GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

..:rillr.

GOBIERNO REGIONAL AMAZONASUNIDAD EJECUTORA PROAMAZONAS

RESOLACION DIRECTüRAL EJECUTI2A N" A T 8-202T-G.R AMArcÜNA|.PRÚAMAZ$NAS/DE

Chacha4oYas, l '

SEI' ?021

VISTOS:La Carta No o7&2o21ICONSORCIOIBE PLAZA de fecha 06 de setiembre del2021, lnforme No 011-2021-ClPICONS.VIA.ING de fecha 10 de setiembre del 2021, Carta No 070-2021/GRAU.E.PROAMAZONAS/CONS.VIA.ING-JAMC del 13 de setiembre de 2021 , lnforme No 058-2021-G.R.AMAZONAS/ PROAMAZONAS/ OTBDT/GSCH del 15 de setiembre del 202'1, lnforme No 871-2021-G.R.AMAZONAS/PROAMAZONAS/DIBDT de fecha 15 de setiembre del2021 y;

CONSIDERANDO:La Unidad Ejecutora PROAMAZONAS es una persona.jurfdica de Derecho Públ¡co, creada por elGobierno Regional Amazonas mediante Ordenanza Regional No 323-GOBIERNO REGIONALAMAZONAS/CR, de fecha 19 de abril de 2013; como organismo desconcentrado del GobiernoRegional Amazonas, con autonomla técn¡ca y administrativa.

Que, mediante Resoluc¡ón Directoral Ejecuüva N" 069-2019-G.R. AMAZONAS-PROAMAZONAS-DE de fecha 08 de noviembre del 2019, se aprueba el expediente técn¡co de la Obra: "lnstalacióny Mejoramiento de los Serv¡cios Turfsticos del Recurso Turístico de la Caverna de Quiocta - Distritode Lámud, Provincia de Luya - Región Amazonas; Meta: "Mejoramiento de la Carretera Lámud -Quiocta".

Que, mediante Resolución Directoral Elecutiva N" 063-2020-G.R. AMAZONAS-PROAMAZONAS-DE de fecha l6 de octubre del 2020, se aprueba la Actualizac¡ón del expediente técnico de laObra: "lnstalación y Mejoramiento de los Servicios Turisticos del Recurso Turfst¡co de la Cavernade Quiocta - D¡str¡to de Lámud, Provincia de Luya - Región Amazonas; Meta: "Me.ioramiento de laCarretera Lámud - Quiocta".

Que, mediante Carta N' 555-2021-G.R.AMAZONAS-PROMAZONAS/DE det 24 de agosto det2021, se notif¡ca al contratista la Resolución Directoral Ejecut¡va N" 057-2021-G.R.AMAZONAS/PROAMAZONAS/DE, de fecha 24 de octubre de 2021, mediante el cual se resuelve declararlmprocedente la solic¡tud de ampl¡ac¡ón de plazo N'01 por 12 dfas calendarios.

Que, mediante Carta No 076-2021/CONSORCIOIBE PLAZA de fecha 06 de setiembre del2021,el representante común del Consorc¡o lbe Plaza, rem¡te al Consorcio Vfa lngenieros la solicitud,cuantificación y sustento de la ampliación de plazo No 02 de la obra: "lnstalac¡ón y Mejoramientode los Servicios Turfsticos de la Caverna de Quiocta -Distrito de Lámud, provincia de Luya -Reg¡ón Amazonas'por 25 dfas calendarios, producto de atresos ocurr¡dos durante el periodo del01 de agosto al 25 de agosto del 2021, por causas no atribu¡bles al contratista; demora sustentadaconforme a lo siguiente:

'Mediante rlerfo de cu.demo de obn il.o 096, d. hcha olllrE 202l, el Residente de obra ind¡ca:

En 8l presonte dÍa se inpadió las chadas de saguñdd y medb ambienlo a tdo el Nrsonattécnho, .P€,radores, operu¡os ypeones en el km [email protected] reolizó los trabslos de habil¡tac¡ón do penolss y noderc para encoÍrado de nuros de contenc¡ón.Recapitulando, mediante el as¡ento del cuademo de oúa del rcs¡denle de Obn, ned¡ante asiento N'068, de teches 14/07n021 ,

teniendo en cuenta el conlonido del asiento antes ¡nd¡cado y dado que es rcsrynsabil¡dad de la ent¡dú, la librc dis@ib¡l¡dadd€ /as cantors§, y a l8 focha no se cuenta ñn ello, se roiten nuevamanto la urgencia de d¡cha sol¡c¡tud, deb¡do a que nNencontranos do inf€didos de ajecutar la pañ¡da 02.08 material de cantora pata rclleno, 03.01 ,01 - conformac¡ón de pletaformaesta ¡¿¿di9, ddo quo el nateial de canterc es yínüdial para rcalizar d¡chas actividades, y siendo que esta padida está@ntenplsda dentrc da la nta clt¡ca de prograna de e¡ecuc¡ón de obra vigente, Nr lo que en cunplimiento del nurneral 198.1

N

/.

(,

OF

R 6

D§ 0

z

Página 1 de 10

w

Oue, con fecha 22 de enero del 2021, la Un¡dad Ejecutora Proamazonas y el contrat¡sta Consorciolbe Plaza, suscriben el Contrato de la Unidad de Administración N'001-2020-Gobiemo RegionalAmazonas-U. E. PROAMAZONAS/UADM, para la ejecución de la obra: "lnstalación y Mejoramientode los Servicios Turlst¡cos del Recurso Turfst¡co de la Caverna de Quiocta - Distrito de Lámud,Provinc¡a de Luya - Región Amazonas; Meta: "Mejoramiento de la Canetera Lámud - euiocta", porun monto de ejecución ascendente a S/ 4'030,853.07 (cuatro millones treinta mil ochocientoscincuenta y tres y 07/100 Soles), excluido el lGV, bajo el s¡stema de contratación de prec¡osunitarios.

_sEr\Í/,///-?

=-t¡" J =:-.'.rtiñ'9"

ۇ-iL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

UNIDAD EJECUTORA PROAMAZONAS

Atl. 198 delRLCE. V¡gente (oprobado Nt DS 34+201&EF y sus nod¡ficaciones DS 377-2019 EF Y D.S 168-2020-EF), Solndice aue gn la ¡*ha se lnlcl, l, causat de ,nol¡tr[ón de plfl.o de ebcuchn d. útá,: tl At'§,o vlo únlheción potcrusás ,lo efrráürbros a, corffrfbh.Asim¡snB, en cumpl¡m¡ento dal nuneral 192.2 Al. 192-RLCE-V¡genle; el contrat¡sta e¡ocutot de obn, esté cumpl¡endo con laadmin¡stración de iesgos.0e lo señalado la qtectñ¡on ds las pal¡das ejecutada se encuen¡ra 6n el Íiesgo prev¡sto R004; no teneÍ acceso a la cantüa,s¡endo el hito aloclado a la palida 02.08 ñatoial de cantera püa rclleno y la paft¡da 03.01.01 Confümación de plalafümaestabilizada.

Med¡ante a3¡ento de cuadomo de obra I'l.o 097, de loch. 0110812021, el Supervisor de obra indica:

De la supovis¡ónSe está real¡zando tñba¡os de veificac¡ón, rclat¡w a la hab¡litac¡ón de paneles de maderc para el encofrado do la pardlla ÚYay A1n rebtiw al nuro de contenc¡ón.

En cuento a b anotado en el osiento anterior por el contra¡¡sta, a lo refercnte de la l¡úa disryni l¡dad de la cantera, que estáafectando al no¡nal cutso de la oba, esta sury¡s¡ón tone nola del pedido, pero no es rcsrysab¡l¡dad de 6la conegi lospermlsos ds /8s canlsrás, Nt b quo es la ent¡dad qu¡en debe pronunc¡arce ante este hecho, y asumh sus comptom¡sos conmawr capacided de acción.

La suporvlslón €slá trabajando con su equ¡W prcfesionaly técnico de manerc Nmanente AsÍ m¡snp uenta en el csmpo consu movilidd prop¡a (canioneta 4x4).

Mediante aslento de cuaderno de obra N.o m8, de fecha 02081202f, el Residenle de obra indica

El prosenta dla ¡nped¡ó las charlas de squidad y Ítsd¡o anbiente a todo el @rsonalléeni(/:, orr,t¿dorcs, oporurio, ofic¡ales ypoonas en el kn 01+ffi.So prnedió a la ¡mplenantac¡ón del plan de v¡gilanc¡a y conlrcl anto COVID-1q (ToffE de tenrÉ,ntura, canb;,o de mascadlla ylaYado correcto de nanos}Cont¡nua los tftbajos de encofiado de cabezal€,s de entrcdo y salida en la Alc.TMC 036 en la progres¡va km 04+831 , se solicitaa la suporyis¡on autoice el vac¡do del c€Í¡ento tc=175 kglcnz on los ceiszales de olcantarilla dal km 02+290; Walelan tea sslos tr8ó8ios corthua la hab¡litación del sr,ero para nuros de conlención.

Mod¡ante carle N' 061+2021/ CONSQRCIO IBE PLAA, se hacen llegar el estud¡o de mecán¡ca de suolos delteneno defundac¡ón, con el propósito de real¡ru el ne¡oramierlo de la nismo , ¡nd¡cándose adanés que el ex0f,dienfs técnico no sx,hfepadida de alguna rcspedo a dichos lrabajos de nejoran¡enlo, la cual ss ind¡s@sable y /o nñesada para cumplh con la mdaprcv¡sta de la ofua üincipal por lo cual se hace de conninienlo a la suff,N¡sión su prxadenc¡a de dichos tauos , W lo cualse anexs ei susfonlo lécn¡co, s¡endo eli€sgo generado R002; mú¡ficac¡úas de d¡señ,, en cumpl¡miento del nurnonl192,2 Ai.192-RLGv16;el @ntnt¡sta ejedlu de le obn astá cumpliendo con ls odniflbfación ds r¡osgos, de lo antes ¡nd¡cado y encumplinioÍto del numeral 205.2 Att. 205 dol RLCE- vigente, se dejo anddo en d üesente asiento del cuademo de oúa que

oxlste /8 ,ecos¡ilár ds olecutar une üestac¡ón dic¡onal, Wr las condiciones expuestf6 anteiomÉnte, indicándoso además que

de no rcalizat dichos me¡oraniantos, el codratista se enconlnÉ afedado de rcal¡zar los trabajos de la Nt¡da 03.01.01CONFC/RMACIÓN DE PLAIAFORMA ESTABILIZADA, la cual Nlenoce a la nta crit¡ca det Wqnno de ejecuc¡ón de otuav¡gonte.

Med¡ante rsicnlo dG cuademo de obra N.o 099, dG fech. 02,0E 2021, el Superv¡sor de obra ¡ndica:

So ha veificado los trabajos que v¡ene rcalizendo la emyesa contrctista en el encohado de los catf,,zal1s de entrda y salidade la alcan¡ar¡la de 436 en la progresiva del km 04+831.

Se dlsporo a que so yacíe ol concrelo tF 115 kg/cn2Se pad¡c¡pa al contftt¡sta que se etedúe el vac¡ado del concrdo una vez guo ss complstadss /ss gsfructuras,

En cuanto a l8 cala N'0ün021 CONSORCIO IBE PAZA, de la supevis¡ón cons¡den que los argum€nlos gue prcsenlsn sonir¡su/sos, por /o qu6 sa r6añma €n lo anolado on o/ ásisnlo N'083.

La sury¡s¡ón t¡ene üesonc¡a en la ofuo @n su pe$cl.taltécn¡co, pe§onal profes¡onal y equiqs nás su novilídad.

Mediante arhnto de cu¡demo de obr. N.o 100, do Lcha 03/0E/2021, el Residente de obra ¡ndica:

f,tloia6f¡R¡

4zot¡

i!

0

¡É

,\r

q

0R¡

\rFBo

c

RESOLUCION DIRECTORAL EJECATIYA NO C g 8 -2021-G,R, AMAZONA§-PROAMAZONAS/DE

El prcsenle día se ¡mpat¡ó las chaias de següidad y mejüan¡ento I túo ol Nrsonalté{;n¡co, oporadorcs, opa@ios, ofrc¡alasy Peones en el palio da náquin9s.

Se ptú:odió al plan de vig¡lanc¡a y contrcl ant¡ COVID-1q (tona de temryratun, cdnb¡o de nascaríllas y lavado cütoclo demsnos).

c¿nt¡nua los tobajos de encontrado pam cabezales de entrada y salida del Alc TMC 036 en lo prq,rcs¡va kn 05+272Vaciado da conü1to fG175 kg/cm2 en el cabezal de entrada Ptog. ñn 02+290 y cimentac¡ón de los ca¡f,zales de entrcda ysal¡da en elNc TMC 36 prq.?3+ffio, paralelo a ssfas acfiuidsdes s€ yio,o hab¡lilando elacüo fF42(n k cn2 para nurc decnntenc¡ón $09. 01 + 640,

Página 2 de 10

y*^*q, r'slll.',-:! ,-_-

zÍl'N

GOBIERNO REGIONAL AMAZONASUNIDAD EJECTTTORA PROAMAZONAS

\Eá,itb

C C 8 -ror r -o. * nMAzoNAepRoAMAzoNAyDE

o t'(oR4

(-(.,

RESOL AC I ON D] RECTORA L EJ EC UT I I/A N"

As,mismo, s€ haco de co nocin¡ento a la supevisión, respacto I los relras§ en obra sa ¡nd¡ca que dlchas alrasos sor lust/',icados,deb¡do e que el conlrct¡sta del día 12n1n021 se encontraba ¡npedido de ,jacutat la potido 03.01.01 Confomación deplatafüma estob¡lizada, por /o seña/ado se prsclsa gue /os relrasos sn obra, no son atibu¡blos al contrat¡sta.

Se haco do conoc¡mlanlo we el contetlsaa sa encuenfre lmpúldo de olecutar h peftHa 02.08. matedzl do c.nt*e penrellano dobldo a ouo a le loch. no se cuenle con le autotización de l. explotac¡ón do las cantons. b cuel fu6 notlfrcadoe la en ¡led medhnta cada ffq3í-N2ItCONSORCiO lBE PU?A. (Exp. 1793130: doc 2333U21 de hche 21,(ñ.2021 tleasurfo,Re¡téro sol¡c¡tud de la docunenlac¡ón respoclo a la cal¡frcación por pado del n¡n¡sler¡o de transpoñes y conun¡cociones, la¡ncoryorac¡ón an el INGEMENI de bs canteras (caldera, san ¡sidto, trita), de¡ando constancia de lo indicado nediante osientoN'68 de residente de oúa, de fecha 14n7n021, pot lo cual en alención al adículo 203, demorcs injustifrcadas en la ejecucióndo la obrc del RLCE: la presentación de un nuevo calendario es solo cuando el retaso os ¡njusl¡ñcado, y tal cono lo hemosdescrlfo /os rotrasos an obru, no son ¡mputables al conlratista.

Mediante tslento de cuad8mo de obra I'l.o 101, de locha 0310E/2021, e¡ Supervisor de obra ind¡cai

Se deja constanc¡a de los trabajos re,l¡zados pot el contral¡sta en el as¡onto N'98Sobro ia consu/la soDre el ¡mpedinento de ejecutar la pal¡da 02.08 por lalta do au¡ot¡zación de la explotación de centen.la suoeryisión no puede diluc¡det el hecho de aue le entided beio rcsoonsabilldadl. aun no obtenoa gl citado documenlooor lo oua es0eÍe oue en el cotto Dlazo se rcsuotva este caso, ve oue oceslona moditicación lenlo el contelista comoa la supeüislón.

Mediante asiento de cuademo de obra il.o 102, de fecha 0108/2021, el Residente de obra indica

En ol prcsente dla se ¡mpañió les chatas de seguddod y msdio antbionte a todo el püsmal técnico, opéradores, opüaios,ofrcialos y peonés en el patio de máquinas.

So pr@edió a la ¡mplenentación delplan de v¡gilanc¡a y contrclAnt¡hvid (toma deteÍlpüetun, c nb¡o de nascailh y lavadode manos).

Vdado da conüeto fc=lN Wün2 en murc de contenc¡ón en ol km 01+610 al kn 01+665, vac¡ado de c!,nüdo s¡nde en

amb¡ente de pat¡o de mquinas.TrcbÚos de Nñldo y @mpaclado on zonas de corte 6ntre /as p¡ogresiyas kn 01+740 alkn 0Y100.hnt¡nua los tftbajos de hab¡lilación de acero estructunl ff4200 kg/cmz en nuro do contención, hab¡lilac¡ón de Wred/es pañencofiar ol nurc de contención,

Tnbajos de excavac¡ón en rcca ñja con conprensora, baÍeno y explos¡vos.

Tmbajos de 1xcavación no clas¡frcada parc estructuras en nurc de ñnlonc¡ón 2 ubicada en el kn 02+570,

Mediante .llonto de cu¡demo da obr¡ I'l.o 103, do lecha 05 ¡812021, el Supervisor de obra ¡ndicá:

De la suo€vis¡ón:El contrat¡sta realizó las srguienaes aclividadesrVaciado de conüeto fcl(nkg/cm2 en el soledo del nuro de contenc¡ón del üogros¡vo kn U+Ao I b üc{,rcs¡va kn 01+665.Llenado do concreto siÍple an 02 ambhnta del pat¡o b máqu¡nas.Para emtf,s llen8/,os se ¡nd¡ca al @ntratista I llavat I cab la tarca de curado con una durñ¡ón de 03 dias conn nlnino.La supev¡sión e,stá permanentemente en la obrc, M ando con ld üesencia de su Nrsonal profñonal, técnicos y oquipos másÍpv¡l¡dod (camion€ta 4xl ToyotalMediante r3i.nto ds curdemo de obra [.o l , da f.cha 06f0812021, el Residente de obra ind¡cal

En el prcsento dla sa ¡mpaltló /as chalás do soguidad y nsd¡o ambiente a todo d p€rsonal t&.nico, .{f,rcdores, .{F,rados,oñciales y peones en el pat¡o de máquinas.Se prcad¡ó a la inplenentac¡ón de plan de v¡gilancia y contrcl ANTI COVID-|q (Tona de lon9ratun, camb¡os ds mascaittay lavado do conüoto de nanos).Tnnscofte da nateiales granuiaras pffa disfancias en¡e 1200 y tnl M y patte de natoiales granulares para distanc¡asnawes a 1000 M.

C.ant¡ni)a los troba¡os do excavación en roca frja enlra bs kn *3ffi al km ü800, peñlado y compactádro en zonas de codeentrc l^s kn 6+1N alkn 6+500.Vac¡ado de concrcto fF210 kglcm2 en zepata de murc de cor¡tención antre las kn 01+U0 al km 01+645, del kn 01+645 al kn01+6il y del kn 01+650 al kn 01+655, paftlelanenlo I ssfos faóajos se rs alizó los trcba¡os de vac¡do de concreto tF 100kg/cñz en solado de nuro de contenc¡ón tre bs ptog. kn 022+5ffi al 02+570.Se hrce de conocinieño oue Ítsdiante cofta N"06+2021/CONSORCIO IBE PUA. de techa 06 de aoosto del m21. seencuentra en tránite la anpliac¡ón de olazo N"01 pot 12 d.c: plazo oue modiñcaú ¡ndefectidamente el üonúrema de eiocuciónde obn v¡oente. pot causas no ¡nputables a mi representada.

Mediante a3lonto de curdomo de obr¿ NJ 105, dG focht 0610E12021, el Supervisor de obra ¡ndica:

§

-i¡?

o

zot¡

iil

o

ona

De la Sup9rvis¡ón:

Página 3 de 10

¿*'*n

w GOBIERNO REGIONAL AMAZONASUNIDAD E.IECUTORA PROAMAZONAS

*"orr,o* o,*rrro*r rrrrrrrrn r" C €' 8 -rrrr-o.*. nroro*n*r*onrnrornoro

\

ü!

oRt6

Sg ostán suporvisándo /8 ejecución de los s¡guientes tñbajosÍftnspoia del transf{,io granular püa d¡stancias <100 m-1000m> y> 10(N m

Excavación en ¡oca frja ontre los km 6+3& kn 6+8(n y peñlado, cmpadado en tu zona do cofta (no aúo zado pü no estaten el E.nV*iado de conüsto an el muo de construcción de la progrgs¡va kn 01+U*6fiEn cuanto a la ceíe N"064-2021 üesen¡ado por ol mnsorcio soúe una and¡na Anpl¡ación de plazo N"01, la supevis¡ón d árcspuesta a ella, ten¡endo en cuenta ol asiento N"083 delcuadeno da obra.

Mediante lrl6nto do cuadomo de obr¡ il.o i06, do lBcha 020812021, el Residente de obra indica:

En el prcsente día se ¡npaú¡ó las charlas de sagütdd y nedio anbiento al Wrsonaltécn¡co, oryrdorcs, oporaclones, orc,b/e§y peones an elpat¡o de máqu¡nas.Se procod¡ó e la impleÍBñac¡ón del plan de v¡gilanc¡a y control ANTI COVID (Torna de fenperatura, Cambios da mascar¡lla,lavado curactos de nanoslContinua los tntÉlos de trenspode de nater¡ales gÍanularcs paÍa d¡stanc¡as entre 120 y 1N0 M, y transpode de mateialesgñnularcs p a distanc¡a mayorcs a 1000 M.

Conl¡núa los tabajos de excavación on rcca fija enÍe los kn &800 ol km &9ñ, peñlado y compad€d,o de zonas de coleenfe /ás progrosiyas km 01+740 al kn 03+000.Tnbajos de vacido de concreto fc=175 kglcn2 en cabezal de antftda km 03+0(N.Hab¡litación do fy=4200 kg/cn2 y encoftado en nuro de contenc¡ón en la prc{,ros¡va kn 01+640 al 01+665.Mediante allento de cuaderno do obn N.o 107, do focha 0710812021, el Superv¡sor de obra indica:

Ss vsnfcó /as siguiarfss act¡v¡dades que rcal¡za la emprcsa contatista.Tñnspoie de mateial excoderto cuyas dlstarciss están <1W1000n> y d¡stanc¡as > a 1N0 mExcavac¡ón en rha frja electuada en los yq,rcs¡vas ü800 km y &gfi krn.Tnbaios de vac¡ado de @nüeto fc175 kg/cnz, on el cabozal de entrda kn 03+0(n. Tont)i&l están tnbajando dt lahabiliter,¡ón de acerc fy4200 kg/cñ2, en los encofrados del muro de contenc¡ón an la Wogrcs¡va kn 01+640 al 6A5.

Med¡ante asicnto de cuadsmo de obra N.o 108, de fochr 0U0E,2021, el Residentede obra indica

e

aAtO

rt

(,

ofl,a

En el presonte día se ¡ÍWt¡ó las chadas de segü¡dad y nedio anbienle al pe§onalt&n¡co, ofÉ,radües, op€rar,os y p€on6s

en el pat¡o de náqu¡nas.Se Nocedió a la inplenentac¡ón de plan de vig¡lanc¡a y control NTICOVI}-lg(funa de temperatura, comb¡o de nascailla ylavado de manos).

Conlinúa los trabajos de vac¡ado de conüeto fG210 kg/cn2 en rnuros de cútenc¡ón entre las progrcsivas kn 01+640 al kn0l+649 y ios trabalos do encoftodo en el n¡smo nun entrc las prc{,resivas del kn 01+645 al kn 01+650 rosrf,,divamente,porclelamente a ostas ad¡yld8dss so oslá curando el @nüoto en el adil¡vo curdü.Se viene habilitando el acero estruclunlty=42r kg/cn2 para nüo de contenc¡ón N"02.

Medianle erhnlo de cu¡domo do obr! l{.o ll0, ds ficha 09rotl202l, el Residenle de obra ind¡ca:

En el yosonto dia se ¡mpad¡ó las charlas de segurídad y med¡o anb¡enle al pej,§onaltécnica, opendues, o@rarios y !Ér,nesen el Wt¡o de máquinos.

Se Voced¡ó a la ¡mplamontación de plan de v¡g¡lancia y conlrol NTICOVID-|q(T1na de tenperatüa, camb¡o de nascar¡lla ylavado de nanos),Continua l$ trabajos de tanspotte do natoiales gnnularcs parc d¡slanc¡as entre 120 y 1000 M, y tnnspole de natoialesgranulsras Wa distanc¡a nayües a 1000 M. Para las obras de ade (cabezales de alcantailla y muros de mntención)Trabaios de enmallado de acero estructural ff42(n kg/cm2, encottado de muro de contención N'01 entre las progresivas kn01+650 al kn 01+655, panlelonante a estas ad¡v¡dados se viene rcal¡nndo d vac¡ado de cnncrcto fc- 210 kg/cm2 entre las$c4,res¡vas lrn U+45 al km 01+650.()0Continitan los trcbajos da peñlado y conpaclado en zonas de cüte €ntrc las prc{,rcs¡vas km 04+2fi al kn 04+640.

Medianle rslento de cuadsmo do obra l{.0 I12, de lecha loloE 202l, el Residente de obra indica:

En el Wesents dla se impedió las chadas de se4Lur¡dad y medio anb¡ente al personalt&n¡co, oprcdorcs, op€ra¡ios y poongson el pdio de máqu¡nas.Se goc€d¡ó a la implemenlac¡ón de plan de v¡g¡lancia y conlrcl NTICOVID-|q(Toqa de lenpeÉtum, cambio de mascatitlo ylavdo de nanos}Continua los lrcbajos de transcofte da natedales granularcs parc d¡stanc¡as antrc 120 y 1000 M, y tans0r,te de matorialosg@nulares pam d¡stancia mayorcs a 1000 M. Para las obras de ada (cabezeles de alcantañlla y muos de contencbn)Transpoñe de hab¡l¡tación de acero fy=1200 kg/cn2 y enfiÉlldo en muro de contenci,n 1 y nüo do contenc¡ón 2, ydesencotado en nuro de con¡ención 1.

Cont¡nua los trcbajos de peñlado y cowadado en zonas de cofte entrc les No(,resivas kn 04+000 al kn 04+2ffr.bnt¡núÉ los tnbajos de Excavación en R@a F¡¡e en¡e los km 05nffi0 al km 05+820.

Página 4 de 10

o#^*q,

R ESOL U C ION D I RECTO RAL EJ EC UTI YA NA 0c8 .202 I.G, R. AMAZONAS.PROA MAZONAS/DE

§%=7.'lifn\=

Br.irL

q

Mediante rllento de curdemo de obra N.0 116, de fecha 1310812021, el Res¡dente de obra indica:En el prcsenta dia se impaftió las chodas de seguidad y nod¡o anb¡enle al Nrsonaltécn¡co, o'f,radorcs, ope'arios y rf,r,neson el pat¡o de náquinas.Se üoced¡ó a la implenentación de plan de vigilenc¡a y control NTICOVID|q(T1na de tampüatun, cambio de mascailla ylavño de nanos).En ol üesenle díe tuvinos la v¡s¡ta de los func¡onaños da Pro Anazonas,Trebajos de colúac¡ón do natoial de canten pan rallono entre las prc{,res¡vas dal kn 03+()00 al kn 03+020.frabajos do vaciado de concreto fc210 kg/cn2 en zapatas de nuro de contenc¡ón N"02- ente las progresivas delkm 02+5ñalkm 02+570.Trcbajos de excavñión an zona no clasiñcada Nra eslrucluras de dgscsrga do trinchen drcnanto entre las progres¡vas kn04+650 al km U+740.Cont¡núen los ¡abios de excavac¡ón en r@a ñia entrc las progrcs¡vas km 08+200 al kn [email protected] de de encofiado de cabezal de encofndo en alcanladlla MTC 036 en la prog. Kn 0*9W, se v¡enen roal¡zando lostrabajos de cundo de conüeto en obtas de atte

Mediante rslento de culdomo de obra 1,1.o ll8, do fecha 140U2021, el Residente de obra ¡ndical

En el pr'senta día se imryúió las chedas do seguidad y mdio anb¡ente al pe§onalque confüna el cütsucjo IBE PWA.Se prúed¡ó a la inplenentñ¡ón de plan de v¡g¡lancia y contrcl NTICOVID-|q(Tona da temperatura, camb¡o de nascailla ylavado de manos).

En ol presonte día tuv¡nos /a visib dei Gsrsnte Gffenldel GOREA para hacü elrocotido doltñmo y ayociar los trabajos que

se v¡enen rcal¡zando en el tftno do la canetara UMUü QUIOCTA.

Cont¡núan bs tabajos de col@ac¡ón de nalüial de cañüa para relleno ente las progresivas del kn 03+320 al kn 03+640.

Tnbajos de 'xcavación

en rúa fija entrc las r/r(,res¡vas km 08+1f,0 al km 08+1N y excavación de matüialsus/to ontr6 /as

No?rcs¡vas km 08+11fr alkn08+1ñy excav&ión de nateial suello entre las prc(]rosivas kn 01+1fr alkm01+ 0.

Tnbaj}s da péd¡lado y @npactado en zona de corte ento /as progrosivas km 03+ 820 alkm 04+N0.Trabalos de vaciado de conüeto fc=175 kg/cn2 cab€zales de entrada y sal¡da de la alcantadlla TMC OTMC ú la üogresiva0*980 y vaciado de conüeto fca210 kg/cn2 de nuro de contenc¡ón N"01, encfu de nüo de contenc¡ón, curado deconüoto en nurc do cantenc¡ón, N'01 y N"02 y on cabezales de entrada y sal¡da.

Trcbajos de excavárJón no clasific8da parc estrucluras en t¡ncherc dranante entrc 1ñ üogres¡vas kn 04+6(fr al kn 04+740.

Medianle.rhnto de cuademo de obra 1{.o 120, dG fecha '1610812021, el R€sidenlede obra lndica:

En el üosente dia sa impaft¡ó las ch las de ssgutidad y med¡o amblent7 al pe$onalque con¡oma el consorcio IBE PLAU.Se yocedió a la ¡nplanontación de plan de v¡g¡lancia y conlrcl NTICOVID|q(Tona de tenpehtun, canb¡o de nascat¡llo ylavado do manos}C.antinúan los tnba¡os de colocac¡ón de mataial de cantora para rclleno entre las 0(,resives del kn 03+640 al kn 04+O(fr.

Tnbajos de poñlado y ñmpadño en zona de code entre las prc{,Íes¡vas km 04+270 al kn 04+Cn0,

Sa h¡zo al recwido con el planleltécnico de la superyisión para lo reuücñión de las 02 alcantaríllas uDicada srl las progrosiysskn U808.5 y kn 0+eú7.5 qu6 /os proplefános se oponen I su col@ac¡ón se rccofiíó y se evaluó que fi las progres¡vas delkmUW y kn N6ñ si anerílo, por lo tanlo, el contat¡sta adjuntará el cálculo hidráulico.

Continúa los tnbajos de vac¡ado de @nüsto tc210 kg/cn2 en nuro do cnntenc¡ón N"01 y paftlelo I esla actividad so vianereal¡zando el cundo de concroto en la obra do ofte.

Med¡ante.do o do cu¡demo de obn l{.0l2l, do fecha l6lo8J202l, elSupervisor de obra indica:

Se realizaron las s¡gu¡sntos a$¡ones do canlrcl:Vacisdo do concreto FF 210 kglcm2 en el muro de contenc¡ón de la $ogrcsiva 01+6fr, contempláñ§e eltrobajo f¡nal

0

0

4¿ol

0

^zol|

R0

\r7§

c¡

Página 5 de 10

GOBIERNO REGIONAL AMAZONASUNIDAD EJECUTORA PROAMAZONAS

Mediante aslento de crademo de obra il.'ll¡1, de fecha l?0812021, el Resident€ de obra indical

En el y9sente dla se ¡ñpañió las cha¡las de seguidad y nsd¡o ambiente al personal técn¡co, oporadores, Wraios y peones

en el patio de náqu¡nas.Se üoced¡ó a la ¡npleÍtentación de plan de vig¡lanc¡a y control NTICOVID-|q(T1na de tenpüatun, camb¡o de masceilla ylavado do manos).

Transpola de mater¡ales yanulares para distanc¡as entre 120 I 1N0m, y tnnspole de mateiales granularcs Nrc dislonc¡anapres a 10cÚ M. Paft las obns de afta.Trabajos de habililac¡ón de ffero y enmallado paro zapata de murc de contenc¡ón N"02 entrc las progrcsivas kn 02+5ñ al kn02+570.Trcbqos de Vñiado de concteb fF210 kg/cm2 en muros de contencíón N'0, srtr6 /as prog¡as/vas kn 01+650 alkm 01+665.hnt¡núan los tftbajos de Excavac¡ón de rcca frja ente las progrcsivas el kn 05+820 al kn 05+920 y se da ¡nicio a los trabajosde excavac¡ón de trinchera dronante.

*'#^on

w GOBIERNO REGIONAL AMAZONASUNIDAD I,JECUTORA PROAMAZONAS

En cuanto al es¡ento N-1120 delcontrat¡sta en lo referente a la solic¡tud real¡zada Wr el¡ng. Residente para la rcal¡zación de 02alcantai as (qua pot tozudez de los propietaios y la Wa hab¡lidad de la ent¡dad paft ovrtar los confllbfos socla/e, s€ d¡spondrás/csmóio de ias mismas, sienpre y cuando los so/lclantos presonten d6 brma oryftuna, veÉs y concureñe de un d¡señoh¡dráulico que amoite y just¡fique el cambio de ub¡cación Nre Ndgt rcnitir s la entidad d6 dtcñas acclores.La supov¡sión ¡nsta al contratista al cumpl¡niento de esa condic¡ón ircvúoble, paft que puada efecluarse el canbio sol¡citado.

Mediante rdonto de cu.demo de obn N.' 122, de fecha 1810812021, el Res¡denle de obra indica:

En ol presente día se ¡npaft¡ó las cha as de segurídad y Ítedio ambiente al personal que confomo el consorcio IBE PWA.Se ptúed¡ó a ]a inpl1mentac¡ón de plan do v¡g¡loncia y @ntrcl NTICOVID-|q(T1na de tenperatura, canb¡o de nascarilla ylavodo de nanos).Cont¡núan los tfabajos de Nñlad y compactado de subrásants 6ntra /os km 2+520 alkn 3+5N.Continua los trubojos de Transfr, e ds natedalos granulares para distancias entrc 120 y 1000 M, y transrr,ñe de natüialesgranularcs para dhtanc¡a mayües I 1000 M. Perc las obras de ala.En presenc¡a del planleltécn¡co de la supervis¡ón s6 venfcó guo 6rtr6 /as prcgrcs¡vas del km 4+920 al kn 4+980 se encontrórcca ñja Nr lo cual en coord¡nación con la supev¡s¡ón se está reubicando enfre /as p,r@resiyas 0n+130 al 0a,+1W l.&nrcsf€f,tivanenle.Se ha(f d6 con@iniento a le supery¡s¡ón que con fecha 02.08.2021 med¡ante cafta N" 061 - 2021/C.ansücio lb Plaza, defecha 02.08.2021se him llegar la suryNisión el estud¡o de mecánba de sue/os, a li, que /a sup€rt4s ¡ón con su rf,rsoneltécn¡ca,wr¡frquo las carcctedslicas dg /os suo/os de furdac¡ón, y a la fecha no se tiene respuesta alguna w lo que se le comunica a lasuperyis¡ón s¡éndo d¡chos fabalos lrdispgnsab/g y/o necesada pam cumpl¡r con la meta prevista de la obra yincipal, pot lo cualse hece de conoc¡m¡ento a la supevis¡ón su procedeñia de dichos trabs¡os; aslmrsrno sg isce dg conúim¡ento que al dasgogenerado R00Z nodificac¡ones de diseñ1, en cumplin¡ento del nunercl 1922 4t1.192 - RLLE - VIG; el contrct¡sta ojecutü dela obrc, eslá cumpliendo con la admin¡stnc¡ón do los tissgos.

0e /o antos seña/ado, se sol¡cita a la su¡f,Nisión que cunplimienlo del nuñprc|205,2 Ad, 205 del RLCE- Vigente (Aprobado potD.S 344-2018-EF y sus nod¡ficac¡ones D,S 377-201*EF y D.S 168 -2020-EF), su tñmite ante la e¡tidad afin que enl¡dad tenga

de conoc¡rn¡ento dal m¡sno, se deja anolado en el ¡/asente as¡ento de cuaderno de obra que existe la neces¡ded de e¡ecutaruna prostñión ad¡c¡onaL pot las cond¡c¡onos expuastas ante omente, ¡ndicándoso adenás que de no rcal¡N d¡chosmejorcmientos, el contrat¡sta se encontaría aledado do rcal¡zat los trabajos de la padida 03.01 .01 Confümac¡ón de Platatorma

Estab¡l¡zada, la cual poftenece a la ruta ültica del prcgnma de ejecuc¡ón de obra v¡genle, s¡endo €n su nomonto una causal do

anplidón de plazo.

Medianle ariento de cu¡domo do obra N.o 122, de fecha lE,0El202l, el Superv¡sor de obra ind¡ca:

En cuanto a la anotac¡ón, sobre ias c8racfersl¡cas dg /os srg/os do furdñión que presenton, la sucÉ,N¡s¡ó¡ nan¡ñesta que

d¡cho pedido es inconexa, dudoso y discut¡ble, pü que o es una paft¡da que este on el E.T, lo que sbo puede ind¡cat es que

rc$esentarfa un "vicio @u¡to' de d¡cho esludio, pot la qua al sol¡citar coÍto ad¡cionar no es extens¡ón de alguna paftida, que xlo que deboria vet elcontrat¡ste.

Mediante rs¡ento de cuadsmo de obra N.'126, de fecha 2U08r2021, el Residente de obra ¡ndica:

En 6l üesento día se ¡nNú¡ó las che es de seguidú y medio anb¡enle alWrsonalque confüna el consucio IBE PLAZA.

Se prccedió a la ¡mplerrcntac¡ón de plan de v¡g¡lsnc¡a y contrcl NnCOVID-lq(Toma de lemryratura, canb¡o de mascailla ylavado de nanos).Trabaio de encotndo de alcantar¡lla TMC o 36' cobazal da enlrcda Km 0+287.5Conl¡niran los taba¡os de Nñlado y conpadado do sr./brasanf6 €rtrs /os Rn 0+000 al kn 0+800.T€nspole ds natü¡al yanular para distanc¡a entrc 120 m y 1000 m, Nt d¡stanc¡a mayores a 1000 n, parc obns de afte.

Trcbajos de reub¡cac¡ón do ¡r.stes delKn 0+000 al l/a (j+No.

Se rofsra a /€ supory,isión la ex¡slenc¡a de naqes n}e,tados de la paftida 1 1 .01 , Reub¡cac¡ón de postes de baja tens¡ón, la cual¡ndico un netrado de ejecuc¡ón 15 un¡dades, s¡n enberyo, según replanteo oxiste un núnerototal de19. las cuales astán ub¡cada

en la prc{,rcs¡va kn 0+023, km 0+054, kn (h120, km U282, km N322, km 0+409, kn 0+515, kn 0+518, km 0+ñ3, kn 0+702,

km 0+?'88, lrn N937, kn 0+036, kn 1+090 km 1+140, km 1+174, km 1+220, km 1+308, lrn 1+440, de lo N¡cado se sol¡c¡ta ala sufÉ,Nisión su Wnuncian¡ento urgento do d¡chos lrabojos, con la ñnalidd do no veÍnos afuños on /os trabalosprogrcnados y una posible anpl¡ñión de plazo, la cual se deberá conb,t ptov¡anente con la ceú¡frcación presupuesta¿ deconformidad con aftfculo 205.10 del RLG.- V¡gente (Aprcbad1 Nt D.S U4-2018-EF y sus nodit¡cac¡ones D.S 377-201gEF y0.5 1ü -202üEF)., señalando adenás que Nra la 6jecuc¡6n de ostos nsyores motrsdos se hac€ necesaio un dazo odicbnal,lal cono lo contenpla ol liteftl c) 4t.197 (causales de anpl¡ac¡ón de plazo) dal RLG.- Vigente.

Medianle rsionto de cuademo dé obn N.o 127, do locha 2q0E12021, el Supervisor de obra indica:(...)

En cuanto a la anolación del as¡ento N" 126 del contatista (realindo pos¡blemonlo por el coord¡nadü), dob¡ó de roalizar en elílem presantñión de consultas en la elapa del concu§o de la lic¡tac¡ón a la Enl¡dad, que coÍesqndía dando cuenta de la no

co¡ncidenc¡a en el N" de posles roales confa /os del Expe. fécnico, peñ su absolución, Nt lo que esta sucÉ¡r'is¡ón de nanerahunilde cons¡don ertenporánea d¡cha anotac¡ón, lo que aneilaria qua no se le cons¡derc ni nayores ni adic¡onales de plazo,

pot ex¡st¡r ¡nd¡cios de negligencia €n la üesentoc¡ón do la Ofeia del contrat¡sta.

\

o¡rOR¡

N

N0 i

4zoN

d

Página 6 de 10

RESOLACION DIRECTORAL EJECUTIVA N' OC)8 .2021.G.R. AMAZONAS.PROA]IIAZONAS/DE

o#'*a, =s!iri.l/,//;-;7Z?rñ

\Er-ia GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

UNIDAD EJECUTORA PROAMAZONA§

RESoLacroN DTRECTIRAL EJEcartrn *" i) C8 -2021-G.R. AMAzoNAspRoAMAzoNAS/DE

Mediante sslento de cuademo de obra N.'132, de lecha 2f08r2021, el Residente de obra indica:En el presgnte dfa se ¡npatió las chatos de segur¡dad y nedio ambienle al Wrsonal que conforma el consorcio IBE PUZA.Se prcced¡ó a la ¡mplementación de plan de vig¡lanc¡a y control NflcovlD-lg(Torna de temperatüa, cambio de nascarilla ylavado de manos).

Trabajos de Trcnspote de naterial gnnular pan d¡stancia eñre 120 m y 1000 n, pat d¡stanc¡a nayües a 10(n n, paft obrasde dñe.

Trabajos de curado de concreto con ñit¡vo curadü de obra de aio.Trcbajos de encoftado en muro de contencion N"02 km 02+810.Trcbajos de colocación de cama de arcna e=10cm con nateial de frltro, coluación del goo conryesto y tuberia HDPE entr¡ncherc drcnantes. XM 5+010 KM 5+080.Trcbajos de excavñón en rcca frja, roca sueka y neterial suello en el KJl08+135 (Wlorac¡ón y disparo).fnbojos de excavac¡ón no clas¡ficada, parc ostructuñs en tinchüa drcnanto entre las Wgresivas K¡,| U520, 1+550.Trabejos de rcllono para oslructuras en muro de conlanc¡ón Kn 01+640 al Kn 01+665Se hace de conoclnlenlo e h suosllslón oue la lecha v oroyh coñunícaclón con la Enttdad, sa autoÍka leexptoteclón de las cenlef¡s del Exp€dienae lécnlco. señelrndo de esaa nrneta llbrc dkponhllklad de las J,ntgns §an¡sidto. l,ilf, v celdüal. tal cono b lndlca el Ef. arobado. por h señehdo v s&ún ol ¿s¡utlo lloq96. del os¡dento doObfa. dc tsche 01.(18.2021, el conf:e stt etocutot de la ob¡a so ütco,tú dfÁ,de el dh 01.08.2021 lnpodtto de ehcutü,as siouio,,fús prrfid¡s;

Durac¡ón

contormación de plalafüme eslab¡lizad a

Debida a que el naler¡alde canten es prinord¡al pan la real¡zac¡ón de d¡chas actividados y s¡endo quo 6stas parldas 6sfáI}contempladas dentro de la nila ctílico de prograna de ejecución de obn v¡gente, par lo cual, con la aütoización por pañe de laEnt¡dad y supev¡sión en este día 25.08.2021. cesa lac.usel de e/r'/,p ación de pl.zo de h oattlda:02.0E Mate al de CentüaPan Relleno, 03.01.01 conlomación de pl¿telorma estebllhade, Por lo aua é1. confirtb¡e anpandos en ol nuñerel198.1 del Aft190-RLCE Vto. lAprcbedo pot D.S PW2018.EF v sus modl¡tcec¡ones D.S tf 377.2019.EF v DS ff 168-202GEF\. solic¡aen. cuenl¡llcan v sust ntara su sollc¡fud de.mplieclón do olazo.

- Med¡ante .llonto de curdemo dé obra N.o 132, de lecha 210812021, el Supervisor de obra indica:(..)En cuonto a la snotac¡ón que roaliza dando cuentá I esta superv,islón sobre el acuerdo ahanzados con la Enlid8c,, para quepueda explotarse las cantens des¡gn8dia en el ET, y que involucra quo haya s¡do afededo en el desano o de la nla c t¡ca envadas palidas (mateñalde canterc, confomac¡ón de platafomo estab¡l¡zada), el cantratista deberá prasenlar su respectivorcquein¡snto y la supovisión analizarc el Ndido real¡zado en sl plazo ¡nd¡cado)' .

Que, mediante lnforme No 0011-2021-C!PICONS.V|A.|NG de fecha 10 de set¡embre del 2021 elJefe de Supervisión del Consorc¡o Vfa lngenieros, rem¡te al Director Ejecut¡vo de la UnidadEjecutora Proamazonas la opin¡ón de la ampl¡ación de plazo N.o 02 hac¡endo las sigu¡entesprecisiones:

- 'En lo concem¡ente al tema do las canleÍas pa¡a su explotilión, ss doóió ver su l¡beración antes del ¡níc¡o de fua,NÍesqndisndo a la ent¡dad PROAMAZONAS habet rcalizado d¡cho tárnile adn¡n¡strct¡vo, p o seguir luego la buenasecuencia de la ejecuctón de la obra.

- La Sup€rv¡s/tu in,bis sus tunciones el dia 02 de ¡un¡o del 2021 y dontrc de ellas, no está inctu¡da la Nt¡da de liberación decenteras, Wt ende, no es una función lnherenle a sus ob/,gaciones.

- La Supev¡sión l¡ene la obligación do velsr por la Ent¡dÉd en lo quo cdlciorno a la pale técn¡ca de ta obra, emilr opinión sobrccualquier @unencia o consulta con rewdo al funcionamiento do las cantens como @t ejenplo al cálculo de la Ntenc¡a, ell¡po de natüial y sus caracteist¡cas grcnubm icas dal que están cünpuestas y veiñcar si conesrr,nde a tos ptanleado en elexrydiente técnico.

- Por lo lento, a la supe isi6n no le conpete o no es su rcsponsabil¡dad dar op¡nión alguna sobro la libarcc¡,n de cantercs paftsu explotac¡ón. D¡cha menc¡ón se onotó en el cuodemo de obra 6n el as¡ento M 097 con fecha 01 de agosto det 2021.- Pot lo quo d¡cha geslión de libettrión do corleras es un rr,mprcniso de la Entidad, quo debió entregar saneado d¡chos

Wrm¡sos de cantera al úntat¡sta ej€cttü.- Ss i,ega a /a crnc/usión f¡nal, que la ampl¡ac¡ón de plazo N.o 2 prisentado pot el consorcio aj€r,utü IBE qLAZA, debe setanalizado y rcsu9fto por la Ent¡dad, ya que d¡cha anpl¡ac¡ón de plazo es generada Nr ta no liberación de canterc cono senenciona fineas afiíba. La Supery¡sión, he veificado que d¡cha anonalla ha Wjud¡cado las paft¡das: 02.08 nater¡d de canlerc

hem

02.08

03.01.01

conienzo

vie02/07Í21

lun

12n721

F¡n

lun

30nw1jue

09¡09n1

Doscnryón de lo Peñida

Mateial da Cantera Para Relleno ñd

ñd

3^X;.0L7

. 'a)

c Í

0AO

N aao

Pág¡na 7 de 10

..r*^*,t¿_ Si¡,{,|///¿ziil,Is§

w GOBIERNO REGIONAL AMAZONASUNIDAD EJECUTORA PROAMAZONAS

t

Orcv

t0 n

,ororrrro* or*rrro*, urorrrrrn n" c 68 -ror,-o.*. ornronno"*onrnrororro,

para rotleno y la patlida y 03.01.01 cútfomac¡ón de plataforna estab¡l¡zada porque peienecen a la ruto crlt¡ca, , W lo cual la

soluc¡ón a d¡cha anplisr¡ón de plazo lf 02 prcsentada y pü eltienpo rcqueddo , debería ser a.eptÑa pü le Ent¡dd

-Y pot ende coÍn reltenmos, la SupeYis¡ón no pued,e eprcbat o desaqobar d¡cha anpl¡ac¡ón, pu no oslü comüend¡do en los

cánor¡ss do sus funcion os, d¡cho tán¡te adn¡nistral¡w de l¡berac¡ón da cánteras pan su explolac¡ón. Ya que de ota nanüa se

puede incunir en causal de op¡nión falsa'.

Que, mediante Carta No O7O-2021-GRA U.E.PROAMAZONAS/CONS.VIA ING-JAMC de fecha13 de setiembre de 2021, el representante legal común alterno del Consorcio Vla lngenieros,alcanza a la Unidad Ejecutora Pramazonas, el inbrme detallado precedentemente.

Que, mediante lnforme No 058-2021-G.R.AMAZONAS/PROAMAZONAS/DIBDT/GSCH de fecha15 de setiembre del 2021,la lngo Genal¡th Salazar Chávez -Coordinadora de obra- remite al

Director de lnfraestructura Básica para el Desarrollo Turlstico, la solicitud de ampl¡ac¡ón de plazo

No 02, señalando lo s¡gu¡ente:

"Analizada la infotmac¡ón presenlada por el contÉt¡'ta, con la opinión da la Supe'yis¡ón y previa constataciÓn

con el cuademo de obnise detemina que es PROCEDENTE la Ampliación de Plazo ¡f 02 pot un período

de 25 días calendarios, cabe recalcar que es PROCEDENTE por la afectación de las pañ¡das que formanpafte de la Ruta crttica det cronograma de eiecución de obn v¡gente, do scuedo al s¡guiente detalle:

Iten Desctipc¡Ón de la Padida DunciÓn Comienzo F¡n

O2.OO Materiat de Cantera Para Relleno 6N vie 02n7n1 tun 30nV21

03.01 .01 confomac¡Ón de ptatatoma estabilizada 60d lun 1 A07/21 ¡ue 09/09n1

r' Fecha de tn¡c¡o de afectación de las padidas de Ruta Crítica : 01/0V2021 (A)

(Focha de in¡cio Pdmen Causal)¿ iecha de término de afectación de las pad¡das de Ruta Crltica: 25/08f2021 (B)

(Fecha de té¡m¡no Pñmera Causal)Total de días de afectactón de la Rufá Crfüca : 25 d,c'(B- A) + 1

ToÚ,t da d¡as de ta Amottaclón de Pt.zo N' 02: Yainücinco (2$ D.C'"

Concluyendo que: "La Amptiac¡ón de Ptazo N'02 es PROCEDENTE, por los argumentospreseníados pór el contratisia y la op¡n¡Ón de ta SupevisiÓn, amparándose en los proced¡mientos

'estabtec¡dos' en los Atttculos igl' y tge" aet A.L.C.E, aprobado med¡ante D.S. ¡'lo 344-201ÜEF,"Atrasos y/o paral¡zac¡ones por cáusas no atribu¡bles al contratista", de la obra: "lnstalaciÓn yMe¡oramientó de los Servaió Turlsticos det Recurso Turtstico de la Cavema de Quiocta - D¡strito

de'Lámud, Provincia de Luya, RegiÓn Amazonas - Meta: Meioramiento de la carretera Lámud -

Quiocta"; ree¡mendando aprobar mediante acto resolutivo, la ampliac¡Ón de plazo No 02 por.un

perlodo áe 25 dfas calendaiios, quedando v¡gente el plazo contractual en 130 (ciento tre¡nta) dfas

calendarios.

Que, mediante lnforme No 871-2021-G.R.AMAZONAS/U.E.PROAMAZONAS/DIBDT de fecha 15

de setiembre de 2021, el Director de lnfraestructura Básica para el Desarrollo Turlstlco hace de

conocimiento del Dtrector Ejecutivo, la procedencia de ampliaciÓn de plazo No 02 ind¡cando: 'toAmptiac¡ón de Ptazo N"O2 es PROCEDENTE, por los argumentos presentodos pot el controt¡sto y lo

opinión de to Supervisión, omparándose en los procedimientos establecidos en los Attículos 797" y 798"

del R.L.C-E, oprobado medionte D.S. Ne 344-2O78-EF, "Atrasos y/o poralizociones por cousos no

dtr¡bu¡bles ol contrdtísto", de lo obra: "tnstoldción y Meioromiento de los Servicios Turísticos del

Recurso Turlstico de lo caverno de Quiocto - Distrito de Lomud, Prov¡nc¡d de Luyd, Región Amozonds

- Meto: Mejoromiento de lo corretera Lamud - Quioctd", Y recomendando: 'A PROBAR, mediqnte Acto

Resolutivo, lo Ampl¡oción de Ptdzo NeO2 pot un período de 25 díos calendorios de lo obro: "lnstoloción

y Mejorom¡ento de los Servicios Turist¡cos del Recurso Turístico de la Caverno de Quiocto - Distrito de

Ldmud, Prov¡ncia de Luyo, Reg¡ón Amazonos - Metd: Meiorom¡ento de la correterd Lomud - Quiocto",

solicitado por el controtista Consorc¡o lbe Pldzo, queddndo vigente el pldzo controctuol Ciento Tre¡nto

(7j0) dlas calendorios, el controtisto según el Att. 198' ítems 798.7, presentotá los nuevos

cronogrumos octuolizodos de los oct¡vidades en atroso dentro del plozo establecido"'

iRr

azo§ F

fc,-,ra*

i6

ot.

-.o¿d

I 0

4¿or¡^or,üN§

Página 8 de 10

o#'*t"

w

(,

§

§s

o

É

RA 6

GOBIERNO REGIONAL AMAZONASUNIDAD EJECUTORA PROAMAZONAS

Que, el artículo 197" del Reglamento de la Ley No 30225 -Ley de Contrataciones del Estado-establece las causales de ampliáción de plazo, mediante las cuales, el contratista puede solicitarla ampliación de plazo pactado, por cualquiera de las sigu¡entes causales ajenas a su voluntad,siempre que modifiquen la ruta crft¡ca del programa de ejecución de obra vigente al momento dela solicitud de ampliación: a) Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, b)Cuando es necesar¡o un plazo adicional para la ejecución de la prestac¡ón adicional de obra. Eneste caso, el contratista amplfa el glazo de las garantfas que hubiere otorgado c) Cuando esnecesario un plazo ad¡cional para la ejecuc¡ón de los mayores metrados que no provengan devar¡ac¡ones del exped¡ente técnico de obra, en contratos a precios un¡tar¡os.

Que, debe señalarse que el numeral 34.9 del artfculo 34o de la Ley No 30225, establece que: 'Elcontrat¡sta puede solicitar la ampliac¡ón del plazo pactado por atrasos y paralizac¡ones ajenas asu voluntad debidamente comprobados y que modifiquen el plazo contractual de acueño a lo quee sta bl ezca el reg I a me nto".

Que, el artfculo 198o del Reglamento de la Ley N" 30225, sobre el Procedimiento de ampliec¡ónde plazo, establece lo siguiente: "198.1. Pan que proceda una arnpliación de plazo deconformidad con lo establecido en el añ[culo procedente, el contrat¡sta, por ¡ntermedio de suresidente anota en el cuademo de obra, al inicio y el f¡nal de /as circunstanc,as que a su criteiodaterminen ampliac¡ón de plazo y de ser e/ caso, el detalle del riesgo no previsto, señalando suefecto y los h¡tos afectados o no cumplidos. Tratándose de mayores metrados en contratos aprecios unrtarios, el residente anota en el cuaderno de obra el inicio de la causal, luego de laconformidad emitida por al supev¡sor, y el final de 6sta a /a culm¡nación de los trabajos. Dentrode los guince (15) dlas s,guiérfes de concluida la circunstanc¡a invocada, el contratista o sureprcsentante legal solicita, cuant¡f¡ca y sustenta su solicitud de ampliación de plazo ante elinspector o supervisor, según conesponda, con copia a la Entidad, siempre que la demora afectela ruta crlt¡ca del programa de ejecución de obra v¡gente; 198.2. El inspector o supervisor emiteun informe que sustenta técnicamente su op¡n¡ón sobre la solicitud de ampliación de plazo y lorem¡te a la Entidad y al contraüsta en un plazo no mayor de cinco (5) dlas hábilos, contados desdeel dÍa siguiente do presentada la solicitud. La Ent¡dad resuelve sobre dicha ampliación y notificasu dec,s,ón al contnt¡sta on un plazo máx¡no de quince (15) dÍas háb¡l".,§., contados desde el dÍas¡guiente de la recepción del ¡ndicado informe o del venc¡miento del plazo, bajo responsabil¡dad.De no em¡tirse pronunciam¡ento alguno dentro del plazo señalado, se tiene por aprobado loind¡cado por el inspector o supervisor en su informe; 198.3. En caso el inspector o superyisor noemita el ¡nforme al que se rcfiere 6l numeral anterior, la Entidad resuelve sobre la anpliaciónsolicitada y notif¡ca su dec¡sión al contrat¡sta en un plazo máxiño de qu¡nce (15) dfas háb¡les,contados desde el venc¡miento del plazo prev¡sto para el ¡nspector o supevisor, baioresponsab¡lidad."

Que, cabe señalar, en lo que compete a Ios aspectos de competencia y especial¡dad, la DirecciónEjecutiva y la Asesorfa Legal, no pueden avocarse a la rev¡sión del contenido de carácter técnicode los documentos remitidos, los mismos que han sido revisados y ameritaron un pronunciamientodel supervisor, Dirección de lnfraestructura Básica para el Desarrollo Turfstico y Coord¡nadora deobra; por consiguiente, son de absoluta responsabil¡dad de los profesionales que elaboraron losm¡smos.

t4¡O

t00l¡

I

RESOLACION DIRECTORAL EJECATIYA NO U C 8 .2021-G.R. AMAZONAS.PROAMAZONAS/DE

Que, en uso de las facultades otorgadas como D¡rector Ejecutivo, encargado med¡ante ResoluciónEiecutiva Reg¡onal N' 172-2021-GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS/GR de fecha de 18 demayo de 2021, contando con los v¡stos del Director de lnfraestructura Básica para el DesarrolloTurlst¡co, Jefe de la Unidad de Planeamiento, Séguimiento y Monitoreo y Asesor Legal de laUnidad Ejecutora Proamazonas;

SE RESUELVE:Artículo prlmero. - DECLARAR PROCEDENTE la sol¡citud de ampliac¡ón de plazo N'02presentada por el CONSORCIO IBE PLAZA, por 25 (veinticinco) dfas calendarios por causas noatribuibles al contrat¡sta, en la ejecuc¡ón de la obra: "lnstalación y Mejoramiento de los ServiciosTurfst¡cos del Recurso Turfstico de la Caverna de Qu¡octa - D¡strito de Lamud, Prov¡ncia de Luya,Región Amazonas - Meta: Mejoram¡ento de la carretera Lamud - Quiocta".

Página 9 de 10

\TBI¡a o

\gd¿i§

ost^*.% =.11\i,1,7,'r¿=¿,nj.,St

coBIERNo *;;;* AMAZoNASUNIDAD EJECUTORA PROAMAZONAS

Artfculo segundo. - D¡sponer la publicación de este acto administrat¡vo en la página web de laentidad.

Artículo tercero. - Not¡f¡car al CONSORCIO IBE PLAZA, CONSORCIO VIA INGENIEROS einstancias internas de la Unidad Eiecutora PROAMAZONAS, para los fines de ley.

Rogrsfrese, Comuniquese y AÍchívese.

t;..)NAS

cPc.(o)

cI

pl

Azotl

4

lJ; I

o

Página 10 de 10

^of,¡ tsrRAoOr

RESOLUCION DIRECTORAL EJECUTIYA N" O 6 8 .2021.G,R. AMAZONAS.PROAMAZONAS/DE