PPTP / AT IGP / Gerediaga – Elorrio PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA ADJUDICACIÓN, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL CONTRATO DE ASISTENCIA TÉCNICA A INTERBIAK PARA LA INSPECCIÓN, DURANTE LA FASE DE CONSTRUCCIÓN, DE LA CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA DEL TRAMO GEREDIAGA-ELORRIO Nº EXP. 026/2012/ARM/AT
59
Embed
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS ... - Interbiakinterbiak.bizkaia.eus/fitxategiak/Dokumentuak/pliegos/PPTP AT IGP... · Número de obras de drenaje transversal: 9 Número de depósitos
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PPTP / AT IGP / Gerediaga – Elorrio
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA ADJUDICACIÓN, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL CONTRATO DE
ASISTENCIA TÉCNICA A INTERBIAK PARA LA INSPECCIÓN, DURANTE LA FASE DE CONSTRUCCIÓN, DE LA CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA DEL
4. IDENTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DE FUNCIONES DE LOS PRINCIPALES ACTORES INTERVINIENTES EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS ...........................................................6
8.3. Obtención de la oferta económica .................................................................................31
9. MEDICIÓN Y ABONO DE LA ASISTENCIA TÉCNICA..............................................................32
ANEXOS:
ANEXO A Contenidos mínimos del Plan de Asegyramiento de la Calidad en la Fase de Construcción
ANEXO B Contenido mínimo del Plan de Trabajos Ambientales
ANEXO C. Prescripciones aplicables a la ejecución de las obras de estructuras, drenajes y firmes e
información a suministrar a la Inspección General de Proyecto
ANEXO D. Prescripciones aplicables a la ejecución de obras e instalaciones e información a
suministrar a la Inspección Generla de Proyecto
PPTP / AT IGP / Gerediaga – Elorrio
ANEXO E. Prescripciones Aplicables a la ejecución de obras de excavaciones, rellenos, túenles y
cimentaciones de obras de fábrcia e infornación a suministrar a la Inspección General de
Proyecto
ANEXO F. Indicadores de evaluación del los defectos de obras más representivos y repercusiones
económicas asociadas.
PPTP / AT IGP / Gerediaga – Elorrio Página 1 de 32
1. OBJETO
Con fecha 21 de diciembre de 2010 la Diputación Foral de Bizkaia encomendó, entre
otras, a Interbiak Bizkaiko Hegoaldeko Akzesibilitatea, S. A. la ejecución de las
actuaciones correspondientes a la asistencia siguientes:
1. Asistencia a la Diputación Foral de Bizkaia en la inspección en la fase de
construcción del tramo Gerediaga-Elorrio, incluyendo específicamente la
realización de los siguientes informes a la Diputación:
• Informe, en su caso, sobre las propuestas de modificación al Proyecto de
Construcción aprobado que se realicen por la sociedad concesionaria y
sobre los Proyectos Modificados que se elaboren por dicha sociedad,
previamente a la aprobación de los mismos.
• Informe sobre la documentación a presentar por la sociedad concesionaria
con carácter previo a la ejecución de las obras y sus actualizaciones
sucesivas, incluyendo programas de trabajos, planes de aseguramiento de
la calidad y de supervisión de la calidad, planes de seguridad y salud,
planes de gestión de residuos, planes de gestión medioambiental, relación
nominal del personal propuesto, etc.
• Informar sobre el cumplimiento por parte de la sociedad concesionaria de
todas sus obligaciones durante la ejecución de las obras, en lo relativo a
adecuación de lo ejecutado al Proyecto de Construcción y al programa de
trabajos aprobados, calidad, seguridad y salud, medio ambiente, gestión
de residuos, etc., realizando cuantas comprobaciones y pruebas de
contraste resulten oportunas.
• Informes sobre el desarrollo de las obras y las incidencias surgidas
durante las mismas
• Informes sobre solicitudes de prórroga que se realicen por la sociedad
concesionaria a la Diputación Foral de Bizkaia, en su caso.
• Informes sobre los procedimientos de contratación con terceros que se
realicen por la sociedad concesionaria, en su caso.
PPTP / AT IGP / Gerediaga – Elorrio Página 2 de 32
• Informes propuesta sobre penalizaciones a aplicar a la sociedad
concesionaria, en caso de incumplimiento de sus obligaciones durante
esta fase.
2. Asistencia a la Diputación Foral de Bizkaia en la comprobación final de las obras y
actuaciones previas a la puesta en servicio de la nueva construcción citada
incluyendo específicamente la realización de las siguientes informes a la
Diputación:
• Informe sobre la documentación de final de obra y de control de calidad
que se elabore por la sociedad concesionaria.
• Informe sobre la comprobación final de las obras.
• Informe sobre la valoración de las unidades de obra defectuosas, mal
ejecutadas o no ajustadas al Proyecto aprobado y sobre el precio final
reconocido del conjunto de las obras
• Informe sobre la documentación a elaborar por la sociedad concesionaria
previamente a la autorización para la entrada en servicio de la explotación,
incluyendo el Manual de explotación y la Memoria de los trabajos de
puesta en servicio.
El objeto del presente contrato es la asistencia técnica a las actuaciones anteriormente
citadas en los aspectos que se detallan en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares que sirve de base, conjuntamente con el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, para la regulación del Contrato de Asistencia Técnica a Interbiak para la Inspección, durante la fase de construcción, de la concesión de obra pública del Tramo Gerediaga-Elorrio.
La obra a que se hace referencia en el párrafo anterior será ejecutada en el marco del
contrato de concesión de obra pública que ha sido licitado y adjudicado por la Diputación
Foral de Bizkaia.
PPTP / AT IGP / Gerediaga – Elorrio Página 3 de 32
2. DOCUMENTACIÓN DISPONIBLE PARA LOS LICITADORES
INTERBIAK pondrá a disposición de los licitadores los siguientes documentos relativos a
la presente licitación:
i. Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP)
ii. El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (PPTP)
iii. Proyecto de Construcción del Tramo Gerediaga - Elorrio
iv. Pliegos de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas Particulares
del Contrato de concesión de obra pública para la construcción, conservación y
explotación de la carretera N-636, Tramo Gerediaga - Elorrio y la conservación y
explotación del tramo ya construido Variante de Elorrio.
Esta documentación se pondrá, a disposición de los licitadores, en soporte digital, en el
lugar indicado en el apartado “J” del Cuadro Resumen del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
A continuación se presenta, a título meramente informativo, una descripción de las obras
a que se refiere el contrato, destacándose las características más relevantes de las
mismas.
3.1. Tramo Gerediaga - Elorrio
El tramo comienza en la conexión con la autopista A-8 a la altura de Gerediaga, en el
municipio de Abadiño. Discurre con trazado de nueva construcción hasta la zona oeste
de Elorrio, donde, mediante un nuevo enlace, se conecta con la BI-632, dando
continuidad a la Variante de Elorrio.
Presenta una longitud total de 6,44 km, con calzadas separadas de dos carriles a lo largo
de todo su recorrido.
En la zona de Muntsaratz, un nuevo enlace conecta el corredor con la N-636, facilitando
el acceso al nuevo eje a las poblaciones de Abadiño y Atxondo.
PPTP / AT IGP / Gerediaga – Elorrio Página 4 de 32
Gran parte del trazado discurre en túnel. Los túneles de Gaztelua I y II constan de dos
tubos y presentan una longitud de 594 m y 1.141 m respectivamente. Entre ambos se
sitúa el túnel artificial de Gaztelua, de 216 m de longitud. Por otro lado, se encuentra el
falso túnel de Atxondo, con una longitud total de 95 m.
Como principales obras que incluye se destacan, en primer lugar, dos viaductos que
sirven como base para la conexión de la nueva infraestructura con la AP-8, de 865 m y
649 m, uno de los cuales se desdobla para dar salida a un ramal, en viaducto igualmente,
de 187 m. En segundo lugar, se puede destacar un viaducto de 276 m de longitud.
A continuación se resumen las principales características técnicas del tramo.
Longitud de calzada de dos carriles: 12.198 m
Longitud de calzada de tres carriles: 602 m
Anchura de arcén exterior: 2,5 m
Anchura de arcén interior: 1 m
Número de túneles / falsos túneles: 4
Túnel de Gaztelua I:
o Longitud: 594 m
o Número de tubos: 2
Túnel de Gaztelua II:
o Longitud: C.D.: 1.136 m / C.I.: 1.141m
o Número de tubos: 2
Falso túnel de Gaztelua:
o Longitud: 216 m
o Número de tubos: 2
Falso túnel de Atxondo:
o Longitud: 95 m
o Número de tubos: 2
PPTP / AT IGP / Gerediaga – Elorrio Página 5 de 32
Número de enlaces/intersecciones: 3
Longitud de ramales de dos carriles: 1.463 m
Longitud de ramales de un carril: 2.333 m
Número de viaductos: 8
Viaducto 1 (en calzada tronco): 865 m
Viaducto 2 (en calzada tronco): 649 m
Viaducto 3 (en ramal de 1 carril): 187,5 m
Viaducto 4 (en doble calzada tronco): 276 m
Viaducto 5 (en doble calzada tronco): 57 m
Viaducto 6 (en ramal de 2 carriles): 73,5 m
Viaducto 7 (en ramal de 2 carriles): 161 m
Viaducto 8 (en ramal de 2 carriles): 178 m
Pasos inferiores: 4
Pasos superiores 1
Longitud de muros: 3.200 m
Longitud pantallas: 1.130 m
Número de obras de drenaje transversal: 9
Número de depósitos de sobrantes 3
Secciones del firme:
En tronco, a cielo abierto:
3 cm de mezcla bituminosa en caliente BBTM11A (F-10).
4 cm de mezcla bituminosa en caliente AC16 (S-12).
5 cm de mezcla bituminosa en caliente AC16 (S-12).
35 cm de suelo cemento SC2.
Explanada E3:
En rellenos/suelos:
30 cm de suelo estabilizado SEST-4.
30 cm de suelo adecuado
PPTP / AT IGP / Gerediaga – Elorrio Página 6 de 32
30 cm de suelo adecuado
En roca:
30 cm de suelo estabilizado SEST-4.
En tronco, en túnel:
3 cm de mezcla bituminosa en caliente BBTM11A (F-10).
4 cm de mezcla bituminosa en caliente AC16 (S-12).
5 cm de mezcla bituminosa en caliente AC16 (S-12).
35 cm de suelo cemento SC2.
30 cm de suelo estabilizado SEST-4.
En ramales:
3 cm de mezcla bituminosa en caliente BBTM11A (F-10).
7 cm de mezcla bituminosa en caliente AC16 (S-12).
27 cm de suelo cemento SC3.
Explanada E3:
En rellenos/suelos:
30 cm de suelo estabilizado SEST-4.
30 cm de suelo adecuado
30 cm de suelo adecuado
En roca:
30 cm de suelo estabilizado SEST-4.
4. IDENTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DE FUNCIONES DE LOS PRINCIPALES ACTORES INTERVINIENTES EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
4.1. Introducción
Las obras de construcción del tramo a que se refiere el contrato serán ejecutadas en el
marco del contrato de concesión de obra pública licitados por la Diputación Foral de
Bizkaia.
Actuará como Órgano de Contratación en dicho contrato de concesión el Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Bizkaia.
PPTP / AT IGP / Gerediaga – Elorrio Página 7 de 32
En virtud de lo dispuesto en la normativa vigente de aplicación, la Delegación de la Diputación Foral de Bizkaia en las Sociedades Concesionarias constituirá el órgano
de relación de la Administración concedente con las Sociedades Concesionarias titulares
de las concesiones, en todos aquellos asuntos e incidencias que deriven de los contratos
de concesión.
Sin perjuicio de las facultades atribuidas a la Delegación, el Órgano de Contratación
designará una Inspección General del Proyecto, que desempeñará las funciones de
inspección durante las fases de construcción y de explotación.
La función de Inspección General del Proyecto durante la fase de construcción de las
obras será ostentada por INTERBIAK, en virtud de la encomienda de gestión realizada al
efecto por la Diputación Foral de Bizkaia.
El objeto del contrato regulado por el presente Pliego será la prestación de servicios de
Asistencia Técnica a INTERBIAK en el desempeño de sus funciones de inspección
durante la construcción de las obras.
La ejecución de las obras del contrato de concesión corresponde a la Sociedad Concesionaria.
Durante la fase de construcción de las obras, la Sociedad Concesionaria deberá adscribir
al contrato la totalidad de los medios humanos y materiales precisos para la ejecución.
Asimismo, la Sociedad Concesionaria contratará al Director Facultativo de las Obras y
al equipo de Dirección de las obras y al Coordinador de Seguridad y Salud.
Del mismo modo contratará a las empresas que realizaran el Control de Calidad y
adscribirá al Jefe de Obra y al Equipo de Jefatura de las Obras y a la Oficina de Supervisión.
4.2. Órgano de contratación en los contratos de concesión
Actuará como órgano de contratación en los contratos de concesión de obra pública el
Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Bizkaia.
Dicho órgano ostentará las funciones y atribuciones estipuladas en la normativa vigente
en materia de contratos del sector público y en los pliegos que rigen los contratos de
concesión.
PPTP / AT IGP / Gerediaga – Elorrio Página 8 de 32
4.3. Delegación de la Diputación Foral de Bizkaia en las Sociedades Concesionarias
En virtud de lo dispuesto en la normativa vigente de aplicación, la Delegación de la
Diputación Foral de Bizkaia en las Sociedades Concesionarias constituirá el órgano de
relación de la Administración concedente con las Sociedades Concesionarias en todos
aquellos asuntos e incidencias que derivan de los contratos de concesión.
Corresponderán al Delegado de la Diputación Foral de Bizkaia las funciones previstas en
la normativa de aplicación y, con carácter general, las funciones de vigilancia del
cumplimiento de las obligaciones que corresponden a las Sociedades Concesionarias y
cuantas funciones de certificación e informe sean necesarias.
El Delegado de la Diputación Foral de Bizkaia podrá llevar a cabo estas funciones por sí
mismo o por medio de terceros que designe.
4.4. Inspección General del Proyecto. Funciones encomendadas a INTERBIAK durante la fase de construcción.
4.4.1. Inspección General del Proyecto
La función de Inspección General del Proyecto será ostentada durante la fase de
construcción por INTERBIAK, en virtud de la encomienda de gestión realizada al efecto
por la Diputación Foral de Bizkaia.
Independientemente del ejercicio de sus funciones por parte de la Inspección General del
Proyecto, y en cumplimento de lo establecido en el artículo 21 de la Norma Foral de
Carreteras de Bizkaia, todos los documentos vinculados al contrato que se eleven para la
aprobación por el Órgano de Contratación o por cualquier otro órgano de la
Administración foral serán supervisados por un técnico adscrito a la Delegación de la
Diputación Foral de Bizkaia en las Sociedades Concesionarias.
4.4.2. Funciones de la inspección durante la fase de construcción
La Administración, a través de la Inspección General del Proyecto, supervisará la
ejecución de las obras, para garantizar su ejecución con estricta sujeción al Proyecto de
Construcción aprobado, con las modificaciones debidamente autorizadas, en su caso, así
como a los programas de trabajos aprobados y al resto de condiciones contractuales.
PPTP / AT IGP / Gerediaga – Elorrio Página 9 de 32
Corresponderán a la Inspección General de Proyecto durante la fase de construcción,
entre otras, las funciones siguientes:
- Vigilar el cumplimiento de las obligaciones de la Sociedad Concesionaria
derivadas de los Pliegos y de la normativa aplicable durante la fase de
construcción, para lo que podrá realizar cuantas comprobaciones considere
oportunas. A este respecto, asumirá, entre otras, las funciones concretas
siguientes:
Verificar que la modificación del Proyecto de Construcción previa al inicio de
las obras se realiza por la Sociedad Concesionaria de acuerdo con las
condiciones contractuales y con la normativa vigente, así como que
concurren los requisitos técnicos necesarios para ejecutar la solución (Base
o Variante) propuesta por el adjudicatario.
Verificar que la documentación a elaborar por la Sociedad Concesionaria
con carácter previo a la ejecución de las obras es conforme con las
condiciones establecidas y con la normativa vigente de aplicación, y que la
misma se actualiza convenientemente cuando resulte preciso a lo largo del
desarrollo de la fase de construcción.
Vigilar que la Sociedad Concesionaria ejecuta las obras de acuerdo con lo
establecido en el Proyecto de Construcción aprobado, en los Pliegos y en la
normativa vigente de aplicación.
Verificar que la Dirección de las Obras se realiza de acuerdo con las
condiciones contractuales y con la normativa de aplicación.
Supervisar el cumplimiento del Plan de Aseguramiento de la Calidad.
Vigilar el cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud, y verificar que las
obras se ejecuten en unas condiciones adecuadas de seguridad.
Supervisar la seguridad de circulación durante la construcción en las vías
que se mantengan en servicio y que resulten afectadas por las obras de
manera directa o indirecta.
Supervisar el cumplimiento de la Declaración de Impacto Ambiental, del
Plan de Trabajos Ambientales, del Plan de Gestión de Residuos y verificar
que se cumplen todos los requisitos medioambientales establecidos durante
la ejecución de las obras.
PPTP / AT IGP / Gerediaga – Elorrio Página 10 de 32
Verificar que las obras se ejecutan de acuerdo con las condiciones
establecidas en las autorizaciones, licencias y permisos preceptivos, y que
no se producen afecciones indebidas a terceros.
Verificar que la Sociedad Concesionaria cumple con las obligaciones
establecidas en cuanto a la documentación a poner a disposición de la
Administración durante la ejecución de las obras y a la finalización de las
mismas.
Verificar que los recursos humanos y materiales adscritos por la Sociedad
Concesionaria a la ejecución y a la dirección de las obras son conformes
con los requisitos contractuales.
Vigilar el cumplimiento de los plazos que obligan a la Sociedad
Concesionaria con objeto de detectar cualquier retraso en la ejecución de
las obras que pueda suponer incumplimiento de los mismos.
- Asistir a los actos de comprobación del replanteo y de comprobación final de las
obras previo a su apertura al tráfico, suscribiendo las correspondientes actas de
comprobación.
- Convocar y presidir las reuniones de seguimiento de ejecución de las obras
- Informar las propuestas de modificaciones del Proyecto aprobado que se realicen
por la Sociedad Concesionaria, así como los Proyectos Modificados que se
elaboren por la misma, en su caso.
- Realizar el seguimiento de las repercusiones económicas que se deriven de las
modificaciones del Proyecto que se aprueben, en su caso.
- Exigir la paralización de las obras en los casos previstos en los Pliegos.
- En caso de emergencia, supervisar las medidas que resulten necesarias para
garantizar o proteger la obra ya ejecutada, o para evitar daños a terceros, dando
cuenta de manera inmediata al Órgano de Contratación.
- Determinar la admisibilidad o inadmisibilidad de las obras ejecutadas por la
Sociedad Concesionaria, así como las repercusiones económicas que proceda
aplicar en caso de obras defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al Proyecto,
de acuerdo con lo establecido en los Pliegos.
PPTP / AT IGP / Gerediaga – Elorrio Página 11 de 32
- Proponer al Órgano de Contratación la incoación del procedimiento sancionador
que corresponda en caso de incumplimiento de sus obligaciones por la Sociedad
Concesionaria.
La Inspección General del Proyecto asumirá la representación de la Administración ante
la Sociedad Concesionaria en todo aquello relativo a la construcción de las obras y a la
interpretación del Contrato en este ámbito.
4.4.3. Funciones de inspección encomendadas a INTERBIAK durante la fase de construcción
La Diputación Foral de Bizkaia ha encomendado a INTERBIAK la ejecución de
determinadas actuaciones en relación con los contratos de concesión de obra pública a
que se refiere el presente Pliego.
En concreto, las funciones encomendadas a INTERBIAK en relación con la construcción
de las obras son, entre otras, las que se relacionan a continuación:
- Asistencia a la Diputación Foral de Bizkaia en la inspección en la fase de
construcción de los tramos de nueva planta, incluyendo específicamente la
realización de los siguientes informes a la Diputación con respecto a cada uno de
los tramos:
Informe, en su caso, sobre las propuestas de modificación del Proyecto de
Construcción aprobado que se realicen por la Sociedad Concesionaria y
sobre los Proyectos Modificados que se elaboren por dicha sociedad,
previamente a la aprobación de los mismos.
Informe sobre la documentación a presentar por la Sociedad Concesionaria
con carácter previo a la ejecución de las obras y sus actualizaciones
sucesivas, incluyendo programas de trabajos, planes de aseguramiento de
la calidad y de supervisión de la calidad, planes de seguridad y salud,
planes de gestión de residuos, planes de gestión medioambiental, relación
nominal del personal propuesto, etc.
Informes sobre el cumplimento por parte de la Sociedad Concesionaria de
todas sus obligaciones durante la ejecución de las obras, en lo relativo a la
adecuación de lo ejecutado al Proyecto de Construcción y al programa de
trabajos aprobados, calidad, seguridad y salud, medio ambiente, gestión de
residuos, etc., realizando cuantas comprobaciones y pruebas de contraste
PPTP / AT IGP / Gerediaga – Elorrio Página 12 de 32
resulten oportunas.
Informes sobre el desarrollo de las obras y las incidencias surgidas durante
las mismas.
Informes sobre solicitudes de prórroga que se realicen por la Sociedad
Concesionaria a la Diputación Foral de Bizkaia, en su caso.
Informes sobre los procedimientos de contratación con terceros que se
realicen por la Sociedad Concesionaria, en su caso.
Informes propuesta sobre penalizaciones a aplicar a la Sociedad
Concesionaria, en caso de incumplimiento de sus obligaciones durante esta
fase.
- Asistencia a la Diputación Foral de Bizkaia en la comprobación final de las obras y
actuaciones previas a la puesta en servicio de los tramos de nueva construcción
citados, incluyendo para cada uno de ellos la elaboración de los siguientes
informes para la Diputación:
Informe sobre la documentación de final de obra y de control de calidad que
se elabore por la Sociedad Concesionaria.
Informe sobre la comprobación final de las obras.
Informe sobre la valoración de las unidades de obra defectuosas, mal
ejecutadas o no ajustadas al Proyecto aprobado y sobre el precio final
reconocido del conjunto de las obras.
4.5. El adjudicatario del contrato de asistencia técnica a la Inspección
El objeto del contrato regulado por el presente Pliego es la prestación de servicios de
Asistencia Técnica a INTERBIAK en el desempeño de las funciones de Inspección
encomendadas a esta sociedad por la Diputación Foral de Bizkaia, durante la ejecución
de las obras y para el tramo concreto que forman parte del ámbito del contrato.
No podrán resultar adjudicatarias del presente contrato, ni por si solas ni en unión
temporal con otras, aquellas empresas que participen en cualquier forma y grado en la
sociedad concesionaria contratista de la Diputación Foral de Bizkaia en el contrato de
concesión de obra pública que se relacionan a continuación, o que presten cualquier tipo
de servicio a dicha sociedad concesionaria, incluyendo los de dirección facultativa de las
obras y oficina de supervisión, ni las empresas vinculadas a cualquiera que cumpla con
alguna de las condiciones de incompatibilidad indicadas:
PPTP / AT IGP / Gerediaga – Elorrio Página 13 de 32
- Contrato de concesión de obra pública para la construcción, conservación y
explotación de la Carretera N-636, Tramo: Gerediaga-Elorrio y la conservación y
explotación de la Variante de Elorrio
4.6. El Director del Contrato
INTERBIAK designará, para el presente contrato, un Director del Contrato a quien
corresponderá supervisar ejecución del contrato y dictar las instrucciones necesarias con
el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 52 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
5. AREAS DE TRABAJO Y FUNCIONES A DESARROLLAR POR EL ADJUDICATARIO
La Asistencia Técnica objeto del presente contrato se estructura en las áreas de trabajo
que se describen a continuación.
5.1. Análisis de los Proyectos de Construcción elaborados por el Concesionario y otras modificaciones técnicas
En la fase inicial de los trabajos se procederá al análisis del Proyecto Modificado que se
elabore, en su caso, por el concesionario con carácter previo al inicio de las obras.
El análisis a realizar se centrará especialmente en los siguientes aspectos:
- Corrección, tanto desde el punto de vista formal como técnico, de las
modificaciones realizadas.
- Procedencia o no de las soluciones variantes introducidas, y validez y grado de
definición de las mismas.
- Adecuación de los Proyectos a las Declaraciones de Impacto Ambiental.
- Adecuación de los Proyectos a las condiciones y requisitos contractuales (Pliegos
y anexos).
- Repercusiones de la modificación: medioambiental, seguridad, explotación,
mantenimiento, económica,…
PPTP / AT IGP / Gerediaga – Elorrio Página 14 de 32
El informe relativo a la modificación de los Proyectos previa al inicio de las obras deberá
presentarse en un plazo máximo de tres (3) semanas desde que las mismas sean
facilitadas por INTERBIAK al adjudicatario.
Durante el desarrollo de las obras, el adjudicatario deberá analizar asimismo todas las
propuestas de modificación del Proyecto de Construcción que se presenten por el
concesionario, centrándose especialmente en los siguientes aspectos:
- Necesidad y procedencia de la modificación.
- Grado de definición de la propuesta.
- Validez y viabilidad de la modificación propuesta, y adecuación de la misma a las
condiciones contractuales.
- Repercusión económica de la modificación.
Los informes relativos a las propuestas de modificación se deberán presentar a
INTERBIAK en un plazo máximo de dos (2) semanas desde que las mismas sean
facilitadas al adjudicatario.
Asimismo, el adjudicatario deberá analizar los Proyectos Modificados que se elaboren
por el concesionario previamente a la aprobación de los mismos, debiendo verificar
especialmente los aspectos siguientes:
- Adecuación a la propuesta de modificación previamente aprobada y a las
condiciones contractuales.
- Corrección formal del Proyecto Modificado.
- Grado de definición y justificación de la solución.
- Validez y viabilidad técnica de la modificación.
- Repercusión económica de la modificación.
Los informes relativos a los Proyectos Modificados se deberán presentar a INTERBIAK
en un plazo máximo de tres (3) semanas desde que los mismos sean facilitados al
adjudicatario.
PPTP / AT IGP / Gerediaga – Elorrio Página 15 de 32
5.2. Análisis de la documentación a elaborar por los concesionarios previamente al inicio de las obras
El adjudicatario deberá analizar los documentos que deben ser elaborados por los
concesionarios con carácter previo al inicio de las obras, de acuerdo con la relación
siguiente:
- Programas de trabajos
- Planes de Aseguramiento de la Calidad
- Planes de Seguridad y Salud
- Planes de Trabajos Ambientales
- Planes de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición
El análisis se centrará especialmente en los siguientes aspectos:
- Corrección de los documentos desde el punto de vista formal
- Adecuación de los documentos a las condiciones contractuales, a la normativa y a
la oferta
- Grado de detalle y desarrollo de los documentos
- Idoneidad de los planes propuestos
- Establecimiento de los puntos de parada de la Administración, según se indica en
los anexos C, D y E (se adjuntan)
El Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC) deberá cumplir las condiciones indicadas
en el anexo A que se adjunta. El Plan de Trabajos Ambientales (PTA) deberá cumplir las
condiciones indicadas en el anexo B, que se adjunta.
Durante el desarrollo de las obras se atenderá a la posible necesidad de modificar o
actualizar los documentos citados, incluyéndose entre las funciones del adjudicatario la
revisión de los documentos modificados.
Los informes relativos a cada uno de los documentos deberán presentarse en un máximo
de dos (2) semanas desde que los mismos sean facilitados al adjudicatario.
PPTP / AT IGP / Gerediaga – Elorrio Página 16 de 32
5.3. Programación de los controles a realizar
Se establecerá para cada obra un plan de control geométrico, geotécnico,
medioambiental, cualitativo y cuantitativo de contraste, de acuerdo con el plan de obra y
con el PAC del concesionario, con exposición de la sistemática a seguir en el control de
cada unidad de obra y de sus materiales constitutivos.
El plan incluirá una propuesta de los impresos que regularán las relaciones de obra entre
el Director Facultativo de las Obras y la Inspección.
Los planes a que se hace referencia en este apartado deberán estar elaborados en su
primera versión en un plazo de tres (3) semanas a contar desde la evacuación por el
adjudicatario del informe relativo al Plan de Aseguramiento de la Calidad.
5.4. Comprobación topográfica y geométrica de la obra
El Adjudicatario asistirá a INTERBIAK en la comprobación por parte del Director
Facultativo de las Obras y del concesionario de la red básica de apoyo y su reposición en
caso necesario, replanteo de las obras y comprobación en general de los supuestos de
los Proyectos en cuanto a su geometría, de tal forma que los Proyectos puedan ser
replanteados y definidos totalmente sobre el terreno. Estos trabajos, al igual que todos
los demás contemplados en este Pliego, se realizarán también para cada una de las
posibles modificaciones u obras complementarias que puedan surgir.
El personal del Adjudicatario tendrá los suficientes conocimientos teóricos y experiencia
en el manejo de aparatos, principalmente nivel, taquímetro, estaciones totales y aparatos
de posicionamiento global (GPS), como para desarrollo trabajos de topografía, como los
siguientes:
- Nivelaciones
- Levantamiento de planos taquimétricos
- Comprobación topográfica y geométrica de la obra:
Comprobación de la red básica de apoyo y reposición en caso necesario,
replanteo de las obras y comprobación, en general, de los supuestos del
Proyecto en cuanto a su geometría.
Comprobación de la geometría y replanteos de las distintas partes de obra,
controlando que la misma se ajuste a lo proyectado y demás
PPTP / AT IGP / Gerediaga – Elorrio Página 17 de 32
especificaciones aplicables y que se cumplan las tolerancias geométricas
previstas.
Para cada unidad o parte de obra se especificarán los resultados de control
geométrico efectuado en sus dos vertientes: geometría coincidente con lo
proyectado y tolerancias geométricas dentro de las especificaciones del
Proyecto. Del análisis de los anteriores resultados se llegará explícitamente
a concluir la validez o no de lo ejecutado.
- Tomas de datos y croquis para efectuar la comprobación de las mediciones
realizadas por los concesionarios.
Todas estas comprobaciones se ajustarán a la marcha de las obras, debiendo realizarse
de manera que no se produzcan interferencias con los trabajos de los concesionarios,
para lo cual, el Adjudicatario dispondrá de medios suficientes en el momento oportuno.
Las comprobaciones se realizarán por muestreo, de acuerdo con el plan aprobado.
5.5. Control de la ejecución de las obras
Las funciones concretas a desarrollar por el adjudicatario, en esta fase de ejecución de
obra, consistirán en la asistencia a INTERBIAK previa documentación suscrita por el
Director Facultativo de la Obra en:
- Supervisión de que las obras se ejecutan de acuerdo con lo establecido en el
Proyecto de Construcción aprobado, en los Pliegos y en la normativa de
aplicación.
- Análisis y valoración de las órdenes e interpretaciones del Proyecto y del Contrato
que se realicen por el Director de las Obras.
- Análisis de propuestas de los materiales a utilizar que se realicen por el Director
Facultativo de las Obras, y verificación de su adecuación a las condiciones
requeridas en el contrato.
- Análisis de trabajos de ingeniería de detalle a realizar por el concesionario.
- Control de materiales.
- Control de ejecución de unidades de obra.
- Control de unidades terminadas.
PPTP / AT IGP / Gerediaga – Elorrio Página 18 de 32
- Verificación de que la Dirección de Obra y las funciones a desarrollar por la
Oficina de Supervisión se realizan de acuerdo con las condiciones contractuales y
con la normativa de aplicación.
- Supervisar el cumplimiento por el concesionario del Plan de Aseguramiento de la
Calidad aprobado.
- Vigilancia del cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud aprobado, así como de
que las obras se realicen en condiciones adecuadas de seguridad.
- Supervisión de la seguridad de circulación durante la construcción en las vías que
se mantengan en servicio y que resulten afectadas por las obras de manera
directa o indirecta.
- Supervisión del cumplimiento de la Declaración de Impacto Ambiental, del Plan de
Trabajos Ambientales y del Plan de Gestión de Residuos aprobados, así como del
resto de requisitos medioambientales establecidos.
- Verificación de que el concesionario dispone de las autorizaciones, licencias y
permisos requeridos para ejecutar las obras, de que las mismas se ejecutan de
acuerdo con las condiciones establecidas en aquellas y de que no se produzcan
afecciones indebidas a terceros.
- Supervisión del cumplimiento por el concesionario de sus obligaciones en cuanto
a la documentación que debe poner a disposición de la Administración durante la
ejecución de las obras según se indica en los anexos C, D y E.
- Verificación de que los medios humanos y materiales adscritos por el
concesionario a la ejecución de las obras son conformes a los requisitos
contractuales.
- Detección de daños y/o afecciones a terceros.
- Chequeo estadístico de la documentación de subcontratistas, trabajadores
autónomos y maquinaria.
- Control de notificación y comunicaciones sobre daños para la salud de los
trabajadores (incidentes y accidentes)
- Revisión, análisis e informe sobre las posibles modificaciones del PAC y del PTA
que elabore la sociedad concesionaria.
PPTP / AT IGP / Gerediaga – Elorrio Página 19 de 32
- Comprobación de certificados y calibraciones de los aparatos de medida y
replanteo de la sociedad concesionaria.
- Revisión de las actas e informes de resultados de las auditorías de calidad que se
realicen sobre el PAC
- Propuesta, organización y gestión de los Ensayos y Pruebas de contraste a
realizar por la Inspección en los casos que proceda.
- Revisión, análisis e informe de los distintos programas de trabajos, parciales y
totales, y actualizaciones que elabore el concesionario.
- Revisión, análisis e informe sobre el documento sobre el estado de de las
propiedades y terrenos afectados antes de comenzar las obra. Idoneidad y
conveniencia de realizar actas notariales o informes previos específicos.
- Control y verificación del cumplimiento de requisitos de las características,
procedencia, marca y modelo de los suministros y equipos que se instalen.
- Análisis e informe sobre la documentación que elabore el concesionario en
referencia a los desvíos de tráfico sobre viales públicos.
- Revisión, análisis e informe sobre la documentación que elabore el concesionario
para solicitar autorización de empleo de explosivos.
Cada vez que el adjudicatario, al hacer las inspecciones y controles oportunos, considere
que las obras no se están llevando a cabo de conformidad con lo dispuesto en los
Proyectos de Construcción y resto de documentación contractual, lo comunicará al
Director del Contrato designado por INTERBIAK, al objeto de que por la Inspección
General del Proyecto pueda abrirse expediente contradictorio de acuerdo con lo previsto
en los pliegos de los contratos de concesión. En dicha comunicación se reflejarán las
circunstancias del incumplimiento, así como la identificación de la obra no conforme y del
responsable de la misma.
El adjudicatario deberá realizar el seguimiento de todas las circunstancias de las no
conformidades y expedientes contradictorios que se abran, hasta el cierre de los mismos.
En caso de incumplimientos graves y/o irreversibles de las condiciones contractuales, así
como en casos que supongan situaciones de riesgo grave o inminente para las personas,
el medio ambiente, la propia obra o bienes o derechos de terceros, el adjudicatario lo
comunicará de manera urgente al Director del Contrato de INTERBIAK, a fin de que por
PPTP / AT IGP / Gerediaga – Elorrio Página 20 de 32
la Inspección General del Proyecto pueda requerirse la paralización de las obras en los
tramos afectados, conforme a lo estipulado en los pliegos de los contratos de concesión.
En casos de emergencia, el adjudicatario deberá supervisar las medidas que resulten
necesarias para garantizar o proteger la obra ya ejecutada, o para evitar daños a
terceros, dando cuenta inmediata al Director del Contrato de INTERBIAK.
En los Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares (PPTP) de las licitaciones de las
Concesiones de Obra Pública indicadas se especifica que, para posibilitar el seguimiento
de las obras por la Inspección General y su Asistencia Técnica, la sociedad
concesionaria debe suministrar cierta documentación e información en los plazos y
condiciones dispuestos.
Se informa a los ofertantes de la Asistencia Técnica a la Inspección que el suministro de
la información se realizará mediante tres modalidades: herramienta GIS con acceso web,
correo electrónico y envíos físicos.
Con carácter general, la sociedad concesionaria deberá suministrar a la Inspección
General y su Asistencia Técnica, al menos, la información que se relaciona en el artículo
48.2. del PPTP del contrato de concesión de obra pública (documentación disponible)
Para el seguimiento técnico de la ejecución de las obras se han establecido las
condiciones y prescripciones que el concesionario debe cumplir en las principales
unidades de obra y la información que debe suministrar a la Inspección y su Asistencia
Técnica sobre cada unidad de obra.
Como una de las principales funciones de la Asistencia Técnica a la Inspección, es el
chequeo de la documentación que aporte el concesionario se han incluido, para
información expresa de los ofertantes, los siguientes anexos:
• Anexo C: Prescripciones aplicables a la ejecución de obras de estructuras,
drenajes y firmes e Información a suministrar a la Inspección General de Proyecto
• Anexo D: Prescripciones aplicables a la ejecución de obras de instalaciones e
Información a suministrar a la Inspección General de Proyecto
• Anexo E: Prescripciones aplicables a la ejecución de obras de excavaciones,
rellenos, túneles y cimentaciones de obras de fábrica e Información a suministrar
a la Inspección General de Proyecto
PPTP / AT IGP / Gerediaga – Elorrio Página 21 de 32
• Anexo F: Indicadores de evaluación de los defectos de obras más representativos
y repercusiones económicas asociadas
5.6. Control de calidad (Ensayos y Pruebas de contraste)
Se incluye dentro del ámbito del contrato de asistencia técnica la realización de los
ensayos de control de calidad de contraste a realizar por la Inspección General del
Proyecto.
Dentro de las responsabilidades del adjudicatario se encuentra la coordinación y
supervisión de la realización de dichos ensayos, por el laboratorio o laboratorios que
sean contratados por el adjudicatario con esta finalidad.
Las funciones a desarrollar por el adjudicatario en esta materia serán, sin carácter
limitativo, las siguientes:
- Elaboración del Plan de ensayos de Contraste, incluso instrumentación.
- Contratación de laboratorio/s homologados para cada tipo de ensayo a realizar
- Coordinación, supervisión, control e interpretación de los ensayos.
- Gestión de la documentación relativa a la realización de los ensayos.
Estos trabajos de Ensayos y Pruebas de contraste se abonarán con cargo a una partida
a justificar debiendo el Adjudicatario atender a su realización con medios contratados por
el propio adjudicatario.
5.7. Control económico y de plazos
Entre las funciones del adjudicatario se encontrará la vigilancia del cumplimiento de los
plazos que obligan a los concesionarios, con objeto de detectar eventuales retrasos en
las obras que puedan suponer incumplimiento de los mismos.
Asimismo, el adjudicatario deberá analizar y valorar las solicitudes de prórroga de los
plazos fijados para la ejecución de las obras que pudieran solicitarse por los
concesionarios, previa justificación suscrita por el Director Facultativo de la Obra.
Por otro lado, el adjudicatario deberá realizar un seguimiento económico de la ejecución
de las obras, incluyendo las siguientes funciones:
PPTP / AT IGP / Gerediaga – Elorrio Página 22 de 32
- Análisis de las relaciones valoradas de carácter informativo a elaborar por el
concesionario.
- Propuesta de precios contradictorios para nuevas unidades de obra que puedan
surgir y que lo requieran.
- Análisis de la incidencia de las modificaciones del Proyecto en el Presupuesto
reconocido de las obras, y actualización continua y seguimiento del mismo.
5.8. Reuniones de coordinación
El adjudicatario deberá asistir a las reuniones de seguimiento de las obras que se
programen.
En el caso de reuniones a las que asista la Dirección Facultativa de las Obras, el
adjudicatario revisará las actas de reunión que se elaboren por la misma. En el resto de
casos, será función del adjudicatario el levantamiento de la correspondiente acta de
reunión.
5.9. Elaboración de informes
5.9.1. Informes mensuales
Independientemente, del informe que presente el Director Facultativo de la Obra, el
adjudicatario redactará mensualmente un Informe de Seguimiento de las Obras, en el
que se especificarán, para cada parte de la obra o unidad ejecutada en el mes a que se
refiera el informe, los siguientes puntos:
- Visualización de la obra ejecutada, mediante reportaje fotográfico, y localización
en planos apropiados. Por cada unidad de obra se abrirá una ficha de
seguimiento.
- Documentación de control de calidad y del control de ejecución de las unidades o
partes de obra ejecutada.
- Ficha de ejecución del grado de seguimiento de la obra.
- Análisis del programa de trabajos. Seguimiento de cumplimiento de hitos.
- Afecciones con agencias horizontales (URA, ETS, Ayuntamientos, etc.) y terceros
(vecinos, empresas, etc.)
PPTP / AT IGP / Gerediaga – Elorrio Página 23 de 32
- Seguimiento de la seguridad y salud.
- Principales actuaciones medioambientales.
El informe mensual se presentará a INTERBIAK todos los meses que dure la obra dentro
de los cinco primeros días hábiles del mes siguiente.
5.9.2. Informes puntuales sobre anomalías
El Adjudicatario redactará informes inmediatos sobre las anomalías que se observen
durante la construcción, especialmente sobre aquéllas que puedan denotar falta de
calidad en los materiales o en la ejecución de las obras, o incumplimiento de las normas
de construcción, de señalización de obra, de seguridad, etc., con una propuesta de las
medidas correctoras que considere oportunas.
En caso de paralización o descenso acusado del ritmo de trabajo, el Adjudicatario
indicará en el informe correspondiente, las causas y la responsabilidad del concesionario
o de terceros.
Análogamente procederá en caso de daños a terceros, con motivo de la ejecución de las
obras u otra contingencia importante.
5.10. Inspección final de las obras
Una vez finalizadas las obras de cada uno de los tramos por el concesionario, el
adjudicatario realizará una inspección final de las mismas, con objeto de verificar su
adecuación al Proyecto de Construcción aprobado y al resto de condiciones
contractuales y su aptitud para la puesta en servicio.
Asimismo, chequeará a tal efecto la documentación de final de obra y de control de
calidad elaborada por el concesionario con carácter previo a la inspección final.
Los resultados de esta inspección se reflejarán en un informe en el que se señalarán las
deficiencias identificadas en las obras, incluyendo asimismo la valoración de los
indicadores de calidad en la ejecución de las obras establecidas.
El informe concluirá con un pronunciamiento expreso sobre la admisibilidad o no
admisibilidad de las obras ejecutadas, debiendo evaluar las repercusiones económicas
que proceda aplicar en caso de obras defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al
PPTP / AT IGP / Gerediaga – Elorrio Página 24 de 32
Proyecto, y propondrá finalmente el valor que corresponda, a su juicio, al Precio Final
Reconocido de las Obras (PFRO).
El adjudicatario dispondrá de un plazo de cuatro (4) semanas para la realización de la
inspección final de las obras y para la elaboración del correspondiente informe, desde el
momento en que le sea ordenada por INTERBIAK dicha inspección.
5.11. Revisión de la documentación final de obra
Se considerará incluida dentro de las funciones del adjudicatario el análisis y verificación
de la documentación de final de obra que deberá ser elaborada por el concesionario.
El análisis se centrará en el grado de adecuación de la documentación tanto a lo
establecido en los pliegos de la concesión como a la realidad de las obras ejecutadas.
Las conclusiones del análisis realizado deberán recogerse en un informe el efecto, que
deberá ser entregado por el adjudicatario en un plazo máximo de un (1) mes desde que
la totalidad de la documentación sea puesta a su disposición por INTERBIAK.
5.12. Trabajos de asistencia técnica especializada (Trabajos y Estudios Especiales)
Se prevé un área de actuación consistente en una asistencia de carácter puntual y
altamente especializada en posibles problemas singulares que pudieran surgir en el
transcurso de la construcción de la obra y que obligarán a una toma complementaria de
datos, con objeto de efectuar un estudio específico del problema planteado.
De acuerdo con ello se prevén dos tipos de prestación:
- Material: Para la ejecución de los trabajos de toma de datos, presumiblemente en
los apartados de geotecnia y topografía.
- Consultoría técnica: Para el estudio de cada caso concreto mediante
especialistas.
En sentido enunciativo y sin que esta relación pretenda ser limitativa, el Adjudicatario,
previa autorización del Órgano de Contratación de INTERBIAK o persona con poder
suficiente, facilitará asesoramiento y asistencia técnica sobre los siguientes temas:
- Estudios e informes geológicos y geotécnicos adicionales.
- Estudios y cálculos de estructuras de los nuevos diseños.
PPTP / AT IGP / Gerediaga – Elorrio Página 25 de 32
- Estudios de excavabilidad y seguridad de ejecución de las obras de movimiento
de tierras. Estabilidad de taludes. Propuestas concretas de actuación.
Auscultación.
- Medio ambiente.
- Estudios de seguridad en aquellas partes de obra donde se produzcan mermas
de calidad en los materiales o en su ejecución.
- Instalaciones
Incluirá el estudio de alternativas y de soluciones técnico-económicas con la formulación
de los planos, cálculos, mediciones y precios contradictorios oportunos, así como la toma
de datos topográficos y de campo que sean necesarios para la realización de las
modificaciones. Estos trabajos de Asistencia Técnica especializada se abonarán con
cargo a una partida a justificar debiendo el Adjudicatario atender a su realización con
medios contratados a cargo de la misma.
5.13. Asistencia técnica para la revisión y análisis de los Proyectos de Construcción Modificados elaborados por las sociedades concesionarias
Adicionalmente a la realización de las actividades reseñadas en los apartados
precedentes para el tramo de carretera concreto que constituye el objeto del contrato, el
Adjudicatario deberá prestar servicios de asistencia técnica para la revisión y análisis de
los Proyectos de Construcción Modificados elaborados por la sociedad concesionaria,
mediante la incorporación de personal técnico especializado.
Este personal prestará servicios de oficina técnica. Además, deberá estar provisto de los
equipos informáticos y software adecuados para las funciones encomendadas.
6. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
El plazo de ejecución de los trabajos del presente contrato será de cuarenta y cinco (45)
meses, o el que se deduzca de la finalización de las obras del contrato de concesión del
que es complementario.
El Contrato se iniciará con la firma del Acta de Inicio de los Trabajos.
PPTP / AT IGP / Gerediaga – Elorrio Página 26 de 32
Los trabajos de Asistencia Técnica se prolongarán hasta la aprobación del Acta de
Comprobación Final de las obras de los dos tramos. No obstante, debe existir
disponibilidad para realizar trabajos durante un plazo de un (1) año desde este hito.
En cualquier caso es obligación del adjudicatario revisar la documentación final a
presentar por el concesionario con posterioridad a la finalización de las obras.
7. EQUIPO DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA INSPECCIÓN
El personal dispuesto por el Adjudicatario para formar parte del equipo de la Asistencia
Técnica tendrá capacidad, titulación y experiencia suficiente. En su oferta incluirá la
relación nominal del personal que prestará sus servicios en las distintas áreas de trabajo.
El equipo que el Adjudicatario dedicará a los trabajos de Asistencia Técnica no será
inferior al indicado en su oferta, bien entendido que el servicio que se contrata no es una
prestación de personal o equipos, sino una Asistencia a la Inspección, que en
determinados momentos puede exigir mayores medios que los mínimos previstos para
poder ser realizada correctamente. La dedicación del equipo en obra estará sujeta a las
variaciones del ritmo de la obra, pudiendo disminuir su dedicación, si el ritmo desciende
de manera notable.
Asimismo, siempre que se considere oportuno, INTERBIAK podrá asumir la realización
de parte de las áreas de trabajo objeto de este contrato, con recursos propios previa
comunicación, con 3 meses de antelación, en cuyo caso la empresa adjudicataria deberá
ajustar los recursos adscritos al contrato a la nueva situación.
La deducción por este motivo, en ningún caso superará el 25% del importe del contrato.
En cada momento el equipo de Asistencia Técnica a la Inspección será el aprobado por
INTERBIAK.
Las labores a desarrollar por el Adjudicatario comprenderán todas las señaladas en el
apartado 5 de este Pliego.
PPTP / AT IGP / Gerediaga – Elorrio Página 27 de 32
7.1. Personal
La dotación de personal, titulación y requisitos particulares con que deberá contar el
Adjudicatario para la ejecución del Contrato deberá adecuarse de tal forma que se
atiendan las demandas flexibles de la obra.
La oferta se adaptará a los distintos trabajos a realizar en las distintas fases,
distinguiéndose en principio, lo siguiente:
- Asistencia Técnica para la revisión y análisis de los Proyectos de Construcción
Modificados elaborados por las sociedades concesionarias
- Actividades a realizar en la fase inicial del contrato, tras la aprobación de los
Proyectos de Construcción elaborados por las sociedades concesionarias
- Asistencia Técnica a la Inspección General del Proyecto durante la ejecución de
las obras
- Trabajos posteriores a la aprobación del Acta de comprobación final de las obras
- Trabajos y Estudios Especiales (asistencia técnica especializada)
- Ensayos y pruebas de contraste
En cada una de estas fases se realizarán las actividades especificadas en los apartados
anteriores del presente Pliego.
El Adjudicatario tendrá a disposición de INTERBIAK un Libro Registro de Personal,
conformado por ésta con indicación de altas y bajas motivadas, y relación laboral con el
Adjudicatario.
Cualquier modificación de personal deberá ser previamente aprobada por el Director de
INTERBIAK.
La jornada de trabajo del personal que realiza su función en la obra será la misma que la
del concesionario y las empresas constructoras contratadas por el mismo, no teniendo
derecho el Adjudicatario a reclamar aumentos de presupuesto por necesidad de mayor
dedicación, horas extraordinarias, festivas o nocturnas, etc.
La dotación y dedicación prevista, como mínimo, inicialmente a la obra es la que figura
en el cuadro siguiente, y será la que se tenga en cuenta a efectos de comparación de
proposiciones económicas, por aplicación de los precios unitarios ofertados. Esta
dedicación está planteada sobre la dotación mínima de personas y sobre la duración de
PPTP / AT IGP / Gerediaga – Elorrio Página 28 de 32
los trabajos estimada para la obra. Podrá por tanto modificarse con el Programa de
Trabajos definitivo de las Obras y con la duración real de éstas. En todo caso también
podrá mejorarse en la propia Oferta al presente Contrato de Asistencia Técnica.
Personal de obra para la Asistencia técnica a la Inspección de la ejecución de las obras
Consultor en Geotecnia 1 Técnico de Grado Superior (3) 10 años 36
Consultor en Estructuras 1 Técnico de Grado Superior (3) 10 años 36
Consultor en Instalaciones 1 Técnico de Grado Superior (3) 10 años 24
Consultor Medio Ambiente 1 Técnico de Grado Superior (3) 8 años 12
Notas:
(1) Número de personas por puesto
(2) Experiencia mínima en funciones similares a las del puesto a desempeñar
(3) Con formación específica suficiente en la materia de las funciones del puesto a desempeñar
La necesidad de incrementar el personal dedicado a la Asistencia Técnica deberá estar
prevista por las empresas ofertantes, teniendo en cuenta que la incorporación de más
personas será de abono de acuerdo a los precios unitarios ofertados y requerirá una
modificación del contrato formalizado previamente.
PPTP / AT IGP / Gerediaga – Elorrio Página 29 de 32
En referencia al Jefe de Unidad de la Asistencia Técnica es necesario que posea
experiencia probada en el puesto de Director de Obra o Jefe de Unidad de Asistencia
Técnica en al menos una obra lineal con túneles y grandes viaductos en los últimos 5
años.
Asimismo, tanto el Responsable de Geotecnia como el Geólogo de campo deben tener
probada experiencia en al menos una obra subterránea de entidad en los últimos 4 años.
7.2. Oficinas
El concesionario proporcionará una oficina independiente a pie de obra a disposición del
Adjudicatario, desde las cuales se llevarán a cabo los trabajos de inspección de las obras
definidas en el presente Pliego.
Las características y dotación de estas oficinas cumplirán los requisitos mínimos
establecidos en los pliegos de las respectivas concesiones.
Las concesionarias serán responsables del mantenimiento durante las obras de las
oficinas y de las instalaciones por ellos colocadas en las mismas, así como de los gastos
que esto ocasione. Se entiende incluido dentro de este mantenimiento el pago de las
facturas correspondientes a los distintos servicios (abastecimiento, saneamiento, Internet
alta velocidad, teléfono, electricidad, etc.), limpieza diaria de oficinas, reparación de
servicios, accesos y aparcamientos, servicio de vigilancia y seguridad, etc.
7.3. Medios materiales
En complemento de los medios que el concesionario esta obligado a proporcionar en las
oficinas a disposición de la Inspección General del Proyecto, el Adjudicatario dispondrá
de todos los medios e instalaciones necesarios para un correcto desarrollo de los
trabajos encargados, incluyendo equipos informáticos, cámaras de fotos, software,
materiales de oficina, estaciones totales, niveles, equipos GPS, cintas INVAR, medios de
transporte vehículos todo-terreno, etc.
8. RECUROSOS ESTIMADOS Y DESGLOSE DE LA PROPOSICIÓN ECONÓMICA
8.1. Recursos estimadas del contrato
En la tabla siguiente se presenta el desglose de dedicaciones estimadas del contrato.
PPTP / AT IGP / Gerediaga – Elorrio Página 30 de 32
ASISTENCIA TÉCNICA A LA INSPECCIÓN GENERAL DEL PROYECTO DE LA CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO GEREDIAGA-ELORRIO
UNIDAD CONCEPTO MEDICIÓN DEDICACIÓN
1.- Asistencia Técnica Especializada. Análisis del Proyecto de Construcción del concesionario y Asistencia Técnica durante la ejecución de las obras
Semana Asesor especialista en Geotecnia 36,00 100,00% Semana Asesor especialista en Estructuras 36,00 100,00% Semana Asesor especialista en Instalaciones 24,00 100,00% Semana Asesor especialista en Medio Ambiente 12,00 100,00%
2.- Actividades a realizar en la fase inicial del contrato. Análisis de la documentación previa al inicio de las obras.
P.A. Partida Alzada a Justificar para actividades a realizar en la fase inicial del contrato 1,00
3.- Asistencia Técnica a la Inspección de las Obras Gerediaga-Elorrio
3.1. PERSONAL EN OBRA Mes Jefe de Unidad Asistencia Técnica 43,00 100,00% Mes Responsable de Geotecnia 30,00 100,00% Mes Geólogo de campo 24,00 100,00% Mes Vigilante de Obra Infraestructura 43,00 100,00% Mes Vigilante de Obra Instalaciones 15,00 100,00% Mes Delineante Proyectista 43,00 100,00% Mes Auxiliar Administrativo 43,00 60,00%