DESCRIPTIF COMMERCIAL LES TERRASSES DE GATTI Rue Gatti de Gamond, 145 – 1180 Uccle www.lesterrassesdegatti.be
DESCRIPTIF COMMERCIAL
LES TERRASSES DE GATTI Rue Gatti de Gamond, 145 – 1180 Uccle
www.lesterrassesdegatti.be
DESCRIPTIF COMMERCIAL JUIN 2016 2
TABLE DES MATIERES
I. PREAMBULE
A. SITUATION
B. PROJET
C. PERMIS D’URBANISME ET D’ENVIRONNEMENT
D. INTERVENANTS AU PROJET
II. GENERALITES
A. OBJET
B. DROITS DE BÂTISSE ET FRAIS DIVERS
C. ACCES AU CHANTIER
D. MODIFICATIONS
E. CHOIX DES FINITIONS – SUPPLEMENTS
F. SUPPRESSIONS
G. TRAVAUX EFFECTUES PAR L’ACQUEREUR
H. DIMENSION
III. DESCRIPTION DES TRAVAUX
A. TRAVAUX PRELIMINAIRES
B. TERRASSEMENT ET FONDATIONS
C. SYSTEME D'EGOUTS
D. GROS-OEUVRE
1. Structure
2. Maçonneries
3. Cloisonnements intérieurs des appartements
E. FAÇADES
F. TOITURE ET ACCESSOIRES
G. TERRASSES – GARDE-CORPS
H. MENUISERIES EXTERIEURES
I. PERFORMANCE ENERGETIQUE DES BATIMENTS (PEB)
J. FINITIONS INTERIEURES
1. Sanitaires
2. Cuisines
3. Murs et plafonds communs
4. Murs privatifs
5. Plafonds privatifs
6. Sols communs
7. Sols privatifs
8. Options
DESCRIPTIF COMMERCIAL JUIN 2016 3
K. MENUISERIES INTERIEURES
1. Portes intérieures
2. Portes d'entrée
3. Quincaillerie
L. EQUIPEMENTS TECHNIQUES
1. Compteurs
2. Electricité
3. Installation sanitaire
4. Installation de chauffage
5. Ventilation
6. Installation d'ascenseur
7. Accès et parking
M. ABORDS
N. DIVERS
IV. CONDITIONS GENERALES
A. PLANS ET DESSINS
B. CONTROLE DES TRAVAUX ET ETUDES REALISEES
DESCRIPTIF COMMERCIAL JUIN 2016 4
I. PREAMBULE
A. SITUATION
Le projet « Les Terrasses de Gatti » est situé sur la commune d’Uccle (1180), rue Gatti de Gamond,
145, à deux pas de la maison communale d’Uccle (Place Jean Vander Elst), des commerces de la
rue Xavier De Bue, du Parvis Saint-Pierre et de la Chaussée d’Alsemberg, des écoles (notamment
école primaire du Val Fleuri, institut Decroly, institut Saint-Vincent-de-Paul) et des transports en
communs (notamment de la gare d’Uccle Stalle, bus 48 Grand-Place - Decroly).
B. PROJET
DESCRIPTIF COMMERCIAL JUIN 2016 5
« Les Terrasses de Gatti » est une construction neuve de standing composée de vingt-neuf
appartements (1, 2 et 3 chambres), nichée dans un écrin de verdure au sein de l’une des communes
les plus prisées de Bruxelles.
L’architecture se veut résolument contemporaine et les matériaux de finition sont d’un haut niveau
qualitatif. La plus grande façade de l’immeuble est ouverte vers le sud. A l’est, côté rue, et à l’ouest,
côté arrière, deux ailes s’ajoutent pour former un U autour d’une cour intérieure.
Le projet se compose d’un immeuble de quatre étages (R+3) comprenant :
9 appartements 1 chambre (61 à 87 m²) ;
11 appartements 2 chambres (94 à 134 m²) ;
9 appartements 3 chambres (121 à 229 m²) ;
44 emplacements de parking (dont 2 emplacements spécifiquement adaptés aux personnes
à mobilité réduite et dont plusieurs emplacements permettant – en option - d’installer des
bornes de recharge pour voitures électriques) et un emplacement moto en sous-sol;
29 caves en sous-sol ;
un local vélos/poussettes ;
un local poubelles ;
3 emplacements de parking extérieurs pour les visiteurs avec une double borne électrique.
Tous les appartements sont pourvus d’une belle terrasse (10 à 116 m²) ; les appartements du rez-
de-chaussée disposent également de jardins privatifs (108 à 344 m²). Les terrasses et les jardins
bénéficient d’un très bon ensoleillement compte tenu du positionnement de l’immeuble.
Les travaux de construction débuteront à l’été 2016 pour se terminer à la fin du quatrième trimestre
2017.
C. PERMIS D’URBANISME ET D’ENVIRONNEMENT
Le permis d’urbanisme ayant la référence 527632 a été octroyé le 11 mars 2016 par le Fonctionnaire
délégué de la Région de Bruxelles-Capitale.
Le permis d’environnement ayant la référence 527888 a été octroyé le 25 février 2015 par l’IBGE
de la Région de Bruxelles-Capitale.
DESCRIPTIF COMMERCIAL JUIN 2016 6
D. INTERVENANTS AU PROJET
Maître d’Ouvrage :
Immobilière Gatti de Gamond sprl
Drève Richelle, 161/38
1410 WATERLOO
www.lesterrassesdegatti.be
www.gia-immobilier.eu
Contacts : Marc Charles, [email protected], 0476/87.60.13
Christophe Renneboog, [email protected], 0475/93.68.14
Architecte :
ARCHI 2000 sprl
Avenue du Vivier d’Oie, 4
1000 BRUXELLES
wwww.archi2000.be
Entreprise générale et ingénieur techniques spéciales :
Les Entreprises Louis De Waele sa
Avenue Jean Dubrucq, 175
1080 BRUXELLES
www.louisdewaele.be
Ingénieur stabilité :
ELLYPS sa
Boulevard du Souverain, 360/b5A
1160 BRUXELLES
www.ellyps.com
Performance énergétique du bâtiment (PEB) :
Altea Energie sprl
Rue des Frères Wright, 29
6041 CHARLEROI
www.altea-energie.be
Contrôle acoustique et coordination sécurité-santé :
SOCOTEC BELGIUM sprl
Chaussée de Malines, 455
1950 KRAAINEM
www.socotec.be
DESCRIPTIF COMMERCIAL JUIN 2016 7
Etude acoustique :
AUREA ACOUSTICS sa
Rue Auguste Piccard, 48
6041 CHARLEROI
www.aurea.be
Mobilité et environnement :
UP&Cie Ingénieurs Conseils sprl
Rue de la Victoire, 194A/19
1060 BRUXELLES
www.UpCie.be
Paysagiste :
JNC International sa
Chaussée d’Alsemberg, 993/4
1180 BRUXELLES
www.jnc.be
Notaire :
ACTALYS – Me B. Nerincx
Boulevard de Waterloo, 16
1000 BRUXELLES
www.actalys.be
DESCRIPTIF COMMERCIAL JUIN 2016 8
II. GENERALITES
A. OBJET
Le présent descriptif de vente décrit les travaux et matériaux mis en œuvre pour la construction
des parties communes et privatives de l’immeuble.
Les travaux de construction sont réalisés par l’entrepreneur général Les Entreprises Louis De
Waele, agréé en catégorie D, classe 8.
Les matériaux utilisés pour la construction sont de qualité et garantissent la solidité et la pérennité
de l’ensemble. Ils correspondent aux agréments techniques reconnus et ont tous fait preuve de leur
durabilité dans le temps.
L’ensemble est réalisé conformément aux documents contractuels des bureaux d’études en
architecture, stabilité, techniques spéciales, acoustique, coordination de sécurité et paysagiste.
L’ensemble respecte strictement, sous réserve des dérogations octroyées par les autorités
compétentes dans le cadre des permis obtenus ou à obtenir, les lois et normes en vigueur. Le tout
est également conforme aux recommandations des organismes compétents de contrôle et respecte
les règlements applicables en matière d’urbanisme.
B. DROITS DE BÂTISSE ET FRAIS DIVERS
Sont compris dans le prix de vente :
les frais de dossier du service de prévention de l'incendie de la Région de Bruxelles
Capitale (SIAMU);
l'assurance Tous Risques Chantier ;
les frais d'honoraires d'architectes et des différents bureaux d’études (sous réserve de ce qui
est précisé ci-après).
Ne sont pas compris dans le prix de vente:
les frais de raccordement aux égouts, à l'eau, au gaz et à l'électricité, la location et les
redevances d'ouvertures des compteurs individuels ainsi que les garanties exigées par les
sociétés distributrices ;
les frais de raccordement individuel et collectif, d'abonnement aux réseaux de
télédistribution et de téléphone ;
les équipements communs tels que les containers des poubelles, outillage et matériel
d'entretien en général, même si certains de ces éléments ont été placés par le maître de
l'ouvrage ;
les frais de passation de l'acte de vente notarié ;
la TVA sur la partie « construction » (21%) et les droits d’enregistrement sur la quote-part
« terrain » (12,5%) tels qu’ils sont décrits dans le compromis de vente ;
les frais relatifs à l'établissement de l'acte de base (1.000 € HTVA par appartement et 100 €
HTVA par parking) ;
DESCRIPTIF COMMERCIAL JUIN 2016 9
tous les frais de chauffage ainsi que la consommation d’électricité et d’eau à partir du jour
de la réception provisoire par l’acquéreur ;
les assurances de la résidence à partir du jour de la réception provisoire de chaque
appartement (pro rata);
les impôts et taxes émis ou à émettre par la Commune, la Province, l'Etat, ou tout
organisme public sur les biens vendus à partir de la passation de l'acte authentique ;
tous les frais consécutifs aux éventuelles modifications des documents tels que plans,
cahier des charges, acte de base, etc. (sans que cette énumération soit limitative), rendus
nécessaires par les desideratas de(s) l'acquéreur(s) ;
tous les frais consécutifs aux nouvelles impositions légales non encore en vigueur au
moment de la signature du compromis ;
tout mobilier (à l’exception des cuisines et sanitaires décrits ci-après) et notamment les
placards dessinés sur les plans de vente indiqués à titre d'exemple.
C. ACCES AU CHANTIER
L'accès au chantier par l'acquéreur ou par son délégué (sous leur propre responsabilité)
ne sera autorisé que s'il est accompagné d'un délégué du vendeur, après avoir pris rendez-
vous et après accord de l'entrepreneur.
D. MODIFICATIONS
Le maître de l'ouvrage, en accord avec les architectes, peut apporter des modifications au présent
cahier des charges pour améliorer les techniques et/ou le confort des acquéreurs ou pour se
conformer aux nouvelles normes en vigueur.
Pour des raisons de délais d'approvisionnement, de continuité de fabrication de certains
composants, d'utilisation de nouveaux matériaux ou pour le respect des normes de sécurité et de
dispositions réglementaires, d’amélioration fonctionnelle et/ou esthétique, le maître de l'ouvrage
se réserve le droit de remplacer les matériaux prévus dans la présente description ou figurant sur
les plans par des matériaux de qualité équivalente, moyennant l'accord de l'architecte.
E. CHOIX DES FINITIONS – SUPPLEMENTS
L’acquéreur procédera au choix des finitions (carrelage, parquet, cuisine, sanitaires, etc.)
dans le délai indiqué par le maître de l’ouvrage.
Si l’acquéreur souhaite modifier en tout ou partie les matériaux de finitions (par rapport aux options
proposées « en base ») et/ou l’aménagement structurel intérieur de l’appartement, il devra le faire
dans le délai indiqué par le maître de l’ouvrage et à condition que ces changements soient en accord
avec le planning fixé. Si ces modifications entraînent des prestations complémentaires de la part
des architectes, de l’entreprise générale et/ou des différents bureaux d’études, leur coût sera imputé
à l’acquéreur.
DESCRIPTIF COMMERCIAL JUIN 2016 10
Tout changement demandé par l’acquéreur ne sera exécuté qu’après acceptation écrite du montant
du devis relatif à ces transformations (incluant notamment les frais de l’architecte, les honoraires
de coordination et frais de dossier de l’entrepreneur et de tout autre bureau d’études) et le cas
échéant, d’un nouveau délai. L’accord de l’acquéreur devra être communiqué au maître de l’ouvrage
dans le délai de décision mentionné par le maître de l’ouvrage dans son offre. A défaut d’accord de
l’acquéreur dans le délai, le maître de l’ouvrage se réserve le droit de continuer selon le programme
initial.
Les modifications ne peuvent en aucun cas entrainer la modification de la date de réception des
parties communes et ne peuvent pas influencer le planning général des travaux. Compte tenu de ce
planning, il se peut que le choix de base doive être exécuté sans aucune possibilité de modifications.
En tout état de cause, les modifications demandées par l’acquéreur sont strictement limitées au
choix des parachèvements intérieurs des appartements, pour autant qu’elles soient acceptées par
l’architecte quant à leur faisabilité. Aucune modification portant sur la structure de l’immeuble, les
équipements techniques principaux, les façades, les toitures ou les espaces communs et de façon
générale, toute modification nécessitant une adaptation des permis d’urbanisme et
d’environnement, ne sera acceptée. Ni le niveau, ni la nature des chapes ne pourront être modifiés,
de même, les hauteurs de linteaux (portes, fenêtres) ne pourront pas être modifiées.
La première série de modifications par rapport aux choix de base et/ou d’aménagement
intérieur n’entrainera aucun frais de dossier. Au-delà de cette première modification, les
variantes suivantes demandées par l’acquéreur entraineront des frais forfaitaires de dossier
de 1.000 € HTVA par demande de modification(s) et/ou réunion sollicitée.
L’acquéreur est encouragé à adresser au maître de l’ouvrage un récapitulatif unique et
global des modifications auxquelles il souhaite procéder.
L’acquéreur étudiera, le cas échéant accompagné par son architecte d’intérieur, les modifications
avec l’architecte et les personnes désignées au sein des sociétés qui lui seront communiquées par le
maître de l’ouvrage.
F. SUPPRESSIONS
Si l’acquéreur souhaite procéder à la suppression de travaux de parachèvement repris au présent
descriptif, il devra en informer par écrit le maître d’ouvrage.
Les travaux seront supprimés, et déduits à hauteur de 80% de leur valeur (fourniture et pose), pour
autant que l’architecte et l’entrepreneur en ait confirmé la faisabilité, notamment en fonction de
l’évolution du chantier et des commandes passées aux entreprises.
G. TRAVAUX EFFECTUES PAR L’ACQUEREUR
DESCRIPTIF COMMERCIAL JUIN 2016 11
L’ensemble des travaux est géré et coordonné par l’entreprise générale. L’acquéreur ne pourra
exécuter lui-même ou faire exécuter par des tiers des travaux de quelque nature qu’ils soient dans
le(s) biens(s) acquis avant la réception provisoire de ceux-ci.
H. DIMENSIONS
La contenance indiquée dans la description du bien vendu n'est pas garantie. Les dimensions
données aux plans sont des dimensions "gros-œuvre". Elles ne sont donc pas garanties exactes au
centimètre; toute différence en plus ou en moins fera perte ou profit pour l'acquéreur sans donner
lieu à une adaptation de prix. Il appartient à l'acquéreur d'effectuer les vérifications qu'il estimera
nécessaires.
III. DESCRIPTION DES TRAVAUX
A. TRAVAUX PRELIMINAIRES
Ceux-ci comprennent tous les travaux de préparation du terrain, comme la démolition des
constructions existantes, le nivellement ainsi que tous les travaux nécessaires pour prévenir les
dommages aux immeubles adjacents.
Les raccordements provisoires (dans la phase de construction) à l'eau et à l'électricité sont à charge
du maître de l’ouvrage. Les frais de raccordement définitifs à l'eau, à l'électricité, au gaz, à la
télédistribution, au téléphone et au système d'égouts sont à charge de l'acquéreur tout comme les
garanties et différentes indemnités qui découlent du raccordement. Ces frais seront facturés par le
maître de l’ouvrage sur base de leur coût réel.
B. TERRASSEMENT ET FONDATIONS
Les travaux de terrassement seront effectués jusqu'à la profondeur nécessaire, conformément à
l'étude de stabilité et au rapport de sondage du sous-sol. Toute la terre excédentaire sera évacuée
du terrain. Le terrassement se déroulera selon la législation en vigueur.
Les fondations du bâtiment neuf sont réalisées selon l'étude effectuée par l'ingénieur stabilité.
La boucle de mise à la terre est prévue sous les fondations et placée conformément aux dispositions
du Règlement Général sur les Installations électriques (RGIE).
C. SYSTEME D'EGOUTS
Tout le système d'égouts est exécuté conformément au schéma d'égouttage réalisé par l’ingénieur
en techniques spéciales et selon les normes en vigueur en la matière.
DESCRIPTIF COMMERCIAL JUIN 2016 12
Une citerne pour le stockage de l’eau de pluie de 10 m³ avec un groupe hydrophore pour
l’alimentation, le nettoyage et l’entretien des zones communes et jardins est prévue ainsi qu’une
tranchée drainante.
Egalement, 2 citernes tampon, chacune de 10 m³, sont prévues dans le cas de fortes pluies.
Le raccordement aux égouts communaux est effectué conformément à la réglementation régionale
et communale en la matière.
D. GROS-OEUVRE
1. Structure
La structure offre la résistance au feu stipulée par les normes d'application en la matière : RF 60’
en infrastructure et RF 30’ en superstructure.
Les planchers hauts des sous-sols sont composés dans la zone sous la cour intérieure de hourdis
précontraints avec une chape de compression (5 + 20 cm) armée à raison de 3 kg/m² d’armature ;
ailleurs, une dalle de 40 cm d’épaisseur est coulée sur place.
Les planchers (20 cm) des étages sont coffrés sur prédalles (pour les compléments – 90 kg/m³) ou
sur coffrages traditionnels à raison de 100 kg/m³ d’armature.
La structure portante est en blocs silico-calcaire de grands formats et d’épaisseur de 17,5 cm.
Les escaliers en béton sont préfabriqués.
Les balcons sont préfabriqués en béton architectonique avec une coupure thermique.
2. Maçonneries
Les maçonneries des sous-sols sont en blocs de béton rejointoyés destinés à rester apparents.
La structure portante est en blocs silico calcaire grands formats.
3. Cloisonnements intérieurs des appartements
Les cloisonnements intérieurs des appartements et les fermetures de gaines sont réalisés en blocs
de plâtre de 10 cm (blocs hydrofuges selon nécessité) ou dans certains cas en cloisons légères.
Les fermetures des tabliers des baignoires et des douches sont réalisées en panneaux en mousse
rigide de polystyrène extrudé avec matériaux de renfort de chaque côté.
L’isolation acoustique est assurée par des granulés de polyuréthane (Thermogran) sur les planchers
et par un complexe de parois visant à assurer une bonne isolation acoustique (silico 17,5 cm + laine
DESCRIPTIF COMMERCIAL JUIN 2016 13
de roche + blocs de plâtre 10 cm). Une attention particulière est portée à l’isolation acoustique des
locaux techniques, entre appartements et zones de circulation ainsi qu’à l’isolation des trémies.
Tous les ouvrages de stabilité sont exécutés selon les prescriptions des normes en vigueur.
L'attention de l'acquéreur est attirée sur le fait que l'immeuble étant neuf au moment de la prise de
possession, il existe une possibilité de léger tassement général ou partiel et de fluage de certains
matériaux dû au séchage, ce qui peut faire apparaître de légères fissurations pour lesquelles ni le
maître de l’ouvrage, ni l'architecte, ni les ingénieurs-conseils, ni l'entrepreneur ne peuvent être tenus
pour responsables.
Il est conseillé d’attendre une année avant la mise en peinture des murs afin que ceux-ci puissent
complètement sécher.
E. FAÇADES
Les murs de façade seront en briques de parement de la marque Vandersanden, de 10 cm de large
de couleur blanche maçonnées et rejointoyées. Le sous-bassement d’une hauteur de 40 cm sera
réalisée en béton architectonique.
Des panneaux en aluminium thermolaqué de ton blanc recouvriront une partie de la façade au R+3.
Les cornières sont en en acier galvanisé pour la reprise de parement et linteaux.
L’isolation thermique est composée de 15 cm de polyuréthane.
F. TOITURE ET ACCESSOIRES
Les toitures sont réalisées en béton de pente avec un pare-vapeur et une isolation polyisocyanurate
rigide de 25 cm.
Les toitures sont des toitures plates sur dalles en béton. Le revêtement est composé d’un béton de
pente, d’une isolation de 15/20/25 cm en polyisocyanurate, selon les zones, d’un pare vapeur et
d’une étanchéité bi-couche.
La face inférieure des dalles des terrasses du R+3 est isolée avec du polyisocyanurate.
Une partie de la toiture supérieure est recouverte de gravier roulé tandis que l’autre partie de la
toiture supérieure est recouverte d’un complexe de toiture verte extensif.
Les couvre murs sont en aluminium thermolaqué.
Les descentes d’eau de pluie sont en zinc, de section carrée encastrées dans les façades.
G. TERRASSES – GARDE-CORPS
DESCRIPTIF COMMERCIAL JUIN 2016 14
Les terrasses du rez-de-chaussée sont recouvertes de pavés en béton (30 cm x 20 cm ).
Les terrasses des étages sont réalisées en béton préfabriqué architectonique lissé de couleur blanche,
avec un antidérapant intégré dans le béton.
Les toitures terrasses du R+3 sont recouvertes de matériau composite (de type Lime Spirit ou
similaire).
Les garde-corps des terrasses sont vitrés, de type Maene Concorde, en verre clair de 110 cm de
hauteur par rapport au niveau fini du balcon / terrasse.
Les brises-vues séparant les terrasses sont en verre mat, ouvrants ou non selon les impositions
SIAMU, et réalisés sur mesure.
H. MENUISERIES EXTERIEURES
Les châssis des fenêtres et des portes fenêtres sont en aluminium thermolaqué (avec vitrage de
sécurité au rez-de-chaussée), à l’extérieur de ton gris anthracite (RAL 7016 du rez-de-chaussée au
R+2) et de ton blanc (au R+3), et à l’intérieur de ton blanc (RAL 9010 à tous les étages).
Le type d'ouvrant des châssis est précisé sur les plans de vente : fixe, ouvrant, oscillo-battant ou
coulissant.
Les châssis sont équipés de double-vitrage clair avec respect de la norme NBN S23-002. La
quincaillerie des châssis est en aluminium brossé (caractéristiques techniques Ug = 1.0 W/m²K –
facteur solaire 45% ou 60% selon la nécessité de la performance énergétique).
Dans le cadre des exigences énergétiques, certains appartements du rez-de-chaussée et du R+3
bénéficieront en partie de triple vitrage (caractéristiques techniques Ug = 0.7 W/m²K – facteur
solaire = 54%).
Les seuils des châssis sont réalisés au rez-de-chaussée en pierre bleue finition adoucie 20x10 et en
aluminium aux étages.
I. PERFORMANCE ENERGETIQUE DES BATIMENTS (PEB)
Les différentes techniques mises en œuvre permettront d’obtenir des appartements de classe
énergétique B avec une consommation d’énergie primaire comprise entre 67,5 et 95,5
kWh/m²/an).
Dans les deux mois de la réception provisoire de l’appartement, chaque acquéreur recevra la
déclaration PEB conformément à la législation bruxelloise.
J. FINITIONS INTERIEURES
DESCRIPTIF COMMERCIAL JUIN 2016 15
1. Sanitaires
Choix du mobilier/installations chez Vanden Bergh (chaussée de Louvain,
327 à 1930 Zaventem)
o Budget moyen (HTVA) : Appartement 1 chambre 4.000 EUR
Appartement 2 chambres 7.900 EUR
Appartement 3 chambres 8.900 EUR
selon détail propre à chaque appartement qui sera remis à l’acquéreur.
Meubles : marque RIFRA (modèle Pure) ou INDA (modèle Look)
o meuble 80 cm (INDA), 90 ou 120 cm (RIFRA)
o coloris : Larice (Inda) ou blanc brillant (Rifra)
o vasque : marbre minéral
o miroir éclairage LED
Bain : marque VILLEROY & BOCH – modèles acryliques Loop & Friends Square
(duo) et Oberon (simple) de 180x80 ou 170x75 (selon les appartements)
Parois de bain : marque NOVELLINI, modèle ALESSIA
DESCRIPTIF COMMERCIAL JUIN 2016 16
Douche : marque RIHO modèle BASEL (extra plat), tub acrylique de 90x90, 120x90 ou
140x90 (selon les appartements)
Porte de douche : marque NOVELLINI, modèle YOUNG 2.0, GIADA ou
ZEPHYROS, verre trempé silver
Robinetterie : marque HANSGROHE
WC suspendu : marque VILLEROY & BOCH (modèle NOVO)
Lave-mains : marque CLOU, modèle FLUSH 3
Les accessoires suivants ne sont pas prévus :
- porte-rouleau, porte-brosse, porte-savons,
- patère,
DESCRIPTIF COMMERCIAL JUIN 2016 17
- poubelles.
2. Cuisines
Les cuisines équipées sont de la marque POGGENPOHL et contiennent notamment des
appareils électroménagers de la marque SIEMENS :
o Réfrigérateur/surgélateur
o Taque à induction
o Four
o Micro-ondes
o Lave-vaisselle
o Hotte à recyclage avec filtre au charbon de la marque NOVY
o Evier inox et mitigeur de la marque FRANKE
Choix chez AMBIANCE CUISINE (Chaussée de Waterloo, 1138 – 1180 Uccle –
Tél : 02/375.24.36).
o Budget par appartement (HTVA): 1 chambre 13.000 € à 15.600 €
2 chambres 14.000 € à 15.850 €
2+ à 3 chambres 15.250 € à 19.650 €
Les plans d’aménagement des cuisines sont fournis séparément pour chaque appartement ainsi que
le détail des prix. Ces plans priment sur la configuration des meubles reprise sur les plans de vente.
3. Murs et plafonds communs
DESCRIPTIF COMMERCIAL JUIN 2016 18
Les murs des halls d’entrée du rez-de-chaussée sont recouverts d’enduit mince lisse et de 2 couches
de peinture acrylique côté miroir et de briquettes imitation pierre naturelle sur les murs opposés.
Les murs des halls communs secondaires du rez-de-chaussée et des halls communs des étages (hors
escaliers) sont recouverts d’un enduit mince lisse et de deux couches de peinture acrylique.
Les plafonds des escaliers et des halls communs sont recouverts de faux-plafonds (uniquement
dans les halls d’entrée du rez-de-chaussée) ou d’enduit projeté lisse ainsi que de deux couches de
peinture acrylique (couleur déterminée par le maître de l’ouvrage).
En sous-sol, seuls les murs et plafonds des halls d’ascenseur sont plafonnés et peints. Les murs et
plafonds des autres locaux au sous-sol sont laissés bruts (rejointoyage des maçonneries si
nécessaire).
4. Murs privatifs
Les murs des appartements sont recouverts d’un enduit mince lisse et d’une couche de peinture de
propreté.
DESCRIPTIF COMMERCIAL JUIN 2016 19
Dans les salles de bains et salles de douche, le carrelage blanc (faïence) d’une valeur commerciale
de 24,67 EUR/m² HTVA (pose droite) (choix de base HOME Blanc Mat – Blanco – 425x200,
chez Quadrus Waterloo, chaussée de Bruxelles, 12 à 1410 Waterloo) est placé autour de la
baignoire et autour de la douche sur toute la hauteur du mur (selon les appartements).
5. Plafonds privatifs Les plafonds des appartements sont recouverts d’un enduit projeté lisse sur prédalle ou sur dalles coulées ou faux plafond en plaques de plâtre suspendu (plus retombées suivant nécessité). Les plafonds sont parachevés par une couche de peinture de propreté.
6. Sols communs
Pour les parkings, les caves, le local vélos et les locaux techniques, le sol est composé d’une dalle
lissée. Au rez-de-chaussée, les sols des locaux communs sont composés d’une isolation thermique en polyuréthane projeté de 10 cm, d’un complément de chape en béton léger et d’une chape de 7 cm. Les halls d’entrée de l’immeuble au rez-de-chaussée sont recouverts d’un carrelage 80 x 80 (STUDIO Grafite), pose droite collée, à joints gris + plinthes assorties. Les sols des locaux communs aux étages (R+1, R+2 et R+3) sont composés d’une isolation thermique et acoustique de 4 cm en granulés de polyuréthane (Thermogran), d’un complément de chape en béton léger (au R+3 uniquement) et d’une chape flottante 7 cm. Le sol des paliers ascenseurs/escaliers (sauf au sous-sol) et celui du local poubelles sont recouverts d’une chape de 7 cm et d’un carrelage 50,2 x 50,2 (STUDIO Grafite), pose droite collée, à joints gris, plus plinthes assorties de 30 mm.
7. Sols privatifs
Les sols privatifs du rez-de-chaussée sont composés d’une isolation thermique en polyuréthane
projeté de 10 cm, plus un complément de chape en béton léger et une chape 7 cm.
Les sols privatifs des étages (R+1, R+2 et R+3) sont composés d’une isolation thermique 4 cm en granulés de polyuréthane (Thermogran), d’un complément de chape en béton léger (au R+3 uniquement) et d’une chape flottante 7 cm.
Les sols privatifs des cuisines, salles d’eau, débarras, buanderies et WC sont recouverts d’un
carrelage 60 x 60 d’une valeur commerciale de 32,91 EUR/m² HTVA (pose droite collée à joints
gris) (choix de base PIETRAFINA Style, 3 teintes, chez Quadrus Waterloo), plus plinthes
assorties de 30 mm.
Les sols privatifs des halls de jour et de nuit, chambres, dressing, bureau, salon et salle à
manger sont recouverts d’un parquet en chêne semi-massif 3 plis finition huilée 1860x189x15 mm
DESCRIPTIF COMMERCIAL JUIN 2016 20
de qualité AB d’une valeur commerciale de 58 EUR/m² HTVA (pose droite collée) (choix de base
VELVET NATURALS 3 teintes, chez Quadrus Waterloo), plus plinthes en MDF peint de 30
mm.
8. Halls d’entrée
Les halls d’entrée des immeubles seront réalisés selon les plans de détails de l’architecte.
Les halls d’entrée comprendront notamment au système de vidéo parlophone, un paillasson
aluminium avec un tapis intégré, des luminaires LED, un grand miroir et une tablette décorative.
9. Options
Moyennant suppléments, peuvent notamment être prévus (liste non exhaustive) :
o des placards sur mesure ;
o un système d’alarme avec sirène intérieure ;
o des portes intérieures sans charnières ;
o un équipement de recharge pour voiture électrique (via la société ZE-MO avec
laquelle le maître d’ouvrage a conclu un partenariat). Le compteur électrique
commun a été renforcé à cet effet à charge du maître d’ouvrage.
K. MENUISERIES INTERIEURES
1. Portes intérieures
DESCRIPTIF COMMERCIAL JUIN 2016 21
Les portes des escaliers et des locaux techniques au sous-sol ainsi que les portes des communs aux
étages sont de type tubulaire (RF 30') et intégralement peintes.
Les portes des caves individuelles sont de type tubulaire et sont peintes en blanc.
Les penthouses du R+3 disposent de portes vitrées entre les halls jour et séjours avec tirants fixés
en inox brossés.
Les portes intérieures des appartements sont de type tubulaire (non RF) ; l’ouvrant est de type simple, double ou coulissant, feuille pré-peinte, ébrasement et chambranle MDF pré-peint, quincaillerie en aluminium (3 paumelles, béquilles, serrure à clé dans certains cas). Les portes intérieures des appartements reçoivent une couche de peinture de propreté.
2. Portes d'entrée
Les portes d'entrée des appartements sont blindées, de type tubulaire avec blindage en acier thermolaqué en usine (teinte déterminée par l’architecte), ébrasement et chambranle en acier thermolaqué, quincaillerie en aluminium (béquille côté intérieur, bouton fixe côté extérieur, cylindre de sécurité, serrure multipoints à crochets) (RF 30’), 5 points d’ancrage, un judas.
Les portes d’entrée de l’immeuble au rez-de-chaussée sont des portes vitrées à montants en
aluminium thermolaqué RAL 7016 (gris anthracite), vitrage de sécurité, avec tirants toute hauteur.
Les serrures seront à combinaisons multiples : la même clef ouvrira donc les portes d’entrée de
l’immeuble au rez-de-chaussée ainsi que l’appartement proprement dit et la cave, de manière tout
à fait sécurisée. Un clavier à codes permettra l’ouverture de certaines portes donnant accès aux
locaux communs.
3. Quincaillerie
Toutes les portes seront équipées de quincaillerie de la marque LITTO, Tonic Line ou similaire.
DESCRIPTIF COMMERCIAL JUIN 2016 22
L. EQUIPEMENTS TECHNIQUES
1. Compteurs
Chaque appartement dispose de compteurs individuels pour l'eau de ville froide, l’eau chaude de
chauffage et l’eau chaude sanitaire ainsi que l'électricité. Ceux-ci sont placés dans les appartements
selon les plans.
2. Electricité
- Parties communes
L'installation électrique est conforme aux prescriptions de la société distributrice d'électricité et au
Règlement Général des Installations Electriques (RGIE). Avant la mise en service du bâtiment,
toute l'installation, tant les parties privatives que communes, sera inspectée par un organisme de
contrôle agréé.
L’électricité des espaces communs de l’immeuble et des espaces situés au sous-sol (en ce compris
les caves) est prélevée sur le compteur des communs raccordé à un compteur d'électricité général.
Pour toutes les parties communes, des armatures d'éclairage LED sont choisies par l'architecte. Les
luminaires des communs s’allumeront, par zone, sur détecteur de présence.
Dans tous les espaces communs, une installation d'éclairage de secours est prévue. Le bâtiment est
équipé et achevé selon les prescriptions du service incendie (SIAMU).
- Parties privatives
Hall d’entrée 1 prise de courant double
1 à 3 points lumineux commandés par 2 interrupteurs
double direction
1 vidéo parlophone
WC 1 point lumineux commandé par 1 interrupteur simple
direction
Séjour 2 prises de courant double
2 prises de courant simple
2 à 3 points lumineux commandés par 4 interrupteurs
double direction
Prise TV / Internet (RJ45 et coaxial)
Salle(s) de bain / douche 2 prises de courant simple
2 points lumineux (mur et plafond) commandés par 1
interrupteur double allumage
Chambre principale 3 prises de courant double
DESCRIPTIF COMMERCIAL JUIN 2016 23
1 prise de courant simple
1 point lumineux commandé par 2 interrupteurs double
direction
Prise TV / Internet (RJ45 et coaxial)
Chambre(s) secondaire(s) 2 prises de courant simple
1 prise de courant double
1 point lumineux commandé par un interrupteur simple
direction
Prise TV / Internet (RJ45 et coaxial)
Cuisine 2 prises de courant double
1 prise de courant simple
Prises pour le frigo, le four, le four micro-ondes, la hotte, la
taque de cuisson et le lave-vaisselle selon plan du cuisiniste
1 point lumineux commandé par 1 interrupteur simple
direction
Buanderie 2 prises de courant simple
1 prise de courant double
1 point lumineux commandé par 1 interrupteur simple
direction (ou spots en option)
Terrasse(s) 1 à 2 prises de courant simple
1 à 3 point(s) lumineux commandé(s) par 1 interrupteur
bipolaire simple direction
La distribution électrique comprend le câblage à partir du compteur individuel bi-horaire (tarif
jour/nuit) jusqu'à tous les points lumineux et prises spécifiés sur les plans électriques.
Un tableau de distribution avec un nombre suffisant de circuits électriques dotés de disjoncteurs
automatiques et d'un différentiel est placé dans les logements.
Toutes les prises de courant sont mises à la terre.
Les appareils d'éclairage ne sont pas compris, sauf ceux sur les terrasses.
Chaque appartement sera également pourvu d’un système de vidéo parlophone.
3. Installation sanitaire
Toute l'installation est conforme aux dispositions de la société distributrice d'eau, y compris les
robinets, clapets anti-retour et autres accessoires nécessaires.
L'installation comprend les tuyaux à partir du compteur individuel jusqu'aux points de soutirage
suivants: lave-main et WC, évier, lave-vaisselle, lave-linge, lavabos, baignoire et/ou douche dans les
salles de bains. Tous les appareils sanitaires dans la salle de bains sont installés selon les indications
sur les plans.
DESCRIPTIF COMMERCIAL JUIN 2016 24
Les évacuations sont placées à partir des appareils sanitaires prévus, de l'évier, de la cuisine, du lave-
vaisselle et du lave-linge, de la douche, de la baignoire et du lave-mains pour être raccordées au
système d'égouts. Le système d'évacuation des eaux fécales et usées de l’immeuble est de type
unitaire raccordé au réseau d’égout public.
Les installations sanitaires se composent de :
- la distribution d'eau froide potable depuis le compteur de la société distributrice situé dans un
local technique jusqu'aux équipements sanitaires ;
- la distribution d'eau chaude (adoucisseur d’eau prévu en amont) vers les différents appareils
sanitaires, excepté WC, lave-mains et buanderie ;
- les réseaux d'évacuation sanitaires ;
- les appareils sanitaires (le nombre et la disposition des appareils sanitaires sont représentés sur
les plans de vente).
Les terrasses du rez-de-chaussée et des penthouses (R+3) bénéficieront d’un robinet d’eau.
4. Installation de chauffage
Une chaufferie collective au gaz est prévue en sous-sol. Cette chaufferie est équipée de 2 chaudières à condensation et produit l’eau chaude de chauffage. L’eau chaude sanitaire est produite collectivement, via l’installation de chauffage, et à partir d’eau de ville froide préalablement adoucie. Des compteurs individuels sont placés sur le réseau de distribution pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire. Le chauffage sera assuré par des radiateurs à panneau de la marque RADSON modèle Ramo, équipés de vannes thermostatiques, à l’exception du R+3 où le chauffage est assuré par un système de micro ou mini canal de la marque JAGA ou similaire. Les salles de bain et de douche sont équipées d’un radiateur sèche-serviette type HENRAD OCEANUS ou d’un radiateur à panneaux si la puissance nécessaire ne peut être atteinte. Les radiateurs seront dimensionnés pour atteindre 20° dans les chambres, 22° dans les séjours, et 24° dans les salles d’eau.
DESCRIPTIF COMMERCIAL JUIN 2016 25
Un thermostat placé dans le séjour permettra de régler la température dans l’appartement.
5. Ventilation
Les caves sont ventilées de manière naturelle (suivant le cas avec soit des grilles extérieures d’amenée d’air, des portes détalonnées, de la maçonnerie adaptée). Les locaux techniques (compteurs, chaufferie) sont ventilés suivant les normes en vigueur. Les appartements sont équipés d’un système de double flux individuel. L’air neuf sera amené dans chaque séjour, salle à manger et chambre via des grilles de teinte blanche. L’extraction d’air est réalisée par des grilles de teinte blanche placées dans les pièces humides (salles d’eau, cuisine, WC). Les hottes des cuisines sont de type hottes à recyclage avec filtre à charbon actif. Les sèche-linges devront être de type à réservoir à condensation (hors budget).
6. Installation d'ascenseur
Les ascenseurs seront conformes aux normes belges en matière de sécurité et de vitesse.
Trois ascenseurs électriques (630kg/chacun, soit environ 8 personnes) spécialement conçus pour des logements avec machinerie en gaine qui desservent les niveaux de chaque immeuble ainsi que le sous-sol commun. Les portes palières sont en acier inoxydable brossé.
7. Accès et parking
L’accès au site (piétons, vélos et voitures visiteurs/livreurs) est sécurisé par un portail à code,
également relié avec le système de vidéo parlophone.
Le parking en sous-sol est équipé d´appareils d'éclairage LED suffisants pour garantir un bon
éclairage. Cet éclairage est connecté à des détecteurs de présence. L'installation électrique complète
de la partie souterraine est branchée sur un compteur commun.
Il est possible de prélever de l'eau dans le local entretien au sous-sol.
La porte d’accès au parking s’ouvre au moyen d’une télécommande.
Concernant les parkings mis en vente avec les appartements, il est important de noter que les
nécessités du chantier pourraient amener le promoteur à fournir un autre emplacement de façon
temporaire. Etant entendu qu´après ces travaux l´acquéreur retrouvera l´emplacement initialement
prévu.
DESCRIPTIF COMMERCIAL JUIN 2016 26
Les emplacements de parking en sous-sol peuvent également être équipés (en option) de bornes de
rechargement pour les voitures électriques de la marque ZE-MO.
M. ABORDS
Les travaux du jardin comprennent le nivellement des terres, l’apport de terre arable au-dessus des
constructions souterraines et l’aménagement de plantations adaptées à la nature du sol.
L’aménagement paysager prendra soin de préserver le plus possible la vie privée des appartements
au rez-de-chaussée.
Les abords du projet et les jardins privatifs seront réalisés conformément aux plans du bureau
paysager JNC International, plans qui ont été approuvés dans le cadre du permis d’urbanisme.
Les jardins privatifs seront clôturés. Des portails au sein des haies séparant les jardins permettront
la tonde des jardins par l’entreprise qui sera mandatée à cet effet par la copropriété.
Les boîtes aux lettres (une par logement) de type Courriel de la marque Renz, ou équivalent (couleur
gris anthracite) seront installées à côté du portail extérieur.
N. DIVERS
Le maître d’ouvrage a conclu un partenariat exclusif avec PROXIMUS.
Avec l’accord préalable de l’acquéreur, Proximus contactera l’acquéreur pour lui proposer un Pack
Comfort gratuit (abonnement, installation et activation) pendant un an à compter de la date à
laquelle l’acquéreur occupera son appartement.
Ce pack gratuit comprend l’internet, Proximus TV et la téléphonie fixe.
Le libre choix est laissé à l’acquéreur d’accepter ou non la proposition qui lui sera faite par
Proximus.
DESCRIPTIF COMMERCIAL JUIN 2016 27
IV. CONDITIONS GENERALES
A. PLANS ET DESSINS
Les plans du bien qui sont remis à l'acquéreur servent de base à l'établissement du contrat de vente. En
ce qui concerne la finition des appartements, les informations sur les plans doivent être considérées
comme purement indicatives.
La description dans le présent document a donc toujours priorité sur les plans.
Des variations des dimensions sur les plans sont toujours possibles pour des raisons de stabilité ou des
raisons techniques (notamment gaines techniques, etc.). Les normes sur la tolérance des dimensions
doivent être prises en compte.
Les plans sont établis de bonne foi par l'architecte après mesure du terrain. Les différences qui pourraient
survenir, soit à la hausse, soit à la baisse, seront considérées comme des dérogations acceptables qui ne
peuvent en aucune manière modifier le contrat de vente. Les dimensions éventuelles sur les plans doivent
donc être considérées comme des mesures approximatives.
Les adaptations nécessaires pour des raisons de construction ou d'esthétique d'intérêt général sont
autorisées sans obtenir l'accord préalable des acquéreurs.
B. CONTROLE DES TRAVAUX ET ETUDES REALISEES
En ce qui concerne l'ARCHITECTURE, le contrôle des travaux est assuré par la société ARCHI 2000.
En ce qui concerne la STABILITÉ, l'étude et le contrôle sont assurés par le bureau d’ingénieurs
ELLYPS.
En ce qui concerne les TECHNIQUES SPÉCIALES, l'étude et le contrôle seront assurés par Les
Entreprises Louis De Waele.