-
Eficiencia,Eficiencia,Eficiencia,Eficiencia, conconconcon
todostodostodostodos loslosloslos hierros!hierros!hierros!hierros!
OFICINA PRINCIPAL Va Caracas, Edificio Administrativo I, Puerto
Ordaz, estado Bolvar, 8050 - Venezuela. N RIF J-00100542-0
Telfonos: (0286) 930.37.75 / 34.84 - Fax: (0286) 930.37.83
www.ferrominera.gob.ve
Ciudad Guayana, 16 de marzo de 2015 A Todas las Empresas
Participantes Ciudad.
CONCURSO ABIERTO ANUNCIADO INTERNACIONALMENTE
PO-929-6341-1PP6341-14-CAAI04-CAAI02
ADQUISICION DE DOLOMITA PARA LA PLANTA DE PELLAS HERNAN QUIVERA
DE CVG FERROMINERA ORINOCO, C.A.
GERENCIA DE PROCURA DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES
-
Pg. 2/30
CONCURSOCONCURSOCONCURSOCONCURSO ABIERTOABIERTOABIERTOABIERTO
ANUNCIADOANUNCIADOANUNCIADOANUNCIADO
INTERNACIONALMENTEINTERNACIONALMENTEINTERNACIONALMENTEINTERNACIONALMENTE
---- ADQUISICION DE DOLOMITA ADQUISICION DE DOLOMITA ADQUISICION DE
DOLOMITA ADQUISICION DE DOLOMITA PARA LA PLANTA DE PELLAS HERNAN
QPARA LA PLANTA DE PELLAS HERNAN QPARA LA PLANTA DE PELLAS HERNAN
QPARA LA PLANTA DE PELLAS HERNAN QUIVERA DE CVG FERROMINERA
ORINOCO, C.A.UIVERA DE CVG FERROMINERA ORINOCO, C.A.UIVERA DE CVG
FERROMINERA ORINOCO, C.A.UIVERA DE CVG FERROMINERA ORINOCO, C.A.
NDICENDICENDICENDICE I.I.I.I.
DEFINICIONESDEFINICIONESDEFINICIONESDEFINICIONES 4
II.II.II.II. CONDICIONESCONDICIONESCONDICIONESCONDICIONES
PARAPARAPARAPARA PARTICIPARPARTICIPARPARTICIPARPARTICIPAR 5
1.- Objeto 5
2.- Alcance 5
3.- Documentacin requerida 5
SOBRE No. 1 Documentacin del Participante (Legal, Financiera y
Tcnica) 5
SOBRE No. 2 Garanta de Mantenimiento de La Oferta, Compromiso de
Responsabilidad Social y Desagregacin del Valor Agregado Nacional
(VAN)
8
SOBRE No. 3 Oferta Tcnico Econmica 8
4.- Calificacin de Empresas 9
5.- Condiciones Generales 11
6.- Perodo de Consultas y Aclaratorias 11
7.- Reunin Tcnica 11
8.- Recepcin de Documentos y Ofertas 12
9.- Evaluacin de las Ofertas 12
- Oferta Tcnica 13
- Oferta Econmica 13
10.- Compromiso de Responsabilidad Social 14
11.- Otorgamiento de la Adjudicacin de la Contratacin 14
12.- Forma de Pago 14
13.- Fianza de Fiel Cumplimiento 15
14.- Domicilio 17
III.III.III.III. CALIFICACIN TCNICA DE LAS EMPRESASCALIFICACIN
TCNICA DE LAS EMPRESASCALIFICACIN TCNICA DE LAS EMPRESASCALIFICACIN
TCNICA DE LAS EMPRESAS 17
IV. INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIN DE OFERTASIV.
INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIN DE OFERTASIV. INSTRUCCIONES PARA
LA PRESENTACIN DE OFERTASIV. INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIN DE
OFERTAS 20
V.V.V.V.---- ESPECIFICACIONES TCNICAS ESPECIFICACIONES TCNICAS
ESPECIFICACIONES TCNICAS ESPECIFICACIONES TCNICAS 23
A.A.A.A.----
ESPECIFICACIONESESPECIFICACIONESESPECIFICACIONESESPECIFICACIONES
TCNICASTCNICASTCNICASTCNICAS GENERALESGENERALESGENERALESGENERALES
23
1.0.- Descripcin General del Suministro de los BIENES 24
-
Pg. 3/30
2.0.- Transporte y Entrega de los BIENES 24
3.0.- Plazo de Ejecucin 24
4.0.- Generalidades 25
5.0.- Aceptacin del Suministro de los BIENES 25
6.0.- Responsabilidad de CVG FERROMINERA 26
7.0.- Responsabilidad de LA CONTRATISTA 26
8.0.- Autoridad del SUPERVISOR 26
9.0.- Seguridad Industrial 26
10.- Ubicacin del Sitio de Entrega de los BIENES 26
11. Legislacin 27
B. B. B. B.----
ESPECIFICACIONESPECIFICACIONESPECIFICACIONESPECIFICACIONESESESES
TCNICASTCNICASTCNICASTCNICAS
DETALLADASDETALLADASDETALLADASDETALLADAS 27
1.- Especificaciones Fsicas 27
2.- Especificaciones Qumicas 28
V.V.V.V.---- ESTIMACIN POR RENGLONESESTIMACIN POR
RENGLONESESTIMACIN POR RENGLONESESTIMACIN POR RENGLONES 29
VI.VI.VI.VI.---- MODELOMODELOMODELOMODELO DELDELDELDEL
CONTRATOCONTRATOCONTRATOCONTRATO 30
-
Pg. 4/30
CONCURSOCONCURSOCONCURSOCONCURSO ABIERTOABIERTOABIERTOABIERTO
ANUNCIADOANUNCIADOANUNCIADOANUNCIADO
INTERNACIONALMENTEINTERNACIONALMENTEINTERNACIONALMENTEINTERNACIONALMENTE
---- ADQUISICION DE DOLOMITA ADQUISICION DE DOLOMITA ADQUISICION DE
DOLOMITA ADQUISICION DE DOLOMITA PARA LA PLANTA PARA LA PLANTA PARA
LA PLANTA PARA LA PLANTA DE PELLAS HERNAN QUIVERA DE CVG
FERROMINERA ORINOCO, C.A.DE PELLAS HERNAN QUIVERA DE CVG
FERROMINERA ORINOCO, C.A.DE PELLAS HERNAN QUIVERA DE CVG
FERROMINERA ORINOCO, C.A.DE PELLAS HERNAN QUIVERA DE CVG
FERROMINERA ORINOCO, C.A. I.I.I.I.----
DEFINICIONESDEFINICIONESDEFINICIONESDEFINICIONES
"PARTICIPANTE(S)""PARTICIPANTE(S)""PARTICIPANTE(S)""PARTICIPANTE(S)",
significa cualquier persona natural o jurdica que haya adquirido el
pliego para participar en el presente Concurso Abierto.
OOOOFERENTE(S)FERENTE(S)FERENTE(S)FERENTE(S), significa la persona
natural o jurdica que ha presentado una manifestacin de voluntad de
participar y una oferta para el Concurso Abierto objeto de este
documento. OFERTA(S)OFERTA(S)OFERTA(S)OFERTA(S), significa aquella
propuesta que ha sido presentada por una persona natural o jurdica,
cumpliendo con los recaudos exigidos para el Suministro del Mineral
objeto de este concurso abierto.
CONTRATOCONTRATOCONTRATOCONTRATO: Es el instrumento jurdico que
regula el suministro de la Dolomita, incluido en el pedido de
compras.
"LA CONTRATISTA"LA CONTRATISTA"LA CONTRATISTA"LA
CONTRATISTA"""", significa la persona jurdica o la compaa que deber
efectuar el suministro del Mineral objeto del CONTRATO, una vez
adjudicado mediante acto motivado.
CVG FERROMINERACVG FERROMINERACVG FERROMINERACVG FERROMINERA,
significa CVG FERROMINERA ORINOCO, C.A.CVG FERROMINERA ORINOCO,
C.A.CVG FERROMINERA ORINOCO, C.A.CVG FERROMINERA ORINOCO, C.A.
SUPERVISOR,SUPERVISOR,SUPERVISOR,SUPERVISOR, significa el
representante de CVG FERROMINERACVG FERROMINERACVG FERROMINERACVG
FERROMINERA designado para ejercer el control y fiscalizacin del
suministro del Mineral que realice LA CONTRATISTA. PROGRAMA DE
EJECUCIN: El OFERENTEPROGRAMA DE EJECUCIN: El OFERENTEPROGRAMA DE
EJECUCIN: El OFERENTEPROGRAMA DE EJECUCIN: El OFERENTE presentar
con su oferta un programa de ejecucin para el suministro del
Mineral, indicando los tiempos de inicio y culminacin.
BIENESBIENESBIENESBIENES:::: Se refiere a la DOLOMITA cuyas
especificaciones tcnicas se indican en el aparte B.B.B.B.----
ESPECIFICACIONES TCNICAS ESPECIFICACIONES TCNICAS ESPECIFICACIONES
TCNICAS ESPECIFICACIONES TCNICAS ---- DETALLADAS DETALLADAS
DETALLADAS DETALLADAS del Pliego de Condiciones.
-
Pg. 5/30
II.II.II.II.---- CONDICIONESCONDICIONESCONDICIONESCONDICIONES
PARAPARAPARAPARA PARTICIPARPARTICIPARPARTICIPARPARTICIPAR
1.1.1.1.---- OBJETO:OBJETO:OBJETO:OBJETO: CVGCVGCVGCVG
FERROMINERAFERROMINERAFERROMINERAFERROMINERA conforme a lo previsto
en los artculos N 56 y 57 de la Ley de Contrataciones Pblicas, hace
del conocimiento de las empresas del ramo, ubicadas en el pas o
empresas extranjeras, que ha resuelto iniciar un procedimiento de
Concurso Abierto Anunciado Internacionalmente para la ADQUISICION
DE DOLOMITA PARA LA PLANTA DEADQUISICION DE DOLOMITA PARA LA PLANTA
DEADQUISICION DE DOLOMITA PARA LA PLANTA DEADQUISICION DE DOLOMITA
PARA LA PLANTA DE PELLAS PELLAS PELLAS PELLAS ---- HERNAN
QUIVERAHERNAN QUIVERAHERNAN QUIVERAHERNAN QUIVERA.... 2.2.2.2.----
ALCANCE:ALCANCE:ALCANCE:ALCANCE: Comprende la adquisicin de 60.000
toneladas mtricas (Tm.) +/- 10% de Dolomita para alimentar la
Planta de Pellas Hernn Quivera de CVG FERROMINERA. 3.3.3.3.----
DOCUMENTACINDOCUMENTACINDOCUMENTACINDOCUMENTACIN
REQUERIDA:REQUERIDA:REQUERIDA:REQUERIDA: Para participar en este
proceso, una persona debidamente autorizada, portando su Cdula de
Identidad laminada, deber hacer entrega de una CartaCartaCartaCarta
dededede ManifestacinManifestacinManifestacinManifestacin dededede
VoluntadVoluntadVoluntadVoluntad ( ANEXO A), de participar en el
procedimiento de contratacin, suscrita por la persona con
facultades para obligar a la compaa, la cual deber venir separada
de los sobres N 1, 2 y 3. Para las empresas extranjeras la Carta de
Manifestacin de Voluntad debe presentarse en idioma espaol, siempre
que la persona natural que suscriba dicha manifestacin est
facultada para comprometer o representar a la empresa participante,
porque as textualmente lo exprese su documentacin legal que acompaa
la oferta. Si la persona que consigna la Manifestacin de Voluntad,
no es la persona que obliga a la empresa, deber acompaar a la
referida Manifestacin una carta de autorizacin expresa para este
acto. (ANEXO B) La documentacin que se seala a continuacin, deber
dirigirse a la Comisin Permanente de Contrataciones, enenenen
trestrestrestres sobressobressobressobres
cerrados,cerrados,cerrados,cerrados,
sellados,sellados,sellados,sellados,
contentivoscontentivoscontentivoscontentivos dededede
carpetascarpetascarpetascarpetas
separadasseparadasseparadasseparadas, e identificados as:
SOBRESOBRESOBRESOBRE No.No.No.No. 1111
DOCUMENTACINDOCUMENTACINDOCUMENTACINDOCUMENTACIN DELDELDELDEL
PARTICIPANTEPARTICIPANTEPARTICIPANTEPARTICIPANTE
CarpetaCarpetaCarpetaCarpeta No.No.No.No. 1:1:1:1: Aspecto Legal
CarpetaCarpetaCarpetaCarpeta No.No.No.No. 2:2:2:2: Aspecto
Financiero CarpetCarpetCarpetCarpetaaaa No.No.No.No. 3:3:3:3:
Aspecto Tcnico Contenido de la Carpeta No. 1 Contenido de la
Carpeta No. 1 Contenido de la Carpeta No. 1 Contenido de la Carpeta
No. 1 ---- Aspectos Legales Aspectos Legales Aspectos Legales
Aspectos Legales:
AbstenerseAbstenerseAbstenerseAbstenerse dededede
participarparticiparparticiparparticipar
aquellasaquellasaquellasaquellas empresasempresasempresasempresas
venezolanasvenezolanasvenezolanasvenezolanas quequequeque
tengantengantengantengan vencidavencidavencidavencida lalalala
SolvenciaSolvenciaSolvenciaSolvencia deldeldeldel
InstitutoInstitutoInstitutoInstituto
VenezolanoVenezolanoVenezolanoVenezolano dededede loslosloslos
SegurosSegurosSegurosSeguros SocialesSocialesSocialesSociales
(IVSS),(IVSS),(IVSS),(IVSS), lalalala
SolvenciaSolvenciaSolvenciaSolvencia LaboralLaboralLaboralLaboral
yyyy elelelel CertificaCertificaCertificaCertificadodododo dededede
InscripcinInscripcinInscripcinInscripcin enenenen elelelel
RegistroRegistroRegistroRegistro NacionalNacionalNacionalNacional
dededede Contratistas.Contratistas.Contratistas.Contratistas.
DDDDeeee lolololo contrariocontrariocontrariocontrario sesesese
lelelele rechazarrechazarrechazarrechazar susususu
documentacin.documentacin.documentacin.documentacin.
-
Pg. 6/30
1.- Certificado de Inscripcin en el Registro Nacional de
Contratistas, vigente. (SloSloSloSlo
empresasempresasempresasempresas
nacionalesnacionalesnacionalesnacionales)
2.- Las empresas debern presentar Copia del Acta Constitutiva,
Estatutos, Registro de Comercio y cualquier otro documento que
compruebe la existencia jurdica de la empresa, su domicilio,
integracin de su capital, nacionalidad de sus socios y las personas
autorizadas legalmente para comprometerla. DeDeDeDe lolololo
contrariocontrariocontrariocontrario sesesese lelelele
rechazarrechazarrechazarrechazar susususu
documentacin.documentacin.documentacin.documentacin.
3.- Si la persona que firma los documentos que comprometen a la
empresa no es el
representante legal o la persona autorizada por los estatutos
para firmar en nombre del oferente, deber acompaarse la
documentacin autntica (Documento poder debidamente otorgado y
autenticado) que la faculta para representarlo.
CriterioCriterioCriterioCriterio
excluyenteexcluyenteexcluyenteexcluyente enenenen casocasocasocaso
dededede nononono presentarsepresentarsepresentarsepresentarse.
4.- En el caso de empresas en consorcio, debern presentar copia
del documento
consorcial debidamente otorgado y autentificado (ANEXO C), donde
conste la participacin de cada una de las empresas y que se obligan
solidariamente y mancomunadamente frente al ente contratante y a
terceros; as como el nombre de la empresa que asumir la
representacin legal. A los efectos de la calificacin, cada una de
las empresas que constituyan el Consorcio o Alianza debe anexar por
separado su respectiva documentacin legal, financiera o tcnica.
5.- Certificado de Solvencia vigente con el Seguro Social
(IVSS), conforme a la
Disposicin Final Octava de la Ley del Seguro Social.
(SloSloSloSlo paraparaparapara empresasempresasempresasempresas
nacionales)nacionales)nacionales)nacionales) 6.- Solvencia Laboral,
vigente, expedida por el Ministerio del Poder Popular para el
Trabajo (Decreto N 4.248 que regula el otorgamiento, vigencia,
control y revocatoria de la Solvencia Laboral de los patronos y
patronas, incluidas las Asociaciones Cooperativas que contraten los
servicios de no asociados, con la finalidad de garantizar los
derechos humanos laborales de los trabajadores y trabajadoras), que
deber consignarse al momento del acto pblico de presentacin de
documentos o recepcin de ofertas. (SloSloSloSlo paraparaparapara
empresasempresasempresasempresas
nacionalesnacionalesnacionalesnacionales)
7.- Para el caso de las Cooperativas que tengan previsto el
suministro de los bienes
slo con personal asociado, deben presentar la declaracin jurada
de Contratacin de Slo Asociados, identificada en este pliego con el
ANEXOANEXOANEXOANEXO DDDD. Aquellas Cooperativas que consignen esta
declaracin jurada, sern eximidas de presentar la Solvencia Laboral,
en cumplimiento del Decreto de Solvencia Laboral N 4.248.
(SloSloSloSlo paraparaparapara empresasempresasempresasempresas
nacionalesnacionalesnacionalesnacionales)
NOTANOTANOTANOTA: La documentacin legal presentada por
participantes extranjeros, en idioma distinto al espaol, debe ser
traducida por intrprete pblico y debidamente
-
Pg. 7/30
apostillada (para el caso de ser signatarios del Convenio de La
Haya) o legalizada en la Embajada Venezolana en el pas de origen.
ContenidoContenidoContenidoContenido dededede lalalala
CarpetaCarpetaCarpetaCarpeta No.No.No.No. 2222
AspectoAspectoAspectoAspecto
Financiero:Financiero:Financiero:Financiero:
1. Constancia de Inscripcin en el Registro de Informacin Fiscal
(R.I.F.) (sloslosloslo paraparaparapara
empresasempresasempresasempresas
nacionalesnacionalesnacionalesnacionales).
2. Estados Financieros Auditados (Balance General y Estado de
Ganancias y Prdidas y Flujo
de Efectivo), elaborados y firmados por un Contador Publico
Colegiado independiente, correspondientes a los dos (02) ltimos
ejercicios econmicos, los mismos deben incluir el dictamen de
auditora.
Las empresas venezolanas debern entregar los Estados
Financieros, ajustados por inflacin, expresados en monedas a valor
constante, auditados por Contador Pblico Colegiado independiente de
la empresa auditada (Auditor Externo) y debidamente visados por el
Colegio de Contadores Pblicos de Venezuela. Esta informacin debe
venir acompaada con el mximo de detalles o soportes posible a los
efectos de los anlisis pertinentes.
3. Aquellas empresas que deseen participar en consorcio, debern
presentar los Estados
Financieros de manera individual, y la evaluacin financiera se
realizar sobre esta misma base.
Por otro lado, aquella empresa que tenga participacin accionaria
en otra o tenga el control sobre sta, y desee participar de manera
conjunta, en procedimientos de contratacin de CVGCVGCVGCVG
FERROMINERAFERROMINERAFERROMINERAFERROMINERA,,,, deber consignar
los EstadosEstadosEstadosEstados
FinancierosFinancierosFinancierosFinancieros
ConsolidadosConsolidadosConsolidadosConsolidados visados a una
misma fecha de corte, elaborado por un contador pblico colegiado.
Debe incluir dictamen de auditora y estar debidamente visado por el
Colegio de Contadores Pblicos de Venezuela (sloslosloslo
paraparaparapara empresasempresasempresasempresas
nacionalesnacionalesnacionalesnacionales).
4. Toda empresa o consorcio extranjero deber presentar sus
estados financieros auditados, en espaol, expresados en Bolvares
(Bs.) o en dlares (US$).
5. Para efectos del Anlisis Financiero, se anexa formato,
identificado como (ANEXOANEXOANEXOANEXO E)E)E)E)
(FormatoFormatoFormatoFormato paraparaparapara elelelel
AnlisisAnlisisAnlisisAnlisis
FinancieroFinancieroFinancieroFinanciero). 6. Ultima declaracin de
Impuesto Sobre la Renta (sloslosloslo paraparaparapara
empresasempresasempresasempresas
registradasregistradasregistradasregistradas enenenen elelelel
paspaspaspas).
En caso de empresasempresasempresasempresas
internacionalesinternacionalesinternacionalesinternacionales debern
presentar certificado de una declaracin de impuesto y la
confirmacin de su pago.
7. Ultima declaracin de Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.)
(sloslosloslo empresasempresasempresasempresas
nacionalesnacionalesnacionalesnacionales). 8. En caso de empresas
Subsidiarias, presentar Carta Aval de la Casa Matriz.
-
Pg. 8/30
ContenidoContenidoContenidoContenido dededede lalalala
CarpetaCarpetaCarpetaCarpeta No.No.No.No. 3333 ----
AspectoAspectoAspectoAspecto Tcnico:Tcnico:Tcnico:Tcnico:
1. Experiencia Tcnica: Listado de contrataciones realizadas y
sus respectivos soportes, relacionadas con el objeto de este
procedimiento, indicando el monto y empresa contratante
(ANEXOANEXOANEXOANEXO FFFF).
2. Otra informacin que ilustre la capacidad tcnica de la empresa
(folletos, fotos, etc.). 3. La empresa deber suministrar informacin
tcnica, que permita evaluar todos los
factores considerados en la Matriz de Evaluacin Tcnica que se
utilizar en este procedimiento, formando parte de la Documentacin
Tcnica de este Pliego.
SOBRESOBRESOBRESOBRE No.No.No.No. 2222
GARANTIAGARANTIAGARANTIAGARANTIA DEDEDEDE
MANTENIMIENTOMANTENIMIENTOMANTENIMIENTOMANTENIMIENTO DEDEDEDE
LALALALA OFERTA,OFERTA,OFERTA,OFERTA,
COMPROMISOCOMPROMISOCOMPROMISOCOMPROMISO DEDEDEDE
RESPONSABILIDADRESPONSABILIDADRESPONSABILIDADRESPONSABILIDAD
SOCIALSOCIALSOCIALSOCIAL YYYY
DESAGREGACINDESAGREGACINDESAGREGACINDESAGREGACIN DELDELDELDEL
VALORVALORVALORVALOR AGREGADOAGREGADOAGREGADOAGREGADO
NACIONALNACIONALNACIONALNACIONAL (VAN).(VAN).(VAN).(VAN).
LasLasLasLas empresasempresasempresasempresas
participantesparticipantesparticipantesparticipantes
nacionales,nacionales,nacionales,nacionales,
deberndeberndeberndebern
presentar:presentar:presentar:presentar:
En cumplimiento a lo establecido en la Ley de Contrataciones
Pblicas, y artculo 135 de su Reglamento, las empresas debern
presentar fianza (Garanta de Mantenimiento de la Oferta), para
asegurar en caso de que se adjudique, el mantenimiento de la oferta
hasta el otorgamiento del Contrato, debidamente notariada y emitida
por una Entidad Financiera o Compaa de Seguros Venezolano, o en su
defecto Cheque de Gerencia, a nombre de CVGCVGCVGCVG
FERROMINERAFERROMINERAFERROMINERAFERROMINERA
ORINOCO,ORINOCO,ORINOCO,ORINOCO, C.A.C.A.C.A.C.A. por un monto
equivalente al 1,5% del monto total de la oferta sin incluir los
tributos, vigente por lo menos hasta la firma del contrato. Dicha
fianza deber incluir mencin expresa, de que el fiador renuncia a
los beneficios que le acuerden los artculos 1.833, 1.834 y 1.836
del Cdigo Civil y que se elige como domicilio especial para todos
los efectos del contrato de fianza a Ciudad Guayana, Estado Bolvar,
con exclusin de cualquier otro. En el caso de que la Fianza de
Contratacin, sea otorgada por una Empresa de Seguros, esta deber
estar incluida dentro de las indicadas en listado anexo
(ANEXOANEXOANEXOANEXO GGGG). Se recomienda a las cooperativas y a
cualquier otra forma asociativa comunitaria para el trabajo
tramitar las fianzas a travs de la SociedadSociedadSociedadSociedad
dededede GarantasGarantasGarantasGarantas
ReciprocasReciprocasReciprocasReciprocas aaaa nivelnivelnivelnivel
nacional.nacional.nacional.nacional.
Las Empresas Nacionales participantes debern cumplir
obligatoriamente con un aporte
social del 3% del monto total adjudicado en el proceso de
contratacin, sin IVA. Con motivo de Compromiso de Responsabilidad
Social, dicho monto ser retenido de la factura de pago.
Auto clculo del Valor Agregado Nacional (VAN) de la oferta,
indicando los valores
nacionales y extranjeros de cada componente del precio
(ANEXO(ANEXO(ANEXO(ANEXO HHHH)))). Las empresas participantes
extranjeras deben presentar: Fianza de Garanta de Mantenimiento de
la Oferta, emitida por una compaa
aseguradora en el extranjero o garanta bancaria (con un banco de
primera lnea) que avale el fiel cumplimiento de lo establecido en
el contrato, o una carta de crdito Stand
-
Pg. 9/30
By que ampare dicha transaccin. Los documentos mencionados
anteriormente deben ser emitidos por instituciones extranjeras y en
la moneda en que se realizar el pago, por ejemplo USD, EUR, JPY o
cualquier otra moneda en la que se presente la oferta. No se
permite que empresas internacionales presenten fianzas ni garantas
con empresas nacionales, tampoco se permite que las mismas estn
calculadas al dlar preferencial.
Las Fianzas o garanta bancaria deben contener: 1. Identificacin
y ubicacin del banco que emite la garanta y que sirve de FIADOR
al
oferente.
2. Identificacin de la empresa a la cual afianza (AFIANZADO) y
que es la empresa que presenta la oferta de este suministro.
3. Identificacin de CVGCVGCVGCVG
FERROMINERAFERROMINERAFERROMINERAFERROMINERA
ORINOCO,ORINOCO,ORINOCO,ORINOCO, C.AC.AC.AC.A. como ACREEDOR de
esta garanta.
4. Monto o cantidad a afianzar del 1,5%, del monto estimado en
la oferta para este
proceso.
5. Identificacin del proceso o modalidad de compras. 6.
Indicacin de que el BANCO o FIADOR garantiza que el AFIANZADO
firmar el contrato
con el ACREEDOR en caso de que obtenga la adjudicacin dentro del
plazo indicado en el pliego de condiciones.
7. La vigencia de la garanta debe cubrir hasta el otorgamiento
del contrato o pedido de
compras.
EnEnEnEn elelelel casocasocasocaso dededede
contratacincontratacincontratacincontratacin conconconcon
empresasempresasempresasempresas
extranjerasextranjerasextranjerasextranjeras quequequeque nononono
tengantengantengantengan filialesfilialesfilialesfiliales nininini
estnestnestnestn domiciliadasdomiciliadasdomiciliadasdomiciliadas
enenenen Venezuela,Venezuela,Venezuela,Venezuela, paraparaparapara
lalalala adquisicinadquisicinadquisicinadquisicin dededede
bienesbienesbienesbienes fuerafuerafuerafuera deldeldeldel
pas,pas,pas,pas, nononono sesesese aplicaraplicaraplicaraplicar
elelelel CompromisoCompromisoCompromisoCompromiso dededede
ResponsabilidadResponsabilidadResponsabilidadResponsabilidad
Social.Social.Social.Social.
SOBRESOBRESOBRESOBRE No.No.No.No. 3333 OFERTAOFERTAOFERTAOFERTA
TCNICOTCNICOTCNICOTCNICO ECONMICAECONMICAECONMICAECONMICA
Oferta Tcnico - Econmica, debidamente sellada y firmada en cada
una de sus pginas por el (los) representante(s) legal(es) de la
empresa participante, como se indica en el ANEXOANEXOANEXOANEXO
IIII Modelo de Carta de Presentacin de Oferta indicando en la
primera pgina el nombre, apellido y cdula de identidad del
representante legal.
La oferta deber presentarse desglosada, indicando:
-Precio Total del Bien. -Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.)
(sloslosloslo paraparaparapara empresasempresasempresasempresas
nacionalesnacionalesnacionalesnacionales) -Monto Total de la
Oferta.
Las empresas deben indicar en su oferta que se obligan
expresamente a sostener sus
ofertas hasta la firma del Contrato o Pedido de Compra.
-
Pg. 10/30
4.4.4.4.---- CALIFICACINCALIFICACINCALIFICACINCALIFICACIN
DEDEDEDE EMPRESASEMPRESASEMPRESASEMPRESAS
La Matriz de Calificacin de Empresas resume las evaluaciones
legal, tcnica y financiera, que realizar CVGCVGCVGCVG
FERROMINERAFERROMINERAFERROMINERAFERROMINERA.
Los aspectos: legal, tcnico y financiero, se evaluarn cada uno
con base a 100 puntos y la suma ponderada de estos 3 aspectos, se
evaluar, igualmente, con base a 100 puntos (ver Matriz de
Calificacin de Empresas). De la suma ponderada, se establece una
puntuacin mnima para calificar. El AnlisisAnlisisAnlisisAnlisis
LegalLegalLegalLegal consiste en el examen legal de la documentacin
presentada por las empresas, todo de conformidad con lo dispuesto
en la Ley de Contrataciones Pblicas y en el Pliego de Condiciones.
Se evala: Cumple y No Cumple. Este aspecto representa diez por
ciento (10%) de la matriz de calificacin de empresas.
El AnlisisAnlisisAnlisisAnlisis
FinancieroFinancieroFinancieroFinanciero se lleva a cabo utilizando
el Sistema de Evaluacin Financiera de Empresas (SEFE) tanto para
empresas nacionales como para empresas extranjeras, el cual se basa
en determinar la capacidad real de contratacin de cada empresa, en
funcin de su patrimonio, partiendo del anlisis de los Estados
Financieros, que a su vez generan indicadores tales como: Solvencia
y Liquidez, Capital de Trabajo, Rentabilidad de Activos,
Rentabilidad Financiera, Endeudamiento y Rotacin de Cuentas por
Cobrar. A continuacin se presentan los indicadores con la asignacin
del puntaje:
EMPRESAS
SOLVENCIA Y
LIQUIDEZ
CAPITAL DE
TRABAJO
ROA
ROE
ENDEUDAMIENTO
ROTACIN CUENTAS
POR COBRAR
CAPACIDAD
DE CONTRATAC.
PUNT. FINAL
CONDICIN
PTOS 0-20 0-15 0-5 0-5 0-20 0-15 0-20 0-100
El Anlisis consiste en determinar la situacin
econmica-financiera que presentan los Estados Financieros,
consignados por las empresas. En ste se hace una revisin y anlisis
de los Estados Financieros y clculo de los ndices Financieros a
utilizar. Este aspecto representa el treinta por ciento (30%) de la
matriz de calificacin de empresas.
El AnlisisAnlisisAnlisisAnlisis TcnicoTcnicoTcnicoTcnico: en
este aspecto se llevar a cabo una revisin de la Documentacin Tcnica
de la empresa, evaluando su trayectoria y capacidad para llevar a
cabo el suministro de bienes. Para cada tem se define un
porcentaje, que depender de la magnitud e importancia de los
renglones indicados en la Matriz de Calificacin Tcnica. Este
aspecto representa el sesenta por ciento (60 %) de la matriz de
calificacin de empresas.
LaLaLaLa asignacinasignacinasignacinasignacin yyyy
distribucindistribucindistribucindistribucin dededede loslosloslos
puntospuntospuntospuntos dentro de cada aspecto: legal, tcnico y
financiero se realizar de acuerdo a lo establecido en la siguiente
Matriz de Calificacin de Empresa, de la cual se obtendr el puntaje
definitivo.
-
Pg. 11/30
MATRIZMATRIZMATRIZMATRIZ DEDEDEDE
CALIFICACINCALIFICACINCALIFICACINCALIFICACIN DEDEDEDE
EMPRESASEMPRESASEMPRESASEMPRESAS
EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA 1111 EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA
2222 EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA 3333 EMPRES EMPRES EMPRES EMPRESA
4A 4A 4A 4
EvaluacinEvaluacinEvaluacinEvaluacin Legal:Legal:Legal:Legal:
10101010
Cumple 100% No Cumple 0%
EvaluacinEvaluacinEvaluacinEvaluacin
FinancieraFinancieraFinancieraFinanciera 30303030
Excelente 90 pts 100% Muy bueno 77-89 pts
83,50%
Bueno 64-76 pts 67,50
%
Regular 51-63 pts 50% No Cumple < 60 pts 0%
EvaluacinEvaluacinEvaluacinEvaluacin
Tcnica:Tcnica:Tcnica:Tcnica: 60606060
Excelente 90 pts 100% Muy Bueno 81-89 pts 90%
Bueno 76-80 pts 80%
Regular 70-75 pts 70% No Cumple < 70 pts 0%
TOTALTOTALTOTALTOTAL La Evaluacin Tcnica se ejecutar conforme al
Capitulo III referido a la calificacin tcnica de las empresas, del
presente pliego. El puntaje mnimo para aprobar la evaluacin tcnica
ser de 75757575 puntos de un total de 100 puntos posibles.
5.5.5.5.---- CONDICIONESCONDICIONESCONDICIONESCONDICIONES
GENERALES:GENERALES:GENERALES:GENERALES: Todos los documentos
solicitados, debern ser presentados en el orden indicado, en
OriginalOriginalOriginalOriginal yyyy DosDosDosDos (02)(02)(02)(02)
copiascopiascopiascopias ntidas,ntidas,ntidas,ntidas,
perfectamenteperfectamenteperfectamenteperfectamente
legibles,legibles,legibles,legibles, debidamente identificadas,
separadas y en carpetadas. Los originales sern devueltos al
OFERENTEOFERENTEOFERENTEOFERENTE en el mismo Acto, luego de
verificar su correspondencia con las copias. CVGCVGCVGCVG
FERROMINERAFERROMINERAFERROMINERAFERROMINERA podr modificar el
presente Pliego de Condiciones, prorrogar el lapso para la
presentacin de las manifestaciones de voluntad u ofertas, as como
terminar el procedimiento, conforme lo prev la Ley de
Contrataciones Publicas.
As mismo, se reserva el derecho de efectuar el rechazo o
descalificacin, cuando tenga conocimiento de la falsedad de la
informacin suministrada. Las empresas participantes que soliciten
prrroga para la presentacin de manifestaciones de voluntad y
ofertas debendebendebendeben hacerlohacerlohacerlohacerlo
hastahastahastahasta conconconcon trestrestrestres (3)(3)(3)(3)
dasdasdasdas hbileshbileshbileshbiles dededede
anticipacinanticipacinanticipacinanticipacin a la fecha fijada para
el acto pblico de RecepcinRecepcinRecepcinRecepcin dededede
DocumenDocumenDocumenDocumentostostostos yyyy
OfertasOfertasOfertasOfertas.
-
Pg. 12/30
6.6.6.6.---- PERIODOPERIODOPERIODOPERIODO DEDEDEDE
CONSULTASCONSULTASCONSULTASCONSULTAS YYYY
ACLARATORIAS:ACLARATORIAS:ACLARATORIAS:ACLARATORIAS: Desde el
18/03/15 hasta el 20/03/03/2015. Toda consulta y/o aclaratoria
deber ser solicitada por medio de comunicacin escrita, firmada por
el RepresentanteRepresentanteRepresentanteRepresentante
LegalLegalLegalLegal de la empresa participante; caso contrario se
obviar la respuesta, dirigida a la Comisin General de
Contrataciones, y se deber hacer llegar a travs del DEPARTAMENTO DE
CONTRATACIONES, ubicadoDEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES,
ubicadoDEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES, ubicadoDEPARTAMENTO DE
CONTRATACIONES, ubicado en en en en el edifico el edifico el
edifico el edifico de la Gerencia General Apoyo y de la Gerencia
General Apoyo y de la Gerencia General Apoyo y de la Gerencia
General Apoyo y LogsticaLogsticaLogsticaLogstica,,,, rea industrial
de CVG rea industrial de CVG rea industrial de CVG rea industrial
de CVG FERROMINERAFERROMINERAFERROMINERAFERROMINERA ORINOCO, Puerto
Ordaz, Estado Bolvar ORINOCO, Puerto Ordaz, Estado Bolvar ORINOCO,
Puerto Ordaz, Estado Bolvar ORINOCO, Puerto Ordaz, Estado Bolvar, o
, o , o , o enviarla al correo electrnico: enviarla al correo
electrnico: enviarla al correo electrnico: enviarla al correo
electrnico:
[email protected]@[email protected]@ferrominera.com
7.7.7.7.---- REUNIN TCNICA REUNIN TCNICA REUNIN TCNICA REUNIN
TCNICA
A objeto de aclarar dudas acerca de este proceso, con cada una
de las empresas interesadas en participar, se realizar reunin con
personal de la Gerencia de Planta de Pellas, el da
24/03/201524/03/201524/03/201524/03/2015 a las a las a las a las
9999::::30303030 a.m a.m a.m a.m.... en la sala de reuniones de la
Gerencia de Pellas, ubicada en la Zona Industrial Matanza Sector
Punta cuchillo. Para mayor informacin relacionada con esta reunin
tcnica, deber contactarse: GLOD DE M Joanna C / MAIZ J Carlos D /
DI CESAR M Maximo J / SARDINA B Luis E, a travs del telfono
(0286)-9305454 / (0286)-9305148, o a travs del correo
electrnico:[email protected];[email protected];
[email protected];[email protected] 8888....----
RECEPCINRECEPCINRECEPCINRECEPCIN DEDEDEDE
DOCUMENTOSDOCUMENTOSDOCUMENTOSDOCUMENTOS YYYY
OFERTASOFERTASOFERTASOFERTAS El Acto de Recepcin de los Documentos
y Ofertas, se efectuar el da
17/04/201517/04/201517/04/201517/04/2015,,,, aaaa laslaslaslas
09090909::::45454545 a.m.a.m.a.m.a.m., en la Sala de Reuniones de
la Gerencia General Apoyo y Logstica en el rea de la Gerencia
General Apoyo y Logstica en el rea de la Gerencia General Apoyo y
Logstica en el rea de la Gerencia General Apoyo y Logstica en el
rea industrial de Cindustrial de Cindustrial de Cindustrial de
CVGVGVGVG FERROMINERA ORINOCO, Puerto Ordaz, Estado
BolvarFERROMINERA ORINOCO, Puerto Ordaz, Estado BolvarFERROMINERA
ORINOCO, Puerto Ordaz, Estado BolvarFERROMINERA ORINOCO, Puerto
Ordaz, Estado Bolvar, o enviarla al , o enviarla al , o enviarla al
, o enviarla al correo electrnico: correo electrnico: correo
electrnico: correo electrnico:
[email protected]@[email protected]@ferrominera.com
El acto de Recepcin de Documentos consistir en la entrega de la
Manifestacin de Voluntad, la documentacin y oferta presentada por
los OFERENTESOFERENTESOFERENTESOFERENTES.... Dicho acto finalizar
con el anuncio que realizar el Secretario de la Comisin y no se
admitir ninguna otra documentacin y oferta. Del acto se suscribir
un Acta de Recepcin de Documentos. Despus de concluido el Acto
Pblico de Recepcin de Documentos y Ofertas, se proceder al Acto de
Apertura de los Documentos. Las Ofertas permanecern cerradas en
custodia de la Gerencia de Procura, las cuales se abrirn en acto
posterior, slo las de aquellas empresas que resulten calificadas.
Para mayor informacin comunicarse a travs de los telfonos: (0286)
930.30.72 930.38.53 y 930.43.87, correo electrnico:
[email protected] o dirigirse a la direccin antes
sealada. 9999....---- EVALUACINEVALUACINEVALUACINEVALUACIN DEDEDEDE
LASLASLASLAS OFERTASOFERTASOFERTASOFERTAS La evaluacin de la oferta
tcnica y econmica se realizar por separado. Una vez realizada, se
proceder a la evaluacin conjunta de las mismas, para lo cual, se
proceder con la aplicacin de
-
Pg. 13/30
las preferencias establecidas en el Decreto N 8.882 del
27/03/2012, resultando as la oferta con mayor puntaje ajustado. La
oferta con mayor puntaje ajustado, se determinar de la siguiente
forma:
Aplicacin de preferencias porcentuales a cada oferta:
P (VAN) = % VAN Oferta Evaluada % VAN Mayor
Donde:
PVAN = Preferencia Porcentual del VAN
%VANOE = Porcentaje de Valor Agregado Nacional de la Oferta
Evaluada
%VANMO = Mayor Porcentaje de Valor Agregado Nacional declarado
entre las ofertas
Se otorgar adems, una preferencia adicional por participacin de
PyMIs y organizaciones Socioproductivas, de la manera
siguiente:
a) 5 % Oferta presentada sin alianza por Organizacin
Socioproductiva. b) 5% Oferta presentada por Organizacin
Socioproductiva en alianza con una o ms PyMIs. c) 3% Oferta
presentada sin alianza por una Pequea Industria. d) 3% Oferta
presentada en alianza entre PyMIs, o en combinacin entre stas. e)
2% Oferta presentada sin alianza por una Mediana Industria. Una vez
determinada la Preferencia Porcentual total de cada oferta, se le
calcular el Puntaje Ajustado, utilizando la siguiente frmula: PA =
PE * (1+PPt)
Donde:
PA = Puntaje Ajustado de Cada Oferta
PE = Puntaje Resultante de la Evaluacin Conjunta de la Oferta
(Econmica y Tcnica) de acuerdo con la ponderacin establecida en la
matriz de evaluacin.
PPt = Preferencia Porcentual total (sumatoria de las
preferencias de acuerdo al Artculo N 12 del decreto 8.882).
OFERTAOFERTAOFERTAOFERTA TCNICATCNICATCNICATCNICA La
OfertaOfertaOfertaOferta TcnicaTcnicaTcnicaTcnica,,,, como criterio
de evaluacin tendr un puntaje mximo de 50 puntos, se evaluar en
funcin de las Especificaciones Tcnicas presentadas en el Pliego de
Condiciones. Para este anlisis se tomar en cuenta las ofertas que
cumplan con las Especificaciones Fsicas y Qumicas de la
Dolomita.
-
Pg. 14/30
OFERTAOFERTAOFERTAOFERTA ECONMICAECONMICAECONMICAECONMICA La
OfertaOfertaOfertaOferta EconmicaEconmicaEconmicaEconmica,,,, como
criterio de evaluacin, tendr un puntaje desde 40 hasta 50 puntos, y
se evaluar de la siguiente manera:
PPePPePPePPe ==== 10101010 **** (PM/PE)(PM/PE)(PM/PE)(PM/PE)
++++ 40404040 Donde: PPe = Puntaje de Precio Evaluado PM = Precio
Menor de las Ofertas PE = Precio de la Oferta Evaluada
10.10.10.10.---- COMPROMISOCOMPROMISOCOMPROMISOCOMPROMISO DEDEDEDE
RESPONSABILIDADRESPONSABILIDADRESPONSABILIDADRESPONSABILIDAD
SOCIALSOCIALSOCIALSOCIAL Las empresas nacionales participantes
deben cumplir obligatoriamente con un aporte del 3% por concepto de
Compromiso de Responsabilidad Social, sobre el monto total del
Contrato o Pedido de Compras, adjudicado en este proceso. En caso
que se realice una adjudicacin parcial del proceso de contratacin,
se aplicar el mismo porcentaje (%) sobre el monto adjudicado.
ElElElEl OFERENTE nacional OFERENTE nacional OFERENTE nacional
OFERENTE nacional quequequeque omitiereomitiereomitiereomitiere
lalalala documdocumdocumdocumentacinentacinentacinentacin
deldeldeldel CompromisoCompromisoCompromisoCompromiso dededede
ResponsabilidadResponsabilidadResponsabilidadResponsabilidad
SocialSocialSocialSocial oooo quequequeque
presentndolapresentndolapresentndolapresentndola
incumpliereincumpliereincumpliereincumpliere conconconcon elelelel
porcentajeporcentajeporcentajeporcentaje
exigido,exigido,exigido,exigido, serserserser
objetoobjetoobjetoobjeto dededede
descalificacin.descalificacin.descalificacin.descalificacin. NNNNo
o o o aplica para empresas Iaplica para empresas Iaplica para
empresas Iaplica para empresas Internacionales que no
nternacionales que no nternacionales que no nternacionales que no
estnestnestnestn en V en V en V en
Veneeneeneenezzzzueueueuelalalala 11.11.11.11.----
OTORGAMIENTOOTORGAMIENTOOTORGAMIENTOOTORGAMIENTO DEDEDEDE LALALALA
ADJUDICACINADJUDICACINADJUDICACINADJUDICACIN DEDEDEDE LALALALA
CONTRCONTRCONTRCONTRATACIN:ATACIN:ATACIN:ATACIN: Se otorgar la
adjudicacin a la oferta que resulte con mayor puntaje ajustado, al
aplicar los criterios de evaluacin y cumpla los requisitos
establecidos en el pliego de condiciones. En este proceso, se podr
realizar adjudicaciones parciales de los renglones ofertados.
12.12.12.12.---- FORMAFORMAFORMAFORMA DEDEDEDE PAGOPAGOPAGOPAGO
Todas las facturas emitida por LALALALA
CONTRATISTACONTRATISTACONTRATISTACONTRATISTA correspondiente a los
bienes objeto de estas especificaciones, sern aprobadas por la
Gerencia de Planta de Pellas Hernn Quivera de CVG FERROMINERA
CondicinCondicinCondicinCondicin dededede PagoPagoPagoPago
paraparaparapara EmpresasEmpresasEmpresasEmpresas
NacionalesNacionalesNacionalesNacionales:::: Todas las facturas
emitidas correspondiente a los bienes objeto de estas
especificaciones y contrato, sern aprobadas por la Gerencia de
Planta de Pellas. El pago de la factura se realizar dentro de un
plazo de treinta (30) das, contados a partir de ingresada la
factura con sus soportes en nuestro Departamento de Atencin al
Proveedor, adscrito a la Gerencia de Administracin. Las facturas
debern cumplir con las disposiciones establecidas en la providencia
SNAT/2011/00071 Providencia Administrativa que establece las normas
generales de emisin de facturas y otros documentos del SENIAT
publicada en Gaceta Oficial 39.795 de fecha 08 de noviembre de
2011, caso contrario no sern procesadas.
-
Pg. 15/30
CondicinCondicinCondicinCondicin dededede PagoPagoPagoPago
paraparaparapara EmpreEmpreEmpreEmpresassassassas
ExtranjerasExtranjerasExtranjerasExtranjeras Deben generarse dos
(2) facturas, si la empresa realizara un solo embarque, deber
indicar la descripcin de la mercanca, el monto total de la oferta y
el porcentaje que corresponde, siendo la primera del 30% de
adelanto y la segunda quedara establecida bajo el dictamen de la
Gerencia de Finanzas en memorando emitido N GGAF-074/14, cuya
facturacin deber estar soportadas cada una con la documentacin
correspondiente. Si va a efectuar dos embarques debe sealar en cada
factura lo que corresponda al envo realizado. Forma de pagoForma de
pagoForma de pagoForma de pago ItemsItemsItemsItems
DescripcinDescripcinDescripcinDescripcin %%%% Documentos requeridos
para pagoDocumentos requeridos para pagoDocumentos requeridos para
pagoDocumentos requeridos para pago
1
Mercancia confirmada para embarque N1 de 30.000 ton
25%
Factura comercial por el 25% de total de la orden, garanta
bancaria previamente aprobada por el departamento de Finanzas y
Consultora Jurdica, notificacin del proveedor de que la mercanca se
encuentra lista para el despacho, pedido de compras.
2
Recepcin en Planta de material en embarque N1
25%
Factura comercial por el 25% de total de la orden, garanta
bancaria previamente aprobada por el departamento de Finanzas y
Consultora Jurdica y documentos de embarque (WR, BL, entre
otros)
3
Mercancia confirmada para embarque N2 de 30.000 ton
25%
Factura comercial por el 25% de total de la orden, garanta
bancaria previamente aprobada por el departamento de Finanzas y
Consultora Jurdica, notificacin del proveedor de que la mercanca se
encuentra lista para el despacho
4
Recepcin en Planta de material en embarque N2
25%
Factura comercial por el 25% de total de la orden, garanta
bancaria previamente aprobada por el departamento de Finanzas y
Consultora Jurdica y documentos de embarque (WR, BL, entre
otros)
TOTALTOTALTOTALTOTAL 100%100%100%100% Los datos correspondientes
a CVGCVGCVGCVG FERROMINERAFERROMINERAFERROMINERAFERROMINERA son los
siguientes: Razn Social: CVG FERROMINERA ORINOCO. N de R.I.F.:
J-00100542-0 Domicilio Fiscal: Av. Va Caracas Puerto Ordaz Telfono:
(0286) 930.31.11 13.13.13.13.---- FIANZAFIANZAFIANZAFIANZA DEDEDEDE
FIELFIELFIELFIEL
CUMPLIMIENTO:CUMPLIMIENTO:CUMPLIMIENTO:CUMPLIMIENTO:
13.113.113.113.1 EmpresasEmpresasEmpresasEmpresas
Extranjeras:Extranjeras:Extranjeras:Extranjeras:
La Fianza de Fiel Cumplimiento ser equivalente al quince por
ciento (15%) del monto total del pedido de compras, otorgada por
una compaa aseguradora en el extranjero o garanta bancaria (con un
banco de primera lnea) que avale el fiel cumplimiento de lo
-
Pg. 16/30
establecido en el contrato o una carta de crdito Stand By que
ampare dicha transaccin.
La Fianza de Fiel Cumplimiento debe ser emitida por una
institucin extranjera en la
moneda que se realizar el pago, por ejemplo USD, EUR, JPY o
cualquier otra moneda en la se presente la oferta.
La fianza debe estar en idioma espaol, traducida por intrprete
oficial.
ContenidoContenidoContenidoContenido dededede lalalala
GarantaGarantaGarantaGaranta oooo FianzaFianzaFianzaFianza dededede
FielFielFielFiel
Cumplimiento:Cumplimiento:Cumplimiento:Cumplimiento:
1. Identificacin y ubicacin del banco que emite la garanta y que
sirve de FIADOR al
CONTRATISTA. 2. Identificacin de la empresa a la cual afianza
(AFIANZADO) y que es la empresa que
presenta la oferta de este suministro. 3. Identificacin de
CVGCVGCVGCVG FERROMINERAFERROMINERAFERROMINERAFERROMINERA como
ACREEDOR de esta garanta. 4. Monto o cantidad a afianzar, la cual
no puede ser menor del 15% del monto del
contrato. 5. Identificacin del contrato y/o pedido de compras
con indicacin del objeto del mismo. 6. Indicacin de que el banco
y/o FIADOR garantiza el fiel, cabal y oportuno cumplimiento
por parte del AFIANZADO de todas y cada una de las obligaciones
que resulten a su cargo y a favor del ACREEDOR segn lo indicado en
el contrato o pedido de compras.
7. La vigencia de la garanta la cual debe cubrir desde la firma
del contrato y/o pedido de
compras hasta la recepcin definitiva del bien. 13.213.213.213.2
EmpresasEmpresasEmpresasEmpresas
NaciNaciNaciNacionales:onales:onales:onales:
LALALALA CONTRATISTACONTRATISTACONTRATISTACONTRATISTA presentar
previo al momento de la firma del Contrato, una fianza a
satisfaccin de CVGCVGCVGCVG
FERROMINERAFERROMINERAFERROMINERAFERROMINERA, equivalente al quince
por ciento (15%) del monto total del Pedido de Compras, para
garantizar el fiel cumplimiento de acuerdo con las obligaciones
estipuladas en los documentos del contrato como la buena, debida,
completa y oportuna ejecucin del suministro de Dolomita, conforme a
lo dispuesto en este Pliego de Condiciones (ANEXOANEXOANEXOANEXO
JJJJ). En caso de existir cambios que incrementen el monto del
Contrato, LA CONTRATISTA deber tramitar ante la Compaa de Seguros
y/o Institucin Bancaria, los anexos correspondientes que modifiquen
el monto establecido originalmente en la Fianza de Fiel
Cumplimiento.
Esta fianza deber estar vigente desde la fecha de suscripcin del
Contrato hasta la firma del Acta de Recepcin Definitiva del
bien.
-
Pg. 17/30
En caso de no constituir una fianza, el rgano o ente contratante
podr acordar con LALALALA
CONTRATISTACONTRATISTACONTRATISTACONTRATISTA una retencin del diez
(10%) sobre los pagos que realice, cuyo monto total retenido ser
reintegrado al momento de la recepcin definitiva de los bienes.
TodasTodasTodasTodas laslaslaslas fianzasfianzasfianzasfianzas
quequequeque LALALALA CONTRATISTACONTRATISTACONTRATISTACONTRATISTA
debedebedebedebe presentarpresentarpresentarpresentar aaaa
satisfaccinsatisfaccinsatisfaccinsatisfaccin dededede CVGCVGCVGCVG
FERROMINERAFERROMINERAFERROMINERAFERROMINERA, , , ,
debendebendebendeben serserserser
otorgadasotorgadasotorgadasotorgadas porporporpor unaunaunauna
EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa dededede
Seguros,Seguros,Seguros,Seguros, estaestaestaesta
deberdeberdeberdeber estarestarestarestar
incluidaincluidaincluidaincluida ddddentroentroentroentro dededede
laslaslaslas indicadasindicadasindicadasindicadas enenenen
listadolistadolistadolistado (ANEXO(ANEXO(ANEXO(ANEXO
GGGG).).).).
14.14.14.14.----
PENALIZACIN:PENALIZACIN:PENALIZACIN:PENALIZACIN:
Si LA CONTRATISTALA CONTRATISTALA CONTRATISTALA CONTRATISTA, no
entregare los Bienes en el lapso estipulado o en el lapso de la
prrroga si la hubiere; pagar a CVG FERROMINERACVG FERROMINERACVG
FERROMINERACVG FERROMINERA sin necesidad de requerimiento alguno,
como CLUSULA penal en la entrega, el uno por ciento (1%) del saldo
no entregado por cada da de retraso hasta un total mximo del 15 %15
%15 %15 % del monto final del contrato. Cuando la penalidad aqu
prevista supere el 15%15%15%15% del monto del CONTRATO, CVG
FERROMINERACVG FERROMINERACVG FERROMINERACVG FERROMINERA rescindir
unilateralmente el CONTRATO y se ejecutarn las garantas
correspondientes. En caso de aplicarse la penalizacin, sta ser
descontada de facturas pendientes por pagar a LALALALA
CONTRATISTA.CONTRATISTA.CONTRATISTA.CONTRATISTA.
15.15.15.15.---- CESINCESINCESINCESIN DELDELDELDEL
CONTRATOCONTRATOCONTRATOCONTRATO YYYY
SUBCONTRATOSSUBCONTRATOSSUBCONTRATOSSUBCONTRATOS.
Es expresamente entendido que LA CONTLA CONTLA CONTLA
CONTRATISTARATISTARATISTARATISTA, no podr ceder, traspasar o
subcontratar, parcial o totalmente, el contrato, sin el
consentimiento previo y dado por escrito de CVG CVG CVG CVG
FERROMINERAFERROMINERAFERROMINERAFERROMINERA. En caso que LA
CONTRATISTALA CONTRATISTALA CONTRATISTALA CONTRATISTA incumpla la
presente clusula, CVG CVG CVG CVG
FERROMINERAFERROMINERAFERROMINERAFERROMINERA se reserva el derecho
de rescindir en forma inmediata el presente contrato, sin tener que
pagar indemnizacin alguna.
16.16.16.16.---- DOMICILIO. DOMICILIO. DOMICILIO. DOMICILIO.
Para todos los efectos del CONTRATO, sus derivados y consecuencias,
las partes eligen como domicilio especial a Ciudad Guayana, Estado
Bolvar, a la jurisdiccin a cuyos Tribunales competentes declaran
las partes someterse.
III.III.III.III.----
CALIFICACINCALIFICACINCALIFICACINCALIFICACIN
TCNICATCNICATCNICATCNICA DEDEDEDE LASLASLASLAS
EMPRESASEMPRESASEMPRESASEMPRESAS
Consiste en la evaluacin tcnica de las empresas a travs de los
siguientes factores: AAAA....----
REFERENCIASREFERENCIASREFERENCIASREFERENCIAS ENENENEN
SUMINISTROSSUMINISTROSSUMINISTROSSUMINISTROS
SIMILARESSIMILARESSIMILARESSIMILARES PPPPOROROROR
MONTOSMONTOSMONTOSMONTOS
CONTRATADOSCONTRATADOSCONTRATADOSCONTRATADOS
En este factor se toma en consideracin el nmero de referencias
en suministros similares realizados, donde se evidencien copias de
rdenes de pedido o contratos presentados para el suministro de
rubros similares. Se le asign como mximo a este factor treinta y
cinco (35) puntos de un total general de 100, distribuidos de la
manera siguiente:
-
Pg. 18/30
CANTIDAD DE REFRENCIA PONDERACIONNINGUNA 0
1 10
2 203 25
> 4 35
La maxima ponderacion para este factor es de 35 puntos
REFERENCIAS EN SUMINISTROS SIMILARESMontos $.> 10.000,00
Las fotocopias de las referencias o documentos entregados, deben
ser lo suficientemente legibles para evitar cualquier duda acerca
de los datos e informacin de la referencia. En caso que el
documento no sea suficientemente legible se declarara como
inaceptable para este proceso.
Como la naturaleza del suministro considera entregas parciales
y/u otorgamiento de buena pro parcial, se evaluarn las referencias
cuyos montos sean mayores a SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL EXACTOS
DE DOLARES US$ US$ US$ US$
7.57.57.57.500000000.000.000.000.000,00,00,00,00.
Las empresas que hayan registrado suministros con CVGCVGCVGCVG
FERROMINERAFERROMINERAFERROMINERAFERROMINERA consignarn slo una
lista con las referencias de los suministros o contratos
ejecutados.
Las empresas que no hayan registrado ninguna referencia con
CVGCVGCVGCVG FERROMINERAFERROMINERAFERROMINERAFERROMINERA, sern
evaluadas tcnicamente de acuerdo con la documentacin consignada en
Acto Pblico.
B.B.B.B.---- INFORMACIONINFORMACIONINFORMACIONINFORMACION
SOBRESOBRESOBRESOBRE LALALALA EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA
Para la presentacin de esta informacin deber guiarse por la
Lista Resumen de Recaudos para Suministros de Bienes
(Anexo(Anexo(Anexo(Anexo 00002222)))).
B.1B.1B.1B.1----ORGANIZACINORGANIZACINORGANIZACINORGANIZACIN
EEEE INFRAESTRUCTURAINFRAESTRUCTURAINFRAESTRUCTURAINFRAESTRUCTURA
(OFICINA(OFICINA(OFICINA(OFICINA DEDEDEDE
UBICACIN)UBICACIN)UBICACIN)UBICACIN)
En este factor, se busca evaluar la informacin consignada por
las empresas participantes en el proceso contratacin, en lo
referente a la organizacin e infraestructura empresarial tales
como:
Descripcin de la empresa. Especificacin de ubicacin fsica de la
misma. Organigrama, manual de organizacin o su equivalente. Debe
anexar copia del registro mercantil donde refleje el nombre de la
persona
Jurdica la cual se encargar de ejecutar la garanta de la
Adquisicin de la Dolomita, ubicado en la Repblica Bolivariana de
Venezuela.
A este factor se le asign una ponderacin mxima de cuarenta y
cinco (45) puntos de un total general de 100.
La ponderacin est distribuida de la manera siguiente:
-
Pg. 19/30
Documentos Presentados Ponderacin
Descripcin de la Empresa 10Ubicacin 10Organigrama 5Registro
mercantil de la Persona Jurdica para cubrir la garanta 20
La mxima Ponderacin para este factor es de 45 puntos
B.2B.2B.2B.2---- OPORTUNIDADOPORTUNIDADOPORTUNIDADOPORTUNIDAD
ENENENEN LALALALA ENTREGAENTREGAENTREGAENTREGA En este factor se
medir el tiempo de entrega del material, tomando en cuenta los
requisitos solicitados en el punto A.A.A.A.---- B.3B.3B.3B.3
REFERENCREFERENCREFERENCREFERENCIAIAIAIA ENENENEN
SUMINISTROSSUMINISTROSSUMINISTROSSUMINISTROS
SIMILARESSIMILARESSIMILARESSIMILARES
(Oportunidad(Oportunidad(Oportunidad(Oportunidad enenenen lalalala
Entrega)Entrega)Entrega)Entrega) A este factor se le asigna una
ponderacin mxima de veinte (20) puntos de un total de 100,
desglosados de la manera siguiente:
CANTIDAD DE REFRENCIA PONDERACION
NINGUNA 01 10
2 15
3 20
La mxima Ponderacin para este factor es de 20 puntos, con
entrega del 100% sin retraso.
TIEMPO DE ENTREGA
Las fotocopias de las referencias o documentos donde se
evidencie el tiempo real de la entrega, deben ser lo
suficientemente legible para evitar cualquier duda acerca de los
datos. En caso contrario se declara como inaceptable para este
proceso.
El puntaje mnimo para la calificacin tcnica de la empresa es de
75 puntos.
-
Pg. 20/30
IV.IV.IV.IV.----
INSTRUCCIONESINSTRUCCIONESINSTRUCCIONESINSTRUCCIONES
PARAPARAPARAPARA LALALALA
PRESENTACINPRESENTACINPRESENTACINPRESENTACIN DEDEDEDE
OFERTASOFERTASOFERTASOFERTAS
IV.1IV.1IV.1IV.1 Las ofertas debern ser presentadas en idioma
Espaol y la moneda de las mismas ser el Bolvar (Bs.) en el caso de
empresas venezolanas, y para el caso de empresas extranjeras en
USD, EUR, JPY o cualquier otra moneda en la que se presente la
oferta.
IV.2IV.2IV.2IV.2 Las ofertas de los renglones que se coticen
deben ser por la cantidad requerida en dicho rengln.
IV.3IV.3IV.3IV.3 Los precios sern cotizados como se indica en
las Estimacin por Renglones. Dichas cotizDichas cotizDichas
cotizDichas cotizaciones debern venir aciones debern venir aciones
debern venir aciones debern venir acompaadas de su respectivo
Anlisis de Precios acompaadas de su respectivo Anlisis de Precios
acompaadas de su respectivo Anlisis de Precios acompaadas de su
respectivo Anlisis de Precios Unitarios. Igualmente se debe
presentar el desglose del Factor de Prestaciones Unitarios.
Igualmente se debe presentar el desglose del Factor de Prestaciones
Unitarios. Igualmente se debe presentar el desglose del Factor de
Prestaciones Unitarios. Igualmente se debe presentar el desglose
del Factor de Prestaciones Sociales presentado en el Anlisis de
Precios Unitarios y Sociales presentado en el Anlisis de Precios
Unitarios y Sociales presentado en el Anlisis de Precios Unitarios
y Sociales presentado en el Anlisis de Precios Unitarios y Desglose
de Gastos Desglose de Gastos Desglose de Gastos Desglose de Gastos
Administrativos previstos parAdministrativos previstos
parAdministrativos previstos parAdministrativos previstos para el
suministro de los bienesa el suministro de los bienesa el
suministro de los bienesa el suministro de los bienes. Dichas
cotizaciones deben indicar el desglose de precios como: Flete
interno, Seguros, Manejo de la carga, Transporte martimo y
cualquier otro gasto asociado a la importacin, con el fin de
analizar otro termino de entrega ms conveniente, segn la estructura
siguiente. Monto Total FCA:Monto Total FCA:Monto Total FCA:Monto
Total FCA: - Estiba y caleta Monto Total FOB:Monto Total FOB:Monto
Total FOB:Monto Total FOB: - Costo del flete martimo Monto total
CFR:Monto total CFR:Monto total CFR:Monto total CFR: - Seguro de la
mercanca Monto total CIF Puerto de destino:Monto total CIF Puerto
de destino:Monto total CIF Puerto de destino:Monto total CIF Puerto
de destino: - Costos de Descarga. - Costos de Transporte hasta los
patios de Planta de Pellas. Monto Total DAMonto Total DAMonto Total
DAMonto Total DAPPPP Almacenes FMO: Almacenes FMO: Almacenes FMO:
Almacenes FMO: - Costos de Nacionalizacin. Monto total DDP
Almacenes FMO:Monto total DDP Almacenes FMO:Monto total DDP
Almacenes FMO:Monto total DDP Almacenes FMO: CVG Ferrominera se
reserva el derecho de colocar en condicin de entrega FCA, FOB, CFR,
CIF, DAP o DDP
IV.IV.IV.IV.4444 Presentar el anlisis de precios unitario (APU)
de cada partida, indicando materiales, equipos y mano de obra segn
aplique.
IV.IV.IV.IV.5555 Presentar desglose de los Costos Asociados al
Salario (CAS). La frmula para el clculo del CAS ser la
siguiente:
%1001TRABAJADOSDAS
PAGADOSDASCAS =
IV.IV.IV.IV.6666 Bonos, cesta ticket y dems, deben incluirse en
el CAS, no se aceptar su colocacin en forma explcita en los
APU.
IV.IV.IV.IV.7777 Presentar el desglose de los Gastos
Administrativos.
-
Pg. 21/30
IV.IV.IV.IV.8888 Presentar el clculo del Valor Agregado Nacional
(VAN).
IV.9IV.9IV.9IV.9 Presentar cronograma general de entrega de los
BIENES.
IV.10IV.10IV.10IV.10 Los OFERENTESOFERENTESOFERENTESOFERENTES
estn obligados a indicar en su oferta la direccin del lugar y su(s)
nmero(s) telefnico(s) donde se le harn las notificaciones
pertinentes.
IV.11IV.11IV.11IV.11 Los OFERENTESOFERENTESOFERENTESOFERENTES al
presentar su oferta debern respetar la numeracin asignada a cada
rengln especificado en el documento Estimacin por Renglones.
IV.12IV.12IV.12IV.12 Los OFERENTESOFERENTESOFERENTESOFERENTES
debern presentar junto con su oferta un cronograma donde la
programacin para cada uno de los renglones (especificados en los
Estimacin por Renglones) se defina en un tiempo de ejecucin de das
calendario. Si LA CONTRATISTA considera que no puede ceirse al
plazo de ejecucin especificado por CVG FERROMINERA deber indicarlo
as en su oferta, proponiendo y justificando un plazo que pueda
cumplir.
IV.13IV.13IV.13IV.13 CVG FERROMINERACVG FERROMINERACVG
FERROMINERACVG FERROMINERA se reserva el derecho de adjudicar total
o parcialmente el CONTRATOCONTRATOCONTRATOCONTRATO.
IV.14IV.14IV.14IV.14 Los criterios de evaluacin, su ponderacin y
la forma en que se cuantificar el precio y los dems factores
definidos como criterios, sern de la siguiente manera:
ANLISISANLISISANLISISANLISIS TCNICO:TCNICO:TCNICO:TCNICO:
Comprende la revisin de cada uno de los Renglones, verificando
que cumplan con los requerimientos especificados en cantidad y
calidad, a fin de que se ejecute el suministro de los Bienes a
satisfaccin de CVG FERROMINCVG FERROMINCVG FERROMINCVG
FERROMINERAERAERAERA.
Criterios para la Evaluacin Tcnica de las OfertasCriterios para
la Evaluacin Tcnica de las OfertasCriterios para la Evaluacin
Tcnica de las OfertasCriterios para la Evaluacin Tcnica de las
Ofertas
El anlisis de precios unitarios debe detallar el parmetro del
material.
ANLISIS ECONMICO:ANLISIS ECONMICO:ANLISIS ECONMICO:ANLISIS
ECONMICO:
Consiste en la revisin y comparacin de los montos de las ofertas
presentadas por los OFERENTESOFERENTESOFERENTESOFERENTES. Se
verifica el monto expresado en los Cmputos Mtricos, que concuerde
con el monto total de la Partida.
El resultado del anlisis de las ofertas se presenta en el
informe correspondiente.
Los errores aritmticos o disparidades en montos en que se
incurra en las ofertas se corregirn de acuerdo con los siguientes
criterios:
UNIDAD:UNIDAD:UNIDAD:UNIDAD: se tomar en cuenta lo sealado en el
formato de Cmputos Mtricos.
CANTIDAD:CANTIDAD:CANTIDAD:CANTIDAD: se tomar en cuenta lo
sealado en las Especificaciones Tcnicas y formato de la Estimacin
por Renglones.
-
Pg. 22/30
PRECIOPRECIOPRECIOPRECIO UNITARIO:UNITARIO:UNITARIO:UNITARIO: se
tomar como vlido el determinado por el Anlisis de Precio
Unitario.
PRECIOPRECIOPRECIOPRECIO TOTAL:TOTAL:TOTAL:TOTAL: cantidad
sealada en el formato de la Estimacin por Renglones que resulta de
multiplicar la cantidad solicitada por el precio unitario de cada
rengln.
S revisarn las operaciones aritmticas para detectar errores en
la oferta, en la Estimacin por Renglones y Anlisis de Precios
Unitarios; de haber divergencias entre algunos o todos los montos
indicados en los documentos anteriormente sealados, s tomar el que
resulte correcto luego de la revisin.
Si hay divergencias entre las cantidades requeridas por CVG
FERROMINERACVG FERROMINERACVG FERROMINERACVG FERROMINERA y aquellas
ofertadas por el OFERENTEOFERENTEOFERENTEOFERENTE, s tomarn las
establecidas por CVG FERROMINERACVG FERROMINERACVG FERROMINERACVG
FERROMINERA.
IV.15IV.15IV.15IV.15 CVG FERROMINERACVG FERROMINERACVG
FERROMINERACVG FERROMINERA se reserva el derecho de rechazar
cualquier o todas las cotizaciones, si lo considera conveniente a
sus intereses, y de conformidad con la Ley de Contrataciones
Pblicas, su Reglamento y este Pliego de Condiciones.
V.V.V.V.----
ESPECIFICACIONESESPECIFICACIONESESPECIFICACIONESESPECIFICACIONES
TCNICASTCNICASTCNICASTCNICAS
DESCRIPCINDESCRIPCINDESCRIPCINDESCRIPCIN
GENERALGENERALGENERALGENERAL DELDELDELDEL
SUMINSUMINSUMINSUMINISTROISTROISTROISTRO:::: Suministro de 60.000
t. +/- 10% de Dolomita, que incluye la condicin de entrega en los
patios de almacenamiento de la Planta de Pellas Hernn Quivera de
CVG FERROMINERA, ubicada en puerto Ordaz Estado Bolvares Puerto
Ordaz, para proveedores extranjeros la entrega ser en condicin DDP
segn lo indicado en el punto IV.3.IV.3.IV.3.IV.3. A.A.A.A.----
ESPECIFICACIONESESPECIFICACIONESESPECIFICACIONESESPECIFICACIONES
TCNICASTCNICASTCNICASTCNICAS GENERALESGENERALESGENERALESGENERALES
1.- DESCRIPCIN GENERAL DEL SUMINISTRO DE LOS BIENES:
El alcance de los trabajos objeto de estas especificaciones
comprenden el suministro de 60.000 t, +/- 10%, de DOLOMITA, que
cumpla con las especificaciones Fsicas y Qumicas sealadas en B.
ESPECIFICACIONES TCNICAS DETALLADAS. La entrega del producto debe
hacerse en los patios de la Planta de Pellas Hernn Quivera de CVG
FERROMINERA en la ciudad de Puerto Ordaz Estado Bolvar Venezuela,
para proveedores extranjeros la entrega ser en condicin DDP segn lo
indicado en el punto IV.3.IV.3.IV.3.IV.3.
2.- TRANSPORTE Y ENTREGA DE LOS BIENES:
2.1 El transporte de la DOLOMITA en condicin DDP hasta los
patios de la Planta de Pellas
Hernn Quivera CVG FERROMINERA, entrega definitiva y todos los
gastos y costos que esto derive sern hecho por LA CONTRATISTA a sus
expensas y bajo su entera responsabilidad.
-
Pg. 23/30
2.2 Cuando los BIENES, objeto de estas especificaciones, estn
totalmente entregados, LA CONTRATISTA debe solicdebe solicdebe
solicdebe solicitar la aprobacin del SUPERVISitar la aprobacin del
SUPERVISitar la aprobacin del SUPERVISitar la aprobacin del
SUPERVISOR, quien corroborar el OR, quien corroborar el OR, quien
corroborar el OR, quien corroborar el cumplimiento cumplimiento
cumplimiento cumplimiento con las especificaciones tcnicas
dadas.
2.3 LA CONTRATISTA ser el nico responsable por el total
suministro de la DOLOMITA
3.- PLAZO DE EJECUCIN:
3.1 El suministro del El suministro del El suministro del El
suministro del bien deber ser entregado en dos embarquesbien deber
ser entregado en dos embarquesbien deber ser entregado en dos
embarquesbien deber ser entregado en dos embarques,,,, el p el p el
p el primero recibido a rimero recibido a rimero recibido a rimero
recibido a ms tardar el 15 junio ms tardar el 15 junio ms tardar el
15 junio ms tardar el 15 junio dededede 201 201 201 2015 5 5 5 y y
y y la segunda entrega el 15 de diciembre del 2015la segunda
entrega el 15 de diciembre del 2015la segunda entrega el 15 de
diciembre del 2015la segunda entrega el 15 de diciembre del
2015.
3.2 La Procura se har con suficiente personal, equipos y
materiales, basados en el programa
de trabajo que LA CONTRATISTA haya decidido utilizar para
terminar la entrega del Bienes dentro del lmite establecido.
3.3 Si LA CONTRATISTA considera que no puede ceirse a este
plazo, deber indicarlo as en
su oferta, proponiendo un plazo que pueda cumplir. 4.-
GENERALIDADES
4.1 LA CONTRATISTA est en la obligacin de estudiar y
familiarizarse con las especificaciones del contrato, y por lo
tanto, no podr alegar en ningn caso desconocimiento alguno de
cualquiera de sus partes.
4.2 Despus de la firma del contrato, CVG FERROMINERACVG
FERROMINERACVG FERROMINERACVG FERROMINERA aprobar los cambios de
las
especificaciones Fsicas y Qumicas de los bienes (DOLOMITA), por
otro diferente a la especificado, solamente s:
a) La DOLOMITA propuesta es igual o superior en cuanto a las
especificaciones Fsicas
y Qumicas b) La DOLOMITA especificada no puede obtenerse a
tiempo y se ocasionen por este
motivo, retraso en la entrega debido a causas fuera del control
de LA CONTRATISTACONTRATISTACONTRATISTACONTRATISTA.
4.3 Si LA CONTRATISTALA CONTRATISTALA CONTRATISTALA CONTRATISTA
deseara sustituir la DOLOMITA por otra diferente a la especificada,
proporcionar a CVG FERROMINERACVG FERROMINERACVG FERROMINERACVG
FERROMINERA una peticin escrita, acompaada por la documentacin
tcnica de la DOLOMITA propuesta y una muestra de la misma, de ser
posible. La decisin del SUPERVISORSUPERVISORSUPERVISORSUPERVISOR
ser la definitiva.
5555....---- ACEPTACACEPTACACEPTACACEPTACIIIIN DEL SUMINISTRO
DEN DEL SUMINISTRO DEN DEL SUMINISTRO DEN DEL SUMINISTRO DE LOS
BIENES LOS BIENES LOS BIENES LOS BIENES
5.1 La aceptacin del suministro de la DOLOMITA estar sujeta a la
Inspeccin y fiscalizacin por parte del
SUPERVISORSUPERVISORSUPERVISORSUPERVISOR, a fin de asegurar su
estricto cumplimiento con las especificaciones Fsicas y Qumicas del
producto.
5.2 El SUPERVISOREl SUPERVISOREl SUPERVISOREl SUPERVISOR no podr
ordenar cantidades distintas o adicionales a los
contemplados en este contrato, salvo por instruccin expresa de
la Gerencia de Planta
-
Pg. 24/30
de Pellas, en cuyo caso deber ser confirmado por escrito a LLLLA
CONTRATISTAA CONTRATISTAA CONTRATISTAA CONTRATISTA, en un plazo no
mayor de cinco (5) das hbiles, contados desde que lo autoriz la
Gerencia.
6666....---- RESPONSABILIDAD DE CVG FERROMINERA RESPONSABILIDAD
DE CVG FERROMINERA RESPONSABILIDAD DE CVG FERROMINERA
RESPONSABILIDAD DE CVG FERROMINERA
6.1 Indicar con anticipacin el sitio, en la Planta de Pellas
Hernn Quivera de CVG
FERROMINERA, donde deber entregarse la DOLOMITA. 6.2 El sitio de
almacenamiento deber estar disponible en el momento de la
entrega.
7777....---- RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA.RESPONSABILIDAD
DE LA CONTRATISTA.RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA.RESPONSABILIDAD
DE LA CONTRATISTA. 7.1 Suministrar toda la supervisin,
herramientas, materiales, artefactos, equipo, mano de
obra que puedan ser necesarios para efectuar la entrega completa
de los BIENES.
7.2 Efectuar el suministro completo de los BIENES de acuerdo a
las especificaciones Fsicas y Qumicas indicadas en el Pliego de
Condiciones.
8888....---- AUTORIDAD DEL SUPERVISOR. AUTORIDAD DEL SUPERVISOR.
AUTORIDAD DEL SUPERVISOR. AUTORIDAD DEL SUPERVISOR. El suministro
de los BIENES por LA CONTRATISTA,LA CONTRATISTA,LA CONTRATISTA,LA
CONTRATISTA, segn las Especificaciones Tcnicas Generales y
Detalladas, estar sujeto a la aprobacin del
SUPERVISORSUPERVISORSUPERVISORSUPERVISOR, quien determinar la
cantidad, calidad y aceptabilidad de los BIENES suministrados en
virtud de este contrato. La Gerencia de Planta de Pellas resolver
cualquier controversia que pueda surgir en lo que atae a la medicin
de cantidades y al cumplimiento de los requisitos de estas
especificaciones en el suministro de los BIENES.
9999....---- SEGURIDAD INDUSTRIAL.SEGURIDAD INDUSTRIAL.SEGURIDAD
INDUSTRIAL.SEGURIDAD INDUSTRIAL.
Antes de iniciar la entrega de los BIENES en los sitios
indicados por CVG FERROMINERA, LA CVG FERROMINERA, LA CVG
FERROMINERA, LA CVG FERROMINERA, LA
CONTRATISTACONTRATISTACONTRATISTACONTRATISTA y todo el personal que
se desplazar en las instalaciones de CVG CVG CVG CVG
FERROMINERAFERROMINERAFERROMINERAFERROMINERA debern pasar por el
Departamento de Seguridad Industrial con el objeto de recibir una
charla sobre las normas que rigen la conducta de LA CONTRATISTALA
CONTRATISTALA CONTRATISTALA CONTRATISTA para circular en las vas
internas de la Planta de Pellas Hernn Quivera de CVG FERROMINERACVG
FERROMINERACVG FERROMINERACVG FERROMINERA. NOTAS:NOTAS:NOTAS:NOTAS:
EL OFERENTE EL OFERENTE EL OFERENTE EL OFERENTE al presentar su
oferta deber respetar la numeracin asignada a cada tem.
Recomendamos la utilizacin del formato anexo a estas
especificaciones EL OFERENTE EL OFERENTE EL OFERENTE EL OFERENTE
deber presentar junto con su oferta un cronograma donde la
programacin de la partida (ttulos en la estimacin por renglones se
defina en un tiempo de ejecucin de das calendario.
10.- UBICACIN DE LOS SITIOS DE ENTREGA DE LOS BIENES
- Patio de Almacenamiento, ubicado en el rea Industrial de la
Planta de Pellas Hernn Quivera de CVG FERROMIERACVG FERROMIERACVG
FERROMIERACVG FERROMIERA en Puerto Ordaz - Estado Bolvar
-
Pg. 25/30
11111111....----
LEGISLACION.LEGISLACION.LEGISLACION.LEGISLACION. LA CONTRATISTA
declara expresamente conocer y aplicar la legislacin vigente en
materia de seguridad y transporte relativa al suministro del Bien
objeto del contrato. Por otra parte, LA CONTRATISTA se obliga a
cumplir fielmente, con el suministro de los BIENES de conformidad
con las especificaciones indicadas en el aparte B.B.B.B.----
ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIONES
TCNICAS TCNICAS TCNICAS TCNICAS ---- DETALLADAS DETALLADAS
DETALLADAS DETALLADAS, as como a mantener en todo momento, los
registros y permisos correspondientes. Todo perjuicio o dao
ocasionado a persona alguna por el incumplimiento total o parcial
de las disposiciones aqu sealadas, ser de la exclusiva
responsabilidad civil y penal de LA LA LA LA
CONTRATISTACONTRATISTACONTRATISTACONTRATISTA, sin menoscabo del
derecho de CVG FERROMINERACVG FERROMINERACVG FERROMINERACVG
FERROMINERA, de intentar las acciones legales pertinentes en su
contra, a consecuencia de los eventuales daos y/o perjuicios que
ello pudiese acarrearle. B.B.B.B.---- ESPECIFICACIONES TECNICAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS DETALLADAS DETALLADAS DETALLADAS
DETALLADAS A continuacin los detalles de las Especificaciones
Fsicas del producto:
N ANALISIS FISICO %ESPERADO %MAXIMO %MINIMO1 +1/2 (+12,7 mm) 12
-1/2 + 343 -6,35 mm (1/4) >70 _ 654 -0,8 mm (malla 20)
-
Pg. 26/30
VI.- ESTIMACIN POR RENGLONES
FECHA:_xx/09/2014
PAG.: 01____
DE:__01_____
DESCRIPCIN CONCURSO ABIERTO ANUNCIADO INTERNACIONALMENTE -
ADQUISICION DE DOLOMITA PARA LA PLANTA DE PELLAS HERNAN QUIVERA DE
CVG FERROMINERA ORINOCO, C.A.
EMPRESA OFERENTE
RENGLN DESCRIPCIN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL
1
DOLOMITA TON 60.000
total
REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE:______________________ FIRMA:________________
FECHA:_______________
-
Pg. 27/30
ANANANANEXO 0EXO 0EXO 0EXO 02222
LISTA RESUMEN DE RECAUDOS PARA SUMINISTROS DE BIENESLISTA
RESUMEN DE RECAUDOS PARA SUMINISTROS DE BIENESLISTA RESUMEN DE
RECAUDOS PARA SUMINISTROS DE BIENESLISTA RESUMEN DE RECAUDOS PARA
SUMINISTROS DE BIENES
Referencias en Suministros SimilaresReferencias en Suministros
SimilaresReferencias en Suministros SimilaresReferencias en
Suministros Similares Las copias de rdenes de pedido, rdenes de
compras o contratos, deben reflejar la descripcin del suministro
similar y el monto en dlares americanos a sus equivalentes en
bolvares al cambio oficial como moneda nacional.
Informacin sobre la EmpresaInformacin sobre la EmpresaInformacin
sobre la EmpresaInformacin sobre la Empresa Organizacin e
InfraestructuraOrganizacin e InfraestructuraOrganizacin e
InfraestructuraOrganizacin e Infraestructura
1. Descripcin de la empresa.
2. Ubicacin.
3. Organigrama.
4. Registro Mercantil de la Persona Jurdica para cubrir garanta
de los bienes.
Oportunidad en la EntregaOportunidad en la EntregaOportunidad en
la EntregaOportunidad en la Entrega El proveedor deber suministrar
copia de los documentos de entrega de BIENES suministrados, por la
empresa contratante donde refleje la oportunidad de entrega del
bien.
Para las empresas nacionales que participen en el proceso de
contratacin anunciado internacionalmente, a los efectos de evaluar
la informacin suministrada en el punto REFERENCIAS EN SUMINISTROS
SIMILARES REFERENCIAS EN SUMINISTROS SIMILARES REFERENCIAS EN
SUMINISTROS SIMILARES REFERENCIAS EN SUMINISTROS SIMILARES cuando
los valores estn reflejados en bolvares, se proceder a realizar el
equivalente en dlares americanos al cambio oficial de la moneda
nacional.