-
Direccin de Licitaciones y Contratos
LICITACION PBLICA NACIONAL
Cdigo CUCE: 07-1201-00- -1-1
PRIMERA CONVOCATORIA NACIONAL
LP0-62/07
RENOVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO COMPLEJO HOSPITALARIO
MIRAFLORES
La Paz, Junio de 2007
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ DIRECCION DE LICITACIONES Y
CONTRATOS
PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA CONTRATACIN DE OBRAS
Pgina 1 de 88
-
Direccin de Licitaciones y Contratos
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ
Cdigo nico de Contratacin Estatal 07-1201-00- -1-1
LICITACIN PBLICA NACIONAL
N LP0-62/07 PRIMERA CONVOCATORIA NACIONAL
El Gobierno Municipal de La Paz, invita pblicamente a
proponentes legalmente establecidos a presentar propuestas
para:
ORGA PLIEG
VALO18 de juno reemCorrien INSPE2007, acalle Cl CONSU18:00 e
REUNI04 de ju PRESEContrat ACTO19 de ju
RENOVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADOCOMPLEJO HOSPITALARIO
MIRAFLORES MEJORAMIENTO VIAL EL VERGEL NISMO FINANCIADOR:
Transferencias T.G.N. Impuesto Directo a los Hidrocarburos
O DE CONDICIONES: Los interesados podrn revisar, obtener
informacin y adquirir el mismo en:
Direccin de Licitaciones y Contratos, a partir del 18 de junio
de 2007, en los horarios de 8:30 -12:00 y 14:30 19:00. Wendy Burgoa
SECRETARIA UNIDAD DE PROCESOS: Encargada de vender el pliego.
Patricia Castillo ANALISTA DE PROCESOS: Encargada de atender
consultas. Edificio Toba Tercer Piso, calle Potos N 1285 entre Coln
y Ayacucho Telfonos: 2203033 - 2203034 Fax: 2203033 e-mail :
[email protected]
R DEL PLIEGO: Los proponentes interesados debern adquirir el
Pliego de Condiciones a partir del nio de 2007, previo retiro el
formulario FUM de la Direccin de Licitaciones y Contratos para el
depsito bolsable de Bs250.- (Doscientos Cincuenta 00/100
Bolivianos), que deben ser depositados en la Cuenta
te N 4030005194 Tesoro Municipal de La Paz del Banco
Mercantil.
CCION PREVIA: La inspeccin previa conjunta organizada por la
entidad se realizar el 02 de julio de Hrs. 09:00. Lugar de
concentracin Hospital de Clnicas Complejo Hospitalario Miraflores
ingreso audio Sanjinez y Zubieta, la inspeccin estar a cargo del
Ing. Juan Rodriguez.
LTAS ESCRITAS: Las consultas escritas se recepcionarn hasta el
da 03 de julio de 2007, a Hrs. n las ventanillas del SITR@M, Edif.
Ex Banco del Estado, Planta Baja, calle Mercado esq. Coln.
ON DE ACLARACIN: La reunin pblica de aclaracin del Pliego de
Condiciones se realizar el da lio de 2007, a Hrs. 09:30 en la
Direccin de Licitaciones y Contratos.
NTACION DE PROPUESTAS: Las propuestas debern presentarse en la
Direccin de Licitaciones y os hasta Hrs. 09:00 del da 19 de julio
de 2007.
DE APERTURA DE PROPUESTAS: Se realizar en la Direccin de
Licitaciones y Contratos el da lio de 2007 a Hrs. 09:30.
La Paz, Mayo de 2007
Pgina 2 de 88
-
Direccin de Licitaciones y Contratos SECCION I
INSTRUCCIONES A LOS PROPONENTES
A. INTRODUCCIN 1. PRESENTACION Y OBJETO.
1.1 El Gobierno Municipal de La Paz (GMLP) en adelante
denominado "Convocante", en el marco del Texto Ordenado del D.S. N
27328 y su Reglamento, a travs de esta Convocatoria a Licitacin
Pblica Nacional hasta Bs.500.000.-, invita a las empresas
legalmente establecidas a presentar propuestas, de acuerdo con el
presente Pliego de Condiciones.
1.2 El objeto de esta Licitacin Pblica es el RENOVACIN SISTEMA
DE ALCANTARILLADO COMPLEJO HOSPITALARIO MIRAFLORES.
2. DOMICILIO. El Convocante fija su domicilio en la siguiente
direccin:
Gobierno Municipal de La Paz. Direccin de Licitaciones y
Contratos. Edificio Tobia 3er. Piso calle Potos No. 1285 entre
Ayacucho y Coln. Telfono: 2203033 - 2203034 Fax: 2203033 e-mail :
[email protected] La Paz - Bolivia
3. PERSONAL JERRQUICO DE LA ENTIDAD.
3.1 La Mxima Autoridad Ejecutiva (MAE) es:
ALCALDE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE LA PAZ Dr. Juan Del Granado
Coso 3.2 La Autoridad Responsable del Proceso de Contratacin (ARPC)
es:
OFICIAL MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Lic. Rolando Mendoza
3.3 Los servidores pblicos que ocupan cargos ejecutivos hasta el
tercer nivel jerrquico de la estructura orgnica son:
1. ALCALDE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE LA PAZ Dr. Juan Del Granado
Coso 2. SECRETARIO EJECUTIVO Dr. Javier Zrate Taborga 3. OFICIAL
MAYOR TCNICO Ing. Jhonny Bernal Aranibar 4. OFICIAL MAYOR DE
PROMOCIN ECONMICA Lic. Rosa Talavera 5. OFICIAL MAYOR DE GESTIN
TERRITORIAL Arq. Rolando Carrazana 6. OFICIAL MAYOR DE DESARROLLO
HUMANO Lic. Rolando Mendoza 7. OFICIAL MAYOR DE CULTURA Lic. Walter
Gomez
4. ORGANISMO FINANCIADOR.
4.1 El precio referencial es de Bs1.426.778,95 (Un milln
cuatrocientos veintisis mil setecientos setenta y ocho 95/100
Bolivianos).
4.2 La presente contratacin est financiada con fondos de
Transferencias del Tesoro General de la Nacin I.D.H.
5. PROPONENTES ELEGIBLES. En esta convocatoria podrn participar
nicamente los siguientes
proponentes: a) Empresas constructoras nacionales o extranjeras
legalmente constituidas. b) Asociaciones Accidentales de empresas
constructoras legalmente constituidas. c) La Micro y Pequea Empresa
legalmente constituida. d) Asociaciones Accidentales de Micro y
Pequeas empresas.
6. PARTICIPACIN DE LA PEQUEA Y MICRO EMPRESA. La micro y pequea
empresa, participar en la
contratacin de obras hasta Un Milln de Bolivianos
(Bs1.000.000.-), bajo los siguientes requerimientos y
condiciones:
a) Tarjeta empresarial emitida por FUNDEMPRESA vigente
(Fotocopia). b) Garanta de Seriedad de Propuesta igual al uno por
ciento (1%) de su propuesta. c) Garanta de Cumplimiento de Contrato
por un monto equivalente al tres y medio por
ciento (3.5%) del valor total del contrato. d) Experiencia
equivalente al cincuenta por ciento (50%) de la requerida.
Pgina 3 de 88
-
Direccin de Licitaciones y Contratos Cuando la micro y pequea
empresa participe en contrataciones de obras por un monto mayor a
Un Milln de Bolivianos (Bs1.000.000.-), deber cumplir con las
mismas condiciones que el resto de las empresas.
7. CONFLICTO DE INTERESES. No se contratar a ninguna persona
individual o colectiva que tenga conflicto de intereses con el
Convocante, en las circunstancias que se indican a continuacin:
a) Las personas individuales o colectivas que asesoren a una
entidad pblica en un proceso de
contratacin, as sea en forma asociada, no podrn participar en el
mismo bajo ninguna razn o circunstancia.
b) Ninguna persona individual o colectiva o sus filiales,
contratada por la entidad convocante para proveer bienes, ejecutar
obras o prestar servicios generales para un proyecto, podr prestar
servicios de consultora respecto del mismo proyecto o a la
inversa.
8. RECHAZO Y DESCALIFICACIN DE PROPUESTA. El Convocante,
rechazar o descalificar las propuestas presentadas por las
siguientes causas:
8.1 Rechazo de Propuestas
La Comisin de Calificacin proceder a rechazar propuestas en los
siguientes casos:
a) Si para la firma del contrato, la documentacin original o
fotocopia legalizada de los documentos sealados en el Pliego de
Condiciones, no fuera presentada dentro del plazo establecido para
su verificacin, salvo que el proponente hubiese justificado
oportunamente el retraso.
b) Si se determinara que el Proponente se encuentra impedido
para participar en los procesos de contratacin, tal como prev el
Artculo 9 del Reglamento del Texto Ordenado del D.S. N 27328.
c) Si el proponente no presentara la Garanta de Seriedad de
Propuesta o no cumpliese con las condiciones establecidas para sta
en el Pliego de Condiciones.
d) Si el proponente no renovara la Garanta de Seriedad de
Propuesta a solicitud expresa de la entidad.
e) Cuando se compruebe incumplimiento a lo dispuesto en el
subnumeral 9.3 del presente Pliego de Condiciones.
En los casos sealados en los incisos a) y b), se proceder a la
ejecucin de la Garanta de Seriedad de Propuesta.
8.2 Descalificacin de Propuestas
La Comisin de Calificacin proceder a descalificar las propuestas
presentadas, por las siguientes causas:
a) Cuando el proponente hubiese omitido la presentacin de
cualquier documento requerido en el Pliego de Condiciones,
entendindose como omisin no slo la falta de documentos, sino que
cualquier documento presentado no cumpla con las condiciones de
validez requeridas y no se considere error subsanable.
b) Si se verificase que estuviese en trmite o declarada la
disolucin o quiebra del proponente. c) Cuando la propuesta no
cumpla con las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones
d) Cuando la propuesta econmica supere el presupuesto fijado para
la contratacin.
9. RELACIONAMIENTO ENTRE PROPONENTES Y CONVOCANTE
9.1 El relacionamiento entre cualquier proponente y el
Convocante, deber guardar los ms altos estndares de tica y
solamente ser realizado en forma escrita cuando sea referido a esta
convocatoria.
9.2 Cualquier relacionamiento referente al presente proceso de
contratacin por parte de cualquier
funcionario del Convocante hacia cualquier proponente o
potencial proponente que no sea en forma escrita y que sea
demostrada fehacientemente ante la ARPC, motivar la separacin del
funcionario del proceso de contratacin y lo someter a proceso
administrativo. Cuando la ARPC sea cuestionada, este procedimiento
se realizar ante la autoridad jerrquica inmediata superior.
9.3 Cualquier relacionamiento referente al presente proceso de
contratacin por parte de cualquier
funcionario del proponente o potencial proponente hacia el
Convocante que no sea en forma escrita y que sea demostrada
fehacientemente ante la ARPC o ante la autoridad jerrquica
inmediata superior, motivar el rechazo de la propuesta del
proponente.
Pgina 4 de 88
-
Direccin de Licitaciones y Contratos 9.4 Lo descrito en los
subnumerales 9.2 y 9.3 se aplicarn desde el inicio del proceso
hasta la firma de
contrato, con excepcin de los actos de carcter pblico. 10.
DECLARACIONES DE INTEGRIDAD.
10.1 Tanto los servidores pblicos como los proponentes
involucrados en este proceso de contratacin, se obligan a firmar y
cumplir lo establecido en los formularios de Declaracin de
Integridad A-4a y A-4b.
10.2 El Formulario A-4a que corresponde a la entidad convocante,
ser firmado por la ARPC y los
integrantes de la Comisin de Calificacin a ser designados para
este proceso de contratacin. 10.3 El Formulario A-4b que
corresponde a los proponentes, obligatoriamente debe ser incluido
como
parte de la propuesta, bajo sancin de descalificacin y debe ser
firmado por el Representante Legal del proponente.
11. AUTORIZACIN DE VENTA DEL PLIEGO DE CONDICIONES. La venta del
Pliego de Condiciones, fue
debidamente autorizada por la ARPC, mediante Resolucin
Administrativa N 068/2007 de fecha 30 de mayo de 2007 emitida por
la Oficiala Mayor de Desarrollo Humano. No impugnable.
12. INSPECCIN PREVIA.
12.1 Ser obligatoria y de inters propio para todos los
proponentes que se presenten a un proceso de contratacin de obras.
El proponente deber constituirse en el lugar donde se realizar la
obra, en la fecha sealada en la convocatoria.
12.2 Los proponentes que no asistan a la inspeccin conjunta
organizada por el convocante, podrn realizarla, por su cuenta y
riesgo propio.
12.3 El convocante no otorgar Certificado de inspeccin previa.
13. CONSULTAS ESCRITAS SOBRE EL PLIEGO DE CONDICIONES. Cualquier
potencial proponente que
hubiera o no adquirido el Pliego de Condiciones, podr formular
consultas escritas dirigidas a la ARPC, hasta la fecha establecida
en la Convocatoria.
14. REUNIN DE ACLARACIN
14.1 La Reunin de Aclaracin se realizar en la fecha sealada en
la Convocatoria, en la que los potenciales proponentes podrn
expresar sus consultas y manifestar si consideran que el Pliego de
Condiciones tiene errores o es discriminatorio.
14.2 Las solicitudes de aclaracin, las consultas escritas y sus
respuestas, debern ser tratadas en la
Reunin de Aclaracin.
14.3 Al final de la reunin, el Convocante entregar a cada uno de
los proponentes asistentes copia o fotocopia del Acta de la Reunin
de Aclaracin, suscrita por los servidores pblicos y todos los
asistentes que as lo deseen.
15. ENMIENDAS AL PLIEGO DE CONDICIONES. El Convocante, podr en
cualquier momento antes de que
emita la Resolucin de Aprobacin de este Pliego de Condiciones,
ajustar el mismo mediante una enmienda, ya sea por iniciativa
propia o en atencin a las consultas escritas efectuadas por los
proponentes y los resultados de la Reunin de Aclaracin. Estas
enmiendas, no debern modificar la estructura y el contenido del
Modelo de Pliego de Condiciones elaborado por el rgano Rector.
16. RESOLUCIN DE APROBACIN DEL PLIEGO.
16.1 La ARPC, emitir la Resolucin Administrativa de Aprobacin
del Pliego en el plazo de un (1) da hbil siguiente de realizada la
Reunin de Aclaracin.
16.2 La notificacin a los proponentes con la Resolucin
Administrativa de Aprobacin de Pliego se har
en un plazo mximo de dos (2) das hbiles de emitida sta
Resolucin.
16.3 Todas las aclaraciones y enmiendas, se constituyen en parte
del Pliego de Condiciones en las secciones correspondientes.
Pgina 5 de 88
-
Direccin de Licitaciones y Contratos 17. AMPLIACIN DE PLAZO PARA
LA PRESENTACIN DE PROPUESTAS.
17.1 El Convocante podr ampliar el plazo de presentacin de
propuestas como mximo por quince (15) das calendario, por nica vez
mediante Resolucin Expresa, por la siguientes causas debidamente
justificadas:
a) Enmiendas al Pliego de Condiciones. b) Causas de fuerza
mayor. c) Caso fortuito
17.2 Los nuevos plazos sern notificados a los que adquirieron el
Pliego de Condiciones, debiendo
simultneamente registrarse en el SICOES y publicarse en la
siguiente edicin de la Gaceta Oficial de Convocatorias o en el
peridico de circulacin nacional seleccionado por el rgano
Rector.
17.3 Cuando sea por enmiendas, la ampliacin de plazo de
presentacin de propuestas se incluir en la
Resolucin de Aprobacin del Pliego de Condiciones.
B. PREPARACIN DE LAS PROPUESTAS
18. COSTO DE LA PREPARACIN DE LAS PROPUESTAS. El proponente
solventar todos los costos relacionados con la preparacin y
presentacin de su propuesta, cualquiera sea el resultado del
proceso.
19. IDIOMA. La propuesta, los documentos relativos a ella y toda
la correspondencia que intercambien entre
el proponente y el Convocante, debern redactarse en idioma
espaol. 20. PROPUESTAS ALTERNATIVAS. No corresponde la presentacin
de propuestas alternativas. 21. DOCUMENTOS NECESARIOS EN LA
PROPUESTA. La propuesta deber contener los siguientes
documentos:
21.1 Documentos legales originales
21.1.1 Carta de Presentacin de la Propuesta, firmada por el
Representante Legal de la empresa, en el caso de empresas
unipersonales por el proponente o su representante legal, de
acuerdo con el Formulario A-1.
21.1.2 Identificacin del Proponente, de acuerdo con el
Formulario A-2. 21.1.3 Declaracin Jurada, que acredite la veracidad
y autenticidad de su condicin legal,
administrativa, de acuerdo con el Formulario A-3.
21.2 Documento legal en fotocopia simple
Poder del Representante Legal de la empresa proponente, con
atribuciones para presentar propuestas y suscribir contratos,
incluidas las empresas unipersonales cuando el Representante Legal
sea diferente al propietario. Este documento deber ser presentado
para la firma del contrato, en original o fotocopia legalizada y
con la constancia de su inscripcin en el Registro de Comercio.
21.3 Documentos administrativos en original
21.3.1 Declaracin de Integridad del Proponente, de acuerdo con
el Formulario A-4b. 21.3.2 Declaracin Jurada de Acreditacin de
Capacidad Financiera, de acuerdo con el Formulario
A-5.
21.3.3 Experiencia General, de acuerdo con el Formulario
A-6.
21.3.4 Experiencia Especfica, de acuerdo con el Formulario
A-7.
21.3.5 Curriculum vitae del Gerente, Superintendente o Residente
de Obra de acuerdo con el Formulario A-8.
21.3.6 Curriculum vitae del Especialista asignado a la Obra de
acuerdo con el Formulario A-9.
21.3.7 Equipo mnimo comprometido para la Obra, de acuerdo con el
Formulario A-10.
Pgina 6 de 88
-
Direccin de Licitaciones y Contratos
21.3.8 Cronograma de Movilizacin de Equipo, de acuerdo con el
Formulario A-11.
21.3.9 Resumen de la Informacin Financiera, de acuerdo con el
Formulario A-12.
21.3.10 Garanta de Seriedad de Propuesta, Boleta de Garanta
emitida por cualquier entidad de intermediacin bancario o no
bancaria regulada y autorizada por la Superintendencia de Bancos y
Entidades Financieras, que cumpla con las caractersticas de
renovable, irrevocable y de ejecucin inmediata, emitida a nombre
del GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ, por el monto de Bs15.000- (QUINCE
MIL 00/100 BOLIVIANOS), con validez de 90 DAS CALENDARIO.
21.4 Documentos legales y administrativos que deben presentar
las Asociaciones Accidentales
Cuando el proponente sea una Asociacin Accidental, deber
presentar los siguientes documentos:
21.4.1 Carta de presentacin, firmada por el Representante Legal
de la Asociacin Accidental, de acuerdo con el Formulario A-1.
21.4.2 Fotocopia simple del Testimonio del Contrato de Asociacin
Accidental, que indique el porcentaje de participacin de los
asociados, la designacin de la empresa lder, la nominacin del
Representante Legal de la asociacin y el domicilio legal de la
misma. Este documento deber ser presentado para la firma del
contrato, en original o fotocopia legalizada.
21.4.3 Fotocopia simple del Poder del Representante Legal de la
Asociacin Accidental, con facultades expresas para presentar
propuestas, negociar y firmar contratos. Este documento deber ser
presentado para la firma del contrato, en original o fotocopia
legalizada.
21.4.4 Declaracin de Integridad del Proponente, de la Asociacin
Accidental, de acuerdo con el Formulario A-4b.
21.4.5 Curriculum vitae del Gerente, Superintendente o Residente
de Obra de acuerdo con el
Formulario A-8.
21.4.6 Curriculum vitae del Especialista asignado a la Obra de
acuerdo con el Formulario A-9.
21.4.7 Equipo mnimo comprometido para la Obra, de acuerdo con el
Formulario A-10.
21.4.8 Cronograma de Movilizacin de Equipo, de acuerdo con el
Formulario A-11.
21.4.9 Garanta de Seriedad de Propuesta, conforme con lo
requerido en el subnumeral 20.3.10 de este Modelo de Pliego de
Condiciones. (Esta Garanta podr ser presentada por la Asociacin o
individualmente por uno o ms socios, siempre y cuando cumpla con
las caractersticas de renovable, irrevocable y de ejecucin
inmediata; y cubra el monto requerido).
Adems, cada socio en forma independiente deber presentar la
siguiente documentacin:
21.4.10 Identificacin del Proponente, de acuerdo con el
Formulario A-2.
21.4.11 Fotocopia simple del Poder del Representante Legal, con
facultades expresas para presentar propuestas, negociar y firmar
contratos a nombre de la empresa integrante de la Asociacin
Accidental. Este documento deber ser presentado para la firma del
contrato, en original o fotocopia legalizada y con la constancia de
su inscripcin en el Registro de Comercio.
21.4.12 Declaracin Jurada, que acredite la veracidad y
autenticidad de su condicin legal,
administrativa, de acuerdo con el Formulario A-3.
21.4.13 Declaracin Jurada de Acreditacin de Capacidad
Financiera, de acuerdo con el Formulario A-5.
21.4.14 Experiencia General, de acuerdo con el Formulario
A-6.
21.4.15 Experiencia Especfica, de acuerdo con el Formulario
A-7.
Pgina 7 de 88
-
Direccin de Licitaciones y Contratos 21.4.16 Resumen de la
Informacin Financiera, de acuerdo con el Formulario A-12.
Los Formularios que deben ser presentados de forma
independiente, debern estar firmados por el Representante Legal que
corresponda y no as por el Representante Legal de la Asociacin.
22. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TCNICA. La propuesta deber ser
elaborada en funcin a las especificaciones tcnicas y de manera
coherente con la estructura de precios unitarios para cada tem o
actividad de obra. El proponente deber establecer la secuencia
lgica de actividades para la ejecucin del proyecto, en trminos de
organizacin, cronograma de actividades, asignacin de personal,
tiempo total y equipo ofertado a movilizar a la obra. La propuesta
deber contener los puntos que se detallan a continuacin:
22.1.1 Planificacin y Metodologa de Trabajo:
Mtodos constructivos a utilizar. Nmero de frentes a utilizar.
Nmero de personal a utilizar en promedio.
22.1.2 Cronograma de Actividades de trabajo:
Determinar en forma grfica el tiempo requerido para la ejecucin
de cada una de las actividades del proyecto en forma secuencial y
para la ejecucin de la obra en s, debe ser coherente con el plazo
establecido por el convocante a travs de la presentacin de un
diagrama de barras, Pert o Gantt. Las actividades deben ser
ejecutadas en forma secuencial y el tiempo total debe ser igual al
plazo de ejecucin de la obra.
23. Experiencia Mnima General y Especfica del proponente
23.1.1 La experiencia del proponente, es el conjunto de
contratos de obra ejecutados como empresa constructora durante los
ltimos diez (10) aos, que sern acreditados con certificado firmado
por el contratante o acta de recepcin definitiva de la obra. Se
define como experiencia general, el conjunto de obras civiles en
general y como experiencia especfica el conjunto de obras civiles
similares a la obra objeto de la contratacin. La experiencia
especfica es parte de la experiencia general, pero no viceversa.
Esto quiere decir que la construccin de obras similares pueden ser
incluidas en el requerimiento de experiencia general, sin embargo
construccin de obras civiles en general no pueden ser incluidas
como experiencia especfica.
23.1.2 En los casos de Asociacin Accidental y segn su propsito,
la experiencia general y especfica, sern la suma de los montos de
las experiencias individualmente demostradas por las empresas que
integran la Asociacin. A fin de determinar s la asociacin cumple
con los requisitos mnimos de calificacin especificados, se sumarn
las cifras de experiencia general y especfica correspondientes a
cada uno de los integrantes de la asociacin accidental. Si en la
propuesta presentada la sumatoria de experiencias no cumple con lo
requerido, la propuesta ser descalificada.
23.1.3 La Experiencia General y Especfica de la empresa o
asociacin accidental, ser acreditada por separado en los
Formularios A-6 y A-7 de la Seccin III Formularios de la
Propuesta.
a) FORMULARIO A-6 Experiencia General del proponente: El
proponente detallar
en este formulario las obras civiles realizadas como experiencia
general (incluida la experiencia especfica o similar), efectuadas
durante los ltimos diez (10) aos. El monto mnimo a ser detallado en
este formulario debe ser igual o mayor a Bs2.847.557,90 (Dos
millones ochocientos cuarenta y siete mil quinientos cincuenta y
siete 90/100 Bolivianos).
b) FORMULARIO A7 Experiencia Especfica del proponente: El
proponente detallar en este formulario las obras similares a la
requerida en la convocatoria, efectuadas durante los ltimos diez
(10) aos. El monto mnimo a ser detallado en este formulario debe
ser igual o mayor a Bs1.426.778,95 (Un milln cuatrocientos
veintisis mil setecientos setenta y ocho 95/100 Bolivianos).
Pgina 8 de 88
-
Direccin de Licitaciones y Contratos 23.2 Experiencia General y
Especfica del Personal Clave, Equipo y Cronograma de
movilizacin
de Equipo La experiencia del personal clave, es el conjunto de
contratos en los cuales el profesional ha desempeado cargos iguales
o superiores al cargo de la propuesta, que sern acreditados con
certificado firmado por el contratante o acta de recepcin
definitiva de la obra, las entidades convocantes debern considerar
la experiencia de los profesionales tanto en el sector pblico como
privado, de acuerdo con las actividades desarrolladas por stos. Se
define como experiencia general, el conjunto de obras civiles en
general y como experiencia especfica el conjunto de obras civiles
similares al objeto de la contratacin. La experiencia especfica es
parte de la experiencia general, pero no viceversa. Esto quiere
decir que los cargos en obras similares pueden ser incluidos en el
requerimiento de experiencia general, sin embargo cargos en obras
civiles en general no pueden ser incluidas como experiencia
especfica. 23.2.1 Formulario A-8 Experiencia General y Especifica
del Gerente/ Superintendente o
Residente de Obra. El profesional comprometido para este cargo,
debe presentar el formulario A-8 de la Seccin III, debidamente
firmado como Declaracin Jurada y compromiso de trabajo suscrito
para dirigir la obra, con el siguiente detalle:
a) Experiencia General: El proponente detallar en este
formulario, el nmero de
cargos iguales o superiores a Gerente, Superintendente o
Residente de Obra desempeados en obras civiles en general,
especificando el monto estimado de la obra. El monto mnimo a ser
detallado en este formulario debe ser igual o mayor a
Bs2.847.557,90 (Dos millones ochocientos cuarenta y siete mil
quinientos cincuenta y siete 90/100 Bolivianos).
b) Experiencia Especfica: El proponente detallar en este
formulario, el nmero de cargos iguales o superiores a Gerente,
Superintendente o Residente de Obra desempeados en obras civiles
similares.
c) El monto mnimo a ser detallado en este formulario debe ser
igual o mayor a Bs1.426.778,95 (Un milln cuatrocientos veintisis
mil setecientos setenta y ocho 95/100 Bolivianos).
23.2.2 Formulario A-9 Experiencia Especfica de el (los)
Especialista (s). (Cuando
corresponda). El profesional comprometido para este cargo, debe
presentar el Formulario A-9 de la Seccin III, debidamente firmado
como Declaracin Jurada y compromiso de trabajo suscrito para
ejecutar la obra, con el siguiente detalle: La cantidad mnima de
aos en cargos iguales o similares a ser detallado en este
Formulario debe ser igual a 2 (dos) aos, el nmero de aos de
experiencia del especialista corresponder a la suma de los plazos
en uno o varios proyectos de construccin, solo se considerar un
periodo cuando se presenten experiencias en los mismos periodos y
en diferentes proyectos. Este Formulario ser llenado por cada uno
de los profesionales especialistas comprometido por el proponente a
movilizar a la obra.
En caso de adjudicacin la entidad podr requerir toda la
informacin que sta considere pertinente para verificar lo sealado
en las declaraciones juradas. En lo referido a experiencia de la
empresa y del personal clave el proponente se hace pasible a las
sanciones establecidas en el Cdigo de Procedimiento Penal en caso
de evidenciarse irregularidades que permitan tipificar la accin
como un delito, de acuerdo con el procedimiento establecido en el
Artculo 179 del Reglamento al Texto Ordenado del DS N 27328.
23.2.3 Formulario A-10 Equipo mnimo comprometido para la
obra.
Este documento es una declaracin jurada de la empresa
proponente. Para que se considere el equipo por alquilar al
proponente adjudicado, deber presentar fotocopia del compromiso de
alquiler y fotocopia del documento de propiedad a nombre del
firmante de este documento. Si el equipo es propiedad del
proponente, este aspecto ser verificado en el inventario de equipos
adjunto al Balance General de la empresa. En el caso de asociacin
accidental, la disponibilidad de equipo individual de cada uno de
los asociados podr ser sumada para cumplir con este requisito El
proponente deber garantizar el pleno funcionamiento del equipo y
maquinaria.
Pgina 9 de 88
-
Direccin de Licitaciones y Contratos
23.2.4 Formulario A-11 Cronograma de movilizacin de equipo. Para
la presentacin de este documento, se debe considerar el equipo
comprometido a movilizar a la obra, el plazo de permanencia en la
misma, de modo tal que el contratista disponga del mismo en forma
oportuna en obra, segn cronograma de actividades. Cuando
corresponda, el proponente deber especificar si el equipo est
comprometido paralelamente en otras obras.
24. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA ECONMICA.
La propuesta econmica deber estar detallada en los siguientes
formularios, incluidos en la Seccin III Formularios de la
Propuesta.
FORMULARIO B-1 Presupuesto por tem y General de la Obra
(elaborado de acuerdo con el
Formulario Volmenes de Obra incluido en la Seccin III
Formularios de la Propuesta).
FORMULARIO B-2 Anlisis de Precios Unitarios Este formulario debe
ser llenado por el proponente para todos los temes de manera
coherente con las especificaciones tcnicas, y cumpliendo las leyes
sociales y tributarias vigentes.
FORMULARIO B-3 Cronograma de Desembolsos
El proponente deber considerar en Gastos Generales el costo de
Protocolizacin del contrato, siempre y cuando su propuesta sea
mayor a ochocientos mil unidades de fomento a la vivienda (UFVs
800.000.-), o cuando as haya sido establecido en el Modelo de
Contrato por la entidad convocante.
25. MONEDA DE LA PROPUESTA Y FORMA DE PAGO.
Los precios de la propuesta y el pago del monto del contrato
debern expresarse en moneda nacional. La forma de pago se realizar
por avance de obra, de acuerdo con el cronograma de desembolsos y a
las condiciones establecidas en el contrato.
26. VALIDEZ DE LAS PROPUESTAS.
26.1 La propuesta deber tener una validez no menor a sesenta
(60) das calendario, desde la fecha fijada para la apertura de
propuestas. La propuesta cuyo perodo de validez no se ajuste al
requerido, ser descalificada.
26.2 Solamente en circunstancias excepcionales (causas de fuerza
mayor, caso fortuito, enmiendas o
interposicin de Recursos Administrativos de Impugnacin), el
Convocante podr solicitar extensin del perodo de validez de las
propuestas. La solicitud y las respuestas sern realizadas por
escrito. El Proponente que rehse aceptar la solicitud, no se le
ejecutar su Garanta de Seriedad de Propuesta, pero ya no competir
en el proceso. Los proponentes que accedan a la prrroga no podrn
modificar su propuesta.
26.3 Para mantener la validez de la propuesta, de acuerdo con el
subnumeral anterior, el Proponente
deber necesariamente presentar una garanta que cubra el nuevo
plazo de validez de su propuesta.
27. FORMATO DE LA PROPUESTA.
27.1 La propuesta deber ser presentada en Sobre nico, cerrado y
con cinta adhesiva transparente sobre las firmas y sellos, dentro
de los plazos establecidos y de acuerdo con los requerimientos del
Pliego de Condiciones.
27.2 La propuesta ser presentada en un ejemplar Original y dos
(2) Copias, identificando claramente
cul es "original" y cul "copia, En caso de discrepancia entre
los ejemplares, prevalecer el original.
27.3 El original de la propuesta deber ser mecanografiado o
escrito con tinta indeleble, con todas sus
pginas numeradas, selladas y firmadas o rubricadas por el
proponente o por la(s) persona(s)
Pgina 10 de 88
-
Direccin de Licitaciones y Contratos debidamente autorizadas, de
acuerdo al Poder del Representante Legal que es parte de la
propuesta, con excepcin de la Garanta de Seriedad de Propuesta. La
propuesta deber contar con un ndice que permita la rpida ubicacin
de todos los documentos.
27.4 No se aceptarn propuestas que contengan textos entre lneas,
borrones ni tachaduras, salvo
cuando fuese necesario para corregir errores propios del
proponente, en cuyo caso las correcciones debern llevar la firma de
la persona que firme la propuesta.
27.5 El sobre deber ser cerrado de manera que si este es
abierto, antes de la hora sealada, se puedan
observar muestras de dicha violacin.
27.6 El sobre estar dirigido al Convocante, de acuerdo al
siguiente formato:
Sobre "NICO"
Nombre de la Entidad Convocante: _________ Licitacin Pblica
Nacional N ________ (Indiciar el Nmero de Licitacin) CUCE N________
(Indicar el CUCE asignado por el SICOES) Objeto de la Licitacin:
_________ (Indicar el objeto de la contratacin) Direccin de la
Entidad Convocante: ______ (Indicar la direccin donde se
recibirn
las propuestas). Nombre del Proponente: _______ (Indicar si es
una empresa comercial o asociacin
accidental u otro tipo de proponente). NO ABRIR ANTES DEL:
__________ (Sealar la fecha y hora de la apertura de
propuestas).
27.7 Si el sobre fuera entregado sin cerrar o sin seguir las
instrucciones requeridas, el Convocante registrar en el Libro o
Acta de Recepcin de Propuestas sus observaciones, y no asumir
responsabilidad alguna en caso de que la propuesta completa o
cualquiera de sus partes sea traspapelada, confundida o abierta
prematuramente.
C. PRESENTACIN DE LAS PROPUESTAS.
28. PLAZO Y FORMA PARA LA PRESENTACIN DE LAS PROPUESTAS.
28.1 Las propuestas debern ser entregadas en el plazo y direccin
establecidas en la convocatoria. 28.2 Cuando el Convocante ample el
plazo para la presentacin de propuestas, de conformidad con el
numeral 17 del presente Pliego de Condiciones, todos los plazos
previstos se modificarn conforme al nuevo plazo para presentacin de
las propuestas.
28.3 Las propuestas podrn ser entregadas en persona o por correo
certificado (courrier): en todos los
casos el proponente es el responsable que su propuesta sea
presentada a tiempo y de obtener el recibo de recepcin que se
detalla en el siguiente subnumeral.
28.4 El Convocante, est obligado a registrar en el Libro de
Actas o Registro de Recepcin de Propuestas,
el nombre del Proponente, su direccin para efectos de
notificaciones, la fecha y hora de recepcin de la propuesta y el
nombre de la persona que efecto la entrega. Como constancia de
haber recibido la propuesta dentro del plazo estipulado, el
Convocante extender un recibo, a la persona que entregue la
propuesta, en el que se incluir toda la informacin antes descrita y
otra informacin u observacin que se considere importante.
29. CIERRE DEL REGISTRO DE PRESENTACIN DE PROPUESTAS.
29.1 El Secretario de la Comisin de Calificacin, antes de la
hora lmite fijada para la presentacin de propuestas, supervisar
personalmente la entrega de las mismas y efectuar el cierre del
Libro de Actas o Registro de Recepcin de Propuestas.
29.2 Se considerar que una empresa ha presentado su propuesta
dentro del plazo, si sta ha ingresado
al recinto en el que se registra la presentacin de propuestas
hasta la hora lmite establecida para el efecto, debiendo ser
registrada en los prximos minutos.
29.3 Se considerar la hora de la Entidad Convocante como
oficial.
Pgina 11 de 88
-
Direccin de Licitaciones y Contratos 30. PROPUESTAS PRESENTADAS
FUERA DE PLAZO. Toda propuesta que quiera ser entregada despus
del
plazo fijado para la recepcin de propuestas, no ser recibida,
registrndose tal hecho en el Libro de Actas o Registro de Recepcin
de Propuestas, consignando el nombre del proponente.
31. MODIFICACIN O RETIRO DE PROPUESTAS.
31.1 El Proponente podr modificar o retirar la propuesta
presentada, siempre y cuando su solicitud sea formulada por escrito
y firmada por el Representante Legal, antes de que venza el plazo
fijado para la presentacin de propuestas. La devolucin de la
propuesta cerrada se realizar bajo constancia escrita.
31.2 Al Proponente que enve una nota escrita retirando su
propuesta o desistiendo de participar en el
proceso en forma posterior a la hora limite para la presentacin
de propuestas, se le ejecutar la Garanta de Seriedad de
Propuesta.
31.3 Una vez recibidas y vencido el plazo de presentacin, las
propuestas no podrn ser modificadas o
alteradas de manera alguna.
32. EJECUCIN DE LA GARANTA DE SERIEDAD DE PROPUESTA. La Garanta
de Seriedad de Propuesta ser ejecutada en los siguientes casos:
a) Cuando el Proponente retire su propuesta en forma posterior a
la hora lmite fijada para la
presentacin de propuestas. b) Cuando la propuesta sea adjudicada
y el Proponente no suministre los documentos originales o
fotocopias legalizadas que respalden su propuesta. c) Cuando el
adjudicatario no presente la Garanta de Cumplimiento de Contrato.
d) Cuando el adjudicatario no acepte firmar el Contrato en el plazo
estipulado. e) Cuando se determine que el proponente se encuentra
impedido para participar en los procesos de
contratacin tal como prev el Artculo 9 del Reglamento del Texto
Ordenado del D.S. N 27328.
D. APERTURA Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS. 33. APERTURA DE
PROPUESTAS.
33.1 La apertura de las propuestas, a cargo de la Comisin de
Calificacin, se realizar inmediatamente despus del cierre del plazo
de presentacin de propuestas y ser en la fecha, hora y lugar
sealados en la Convocatoria Pblica.
33.2 La apertura de las propuestas se realizar en un acto nico y
pblico, continuo y sin interrupcin,
donde se permitir la presencia de los proponentes o de sus
representantes que hayan decidido asistir, as como de los
representantes acreditados de la sociedad civil que se hayan
invitado o las que quieran y soliciten participar.
33.3 El acto se iniciar informando sobre el objeto de la
convocatoria, las publicaciones realizadas, la
nmina de los potenciales proponentes que obtuvieron el Pliego de
Condiciones y el nmero de propuestas presentadas segn la lectura
del Acta de Recepcin de las propuestas. Si hubiere lugar, se
informar sobre los recursos administrativos interpuestos contra la
Resolucin Administrativa de aprobacin del Pliego de
Condiciones.
33.4 El acto continuar, as se hubiese recibido una sola
propuesta. En caso de no existir propuestas, la
Comisin de Calificacin suspender el acto y recomendar a la
Autoridad Responsable del Proceso de Contratacin, que la
convocatoria sea declarada desierta.
33.5 La Comisin de Calificacin, abrir todas las propuestas
recibidas dentro del plazo. Al momento de
abrir cada propuesta, se leer en voz alta y se registrar en un
Acta el nombre del proponente cuya propuesta sea abierta y el
precio total de su propuesta econmica.
33.6 Durante el Acto de Apertura de propuestas no se
descalificar ni rechazar a ningn proponente,
siendo esta una atribucin de la Comisin de Calificacin en el
proceso de evaluacin. Los integrantes de la Comisin de Calificacin
y los asistentes debern abstenerse de emitir criterios o juicios de
valor sobre el contenido de las propuestas.
33.7 Cuando no se ubique algn documento, la Comisin de
Calificacin solicitar al representante del
proponente, seale el lugar que dicho documento ocupa en la
propuesta o en su defecto acepte la falta del mismo, sin poder
incluirlo. En ausencia del proponente o su representante se
registrar tal hecho en el Acta de Apertura.
Pgina 12 de 88
-
Direccin de Licitaciones y Contratos 33.8 Previo a concluir el
acto de Apertura de Propuestas, todas las pginas de cada propuesta
original
sern firmadas por todos y cada uno de los integrantes de la
Comisin de Calificacin, excepto la Garanta de Seriedad de
Propuesta.
33.9 Al concluir el acto pblico, se elaborar el Acta de Apertura
circunstanciada con todas las
actuaciones administrativas, la que ser suscrita por todos los
integrantes de la Comisin de Calificacin y por los representantes
de los proponentes que as deseen hacerlo; una copia del acta ser
entregada a los proponentes, asistentes y/o representantes de las
organizaciones empresariales y la sociedad civil que as lo
soliciten. Los representantes de los proponentes que tengan
observaciones debern hacer constar las mismas en el Acta.
33.10 Concluido el acto de apertura de propuestas, la nmina de
proponentes ser remitida por la
Comisin de Calificacin a la ARPC en forma inmediata, para
efectos de eventual excusa.
34. EXCUSAS.
34.1 Tanto la ARPC, como los integrantes de la Comisin de
Calificacin, debern observar las disposiciones relativas a las
excusas de acuerdo con lo estipulado en el Artculo 28 del
Reglamento del Texto Ordenado del DS N 27328, y sus reemplazantes
deben ser nombrados de acuerdo con las consideraciones del mismo
Artculo.
34.2 Una vez nombrados los reemplazantes y no existiendo ninguna
excusa pendiente de resolucin, la
ARPC informar a todos los proponentes los nombres de los
servidores pblicos excusados y sus reemplazantes.
35. ERRORES SUBSANABLES Y NO SUBSANABLES
35.1 Error Subsanable es aquel que incide sobre aspectos no
sustanciales, sean accidentales, accesorios o de forma; sin afectar
la legalidad ni la solvencia de las propuestas. Es susceptible de
ser rectificado siempre y cuando no afecte los trminos y
condiciones de la propuesta, no conceda ventajas indebidas en
detrimento de los otros proponentes y no se considere omisin,
entendindose como omisin no solo la falta de documentos, sino que
cualquier documento presentado no cumpla con las condiciones de
validez requeridas. Todo error considerado subsanable, ser
consignado en el Informe de Calificacin y Recomendacin, con la
justificacin respectiva.
35.2 Se consideran errores no subsanables, siendo objeto de
descalificacin, los siguientes: a) La ausencia de la Carta de
presentacin de la propuesta firmada por el Representante Legal. b)
La falta de la propuesta tcnica. c) La falta de la propuesta
econmica. d) La no presentacin de la Garanta de Seriedad de
Propuesta, cuando sea solicitada. e) La ausencia del Poder del
Representante Legal con facultad para presentar propuestas y
suscribir contratos con el Estado. f) La no presentacin de la
Declaracin Jurada que acredita la veracidad y autenticidad de
su
condicin legal este incompleta y/o sin firma del Representante
Legal. g) La no presentacin de la Declaracin Jurada de Acreditacin
de Experiencia y Capacidad
Financiera y/o sin firma del Representante Legal. h) Cuando la
Garanta de Seriedad de Propuesta, sea girada por monto o plazo de
vigencia
menores a los requeridos o emitida en forma errnea. i) La
presentacin de una Garanta diferente a la solicitada. j) Falta de
Firma del Representante Legal en los Formularios y Documentos
solicitados en el
Documento Base de Contratacin. k) Cuando producto de la revisin
aritmtica de la propuesta econmica existiera una diferencia
superior al dos por ciento (2%) entre el monto total de la
propuesta y el monto revisado por la Comisin de Calificacin.
l) La ausencia de documentacin y aspectos solicitados,
especficamente en el Documento Base de Contratacin, de acuerdo al
tipo de contratacin.
m) Cuando se presente en fotocopia simple, los documentos
solicitados en original.
36. CANCELACIN, SUSPENSIN Y ANULACIN DEL PROCESO DE
CONTRATACION. El procedimiento para la Cancelacin, Suspensin o
Anulacin del Proceso de Contratacin, se efectuarn de acuerdo con lo
establecido en el Artculo 18 del Reglamento del Texto Ordenado del
DS N 27328.
37. CONVOCATORIA DESIERTA. La ARPC, declarar desierta la
presente convocatoria, si se produce alguna
de las tres situaciones sealadas en el Artculo 28 del Texto
Ordenado del DS N 27328. Esta Resolucin de Declaratoria de
Desierta, que ser notificada a los proponentes dentro del plazo
mximo de dos (2) das hbiles desde la fecha de su emisin, es
susceptible de ser impugnada.
Pgina 13 de 88
-
Direccin de Licitaciones y Contratos 38. DEVOLUCION DE LA
GARANTIA DE SERIEDAD DE PROPUESTA. La Garanta de Seriedad de
Propuesta, ser devuelta a los proponentes en un plazo no mayor a
cinco (5) das calendario, en los siguientes casos:
a) Despus de la notificacin con la Resolucin de Declaratoria
Desierta, siempre y cuando no se
hubiera interpuesto Recurso Administrativo de Impugnacin. b)
Cuando el Convocante solicite la extensin del periodo de validez de
propuestas y el Proponente
rehse aceptar la solicitud. c) Despus de notificada la Resolucin
Administrativa de Cancelacin del Proceso de Contratacin d) Despus
de suscrito el contrato con el proponente adjudicado. e) Al
Proponente adjudicado, despus de la entrega de la Garanta de
Cumplimiento de Contrato.
39. CONFIDENCIALIDAD DEL PROCESO. La informacin relativa al
contenido, anlisis y evaluacin de las
propuestas y sus respectivos informes, es informacin
confidencial y no podr ser revelada. Una vez terminado el proceso
de evaluacin y emitido el informe respectivo, ste ser de carcter
pblico. El Convocante no dar a conocer el contenido de la propuesta
tcnica, sin autorizacin escrita del Proponente.
40. EVALUACION Y CALIFICACIN DE LA PROPUESTA. La evaluacin de la
propuesta, a cargo de la
Comisin de Calificacin, se realizar de acuerdo a lo determinado
en el Artculo 26 del Texto Ordenado del DS N 27328, Artculo 46 de
su Reglamento y el Sistema de Evaluacin del presente Pliego de
Condiciones.
40.1 Luego de concluido el Acto de Apertura de Propuestas, la
Comisin de Calificacin instalar el acto
de Calificacin de Propuestas, que se realizar en sesin reservada
con la totalidad de sus integrantes, procediendo a calificar las
propuestas dentro de los dos (2) das calendario computables a
partir de la fecha de Apertura de Propuestas.
40.2 La calificacin de propuestas comprende las siguientes
fases:
a) Evaluacin Preliminar: De acuerdo con la verificacin realizada
en el Acto de Apertura
respecto a la presentacin de los documentos de cada una de las
propuestas, segn lo solicitado en el Pliego de Condiciones, la
Comisin de Calificacin determinar si las propuestas continan, se
rechazan o descalifican.
b) Precio Evaluado Ms Bajo: Se considerar como precio evaluado
ms bajo, aquel precio de
la propuesta que sea igual o este inmediatamente por debajo del
Precio Referencial Ms Adecuado (PRMA).
c) Anlisis de los aspectos tcnicos, legales y administrativos:
La propuesta que hubiera
obtenido el precio evaluado ms bajo se someter a la evaluacin de
los aspectos tcnicos, legales y administrativos, aplicando el mtodo
cumple / no cumple.
En los casos de asociacin accidental, la experiencia general y
especfica sern la suma de estos factores individualmente
demostrados por las empresas que integran la asociacin. Si el
proponente no cumple con algunos de los aspectos tcnicos, legales o
administrativos ser descalificado y se proceder a evaluar a la
segunda propuesta con el precio evaluado ms bajo y as
sucesivamente, de acuerdo con lo establecido en el Sistema de
Evaluacin. Cuando la propuesta contenga errores subsanables, estos
sern sealados en el Informe de Calificacin y Recomendacin.
41. INFORME DE CALIFICACION Y RECOMENDACION.
41.1 La Comisin de Calificacin elevar, en un plazo no mayor a
dos (2) das calendario computables a partir de la fecha de Apertura
de Propuestas, a conocimiento de la ARPC, el informe sobre el
proceso de calificacin y la recomendacin de adjudicacin a la
propuesta mejor calificada o de declaratoria desierta de la
convocatoria.
41.2 El Informe de Calificacin y Recomendacin deber contener
mnimamente lo siguiente:
a) Nmina de los proponentes. b) Cuadros comparativos de
evaluaciones econmica, legal, administrativa y tcnica. c)
Calificacin Final. d) Resumen ejecutivo e) Recomendacin de
adjudicacin o Declaratoria Desierta, justificada.
Pgina 14 de 88
-
Direccin de Licitaciones y Contratos e) Justificaciones al
rechazo o descalificacin de propuestas. f) Otros aspectos que se
consideren pertinentes
41.3 El informe de la Comisin de Calificacin, no crear derecho
alguno en favor del proponente recomendado.
E. ADJUDICACION, FIRMA Y SEGUIMIENTO DEL CONTRATO.
42. ADJUDICACION Y PLAZO PARA SU NOTIFICACION.
42.1 La ARPC, de acuerdo con lo establecido en el Artculo 48 del
Reglamento del Texto Ordenado del
D.S. N 27328, dentro de un (1) da calendario de recibido el
Informe de Calificacin y Recomendacin, emitir la correspondiente
Resolucin Administrativa. Una vez emitida la Resolucin
Administrativa de Adjudicacin o de Declaratoria Desierta la ARPC
notificar a los proponentes en el plazo de dos (2) das hbiles.
42.2 La Resolucin Administrativa de Adjudicacin o Declaratoria
Desierta deber ser motivada y
contendr, en la parte resolutiva, mnimamente la siguiente
informacin:
a) Los resultados de la calificacin. b) Las causales de rechazo
y/o descalificacin de cada propuesta. c) Las causales de
Declaratoria Desierta.
Esta Resolucin deber estar acompaada de una copia del Informe de
Calificacin y Recomendacin emitido por la Comisin de
Calificacin.
43. DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA LA FIRMA DE CONTRATO.
43.1 Una vez concluido el plazo de tres (3) das hbiles para la
interposicin de Recursos Administrativos de Impugnacin, la ARPC
mediante nota escrita de adjudicacin, notificar al proponente
adjudicado para que en el plazo de quince (15) das calendario,
presente la documentacin sealada en el Pliego de Condiciones. En el
caso de Asociaciones Accidentales, cada asociado deber presentar su
documentacin en forma independiente.
43.2 En caso de verificarse alteraciones o falsedad en la
documentacin presentada con relacin a la
propuesta, la ARPC instruir remitir antecedentes al Ministerio
Pblico. 43.3 Si el proponente adjudicado no cumpliese con la
presentacin de los documentos requeridos para la
firma del contrato, se le ejecutar la Garanta de Seriedad de
Propuesta y se proceder a evaluar a la segunda propuesta con el
precio evaluado mas bajo, siempre y cuando se encuentre en los
lmites presupuestarios de la entidad y as sucesivamente. En este
caso, los plazos se computarn nuevamente a partir de la notificacin
con la Resolucin de Adjudicacin a todos los proponentes.
43.4 La Garanta de Cumplimiento de Contrato por el siete por
ciento (7%) del valor total del contrato y
la Garanta de Correcta Inversin del Anticipo, si el proponente
consign el otorgamiento del mismo en su propuesta, por el monto del
cien por ciento (100 %), de hasta el veinte por ciento (20%) del
valor total de contrato, sern presentadas para la suscripcin del
mismo.
43.5 La suscripcin del contrato deber realizarse en el plazo
mximo de veinticinco (25) das calendario,
computables a partir de transcurrido el plazo para interponer el
Recurso Administrativo de Impugnacin.
43.6 Excepcionalmente y con la debida justificacin, por caso
fortuito, fuerza mayor o por razones
administrativas financieras, atribuibles a la entidad o al
proponente adjudicado, la ARPC podr ampliar el plazo de suscripcin
de contrato hasta un mximo de quince (15) das calendario
adicionales.
43.7 Declaracin Jurada que acredite la veracidad y autenticidad
de su condicin legal,
administrativa. Para la suscripcin del contrato, la empresa
adjudicada deber presentar los originales o fotocopias legalizadas
de los documentos sealados en la Declaracin Jurada que acredite la
veracidad y autenticidad de su condicin legal, administrativa
(Formulario A-3).
43.8 Declaracin Jurada de acreditacin de Capacidad Financiera.
Para la suscripcin del
contrato, la empresa adjudicada deber presentar los originales o
fotocopias legalizadas de los documentos sealados en el Declaracin
Jurada de Acreditacin de Experiencia y Capacidad Financiera
(Formulario A-5).
Pgina 15 de 88
-
Direccin de Licitaciones y Contratos 43.9 Para el caso de
proponentes extranjeros establecidos en su pas de origen, la
Declaracin Jurada
debe mantener su texto, y en caso de adjudicacin, los documentos
debern ser remitidos en el plazo de veinte (20) das calendario, y
sern similares o equivalentes a los requeridos localmente para
certificar sus enunciados; considerando la necesidad de
legalizaciones y traducciones, cuando sea el caso.
44. FISCALIZACIN Y SUPERVISIN DEL CONTRATO.
44.1 La fiscalizacin del contrato ser realizada a travs de un
FISCAL DE OBRA, preferentemente un funcionario de la entidad, que
ser designado antes del inicio de las obras. Asimismo, el
mencionado Fiscal tendr la responsabilidad de fiscalizar el
Contrato de Supervisin Tcnica de la Obra.
44.2 El FISCAL DE OBRA, debe ser un profesional con amplios
conocimientos y experiencia sobre el objeto de la contratacin, en
tal razn el CONTRATANTE es responsable por la contratacin o
designacin de este profesional.
44.3 La Supervisin de la Obra ser realizada por una Empresa
Consultora o Consultor Individual, que ser contratado por lo menos
treinta (30) das calendario antes de la emisin de la Orden de
Proceder de la Obra. El SUPERVISOR de la Obra deber emitir un
primer informe inicial antes de que se inicien las actividades de
obra, el contenido y alcance de este informe deber estar
especificado en los trminos de referencia y contrato del
SUPERVISOR.
44.4 El CONTRATISTA debe responder ante el SUPERVISOR sobre el
cumplimiento de las rdenes que ste ltimo emita a travs del Libro de
rdenes, en el marco de lo establecido en el Pliego de Condiciones y
el Contrato correspondiente.
45. MODIFICACIONES DE LAS OBRAS. La Entidad contratante podr
introducir modificaciones que
considere estrictamente necesarias en la obra y con tal
propsito, tendr la facultad para ordenar por escrito dichas
modificaciones al Contratista, va el Supervisor, con la aceptacin
expresa del Contratista, utilizando cualquiera de las siguientes
modalidades:
a) Orden de Trabajo: La orden de trabajo se aplica cuando se
realiza un ajuste o redistribucin de cantidades de obra, pudiendo
aplicarse cuando esta redistribucin de cantidades no implica una
modificacin del precio de contrato ni plazos en el mismo y tampoco
se introducen tems nuevos (no considerados en el proceso de
licitacin). Estas rdenes sern emitidas por el Supervisor, mediante
carta expresa, o en el Libro de Ordenes, siempre en procura de un
eficiente desarrollo y ejecucin de la obra. La emisin de rdenes de
Trabajo, no debe dar lugar a la emisin posterior de una Orden de
Cambio para el mismo objeto.
b) Orden de Cambio: La orden de cambio se aplica cuando la
modificacin a ser introducida implica una modificacin del precio
del contrato o plazos del mismo, donde se pueden introducir
modificacin de volmenes de obra (no considerados en la licitacin)
sin dar lugar al incremento de los precios unitarios o a la
inclusin de nuevos temes de obra. Una orden de cambio no puede
modificar las caractersticas sustanciales del diseo. El incremento
o disminucin del monto del contrato, mediante Orden de Cambio (una
o varias sumadas), tiene como lmite el mximo del diez por ciento
(10 %) del monto total de Contrato. El documento denominado Orden
de Cambio que tendr nmero correlativo y fecha, ser elaborado con
los sustentos tcnicos y de financiamiento (disponibilidad de
recursos) por el Supervisor y ser puesto a conocimiento y
consideracin del Fiscal, quien con su recomendacin enviar a la
OFICIALIA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO, para el procesamiento de su
emisin. La Orden de Cambio ser firmada por la misma autoridad (o su
reemplazante si fuese el caso) que firmo el contrato original. Una
vez formulada la Orden de Cambio por el Supervisor, el proceso de
aprobacin y suscripcin de la misma debe durar como mximo quince
(15) das calendario.
c) Contrato Modificatorio: El Contrato Modificatorio se aplica
cuando la modificacin a ser introducida implica una modificacin en
las caractersticas sustanciales del diseo, el cual puede dar lugar
a una modificacin del precio del contrato o plazos del mismo, donde
se pueden introducir tems nuevos (no considerados en la licitacin).
El incremento o disminucin del monto del contrato, mediante
Contrato Modificatorio (una o varias sumadas) tiene como limite el
mximo del quince por ciento (15 %) del monto total original de
Contrato, este porcentaje es independiente de las modificaciones
que la obra pudiera haber sufrido por aplicacin de rdenes de
Cambio. Los precios unitarios de los nuevos tems creados, debern
ser negociados entre las partes, no se podrn incrementar los
porcentajes en lo referido a Costos Indirectos. El documento
denominado Contrato Modificatorio tendr nmero y fecha, ser
elaborado con los sustentos tcnicos y de financiamiento
(disponibilidad de recursos), por el Supervisor y ser puesto a
conocimiento y consideracin del Fiscal, quien con su recomendacin
enviar a la OFICIALIA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO, que derivar con
un informe justificado, la recomendacin a la Mxima Autoridad
Ejecutiva.
Pgina 16 de 88
-
Direccin de Licitaciones y Contratos Recibida la recomendacin e
informe, la MAE podr instruir la Conformacin de una Comisin Tcnica
que analizar el informe y emitir recomendacin, considerando
aspectos tcnicos y financieros. Aprobado el mismo la MAE instruir
el procesamiento de su emisin. El Contrato Modificatorio ser
firmado por la misma autoridad (o su reemplazante si fuese el caso)
que firm el contrato original. Una vez formulado el Contrato
Modificatorio, el proceso de aprobacin y suscripcin del mismo debe
durar como mximo veinte (20) das calendario.
En todos los casos son responsables por los resultados de la
aplicacin de los instrumentos de modificacin descritos, el FISCAL
DE OBRA, SUPERVISOR y CONTRATISTA.
46. RECEPCIN DE OBRA.
46.1 La Recepcin de la Obra ser realizada en dos etapas que se
detallan a continuacin:
a) Recepcin Provisional: Se realizar cuando la obra haya sido
concluida completamente en todos los tems contractualmente
acordados. La recepcin provisional est bajo la responsabilidad del
Supervisor, la Comisin de Recepcin de la Entidad efecta una
inspeccin del acto.
b) Recepcin Definitiva: Se realiza una vez que el contratista ha
resuelto las observaciones
que se hubiesen presentado en la recepcin provisional, siendo el
plazo mximo de ciento ochenta (180) das calendario. El Supervisor
deber establecer un plazo racional, en funcin al tipo y plazo de
ejecucin de la obra, hasta la recepcin definitiva, plazo que deber
estar establecido en el Acta de Recepcin Provisional. La
responsabilidad por la Recepcin Definitiva recae en la Comisin de
Recepcin de la Entidad, en el acto se realiza una inspeccin
conjunta con el Fiscal, Supervisor y el Contratista.
46.2 Para la realizacin de cualquiera de las recepciones antes
estipuladas, el Contratista notificar por escrito, por lo menos (5)
das hbiles, al Supervisor de la Obra indicando la fecha que
entregar la obra. El Supervisor comunicar de forma escrita a la
Entidad la fecha de recepcin de la obra para que est presente.
46.3 Si el Supervisor no realizara el Acto de Recepcin de la
Obra en los treinta (30) das hbiles
posteriores a la notificacin del Contratista, se aplicar el
silencio positivo y se entender que dicha recepcin ha sido
realizada sin ninguna observacin.
F. RECURSOS ADMINISTRATIVOS 47. RESOLUCIONES RECURRIBLES. Los
proponentes podrn interponer Recurso Administrativo de
Impugnacin, nicamente contra:
a) La Resolucin de Aprobacin de Pliego de Condiciones b) La
Resolucin de Adjudicacin c) La Resolucin de Declaratoria
Desierta
48. PROCEDIMIENTOS. Los procedimientos a seguirse en la
tramitacin del Recurso Administrativo de Impugnacin desde su
interposicin hasta su resolucin, debern acogerse a lo determinado
en el Capitulo II del Ttulo V del Reglamento del Texto Ordenado del
DS N 27328
49. INTERPOSICION (PRESENTACION) DE RECURSO DE IMPUGNACIN. Los
proponentes podrn
interponer Recurso Administrativo de Impugnacin contra
cualquiera de las resoluciones citadas en el numeral 47 del
presente Pliego de Condiciones, los cuales debern ser presentados
ante LA OFICIALIA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO
50. RESOLUCIN DEL RECURSO ADMINISTRATIVO. La MAE una vez
recibido el recurso y sus antecedentes deber pronunciarse sobre el
mismo en el plazo de cinco (5) das hbiles computables a partir de
la ultima notificacin a los proponentes del proceso de contratacin
objeto de recurso, pudiendo pronunciarse de la siguiente
manera:
a) Confirmando la resolucin impugnada b) Revocando la resolucin
impugnada c) Desestimando el recurso
Pgina 17 de 88
-
Direccin de Licitaciones y Contratos G. DEFINICIONES
Certificado de Cumplimiento de Contrato o Acta de Recepcin
Definitiva de la Obra: Es el
documento extendido por la entidad contratante a favor del
Contratista, que oficializa el cumplimiento del contrato. Deber
contener como mnimo los siguientes datos: Objeto del contrato,
monto contratado y plazo de entrega, subcontratos autorizados si
hubieran.
Convocante: Es la persona o institucin de derecho pblico que
convoca la realizacin de obras. Contratante:. Es la persona o
institucin de derecho pblico que contrata la realizacin de obras.
Contratista: Es la persona individual o colectiva que, en virtud
del contrato, contrae la obligacin de
ejecutar una obra civil especfica, de acuerdo con las
especificaciones tcnicas, propuesta, plazo y monto detallados en un
documento, relacionndolo contractualmente con la entidad
contratante.
Contrato: Es el acuerdo entre partes celebrado entre el
contratante y el contratista, para construir, completar, reparar o
mantener una obra. Es un acto por el cual el Contratante le entrega
a un contratista la ejecucin de una obra pblica, la cual debe
ejecutarse conforme a lo que determina el Pliego de
Condiciones.
Defecto: Es cualquier parte de la Obra que no ha sido completada
conforme al Contrato. Especificaciones Tcnicas: Son las que definen
la calidad de obra que el contratante desea ejecutar
por intermedio del Contratista, en trminos de calidad y
cantidad. Fecha de conclusin de la obra: Es la fecha efectiva de
conclusin de la obra, certificada por el
Supervisor de Obra, en la que se emite el Acta de Recepcin
Definitiva de la Obra firmada por la Comisin de Recepcin.
Fiscal de Obra: Es el profesional, funcionario de lnea de la
entidad contratante o contratado especficamente para representarla
en la ejecucin de una obra civil. Legalmente es la persona que toma
las definiciones que fuesen necesarias en la ejecucin de la obra y
ejerce control sobre la Supervisin Tcnica en representacin del
Contratante.
Gerente: Es el profesional responsable de la coordinacin y
ejecucin de los aspectos administrativos y financieros del
proyecto.
Materiales: Son todos los suministros e insumos, incluyendo
elementos consumibles que utilizar el Contratista para ser
incorporados a la obra.
Metodologa: Es la descripcin del mtodo constructivo que emplear
el proponente para ejecutar la obra, incluyendo una descripcin
amplia y detallada de cada tarea o actividad a realizar.
Modificacin de Obras: Es el reemplazo o cambio parcial de las
tareas o actividades programadas en la ejecucin de una obra, por
tareas o actividades nuevas o extraordinarias. Son actividades
incorporadas o agregadas a la obra para llegar a un mejor trmino de
la obra contratada, pero cuyas caractersticas son diferentes a las
especificaciones tcnicas contenidas en el pliego de condiciones
original.
Obra Similar: Es obra similar, aqulla que la entidad ha definido
especificando las caractersticas que distinguen a esta obra de
otras. Se pueden considerar como obras similares, aqullas que
tengan particularidades semejantes y que cuenten con un nmero
determinado de tems significativos similares.
Obras: Es todo aquello que el Contratista debe construir,
instalar y entregar al Contratante segn el contrato y las
especificaciones tcnicas.
Obra Pblica: Es al infraestructura construida por el Estado,
directamente o en virtud de un contrato, cuya finalidad es
propender el bien pblico.
Omisin: Significa no solo la falta de presentacin de documentos,
sino cualquier documento que no cumpla con las condiciones de
validez requeridas por el convocante.
Perodo de Correccin de Defectos: Es el perodo en el cual el
Contratista deber corregir los defectos notificados por el
Supervisor de Obra. La duracin del perodo la establece el
Supervisor de obra.
Personal Tcnico Clave: Es el equipo de profesionales
comprometidos por el contratista, responsables de la correcta
ejecucin de la obra.
Planos Generales: Son el resultado de los diseos, que a una
escala adecuada definen la ubicacin, formas y medidas de la obra a
realizar. Deben ser aprobados como parte del Diseo Final de la Obra
por la instancia correspondiente.
Planos de Detalle: Son el resultado de los diseos a escala
adecuada que definen la construccin, de las piezas o las partes del
proyecto, contenido en los planos generales.
Precio del Contrato: Es el precio establecido en la Resolucin de
Adjudicacin y ajustado con posterioridad de conformidad con las
disposiciones del Contrato.
Precio Unitario: Es el conjunto de costos directos e indirectos,
que reflejan el precio de una actividad o tem de obra.
Propuesta: Son los documentos requeridos en una Licitacin
completados y entregados por el Contratista al Contratante, que
contienen la cotizacin y forma de ejecucin de la obra a
construir.
Resolucin de Adjudicacin: Es el documento que constituye la
aceptacin formal por el Contratante de la Oferta presentada por el
proponente ganador.
Pgina 18 de 88
-
Direccin de Licitaciones y Contratos Residente de la Obra: Es el
profesional que representa al contratista en la obra, a quin
deben
dirigirse, tanto el fiscal, como el supervisor a travs del libro
de rdenes; as como en cualquier otra correspondencia oficial. Es el
responsable de la conduccin tcnica de la construccin de la
obra.
Superintendente de la Obra: Es el profesional que representa al
contratista en la obra, a quin deben dirigirse, tanto el fiscal,
como el supervisor a travs del libro de rdenes; as como en
cualquier otra correspondencia oficial. Es el responsable de la
conduccin tcnica de la construccin de la obra.
Sitio de la Obra: Es el rea de emplazamiento de la obra a
ejecutar. Supervisin Tcnica: Es el servicio de supervisin del
trabajo que realiza un empresa contratista para
el Contratante. Este servicio consiste en el control por cuenta
del Contratante para asegurarse que la ejecucin de una obra civil
sea realizada de acuerdo con las condiciones del Contrato y las
especificaciones tcnicas.
Supervisor: Es el profesional independiente o la empresa
consultora que realiza un servicio de consultora de supervisin
tcnica de una obra a ser ejecutada. El Supervisor de Obra junto con
el Contratista son corresponsables de la buena ejecucin de la
obra.
Pgina 19 de 88
-
Direccin de Licitaciones y Contratos SECCIN II
ESPECIFICACIONES TCNICAS
INSTALACION DE FAENAS 1 Definicin Este tem comprende la
construccin de instalaciones mnimas provisionales que sean
necesarias para el buen desarrollo de las actividades de la
construccin. Estas instalaciones estarn constituidas por una
oficina de obra, galpn para depsitos, Asimismo comprende el
traslado oportuno de todas las herramientas, maquinarias y equipo
para la adecuada y correcta ejecucin de las obras y su retiro
cuando ya no sean necesarios. 2 Materiales, herramientas y equipo
El Contratista deber proporcionar todos los materiales,
herramientas y equipo necesarios para las construcciones
auxiliares, los mismos que debern ser aprobados previamente por el
Supervisor de Obra. En ningn momento estos materiales sern
utilizados en las obras principales. 3 Procedimiento para la
ejecucin Antes de iniciar los trabajos de instalacin de faenas, el
Contratista solicitar al Supervisor de Obra la autorizacin y
ubicacin respectiva, as como la aprobacin del diseo propuesto. El
Supervisor de Obra tendr cuidado que la superficie de las
construcciones est de acuerdo con lo presupuestado. El Contratista
dispondr de personal en nmero suficiente para el cuidado del
material y equipo que permanecern bajo su total responsabilidad. En
la oficina de obra, se mantendr en forma permanente el Libro de
Ordenes respectivo y un juego de planos para uso del Contratista y
del Supervisor de Obra. Al concluir la obra, las construcciones
provisionales contempladas en este tem, debern retirarse,
limpindose completamente las reas ocupadas. 4 Medicin La instalacin
de faenas ser medida en forma global, en concordancia con lo
establecido en el formulario de presentacin de propuestas. 5 Forma
de pago Este tem ejecutado en un todo de acuerdo con las presentes
especificaciones, medido de acuerdo a lo sealado y aprobado por el
Supervisor de Obra, ser pagado al precio unitario de la propuesta
aceptada. Dicho precio ser compensacin total por todos los
materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que
sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucin de los
trabajos.
Pgina 20 de 88
-
Direccin de Licitaciones y Contratos REPLANTEO Y CONTROL DE
OBRAS DE ALCANTARILLADO
(ITEM 2) 1 Definicin Este tem comprende los trabajos de
replanteo, trazado, alineamiento y nivelacin necesarios para la
localizacin en general y en detalle de la obra, en estricta sujecin
a los planos de construccin, formulario de presentacin de
propuestas y/o indicaciones del Supervisor de Obra. 2 Materiales,
herramientas y equipo El Contratista deber suministrar todos los
materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecucin de
este tem, como ser equipo topogrfico, estacas, pintura, cemento,
arena, estuco, cal, etc.
3 Procedimiento para la ejecucin La Supervisin proporcionar al
Contratista los puntos de referencia para el trazado y alineacin
del eje de los colectores; es necesario considerar los conceptos
del Plan y la Metodologa de trabajo elaborada por el consultor, que
se encuentra al final de las presentes especificaciones tcnicas. El
Contratista efectuar el replanteo de todos los tramos y obras a
construirse. La localizacin general, alineamiento, elevaciones y
niveles de trabajo, debern estar debidamente sealizados en el
campo, a objeto de permitir el control de parte del Supervisor de
Obra, quin deber verificar y aprobar el replanteo efectuado para lo
cual el contratista entregara planillas de nivelacion. Para los
colectores se deber tender una linea de control de pendiente
(control vertical) y otra de control de alineamiento (control
horizontal). Los bancos de nivel y monumentos del levantamiento
topogrfico debern ser conservados cuidadosamente por el
Contratista. La zona de trabajo definida en este caso como la
franja objeto del derecho de paso, deber estar despejada de
troncos, malezas, cercas y dems materiales u obstculos. Previa a la
apertura de cualquier frente de trabajo y con anticipacin mnima de
48 horas, el Contratista deber presentar al Supervisor de obra la
orden de servicio contenida en la planilla topogrfica para su
aprobacin. Cuando a criterio del Supervisor de obra fuera
autorizado el empleo de crucetas, la orden de servicio contendr la
numeracin de las estacas correspondientes al tramo con la indicacin
para cada estaca de todos los elementos necesarios para la ejecucin
de todos los servicios, o sea:
- Cota del terreno : a estaca - Cota de solera : a generatriz
inferior interna del tubo - Cota en la clave : a generatriz
superior externa del tubo - Pendiente : en porcentaje - Dimetro
interno ms espesor de la pared del tubo - Altura de la cruceta a
ser utilizada - Altura del recubrimiento o encape - Altura del
borde superior de la regla en relacin a la estaca
Aprobado el procedimiento topogrfico para la excavacin de la
zanja, el Contratista deber efectuar los siguientes trabajos:
- Ubicacin y marcacin de los ejes horizontales de las cmaras de
inspeccin en las intersecciones
de calles. - Los puntos sern asegurados con clavos y las
distancias medidas desde puntos fijos o esquinas de
vereda si existieran. - Ubicacin del eje de la o de las cmaras
intermedias con puntos de referencia
asegurados y colocados segn el prrafo anterior. - Colocacin de
marcas con pintura en ambas veredas cada 10 metros, para medicin de
distancias
en el eje.
Pgina 21 de 88
-
Direccin de Licitaciones y Contratos - Nivelacin con instrumento
cada 10 metros, a partir de los puntos de referencia para el
levantamiento de niveles, distancias y profundidades necesarias
para el clculo del volumen de excavaciones.
Las reglas y crucetas debern ser de madera de buena calidad
libre de defectos para evitar deformaciones por las inclemencias
del tiempo. Las reglas y las cabezas de las crucetas debern
pintarse con colores vivos, a fin de que se distingan unas de otras
y sea ms fcil la linea de visado. En caso de no existir veredas,
las referencias sern establecidas con estacas de madera de 2 x 2
pulgadas de manera que sobresalgan entre 20 a 30 cm. sobre el
terreno. Se deja claramente establecido que los colectores debern
ser emplazados en las calzadas, en posiciones obtenidas de acuerdo
a la necesidad verificada en el presente replanteo con la
participacin del contratista y la aprobacin del Supervisor de Obra.
4 Medicin El replanteo y control topogrfico ser medido en metros
lineales a lo largo de la red, previa verificacin y aprobacin por
el Supervisor de Obra. 5 Forma de pago Este tem ejecutado en un
todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones,
medido segn lo sealado y aprobado por el Supervisor de Obra, ser
pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. Dicho precio
ser compensacin total por los materiales, mano de obra,
herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la
adecuada y correcta ejecucin de los trabajos.
Pgina 22 de 88
-
Direccin de Licitaciones y Contratos SEALIZACION CINTAS DE
SEGURIDAD
(ITEM 3) 1 Definicin Este tem comprende todos los trabajos
necesarios para instalar los elementos de sealizacin, de forma tal
que las personas que crculan dentro del Complejo Hospitalario de
Miraflores, puedan tomar sus previciones para no sufrir un
accidente; su ubicacin estar definida de acuerdo al plan de trabajo
y/o instrucciones del Supervisor de Obra.
A. 2 Materiales, herramientas y equipo El contratista
suministrar todos los materiales, herramientas, equipo necesarios y
apropiados, de acuerdo a su propuesta, de acuerdo a formulario de
propuesta comprende de letreros tipoque utiliza el GMLP, y 30
metros de cinta plstica de precaucin por letrero.
3 Procedimiento para la ejecucin Definidos los trazos y
ubicaciones de los diferentes elementos de los sistema de
alcantarillado, es decir tendido de tuberas, cmaras de inspeccin
,etc., el supervisor instruir el lugar de colocacin de los letreros
y de las cintas de precaucin.
4 Medicin Eltem de sealizacin ser medido por pieza, definiendo
pieza como un letrero de sealizacin y 30 metros de cinta plstica de
precaucin (cada pieza)
5 Forma de pago El pago ser por pieza y ser pagado al precio
unitario de la propuesta aceptada. Dicho precio ser compensacin
total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y
otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta
ejecucin de los trabajos.
Pgina 23 de 88
-
Direccin de Licitaciones y Contratos
ROTURA Y REPOSICION DE PISOS ( de cemento y asfalto )
(ITEM 4 Y 5)
1 Definicin Este tem se refiere a la ejecucin de los siguientes
trabajos y de acuerdo a lo establecido en el formulario de
presentacin de propuestas y/o instrucciones del supervisor de
obra:
a) Rotura de pisos de cemento, que es la extraccin de la carpeta
de cemento, la empedradura y algun otro elemento, hasta llegar al
suelo para realizar la excavacin; una vez concluidos los trabajos
de tendido de tuberas y su respectivo rellenado y compactado, se
debe reponer el piso de cemento.
b) Rotura de pisos de asfalto, que es la extraccin de la carpeta
de asfalto, la empedradura y algun otro
elemento, hasta llegar al suelo para realizar la excavacin; una
vez concluidos los trabajos de tendido de tuberas y su respectivo
rellenado y compactado, se debe reponer el piso de asfalto.
2 Materiales, herramientas y equipo El contratista suministrar
todas las herramientas, equipo y elementos necesarios para ejecutar
estas roturas, el traslado y almacenaje del material recuperable
(piedras), y el posterior retiro de escombros de acuerdo a las
indicaciones del supervisor de obra. 3 Procedimiento para la
ejecucin Los mtodos que deber utilizar el contratista sern aquellos
que el considere mas convenientes, con la limitante de que no se
puede utilizar maquinaria de ningn tipo para evitar los ruidos
molestos a los enfermos del Complejo Hospitalario, deben ser mtodos
manuales. Para la reutilizacin de materiales para la posterior
reposicin, debern ser autorizados por el supervisor de obras. La
reposicin del piso de asfalto deber considerar necesariamente la
reposicin de una sub base, una base y la carpeta asfltica, para
evitar posteriores hundimientos.
4 Medicin
La rotura y reposicin de pisos ser medida por metro cuadrado
5 Forma de pago Estos tems ejecutados como un todo de acuerdo a
formularios de propuesta, medido segn lo sealado y aprobado por el
supervisor de obra, ser pagado al precio unitario de la propuesta
aceptada; dicho precio ser compensacin total por los materiales,
mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean
necesarios para la adecuada y correcta ejecucin de los
trabajos.
Pgina 24 de 88
-
Direccin de Licitaciones y Contratos EXCAVACION DE ZANJAS
(ITEMS 6 Y 7) 1 Definicin Este tem comprende todos los trabajos
de excavacin para la colocacin y tendido de tuberas, construccin de
cmaras de inspeccin, cmaras desgrasadoras-spticas y sumideros en
suelo semiduro, hasta las profundidades establecidas en los planos
correspondientes, formulario de presentacin de propuestas y/o
instrucciones del Supervisor de Obra. 2 Materiales, herramientas y
equipo El Contratista suministrar todos los materiales,
herramientas, equipo necesarios y apropiados, de acuerdo a su
propuesta. 3 Procedimiento para la ejecucin El Contratista deber
notificar al Supervisor de Obra con 48 horas de anticipacin el
comienzo de cualquier excavacin, a objeto de que ste pueda
verificar perfiles y efectuar las mediciones del terreno natural.
Autorizadas las excavaciones, stas se efectuarn a cielo abierto y
de acuerdo con los alineamientos, pendientes y cotas indicadas en
los planos del proyecto y segn el replanteo autorizado por el
Supervisor de Obra. El contratista debera colocar sealizaciones en
los puntos necesarios, de forma tal que se eviten accidentes. Todos
los materiales perjudiciales que se encuentren en el rea de
excavacin debern ser retirados. Durante el trabajo de excavacin el
Supervisor de Obra podr introducir las modificaciones que considere
necesarias. Las dimensiones de la excavacin sern las necesarias y
convenientes para cada caso y se las realizarn con los lados
aproximadamente verticales. A modo de referencia se presenta ms
adelante un cuadro sobre anchos de zanja, en funcin del dimetro y
profundidad de la excavacin. Sin embargo se ejecutar con los anchos
establecidos en el proyecto y/o indicaciones del Supervisor de
Obra. Las excavaciones se efectuarn a mano. El material extrado ser
apilado a un lado de la zanja de manera que no produzca demasiadas
presiones en el lado o pared respectiva, quedando el otro lado
libre para la manipulacin de los tubos u otros materiales. En caso
de excavarse por debajo del lmite inferior especificado en los
planos o indicados por el Supervisor de Obra, el Contratista
rellenar el exceso a su cuenta y riesgo, relleno que deber ser
aprobado por el Supervisor de Obra. Al realizar la excavacion de
zanjas, podrn dejarse puentes, los mismos que debern ser removidos
antes de efectuar la compactacin. Durante todo el proceso de
excavacin, el Contratista resguardar las estructuras que se hallen
prximas al lugar de trabajo y tomar las medidas ms aconsejables
para mantener en forma ininterrumpida los servicios existentes, de
agua potable, alcantarillado, energa elctrica, telfonos, gas, etc,
que en caso de afectar las mismas por excavaciones en menos de 2
hrs debe proceder a su reparacin. El Contratista deber proteger por
su cuenta los rboles, edificaciones y otros que por efecto del
trabajo pudieran verse en peligro. Durante los trabajos de
excavacin se evitarn obstrucciones e incomodidades al trnsito
peatonal o vehcular, debiendo para ello mantener en buenas
condiciones las entradas a garajes, y se colocarn sealizaciones,
cercas, barreras y luces para seguridad del pblico. Se protegern
adems rboles, postes, cercas, letreros, tuberas de agua potable y
otros, debiendo el Contratista en caso de ser daados reemplazarlos
o restaurarlos a su cuenta. El ancho de las zanjas no deber ser
menor a 65 cm., incrementndose este valor en funcin de la
profundidad y dimetro de los tubos y/o de acuerdo a planos o
instrucciones del supervisor.
Preparacin del fondo de las zanjas
Pgina 25 de 88
-
Direccin de Licitaciones y Contratos El fondo de la zanja deber
ser afinado y terminado a mano, preferiblemente poco antes de
realizarse el tendido de las tuberas. Se deber asegurar de que
dicho fondo se encuentre nivelado, drenado si hubiese agua y firme
en todos los conceptos aceptables como fundacin para la estructura
o tubera que vaya a soportar. Si el suelo encontrado al nivel de
fundacin es apropiado, se podr utilizar el fondo de la zanja como
apoyo del tubo, para esto dicho fondo ser redondeado a lo largo del
eje. En el sector de unin de los tubos, cuando sean del tipo
campana, se excavar un hueco de manera que cuando se coloquen los
tubos su generatriz inferior est apoyada en toda su longitud. En
general, se excavar el fondo lo necesario para remover y reemplazar
este material por otro apropiado a las condiciones encontradas,
(cama de apoyo) de acuerdo a la instrucciones del Supervisor de
Obra. Este apoyo o cama ser pagado como tem aparte (Ver apoyos o
camas de asiento). 4 Medicin Las excavaciones se medirn en metros
cbicos, tomando en cuenta nicamente los volmenes netos ejecutados,
de acuerdo a los anchos y profundidades establecidas en los planos
y presupuesto del proyecto y autorizadas por el Supervisor de Obra.
5 Forma de pago Este tem ejecutado en un todo de acuerdo con los
planos y las presentes especificaciones, medido segn lo sealado y
aprobado por el Supervisor de Obra, ser pagado al precio unitario
de la propuesta aceptada. Dicho precio ser compensacin total por
los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos
que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucin de los
trabajos. Si el Supervisor de Obra no indicara lo contrario, correr
a cargo del Contratista, sin remuneracin especial alguna tanto la
desviacin de las aguas pluviales, como las instalaciones para el
agotamiento.
Pgina 26 de 88
-
Direccin de Licitaciones y Contratos CAMA DE ASIENTO PARA
TUBERIAS
(ITEM 8) 1 Definicin Este tem se refiere al empleo de apoyos o
camas de asiento, empleando material apropiado y de acuerdo a los
anchos, espesores y diseos establecidos en los planos
correspodientes, formulario de presentacin de propuestas y a
clculos de estabilidad aprobados por el Supervisor de Obra. Estos
apoyos o camas se emplearn en suelos donde no sea posible colocar
la tubera directamente sobre el terreno, debido a su insuficiente
capacidad de soporte y a fin de mejorar el factor de carga del tubo
instalado. 2 Materiales, herramientas y equipo Para la ejecucin de
los apoyos o camas de asiento se utilizarn, de acuerdo a los diseos
y/o instrucciones del Supervisor de Obra: tierra cernida, grava,
gravilla, arena. La grava deber tener una gradacin mayor a 25 mm. y
la gravilla de 5 a 25 mm. La arena no deber contener impurezas ms
all de lo admisible. 3 Procedimiento para la ejecucin Se deber
remover el terreno inestable y reemplazarlo por el material
indicado en el diseo o de acuerdo a las instrucciones del
Supervisor de Obra. Los apoyos o camas estarn constitudos por uno o
combinacin de los siguientes tipos: Apoyo de grava La grava es un
material que muchas veces es por si slo suficiente para mejorar la
capacidad portante del suelo. Algunas veces la grava se colocar
directamente sobre el suelo a estabilizar, una vez removido el
material inadecuado y otras se colocar sobre una capa de piedra.
Los lechos de grava se utilizarn adems en suelos saturados, ya que
permiten drenar las zanjas mientras se bombea el agua, evitando de
esta manera la erosin del fondo. Apoyo de gravilla La gravilla se
utilizar para nivelar el fondo de la zanja, antes de colocar los
tubos. Adems su granulometra ayudar a resguardar la tubera de daos
por cortes o punzonamiento. La gravilla se colocar sobre una cama
de grava. En suelos firmes y no saturados podr ser colocada
directamente sobre el suelo de fundacin. La gravilla, lo mismo que
la grava, actan adems en suelos saturados, como drenaje durante el
bombeo o agotamiento de las zanjas. Estos materiales permiten que
la instalacin de los tubos sea efectuada en condiciones favorables.
En casos especficos, la gravilla se colocar en torno al tubo hasta
cierta altura, a objeto de mejorar su factor de carga de acuerdo a
clculos de resistencia. 4 Medicin Los apoyos o camas de asiento
sern medidos en metros cbicos tomando en cuenta nicamente los
volmenes autorizados y aprobados por el Supervisor de Obra. 5 Forma
de pago Este tem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y
las presentes especificaciones, medido segn lo sealado y aprobado
por el Supervisor de Obra, ser pagado al precio unitario de la
propuesta aceptada. Dicho precio ser compensacin total por los
materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que
sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucin de los
trabajos.
Pgina 27 de 88
-
Direccin de Licitaciones y Contratos
RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS (ITEM 9 Y 10) 1 Definicin Este
tem comprende todos los trabajos de relleno y compactado en las
zanjas y excavaciones ejecutadas para alojar tuberas y pequeas
estructuras, de acuerdo a lo establecido en el formulario de
presentacin de propuestas, planos y/o instrucciones del Supervisor
de Obra Esta actividad se iniciar una vez concludos y aceptados los
trabajos de tendido de tuberas PREVIA EJCUCION DEL ITEM PRUEBA
HIDRAULICA y otras obras. 2 Materiales, herramientas y equipo El
Contratista proporcionar todos los materiales, herramientas y
equipo necesarios para la ejecucin de los trabajos, los mismos que
debern ser aprobados por el Supervisor de Obra. El material de
relleno a emplearse ser preferentemente el mismo suelo extrado de
la excavacin, libre de pedrones y material orgnico. En caso de que
no se pueda utilizar dicho material de la excavacin o el formulario
de presentacin de propuestas sealase el empleo de otro material o
de prstamo, el mismo deber ser aprobado y autorizado por el
Supervisor de Obra. No se permitir la utilizacin de suelos con
excesivo contenido de humedad, considerndose como tales, aqullos
que igualen o sobrepasen el lmite plstico del suelo. Igualmente se
prohibe el empleo de suelos con piedras mayores a 10 cm. de
dimetro. Para efectuar el relleno, el Contratista deber disponer en
obra del nmero suficiente de pisones manuales de peso adecuado de
material de tierra cernida y apisonadores a explosin mecnica. 3
Procedimiento para la ejecucin Una vez concluda la instalacin y
aprobado el tendido de las tuberas, se comunicar al Supervisor de
Obra, a objeto de que autorice en forma escrita el relleno
correspondiente.
a) En el caso de tuberas de alcantarillado se comenzar a
rellenar despus de transcurridas 12 hor