2011 - 2012MINUTA DE CONTRATO
Conste por el presente Contrato Llave en Mano para la realizacin
del Paquete de Diseo de Proceso (PDP) Front End Engineering Design
(FEED), Ingeniera de Detalle, Procura Construccin, Puesta en
Marcha, Operacin y Mantenimiento Asistido de la Planta de Amoniaco
y Urea de Carrasco, suscrito al tenor de las clusulas y condiciones
detalladas a continuacin, que deber ser protocolizado ante Notario
de Gobierno del ..TTULO IDISPOSICIONES GENERALES
CAPTULO UNICOGENERALIDADES
CLAUSULA PRIMERA.- GENERALIDADES
1.1. Las Partes 1.1.1. Yacimientos Petrolferos Fiscales
Bolivianos (YPFB) una empresa del Estado Plurinacional de Bolivia
con domicilio en la Calle Bueno No. 185, Casilla 401, La Paz -
Bolivia, representada por su Presidente Ejecutivo a.i. Lic. Carlos
Villegas Quiroga, con Cedula de Identidad N 1661045 expedido en
Tarija., designado mediante Resolucin Suprema No. 02365 de 26 de
enero de 2010; que en adelante se denominar el Contratante.1.1.2. .
una compaa constituida en con domicilio en , representada por con
en adelante (el Contratista,).
1.2 Antecedentes.1.2.1 El Decreto Supremo No. 0224 de 24 de
julio de 2009, amplia, complementa y modifica el Decreto No. 26688
de 5 de julio de 2002, el mismo establece en su Artculo 2, pargrafo
II, autoriza a Yacimientos Petrolferos Fiscales Bolivianos - YPFB,
a realizar contrataciones directas o por comparacin de ofertas en
territorio extranjero de bienes obras y servicios especializados
cuando stos no estn disponibles en el mercado nacional..;
1.2.2 Mediante Resolucin de Directorio de YPFB N ... de fecha.,
se autoriz el proceso de contratacin de una Empresa Internacional
Especializada .. 1.2.3 De acuerdo al cronograma y acta de recepcin
de propuestas efectuado en presencia de la Notaria de Fe Pblica se
recibieron las siguientes propuestas: a).. b).. y c).. Despus de la
evaluacin correspondiente y en cumplimiento a lo establecido en el
del Documento Base de Contratacin, la Comisin de Calificacin puso
en consideracin del ARPC la recomendacin de ADJUDICAR el proceso de
contratacin referido a la a la empresa , por haber cumplido con
todos los requisitos solicitados en el Documento Base de
Contratacin, y encontrarse su propuesta econmica dentro del monto
establecido por Yacimientos Petrolferos Fiscales Bolivianos para el
proceso de contratacin, para tal efecto se emiti la Resolucin
Administrativa de Presidencia de Adjudicacin No. .. de fecha..
1.2. Definiciones
Para efectos del presente Contrato, las siguientes palabras y
expresiones tendrn los siguientes significados: Aceptacin Mecnica
significa que la Planta, varios o un sistema en particular de la
Planta, segn sea el caso, ha(n) sido completado (s) mecnica y
estructuralmente, y el Contratista ha culminado todas las
actividades de construccin pertinentes (incluidas la inspeccin, la
revisin de los o el sistema(s) pertinente (s) y las pruebas
necesarias previas a la Puesta en Marcha. (Modificado)
Actividades del Cronograma significa, un componente del trabajo
planificado diferenciado realizado en el transcurso del Proyecto.
Por lo general, una actividad del cronograma tiene una duracin
estimada, un costo estimado y una estimacin de las necesidades de
recursos. Las actividades del cronograma se conectan con otras
actividades del cronograma o eventos del cronograma mediante
relaciones lgicas.
Adenda del Contrato Es el Contrato que las Partes suscriben de
mutuo acuerdo que tiene por objeto modificar, complementar y/ o
aclarar el Contrato y sus modificaciones vigentes, este documento
ser parte integrante e indivisible del Contrato.
Ser aplicable cuando la modificacin a ser introducida afecte el
monto y/o plazo del contrato. La Adenda ser suscrita por el
Contratante que suscribi el contrato principal. Se podrn realizar
una o varias Adendas al Contrato as como una o varias rdenes de
Cambio, que sumados no debern exceder el quince por ciento (15%)
del monto del contrato principal.
Si para el cumplimiento del objeto del Contrato, fuese necesaria
la creacin de nuevos tems (volmenes o cantidades no previstas), los
precios unitarios de estos tems debern ser negociados.Afiliada
significa la relacin de una persona natural o jurdica con cualquier
otra, que directa o indirectamente ejerce el control, est al
control sobre dicha persona o se encuentre bajo el control comn con
dicha persona. Para esta definicin se entender como control, el
poder para dirigir, administrar o dictar la gestin de polticas de
administracin de una empresa mediante la titularidad directa o
indirecta de ms del 50% del capital o la titularidad directa o
indirecta de ms del 50% de los derechos de voto o el derecho
directo o indirecto de designar ms de la mitad de los miembros del
directorio u rgano equivalente. Anexo documentos accesorios que
forman parte integrante e indivisible del presente Contrato.
Ao es el perodo de trescientos sesenta y cinco (365) Das;
Asistente es el funcionario perteneciente a la estructura
organizacional del Contratante designado por ste para cumplir
tareas operativas y funcionales en el Proyecto, conforme a la Sub
Clausula8.2Autorizacin es cualquier permiso, orden, aprobacin,
resolucin, licencia, exencin, registro o legalizacin emitido en
forma expresa por Autoridad Competente o por Persona cuando
corresponda;
Autoridad Competente es cualquier autoridad ejecutiva,
legislativa o judicial, nacional, departamental, municipal o
indgena originaria campesina del Estado Plurinacional de Bolivia y
cualquiera de sus instituciones que tengan jurisdiccin o ejerzan
autoridad sobre el Proyecto, el Contrato o el Contratante;
Autorizaciones del Contratante son las autorizaciones
especificadas en el AnexoA, requeridas por las Normas Aplicables
que obtendr el Contratante para la construccin de la Planta;
Autorizaciones del Contratista son todas las autorizaciones (que
no sean las Autorizaciones del Contratante) requeridas para la
realizacin o ejecucin de actividades relacionadas con cualquier
parte de la Planta o la realizacin de todas o cualquier parte de
las Obras vinculadas al cumplimiento o desempeo de las obligaciones
del Contratista conforme al Contrato, incluidas las autorizaciones
requeridas para el transporte, exportacin o importacin de los
materiales y el Equipo que se usarn para la construccin, la Puesta
en Marcha de la Planta, y el arreglo de los Defectos (incluidos los
Vicios Ocultos) en los mismos;
Aviso de Controversia es el documento por el cual una de las
Partes pone en conocimiento de la otra Parte que existe un
desacuerdo o conflicto en relacin con la ejecucin y/o contenido del
Contrato, conforme la Sub Clusula 52.1.Aviso de Aceptacin Mecnica
es el documento por el cual el Contratista, notifica al Gerente del
Contratante y a la Empresa de Fiscalizacin, que un sistema y luego,
cuando sea aplicable, la Planta entera est terminada en cuanto a la
mecnica, conforme a la Sub Clusula 29.1.Campamento Facilidades en
el lugar de Obra que proveer oficinas, viviendas, lavandera, cocina
y comedor en espacios adecuados y cantidad necesarias, de un
estndar aceptable y todos los servicios bsicos, para albergar al
personal administrativos, gerencial, fiscalizador, y operativo para
desarrollar el IPC, cumpliendo requisitos de la Normas Aplicables
vigente, y las disposiciones pertinentes al Anexo ICasa Matriz es
la empresa que tiene, una inversin en otra empresa llamada Filial,
dicha inversin deber ser del 51% o ms de las acciones de la misma,
y en la que tiene el dominio administrativo.Caso Fortuito se
entiende por caso fortuito al obstculo externo atribuible al
hombre, imprevisto o inevitable, proveniente de las condiciones
mismas en que la obligacin deba ser cumplida; conforme la Sub
Clusula 51.1.Certificacin de Avance Acumulado Es el avance
certificado, efectivamente ejecutado, acumulado mes a mes durante
la ejecucin del Proyecto.
Certificado de Recepcin Definitiva es el documento por el cual
el Gerente del Contratante a solicitud del Contratista seala que ha
cumplido con sus obligaciones de acuerdo a las condiciones
establecidas en la Clusula 37.Certificado de Recepcin Provisional
es el documento por el cual el Gerente del Contratante a solicitud
del Contratista seala que se ha cumplido con sus obligaciones de
acuerdo a las condiciones establecidas en la Clusula 33.Certificado
de Puesta en Marcha es el documento emitido por el Gerente del
Contratante una vez constatado que los resultados obtenidos por el
Contratista en la Puesta en Marcha, responden a las pruebas de
desempeo garantizados en el presente Contrato, conforme a la
Clusula31Certificado de Aceptacin Mecnica es el documento emitido
por el Gerente del Contratante una vez se evidencia que un sistema
particular (y posteriormente cuando sea aplicable, la Planta
entera) est finalizado en cuanto a la Aceptacin Mecnica, de acuerdo
a la Sub Clusula 29.2.
Certificado Final es el documento emitido por el Contratante
cuando todas las obligaciones han sido cumplidas conforme al
Contrato, de acuerdo a la Clusula 42;
Cesin significa la transmisin de derechos y obligaciones a favor
de otra Persona;
Comisionado El comisionado se define como el perodo
inmediatamente despus de la Terminacin Mecnica que sirve de
preparacin de la planta para la operacin. En esta fase se realizan
los lavados de lneas, test de fugas, carga de fluidos, productos
qumicos, fluido de sello, se energiza todos los componentes, etc.
Se hacen las pruebas operacionales de los sub-sistemas, necesarios
para confirmar que se ajusta a las especificaciones.
Supone por tanto la prueba en fro y caliente de todos los
sistemas y circuitos aisladamente para la preparacin de la Planta
para la Puesta en Marcha, conforme el Anexo I. Construccin Montaje,
fabricacin, instalacin, remodelacin, demolicin o eliminacin de
cualquier estructura, instalacin o construccin adicional,
incluyendo todas las actividades relacionadas con desmontes de
terrenos y remocin de tierras etc.Contratante es Yacimientos
Petrolferos Fiscales Bolivianos (YPFB);
Contratista es la empresa adjudicadaContrato Llave en Mano
Significa la contratacin mediante la cual el Contratista se obliga
a realizar el diseo, la ingeniera, la provisin de materiales y
equipos, la construccin o ejecucin de las obras hasta la puesta en
marcha de la Planta que comprende todas las instalaciones,
equipamiento, capacitacin, transferencia intelectual y de
tecnologa; que en adelante se leer y significar tambin para lo
efectos el Contrato.
Controversia significa cualquier desacuerdo o conflicto en
relacin con la ejecucin y/o contenido del presente Contrato, de
acuerdo a la Clusula 52.Costos son los costos y los gastos directos
e indirectos en los que se incurra para la ejecucin del
Proyecto.Cronograma del Proyecto significa las fechas planificadas
para realizar las Actividades del Cronograma y las fechas
planificadas para cumplir los eventos del Cronograma.
Defecto significa cualquier error, omisin o deficiencia en el
Equipo o en las Obras, de manera que el diseo, la ingeniera, la
construccin, la fabricacin, la instalacin, el trabajo, los
materiales, el equipo, las herramientas o los enseres en cualquier
caso:
1. no cumplan con los Estndares de la Industria, la Documentacin
de Diseo que aplique al Proyecto o los trminos del Contrato,
incluidos los trminos del Contrato sobre el desempeo y la forma de
finalizacin (pero no los atrasos en el desempeo o la finalizacin)
de dichas actividades o el suministro (pero no los atrasos en el
suministro) de dichos bienes.2. no sea nuevo de acuerdo a la
naturaleza de este contrato y para todos sus propsitos (segn se
especifica en el Contrato, o si no se especifica, segn pueda
inferirse del Contrato).
3. no sea adecuado para el uso bajo el marco de las condiciones
de diseo y operacin establecidas en el Anexo I Se dispone que el
Defecto especficamente excluya los efectos directos del uso o
desgaste, segn Garanta de Responsabilidad por Defectos.Derechos de
Propiedad Intelectual significan todas las memorias de clculo
diagramas, planos, hojas de datos, Especificaciones Tcnicas, listas
de Equipos y Materiales, ndice de instrumentos, planos de
fabricante y cualquier documento de ingeniera por especialidad
requerido para desarrollar la Ingeniera de Detalle, incluyendo, sin
limitacin, los cuales debern ser preparados por el Contratista de
conformidad con el presente Contrato, que son de propiedad del
contratante.
Da significa un da calendario de un perodo de veinticuatro (24)
horas que termina a la media noche de la hora local en el Estado
Plurinacional de Bolivia.
Da Hbil Administrativo significa los das lunes, martes,
mircoles, jueves y viernes, excepto sbado y/o domingo y el da
feriado establecido de acuerdo con la legislacin del Estado
Plurinacional de Bolivia.Disolucin incluye la quiebra, la
insolvencia, la liquidacin, la fusin, la reconstruccin, la
reorganizacin, la intervencin, la suspensin administrativa o de
otro tipo de una Persona, y cualesquier procedimientos equivalentes
o anlogos con cualquier nombre y en cualquier jurisdiccin, y
cualquier gestin realizada (incluida la presentacin de una peticin
o la emisin de una resolucin) para o en relacin con lo
anterior.
Documento Base de Contratacin o DBC es el documento elaborado
por el Contratante para llevar adelante el proceso de contratacin
que contiene Especificaciones Tcnicas, Mtodo de Evaluacin,
Procedimientos y Condiciones, Cronograma y Modelo de
Contrato.Documentos de Diseo significa todas las memorias de
clculo, diagramas, planos, hojas de datos, Especificaciones
Tcnicas, lista de equipos, documento digital en su formato nativo y
materiales, ndice de instrumentos, planos de fabricante y cualquier
documento de ingeniera requerido para desarrollar la ingeniera de
detalle, incluyendo, sin limitacin, aquellos identificados en el
Anexo I, los cuales debern ser preparados por el Contratista de
conformidad con el presente Contrato. Documentos del Contratante
significan todas las memorias de clculo diagramas, planos, hojas de
datos, Especificaciones Tcnicas, listas de Equipos y Materiales,
ndice de instrumentos, planos de fabricante y cualquier documento
de ingeniera por especialidad requerido para desarrollar la
Ingeniera de Detalle, incluyendo, sin limitacin, los cuales debern
ser provisto por el Contratante o el Gerente del Contratante al
Contratista, conforme a la Sub Clusula5.8.Dlares o $us es la moneda
de curso legal de los Estados Unidos de Norte Amrica.
Dotacin para Construccin es la maquinaria, el equipo, los
aparatos, las herramientas u otros implementos requeridos para las
Obras dotadas por el Contratista, pero que no formarn parte de las
Obras Permanentes o de las Obras Temporales.Empresa de Fiscalizacin
significa la Persona que el Contratante contrate en cualquier
momento, para llevar adelante la Fiscalizacin de la Obra.
Equipo es la maquinaria, equipos, materiales, herramientas,
enseres e instrumentos incorporados o a ser incorporados a la
Planta misma o a la realizacin de las Obras, incluidas todas las
piezas de reemplazo y los repuestos que fabricar o proveer el
Contratista.Especificaciones Tcnicas son los requisitos que el
Contratante ha determinado en el DBC descritos de conformidad al
Anexo I.Estndares de la Industria son los mejores estndares,
prcticas, mtodos y procedimientos de diseo, ingeniera, construccin,
trabajo, relativos a la calidad de los equipos y componentes, as
como el nivel de destreza, diligencia, prudencia y previsin
utilizados en la industria de los hidrocarburos de acuerdo a la
Norma Aplicable, que se esperan de un contratista calificado, con
conocimiento, experiencia y habilidad, que se dedica y desempea en
la ejecucin de trabajos y obras de la misma naturaleza y alcance
similar o dentro del mismo rango a las que asume; comprometindose a
cumplirlos conforme a las Especificaciones del Contrato y sus
Anexos.Estructura Organizacional significa la organizacin que
descompone la labor del Contratista en tareas especializadas,
asignndolas a departamentos y personas, asimismo coordina las
tareas mediante la definicin de vnculos formales entre
departamentos y personas (y) estableciendo lnea de autoridad y
comunicacin.Evento de Incumplimiento del Contratista significa el
acaecimiento de una de las situaciones previstas en la Sub
Clusula50.1. y que dan lugar a la Resolucin del Contrato por
incumplimiento del Contratista.
Evento de Incumplimiento del Contratante significa el
acaecimiento de las situaciones previstas la Clusula 51 y que dan
lugar a la Resolucin del Contrato por incumplimiento del
Contratante.
Fecha del Contrato significa la fecha de suscripcin del Contrato
por el Contratante y el Contratista, en la cual entrar en
vigencia.Fecha de Expiracin de Vicios Ocultos significa la fecha
que caer tres (3) aos luego de la Fecha Final de Recepcin
Definitiva, conforme a la Sub Clusula37.4.Fecha de Inicio significa
la fecha en que se notifica la Orden de Proceder al Contratista de
acuerdo con la Sub Clusula 10.1.Fecha de Recepcin Definitiva
significa el da en que se le emite al Contratista el Certificado
Final conforme est establecido en la Clusula 36.
Fecha de Recepcin Provisional significa el da en que se le emite
al Contratista el Certificado de Recepcin Provisional conforme a lo
establecido en la Clusula 34Filial significa una empresa que es
controlada directa o indirectamente por otra. Fiscalizacin es la
verificacin y control del cumplimiento de una actividad respecto a
los Estndares de la Industria, contratos o Norma Aplicable.
Fuerza Mayor. Se entiende por fuerza mayor al obstculo externo,
imprevisto o inevitable que origina una fuerza extraa al hombre y
con tal medida impide el cumplimiento de la obligacin, conforme lo
establecida en la Sub Clausula 51.1.Garantas Ambientales es la
garanta que ser otorgada por el Contratista en relacin al
cumplimiento de los niveles permisibles o tolerables de las
emisiones, de acuerdo a la Norma Aplicable.Garanta de Cumplimiento
de Contrato es el documento que tiene por finalidad garantizar la
conclusin y entrega del objeto del Contrato, de acuerdo con la Sub
Clusula3.1.2 y el Anexo D.Garanta de Correcta Inversin de Anticipo
es el documento que tiene por finalidad garantizar la devolucin del
monto entregado al Contratista por concepto de anticipo inicial de
acuerdo con la Sub Clusula3.1.1. y el Anexo D.Garanta para la
realizacin del PDP (Package Design Process) y FEED (Front End
Engineering Desing) es el documento que tiene por finalidad
garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del PDP
(Package Design Process) y FEED (Front End Engineering Desing).
Garanta de Cumplimiento del IPC (Ingeniera de Detalle, Procura y
Construccin) Instrumento que sirve para asegurar que se cumpla con
las obligaciones derivadas de la Ingeniera de Detalle, pactada por
las partes intervinientes en el presente Contrato a objeto de
prevenir el riesgo de incumplimiento.
Garanta de Responsabilidad por Defectos es el documento que
tiene por finalidad garantizar el buen funcionamiento de la Planta
y el Campamento.Garanta de la Compaa Matriz es el documento de
garanta que emitir la compaa matriz del Contratista en la forma
establecida en la Sub Clusula 3.1.4 y el AnexoE.Gas Natural Son los
hidrocarburos, con predominio de metano, que en condiciones
normalizadas de presin y temperatura se presentan en la naturaleza
en estado gaseoso.
Gerente del Contratante significa el Gerente Nacional de Plantas
de Separacin de Lquidos o cualquier funcionario designado por el
Contratante para llevar a cabo las funciones especificadas en el
presente Contrato.Gerente del Proyecto significa, la persona
natural nominada por el Contratista para que sea contraparte del
Gerente del Contratante, quien tendr completa autoridad para
representar al Contratista en todos los asuntos relacionados con el
Contrato, conforme a la Sub Clusula25.2.Gravamen significa una
hipoteca, cargo, prenda, opcin, embargo, anotacin, restriccin,
derecho real de garanta, derecho de compensacin, pignoracin,
derecho de retencin u otro gravamen que asegure una obligacin de
una Persona o cualquier otro tipo de arreglo preferencial que tenga
un efecto similar (incluidos las transferencias de ttulo de
propiedad y los acuerdos de retencin).Grupo del Contratista
significa el Contratista y sus Afiliadas y Subcontratistas y sus
respectivos agentes, directores, empleados y Gerentes.Grupo del
Contratante significa el Contratante, sus entidades Afiliadas,
Asistentes, sus contratistas excepto el Contratista, y sus
respectivos directores, empleados y Gerentes.Eventos del Cronograma
significa un evento importante del Cronograma del Proyecto o un
evento que puede impedir que se lleve a cabo un trabajo en el
futuro o que marca la conclusin de un producto entregable
principal. Incumplimiento Significa aquella accin u omisin del
Contratista o del Contratante que da lugar a un incumplimiento y
que en cualquier caso puede dar lugar a la Resolucin del Contrato,
conforme a las Clusulas del presente Contrato;
Informacin significa todas las memorias de clculo diagramas,
planos, hojas de datos, Especificaciones Tcnicas, listas de
Equipos, software y Materiales, ndice de instrumentos, planos de
fabricante y cualquier documento de ingeniera por especialidad.
Informe de Avance Mensual es el informe que preparar el
Contratista de acuerdo con el Anexo I.
Ingeniera significa el Paquete de informacin tcnica
especializada y Licenciada, as como toda aquella documentacin que
fue proporcionada al Contratante, para que ste desarrolle la
Ingeniera de Detalle, Procura, Construccin y Puesta en Marcha de la
Planta de acuerdo al Anexo I correspondientes del presente
Contrato.
Ingeniera de Detalle significa la totalidad de la ingeniera que
el Contratista deber desarrollar para la ejecucin de las Obras,
tomando en cuenta la Ingeniera Bsica, Ingeniera Complementaria,
Normas y Especificaciones Tcnicas y dems requisitos tcnicos
establecidos en este Contrato y sus anexos. Lugar de la Obra es el
espacio fsico descrito con ms detalle en el Plano del Lugar de la
Obra en el Anexo I.Materiales Contaminados y Desechos Peligrosos es
cualquier contaminante, desecho material o sustancia txica,
peligrosa o contaminante segn se defina o regule de acuerdo con las
Normas Aplicables en relacin a las Obras realizadas o adyacentes al
Lugar de la Obra, conforme al Anexo I.
Mes significa un periodo consecutivo que comienza a partir de un
Da especfico en un Mes y que termina el mismo Da del Mes siguiente
o, de no existir, el siguiente Da.
Monto del Contrato es la suma de dinero de la propuesta econmica
adjudicada, incluye todos los costos y gastos directos e
indirectos, sin excepcin alguna, que sean necesarios para la
realizacin y cumplimiento del Contrato, y que se deriven del mismo,
incluyendo utilidades, de acuerdo con la Sub Clusula 2.6 del
Contrato.Monto Final del Contrato significa el monto calculado y
que en definitiva ser pagado y que incluye el Monto del Contrato, y
las modificaciones que le hayan sido efectuadas, de acuerdo con la
Sub Clusula 41.1 del Contrato.
Normas Aplicables significa cualquier estatuto, ley, tratado,
decreto supremo, reglamento, regulacin, directriz, cdigo,
ordenanza, sentencia, decreto, mandato, orden y disposiciones
regulatorias similares pertinentes, emanados de cualquier Autoridad
Competente del Estado Plurinacional de Bolivia y las
interpretaciones de las mismas, que regule o est relacionada con, o
imponga responsabilidad o estndares de conducta.
Obras es la totalidad de los trabajos y servicios de cualquier
naturaleza a ser proporcionados o realizados por el Contratista que
se encuentran especficamente considerados en este Contrato o que se
produzca como resultado del alcance o la necesidad del objetivo del
mismo, que se encuentra dentro del alcance del Contrato, incluyendo
enunciativamente mas no limitativamente, la ingeniera de detalle,
la procura de materiales y Equipos, precomisionado, comisionado,
puesta en marcha y prueba de desempeo, el suministro de
herramientas especiales, las Obras Civiles, electromecnicas,
instrumentacin y control y de telecomunicaciones as como el
montaje, pruebas de control de calidad en campo necesarias para el
arranque, la capacitacin y apoyo tcnico necesarias para los
Equipos, conforme el Anexo I.
Obras Civiles incluyen sin ser limitativo el relevamiento
planialtimtrico, el estudio de suelos, el movimiento de suelos, las
fundaciones, los edificios, las estructuras, las instalaciones, los
drenajes pluviales, los soportes de tuberas, la arquitectura, los
caminos y dems obras complementarias que, aunque no formen parte de
las Obras Permanentes ni de las Obras Temporales, son necesarias
para el acceso, seguridad, manejo y administracin de la Planta, y
sern provistas por el Contratista de acuerdo con el Contrato, de
conformidad con el Anexo I.
Obras Permanentes significan todo el Equipo y estructuras
necesarias, para que la Planta funcione correctamente y a cabalidad
con este Contrato, diseadas con tal propsito y que quedarn formando
parte de las Obras luego de la Entrega.
Obras Temporales significan las obras, maquinarias, equipos,
herramientas y enseres de cualquier tipo que no formarn parte de
las Obras Permanentes y que sern requeridos para la ejecucin o el
mantenimiento de las Obras hasta su finalizacin.Operacin y
Mantenimiento Asistido Es la actividad que estar a cargo del
Contratante, el mismo que estar acompaado por el personal
contratado por el Contratista a travs de la cual tanto el
Contratante como el Contratista operar y dar mantenimiento a la
Planta, incluyendo las dems instalaciones de la misma. Orden de
Cambio significa el documento que autoriza uno o ms cambios en las
obras, es aplicable cuando la modificacin a ser introducida
implique una modificacin del precio del contrato o plazo del mismo,
sin dar lugar al incremento de los precios unitarios ni creacin de
nuevos tems, de acuerdo a la Clusula45. Orden de Proceder significa
la autorizacin escrita del Gerente del Contratante al Contratista
instruyndole el inicio de las Obras.
Pago del Monto Final es el saldo final a cancelarse previa
entrega del Certificado Final, conforme a la Sub Clusula42.1.Pago
por Avance de Obra es el monto que se pagar por avance de obra de
acuerdo al cronograma de pago establecido en el Anexo J.Pago por
Producto es el monto que se pagar por la entrega de cada producto
en cada etapa del Proyecto (Ingeniera Bsica, Ingeniera de
Detalle)
Perodo de Responsabilidad por Defectos significa el plazo de 24
meses;Persona significa cualquier individuo, ente u organizacin,
provista o no con personalidad jurdica propia, cualquiera fuera su
naturaleza, modalidad de creacin, asociacin, modalidad
administrativa o de direccin, Estado o Autoridad Competente.Plano
del Lugar de la Obra es el documento contenido en el Anexo I.Planta
es un conjunto de instalaciones, para las cuales el Contratista
realizar la ingeniera, suministro de materiales, suministro de
equipos, construccin y puesta en marcha segn los trminos
establecidos en el Anexo I.
Precomisionado es la organizacin de subsistemas seguido de una
secuencia aprobada para la satisfaccin de construccin de cada parte
de la Planta y pruebas estticas y desenergizadas del equipamiento
para asegurar la calidad de los componentes, de conformidad con el
Anexo I.
Procura significa el suministro de todos los Equipos, materiales
necesarios para el desarrollo de la ingeniera, construccin,
pruebas, capacitacin, Precomisionado, Comisionado, puesta en marcha
y prueba de desempeo de los equipos, de acuerdo a los
requerimientos y trminos indicados en el Anexo I.
Programa del Contratista es el conjunto de actividades
necesarias para planificar, organizar y llevar a cabo un proyecto
en un periodo de tiempo determinado dirigido hacia un propsito
especifico, establecido conforme el Anexo I.
Proyecto significa todas las Obras para el desarrollo de
ingeniera, procura de equipos y materiales, construccin, pruebas,
capacitacin, precomisionado, comisionado, puesta en marcha y
pruebas de desempeo, entrega de documentacin conforme a Obra.
Pruebas Ambientales se refiere a la verificacin de los niveles
de impacto permisibles o tolerables de acuerdo a la legislacin
ambiental de acuerdo al Anexo I.
Pruebas de Desempeo son los eventos que permiten demostrar la
fiabilidad y el desempeo global de la Planta, incluida la habilidad
de cumplir con las instrucciones de recobro conforme a la
Clusula33.
Puesta en Marcha significa el periodo en el que se introduce
alimentacin de materias primas en la Planta hasta conseguir
producto en especificacin de acuerdo a las Pruebas de Desempeo.
Recepcin Definitiva significa la entrega al Contratante de la
Planta, habiendo cumplido el Contratista todas las obligaciones
emergentes del presente Contrato, de conformidad a la Sub Clusula
36.1.
Recepcin Provisional significa el acto por el que el Contratante
recibe de parte del Contratista el sistema o parte de la Planta,
construido, instalado y probado de acuerdo a los trminos de
Contrato, incluyendo las condiciones de operacin generando
productos esperados segn el recobro esperado, segn lo establece la
Clusula 34.
Reglas significan las reglas y/o reglamentos de arbitraje
vigentes de la Cmara Nacional de Comercio de Bolivia C.N.C.B.,
conforme a la Clusula 52.Separacin de Lquidos es el proceso
criognico por el cual se obtienen hidrocarburos lquidos derivados
de gas natural, compuestos por propano y componentes ms pesados que
pueden contener pequeas cantidades de etano.
Solicitud Final de Pago es el documento que el Contratista
entregar al Contratante, luego de completar todas las Obras,
incluidas todas las dems obras requeridas para la Recepcin
Definitiva, todos los asuntos del listado de pendientes, la
presentacin de todos los documentos requeridos bajo este Contrato y
el informe final, conforme al Anexo J.
Subcontratista significa cualquier Persona a la que el
Contratista subcontrate cualquiera de sus obligaciones bajo el
Contrato de acuerdo con las disposiciones de la Clusula 4(incluidos
los proveedores de Equipos, bienes o servicios).Subcontrato
significa cualquier acuerdo, contrato, orden de compra u otro
arreglo bajo el cual un Subcontratista es contratado por el
Contratista.
Tributos obligaciones en dinero que el Estado Plurinacional, en
el ejercicio de su poder de imperio, impone con el objeto de
generar recursos para el cumplimiento de sus fines. Vicios Ocultos
significa un vicio que sea detectado en cualquier momento durante
el Perodo de Responsabilidad por Defectos, pero que, no pudo haber
sido descubierto por el Contratante mediante procedimientos de
inspeccin normales realizados en su momento.1.3 Interpretacin.
En el Contrato, a menos que el contexto requiera otra cosa:
(a) Las referencias en este Contrato y sus Clusulas, Sub
Clusulas y Anexos son las que hacen referencia a este Contrato;
(b) Los ttulos de las Clusulas y sub ttulos de las Sub Clusulas
y los Anexos son slo para efectos de conveniencia y no afectan la
interpretacin del Contrato;
(c) La referencia a cualquier Norma Aplicable o Autorizacin, o a
cualquier documento o acuerdo se interpretar como una referencia a
su ltima emisin, aprobacin o puesta en vigencia conforme haya sido
reformada, modificada u objeto de nueva sancin y promulgacin o
aprobacin;
(d) Las palabras en singular incluirn el plural y las palabras
en un gnero incluirn el otro, donde el contexto as lo requiera;
(e) El otorgamiento o emisin, por cualquier Persona, de
notificaciones, avisos, endosos, consentimientos, aprobaciones,
certificaciones, instrucciones, solicitudes, Autorizaciones o
determinaciones, en cumplimiento de cualquier disposicin del
Contrato, requerir para su validez que conste por escrito, a menos
que otra cosa se especifique. Las palabras notificar, endosar,
certificar, instruir, solicitar, autorizar, comunicar o determinar
se interpretarn conforme a su significado respectivo;(f) El
equivalente en una moneda (la primera moneda) de una cantidad
denominada en otra moneda (la segunda moneda) es una referencia a
la cantidad de la primera moneda que podra comprarse con cierta
cantidad de la segunda moneda al tipo de cambio oficial de compra
cotizado por el Banco Central de Bolivia de la fecha en que deba
hacerse la operacin respectiva;
CLAUSULA SEGUNDA.- OBJETO, NATURALEZA, DOCUMENTOS, PLAZO,
VIGENCIA Y MONTO DEL CONTRATO
2.1 Objeto.
El objeto de este Contrato es la realizacin del Paquete de Diseo
de Proceso (PDP) Front End Engineering Design (FEED), Ingeniera de
Detalle, Procura, Construccin, Puesta en Marcha, Operacin y
Mantenimiento Asistido de las Plantas de Amoniaco y Urea; en
conformidad con los trminos y condiciones establecidos en el
presente Contrato y sus Anexos.2.2 Naturaleza del Contrato. El
presente contrato es un Contrato Llave en Mano de naturaleza
administrativa que se celebra en el marco y exclusivamente al
amparo de las Normas Aplicables.
2.3 Documentos del Contrato
Los siguientes documentos forman parte indivisible e integrante
del presente Contrato:
2.3.1. Documento Base de Contratacin
2.3.2. Propuesta Adjudicada
2.3.3. Resolucin de Adjudicacin
2.3.4. Resolucin de Aprobacin de Modelo de Contrato
2.3.5. Resolucin de Inicio de Proceso de Contratacin
2.3.6. Resolucin de Autorizacin de Suscripcin de Contrato
2.3.7. Poder de Representacin
2.3.8. Garantas
2.3.9. Plizas
2.3.10. Anexos
2.4 Plazo.-
El Contratista ejecutar, entregar la Planta satisfactoriamente
concluida y realizar conjuntamente con el Contratante la Operacin y
Mantenimiento Asistido, en el Plazo de -----_______________(_____)
Das, que sern computados a partir de la Fecha de Inicio, hasta la
Fecha de culminacin del plan de Operacin y Mantenimiento, en
estricto acuerdo con las condiciones de la propuesta adjudicada y
el Cronograma de Actividades.
2.5 Vigencia.-
2.5.1 El presente Contrato entrar en vigencia a partir del da
siguiente de su suscripcin, hasta el cumplimiento del objeto del
presente Contrato.
2.5.2 Cualquier modificacin o ampliacin de la vigencia del
Contrato, deber efectuarse mediante adenda, por el tiempo adicional
que El Contratante considere necesario. Para tal efecto, deber
notificar al Contratatista con quince (15) Das de anticipacin a la
conclusin de este Contrato.
2.6 Monto del Contrato.-
El Monto Total aceptado por ambas Partes para la ejecucin del
objeto del presente Contrato asciende a $us 00/100 DOLARES
ESTADOUNIDENSES). Este monto corresponde a la propuesta econmica
adjudicada del proceso de contratacin y que forma parte de este
Contrato. Queda establecido que el Monto consignado en la propuesta
adjudicada incluye todos los costos y gastos directos e indirectos,
sin excepcin alguna, que sean necesarios para la realizacin y
cumplimiento del Contrato, y que se deriven del mismo, incluyendo
utilidades que puedan tener incidencia en el Monto del Contrato,
hasta su conclusin.
Es de exclusiva responsabilidad del Contratista cumplir con las
obligaciones del Contrato ya que no se reconocern ni procedern
pagos por la ejecucin de las Obras que excedan dicho monto, a
excepcin de aquellos autorizados expresamente por escrito mediante
la respectiva Modificacin.
Se deja establecido que el monto determinado en el prrafo
primero de la presente Sub Clusula no incluye los costos de la
Empresa de Fiscalizacin, que corrern por cuenta del Contratante,
previo proceso de contratacin.
2.7 Forma de Pago.-
La Forma de Pago del presente Contrato, ser a travs de la
otorgacin de un anticipo conforme la Clusula 2.8, pagos posteriores
por el avance de obra y un Pago del Monto Final del Contrato.
Los pagos descritos precedentemente sern realizados conforme el
cronograma y procedimiento establecido en el Anexo J.
2.8 Anticipo.-
El Contratante, podr otorgar uno o varios anticipos al
Contratista, cuya suma no deber exceder el veinte por ciento (20%)
del Monto del Contrato, contra entrega de una Garanta de Correcta
Inversin de Anticipo por el 100% del monto entregado. El importe
del anticipo ser descontado de acuerdo al cronograma de pagos del
Anexo J, hasta cubrir el monto total del anticipo.
CLAUSULA TERCERA.- GARANTAS3.1 Garantas del Contrato
3.1.1 Garanta de Correcta Inversin del Anticipo
El Contratista, a su propio costo y cargo obtendr y entregar al
Contratante de manera previa a la recepcin de el o los anticipo(s),
una o varias garanta(s) Bancaria(s) emitida(s) a la orden de
Yacimientos Petrolferos Fiscales Bolivianos por el cien por ciento
(100 %) del monto del anticipo solicitado para cada etapa del
Contrato, que no podr exceder el veinte por ciento (20 %) del monto
establecido para cada etapa del Contrato y las mismas que sumadas
no podrn exceder el veinte por ciento (20%) del Monto del Contrato.
El importe de la garanta bancaria podr ser ejecutado por el
Contratante en caso de que el Contratista:
3.1.1.1 No pudiese justificar la correcta inversin del anticipo
otorgado conforme al desglose determinado en el Anexo J, antes de
haberse deducido la totalidad del mismo en los tiempos y
porcentajes convenidos,
3.1.1.2 No haya iniciado la obra dentro de los das establecidos
en el Cronograma de la Obra,
La garanta de Correcta inversin del anticipo deber mantener su
vigencia en forma continua por un periodo de noventa (90) Das
adicionales a la fecha en que se determine la amortizacin del cien
(100%) del anticipo determinada en el Anexo J.
Esta garanta original, podr ser sustituida peridicamente
deducindose el monto amortizado y ser emitida por el saldo que
resta por amortizar.
El Gerente del Contratante llevar el control directo de la
vigencia y validez de esta garanta, en cuanto al monto y plazo, a
efectos de requerir su ampliacin al Contratista, o solicitar al
Contratante su ejecucin.3.1.2 Garanta de Cumplimiento de
Contrato
El Contratista, a su propio costo y cargo obtendr y entregar al
Contratante de manera previa a la suscripcin del Contrato, una
Garanta Bancaria emitida a la orden de Yacimientos Petrolferos
Fiscales Bolivianos conforme al siguiente detalle.3.1.2.1 Desde la
suscripcin del Contrato hasta la aprobacin del Informe Final del
PDP- FEED, correspondiente al diez por ciento (10%) del monto de la
propuesta econmica presentada para stas etapas.3.1.2.2 Desde la
Orden de Proceder para el inicio del IPC (Ingeniera de detalle,
Procura y Construccin) hasta la Recepcin Provisional
correspondiente al diez por ciento (10%) del monto de la propuesta
econmica presentada para stas etapas.3.1.2.3 Desde la Recepcin
Provisional hasta dos aos posteriores de la Operacin y
Mantenimiento Asistido (OyM) correspondiente al diez por ciento
(10%) del monto de la propuesta econmica presentada para sta
etapa.
Cualquier incumplimiento contractual en que incurra el
Contratista, dar lugar a la ejecucin de la garanta antes mencionada
en favor del Contratante, sin necesidad de ningn trmite o accin
judicial, a su slo requerimiento, para lo cual, la misma deber
tener la clusula de ejecucin inmediata. Sin embargo, si se
procediera a la recepcin definitiva de la Planta dentro del plazo
contractual y en forma satisfactoria, hecho que se har constar
mediante el Acta correspondiente, suscrita por ambas partes
Contratantes, dicha garanta ser devuelta despus de la Liquidacin
del Contrato, juntamente con el Certificado de Entrega.
La garanta de cumplimiento de contrato deber mantener su
vigencia en forma continua por un periodo de noventa (90) Das
adicionales a los dos posteriores a la conclusin de la Operacin y
Mantenimiento Asistido (OyM), por lo que el Contratista realizar
las acciones correspondientes a este fin oportunamente.
El Gerente del Contratante llevar el control directo de la
vigencia y validez de esta garanta, en cuanto al plazo exigido, a
efectos de requerir su ampliacin al Contratista, o solicitar al
Contratante su ejecucin.
En caso de cualquier aumento en el Monto del Contrato por
cualquier razn especificada en este, el Contratista, como condicin
previa a la Modificacin, le proveer al Contratante la Garanta de
Cumplimiento de Contrato en la forma y el contenido que el
Contratante considere satisfactorios, para que refleje dicho
aumento, de manera que el valor total de la Garanta de Cumplimiento
de Contrato equivalga a los porcentajes establecidos.3.1.3 Garanta
de Responsabilidad por Defectos:
El Contratista, antes de recibir el Certificado de Recepcin
Provisional, a su propio costo y cargo obtendr y entregar al
Contratante, una garanta Bancaria emitida a la orden de Yacimientos
Petrolferos Fiscales Bolivianos por el diez por ciento (10%) del
Monto Final del Contrato por un plazo de veinticuatro (24) meses,
cuyo objeto ser garantizar la correcta reparacin de los Defectos de
los Equipos y en las Obras despus de la Recepcin Definitiva.
La garanta de Responsabilidad por Defectos deber mantener su
vigencia en forma continua por un periodo de noventa (90) Das
adicionales a la finalizacin del Perodo de Responsabilidad por
Defectos. La Garanta de Responsabilidad por Defectos se le devolver
al Contratista luego de su expiracin. El suministro de la Garanta
de Responsabilidad por Defectos ser una condicin para la emisin del
Certificado de Recepcin Definitiva.
El Gerente del Contratante llevar el control directo de la
vigencia y validez de esta garanta, en cuanto al plazo exigido, a
efectos de requerir su ampliacin al Contratista, o solicitar al
Contratante su ejecucin.
3.1.4 Garanta de la Compaa MatrizOPCIN 1.- (CUANDO EL
CONTRATISTA SEA UNA O VARIAS FILIALES)
a. El Contratista a su costo y cargo, antes de la Fecha de
Inicio, obtendr de su Compaa Matriz en beneficio del Contratante
una Garanta de fiel cumplimiento de las obligaciones del
Contratista bajo el Contrato, la cual el Contratista y su Casa
matriz mantendrn en vigencia luego de los cinco (5) aos de la Fecha
de Recepcin Definitiva de la Planta. b. Cualquier incumplimiento
del contrato por parte del Contratista, podr determinar el
impedimento de la citada empresa o del Grupo del Contratista a
realizar contratos con el Contratante o sus Subsidiarias, hasta
cinco (5) aos de la fecha de la resolucin, pudiendo ser extendidas
a todas las entidades del Estado Plurinacional de Bolivia. c. En
caso de que el Contratista cambie de Compaa Matriz, deber tomar los
recaudos para sustituir esta Garanta.d. El Gerente del Contratante
llevar el control directo de la vigencia y validez de esta garanta,
en cuanto al plazo exigido, a efectos de requerir su ampliacin al
Contratista, o solicitar al Contratante su ejecucin. e. El
contenido de todas las Garantas para su validez a los efectos del
Contrato, deber sujetarse a las condiciones establecidas en el
Anexo D.
OPCIN 2 (EN CASO DE QUE EL GRUPO DEL CONTRATISTA SE ENCUENTRE
CONSTITUIDA POR FILIALES Y UNA O VARIAS CASAS MATRCES)a. El
Contratista a su costo y cargo, antes de la Fecha de Inicio,
obtendr de su Compaa Matriz (en caso de las Filiales) en beneficio
del Contratante una Garanta de fiel cumplimiento de las
obligaciones del Contratista bajo el Contrato, la cual el
Contratista y su Casa matriz mantendrn en vigencia luego de los
cinco (5) aos de la Fecha de Recepcin Definitiva de la Planta. La
parte del Grupo del Contratante que participe directamente como
Casa Matriz se encontrar exonerada de la presentacin de la Garanta
de Casa Matriz.b. Cualquier incumplimiento del contrato por parte
del Contratista (Casa Matriz y/o Filial), podr determinar el
impedimento de la citada empresa o del Grupo del Contratista a
realizar contratos con el Contratante o sus Subsidiarias, hasta
cinco (5) aos de la fecha de la resolucin, pudiendo ser extendidas
a todas las entidades del Estado Plurinacional de Bolivia.c. En
caso de que el Contratista (Filial) cambie de Compaa Matriz, deber
tomar los recaudos para sustituir esta Garanta.d. El Gerente del
Contratante llevar el control directo de la vigencia y validez de
esta garanta en caso de las Filiales, en cuanto al plazo exigido, a
efectos de requerir su ampliacin al Contratista, o solicitar al
Contratante su ejecucin.e. El contenido de todas las Garantas para
su validez a los efectos del Contrato, deber sujetarse a las
condiciones establecidas en el Anexo D.
OPCIN 3 (EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA SE ENCUENTRE CONSTITUIDA
POR UNA O VARIAS CASAS MATRCES)a. El Contratista estar exento de la
presentacin de la Garanta de Casa Matriz. b. En caso de que el
Contratista incumpliera con el Contrato, el Contratante podr
determinar el impedimento de la citada empresa a realizar contratos
con el Contratante o sus Subsidiarias, hasta cinco (5) aos de la
fecha de la resolucin, pudiendo ser extendidas a todas las
entidades del Estado Plurinacional de Bolivia.
c. El contenido de todas las Garantas para su validez a los
efectos del Contrato, deber sujetarse a las condiciones
establecidas en el Anexo D.CLAUSULA CUARTA.- SUBCONTRATACIN 4.1
Subcontratacin Total.
El Contratista no podr subcontratar todo el Proyecto.
4.2 Subcontratacin Parcial.El Contratista podr realizar
subcontrataciones Parciales, para la provisin de equipos, servicios
y obras, cumpliendo los siguientes parmetros:
1.1.1 El Contratista podr subcontratar entre las Personas y
actividades establecidas en el Anexo G propuesto por el Contratante
y excepcionalmente podr subcontratar a otras Personas fuera de la
misma previa conformidad del Contratante.
1.1.2 Ninguna Subcontratacin liberar al Contratista de cualquier
responsabilidad bajo el Contrato.
1.1.3 El Contratista mantendr actualizada la lista de sus
Subcontratistas, la misma que deber ser remitida de manera
trimestral o cuando el Gerente del Contratante lo requiera.
1.1.4 El Contratista le proveer al Gerente del Contratante las
copias de todos los Subcontratos, que debern ser remitidas de
manera trimestral o cuando el Gerente del Contratante los
requiera.
1.1.5 El Contratista garantiza que todos los Subcontratistas
realizarn la parte de las Obra subcontratadas y proveern los
Equipos y los materiales de acuerdo con los trminos y condiciones
del presente Contrato.
1.1.6 El Contratista ser responsable por los actos, los
incumplimientos y las omisiones de cualquiera de sus
Subcontratistas, empleados o trabajadores, al mismo grado que si
fueran los actos, los incumplimientos y las omisiones del propio
Contratista, empleados o trabajadores.
1.1.7 Ningn Subcontrato suscrito por el Contratista obligar o
pretender obligar al Contratante, siendo de exclusiva cuenta y
riesgo en constituirse en los nicos responsables por el
cumplimiento de las obligaciones laborales o patronales, que
provengan o emanen de la Normas Aplicables.
1.1.8 El Contratista incluir en los Subcontratos las
disposiciones que requieran que cada Subcontratista provea y
mantenga los seguros apropiados en conformidad con la naturaleza y
alcance de sus obligaciones relacionadas con el Contrato.
1.1.9 El Contratista garantizara que todos los contratos con los
Subcontratistas con respecto a la capacidad del Equipo y el arreglo
de cualquier Defecto se extiendan por al menos el Perodo de
Responsabilidad por Defectos previsto en el Contrato y obligar a
los respectivos fabricantes, Gerentes autorizados y proveedores en
general a renovar, remover y reemplazar el Equipo y las Obras
defectuosas.
1.1.10 El Contratista obtendr para el Contratante, de todos los
Subcontratistas, acuerdos, data sheets y garantas de desempeo con
respecto a la capacidad de funcionamiento del Equipo y la
Planta.
1.1.11 Con respecto a todos los Subcontratistas, el Contratista
orientar al Contratante sobre la disponibilidad de obtener
cobertura de responsabilidad extendida por Defectos originados o
derivados de los trabajos, obras o servicios encomendados a dichos
Subcontratistas.
1.1.12 Con respecto a todos los Subcontratistas, el Contratista
incluir disposiciones en los Subcontratos que garanticen el
cumplimiento de la Normas Aplicables relacionada con salud,
seguridad ocupacional y medio ambiente de conformidad con lo
establecido en el Anexo I. CLUSULA QUINTA.- CARACTERSTICAS Y
PROCEDIMIENTO PARA LA PRESENTACIN, MANEJO, REVISIN Y APROBACIN DE
LA DOCUMENTACIN EMERGENTE DEL CONTRATO
5.1 Idioma de los Documentos.-
El Idioma del Contrato ser el castellano. Todos los documentos
producidos por el Contratista, as como los que provengan de los
Subcontratistas, estarn escritos en castellano y en la medida en
que cualquier documentacin sometida por el Contratista est en otro
idioma, el Contratista proveer una traduccin en castellano. De
igual modo, los Documentos de Diseo que sean literatura impresa de
los fabricantes podrn estar en otro idioma siempre que se acompaen
con una traduccin en castellano.
5.2 Presentacin y Revisin de los Documentos
.
El Contratista le presentar al Gerente del Contratante para
revisin y aprobacin o rechazo, de acuerdo a las listas maestras de
documentos y planos establecidos en el Anexo I, todos los
documentos que se generen en el Proyecto, en el nmero de copias
requerido.
Durante el progreso de las Obras, en un plazo de hasta siete (7)
Das luego de la solicitud, el Contratista presentara la informacin,
los documentos y los planos adicionales que el Gerente del
Contratante requiera.5.3 Subsanacin de Observaciones por el
Contratista.
Si existiera un rechazo del Gerente del Contratante a los
Documentos de Diseo, ste presentar las observaciones al
Contratista, quien en un plazo de hasta siete (7) Das deber
subsanar las mismas.
Se dispone que mientras no sean subsanadas las observaciones
identificadas (i)el Contratista no realizar ninguna Obra de acuerdo
con Documentos de Diseo que no cumplan con el Contrato; y (ii)el
Contratista no tendr derecho a ningn modificacin en la Fecha de
Recepcin Definitiva o en cualquier otra fecha lmite de realizacin
as afectada u Orden de Cambio para un aumento en el Monto Final del
Contrato.
5.4 Cambios por el Contratista
El Contratista no se apartar de los Documentos de Diseo
aprobados por el Gerente del Contratante, conforme a su versin
definitiva una vez que hubieren sido procesados de acuerdo a las
previsiones del Contrato.
5.5 Presentaciones Adicionales
a partir de las Puesta en Marcha.
A partir de la Puesta en Marcha, el Contratista le proveer en un
plazo de hasta sesenta (60) Das al Contratante segn el Anexo I toda
la informacin tcnica a escala de las Obras conforme a obra actual y
exacta, en la forma ms adecuada y satisfactoria para el Gerente del
Contratante, que muestre: (a)todas las instalaciones, incluidas las
elctricas, aguas blancas y servidas, las concernientes a seguridad
(por ejemplo, incendio, rutas y procedimientos de emergencia) y
proteccin (dispositivos, sus Especificaciones tcnicas, ubicacin,
funcionamiento, mantenimiento, etc.), vas de acceso, estructuras de
las Obras, visibles y conocidas y su localizacin en el Lugar de la
Obra; (b)todas las servidumbres aparentes y cualquier otro inters
aparente en el Lugar de la Obra; y (c)todas las instalaciones de
interconexin con los sistemas de transporte de gas natural.
Luego de la Puesta en Marcha, como condicin previa a la
Terminacin de la Garanta de Cumplimiento de Contrato segn se
contempla en la Sub Clusula3.1.2, el Contratista tambin le proveer
al Contratante, con respecto a la Planta, tres (3) juegos de
Documentos de Diseo finales originales (incluidos los adjuntos y
las modificaciones) y otros dibujos, planos, informacin
digitalizada, listas, clculos y cualquier otra informacin y
documentacin establecidas en el Anexo I. Las Obras no se
considerarn completas para efectos de la Fecha de Recepcin
Definitiva hasta que todos los documentos sealados en esta Sub
Clusulale hayan sido entregados oficialmente al Contratante.
El Contratista informar al Gerente del Contratante, en el
momento que ocurra (n) o tan pronto como sea posible de:
(a)cualquier traspaso de lmites o proyeccin de la Planta u otras
estructuras de las Obras a propiedad adyacente y cualquier
proyeccin o extensin de las Obras fuera del Lugar de la Obra;
(b)cualquier violacin en el Lugar de la Obra de los requisitos de
distancia mnima de edificios o de uso u otras restricciones. Al
respecto, en caso de cualquier reclamacin de un tercero sustentada
en la violacin de su propiedad, el Contratista mantendr indemne al
Contratante y le proveer todos los medios de defensa y cubrir todos
los costos correspondientes, incluidos honorarios de abogados, en
conformidad con las previsiones pertinentes del Contrato.
5.6 Manuales de Operacin y Mantenimiento; Modelos y Documentos
Finales provistos por el Contratista.5.6.1 Al menos sesenta (60)
Das antes de la fecha del Comisionado, el Contratista le proveer al
Gerente del Contratante dos (2) juegos de la versin completa en
borrador de los manuales de Operacin y Mantenimiento impresos
(copia fiel del original) y en formato electrnico.5.6.2 El Gerente
del Contratante revisar y podr hacer comentarios y solicitar
aclaratorias con respecto a dichos borradores y los devolver al
Contratista dentro de los quince (15) Das de haberlos recibido.
Dentro de los quince (15) Das luego de la recepcin de los
comentarios, el Contratista emitir dos (2) juegos originales, de
los manuales revisados.5.6.3 Adems de los requisitos establecidos,
dentro de los noventa (90) Das luego de la Puesta en Marcha el
Contratista proveer seis (6) copias finales de los manuales de
operacin y mantenimiento junto con el ndice de documentos, planos y
dibujos de las Obras conforme a obra tanto impresas como en formato
electrnico, que debern tomar en cuenta los resultados de la Puesta
en Marcha y cualesquiera circunstancias y pormenores que se
detecten durante dichas pruebas. Los manuales debern ser detallados
como para que el Contratante pueda operar las Obras e inspeccionar,
mantener, ajustar, desmontar y volver a montar todas las partes de
las Obras con el mnimo de interferencia en su operacin comercial.
Las Obras no se considerarn completas para efectos de la Fecha de
Recepcin Definitiva hasta que todos los manuales, los planos,
dibujos y los documentos necesarios para mantener y operar las
Obras se les hayan provisto al Contratante de acuerdo con esta Sub
Clusula.5.6.4 Los manuales, los planos, dibujos y dems documentos
que se proveern de acuerdo con esta Sub Clusulacumplirn con los
requisitos establecidos en el Anexo I.5.7 Propiedad Intelectual y
Ttulo.
5.7.1 Toda la informacin contenida en los Documentos del
Contratante y los derechos de propiedad intelectual relacionados
con ellos preparados por el Contratante o provistos de cualquier
modo al Contratista, continuarn siendo de propiedad exclusiva del
Contratante. Adems todos la Informacin creados por o para el
Contratista en la ejecucin o en relacin con el Contrato, sern
propiedad exclusiva del Contratante.
5.7.2 Toda la informacin ser claramente identificada como
propiedad del Contratante. As, la titularidad de todos esos Datos,
estn o no completos, corresponder al Contratante y la propiedad de
todas las copias o reproducciones por cualquier medio y todos los
derechos de reproduccin sobre ellos corresponden de manera
exclusiva al Contratante. Es l nico investido de facultad o derecho
para realizar o autorizar su copia, uso, modificacin, distribucin o
divulgacin, a cuyo efecto determinar o establecer la manera,
trminos y condiciones para hacerlo. Todos los Datos y las copias o
reproducciones de cualquier naturaleza de los mismos sern
entregados al Contratante a su requerimiento con toda prontitud,
durante la ejecucin, al terminarse o completarse las Obras, o al
terminarse el Contrato. A instancias del Contratante, el
Contratista, a su propio costo, llevar a cabo o har que se hagan
todas las diligencias necesarias para permitir que el Contratante
salvaguarde, solicite, obtenga, registre y proteja, en todas las
formas posibles o que l considere apropiadas, los secretos de
negocio, los derechos de reproduccin y las patentes, tanto las
existentes para la fecha del Contrato como las emitidas en relacin
con dichas solicitudes. Del mismo modo actuar el Contratista en
todo lo que se refiera al perfeccionamiento pleno del derecho de
propiedad, a la obtencin del ttulo y la preservacin del inters en y
de toda la Informacin descrita.
5.7.3 El Contratista obtendr las licencias, patentes y los
derechos de terceros que fuesen requeridos o necesarios, para el
uso de los Derechos de Propiedad Intelectual de los cuales fueren
titulares dichos terceros, a los efectos de permitirle al
Contratista realizar las Obras.
5.7.4 El Contratista, proteger, defender e, indemnizar de
responsabilidad al Contratante y a cualquier Parte del Contratante
en contra de cualquier prdida o dao que surja de cualquier
reclamacin o demanda por la apropiacin indebida de algn secreto de
negocio o por la violacin de licencias, patentes, derechos de
reproduccin u otros derechos de marca registrada.
5.7.5 El Contratante le notificara al Contratista, sobre
cualquier reclamacin o demanda para que el Contratista asuma
defensa, a costa suya, sin embargo, el Contratante podr elegir
formar parte de dicha defensa.
5.7.6 Si el Contratista se niega o no se encarga de la defensa
en contra de dicha reclamacin o demanda, el Contratista le
reembolsar al Contratante todos los costos y los gastos de la
defensa en contra de dicha reclamacin o demanda, incluidos los
honorarios de abogados.
5.7.7 El Contratista pagar con prontitud los montos emergentes
de cualquier sentencia o laudo arbitral que se emitan en contra del
Contratante o de las transacciones, que fuesen acordadas con
participacin o no del Contratista.
5.8 Documentos del Contratante
.
Cualquiera de los modelos, mapas, dibujos, copias impresas,
muestras, transparencias, especificaciones, planos, grficas,
bosquejos, procedimientos, apndices, informes, manuscritos, notas
de trabajo, documentacin, manuales, fotografas, (incluidos los
negativos), las cintas (incluidas las grabaciones de audio y
video), los discos, el software, el producto del trabajo o
cualesquiera otros elementos, artculos o materiales similares y
todas las copias de los mismos y dems material provisto por el
Contratante o el Gerente del Contratante al Contratista (en
conjunto o individualmente, en adelante los Documentos del
Contratante) son de propiedad del Contratante, slo sern usados por
el Contratista para efectos del cumplimiento del Contrato debiendo
ser devueltos a la Conclusin, Resolucin del Contrato o a
requerimiento del Contratante, junto con cualesquiera copias que se
hayan hecho.
5.9 Confidencialidad.
5.9.1 El Contratista est obligado a guardar toda la Informacin
que obtenga o llegue a conocer, durante la ejecucin del Proyecto,
en la ms absoluta reserva y confidencialidad y se compromete a no
permitir que dichos datos e informaciones y el contenido de este
Contrato sean transmitidos a personas extraas que no estn
directamente involucradas en la ejecucin del Proyecto objeto del
Contrato.
5.9.2 La obligacin de confidencialidad establecida en esta Sub
Clusula continuar vigente an despus de terminado el plazo de
vigencia del Contrato.
CLUSULA SEXTA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE Y DEL
CONTRATISTA
6.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE
El Contratante acuerda y se compromete a cumplir de manera
limitativa las siguientes obligaciones:
6.1.1 Cumplir y hacer cumplir todas las Clusulas, Sub Clusulas y
los Anexos del presente Contrato y las Normas Aplicables
6.1.2 Ser responsable de los actos del personal provisto por l
en todas las etapas del Proyecto, y ser responsable del Personal
asignado para su adiestramiento por el Contratista
6.1.3 Obtener y gestionar las Autorizaciones necesarias en los
plazos sealados en el presente Contrato
6.1.4 Otorgar, si correspondiere, los Certificados contemplados
en el presente Contrato
6.1.5 Efectuar los pagos de acuerdo al cronograma de pagos del
Contratista o rechazar los mismos cuando no cumplan los requisitos
del presente Contrato
6.1.6 Efectuar pagos y retenciones impositivas sin perjuicio de
las obligaciones tributarias del Contratista
6.1.7 Aprobar y suscribir Adendas de Contrato u rdenes de
Cambio, previo cumplimiento de las estipulaciones del presente
Contrato.
6.1.8 Coordinar con el Contratista, la Empresa de Fiscalizacin
las actividades que correspondan de acuerdo al presente
Contrato
6.1.9 Controlar la vigencia de las Garantas y ejecutarlas cuando
corresponda6.1.10 Operar y Mantener la Planta conjuntamente el
personal contratado por el Contratista.
6.1.11 Coordinar con el Contratista la etapa de transicin y
transferencia de la Operacin y Mantenimiento Asistido de la
Planta.
6.1.12 Ejecutar en general las obligaciones que surjan de la
naturaleza del Contrato y las Normas Aplicables.
6.2 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
El Contratista declara que:
6.2.1 El Contratista examin de manera acuciosa todas las partes
del Contrato y las condiciones y circunstancias generales en
relacin con el Lugar de la Obra, y est de acuerdo con el Monto del
Contrato para la realizacin cabal y finalizacin de sus obligaciones
en conformidad con las previsiones del Contrato.
6.2.2 El Contratista acuerda realizar dichas obras, de acuerdo a
la concepcin integral definida, en cabal conformidad con el
Contrato, tal como es definido en este documento, por el Monto del
Contrato y en el plazo estipulado, segn se define en el presente
documento, el cual slo variar de acuerdo con los trminos del
Contrato;
6.2.3 El Contratista ha adoptado las previsiones y tuvo a su
disposicin y analiz la informacin siguiente: (i) inspeccion con
todo detalle y detenimiento la informacin entregada por el
Contratante al respecto del terreno en que la Planta (segn se
define a continuacin) se construir, e inspeccion visualmente dicho
terreno; y (ii) realiz y/o revis segn corresponda todas las
investigaciones, estudios y anlisis que el Contratista consider
necesarios o prudentes en relacin con la suscripcin y ejecucin de
este Contrato.
6.2.4 El Contratista inspeccion, est familiarizado y manifiesta
su conformidad con todos los aspectos, asuntos y condiciones (entre
otras las climatolgicas) que afectan o se refieren al Lugar de la
Obra y a las circunstancias, exigencias y requerimientos de todo
orden que habrn de ser confrontados, gerenciales, tcnicos,
financieros y de toda naturaleza, para la ejecucin de las Obras y
el desempeo de las actividades necesarias para su culminacin,
incluidas las condiciones de la superficie subyacente.
6.2.5 En cualquier procedimiento iniciado en el Estado
Plurinacional de Bolivia o en su jurisdiccin de constitucin, con
relacin a este Contrato, no tendr derecho a alegar, por s o por
ninguno de sus bienes, inmunidad de jurisdiccin, de ejecucin,
embargo u otro procedimiento legal;
6.2.6 Se han realizado todos los actos y condiciones que se
requiere que se hagan, cumplan o realicen para: (a) permitirle
suscribir el Contrato;(b) ejercer sus derechos, realizar y cumplir
con las obligaciones que se indiquen que ste asumir bajo el
Contrato, (c) asegurar que las obligaciones indicadas que ste
asumir en el Contrato son legales, vlidas y vinculantes y (d) hacer
el Contrato admisible como evidencia en su jurisdiccin de
constitucin;
6.2.7 Obligaciones que se indiquen que ste asumir en el Contrato
son obligaciones legales y vlidas que lo obligan de conformidad con
los trminos de las mismas; 6.2.8 No ha tomado accin corporativa ni
se han tomado otras medidas o comenzado procedimientos legales o se
haya amenazado iniciar en contra de ste para lograr su liquidacin,
disolucin o reorganizacin o para el nombramiento de un sndico,
administrador o agente similar, para cualesquiera o todos sus
bienes y ganancias;
6.2.9 No est en incumplimiento o violacin de cualquier acuerdo
del cual es parte o que lo obliga o que obliga a cualquiera de sus
bienes a una medida o en una manera que pueda tener un efecto
material adverso en su condicin econmica o negocio;
6.2.10 Que no se ha iniciado o amenazado iniciar ninguna accin o
procedimiento administrativo o judicial de o ante cualquier
tribunal u Organismo Gubernamental que podra tener un efecto
material adverso en su condicin econmica o negocio; 6.2.11 Ser
responsable de la contratacin del personal de Operacin y
Mantenimiento asistido que forma parte del organigrama propuesto y
mantenerlo hasta el segundo ao de operacin.6.2.12 Cumplir con el
sistema escalonado de reduccin de personal propuesto;
6.2.13 Conjuntamente el personal del Contratante Operar y
Mantener eficientemente la produccin de la plantas para obtener los
productos dentro de las especificaciones, mantenimiento y limpieza
peridica de las instalaciones y efectuar el control de calidad en
laboratorio;
6.2.14 Asegurar conjuntamente con el Contratante que la calidad
de los Productos(Amoniaco y Urea) sea la prevista por los
tecnlogos;
6.2.15 Toda la informacin escrita que ste le haya provisto al
Contratante o Afiliados en o de conformidad con el Contrato es
cierta, completa y exacta en todos los sentidos materiales; y
6.2.16 La suscripcin del Contrato y el ejercicio de sus derechos
y la satisfaccin de sus obligaciones no:
6.2.16.1estn ni estarn en conflicto con ningn acuerdo, hipoteca,
fianza u otro instrumento o acuerdo del cual es parte o que lo
obliga u obliga a alguno de sus bienes; 6.2.16.2estn ni estarn en
conflicto con sus documentos constitutivos; o 6.2.16.3estn ni
estarn en conflicto con ninguna Norma Aplicable u orden judicial u
oficial aplicables.
CLAUSULA SPTIMA.- SEGUROS
7.1 Seguro del Contratista.
El Contratista obtendr y mantendr, o har que se obtengan y
mantengan, durante la duracin del Contrato, las plizas de seguro
descritas en la presente Clusula. Los lmites de las plizas no sern
menores que los indicados en la presente Sub Clusula,el costo de
dichas plizas de seguros ser a cuenta del Contratista. Cualquier
penalidad, prima y otras adicionales pagaderas en relacin con estas
plizas, incluidas cualquier prima adicional pagadera debido al uso
de planes de clasificacin retrospectiva, sern a cuenta del
Contratista. El Contratista les notificar inmediatamente a las
aseguradoras sobre, y proveer toda la informacin necesaria en
relacin con, cualquier evento del que pueda surgir una reclamacin
bajo dichas plizas de seguros. Asimismo el Contratista le notificar
al Contratante inmediatamente el referido evento y le har llegar
las copias de toda la correspondencia y los documentos relacionados
con dicho evento o con cualquier reclamacin bajo dichas plizas. Los
deducibles razonables son aceptables y sern a cuenta del
Contratista. El Contratante ser incluido como asegurado adicional
en las plizas especificadas en esta Sub Clusula hasta el lmite de
responsabilidad cubierto por la pliza para el Contratista. Todas
las plizas de seguros que el Contratista deba mantener:
(i)dispondrn que no podrn ser canceladas, no renovadas o cambiadas
sustancialmente sin el envo al Contratante de un aviso con treinta
(30) Das antes por correo certificado, (ii)sern endosadas para
especificar que son primarias y no en exceso de o en base de una
aportacin con cualquier seguro o seguro propio mantenido por el
Grupo del Contratante por concepto de las prdidas que surjan de o
estn relacionadas con las Obras (iii) incluirn en cada pliza la
renuncia a cualquier derecho de subrogacin, expreso o tcito, contra
el Contratante y el Grupo del Contratante.
Las plizas requeridas y los lmites de dichas plizas debern ser
obtenidas de compaas aseguradoras autorizadas a operar en el Estado
Plurinacional de Bolivia por la Autoridad de Fiscalizacin y Control
de Pensiones y Seguros (APS) de acuerdo a lo establecido en la Ley
Seguros aplicable y que posean como mnimo una calificacin de riesgo
equivalente a A2 de acuerdo a la nomenclatura de la APS y cuya
calificacin de riesgo corresponda a la ms baja de las obtenidas a
la ltima fecha disponible, y como mnimo sern las que se indican a
continuacin:
7.1.1 Seguro de Responsabilidad Civil Patronal e Indemnizacin
por Accidentes del Trabajo. Todos los oficiales, directores y
empleados del Contratista estarn cubiertos bajo el Seguro de
Responsabilidad Civil Patronal e Indemnizacin por Accidentes de
Trabajo mediante una Pliza de Accidentes Personales que cubra
muerte o invalidez y daos por lesiones corporales sufridas como
consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en
la explotacin del negocio o cualesquiera daos o indemnizaciones
pagaderas en relacin con un accidente o lesin segn lo establezcan y
requieran las Normas Aplicables en el rea de la operacin o en otra
jurisdiccin bajo las cuales el Contratista podra ser obligado a
pagar los beneficios. La cobertura adicional voluntaria y dems
ampliaciones pertinentes de la cobertura sern incluidas. El seguro
de responsabilidad del empleador que cubre a los empleados se
proveer por persona con lmites mnimos de SU$50.000.- (Cincuenta Mil
00/100 Dlares Estadounidenses) por evento o segn lo requieran las
Normas Aplicables, lo que sea mayor.
7.1.2 Seguro de Responsabilidad Civil por Daos a Terceros. La
cobertura del seguro de responsabilidad civil por daos a terceros
se proveer para la responsabilidad que surja de toda la construccin
y las operaciones del Contratista bajo el Contrato. La pliza deber
incluir la cobertura de Responsabilidad Civil General, Contractual,
Operacional, Cruzada, de Contratistas y Subcontratistas,
responsabilidad civil medioambiental incluyendo filtracin, polucin,
contaminacin sbita y accidental, gastos de remocin, remediacin y
limpieza, para el rea de trabajo, local (o sus equivalentes). Los
lmites mnimos de las plizas sern $us.5.000.000.- (Cinco Millones
00/100 Dlares Estadounidenses) de lmite nico por evento. Esta pliza
contemplar tambin su activacin en exceso de las coberturas de
Responsabilidad, Civil de Automotores.
7.1.3 Seguro de Todo Riesgo de Construccin. La cobertura del
seguro de todo riesgo de construccin se proveer para los daos o
prdidas fsicas en la construccin de todas las Obras Civiles y Obras
Permanentes (incluyendo daos por incendio y explosin, as como la
remocin de escombros y/o desechos) de la Planta. La pliza deber
contemplar como valor asegurado, el valor total de la Planta y
deber estar en vigencia hasta la Fecha de Recepcin Definitiva de la
Planta.
7.1.4 Seguro de Montaje. Segn las Normas Aplicables, la
cobertura del seguro de montaje de la Planta se proveer para todas
las Obras, maquinas y Equipos de la Planta completa. La pliza deber
contemplar el valor total de las maquinas, Equipos y Obras
terminadas y por el tiempo que stas duren.7.1.5 Seguro Obligatorio
para Accidentes de Trnsito SOAT: De conformidad a las Normas
Aplicables, se deber contratar anualmente antes del 1ro de enero de
cada ao la cobertura del Seguro Obligatorio para Accidentes de
Trnsito, para la totalidad de vehculos de propiedad y/o uso del
Contratista.
7.1.6 Seguro de Automviles. La cobertura del seguro de
automotores se tendr para cubrir la responsabilidad civil material,
responsabilidad civil personal y Accidentes Personales a pasajeros
(estas ltimas dos en exceso del SOAT), correspondiente a todos los
vehculos propios, no propios y alquilados.
Los valores asegurados debern contemplar como mnimo:
a) Para Responsabilidad Civil Personal y Accidentes Personales a
Pasajeros hasta $us. 10.000.- (Diez Mil 00/100 Dlares
Estadounidenses) por persona y evento (en exceso del SOAT)
b) Para Responsabilidad Civil Material hasta $us. 50.000.-
(Cincuenta Mil 00/100 Dlares Estadounidenses) lmite anual y $us.
500.000.- (Quinientos Mil 00/100 Dlares Estadounidenses) en el caso
de equipo pesado.
7.2 Aviso de Cancelacin.
El Contratista avisar por escrito, inmediatamente y a ms tardar
dentro de las veinticuatro (24) horas, al Contratante y a todas las
partes aseguradas en caso de la cancelacin o un cambio en los
valores asegurados y/o coberturas inicialmente contratadas en
relacin con los seguros establecidos en la Sub Clusula7.1.7.3
Evidencia de los Seguros. Suscrito el presente Contrato y con al
menos diez (10) Das de anterioridad a que los riesgos asegurados se
inicien, segn corresponda, el Contratista remitir al Contratante
copia fotosttica legalizada de las plizas suscritas. Dichas copias
debern contemplar la totalidad e integridad de los clausulados de
los Contratos de Seguros nombrados en la Sub Clusula7.1, no
pudiendo omitir ninguna de sus partes en el envo. El Contratante,
podr requerir de forma directa a la(s) aseguradora(s) que hayan
suscrito los seguros nombrados en la Sub Clusula 7.1 informe
respecto al pago de primas, para lo cual el Contratista deber
efectuar la autorizacin respectiva al inicio de vigencia de dichos
contratos.
7.4 Incumplimiento de suscripcin y coberturas requeridas.
En caso de anulacin, cancelacin, rechazo de cobertura, suspensin
de la vigencia por falta de pago de primas, quiebra, liquidacin,
insolvencia de las aseguradoras, o cualquier hecho que determine la
falta de pago por las aseguradoras a cualquier evento cuyo riesgo
y/o seguro se encuentre descrito en la Sub Clusula 7.1, el
Contratista ser responsable por la reparacin, indemnizacin y/o
reposicin de las prdidas y/o daos sufridos. En ningn caso, el
Contratante podr ser afectado por tales eventos, ni el objeto del
presente Contrato, ni sus condiciones o productos. El Contratista
responde ante tales eventos con las Garantas anotadas en la Clusula
3 del presente Contrato.
7.5 Subrogacin.
Todas las plizas de seguros del Contratista relacionadas con las
operaciones llevadas a cabo bajo el Contrato contemplarn la clusula
de renuncia de subrogacin al Contratante, segn la siguiente
redaccin, para renunciar a todos los derechos de subrogacin
explcitos o implcitos: Las aseguradoras por la presente renuncian a
sus derechos de subrogacin en contra de Yacimientos Petrolferos
Fiscales Bolivianos y sus afiliadas y cualquier, director, gerente,
empleado o Gerente de Yacimientos Petrolferos Fiscales Bolivianos y
sus afiliadas y en contra de cualquier individuo, empresa o
corporacin por quien o con quien Yacimientos Petrolferos Fiscales
Bolivianos pueda estar actuando, pero slo hasta el grado y el
alcance de la responsabilidad asumida por el contratista (o sub
contratista) bajo su Contrato con Yacimientos Petrolferos Fiscales
Bolivianos.
7.6 Seguros del Subcontratista.El Contratista requerir que todos
los Subcontratistas provean las coberturas establecidas en la Sub
Clusula7.1, as como cualesquiera otras coberturas que el
Contratista considere necesarias. El Contratista requerir que
dichas plizas incluyan la redaccin de la renuncia a la subrogacin
contenida en la Sub Clusula7.5.
El hecho de que cada Subcontratista provea cualquiera de las
coberturas anteriores, o cualquier otra cobertura, no relevar al
Contratista de su obligacin de proveer dichas coberturas y de
obtener dichas renuncias a la subrogacin. En la medida en que el
Contratista no requiera, o los Subcontratistas no obtengan, dichas
coberturas, incluidas las renuncias a la subrogacin, el Contratista
acuerda defender, indemnizar, salvar y mantener al Contratante y a
cualquier individuo, empresa o corporacin por quien o con quien el
Contratante pueda estar actuando, exentos de cualesquiera
reclamaciones, demandas, prdidas, gastos y sentencias a las que
dichas coberturas (incluidas las renuncias) les habran
aplicado.
7.7 Reclamaciones y/o Demandas:
Cualquier reclamacin o informacin que lleve a una posible
demanda por responsabilidad civil en contra del Contratista o
Contratante, deber ser notificada entre las partes en el plazo de
veinticuatro (24) horas de conocida la reclamacin o riesgo de
demanda. El Contratista tiene la obligacin de coordinar con el
Contratante y los aseguradores de este ltimo, tales eventos y no
podr llegar a acuerdos que excedan sus lmites asegurados, sin
previa autorizacin del Contratante.
Cualquier pago o indemnizacin de aseguradoras, bajo las plizas
de seguros a las que se hace referencia en la Sub Clusula 7.1,
deber ser utilizado para reparar, reponer, o comprar el bien o
activo por el cual se recibi tal pago (en caso de seguros
patrimoniales) o indemnizar a la(s) persona(s) o beneficiario(s) en
caso de seguros personales.
En caso de que la indemnizacin sea insuficiente para reponer,
reparar o comprar el activo que dio origen a la indemnizacin, el
Contratista deber responder a su costo para que la reposicin,
reparacin o compra en ningn caso determine como producto final un
activo cuyo costo, tecnologa o valor sea inferior al
siniestrado.
El Contratista renuncia a todos los derechos de recuperacin en
contra del Grupo del Contratante que el Contratista pueda tener o
adquirir debido a secciones de deducibles en insuficiencia de los
lmites de cualesquiera plizas de seguros que de cualquier manera se
relacionen a las Obras y que han sido obtenidas y mantenidas por el
Contratista. El Contratista requerir que todos los Subcontratistas
renuncien a los derechos de recuperacin (dicha renuncia en todo
sentido sustancial ser idntica a la renuncia del Contratista
mencionada anteriormente) en contra del Grupo del Contratante.
TTULO II
CAPITULO I
DEL GERENTE DEL CONTRATANTE Y LA EMPRESA DE FISCALIZACINCLAUSULA
OCTAVA.- GERENTE DEL CONTRATANTE8.1 Funciones del Gerente del
Contratante. De manera enunciativa y no limitativa el Gerente del
Contratante deber:
8.1.1 Realizar las actividades de supervisin y monitoreo de las
Obras en coordinacin con la Empresa de Fiscalizacin.
8.1.2 Impartir instrucciones al Contratista de acuerdo con el
Contrato.
8.1.3 Llevar el control directo de la vigencia y validez de las
garantas, en cuanto al plazo, monto exigido, a efectos de requerir
su ampliacin al Contratista, o solicitar al Contratante su
ejecucin.
8.1.4 Velar por la ejecucin y cumplimiento de cada una de las
clusulas del presente Contrato.
8.1.5 Designar al Asistente y establecer sus tareas y
funciones
8.1.6 Representar y actuar por el Contratante
8.1.7 Llevar a cabo todas las funciones, facultades y
obligaciones establecidas en el presente Contrato.
8.2 Designacin de Asistente.
El Gerente del Contratante podr, de manera temporal, designar a
cualquier funcionario dentro la estructura organizacional del
Contratante (para los efectos denominado Asistente) para cumplir
las tareas operativas y funcionales asignadas por el Gerente del
Contratante. Ninguna designacin de tal tipo perjudicar, enmendar o
variar las obligaciones del Contratista bajo el Contrato. Cualquier
designacin deber ser avisada al Contratista especificando las
funciones asignadas al Asistente.
8.3 Actuaciones del Contratante o del Gerente del
Contratante.
Ninguna inspeccin, revisin, comentario, recomendacin y/o
instruccin del Contratante o el Gerente del Contratante (o
cualquier Asistente o Empresa de Fiscalizacin) sobre cualquier
parte de las Obras, o cualesquiera otros documentos relacionados
con las mismas en el marco del presente Contrato, significar ni
podr ser entendida o interpretada como la asuncin del control sobre
las Obras, por parte del Contratante o que este ha asumido
responsabilidad alguna por la ejecucin de las Obras, o de alguna
parte de ellas o que el Contratante ha renunciado, enmendado o
variado cualquiera de los derechos o las obligaciones del
Contratista bajo el Contrato. Las obligaciones y la responsabilidad
del Contratista permanecern indemnes
8.4 Reemplazo del Gerente del Contratante. El Contratante tendr
derecho a reemplazar al Gerente del Contratante a su absoluta
discrecin, a cuyo efecto notificara oportunamente al
Contratista.
8.5 Disputa sobre las Decisiones y las Instrucciones del Gerente
del Contratante. Sin perjuicio de la Sub Clusula 8.3, si el
Contratista considera que cualquier decisin o instruccin del
Gerente del Contratante afecta a lo establecido en el Contrato, el
Contratista dar un aviso escrito detallado de los fundamentos o
razones de dicha discusin o cuestionamiento al Contratante y al
Gerente del Contratante, en cualquier caso dentro de los siete (7)
Das luego de recibida la decisin o instruccin por el Contratista.
Si no es resuelta la disputa entre el Gerente del Contratante y el
Contratista en lapso de siete (7) Das Hbiles Administrativos, luego
de dicho aviso, la disputa ser resuelta por el Contratante, en cuyo
caso asumir la responsabilidad por las consecuencias de su decisin
sobre el punto en disputa y sin perjuicio del derecho del
Contratista a someter la disputa conforme a lo establecido en la
Clusula 52. CLAUSULA NOVENA.- FISCALIZACION.-
9.1 Contratacin y costo.-
La Contratacin y costo del servicio de la Empresa de
Fiscalizacin, correr por cuenta del Contratante, previo proceso de
contratacin, segn las Normas Aplicables.
9.2 Actividades.-
De manera enunciativa y no limitativa la Empresa de Fiscalizacin
deber:
9.2.1 Emitir conformidad a los requerimientos de pago del
Contratista.
9.2.2 Validar los entregables
9.2.3 Evaluar y presentar los informes sobre costos, programacin
y garanta de calidad del proyecto.
9.2.4 Asegurar la continuidad e integridad de la tecnologa de
procesos durante las fases de diseo y construccin del proyecto.
9.2.5 Proporcionar la supervisin general y seguimiento a los los
programas y procedimientos de salud, seguridad y medio ambiente,
incluidas las medidas de prevencin, mitigacin y control ambiental
segn el estudio de evaluacin de impacto ambiental (EEIA).
9.2.6 Realizar el control de calidad en obra a los procesos de
montaje, soldadura, pintado, aislacin, pruebas hidrulicas, etc.
9.2.7 Emitir Informes relacionados a las Adendas y rdenes de
Cambio.
9.2.8 Fiscalizar los aspectos de Comisionado y entrega de la
planta.
9.2.9 Asesorar durante la Puesta en Marcha de la Planta junto al
Contratante.
9.2.10 Asesorar durante la Prueba de Desempeo de la Planta junto
al Contratante.
9.2.11 Y otras establecidas y / o relacionadas al presente
Contrato.
9.3 Reemplazo de la Empresa Fiscalizadora.-
El Contratante tendr derecho a reemplazar a la Empresa de
Fiscalizacin, a cuyo efecto notificara oportunamente al
Contratista.
CAPTULO IIPDP (PAQUETE DE DISEO DEL PROCESO)CLUSULA DCIMA.-
ORDEN DE PROCEDER E INFORMES
1.1 Orden de Proceder
. El Contratista comenzar el PDP (Paquete de Diseo del Proceso)
inmediatamente luego de ser notificado con la Orden de Proceder. La
misma que ser emitida dentro de los quince (15) Das Hbiles
Administrativos de suscrito el Contrato.10.2 Informes
El Contratista, someter a consideracin y aprobacin del Gerente
del Contratante, los siguientes informes de manera fsica y
magntica:
10.3 Informe Inicial: Un informe inicial, en 3 (tres)
ejemplares, 1 (uno) original y 2 (dos) copias, a los 5 (cinco) Das
Hbiles Administrativos de la recepcin de la Orden de Proceder,
conteniendo un cronograma detallado de sus actividades, indicando
como se propone ejecutar y concluir el servicio. Este cronograma,
una vez aprobado, solamente podr ser modificado con la aprobacin
escrita del Gerente del Contratante, en la instancia
competente.
10.4Informes Peridicos: Los informes peridicos (no repetitivos),
en 3 (tres) ejemplares 1 (uno) original y 2 (dos) copias, cada 30
(treinta) Das, sern presentados al Gerente del Contratante y
contendrn el avance del producto final contratado, consignado en el
documento Base de Contratacin y un detalle de:
a) Detalle de actividades y avance de las mismas.
b) Problemas ms importantes encontrados en la prestacin del
servicio y el criterio tcnico que sustent las soluciones aplicadas
en cada caso.
c) Comunicaciones ms importantes intercambiadas con el Gerente
del Contratante.
d) Informacin sobre modificaciones mediante Orden de Cambio (si
se procesaron en el periodo).
e) Informacin miscelnea.
10.5Informes Especiales: Cuando se presenten asuntos o problemas
que, por su importancia, incidan en el desarrollo normal del
servicio, a requerimiento del Gerente del Contratante, el
Contratista emitir informe especial sobre el tema especfico
requerido, en 3 (tres) ejemplares 1 (uno) original y 2 (dos)
copias, conteniendo el detalle y las recomendaciones para que el
Gerente del Contratante pueda adoptar las decisiones ms
adecuadas.
10.6Producto Final: Dentro del plazo previsto, el Contratista
entregar el producto final objeto del servicio, incluyendo todos
los aspectos y elementos previstos en el Alcance de Trabajo y
Propuesta Tcnico-Econmica.
Este informe contendr tambin las respectivas conclusiones y
recomendaciones a efectos de que el Gerente del Contratante tome y
asuma las acciones tcnicas, econmicas, legales u otras que
correspondan.
El documento final debe ser presentado por el Contratista dentro
del plazo previsto, en 3 (tres) ejemplares 1 (uno) original y 2
(dos) copias, con todo el respaldo correspondiente, incluyendo el
medio fsico y digital.
El documento final, deber ser analizado por el Gerente del
Contratante, en el nivel operativo correspondiente dentro del plazo
mximo de veinte (20) das calendario desde su presentacin. Emitida
su aceptacin y aprobacin por el Gerente del Contratante, ste
autorizar el pago final a favor del Contratista.
En caso que el documento final presentado fuese observado por el
Gerente del Contratante, dentro del plazo mximo de veinte (20) das
calendario, el mismo ser devuelto al Contratista, para que ste
realice ya sea las complementaciones o correccionesCLUSULA DCIMA
PRIMERA.- APROBACIN DE DOCUMENTOS Y PROPIEDAD DE LOS MISMOS
11.1 Aprobacin de los Documentos
El Gerente del Contratante una vez recibidos los informes
mensuales, revisar cada uno de stos de forma completa, as como
otros documentos que emanen del Contrato y har conocer al
Contratista sus observaciones dentro del plazo mximo de cinco (5)
Das Hbiles Administrativos computados a partir de la fecha de su
presentacin. Este plazo no incluye el de las posibles
observaciones, comentarios o solicitudes de informacin adicionales.
El Contratista se obliga a satisfacer dentro del plazo de cinco (5)
Das Hbiles Administrativos de su recepcin, cualquier pedido de
aclaracin efectuado por el Gerente del Contratante.Si dentro de los
diez (10) Das Hbiles Administrativos de la presentacin de los
documentos, el Gerente del Contratante no enva sus observaciones al
Contratista, se aplicar el silencio administrativo positivo, o sea
que las partes considerarn que dichos documentos cuentan con la
aprobacin del Gerente del Contratante.11.2 Propiedad de los
documentos emergentes del PDP.-El documento final del PDP (Paquete
de Diseo del Proceso) en original, copia y fotocopias, como su
soporte digital y otros documentos resultantes de la presentacin
del servicio, as como todo material que se genere durante la
realizacin del PDP (Paquete de Diseo del Proceso) por parte del
Contratistas, son de propiedad del Contratante y en consecuencia,
debern ser entregados a ste a la finalizacin del Contrato, quedando
absolutamente prohibido el Contratista difundir dicha documentacin,
total o parcialmente, sin consentimiento escrito previo del
Contratante.El Contratista solo est facultado para utilizar los
documentos del PDP (Paquete de Diseo del Proceso) en el desarrollo
del Proyecto, en cumplimiento del Contrato.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- (RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA)12.1 Responsabilidad El Contratista asume la
responsabilidad absoluta, de los servicios profesionales prestados
bajo el presente Contrato, conforme lo establecido en los Trminos
de Referencia y propuesta tcnico-econmica, por lo que deber
desarrollar su trabajo conforme a las ms altas normas tcnicas de
competencia profesional, conforme a las leyes, normas de conducta y
costumbres locales. En consecuencia el Contratista garantiza y
responde del servicio prestado bajo este Contrato, por lo que en
caso de ser requerida su presencia por escrito, para cualquier
aclaracin, durante la ejecucin del Contrato y despus de la Recepcin
Definitiva, se compromete a no negar su participacin. En caso de no
responder favorablemente a dicho requerimiento, el Contratante har
conocer su negativa al rgano Rector (Ministerio de Economa y
Finanzas Pblicas) para efectos de informacin y a la Contralora
General del Estado, para los efectos legales pertinentes, en razn
de que el servicio ha sido prestado bajo un Contrato Llave en Mano,
por lo cual el Contratista es responsable ante el Estado.
12.2 Obligaciones en la etapa del PDP (Paquete de Diseo del
Proceso) 12.2.1 Cumplir con las obligaciones, las especificaciones,
los trminos y condiciones del presente Contrato, que sean
necesarios o apropiados para el desarrollo del PDP (Paquete d