do
Esper
a
Archiv
oVA Control SVA
minutosSecretaria
TD
Secretaria
SGSG PUR TCU GDUT SP
Papel bond
A4Bolígrafo PC´s
Energía
eléctrica
1 Recepciona y Verifica requisitosTrámite
Documentario10 1 1 X 1
2 Registra y deriva a SG. Plan UrbTrámite
Documentario10 1 1 X 1
3 Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
10 1 1 X 1
4 Verifica el contenido técnico del expediente
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 1 X 1
5 Deriva a Técnico inspección en la zona
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
10 1 1 X 1
6Inspección técnica en la zona de la
Habilitación
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
60 1 1 X 1
7 Elabora Informe y presenta al SG
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
60 1 10 1 1 1 X 1
8Deriva al Supervisor para su evaluación y
elaborar cronograma de visitas
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
20 1 1 X 1
9Elabora cronograma de visitas y presenta
informeSupervisor 120 1 10 1 1 1 X 1
10Recibe informe y Dispone elaboración de
Licencia Habilitación y firma
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
20 1 10 1 1 1 X 1
11 Firma Licencia
Gerente Desarrollo
Urb y Terr. e
Infraest.
20 1 1 X 1
12Deriva a trámite documentario para entrega la
licencia de habilitación urbana
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
20 1 1 X 1
13 Entrega licencia habilitación urbanaTrámite
Documentario10 1 1 X 1
TOTAL 400 3 1 5 2 1 1 30 13 3 3 10 1 2
Tabla ASME-VM : LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA - MODALIDAD B
Contador de Recursos Identificador de Recursos Tipo de actividad Tipo de valor
Recursos Humanos Recursos no identificablesPaso Actividad
pág. 94
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
DIAGRAMA DE BLOQUES SIMPLIFICADO DEL SERVICIO: LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA - MODALIDAD B
FIN
SOLICITANTESUB GERENTE DE PLANIFICACION URBANA
Y RURAL
SECRETARIA PLANIF.
URBANA Y RURALTRAMITE DOCUMENTARIO
TECNICO CONTR
URBANO
GERENTE DESARROLLO
URB Y TERR E INFRAESTSUPERVISOR
Elabora cronograma
de visitas y presenta
informe
Recibe informe y Dispone
elaboración de Licencia
Habilitación y firma
Deriva a trámite
documentario para
entrega la licencia de
habilitación urbanaRecibe licencia
de habilitación
urbana
Entrega licencia
habilitación urbana
INICIO
Presenta expediente de
Habilitación Urbana
Recepciona y
Verifica requisitos
Recepciona,
registra y deriva al
Sub Gerente
Verifica el contenido
técnico del
expediente
¿Es
conforme?
No
Inspección técnica
en la zona de la
Habilitación
SiDeriva a Técnico
inspección en la
zona
Elabora Informe y
presenta al SG
Deriva al Supervisor para
su evaluación y elaborar
cronograma de visitas
¿Cumple con
requisitos?
Comunica al
solicitante complete
requisitos (plazo 2
días hábiles)
No
Registra y deriva
a SG. Plan Urb
Si
Comunica al solicitante
subsanación (5 días hábiles
Firma Licencia
¿Adjunta
documentación
requerida?
Si
No
Se devuelve exp.
Al interesado
pág. 95
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Área TiempoRecursos
identificables
Opera
ción
Revisi
ón
Trasla
do
Esper
a
Archiv
oVA Control SVA
minutosSecretaria
TD
Secretaria
SGSG PUR TCU GDUT Revisores SP
Papel bond
A4Bolígrafo PC´s
Energía
eléctrica
1 Recepciona y Verifica requisitos 10 1 1 X 1
2 Registra y deriva a SG. Plan Urb 10 1 1 X 1
3 Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente 10 1 1 X 1
4 Verifica el contenido técnico del expediente 30 1 1 X 1
5 Deriva a Técnico inspección en la zona 10 1 1 X 1
6Inspección técnica en la zona de la
Habilitación60 1 1 X 1
7 Elabora Informe y presenta al SG 60 1 10 1 1 1 X 1
8Deriva a Revisores Urbanos para su
evaluación20 1 1 X 1
9 Evaluación Técnica del Expediente 120 1 X 1
10 Emite informe 120 1 20 1 1 1 X 1
11 Notifica el Informe y sus efectos 30 1 10 1 1 1 X 1
12Recibe Informe y de ser conforme Dispone
elaboración de Licencia Habilitación y firma30 1 10 1 1 1 X 1
13 Firma Licencia
Gerente Desarrollo
Urb y Terr. e
Infraest.
20 1 1 X 1
14Deriva al supervisor el expediente para que
elabore el cronograma de visitas
Sub Gerencia de
Planificación Urbana 20 1 1 X 1
15Elabora cronograma de visitas y presenta
informeSupervisor 120 1 10 1 1 1 X 1
16
Dispone al solicitante pago de la tasa por
verificación técnica y comunique fecha de
inicio
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
20 1 10 1 1 1 X 1
17Deriva a trámite documentario para entrega la
licencia de habilitación urbana
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
20 1 1 1 1 X 1
18 Entrega licencia habilitación urbanaTrámite
Documentario10 1 1 X 1
TOTAL 720 3 1 8 2 1 2 1 70 17 7 7 15 2 1
Revisores
Trámite
Documentario
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
Tabla ASME-VM : LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA - MODALIDAD C (Aprobación con evaluación previa del proyecto por Revisores Urbanos)
Paso Actividad
Contador de Recursos Identificador de Recursos Tipo de actividad Tipo de valor
Recursos Humanos Recursos no identificables
pág. 96
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENTE DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
DIAGRAMA DE BLOQUES SIMPLIFICADO DEL SERVICIO: LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA - MODALIDAD C – REVISORES URBANOS
FIN
SOLICITANTESUB GERENTE DE PLANIFICACION
URBANA Y RURALSECRETARIA PLANIF.
URBANA Y RURALTRAMITE DOCUMENTARIO
TECNICO CONTR
URBANO
GERENTE
DESARROLLO
URB Y TERR E
INFRAEST
SUPERVISOR
Elabora
cronograma
de visitas y
presenta
informe
Recibe Informe y de ser
conforme Dispone elaboración
de Licencia Habilitación y firma
Deriva a trámite documentario para
entrega la licencia de habilitación
urbana
Recibe licencia
de habilitación
urbanaEntrega licencia
habilitación urbana
INICIO
Presenta expediente
de Licencia de
Habilitación
Recepciona y
Verifica requisitos
Recepciona,
registra y deriva
al Sub Gerente
¿Es conforme?
No
Inspección técnica
en la zona de la
habilitación
UrbanaSi
Deriva a Técnico
inspección en la
zona
Elabora Informe y
presenta al SG
Deriva a Revisores Urbanos
para su evaluación
¿Cumple con
requisitos?
Comunica al
solicitante complete
requisitos (plazo 2
días hábiles)
No
Registra y deriva
a SG. Plan Urb
Si
Comunica al solicitante
subsanación (5 días hábiles)
Firma Licencia
REVISORES
URBANOS
Evaluación Técnica
del Expediente
Emite informe
Deriva al supervisor el
expediente para que elabore el
cronograma de visitas
Dispone al solicitante pago de
la tasa por verificación técnica
y comunique fecha de inicio
Paga la Tasa y
comunica la
fecha de inicio
¿Conforme?
No
NoNotifica el Informe
y sus efectos¿Levanta
observaciones?
Se devuelve exp.
Al interesado
¿Adjunta
documentación
requerida?
Verifica el contenido
técnico del expediente. En
caso sea levantamiento de
observación pasa a los
revisores urbanos
Si
Si
Si
No
No
pág. 97
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Área TiempoRecursos
identificables
Opera
ción
Revisi
ón
Trasla
do
Esper
a
Archiv
oVA Control SVA
minutosSecretaria
TD
Secretaria
SGSG PUR TCU GDUT
Comisión
TécnicaSP
Papel bond
A4Bolígrafo PC´s
Energía
eléctrica
1 Recepciona y Verifica requisitos 10 1 1 X 1
2 Registra y deriva a SG. Plan Urb 10 1 1 X 1
3 Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
10 1 1 X 1
4 Verifica el contenido técnico del expediente
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 1 X 1
5 Deriva a Técnico inspección en la zona
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
10 1 1 X 1
6Inspección técnica en la zona de la
Habilitación
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
60 1 1 X 1
7 Elabora Informe y presenta al SG
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
60 1 10 1 1 1 X 1
8Deriva a Comisión Técnica para su
evaluación
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
20 1 1 X 1
9 Evaluación Técnica del Expediente 120 1 X 1
10 Emite Dictamen 120 1 20 1 1 1 X 1
11 Notifica el Informe y sus efectos 30 1 10 1 1 1 X 1
12Recibe Informe y de ser conforme Dispone
elaboración de Licencia Habilitación y firma30 1 10 1 1 1 X 1
13 Firma Licencia
Gerente Desarrollo
Urb y Terr. e
Infraest.
20 1 1 X 1
14Deriva al supervisor el expediente para que
elabore el cronograma de visitas
Sub Gerencia de
Planificación Urbana 20 1 1 X 1
15Elabora cronograma de visitas y presenta
informeSupervisor 120 1 10 1 1 1 X 1
16
Dispone al solicitante pago de la tasa por
verificación técnica y comunique fecha de
inicio
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
20 1 10 1 1 1 X 1
17Deriva a trámite documentario para entrega la
licencia de habilitación urbana
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
20 1 1 1 1 X 1
18 Entrega licencia habilitación urbanaTrámite
Documentario10 1 1 X 1
TOTAL 720 3 1 8 2 1 2 1 70 17 7 7 15 1 2
Trámite
Documentario
Comisión Técnica
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
Tabla ASME-VM : LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA - MODALIDAD C (Aprobación con evaluación previa del proyecto por la Comisión Técnica )
Paso Actividad
Contador de Recursos Identificador de Recursos Tipo de actividad Tipo de valor
Recursos Humanos Recursos no identificables
pág. 98
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENTE DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
DIAGRAMA DE BLOQUES SIMPLIFICADO DEL SERVICIO: LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA - MODALIDAD C (COMISION TECNICA)
FIN
SOLICITANTESUB GERENTE DE PLANIFICACION URBANA
Y RURALSECRETARIA PLANIF.
URBANA Y RURALTRAMITE DOCUMENTARIO
TECNICO CONTR
URBANO
GERENTE
DESARROLLO
URB Y TERR E
INFRAEST
SUPERVISOR
Elabora
cronograma
de visitas y
presenta
informe
Recibe Dictamen y de ser
conforme Dispone elaboración
de Licencia Habilitación y firma
Deriva a trámite documentario para
entrega la licencia de habilitación
urbana
Recibe licencia
de habilitación
urbanaEntrega licencia
habilitación urbana
INICIO
Presenta expediente
de Licencia de
Habilitación
Recepciona y
Verifica requisitos
Recepciona,
registra y deriva al
Sub Gerente
¿Es
conforme?
No
Inspección técnica
en la zona de la
edificaciónSi
Deriva a Técnico
inspección en la
zona
Elabora Informe y
presenta al SG
Deriva a la Comisión Técnica
para su evaluación
¿Cumple con
requisitos?
Comunica al
solicitante complete
requisitos (plazo 2
días hábiles)
No
Registra y deriva
a SG. Plan Urb
Si
Comunica al solicitante
subsanación (5 días hábiles)
Firma Licencia
COMISION
TECNICA
Evaluación Técnica
del Expediente
Emite dictamen
Deriva al supervisor el
expediente para que elabore el
cronograma de visitas
Dispone al solicitante pago de
la tasa por verificación técnica
y comunique fecha de inicio
Paga la Tasa y
comunica la
fecha de inicio
¿Conforme?
No
NoNotifica el Informe
y sus efectos
¿Levanta
observaciones?
Se devuelve exp.
Al interesado
¿Adjunta
documentación
requerida?
Verifica el contenido
técnico del expediente. En
caso sea levantamiento de
observación pasa a la
comisión técnica
Si
No
Si
Si
No
pág. 99
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Área TiempoRecursos
identificables
Opera
ción
Revisi
ón
Trasla
do
Esper
a
Archiv
oVA Control SVA
minutosSecretaria
TD
Secretaria
SGSG PUR TCU GDUT
Comisión
TécnicaSP
Papel bond
A4Bolígrafo PC´s
Energía
eléctrica
1 Recepciona y Verifica requisitos 10 1 1 X 1
2 Registra y deriva a SG. Plan Urb 10 1 1 X 1
3 Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
10 1 1 X 1
4 Verifica el contenido técnico del expediente
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 1 X 1
5 Deriva a Técnico inspección en la zona
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
10 1 1 X 1
6Inspección técnica en la zona de la
Habilitación
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
60 1 1 X 1
7 Elabora Informe y presenta al SG
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
60 1 10 1 1 1 X 1
8Deriva a Comisión Técnica para su
evaluación
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
20 1 1 X 1
9 Evaluación Técnica del Expediente 120 1 X 1
10 Emite Dictamen 120 1 20 1 1 1 X 1
11 Notifica el Informe y sus efectos 30 1 10 1 1 1 X 1
12Recibe Informe y de ser conforme Dispone
elaboración de Licencia Habilitación y firma30 1 10 1 1 1 X 1
13 Firma Licencia
Gerente Desarrollo
Urb y Terr. e
Infraest.
20 1 1 X 1
14Deriva al supervisor el expediente para que
elabore el cronograma de visitas
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
20 1 1 X 1
15Elabora cronograma de visitas y presenta
informe
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
120 1 10 1 1 1 X 1
16
Dispone al solicitante pago de la tasa por
verificación técnica y comunique fecha de
inicio
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
20 1 10 1 1 1 X 1
17Deriva a trámite documentario para entrega la
licencia de habilitación urbana
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
20 1 1 1 1 X 1
18 Entrega licencia habilitación urbanaTrámite
Documentario10 1 1 X 1
TOTAL 720 3 1 8 2 1 2 1 70 17 7 7 15 1 2
Comisión Técnica
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
Trámite
Documentario
Tabla ASME-VM : LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA - MODALIDAD D (COMISION TECNICA)
Paso Actividad
Contador de Recursos Identificador de Recursos Tipo de actividad Tipo de valor
Recursos Humanos Recursos no identificables
pág. 100
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENTE DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
DIAGRAMA DE BLOQUES SIMPLIFICADO DEL SERVICIO: LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA - MODALIDAD D – COMISION TECNICA
FIN
SOLICITANTESUB GERENTE DE PLANIFICACION URBANA
Y RURAL
SECRETARIA PLANIF.
URBANA Y RURALTRAMITE DOCUMENTARIO
TECNICO CONTR
URBANO
GERENTE
DESARROLLO
URB Y TERR E
INFRAEST
SUPERVISOR
Elabora
cronograma
de visitas y
presenta
informe
Recibe Dictamen y de ser
conforme Dispone elaboración
de Licencia Habilitación y firma
Deriva a trámite documentario para
entrega la licencia de habilitación
urbana
Recibe licencia de
habilitación
urbanaEntrega licencia
habilitación urbana
INICIO
Presenta expediente
de Licencia de
Habilitación
Recepciona y
Verifica requisitos
Recepciona,
registra y deriva al
Sub Gerente
¿Es
conforme?
No
Inspección
técnica en la
zona de la
edificaciónSi
Deriva a
Técnico
inspección en
la zona
Elabora Informe y
presenta al SG
Deriva a la Comisión Técnica
para su evaluación
¿Cumple con
requisitos?
Comunica al
solicitante complete
requisitos (plazo 2
días hábiles)
No
Registra y deriva
a SG. Plan Urb
Si
Comunica al solicitante
subsanación (5 días
hábiles)
Firma Licencia
COMISION
TECNICA
Evaluación Técnica
del Expediente
Emite dictamen
Deriva al supervisor el
expediente para que elabore el
cronograma de visitas
Dispone al solicitante pago de
la tasa por verificación técnica
y comunique fecha de inicio
Paga la Tasa y
comunica la
fecha de inicio
¿Conforme?
No
NoNotifica el Informe
y sus efectos
¿Levanta
observaciones?
Se devuelve
exp. Al
interesado
¿Adjunta
documentación
requerida?
Verifica el contenido
técnico del expediente. En
caso sea levantamiento de
observación pasa a la
comisión técnica
Si
Si
Si
No
No
pág. 101
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Tabla ASME-VM : MODIFICACIÒN DE PROYECTOS DE HABILITACIÓN URBANA 5.1 MODALIDAD B
Área Tiempo
Recursos
identifica
bles
Operac
iónRevisión
Trasl
ado
Esper
a
Archi
voVA ControlSVA
minutosSecretaria
TD
Secretaria
SGSG PUR TCU GDUT
Papel
bond A4Bolígrafo PC´s
Energía
eléctrica
1 Recepciona y Verifica requisitosTrámite
Documentario10 1 1 X 1
2 Registra y deriva a SG. Plan UrbTrámite
Documentario10 1 1 X 1
3 Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
10 1 1 X 1
4 Verifica el contenido técnico del expediente
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 1 X 1
5 Deriva a Técnico inspección en la zona
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
10 1 1 X 1
6Inspección técnica en la zona de la
Habilitación
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
60 1 1 X 1
7 Elabora Informe y presenta al SG
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
180 1 10 1 1 1 X 1
8 Notifica la improcedencia y sus efectos
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
20 1 10 1 1 1 X 1
9De ser procedente recibe informe, autoriza
su aprobación y firma
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 10 1 1 1 X 1
10 Firma autorización
Gerente Desarrollo
Urb y Terr. e
Infraest.
20 1 1 X 1
11Deriva a trámite documentario para entrega
de la autorización
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
20 1 1 X 1
12 Entrega autorización Trámite
Documentario10 1 1 X 1
TOTAL 410 3 1 5 2 1 30 12 3 3 9 1 2
Recursos Humanos
Contador de Recursos
Paso Actividad
Identificador de Recursos Tipo de actividad Tipo de valor
Recursos no identificables
pág. 102
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
DIAGRAMA DE BLOQUES SIMPLIFICADO DEL SERVICIO: MODIFICACIÒN DE PROYECTOS DE HABILITACIÓN URBANA: 5.1 MODALIDAD B
INICIO
Presenta expediente
FIN
SOLICITANTESUB GERENTE DE PLANIFICACION URBANA
Y RURAL
SECRETARIA PLANIF.
URBANA Y RURALTRAMITE DOCUMENTARIO TECNICO CONTR URBANO
GERENTE DESARROLLO URBANO Y
TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA
Recepciona y
Verifica requisitos
Recepciona,
registra y deriva al
Sub Gerente
Verifica el contenido
técnico del
expediente
¿Es
conforme?
No
Inspección técnica
en la zona de la
edificación
SiDeriva a Técnico
inspección en la
zona
Elabora Informe y
presenta al Sub Ger.
De Plan. Urb y Rural
Recibe informe, autoriza su
aprobación y firma
Deriva autorización para
su entrega al solicitante
Recibe
autorizaciónEntrega autorización
Firma autorización
¿Cumple con
requisitos?
Comunica al
solicitante complete
requisitos (plazo 2
días hábiles)
No
Registra y deriva
a SG. Plan Urb
Si
Comunica al solicitante
subsanación (5 días hábiles
¿Adjunta
documentación
requerida?
Si
No
¿Es conforme?Notifica la
improcedencia y sus
efectos
No
Si
pág. 103
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Área Tiempo
Recursos
identificabl
es
Oper
ació
n
Revis
ión
Trasl
ado
Espe
ra
Archi
voVA Control SVA
minutosSecretaria
TD
Secretaria
SGSG PUR TCU GDUT
Revisore
s
Papel bond
A4Bolígrafo PC´s
Energía
eléctrica
1 Recepciona y Verifica requisitos 10 1 1 X 1
2 Registra y deriva a SG. Plan Urb 10 1 1 X 1
3 Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente 10 1 1 X 1
4 Verifica el contenido técnico del expediente 30 1 1 X 1
5 Deriva a Técnico inspección en la zona 10 1 1 X 1
6Inspección técnica en la zona de la
Habilitación60 1 1 X 1
7 Elabora Informe y presenta al SG 60 1 10 1 1 1 X 1
8Deriva a Revisores Urbanos para su
evaluación20 1 1 X 1
9 Evaluación Técnica del Expediente 120 1 X 1
10 Emite informe 120 1 20 1 1 1 X 1
11 Notifica el Informe y sus efectos 60 1 10 1 1 1 X 1
12Recibe Informe y de ser conforme autoriza la
modificación60 1 10 1 1 1 X 1
13 Firma autorización
Gerente Desarrollo
Urb y Terr. e
Infraest.
20 1 1 X 1
14Deriva a trámite documentario para entrega
de la autorización
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
20 1 1 1 1 X 1
15 Entrega autorizaciónTrámite
Documentario10 1 1 X 1
TOTAL 620 3 1 6 2 1 2 50 14 5 5 12 1 2
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
Revisores
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
Trámite
Documentario
Tabla ASME-VM : MODIFICACIÒN DE PROYECTOS DE HABILITACIÓN URBANA 5.2 MODALIDAD C (Revisor Urbano)
Paso Actividad
Contador de Recursos Identificador de Recursos Tipo de actividad Tipo de valor
Recursos Humanos Recursos no identificables
pág. 104
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
DIAGRAMA DE BLOQUES SIMPLIFICADO DEL SERVICIO:MODIFICACIÒN DE PROYECTOS DE HABILITACIÓN URBANA 5.2 MODALIDAD C (Revisor Urbano)
INICIO
Presenta expediente
SOLICITANTESUB GERENTE DE PLANIFICACION URBANA
Y RURAL
SECRETARIA PLANIF.
URBANA Y RURALTRAMITE DOCUMENTARIO
TECNICO CONTR
URBANO
GERENTE
DESARROLLO URB Y
TERR E INFRAEST
Recepciona y
Verifica requisitos
Recepciona,
registra y deriva al
Sub Gerente
Verifica el contenido
técnico del expediente. En
caso sea levantamiento de
observación pasa a la
comisión técnica
¿Es
conforme?
No
Inspección técnica
en la zona de la
habilitaciónSi
Deriva a Técnico
inspección en la
zona
¿Cumple con
requisitos?
Comunica al
solicitante complete
requisitos (plazo 2
días hábiles)
No
Registra y deriva
a SGPUyR
Si
Comunica al solicitante
subsanación (5 días
hábiles)
FIN
Recibe Informe y de ser
conforme autoriza la
modificación
Deriva a trámite documentario para
entrega de la autorización
Recibe
autorización
Entrega autorización
Elabora Informe y
presenta al SG
Deriva a revisores
urbanos para su
evaluación
Firma
autorización
Evaluación Técnica
del Expediente
Emite Informe
REVISOR URBANO
¿Conforme?
Si
NoNotifica el Informe
y sus efectos
¿Levanta
observaciones?
Si
No
¿Adjunta
documentación
requerida?
Si
No
Se devuelve
exp. Al
interesado
No
pág. 105
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Área Tiempo
Recursos
identificabl
es
Oper
ació
n
Revis
ión
Trasl
ado
Espe
ra
Archi
voVA Control SVA
minutosSecretaria
TD
Secretaria
SGSG PUR TCU GDUT
Comisión
Técnica
Papel bond
A4Bolígrafo PC´s
Energía
eléctrica
1 Recepciona y Verifica requisitos 10 1 1 X 1
2 Registra y deriva a SG. Plan Urb 10 1 1 X 1
3 Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
10 1 1 X 1
4 Verifica el contenido técnico del expediente
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 1 X 1
5 Deriva a Técnico inspección en la zona
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
10 1 1 X 1
6Inspección técnica en la zona de la
Habilitación
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
60 1 1 X 1
7 Elabora Informe y presenta al SG
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
60 1 10 1 1 1 X 1
8Deriva a Comisión Técnica para su
evaluación
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
20 1 1 X 1
9 Evaluación Técnica del Expediente 120 1 X 1
10 Emite Dictamen 120 1 20 1 1 1 X 1
11 Notifica el Informe y sus efectos 60 1 10 1 1 1 X 1
12Recibe Dictamen y de ser conforme autoriza
la modificación60 1 10 1 1 1 X 1
13 Firma autorización
Gerente Desarrollo
Urb y Terr. e
Infraest.
20 1 1 X 1
14Deriva a trámite documentario para entrega
de la autorización
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
20 1 1 1 1 X 1
15 Entrega autorizaciónTrámite
Documentario10 1 1 X 1
TOTAL 620 3 1 6 2 1 2 50 14 5 5 12 1 2
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
Trámite
Documentario
Comisión Técnica
Recursos no identificables
Tabla ASME-VM : MODIFICACIÒN DE PROYECTOS DE HABILITACIÓN URBANA 5.3 MODALIDAD C y D (Comisión Técnica)
Paso Actividad
Contador de Recursos Identificador de Recursos Tipo de actividad Tipo de valor
Recursos Humanos
pág. 106
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
DIAGRAMA DE BLOQUES SIMPLIFICADO DEL SERVICIO:MODIFICACIÒN DE PROYECTOS DE HABILITACIÓN URBANA 5.3 MODALIDAD C y D (Comisión Técnica)
INICIO
Presenta expediente
SOLICITANTESUB GERENTE DE PLANIFICACION URBANA
Y RURAL
SECRETARIA PLANIF.
URBANA Y RURALTRAMITE DOCUMENTARIO
TECNICO CONTR
URBANO
GERENTE
DESARROLLO URB Y
TERR E INFRAEST
Recepciona y
Verifica requisitos
Recepciona,
registra y deriva al
Sub Gerente
Verifica el contenido
técnico del expediente. En
caso sea levantamiento de
observación pasa a la
comisión técnica
¿Es
conforme?
No
Inspección técnica
en la zona de la
habilitaciónSi
Deriva a Técnico
inspección en la
zona
¿Cumple con
requisitos?
Comunica al
solicitante complete
requisitos (plazo 2
días hábiles)
No
Registra y deriva
a SGPUyR
Si
Comunica al solicitante
subsanación (5 días
hábiles)
FIN
Recibe Dictamen y de ser
conforme autoriza la
modificación
Deriva a trámite documentario para
entrega de la autorización
Recibe
autorización
Entrega autorización
Elabora Informe y
presenta al SG
Deriva a la Comisión
Técnica para su
evaluación
Firma
autorización
Evaluación Técnica
del Expediente
Emite Dictamen
COMISION TECNICA
¿Conforme?
Si
NoNotifica el
dictamen y sus
efectos
¿Levanta
observaciones?
Si
No
¿Adjunta
documentación
requerida?
Si
No
Se devuelve
exp. Al
interesado
No
pág. 107
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Área Tiempo
Recursos
identificabl
es
Oper
ació
n
Revis
ión
Trasl
ado
Espe
ra
Archi
voVA Control SVA
minutosSecretaria
TD
Secretaria
SGSG PUR TCU GDUT
Papel bond
A4Bolígrafo PC´s
Energía
eléctrica
1 Recepciona y Verifica requisitos 10 1 1 X 1
2 Registra y deriva a SG. Plan Urb 10 1 1 X 1
3 Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente 10 1 1 X 1
4 Verifica el contenido técnico del expediente 30 1 1 X 1
5 Deriva a Técnico inspección en la zona 10 1 1 X 1
6Inspección técnica en la zona de la
Habilitación60 1 1 X 1
7 Elabora Informe y presenta al SG 180 1 10 1 1 1 X 1
8De no ser conforme notifica el Informe y sus
efectos60 1 10 1 1 1 X 1
9De ser conforme recibe informe, autoriza su
aprobación y firma60 1 10 1 1 1 X 1
10 Firma autorización
Gerente Desarrollo
Urb y Terr. e
Infraest.
30 1 1 X 1
11Deriva autorización para su entrega al
solicitante
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 1 X 1
12 Entrega autorizaciónTrámite
Documentario10 1 1 X 1
TOTAL 500 3 1 5 2 1 30 12 3 3 9 1 2
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
Trámite
Documentario
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
Tabla ASME-VM : RECEPCIÓN DE OBRAS DE HABILITACIÓN URBANA 6.1 SIN VARIACIONES
Paso Actividad
Contador de Recursos Identificador de Recursos Tipo de actividad Tipo de valor
Recursos Humanos Recursos no identificables
pág. 108
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
DIAGRAMA DE BLOQUES SIMPLIFICADO DEL SERVICIO: RECEPCIÓN DE OBRAS DE HABILITACIÓN URBANA 6.1 SIN VARIACIONES
INICIO
Presenta expediente
FIN
SOLICITANTESUB GERENTE DE PLANIFICACION URBANA
Y RURAL
SECRETARIA PLANIF.
URBANA Y RURALTRAMITE DOCUMENTARIO TECNICO CONTR URBANO
GERENTE DESARROLLO URBANO Y
TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA
Recepciona y
Verifica requisitos
Recepciona,
registra y deriva al
Sub Gerente
Verifica el contenido
técnico del
expediente
¿Es
conforme?
No
Inspección técnica
en la zona de la
edificación
SiDeriva a Técnico
inspección en la
zona
Elabora Informe y
presenta al Sub Ger.
De Plan. Urb y Rural
Recibe informe, autoriza su
aprobación y firma
Deriva autorización para
su entrega al solicitante
Recibe
autorizaciónEntrega autorización
Firma autorización
¿Cumple con
requisitos?
Comunica al
solicitante complete
requisitos (plazo 2
días hábiles)
No
Registra y deriva
a SG. Plan Urb
Si
Comunica al solicitante
subsanación (5 días hábiles
¿Adjunta
documentación
requerida?
Si
No
¿Es conforme?Notifica la
improcedencia y sus
efectos
No
Si
pág. 109
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Área Tiempo
Recursos
identificabl
es
Oper
ació
n
Revis
ión
Trasl
ado
Espe
ra
Archi
voVA Control SVA
minutosSecretaria
TD
Secretaria
SGSG PUR TCU GDUT
Papel bond
A4Bolígrafo PC´s
Energía
eléctrica
1 Recepciona y Verifica requisitos 10 1 1 X 1
2 Registra y deriva a SG. Plan Urb 10 1 1 X 1
3 Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente 10 1 1 X 1
4 Verifica el contenido técnico del expediente 30 1 1 X 1
5 Deriva a Técnico inspección en la zona 10 1 1 X 1
6Inspección técnica en la zona de la
Habilitación60 1 1 X 1
7 Elabora Informe y presenta al SG 180 1 10 1 1 1 X 1
8De no ser conforme notifica el Informe y sus
efectos60 1 10 1 1 1 X 1
9De ser conforme recibe informe, autoriza su
aprobación y firma60 1 10 1 1 1 X 1
10 Firma autorización
Gerente Desarrollo
Urb y Terr. e
Infraest.
30 1 1 X 1
11Deriva autorización para su entrega al
solicitante
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 1 X 1
12 Entrega autorizaciónTrámite
Documentario10 1 1 X 1
TOTAL 500 3 1 5 2 1 30 12 3 3 9 1 2
Trámite
Documentario
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
Contador de Recursos Identificador de Recursos Tipo de actividad
Tabla ASME-VM : RECEPCIÓN DE OBRAS DE HABILITACIÓN URBANA 6.2 CON VARIACIONES QUE NO SE CONSIDEREN SUSTANCIALES
Paso Actividad
Tipo de valor
Recursos Humanos Recursos no identificables
pág. 110
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
DIAGRAMA DE BLOQUES SIMPLIFICADO DEL SERVICIO: RECEPCIÓN DE OBRAS DE HABILITACIÓN URBANA 6.2 CON VARIACIONES QUE NO SE CONSIDEREN SUSTANCIALES
INICIO
Presenta expediente
FIN
SOLICITANTESUB GERENTE DE PLANIFICACION URBANA
Y RURAL
SECRETARIA PLANIF.
URBANA Y RURALTRAMITE DOCUMENTARIO TECNICO CONTR URBANO
GERENTE DESARROLLO URBANO Y
TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA
Recepciona y
Verifica requisitos
Recepciona,
registra y deriva al
Sub Gerente
Verifica el contenido
técnico del
expediente
¿Es
conforme?
No
Inspección técnica
en la zona de la
habilitación
SiDeriva a Técnico
inspección en la
zona
Elabora Informe y
presenta al Sub Ger.
De Plan. Urb y Rural
Recibe informe, autoriza su
aprobación y firma
Deriva autorización para
su entrega al solicitanteRecibe autorización Entrega autorización
Firma autorización
¿Cumple con
requisitos?
Comunica al
solicitante complete
requisitos (plazo 2
días hábiles)
No
Registra y deriva
a SG. Plan Urb
Si
Comunica al solicitante
subsanación (5 días hábiles
¿Adjunta
documentación
requerida?
Si
Se devuelve
exp. Al
interesado
No
¿Es conforme?Notifica el Informe
y sus efectos
¿Levanta
observaciones?
Si
No
No
Si
pág. 111
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Área Tiempo
Recursos
identificabl
es
Oper
ació
n
Revis
ión
Trasl
ado
Espe
ra
Archi
voVA Control SVA
minutosSecretaria
TD
Secretaria
SGSG PUR TCU GDUT
Papel bond
A4Bolígrafo PC´s
Energía
eléctrica
1 Recepciona y Verifica requisitos 10 1 1 X 1
2 Registra y deriva a SG. Plan Urb 10 1 1 X 1
3 Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente 10 1 1 X 1
4 Verifica el contenido técnico del expediente 30 1 1 X 1
5 Deriva a Técnico inspección en la zona 10 1 1 X 1
6Inspección técnica en la zona de la
Habilitación60 1 1 X 1
7 Elabora Informe y presenta al SG 180 1 10 1 1 1 X 1
8De no ser conforme notifica el Informe y sus
efectos60 1 10 1 1 1 X 1
9De ser conforme recibe informe, autoriza su
aprobación y firma60 1 10 1 1 1 X 1
10 Firma autorización
Gerente Desarrollo
Urb y Terr. e
Infraest.
30 1 1 X 1
11Deriva autorización para su entrega al
solicitante
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 1 X 1
12 Entrega autorizaciónTrámite
Documentario10 1 1 X 1
TOTAL 500 3 1 5 2 1 30 12 3 3 9 1 2
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
Trámite
Documentario
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
Recursos no identificables
Tabla ASME-VM : INDEPENDIZACIÓN O PARCELACIÓN DE TERRENOS RÚSTICOS
Paso Actividad
Contador de Recursos Identificador de Recursos Tipo de actividad Tipo de valor
Recursos Humanos
pág. 112
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
DIAGRAMA DE BLOQUES SIMPLIFICADO DEL SERVICIO: INDEPENDIZACIÓN O PARCELACIÓN DE TERRENOS RÚSTICOS
INICIO
Presenta expediente
FIN
SOLICITANTESUB GERENTE DE PLANIFICACION URBANA
Y RURAL
SECRETARIA PLANIF.
URBANA Y RURALTRAMITE DOCUMENTARIO TECNICO CONTR URBANO
GERENTE DESARROLLO URBANO Y
TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA
Recepciona y
Verifica requisitos
Recepciona,
registra y deriva al
Sub Gerente
Verifica el contenido
técnico del
expediente
¿Es
conforme?
No
Inspección técnica
en la zona de la
edificación
SiDeriva a Técnico
inspección en la
zona
Elabora Informe y
presenta al Sub Ger.
De Plan. Urb y Rural
Recibe informe, autoriza su
aprobación y firma
Deriva autorización para
su entrega al solicitanteRecibe autorización Entrega autorización
Firma autorización
¿Cumple con
requisitos?
Comunica al
solicitante complete
requisitos (plazo 2
días hábiles)
No
Registra y deriva
a SG. Plan Urb
Si
Comunica al solicitante
subsanación (5 días hábiles
¿Adjunta
documentación
requerida?
Si
Se devuelve
exp. Al
interesado
No
¿Es conforme?Notifica el Informe
y sus efectos
¿Levanta
observaciones?
Si
No
No
Si
pág. 113
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Área Tiempo
Recursos
identificabl
es
Oper
ació
n
Revis
ión
Trasl
ado
Espe
ra
Archi
voVA Control SVA
minutosSecretaria
TD
Secretaria
SGSG PUR TCU GDUT
Papel bond
A4Bolígrafo PC´s
Energía
eléctrica
1 Recepciona y Verifica requisitos 10 1 1 X 1
2 Registra y deriva a SG. Plan Urb 10 1 1 X 1
3 Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente 10 1 1 X 1
4 Verifica el contenido técnico del expediente 30 1 1 X 1
5 Deriva a Técnico inspección en la zona 10 1 1 X 1
6Inspección técnica en la zona de la
Habilitación60 1 1 X 1
7 Elabora Informe y presenta al SG 180 1 10 1 1 1 X 1
8De no ser conforme notifica el Informe y sus
efectos60 1 10 1 1 1 X 1
9De ser conforme recibe informe, autoriza su
aprobación y firma60 1 10 1 1 1 X 1
10 Firma autorización
Gerente Desarrollo
Urb y Terr. e
Infraest.
30 1 1 X 1
11Deriva autorización para su entrega al
solicitante
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 1 X 1
12 Entrega autorizaciónTrámite
Documentario10 1 1 X 1
TOTAL 500 3 1 5 2 1 30 12 3 3 9 1 2
Trámite
Documentario
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
Tabla ASME-VM : SUBDIVISIÓN DE LOTE URBANO
Paso Actividad
Contador de Recursos Identificador de Recursos Tipo de actividad Tipo de valor
Recursos Humanos Recursos no identificables
pág. 114
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
DIAGRAMA DE BLOQUES SIMPLIFICADO DEL SERVICIO: SUB DIVISION DE LOTE URBANO
INICIO
Presenta expediente
FIN
SOLICITANTESUB GERENTE DE PLANIFICACION URBANA
Y RURAL
SECRETARIA PLANIF.
URBANA Y RURALTRAMITE DOCUMENTARIO TECNICO CONTR URBANO
GERENTE DESARROLLO URBANO Y
TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA
Recepciona y
Verifica requisitos
Recepciona,
registra y deriva al
Sub Gerente
Verifica el contenido
técnico del
expediente
¿Es
conforme?
No
Inspección técnica
en la zona de la
habilitación
SiDeriva a Técnico
inspección en la
zona
Elabora Informe y
presenta al Sub Ger.
De Plan. Urb y Rural
Recibe informe, autoriza su
aprobación y firma
Deriva autorización para
su entrega al solicitanteRecibe autorización Entrega autorización
Firma autorización
¿Cumple con
requisitos?
Comunica al
solicitante complete
requisitos (plazo 2
días hábiles)
No
Registra y deriva
a SG. Plan Urb
Si
Comunica al solicitante
subsanación (5 días hábiles
¿Adjunta
documentación
requerida?
Si
Se devuelve
exp. Al
interesado
No
¿Es conforme?Notifica el Informe
y sus efectos
¿Levanta
observaciones?
Si
No
No
Si
pág. 115
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Área Tiempo
Recursos
identificabl
es
Oper
ació
n
Revis
ión
Trasl
ado
Espe
ra
Archi
voVA Control SVA
minutosSecretaria
TD
Secretaria
SGSG PUR TCU GDUT
Papel bond
A4Bolígrafo PC´s
Energía
eléctrica
1 Recepciona y Verifica requisitos 10 1 1 X 1
2 Registra y deriva a SG. Plan Urb 10 1 1 X 1
3 Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente 10 1 1 X 1
4 Verifica el contenido técnico del expediente 30 1 1 X 1
5 Deriva a Técnico inspección en la zona 10 1 1 X 1
6Inspección técnica en la zona de la
Habilitación60 1 1 X 1
7 Elabora Informe y presenta al SG 180 1 10 1 1 1 X 1
8De no ser conforme notifica el Informe y sus
efectos60 1 10 1 1 1 X 1
9De ser conforme recibe informe, autoriza su
aprobación y firma60 1 10 1 1 1 X 1
10 Firma autorización
Gerente Desarrollo
Urb y Terr. e
Infraest.
30 1 1 X 1
11Deriva autorización para su entrega al
solicitante
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 1 X 1
12 Entrega autorizaciónTrámite
Documentario10 1 1 X 1
TOTAL 500 3 1 5 2 1 30 12 3 3 9 1 2
Paso Actividad
Contador de Recursos Identificador de Recursos Tipo de actividad
Recursos Humanos
Tipo de valor
Recursos no identificables
Trámite
Documentario
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
Tabla ASME-VM : REGULARIZACIÓN DE HABILITACIONES URBANAS EJECUTADAS
pág. 116
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
DIAGRAMA DE BLOQUES SIMPLIFICADO DEL SERVICIO: REGULARIZACION DE HABILITACIONES URBANAS EJECUTADAS
INICIO
Presenta expediente
FIN
SOLICITANTESUB GERENTE DE PLANIFICACION URBANA
Y RURAL
SECRETARIA PLANIF.
URBANA Y RURALTRAMITE DOCUMENTARIO TECNICO CONTR URBANO
GERENTE DESARROLLO URBANO Y
TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA
Recepciona y
Verifica requisitos
Recepciona,
registra y deriva al
Sub Gerente
Verifica el contenido
técnico del
expediente
¿Es
conforme?
No
Inspección técnica
en la zona de la
edificación
SiDeriva a Técnico
inspección en la
zona
Elabora Informe y
presenta al Sub Ger.
De Plan. Urb y Rural
Recibe informe, autoriza su
aprobación y firma
Deriva autorización para
su entrega al solicitanteRecibe autorización Entrega autorización
Firma autorización
¿Cumple con
requisitos?
Comunica al
solicitante complete
requisitos (plazo 2
días hábiles)
No
Registra y deriva
a SG. Plan Urb
Si
Comunica al solicitante
subsanación (5 días hábiles
¿Adjunta
documentación
requerida?
Si
Se devuelve
exp. Al
interesado
No
¿Es conforme?Notifica el Informe
y sus efectos
¿Levanta
observaciones?
Si
No
No
Si
pág. 117
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Área Tiempo
Recursos
identificabl
es
Oper
ació
n
Revis
ión
Trasl
ado
Espe
ra
Archi
voVA Control SVA
minutosSecretaria
TD
Secretaria
SGSG PUR TCU GDUT SP
Papel bond
A4Bolígrafo PC´s
Energía
eléctrica
1 Recepciona y Verifica requisitosTrámite
Documentario10 1 1 X 1
2 Registra y deriva a SG. Plan UrbTrámite
Documentario10 1 1 X 1
3 Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
10 1 1 X 1
4 Verifica el contenido técnico del expediente
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 1 X 1
5 Deriva a Técnico inspección en la zona
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
10 1 1 X 1
6Inspección técnica en la zona de la
edificación
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
60 1 1 X 1
7 Elabora Informe y presenta al SG
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
60 1 10 1 1 1 X 1
8Deriva al Supervisor para su evaluación y
elaborar cronograma de visitas
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
20 1 1 X 1
9Elabora cronograma de visitas y presenta
informe
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
120 1 10 1 1 1 X 1
10
Recibe informe y cronograma de visitas.
Dispone elaboración licencia de edificación y
firma
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 10 1 1 1 X 1
11 Firma Licencia
Gerente Desarrollo
Urb y Terr. e
Infraest.
20 1 1 X 1
12Deriva expediente a trámite documentario
para su entrega al solicitante
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
10 1 1 X 1
13 Entrega licencia de edificaciónTrámite
Documentario10 1 1 X 1
TOTAL 400 3 1 5 2 1 1 30 13 3 3 10 1 2
Paso Actividad
Contador de Recursos Identificador de Recursos Tipo de actividad
Recursos Humanos Recursos no identificables
Tabla ASME-VM : LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A: 10.1 VIVIENDA UNIFAMILIAR DE HASTA 120 M2 CONSTRUIDOS
Tipo de valor
pág. 118
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
DIAGRAMA DE BLOQUES SIMPLIFICADO DEL SERVICIO: LICENCIA DE EDIFICACION - MODALIDAD A
INICIO
Presenta expediente de
Licencia de Edificación
FIN
SOLICITANTESUB GERENTE DE PLANIFICACION URBANA
Y RURAL
SECRETARIA PLANIF.
URBANA Y RURALTRAMITE DOCUMENTARIO
TECNICO CONTR
URBANO
GERENTE DESARROLLO
URBANO Y TERRITORIAL
E INFRAESTRUCTURA
Recepciona y
Verifica requisitos
Recepciona,
registra y deriva al
SG
Inspección técnica
en la zona de la
edificación
Deriva a Técnico
inspección en la zona
Elabora Informe y
presenta al SG
Deriva al Supervisor para
su evaluación y elaborar
cronograma de visitas
Evalúa exp. y
Elabora cronograma
de visitas
Recibe informe y cronograma
de visitas. Dispone
elaboración licencia de
edificación y firma
SUPERVISOR
Deriva expediente a
trámite documentario
para su entrega al
solicitante
Recibe licencia
de edificación
Entrega licencia de
edificación
Firma Licencia
¿Cumple con
requisitos?
Comunica al
solicitante complete
requisitos (plazo 2
días hábiles)
No
Registra y deriva
a SGPUyR
Si
¿Adjunta
documentación
requerida?
Si
No
Se devuelve exp. Al
interesado
pág. 119
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Área Tiempo
Recursos
identificabl
es
Oper
ació
n
Revis
ión
Trasl
ado
Espe
ra
Archi
voVA Control SVA
minutosSecretaria
TD
Secretaria
SGSG PUR TCU GDUT SP
Papel bond
A4Bolígrafo PC´s
Energía
eléctrica
1 Recepciona y Verifica requisitosTrámite
Documentario10 1 1 X 1
2 Registra y deriva a SG. Plan UrbTrámite
Documentario10 1 1 X 1
3 Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
10 1 1 X 1
4 Verifica el contenido técnico del expediente
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 1 X 1
5 Deriva a Técnico inspección en la zona
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
10 1 1 X 1
6Inspección técnica en la zona de la
edificación
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
60 1 1 X 1
7 Elabora Informe y presenta al SG
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
60 1 10 1 1 1 X 1
8Deriva al Supervisor para su evaluación y
elaborar cronograma de visitas
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
20 1 1 X 1
9Elabora cronograma de visitas y presenta
informe
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
120 1 10 1 1 1 X 1
10
Recibe informe y cronograma de visitas.
Dispone elaboración licencia de edificación y
firma
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 10 1 1 1 X 1
11 Firma Licencia
Gerente Desarrollo
Urb y Terr. e
Infraest.
30 1 1 X 1
12Deriva expediente a trámite documentario
para su entrega al solicitante
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
20 1 1 X 1
13 Entrega licencia de edificaciónTrámite
Documentario10 1 1 X 1
TOTAL 420 3 1 5 2 1 1 30 13 3 3 10 1 2
Tabla ASME-VM : LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A: 10.2 AMPLIACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR
Paso Actividad
Contador de Recursos Identificador de Recursos Tipo de actividad Tipo de valor
Recursos Humanos Recursos no identificables
pág. 120
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
DIAGRAMA DE BLOQUES SIMPLIFICADO DEL SERVICIO: LICENCIA DE EDIFICACION - MODALIDAD A
INICIO
Presenta expediente de
Licencia de Edificación
FIN
SOLICITANTESUB GERENTE DE PLANIFICACION URBANA
Y RURAL
SECRETARIA PLANIF.
URBANA Y RURALTRAMITE DOCUMENTARIO
TECNICO CONTR
URBANO
GERENTE DESARROLLO
URBANO Y TERRITORIAL
E INFRAESTRUCTURA
Recepciona y
Verifica requisitos
Recepciona,
registra y deriva al
SG
Inspección técnica
en la zona de la
edificación
Deriva a Técnico
inspección en la zona
Elabora Informe y
presenta al SG
Deriva al Supervisor para
su evaluación y elaborar
cronograma de visitas
Evalúa exp. y
Elabora cronograma
de visitas
Recibe informe y cronograma
de visitas. Dispone
elaboración licencia de
edificación y firma
SUPERVISOR
Deriva expediente a
trámite documentario
para su entrega al
solicitante
Recibe licencia
de edificación
Entrega licencia de
edificación
Firma Licencia
¿Cumple con
requisitos?
Comunica al
solicitante complete
requisitos (plazo 2
días hábiles)
No
Registra y deriva
a SGPUyR
Si
¿Adjunta
documentación
requerida?
Si
No
Se devuelve exp. Al
interesado
pág. 121
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Área Tiempo
Recursos
identificabl
es
Oper
ació
n
Revis
ión
Trasl
ado
Espe
ra
Archi
voVA Control SVA
minutosSecretaria
TD
Secretaria
SGSG PUR TCU GDUT SP
Papel bond
A4Bolígrafo PC´s
Energía
eléctrica
1 Recepciona y Verifica requisitosTrámite
Documentario10 1 1 X 1
2 Registra y deriva a SG. Plan UrbTrámite
Documentario10 1 1 X 1
3 Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
10 1 1 X 1
4 Verifica el contenido técnico del expediente
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 1 X 1
5 Deriva a Técnico inspección en la zona
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
10 1 1 X 1
6Inspección técnica en la zona de la
edificación
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
60 1 1 X 1
7 Elabora Informe y presenta al SG
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
60 1 10 1 1 1 X 1
8Deriva al Supervisor para su evaluación y
elaborar cronograma de visitas
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
20 1 1 X 1
9Elabora cronograma de visitas y presenta
informe
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
120 1 10 1 1 1 X 1
10
Recibe informe y cronograma de visitas.
Dispone elaboración licencia de edificación y
firma
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 10 1 1 1 X 1
11 Firma Licencia
Gerente Desarrollo
Urb y Terr. e
Infraest.
30 1 1 X 1
12Deriva expediente a trámite documentario
para su entrega al solicitante
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
20 1 1 X 1
13 Entrega licencia de edificaciónTrámite
Documentario10 1 1 X 1
TOTAL 420 3 1 5 2 1 1 30 13 3 3 10 1 2
Identificador de Recursos Tipo de actividad Tipo de valor
Recursos Humanos Recursos no identificables
Tabla ASME-VM : LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A: 10.3 AMPLIACIONES CONSIDERADAS OBRAS MENORES
Paso Actividad
Contador de Recursos
pág. 122
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
DIAGRAMA DE BLOQUES SIMPLIFICADO DEL SERVICIO: LICENCIA DE EDIFICACION - MODALIDAD A
INICIO
Presenta expediente de
Licencia de Edificación
FIN
SOLICITANTESUB GERENTE DE PLANIFICACION URBANA
Y RURAL
SECRETARIA PLANIF.
URBANA Y RURALTRAMITE DOCUMENTARIO
TECNICO CONTR
URBANO
GERENTE DESARROLLO
URBANO Y TERRITORIAL
E INFRAESTRUCTURA
Recepciona y
Verifica requisitos
Recepciona,
registra y deriva al
SG
Inspección técnica
en la zona de la
edificación
Deriva a Técnico
inspección en la zona
Elabora Informe y
presenta al SG
Deriva al Supervisor para
su evaluación y elaborar
cronograma de visitas
Evalúa exp. y
Elabora cronograma
de visitas
Recibe informe y cronograma
de visitas. Dispone
elaboración licencia de
edificación y firma
SUPERVISOR
Deriva expediente a
trámite documentario
para su entrega al
solicitante
Recibe licencia
de edificación
Entrega licencia de
edificación
Firma Licencia
¿Cumple con
requisitos?
Comunica al
solicitante complete
requisitos (plazo 2
días hábiles)
No
Registra y deriva
a SGPUyR
Si
¿Adjunta
documentación
requerida?
Si
No
Se devuelve exp. Al
interesado
pág. 123
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Área Tiempo
Recursos
identificabl
es
Oper
ació
n
Revis
ión
Trasl
ado
Espe
ra
Archi
voVA Control SVA
minutosSecretaria
TD
Secretaria
SGSG PUR TCU GDUT SP
Papel bond
A4Bolígrafo PC´s
Energía
eléctrica
1 Recepciona y Verifica requisitosTrámite
Documentario10 1 1 X 1
2 Registra y deriva a SG. Plan UrbTrámite
Documentario10 1 1 X 1
3 Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
10 1 1 X 1
4 Verifica el contenido técnico del expediente
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 1 X 1
5 Deriva a Técnico inspección en la zona
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
10 1 1 X 1
6Inspección técnica en la zona de la
edificación
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
60 1 1 X 1
7 Elabora Informe y presenta al SG
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
60 1 10 1 1 1 X 1
8Deriva al Supervisor para su evaluación y
elaborar cronograma de visitas
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
20 1 1 X 1
9Elabora cronograma de visitas y presenta
informe
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
120 1 10 1 1 1 X 1
10
Recibe informe y cronograma de visitas.
Dispone elaboración licencia de edificación y
firma
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 10 1 1 1 X 1
11 Firma Licencia
Gerente Desarrollo
Urb y Terr. e
Infraest.
30 1 1 X 1
12Deriva expediente a trámite documentario
para su entrega al solicitante
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
20 1 1 X 1
13 Entrega licencia de edificaciónTrámite
Documentario10 1 1 X 1
TOTAL 420 3 1 5 2 1 1 30 13 3 3 10 1 2
Tabla ASME-VM : LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A: 10.4 REMODELACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR
Paso Actividad
Contador de Recursos Identificador de Recursos Tipo de actividad Tipo de valor
Recursos Humanos Recursos no identificables
pág. 124
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
DIAGRAMA DE BLOQUES SIMPLIFICADO DEL SERVICIO: LICENCIA DE EDIFICACION - MODALIDAD A
INICIO
Presenta expediente de
Licencia de Edificación
FIN
SOLICITANTESUB GERENTE DE PLANIFICACION URBANA
Y RURAL
SECRETARIA PLANIF.
URBANA Y RURALTRAMITE DOCUMENTARIO
TECNICO CONTR
URBANO
GERENTE DESARROLLO
URBANO Y TERRITORIAL
E INFRAESTRUCTURA
Recepciona y
Verifica requisitos
Recepciona,
registra y deriva al
SG
Inspección técnica
en la zona de la
edificación
Deriva a Técnico
inspección en la zona
Elabora Informe y
presenta al SG
Deriva al Supervisor para
su evaluación y elaborar
cronograma de visitas
Evalúa exp. y
Elabora cronograma
de visitas
Recibe informe y cronograma
de visitas. Dispone
elaboración licencia de
edificación y firma
SUPERVISOR
Deriva expediente a
trámite documentario
para su entrega al
solicitante
Recibe licencia
de edificación
Entrega licencia de
edificación
Firma Licencia
¿Cumple con
requisitos?
Comunica al
solicitante complete
requisitos (plazo 2
días hábiles)
No
Registra y deriva
a SGPUyR
Si
¿Adjunta
documentación
requerida?
Si
No
Se devuelve exp. Al
interesado
pág. 125
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Área Tiempo
Recursos
identificabl
es
Oper
ació
n
Revis
ión
Trasl
ado
Espe
ra
Archi
voVA Control SVA
minutosSecretaria
TD
Secretaria
SGSG PUR TCU GDUT SP
Papel bond
A4Bolígrafo PC´s
Energía
eléctrica
1 Recepciona y Verifica requisitosTrámite
Documentario10 1 1 X 1
2 Registra y deriva a SG. Plan UrbTrámite
Documentario10 1 1 X 1
3 Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
10 1 1 X 1
4 Verifica el contenido técnico del expediente
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 1 X 1
5 Deriva a Técnico inspección en la zona
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
10 1 1 X 1
6Inspección técnica en la zona de la
edificación
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
60 1 1 X 1
7 Elabora Informe y presenta al SG
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
60 1 10 1 1 1 X 1
8Deriva al Supervisor para su evaluación y
elaborar cronograma de visitas
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
20 1 1 X 1
9Elabora cronograma de visitas y presenta
informe
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
120 1 10 1 1 1 X 1
10
Recibe informe y cronograma de visitas.
Dispone elaboración licencia de edificación y
firma
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 10 1 1 1 X 1
11 Firma Licencia
Gerente Desarrollo
Urb y Terr. e
Infraest.
30 1 1 X 1
12Deriva expediente a trámite documentario
para su entrega al solicitante
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
20 1 1 X 1
13 Entrega licencia de edificaciónTrámite
Documentario10 1 1 X 1
TOTAL 420 3 1 5 2 1 1 30 13 3 3 10 1 2
Tabla ASME-VM : LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A: 10.5 CONSTRUCCIÓN DE CERCOS
Paso Actividad
Contador de Recursos Identificador de Recursos Tipo de actividad Tipo de valor
Recursos Humanos Recursos no identificables
pág. 126
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
DIAGRAMA DE BLOQUES SIMPLIFICADO DEL SERVICIO: LICENCIA DE EDIFICACION - MODALIDAD A
INICIO
Presenta expediente de
Licencia de Edificación
FIN
SOLICITANTESUB GERENTE DE PLANIFICACION URBANA
Y RURAL
SECRETARIA PLANIF.
URBANA Y RURALTRAMITE DOCUMENTARIO
TECNICO CONTR
URBANO
GERENTE DESARROLLO
URBANO Y TERRITORIAL
E INFRAESTRUCTURA
Recepciona y
Verifica requisitos
Recepciona,
registra y deriva al
SG
Inspección técnica
en la zona de la
edificación
Deriva a Técnico
inspección en la zona
Elabora Informe y
presenta al SG
Deriva al Supervisor para
su evaluación y elaborar
cronograma de visitas
Evalúa exp. y
Elabora cronograma
de visitas
Recibe informe y cronograma
de visitas. Dispone
elaboración licencia de
edificación y firma
SUPERVISOR
Deriva expediente a
trámite documentario
para su entrega al
solicitante
Recibe licencia
de edificación
Entrega licencia de
edificación
Firma Licencia
¿Cumple con
requisitos?
Comunica al
solicitante complete
requisitos (plazo 2
días hábiles)
No
Registra y deriva
a SGPUyR
Si
¿Adjunta
documentación
requerida?
Si
No
Se devuelve exp. Al
interesado
pág. 127
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Área Tiempo
Recursos
identificabl
es
Oper
ació
n
Revis
ión
Trasl
ado
Espe
ra
Archi
voVA Control SVA
minutosSecretaria
TD
Secretaria
SGSG PUR TCU GDUT SP
Papel bond
A4Bolígrafo PC´s
Energía
eléctrica
1 Recepciona y Verifica requisitosTrámite
Documentario10 1 1 X 1
2 Registra y deriva a SG. Plan UrbTrámite
Documentario10 1 1 X 1
3 Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
10 1 1 X 1
4 Verifica el contenido técnico del expediente
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 1 X 1
5 Deriva a Técnico inspección en la zona
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
10 1 1 X 1
6Inspección técnica en la zona de la
edificación
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
60 1 1 X 1
7 Elabora Informe y presenta al SG
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
60 1 10 1 1 1 X 1
8Deriva al Supervisor para su evaluación y
elaborar cronograma de visitas
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
20 1 1 X 1
9Elabora cronograma de visitas y presenta
informe
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
120 1 10 1 1 1 X 1
10
Recibe informe y cronograma de visitas.
Dispone elaboración licencia de edificación y
firma
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 10 1 1 1 X 1
11 Firma Licencia
Gerente Desarrollo
Urb y Terr. e
Infraest.
30 1 1 X 1
12Deriva expediente a trámite documentario
para su entrega al solicitante
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
20 1 1 X 1
13 Entrega licencia de edificaciónTrámite
Documentario10 1 1 X 1
TOTAL 420 3 1 5 2 1 1 30 13 3 3 10 1 2
Tabla ASME-VM : LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A: 10.6 DEMOLICIÓN TOTAL
Paso Actividad
Contador de Recursos Identificador de Recursos Tipo de actividad Tipo de valor
Recursos Humanos Recursos no identificables
pág. 128
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
DIAGRAMA DE BLOQUES SIMPLIFICADO DEL SERVICIO: LICENCIA DE EDIFICACION - MODALIDAD A
INICIO
Presenta expediente de
Licencia de Edificación
FIN
SOLICITANTESUB GERENTE DE PLANIFICACION URBANA
Y RURAL
SECRETARIA PLANIF.
URBANA Y RURALTRAMITE DOCUMENTARIO
TECNICO CONTR
URBANO
GERENTE DESARROLLO
URBANO Y TERRITORIAL
E INFRAESTRUCTURA
Recepciona y
Verifica requisitos
Recepciona,
registra y deriva al
SG
Inspección técnica
en la zona de la
edificación
Deriva a Técnico
inspección en la zona
Elabora Informe y
presenta al SG
Deriva al Supervisor para
su evaluación y elaborar
cronograma de visitas
Evalúa exp. y
Elabora cronograma
de visitas
Recibe informe y cronograma
de visitas. Dispone
elaboración licencia de
edificación y firma
SUPERVISOR
Deriva expediente a
trámite documentario
para su entrega al
solicitante
Recibe licencia
de edificación
Entrega licencia de
edificación
Firma Licencia
¿Cumple con
requisitos?
Comunica al
solicitante complete
requisitos (plazo 2
días hábiles)
No
Registra y deriva
a SGPUyR
Si
¿Adjunta
documentación
requerida?
Si
No
Se devuelve exp. Al
interesado
pág. 129
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Área Tiempo
Recursos
identificabl
es
Oper
ació
n
Revis
ión
Trasl
ado
Espe
ra
Archi
voVA Control SVA
minutosSecretaria
TD
Secretaria
SGSG PUR TCU GDUT SP
Papel bond
A4Bolígrafo PC´s
Energía
eléctrica
1 Recepciona y Verifica requisitosTrámite
Documentario10 1 1 X 1
2 Registra y deriva a SG. Plan UrbTrámite
Documentario10 1 1 X 1
3 Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
10 1 1 X 1
4 Verifica el contenido técnico del expediente
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 1 X 1
5 Deriva a Técnico inspección en la zona
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
10 1 1 X 1
6Inspección técnica en la zona de la
edificación
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
60 1 1 X 1
7 Elabora Informe y presenta al SG
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
60 1 10 1 1 1 X 1
8Deriva al Supervisor para su evaluación y
elaborar cronograma de visitas
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
20 1 1 X 1
9Elabora cronograma de visitas y presenta
informe
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
120 1 10 1 1 1 X 1
10
Recibe informe y cronograma de visitas.
Dispone elaboración licencia de edificación y
firma
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 10 1 1 1 X 1
11 Firma Licencia
Gerente Desarrollo
Urb y Terr. e
Infraest.
30 1 1 X 1
12Deriva expediente a trámite documentario
para su entrega al solicitante
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
20 1 1 X 1
13 Entrega licencia de edificaciónTrámite
Documentario10 1 1 X 1
TOTAL 420 3 1 5 2 1 1 30 13 3 3 10 1 2
Tabla ASME-VM : LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A: 10.7 OBRAS DE CARÁCTER MILITAR (de las Fuerzas Armadas), DE CARÁCTER POLICIAL (Policía Nacional del Perú) Y ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
Paso Actividad
Contador de Recursos Identificador de Recursos Tipo de actividad Tipo de valor
Recursos Humanos Recursos no identificables
pág. 130
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
DIAGRAMA DE BLOQUES SIMPLIFICADO DEL SERVICIO: LICENCIA DE EDIFICACION - MODALIDAD A
INICIO
Presenta expediente de
Licencia de Edificación
FIN
SOLICITANTESUB GERENTE DE PLANIFICACION URBANA
Y RURAL
SECRETARIA PLANIF.
URBANA Y RURALTRAMITE DOCUMENTARIO
TECNICO CONTR
URBANO
GERENTE DESARROLLO
URBANO Y TERRITORIAL
E INFRAESTRUCTURA
Recepciona y
Verifica requisitos
Recepciona,
registra y deriva al
SG
Inspección técnica
en la zona de la
edificación
Deriva a Técnico
inspección en la zona
Elabora Informe y
presenta al SG
Deriva al Supervisor para
su evaluación y elaborar
cronograma de visitas
Evalúa exp. y
Elabora cronograma
de visitas
Recibe informe y cronograma
de visitas. Dispone
elaboración licencia de
edificación y firma
SUPERVISOR
Deriva expediente a
trámite documentario
para su entrega al
solicitante
Recibe licencia
de edificación
Entrega licencia de
edificación
Firma Licencia
¿Cumple con
requisitos?
Comunica al
solicitante complete
requisitos (plazo 2
días hábiles)
No
Registra y deriva
a SGPUyR
Si
¿Adjunta
documentación
requerida?
Si
No
Se devuelve exp. Al
interesado
pág. 131
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Área Tiempo
Recursos
identificabl
es
Oper
ació
n
Revis
ión
Trasl
ado
Espe
ra
Archi
voVA Control SVA
minutosSecretaria
TD
Secretaria
SGSG PUR TCU GDUT SP
Papel bond
A4Bolígrafo PC´s
Energía
eléctrica
1 Recepciona y Verifica requisitosTrámite
Documentario10 1 1 X 1
2 Registra y deriva a SG. Plan UrbTrámite
Documentario10 1 1 X 1
3 Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
10 1 1 X 1
4 Verifica el contenido técnico del expediente
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 1 X 1
5 Deriva a Técnico inspección en la zona
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
10 1 1 X 1
6Inspección técnica en la zona de la
edificación
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
60 1 1 X 1
7 Elabora Informe y presenta al SG
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
60 1 10 1 1 1 X 1
8Deriva al Supervisor para su evaluación y
elaborar cronograma de visitas
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 1 X 1
9Elabora cronograma de visitas y presenta
informe
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
120 1 10 1 1 1 X 1
10
Recibe informe y cronograma de visitas.
Dispone elaboración licencia de edificación y
firma
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 10 1 1 1 X 1
11 Firma Licencia
Gerente Desarrollo
Urb y Terr. e
Infraest.
30 1 1 X 1
12Deriva expediente a trámite documentario
para su entrega al solicitante
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
20 1 1 X 1
13 Entrega licencia de edificaciónTrámite
Documentario10 1 1 X 1
TOTAL 430 3 1 5 2 1 1 30 13 3 3 10 1 2
Tabla ASME-VM : LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD B: 11.1 EDIFICACIONES PARA FINES DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, MULTIFAMILIAR, QUINTA O CONDOMINIOS DE VIVIENDA UNIFAMILIAR Y/O MULTIFAMILIAR
Paso Actividad
Contador de Recursos Identificador de Recursos Tipo de actividad Tipo de valor
Recursos Humanos Recursos no identificables
pág. 132
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
DIAGRAMA DE BLOQUES SIMPLIFICADO DEL SERVICIO: LICENCIA DE EDIFICACION - MODALIDAD B
INICIO
Presenta expediente de
Licencia de Edificación
FIN
SOLICITANTESUB GERENTE DE PLANIFICACION URBANA
Y RURAL
SECRETARIA PLANIF.
URBANA Y RURALTRAMITE DOCUMENTARIO
TECNICO CONTR
URBANO
GERENTE DESARROLLO
URBANO Y TERRITORIAL
E INFRAESTRUCTURA
Recepciona y
Verifica requisitos
Recepciona,
registra y deriva al
Sub Gerente
Verifica el contenido
técnico del
expediente
¿Es
conforme?
No
Inspección técnica
en la zona de la
edificación
SiDeriva a Técnico
inspección en la
zona
Elabora Informe y
presenta al Sub Ger.
De Plan. Urb y Rural
Deriva al Supervisor para
su evaluación y elaborar
cronograma de visitas
Ev. Exp. Elabora
cronograma de
visitas
Recibe informe y cronograma
de visitas. Dispone
elaboración licencia de
edificación y firma
SUPERVISOR
Deriva Licencia a trámite
documentario para su
entrega al solicitante
Recibe licencia de
edificación
Entrega licencia de
edificación
Firma Licencia
¿Cumple con
requisitos?
Comunica al
solicitante complete
requisitos (plazo 2
días hábiles)
No
Registra y deriva
a SG. Plan Urb
Si
Comunica al solicitante
subsanación (15 días
hábiles
¿Adjunta
documentación
requerida?
Si
Se devuelve exp.
Al interesado
No
pág. 133
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Área Tiempo
Recursos
identificabl
es
Oper
ació
n
Revis
ión
Trasl
ado
Espe
ra
Archi
voVA Control SVA
minutosSecretaria
TD
Secretaria
SGSG PUR TCU GDUT SP
Papel bond
A4Bolígrafo PC´s
Energía
eléctrica
1 Recepciona y Verifica requisitosTrámite
Documentario10 1 1 X 1
2 Registra y deriva a SG. Plan UrbTrámite
Documentario10 1 1 X 1
3 Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
10 1 1 X 1
4 Verifica el contenido técnico del expediente
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 1 X 1
5 Deriva a Técnico inspección en la zona
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
10 1 1 X 1
6Inspección técnica en la zona de la
edificación
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
60 1 1 X 1
7 Elabora Informe y presenta al SG
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
60 1 10 1 1 1 X 1
8Deriva al Supervisor para su evaluación y
elaborar cronograma de visitas
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
20 1 1 X 1
9Elabora cronograma de visitas y presenta
informe
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
120 1 10 1 1 1 X 1
10
Recibe informe y cronograma de visitas.
Dispone elaboración licencia de edificación y
firma
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 10 1 1 1 X 1
11 Firma Licencia
Gerente Desarrollo
Urb y Terr. e
Infraest.
30 1 1 X 1
12Deriva expediente a trámite documentario
para su entrega al solicitante
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
20 1 1 X 1
13 Entrega licencia de edificaciónTrámite
Documentario10 1 1 X 1
TOTAL 420 3 1 5 2 1 1 30 13 3 3 10 1 2
Tabla ASME-VM : LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD B: 11.2 CERCOS
Paso Actividad
Contador de Recursos Identificador de Recursos Tipo de actividad Tipo de valor
Recursos Humanos Recursos no identificables
pág. 134
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
DIAGRAMA DE BLOQUES SIMPLIFICADO DEL SERVICIO: LICENCIA DE EDIFICACION - MODALIDAD B
INICIO
Presenta expediente de
Licencia de Edificación
FIN
SOLICITANTESUB GERENTE DE PLANIFICACION URBANA
Y RURAL
SECRETARIA PLANIF.
URBANA Y RURALTRAMITE DOCUMENTARIO
TECNICO CONTR
URBANO
GERENTE DESARROLLO
URBANO Y TERRITORIAL
E INFRAESTRUCTURA
Recepciona y
Verifica requisitos
Recepciona,
registra y deriva al
Sub Gerente
Verifica el contenido
técnico del
expediente
¿Es
conforme?
No
Inspección técnica
en la zona de la
edificación
SiDeriva a Técnico
inspección en la
zona
Elabora Informe y
presenta al Sub Ger.
De Plan. Urb y Rural
Deriva al Supervisor para
su evaluación y elaborar
cronograma de visitas
Ev. Exp. Elabora
cronograma de
visitas
Recibe informe y cronograma
de visitas. Dispone
elaboración licencia de
edificación y firma
SUPERVISOR
Deriva Licencia a trámite
documentario para su
entrega al solicitante
Recibe licencia de
edificación
Entrega licencia de
edificación
Firma Licencia
¿Cumple con
requisitos?
Comunica al
solicitante complete
requisitos (plazo 2
días hábiles)
No
Registra y deriva
a SG. Plan Urb
Si
Comunica al solicitante
subsanación (15 días
hábiles
¿Adjunta
documentación
requerida?
Si
Se devuelve exp.
Al interesado
No
pág. 135
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Área Tiempo
Recursos
identificabl
es
Oper
ació
n
Revis
ión
Trasl
ado
Espe
ra
Archi
voVA Control SVA
minutosSecretaria
TD
Secretaria
SGSG PUR TCU GDUT SP
Papel bond
A4Bolígrafo PC´s
Energía
eléctrica
1 Recepciona y Verifica requisitosTrámite
Documentario10 1 1 X 1
2 Registra y deriva a SG. Plan UrbTrámite
Documentario10 1 1 X 1
3 Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
10 1 1 X 1
4 Verifica el contenido técnico del expediente
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 1 X 1
5 Deriva a Técnico inspección en la zona
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
10 1 1 X 1
6Inspección técnica en la zona de la
edificación
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
60 1 1 X 1
7 Elabora Informe y presenta al SG
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
60 1 10 1 1 1 X 1
8Deriva al Supervisor para su evaluación y
elaborar cronograma de visitas
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
20 1 1 X 1
9Elabora cronograma de visitas y presenta
informe
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
120 1 10 1 1 1 X 1
10
Recibe informe y cronograma de visitas.
Dispone elaboración licencia de edificación y
firma
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 10 1 1 1 X 1
11 Firma Licencia
Gerente Desarrollo
Urb y Terr. e
Infraest.
30 1 1 X 1
12Deriva expediente a trámite documentario
para su entrega al solicitante
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
20 1 1 X 1
13 Entrega licencia de edificaciónTrámite
Documentario10 1 1 X 1
TOTAL 420 3 1 5 2 1 1 30 13 3 3 10 1 2
Tabla ASME-VM : LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD B: 11.3 OBRAS DE AMPLIACIÓN O REMODELACIÓN DE UNA EDIFICACIÓN EXISTENTE
Paso Actividad
Contador de Recursos Identificador de Recursos Tipo de actividad Tipo de valor
Recursos Humanos Recursos no identificables
pág. 136
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
DIAGRAMA DE BLOQUES SIMPLIFICADO DEL SERVICIO: LICENCIA DE EDIFICACION - MODALIDAD B
INICIO
Presenta expediente de
Licencia de Edificación
FIN
SOLICITANTESUB GERENTE DE PLANIFICACION URBANA
Y RURAL
SECRETARIA PLANIF.
URBANA Y RURALTRAMITE DOCUMENTARIO
TECNICO CONTR
URBANO
GERENTE DESARROLLO
URBANO Y TERRITORIAL
E INFRAESTRUCTURA
Recepciona y
Verifica requisitos
Recepciona,
registra y deriva al
Sub Gerente
Verifica el contenido
técnico del
expediente
¿Es
conforme?
No
Inspección técnica
en la zona de la
edificación
SiDeriva a Técnico
inspección en la
zona
Elabora Informe y
presenta al Sub Ger.
De Plan. Urb y Rural
Deriva al Supervisor para
su evaluación y elaborar
cronograma de visitas
Ev. Exp. Elabora
cronograma de
visitas
Recibe informe y cronograma
de visitas. Dispone
elaboración licencia de
edificación y firma
SUPERVISOR
Deriva Licencia a trámite
documentario para su
entrega al solicitante
Recibe licencia de
edificación
Entrega licencia de
edificación
Firma Licencia
¿Cumple con
requisitos?
Comunica al
solicitante complete
requisitos (plazo 2
días hábiles)
No
Registra y deriva
a SG. Plan Urb
Si
Comunica al solicitante
subsanación (15 días
hábiles
¿Adjunta
documentación
requerida?
Si
Se devuelve exp.
Al interesado
No
pág. 137
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Área Tiempo
Recursos
identificabl
es
Oper
ació
n
Revis
ión
Trasl
ado
Espe
ra
Archi
voVA Control SVA
minutosSecretaria
TD
Secretaria
SGSG PUR TCU GDUT SP
Papel bond
A4Bolígrafo PC´s
Energía
eléctrica
1 Recepciona y Verifica requisitosTrámite
Documentario10 1 1 X 1
2 Registra y deriva a SG. Plan UrbTrámite
Documentario10 1 1 X 1
3 Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
10 1 1 X 1
4 Verifica el contenido técnico del expediente
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 1 X 1
5 Deriva a Técnico inspección en la zona
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
10 1 1 X 1
6Inspección técnica en la zona de la
edificación
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
60 1 1 X 1
7 Elabora Informe y presenta al SG
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
60 1 10 1 1 1 X 1
8Deriva al Supervisor para su evaluación y
elaborar cronograma de visitas
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
20 1 1 X 1
9Elabora cronograma de visitas y presenta
informe
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
120 1 10 1 1 1 X 1
10
Recibe informe y cronograma de visitas.
Dispone elaboración licencia de edificación y
firma
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 10 1 1 1 X 1
11 Firma Licencia
Gerente Desarrollo
Urb y Terr. e
Infraest.
30 1 1 X 1
12Deriva expediente a trámite documentario
para su entrega al solicitante
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
20 1 1 X 1
13 Entrega licencia de edificaciónTrámite
Documentario10 1 1 X 1
TOTAL 420 3 1 5 2 1 1 30 13 3 3 10 1 2
Paso Actividad
Contador de Recursos Identificador de Recursos Tipo de actividad Tipo de valor
Recursos Humanos Recursos no identificables
Tabla ASME-VM : LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD B: 11.4 DEMOLICIÓN PARCIAL
pág. 138
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
DIAGRAMA DE BLOQUES SIMPLIFICADO DEL SERVICIO: LICENCIA DE EDIFICACION - MODALIDAD B
INICIO
Presenta expediente de
Licencia de Edificación
FIN
SOLICITANTESUB GERENTE DE PLANIFICACION URBANA
Y RURAL
SECRETARIA PLANIF.
URBANA Y RURALTRAMITE DOCUMENTARIO
TECNICO CONTR
URBANO
GERENTE DESARROLLO
URBANO Y TERRITORIAL
E INFRAESTRUCTURA
Recepciona y
Verifica requisitos
Recepciona,
registra y deriva al
Sub Gerente
Verifica el contenido
técnico del
expediente
¿Es
conforme?
No
Inspección técnica
en la zona de la
edificación
SiDeriva a Técnico
inspección en la
zona
Elabora Informe y
presenta al Sub Ger.
De Plan. Urb y Rural
Deriva al Supervisor para
su evaluación y elaborar
cronograma de visitas
Ev. Exp. Elabora
cronograma de
visitas
Recibe informe y cronograma
de visitas. Dispone
elaboración licencia de
edificación y firma
SUPERVISOR
Deriva Licencia a trámite
documentario para su
entrega al solicitante
Recibe licencia de
edificación
Entrega licencia de
edificación
Firma Licencia
¿Cumple con
requisitos?
Comunica al
solicitante complete
requisitos (plazo 2
días hábiles)
No
Registra y deriva
a SG. Plan Urb
Si
Comunica al solicitante
subsanación (15 días
hábiles
¿Adjunta
documentación
requerida?
Si
Se devuelve exp.
Al interesado
No
pág. 139
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Área Tiempo
Recursos
identificabl
es
Oper
ació
n
Revis
ión
Trasl
ado
Espe
ra
Archi
voVA Control SVA
minutosSecretaria
TD
Secretaria
SGSG PUR TCU GDUT
Comisión
TécnicaSP
Papel bond
A4Bolígrafo PC´s
Energía
eléctrica
1 Recepciona y Verifica requisitos 10 1 1 X 1
2 Registra y deriva a SG. Plan Urb 10 1 1 X 1
3 Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
10 1 1 X 1
4 Verifica el contenido técnico del expediente
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 1 X 1
5 Deriva a Técnico inspección en la zona
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
10 1 1 X 1
6Inspección técnica en la zona de la
edificación
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
60 1 1 X 1
7 Elabora Informe y presenta al SG
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
60 1 10 1 1 1 X 1
8Deriva a Comisión Técnica para su
evaluación
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
20 1 1 X 1
9 Evaluación Técnica del Expediente 120 1 X 1
10 Emite Dictamen 120 1 20 1 1 1 X 1
11 Notifica el Informe y sus efectos 60 1 10 1 1 1 X 1
12Recibe Informe y de ser conforme Dispone
elaboración de Licencia de edificación y firma60 1 10 1 1 1 X 1
13 Firma Licencia
Gerente Desarrollo
Urb y Terr. e
Infraest.
30 1 1 X 1
14Deriva al supervisor el expediente para que
elabore el cronograma de visitas
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 1 X 1
15Elabora cronograma de visitas y presenta
informe
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
120 1 10 1 1 1 X 1
16
Dispone al solicitante pago de la tasa por
verificación técnica y comunique fecha de
inicio
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 10 1 1 1 X 1
17Deriva a trámite documentario para entrega la
licencia de edificación
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 1 1 1 X 1
18 Entrega licencia de edificaciónTrámite
Documentario10 1 1 X 1
TOTAL 820 3 1 8 2 1 2 1 70 17 7 7 15 1 2
Identificador de Recursos Tipo de actividad
Recursos Humanos Recursos no identificables
Tabla ASME-VM : LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C (COMISION TECNICA) (12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8)
Tipo de valor
Trámite
Documentario
Comisión Técnica
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
Paso Actividad
Contador de Recursos
pág. 140
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
DIAGRAMA DE BLOQUES SIMPLIFICADO DEL SERVICIO: LICENCIA DE EDIFICACION - MODALIDAD C – COMISION TECNICA
INICIO
Presenta expediente
de Licencia de
Edificación
SOLICITANTESUB GERENTE DE PLANIFICACION URBANA
Y RURAL
SECRETARIA PLANIF.
URBANA Y RURALTRAMITE DOCUMENTARIO
TECNICO CONTR
URBANO
GERENTE
DESARROLLO
URB Y TERR E
INFRAEST
Recepciona y
Verifica requisitos
Recepciona,
registra y deriva al
SG
Verifica el contenido
técnico del expediente. En
caso sea levantamiento de
observación pasa a la
comisión técnica
¿Es
conforme?
No
Inspección técnica
en la zona de la
edificaciónSi
Deriva a Técnico
inspección en la
zona
SUPERVISOR
¿Cumple con
requisitos?
Comunica al
solicitante complete
requisitos (plazo 2
días hábiles)
No
Registra y deriva
a SGPUyR
Si
Comunica al solicitante
subsanación (5 días
hábiles)
FIN
Elabora
cronograma de
visitas y
presenta informe
Recibe Dictamen y de ser
conforme Dispone elaboración
de Licencia Edificación y firma
Deriva a trámite documentario para
entrega de la licencia de Edificación
Recibe licencia de
EdificaciónEntrega licencia
Edificación
Elabora Informe y
presenta al SG
Deriva a la Comisión
Técnica para su
evaluación
Firma Licencia
Evaluación Técnica
del Expediente
Emite Dictamen
Deriva al supervisor el
expediente para que elabore el
cronograma de visitas
Dispone al solicitante pago de
la tasa por verificación técnica
y comunique fecha de inicio
Paga la Tasa y
comunica la fecha
de inicio
COMISION
TECNICA
¿Conforme?
Si
NoNotifica el
dictamen y sus
efectos
¿Levanta
observaciones?
Si
No
¿Adjunta
documentación
requerida?
Si
No
Se devuelve
exp. Al
interesado
No
pág. 141
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Área Tiempo
Recursos
identificabl
es
Oper
ació
n
Revis
ión
Trasl
ado
Espe
ra
Archi
voVA Control SVA
minutosSecretaria
TD
Secretaria
SGSG PUR TCU GDUT
Comisión
TécnicaSP
Papel bond
A4Bolígrafo PC´s
Energía
eléctrica
1 Recepciona y Verifica requisitos 10 1 1 X 1
2 Registra y deriva a SG. Plan Urb 10 1 1 X 1
3 Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
10 1 1 X 1
4 Verifica el contenido técnico del expediente
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 1 X 1
5 Deriva a Técnico inspección en la zona
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
10 1 1 X 1
6Inspección técnica en la zona de la
edificación
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
60 1 1 X 1
7 Elabora Informe y presenta al SG
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
60 1 10 1 1 1 X 1
8Deriva a Comisión Técnica para su
evaluación
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
20 1 1 X 1
9 Evaluación Técnica del Expediente 120 1 X 1
10 Emite Dictamen 120 1 20 1 1 1 X 1
11 Notifica el Informe y sus efectos 60 1 10 1 1 1 X 1
12Recibe Informe y de ser conforme Dispone
elaboración de Licencia de edificación y firma60 1 10 1 1 1 X 1
13 Firma Licencia
Gerente Desarrollo
Urb y Terr. e
Infraest.
30 1 1 X 1
14Deriva al supervisor el expediente para que
elabore el cronograma de visitas
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 1 X 1
15Elabora cronograma de visitas y presenta
informe
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
120 1 10 1 1 1 X 1
16
Dispone al solicitante pago de la tasa por
verificación técnica y comunique fecha de
inicio
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 10 1 1 1 X 1
17Deriva a trámite documentario para entrega la
licencia de edificación
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 1 1 1 X 1
18 Entrega licencia de edificaciónTrámite
Documentario10 1 1 X 1
TOTAL 820 3 1 8 2 1 2 1 70 17 7 7 15 1 2
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
Paso Actividad
Contador de Recursos Identificador de Recursos Tipo de actividad Tipo de valor
Recursos Humanos Recursos no identificables
Trámite
Documentario
Comisión Técnica
Tabla ASME-VM : LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C (COMISION TECNICA): 12.9 DEMOLICIONES TOTALES DE EDIFICACIONES
pág. 142
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
DIAGRAMA DE BLOQUES SIMPLIFICADO DEL SERVICIO: LICENCIA DE EDIFICACION - MODALIDAD C – COMISION TECNICA
INICIO
Presenta expediente
de Licencia de
Edificación
SOLICITANTESUB GERENTE DE PLANIFICACION URBANA
Y RURAL
SECRETARIA PLANIF.
URBANA Y RURALTRAMITE DOCUMENTARIO
TECNICO CONTR
URBANO
GERENTE
DESARROLLO
URB Y TERR E
INFRAEST
Recepciona y
Verifica requisitos
Recepciona,
registra y deriva al
SG
Verifica el contenido
técnico del expediente. En
caso sea levantamiento de
observación pasa a la
comisión técnica
¿Es
conforme?
No
Inspección técnica
en la zona de la
edificaciónSi
Deriva a Técnico
inspección en la
zona
SUPERVISOR
¿Cumple con
requisitos?
Comunica al
solicitante complete
requisitos (plazo 2
días hábiles)
No
Registra y deriva
a SGPUyR
Si
Comunica al solicitante
subsanación (5 días
hábiles)
FIN
Elabora
cronograma de
visitas y
presenta informe
Recibe Dictamen y de ser
conforme Dispone elaboración
de Licencia Edificación y firma
Deriva a trámite documentario para
entrega de la licencia de Edificación
Recibe licencia de
EdificaciónEntrega licencia
Edificación
Elabora Informe y
presenta al SG
Deriva a la Comisión
Técnica para su
evaluación
Firma Licencia
Evaluación Técnica
del Expediente
Emite Dictamen
Deriva al supervisor el
expediente para que elabore el
cronograma de visitas
Dispone al solicitante pago de
la tasa por verificación técnica
y comunique fecha de inicio
Paga la Tasa y
comunica la fecha
de inicio
COMISION
TECNICA
¿Conforme?
Si
NoNotifica el
dictamen y sus
efectos
¿Levanta
observaciones?
Si
No
¿Adjunta
documentación
requerida?
Si
No
Se devuelve
exp. Al
interesado
No
pág. 143
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Área Tiempo
Recursos
identificabl
es
Oper
ació
n
Revis
ión
Trasl
ado
Espe
ra
Archi
voVA Control SVA
minutosSecretaria
TD
Secretaria
SGSG PUR TCU GDUT
Revisore
sSP
Papel bond
A4Bolígrafo PC´s
Energía
eléctrica
1 Recepciona y Verifica requisitos 10 1 1 X 1
2 Registra y deriva a SG. Plan Urb 10 1 1 X 1
3 Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente 10 1 1 X 1
4 Verifica el contenido técnico del expediente 30 1 1 X 1
5 Deriva a Técnico inspección en la zona 10 1 1 X 1
6Inspección técnica en la zona de la
edificación60 1 1 X 1
7 Elabora Informe y presenta al SG 60 1 10 1 1 1 X 1
8Deriva a Revisores Urbanos para su
evaluación20 1 1 X 1
9 Evaluación Técnica del Expediente 120 1 X 1
10 Emite informe 120 1 20 1 1 1 X 1
11 Notifica el Informe y sus efectos 60 1 10 1 1 1 X 1
12Recibe Informe y de ser conforme Dispone
elaboración de Licencia de edificación y firma60 1 10 1 1 1 X 1
13 Firma Licencia
Gerente Desarrollo
Urb y Terr. e
Infraest.
30 1 1 X 1
14Deriva al supervisor el expediente para que
elabore el cronograma de visitas30 1 1 X 1
15Elabora cronograma de visitas y presenta
informe120 1 10 1 1 1 X 1
16
Dispone al solicitante pago de la tasa por
verificación técnica y comunique fecha de
inicio
30 1 10 1 1 1 X 1
17Deriva a trámite documentario para entrega la
licencia de Edificación30 1 1 1 1 X 1
18 Entrega licencia de edificaciónTrámite
Documentario10 1 1 X 1
TOTAL 820 3 1 8 2 1 2 1 70 17 7 7 15 2 1
Paso Actividad
Contador de Recursos Identificador de Recursos Tipo de actividad
Recursos Humanos Recursos no identificables
Tabla ASME-VM : LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C (Aprobación con evaluación previa del proyecto por Revisores Urbanos) (13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8)
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
Tipo de valor
Trámite
Documentario
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
Revisores
pág. 144
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
DIAGRAMA DE BLOQUES SIMPLIFICADO DEL SERVICIO: LICENCIA DE EDIFICACION - MODALIDAD C – REVISORES URBANOS
INICIO
Presenta expediente
de Licencia de
Edificación
SOLICITANTESUB GERENTE DE PLANIFICACION URBANA
Y RURAL
SECRETARIA PLANIF.
URBANA Y RURALTRAMITE DOCUMENTARIO
TECNICO CONTR
URBANO
GERENTE
DESARROLLO
URB Y TERR E
INFRAEST
Recepciona y
Verifica requisitos
Recepciona,
registra y deriva al
Sub Gerente
Verifica el contenido
técnico del expediente.
¿Es
conforme?
No
Inspección técnica
en la zona de la
edificaciónSi
Deriva a Técnico
inspección en la
zona
SUPERVISOR
¿Cumple con
requisitos?
Comunica al
solicitante complete
requisitos (plazo 2
días hábiles)
No
Registra y deriva
a SG. Plan Urb
Si
Comunica al solicitante
subsanación (5 días
hábiles)
FIN
Elabora
cronograma de
visitas y
presenta informe
Recibe Informe y de ser
conforme Dispone elaboración
de Licencia Edificación y firma
Deriva a trámite documentario para
entrega de la licencia de Edificación
Recibe licencia de
EdificaciónEntrega licencia
Edificación
Elabora Informe y
presenta al SG
Deriva a la Comisión
Técnica para su
evaluación
Firma Licencia
Evaluación Técnica
del Expediente
Emite Informe
Deriva al supervisor el
expediente para que elabore el
cronograma de visitas
Dispone al solicitante pago de
la tasa por verificación técnica
y comunique fecha de inicio
Paga la Tasa y
comunica la fecha
de inicio
REVISORES
URBANOS
¿Conforme?
Si
NoNotifica el Informe
y sus efectos
¿Levanta
observaciones?
Si
No
¿Adjunta
documentación
requerida?
Si
No
Se devuelve
exp. Al
interesado
No
pág. 145
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Área Tiempo
Recursos
identificabl
es
Oper
ació
n
Revis
ión
Trasl
ado
Espe
ra
Archi
voVA Control SVA
minutosSecretaria
TD
Secretaria
SGSG PUR TCU GDUT
Revisore
sSP
Papel bond
A4Bolígrafo PC´s
Energía
eléctrica
1 Recepciona y Verifica requisitos 10 1 1 X 1
2 Registra y deriva a SG. Plan Urb 10 1 1 X 1
3 Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente 10 1 1 X 1
4 Verifica el contenido técnico del expediente 30 1 1 X 1
5 Deriva a Técnico inspección en la zona 10 1 1 X 1
6Inspección técnica en la zona de la
edificación60 1 1 X 1
7 Elabora Informe y presenta al SG 60 1 10 1 1 1 X 1
8Deriva a Revisores Urbanos para su
evaluación20 1 1 X 1
9 Evaluación Técnica del Expediente 120 1 X 1
10 Emite informe 120 1 20 1 1 1 X 1
11 Notifica el Informe y sus efectos 60 1 10 1 1 1 X 1
12Recibe Informe y de ser conforme Dispone
elaboración de Licencia de edificación y firma60 1 10 1 1 1 X 1
13 Firma Licencia
Gerente Desarrollo
Urb y Terr. e
Infraest.
30 1 1 X 1
14Deriva al supervisor el expediente para que
elabore el cronograma de visitas30 1 1 X 1
15Elabora cronograma de visitas y presenta
informe120 1 10 1 1 1 X 1
16
Dispone al solicitante pago de la tasa por
verificación técnica y comunique fecha de
inicio
30 1 10 1 1 1 X 1
17Deriva a trámite documentario para entrega la
licencia de Edificación30 1 1 1 1 X 1
18 Entrega licencia de edificaciónTrámite
Documentario10 1 1 X 1
TOTAL 820 3 1 8 2 1 2 1 70 17 7 7 15 2 1
Paso Actividad
Contador de Recursos Identificador de Recursos Tipo de actividad
Recursos Humanos Recursos no identificables
Tipo de valor
Trámite
Documentario
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
Revisores
Tabla ASME-VM : LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C (Aprobación con evaluación previa del proyecto por Revisores Urbanos): 13.9 DEMOLICIONES TOTALES DE EDIFICACIONES
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
pág. 146
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
DIAGRAMA DE BLOQUES SIMPLIFICADO DEL SERVICIO: LICENCIA DE EDIFICACION - MODALIDAD C – REVISORES URBANOS
INICIO
Presenta expediente
de Licencia de
Edificación
SOLICITANTESUB GERENTE DE PLANIFICACION URBANA
Y RURAL
SECRETARIA PLANIF.
URBANA Y RURALTRAMITE DOCUMENTARIO
TECNICO CONTR
URBANO
GERENTE
DESARROLLO
URB Y TERR E
INFRAEST
Recepciona y
Verifica requisitos
Recepciona,
registra y deriva al
Sub Gerente
Verifica el contenido
técnico del expediente.
¿Es
conforme?
No
Inspección técnica
en la zona de la
edificaciónSi
Deriva a Técnico
inspección en la
zona
SUPERVISOR
¿Cumple con
requisitos?
Comunica al
solicitante complete
requisitos (plazo 2
días hábiles)
No
Registra y deriva
a SG. Plan Urb
Si
Comunica al solicitante
subsanación (5 días
hábiles)
FIN
Elabora
cronograma de
visitas y
presenta informe
Recibe Informe y de ser
conforme Dispone elaboración
de Licencia Edificación y firma
Deriva a trámite documentario para
entrega de la licencia de Edificación
Recibe licencia de
EdificaciónEntrega licencia
Edificación
Elabora Informe y
presenta al SG
Deriva a la Comisión
Técnica para su
evaluación
Firma Licencia
Evaluación Técnica
del Expediente
Emite Informe
Deriva al supervisor el
expediente para que elabore el
cronograma de visitas
Dispone al solicitante pago de
la tasa por verificación técnica
y comunique fecha de inicio
Paga la Tasa y
comunica la fecha
de inicio
REVISORES
URBANOS
¿Conforme?
Si
NoNotifica el Informe
y sus efectos
¿Levanta
observaciones?
Si
No
¿Adjunta
documentación
requerida?
Si
No
Se devuelve
exp. Al
interesado
No
pág. 147
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Área Tiempo
Recursos
identificabl
es
Oper
ació
n
Revis
ión
Trasl
ado
Espe
ra
Archi
voVA Control SVA
minutosSecretaria
TD
Secretaria
SGSG PUR TCU GDUT
Comisión
TécnicaSP
Papel bond
A4Bolígrafo PC´s
Energía
eléctrica
1 Recepciona y Verifica requisitos 10 1 1 X 1
2 Registra y deriva a SG. Plan Urb 10 1 1 X 1
3 Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
10 1 1 X 1
4 Verifica el contenido técnico del expediente
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 1 X 1
5 Deriva a Técnico inspección en la zona
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
10 1 1 X 1
6Inspección técnica en la zona de la
edificación
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
60 1 1 X 1
7 Elabora Informe y presenta al SG
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
60 1 10 1 1 1 X 1
8Deriva a Comisión Técnica para su
evaluación
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
20 1 1 X 1
9 Evaluación Técnica del Expediente 120 1 X 1
10 Emite Dictamen 120 1 20 1 1 1 X 1
11 Notifica el Informe y sus efectos 60 1 10 1 1 1 X 1
12Recibe Informe y de ser conforme Dispone
elaboración de Licencia de edificación y firma60 1 10 1 1 1 X 1
13 Firma Licencia
Gerente Desarrollo
Urb y Terr. e
Infraest.
30 1 1 X 1
14Deriva al supervisor el expediente para que
elabore el cronograma de visitas
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 1 X 1
15Elabora cronograma de visitas y presenta
informe
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
120 1 10 1 1 1 X 1
16
Dispone al solicitante pago de la tasa por
verificación técnica y comunique fecha de
inicio
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 10 1 1 1 X 1
17Deriva a trámite documentario para entrega la
licencia de edificación
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 1 1 1 X 1
18 Entrega licencia de edificaciónTrámite
Documentario10 1 1 X 1
TOTAL 820 3 1 8 2 1 2 1 70 17 7 7 15 1 2
Paso Actividad
Contador de Recursos Identificador de Recursos Tipo de actividad
Recursos Humanos Recursos no identificables
Tabla ASME-VM : LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD D (14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5)
Tipo de valor
Trámite
Documentario
Comisión Técnica
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
pág. 148
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
DIAGRAMA DE BLOQUES SIMPLIFICADO DEL SERVICIO: LICENCIA DE EDIFICACION - MODALIDAD D – COMISION TECNICA
INICIO
Presenta expediente
de Licencia de
Edificación
SOLICITANTESUB GERENTE DE PLANIFICACION URBANA
Y RURAL
SECRETARIA PLANIF.
URBANA Y RURALTRAMITE DOCUMENTARIO
TECNICO CONTR
URBANO
GERENTE
DESARROLLO
URB Y TERR E
INFRAEST
Recepciona y
Verifica requisitos
Recepciona,
registra y deriva al
Sub Gerente
Verifica el contenido
técnico del expediente. En
caso sea levantamiento de
observación pasa a la
comisión técnica
¿Es
conforme?
No
Inspección técnica
en la zona de la
edificaciónSi
Deriva a Técnico
inspección en la
zona
SUPERVISOR
¿Cumple con
requisitos?
Comunica al
solicitante complete
requisitos (plazo 2
días hábiles)
No
Registra y deriva
a SGPUyR
Si
Comunica al solicitante
subsanación (5 días
hábiles)
FIN
Elabora
cronograma de
visitas y
presenta informe
Recibe Dictamen y de ser
conforme Dispone elaboración
de Licencia Edificación y firma
Deriva a trámite documentario para
entrega de la licencia de Edificación
Recibe licencia de
EdificaciónEntrega licencia
Edificación
Elabora Informe y
presenta al SG
Deriva a la Comisión
Técnica para su
evaluación
Firma Licencia
Evaluación Técnica
del Expediente
Emite Dictamen
Deriva al supervisor el
expediente para que elabore el
cronograma de visitas
Dispone al solicitante pago de
la tasa por verificación técnica
y comunique fecha de inicio
Paga la Tasa y
comunica la fecha
de inicio
COMISION
TECNICA
¿Conforme?
Si
NoNotifica el
dictamen y sus
efectos
¿Levanta
observaciones?
Si
No
¿Adjunta
documentación
requerida?
Si
No
Se devuelve
exp. Al
interesado
No
pág. 149
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Área Tiempo
Recursos
identificabl
es
Oper
ació
n
Revis
ión
Trasl
ado
Espe
ra
Archi
voVA Control SVA
minutosSecretaria
TD
Secretaria
SGSG PUR TCU GDUT
Papel bond
A4Bolígrafo PC´s
Energía
eléctrica
1 Recepciona y Verifica requisitos 10 1 1 X 1
2 Registra y deriva a SG. Plan Urb 10 1 1 X 1
3 Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente 10 1 1 X 1
4 Verifica el contenido técnico del expediente 30 1 1 X 1
5 Deriva a Técnico inspección en la zona 10 1 1 X 1
6Inspección técnica en la zona de la
edificación60 1 1 X 1
7 Elabora Informe y presenta al SG 60 1 10 1 1 1 X 1
8De no ser conforme notifica el Informe y sus
efectos60 1 10 1 1 1 X 1
9De ser conforme recibe informe, autoriza su
modificación y firma60 1 10 1 1 1 X 1
10 Firma autorización
Gerente Desarrollo
Urb y Terr. e
Infraest.
30 1 1 X 1
11Deriva autorización para su entrega al
solicitante
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 1 X 1
12 Entrega autorizaciónTrámite
Documentario10 1 1 X 1
TOTAL 380 3 1 5 2 1 30 12 3 3 9 1 2
Trámite
Documentario
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
PasoRecursos Humanos Recursos no identificables
Tabla ASME-VM : MODIFICACION DE PROYECTOS Y/O LICENCIAS DE EDIFICACIÓN: 15.1 MODIFICACIÓN DE PROYECTOS EN LA MODALIDAD B
Actividad
Contador de Recursos Identificador de Recursos Tipo de actividad Tipo de valor
pág. 150
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
DIAGRAMA DE BLOQUES SIMPLIFICADO DEL SERVICIO: 15.1 MODIFICACIÓN DE PROYECTOS EN LA MODALIDAD B
INICIO
Presenta expediente
FIN
SOLICITANTESUB GERENTE DE PLANIFICACION URBANA
Y RURAL
SECRETARIA PLANIF.
URBANA Y RURALTRAMITE DOCUMENTARIO TECNICO CONTR URBANO
GERENTE DESARROLLO URBANO Y
TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA
Recepciona y
Verifica requisitos
Recepciona,
registra y deriva al
Sub Gerente
Verifica el contenido
técnico del
expediente
¿Es
conforme?
No
Inspección técnica
en la zona de la
edificación
SiDeriva a Técnico
inspección en la
zona
Elabora Informe y
presenta al Sub Ger.
De Plan. Urb y Rural
Recibe informe y autoriza la
modificación
Deriva autorización para
su entrega al solicitanteRecibe autorización Entrega autorización
Firma autorización
¿Cumple con
requisitos?
Comunica al
solicitante complete
requisitos (plazo 2
días hábiles)
No
Registra y deriva
a SG. Plan Urb
Si
Comunica al solicitante
subsanación (5 días hábiles
¿Adjunta
documentación
requerida?
Si
Se devuelve
exp. Al
interesado
No
¿Es conforme?Notifica el Informe
y sus efectos
¿Levanta
observaciones?
Si
No
No
Si
pág. 151
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Área Tiempo
Recursos
identificabl
es
Oper
ació
n
Revis
ión
Trasl
ado
Espe
ra
Archi
voVA Control SVA
minutosSecretaria
TD
Secretaria
SGSG PUR TCU GDUT
Comisión
Técnica
Papel bond
A4Bolígrafo PC´s
Energía
eléctrica
1 Recepciona y Verifica requisitos 10 1 1 X 1
2 Registra y deriva a SG. Plan Urb 10 1 1 X 1
3 Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
10 1 1 X 1
4 Verifica el contenido técnico del expediente
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 1 X 1
5 Deriva a Técnico inspección en la zona
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
10 1 1 X 1
6Inspección técnica en la zona de la
Edificación
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
60 1 1 X 1
7 Elabora Informe y presenta al SG
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
60 1 10 1 1 1 X 1
8Deriva a Comisión Técnica para su
evaluación
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
20 1 1 X 1
9 Evaluación Técnica del Expediente 120 1 X 1
10 Emite Dictamen 120 1 20 1 1 1 X 1
11 Notifica el Informe y sus efectos 60 1 10 1 1 1 X 1
12Recibe Dictamen y de ser conforme autoriza
la modificación60 1 10 1 1 1 X 1
13 Firma autorización
Gerente Desarrollo
Urb y Terr. e
Infraest.
30 1 1 X 1
14Deriva a trámite documentario para entrega
de la autorización
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 1 1 1 X 1
15 Entrega autorizaciónTrámite
Documentario10 1 1 X 1
TOTAL 640 3 1 6 2 1 2 50 14 5 5 12 1 2
Paso Actividad
Contador de Recursos Identificador de Recursos Tipo de actividad
Recursos Humanos
Tabla ASME-VM : MODIFICACION DE PROYECTOS Y/O LICENCIAS DE EDIFICACIÓN: 15.2 MODIFICACIÓN DE PROYECTOS EN LAS MODALIDADES C y D-COMISION TECNICA
Tipo de valor
Recursos no identificables
Comisión Técnica
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
Trámite
Documentario
pág. 152
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
DIAGRAMA DE BLOQUES SIMPLIFICADO DEL SERVICIO: 15.2 MODIFICACIÓN DE PROYECTOS EN LAS MODALIDADES C y D-COMISION TECNICA
INICIO
Presenta expediente
SOLICITANTESUB GERENTE DE PLANIFICACION URBANA
Y RURAL
SECRETARIA PLANIF.
URBANA Y RURALTRAMITE DOCUMENTARIO
TECNICO CONTR
URBANO
GERENTE
DESARROLLO URB Y
TERR E INFRAEST
Recepciona y
Verifica requisitos
Recepciona,
registra y deriva al
Sub Gerente
Verifica el contenido
técnico del expediente. En
caso sea levantamiento de
observación pasa a la
comisión técnica
¿Es
conforme?
No
Inspección técnica
en la zona de la
edificaciónSi
Deriva a Técnico
inspección en la
zona
¿Cumple con
requisitos?
Comunica al
solicitante complete
requisitos (plazo 2
días hábiles)
No
Registra y deriva
a Div Urb y Cat
Si
Comunica al solicitante
subsanación (5 días
hábiles)
FIN
Recibe Dictamen y de ser
conforme autoriza la
modificación
Deriva a trámite documentario para
entrega de la autorización
Recibe
autorización
Entrega autorización
Elabora Informe y
presenta al SG
Deriva a la Comisión
Técnica para su
evaluación
Firma
autorización
Evaluación Técnica
del Expediente
Emite Dictamen
COMISION TECNICA
¿Conforme?
Si
NoNotifica el
dictamen y sus
efectos
¿Levanta
observaciones?
Si
No
¿Adjunta
documentación
requerida?
Si
No
Se devuelve
exp. Al
interesado
No
pág. 153
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Área Tiempo
Recursos
identificabl
es
Oper
ació
n
Revis
ión
Trasl
ado
Espe
ra
Archi
voVA Control SVA
minutosSecretaria
TD
Secretaria
SGSG PUR TCU GDUT
Papel bond
A4Bolígrafo PC´s
Energía
eléctrica
1 Recepciona y Verifica requisitos 10 1 1 X 1
2 Registra y deriva a SG. Plan Urb 10 1 1 X 1
3 Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente 10 1 1 X 1
4 Verifica el contenido técnico del expediente 30 1 1 X 1
5 Deriva a Técnico inspección en la zona 10 1 1 X 1
6Inspección técnica en la zona de la
Edificación60 1 1 X 1
7 Elabora Informe y presenta al SG 60 1 10 1 1 1 X 1
8De no ser conforme notifica el Informe y sus
efectos60 1 10 1 1 1 X 1
9De ser conforme recibe informe y autoriza la
modificación60 1 10 1 1 1 X 1
10 Firma autorización
Gerente Desarrollo
Urb y Terr. e
Infraest.
30 1 1 X 1
11Deriva autorización para su entrega al
solicitante
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 1 X 1
12 Entrega autorizaciónTrámite
Documentario10 1 1 X 1
TOTAL 380 3 1 5 2 1 30 12 3 3 9 1 2
Trámite
Documentario
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
Recursos no identificables
Tabla ASME-VM : MODIFICACION DE PROYECTOS Y/O LICENCIAS DE EDIFICACIÓN: 15.3 MODIFICACIÓN DE LICENCIA EN LA MODALIDAD A
Paso Actividad
Contador de Recursos Identificador de Recursos Tipo de actividad Tipo de valor
Recursos Humanos
pág. 154
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
DIAGRAMA DE BLOQUES SIMPLIFICADO DEL SERVICIO: 15.3 MODIFICACIÓN DE LICENCIA EN LA MODALIDAD A
INICIO
Presenta expediente
FIN
SOLICITANTESUB GERENTE DE PLANIFICACION URBANA
Y RURAL
SECRETARIA PLANIF.
URBANA Y RURALTRAMITE DOCUMENTARIO TECNICO CONTR URBANO
GERENTE DESARROLLO URBANO Y
TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA
Recepciona y
Verifica requisitos
Recepciona,
registra y deriva al
Sub Gerente
Verifica el contenido
técnico del
expediente
¿Es
conforme?
No
Inspección técnica
en la zona de la
edificación
SiDeriva a Técnico
inspección en la
zona
Elabora Informe y
presenta al Sub Ger.
De Plan. Urb y Rural
Recibe informe y autoriza la
modificación
Deriva autorización para
su entrega al solicitanteRecibe autorización Entrega autorización
Firma autorización
¿Cumple con
requisitos?
Comunica al
solicitante complete
requisitos (plazo 2
días hábiles)
No
Registra y deriva
a SG. Plan Urb
Si
Comunica al solicitante
subsanación (5 días hábiles
¿Adjunta
documentación
requerida?
Si
Se devuelve
exp. Al
interesado
No
¿Es conforme?Notifica el Informe
y sus efectos
¿Levanta
observaciones?
Si
No
No
Si
pág. 155
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Tabla ASME-VM : MODIFICACION DE PROYECTOS Y/O LICENCIAS DE EDIFICACIÓN: 15.4 MODIFICACIÓN DE LICENCIA EN LA MODALIDAD B (modificaciones sustanciales)
Área Tiempo
Recursos
identifica
bles
Operac
iónRevisión
Trasl
ado
Esper
a
Archi
voVA ControlSVA
minutosSecretaria
TD
Secretaria
SGSG PUR TCU GDUT
Papel
bond A4Bolígrafo PC´s
Energía
eléctrica
1 Recepciona y Verifica requisitosTrámite
Documentario10 1 1 X 1
2 Registra y deriva a SG. Plan UrbTrámite
Documentario10 1 1 X 1
3 Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
10 1 1 X 1
4 Verifica el contenido técnico del expediente
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 1 X 1
5 Deriva a Técnico inspección en la zona
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
10 1 1 X 1
6Inspección técnica en la zona de la
Edificación
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
60 1 1 X 1
7 Elabora Informe y presenta al SG
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
60 1 10 1 1 1 X 1
8 Notifica la improcedencia y sus efectos
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
20 1 10 1 1 1 X 1
9Recibe informe, autoriza su aprobación y
firma
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 10 1 1 1 X 1
10 Firma autorización
Gerente Desarrollo
Urb y Terr. e
Infraest.
30 1 1 X 1
11Deriva a trámite documentario para entrega
de la autorización
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
20 1 1 X 1
12 Entrega autorización Trámite
Documentario10 1 1 X 1
TOTAL 300 3 1 5 2 1 30 12 3 3 9 1 2
Paso Actividad
Contador de Recursos Identificador de Recursos Tipo de actividad Tipo de valor
Recursos Humanos Recursos no identificables
pág. 156
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
DIAGRAMA DE BLOQUES SIMPLIFICADO DEL SERVICIO: 15.4 MODIFICACIÓN DE LICENCIA EN LA MODALIDAD B
INICIO
Presenta expediente
FIN
SOLICITANTESUB GERENTE DE PLANIFICACION
URBANA Y RURAL
SECRETARIA
PLANIF. URBANA Y
RURALTRAMITE DOCUMENTARIO TECNICO CONTR URBANO
GERENTE DESARROLLO URBANO Y
TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA
Recepciona y
Verifica requisitos
Recepciona,
registra y deriva al
Sub Gerente
Verifica el contenido
técnico del
expediente
¿Es
conforme?
No
Inspección técnica
en la zona de la
edificación
SiDeriva a Técnico
inspección en la
zona
Elabora Informe y
presenta al Sub Ger.
De Plan. Urb y Rural
Recibe informe y autoriza la
modificación
Deriva autorización para
su entrega al solicitanteRecibe autorización Entrega autorización
Firma autorización
¿Cumple con
requisitos?
Comunica al
solicitante complete
requisitos (plazo 2
días hábiles)
No
Registra y deriva
a SG. Plan Urb
Si
Comunica al solicitante
subsanación (5 días hábiles
¿Adjunta
documentación
requerida?
Si
Se devuelve
exp. Al
interesado
No
¿Es conforme?Notifica el Informe
y sus efectos
¿Levanta
observaciones?
Si
No
No
Si
pág. 157
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Área Tiempo
Recursos
identificabl
es
Oper
ació
n
Revis
ión
Trasl
ado
Espe
ra
Archi
voVA Control SVA
minutosSecretaria
TD
Secretaria
SGSG PUR TCU GDUT
Comisión
Técnica
Papel bond
A4Bolígrafo PC´s
Energía
eléctrica
1 Recepciona y Verifica requisitos 10 1 1 X 1
2 Registra y deriva a SG. Plan Urb 10 1 1 X 1
3 Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
10 1 1 X 1
4 Verifica el contenido técnico del expediente
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 1 X 1
5 Deriva a Técnico inspección en la zona
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
10 1 1 X 1
6Inspección técnica en la zona de la
Edificación
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
60 1 1 X 1
7 Elabora Informe y presenta al SG
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
60 1 10 1 1 1 X 1
8Deriva a Comisión Técnica para su
evaluación
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
20 1 1 X 1
9 Evaluación Técnica del Expediente 120 1 X 1
10 Emite Dictamen 120 1 20 1 1 1 X 1
11 Notifica el Informe y sus efectos 60 1 10 1 1 1 X 1
12Recibe Dictamen y de ser conforme autoriza
la modificación60 1 10 1 1 1 X 1
13 Firma autorización
Gerente Desarrollo
Urb y Terr. e
Infraest.
30 1 1 X 1
14Deriva a trámite documentario para entrega
de la autorización
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 1 1 1 X 1
15 Entrega autorizaciónTrámite
Documentario10 1 1 X 1
TOTAL 640 3 1 6 2 1 2 50 14 5 5 12 1 2
Trámite
Documentario
Contador de Recursos Identificador de Recursos Tipo de actividad Tipo de valor
Recursos Humanos Recursos no identificables
Comisión Técnica
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
Tabla ASME-VM : MODIFICACION DE PROYECTOS Y/O LICENCIAS DE EDIFICACIÓN: 15.5 MODIFICACIÓN DE LICENCIA EN LA MODALIDAD C y D - COMISIÓN TÉCNICA (modificaciones sustanciales)
Paso Actividad
pág. 158
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
DIAGRAMA DE BLOQUES SIMPLIFICADO DEL SERVICIO: 15.5 MODIFICACIÓN DE LICENCIAS EN LAS MODALIDADES C y D-COMISION TECNICA
INICIO
Presenta expediente
SOLICITANTESUB GERENTE DE PLANIFICACION URBANA
Y RURAL
SECRETARIA PLANIF.
URBANA Y RURALTRAMITE DOCUMENTARIO
TECNICO CONTR
URBANO
GERENTE
DESARROLLO
URB Y TERR E
INFRAEST
Recepciona y
Verifica requisitos
Recepciona,
registra y deriva al
Sub Gerente
Verifica el contenido
técnico del expediente. En
caso sea levantamiento de
observación pasa a la
comisión técnica
¿Es
conforme?
No
Inspección técnica
en la zona de la
edificaciónSi
Deriva a Técnico
inspección en la
zona
¿Cumple con
requisitos?
Comunica al
solicitante complete
requisitos (plazo 2
días hábiles)
No
Registra y deriva
a Div Urb y Cat
Si
Comunica al solicitante
subsanación (5 días
hábiles)
FIN
Recibe Dictamen y de ser
conforme autoriza la
modificación
Deriva a trámite documentario para
entrega de la autorización
Recibe
autorización
Entrega autorización
Elabora Informe y
presenta al SG
Deriva a la Comisión
Técnica para su
evaluación
Firma
autorización
Evaluación Técnica
del Expediente
Emite Dictamen
COMISION TECNICA
¿Conforme?
Si
NoNotifica el
dictamen y sus
efectos
¿Levanta
observaciones?
Si
No
¿Adjunta
documentación
requerida?
Si
No
Se devuelve
exp. Al
interesado
No
pág. 159
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Área Tiempo
Recursos
identificabl
es
Oper
ació
n
Revis
ión
Trasl
ado
Espe
ra
Archi
voVA Control SVA
minutosSecretaria
TD
Secretaria
SGSG PUR TCU GDUT
Revisore
s
Papel bond
A4Bolígrafo PC´s
Energía
eléctrica
1 Recepciona y Verifica requisitos 10 1 1 X 1
2 Registra y deriva a SG. Plan Urb 10 1 1 X 1
3 Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente 10 1 1 X 1
4 Verifica el contenido técnico del expediente 30 1 1 X 1
5 Deriva a Técnico inspección en la zona 10 1 1 X 1
6Inspección técnica en la zona de la
Edificación60 1 1 X 1
7 Elabora Informe y presenta al SG 60 1 10 1 1 1 X 1
8Deriva a Revisores Urbanos para su
evaluación20 1 1 X 1
9 Evaluación Técnica del Expediente 120 1 X 1
10 Emite informe 120 1 20 1 1 1 X 1
11 Notifica el Informe y sus efectos 60 1 10 1 1 1 X 1
12Recibe Informe y de ser conforme autoriza la
modificación60 1 10 1 1 1 X 1
13 Firma autorización
Gerente Desarrollo
Urb y Terr. e
Infraest.
30 1 1 X 1
14Deriva a trámite documentario para entrega
de la autorización
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 1 1 1 X 1
15 Entrega autorizaciónTrámite
Documentario10 1 1 X 1
TOTAL 640 3 1 6 2 1 2 50 14 5 5 12 1 2
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
Tabla ASME-VM : MODIFICACION DE PROYECTOS Y/O LICENCIAS DE EDIFICACIÓN: 15.6 MODIFICACIÓN DE LICENCIA EN LA MODALIDAD C - REVISORES URBANOS (modificaciones sustanciales)
Trámite
Documentario
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
Revisores
Paso Actividad
Contador de Recursos Identificador de Recursos Tipo de actividad Tipo de valor
Recursos Humanos Recursos no identificables
pág. 160
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
DIAGRAMA DE BLOQUES SIMPLIFICADO DEL SERVICIO: 15.6 MODIFICACIÓN DE LICENCIA EN LA MODALIDAD C - REVISORES URBANOS
INICIO
Presenta expediente
SOLICITANTESUB GERENTE DE PLANIFICACION URBANA
Y RURAL
SECRETARIA PLANIF.
URBANA Y RURALTRAMITE DOCUMENTARIO
TECNICO CONTR
URBANO
GERENTE DESARROLLO
URB Y TERR E INFRAEST
Recepciona y
Verifica requisitos
Recepciona,
registra y deriva al
Sub Gerente
Verifica el contenido
técnico del expediente. En
caso sea levantamiento de
observación pasa a la
comisión técnica
¿Es
conforme?
No
Inspección técnica
en la zona de la
edificaciónSi
Deriva a Técnico
inspección en la
zona
¿Cumple con
requisitos?
Comunica al
solicitante complete
requisitos (plazo 2
días hábiles)
No
Registra y deriva
a Div Urb y Cat
Si
Comunica al solicitante
subsanación (5 días
hábiles)
FIN
Recibe informe y de ser
conforme autoriza la
modificación
Deriva a trámite documentario para
entrega de la autorización
Recibe
autorización
Entrega autorización
Elabora Informe y
presenta al SG
Deriva a Revisores
Urbanos para su
evaluación
Firma
autorización
Evaluación Técnica
del Expediente
Emite Informe
REVISORES URBANOS
¿Conforme?
Si
NoNotifica el informe
y sus efectos
¿Levanta
observaciones?
Si
No
¿Adjunta
documentación
requerida?
Si
No
Se devuelve
exp. Al
interesado
No
pág. 161
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Área Tiempo
Recursos
identificabl
es
Oper
ació
n
Revis
ión
Trasl
ado
Espe
ra
Archi
voVA Control SVA
minutosSecretaria
TD
Secretaria
SGSG PUR TCU GDUT
Papel bond
A4Bolígrafo PC´s
Energía
eléctrica
1 Recepciona y Verifica requisitos 10 1 1 X 1
2 Registra y deriva a SG. Plan Urb 10 1 1 X 1
3 Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente 10 1 1 X 1
4 Verifica el contenido técnico del expediente 30 1 1 X 1
5 Deriva a Técnico inspección en la zona 10 1 1 X 1
6Inspección técnica en la zona de la
Edificación60 1 1 X 1
7 Elabora Informe y presenta al SG 60 1 10 1 1 1 X 1
8De no ser conforme notifica el Informe y sus
efectos60 1 10 1 1 1 X 1
9De ser conforme recibe informe, autoriza su
aprobación y firma60 1 10 1 1 1 X 1
10 Firma autorización
Gerente Desarrollo
Urb y Terr. e
Infraest.
30 1 1 X 1
11Deriva aprobación para su entrega al
solicitante
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 1 X 1
12 Entrega aprobaciónTrámite
Documentario10 1 1 X 1
TOTAL 380 3 1 5 2 1 30 12 3 3 9 1 2
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
Paso Actividad
Contador de Recursos Identificador de Recursos Tipo de actividad Tipo de valor
Recursos Humanos Recursos no identificables
Trámite
Documentario
Tabla ASME-VM : PRE-DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN (para todas las Modalidades: A,B, C y D)
pág. 162
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
DIAGRAMA DE BLOQUES SIMPLIFICADO DEL SERVICIO: PRE-DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN (para todas las Modalidades: A,B, C y D)
INICIO
Presenta expediente
FIN
SOLICITANTESUB GERENTE DE PLANIFICACION URBANA
Y RURAL
SECRETARIA PLANIF.
URBANA Y RURALTRAMITE DOCUMENTARIO TECNICO CONTR URBANO
GERENTE DESARROLLO URBANO Y
TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA
Recepciona y
Verifica requisitos
Recepciona,
registra y deriva al
Sub Gerente
Verifica el contenido
técnico del
expediente
¿Es
conforme?
No
Inspección técnica
en la zona de la
edificación
SiDeriva a Técnico
inspección en la
zona
Elabora Informe y
presenta al Sub Ger.
De Plan. Urb y Rural
Recibe informe, autoriza su
aprobación y firma
Deriva aprobación para
su entrega al solicitanteRecibe aprobación Entrega aprobación
Firma autorización
¿Cumple con
requisitos?
Comunica al
solicitante complete
requisitos (plazo 2
días hábiles)
No
Registra y deriva
a SG. Plan Urb
Si
Comunica al solicitante
subsanación (5 días hábiles
¿Adjunta
documentación
requerida?
Si
Se devuelve
exp. Al
interesado
No
¿Es conforme?Notifica el Informe
y sus efectos
¿Levanta
observaciones?
Si
No
No
Si
pág. 163
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Área Tiempo
Recursos
identificabl
es
Oper
ació
n
Revis
ión
Trasl
ado
Espe
ra
Archi
voVA Control SVA
minutosSecretaria
TD
Secretaria
SGSG PUR TCU GDUT
Papel bond
A4Bolígrafo PC´s
Energía
eléctrica
1 Recepciona y Verifica requisitos 10 1 1 X 1
2 Registra y deriva a SG. Plan Urb 10 1 1 X 1
3 Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente 10 1 1 X 1
4 Verifica el contenido técnico del expediente 30 1 1 X 1
5 Deriva a Técnico inspección en la zona 10 1 1 X 1
6Inspección técnica en la zona de la
Edificación60 1 1 X 1
7 Elabora Informe y presenta al SG 60 1 10 1 1 1 X 1
8De no ser conforme notifica el Informe y sus
efectos60 1 10 1 1 1 X 1
9De ser conforme recibe informe, autoriza su
aprobación y firma60 1 10 1 1 1 X 1
10 Firma autorización
Gerente Desarrollo
Urb y Terr. e
Infraest.
30 1 1 X 1
11Deriva aprobación para su entrega al
solicitante
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 1 X 1
12 Entrega aprobaciónTrámite
Documentario10 1 1 X 1
TOTAL 380 3 1 5 2 1 30 12 3 3 9 1 2
Paso Actividad
Contador de Recursos Identificador de Recursos Tipo de actividad
Recursos Humanos Recursos no identificables
Trámite
Documentario
Tabla ASME-VM : CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN SIN VARIACIONES
Tipo de valor
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
pág. 164
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
DIAGRAMA DE BLOQUES SIMPLIFICADO DEL SERVICIO: CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN SIN VARIACIONES
INICIO
Presenta expediente
FIN
SOLICITANTESUB GERENTE DE PLANIFICACION URBANA
Y RURAL
SECRETARIA PLANIF.
URBANA Y RURALTRAMITE DOCUMENTARIO TECNICO CONTR URBANO
GERENTE DESARROLLO URBANO Y
TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA
Recepciona y
Verifica requisitos
Recepciona,
registra y deriva al
Sub Gerente
Verifica el contenido
técnico del
expediente
¿Es
conforme?
No
Inspección técnica
en la zona de la
edificación
SiDeriva a Técnico
inspección en la
zona
Elabora Informe y
presenta al Sub Ger.
De Plan. Urb y Rural
Recibe informe, autoriza su
aprobación y firma
Deriva aprobación para
su entrega al solicitanteRecibe aprobación Entrega aprobación
Firma aprobación
¿Cumple con
requisitos?
Comunica al
solicitante complete
requisitos (plazo 2
días hábiles)
No
Registra y deriva
a SG. Plan Urb
Si
Comunica al solicitante
subsanación (5 días hábiles
¿Adjunta
documentación
requerida?
Si
Se devuelve
exp. Al
interesado
No
¿Es conforme?Notifica el Informe
y sus efectos
¿Levanta
observaciones?
Si
No
No
Si
pág. 165
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Área Tiempo
Recursos
identificabl
es
Oper
ació
n
Revis
ión
Trasl
ado
Espe
ra
Archi
voVA Control SVA
minutosSecretaria
TD
Secretaria
SGSG PUR TCU GDUT
Papel bond
A4Bolígrafo PC´s
Energía
eléctrica
1 Recepciona y Verifica requisitos 10 1 1 X 1
2 Registra y deriva a SG. Plan Urb 10 1 1 X 1
3 Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente 10 1 1 X 1
4 Verifica el contenido técnico del expediente 30 1 1 X 1
5 Deriva a Técnico inspección en la zona 10 1 1 X 1
6Inspección técnica en la zona de la
Edificación60 1 1 X 1
7 Elabora Informe y presenta al SG 60 1 10 1 1 1 X 1
8De no ser conforme notifica el Informe y sus
efectos60 1 10 1 1 1 X 1
9De ser conforme recibe informe, autoriza su
aprobación y firma60 1 10 1 1 1 X 1
10 Firma autorización
Gerente Desarrollo
Urb y Terr. e
Infraest.
30 1 1 X 1
11Deriva aprobación para su entrega al
solicitante
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 1 X 1
12 Entrega aprobaciónTrámite
Documentario10 1 1 X 1
TOTAL 380 3 1 5 2 1 30 12 3 3 9 1 2
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
Tabla ASME-VM : CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN CON VARIACIONES: 18.1 PARA EDIFICACIONES CON LICENCIA MODALIDAD A y B
Paso Actividad
Contador de Recursos Identificador de Recursos Tipo de actividad Tipo de valor
Recursos Humanos Recursos no identificables
Trámite
Documentario
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
pág. 166
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
DIAGRAMA DE BLOQUES SIMPLIFICADO DEL SERVICIO: CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN CON VARIACIONES 18.1 PARA EDIFICACIONES CON LICENCIA MODALIDAD A y B
INICIO
Presenta expediente
FIN
SOLICITANTESUB GERENTE DE PLANIFICACION URBANA
Y RURAL
SECRETARIA PLANIF.
URBANA Y RURALTRAMITE DOCUMENTARIO TECNICO CONTR URBANO
GERENTE DESARROLLO URBANO Y
TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA
Recepciona y
Verifica requisitos
Recepciona,
registra y deriva al
Sub Gerente
Verifica el contenido
técnico del
expediente
¿Es
conforme?
No
Inspección técnica
en la zona de la
edificación
SiDeriva a Técnico
inspección en la
zona
Elabora Informe y
presenta al Sub Ger.
De Plan. Urb y Rural
Recibe informe, autoriza su
aprobación y firma
Deriva aprobación para
su entrega al solicitanteRecibe autorización Entrega aprobación
Firma aprobación
¿Cumple con
requisitos?
Comunica al
solicitante complete
requisitos (plazo 2
días hábiles)
No
Registra y deriva
a SG. Plan Urb
Si
Comunica al solicitante
subsanación (5 días hábiles
¿Adjunta
documentación
requerida?
Si
Se devuelve
exp. Al
interesado
No
¿Es conforme?Notifica el Informe
y sus efectos
¿Levanta
observaciones?
Si
No
No
Si
pág. 167
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Área Tiempo
Recursos
identificabl
es
Oper
ació
n
Revis
ión
Trasl
ado
Espe
ra
Archi
voVA Control SVA
minutosSecretaria
TD
Secretaria
SGSG PUR TCU GDUT
Comisión
Técnica
Papel bond
A4Bolígrafo PC´s
Energía
eléctrica
1 Recepciona y Verifica requisitos 10 1 1 X 1
2 Registra y deriva a SG. Plan Urb 10 1 1 X 1
3 Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
10 1 1 X 1
4 Verifica el contenido técnico del expediente
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 1 X 1
5 Deriva a Técnico inspección en la zona
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
10 1 1 X 1
6Inspección técnica en la zona de la
Edificación
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
60 1 1 X 1
7 Elabora Informe y presenta al SG
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
60 1 10 1 1 1 X 1
8Deriva a Comisión Técnica para su
evaluación
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
20 1 1 X 1
9 Evaluación Técnica del Expediente 120 1 X 1
10 Emite Dictamen 120 1 20 1 1 1 X 1
11 Notifica el Informe y sus efectos 60 1 10 1 1 1 X 1
12Recibe Dictamen y de ser conforme autoriza
la conformidad60 1 10 1 1 1 X 1
13 Firma autorización
Gerente Desarrollo
Urb y Terr. e
Infraest.
30 1 1 X 1
14Deriva a trámite documentario para entrega
de la aprobación
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 1 1 1 X 1
15 Entrega aprobaciónTrámite
Documentario10 1 1 X 1
TOTAL 640 3 1 6 2 1 2 50 14 5 5 12 1 2
Paso Actividad
Contador de Recursos Identificador de Recursos Tipo de actividad
Recursos Humanos Recursos no identificables
Tipo de valor
Trámite
Documentario
Comisión Técnica
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
Tabla ASME-VM : CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN CON VARIACIONES: 18.2 PARA EDIFICACIONES CON LICENCIA MODALIDAD C y D
pág. 168
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
DIAGRAMA DE BLOQUES SIMPLIFICADO DEL SERVICIO: CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN CON VARIACIONES 18.2 PARA EDIFICACIONES CON LICENCIA MODALIDAD C y D
INICIO
Presenta expediente
SOLICITANTESUB GERENTE DE PLANIFICACION URBANA
Y RURAL
SECRETARIA PLANIF.
URBANA Y RURALTRAMITE DOCUMENTARIO
TECNICO CONTR
URBANO
GERENTE
DESARROLLO URB Y
TERR E INFRAEST
Recepciona y
Verifica requisitos
Recepciona,
registra y deriva al
Sub Gerente
Verifica el contenido
técnico del expediente. En
caso sea levantamiento de
observación pasa a la
comisión técnica
¿Es
conforme?
No
Inspección técnica
en la zona de la
edificaciónSi
Deriva a Técnico
inspección en la
zona
¿Cumple con
requisitos?
Comunica al
solicitante complete
requisitos (plazo 2
días hábiles)
No
Registra y deriva
a Div Urb y Cat
Si
Comunica al solicitante
subsanación (5 días
hábiles)
FIN
Recibe Dictamen y de ser
conforme autoriza la aprobación
Deriva a trámite documentario para
entrega de la aprobación
Recibe aprobación
Entrega aprobación
Elabora Informe y
presenta al SG
Deriva a la Comisión
Técnica para su
evaluación
Firma
aprobación
Evaluación Técnica
del Expediente
Emite Dictamen
COMISION TECNICA
¿Conforme?
Si
NoNotifica el
dictamen y sus
efectos
¿Levanta
observaciones?
Si
No
¿Adjunta
documentación
requerida?
Si
No
Se devuelve
exp. Al
interesado
No
pág. 169
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Área Tiempo
Recursos
identificabl
es
Oper
ació
n
Revis
ión
Trasl
ado
Espe
ra
Archi
voVA Control SVA
minutosSecretaria
TD
Secretaria
SGSG PUR TCU GDUT
Papel bond
A4Bolígrafo PC´s
Energía
eléctrica
1 Recepciona y Verifica requisitos 10 1 1 X 1
2 Registra y deriva a SG. Plan Urb 10 1 1 X 1
3 Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente 10 1 1 X 1
4 Verifica el contenido técnico del expediente 30 1 1 X 1
5 Deriva a Técnico inspección en la zona 10 1 1 X 1
6Inspección técnica en la zona de la
Edificación60 1 1 X 1
7 Elabora Informe y presenta al SG 60 1 10 1 1 1 X 1
8De no ser conforme notifica el Informe y sus
efectos60 1 10 1 1 1 X 1
9De ser conforme recibe informe, autoriza su
aprobación y firma60 1 10 1 1 1 X 1
10 Firma autorización
Gerente Desarrollo
Urb y Terr. e
Infraest.
30 1 1 X 1
11Deriva autorización para su entrega al
solicitante
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 1 X 1
12 Entrega autorizaciónTrámite
Documentario10 1 1 X 1
TOTAL 380 3 1 5 2 1 30 12 3 3 9 1 2
Paso Actividad
Contador de Recursos Identificador de Recursos Tipo de actividad
Recursos Humanos Recursos no identificables
Tabla ASME-VM : ANTEPROYECTO EN CONSULTA: 19.1 PARA LAS MODALIDADES A y B
Tipo de valor
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
Trámite
Documentario
pág. 170
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
DIAGRAMA DE BLOQUES SIMPLIFICADO DEL SERVICIO: ANTEPROYECTO EN CONSULTA 19.1 PARA LAS MODALIDADES A y B
INICIO
Presenta expediente
FIN
SOLICITANTESUB GERENTE DE PLANIFICACION URBANA
Y RURAL
SECRETARIA PLANIF.
URBANA Y RURALTRAMITE DOCUMENTARIO TECNICO CONTR URBANO
GERENTE DESARROLLO URBANO Y
TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA
Recepciona y
Verifica requisitos
Recepciona,
registra y deriva al
Sub Gerente
Verifica el contenido
técnico del
expediente
¿Es
conforme?
No
Inspección técnica
en la zona de la
edificación
SiDeriva a Técnico
inspección en la
zona
Elabora Informe y
presenta al Sub Ger.
De Plan. Urb y Rural
Recibe informe, autoriza su
aprobación y firma
Deriva autorización para
su entrega al solicitanteRecibe autorización Entrega autorización
Firma autorización
¿Cumple con
requisitos?
Comunica al
solicitante complete
requisitos (plazo 2
días hábiles)
No
Registra y deriva
a SG. Plan Urb
Si
Comunica al solicitante
subsanación (5 días hábiles
¿Adjunta
documentación
requerida?
Si
Se devuelve
exp. Al
interesado
No
¿Es conforme?Notifica el Informe
y sus efectos
¿Levanta
observaciones?
Si
No
No
Si
pág. 171
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Área Tiempo
Recursos
identificabl
es
Oper
ació
n
Revis
ión
Trasl
ado
Espe
ra
Archi
voVA Control SVA
minutosSecretaria
TD
Secretaria
SGSG PUR TCU GDUT
Comisión
Técnica
Papel bond
A4Bolígrafo PC´s
Energía
eléctrica
1 Recepciona y Verifica requisitos 10 1 1 X 1
2 Registra y deriva a SG. Plan Urb 10 1 1 X 1
3 Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
10 1 1 X 1
4 Verifica el contenido técnico del expediente
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 1 X 1
5 Deriva a Técnico inspección en la zona
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
10 1 1 X 1
6Inspección técnica en la zona de la
Edificación
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
60 1 1 X 1
7 Elabora Informe y presenta al SG
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
60 1 10 1 1 1 X 1
8Deriva a Comisión Técnica para su
evaluación
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
20 1 1 X 1
9 Evaluación Técnica del Expediente 120 1 X 1
10 Emite Dictamen 120 1 20 1 1 1 X 1
11 Notifica el Informe y sus efectos 60 1 10 1 1 1 X 1
12Recibe Dictamen y de ser conforme autoriza
la conformidad60 1 10 1 1 1 X 1
13 Firma autorización
Gerente Desarrollo
Urb y Terr. e
Infraest.
30 1 1 X 1
14Deriva a trámite documentario para entrega
de la aprobación
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 1 1 1 X 1
15 Entrega aprobaciónTrámite
Documentario10 1 1 X 1
TOTAL 640 3 1 6 2 1 2 50 14 5 5 12 1 2
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
PasoRecursos no identificables
Tabla ASME-VM : ANTEPROYECTO EN CONSULTA: 19.2 PARA LAS MODALIDADES C y D
Comisión Técnica
Actividad
Contador de Recursos Identificador de Recursos
Trámite
Documentario
Tipo de actividad Tipo de valor
Recursos Humanos
pág. 172
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
DIAGRAMA DE BLOQUES SIMPLIFICADO DEL SERVICIO: ANTEPROYECTO EN CONSULTA, 19.2 PARA LAS MODALIDADES C y D
INICIO
Presenta expediente
SOLICITANTESUB GERENTE DE PLANIFICACION URBANA
Y RURAL
SECRETARIA PLANIF.
URBANA Y RURALTRAMITE DOCUMENTARIO
TECNICO CONTR
URBANO
GERENTE
DESARROLLO URB Y
TERR E INFRAEST
Recepciona y
Verifica requisitos
Recepciona,
registra y deriva al
Sub Gerente
Verifica el contenido
técnico del expediente. En
caso sea levantamiento de
observación pasa a la
comisión técnica
¿Es
conforme?
No
Inspección técnica
en la zona de la
edificaciónSi
Deriva a Técnico
inspección en la
zona
¿Cumple con
requisitos?
Comunica al
solicitante complete
requisitos (plazo 2
días hábiles)
No
Registra y deriva
a Div Urb y Cat
Si
Comunica al solicitante
subsanación (5 días
hábiles)
FIN
Recibe Dictamen y de ser
conforme autoriza la aprobación
Deriva a trámite documentario para
entrega de la aprobación
Recibe aprobación
Entrega aprobación
Elabora Informe y
presenta al SG
Deriva a la Comisión
Técnica para su
evaluación
Firma
autorización
Evaluación Técnica
del Expediente
Emite Dictamen
COMISION TECNICA
¿Conforme?
Si
NoNotifica el
dictamen y sus
efectos
¿Levanta
observaciones?
Si
No
¿Adjunta
documentación
requerida?
Si
No
Se devuelve
exp. Al
interesado
No
pág. 173
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Área Tiempo
Recursos
identificabl
es
Oper
ació
n
Revis
ión
Trasl
ado
Espe
ra
Archi
voVA Control SVA
minutosSecretaria
TD
Secretaria
SGSG PUR TCU GDUT
Papel bond
A4Bolígrafo PC´s
Energía
eléctrica
1 Recepciona y Verifica requisitos 10 1 1 X 1
2 Registra y deriva a SG. Plan Urb 10 1 1 X 1
3 Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente 10 1 1 X 1
4 Verifica el contenido técnico del expediente 30 1 1 X 1
5 Deriva a Técnico inspección en la zona 10 1 1 X 1
6Inspección técnica en la zona de la
Edificación60 1 1 X 1
7 Elabora Informe y presenta al SG 60 1 10 1 1 1 X 1
8De no ser conforme notifica el Informe y sus
efectos60 1 10 1 1 1 X 1
9De ser conforme recibe informe, autoriza su
aprobación y firma60 1 10 1 1 1 X 1
10 Firma autorización
Gerente Desarrollo
Urb y Terr. e
Infraest.
30 1 1 X 1
11Deriva aprobación para su entrega al
solicitante
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 1 X 1
12 Entrega aprobaciónTrámite
Documentario10 1 1 X 1
TOTAL 380 3 1 5 2 1 30 12 3 3 9 1 2
Paso Actividad
Contador de Recursos Identificador de Recursos Tipo de actividad
Recursos Humanos Recursos no identificables
Tabla ASME-VM : LICENCIA DE EDIFICACIÓN EN VÍAS DE REGULARIZACIÓN
Trámite
Documentario
Tipo de valor
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
pág. 174
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
DIAGRAMA DE BLOQUES SIMPLIFICADO DEL SERVICIO: LICENCIA DE EDIFICACIÓN EN VÍAS DE REGULARIZACIÓN
INICIO
Presenta expediente
FIN
SOLICITANTESUB GERENTE DE PLANIFICACION URBANA
Y RURAL
SECRETARIA PLANIF.
URBANA Y RURALTRAMITE DOCUMENTARIO TECNICO CONTR URBANO
GERENTE DESARROLLO URBANO Y
TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA
Recepciona y
Verifica requisitos
Recepciona,
registra y deriva al
Sub Gerente
Verifica el contenido
técnico del
expediente
¿Es
conforme?
No
Inspección técnica
en la zona de la
edificación
SiDeriva a Técnico
inspección en la
zona
Elabora Informe y
presenta al Sub Ger.
De Plan. Urb y Rural
Recibe informe, autoriza su
aprobación y firma
Deriva aprobación para
su entrega al solicitanteRecibe aprobación Entrega aprobación
Firma aprobación
¿Cumple con
requisitos?
Comunica al
solicitante complete
requisitos (plazo 2
días hábiles)
No
Registra y deriva
a SG. Plan Urb
Si
Comunica al solicitante
subsanación (5 días hábiles
¿Adjunta
documentación
requerida?
Si
Se devuelve
exp. Al
interesado
No
¿Es conforme?Notifica el Informe
y sus efectos
¿Levanta
observaciones?
Si
No
No
Si
pág. 175
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Área Tiempo
Recursos
identificabl
es
Oper
ació
n
Revis
ión
Trasl
ado
Espe
ra
Archi
voVA Control SVA
minutosSecretaria
TD
Secretaria
SGSG PUR TCU GDUT
Papel bond
A4Bolígrafo PC´s
Energía
eléctrica
1 Recepciona y Verifica requisitos 10 1 1 X 1
2 Registra y deriva a SG. Plan Urb 10 1 1 X 1
3 Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente 10 1 1 X 1
4 Verifica el contenido técnico del expediente 30 1 1 X 1
5 Deriva a Técnico inspección en la zona 10 1 1 X 1
6Inspección técnica en la zona de la
Edificación60 1 1 X 1
7 Elabora Informe y presenta al SG 60 1 10 1 1 1 X 1
8De no ser conforme notifica el Informe y sus
efectos60 1 10 1 1 1 X 1
9De ser conforme recibe informe, autoriza su
aprobación y firma60 1 10 1 1 1 X 1
10 Firma autorización
Gerente Desarrollo
Urb y Terr. e
Infraest.
30 1 1 X 1
11Deriva aprobación para su entrega al
solicitante
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 1 X 1
12 Entrega aprobaciónTrámite
Documentario10 1 1 X 1
TOTAL 380 3 1 5 2 1 30 12 3 3 9 1 2
Tabla ASME-VM : REVALIDACIÓN DE LICENCIA DE EDIFICACIÓN O DE HABILITACIÓN URBANA
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
Trámite
Documentario
Paso
Tipo de valor
Recursos Humanos Recursos no identificablesActividad
Contador de Recursos Identificador de Recursos Tipo de actividad
pág. 176
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
DIAGRAMA DE BLOQUES SIMPLIFICADO DEL SERVICIO: REVALIDACIÓN DE LICENCIA DE EDIFICACIÓN O DE HABILITACIÓN URBANA
INICIO
Presenta expediente
FIN
SOLICITANTESUB GERENTE DE PLANIFICACION URBANA
Y RURAL
SECRETARIA PLANIF.
URBANA Y RURALTRAMITE DOCUMENTARIO TECNICO CONTR URBANO
GERENTE DESARROLLO URBANO Y
TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA
Recepciona y
Verifica requisitos
Recepciona,
registra y deriva al
Sub Gerente
Verifica el contenido
técnico del
expediente
¿Es
conforme?
No
Inspección técnica
en la zona de la
edificación
SiDeriva a Técnico
inspección en la
zona
Elabora Informe y
presenta al Sub Ger.
De Plan. Urb y Rural
Recibe informe, autoriza su
aprobación y firma
Deriva aprobación para
su entrega al solicitanteRecibe aprobación Entrega aprobación
Firma aprobación
¿Cumple con
requisitos?
Comunica al
solicitante complete
requisitos (plazo 2
días hábiles)
No
Registra y deriva
a SG. Plan Urb
Si
Comunica al solicitante
subsanación (5 días hábiles
¿Adjunta
documentación
requerida?
Si
Se devuelve
exp. Al
interesado
No
¿Es conforme?Notifica el Informe
y sus efectos
¿Levanta
observaciones?
Si
No
No
Si
pág. 177
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Área Tiempo
Recursos
identificabl
es
Oper
ació
n
Revis
ión
Trasl
ado
Espe
ra
Archi
voVA Control SVA
minutosSecretaria
TD
Secretaria
SGSG PUR TCU GDUT
Papel bond
A4Bolígrafo PC´s
Energía
eléctrica
1 Recepciona y Verifica requisitos 10 1 1 X 1
2 Registra y deriva a SG. Plan Urb 10 1 1 X 1
3 Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente 10 1 1 X 1
4 Verifica el contenido técnico del expediente 30 1 1 X 1
5 Deriva a Técnico inspección en la zona 10 1 1 X 1
6Inspección técnica en la zona de la
edificación o habilitación60 1 1 X 1
7 Elabora Informe y presenta al SG 60 1 10 1 1 1 X 1
8Recibe informe, autoriza su aprobación y
firma60 1 10 1 1 1 X 1
9 Firma aprobación
Gerente Desarrollo
Urb y Terr. e
Infraest.
30 1 1 X 1
10Deriva aprobación para su entrega al
solicitante
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 1 X 1
11 Entrega aprobaciónTrámite
Documentario10 1 1 X 1
TOTAL 320 3 1 4 2 1 20 11 2 2 8 1 2
Actividad
Contador de Recursos Identificador de Recursos Tipo de actividad
Recursos Humanos Recursos no identificables
Tabla ASME-VM : PRÓRROGA DE LA LICENCIA DE EDIFICACIÓN O DE HABILITACIÓN URBANA
Tipo de valor
Trámite
Documentario
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
Paso
pág. 178
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
DIAGRAMA DE BLOQUES SIMPLIFICADO DEL SERVICIO: PRÓRROGA DE LA LICENCIA DE EDIFICACIÓN O DE HABILITACIÓN URBANA
INICIO
Presenta expediente
FIN
SOLICITANTESUB GERENTE DE PLANIFICACION URBANA
Y RURAL
SECRETARIA PLANIF.
URBANA Y RURALTRAMITE DOCUMENTARIO TECNICO CONTR URBANO
GERENTE DESARROLLO URBANO Y
TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA
Recepciona y
Verifica requisitos
Recepciona,
registra y deriva al
Sub Gerente
Verifica el contenido
técnico del
expediente
¿Es
conforme?
No
Inspección técnica
en la zona de la
edificación o
habilitación
SiDeriva a Técnico
inspección en la
zona
Elabora Informe y
presenta al Sub Ger.
De Plan. Urb y Rural
Recibe informe, autoriza su
aprobación y firma
Deriva aprobación para
su entrega al solicitanteRecibe aprobación Entrega aprobación
Firma aprobación
¿Cumple con
requisitos?
Comunica al
solicitante complete
requisitos (plazo 2
días hábiles)
No
Registra y deriva
a SG. Plan Urb
Si
Comunica al solicitante
subsanación (5 días hábiles
¿Adjunta
documentación
requerida?
Si
Se devuelve
exp. Al
interesado
No
pág. 179
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Tabla ASME-VM : AUTORIZACION PARA LA INSTALACION DE CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA Y ALCANTARILLADO
Área Tiempo
Recursos
identifica
bles
Operac
iónRevisión
Trasl
ado
Esper
a
Archi
voVA ControlSVA
minutosSecretaria
TD
Secretaria
SGSG PUR TCU GDUT
Papel
bond A4Bolígrafo PC´s
Energía
eléctrica
1 Recepciona y Verifica requisitosTrámite
Documentario5 1 1 X 1
2 Registra y deriva a SG. Plan UrbTrámite
Documentario5 1 1 X 1
3 Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
5 1 1 X 1
4 Verifica el contenido técnico del expediente
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
15 1 1 X 1
5 Deriva a Técnico para su evaluación
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
10 1 1 X 1
6 Elabora Informe y presenta al SG
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 10 1 1 1 X 1
7Recibe informe y dispone elaboración de
autorización y firma
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
30 1 10 1 1 1 X 1
8 Firma autorización
Gerencia Desarrollo
Urb y Terr. e
Infraest.
10 1 1 X 1
9Deriva autorización para su entrega al
solicitante
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
10 1 1 X 1
10 Entrega autorizaciónTrámite
Documentario5 1 1 X 1
TOTAL 125 3 1 4 1 1 20 10 2 2 7 0 3
Contador de Recursos
Recursos HumanosPaso Actividad
Identificador de Recursos Tipo de actividad Tipo de valor
Recursos no identificables
pág. 180
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
DIAGRAMA DE BLOQUES SIMPLIFICADO DEL SERVICIO: AUTORIZACION PARA LA INSTALACION DE CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA Y ALCANTARILLADO
INICIO
Presenta expediente
FIN
EMPRESA EPSSUB GERENTE DE PLANIFICACION
URBANA Y RURAL
SECRETARIA PLANIF.
URBANA Y RURALTRAMITE DOCUMENTARIO TECNICO CONTR URBANO
GERENTE DESARROLLO URB Y
TERR E INFRAEST
Recepciona y
Verifica requisitos
Recepciona,
registra y deriva al
Sub Gerente
Verifica el contenido
técnico del
expediente
Adjunta
documentación
requeridaInspección técnica
en la zona de la
conexión domiciliaria
Deriva a Técnico
inspección en la
zona
Elabora Informe y
presenta al SG
Recibe informe y dispone
elaboración de autorización y
firma
Deriva Autorización a
trámite documentario
para su entrega al
solicitante
Recibe Autorización Entrega Autorización
Firma Autorización
¿Cumple con
requisitos?
Comunica al
solicitante complete
requisitos (plazo 2
días hábiles)
No
Registra y deriva
a SG. Plan Urb
Si
pág. 181
ESTIMACION DE COSTOS DE LOS PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS Y SERVICIOS EXCLUSIVOS – METODOLOGIA
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A: 10.7 OBRAS DE CARÁCTER MILITAR (de las Fuerzas Armadas), DE CARÁCTER POLICIAL (Policía Nacional del Perú) Y ESTABLECIMIENTOS
PENITENCIARIOS
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
ANEXO 1
TRAMITE
DOCUMENTARIO
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION
URBANA Y RURAL
pág. 220
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de actividad Actividad N° Descripción del materialUnidad de
medidaCantidad Costo unitario Costo total
Cm Cu CTm = Cm x Cu
7 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
9 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
10 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
Costo de material fungible
por prestación3.00
COSTO DE LOS MATERIALES FUNGIBLES
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A: 10.7 OBRAS DE CARÁCTER MILITAR (de las Fuerzas Armadas), DE CARÁCTER
POLICIAL (Policía Nacional del Perú) Y ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
ANEXO 2
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de ActividadActividad
N°Descripción del Servicio
Unidad de
MedidaCantidad Costo Unitario Costo Total
CS Cu CTS
6Movilidad local y otros a la
zona de inspecciónUnidad 1 12.00 12.00
9Elaboración cronograma por
supervisorHora 2 16.67 33.34
Costo de servicio de
tercero identificable por
prestación
45.34
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A: 10.7 OBRAS DE CARÁCTER MILITAR (de las Fuerzas Armadas), DE CARÁCTER POLICIAL (Policía
Nacional del Perú) Y ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD B: 11.1 EDIFICACIONES PARA FINES DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, MULTIFAMILIAR, QUINTA O CONDOMINIOS DE VIVIENDA UNIFAMILIAR Y/O
MULTIFAMILIAR
COSTO DE PERSONAL DIRECTO
ANEXO 1
TRAMITE
DOCUMENTARIO
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION
URBANA Y RURAL
pág. 222
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de actividad Actividad N° Descripción del materialUnidad de
medidaCantidad Costo unitario Costo total
Cm Cu CTm = Cm x Cu
7 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
9 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
10 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
Costo de material fungible
por prestación3.00
ANEXO 2
COSTO DE LOS MATERIALES FUNGIBLES
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD B: 11.1 EDIFICACIONES PARA FINES DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, MULTIFAMILIAR,
QUINTA O CONDOMINIOS DE VIVIENDA UNIFAMILIAR Y/O MULTIFAMILIAR
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de ActividadActividad
N°Descripción del Servicio
Unidad de
MedidaCantidad Costo Unitario Costo Total
CS Cu CTS
6Movilidad local y otros a la
zona de inspecciónUnidad 1 12.00 12.00
9Elaboración cronograma por
supervisorHora 4 16.67 66.68
Costo de servicio de
tercero identificable por
prestación
78.68
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION
URBANA Y RURAL
ANEXO 3
COSTO DE SERVICIO DIRECTO IDENTIFICABLE
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD B: 11.1 EDIFICACIONES PARA FINES DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, MULTIFAMILIAR, QUINTA O
CONDOMINIOS DE VIVIENDA UNIFAMILIAR Y/O MULTIFAMILIAR
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C (Aprobación con evaluación previa del proyecto por Revisores Urbanos) (13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8)
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
Trámite Documentario
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
pág. 234
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de actividad Actividad N° Descripción del materialUnidad de
medidaCantidad Costo unitario Costo total
Cm Cu CTm = Cm x Cu
7 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
10 Hojas Bond A4 Unidad 20 0.10 2.00
11 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
12 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
15 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
16 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
Costo de material fungible
por prestación7.00
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C (Aprobación con evaluación previa del proyecto por Revisores Urbanos) (13.1, 13.2,
13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8)
ANEXO 2
COSTO DE LOS MATERIALES FUNGIBLES
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de ActividadActividad
N°Descripción del Servicio
Unidad de
MedidaCantidad Costo Unitario Costo Total
CS Cu CTS
6Movilidad local y otros a la
zona de inspecciónUnidad 1 12.00 12.00
9Evaluación Técnica del
Expediente
10 Emisión de Informe Técnico
15Elaboración cronograma por
supervisorHora 4 16.67 66.68
Costo de servicio de
tercero identificable por
prestación
278.68
ANEXO 3
COSTO DE SERVICIO DIRECTO IDENTIFICABLE
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION
URBANA Y RURAL
Unidad 1 200.00 200.00
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C (Aprobación con evaluación previa del proyecto por Revisores Urbanos) (13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5,
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C (Aprobación con evaluación previa del proyecto por Revisores Urbanos): 13.9 DEMOLICIONES TOTALES DE EDIFICACIONES
Trámite Documentario
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
pág. 236
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de actividad Actividad N° Descripción del materialUnidad de
medidaCantidad Costo unitario Costo total
Cm Cu CTm = Cm x Cu
7 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
10 Hojas Bond A4 Unidad 20 0.10 2.00
11 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
12 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
15 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
16 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
Costo de material fungible
por prestación7.00
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C (Aprobación con evaluación previa del proyecto por Revisores Urbanos): 13.9
DEMOLICIONES TOTALES DE EDIFICACIONES
ANEXO 2
COSTO DE LOS MATERIALES FUNGIBLES
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de ActividadActividad
N°Descripción del Servicio
Unidad de
MedidaCantidad Costo Unitario Costo Total
CS Cu CTS
6Movilidad local y otros a la
zona de inspecciónUnidad 1 12.00 12.00
9Evaluación Técnica del
Expediente
10 Emisión de Informe Técnico
15Elaboración cronograma por
supervisorHora 4 16.67 66.68
Costo de servicio de
tercero identificable por
prestación
278.68
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C (Aprobación con evaluación previa del proyecto por Revisores Urbanos): 13.9 DEMOLICIONES
MODIFICACION DE PROYECTOS Y/O LICENCIAS DE EDIFICACIÓN: 15.5 MODIFICACIÓN DE LICENCIA EN LA MODALIDAD C y D - COMISIÓN TÉCNICA (modificaciones sustanciales)
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Trámite Documentario
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
pág. 248
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de actividad Actividad N° Descripción del materialUnidad de
medidaCantidad Costo unitario Costo total
Cm Cu CTm = Cm x Cu
7 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
10 Hojas Bond A4 Unidad 20 0.10 2.00
11 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
12 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
Costo de material fungible
por prestación5.00
MODIFICACION DE PROYECTOS Y/O LICENCIAS DE EDIFICACIÓN: 15.5 MODIFICACIÓN DE LICENCIA EN LA MODALIDAD C y D -
COMISIÓN TÉCNICA (modificaciones sustanciales)
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
ANEXO 2
COSTO DE LOS MATERIALES FUNGIBLES
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de ActividadActividad
N°Descripción del Servicio
Unidad de
MedidaCantidad Costo Unitario Costo Total
CS Cu CTS
6Movilidad local y otros a la
zona de inspecciónUnidad 1 12.00 12.00
9Evaluación Técnica del
Expediente
10 Emisión de Informe Técnico
Costo de servicio de
tercero identificable por
prestación
345.33
MODIFICACION DE PROYECTOS Y/O LICENCIAS DE EDIFICACIÓN: 15.5 MODIFICACIÓN DE LICENCIA EN LA MODALIDAD C y D - COMISIÓN
MODIFICACION DE PROYECTOS Y/O LICENCIAS DE EDIFICACIÓN: 15.6 MODIFICACIÓN DE LICENCIA EN LA MODALIDAD C - REVISORES URBANOS (modificaciones sustanciales)
Trámite Documentario
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
Sub Gerencia de
Planificación Urbana y
Rural
ANEXO 1
COSTO DE PERSONAL DIRECTO
pág. 250
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de actividad Actividad N° Descripción del materialUnidad de
medidaCantidad Costo unitario Costo total
Cm Cu CTm = Cm x Cu
7 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
10 Hojas Bond A4 Unidad 20 0.10 2.00
11 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00
12 Hojas Bond A4 Unidad 10 0.10 1.00Costo de material fungible
por prestación5.00
ANEXO 2
COSTO DE LOS MATERIALES FUNGIBLES
MODIFICACION DE PROYECTOS Y/O LICENCIAS DE EDIFICACIÓN: 15.6 MODIFICACIÓN DE LICENCIA EN LA MODALIDAD C -
REVISORES URBANOS (modificaciones sustanciales)
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
Sub Gerencia de
Planificación Urbana
y Rural
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Centro de ActividadActividad
N°Descripción del Servicio
Unidad de
MedidaCantidad Costo Unitario Costo Total
CS Cu CTS
6Movilidad local y otros a la
zona de inspecciónUnidad 1 12.00 12.00
9Evaluación Técnica del
Expediente
10 Emisión de Informe Técnico
Costo de servicio de
tercero identificable por
prestación
212.00
ANEXO 3
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
SUB GERENCIA DE
PLANIFICACION
URBANA Y RURAL Unidad 1 200.00 200.00
COSTO DE SERVICIO DIRECTO IDENTIFICABLE
MODIFICACION DE PROYECTOS Y/O LICENCIAS DE EDIFICACIÓN: 15.6 MODIFICACIÓN DE LICENCIA EN LA MODALIDAD C - REVISORES