PCD_PROCESO_15-1-132204_205051011_13584405.pdf

8/18/2019 PCD_PROCESO_15-1-132204_205051011_13584405.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/pcdproceso15-1-13220420505101113584405pdf 1/109

ALCALDIA DE ARBOLETES

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIASECRETARIA DE PLANEACION

1UNIDOS POR EL FUTURO QUE QUEREMOS

Centro Administrativo Municipal Jorge Eliécer Gaitán, MUNICIPIO DE ARBOLETES - ANTIOQUIA.Teléfonos: 820 03 67 Fax: 820 01 30

E-mail: alcaldí[email protected] Sitio WEB: www.arboletes-antioquia.gov

MUNICIPIO DE ARBOLETES

PLIEGOS DE CONDICIONES DEFINITIVOS

LICITACIÓN PÚBLICA No. 02 DE 2015

ALCANCE:

“EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA POR ÍTEMS, ASÍ: ÍTERECONSTRUCCIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL; ÍTEM 2: CONSTRUCCIÓ

ESTADIO DE FÚTBOL”.

PRESUPUESTO OFICIAL y PLAZOS:

ÍTEM 1: RECONSTRUCCIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL: $ 1.980.383.391 (Mil nochenta millones trescientos ochenta y tres mil trescientos noventa y uno pesos M/Lplazo 5 meses.

ÍTEM 2: CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO DE FÚTBOL: $ 3.829.515.816 ochocientos veintinueve millones quinientos quince mil ochocientos diez y seis pesM/L), Plazo 285 días calendario.

TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL: $ 5.809.899.207 (Cinco mil ochocientos nueve ochocientos noventa y nueve mil doscientos siete pesos M/L).

ARBOLETES - ANTIOQUIAFEBRERO DE 2015

8/18/2019 PCD_PROCESO_15-1-132204_205051011_13584405.pdf


8/18/2019 PCD_PROCESO_15-1-132204_205051011_13584405.pdf







I. Introducción

EL MUNICIPIO DE ARBOLETES,en adelante “ElMUNICIPIO” o “La Entidad Contratante”,pone a disposición de los interesados el Pliego de Condiciones para la selección del coencargado de ejecutar el contrato de obra pública de laLICITACIÓN PÚBLICA No. 02 DE2014.

El Alcance del Contrato es:EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA POR ÍASÍ: ÍTEM 1: RECONSTRUCCIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL; ÍTEM 2: CONSDEL ESTADIO DE FÚTBOL.

Los estudios y documentos previos que incluyen el análisis del sector, el proyecto dde Condiciones y el Pliego de Condiciones definitivo, así como cualquiera de sus anexa disposición del público en el Sistema Electrónico de Contratación Pública –SECOP – http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-de-contratacion-publica.

Con fundamento en el artículo 30 de la Ley 80 de 1993, concordado con el numeraartículo 2º de la Ley 1150 de 2007, es deber de la entidad justificar de manera preapertura del proceso de selección de que se trate, los fundamentos jurídicos que sopmodalidad de selección que se propone adelantar.

De acuerdo con la descripción del objeto a contratar su naturaleza jurídica correspode “OBRA PÚBLICA” y en atención a su cuantía, es jurídicamente viable establecerescogencia del contratista a través de unaLICITACIÓN PUBLICA.

II. Aspectos Generales

A. Invitación a las veedurías ciudadanas

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 80 de 1993 El MUNICIPtodas las personas y organizaciones interesadas en hacer control social al presente Pde Contratación, en cualquiera de sus fases o etapas, a que presenten las recomendacque consideren convenientes, intervengan en las audiencias y a que consulteDocumentos del Proceso en el SECOP.

http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-de-contratacion-publica



8/18/2019 PCD_PROCESO_15-1-132204_205051011_13584405.pdf







B. Compromiso anticorrupción

Los Proponentes deben suscribir el compromiso anticorrupción contenido en el Anexcual manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado colombiano cocorrupción. Si se comprueba el incumplimiento del Proponente, sus emplrepresentantes, asesores o de cualquier otra persona que en el Proceso de Contrataciónen su nombre, es causal suficiente para el rechazo de la Oferta o para la terminación andel contrato, si el incumplimiento ocurre con posterioridad a la adjudicación del mperjuicio de que tal incumplimiento tenga consecuencias adicionales.

C. Costos derivados de participar en el Proceso de Contratación

Los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasión del análisis dDocumentos del Proceso, la presentación de observaciones, la preparación y presentalas Ofertas, la presentación de observaciones a las mismas, la asistencia a audiencias py cualquier otro costo o gasto relacionado con la participación en el Proceso de Conestará a cargo exclusivo de los interesados y Proponentes.

D. Comunicaciones

Las comunicaciones en el marco del Proceso de Contratación deben hacerse por escrmedio físico o electrónico, a cualquiera de las siguientes direcciones:

Centro Administrativo Municipal Jorge Eliécer Gaitán, MUNICIPARBOLETES - ANTIOQUIA.

[email protected]

La comunicación debe contener: (a) el número del presente Proceso de Contratacióndatos del remitente que incluyen nombre, dirección física, dirección electrónica y telidentificación de los anexos presentados con la comunicación.

Las reglas aplicables a la presentación de las Ofertas están en la sección VIII A del pdocumento.

mailto:[email protected]



8/18/2019 PCD_PROCESO_15-1-132204_205051011_13584405.pdf







Las comunicaciones y solicitudes enviadas a la Entidad Contratante por canales distinmencionados solo serán tenidas en cuenta para los propósitos del Proceso de Contracuando sean radicadas a través del canal que corresponda. La Entidad Contratanteresponder las comunicaciones recibidas por escrito enviado a la dirección física o eleseñalada en la comunicación que responde.

E. Idioma

Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los Propo por terceros para efectos del Proceso de Contratación, o para ser tenidos en cuentmismo, deben ser otorgados en castellano. La Oferta y sus anexos deben ser presentacastellano. Los documentos con los cuales los Proponentes acrediten los requhabilitantes de que trata la sección VI que estén en una lengua extranjera, debetraducidos al castellano y presentarse junto con su original otorgado en lengua extranjfirmar el contrato, el Proponente que resulte adjudicatario debe presentar la traduccial castellano de los documentos presentados por escrito en idioma extranjero, la cualser oficial en los términos del artículo 251 del Código General del Proceso, cumptrámite de Apostilla o consularización.

F. Legalización de documentos otorgados en el Exterior

Los Proponentes deben entregar con su Oferta los documentos otorgados en el exteque sea necesaria su legalización. Para firmar el Contrato, el Proponente que radjudicatario debe presentar los documentos otorgados en el extranjero, legalizaacuerdo con lo previsto en el artículo 251 del Código General del Proceso.

G. Conversión de monedas.

Los Proponentes deben presentar sus estados financieros en la moneda legal del paícual fueron emitidos y adicionalmente en pesos colombianos.

Si está expresado originalmente en una moneda diferente a dólares de los Estados UnNorte América, debe convertirse a ésta moneda utilizando para ello el valor correspal procedimiento definido por Colombia Compra Eficiente o según lo disponga la competente en Colombia.

8/18/2019 PCD_PROCESO_15-1-132204_205051011_13584405.pdf







Una vez que se tengan las cifras en dólares de los Estados Unidos de América oinformación se presenta originalmente en dicha moneda, para la conversión a colombianos se debe tener en cuenta la tasa representativa del mercado certificadaSuperintendencia Financiera de Colombia para la fecha de corte de los estados finan

III. Definiciones

Las expresiones utilizadas en el presente documento con mayúscula inicial debentendidas con el significado que a continuación se indica. Los términos definiutilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cutilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidas decon la definición contenida en el Decreto 1510 de 2013. Los términos no deficontinuación deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

DefinicionesAdjudicación Es la decisión final delMUNICIPIO DE ARBOLETES,

expedida por medio de un acto administrativo, quedetermina el adjudicatario del presente Proceso deContratación.

Contratista Es el Proponente que resulte adjudicatario y suscriba eContrato objeto del presente Proceso de Contratación.

Contrato Es el negocio jurídico que se suscribirá entre elMUNICIPIODE ARBOLETES y el adjudicatario, por medio del cual seimponen a las partes obligaciones recíprocas y seconceden derechos correlativos que instrumentan larelación contractual que se busca establecer a través delpresente Proceso de Contratación.

Entidad Contratante MUNICIPIO DE ARBOLETES, Secretaría de Planeación,y Obras Públicas.

Oferta Es la propuesta presentada alMUNICIPIO DEARBOLETES por los interesados en ser el contratista delProceso de Contratación objeto del presente Pliego deCondiciones.

Oferta Evaluable Propuestas que no se encuentren incursas en las causales“RECHAZO” contenidas en los subnumerales 5, 6, 7, 10 y31 del literal “m” del presente pliego de condiciones.

8/18/2019 PCD_PROCESO_15-1-132204_205051011_13584405.pdf







Pliego de Condiciones Es el conjunto de normas que rigen el proceso de seleccióy el futuro Contrato, en los que se señalan las condicioneobjetivas, plazos y procedimientos dentro de los cuales loProponentes deben formular su Oferta para participar en eProceso de elección del contratista y tener la posibilidad dobtener la calidad de adjudicatario del presente Proceso deContratación.

Primer Orden deElegibilidad

Es la posición que ocupa el Proponente que, una vezhabilitado, obtiene el puntaje más alto luego de efectuarsla evaluación prevista en el presente Pliego deCondiciones.

Proponente Es la persona natural o jurídica o el grupo de personas jurídicas y/o naturales, nacionales o extranjeras, asociadaentre sí mediante las figuras de consorcio, unión temporao promesa de sociedad futura que presenta una Ofertapara participar en el Proceso de Contratación.

TRM Tasa de cambio representativa del mercado spot dedólares de los Estados Unidos de América certificada pola Superintendencia Financiera de Colombia para unafecha determinada publicada en la página webwww.superfinanciera.gov.co.

IV. Descripción de la obra pública

La obra pública a desarrollar es laEJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ÍTEMS, ASÍ: ÍTEM 1: RECONSTRUCCIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL; CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO DE FÚTBOL, y tiene como especificaciones técnicas deconstrucción y/o mantenimiento, presupuesto, alcance del proyecto, localización yinfluencia y actividades las contenidas en el Anexo 1 y Estudios Previos.

Los demás detalles del presente Proceso de Contratación también se encuentran inclulos Documentos del Proceso.

http://www.superfinanciera.gov.co/

http://www.superfinanciera.gov.co/

8/18/2019 PCD_PROCESO_15-1-132204_205051011_13584405.pdf







A. Clasificación UNSPSC

La obra pública objeto del presente Proceso de Contratación está codificada en el Clade Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC), como se indica en la Tabla 1:

Tabla 1 - Codificación de la obra pública en el sistema UNSPSC

Para todos los ítems:811015

Para elÍTEM 1:

721029 Para elÍTEM 2:

721214

B. Valor estimado del Contrato

El valor estimado del contrato es de$ 5.809.899.207 (Cinco mil ochocientos nueve millonesochocientos noventa y nueve mil doscientos siete pesos M/L), el cual es el valor estimado

previamente en los estudios de mercado y en los estudios previos. El presupuesto está amparado con certificado de disponibilidad presupuestal n00000052 de enero de 2015 rubro 251114 03 remodelación del parque principal de ay 0000053 de enero de 2015 rubro 251114 02 construcción del estadio de futbol Municipio Arboletes Antioquia.

C. Forma de pago

La Entidad pagará el valor del contrato, por el sistema de precios unitarios no reaju

previa presentación de las respectivas actas de obra, elaboradas por el Contratiaprobadas por el Interventor y/o supervisor del contrato así:

(i) Un Anticipo del 30%.

8/18/2019 PCD_PROCESO_15-1-132204_205051011_13584405.pdf







De conformidad con lo consagrado por el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, para efmanejo de los recursos que se reciban a título de anticipo y con el fin de garantizar qurecursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato, el contratista deberá cuna fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable, y todos los costos tanto de la cfiduciaria como los relacionados con manejos bancarios, transferencias, impuestos yasociados al contrato fiduciario serán cubiertos directamente por él.

Dentro del contrato fiduciario tendrán la calidad de beneficiario, El MUNICIPIO enEntidad Contratante respecto a los rendimientos generados y a la devolución del dicaso de incumplimiento del contrato, y el contratista como fideicomitente respecrecursos derivados del mismo.

Una vez adjudicado el proceso y legalizado el contrato, es requisito para el desembvalor del anticipo que el contratista certifique la constitución de la fiducia, teniendo que la Entidad solamente hará este desembolso a nombre de dicha Fiducia.

Para que la Fiduciaria pueda realizar al contratista desembolsos del valor del anticidebe presentar el plan de inversión del anticipo debidamente aprobado por el intervecontrato, fotocopia de las facturas que soportan los gastos realizados y aprobaciinterventor, del pago solicitado por el contratista.

(ii) Con pagos mensuales, dependiendo la cantidad ejecutada del objeto d

obra, los ítems de obra desarrollados.En todo caso, la última acta de pago no será inferior alcinco por ciento (5%) del valor totaldel contrato.

D. Plazo de ejecución del Contrato

El plazo de ejecución del contrato es de285 días calendario, para la ejecución del estadio yCINCO (5) MESES, para la reconstrucción del parque, contados a partir de la fecha en que seexpida la orden de iniciación por parte de la Entidad Contratante y/o la interventoría r

una vez se hayan cumplido los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contcual se hará constar en un acta suscrita por las partes. En todo caso, se deberán cumplazos en forma independiente para cada ítem, según se especifica al inicio en el alcacontrato.

8/18/2019 PCD_PROCESO_15-1-132204_205051011_13584405.pdf







La orden de iniciación se dará dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la faprobación de la garantía única de cumplimiento, por parte de la Entidad Contratante

En todo caso, la iniciación de los trabajos o el cumplimiento de cualquiera de las oblcontractuales no se hallan supeditados a la entrega del anticipo.

E. Lugar de ejecución del Contrato

El lugar de ejecución del Contrato es el MUNICIPIO de ARBOLETES en el departaANTIOQUIA.

V. Convocatoria limitada a Mipymes

De acuerdo con lo previsto por los artículos 152 y 153 del Decreto 1510 de 2013, si elProceso de Contratación es inferior a ciento veinticinco mil dólares de los Estados uAmérica (USD125.000.oo), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto deteMinisterio de Comercio, Industria y Turismo, la presente convocatoria puede limiparticipación de Mipymes nacionales que tengan como mínimo un (1) año de exisiempre y cuando se reciban solicitudes de por lo menos tres (3) Mipymes.

VI. Requisitos Habilitantes

La Entidad Contratante debe verificar con el Registro Único de Proponentes el cumde los requisitos habilitantes. Esta verificación se hará de acuerdo con el artículo 9 Decreto 1510 de 2013 y el Manual para determinar y verificar los requisitos habiliProcesos de Contratación expedido por Colombia Compra Eficiente.

De conformidad con el numeral 6.1 del artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, sólo en casos en que por las características del objeto a contratar se requiera la verificacrequisitos del Proponente adicionales a los contenidos en el RUP, la Entidad Estatahacer tal verificación en forma directa.

8/18/2019 PCD_PROCESO_15-1-132204_205051011_13584405.pdf







A. Capacidad Jurídica

En el presente Proceso de Contratación pueden participar personas naturales o jurnacionales o extranjeras; consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futuobjeto social esté relacionado con el objeto del contrato a celebrarse. La duración asociación debe ser por lo menos por la vigencia del Contrato y un año más.

La Entidad Contratante también revisará que los Proponentes no se encuentren en cade inhabilidad, incompatibilidad o conflictos de interés para celebrar o ejecutar el Para ello, revisará el boletín de responsables fiscales, el certificado de anteceddisciplinarios, el certificado de antecedentes judiciales y el RUP para verificar quesanciones inscritas.

Las personas jurídicas extranjeras deben acreditar su existencia y representación legadocumento idóneo expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio noa tres (3) meses desde la fecha de presentación de la Oferta, en el cual conste su exisfecha de constitución, objeto, duración, nombre representante legal, o nombre de la que tenga la capacidad de comprometerla jurídicamente, y sus facultades, señaexpresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligacionnombre de la misma, o aportando la autorización o documento correspondiente deldirecto que lo faculta.

Personas Naturales

Si el proponente individual es persona natural deberá acreditar su calidad deIngeniero Civil,Arquitecto o Arquitecto Constructor , mediante la presentación de la copia de la tarjeta dmatrícula profesional y de la cédula de ciudadanía.

Lo anterior también aplica para todas las personas naturales que hagan parte de alglas formas asociativas permitidas por la ley.

Personas JurídicasSi el proponente es persona jurídica deberá acreditar su existencia y representación lela copia del certificado de la Cámara de Comercio de su jurisdicción, expedido antelación no mayor a los treinta (30) días previos a la fecha de cierre de la convoca

8/18/2019 PCD_PROCESO_15-1-132204_205051011_13584405.pdf







dicho certificado deberán constar claramente las facultades del Gerente o del RepresLegal, el objeto social, y la duración de la sociedad, la cual debe ser, como mínimaplazo de ejecución del contrato y cinco (5) años más.

Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombresociedad, deberá adjuntar el documento de autorización expresa del órgano competente, so pena de la eliminación de la propuesta.

Abono de la Propuesta

Si el proponente individual es persona jurídica y quien suscribe la carta de presentacpropuesta no es un profesional idóneo para abonar la propuesta, deberá presenpropuesta abonada unIngeniero Civil, Arquitecto o un Arquitecto Constructor ,debidamente matriculado, para lo cual se adjuntará copia legible de la tarjeta de matrprofesional respectivo y certificación de vigencia expedida por el Consejo Profesionade Ingeniería y sus profesiones auxiliares –COPNIA-, o por la entidad correspondiente segúla profesión, con una vigencia de seis (6) meses.

Lo anterior también aplica para todas las personas jurídicas que hagan parte de algun

formas asociativas permitidas por la ley. Consorcios, Uniones Temporales u otras Formas Asociativas

La Entidad Contratante aceptará que la oferta sea presentada por dos (2) o más pernaturales y/o jurídicas, que acrediten poseer las calidades enunciadas en los numanteriores, quienes en forma conjunta deben informar si su participación es a tíConsorcio, Unión Temporal u otra forma asociativa.

Para el caso de consorcios, todos los integrantes deberán tener una participación mín

treinta por ciento (30%), de lo contrario la propuesta será rechazada.Para las uniones temporales, al menos uno de los integrantes deberá tener una particmínima del cincuenta por ciento (50%), y ninguno de ellos podrá tener una participacial veinticinco por ciento (25%), de lo contrario, la propuesta será rechazada.

8/18/2019 PCD_PROCESO_15-1-132204_205051011_13584405.pdf







La forma asociativa deberá constituirse para el presente proceso de selección y así lo expresamente, indicando las reglas básicas que lo regirán, independiente que las penaturales o jurídicas que lo conformen, sean las mismas que hayan constituido consuniones temporales para otros procesos. Dichas formas asociativas no podrán ser disuliquidadas durante la vigencia o prórrogas del contrato que se suscriba, su liquidaciónmás.

Los asociados deberán señalar las reglas básicas que regularán las relaciones entre ellel cumplimiento de los requisitos establecidos por la Ley al respecto y deberáconformados antes de la fecha de cierre de la convocatoria, mediante documento suscla firma autorizada de cada una de las partes, que avale el acuerdo, según el msuministrado en este pliego de condiciones, en el cual se establezca el porcentaparticipación de cada uno de los integrantes y se indique la persona que para todos loslos representará.

Los proponentes indicarán si su participación es a título de consorcio o unión temporúltimo caso señalarán los términos y la extensión de su participación en la presentacpropuesta y en la ejecución del contrato, esto es, indicando cuáles de las obligacontractuales (ítem de obra) habrán de ejecutar cada integrante, e indicando el porcenparticipación en el mismo con máximo dos cifras porcentuales(el cual debe coincidrelación entre la sumatoria del valor total de las obligaciones contractuales que le corejecutar a cada integrante y el valor total de la propuesta del oferente) los cuales no

ser modificados sin el consentimiento previo de la Entidad Contratante so pena del rela oferta.

Los miembros del consorcio o de la unión temporal y demás formas asociativas legconstituidas, deberán designar la persona que, para todos los efectos, representaconsorcio o unión temporal y señalarán las reglas básicas que regulen las relacioneellos y su responsabilidad, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1º del arde la Ley 80 de 1.993.

Las personas naturales y/o jurídicas integrantes de un consorcio o unión temporal

acreditar individualmente la información Tributaria, identificación y Régimen de ImpVentas al que pertenecen, así como el Certificado de Existencia y Representación Le

En atención a lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 3050 de 1997, los integraconsorcio o unión temporal y demás formas asociativas legalmente constituidas, escoger para efectos de pago, en relación con la facturación, una de las siguientes op

8/18/2019 PCD_PROCESO_15-1-132204_205051011_13584405.pdf







la misma que deberá manifestarse expresamente y por escrito al momento de la adjuddel contrato:

a) Si la va a efectuar en representación del Consorcio o Unión Temporal uno dintegrantes, caso en el cual debe informar el porcentaje o valor del contratcorresponda a cada uno de los integrantes, el nombre, razón social y el númerode cada uno de ellos.

b) Si la facturación es en forma separada, cada uno de los integrantes del consounión temporal, deberá informar la participación en el valor del contrato.

c) Si la facturación la va a realizar el consorcio o la unión temporal a nombre prorepresentación de sus miembros (es decir bajo su propio NIT), caso en el cual sseñalar el porcentaje o valor del contrato que corresponda a cada uno deintegrantes, el nombre de la razón social y el número de identificación tributade cada uno de ellos. Adicionalmente, en caso de ser el adjudicatario del codeberá adelantar los trámites de expedición del RUT del consorcio o la unión tante la DIAN; documento necesario para los trámites de la legalización del con

Acreditación de los aportes al sistema de seguridad social

De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el Articla Ley 1150 de 2007, a la fecha de la presentación de la propuesta, el oferente deberácertificaciones del cumplimiento de sus obligaciones y pago de aportes de sus empl

los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las CajaCompensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio NAprendizaje, cuando a ello haya lugar, mediante certificación expedida por el reviscuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o en su defecto prepresentante legal, la cual en todo caso, acreditara el cumplimiento de la obligaciómínimo en los seis (6) meses anteriores a la presentación de la oferta.

Si se trata de un consorcio o unión temporal, se deberá allegar la certificación de cumantes mencionada para cada uno de los miembros.

Copia del Registro Único Tributario (RUT) Actualizado, y expedido por la Dirección General de Impuestos Nacionales, donde claramente el NIT del proponente. En caso de Consorcios o Uniones Temporales, cde los integrantes deberá aportar este documento.

8/18/2019 PCD_PROCESO_15-1-132204_205051011_13584405.pdf







Boletín de Responsables Fiscales, Certificado de AntecedentesDisciplinarios y Certificado de Antecedentes Judiciales

El proponente no deberá encontrarse inscrito en el Boletín de Responsables Fiscales (60, Ley 610 de 2000), no deberá presentar antecedentes disciplinarios (Artículo 174 734 de 2002) ni deberá presentar antecedente judiciales (Policía Nacional), situación verificada por la Entidad Contratante. Igual requisito deberá cumplir: 1) el Representade las personas jurídicas, 2) el representante de los consorcios, uniones temporacualquier otra forma de asociación, 3) los integrantes de los consorcios, uniones tempcualquier otra forma de asociación y sus respectivos representantes legales y 4) el propersona natural individual o integrante de alguna de las formas asociativas.

Equipo profesional.

A continuación se relaciona el equipo de trabajo mínimo requerido, con los profesionales exigidos. Dicho equipo es un requisito habilitante. Se requiere que el presente en su propuesta la documentación requerida del equipo de trabajo solidiligenciando el anexo respectivo.

Tabla 2. Equipo Profesional

CARGO PROFESIÓN EXPERIENCIA %DEDICACIÓN

Director deObra

Ingeniero Civil,Arquitecto oArquitectoConstructor

MínimoDiez (10) años deexperiencia general en ladirección, residencia,supervisión o coordinación deproyectos de Ingeniería yConstrucción. Con unaExperiencia especifica comoDirector y/o Residente de obra

en mínimoUn (1) contrato quehayan tenido por objeto oincluido dentro de su alcance yefectivamente se hayaejecutado la Construcción y/o

100%

8/18/2019 PCD_PROCESO_15-1-132204_205051011_13584405.pdf







Mejoramiento y/o Adecuaciónde Edificaciones NoResidenciales.

Residente deObra

ÍTEM 1


MínimoCinco (5) años deexperiencia general en ladirección, residencia,supervisión o coordinación deproyectos de Ingeniería yConstrucción. Con unaExperiencia especifica comoDirector y/o Residente de obraen mínimoUn (1) contrato quehayan tenido por objeto oincluido dentro de su alcance yefectivamente se hayaejecutado obras de urbanismo.

100%

Residente deObra

ÍTEM 2


MínimoCinco (5) años deexperiencia general en ladirección, residencia,supervisión o coordinación deproyectos de Ingeniería yConstrucción. Con unaExperiencia especifica comoDirector y/o Residente de obraen mínimoUn (1) contrato quehayan tenido por objeto oincluido dentro de su alcance yefectivamente se hayaejecutado la Construcción y/oMejoramiento y/o Adecuaciónde Edificaciones NoResidenciales

100%

8/18/2019 PCD_PROCESO_15-1-132204_205051011_13584405.pdf







Para la presentación del personal mínimo requerido, el oferente deberá presentar el“Formato equipo de trabajo” (en medio físico ymagnético) y anexar a las hojas de vidapresentadas, la siguiente documentación:

La experiencia profesional se contará a partir de la terminación y aprobación del académico de la respectiva carrera (Decreto 019 de 2012, art. 229).

Hoja de vida. Copia tarjeta profesional (para las profesiones que así lo requieran) Certificado de vigencia de la tarjeta profesional (vigente) Certificaciones de estudio (copia del diploma o acta de grado) Certificaciones laborales (para acreditar la experiencia profesional) El proponente deberá contar con el consentimiento del personal profes

propuesto, para lo cual deberá adjuntar a la hoja de vida la carta de intesuscrita por el profesional.

Demás documentación que permita valorar el cumplimiento de los perfilesolicitados.

En el caso que el proponente sea quien certifique la experiencia del personal prodeberá anexar copia de los contratos que suscribieron con el profesional y que respacertificados aportados.

En caso que la certificación aportada para acreditar la experiencia del equipo proftenga fecha de expedición anterior a la fecha de terminación del contrato que estácertificado, se tomará para efecto de valorar la experiencia la fecha de expediciócertificación aportada y no el tiempo que falte por ejecutar del contrato.

Todos los certificados relacionados para acreditar la experiencia general y específica contener como mínimo la siguiente información:

Número del contrato, cuando aplique Nombre o razón social de la empresa o persona contratante

Objeto del contrato o cargo y/o actividades desempeñadas Plazo de ejecución del contrato o tiempo de vinculación Fecha de iniciación del contrato o de ingreso (dd/mm/aa) Fecha de recibo a satisfacción y/o terminación del contrato o de retiro (dd/m Nombre y firma de la persona habilitada para expedir la certificación.

8/18/2019 PCD_PROCESO_15-1-132204_205051011_13584405.pdf







Cuando se presenten certificaciones con tiempos superpuestos, se descartará el ttraslapado en una de ellas.

En caso de allegar certificaciones donde se indique la experiencia de los profesexpresada en horas, se procederá a realizar la equivalencia en días.

Teniendo en cuenta que en Colombia se ha reglamentado la Tarjeta Profesional para aprofesiones como un requisito necesario e indispensable para ejercer la profesión, acolo establecido en el artículo 26 de nuestra Constitución Nacional, que señala: “ARTIToda persona es libre de escoger profesión u oficio. La ley podrá exigir títulos de idoneidad”.

Las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las profesioocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica son de libre ejercicaquellas que impliquen un riesgo social. Las profesiones legalmente reconocidas organizarse en colegios. La estructura interna y el funcionamiento de éstos deberdemocráticos. La ley podrá asignarles funciones públicas y establecer los debidos co Lo anterior indica que para las profesiones requeridas en el presente proceso de selectarjeta, matrícula o inscripción profesional y su respectiva vigencia se exigirá de acusiguientes normas, las que las modifiquen, adicionen o deroguen:

Ingenierías, profesiones afines (arquitecto constructor) y profesionales auxiliaconformidad con la Ley 842 de 2003 y sus decretos reglamentarios.

Entidad que expide la tarjeta profesional: Consejo Profesional Nacional de In(COPNIA).

Arquitectura: De conformidad con la Ley 435 de 1998 y sus decretos reglamentarios

Entidad que expide la tarjeta profesional: Consejo Profesional NacionArquitectura y sus Profesiones Auxiliares.

NOTA: Será obligación del proponente para cada uno de los profesionales propuestos

equipo de trabajo, verificar y acreditar, si es del caso, que éstos cumplen con los requla tarjeta profesional y el certificado de vigencia de la misma.

El proponente deberá mantener el personal ofrecido durante el tiempo de ejecuccontrato; no obstante, si por alguna circunstancia se requiere efectuar algún cambipersonal propuesto se deberá realizar considerando que el profesional que reemplaza

8/18/2019 PCD_PROCESO_15-1-132204_205051011_13584405.pdf


8/18/2019 PCD_PROCESO_15-1-132204_205051011_13584405.pdf







UNSPSC, así:

Para todos los ítems:811015

Para elÍTEM 1: 721029

Para elÍTEM 2: 721214

Si la propuesta es presentada en Consorcio o Unión Temporal u otra forma asociativcon que uno de los integrantes cumpla con lo exigido.

Cuando el proponente individual o integrante de un consorcio o unión temporal sea usubordinada de una sociedad controlante, se tendrá en cuenta la experiencia propia y la controlante, ni viceversa.

Si los contratos fueron ejecutados bajo la modalidad de consorcio o unión temporal, que debe informar el proponente será el correspondiente al porcentaje de participachubiere tenido en los mismos tanto para el valor como para las cantidades de obra.

No se tendrán en cuenta para la evaluación aquellas certificaciones que no conteninformación que permita verificar el cumplimiento de los requisitos establecidosnumeral.

En el evento en que dos o más proponentes aporten una misma información y ésta pinconsistencias, se solicitará la aclaración respectiva a cada uno de ellos y sólo se tecuenta aquella que esté demostrada.

C. Capacidad Financiera

Todos los proponentes que demuestren interés en participar en el presente procecontratación deberán estar inscritos en el Registro Único de Proponentes con el fin dentidad realice la verificación de los requisitos habilitantes de carácter financ

8/18/2019 PCD_PROCESO_15-1-132204_205051011_13584405.pdf







conformidad con lo establecido en el Decreto 1510 de 2013 y el artículo 6 de la Ley2007, modificado por el artículo 221 del Decreto Ley 019 de 2012. Cuando se reactualice el Registro Único de Proponentes, la información que se modifica estaráhasta que la nueva información quede en firme.

Para la verificación de la capacidad financiera, se tendrá en cuenta la información ficon corte mínimo al 31 de diciembre de 2013 inscrita, renovada y/o debidamente actque se encuentre en firme en el Registro Único De Proponentes (RUP), de conformiel decreto 1510 de 2013.

Tabla 4 - Indicadores de capacidad financiera

Indicador Índice requeridoÍndice de Liquidez Mayor o igual a 15,0Índice de Endeudamiento Menor o igual a 0.10Razón de Cobertura de Intereses Mayor o igual a 25Capital de Trabajo Mayor o igual a 50% POPatrimonio Mayor o igual a 70% PO

Si el Proponente es un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura debesu capacidad financiera de acuerdo con los criterios establecidos en el Manual para de

y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación, numeraProponentes plurales, opción 1. Ponderación de los componentes de los indicapublicado por Colombia Compra Eficientehttp://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_requisitantes_web.pdf.

En caso de Uniones Temporales y Consorcios los anteriores indicadores será la sumaindicadores obtenidos por cada uno, una vez ponderados de acuerdo con su porcentparticipación.

Ni el proponente individual ni alguno de los integrantes de las formas asociativas ppor la ley podrá(n) acreditar un indicador de razón de cobertura de intereses menor qso penade considerar la propuesta como “no cumple” en el requisito de capacidad fin

D. Capacidad Organizacional

http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_requisitos_habilitantes_web.pdf




8/18/2019 PCD_PROCESO_15-1-132204_205051011_13584405.pdf







Para la verificación de la capacidad organizacional, se tendrá en cuenta la informaccorte mínimo al 31 de diciembre de 2013 inscrita, renovada y/o debidamente actualise encuentre en firme en el Registro Único De Proponentes (RUP), de conformidadecreto 1510 de 2013.

Tabla 5 - Indicadores de capacidad organizacional

Indicador Índice requeridoRentabilidad sobre el patrimonio Mayor o igual a 0Rentabilidad sobre activos Mayor o igual a 0

Si el Proponente es un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura debesu capacidad organizacional de acuerdo con los criterios establecidos en el Manudeterminar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación, nuVII. Proponentes plurales, opción 1. Ponderación de los componentes de los indicpublicado por Colombia Compra Eficientehttp://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_requisitantes_web.pdf.

En caso de Uniones Temporales y Consorcios los anteriores indicadores será la sumaindicadores obtenidos por cada uno de sus integrantes.

Sin perjuicio de lo anterior, ni el proponente individual ni alguno de los integrantes deasociativas permitidas por la ley podrá(n) acreditar un indicador de rentabilidad patrimonio y/o rentabilidad sobre activos menor que cero so pena de considerar la prcomo “no cumple” en el requisito de capacidad organizacional.

E. Información financiera para Proponentes extranjeros

Los Proponentes extranjeros deben presentar la información financiera que se relacontinuación, de conformidad con la legislación propia del país de origen, avalados code quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa vigente de origen:

(i) Balance general(ii) Estado de resultados





8/18/2019 PCD_PROCESO_15-1-132204_205051011_13584405.pdf







Los anteriores documentos también deben ser presentados utilizando el Plan ÚnCuentas para Colombia (PUC).

F. Capacidad Residual

De conformidad con el artículo 1° del Decreto 791 del 22 de abril de 2014, el cual martículo 18 del Decreto 1510 de 2013; la entidad estatal debe calcular la Capacidad Rdel Proceso de Contratación de la siguiente manera:

CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN (CRC): Debido a que el plazo econtrato es inferior a doce (12) meses, la Capacidad Residual del Proceso de Contrequivale al presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación menos el antic

Acorde con lo anterior, para este proceso, la capacidad residual solicitada deberá ser igual a: $4.066.929.445

CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP): El interesado en celebrar cobra pública con la Administración departamental (Entidades Estatales), debe acreCapacidad Residual o K de Contratación con los siguientes documentos:Lista de los contratos de obras civiles en ejecución, suscritos con entidades estataleentidades privadas, así como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo contrconcesión y los contratos de obras suscritos con concesionarios.Lista de los contratos de obras civiles en ejecución suscritas por sociedades, consouniones temporales, en las cuales el proponente tenga participación, con entidades ey con entidades privadas, así como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo conconcesión y los contratos de obras suscritos con concesionarios.Estados de resultado auditado del año en que haya obtenido el mayor ingreso operacilos últimos cinco (5) años. Los estados financieros deben estar suscrito por el interes

representante legal y revisor fiscal si está obligado a tenerlo, o el auditor o contadorde no estar obligado a tener revisor fiscal.

Con base a lo anterior la Administración Departamental calcula la capacidad resiproceso de contratación de acuerdo con la siguiente fórmula:

8/18/2019 PCD_PROCESO_15-1-132204_205051011_13584405.pdf







La entidad debe calcular la Capacidad residual del proponente de acuerdo con la sifórmula:

A cada uno de los factores se le asigna el siguiente puntaje máximo:

Dónde: SCE = Saldos de Contratos en Ejecución

La Capacidad de Organización no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque sde medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demásEl proponente debe acreditar una capacidad residual superior o igual a la capacidad establecida en el pliego para el proceso de contratación. Por consiguiente la Cap

Residual del Proponente es suficiente si: CRP > CRCDónde: CRP = Capacidad Residual del Proponente

CRC = Capacidad Residual de Contratación del presente proceso.

La Administración Muinicipal debe calcular la Capacidad Residual del Proponente dcon la METODOLOGÍA que defina COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, teniendo factores de: Experiencia (E), Capacidad Técnica (CT), Capacidad Financiera (CF), Cde Organización (CO), y los Saldos de los Contratos en Ejecución (SCE).

La capacidad residual será verificada conforme a la Guía para Determinar y VerCapacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública (2) establecida por Colombia Compra Eficiente. Guía publicada en el SECOP.

Adicionalmente el proponente deberá diligenciar los anexos 6A, 6B y 6C para calfactores de Experiencia (E), Capacidad Técnica (CT), y los Saldos de los Contr

FACTOR PUNTAJE MAXIMOExperiencia (E) 120Capacidad Técnica (CT) 40Capacidad Financiera 40Total 200

8/18/2019 PCD_PROCESO_15-1-132204_205051011_13584405.pdf







Ejecución (SCE), respectivamente; los cuales corresponden a un certificado suscritrepresentante legal.

Para las propuestas en Consorcio, Unión Temporal u otra forma de asociación, cadalos socios deberá diligenciar los anexos correspondientes.

En caso de incumplir con lo anterior, se calificará como NO HABILITADO

NOTA: En caso de que el oferente no relacione un contrato de obra en ejecución o susy durante la Evaluación se compruebe, SU OFERTA SERA DECLARADA NO HAB

8/18/2019 PCD_PROCESO_15-1-132204_205051011_13584405.pdf







VII. Evaluación de la Oferta

La Entidad Contratante debe evaluar las Ofertas de los Proponentes que hayan acredirequisitos habilitantes de que trata la sección VI con las excepciones dispuestas en el ppliego de condiciones.

En la evaluación de las Ofertas la Entidad Contratante realizará la ponderación deeconómico y el técnico de acuerdo con los porcentajes indicados en la Tabla 6.

Las Ofertas deben presentarse en los Anexos establecidos en el presente PliegCondiciones como el formato para presentación de la Oferta.

Tabla 6 - Puntaje por criterios de evaluación

Criterio de Evaluación PuntajeFactor Económico [300 puntos]Factor de Calidad [600 puntos]Incentivo a la Industria Nacional [100 puntos]Total [1000 puntos]

En caso de empate en el puntaje total de dos o más Ofertas, La Entidad Contratantescoger el Proponente aplicando los criterios de desempate previstos en el artículoDecreto 1510 de 2013. Se tiene como primer factor de desempate (antes de aplicar el33 del decreto 1510 de 2013) el que primero entregue su propuesta.

En los Formularios de Cantidades de Obra oficial, el proponente no podrá adicionar,modificar, suprimir o, en todo caso, alterar los ítems de obra, sus descripciones, unicantidades, toda vez que dicha información se requiere para la comparación de las proLos proponentes deberán dar precios unitarios y valores totales ajustados al peso pary cada uno de los ítems que aparecen cuantificados o también indicados como sumaen el formulario de cantidades de obra y que forma parte de este pliego. Los precios y valores totales para cada ítem deben escribirse en forma legible y siempre a tienmendaduras, ni tachadura, no serán considerados los ítems que no presenten cantiEn la presentación de la propuesta se requiere anexar los análisis de precios unitarios dlos ítems que conforman el presupuesto y la omisión de al menos uno no permcomparación de la propuesta. El Proponente deberá ajustar al peso, bien sea por exces

8/18/2019 PCD_PROCESO_15-1-132204_205051011_13584405.pdf







defecto, los precios unitario, el costo directo del ítem correspondiente a la multiplicacantidad por precio unitario, el costo directo total de la propuesta, los costos correspa las componentes del AIU y el costo total de la propuesta; en caso contrario, la Contratante, efectuara dicho ajuste.

El proponente deberá realizar las operaciones mediante el sistema de REDONDEO alos valores resultantes al PESO, bien sea por exceso o por defecto, es decir, si las cidecimales son iguales o superiores a CINCUENTA (50) se ajustarán por exceso,inferiores a CINCUENTA (50) se ajustarán por defecto.

Rango precios unitarios. El valor unitario de cada uno de los ítems debe estar entreNOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) (Calculado en pesos) y el CIENTO CCIENTO (105%) (Calculado en pesos) del valor unitario del presupuesto oficial espara cada uno de los ítems. En caso contrario, se rechazará la propuesta. Los valores ua los cuales se hace referencia corresponden al costo directo de cada item. El rangoprecios unitarios se establecerá en pesos.

Para establecer el valor en pesos del NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) y pesos del CIENTO CINCO POR CIENTO (105%) del valor unitario (costo directo) ddel presupuesto oficial, se utilizará el sistema de REDONDEO ajustando los resultantes al PESO, bien sea por exceso o por defecto, es decir, si las cifras en decson iguales o superiores a CINCUENTA (50) se ajustarán por exceso, si son infe

CINCUENTA (50) se ajustarán por defecto. El sistema de redondeo se aplicará utilifórmula de Excel =REDONDEAR (VALOR UNITARIO DEL PRESUPUESTO OFIo =REDONDEAR (VALOR UNITARIO DEL PRESUPUESTO OFICIAL*1,05;0).

El proponente deberá señalar el porcentaje global para cada uno de los componentes dEl factor Administración (A) deberá comprender todos los costos de administracióincurrirá el Contratista por la ejecución de los trabajos objeto de la convocatoria. Igdeberá indicar el porcentaje de los Imprevistos (I) y la Utilidad (U) o beneficio econpretende percibir.

Los precios unitarios que ofrezca el proponente, serán los que correspondan a la fepresentación de la propuesta y deberán cubrir todos los costos de trabajos diurnos y noo en días feriados, prestaciones sociales, herramientas, equipos y todos los demás inherentes al cumplimiento satisfactorio del contrato.

8/18/2019 PCD_PROCESO_15-1-132204_205051011_13584405.pdf







Los precios unitarios y totales de la obra a ejecutar y los errores y omisiones en estosserán de responsabilidad absoluta y exclusiva del proponente.

Análisis de precio unitario, Se le solicitará solamente al proponente ganador que presenen medio magnético todos y cada uno de los análisis de precio unitario correspondiepropuesta económica.

Discriminación del AIU, discriminación de los porcentajes (máximo dos cifras porcentuutilizados por el proponente para Administración, Imprevistos y Utilidades y con efecto los costos directos para obtener el valor de la propuesta. Incluir además el detallado en pesos del componente de Administración que utilizo dentro del A.I.U.

Para el diligenciamiento de la “DISCRIMINACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN”deberá tener en cuenta los siguientes parámetros:

La cantidad propuesta para el Personal Profesional y Técnico deberá ser igsuperior a la cantidad estipulada en el “Equipo profesional”.

Los sueldos del personal profesional y técnico propuesto deberán ser iguasuperiores al SMMLV a la fecha de presentación de la propuesta.

Los valores propuestos para los impuestos, deberán ser calculados con base en etotal de la propuesta, en caso contrario la Entidad realizará la respectiva corraritmética ajustándolos a los precios reales.

La componente administración debe considerar los impuestos, gastos del copólizas, personal directivo de obra, servicios, transporte del personal, instalaprovisionales, equipos y sistemas de comunicación, implementos del plan de seindustrial, salud ocupacional y manejo socio-ambiental de la obra (incluye señalización, equipos y todo lo relacionado con las normas vigentes), valla infoy en general todos los costos y gastos de administración en que incurrirorganización para la ejecución de los trabajos objeto de la presente licitación.

Los precios unitarios y totales del factor Administración (A) del AIU de la obra a ejeerrores y omisiones en estos, serán de responsabilidad del proponente.

8/18/2019 PCD_PROCESO_15-1-132204_205051011_13584405.pdf







El valor propuesto para los "Porcentajes (%) de Administración, Imprevistos y Utilgeneral todos los valores porcentuales utilizados en el AIU, solo podrá contener dos porcentuales, en caso contrario la Entidad realizará el respectivo ajuste.

Para la evaluación del detalle del A.I.U, la Entidad podrá realizar las correcciones ara las que haya lugar, entendiendo por esto la corrección de una operación matemáterror de cálculo numérico en que se incurre al elaborar la propuesta econóAdicionalmente la Entidad, podrá solicitar a los proponentes las aclaraciones y explque se estimen pertinentes, pero en todo caso, las propuestas son inmodificables; así el valor total corregido no podrá exceder el valor total del presupuesto oficial.

La Entidad verificará los componentes del factor Administración (A) del A.I.U., veriel mismo se ajuste a las condiciones de este Pliego de Condiciones y a la normatividad

Nota: El oferente no podrá contemplar dentro del porcentaje o valor de administraconceptos de retención en la fuente de orden nacional. Adicionalmente, no podráaquellos impuestos, tasas, contribuciones o similares que no son imputables, ni demopara el objeto y alcance del presente proceso de selección.

No se tendrán en cuenta en ninguno de los criterios establecidos para el procedimasignación de puntajes, las propuestas que se encuentren incursas en las caus“RECHAZO” contenidas en los subnumerales 5, 6, 7, 10 y 31 del literal “m” del presente pliego

de condiciones.Se calculará la formula respectiva del valor corregido, si a ello hubiere lugar, de lapropuestas presentadas, independiente de que hayan sido consideradas no hábiles poconcepto, de la siguiente forma:

Sin perjuicio de lo anterior, solo se asignara puntaje a las Ofertas que cumpla con torequisitos establecidos en el presente pliego de condiciones.

Corrección Aritmética:Se efectuará la Corrección Aritmética, la cual consiste en

verificación de las operaciones realizadas sobre el formulario de cantidades y preciosy el formulario de Discriminación del AIU.

Primero se corrige el costo directo de la oferta, es decir, se verifica que el costo direajustado al peso y en el caso de discrepancias entre el valor total de un ítem y el prod

8/18/2019 PCD_PROCESO_15-1-132204_205051011_13584405.pdf







su precio unitario por la cantidad, se verificará que la cantidad sea la establecida en ede Condiciones.

Si la cantidad es correcta y hay discrepancias entre el valor total de un ítem y el prola cantidad por el precio unitario, se tomará como correcto el precio unitario y se movalor total de ítem. Si la cantidad no es correcta la propuesta será rechazada.

Con el costo directo corregido se efectúan las respectivas operaciones en el AIU.

Después de corregir el costo directo, se calculará la sumatoria en pesos de todas las cque conforman la componente “administración” del AIU la cual se dividirá por el cocorregido para obtener el valor porcentual de la componente administración del Aperjuicio de lo anterior, para todos los casos, el valor en pesos de la compo“administración” del AIU corresponderá y/o deberá ser igual a la sumatoria en pesoslas cuentas que la conforman, de no poder lograr lo anterior con la corrección aritmétlugar a ello, la propuesta será rechazada.

En caso que en el formulario de Discriminación del AIU se consignen diferentes vallos componentes del AIU a los contemplados en el formulario de cantidades y preciospara el cálculo del valor total corregido de la propuesta, se tendrán en cuenta los resultantes una vez realizada la corrección aritmética en el detalle de A.I.U.

Las correcciones efectuadas según el procedimiento anterior, serán de forzosa aceppara los proponentes.

A. Factor Económico

La Entidad Contratante a partir del valor de las Ofertas debe asignar máximo[trescientos(300)] puntos acumulables de acuerdo con el método escogido para la ponderación de laeconómica:

El puntaje asignado será en número entero con máximo dos cifras decimales.

PRECIO (300/1000 Puntos) – Costo directo

El puntaje asignado será en número entero con máximo dos cifras decimales.

8/18/2019 PCD_PROCESO_15-1-132204_205051011_13584405.pdf







Se identificarán las propuestas cuyo costo directo corregido sea mayor al ciento ciciento (105%) del precio base (PB) y las que su costo directo corregido sea menor aly cinco por ciento (95%) del precio base (PB).A las propuestas que estén por fuera del rango comprendido entre el noventa y cinco p(95%) y el ciento cinco por ciento (105%) del precio base (PB) se les asignará cero (en este criterio de evaluación.El precio base se determinará de la siguiente forma:

PB = A×P+ A× P

Donde:

A =2N+1×11−D≤0.5

P=Costo directo del presupu

A=1 − A

N= Numero de propuestas e

D=SP

P=∑PN

P=Costo directo de cada prop

S=√ ∑(P−P)

N

Para las propuestas que queden dentro del rango 95% y 105% del PB, tomandoporcentaje con máximo dos (2) cifras decimales, los doscientos (200) puntos, serán asasí:

8/18/2019 PCD_PROCESO_15-1-132204_205051011_13584405.pdf







Propuestas cuyo costo directo esté comprendido entre el noventa y cinco y el noventpor ciento (95% - 98%) del precio base (PB), tendrá un puntaje comprendido entre (0del puntaje máximo asignado, utilizando una relación lineal.Propuestas cuyo costo directo esté comprendido entre el noventa y ocho, y el ciento p(98% - 100%) del precio base (PB), tendrán un puntaje comprendido entre (60% y 1puntaje máximo asignado utilizando una relación lineal.Propuestas cuyo costo directo sea igual al ciento por ciento (100%) del precio bastendrán el ciento por ciento (100%), del puntaje máximo asignado.Propuestas cuyo costo directo esté comprendido entre el ciento por ciento y el cientociento (100% - 102%) del precio base (PB), tendrán un puntaje comprendido entre el60%) del puntaje máximo asignado utilizando una relación lineal.Propuestas cuyo costo directo esté comprendido entre el ciento dos por ciento y el ciepor ciento (102% - 105%) del precio base (PB), tendrán un puntaje comprendido entr0%) del puntaje máximo asignado utilizando una relación lineal.

B. Factor de Calidad

La oferta técnica (factor calidad) tiene un puntaje de hasta[seiscientos (600)] puntos, y secalculará de acuerdo con los siguientes criterios:

Criterio PuntajeCumplimiento en contratos anteriores 50 puntosPlan de manejo ambiental 200 puntosMultas y sanciones 50 puntosPlan de Calidad 300 puntos

Total 600 puntos

Cumplimiento en contratos anteriores (50 puntos)

Al proponente que presente con su oferta, certificaciones de contratos ejecutados, cuyde terminación se encuentre dentro de los cuatro (4) últimos años anteriores al cipresente proceso, celebrados con el sector público, de actividades relacionadas con “obrasciviles”, se le asignará puntaje de acuerdo con la tabla que se muestra a continuacióncertificados son adicionales y distintos a los requeridos para su habilitación yrelacionarse en el anexo 15.

Asignación de puntaje:

8/18/2019 PCD_PROCESO_15-1-132204_205051011_13584405.pdf







DESCRIPCIÓN PUNTOSUn (1) contrato certificado 10 puntosDos (2) contratos certificados 50 puntos

Para el caso de Consorcios o Uniones Temporales cada integrante debe aportar un co

El proponente que no presente en su oferta inicial la relación de certificados que se soa evaluación del factor de calidad y sus anexos en las condiciones anteriormente deobtendrá cero (0) puntos.

Plan de manejo ambiental (200 puntos)Para obtener los 200 puntos, el proponente deberá presentar un Plan de Manejo Ampor cada ítem, que contenga los siguientes programas:

PROGRAMA Nº 1. PLANIFICACIÓN DE INTERVENCIONES.PROGRAMA Nº 2. HIGIENE, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIPROGRAMA Nº 3. ANÁLISIS DE RIESGOS Y PLAN DE CONTINGENCIAS.PROGRAMA Nº 4. MANEJO DE AGUAS RESIDUALES Y DE LLUVIAS.PROGRAMA Nº 5. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS.

PROGRAMA Nº 6. SEÑALIZACIÓN.PROGRAMA Nº 7. RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOPROGRAMA Nº 8. FINALIZACIÓN DE OBRA Y DESMONTE DE CAMPAMENEn todo caso, cada uno de los programas que hacen parte del Plan de ManejoAmbiental, deberá contener como mínimo los siguientes aspectos:

o Objetivo.o Etapa de aplicación.o Tipo de medida.o Lugar de aplicación.o Responsables.o Normatividad.o Seguimiento y monitoreo.o Impactos a manejar.o Medidas de manejo

8/18/2019 PCD_PROCESO_15-1-132204_205051011_13584405.pdf







Para obtener el máximo puntaje en este ítem, se debe haber identificado in situ el iambiental que la obra generará, para lo cual, aunque la visita no es obligatoria, estaúnica forma de acreditar haber hecho tal identificación, de lo contrario se dará por no

Multas y sanciones (50 puntos)

Se asignará máximo cincuenta (50) puntos al Proponente que por la efectiva prestacservicio en contratos anteriores, no haya obtenido multas o sanciones.

Si el Proponente registra multas o sanciones debidamente ejecutoriadas, que le hubieimpuestas dentro de los últimos cinco (5) años anteriores a la fecha de cierre del propuntaje será el siguiente:

No. DE MULTAS O SANCIONES PUNTAJE0 25

1 o mas 0

En el caso de Consorcios o Uniones Temporales, se asignará el puntaje por musanciones que registre uno cualquiera de sus integrantes.

La información sobre multas o sanciones será obtenida del anexo dispuesto para tal Registro Único de Proponentes (RUP) de la Cámara de Comercio para proponacionales o extranjeros con domicilio o sucursal en Colombia; en caso de propextranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, dicha información se tomará del de Requisitos Habilitantes para Extranjeros.

Plan de Calidad (300 puntos)

Plan de aseguramiento de calidad de la obra. (300/1000)Para la asignación de puntaje por calidad se tendrá en cuenta el siguiente criterio, sin que el proponente se encuentre o no certificado en sistema de aseguramiento de caliddeberá presentar un plan de calidad para el respectivo ítem, al cual se le asignará un de hasta máximo 300 puntos, teniendo en cuenta los siguientes requisitos:1. SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD (30 puntos)2. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION (30 puntos)3. GESTION DE RECURSOS (60 puntos)4. REALIZACION DEL PRODUCTO (120 Puntos)

8/18/2019 PCD_PROCESO_15-1-132204_205051011_13584405.pdf







5. MEJORA (60 puntos)

C. Incentivo a la Industria Nacional

Para apoyar la industria nacional a través del sistema de compras y contratación públa evaluación se asignarán[cien (100)] puntos a los Proponentes que ofrezcan Bienes oServicios Nacionales.

8/18/2019 PCD_PROCESO_15-1-132204_205051011_13584405.pdf







VIII. Oferta

A. Presentación

Los Proponentes deben presentar sus Ofertas por escrito, con los formatos contenidopresente pliego de condiciones, en la fecha establecida en el Cronograma al que se resección XIV, y acompañadas de los documentos solicitados en esta sección, así comgarantía de seriedad de la Oferta a la que se refiere la sección XII A del presente PlCondiciones.

Las Ofertas estarán vigentes por el término de sesenta (60) días calendario, contadosla fecha de presentación de Ofertas establecida en el Cronograma.

Los documentos de la Oferta deben estar foliados de forma consecutiva y la numeraciniciar con el número uno (1).

Los Proponentes deben presentar la Oferta y los anexos en los formatos indicados (coen los anexos, en formatos .pdf que permita reconocimiento de texto y Excel) y en mey magnético.

La presentación de la Oferta implica la aceptación por parte del Proponente de la disde Riesgos efectuada en el Pliego de Condiciones y sus Adendas.

En la hora siguiente al vencimiento del plazo para presentar Ofertas, la Entidad Conlas abrirá en el lugar indicado para la presentación física de las Ofertas y frenteProponentes que se encuentren presentes.

El día del vencimiento del término para presentar las Ofertas, la Entidad Contratante un informe con la lista de las Proponentes y la hora de presentación de las Ofertaformato contenido en el Apéndice 1.

B. Acreditación de requisitos habilitantes

El Proponente debe incluir en su Oferta los siguientes documentos:

8/18/2019 PCD_PROCESO_15-1-132204_205051011_13584405.pdf







1. Capacidad jurídica

(i) Certificado de existencia y representación legal expedido por la cámarcomercio del domicilio del Proponente singular o de cada uno de los miembconsorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura si el Proponente es

(ii) Certificado del RUP del Proponente singular o de cada uno de los miembrconsorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura si el Proponente es

(iii) Acuerdo para conformar el consorcio, unión temporal o promesa de sociedadsi el Proponente es plural, en el cual debe constar la participación de cada ulos miembros del Proponente plural, la representación legal del Proponenteo el poder otorgado a quien suscribe los documentos en nombre del Propoplural. Anexo 7

(iv) Fotocopia del documento de identidad del representante legal o del apodera

(v) En caso de existir limitaciones estatutarias frente a las facultades del represelegal, las respectivas autorizaciones para desarrollar el presente procesoselección, el contrato y todas las actividades relacionadas directa o indirecta

2. ExperienciaCertificado de obra o certificado del RUP del Proponente singular o de cada unomiembros del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, si el Proponplural clasificado en el sistema UNSPSC.

3. Capacidad Financiera y Capacidad Organizacional

Certificado del formato dispuesto para tal fin o del RUP del Proponente singular o dede los miembros del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, si el Pr

es plural.C. Capacidad Residual

El Proponente debe incluir en su Oferta el formato diligenciado del Anexo 6A, 6B Y

8/18/2019 PCD_PROCESO_15-1-132204_205051011_13584405.pdf







D. Oferta económica

El Proponente debe incluir en su Oferta el formato diligenciado del Anexo 5.

E. Oferta técnica

El Proponente debe incluir en su Oferta el formato diligenciado del Anexo 4.

F. Ofertas alternativas

De acuerdo con lo establecido en el numeral 6° del artículo 30 de la Ley 80 de 19Proponentes pueden presentar alternativas técnicas y económicas, siempre que no signcondicionamientos para la adjudicación del contrato.

Cuando se presente una alternativa, el Proponente debe adjuntar toda la informnecesaria para su análisis y una descripción detallada del procedimiento de constrcaracterísticas de los materiales y equipos, y análisis de costos.

Todos los costos necesarios para desarrollar la alternativa, incluso los de transfetecnológica, deben estar incluidos en los respectivos Ítems de la Oferta. Sóloconsideradas las Ofertas alternativas del Proponente favorecido con la adjudicacContrato y la selección de la alternativa será potestad de la Entidad Contratante.

G. Incentivo a la Industria Nacional

En seguimiento a lo establecido en el artículo 2 de la Ley 816 de 2003 para apoyar lanacional, a través del sistema de compras y contratación pública en la evaluaciónOfertas:

a.) Las Ofertas de bienes y servicios nacionales recibirán un puntaje de cien (100)

b.) Las Ofertas de bienes y servicios extranjeros que incorporen servicios profesitécnicos y operativos nacionales recibirán un puntaje de cincuenta (50) punto

8/18/2019 PCD_PROCESO_15-1-132204_205051011_13584405.pdf







H. Revisión de los requisitos habilitantes

La Entidad Contratante revisará el cumplimiento de los requisitos habilitantes de qusección VI del presente documento. Los Proponentes pueden subsanar la formaacreditaron los requisitos habilitantes en cualquier momento antes de la adjudicaciónLa Entidad Contratante debe publicar el informe de cumplimiento de requisitos habilque trata la sección VI en el formato contenido en el Apéndice 2 o en el formato de la

I. Evaluación de las Ofertas

Los Proponentes que hayan acreditado los requisitos habilitantes de que trata la secserán evaluadas, de acuerdo con lo establecido en la sección VIII.

La Entidad Contratante debe publicar el informe de evaluación de Ofertas en la oposeñalada en el Cronograma de que trata la sección XIV en el formato contenido en el A3 o en el formato que disponga la entidad.

J. Declaratoria de Desierta

La Entidad Contratante declarará desierto el presente proceso de selección cuando: (apresenten Ofertas; (b) ninguna de las Ofertas resulte admisible en los factores jutécnicos, financieros y de experiencia previstos en el Pliego de Condiciones; (c) existao motivos que impidan la escogencia objetiva del Proponente; (d) el representante leEntidad Contratante o su delegado no acoja la recomendación del comité evaluador yla declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual deberá motivar su decisión; ypresenten los demás casos contemplados en la ley.

K. Retiro de la Oferta

Los Proponentes que opten por entregar su Oferta antes de la fecha de cierre del procselección, podrán retirarlas, siempre y cuando la solicitud, efectuada mediante escrrecibida por la Entidad Contratante antes de la fecha y hora de cierre del presente pro

8/18/2019 PCD_PROCESO_15-1-132204_205051011_13584405.pdf







Cuando se trate de retiro definitivo, la Oferta le será devuelta al Proponente sin abrexpedición de un recibo firmado por el solicitante.

En caso que un proponente retire su oferta antes de la fecha y hora dispuesta para eldel proceso, podrá presentar propuesta nuevamente, en este caso, la última fecha de eserá la fecha válida para acreditar todas las exigencias del pliego de condiciones.

L. Devolución de las Ofertas

Una vez finalizado el proceso de selección los Proponentes no favorecidos con la adjudel contrato, podrán acercarse a reclamar el original de la garantía de seriedad de la los demás documentos, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que se el acto de adjudicación, previsto en el Cronograma; de lo contrario, la Entidad Coprocederá al archivo de la Oferta original y la destrucción de su copia.

M. Rechazo

En adición a otras causas previstas por la ley, la Entidad Contratante rechazará las Opresentadas por los Proponentes que: (a) sean presentadas después de vencido el establecido para el efecto en el Cronograma; (b) no hayan suscrito el compranticorrupción contenido en el Anexo 2 o que no lo hayan cumplido durante el ProContratación.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007, la omisión de los docunecesarios para la comparación de una oferta con las demás impedirá tenerla en cuenla evaluación y posterior adjudicación del contrato.

La Entidad Contratante podrá rechazar y eliminar una o varias propuestas, en cualqlos siguientes casos:

1) Cuando el proponente se halle incurso en alguna de las causales de inhabiliincompatibilidad para contratar, consagradas en las leyes Colombianas.

2) Cuando el proponente no acredite los requisitos de participación establecidos en elVII de este pliego de condiciones para la comparación de propuestas.

8/18/2019 PCD_PROCESO_15-1-132204_205051011_13584405.pdf







3) Cuando sea extemporánea, es decir, si se presenta después de la fecha y hora fijadael cierre de la licitación.

4) Cuando no se cumplan los porcentajes de participación mínimos establecidos conformación de consorcios, uniones temporales o cualquier otra forma de asociació

5) Cuando el valor total corregido de la propuesta exceda el del presupuesto oficialcontrario su valor se encuentre por debajo del noventa y siete por ciento del presuoficial.

6) Cuando su valor sea considerado artificialmente bajo, a juicio de la Entidad Conluego de haber solicitado las aclaraciones que se hayan considerado pertinentes.

7) Si después de efectuada alguna corrección aritmética, la diferencia entre el valor oel valor corregido de la propuesta supera el uno punto cero por ciento (1.0%) del valo

8) Cuando el plazo ofrecido supere el plazo oficial o cuando el plazo ofrecido sea diplazo oficial o cuando exista ambigüedad en el plazo ofrecido o cuando no se ofrezcade ejecución.

9) Si el proponente se encuentra inscrito en el Boletín de Responsables Fiscales (ArtLey 610 de 2000).

10) Cuando no se cotice uno o varios ítems del formulario de cantidades de obra ocuando se modifique el contenido de las columnas (ítem, descripción, unidad, cantiformulario de cantidades de obra oficial que a juicio de la entidad cambie o desvíe ede la obligación contractual.

11) Cuando la propuesta se presente en forma subordinada al cumplimiento de cucondición.

12) Por no considerar las modificaciones al pliego de condiciones que mediante aden

hecho la Entidad Contratante.13) Cuando se solicite al proponente subsanar alguno de los documentos o de los rede participación y no lo haga dentro del término fijado, o cuando habiéndolo aportadacorde con las exigencias del pliego de condiciones.

8/18/2019 PCD_PROCESO_15-1-132204_205051011_13584405.pdf







14) Cuando existan varias propuestas presentadas por el mismo proponente, bajo elnombre o con nombres diferentes, para la misma licitación.

15) Cuando se llegare a demostrar que el proponente omitió diligenciar en su todocumentos de participación. En especial las exigencias para acreditar la idoneidparticipar en la estimación, tipificación y distribución de riesgos por el profesional(sde conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones.

16) Cuando la propuesta fuere presentada por una persona natural o jurídica queintervenido, directa o indirectamente, en los estudios o proyectos de la obra respeparticipado en la elaboración de los diseños o pliegos de condiciones o por las firmsocios o personal a su servicio hayan tenido tal intervención.

17) Cuando un licitante tenga intereses patrimoniales en otra persona jurídica que incluye aquí el caso de propuestas que corresponden a Sociedades que tengan scomunes, excepto las Sociedades Anónimas Abiertas. Cuando un integrante de un coforma parte de otro consorcio. Cuando un proponente forme parte de otro consorcio ypropuesta individual. En tales casos se eliminarán todas las propuestas en las que puna misma persona.18) Cuando la propuesta se modifique por el proponente ante una solicitud de aclara

19) Cuando el proponente ejecute cualquier acción tendiente a influenciar o presion

estudio y evaluación de las propuestas o en la adjudicación del contrato.20) Cuando la póliza de seriedad no cumpla con las condiciones estipuladas en este

21) Cuando falte y sea necesaria la autorización de la Junta para presentar la propue

22) Cuando la carta de presentación de la propuesta no fuere firmada, o aun siendo las rubricas entre la propuesta original y las copias no coincidan entre sí o cuando lano sean autógrafas.

23) Cuando en la propuesta se presenten inconsistencias o imprecisiones o informacno corresponda con la realidad. Lo anterior procederá cuando el proponente no hayaaclarar o explicar satisfactoriamente el asunto en cuestión o cuando La entidad lucotejar o hacer las averiguaciones respectivas, no logre aclarar las inconsistencias o vque en la propuesta hay información falsa o inexacta.

8/18/2019 PCD_PROCESO_15-1-132204_205051011_13584405.pdf







24) Cuando el objeto social del proponente persona natural o persona jurídica no corral objeto de la contratación. En el caso de Consorcios o Uniones Temporales, la prserá eliminada si respecto de cada miembro, no se cumple con el objeto de la contrat

25) Cuando la propuesta sea presentada por un Consorcio o Unión Temporal y no detlos términos y extensión de la participación de sus integrantes en la Constitución de l

26) Por los otros eventos que de manera especial se haya dicho en el presente pliecondiciones es causal de eliminación y/o rechazo y/o inadmisibilidad de la oferta.

27) Cuando el proponente no informe u oculte multas o sanciones u otros actos adminen los que se haya impuesto alguna medida de carácter sancionatorio, resarcitcompulsivo, debidamente ejecutoriadas, que le hayan sido impuestas por Entidades Pcon ocasión de la celebración y ejecución de contratos estatales, dentro de los cinco anteriores al cierre de la presente contratación, y de conformidad con el anexo estapara el efecto.

28) Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las causales de disoluliquidación, en el evento de que se trate de persona jurídica.

29) Cuando el registro en el RUP aportado por el proponente, en el evento de quinscripción, renovación, calificación y clasificación haya sido objeto de verificac

Cámara de Comercio y no se encuentre en firme a la fecha del cierre del proceso, sin de lo establecido en el Decreto 1510 de 2013.

30) Cuando la propuesta sea presentada en unión temporal y la sumatoria de los vparciales (valor unitario por la cantidad) de las obligaciones contractuales de cada inrespecto al valor total de la oferta, no corresponda al porcentaje de participación dintegrante en la unión temporal considerando los términos de extensión y participaci

31) Cuando no se cumpla con todas las exigencias de los literales “B”, “C” y “D”del cdel pliego de condiciones referente a la experiencia, capacidad financiera y cap

organizacional.La Entidad Contratante se reserva el derecho de admitir aquellas propuestas que predefectos de forma, omisiones o errores, siempre que éstos sean subsanables y no altetratamiento igualitario de las mismas.

8/18/2019 PCD_PROCESO_15-1-132204_205051011_13584405.pdf







IX. Acuerdos Comerciales

El Proceso de Contratación está sujeto a los siguientes Acuerdos Comercialeconsecuencia las Ofertas de bienes y servicios de países con los cuales ColombiaAcuerdos Comerciales vigentes que cubren el presente Proceso de Contratación,tratadas como Ofertas de bienes y servicios colombianos y tendrán derecho al puntaestimular la industria nacional de que trata la sección VII C1.

Tabla 10 - Cobertura Acuerdos Comerciales

Acuerdo ComercialEntidadEstatalincluida

Presupuestodel ProcesodeContrataciónsuperior alvalor delAcuerdoComercial

Excepciónaplicable alProceso deContratación

Proceso deContratacióncubierto por elAcuerdoComercial

Canadá No No No NoChile No No No NoEstados Unidos No No No NoEl Salvador No No No NoGuatemala Si Si Si SiHonduras No No No NoLiechtenstein No No No NoSuiza No No No NoMéxico No No No NoUnión Europea No No No No

En consecuencia, los bienes y servicios de los siguientes países:[GUATEMALA] reciben tratonacional.

8/18/2019 PCD_PROCESO_15-1-132204_205051011_13584405.pdf







Aplica también el artículo 4° de la Decisión 439 de la Secretaría de la Comunidad ANaciones, suscrita entre Colombia-Bolivia-Ecuador-Perú, por no tener ningún restricción, en cuantía, entidades y servicios. Por lo anterior, se dará aplicación al pritrato nacional y no discriminación, aplicado en concordancia con la ley 816 de 2003

X. Orden de Elegibilidad y Adjudicación

El Contrato se adjudicará en audiencia pública, según el orden de elegibilidad establel informe de evaluación. El ordenador del gasto, por medio de acto administrativo madjudicará el proceso, módulo o módulos al Proponente ubicado en el primer puesto dde elegibilidad, y que cumpla con todos los requisitos exigidos en el presente plcondiciones o procederá a la declaratoria de desierta del proceso, módulo o módulos,hubiere lugar.

La audiencia pública se celebrará en la fecha y hora establecida en el Cronograma trata la sección XIV. De las circunstancias ocurridas en su desarrollo se dejará constaacta.

En el evento que el jefe de la Entidad Contratante o su delegado no acoja la recomendel comité evaluador, deberá justificarlo en el acto administrativo de adjudicación o dede desierta.

XI. Riesgos

De acuerdo con la metodología de Colombia Compra Eficiente, a continuación se idlos Riesgos del Proceso de Contratación desde su planeación hasta su liquidación:

Tabla 9 - Identificación de Riesgos

El Municipio de Arboletes Antioquia, evalúa cada uno de los riesgos estableciendo el impacto de los

mismos frente al logro de los objetivos del proceso de contratación y su probabilidad de ocurrencia.Esta evaluación tiene como fin asignar a cada riesgo una calificación en términos de impacto y deprobabilidad, la cual permite establecer la valoración de los riesgos identificados y las acciones quese deban efectuar.

8/18/2019 PCD_PROCESO_15-1-132204_205051011_13584405.pdf







Para la evaluación del riesgo, se combina la probabilidad del evento y el impacto del mismo queafecte de manera negativa el proceso de contratación, asignando en primer lugar una categoría acada riesgo de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia del mismo como se aprecia en la siguientetabla:

Para determinar el impacto del riesgo, se utiliza la tabla anterior analizando un criterio de calificacióncualitativa, así:

Luego, para cada riesgo se suman las valoraciones de probabilidad e impacto para obtener lavaloración total del riesgo como se aprecia en la siguiente tabla:

8/18/2019 PCD_PROCESO_15-1-132204_205051011_13584405.pdf







Finalmente, la valoración completa del Riesgos permite establecer una categoría a cada uno de ellospara su correcta gestión, según se presenta en el siguiente cuadro:

Identificación y Clasificación de Riesgos

La identificación de los riesgos se realiza con base en el Plan de Desarrollo en los PlanesEstratégicos, en los Planes de acción, y en las entidades de vigilancia y control, paneles de expertos,

8/18/2019 PCD_PROCESO_15-1-132204_205051011_13584405.pdf







dada la complejidad del proceso de contratación, análisis DOFA (Debilidades, Oportunidades,Fortalezas y Amenazas) y otras fuentes. Luego, una vez identificados los riesgos del proceso decontratación, los mismos fueron clasificados según su clase, su fuente, la etapa del proceso decontratación en la que se encuentra el riesgo y su tipo, a saber:

Planeación: Etapa comprendida entre la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones o ladeterminación de la necesidad a contratar y la fecha en la cual se decide continuar o no con elproceso de contratación. Durante esta etapa, se elaboran los estudios previos y el proyecto depliegos de condiciones o sus equivalentes.

Selección: Etapa comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación. En la etapa de selección elmunicipio selecciona al Operador Especializado

Contratación: Una vez adjudicado el contrato objeto del proceso de contratación, inicia la etapa decontratación en la cual se debe cumplir con el cronograma previsto para la celebración del contrato,la publicación en el SECOP y el cumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento y ejecución.

Ejecución: Etapa que inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del

contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación sihay lugar a ella. Esta etapa puede extenderse cuando hay lugar a garantías de calidad, estabilidady mantenimiento, o a condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes.En esta etapa se cumplen con las obligaciones previstas en el contrato, permitiendo el logro delobjeto del proceso de contratación. 1 Definidas las etapas del proceso de contratación, así como los criterios de evaluación y calificación,se presenta la matriz de riesgos para cada etapa del proceso:

planeación:

1 Manual para la Identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación -M-ICR-01- ” Colombia

Compra Eficiente.

8/18/2019 PCD_PROCESO_15-1-132204_205051011_13584405.pdf







N° CLASE FUENTE ETAPA TIPO DESCRIPCIÓNPROBABIL

IDA

IMPACTO

VALORACIÓN

CATEGORÍA

1 GENERAL EXTERNO PLANEACIÓN LEGAL CAMBIOS EN LANORMATIVIDAD QUE

AFECTEN ELPROCESO DEPLANEACIÓN DELPROYECTO.

3 2 5 RIESGOMEDIO

SELECCIÓN

N° CLASE FUENTE ETAPA TIPO DESCRIPCIÓNPROBABILIDA

IMPACTO

VALORACIÓN

CATEGORÍA

1 GENERAL EXTERNO SELECCI N LEGAL PRESENTACI N DEOFERTAS QUE NOCUMPLAN CON LOSREQUISITOS.

1 3 4 RIESGOBAJO

1 GENERAL EXTERNO

EJECUCIÓN POLÍTICO OSOCIAL

POCACONCURRENCIA DEOFERENTES

3 4 7 RIESGO

ALTO

CONTRATACIÓN

8/18/2019 PCD_PROCESO_15-1-132204_205051011_13584405.pdf







N° CLASE FUENTE ETAPA TIPO DESCRIPCIÓNPROBABIL

IDA

IMPACTO

VALORACIÓN

CATEGORÍA

1 GENERAL EXTERNO CONTRATACIÓN LEGAL RECLAMOS DETERCEROS SOBRE LASELECCIÓN DELOFERENTE QUERETRASEN ELPERFECCIONAMIENTODEL CONTRATO.

1 2 3 RIESGOBAJO

EJECUCIÓN

N° CLASE FUENTE ETAPA TIPO DESCRIPCIÓN

IM

PACTO

VALORACIÓN

CATEGORÍA

1 GENERAL EXTERNO EJECUCI N LEGAL CAMBIO EN LALEGISLACIÓN QUE LEIMPONGAN NUEVOSREQUISITOS TÉCNICOS

3 4 7 RIESGO ALTO

2 GENERAL EXTERNO EJECUCI N ECON MICO CAMBIO DE TASAS,IMPUESTOS YCONTRIBUCIONES QUE LEIMPONGAN NUEVASCARGAS ECONÓMICAS O

ADICIONALES ALCONTRATISTA Y QUEIMPACTENDIRECTAMENTE LA

2 4 6 RIESGO ALTO

8/18/2019 PCD_PROCESO_15-1-132204_205051011_13584405.pdf







EJECUCI N DELCONTRATO

3 GENERAL EXTERNO EJECUCI N ECON MICO MAYORES Y MENORESCANTIDADES DE OBRA,

PERJUICIOSCAUSADOS PORDISEÑOSINCOMPLETOS ODEFICIENTES

PERJUICIOS

OCASIONADOS POR ELINCUMPLIMIENTO DETRÁMITES ANTE

AUTORIDADESGUBERNAMENTALES,OBTENCIÓN DEPERMISOS, LICENCIASO AUTORIZACIONES.PROGRAMACI N DEOBRA: PREJUICIOS

OCASIONADOS POR ELINCUMPLIMIENTO DELPROGRAMA DETRABAJO PRESENTADOCON LA PROPUESTA.

2 3 5 RIESGOMEDIO

4 GENERAL EXTERNO EJECUCIÓN ECONÓMICO DESEQUILIBRIOECONÓMICO DELCONTRATO

2 3 5 RIESGOMEDIO

5 ESPECIFICO EXTERNO EJECUCI N POL TICO OSOCIAL

SITUACIONES DE ORDENPÚBLICO QUE AFECTEN O

IMPIDAN LA EJECUCIÓNDEL CONTRATO

3 5 8 RIESGOEXTREMO

8/18/2019 PCD_PROCESO_15-1-132204_205051011_13584405.pdf







6 GENERAL EXTERNO EJECUCI N DE LANATURALEZA

DESASTRES NATURALESO FENÓMENOSCLIMATOLÓGICOS, QUESE CONSTITUYAN ENHECHOS DE FUERZAMAYOR O CASOFORTUITO Y QUE

AFECTEN LA EJECUCIÓNDEL CONTRATO

2 5 7 RIESGO ALTO

7 ESPECIFICO EXTERNO EJECUCIÓN OPERACIONAL DIFÍCIL ACCESO A LAOBRA

1 2 3 RIESGOBANJO

ASIGNACIÓN, TRATAMIENTO Y MONITOREO DE RIESGOS

Una vez realizada la evaluación y calificación de cada uno de los riesgos asociados al proceso decontratación, el municipio procede a establecer la asignación, tratamiento y monitoreo de los riesgosdefinidos en la matriz presentada en el punto 3 para este contrato:

N° DESCRIPCIÓN CATEGORÍ A

IMPACTOECONÓMICO*

TRATAMIENTO RESPONSABLE ASIGNADO

1 CAMBIOS EN LANORMATIVIDAD QUE

AFECTEN ELPROCESO DEPLANEACIÓN DELPROYECTO.

RIESGOMEDIO

PERDIDASMENORES A 5% DELPRESUPUESTOOFICIAL

REVISI N DE LALEGISLACIÓN

VIGENTE

MUNICIPIO

3 PRESENTACIÓN DEOFERTAS QUE NOCUMPLAN CON LOSREQUISITOS.

RIESGOBAJO


ELABORARPLIEGOS DECONDICIONESMÁS FLEXIBLES

MUNICIPIO

4 RECLAMOS DETERCEROS SOBRELA SELECCIÓN DELOFERENTE QUERETRASEN ELPERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.

RIESGOBAJO


HACER UNAESCOGENCIA DELCONTRATISTACONFORME A LALEY, APOYO ENLOS ASESORESJURÍDICOS

MUNICIPIO

8/18/2019 PCD_PROCESO_15-1-132204_205051011_13584405.pdf







INTERNOS YEXTERNOS.

5 CAMBIO EN LALEGISLACIÓN QUELE IMPONGANNUEVOS REQUISITOSTÉCNICOS

RIESGO ALTO

PERDIDAS ENTRE5% Y 15% DELPRESUPUESTOOFICIAL

REVISI N DE LALEGISLACIÓNVIGENTE

MUNICIPIO

6 CAMBIO DE TASAS,IMPUESTOS YCONTRIBUCIONESQUE LE IMPONGANNUEVAS CARGASECONÓMICAS O

ADICIONALES ALCONTRATISTA Y QUEIMPACTENDIRECTAMENTE LAEJECUCIÓN DELCONTRATO

RIESGO ALTO


MANTENERREVISIÓN YCONTROLTRIBUTARIO ENLOS CONTRATOS.

MUNICIPIO

7 MAYORES YMENORESCANTIDADES DEOBRA

RIESGOMEDIO


ESTABLECERMECANISMOSPARA REALIZARBALANCE DELCONTRATO SINQUE EXISTADESEQUILIBRIOECONÓMICO

MUNICIPIO

CONTRATISTA

8 DESEQUILIBRIO

ECONÓMICO DELCONTRATO

RIESGO

MEDIO

PERDIDAS

MENORES A$150.000.000

ADICI N EN

TIEMPO YPRESUPUESTO

AL CONTRATO

MUNICIPIO

CONTRATISTA

9 SITUACIONES DEORDEN PÚBLICO QUE

RIESGOEXTREMO

PERDIDAS ENTRE5% Y 15% DEL

ESTAR ATENTO ATODAS A LAS

8/18/2019 PCD_PROCESO_15-1-132204_205051011_13584405.pdf







AFECTEN O IMPIDANLA EJECUCIÓN DE LAOBRA

PRESUPUESTOOFICIAL

QUEJASPRESENTADASPOR LOSCIUDADANOS

CONTRATISTA

10

DESASTRESNATURALES OFENÓMENOSCLIMATOLÓGICOS,QUE SECONSTITUYAN ENHECHOS DE FUERZAMAYOR O CASOFORTUITO Y QUE

AFECTEN LAEJECUCIÓN DELCONTRATO

RIESGO ALTO


ESTABLECER ACCIONES DETRATAMIENTOPARAFENÓMENOSCLIMÁTICOS NOESPERADOS

CONTRATISTA

11 DIFÍCIL ACCESO DE AL LUGAR DONDE SEPROGRAME LAENTREGA DELPRODUCTO.

RIESGO ALTO


INFORMAR ALCONTRATISTASOBRE LASPOSIBLESDIFICULTADES

VIALES EN LASUSCRIPCIÓNTERRITORIAL DELMUNICIPIO.

CONTRATISTA

*Valores calculados a partir del presupuesto de la obra según los porcentajes establecidos en la tablade impacto para el tipo de riesgo (extremo, alto, medio y bajo) del Manual para la Identificación ycobertura del riesgo en los procesos de contratación -M-ICR-01-” Colombia Compra Eficiente.

Esta matriz se encuentra también publicada en los estudios y documentos previos y dproyecto de Pliego de Condiciones.

En la fecha y hora definida en el cronograma del proceso, se llevará a cabo la auobligatoria a la que se refieren el artículo 30 de la ley 80 de 1993, artículo 4 de la Ley

8/18/2019 PCD_PROCESO_15-1-132204_205051011_13584405.pdf







2007, el artículo 220 del Decreto Ley 019 de 2012, y el artículo 39 del Decreto 1510Como consecuencia de las observaciones realizadas por los interesados, la EnContratante, se pronunciará sobre la pertinencia o no de las mismas y establecestimación, tipificación y asignación definitiva de los Riesgos involucrados en el PContratación.

Vencido el plazo para discutir y revisar los Riesgos identificados, si se presentaobservación adicional, la misma solo será estudiada y tenida en cuenta por parte de laContratante, únicamente si diere lugar a modificar el Pliego de Condiciones mediante

La Audiencia de distribución de riesgo previsibles es la reunión presencial en la que llos interesados, en igualdad de condiciones y de conformidad con la autonomía de la buscan tipificar los riesgos que puedan presentarse en el desarrollo del contrato, con cuantificar la posible afectación de la ecuación financiera del mismo, y señalar econtractual que habrá de soportar, total o parcialmente, la ocurrencia de la circunprevista en caso de presentarse, o la forma en que se recobrará el equilibrio contrcuando este su pueda ver afectado por la ocurrencia del riesgo. Allí, Los interesapresentar ofertas deberán pronunciarse, con ocasión de lo expresado se levantará un aevidencie en detalle la discusión acontecida. La tipificación, estimación y asignaciriesgos así previstos, deberá ser valorada por la entidad y comunicada a los interesadportal de contratación. Como resultado de la publicación los interesados decidirán si ppropuesta, en todo caso, la presentación de las ofertas implica de la aceptación por p

proponente de la distribución de riesgos previsibles efectuada por la entidad en el dodefinido. Para la presente licitación, el riesgo será previsible en la medida que el miidentificable y cuantificable por un Ingeniero Civil, Arquitecto o Arquitecto ConstruProfesional del Área Ambiental, por ser estos los profesionales idóneos para el alcanactividades del presente proceso.

Esta audiencia es obligatoria y debe asistir el representante legal de la Persona JuConsorcio o Unión Temporal o persona natural, será indelegable la presencrepresentante Legal de lo contrario será causal de rechazo, se debe aportar el certificcámara de comercio en caso de ser una persona jurídica o la original de la maprofesional en caso de persona natural, en caso de Consorcio o Unión Temporal sentregar el Acuerdo de Consorcio o Unión Temporal, el cual debe informar los intesus porcentajes de participación, firmado por cada uno de sus integrantes y prepresentante legal del Consorcio o Unión Temporal no se acepta y OTRO anexando l

8/18/2019 PCD_PROCESO_15-1-132204_205051011_13584405.pdf







documentación solicitada para persona natural o jurídica. Se deberá adjuntar originade la matrícula de los profesionales asistentes.

La asistencia a esta audiencia es una forma de adquirir la calidad de interesado. Quasista en la forma establecida se entenderá que no ha retirado los pliegos y no podrá prla oferta en calidad de interesado legitimado.

XII. Garantías

A. Garantía de seriedad de la Oferta

La propuesta deberá acompañarse del original de una garantía de seriedad a favorEntidad Contratante, otorgada por una compañía de seguros legalmente estableciColombia o por una entidad bancaria, por un valor equivalente al diez por ciento (presupuesto oficial, y una vigencia de noventa (90) días calendario, contados a parfecha y hora de cierre de la licitación.

La Entidad Contratante podrá solicitar al proponente la ampliación de la vigencia de lcuando se prorrogue el plazo establecido para la adjudicación.

Cuando la propuesta se presente en consorcio o unión temporal, la póliza deberá tom

nombre de sus integrantes, y no a nombre de sus representantes legales; si es presentauna persona jurídica, la póliza o garantía deberá tomarse con el nombre o razón socfigura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la CáComercio, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se expresesociedad podrá denominarse de esa manera.

Con la póliza de seriedad, el proponente garantiza:

• Que mantendrá la propuesta sin modificarla, desde la fecha de cierre de la licitación el período de validez de la misma.

• Que firmará el contrato encaso de serle adjudicado y ejecutará los demás actos requeridpara la legalización y el perfeccionamiento del mismo, dentro de los plazos previstopliego de condiciones.

8/18/2019 PCD_PROCESO_15-1-132204_205051011_13584405.pdf







• Que constituirá las garantías exigidas para el cumplimiento del contrato, dentro de laoportunidad requerida.

El valor asegurado quedará a favor de la Entidad Contratante cuando el proponente icon alguno de los casos citados.

Es entendido que la aplicación de la garantía de seriedad de la oferta no exonera al prode las acciones jurídicas legales conducentes al reconocimiento de los perjuicios caula Entidad Contratante, no cubiertos por el valor de la citada garantía. En el evento dproponente favorecido no suscriba el contrato, la Entidad Contratante podrá adjudicarde los quince (15) días hábiles siguientes, al proponente clasificado en segundo luperjuicio de hacer efectivas las sanciones mencionadas a quien haya incumplido.De conformidad con lo previsto en el literal e), numeral 1° del artículo 8 de la Ley 8quienes sin justa causa se abstengan de suscribir el contrato estatal adjudicado, incurla causal de inhabilidad e incompatibilidad señalada.

La garantía de seriedad le será devuelta al proponente que lo solicite, una vez hayperfeccionado y legalizado el contrato respectivo.

B. Responsabilidad civil extracontractual

El contratista debe presentar una garantía de responsabilidad civil extracontractual, ala Entidad Contratante.

El valor asegurado por los contratos de seguro que amparan la responsabilidaextracontractual no debe ser inferior a:

1. Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil q(1.500) SMMLV.

2. Trescientos (300) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a mil quinientoSMMLVe inferior o igual a dos mil quinientos (2.500) SMMLV.

3. Cuatrocientos (400) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a dos mil q(2.500) SMMLV e inferior o igual a cinco mil (5.000) SMMLV.

8/18/2019 PCD_PROCESO_15-1-132204_205051011_13584405.pdf







4. Quinientos (500) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a cinco mil (5.00e inferior o igual a diez mil (10.000) SMMLV.

5. El cinco por ciento (5%) del valor del contrato cuando este sea superior a diez milSMMLV, caso en el cual el valor asegurado debe ser máximo setenta y cinco mil SMMLV.

La vigencia de esta garantía deberá ser igual al período de ejecución del contrato

C. Garantía de Cumplimiento

El contratista debe presentar una garantía de cumplimiento de las obligaciones derivContrato, a favor de la Entidad Contratante. La garantía de cumplimiento debe tesiguientes amparos:

Tabla 11 - Suficiencia y vigencia de los amparos de la garantía de cumplimiento

Amparo Suficiencia VigenciaBuen manejo y correctainversión del anticipo 100% del valor del Anticipo

Igual al plazo del contrato yhasta el plazo fijado para laliquidación del contrato

Cumplimiento del ContratoSerá del veinte por ciento(20%), del valor delcontrato, incluyendo lasadiciones

Plazo del contrato y 120 díasmás.

Pago de salariosprestaciones socialeslegales e indemnizacioneslaborales

Será del veinte por ciento(20%), del valor delcontrato, incluyendo lasadiciones

Plazo del contrato y tres (3)años más.

Estabilidad y calidad de laobraSerá del treinta por ciento(30%) del valor final de lasobras

Cinco (5) años contados apartir de la fecha en la cual laEntidad Estatal recibe asatisfacción la obra. Seaclara que en actividades deafirmado y conformación decalzada se amparara por tres(3) años.

8/18/2019 PCD_PROCESO_15-1-132204_205051011_13584405.pdf


8/18/2019 PCD_PROCESO_15-1-132204_205051011_13584405.pdf







El interventor debe ejercer un control técnico, administrativo, financiero, contable sobre el proyecto, para lo cual, podrá en cualquier momento, exigir al contratista la inque considere necesaria, así como la adopción de medidas para mantener, durandesarrollo y ejecución del contrato, las condiciones técnicas, económicas y finaexistentes al momento de la celebración del mismo.

La supervisión consiste en el seguimiento técnico, administrativo, contable y jurídiccumplimiento del objeto del contrato.

El Contratista debe acatar las órdenes que le imparta por escrito, y con copia a la Eninterventor y/o supervisor. No obstante, si el Contratista no está de acuerdo con las debe manifestarlo por escrito al interventor y/o supervisor, con copia a la Entidad Coantes de proceder a ejecutar las órdenes. En caso contrario, responderá solidariamenel interventor y/o supervisor si del cumplimiento de dichas órdenes se derivan perjuila Entidad Contratante.

Si el Contratista rehúsa o descuida cumplir cualquier orden escrita del intervensupervisor, éste le notificará por escrito sobre el incumplimiento de dicha orden, seespecíficamente las omisiones o infracciones y exigiendo su cumplimiento. Si esta nono surte ningún efecto dentro de un plazo de cinco (5) días hábiles, el interventor y/o scomunicará dicha situación a la Entidad Contratante para que este tome las medidconsidere necesarias.

El interventor y/o supervisor debe documentar las causas o motivos del incumplimllegue a presentarse, como es el caso de atención de emergencias, derrumbes, hundimde bancas, interrupción del tránsito, entre otros, incumpliendo así el desarrollo normactividades programadas.

XV. Cronograma

El siguiente es el Cronograma del Proceso de Contratación.

Tabla 12 - Cronograma del Proceso de ContrataciónActividad Fecha Lugar

Publicación Aviso único deConvocatoria (artículo 30 de la Ley 80

20-01-2015www.colombiacompra.gov.co

http://www.colombiacompra.gov.co/



8/18/2019 PCD_PROCESO_15-1-132204_205051011_13584405.pdf







Actividad Fecha Lugar de 1993) - Aplicable únicamente paralicitación públicaPublicación aviso convocatoria pública 20-01-2015www.colombiacompra.gov.co Publicación estudios y documentosprevios 20-01-2015 www.colombiacompra.gov.co Publicación proyecto de Pliego deCondiciones 20-01-2015 www.colombiacompra.gov.co

Plazo para presentar observaciones alproyecto de Pliego de CondicionesDesde el 21-hastael 27-01 de 2015

En la dirección electró[email protected] y/o en la Secretaría Infraestructura ubicada en CENTRADMINISTRATIVO MUNICIJORGE ELIÉCER GAITÁN, MUNICDE ARBOLETES - ANTIOQUMUNICIPIO de ARBOLETES – ANTIOQUIA.

Respuesta a observaciones ysugerencias al proyecto de Pliego deCondiciones

18-02-2015 www.colombiacompra.gov.co

Expedición acto administrativo deapertura del proceso de selección 18-02-2015 www.colombiacompra.gov.co

Publicación pliego de condicionesdefinitivo 18-02-2015 www.colombiacompra.gov.co

Visita de obra. Ítem 2 19-02-2015, 2:00pm

En la Secretaría de Infraestructurubicada en CENTROADMINISTRATIVO MUNICIJORGE ELIÉCER GAITÁN, MUNICDE ARBOLETES - ANTIOQUMUNICIPIO de ARBOLETES – ANTIOQUIA.

Audiencia Obligatoria de asignación deRiesgos y aclaración de pliegos -Aplicable únicamente para licitaciónpública

24-02-2015, 4:00pm

En la Secretaría de Infraestructurubicada en CENTROADMINISTRATIVO MUNICIJORGE ELIÉCER GAITÁN, MUNICDE ARBOLETES - ANTIOQU



















8/18/2019 PCD_PROCESO_15-1-132204_205051011_13584405.pdf







Actividad Fecha Lugar MUNICIPIO de ARBOLETES – ANTIOQUIA.

Visita de obra. Ítem 1 24-02-2015, 3:00pm


Presentación de observaciones alPliego de Condiciones

Desde el 19 hastael 25-02 de 2015


Respuesta observaciones al Pliego decondiciones 26-02-2015 www.colombiacompra.gov.co Expedición de Adendas 26-02-2015www.colombiacompra.gov.co

Presentación de Ofertas 3-03-2015Hora: 8:00am


Informe de presentación de Ofertas3-03-2015

En la Secretaría de Infraestructurubicada en CENTROADMINISTRATIVO MUNICI

JORGE ELIÉCER GAITÁN, MUNICDE ARBOLETES - ANTIOQUMUNICIPIO de ARBOLETES – ANTIOQUIA.







8/18/2019 PCD_PROCESO_15-1-132204_205051011_13584405.pdf







Actividad Fecha Lugar Publicación del informe de evaluaciónde las Ofertas 5-03-2015 www.colombiacompra.gov.co

Presentación de observaciones alinforme de evaluación de las Ofertas

6-03- hasta 12-03-2015


Audiencia de Adjudicación – aplicableúnicamente en Licitación pública

13-03-2015 5:00PM


Publicación acto administrativo deadjudicación o declaratoria de desierto

Dentro de los 3días siguientes www.colombiacompra.gov.co

Firma del ContratoDentro de los 5

días siguientes ala adjudicación


Entrega de garantías

Dentro de los tresdías hábiles

siguientes a la

suscripción delcontrato

En la Secretaría de Infraestructurubicada en CENTROADMINISTRATIVO MUNICIJORGE ELIÉCER GAITÁN, MUNIC

DE ARBOLETES - ANTIOQUMUNICIPIO de ARBOLETES – ANTIOQUIA.

Aprobación de garantías El primer día hábila la entrega de la

En la Secretaría de Infraestructurubicada en CENTRO







8/18/2019 PCD_PROCESO_15-1-132204_205051011_13584405.pdf







Actividad Fecha Lugar póliza siempre ycuando siempre y

cuando seacomode a las

exigencias de ley

ADMINISTRATIVO MUNICIJORGE ELIÉCER GAITÁN, MUNICDE ARBOLETES - ANTIOQUMUNICIPIO de ARBOLETES – ANTIOQUIA.

Las fechas y plazos antes indicados podrán variar de acuerdo con la ley y con las conprevistas en el presente Pliego de Condiciones.

8/18/2019 PCD_PROCESO_15-1-132204_205051011_13584405.pdf







Anexo 1

A. Especificaciones técnicas

En los casos no establecidos textualmente en estas especificaciones técnicas, se aplcomo normativas las prescripciones de los códigos y recomendaciones de las sigentidades que contemplarán aspectos técnicos y ambientales:

• Especificaciones generales de Construcción de Carreteras del INVÍAS.

• Reglamento de higiene para la industria de la construcción, resolución #02413 emanada ministerio del Ministerio de Trabajo y Seguridad social de Colombia.

• Norma Colombiana de diseño y construcción sismo resistente:NSR-10

• Resolución 001937 de marzo 30 de 1994 emanada del Ministerio de Obras PúbTransporte.

• Normas y especificaciones generales de construcción de las Empresas PúblicMedellín.

• Normas técnicas colombianas (NTC) para materiales. Todos los materiales uten la ejecución de la obra deberán cumplir con las Normas Técnicas Colombianas (Nsu defecto, con las normas ASTM (American SocietyforTestingMaterials).

• Manual de señalización vial del Ministerio de Transportes.

• Normatividad ambiental vigente

• Especificaciones técnicas particulares del presente proceso.

Los ítems que aparecen en el formulario de cantidades de obra del presupuesto ofi

describen en forma concisa y no en detalle, por lo tanto, para la determinación de losunitarios y para la ejecución de los trabajos deberán consultarse las especificaciones yanteriormente descritas.

B. Condiciones particulares del contrato

8/18/2019 PCD_PROCESO_15-1-132204_205051011_13584405.pdf







1. Suspensión temporal del contrato

Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito se podrá, de común acuerdo enpartes, suspender temporalmente la ejecución del contrato mediante la suscripción dedonde conste tal evento, sin que para El Contratista se compute el tiempo de la suspe

2. Multas

En los eventos en que El Contratista incurra en mora o incumplimiento parcialobligaciones que por este contrato adquiere, se le aplicarán las siguientes multas:

- Por cada día de retardo en la entrega de las obras o cuando los trabajos no avanzaritmo necesario para garantizar la entrega dentro del plazo estipulado, se le aplicará uequivalente al uno por ciento (1/100) del valor del contrato.

- Cuando no diere inicio a los trabajos en forma oportuna, se le aplicará una multa eqal uno por ciento (1/100) del valor del contrato por cada día de retraso.

- Por no acatar las órdenes del interventor, multa del cero punto cinco por ciento (0.5valor total del contrato, por cada orden no cumplida. Esta multa no atenúa las atribuciones del MUNICIPIO establecidas en el pliego de condiciones.

- Por perjuicios en las vías y carencia de medidas de seguridad y señalización estableel pliego, se le aplicará una multa del uno por ciento (1/100) del valor del contrato pode retraso en el incumplimiento de esta obligación.

- Por cada día de retraso en la entrega de la información necesaria para la liquidaccausa imputable al Contratista dentro del plazo fijado en el pliego de condiciones, se luna multa del cero punto cinco por ciento (0.5/100) del valor total del contrato.

- Cualquier otra causal de incumplimiento que afecte el contrato, se le aplicará una m

uno por ciento (1/100) del valor total del contrato.- Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a la legalizcontrato, el uno por ciento (1%) del valor total del contrato.

8/18/2019 PCD_PROCESO_15-1-132204_205051011_13584405.pdf







- Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a prorrogar lúnica de cumplimiento, en cualquiera de sus riesgos amparados, cuando a ello hubieel uno por ciento (1%) del valor del contrato.

- Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a iniciar o retrabajos, según el caso, en la fecha determinada, o por suspensión temporal de la miscausa justificada o por causas imputables al Contratista, el uno por mil (1‰) del valocontrato por cada día de mora, sin superar el tres por ciento (3%) del valor total del m

- Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a dispResidente o del personal requerido en la obra, o por reemplazarlos sin previa autorizla interventoría, y por cada día de mora en el cumplimiento de este requisito, el uno(1‰) del valor total del contrato, sin superar el dos por ciento (2%) del valor total dlo cual no exonera al Contratista del cumplimiento de esta obligación.

- Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a sumoportunamente el equipo exigido y necesario para el adecuado desarrollo de los trapor cada día de mora en el cumplimiento de este requisito, el uno por mil (1‰) del valor totaldel contrato, sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo.

- Por mora o incumplimiento injustificado de la obligación de instalar y mantener la sepreventiva durante la ejecución de la obra, y por cada día de mora en el cumplimient

requisito, el cero punto uno por mil (0.1‰) del valor total del contrato, sin superar eciento (5%) del valor total del mismo.

- Por cambios en las especificaciones, sin previa autorización del MUNICIPIO, el dos(2%) del valor total del contrato, lo cual no exonera al Contratista de la obligación dla obra según lo estipulado en el contrato.

- Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a la prohidepositar escombros en sitios no autorizados previamente por la interventoría, o el oportuno de la obra, el uno por mil (1‰) del valor total del contrato, sin superar edos por

ciento (2%) del valor total del mismo.- Por mora o incumplimiento sistemático y reiterado de los requisitos de seguridad inhigiene, o de las instrucciones del INTERVENTOR al respecto, y por cada día de mcumplimiento de esterequisito, el cero punto uno por mil (0.1‰) del valor total del contrsuperar el cinco por ciento (5%) del valor total del mismo.

8/18/2019 PCD_PROCESO_15-1-132204_205051011_13584405.pdf


8/18/2019 PCD_PROCESO_15-1-132204_205051011_13584405.pdf


8/18/2019 PCD_PROCESO_15-1-132204_205051011_13584405.pdf







a. Cambios de obra

Se podrán ordenar cambios de obra durante la ejecución del contrato en las sigucircunstancias:

- Para ejecutar alguna actividad necesaria y omitida, por ítems estimados en mayor cde la requerida.- Para mejorar alguna especificación. - En otros eventos en que, a juicio del MUNICIPIO, se requieran para mejorar la catrabajo.

Los cambios de obra se harán mediante actas suscritas por el Interventor y el Consiempre y cuando no impliquen modificación del objeto, el valor y el plazo del contr

b. Libro diario – bitácora

El día en que se inicien los trabajos se abrirá un libro en el cual se anotarán diariamhechos y sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, así como las observacisugerencias que haga la Interventoría; en él se dejará constancia de todos los pormque puedan suceder en el frente de trabajo, tales como: estado del tiempo, personal labestado y relación del equipo, avance de la obra, avance de las medidas de manejo amacciones sociales, suministro de materiales, accidentes de trabajo, etc. Cada anotaciódeberá llevar la fecha y la firma de los ingenieros residentes del Contratista y del Inte

El responsable de mantener al día este diario será el Residente de Interventoría, quien la obligación de presentarlo a los representantes del MUNICIPIO que visiten la ob

El libro diario de la obra deberá entregarse a la Secretaría de Infraestructura unfinalizados los trabajos.

8. Prevención de accidentes y medidas de seguridad

Durante la ejecución del contrato, el Contratista en todo momento proveerá los recusean necesarios para garantizar la higiene, salubridad y seguridad de todas las instala

8/18/2019 PCD_PROCESO_15-1-132204_205051011_13584405.pdf







de la obra, la de sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores, y la dempleados y bienes del MUNICIPIO, el Interventor y de terceras personas.

El Contratista impondrá a sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedoregeneral a todas aquellas personas relacionadas con la ejecución del contrato, el cumpde todas las condiciones relativas a higiene, salubridad, prevención de accidentes y mde seguridad, y los forzará a cumplirlas.

El Contratista será responsable de todos los accidentes que puedan sufrir no sólempleados, trabajadores y subcontratistas, sino también el personal o bienes del MUNel Interventor o terceras personas, resultantes de negligencia o descuido del Contratiempleados, trabajadores o subcontratistas, y de tomar las precauciones o medidseguridad necesarias para la prevención de accidentes; por consiguiente, todaindemnizaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista.

Durante la ejecución del contrato, el Contratista observará todas y cada una dregulaciones de las autoridades bajo cuya jurisdicción se ejecute el contrato, relaseguridad, prevención de accidentes y enfermedad profesional, higiene y salubridageneral, las normas que al respecto tenga las entidades oficiales. Igualmente cumplirestablecido en las siguientes normas:

• Reglamento de higiene y seguridad para la industria de la construcción.

• Resolución No. 02413 de 1979, emanada del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social deColombia.• Resolución No. 001937 de marzo 30 de 1994, emanada del Ministerio de Obras PúTransporte.

Durante la ejecución del contrato, el Interventor podrá ordenar al Contratista cualquiadicional que considere conveniente o necesaria para garantizar la prevención de accy éste deberá proceder de conformidad. Si por parte del contratista existe un incumpsistemático y reiterado de los requisitos de seguridad o higiene, o de las instrucciointerventor al respecto, éste podrá ordenar en cualquier momento que se suspen

ejecución de las obras, o de cualquier parte de ellas, sin que el Contratista tenga derampliación de plazo, y sin perjuicio de las multas a que hubiere lugar por este concecaso de peligro inminente a las personas, obras o bienes, el Interventor podrá obnotificación escrita y ordenar que se ejecuten inmediatamente las acciones correcticonsidere necesarias. El Contratista en estos casos no tendrá derecho a reconocimi

8/18/2019 PCD_PROCESO_15-1-132204_205051011_13584405.pdf


8/18/2019 PCD_PROCESO_15-1-132204_205051011_13584405.pdf







Contratista deberá considerar su costo dentro de los costos indirectos de cada precio pactado para el contrato.

c. Señalización

Cuando los trabajos objeto del contrato deban realizarse en una vía pública y, en gcuando para realizar cualquier otro tipo de trabajo se alteren las condiciones normtránsito vehicular y peatonal, el Contratista estará en la obligación de tomar todas las necesarias para evitar la ocurrencia de accidentes, para lo cual deberá acatar el “MaSeñalización “Dispositivos para la Regulación del Tránsito en Calles, Carreteras y Ciclorrutade Colombia, Capítulo 4”, emanado del Ministerio del Transporte, última versión”.

El Contratista deberá colocar las señales y avisos de prevención de accidentes, tanto ediurnas como nocturnas, en la cantidad, tipo, tamaño, forma, clase, color y a las direqueridas, de acuerdo con lo dispuesto en las normas anteriores y las instruccionInterventor. Será responsabilidad del Contratista cualquier accidente ocasionadocarencia de avisos, defensas, barreras, guardianes o señales.

El Interventor podrá, en cualquier momento, ordenar que se suspenda la construcciótrabajos o parte de ellos si existe un incumplimiento por parte del contratista en los rde señalización o las instrucciones del interventor al respecto.

Los gastos en que incurra el Contratista por la colocación o reposición de señales y ala adopción de todas las medidas necesarias para la prevención de accidentes, serán cuenta, y su costo debe quedar incluido dentro de los costos indirectos de cada preciopactado en el contrato.

d. Señalización nocturna Los trabajos nocturnos, o aquellos trabajos inconclusos que durante la noche puedanpeligro o riesgo de accidente a vehículos o peatones, deben señalizarse, teniendo en el flujo vehicular, el área ocupada por el trabajo y el impacto comunitario. Se puedeel riesgo existente, ofreciendo suficiente visibilidad y oportunidad en la prevención.

8/18/2019 PCD_PROCESO_15-1-132204_205051011_13584405.pdf







señales preventivas utilizadas en la noche deben tener acabados en material reflectivvinilos y cintas adhesivas.

e. Subcontratos

El Contratista no podrá subcontratar la totalidad del contrato. El Contratista será responsable de la celebración de los subcontratos, todo lo cual realiza en su propio npor su cuenta y riesgo sin que la Entidad Contratante adquiera responsabilidad algdichos actos.

9. Responsabilidad del contratista en la ejecución de la obra

Este contrato de obra pública se ejecutará con estricta sujeción a las cláusulas del milas instrucciones de la Entidad Contratante dadas para el mejor cumplimiento del con

Durante el desarrollo de las obras y hasta que tenga lugar el recibo definitivo, el Coserá responsable de las fallas que en la construcción se adviertan sin perjuicio responsabilidad a que se refiere el artículo 2060 del Código Civil.

a. Trabajos extras y adicionales

Se entiende por trabajo extra el que, además de no estar incluido en los planosConvocatoria ni en las especificaciones ni en los formularios de cantidades de obrpropuesta, no puede clasificarse por su naturaleza, entre los previstos en estos documEl que si pueda serlo, aunque no esté determinado en forma expresa en tales documentrabajo adicional. El trabajo adicional se pagará de acuerdo con los precios uncorrespondientes establecidos en el contrato. Las obras extras se liquidarán a los unitarios que se convengan con el Contratista. En los precios unitarios de la obra tendrán en cuenta los precios comerciales reales de materiales, transportes, equipos yde obra.

b. Supervisión de la obra

La vigilancia del contrato estará a cargo de la Interventoría contratada por la Contratante.

c. Equipo

8/18/2019 PCD_PROCESO_15-1-132204_205051011_13584405.pdf







El equipo que utilice el contratista, su depreciación y mantenimiento correrá por su ccomo la operación, bodegaje, etc. Igualmente deberá mantener en el sitio de las obnúmero suficiente de equipo aprobado por el interventor y en buen estado con el obevitar demora o interrupciones debidas a daños.

La mala calidad de los equipos, la deficiencia en el mantenimiento o los daños qupuedan sufrir, no será causal que exima el cumplimiento de sus obligaciones.

La Entidad Contratante podrá hacer retirar del sitio de la obra cualquier equipo o herque a su juicio esté defectuoso o no recomendable para ser utilizado. El contratistareponer con la mayor brevedad el equipo que haya sido retirado por causa de damantenimiento, con el fin de que no haya ningún retraso en las obras.

d. Profesionales requeridos para el desarrollo del proyecto

El Contratista se obliga a mantener al frente de los trabajos, durante el tiempo de ejdelcontrato, al personal profesional establecido en la tabla 2 “equipo profesional” dde condiciones, cuyas hojas de vida deberá aportar con la propuesta y someter a la aprde la Entidad Contratante en forma previa a la iniciación de las obras.

La experiencia general y específica del personal deberá acreditarse mediante certificexpedidas por el respectivo contratante, las cuales contendrán, como mínimo, la si

información: nombre y descripción del proyecto, cargo ejercido por el profesionaldurante el cual se desempeñó y dedicación (%) en el proyecto.

La experiencia en la cátedra universitaria, proyectos de investigación o asesorías de teoptar a títulos de educación superior no será considerada como experiencia específic

Los plazos serán aproximados por exceso o por defecto a la décima de mes, asícentésima de mes es igual o superior a 5, se aproximará por exceso, y si es inferioraproximará por defecto.

En caso de que el personal profesional designado incumpla cualquiera de los reqenunciados, la propuesta será rechazada.

Si por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobados, se cambiar a un profesional, éste deberá ser reemplazado por otro que cumpla los reqestablecidos en este pliego de condiciones, previa aprobación por parte de la E

8/18/2019 PCD_PROCESO_15-1-132204_205051011_13584405.pdf







Contratante. La no observancia de este requisito se considerará como incumplimiecontrato, afectando la garantía única de cumplimiento.

Personal ProfesionalEl Contratista se obliga a mantener al frente de los trabajos, durante el plazo de ejeculas obras, al personal profesional de obras con dedicación y perfiles de acuerdo a ladel pliego de condiciones, con suficiente autonomía para tomar decisiones en toasuntos relacionados con el desarrollo y cumplimiento del contrato.

Otro personal del contratistaAdemás del equipo profesional, el Contratista deberá emplear personal idóneo y califmanera que la obra se realice en forma técnica y eficiente. Dicho personal debefácilmente identificable por la interventoría cuando ésta requiera de alguna acción esppersonal a su mando, la cual será de su acatamiento.

El personal que participe en la ejecución de la obra será contratado directamenteContratista, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en Colombia, y el MUno adquiere con él ninguna responsabilidad de vinculación laboral, administrativa, níndole.

El MUNICIPIO se reserva el derecho de exigir al Contratista, y por escrito, el reemcualquier persona vinculada al proyecto, sin que éste adquiera el derecho de elevar re

por esta causa.La Interventoría podrá solicitar, en cualquier momento, el suministro de informaciónómina del personal asignado a la obra, y el Contratista atenderá esta solicitud con erequerido y en el plazo que se le haya fijado.

El desacato de cualquiera de estas disposiciones constituye causal de incumplimiecontrato.

e. Discrepancias

En caso de que se encuentren discrepancias entre los datos suministrados, dibuespecificaciones, éstas deberán someterse a consideración del interventor, cuya decisidefinitiva. Cualquier trabajo que el contratista ejecute desde el descubrimiento domisión o discrepancia y hasta que reciba la decisión del interventor, será de sresponsabilidad, siendo por cuenta y costo todas las reparaciones y modificaciones

8/18/2019 PCD_PROCESO_15-1-132204_205051011_13584405.pdf







requieran para arreglar la obra o para sustituirla hasta corregir el error.

En caso de discrepancias entre escalas y dimensiones anotadas en los planosdimensiones anotadas serán las que gobiernan. No se permitirá tomar medidas a esclos planos, salvo en los casos específicamente autorizados por el interventor.

f. Responsabilidad por daños y perjuicios

El Contratista asumirá toda la responsabilidad por los daños y perjuicios que se cauMUNICIPIO o a terceros y que afecten de cualquier modo personas o propiedades dejecución de la obra, por causa u omisión suya, por defectos o vicios de la obra omateriales empleados en ella, o de los trabajadores empleados en las obras o pmaquinaria o equipo a su servicio, en los términos de las normas legales que fijresponsabilidad.

Por consiguiente, son de exclusiva cuenta del Contratista todos los costos proveniendebida reparación de cualquiera de los daños ocasionados en las obras o en los equipencomendados y de los perjuicios que se ocasionen. El Contratista está obligado aoportunamente la totalidad de estos costos.

g. Trabajadores de la obra

Los trabajadores del Contratista no adquieren vinculación de ninguna índole MUNICIPIO, por lo tanto corre a cargo del Contratista el pago de los salarios, indemnbonificaciones y prestaciones sociales a que ellos tengan derecho, de acuerdo con loscotizados. El Contratista se obliga a mantener el orden y a emplear personal idóneo cde que las obras se ejecuten en forma técnica y eficiente y se terminen dentro deacordado. El Contratista dará estricto cumplimiento al código sustantivo del trabajo que lo complementan. El MUNICIPIO podrá solicitar al Contratista el retiro de trabajador de las obras sin que por ello el MUNICIPIO adquiera obligación alguntrabajador o con el Contratista.

h. Materiales El Contratista se compromete a conseguir oportunamente todos los materiales qrequieren para la construcción de las obras y a mantener permanentemente una casuficiente que garantice el avance normal de la obra para evitar la escasez de materiamateriales y demás elementos que el Contratista emplee en la ejecución de las obras

8/18/2019 PCD_PROCESO_15-1-132204_205051011_13584405.pdf







le encomienden, deberán ser de primera calidad y para el fin al que se le destine y debun sitio adecuado para su almacenamiento con el fin de evitar su contaminación.

En general, todos los materiales deben cumplir con las Normas Técnicas Colomestablecidas por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas (ICONTEC). El Mpodrá rechazar los materiales o elementos si no los encuentra conformes a lo establelas normas. Los materiales y elementos que el Contratista emplee en la ejecución de lsin dicha aprobación, podrán ser rechazados por la Entidad cuando no los encoadecuados. El material rechazado se retirará del lugar, reemplazándolo con material ay la ejecución de la obra defectuosa se corregirá satisfactoriamente, todo esto sin lugaextra.

Toda obra rechazada por deficiencia en el material empleado o por defectos de constdeberá ser reparada por el Contratista a su costo.

En caso de que se requiera por parte del interventor la verificación de las especifictécnicas de los materiales de acuerdo con las normas, el Contratista está obligado a a su costo los ensayos necesarios y no representarán ningún costo adicional paMUNICIPIO.

La responsabilidad por el suministro oportuno de los materiales es del Contratistconsiguiente este no puede solicitar ampliación del plazo, ni justificar o alegar demo

fecha de entrega de la obra por causa del suministro deficiente o inoportuno de los maEl Contratista será responsable por los materiales incluidos en el contrato hasta quentregados en el sitio acordado. Además, el Contratista tendrá a su cargo todos los riemateriales rechazados después de recibir el anuncio del rechazo.

Los materiales rechazados deberán ser retirados o corregidos inmediatamente por cuContratista a la notificación por parte del interventor, y no podrán ser presentados nuepara recibo a menos que se haya subsanado el motivo del rechazo o ejecutado su corrSí el Contratista no removiere tal material cuando lo solicitare el MUNICIPIO o no

dentro del período señalado a su reemplazo o corrección, el MUNICIPIO podrá reemo corregirlo como lo estime conveniente y cargar al Contratista los costos ocasionadomotivo o podrá terminar el contrato por incumplimiento.

i. Entrega y recibo de la obra

8/18/2019 PCD_PROCESO_15-1-132204_205051011_13584405.pdf







A más tardar el último día del plazo, el contratista deberá tener debidamente termiaprobadas las obras para entregarlas al MUNICIPIO por conducto de los funcionariocomisionen para tal fin; Las entregas parciales de la obra no implican el recibo defesta parte ni mucho menos el de toda la obra. Así mismo es requisito para el recibo da satisfacción tener el sitio de ésta totalmente limpia de basuras y escombros.

j. Uso de obras ejecutadas antes de su aceptación

Siempre que la obra o parte de ella esté en condiciones de ser utilizada y los intereMUNICIPIO lo requieran, tomará posesión y hará uso de dicha obra o parte de ella. Eel MUNICIPIO de la obra o parte de ella, no eximirá al Contratista de ningunaobligaciones, ni implicará la renuncia del MUNICIPIO a ninguno de sus derechos.

El MUNICIPIO se reserva el derecho de usar las obras que se consideren defectuoque por ello se eliminen las obligaciones contraídas por el Contratista ni el MUrenuncie a cualquiera de sus derechos contemplados en el pliego.

8/18/2019 PCD_PROCESO_15-1-132204_205051011_13584405.pdf







Anexo 2 - Compromiso anticorrupción

Lugar y fecha

Señores[Nombre de la Entidad Estatal]

Proceso de Contratación [Insertar información] [Nombre del representante legal persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrandpropio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente], mque:

1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y de [Nombre de la Entidad Estafortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública.2. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del ProContratación [Insertar información].3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma deretribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contradirectamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero.4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengobjeto o efecto la colusión en el Proceso de Contratación [Insertar información].5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación

información] nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia.6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenidpresente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuenciaincumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores.7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente companticorrupción.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los [Insertar información] días d[Insertar información] de [Insertar información].

____________________________[Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural]Nombre: [Insertar información]Cargo: [Insertar información]Documento de Identidad: [Insertar información]

8/18/2019 PCD_PROCESO_15-1-132204_205051011_13584405.pdf


8/18/2019 PCD_PROCESO_15-1-132204_205051011_13584405.pdf







7. Que en caso de resultar adjudicatario, suscribiré el contrato en la fecha prevista efecto en el Cronograma contenido en los Documentos del Proceso.

8. Que en caso de resultar adjudicatario, me obligo a presentar la garantía de cumplprevista en los Documentos del Proceso en la fecha prevista para el efecto Cronograma allí contenido.

9. Que en caso de resultar adjudicatario me comprometo a que a la terminación de la vdel Contrato, la obra cumplirá con la totalidad del alcance y los requerimieespecificaciones técnicas de que trata el Anexo 1 del Pliego de Condiciones.

10. Que manifiesto que el Proponente está a paz y salvo con sus obligaciones laboraleal sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con las obliglaborales.

11. Adjunto la garantía de seriedad de la Oferta la cual cumple con lo establecido Documentos del Proceso.

12. Recibiré notificaciones en la siguiente dirección en:

Persona de contactoDirecciónTeléfono Celulare-mail

Firma representante legal del Proponente

Nombre:

8/18/2019 PCD_PROCESO_15-1-132204_205051011_13584405.pdf







Anexo 4 - Formato de certificado para acreditar factores de calidad y/o técnicos.

Proceso de Contratación [Insertar información]

Requisito Sí No Información Adicional

Declaramos, bajo nuestra responsabilidad que la información antes consignada es totcierta, y puede ser verificada.

_______________________________Firma del Proponente

Nombre: [Insertar información]

Documento de Identidad: [Insertar información]

8/18/2019 PCD_PROCESO_15-1-132204_205051011_13584405.pdf







Anexo 5 - Formato de oferta económica.


NOTA: EL PRESUPUESTO OFICIAL SE PUBLICA COMO ANEXO INDEPEN“PRESUPUESTO”

__________________________________________Firma del Proponente

Nombre: [Insertar información]

Documento de Identidad: [Insertar información]

8/18/2019 PCD_PROCESO_15-1-132204_205051011_13584405.pdf







8/18/2019 PCD_PROCESO_15-1-132204_205051011_13584405.pdf







ANEXO N°. 6A –FACTOR DE EXPERIENCIA (E) – Calculo Capacidad Residual.


CONTRATOSRELACIONADOS CONLA ACTIVIDAD DE LA

CONSTRUCCIÓNPARTICIPACIÓN

DELPROPONENTE ENEL CONTRATISTA

PLURAL

VALOR TOTAL DELOS

CONTRATOS(VALOR DELCONTRATO

PONDERADO PORLA

PARTICIPACIÓN)

TOTAL

En constancia de lo anterior firmo este documento a los días xxxx del mes de xxxx2014

____________________________[Firma representante legal del Proponente o del

Proponente persona natural]Nombre:[Insertar información]Cargo:[Insertar información]

8/18/2019 PCD_PROCESO_15-1-132204_205051011_13584405.pdf


8/18/2019 PCD_PROCESO_15-1-132204_205051011_13584405.pdf







ANEXO6B –FACTOR DE CAPACIDAD (CT) – Calculo Capacidad Residual. Proceso de Contratación [Insertar información]

NOMBRE DELSOCIO Y/O

PROFESIONAL DELA

ARQUITECTURA,INGENIERÍA O

GEOLOGÍA

PROFESIÓNNÚMERO DEMATRÍCULA

PROFESIONAL

NÚMERO Y AÑODEL CONTRATOLABORAL O DEPRESTACIÓN DE

SERVICIOS

PROFESIONALES

VIGENCIADEL

CONTRATO

.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los días XXXX del mes de XX2014

____________________________[Firma representante legal del Proponente o delProponente persona natural]

Nombre:[Insertar información]Cargo:[Insertar información]Documento de Identidad:

8/18/2019 PCD_PROCESO_15-1-132204_205051011_13584405.pdf







[Insertar información]

8/18/2019 PCD_PROCESO_15-1-132204_205051011_13584405.pdf







ANEXO 6C – SALDO CONTRATOS EN EJECUCIÓN (SCE) - Calculo CapacidaResidual.


CONTRATOS EN EJECUCIÓNCONTR

ATOPLAZ

O(MESES)

VALOR($)

FECHADE

INICIO

PORCENTAJE DE

PARTICIPACIÓN (%)

FECHA DEPRESENTACIÓN DE

LAOFERTAOBJETO

DELPROCESO

DECONTRATA

CIÓN

DÍASEJECUTA

DOS

DÍAS POREJECUTAR

A DE LAFECHA DEPRESENTACIÓN DE

LAOFERTA

El cálculo del Saldo de los Contratos en Ejecución debe hacerse linealmente calculuna ejecución diaria equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del coexpresado en días. Este resultado se multiplica por el número de días pendientes pcumplir el plazo del contrato y si el contrato es ejecutado por una estructura plural participación del proponente en el respectivo contratista. Si el número de días ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es decir 360 días, el Saldo del Contren Ejecución solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 meses. (Ver Guía pDeterminar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos Contratación de Obra Pública (Versión 1)).

____________________________[Firma representante legal del Proponente o delProponente persona natural]Nombre:[Insertar información]Cargo:[Insertar información]

8/18/2019 PCD_PROCESO_15-1-132204_205051011_13584405.pdf


8/18/2019 PCD_PROCESO_15-1-132204_205051011_13584405.pdf


8/18/2019 PCD_PROCESO_15-1-132204_205051011_13584405.pdf







Anexo 8 - Formato de Unión Temporal

SeñoresMUNICIPIO DE [ ]

REFERENCIA: Licitación_______

Los suscritos, ___________________________ y _____________________debidamente autorizados para actuar en nombre y representación _________________________________ y _____________________________manifestamos que hemos convenido asociarnos y conformar la UNIÓN TEMPORAde la U.T) para participar en la Licitación No. ____________, cuyo obj _____________________________________, y por lo tanto, expresamos:

1. La UNIÓN TEMPORAL está integrada por:

NOMBRE IDENTIFICACIÓN EJECUCIÓN DEL CONTRATO (1) TÉRMEXTENSIÓN DE COMPROMISO LA PARTICIPACIÓN EN LA (%) (2)

(1) Discriminar las actividades por ejecutar, para cada uno de los integrantes.

(2) La suma de los porcentajes de participación debe ser igual a 100.2. La duración de la UNIÓN TEMPORAL será igual al término de ejecución y liqucontrato.

3. La responsabilidad de los integrantes de la UNIÓN TEMPORAL es solidaria e ilim

4. El representante de la UNIÓN TEMPORAL es _______________________, identila cédula de ciudadanía No. ____________, quien está expresamente facultado para presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación, para fi

contrato y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto a la ejeculiquidación del mismo, con amplias y suficientes facultades.

5. La sede de la UNIÓN TEMPORAL es:Dirección: ___________________________________________Teléfono: ___________________________________________

8/18/2019 PCD_PROCESO_15-1-132204_205051011_13584405.pdf







Celular: ___________________________________________Fax: ___________________________________________Ciudad: ___________________________________________En constancia, se firma en __________________, a los ____ días del mes de ___ _______.

6. El presente acuerdo de Unión Temporal rige a partir de la fecha de expedición y/o

__________________________________________________________(Nombre y firma del representante legal de cada uno de los integrantes de la UTEMPORAL)

________________________________________________________________(Nombre y firma del representante de la UNIÓN TEMPORAL)

8/18/2019 PCD_PROCESO_15-1-132204_205051011_13584405.pdf







Anexo 9 – Formato Audiencia de Riesgos


REFERENCIA: Licitación______

Apreciados señores:

Los abajo firmantes manifestamos a través de este documento que deseamos participLicitación de la referencia y por lo tanto:

Manifestó(tamos) por este documento que envió(amos) profesional(es) idóneo(s) pespecialidad (es) con el fin de participar en la AUDIENCIA DE RIESGOS, conparticipar en las variables previstas para la ejecución del contrato que permita tipificay distribuir riesgos.

Nombre ___________________________________, identificado con la cédula de ciNo._______________, y matrícula profesional No. ______________ Profesional iárea de la especialidad_____________________.

Como resultado de lo estimado y distribuido en dicha reunión en presencia de nu

representado(s), presentaríamos propuesta, aceptando su distribución en los térdefinidos por quienes me representan.

Para constancia se firma(n) en _________________ a los _________ días de 2013.

Atentamente,

______________________________ ______________________________

______________________________ ______________________________

(Deberá ser firmado por los gestores integrantes y por la(s) persona(s) que ellos Drepresentarlos ante la audiencia).

8/18/2019 PCD_PROCESO_15-1-132204_205051011_13584405.pdf







Anexo 10 – Formato experiencia del proponente

Entidad contratante

Contrato No.

Objeto

Fecha inicioMesAño

Fecha terminación MesAño

Valor en pesos (1)

Valor en SMLMV (2)

(1) Valor del contrato correspondiente al % de participación del proponente.

(2) Valor en smmlv a la fecha de terminación.

NOMBRE PROPONENTE ____________________________

FIRMA ____________________________________________

FECHA ________________________________________________

8/18/2019 PCD_PROCESO_15-1-132204_205051011_13584405.pdf







8/18/2019 PCD_PROCESO_15-1-132204_205051011_13584405.pdf







Anexo 11 – Formato Certificación pago aportes y parafiscales

Paz y Salvo de Aportes Parafiscales


REFERENCIA: Licitación______

Asunto: Carta de Cumplimiento de Aportes Parafiscales

El suscrito (Representante Legal o Revisor fiscal) de _______________________,que a ______________ se encuentra PAZ Y SALVO por concepto de aportes a las ccompensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacionalde Aprendizaje SENA, así como a los sistemas de Salud, Pensión y riesgos profesiona(Artículo 50 de la ley 789 de 2002) correspondiente a la nómina de los últimos seis (

Cordialmente,Nombre y ApellidosRevisor Fiscal

Tarjeta Profesional No.Firma

Número de identificación:

8/18/2019 PCD_PROCESO_15-1-132204_205051011_13584405.pdf


8/18/2019 PCD_PROCESO_15-1-132204_205051011_13584405.pdf







8/18/2019 PCD_PROCESO_15-1-132204_205051011_13584405.pdf


8/18/2019 PCD_PROCESO_15-1-132204_205051011_13584405.pdf







FECHA: ________________________________________________

8/18/2019 PCD_PROCESO_15-1-132204_205051011_13584405.pdf







Anexo 14 – Factor de calidad - Cumplimiento en contratos

LICITACIÓN PÚBLICA No. XX DE 2014

Objeto delcontrato

Entidadcontratante

Plazo delcontrato Fecha inicio Fecha

terminación

_______________________________________________________FIRMA DEL PROPONENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL

FECHA: ______________________________

8/18/2019 PCD_PROCESO_15-1-132204_205051011_13584405.pdf


8/18/2019 PCD_PROCESO_15-1-132204_205051011_13584405.pdf







Apéndice 1 - Formato informe de presentación de Ofertas.


Proponente Representante delProponente Fecha Hora Folios Valor oferta

económica

Apéndice 2 - Formato de verificación de cumplimiento de los requisitos habilitante

8/18/2019 PCD_PROCESO_15-1-132204_205051011_13584405.pdf








Proponente:Verificación Final

Cumple No Cumple Observaciones

Capacidad JurídicaProponente singularObjeto socialDuración de la persona jurídica

Capacidad del representante legal oapoderado para suscribir el Contrato

Inhabilidades e incompatibilidadesProponente pluralObjeto social de los miembros delProponente plural

Duración del Proponente pluralDuración de las personas jurídicasintegrantes del Proponente pluralCapacidad de quien suscribe losdocumentos en nombre delProponente plural

Capacidad de los miembros delProponente plural

Inhabilidades e incompatibilidades

Experiencia

8/18/2019 PCD_PROCESO_15-1-132204_205051011_13584405.pdf







Código UNSPSC [Insertar información]y cuantía exigidaCódigo UNSPSC [Insertar información]y cuantía exigidaCapacidad FinancieraÍndice de liquidezÍndice de endeudamiento

Razón de cobertura de intereses

Capacidad OrganizacionalRentabilidad del activoRentabilidad del patrimonio

Cumplimiento de requisitos habilitantes

8/18/2019 PCD_PROCESO_15-1-132204_205051011_13584405.pdf







Apéndice 3 - Formato de informe de evaluación de Ofertas.

Proceso de Contratación [Insertar información]Capacidad Jurídica

ProponenteCumple / No cumple

Capacidad Financiera

ProponenteÍndice de liquidezÍndice de endeudamientoRazón de cobertura deinteresesCumple / No cumple

Capacidad Organizacional

ProponenteRentabilidad del activoRentabilidad delpatrimonioCumple / No cumple

Evaluación Económica

ProponentePuntaje obtenido

Evaluación Técnica

Proponente

8/18/2019 PCD_PROCESO_15-1-132204_205051011_13584405.pdf


PCD_PROCESO_15-1-132204_205051011_13584405.pdf

Documents