-
PLIEGOS
MENOR CUANTA OBRAS
GOBIERNO AUTNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTN PAJN
MCO GADMCP-03-2014
Objeto de Contratacin: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MLTIPLES
SITIO
LAS IGUANAS 1 Y SITIO SAN AGUSTN 1 PARROQUIA GUALE.
Pajn, FEBRERO 2014
-
Seor:
NATAHEL MORAN CEVALLOS
ALCALDE DEL CANTON PAJAN
Presente
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MLTIPLES SITIO LAS IGUANAS 1 Y
SITIO SAN
AGUSTN 1 PARROQUIA GUALE
PRESENTADA POR: ALLMAGICONST. S.A
MENOR CUANTIA OBRAS
MCO GADMCP-03-2014
OFERTA TECNICA
-
III. FORMULARIO DE OFERTA
NOMBRE DEL OFERENTE: ALLMAGICONST S.A.
3.1 PRESENTACIN Y COMPROMISO
El que suscribe, en atencin a la convocatoria efectuada por SEOR
NATAHEL MORAN CEVALLOS,
MUNICIPIO DE PAJAN para la ejecucin de CONSTRUCCION DE CANCHA DE
USOS
MLTIPLES SITIO LAS IGUANAS 1 Y SITIO SAN AGUSTN 1 PARROQUIA
GUALE, luego de examinar el pliego del presente procedimiento de
ejecucin de obras, al presentar esta oferta por sus propios
derechos, ALLMAGICONST S.A. declara que:
1. El oferente es proveedor elegible de conformidad con las
disposiciones de la Ley Orgnica del Sistema Nacional de Contratacin
Pblica, LOSNCP, y su Reglamento.
2. La nica persona o personas interesadas en esta oferta est o
estn nombradas en ella, sin que incurra en actos de ocultamiento o
simulacin con el fin de que no aparezcan sujetos inhabilitados para
contratar con el Estado.
3. La oferta la hace en forma independiente y sin conexin
abierta u oculta con otra u otras personas, compaas o grupos
participantes en este procedimiento de ejecucin de obras y, en todo
aspecto, es honrada y de buena fe.
Por consiguiente, asegura no haber vulnerado y que no vulnerar
ningn principio o norma relacionada con la
competencia libre, leal y justa; as como declara que no
establecer, concertar o coordinar directa o indirectamente, en
forma explcita o en forma oculta- posturas, abstenciones o
resultados con otro u otros
oferentes, se consideren o no partes relacionadas en los trminos
de la normativa aplicable; asimismo, se obliga
a abstenerse de acciones, omisiones, acuerdos o prcticas
concertadas o y, en general, de toda conducta cuyo
objeto o efecto sea impedir, restringir, falsear o distorsionar
la competencia, ya sea en la presentacin de ofertas
y posturas o buscando asegurar el resultado en beneficio propio
o de otro proveedor u oferente, en este
procedimiento de contratacin. En tal virtud, declara conocer que
se presumir la existencia de una prctica
restrictiva, por disposicin del Reglamento para la aplicacin de
la Ley Orgnica de Regulacin y Control del
Poder de Mercado, si se evidencia la existencia de actos u
omisiones, acuerdos o prcticas concertadas y en
general cualquier conducta, independientemente de la forma que
adopten, ya sea en la presentacin de su
ofertas, o buscando asegurar el resultado en beneficio propio o
de otro proveedor u oferente, en este proceso
de contratacin.
4. Al presentar esta oferta, cumple con toda la normativa
general, sectorial y especial aplicable a su actividad econmica,
profesin, ciencia u oficio; y, que los equipos vehculos y
materiales que se incorporarn a la obra,
as como los que se utilizarn para su ejecucin, en caso de
adjudicacin del contrato, sern de propiedad del
oferente o arrendados y contarn con todos los permisos que se
requieran para su utilizacin.
5. Suministrar la mano de obra, equipos y materiales requeridos
para la construccin del proyecto, de acuerdo con el pliego,
realizar las obras en el plazo y por los precios unitarios
indicados en el Formulario de Oferta; que al
presentar esta oferta, ha considerado todos los costos
obligatorios que debe y deber asumir en la ejecucin
contractual, especialmente aquellos relacionados con
obligaciones sociales, laborales, de seguridad social,
ambientales y tributarias vigentes.
6. Bajo juramento declara expresamente que no ha ofrecido,
ofrece u ofrecer, y no ha efectuado o efectuar ningn pago, prstamo
o servicio ilegtimo o prohibido por la ley; entretenimiento, viajes
u obsequios, a ningn
funcionario o trabajador de la Entidad Contratante que hubiera
tenido o tenga que ver con el presente
procedimiento de contratacin en sus etapas de planificacin,
programacin, seleccin, contratacin o ejecucin,
incluyndose preparacin del pliego, aprobacin de documentos,
calificacin de ofertas, seleccin de
contratistas, adjudicacin o declaratoria de procedimiento
desierto, recepcin de productos o servicios,
-
administracin o supervisin de contratos o cualquier otra
intervencin o decisin en la fase precontractual o
contractual.
7. Acepta que en el caso de que se comprobare una violacin a los
compromisos establecidos en los numerales 2, 3, 4, 5 y 6 que
anteceden, la Entidad Contratante le descalifique como oferente, o
d por terminado en forma
inmediata el contrato, observando el debido proceso, para lo
cual se allana a responder por los daos y perjuicios
que tales violaciones hayan ocasionado.
8. Conoce las condiciones del sitio de la obra, ha estudiado los
planos, especificaciones tcnicas y dems informacin del pliego, las
aclaraciones y respuestas realizadas en el proceso, y en esa medida
renuncia a
cualquier reclamo posterior, aduciendo desconocimiento por estas
causas.
9. Entiende que las cantidades indicadas en el Formulario de
Oferta para este proyecto son solamente aproximadas y, por tanto
sujetas a aumento o disminucin, por lo que est dispuesto a efectuar
los aumentos y/o disminuciones
de las cantidades requeridas que fueren necesarios, a los
precios unitarios de la oferta, y dentro de los lmites
indicados en los planos y especificaciones tcnicas, y utilizando
la modalidad que aplique de acuerdo con la
LOSNCP.
10. De resultar adjudicatario, manifiesta que suscribir el
contrato comprometindose a ejecutar la obra sobre la base de los
estudios con los que cuente la Entidad Contratante, los mismos que
declara conocerlos; y en tal
virtud, no podr aducir error, falencia o cualquier inconformidad
de dichos estudios, como causal para solicitar
ampliacin del plazo, contratacin de rubros nuevos o contratos
complementarios.
11. Conoce y acepta que la Entidad Contratante se reserva el
derecho de adjudicar el contrato, cancelar o declarar desierto el
procedimiento, si conviniere a los intereses nacionales o
institucionales, sin que dicha decisin cause
ningn tipo de reparacin o indemnizacin a su favor.
12. Se somete a las disposiciones de la LOSNCP, de su Reglamento
General, de las resoluciones del INCOP y dems normativa que le sea
aplicable.
13. Garantiza la veracidad y exactitud de la informacin y
documentacin, as como de las declaraciones incluidas en los
documentos de la oferta, formularios y otros anexos, as como de
toda la informacin que como proveedor
consta en el portal, al tiempo que autoriza a la Entidad
Contratante a efectuar averiguaciones para comprobar u
obtener aclaraciones e informacin adicional sobre las
condiciones tcnicas, econmicas y legales del oferente.
Acepta que, en caso de que se comprobare administrativamente por
parte de las entidades contratantes que el
oferente o contratista hubiere alterado o faltado a la verdad
sobre la documentacin o informacin que conforma
su oferta, dicha falsedad ideolgica ser causal para
descalificarlo del procedimiento de contratacin, declararlo
adjudicatario fallido o contratista incumplido, segn
corresponda, previo el trmite respectivo; y, sin perjuicio
de las acciones judiciales a las que hubiera lugar.
14. No contratar a personas menores de edad para realizar
actividad alguna durante la ejecucin contractual; y que, en caso de
que las autoridades del ramo determinaren o descubrieren tal
prctica, se sometern y aceptarn las
sanciones que de tal prctica puedan derivarse, incluso la
terminacin unilateral y anticipada del contrato, con
las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes.
15. En caso de que resuelva subcontratar la ejecucin de parte de
la obra que se le adjudicare, subcontratar con MYPES y/o con los
actores de la Economa Popular y Solidaria, hasta el 30% del valor
de la oferta la
ejecucin de los rubros determinados en ella.
16. Bajo juramento, que no est incurso en las inhabilidades
generales y especiales para contratar establecidas en los artculos
62 y 63 de la LOSNCP y de los artculos 110 y 111 de su Reglamento
General y dems normativa
aplicable.
17. En caso de que sea adjudicatario, conviene en:
-
a) Firmar el contrato dentro del trmino de 15 das desde la
notificacin con la resolucin de adjudicacin. Como requisito
indispensable previo a la suscripcin del contrato presentar las
garantas
correspondientes. (Para el caso de Consorcio se tendr un trmino
no mayor de treinta das)
b) Aceptar que, en caso de negarse a suscribir el respectivo
contrato dentro del trmino sealado, se aplicar la sancin indicada
en los artculos 35 y 69 de la LOSNCP.
c) Garantizar todo el trabajo que efectuar de conformidad con
los documentos del contrato, y mantener o reparar la obra hasta su
recepcin definitiva.
(Si el oferente fuere extranjero, se aadir un literal que dir:
d) Previamente a la firma del contrato, el oferente se
compromete a domiciliarse en el pas conforme lo disponen el
artculo 6 y la Seccin XIII de la Ley de Compaas; y, a
obtener el RUP).
Fecha: 07 de Febrero 2014
Ing.: Lilly Mariuxi Macas Cedeo
REPRESENTANTE LEGAL
ALLMAGICONST. S.A.
-
3.2 DATOS GENERALES DEL OFERENTE.
NOMBRE DEL OFERENTE: ALLMAGICONST S.A. - PERSONA JURIDICA.
Ciudad: PAJAN
Calle (principal): ELOY ALFARO Y CALLEJON S/N
No.: S/N
Calle (interseccin): MANABI
Telfono(s): 0989857144
Correo electrnico: [email protected]
Cdula de Ciudadana (Pasaporte): 0992720174001
R.U.C: 0992720174001
Fecha: 07 de Febrero 2014
Ing.: Lilly Mariuxi Macas Cedeo
REPRESENTANTE LEGAL
ALLMAGICONST. S.A.
-
3.3 NMINA DE SOCIO(S), ACCIONISTA(S)O PARTCIPE(S) MAYORITARIOS
DEPERSONAS
JURDICAS OFERENTES.
A. DECLARACIN
En mi calidad de representante legal de ALLMAGICONST S.A.
declaro bajo juramento y en pleno conocimiento de las
consecuencias legales que conlleva faltar a la verdad, que:
1. Libre y voluntariamente presento la nmina de socios,
accionista o partcipes mayoritarios que detallo ms adelante,
para
la verificacin de que ninguno de ellos est inhabilitado en el
RUP para participar en los procedimientos de contratacin
pblica;
2. Que la compaa a la que represento SI est registrada en la
BOLSA DE VALORES.
(En caso de que la persona jurdica tenga registro en alguna
bolsa de valores, deber agregar un prrafo en el que
conste la fecha de tal registro, y declarar que en tal virtud
sus acciones se cotizan en la mencionada Bolsa de Valores.)
3. Me comprometo a notificar a la Entidad Contratante la
transferencia, cesin, enajenacin, bajo cualquier modalidad de
las acciones, participaciones o cualquier otra forma de
participacin, que realice la persona jurdica a la que represento.
En
caso de no hacerlo, acepto que la Entidad Contratante declare
unilateralmente terminado el contrato respectivo.(Esta
declaracin del representante legal solo ser obligatoria y
generar efectos jurdicos si la compaa o persona jurdica
NO cotiza en bolsa)
4. Acepto que en caso de que el accionista, partcipe o socio
mayoritario de mi representada est domiciliado en un paraso
fiscal, la Entidad Contratante descalifique a mi representada
inmediatamente.
5. Garantizo la veracidad y exactitud de la informacin; y,
autorizo a la Entidad Contratante, al Servicio Nacional de
Contratacin Pblica INCOP, o a los rganos de control, a efectuar
averiguaciones para comprobar tal informacin.
6. Acepto que en caso de que el contenido de la presente
declaracin no corresponda a la verdad, la Entidad Contratante:
a. Observando el debido proceso, aplique la sancin indicada en
el ltimo inciso del artculo 19 de la Ley
Orgnica del Sistema Nacional de Contratacin Pblica LOSNCP-;
b. Descalifique a mi representada como oferente; o,
c. Proceda a la terminacin unilateral del contrato respectivo,
en cumplimiento del artculo 64 de la
LOSNCP, si tal comprobacin ocurriere durante la vigencia de la
relacin contractual.
Adems, me allano a responder por los daos y perjuicios que estos
actos ocasionen.
B. NMINA DE SOCIOS, ACCIONISTAS O PARTCIPES:
TIPO DE PERSONA JURDICA: Compaa Annima
Compaa de Responsabilidad Limitada
Compaa Mixta
Compaa en Nombre Colectivo
Compaa en Comandita Simple
Sociedad Civil
Corporacin
Fundacin
Asociacin o consorcio
Otra
-
Nombres completos del socio(s),
accionista(s), partcipe(s)
Nmero de cdula de
identidad, ruc o identificacin
similar emitida por pas extranjero,
de ser el caso
Porcentaje de participacin
en la estructura de propiedad
de la persona jurdica
Domicilio
Fiscal
NIXON EDILBERTO MACIAS CEDEO 130637823-1 90.00% PAJAN
KENYA SUSANA MACIAS CEDEO 131025573-0 5.00% PAJAN
LILLY MARIUXI MACIAS CEDEO 131102551-2 5.00% PAJAN
NOTA: Si el socio (s), accionista (s) o partcipe (s) mayoritario
(s) es una persona jurdica, de igual forma, se deber
identificar los nombres completos de todos los socio (s),
accionista (s) o partcipe (s), para lo que se usar el siguiente
formato:
Nombres completos del socio(s),
accionista(s), partcipe(s)
Nmero de cdula de identidad, ruc o
identificacin similar emitida por pas
extranjero, de ser el caso
Porcentaje de participacin en
la estructura de propiedad de la
persona jurdica
Domicilio
Fiscal
NIXON EDILBERTO MACIAS CEDEO 130637823-1 90.00% PAJAN
KENYA SUSANA MACIAS CEDEO 131025573-0 5.00% PAJAN
LILLY MARIUXI MACIAS CEDEO 131102551-2 5.00% PAJAN
Notas:
1. Este formato 3.3 del Formulario de la oferta solo ser llenado
por personas jurdicas. (Esta obligacin ser aplicable tambin a los
partcipes de las asociaciones o consorcios que sean personas
jurdicas,
constituidos de conformidad con el artculo 26 de la LOSNCP.)
2. La falta de presentacin del formato por parte de la Persona
Jurdica ser causal de descalificacin de la oferta.
3. Las personas naturales no estn obligadas a presentar el
Formato 3.3 del Formulario de la Oferta.
Atentamente,
Ing.: Lilly Mariuxi Macas Cedeo
REPRESENTANTE LEGAL
ALLMAGICONST. S.A.
-
HOJA 1 DE 1FECHA DE ELABORACION: 26/11/2013FECHA DE CORTE:
31/12/2012
U.S.$ 36100,00ACTIVO 15000,00CAJA 2000,00BANCOS
12000,00INVERSIONES 0,00CUENTAS POR COBRAR 1000,00DOCUMENTOS POR
COBRAR 0,00INVENTARIOS 0,00
ACTIVO FIJO 21100,00TERRENOS 0,00EDIFICACIONES 0,00MAQUINARIAS Y
EQUIPOS 3500,00VEHICULOS 15000,00EQUIPOS DE OFICINAS 1800,00MUEBLES
Y ENSERES 800,00OBRAS EN PROCESOS 0,00
OTROS ACTIVOS 0,00OTROS ACTIVOS A LARGO PLA 0,00
PASIVO 2500,00PASIVO CORRIENTE 2500,00OBLIGACIONES POR PAGAR
0,00CUENTAS POR PAGAR 0,00DOCUMENTOS POR PAGAR 0,00
PASIVO A LARGO PLAZO 0,00DOCUMENTOS POR PAGAR 0,00
OTROS PASIVOS
CAPITAL 33600,00PASIVO MAS CAPITAL 36100,00
Pajan, 07 de Febrero 2014
Ing. Lilly Macias CedeoREPRESENTANTE LEGAL
ALLMAGICONST S.A.
REG. N 13-22118
3.4 SITUACION FINANCIERANOMBRE: ALLMAGICONST. S.A.
MCO GADMCP-03-2014SITUACION FINANCIERA
Dicha Clarita Garcia MuentesFIRMA DE LA CONTADORA
-
HOJA 1 DE 1
CORTERESUMEN: SOLICITADO 31/12/2012
ACTIVO CORRIENTE 15000,00ACTIVO FIJO 21100,00ACTIVO TOTAL
36100,00PASIVO CORRIENTE 2500,00PASIVO LARGO PLAZO 0,00PASIVO TOTAL
2500,00PATRIMONIO 33600,00
INDICES LIQUIDEZ O SOLVENCIAActivo Corriente/ Pasivo
Corriente
mayor a 1,30 6,00INDICES ESTRUCTURALPatrimonio/ Activo total
mayor a 0,30 0,93INDICE DE ENDEUDAMIENTOPasivo Total/
patrimonio
menor 1,50 1,07CAPACIDAD DE TRABAJOActivo corriente/Pasivo
corrientesPRESUPUESTO o > 6% presupuesto
19601,641176,10 18425,54
Pajan, 07 de Febrero 2014
ALLMAGICONST S.A.
REG. N 13-22118
Ing. Lilly Macias CedeoREPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: ALLMAGICONST. S.A. MCO GADMCP-03-2014
ESTADO DE RESULTADOSAL 31 de Diciembre del 2012
Dicha Clarita Garcia MuentesFIRMA DE LA CONTADORA
-
HOJA 1 DE 1
INGRESOS:
POR VENTAS U.S.$ 5000,00SUELDOS 0,00OTROS 0,00
5000,00TOTAL DE INGRESOS
EGRESOS
GASTOS ADMINISTRATIVOSGASTOS DE CONSTRUCCIONES OBRAS (
MAT.CONST.) 3000,00REMUNERACIONES 0,00GASTOS DE SERVICIOS
0,00GASTOS GENERALES 0,00CUOTAS Y DONACIONES 0,00IMPREVISTOS
0,00
TOTAL DE EGRESOS 3000,00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS U.S.$ 360,00IMPUESTOS Y
PARTICIPACION 0,00UTILIDAD PERDIDA DEL EJERCICIO 360,00
Pajan, 07 de Febrero 2014
ALLMAGICONST S.A.
AL 31 de Diciembre del 2012
FIRMA DE LA CONTADORAREG. N 13-22118
Ing. Lilly Macias CedeoREPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: ALLMAGICONST. S.A. MCO GADMCP-03-2014
ESTADO DE RESULTADOS
Dicha Clarita Garcia Muentes
-
3.5 METODOLOGA DE CONSTRUCCIN
Hoja 1 de 15
1.- GENERALIDADES.
La ejecucin de los trabajos tendr por objeto esencial el
estricto cumplimiento del contrato de la
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MLTIPLES SITIO LAS IGUANAS 1
Y
SITIO SAN AGUSTN 1 PARROQUIA GUALE.A fin de que las obras se
realicen dentro de
los plazos previstos, todo ello de conformidad con los diseos,
planos y especificaciones
tcnicas del proyecto. Con este propsito, LA COMPAA ALLMAGICONST
S.A propone un
esquema de infraestructura tcnica y administrativa que permita
una ejecucin gil y eficaz.
2.- TRABAJOS PRELIMINARES.
2.1 Revisin detallada del proyecto
En la etapa inicial, la actividad principal que llevara a cabo
del grupo de especialistas de ingeniera
de construccin ser la revisin detallada del CONSTRUCCION DE
CANCHA DE USOS
MLTIPLES SITIO LAS IGUANAS 1 Y SITIO SAN AGUSTN 1 PARROQUIA
GUALE, ello comprender la revisin de los criterios de diseo, planos
de construccin, especificaciones
tcnicas y visitas a los sitios de obra con el fin de asegurar un
conocimiento cabal del proyecto que
permitir un mejor control y seguimiento de todos los aspectos
constructivos.
2.2 Identificacin y recomendacin de Ejecucin de Estudios
Complementarios
Como resultado de la revisin detallada del proyecto se estar en
capacidad de identificar, sea en
forma individual o en conjunta con la fiscalizacin, problemas no
previstos que necesitaran de la
participacin del grupo de ingeniera de construccin para plantear
estudios
complementario, en caso de ser necesario y recoger la informacin
bsicas para su solucin.
2.3 Diseos y/o Rediseos de la ejecucin de detalles de obras.
Durante la etapa de diseo asumimos se aplicaron los mejores
criterios tcnicos de diseo de las
obras proyectadas, tanto en los clculos, como en las
especificaciones y planos.
2.4 Entrega de planos para la Ejecucin de Obras.
LA COMPAA ALLMAGICONST S.A recibir de parte de la fiscalizacin
los planos aprobados,
con emisin para construccin.
2.5 Entrega de Rediseos
En caso que LA COMPAA ALLMAGICONST S.A lo considero necesario y
presente a
fiscalizacin un rediseo para aprobacin, esta se encargara de
hacer la revisin detalladas para, si
es el caso, aprobar el diseo a solicitar al constructor
modificaciones y/o aclaraciones que
-
Hoja 2 de 15
permitan la aprobacin final para preparar los planos definidos
con emisin para construccin,
siempre y cuando no implique un cambio en el programa, en cuyo
caso
GOBIERNO AUTNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTN PAJN,
ser
la que defina y apruebe dicho cambios y/o rediseo.
2.6 Transmisin de Informacin
Al inicio de los trabajos de construccin se programarn reuniones
de trabajo de taller con la
fiscalizacin a fin de hacerles una exposicin de la metodologa a
emplear en la ejecucin del
proyecto.
2.7 Equipos Necesarios
Para iniciar las CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MLTIPLES SITIO
LAS
IGUANAS 1 Y SITIO SAN AGUSTN 1 PARROQUIA GUALE, Se dispondr de
un
equipamiento bsico.
CAMPAMENTOS Y OFICINAS DE OBRA
LA COMPAA ALLMAGICONST S.A dispondr de instalaciones de obra que
cuenten con
las instalaciones bsicas tales como energa elctrica, agua
potable, drenaje, comunicaciones,
letreros y sealamiento, as como las oficinas para el personal
tcnico y administrativo encargado
del control de la obra. GOBIERNO AUTNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL
CANTN PAJN, a travs de la fiscalizacin podr hacer unas de estas
oficinas de carcter
temporal, tendr el contratista la obligacin de proporcionar las
facilidades necesarias para
el desempeo de los labores. En estas oficinas bajo control
permanente del profesional
2.8 Programa de Trabajo
Previo al inicio de la obra LA COMPAA ALLMAGICONST S.A
proporcionara a la
fiscalizacin el programa de obra, mismo deber ser aprobado por
la fiscalizacin debiendo
establecer de
comn acuerdo al programa que cumplan con las aspiraciones del
GOBIERNO AUTNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTN PAJN, tanto en tiempo como
en costos.
2.9 Personal y equipos del contratista
LA COMPAA ALLMAGICONST S.A har conocer a la fiscalizacin el
listado del personal
tcnico y sub contratistas que realizaran las CONSTRUCCION DE
CANCHA DE USOS
MLTIPLES SITIO LAS IGUANAS 1 Y SITIO SAN AGUSTN 1 PARROQUIA
GUALE,
y un mtodo de equipo bsico para cada unas de las actividades
constantes en el contrato,
debiendo la fiscalizacin aprobar o emitir las recomendaciones
pertinentes. El personal tcnico
responder al siguiente organigrama:
-
Hoja 3 de 15
Director Repre
sentante Tecnico
Supervisor de
Obra
Ingenieros
Residente
Control Avance
de obra
Maestros de Subcontratistas
Obra
Las funciones generales son las siguientes:
Director Tcnico.- Representante tcnico del consorcio ante la
entidad contratante, a cargo
del control de avance de obra, flujo econmico y de materiales y
relaciones con los sub-
contratista.
Ingenieros Residentes.- Responsable en sitio del avance de los
trabajos, del cumplimiento
de planos y especificaciones, del manejo del personal y de los
equipos de obra.
Control de Obra.- A cargo de director tcnico del control del
avance de obra segn
cronograma y costos.
Nota.- Para la fecha probable de inicio de los trabajos los
profesionales de presencia
permanente en obra ( Ing. Residente) estarn libre de otras y
formaran parte del equipo de trabajo
de LA COMPAA ALLMAGICONST S.A
Sub-Contrato.- Se contratara personal calificado, en calidad de
sub-contratista, para rubros
tales como pintura, aluminio y vidrio, instalaciones elctricas y
sanitarias.
Controles de Obra .- Se implementaran sistemas de control por
parte del personal tcnico
residente.
Controles de Materiales.- Se verificarn resistencias y calidades
de materiales de
ensayos de laboratorios. Se comprobara el uso en calidad y
cantidad de los materiales que
en general se empleen.
-
Hoja 4 de 15
Control de Maquinaria.- Se comprobara el buen estado del equipo
pesado o liviano que se
utilizar, as como uso ptimo y eficiente. Se pondr cuidado en que
el equipo no cause dao
o problemas en general, a las personas o propiedades
circundantes.
Incidencia del Clima.- El cronograma general de la construccin
contempla los 120 das en
verano, por lo cual no se cree tener ningn inconveniente salvo
algn fenmeno climtico fuera
de lo normal.
2.10. SEGURIDAD INDUSTRIAL
Se dotar a los empleados de la vestimenta adecuada para la
funcin que realizan (botas, cascos,
chalecos, guantes, etc.)
Proteccin de la cabeza
Se debe usar proteccin para la cabeza siempre que los
trabajadores deban estar en reas peligrosas,
en el manejo de maquinaria pesada y obreros que manejen equipos
pesados, La proteccin para la
cabeza o los cascos de seguridad deben ser aprobados para el
servicio o los peligros especficos
identificados. No se usarn cascos de metal no estn permitidos
cuando se
trabaje cerca de circuitos elctricos.
Proteccin de los ojos
Se requiere proteccin para los ojos siempre que exista la
posibilidad de que el personal pueda estar
expuesto a partculas en el aire o salpicadura de lquidos.
Algunas veces, las lesiones de los ojos
son permanentes. En las funciones de trabajo, los ojos estn
enfocados directamente a la fuente de
peligro. (p.e. esmerilado, soldadura o corte), lo que hace que
sean vulnerables a las lesiones y exige
el uso de proteccin.
-
Hoja 5 de 15
Las gafas de seguridad son la forma usual de proteccin para los
ojos. Los escudos laterales son
eficaces para proporcionar proteccin adicional contra partculas
que vuelan.
Proteccin auditiva
La proteccin auditiva es de importancia crtica, puesto que la
prdida de la audicin puede ser
permanente. El mecanismo sensible de audicin se puede lesionar
seriamente cuando el
personal est expuesto a niveles de sonido que superan 90
Dba.
Los dispositivos para proteccin de la audicin se deben usar
cuando la exposicin en el sitio de
trabajo supera 82 Dba en un turno de l2 horas (85 Dba en un
turno de 8 horas).
Debern usar proteccin auditiva los operadores de maquinaria
pesada, los obreros que
trabajen con taladros percutores, etc
Proteccin de las manos
Se deben usar guantes para obtener proteccin adecuada contra los
peligros identificados. Los
guantes pueden estar hechos con una variedad de materiales como
algodn o cuero (o una
combinacin de los dos), caucho, neopreno o malla reforzada (para
trabajar con objetos muy
afilados).
-
Hoja 6 de 15
Los guantes tipo guantelete se deben usar cuando se requiere
proteccin adicional para el brazo.
Se requieren guantes especiales para trabajos elctricos. Estos
se deben probar regularmente en un
laboratorio aprobado en cuanto a integridad del aislamiento o
determinacin de daos.
Primeros Auxilios
Tomando en cuenta que el cuidado del factor humano es
fundamental, se dispondr de
servicios de primeros auxilios para el caso de eventuales
accidentes de trabajo.
2.11. AMBIENTAL
El Plan de Prevencin, Correccin y/o Mitigacin Ambiental (PPCMA)
considera aquellos
impactos sobre los componentes fsicos, biolgicos y sociales
ocasionados por las
actividades de construccin y operacin del proyecto. Las medidas
propuestas establecern
prcticas operativas buenas para el proyecto con prioridad en la
prevencin de impactos. El
cumplimiento de las medidas de mitigacin de impactos ambientales
negativos ser coordinado y
controlado por la Fiscalizacin, tanto para la etapa constructiva
como operativa.
2.11.1. Ruidos y Vibraciones
Durante esta etapa se producirn ruidos provocados por la
operacin en el rea de mquinas
mediano porte (palas mecnicas, camiones/volquetas,
compactadoras, mezcladores de concreto,
etc.) cuyo empleo afectar medianamente el medio.
Las tareas a realizar en la etapa constructiva que impliquen
generacin de ruidos y vibraciones
debern ser ejecutadas durante el da, fuera de los horarios de
descanso, a fin de minimizar los
efectos negativos de los ruidos y vibraciones producidos.
Durante la construccin las molestias por ruido pueden ser
minimizadas a travs de programaciones
y restricciones especficas para actividades que son fuentes de
ruido y vibracin.
2.11.2. Medidas para minimizacin del Ruido
-
Hoja 7 de 15
La implementacin de controles de rutina y mantenimiento para los
equipos usados durante la construccin y transporte para prevenir
niveles de ruido aceptables.
No se permitir el uso de equipos que produzcan ruidos inusuales,
stos debern ser ingresados a mantenimiento.
En las reas de construccin, la vibracin excesiva desde
maquinaria pesada deber ser evitada para reducir cualquier dao en
los alrededores.
El uso de excavacin manual debe ser considerado en reas
sensibles.
2.11.3. Gases y Material Particulado
Las tareas constructivas adicionarn otros elementos de control,
entre los que tenemos:
tapado con lonas de los camiones y volquetas que transportan o
evacuan el material de relleno,
en las noches tapar los montculos extrados de material slidos,
con tablas de maderas,
plsticos o lminas de zinc. En el da se estar humedeciendo de
manera permanente el material,
para disminuir el levantamiento por accin del viento.
2.11.4. Medidas para la minimizacin de material particulado
El contratista deber adoptar medidas para la minimizacin del
polvo durante la construccin, en
las acciones de excavacin, relleno, compactacin y trasporte de
material.
- El lugar de construccin deber ser limpiado y despejado al
finalizar las actividades.
- Se requerir registros de mantenimiento peridico preventivo y
correctivo, para todos los
equipos usados durante la construccin y transporte, sean stos
mviles o estacionarios.
2.11.5. Disposicin de Materiales de Excavacin
El material removido desde los sitios de excavacin deber ser
dispuesto en sitios aprobados por
la fiscalizacin. No se debern permitir las acumulaciones
innecesarias de material,
realizando los desalojos de manera oportuna y en lo posible
diariamente.
2.11.6. Medidas complementarias
Se tomarn Medidas complementarias tendientes a reducir las
afectaciones ambientales que puedan
generar las distintas acciones del proyecto. Se recomienda en la
etapa de construccin:
a) Control de emisiones dispuestas por la autoridad ambiental
competente para minimizar las
emisiones producidas por las tareas de construccin, por
ejemplo:
1. Reducir las emisiones de los equipos de construccin,
maquinarias pesadas, apagando
todo equipo que no est siendo efectivamente utilizado.
2. Reducir las congestiones de trnsito relacionadas con la
construccin, mantenindolos
equipos y montculos de tierra, materiales de construccin, dentro
de la zona de trabajo.
-
Hoja 8 de 15
3. Prever lugares de estacionamiento para la construccin, a fin
de minimizar
interferencias con el trnsito, esto ayudar tambin a evitar la
congestin en la zona por
obstruccin de equipos y materiales de los contratistas
4. Cumplimiento de las ordenanzas vigentes, en cuanto se refiere
a prevencin de ruidos,
desalojo de material ptreo, usos y especificaciones de
materiales y equipos de construccin,
permisos y competencias sobre el uso de va pblica.
5. En el caso del mantenimiento de los equipos, el lugar ser
localizado fuera del rea de
influencia de la obra, por lo expuesto, quedarn prohibidas las
tareas de
abastecimiento de combustibles y lubricantes, la limpieza y
lavado de maquinarias en el
mismo, la que deber realizarse en sitio habilitado fuera del rea
del Proyecto. En el caso de
maquinara mvil de pequea capacidad, se podr disponer de tanques
de abastecimiento de
combustible con capacidades no mayores a 55 galones, los mismos
que debern estar
protegidos con barreras absorbentes, para proteccin del suelo en
caso de derrames, de igual
manera se dispondr al menos de 2 extintores de incendio de 20
lb. ubicados cada 30 metros,
lo cual no exime de la responsabilidad de los vehculos de portar
su propio extintor.
6. Previo el inicio de la obra el contratista deber elaborar un
Plan de Contingencias y
Emergencia, en el que se identifique las personas que estarn a
cargo de la responsabilidad
de los trabajos, contingencias y accidentes que se podran
generar durante la obra. Debern
formarse las brigadas y se debern dar charlas y capacitacin a
los obreros que intervendrn
en la obra.
2.12. MITIGACIN Y CONTROL DE IMPACTOS EN LA FASE DE OPERACIN
Las recomendaciones generales para los contratistas de las obras
civiles y mecnicas se presentan
en fichas que contienen las medidas de atenuacin, diseadas para
los impactos detectados; cada
medida indicada va asociada con las especificaciones tcnicas o
de operacin que se debern tomar
en cuenta.
Para cada una de ellas se indica la medida a mitigar; la etapa
del proyecto en la cual se aplica, el
tipo de impacto y el tipo de medida, la descripcin completa de
la medida, los organismos
implicados en su ejecucin, su costo y la eficacia y grado de
cumplimiento de la medida.
Adicionalmente se describen las medidas de seguridad general
durante la construccin, as como
las medidas de monitoreo y control ambiental necesarios, para
garantizar el adecuado
desenvolvimiento del proyecto.
2.12.1. PLAN DE CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS
Este programa, debe ser previsto e implementado para una
adecuada respuesta a emergencias y
contingencias que se presentan durante, la construccin y su
posterior operacin. Un Plan de
Contingencias deber contener como mnimo los siguientes
acpites:
a. Formacin de brigadas de control de incendios, derrames y
primeros auxilios, en el que est
plenamente identificado el responsable de la brigada.
-
Hoja 9 de 15
b. Listado de los telfonos de emergencia de las principales
instituciones: Cuerpo de
Bomberos, y Polica Nacional.
c. Procedimientos de actuacin para activacin del plan y
respuestas a crisis.
Como resultado de las operaciones de construccin, pueden ocurrir
las siguientes
contingencias:
- Fallas imprevistas en los trabajos de excavacin como
consecuencia del desconocimiento
o falta de informacin tcnica del subsuelo, motivando contacto de
maquinaras con tuberas
hidrulicas, elctricas o telefnicas.
- Accidentes de trabajo involuntarios durante el levantamiento
de las obras, como
accidentes operacionales causados por manejo de maquinarias
pesadas, mquinas mezcladoras, etc.
- Derrames de aceites y combustibles durante el abastecimiento
de equipos estacionarios o
mquinas de operacin
- Emergencias presentadas durante el funcionamiento de las
instalaciones por
operacin defectuosa de compactadoras, mezcladoras, etc.
2.12.2. Procedimiento para trabajos peligrosos
1. Antes de realizar un trabajo peligroso, el Superintendente de
obra, deber autorizar la ejecucin
del mismo.
2. Si el trabajo peligroso ser realizado por un obrero de las
cuadrillas, deber asegurar que la
persona designada tenga la competencia adecuada para realizarlo
de manera segura y se lo previo
el siguiente procedimiento:
a. Horario y lugar para realizar el trabajo: debe ser
especfico.
b. Competencia necesaria del personal: certificaciones,
entrenamientos, etc. c. Elementos de
proteccin personal
d. Otras condiciones especiales de seguridad que debern
cumplirse
3. Los permisos de trabajos peligrosos sern numerados y se
considerarn registros
controlados y debern tener al menos la informacin siguiente:
Nombre del Jefe de obras que autoriza trabajo
Nombre de la persona que ejecuta el trabajo
Descripcin del trabajo a realizar
Fecha de trabajo
Nombre y calificacin de los empleados o contratistas
individuales que han sido autorizados para realizar el trabajo
Riesgos del trabajo peligroso
Medidas de seguridad obligatorias
Medidas de Proteccin Personal obligatorias
-
Hoja 10 de 15
El permiso de trabajo peligroso deber ser firmado por la persona
que va a realizar el trabajo, en
seal de que conoce los riesgos y se compromete a cumplir las
medidas de seguridad ah
establecidas.
4. Cualquier incumplimiento detectado por cualquier persona podr
resultar en el trmino
inmediato del trabajo y el Jefe de Obras deber generar una
inconformidad grave.
5. Al terminar el trabajo, el Jefe de Obras deber registrar en
el mismo formulario su
evaluacin del cumplimiento de las medidas de seguridad.
2.12.3. Socializacin del Proyecto
En el proceso constructivo, es posible que se presenten
dificultades entre el Contratista y los
involucrados en el proyecto: Comunidad del sector, autoridades
locales entre otros. Es
recomendable que el constructor establezca relaciones de amistad
y armona con los actores
sociales indicados anteriormente a fin de evitar conflictos
socio-ambientales que perjudiquen el
objetivo final de la obra.
Se realizarn las charlas necesarias con los beneficiarios a fin
de explicarles cuales son los derechos
y obligaciones que tienen para una mejor ejecucin del proyecto.
Se atender a todos los
beneficiarios durante la ejecucin del proyecto para despejar
cualquier inquietud que tengan con
respecto a la construccin.
Se realizaran charlas motivadoras para el personal del proyecto,
logrando de esta manera un mejor
desempeo y manejo del mismo. A cargo de personal especializado
en esta rama, de ser necesario
adems de los ingenieros y expertos que participaran en el
proyecto se contratara empresas
especializadas en socializacin y manejo de personal para hacerlo
en talleres que ayudaran a
estimular al personal a realizar de mejor manera su actividad a
desempear.
3.- EJECUCION DE OBRA
Para asegurar un inicio adecuado del proyecto es esencial la
utilizacin de procedimiento de
planificacin apropiada para la programacin de los trabajos, un
uso efectivo de los equipos de
construccin, una oportuna compra de materiales, as como la
adopcin de mtodos y tcnicas de
construccin adecuada.
LA COMPAA ALLMAGICONST S.A. mantendr en obra en forma permanente
un
representante idneo, con capacidad tcnica suficiente que permita
tomar decisiones sobre
cualquier aspecto de la obra.
LA COMPAA ALLMAGICONST S.A. coordinara con la fiscalizacin sus
actividades a travs
de un cronograma de actividades de construccin, el que conforme
a las disposiciones contractuales
deber ser regularmente actualizado.
-
Hoja 11 de 15
El programa de trabajo del contratista ser ajustado cuando sea
necesario. LA COMPAA
ALLMAGICONST S.A. coordinara con el fiscalizador de obra las
tcnicas de planificacin,
programacin, mtodo de construccin y diseo de obras provisionales
o temporales.
Para el buen desarrollo de los trabajos CONSTRUCCION DE CANCHA
DE USOS
MLTIPLES SITIO LAS IGUANAS 1 Y SITIO SAN AGUSTN 1 PARROQUIA
GUALE,
se ha dividido las actividades en trabajo de campo y
gabinete.
Se mantendr en obra de forma permanente al ingeniero residente y
al personal
arquitectnico, de manera general, el ingeniero superintendente
cubrir los siguientes aspectos
Desarrollo diario de la construccin de acuerdo a planificacin
Promocin de reuniones permanentes de trabajo de la obra con el
fiscalizador en donde se verificara el progreso de los trabajos as
como se revisara el Respectivo programa presentado.
El Proyecto de CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MLTIPLES SITIO
LAS
IGUANAS 1 Y SITIO SAN AGUSTN 1 PARROQUIA GUALE, es considerado
de primordial
importancia, ya que de esta manera ser prioritaria en la
ejecucin para no comprometer la
ruta critica del proyecto y poder culminar dentro del plazo
propuesto.
Para ello se formaran grupos especializados de trabajo en cada
una de las actividades a
ejecutarse.
Una vez identificada la correcta secuencia de las actividades a
ejecutar, dentro del procedimiento
est previsto abrir frentes simultneos de trabajo para
actividades consideradas con
frecuencia repetitivas como son:
Estructuras Albailera Pintura Cerrajera Elctricos Sanitarios
De igual forma se considerara la modalidad de subcontratistas
para las actividades de especialidad.
Estas actividades sern coordinadas directamente por el director
de proyectos de obra con el
subcontratista, de tal forma que las actividades encuadren
correctamente dentro de un programa de
trabajo que no interfiera con otras actividades ni con el plazo
de ejecucin del contrato.
3.1 Control de calidad
-
Hoja 12 de 15
LA COMPAA ALLMAGICONST S.A. mantendr en el campo un control
permanente de todos
los materiales a utilizarse, as como el control de resistencia
de hormigones, de acuerdo con lo
indicado en las especificaciones de obra.
Para estos fines contara en obra con un profesional quien
realizara el muestreo de los materiales y
ensayos de campo supervisados directamente por el ingeniero
residente.
Sern enviados a laboratorio cuidadosamente y debidamente
etiquetadas las muestras que deben
ser procesadas. El informe sobre la calidad de los materiales,
diseos de hormign, ser emitido
por el ingeniero de control de calidad y sern monitoreados
peridicamente siendo documentos
necesarios en la aprobacin de las planillas.
Se mantendr en obra el equipo necesario para la toma de
muestras, como son los cilindros y conos
de abrahams.
3.2 Libro de obra
Se estima necesario incluir el libro diario de obra como
obligacin de la ejecucin del proyecto,
para mantener un registro de todos los hechos salientes que se
susciten en la obra, la confeccin
adecuada del mismo, preparado en forma clara y secuencial, dar
una estimada informacin, que
no solo arrojara datos importantes del desarrollo de la misma,
sino que muchas veces permitir
conocer los antecedentes de algunas controversia que se pueda
presentar. Este diario deber
entregarse al GOBIERNO AUTNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL
CANTN
PAJN al finalizar las actividades.
Este diario podr contener la siguiente informacin tcnica
Fecha y condiciones climticas diarias Tareas realizadas por los
equipos de topografa Tareas realizadas por los fiscalizadores y su
personal de apoyo Desarrollo de trabajo de los distintos rubros
anotados Personal y equipo del contratista, laborando en los
distintos rubros Movimientos diario de equipo Ordenes de la
fiscalizacin, instrucciones al contratista Avances y modificaciones
Interpretaciones Informacin general
3.3 Resumen de trabajo
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MLTIPLES SITIO LAS IGUANAS 1
Y
SITIO SAN AGUSTN 1 PARROQUIA GUALE, se prev que el contratista
se reunir
semanalmente con el fiscalizador con el propsito de evaluar el
avance de los trabajos, formular
el trabajo de detalle que corresponde con el programa y
coordinar su trabajos con sus
subcontratistas, en el caso de existir.
-
Hoja 13 de 15 Conviene que el contratista coordine con la
fiscalizacin la reprogramacin de las actividades, el
control completo de detalles en el programa de los trabajos que
se requiera por cambio de diseos,
cambios de condiciones climticas, huelgas, fuerza mayor o atraso
inevitables de provisin de
equipos, materiales, todo de acuerdo con el contrato.
3.4 Programacin y control de contrato
LA COMPAA ALLMAGICONST S.A. presentara a la fiscalizacin para su
revisin y
aprobacin todos los programas y, en ciertos casos, reprogramaran
las actividades para
garantizar la marcha fluida de todas las fases del proyectos
teniendo a reducir y/o racionalizar el
uso de los recursos ms escasos; tiempo y dinero.
En ese sentido a travs del jefe de fiscalizacin se recabara toda
la informacin que le permita
conformarse una concepcin global de la complejidad de la obra
fiscalizada y de la interpretacin
de las partes o componentes de las obras (o de cada fase de la
obra).
Las tareas de estas reas sern en extremo delicada, centralizarn
toda la informacin sobre los
programas de trabajo del contratista, niveles de avance y fase
cumplidas, tareas no realizadas,
medicin de trabajos cumplidos, recursos humanos y materiales
utilizados, porcentaje de
cumplimiento, costos reales y programados modificaciones
parciales al diseo o a los equipos a
instalar y en general un gran complejo de informacin que permita
visualizar y hacer justo y
oportuno el control, y por ende, la fiscalizacin de las
obras.
La planificacin no podr ser la simple previsin de las
actividades, sus tiempos y sus costos sino
un sistema de registro y control de avances a ciertas fechas;
comparacin de los avances
programados o realizados, enumeracin y explicacin de causales de
atraso, adelantos, e
implicaciones en la coordinacin con otras areas, y con los
objetivos generales de calidad, costos
y plazos.
A. Programacin
LA COMPAA ALLMAGICONST S.A. proporcionar a la fiscalizacin los
insumos
necesarios para que esta a su vez proceda a delimitar, una a
una, las actividades, naturaleza y nivel
de su interdependencia (procedencia obligadas parciales o
totales; independencia, etc.) y los
recursos especficos con que se cuenta, los mtodos o sistema de
trabajos a emplear y los costos y
plazos convenidos.
Definidos los parmetros claves del proyecto, el rea de
programacin proceder a preparar, a
travs de tcnicas PERT CPM, un cuadro general de programacin de
actividades. Este deber ser examinado por la fiscalizacin quien
aportara su preparacin y experiencia evaluando,
particularmente, su suficiencia y aplicabilidad.
B. Costos
Las actividades primordiales de esta rea se encuadran en el
objetivo de coadyuvar a cumplir la
ejecucin de obras, de acuerdo a los costos que se han presentado
en la oferta, a fin de cumplir
con cada uno de los rubros de acuerdo a su respectivo anlisis de
precios.
-
Hoja 14 de 15 C. Planillas
LA COMPAA ALLMAGICONST S.A. contara con una coordinacin
permanente que le
permitir mantener una interrelacin con la fiscalizacin, lo que a
su vez permitir poder elaborar
en un tiempo corto y sin demora las planillas, manteniendo de
esta forma una correcta
comunicacin entre lo que se ejecuta y lo que se planilla a fin
de dar el trmite
correspondiente en el menor tiempo.
4.1 Planillas peridicas
Mediante la elaboracin de las planillas se pretende logra
Conocimientos cabal del avance de obra
Inversin realizada a la obra
Avance de obra respecto de programacin vigente
Detalle de proceso de construccin
Cumplimiento de las especificaciones tcnicas del proyecto
La planilla, contemplara entre otros los siguientes
aspectos:
Cantidades de obra ejecutada
Periodo de planilla
Valor a cobrar con sus respectivos descuentos
Resea fotogrfica del avance de la obra
Libro de obra
Comunicaciones generadas en el desarrollo del proyecto
Anexos
4.2 Planilla final
Una vez que se ha ejecutado todo el proyecto, y este entregado a
la Fiscalizacin y al GOBIERNO
AUTNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTN PAJN, se proceder a
la
realizacin de la Planilla Final de obra, en donde constara todos
y cada uno de los rubros, y de las
inversiones realizadas, junto con los valores de los respectivos
descuentos, reseas fotogrficas de
los avances y terminaciones, pruebas de laboratorio, libro de
obra y las comunicaciones generadas
durante este lapso de tiempo.
Adems en la planilla final constara los respectivos reajustes de
obra, obras adicionales si los
hubiera, as como descuentos de ley y de los anticipos
realizados, todo en base al cronograma de
ejecucin, lo que permitir dar por finalizada la obra.
5. Recepcin Provisional de las Obras
Una vez cumplida con la ejecucin de la obra, se proceder a
solicitar a la fiscalizacin la
Recepcin Provisional de las mismas, a fin de que primero se
realice la entrega Recepcin de la
Construccin, con los delegados de la Direccin y Fiscalizacin del
GOBIERNO AUTNOMO
-
Hoja 15 de 15
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTN PAJN, quienes recibirn a
entera
satisfaccin y se har responsable de defender dicha obra y los
recursos tcnicos empleados,
al mismo tiempo que designara un guardin para que cuide la
inversin a su entero respaldo y
responsabilidad.
Esta Recepcin se sujetaran a lo establecido en el Titulo V,
Capitulo V de la Codificacin de la
Ley de Contratacin Pblica, la que ser a travs de un Tcnico que
no haya intervenido en el
proceso de ejecucin designado por el GOBIERNO AUTNOMO
DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTN PAJN, que junto con el Fiscalizador
suscribirn las respectiva
acta y en donde se har constar el monto final estimado del
contrato, el total del pago efectuado al
contratista hasta la fecha del Acta y la suma retenida por
conceptos de fondo de garanta, las
condiciones generales de ejecucin, operacin, liquidacin de
plazos, y cumplimiento de las
obligaciones contractuales. Se realizaran tambin la liquidacin
final del reajuste con los ndices
definitivos para la fecha de pago de las planillas y cualquier
otra circunstancia que se estimare
necesaria.
6. Recepcin definitiva de las obras
Transcurrido el periodo de prueba de buena ejecucin de la obra y
si estas resultaren
aceptables a juicio de la comisin, se proceder a la recepcin
definitiva de la misma a pedido por
escrito del contratista y se firmara el acta de recepcin
definitiva correspondiente.
Luego de transcurridos 6 meses de la recepcin provisional, la
fiscalizacin, efectuara una
inspeccin detallada para verificar que el contratista haya
corregido adecuadamente cualquier
defecto de construccin que se hubiere detectado en el periodo de
prueba.
Una vez efectuada la recepcin definitiva de las obras, se har un
estado de cuenta final de los
trabajos realizados de acuerdo a las disposiciones del contrato.
Esto significara el
cumplimiento por parte del contratista, de todas sus
obligaciones contractuales.
Si las pruebas finales no resultaren aceptables a juicio de la
comisin o si se detectare algn defecto
de construccin o faltaren de efectuarse reparaciones observadas
en la recepcin provisional, que
afecten al comportamiento de las obras, se suspender la recepcin
definitiva hasta que los defectos
sean reparados a satisfaccin de la comisin.
Pajn, 07 de Febrero del 2014
-------------------------------------------------------
Ing.: Lilly Mariuxi Macas Cedeo
REPRESENTANTE LEGAL
ALLMAGICONST. S.A.
-
3.6 CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS
Ing.: Lilly Mariuxi Macas Cedeo
REPRESENTANTE LEGAL
ALLMAGICONST. S.A.
PRECIO PRECIO
CANTIDAD UNITARIO TOTAL 15 30 45
1 Replanteo y Nivelacion 540,00 0,78 421,20 421,20
2 Excavacin y desalojo (h=0.30 m.) 162,00 7,13 1.155,06
1155,06
3 Relleno material seleccionado zona 212,18 13,72 2.911,11
2911,11
4
Loseta H.A. incluido malla electrosoldada diam. 4.2 mm. @ 0.30
e
= 7 cm; FC=210KG/CM2 37,80 256,24 9.685,87 6780,11 2905,76
5 Bordillos de hormign simple FC=210kG/CM2 95,60 22,80 2.179,68
2179,68
6 Portico de H.A. FC=210KG/CM2 Incluye tablero de basketball
2,00 892,07 1.784,14 1784,14
7 Arco con malla galv. - cerramiento y anclaje p volley ball
2,00 419,21 838,42 838,42
8 Pintura de trafico y sealizacion de cancha 100,00 6,33 633,00
633,00
9 Letrero de Identif icacion 1,00 300,00 300,00 300,00
19908,48
1 Replanteo y Nivelacion 540,00 0,78 421,20 421,20
2 Excavacin y desalojo (h=0.30 m.) 162,00 7,13 1.155,06
1155,06
3 Relleno material seleccionado zona 212,18 13,72 2.911,11
2911,11
4
Loseta H.A. incluido malla electrosoldada diam. 4.2 mm. @ 0.30
e
= 7 cm; FC=210KG/CM2 37,80 255,96 9.675,29 6772,70 2902,59
5 Bordillos de hormign simple FC=210kG/CM2 95,60 22,79 2.178,72
2178,72
6 Portico de H.A. FC=210KG/CM2 Incluye tablero de basketball
2,00 891,82 1.783,64 1783,64
7 Arco con malla galv. - cerramiento y anclaje p volley ball
2,00 419,21 838,42 838,42
8 Pintura de trafico y sealizacion de cancha 100,00 6,33 633,00
633,00
9 Letrero de Identif icacion 1,00 300,00 300,00 300,00
19896,44
TOTAL 39804,92
INVERSIN MENSUAL 13333,14 17120,59 9351,19
INVERSIN ACUMULADA 13333,14 30453,73 39804,92
AVANCE PARCIAL EN % 33,50% 43,01% 23,49%
AVANCE ACUMULADO EN % 33,50% 76,51% 100,00%
Pajan, 07 de Febrero 2014
NOMBRE DEL OFERENTE: ALLMAGICONST. S.A
CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJO
Hoja 1 de 1
TEM DESCRIPCIN
MCO GADMCP-03-2014
ALLM AGICONST. S.A
OFERENTE
SITIO LA IGUANA
SAN AGUSTIN
-
3.7 EXPERIENCIA DEL OFERENTE
Ing.: Lilly Mariuxi Macas Cedeo
REPRESENTANTE LEGAL
ALLMAGICONST. S.A.
O BJETO DEL VALO R PLAZO
CO NTRATO O RIGINAL CO NTRACTUAL
A) EXPERIENCIAS EN OBRAS SIMILARES A LAS DE ESTA COTIZACION
MUNICIPIO
DE PAJAN
MUNICIPIO
DE PAJAN EJECUTADA
B) ACTAS DEFINITIVAS DE ENTREG-RECEPCION
C) CONTRATOS ADJUDICADOS O EN EJECUCION
NOTA: Se adjuntarn las certificaciones correspondientes para
cada caso.
Pajan, 07 de Febrero 2014
______________________________________________
ALLMAGICONST. S.A
OFERENTE
UBICACI N
FECHA DE EJECUCIO N
O BSERVACIO NESINICIO TERMINACIO N
CONTRATISTA DE LA OBRA CONSTRUCCIN DE
UNA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LOS SITIOS
SAN JOSE DE LOS PALMARES, SECTOR LA ESTACION
Y SEGURO CAMPESINO DEL SITIO LAS MARAVILLAS
PARROQUIA CASCOL, DEL CANTON PAJAN,
PROVINCIA DE MANABI.
USD 59,022,03PAJAN 45 DIAS EJECUTADA
CONTRATISTA DE LA OBRA CONSTRUCCIN DE
CANCHAS DE USOS MULTIPLES SITIO LOS DOS RIOS
CENTRO DE DEBAJO DE LA PARROQUIA
CAMPOZANO, DEL CANTON PAJAN, PROVINCIA DE
MANABI
NOMBRE DEL OFERENTE: ALLMAGICONST. S.A
MCO GADMCP-03-2014
Hoja 1 de 1
EXPERIENCIA DEL OFERENTE
CO NTRATANTE
12/11/2013 09/12/2013
1.- ACTA DE RECEPCION PROVISIONALES DE LA OBRA CONSTRUCCIN DE
UNA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LOS SITIOS SAN JOSE DE LOS
PALMARES, SECTOR LA ESTACION
Y SEGURO CAMPESINO DEL SITIO LAS MARAVILLAS PARROQUIA CASCOL,
DEL CANTON PAJAN PROVINCIA DE MANABI
2.- ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE LA OBRA CONSTRUCCIN DE
CANCHAS DE USOS MULTIPLES SITIO LOS DOS RIOS CENTRO DE DEBAJO DE LA
PARROQUIA
CAMPOZANO, DEL CANTON PAJAN, PROVINCIA DE MANABI
PAJAN USD 19601,64 45 DIAS 17/12/2013 03/01/2014
-
3.8 PERSONAL TCNICO PROPUESTO PARA EL PROYECTO
NOTA: De acuerdo con los artculos 24 y 25 de la Ley de Ejercicio
Profesional de la ingeniera, se deber cumplir
con lo siguiente:
Las empresas nacionales o extranjeras, para realizar trabajos de
ingeniera en el Ecuador, debern contar con los servicios de un
ingeniero ecuatoriano en ejercicio legal de su profesin, en calidad
de representante
tcnico afn a la naturaleza del trabajo que se realice.
Las empresas nacionales o extranjeras, as como los consorcios de
las empresas nacional y/o extranjeras que se formaren para la
ejecucin de trabajos de ingeniera debern tener, obligatoriamente
para la realizacin de
dicho trabajo, un personal de ingenieros empleados en el
proyecto no menor del 80% del total de ingenieros,
hasta el ao dcimo de su establecimiento en el pas; a partir del
undcimo ao debern incrementar el
porcentaje de profesionales nacionales en un 4% por ao, hasta
completar un 90%. En caso de que no hubiere
en el pas profesionales nacionales especializados en la labor
que efectan esas empresas o consorcios, stos
quedan obligados a emplearlos para su capacitacin en el campo de
especialidad.
Ing. Lilly Mariuxi Macas Cedeo
REPRESENTANTE LEGAL
ALLMAGICONST. S.A.
HOJA 1 DE 1
PERSOMAL TCNICO PROPUESTO PARA EL PROYECTO
NOMBRE NACIONALIDAD TITULO FECHA GRADO CARGO A
OCUPAR
PARTICIPA
CIN
TIENE
JEFATURA
Experiencia en obras simiteres
CONTRATISTA DE LA OBRA CONSTRUCCIN DE UNA
CANCHA DE USOS MULTIP LES EN LOS SITIOS SAN J OSE DE LOS
P ALMARES, SECTOR LA ESTACION Y SEGURO CAMP ESINO
DEL SITIO LAS MARAVILLAS P ARROQUIA CASCOL, DEL
CANTON P AJ AN, P ROVINCIA DE MANABI.
CONTRATISTA DE LA OBRA CONSTRUCCIN DE CANCHAS
DE USOS MULTIP LES SITIO LOS DOS RIOS CENTRO DE DEBAJ O
DE LA P ARROQUIA CAMP OZANO, DEL CANTON P AJ AN,
P ROVINCIA DE MANABI
ING. NIXON MACIAS CEDEO ECUATORIANAINGENIERO
CIVIL28/11/2003
RESIDENTE
DE OBRA,Si
Contratista de la Obra Construccin de Canchas de usos
multiples en el recinto Mocoral de Arriba y otra en el
recinto
la Puente de la Parroquia Pajan, del Canton Pajan, Provincia
de Manabi.
Pajan, 07 de Febrero 2014
NOMBRE DEL OFERENTE: ALLMAGICONST. S .A
Si
MCO GADMCP-03-2014
ALLM AGICONST. S.A
OFERENTE
ALLMAGICONST. S.A ECUATORIANACOMPAA
ANONIMA05/05/2011
JEFE DE
PROYECTO
-
3.9 EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO
Para constancia de lo ofertado, suscribo este formulario,
-------------------------------------------------------
Ing. Lilly Macas Cedeo
REPRESENTANTE LEGAL
ALLMAGICONST S.A.
Pajn 07 de Febrero de 2014
DETALLE DEL EQUIPO FECHA DE ESTADO UBICACION PROPIETARIO
MATRICULA
marca, potencia, capac.,etc FABRIC. ACTUAL ACTUAL No. DESDE
HASTA
VOLQUETA DE 8 M3 1975 BUENO PORTOVIEJOMENDOZA MACIAS
HENRY ROLANDOLBE0368 INICIO FINAL
VIBROCOMPACTADOR 2007 BUENO SANTA ANAING. NIXON MACIAS
CEDEO
TITULO DE
PROPIEDADINICIO FINAL
RETROEXCAVADORA 2007 BUENO PORTOVIEJOSABANDO ZAMBRANO
ANGEL RAFAEL7,2-20167 INICIO FINAL
CONCRETERA DE UN SACO 2011 BUENO PAJANING. NIXON MACIAS
CEDEO FACTURA INICIO FINAL
PLANCHA COMPACTADORA 2010 BUENO PAJANING. NIXON MACIAS
CEDEO FACTURA INICIO FINAL
TAMQUERO 1977 BUENO PORTOVIEJOMERA VELEZ LUIS
FRANCISCOMBH0852 INICIO FINAL
EQUIPO ASIGNADO
NOMBRE DEL OFERENTE: ALLMAGICONST. S.A
MCO GADMCP-03-2014
Hoja 1 de 1
EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO
-
IV. FORMULARIO DE COMPROMISO DE PARTICIPACION DEL PERSONAL
TECNICO Y HOJA DE
VIDA
4.1 COMPROMISO DEL PROFESIONAL ASIGNADO AL PROYECTO
Yo, NIXON EDILBERTO MACIAS CEDEO, me comprometo con la compaa
ALLMAGICONST S.A a prestar mis
servicios en calidad de INGENIERO CIVIL, para RESIDENTE DE OBRA
durante la realizacin del proyecto, en
caso de adjudicacin, adjuntando al presente compromiso mi hoja
de vida correspondiente, numeral 4.2 de este
formulario.
Pajn 07 de febrero de 2014
__________________________
Ing. Nixon Macas Cedeo
C.C. 130637823-1
(Profesional Asignado al Proyecto)
Notas:
1. Este formulario deber estar firmado por el profesional para
ser considerado.
2. Incluir informacin de cada experiencia profesional en el
formato detallado en el numeral 4.2 de este
formulario.
-
4.2 HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TCNICO
Hoja1 de 1
1. Nombres completos: MACIAS CEDEO NIXON EDILBERTO
2. Lugar y fecha de nacimiento: SANTA ANA, 05/01/1973
3. Nacionalidad: ECUATORIANA
4. Ttulo profesional: INGENIERO CIVIL
5. Fecha de graduacin: 28/11/2003
6. Experiencia profesional:
Empresa / Institucin GOBIERNO MUNICIPAL DE PAJAN.
Contratante GOBIERNO MUNICIPAL DE PAJAN.
Proyecto CONTRATISTA DE LA OBRA CONSTRUCCIN DE CANCHAS DE USOS
MULTIPLES EN EL RECINTO MOCORAL DE ARRIBA Y OTRA EN EL RECINTO LA
PUENTE DE LA PARROQUIA PAJAN, DEL CANTON PAJAN, PROVINCIA DE
MANABI.
Monto del proyecto $ 39.332,19
Cargo desempeado CONTRATISTA
Tiempo de participacin 19/07/2012 HASTA 23/08/2012
Actividades relevantes
Empresa / Institucin GOBIERNO MUNICIPAL DE PAJAN.
Contratante GOBIERNO MUNICIPAL DE PAJAN.
Proyecto CONTRATISTA DE LA OBRA CONSTRUCCIN DE CANCHAS DE USOS
MULTIPLES EN EL RECINTO LA SOBEIDADEL PLATANOY OTRA EN EL RECINTO
SOTA CHICA DE LA PARROQUIA LASCANO, DEL CANTON PAJAN, PROVINCIA DE
MANABI.
Monto del proyecto $ 44.095,70
Cargo desempeado CONTRATISTA
Tiempo de participacin 20/07/2012 HASTA 16/08/2012
Actividades relevantes
Ing. Lilly Macas Cedeo
REPRESENTANTE LEGAL
ALLMAGICONST S.A.
-
VI. FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIN O CONSORCIO
Comparecen a la suscripcin del presente compromiso, por una
parte, .. , debidamente representada por .; y, por otra parte,
representada por ., todos debidamente registrados en el RUP.
Los comparecientes, en las calidades que intervienen, capaces
para contratar y obligarse, acuerdan suscribir el presente
compromiso de Asociacin o Consorcio para participar en el
proceso licitatorio convocado por.., para.
En caso de resultar adjudicados, los oferentes comprometidos en
la conformacin de la asociacin o consorcio,
declaran bajo juramento que formalizarn el presente compromiso
mediante la suscripcin de la pertinente
escritura pblica y se habilitar al Consorcio constituido en el
RUP, para dar cumplimiento a lo previsto en la
Resolucin emitida por el INCOP, aplicable a este caso.
Los promitentes asociados o consorciados presentarn la
informacin considerando los porcentajes de participacin en
relacin a ndices, calidades, condiciones, experiencia o
cualquier otro indicador puntuable, conforme al siguiente
detalle:
(Se deber adjuntar cuadro con el detalle antes referido)
Atentamente,
Promitente Consorciado 1 Promitente Consorciado 2 RUP No. RUP
No.
Promitente Consorciado (n) RUP No.