Page 1
EPA ORSA ZAC GA DCE LSE DOCUM 3002 7
Affaire Phase Émetteur Type N° unique IND
39 boulevard Beaumarchais
75003 Paris
T + 33 1 77 45 36 50
F + 33 1 40 29 43 85
[email protected]
www.lesommer.fr
SIRET 443 265 00037
R.C.S Paris
Code APE 7112B
TVA FR 36 44 32 65 467
Membre de l’ICEB
Certifié OPQIBI
Charte Chantier à Faibles
Nuisances EPA ORSA | Le Sommer Environnement |Mars 2016
ZAC Gare Ardoines
Page 2
Charte Chantier à Faibles Nuisances | ZAC Gare Ardoines
Le Sommer Environnement | Mars 2016 |version 7 p. 2
Traçabilité
Indice Date Auteur Vérificateur Contenu de la version
0 06/08/2015 VPI Michel LE SOMMER Création de la version 0
1 24/09/2015 VPI Raphaël L’HOTELLIER Modifications apportées suite aux remarques de Raphael
L’HOTELLIER du 14/09/2015)
2 28/09/2015 VPI Raphaël L’HOTELLIER Modifications apportées suite aux remarques de Raphael
L’HOTELLIER du 25/09/2015)
3 01/10/2015 VPI Raphaël L’HOTELLIER Modifications apportées suite aux AR EPA/Le Sommer
4 07/10/2015 VPI Raphaël L’HOTELLIER Modifications apportées suite aux AR EPA/Le Sommer, dont
intégration de la fiche de suivi environnemental de chantier
5 15/01/2015 VPI Raphaël L’HOTELLIER Intégration d’éléments relatifs au stockage en phase chantier
6 04/02/2016 VPI Raphaël L’HOTELLIER Intégration des éléments relatifs aux espèces protégées et
invasives
7 01/03/2016 VPI Raphaël L’HOTELLIER
et TRANS Faire
Intégration des remarques de TRANS Faire sur les espèces
invasives + intégration du tableau d’actions « espèces invasives »
et des cartes de localisation des espèces invasives
Pièces jointes
Version Date Document
Page 3
Charte Chantier à Faibles Nuisances | ZAC Gare Ardoines
Le Sommer Environnement | Mars 2016 |version 7 p. 3
Sommaire
1. PRESENTATION DE L’OPERATION 5
2. ENGAGEMENT VIS-A-VIS DE LA CHARTE CHANTIER A FAIBLES NUISANCES 6
3. OBJECTIFS DE LA CHARTE CHANTIER A FAIBLES NUISANCES 8
3.1 Préambule 8
3.2 Objet du présent document 8
3.3 Les objectifs 8
4. CONTROLE ET SUIVI DE LA QUALITE ENVIRONNEMENTALE DU CHANTIER 9
4.1 Rôle des intervenants 9
4.1.1 Rôle de l’AMO Qualité Environnement 9
4.1.2 Rôle du CSPS ZAC 9
4.1.3 Rôle de l’AMO Environnement 10
4.1.4 Rôle de la Maîtrise d’Œuvre 11
4.1.5 Rôle du Responsable Chantier à Faibles Nuisances 11
4.1.6 Rôle des Responsables Environnement Entreprise 12
4.1.7 Rôle de l’OPC 12
4.2 Outils de contrôle et de suivi 12
4.2.1 Plan des Prescriptions Environnementales (PPE) 12
4.2.2 Registre environnemental du chantier 13
5. ACTIONS DE CONDUITE DE TRAVAUX 14
5.1 Communication interne et externe du chantier 14
5.1.1 Formation et information du personnel de chantier 14
5.1.2 Information des riverains 14
5.2 Gestion des déchets 15
5.2.1 Conditions d’exécution 15
5.2.2 Documents à fournir 16
5.2.3 Organisation des déchets du chantier 16
5.2.4 Réduction des déchets à la source 17
5.2.5 Signalétique 18
5.3 Gestion des nuisances du chantier 18
5.3.1 Bruit et vibrations 18
5.3.2 Rejets dans l’eau et le sol 20
5.3.3 Rejets dans l’air 21
5.3.4 Pollution visuelle 21
5.3.5 Perturbation du trafic 22
5.3.6 Préservation du patrimoine bâti et végétal existant 22
5.4 Spécificités liés à la zone inondable 23
5.4.1 Problématique Inondation en phase chantier : déblais / remblais 23
5.4.2 Gestion de la décrue 23
5.4.3 Stockage du matériel 24
5.5 Gestion de la terre et des espèces végétales 24
5.5.1 Gestion des espèces invasives 24
5.5.2 Gestion des espèces protégées et remarquables 24
5.5.3 Gestion de la terre végétale 25
5.6 Sols pollués 25
5.7 Gestion de l’eau sur le chantier 26
5.7.1 Besoins en eau du chantier 26
5.7.2 Eaux usées pour le chantier 26
5.8 Pollution accidentelles 26
5.9 Situations d’urgence 27
5.10 Réduction du transport de matériaux et des déchets 28
5.11 Installation de chantier 28
Page 4
Charte Chantier à Faibles Nuisances | ZAC Gare Ardoines
Le Sommer Environnement | Mars 2016 |version 7 p. 4
6. PENALITES POUR NON-RESPECT DE LA CHARTE «CHANTIER A FAIBLES NUISANCES» 30
7. ANNEXE 1 - TABLEAU DE DEFINITION DES ROLES 33
8. ANNEXE 2 : MODELE DE BORDEREAU DE SUIVI DE DECHETS 35
9. ANNEXE 3 : FICHE DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL DE CHANTIER 36
10. ANNEXE 4 : ESPECES INVASIVES 38
10.1 Tableau d’actions espèces invasives 38
10.2 Localisation des zones concernées par les espèces invasives 39
10.3 Localisation des espèces invasives de catégorie 2 39
10.4 Localisation des espèces invasives de catégorie 3 (1-2) 40
10.5 Localisation des espèces invasives de catégorie 3 (2-2) 40
10.6 Localisation des espèces invasives de catégorie 4 et 5 41
Page 5
Charte Chantier à Faibles Nuisances | ZAC Gare Ardoines
Le Sommer Environnement | Mars 2016 |version 7 p. 5
1. Présentation de l’opération
La ZAC Gare Ardoines, d’une superficie d’environ 50ha et située à Vitry-sur-Seine, est une
opération qui s’inscrit dans le cadre de l’Opération d’Intérêt National Orly Rungis - Seine
Amont.
Cette opération s’organisera principalement autour du futur pôle multimodal devant
accueillir une des stations du réseau du Grand Paris express, vise à renforcer la dimension
économique de ce quartier en valorisant le tissu économique local et son innovation pour
conforter un pôle économique d’envergure, proposer une nouvelle offre de logements,
accueillir des commerces, des équipements, des services et des espaces verts pour les
habitants et les salariés actuels et futurs.
Elle sera réalisée sous maîtrise d’ouvrage de l’EPA ORSA, en collaboration avec la Ville
de Vitry-sur-Seine.
L’opération est prévue en trois phases :
Le premier temps opérationnel vise à aménager le secteur Descartes, objet notamment
d’un Partenariat Amont avec opérateur. La construction d’une résidence sociale au Nord
de la ZAC est également prévue.
De plus, l’accueil des grandes infrastructures de transport et l’installation du pôle multimodal
de la gare des Ardoines, nécessitent la réalisation lors de cette première phase des
aménagements suivants :
Le franchissement est-ouest et son raccordement aux voies existantes
Les aménagements permettant l’implantation du TZEN 5 le long de la rue Léon
Geffroy
L’espace public intermodal du parvis public élargi autour de la gare du Grand Paris
Express, et autres aménagements connexes.
Les aménagements de la phase 2 concerneront les secteurs autour du pôle multimodal, à
savoir la transformation du Centre Technique Municipal et de la rue Bel air, ainsi que
l’aménagement du secteur Blériot.
Les aménagements de la troisième et dernière phase se concentreront sur les franges de la
ZAC, au Nord et à l’Est.
Page 6
Charte Chantier à Faibles Nuisances | ZAC Gare Ardoines
Le Sommer Environnement | Mars 2016 |version 7 p. 6
2. Engagement vis-à-vis de la Charte Chantier à Faibles
Nuisances
La présente charte décrit les exigences et recommandations visant à optimiser la Qualité
Environnementale des chantiers de la ZAC Gare Ardoines en minimisant ses nuisances tant
pour le voisinage et l’environnement naturel que pour le personnel des entreprises prenant
part au chantier.
Il s’agit d’une pièce constitutive du marché de travaux et d’un engagement qui doit être
signé par tous les intervenants des chantiers de la ZAC Gare Ardoines.
Les principales nuisances susceptibles d’être engendrées sur ce chantier viennent de :
La gestion des déchets de chantier : la prise en compte des déchets s’inscrit dans
l’évolution actuelle et, notamment, la fermeture des décharges et l’obligation
de tri sélectif. L’enjeu est important puisque, globalement en France, les déchets
de chantier représentent une masse plus importante que les déchets ménagers.
Il est donc impératif de prendre des dispositions pour trier les déchets produits
par la construction afin d’en recycler ou d’en valoriser le plus possible ;
La gestion des terres polluées : site à forte activité industrielle, le projet de la ZAC
Gare Ardoines implique une opération de dépollution ainsi que l’évacuation et
le traitement de terres polluées ;
Les bruits engendrés par les camions, engins et matériels utilisés : ces bruits peuvent
déranger les riverains et nuire à la santé des travailleurs postés sur le chantier ;
Les vibrations, notamment dans le cadre de la déconstruction ;
Les problèmes de circulation et de stationnement ;
La pollution des sols et des eaux tant sur le site que, de manière induite sur les
centres d’enfouissement techniques (décharges maintenant réservées aux
déchets ultimes) et les centres de traitement qui vont accueillir les déchets ;
La qualité des eaux, en particulier souterraines, est directement reliée à la qualité
des sols. L’usage, sur les chantiers, de solvants et d’huile, notamment celles
utilisées par les engins de chantier, peut rendre vulnérables les nappes aquifères.
La poussière et les boues dégagées sur le chantier, voire les déchets épars qui
volent, à la fois nuisances visuelles et risques pour la sécurité sur les voies
publiques.
L’engagement des signataires de la présente charte traduit leur volonté de réduire les
nuisances du chantier par le respect d’un nombre d’exigences concernant :
L’information des riverains ;
La formation et l’information du personnel de chantier ;
Les produits dangereux ;
La gestion des déchets et des terres polluées ;
La maîtrise des nuisances sonores ;
La limitation des pollutions potentielles du sol, de l’eau et de l’air ;
La limitation de la pollution visuelle ;
Les perturbations sur la vie de quartier.
Page 7
Charte Chantier à Faibles Nuisances | ZAC Gare Ardoines
Le Sommer Environnement | Mars 2016 |version 7 p. 7
Les entreprises se conformeront aux lois, décrets, arrêtés, documents réglementaires et
normatifs actuellement en vigueur dans leur dernière mise à jour à la date de la signature
des marchés, concernant la gestion des déchets de chantier et la réduction des nuisances
dues au chantier.
Ces exigences sont détaillées dans la présente Chate Chantier à Faibles Nuisances.
Chaque signataire de la présente charte a reçu un exemplaire de ce Cahier et s’engage à
mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour en observer les prescriptions.
Fait à ………………………… le…………………………
Mention(s) manuscrite(s) "Lu et approuvé",
Signature(s) et cachet(s) de l'(des) entrepreneur(s)
Page 8
Charte Chantier à Faibles Nuisances | ZAC Gare Ardoines
Le Sommer Environnement | Mars 2016 |version 7 p. 8
3. Objectifs de la Charte Chantier à Faibles Nuisances
3.1 Préambule
Un chantier respectueux de l’environnement est le prolongement naturel et indispensable
des efforts de la démarche environnementale appliquée au projet. Tout chantier de
construction a des impacts sur l’environnement naturel et la vie du quartier qu’il occupe.
L’objectif de la démarche est de réduire au maximum ces nuisances au bénéfice des
riverains, du personnel du chantier et de l’environnement.
3.2 Objet du présent document
Le présent document décrit les exigences et recommandations visant à optimiser la Qualité
Environnementale (QE) du chantier de construction de ce projet, en minimisant ses
nuisances.
Il est constitué de deux parties principales, l’une appelée Contrôle et suivi de la qualité
environnementale du chantier, qui définit le rôle de chaque acteur et les principaux outils
de suivi, et l’autre appelée Actions de conduite de travaux. Les entreprises devront se
conformer aux préconisations indiquées dans ce document.
Le présent document fait partie des documents contractuels constituant le marché, il en
constitue une des pièces. L’entreprise générale ou le groupement d’entreprises a en
charge la mise en place des éléments de cette charte « Chantier à faibles nuisances » et
devra donc chiffrer, dans son offre, les dispositions prises afin d’en respecter les exigences et
objectifs. Les autres entreprises intervenant sur le chantier s’engagent, par la signature de la
présente charte, à en respecter les exigences et à utiliser les éléments mis à disposition par
l’entreprise générale ou le groupement d’entreprises.
3.3 Les objectifs
Les impacts d’un chantier sur son environnement sont de différentes natures. Le secteur du
bâtiment est l’un des gros producteurs de déchets en France. Il est donc important
d’appliquer des solutions afin de minimiser la production de ces déchets, de développer le
tri, la collecte sélective et de trouver de nouvelles filières de valorisation. L’objectif de
valorisation sur les chantiers de la ZAC Gare Ardoines est, à minima, de 70% en masse des
déchets de construction et 80% en masse des déchets de démolition, dont au moins 50% en
valorisation matière. Le tri sur site sera ainsi privilégié en premier lieu. Pour cela, un espace
suffisant sera réservé pour le tri des déchets de chantier et l’implantation des différentes
bennes nécessaires au tri. Si la configuration du site ne permet de disposer plusieurs bennes
pour le tri, l’envoi des déchets vers une plateforme de tri justifiant des taux de valorisation
visés pourra être envisagé. Cette solution devra dûment être justifiée par l’entreprise
générale ou le groupement d’entreprises.
La consommation importante de ressources telles que l’eau et l’électricité mais également
des nuisances acoustiques, visuelles ou la pollution des milieux sont d’autres impacts
négatifs du chantier sur notre environnement.
La réduction de ces nuisances passe par la mise en place de diverses mesures telles que :
Le dialogue avec les riverains ;
La sensibilisation et la formation du personnel du chantier ;
L’aménagement du trafic pour limiter les perturbations ;
Méthodologie de déconstruction limitant les nuisances sonores et vibratoires pour
les riverains ;
Le choix de procédés constructifs moins bruyants et permettant la réduction des
transports et des déchets à la source ;
Page 9
Charte Chantier à Faibles Nuisances | ZAC Gare Ardoines
Le Sommer Environnement | Mars 2016 |version 7 p. 9
L’information sur les produits dangereux, l’utilisation de bacs de rétention et de
décantation ;
Le maintien de la propreté du chantier et de ses abords ;
La maîtrise des consommations d’eau et d’énergie sur le chantier et la base vie.
Certaines de ces exigences sont la traduction de la réglementation en vigueur. D’autres
permettent de répondre de manière précise et détaillée aux exigences de la maîtrise
d’ouvrage et montrent son implication dans le domaine de la protection de
l’environnement.
4. Contrôle et suivi de la qualité environnementale du chantier
Gestion et suivi au quotidien menés par :
L'entreprise générale ou le groupement d’entreprises, par le biais d’un
Responsable Chantier à Faibles Nuisances qui sera désigné au sein de
l’entreprise générale ou de l’entreprise du lot Etanchéité.
La maîtrise d’ouvrage par le biais d’un AMO environnement, assure la
coordination environnementale du chantier
L’EPA ORSA par le biais d’un CSPS ZAC assure la coordination environnementale
du chantier et un suivi mensuel sur chantier afin de vérifier la bonne application
de la présente charte.
4.1 Rôle des intervenants
4.1.1 Rôle de l ’AMO Qual i té Environnement
Un AMO Qualité environnementale a été désigné par l’EPA ORSA, représenté par LE
SOMMER ENVIRONNEMENT, pour l’accompagner dans le suivi de sa démarche
environnementale.
Dans le cadre du chantier à faibles nuisances, l’AMO Qualité environnementale assure les
missions suivantes :
Réalisation de deux audits en phase chantier, sur site et sur plans, afin de valider la
conformité du chantier avec les exigences et les objectifs fixés dans la présente
Charte Chantier à Faibles Nuisances. L’AMO Qualité environnementale pourra,
à l’issu de ces audits, proposer des améliorations et valider les adaptations
éventuelles. Le premier audit aura lieu en phase gros œuvre et le second en
phase second œuvre. Ces audits seront effectués en bonne intelligence avec
ceux prévus dans le déroulement de la procédure de certification
éventuellement engagée par l’opérateur.
Assistance l’aménageur dans la vérification, lors de la réception du bâtiment, du
respect des clauses environnementales inscrites dans la promesse de vente.
L’AMO Qualité environnementale fournira un rapport détaillé, en motivant
d’éventuelles réserves.
4.1.2 Rôle du CSPS ZAC
Le CSPS ZAC est missionné par l’EPA ORSA pour l’accompagner dans sa démarche
environnementale et assurer le respect de la Charte Chantier à Faible Nuisances.
Outre ses missions tenant à la sécurité et la protection de la santé, il assurera, en phase
chantier, les missions suivantes :
Vérification lors de la mise en place du chantier du respect de la Charte Chantier
à Faibles Nuisances;
Page 10
Charte Chantier à Faibles Nuisances | ZAC Gare Ardoines
Le Sommer Environnement | Mars 2016 |version 7 p. 10
Visite sur chantier donnant lieu à un registre au journal. Le CSPS de la ZAC remplira
également une fiche de suivi environnemental qu’il transmettra suite à chaque
visite au Maître d’Ouvrage, à l’EPA ORSA et à l’AMO Qualité environnementale.
La fiche de suivi environnemental (annexé à la présente charte) fera état du
suivi de la démarche en phase. Ainsi seront recensés, à minima, les incidents de
chantier, les remarques et plaintes, l’évolution du PIC, le relevé de
consommation (eau et énergie), et la quantité de déchets évacués ainsi que la
justification des taux de valorisation.
4.1.3 Rôle de l ’AMO Envi ronnement
Un AMO environnement sera désigné par le Maître d’Ouvrage du lot, soit en interne, soit par
le biais d’un intervenant extérieur, pour l’accompagner dans sa démarche
environnementale et assurer le respect de la Charte Chantier à Faible Nuisances.
Cette mission pourra également être confiée au CSPS du chantier, missionné par le maître
d’ouvrage.
Il assurera, en phase chantier, les missions suivantes :
Participation à la réunion de lancement du chantier ; afin de présenter les
exigences de la charte chantier propre ;
Assistance à l’entreprise générale de construction dans la rédaction de leur
SOGED en cohérence avec la présente charte et son applicabilité par les autres
entreprises intervenant sur le chantier ;
Fourniture au Responsable Chantier à Faibles Nuisances d’un bordereau de suivi
de déchets de chantier (Déchets inertes, Déchets Industriels Banals et Déchets
Dangereux) ;
Fourniture du modèle, sous forme informatique, de la signalétique des bennes ou
conteneurs de tri ;
Définition avec le Responsable Chantier à Faibles Nuisances de la formation qui
sera effectuée auprès des ouvriers ;
Visite mensuelle sur chantier. L’AMO Environnement remplira une fiche de suivi
environnemental (la même que celle demandée au CSPS de la ZAC) et la
transmettre à chaque visite, soit une fois par mois, au Maître d’Ouvrage, à l’EPA
ORSA et à l’AMO Qualité environnementale. La fiche de suivi fera état du suivi
de la démarche en phase chantier;
Examen des dysfonctionnements et élaboration de solutions d’amélioration avec
les Responsable Chantier à Faibles Nuisances et les entreprises ;
Définition de la campagne d’information des riverains et des modes de
communication (affiches, bulletin, boîte de réclamation, boîte à suggestion) ;
Demande au Maître d'Ouvrage l'application des éventuelles pénalités, prévues
dans cette charte, en fonction de l’inobservation des exigences du CPE par les
entreprises;
Alerter le Maître d'Ouvrage sur les dysfonctionnements constatés et proposer
d'éventuelles solutions (mise en place de fiches d’écarts) ;
Participer à une réunion de préparation au Bilan de chantier.
A la fin du chantier, l’AMO environnement est tenu de rédiger, suite à une réunion
préalable, un Bilan de Chantier à faibles nuisances. Ce document a pour but de présenter
tout ce qui a été mis en œuvre sur le chantier pour limiter l’impact sur son environnement, à
travers des éléments qualitatifs mais aussi quantitatifs. Il présente également les
dysfonctionnements constatés s’il y en a eu. Il comprendra à minima les éléments suivants :
Management de chantier : contrôle et suivi de chantier propre (déroulement du
chantier, intervenants, réponse à la charte chantier a faible nuisance, registre
Page 11
Charte Chantier à Faibles Nuisances | ZAC Gare Ardoines
Le Sommer Environnement | Mars 2016 |version 7 p. 11
environnemental du chantier), communication et information du chantier
(formation et sensibilisation du personnel de chantier, information des élevés et
enseignants, information des riverains, plaintes) ;
Gestion des déchets de chantier : identification et quantification des déchets de
chantier, réduction des déchets de chantier a la source, tri des déchets,
valorisation des déchets, réutilisation des matériaux ;
Gestion des nuisances de chantier : limitation des nuisances acoustiques, propreté
du chantier, limitation des perturbations du trafic, limitation de la pollution des
eaux et du sol, limitation de la pollution de l’air ;
Limitation des consommations des ressources : réduction des consommations
d’énergie, réduction des consommations d’eau, suivi des consommations (eau et
énergie) ;
Reportage photo pour illustrer la démarche environnementale.
4.1.4 Rôle de la Maît r ise d’Œuvre
La Maîtrise d’Œuvre assure les missions suivantes :
Participe aux réunions hebdomadaires de chantier ;
Intègre dans son compte-rendu hebdomadaire un paragraphe spécifique
environnement synthétisant les non-conformités signalées par l’AMO Qualité
environnementale lors de ses audit et par l’AMO environnement lors de ses
visites ;
S’assure que les entreprises répondent aux non-conformités signalées par l’AMO
Qualité environnementale, l’AMO Environnement et le CSPS ZAC;
Vise l’ensemble des documents d’exécution transmis par les entreprises,
notamment vis-à-vis des prescriptions environnementales définies dans les CCTP
;
Participer à une réunion de préparation au Bilan de chantier.
4.1.5 Rôle du Responsable Chant ier à Faibles Nuisances
Le Responsable Chantier à Faibles Nuisances est désigné au sein de l’entreprise générale
groupement d’entreprises. Il est présent pour la durée totale du chantier. Dans ce cadre, le
Responsable Chantier à Faibles Nuisances assure les missions suivantes :
S’assurer du respect de la présente Charte Chantier à Faibles Nuisances à tous les
stades de l’avancement du chantier ;
Vérifier l’application du Plan des Prescriptions Environnementales (PPE) sur le
chantier (respect des consignes sur le tri des déchets, le bruit, les pollutions de
sol, eau et air, pollutions visuelles et perturbations de la vie de quartier) ;
Réaliser le Schéma d’Organisation de la GEstion des Déchets (SOGED) en phase
préparation de chantier ;
Aborder les sujets relatifs à la Charte Chantier à Faibles Nuisances, en reprenant
notamment les sujets abordés par le CSPS ZAC et l’AMO Environnement, lors des
réunions hebdomadaires. Une réunion de sensibilisation aura lieu en début de
chantier et à l’arrivée de chaque nouvel intervenant sur le chantier ;
Prévoir les aires et les moyens pour le stockage des déchets ;
Informer si nécessaire les riverains.
En phase travaux, la mission du Responsable Chantier à Faibles Nuisances comprendra :
L’amenée et l’évacuation des contenants de déchets ;
Page 12
Charte Chantier à Faibles Nuisances | ZAC Gare Ardoines
Le Sommer Environnement | Mars 2016 |version 7 p. 12
La recherche des filières permettant un maximum de valorisation et de recyclage
des déchets collectés sur le chantier ;
La tenue d’un classeur environnement : le registre environnementale du chantier.
Il est responsable de l’organisation de la collecte, du contrôle du tri et de l’évacuation des
déchets. Ainsi, il collecte les bordereaux de suivi des déchets industriels spéciaux (DIS) et les
bordereaux de suivi des autres déchets. Il veille à ce que ces bordereaux soient remplis
correctement. Ces bordereaux sont conservés et annexés dans le registre environnemental
du chantier.
Il est également en charge de récupérer, auprès de chaque Responsable Environnement
Entreprise, les Fiches Produits et Fiches de Données Sécurité (FDS) des éventuels produits
dangereux, ainsi que les Fiches de Données Environnementales et Sanitaires (FDES) des
matériaux mis en œuvre, lorsqu’elles existent.
Pendant toute la durée du chantier, le Responsable Chantier à Faibles Nuisances effectue
une visite régulière de la totalité du chantier (au moins une fois par semaine).
Le Responsable Chantier à Faibles Nuisances constitue la mémoire vivante de l’application
de la Charte Chantier à Faibles Nuisances.
Il tient un registre environnemental du chantier, établi sur le modèle du registre journal du
CSPS où il consigne toutes les anomalies constatées par lui à chaque visite de chantier ou
par l’AMO Qualité environnementale, l’AMO Environnement ou le CSPS ZAC (non-respect
de la Charte Chantier à Faibles Nuisances, autres exigences environnementales non
respectées).
Dans le registre environnemental du chantier figurera le suivi de la gestion des déchets
(quantités et volumes produits par type de déchets, dates d'enlèvement correspondantes,
incidents de tri signalés, destination des déchets et type de traitement : enfouissement,
valorisation, …), ainsi qu’en annexe, les bordereaux d’enlèvement des déchets dûment
complétés.
4.1.6 Rôle des Responsables Envi ronnement Ent repr ise
Un Responsable Environnement Entreprise est désigné pour chacune des autres entreprises
intervenants sur le chantier. Il est nommé pour la durée de présence de l’entreprise sur le
chantier et, en cas d’absence ou de fin de tâche, son remplacement est immédiat et
l’entreprise doit s’assurer que le relais par le remplaçant s’accompagne bien de la
transmission de toutes les informations et moyens nécessaires.
Le Responsable Environnement Entreprise de chacune des autres entreprises intervenants
sur le chantier sera chargé de faire appliquer à son entreprise le Plan des Prescriptions
Environnementales défini par l’entreprise générale de construction.
Il devra transmettre au Responsable Chantier Faibles Nuisances, les Fiches Produits et Fiches
de Données Sécurité (FDS) des éventuels produits dangereux, ainsi que les Fiches de
Données Environnementales et Sanitaires (FDES) des matériaux mis en œuvre, lorsqu’elles
existent.
4.1.7 Rôle de l ’OPC
Les documents produits par l’OPC devront être en accord avec les ambitions de la Charte
Chantier Faibles Nuisances.
L’OPC contrôlera notamment les déblais/remblais et fera un retour annuel à la DRIEE dans
le cadre du PPRI.
4.2 Outils de contrôle et de suivi
4.2.1 Plan des Prescr ipt ions Environnementales (PPE)
La démarche chantier à faibles nuisances s’inscrit dans les démarches globales « qualité »
des entreprises intervenantes sur le site.
Page 13
Charte Chantier à Faibles Nuisances | ZAC Gare Ardoines
Le Sommer Environnement | Mars 2016 |version 7 p. 13
L'entreprise générale ou le groupement d’entreprises remettra dans sa réponse à l’appel
d’offre un Plan des Prescriptions Environnementales (PPE) qui expliquera les éléments mis en
place en réponse à la présente charte.
Ce Plan des Prescriptions Environnementales sera revu et développé avec le l’AMO
Environnement lors de la préparation du chantier et, en tous cas, avant tous travaux.
Ce document contient le Schéma d’Organisation de la GEstion des Déchets (SOGED) et la
description de la gestion des autres nuisances. Sa structure, laissée au choix de l’entreprise,
devra décrire les procédures, les moyens de contrôle et les actions que l’entreprise mettra
en œuvre pour limiter les impacts et réduire les risques de l’activité du chantier sur
l’environnement, conformément aux dispositions prises dans la présente Charte Chantier à
Faibles Nuisances.
Toutefois, il contiendra à minima les chapitres suivants :
Liste et estimation des quantités des déchets produits par les différentes entreprises
intervenants sur le chantier, classement suivant le tri sélectif envisagé et
indication de périodes de fortes productions de ces déchets ;
Définition des zones de tri et de stockage à proximité des postes de travail en
indiquant les moyens nécessaires envisagés;
Organisation du tri et du transport des déchets produits par les différentes
entreprises intervenants sur le chantier jusqu’à la plateforme de tri et de
stockage des déchets, du chantier ;
Indications, consignes de tri, informations, formations proposées aux compagnons
concernant la gestion des déchets de construction et des nuisances dues au
chantier;
Actions pour limiter les nuisances dues au chantier : nuisances sonores, pollutions
potentielles du sol, de l’eau et de l’air, pollutions visuelles et perturbations sur la
vie de quartier ;
Moyens de contrôle.
4.2.2 Regist re envi ronnemental du chant ier
Un registre environnemental doit être mis en place sur le chantier par le Responsable
Chantier à Faibles Nuisances, il permettra le suivi de l’aspect environnement tout au long du
chantier et il pourra être consulté lors des réunions hebdomadaires.
Il devra contenir les éléments suivants :
Un exemplaire de la « Charte chantier à faible nuisances » signée ;
Un exemplaire du PIC à jour ;
Les coordonnées du responsable chantier à faibles nuisances, de l’AMO Qualité
environnementale, de l’AMO Environnement, du CSPS ZAC et des responsables
environnement de chaque entreprise ;
Un exemplaire des PPE de l’entreprise générale de construction ;
Un exemplaire du livret d’accueil remis aux ouvriers dès leur arrivé sur le chantier ;
Registre d’enlèvement des bennes et bordereaux de suivi des déchets de chantier
(Déchets Inertes, Déchets Industriels Banals, Déchets Dangereux, Bois, Métal,
Emballages…) ;
Le suivi analytique des quantités de déchets produits chaque mois ;
Le tableau de suivi mensuel des consommations en eau et en électricité du
chantier (avec sous comptage cantonnement et reste du chantier, si possible) ;
Le suivi des formations « Chantier à faibles nuisances » reçues par le personnel
(date, contenu et fiche de présence) ;
Page 14
Charte Chantier à Faibles Nuisances | ZAC Gare Ardoines
Le Sommer Environnement | Mars 2016 |version 7 p. 14
Le suivi des remarques faites par les riverains ou autres (registre des plaintes) ;
Les fiches « incidents » ;
La liste des opérations de nettoyage ;
Copies des PV de conformité par rapport aux émissions des gaz à échappement
et des PV de conformité par rapport aux normes de bruit, des engins utilisés lors
de la reconstruction ;
Les fiches produits, fiches de données de sécurité et justificatifs environnementaux
(dont les FDES) des produits utilisés sur le chantier.
5. Actions de conduite de travaux
5.1 Communication interne et externe du chantier
5.1.1 Format ion et informat ion du personnel de chant ier
Avant tout travail sur le chantier, tout nouvel intervenant sera formé par le Responsable
Chantier à Faibles Nuisances au respect des exigences du chantier à faibles nuisances. Le
programme de cette formation sera établi en accord avec l’AMO Environnement.
Le Responsable Chantier à Faibles Nuisances s’engage à permettre à tout nouvel arrivant
d’assister à cette formation et à vérifier sa participation effective à ladite formation.
Lors de cette formation, un livret d’accueil, élaboré et imprimé par le Responsable Chantier
à Faibles Nuisances, validé par le CSPS ZAC et l’AMO Environnement sera remis à tout
nouvel arrivant. Ce document reprendra l’essentiel des consignes environnementales visant
au respect des exigences du présent document.
Le Responsable Chantier à Faibles Nuisances disposera sur les lieux de passage, à proximité
des cantonnements, dans les vestiaires et réfectoires des panneaux rappelant les consignes
à respecter et les principales exigences relatives au bruit et au tri des déchets. Ces
panneaux, réalisés par le Responsable Chantier à Faibles Nuisances, seront maintenus en
bon état de propreté durant la totalité du chantier.
Dans ce cadre, les bennes à déchets seront clairement identifiées par les pictogrammes
des déchets qui y sont collectés.
5.1.2 Information des r iverains
A la demande de l’EPA ORSA et autant que de besoin, le Responsable Chantier à Faibles
Nuisances tiendra informé les riverains du déroulement du chantier, avec l’organisation
possible de visites de chantier et mettra en place les dispositions suivantes :
Un panneau d’information sera installé à proximité de l’entrée du chantier et
tiendra au courant les riverains sur la phase du chantier en cours et les
éventuelles gènes (sonores, perturbations du trafic, …) qui pourraient avoir lieu
lors de cette phase.
Une boîte aux lettres dédiée au recueil des remarques écrites sera également
installée à proximité de l’entrée du chantier et portera la mention : « BOITE A
SUGGESTIONS ». Elle pourra aussi être accessible aux compagnons.
Mise en place et tenue à jour d’un registre recueillant les remarques émanant de
personnes extérieures au chantier (riverains, élus,...).
Page 15
Charte Chantier à Faibles Nuisances | ZAC Gare Ardoines
Le Sommer Environnement | Mars 2016 |version 7 p. 15
Tout panneau de chantier devra respecter les indications de la charte signalétique chantier
qui sera remise à la maîtrise d’ouvrage après la signature de la promesse de vente. Ils
devront être soumis pour accord à l’EPA ORSA avant impression.
Ils devront être de dimension 4m sur 2m.
Toute remarque devra être traitée dans la semaine qui suit son dépôt et faire l’objet d’une
information immédiate à l’EPA ORSA.
5.2 Gestion des déchets
La gestion des déchets devra être décrite dans un document, le SOGED (Schéma
d’Organisation et de GEstion des Déchets) qui sera remis avant le démarrage des travaux.
Le SOGED constitue le document de référence pour tous les intervenants (maître
d’ouvrage pour information, maître d’œuvre, entreprises, collecteurs, éliminateurs …)
traitant spécifiquement de la gestion des déchets de chantier.
5.2.1 Condit ions d’exécut ion
Le Responsable Chantier à Faibles Nuisances sera chargé de la mise à disposition des
camions à bennes, bennes et conteneurs destinés à recueillir les déchets, ainsi que tous les
transports et manutentions diverses.
Le Responsable Chantier à Faibles Nuisances fournira avant le début du chantier aux autres
entreprises intervenants sur le chantier, les informations indispensables et nécessaires (sous
forme de réunions d’information, plaquettes et affiches explicatives …) pour que le tri des
déchets s’effectue correctement et suivant la réglementation en vigueur. Ces éléments
seront consignés dans le SOGED du chantier.
Précisé en phase préparation du chantier, le SOGED doit indiquer, notamment :
La sélection des prestataires en charge de l’élimination des déchets ;
La définition précise des déchets admissibles par filière d’élimination ;
Un estimatif quantitatif de la production de déchets selon leur nature, sur toute la
durée du chantier ;
La définition du nombre, de la nature, de la localisation des conteneurs pour la
collecte des déchets, leur condition de manutention (grue, monte-charge,
camion) en tenant compte de l’évolution du chantier et des flux de déchets
générés dans le temps et l’espace ;
Les dispositions adoptées pour la collecte intermédiaire, tels que des petites
bennes, des goulottes, … ;
L’information des compagnons sur le chantier par affiches ;
Le dispositif d’évacuation des déchets permettant une évacuation à
l’avancement.
Ce schéma d’organisation sera soumis au visa de l’AMO Qualité environnementale.
En complément des prestations décrites ci-avant, le Responsable Chantier à Faibles
Nuisances aura à prévoir :
L’organisation de réunion de sensibilisation et de formation de l’encadrement et
du personnel de chantier des Entreprises ;
La réalisation et l’entretien de(s) plates-formes de regroupement(s) des déchets,
permettant de recevoir les différentes bennes et conteneurs, de stocker les
déchets ;
La mise à disposition de bennes répertoriées par classe de déchets, permettant le
tri sélectif des déchets de chantier sur le site du chantier ;
Page 16
Charte Chantier à Faibles Nuisances | ZAC Gare Ardoines
Le Sommer Environnement | Mars 2016 |version 7 p. 16
La mise en place d’une logistique de tri, par une signalisation appropriée ;
La mise en place d’une procédure de suivi du remplissage des bennes, afin
d’optimiser les rotations ;
La recherche de filières adaptées pour une valorisation optimale des déchets ;
Le dossier des « prestations exécutées » décrit ci-après.
5.2.2 Documents à fourni r
Les documents à fournir sont ceux indiqués dans la définition du rôle de chacun. (Voir en
Annexe 1 le tableau récapitulatif).
De plus, pendant l’exécution des travaux, le Responsable Chantier à Faibles Nuisances
fournira au l’AMO Environnement :
Les bordereaux de suivi des déchets inertes, DIB (Bois, métaux, emballages
plastique et carton, DIB mélangées) et DIS ainsi que tout justificatif de recyclage
ou d’incinération afin de garder une trace écrite de l’évacuation et du mode
de gestion des déchets hors du chantier ;
L’objectif est de récupérer 100% des bordereaux de déchets pour les déchets
réglementés (amiante, DIS et emballages) et 70% minimum pour les déchets non
réglementés (déchets inertes, DIB, bois, métal).
(Voir en Annexe 2 le modèle de bordereau de déchets pour les déchets inertes
et les DIB).
Toute facture relative à la gestion des déchets accompagnée du bordereau de
livraison ou de suivi.
Il fournira également en fin de chantier, les bilans de valorisation (état récapitulatif des
prestations exécutées), soit :
Les volumes de déchets traités par type de déchets et leur destination ;
La quantité de rotations de camions, de bennes ou de tout autre contenant par
type de déchet et la fréquence de rotations rapportée sur le planning
d’exécution ;
La quantité de déchets valorisés et le coût de valorisation.
Il est rappelé que les BSDD doivent être gardés 5 ans par le producteur des déchets.
5.2.3 Organisat ion des déchets du chant ier
Chaque entreprise présente sur le site assurera :
le nettoyage quotidien de ses zones de travail,
l’amenée des déchets aux lieux de stockage prévus à cet effet
le tri des déchets selon la nature des déchets produits
Déchets de constructions
Les déchets triés sur site seront, à minima, les suivants :
Déchets inertes :
Ces déchets inertes seront dirigés vers des installations de recyclage (concassage) ou vers
des centres de stockage de classe III.
Déchets Industriels Banals (DIB) :
Ces déchets seront triés par nature et dirigés vers des centres de recyclage de matière,
d’incinération avec valorisation énergétique. Les déchets non valorisables seront dirigés vers
Page 17
Charte Chantier à Faibles Nuisances | ZAC Gare Ardoines
Le Sommer Environnement | Mars 2016 |version 7 p. 17
des centres de stockage de classe II. Il serait intéressant de mettre en place une benne
supplémentaire pour les emballages (plastique, papier et carton) afin de permettre une
meilleure valorisation.
Métaux :
Ces déchets seront dirigés vers des installations de recyclage et valorisés
Bois :
Le bois sera évacué et suivant les filières choisies, il sera valorisé ou éliminé.
Déchets dangereux :
Ces déchets confiés à des éliminateurs agréés pour l’incinération des produits dangereux
seront obligatoirement accompagnés d’un bordereau administratif obligatoire (BSDA ou
BSDI). Les terres polluées sont considérées comme des déchets dangereux.
L’objectif est une valorisation minimale de 70% des déchets de construction et 80% des
déchets de démolition, dont au moins 50% en valorisation matière.
Déchets des cantonnements
Le tri sélectif des déchets sera mis en place dans les cantonnements, soit en adoptant le
mode de collecte mis en place par la Ville (ordures ménagères, déchets recyclables, verre),
si celle-ci accepte de collecter les déchets de cantonnement du chantier, soit par un
prestataire externe (type PAPREC, SITA…).
5.2.4 Réduction des déchets à la source
Afin de limiter l’impact lié aux déchets de chantier, la première chose à faire est de limiter à
la source la production de ces déchets de chantier. Pour cela, chaque entreprise
intervenant sur le chantier devra mettre en place, autant que possible, des procédures pour
réduire sa production de déchets sur le site.
Par exemple :
Généraliser le calepinage : livrer ou se faire livrer les éléments de construction à la
bonne taille afin d'éviter au maximum les découpes sur le site qui sont
génératrices de déchets ;
Mettre en place une procédure qualité afin d'éviter les erreurs à la fois dans la mise
en œuvre des matériaux mais aussi dans leur commande ;
Eviter les gaspillages de matériaux livrés en vrac, au mètre linéaire ou au mètre
carré ;
Réfléchir aux modes d'approvisionnement et de conditionnement afin de réduire
la quantité des emballages ;
Les emballages sont contrôlés dès la passation des marchés avec les fournisseurs.
Réfléchir aux modes de réservations et de protection contre les attentes des aciers
;
Toute autre mesure ayant un effet positif sur la quantité de déchets produits ;
Par le choix de systèmes constructifs (composants préfabriqués…) générateurs de
moins de déchets ;
En privilégiant la préfabrication en usine des aciers ;
Les gravats de béton peuvent être réduits par une bonne préparation du chantier,
des plans de réservation et des réunions de synthèse qui évitent les repiquages
au marteau piqueur après-coup ;
Page 18
Charte Chantier à Faibles Nuisances | ZAC Gare Ardoines
Le Sommer Environnement | Mars 2016 |version 7 p. 18
Les chutes de bois sont limitées par la généralisation de coffrages métalliques et
par le retour aux fournisseurs des palettes de livraison.
5.2.5 Signalét ique
Le Responsable Chantier à Faibles Nuisances devra réaliser la mise en place de la
signalisation sur la plate-forme de regroupement des déchets et disposer des affiches
d’information à plusieurs endroits du chantier.
Chaque benne, chaque contenant sera identifié par un pictogramme représentant les
matériaux à déposer (taille minimale de chaque pictogramme : 0.25m² ou format A2).
L’AMO Environnement fournira au Responsable Chantier à Faibles Nuisances un modèle des
pictogrammes nécessaires au chantier. Charge au Responsable Chantier à Faibles
Nuisances de réaliser les éditions nécessaires et de se procurer les pictogrammes.
5.3 Gestion des nuisances du chantier
Les chantiers de construction réalisés sur la ZAC Gare Ardoines ne doit pas engendrer de
nuisance ni de perturbation pour les bâtiments alentours.
Les nuisances du chantier sont majoritairement acoustiques, visuelles et portent sur la
pollution des milieux naturels. Ces nuisances devront être anticipées et maîtrisées, vu la
sensibilité du contexte environnant.
Des dispositions nécessaires devront être prises lors de toutes les phases de chantier vis-à-vis
des bâtiments se trouvant autour du chantier.
Les pollutions de l’air, des sous- sols et de l’eau se manifestent par :
Des émissions de poussières ;
Des mauvaises odeurs ;
Des renversements accidentels de produits dangereux.
Les nuisances acoustiques proviennent :
Des matériels et équipements du
chantier ;
Du trafic ;
Des modes opératoires
adoptées ;
Du comportement du personnel.
Les nuisances visuelles sont générées par :
La dégradation des abords ;
Les salissures de la voie publique
;
La dégradation de clôture ;
L’envol de déchets.
5.3.1 Bruit et vibrat ions
Il convient de se pencher sur le problème des nuisances sonores et vibratoires et d'y
apporter des solutions qui seront bénéfiques à la fois pour les riverains mais également pour
les compagnons du chantier. Une attention particulière sera portée à ce sujet à proximité
du local commercial.
Du fait des nuisances acoustiques mal évaluées au départ, les délais peuvent être
prolongés à cause des arrêts du chantier, du respect de certains horaires imposés qui
réduisent la durée journalière de travail, de l'obligation de modifier les méthodes de travail
et l'organisation du chantier. Ces retards induisent des dépenses supplémentaires qui seront
à la charge du contractant du marché qui se sont engagés sur les délais.
Page 19
Charte Chantier à Faibles Nuisances | ZAC Gare Ardoines
Le Sommer Environnement | Mars 2016 |version 7 p. 19
L’entreprise prévoira des tests in situ afin de favoriser les méthodes de déconstruction
favorisant le moins les nuisances sonores et vibratoires. Ces tests auront lieu en période
préparatoire. Des dispositifs pour atténuer les nuisances (ex : caisson anti-bruit) pourront être
demandés aux entreprises notamment pour les interventions sur les secteurs sensibles.
Organisation du chantier
Le chantier sera organisé pour respecter les dispositions de la loi n°92-1444 du 31 décembre
1992 dite « Loi Bruit », avec ses décrets et arrêtés d’application parus, relative à la lutte
contre le bruit.
A défaut de restriction plus contraignante, les niveaux de bruit suivants seront respectés les
jours ouvrables :
Entre 7 h et 19h30 : 75 dB(A) en limite de chantier, avec des pics maximaux1 à 85
dB(A)
Entre 19 h 30 et 22 heures : Emergence2 inférieure à 5 dB(A)
Entre 22 h et 7h le lendemain matin : Emergence inférieure à 3 dB(A)
Afin de pouvoir vérifier à tout moment que ces seuils sont respectés, il est demandé à
l’Enterprise de mettre à disposition un sonomètre sur le chantier.
Le chantier devra également respecter l’arrêté n° 2003/2657 de Vitry-Sur-Seine relatif à la
lutte contre le bruit de voisinage. Ainsi, les chantiers bruyants et gênant le voisinage sont
interdits :
Entre 20 h et 7 h
les dimanches et jours fériés.
Note : Toutefois, en cas d’intervention urgente et dérogation exceptionnelle autorisée par le
maire, l’entreprise peuvent avoir la possibilité de poursuivre pendant ces heures.
Toute entreprise devra respecter la réglementation en matière d’émissions sonores. Il est par
ailleurs demandé de porter une attention particulière et de s’adapter aux horaires des
écoles à proximité du site.
L’attention de l’entreprise est attirée sur le fait que :
Les services de police peuvent constater les infractions même sans mesurer les
niveaux sonores atteints, en contrôlant les distances d’utilisation par rapport aux
habitations, en se faisant présenter les documents d’homologation, en
contrôlant les marques d’identification des engins et le bon fonctionnement des
dispositifs d’insonorisation ;
Les sanctions fixées par le décret du 18 avril 1995 sur la lutte contre les bruits de
voisinage peuvent être prises à l’encontre de l’entreprise, lorsqu’il est porté
atteinte à la tranquillité des riverains. Les conséquences pécuniaires de ces
sanctions sont entièrement à la charge de l’entrepreneur sanctionné.
Elle devra respecter les préconisations du PGCSPS ;
Elle doit prévoir un dispositif permettant d’évacuer les déchets de démolition à
l’avancement.
En fonction des caractéristiques du chantier, les entreprises devront :
Préférer les engins électriques à ceux qui sont pneumatiques, à service rendu
équivalent ;
Mettre en place un plan d'utilisation des engins bruyants (BRH, broyeur,
concasseur, marteau piqueur) qui stipulera les emplacements des engins
1 Définis par le terme bruit à tonalité marquée au sens de du point 1.9 de l’annexe1de l’arrêté du 23/01/97
2 L’émergence est définie par l’arrêté du 23/01/97 comme la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit
ambiant (chantier en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l’absence de bruit généré par le chantier)
Page 20
Charte Chantier à Faibles Nuisances | ZAC Gare Ardoines
Le Sommer Environnement | Mars 2016 |version 7 p. 20
bruyants afin d'éviter les réverbérations et les transmissions de vibrations. Le
doublement des engins et matériels sera envisagé car on réduit les durées
d’utilisation en augmentant peu le niveau sonore [3dB(A) environ] ;
Organiser le chantier pour éviter la marche arrière des camions ;
Utiliser des talkies-walkies pour communiquer avec les grutiers afin d’éviter les cris
et sifflements ;
Utiliser des engins insonorisés ;
Organiser la planification des travaux bruyants (l’Enterprise devra réaliser un
planning identifiant les phases bruyantes) ;
Eviter la chute de matériel
Conformité des matériels de chantier
Les entreprises ont pour obligation de travailler avec du matériel de chantier et des engins
de terrassement en bon état, conformes à la réglementation les concernant, à savoir :
L’arrêté du 18 mars 2002 relatif aux émissions sonores dans l’environnement des
matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments, pour les matériels
conformes aux dispositions les concernant de cet arrêté, et ce quelle que soit
leur date de première mise sur le marché ou de première mise en service (arrêté
du 21 janvier 2004 relatif au régime des émissions sonores des matériels destinés
à être utilisés à l’extérieur des bâtiments),
Les arrêtés des 11 avril 1972, 7 novembre 1977, 3 juillet 1979, 17 juin 1987 et 12 mai
1997 pour les matériels non conformes aux dispositions les concernant de
l’arrêté du 18 mars 2002, notamment les matériels mis sur le marché avant le 3
mai 2002.
Ces textes prévoient l’homologation des appareils utilisés avec un certificat acoustique et
une attestation de conformité aux normes du bruit. Les méthodes de mesure utilisées pour le
niveau sonore et l’homologation des engins ont été fixées par l’arrêté du 3 juillet 1979
(modifié le 6 mai 1982) portant code général de mesure relatif au bruit aérien émis par les
matériels et engins de chantier. Les vérifications du respect de ces mesures de réduction du
bruit à la source sont effectuées à l’occasion des autorisations d’ouverture des chantiers en
contrôlant les documents d’homologation et en mesurant les bruits émis à la distance
réglementaire d’utilisation par rapport aux habitations.
5.3.2 Rejets dans l ’eau et le sol
Tout rejet d'effluents liquides pollués non traités dans le milieu naturel est strictement interdit
Les dispositions suivantes seront obligatoirement prises en compte par l’ensemble des
entreprises présentes sur le site :
Les eaux usées provenant du chantier seront rejetées dans le réseau communal
d’égouts ou dans un dispositif d’assainissement conforme à la réglementation
avant rejet au milieu naturel (débourbeur déshuileur par exemple) ;
Les produits issus de ce dispositif d’assainissement devront être stockés sur le
chantier dans les conditions réglementaires jusqu’à enlèvement par une
entreprise spécialisée.
Pour respecter la réglementation, la commune produira un arrêté d'autorisation de
déversement au Responsable Chantier à Faibles Nuisances pour autoriser les rejets dans le
réseau communal d'assainissement :
L’Entreprise générale devra faire la demande auprès de la SAP pour obtenir
l’autorisation de rejet des eaux de chantier dans le réseau communal ;
Page 21
Charte Chantier à Faibles Nuisances | ZAC Gare Ardoines
Le Sommer Environnement | Mars 2016 |version 7 p. 21
L'arrêté pourra préciser la charge de pollution provenant du chantier admissible
dans ce réseau. Les moyens à mettre en place pour obtenir les valeurs imposées
sont à la charge de l’entreprise ;
Comme spécifié dans la réglementation, le rejet d’huiles, lubrifiants, détergents, …
dans le réseau communal d’égouts est strictement interdit. Les entreprises
prendront les dispositions permettant d’empêcher ce type de rejet
(récupération et enlèvement par un repreneur agréé des huiles usagées
notamment). Il sera mis en place par l’entreprise des bacs avec une rétention
suffisante, réservés à la récupération des déchets liquides dangereux du
chantier (démontage des équipements arrivés en fin de vie) ;
L’entreprise générale de construction mettra en œuvre les moyens nécessaires
pour éviter les déversements, accidentels ou pérennes, de produits polluants ; à
savoir bacs de rétention, plateforme avec fond de forme, et dispositions
spécifiques pour le ravitaillement des engins, … ;
Si recours à des toupies à béton pour le coulage de béton, mise en place d’une
aire de récupération des laitances de béton du nettoyage des toupies à béton
avec bassin de décantation, aménagée avant la sortie du chantier ;
Utilisation d’huiles biodégradables (base végétale) ;
Le Responsable Chantier à Faibles Nuisances tiendra à disposition sur le chantier une bâche
étanche mobile ou une cuve de rétention et un kit de traitement des déversements
accidentels ;
Les sols souillés par des produits déversés accidentellement dans le sol seront
évacués vers un lieu de traitement agréé.
Le Responsable Chantier à Faibles Nuisances mettra en place une procédure pour
gérer les situations de rejet accidentel dans le sol. Notamment, il y sera prévu :
o Les dispositions d’alerte en cas de rejet accidentel (personne à prévenir
et mesures d’urgence à prendre) ;
o L’évacuation vers un lieu de traitement agréé des sols souillés par des
produits déversés accidentellement ;
o Tenir à disposition sur le chantier des kits d'intervention d'urgence.
L’Entreprise devra formaliser sa propre procédure de traitement des pollutions accidentelles
avant le début du chantier.
5.3.3 Rejets dans l ’ai r
Les dispositions suivantes seront précisées par les entreprises pour limiter les rejets dans l’air :
Les entreprises veilleront à limiter l'envol des poussières. En effet, les poussières
contribuent aux nuisances subies à la fois par les riverains et par les compagnons
eux-mêmes. Pour cela, il convient de veiller à la propreté du chantier : les aires
bétonnées doivent être régulièrement balayées ;
En période sèche, les travaux générateurs de poussières seront réalisés après
arrosage superficiel des surfaces concernées et ceci autant de fois que
nécessaire pour minimiser les envols de poussière ;
Les stockages de matériaux légers (bennes à déchets notamment) seront munis
de couvercles ou tout dispositif ayant les mêmes effets ;
Les matériels électriques seront préférés aux matériels thermiques.
5.3.4 Pol lut ion visuel le
Pour que le chantier soit le mieux accepté du public, le Responsable Chantier à Faibles
Nuisances veillera à la propreté et l'aspect général du site. Il doit notamment prévoir :
Page 22
Charte Chantier à Faibles Nuisances | ZAC Gare Ardoines
Le Sommer Environnement | Mars 2016 |version 7 p. 22
Une aire de nettoyage des roues des camions, aménagée avant la sortie du
chantier ;
Le nettoyage régulier des traces d’hydrocarbures au sol ;
Le bétonnage des aires de transit des engins et véhicules afin d’en faciliter le
nettoyage ;
Le nettoyage régulier des accès au chantier : la boue sur les chaussées sera
évacuée ;
Le nettoyage en fin de journée des zones de travail (notamment collecte des
déchets);
Le maintien en bon état de la clôture du chantier, ce qui comprend notamment,
l’effaçage des graffitis ;
L’organisation et le balisage des zones de stockage ;
L’organisation du stationnement des véhicules (VL, VI, PL, engins, véhicules de
livraison) ;
La couverture des bennes à déchets chaque fois que nécessaire pour éviter
l'envol des déchets.
Le maître d’ouvrage se réserve le droit de faire modifier tout ou partie des éléments
conduisant à une dégradation évidente et irréfléchie de l’esthétique sur l’environnement.
Le Responsable Chantier à Faibles Nuisances collecte les remarques émanant de personnes
extérieures au chantier et veillera à ce que les réclamations sur ces 2 points soient limitées.
5.3.5 Perturbat ion du t raf ic
L’Entreprise (ou mandataires en cas de groupement) produira son propre Plan de
Déplacement Entreprise (PDE), afin de réduire la circulation liée aux déplacements du
personnel de chantier sur le site. Ainsi, les aires de stationnement pour le personnel seront
optimisées et le trafic réduit aux abords du chantier.
Les entreprises prendront toutes mesures nécessaires, tant auprès des autorités locales, des
concessionnaires que des usagers, visant à assurer que leurs travaux (y compris rotation des
bennes à déchets) n’induisent pas de perturbations sur les trafics routiers, piétons ou
cyclistes.
Les responsables de chantier veilleront à faire respecter les plans de circulation mis en place
:
Itinéraires pour les piétons étudiés avec les services de la voirie ;
Passages piétons à l’extérieur de chantier, banalisés ;
Mise en place d’une aire de stationnement pour les véhicules du personnel ;
Mise en place d’une aire de livraison ;
Approvisionnement du chantier organisé autant que possible en dehors des heures
de pointes de circulation ou des sorties de classe des écoles environnantes, … ;
Horaires de travaux définis en phase préparation et portés sur le panneau de
chantier, respectés.
5.3.6 Préservat ion du pat r imoine bât i et végétal existant
Les chantiers de la ZAC Gare Ardoines devront se faire en prenant les dispositions
nécessaires pour préserver les bâtiments et la végétation existants. Ainsi il peut être de
prévoir les protections nécessaires pour les façades ou les arbres.
Page 23
Charte Chantier à Faibles Nuisances | ZAC Gare Ardoines
Le Sommer Environnement | Mars 2016 |version 7 p. 23
5.4 Spécificités liés à la zone inondable
5.4.1 Problématique Inondation en phase chantier : déblais / remblais
Les travaux de la ZAC vont occasionner d’importants terrassements et une modification de
la morphologie du site. Des mesures sont donc à prendre pour maintenir l’écoulement de la
crue en période d’inondation.
Le secteur de la ZAC se situant en zone de stockage de la crue avec des vitesses
d’écoulements faibles à nulles, une compensation en volume des remblais est à mener pour
éviter les désordres hydrauliques et des impacts sur les zones avales. Par conséquent, les
mesures mises en place pendant la phase travaux, concerneront principalement la
compensation en volume des remblais, la problématique des engins de chantier, la gestion
de la décrue.
L’EPA ORSA s’étant engagé auprès de la Police de l’Eau, les mesures suivantes devront être
mises en place :
Le chantier devra être à l’équilibre pendant les périodes de crues (soit de mi-oct à fin
mars) en termes de déblais – remblais ;
Les modalités de suivis et les indicateurs du respect de cet équilibre/neutralité des
déblais remblais seront prévues ;
Un tableau de suivi des remblais et déblais devra être rempli et réactualisé avant
chaque période de crue et ce, chaque année. L’OPC sera en charge de cette
mission.
Les prescriptions d’aménagement et de travaux suivantes seront imposées aux opérateurs
via le Cahier des Charges de Cession de Terrain (CCCT) et aux entreprises de travaux afin
de s’assurer du respect de ces mesures. Sur le chantier, l’OPC de la ZAC sera en charge du
contrôle de la bonne application de ces mesures.
Obligation pour chaque opérateur et entreprise de proposer des projets à l’équilibre
Obligation pour chaque opérateur et entreprise de présenter des tableaux de suivi
actualisés de leur déblais – remblais lors de chaque réunion inter-maitrise d’ouvrage,
Obligation des entreprises de construction de proposer un phasage de travaux en
privilégiant la mise en place des mesures compensatoires (déblais) en priorité.
Obligation pour chaque opérateur et entreprise de mettre en place un plan de
prévention et d’intervention en cas d’alerte de crue avec des niveaux
d’évacuation de la zone en fonction des niveaux d’eau de la Seine. Il comprendra
les instructions à suivre pour les entreprises et les ouvriers lors de crue (mineure ou
majeure) en fonction de la localisation dans la ZAC.
5.4.2 Gest ion de la décrue
Dans le cas d’un épisode de crue, qu’elle soit mineure ou majeure, le chantier devra aussi
gérer la décrue, c’est-à-dire, la diminution du niveau d’eau et le redémarrage des travaux.
Un plan de gestion devra donc être proposé par les opérateurs immobiliers et entreprises
prestataires afin de prévoir le retour à la normale et le redémarrage du chantier et de ses
activités. Ce plan de gestion pourra être composé de plusieurs phases :
Etat des lieux et identification des dégâts majeurs infligés par la crue au chantier
Plan de remise en état du site : pompage des eaux résiduaires de la crue (dans les
zones déblayées – parkings, caves, fosses,…) vers la Seine,
nettoyage et évacuation des déchets charriés par les écoulements,
Page 24
Charte Chantier à Faibles Nuisances | ZAC Gare Ardoines
Le Sommer Environnement | Mars 2016 |version 7 p. 24
5.4.3 Stockage du matériel
Le risque inondation devra être pris en compte durant le chantier et devra être intégré aux
documents de prévention du chantier, notamment au niveau des prescriptions suivantes :
Les matériels et produits sensibles à l’eau devront être stockés au-dessus de la cote
des PHEC, sauf impossibilité technique ;
Les produits dangereux ou polluants, notamment les substances entrant dans le
champ d’application des arrêtés ministériels des 21 février 1990 et 20 avril 1994
relatifs à la définition des critères de classification et des conditions d’étiquetage et
d’emballage des préparations dangereuses, devront être stockés dans des «
citernes » fixées à l’aide de dispositifs résistants à une crue atteignant la cote des
PHEC,
Les matériels et produits susceptibles d’être emportés par la crue et entreposés à
l’extérieur au-dessous de la cote des PHEC devront être arrimés ou placés dans des
enceintes closes ou évacués hors zone inondable.
5.5 Gestion de la terre et des espèces végétales
5.5.1 Gest ion des espèces invas ives
Dans le but de limiter la propagation des espèces végétales invasives, les dispositions
suivantes devront être mises en œuvre :
Identifier précisément les espèces invasives présentes sur le site de construction et
matérialiser physiquement les zones envahies (voir Annexe
Eviter toute circulation inutile d'engins dans les zones infestées
Nettoyer les engins ayant circulé dans les zones infestées avant de quitter le chantier
Végétaliser les terrains nues ou les couvrir avec des géotextiles afin de limiter la
possibilité de propagation des espèces invasives
Limiter autant que possible les mouvements de terres et l'import et l'export de terres
végétales, connaître l’origine des terres importées
Adapter le calendrier des travaux (ne pas laisser de sol nu à la reprise de l'activité
végétative, faucher au bon moment)
Intervenir sur les foyers de prolifération selon les méthodes propres à chaque espèce
identifiée (voir tableau étude d'impact)
Intervenir de façon précoce en cas d'implantation d'une nouvelle population ou
d'extension d'une population existante
5.5.2 Gest ion des espèces protégées et remarquables
Dans le but d’éviter d’endommager les espèces végétales et les arbres remarquables et de
préserver la faune, les dispositions suivantes devront être mises en œuvre :
Identifier les espèces végétales et arbres remarquables sur le site de construction et
matérialiser physiquement les zones où ils se trouvent
Mettre en place une protection solide autour de ces zones (2 m de haut pour les
arbres)
Réaliser l’ensemble des travaux de préparation de terrain en dehors de la principale
période d’activité de la faune, soit en dehors de la période allant de mars à août.
Réaliser les interventions sur les arbres et le bâti existant en dehors de la période allant
d’avril à juillet (et si possible en dehors de la période allant de novembre à mars)
Phaser les travaux pour maintenir des espaces refuge des espèces pendant les
travaux et la recolonisation après perturbation.
Page 25
Charte Chantier à Faibles Nuisances | ZAC Gare Ardoines
Le Sommer Environnement | Mars 2016 |version 7 p. 25
Respecter l’ensemble des mesures prévues dans le dossier de dérogation de la ZAC
(extrait relatif aux travaux à annexer une fois le dossier finalisé)
5.5.3 Gest ion de la ter re végétale
Le décapage (ou retroussement) des terres végétales devra respecter les dispositions
suivantes :
Préalablement au décapage des terres végétales, un nettoyage du sol devra être
prévu.
Le décapage des terres végétales sera fait en prenant toutes dispositions pour éviter
de contaminer la terre végétale par incorporation de matériaux étrangers ou de
terre de sous-sol de composition physico-chimique différente.
Les engins mécaniques utilisés doivent permettre de ne pas modifier les
caractéristiques des terres à retrousser et celles des sols restant en place.
Si possible, la terre végétale décapée sera réutilisée immédiatement sur pour
l’aménagement des espaces paysagers de l’opération
Dans les secteurs à espèces invasives, la terre végétale sera considérée comme un
déchet non réutilisable et ne sera pas réutilisée.
Lors de la mise en dépôt, les terres de différentes qualités physico-chimiques sont
séparées. Le décapage est réalisé en conditions de sol sec ou suffisamment ressuyé,
pour éviter tout compactage.
Le décapage est immédiatement interrompu en cas d’intempéries.
Le stockage de la terre végétale sera établi sur une surface acceptée par la maîtrise
d’œuvre, préalablement nettoyée et parfaitement drainées, sur une pente
minimale de 2% dirigée vers un exutoire.
Le dépôt se fera en merlon hauteur maximale de 2m afin de maintenir le
fonctionnement biologique de la terre végétale.
En cas de stockage prolongé la terre végétale devra être ensemencée en ray-grass.
Se référer au chapitre « Sols pollués » dans le cas où les terres décapées seraient
polluées.
L’origine de la terre de remblai sera systématiquement connue
5.6 Sols pollués
Vu la contrainte de « pollution des sols » dont fait le secteur fait l’objet, il est important de
considérer la possibilité de pollution des eaux souterraines via l’excavation des sols pollués
en place.
Le plan de gestion des terres excavées potentiellement polluées définira la possibilité de
réutilisation des terres excavées sur le site, il permettra :
D’apprécier le niveau de risque généré par le site compte tenu de son usage actuel
et de son usage futur (calcul de risque en phase chantier, exploitation du site et
dans le cadre de la réutilisation des terres)
De valider les dispositions techniques de gestion des terres excavées (notamment les
dispositions constructives pour la réutilisation des terres sur site), envisagées de sorte
que la contamination sous le site ne présente plus une atteinte à l’homme et à
l’environnement
Caractérisation des volumes de déblais en fonction des filières de gestion et
élaboration d’un plan provisoire de terrassement pour le DCE
Page 26
Charte Chantier à Faibles Nuisances | ZAC Gare Ardoines
Le Sommer Environnement | Mars 2016 |version 7 p. 26
Définition des campagnes de caractérisations complémentaires des sols (maillage
spécifique en fonction des types d’aménagement et la quantité des déblais,
programme des investigations et analyses par zone du projet)
Définition des modalités spécifiques de gestion des terres excavées potentiellement
polluées en phase travaux (excavation et tri, modalités des aires de stockage
temporaire sur site, suivi et transport des déchets, principe de la réutilisation sur site,
élimination et installation de stockage, protection des travailleurs sur place)
Toutes les précautions seront donc prises pendant la phase travaux afin de respecter les
conditions et contraintes fixées par le plan de gestion des terres excavées potentiellement
polluées.
Dans le cas où leur composition et caractéristiques ne leur permettraient pas d’être
réutilisées ou dans le cas où le risque de pollution les rendrait inutilisables, les déblais seront
envoyées en filière de traitement adaptées (cf. 5.2.3).
Dans le plan de gestion des terres excavées potentiellement polluées, la problématique de
pollution des eaux souterraines sera largement abordée, elle fera partie des contraintes
principales de l’étude. L’intégralité des prescriptions imposées par ce plan gestion devront
impliquer de manière directe ou indirecte la protection de l’environnement et de la
ressource en eau.
5.7 Gestion de l’eau sur le chantier
5.7.1 Besoins en eau du chantier
Les besoins en eau du chantier seront assurés par les réseaux des concessionnaires locaux.
Aucun pompage de nappe ne sera effectué afin d’alimenter les besoins en eau du
chantier.
Dans le cas de la fourniture d’eau par le réseau public, l’entreprise devient un abonné
public et ses prélèvements restent limités aux capacités de fourniture du réseau. Cela devra
faire l’objet d’un accord avec le gestionnaire des réseaux (convention à établir).
5.7.2 Eaux usées pour le chant ier
Les entreprises en charge des travaux assureront l’assainissement des eaux usées de leurs
baraquements.
Des sanitaires chimiques pourront être mis en place sur certaines zones de travail éloignées
des bureaux de chantier. Dans ce cas, la gestion des effluents et l’entretien seront à la
charge d’un prestataire de service.
Dans tous les cas, aucun rejet direct d’eaux usées ne sera entrepris vers le milieu naturel.
5.8 Pollution accidentelles
Pour prévenir la survenue de pollutions accidentelles et la contamination des milieux par les
MES, la gestion du chantier doit intégrer les mesures suivantes :
En ce qui concerne les déblais des « zones à risques de pollutions », ils ne seront pas
stockés sur place afin d’éviter toute contamination des eaux de ruissellement lors
des épisodes pluvieux et seront directement évacués en décharge (adaptée) selon
leur classification ;
Les entreprises de travaux seront soumises aux dispositions suivantes :
- Les installations de chantier et l’aire d'entretien des engins de chantier sont
implantées sur une plate-forme étanche dont les eaux de ruissellement sont
recueillies dans un bassin de traitement ;
- Les produits sont stockés sur des surfaces étanches, dont les eaux de ruissellement
peuvent être isolées ;
Page 27
Charte Chantier à Faibles Nuisances | ZAC Gare Ardoines
Le Sommer Environnement | Mars 2016 |version 7 p. 27
- Respecter les règles générales de propreté de chantier : utilisation d’engins en
parfait état, contrôlés régulièrement, mise en place de bassins de traitement
(décantation et lame siphoïde) des aires de lavage et d’entretien, gestion
adaptée des déchets ;
- Mettre au point un plan de circulation et une signalétique qui excluent l’entretien
et le stationnement des engins en dehors des zones prévues à cet effet, les zones
retenues étant en dehors des zones inondables ou à proximité immédiate des
cours d’eau ;
- Mettre en place une collecte et un traitement adapté des eaux de ruissellement
de chantier et réaliser des rejets traités et contrôlés (en termes de débit) et ce dès
le début des travaux. Les systèmes de traitement privilégiés seront les bassins, qui
seront dimensionnés de façon à permettre la décantation des MES (temps de
séjour suffisant).
- Mettre en place un plan de management de la qualité, suivre les actions
environnementales et former le personnel de chantier.
Dans le cas de la survenue d’une pollution accidentelle, le temps d’intervention doit être
réduit au minimum afin de limiter les risques de contamination des eaux souterraines. Pour
cela les mesures suivantes devront être mises en œuvre par les entreprises :
Définir des procédures d’intervention adaptées à chaque type de polluant et former
le personnel de chantier. Ces procédures d’intervention devront être intégrées dans
le programme de surveillance de la phase travaux des entreprises.
Disposer de produits spécifiques (absorbant…) permettant une intervention rapide en
cas de déversement accidentel ;
Extraire les terres souillées et les stocker sur une aire étanche, avant leur envoi dans un
centre de traitement adapté ;
Réaliser un piézomètre de contrôle de la nappe en aval de l’accident (distance à
déterminer en fonction des caractéristiques de la nappe), dans les deux jours
suivant l’accident ;
Alerte des propriétaires et exploitants des captages en aval ;
Analyses portant sur le ou les produits incriminés pour surveillance jusqu’à disparition
du produit et au besoin mise en place de puits de dépollution ou tout autre moyen
de dépollution adapté)
Une fiche de non-conformité pourra être ouverte dans la mesure où un système
qualité est en place.
Notons que la réalisation de piézomètres nécessite une déclaration au titre du Code de
l’Environnement (rubrique 1.1.1.0 de l’article R214-1).
5.9 Situations d’urgence
Dès lors qu’un élément extérieur ou inattendu susceptible d’avoir un impact sur le milieu
naturel ou humain est identifié, l’entreprise est tenue d’informer dans les plus brefs délais le
maître d’ouvrage ainsi que le CSPS.
La liste suivante, non exhaustive, présente les principales situations d’urgence et les impacts
associés.
Situations Impacts associés
Tempête survenant sur un chantier Envol de matériel, chute de grue
Pluies / Orages violents Inondation des rues, caves, parking
Page 28
Charte Chantier à Faibles Nuisances | ZAC Gare Ardoines
Le Sommer Environnement | Mars 2016 |version 7 p. 28
Affaissement de terrain / Fontis Obstruction voie publique
Accidents de circulation générée par un
chantier Blessés
Fuite d’équipement ou d’un engin au cours
d’un chanter
Risque de pollution de l’air, pollution des
sols, de l’eau et risque pour la santé
Rupture de réseaux en phase chantier Selon réseau : risque vital, perte d’eau,
pollution de l’air
Découverte fortuite de pollution, engins
explosifs… Pollution des sols et de l’air
Effondrement d’un bâtiment Risque vital, poussières, dégradation sur
bâtiment limitrophes
Incendie au niveau d’un équipement ou
d’un bâtiment
Risque vital, pollution de l’air et des réseaux,
dégradation de matériels
Intrusion/squat Dégradations
5.10 Réduction du transport de matériaux et des déchets
Une plateforme fluviale, mise en place par HAROPA (Ports de Paris) sera en fonctionnement
à partir de la fin de l’année 2018. Il est fortement recommandé d’utiliser au maximum cette
plateforme pour l’acheminement des matériaux jusqu’à la ZAC Gare Ardoines, ainsi que
pour l’évacuation des déchets.
Pour les utilisations de béton, une production locale sera privilégiée (mise en place d’une
centrale à béton et à graves dans le secteur central des Ardoines, hors ZAC).
Les déchets seront triés et si possible valorisés sur site, notamment les inertes (granulats pour
le béton par exemple).
5.11 Installation de chantier
Afin de limiter et contrôler les consommations d’eau et d’énergie du chantier, les éléments
suivants seront mis en place sur le chantier :
Robinetteries temporisées sur les sanitaires ;
Chasses d’eau 3/6 litres ;
Luminaires basse consommation ;
Fermes portes sur les cantonnements ;
Minuteries sur les coffrets des cantonnements pour réguler le chauffage ;
Compteurs pour la consommation d’eau et d’énergie du chantier.
Afin d’accompagner ces solutions techniques, les consignes suivantes doivent être
respectées sur le chantier :
Fermer les robinets après utilisation ;
Signaler et réparer rapidement toute fuite d’eau ;
Utiliser l’eau en quantité raisonnable ;
Eteindre l’éclairage inutile (en quittant une pièce ou un poste de travail) ;
Page 29
Charte Chantier à Faibles Nuisances | ZAC Gare Ardoines
Le Sommer Environnement | Mars 2016 |version 7 p. 29
Récupérer l’eau de pluie dans la mesure du possible pour le nettoyage des engins
;
Arrêter les appareils électriques qui fonctionnent inutilement (« chauffe gamelles »,
radiateurs, …).
Page 30
Charte Chantier à Faibles Nuisances | ZAC Gare Ardoines
Le Sommer Environnement | Mars 2016 |version 7 p. 30
6. Pénalités pour non-respect de la charte «Chantier à faibles
nuisances»
Le Responsable Chantier à Faibles Nuisances, lors de son suivi régulier du chantier, le CSPS
ZAC, lors de ses visites de chantier, et l’AMO Qualité environnementale, lors de ses audits,
sont habilités à constater le non-respect de l’application de la charte « Chantier à faibles
nuisances » par les entreprises présentes sur le chantier. Cette constatation de non-respect
de la charte « Chantier à faibles nuisances » s’applique aussi à l’entreprise générale de
construction qui gère ce « Chantier à faibles nuisances ».
Dans le cas d’une non-conformité constatée, le Responsable Chantier à Faibles Nuisances,
le CSPS ZAC et l’AMO Qualité environnementale notifieront les manquements à l’entreprise.
Les notifications seront transmises à l’Aménageur ainsi qu’au Maître d’Ouvrage du lot. Ce
dernier appliquera alors des pénalités aux entreprises, en fonction du manquement identifié
dans le tableau ci-dessous.
Cette pénalité prend effet dès le lendemain de la constatation de non-respect de la charte
« Chantier à faibles nuisances », et jusqu’à ce que l’entreprise ait levé cette non-conformité.
Le tableau ci-après indique le descriptif du montant des pénalités applicables à cette
opération.
Ecart constaté Pénalités Modalités Sanctions
Non-respect des prescriptions
relatives à la sécurité, à l'hygiène,
à la signalisation générale du
chantier
380€ Par infraction
constatée et par
jour calendaire
Non-respect des horaires (travaux,
livraisons…)
130€ Par infraction
constatée
Refus d’accès au
site
Non-respect des niveaux sonores
maximaux réglementaires autorisés
des engins et machines
100€ Par infraction
constatée
En cas de non-respect de la réglementation sur les émissions sonores des engins, le maître d’ouvrage peut
ordonner l'arrêt immédiat jusqu'à la mise en conformité des appareils en cause. Attention, cette mesure
n'exclut pas la mise en jeu de sanctions pénales prévues au titre de la répression contre le bruit.
Refus d’obtempérer de l’entreprise
à la demande du maître
d’ouvrage, MOE ou SPS pour la
réduction des niveaux de
poussière.
500€ Par jour calendaire
Dépôts sauvages ou
enfouissement des déchets
150 € Par jour calendaire
et infraction
constatée
Non fourniture des bennes
nécessaires par le tri des déchets
150€/jour Par jour calendaire
et infraction
constatée
Non fourniture des bordereaux de
suivi des déchets de chantier
mensuellement
150 €/mois Par jour calendaire
et infraction
constatée
Page 31
Charte Chantier à Faibles Nuisances | ZAC Gare Ardoines
Le Sommer Environnement | Mars 2016 |version 7 p. 31
Ecart constaté Pénalités Modalités Sanctions
Non nettoyage du chantier et de
ses abords.
Le nettoyage par
un prestataire
extérieur sera
facturé au titulaire
du marché
Au-delà de 48h
d’inaction après
constat d’infraction
Retard dans la remise ou la
diffusion de documents
nécessaires à l'ordonnancement
ou à la coordination des travaux
(Plans d’Installation de Chantier,
plannings de livraisons, etc...)
130€ Par document et
par jour calendaire
de retard
Stationnement gênant ou
encombrement des voiries ou
cheminements,
500€ Par infraction
constatée
Refus d’accès au
site
Entrave à l’écoulement des eaux
de pluie.
100€ Par jour calendaire Facturation de
l’intervention
nécessaire pour la
remise en état de
l’écoulement
Non-respect des
recommandations du SPS relatives
à la sécurité des piétons et des
véhicules sur site (limitation de
vitesse etc.)
150€ Par infraction
constatée
Refus d’accès au
site
Non réponse à une remarque
réalisée par l’AMO HQE, au cours
de l’une de ses visites.
150€ Par jour calendaire
Non-communication de la charte
de chantier à faibles nuisances aux
divers intervenants sur le chantier.
150 € Par manquement
constaté
Non transmission des demandes
d’accès pour livraison.
130€ Par infraction
constatée
Refus d’accès au
site
Non-respect du plan de
circulation.
200 € par nouvelle
infraction
Entrave à la circulation des piétons
et des flux extérieurs aux abords du
site.
380€ Par infraction
constatée et par
jour calendaire
Refus d’accès au
site
Non transmission des demandes
de circulation des convois
exceptionnels.
130€ Par infraction
constatée
Refus d’accès au
site
Défaut de nettoyage et
décrottage des engins avant sortie
du chantier.
200€ Par infraction
constatée
Par infraction et
par jour calendaire
Page 32
Charte Chantier à Faibles Nuisances | ZAC Gare Ardoines
Le Sommer Environnement | Mars 2016 |version 7 p. 32
Rappel de la règlementation :
Page 33
Charte Chantier à Faibles Nuisances | ZAC Gare Ardoines
Le Sommer Environnement | Mars 2016 |version 7 p. 33
7. Annexe 1 - Tableau de définition des rôles
Acteur AMO Qualité environnementale CSPS ZAC AMO Environnement Responsable Chantier Faibles Nuisances Responsables Environnement
Entreprise
Missions - Réalisation de deux audits en
phase chantier, sur site et sur
plans, afin de valider la
conformité du chantier avec les
exigences et les objectifs fixés
dans la présente Charte
Chantier à Faibles Nuisances.
l’AMO Qualité
environnementale pourra, à
l’issu de ces audits, proposer
des améliorations et valider les
adaptations éventuelles. Le
premier audit aura lieu en
phase gros œuvre et le second
en phase second œuvre. Ces
audits seront effectués en
bonne intelligence avec ceux
prévus dans le déroulement de
la procédure de certification
éventuellement engagée par
l’opérateur.
- Assistance l’aménageur dans la
vérification, lors de la réception
du bâtiment, du respect des
clauses environnementales
inscrites dans la promesse de
vente. L’AMO QE fournira un
rapport détaillé, en motivant
d’éventuelles réserves.
- Vérification du respect de la Charte
de « Chantier à faibles nuisances »
tout au long du chantier ;
- Visite sur chantier et fiche de suivi
environnemental transmise au Maître
d’Ouvrage faisant état du suivi de la
démarche en phase chantier ;
- Examen des dysfonctionnements et
élaboration de solutions
d’amélioration avec les Responsable
Chantier à Faibles Nuisances et les
entreprises ;
- Demande au Maître d'Ouvrage
l'application des éventuelles
pénalités, prévues dans cette charte,
en fonction de l’inobservation des
exigences du CPE par les entreprises ;
- Alerter le Maître d'Ouvrage sur les
dysfonctionnements constatés et
proposer d'éventuelles solutions
(fiches d’écarts).
- Assistance à l’entreprise générale de
construction dans la rédaction de leur
SOGED en cohérence avec la présente
charte et son applicabilité par les autres
entreprises intervenant sur le chantier ;
- Fourniture au Responsable Chantier à Faibles
Nuisances d’un bordereau de suivi de
déchets de chantier (Déchets inertes,
Déchets Industriels Banals et Déchets
Dangereux) ;
- Fourniture du modèle, sous forme
informatique, de la signalétique des bennes
ou conteneurs de tri ;
- Définition avec le Responsable Chantier à
Faibles Nuisances de la formation qui sera
effectuée auprès des ouvriers ;
- Examen des dysfonctionnements et
élaboration de solutions d’amélioration
avec les Responsable Chantier à Faibles
Nuisances et les entreprises ;
- Définition de la campagne d’information
des riverains et des modes de
communication (affiches, bulletin, boîte de
réclamation, boîte à suggestion) ;
- Visite mensuelle sur chantier et fiche de suivi
environnemental transmise une fois par mois
au Maître d’Ouvrage faisant état du suivi de
la démarche en phase chantier ;
- Demande au Maître d'Ouvrage l'application
des éventuelles pénalités, prévues dans
cette charte, en fonction de l’inobservation
des exigences du CPE par les entreprises ;
- Alerter le Maître d'Ouvrage sur les
dysfonctionnements constatés et proposer
d'éventuelles solutions (fiches d’écarts).
- Réalisation du PPE en réponse à la
Charte « Chantier à faibles nuisances »,
en phase préparation de chantier.
- Vérification du respect de la Charte
« Chantier à faibles nuisances », tout au
long du chantier.
- Aborder les sujets relatifs à la Charte
Chantier à Faibles Nuisances, en
reprenant notamment les sujets abordés
par l’AMO Environnement, lors des
réunions hebdomadaire.
- Désignation et suivi de la mise en place
des aires et des moyens pour le
stockage des déchets.
- Informer si nécessaire les riverains.
- S’assurer de la mise en place des
panneaux de chantiers
- Réaliser le bilan de chantier.
En phase travaux :
- Amenée et évacuation des
contenants ;
- Pose de panneaux et de logos de
signalisation des bennes de déchets ;
- Rédaction des bordereaux de suivi des
déchets et transmission à l’AMO Qualité
environnementale ;
- Visite régulière de la totalité du chantier
(au moins une fois par semaine) ;
- Formation des nouveaux arrivants.
- Prise en charge de
l’application du PPE, tout au
long du chantier ;
- Présence aux réunions
concernant le chantier
faibles nuisances ;
- Signale la présence de
nouveaux intervenants au
Responsable Chantier
Faibles Nuisances et
vérification de leur présence
aux formations chantier à
faibles nuisances.au chapitre
5.2.3
Documents à
fournir
- Rapports d’audit de chantier (2
audits de chantier, 1 audit de
réalisation)
- Fiche de suivi environnemental à
chaque visite
- Modèle du livret d’accueil ;
- Modèle de bordereau de suivi des déchets
inertes et DIB ;
- Modèle de pictogrammes pour la
signalétique des bennes de déchets.
- Fiche de suivi environnemental lors de
chaque visite mensuelle
- Bilan de chantier
- SOGED et PPE du chantier ;
- Registre environnemental du chantier ;
- Les bordereaux de suivi de déchets ;
- Rapport de suivi des consommations
eau et déchets
- Rapport de suivi d’évacuation des
déchets et taux de valorisation ;
- Fiches sécurité des produits toxiques ou
dangereux utilisés sur le chantier.
- PPE de l’entreprise
- Fiches Produits et Fiches de
Données Sécurité (FDS),
ainsi que les Fiches de
Données
Environnementales et
Sanitaires (FDES) ;
- Bordereaux de suivi de
déchets que l’entreprise
gère elle-même. (déchets
dangereux).
Page 34
Charte Chantier à Faibles Nuisances | ZAC Gare Ardoines
Le Sommer Environnement | Mars 2016 |version 7 p. 34
Eléments à mettre en place sur le chantier par l’entreprise titulaire du marché :
Eléments à mettre en place Quantité (en unité)
Livret d’accueil « Chantier à faibles nuisances » pour les
compagnons 1 par compagnon
Panneaux d’information « Chantier à faibles nuisances » pour les
compagnons
1 par vestiaire cantonnements
1 par réfectoire cantonnements
1 par entrée cantonnements
Panneau d’information (phase du chantier et nuisances possibles)
pour les riverains 1 à l’entrée du chantier à minima
Boîte aux lettres pour le recueil des remarques des riverains et des
compagnons 1 à l’entrée du chantier
Bennes pour le tri sélectif des déchets de construction en phase
Gros Œuvre
1 pour Déchets Inertes
1 pour Bois
1 pour Métaux
1 pour DIB mélangés
1 pour Déchets Dangereux
Bennes pour le tri sélectif des déchets de construction en phase
Second Œuvre
1 pour Bois
1 pour Métaux
1 pour DIB mélangés
1 pour Emballages (cartons / plastiques)
1 pour Déchets Dangereux
Filet ou bâche sur la benne Emballages (cartons / plastiques) 1
Signalétique des bennes pour le tri des déchets de construction
1 pour Déchets Inertes
1 pour Bois
1 pour Métaux
1 pour DIB mélangés
1 pour Emballages (cartons / plastiques)
1 pour Déchets Dangereux
Bac de rétention pour l’huile de décoffrage avec protection
contre la pluie 1 par bidon d’huile de décoffrage
Bac de rétention pour les produits liquides dangereux (tels bidons
de fuel, d’essence, …) avec protection contre la pluie 1 par bidon de produit dangereux
Kit de dépollution pour les déversements accidentels de produits
liquides dangereux
1 dans les cantonnements ou sur le
chantier
Aire de nettoyage des toupies à béton avec bassin de
décantation pour les laitances de béton 1 à proximité des zones de coulage
Aire de nettoyage des roues de camions 1 à la sortie du chantier
Délimitation et balisage des zones de stockage 1 par zone de stockage
Signalétique des zones de stockage 1 par zone de stockage
Délimitation et balisage d’une zone de stationnement des
véhicules du personnel et encadrement 1 à côté des cantonnements
Délimitation et balisage d’une zone de livraison 1
Délimitation et balisage d’une zone d’attente de livraison pour un
à deux camions 1
Page 35
Charte Chantier à Faibles Nuisances | ZAC Gare Ardoines
Le Sommer Environnement | Mars 2016 |version 7 p. 35
8. Annexe 2 : Modèle de Bordereau de suivi de déchets
Page 36
Charte Chantier à Faibles Nuisances | ZAC Gare Ardoines
Le Sommer Environnement | Mars 2016 |version 7 p. 36
9. Annexe 3 : Fiche de suivi environnemental de chantier
Op. concernée Nom et fonction
Nom : Société
Maître d'ouvrage : DATE :
Conforme Non Confome
CHANTIER REDACTEUR
Fiche de Suivi - ZAC Gare Ardoines (charte chantier faibles nuisances)
Commentaires (constatation, corrections demandées à l'entreprise)
DésignationRayer les prescriptions non applicables à
l'opération
INSTALLATION
Protection du bronage et des
repères de niveaux
Gestion des survols (chantier,
voiries provisoires, espaces
communs intérieurs, espaces
extérieur de l'opération, terrains du
domaine public)
Approvisionnement/Evacuation des
déblais
Respect des règles de livraisons par
les chauffeurs
Horaires des approvisionnements
Utilisation des zones tampons
Information des riverains du site
Tenue et localisation des panneaux
de chantier
Protection des réseaux et ouvrages
enterrés existants
Protection des arbres
Installation de chantier/Aires de
stockage et d'approvisionnement
Clôtures de chantier (mise en place,
état)
Qualité des accès au chantier
Respect des schémas de circulation
Présence d'un sonomètre
Contenu des panneaux de chantier
Stationnement des véhicules
Assainissement de chantier
Qualité des terrassements
Respect des démarches pour
l'installation de grues
Fiche adaptée si nécessaire, remplie par l'organisme responsable du suivi puis transmise régulièrement au chargé d'opération
Affichage dans la base vie
concernant les thèmes du chantier à
faibles nuisances
Economies d'énergies et de
ressources de la base vie durable
(dont équipements
hydroéconomes)
Gestion des déchets de la base vie
durable
Confort des occupants de la base
vie durable
Conception - Implantation de la
base vie durable
Performance thermique de la base
vie durable
Signature de la charte chantier par
les entreprises
Désignation des Responsables
Environnement Entreprise
Désignation du Responsable
Chantier Faibles Nuisances
Livret d'acceuil du personnel
Page 37
Charte Chantier à Faibles Nuisances | ZAC Gare Ardoines
Le Sommer Environnement | Mars 2016 |version 7 p. 37
AUTRE
Tenue générale du chantier
Aire de lavage des engins de
chantier
Formation du personnel de chantier
(1/4 sécurité etc…)
Gestion des déblais/remblais
Gestion des terres polluées
Remise en état en fin de travaux
(dont empris précaire)
Limitation des volumes et quantités
de déchets
Valorisation des déchets (suivi des
taux de valorisation)
Traçabilité (fourniture des
bordereaux de suivi de déchets)
Stockage des produits dangereux
sur rétention
Gestion des eaux de lavage (bas de
rétention/décantation/réutilisation
de l'eau claire)
Récupération et enlèvement des
huiles usagées
Qualité environnementale des
huiles
Kit de dépollution/Bâche étanche
mobile
Collecte sélective des déchets
(présence des panneaux de tri)
SOGED
Limitation des consommations en
chauffage
Limitation des niveaux acoustiques
FIN DE TRAVAUX
Plan de Prescrptions
Environnementales des Entreprises
Registe Environnemental du
chantier
Information du personnel de
chantier
Niveau sonore des outils et engins
Limitation des risques sur la santé
du personnel liés aux produits et
matériaux
Protection des nappes souterraines
Gestion des eaux de pluie et des
eaux usées
Suivi des plaintes
CONDUITE DU CHANTIER
Limitation des consommations en
eléctricité
Limitation des consommations en
eau
Suivi des consommations (eau,
énergie)
Page 38
Charte Chantier à Faibles Nuisances | ZAC Gare Ardoines
Le Sommer Environnement | Mars 2016 |version 7 p. 38
10. Annexe 4 : Espèces invasives
10.1 Tableau d’actions espèces invasives
Page 39
Charte Chantier à Faibles Nuisances | ZAC Gare Ardoines
Le Sommer Environnement | Mars 2016 |version 7 p. 39
10.2 Localisation des zones concernées par les espèces invasives
10.3 Localisation des espèces invasives de catégorie 2
Page 40
Charte Chantier à Faibles Nuisances | ZAC Gare Ardoines
Le Sommer Environnement | Mars 2016 |version 7 p. 40
10.4 Localisation des espèces invasives de catégorie 3 (1-2)
10.5 Localisation des espèces invasives de catégorie 3 (2-2)
Page 41
Charte Chantier à Faibles Nuisances | ZAC Gare Ardoines
Le Sommer Environnement | Mars 2016 |version 7 p. 41
10.6 Localisation des espèces invasives de catégorie 4 et 5