BASES_SIXTO_20160628_175305_265

7/25/2019 BASES_SIXTO_20160628_175305_265

1/57

SUB DIRECCI N DE NORMATIVIDADDIRECCI N T CNICO NORMATIVA

ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE

BASES ESTNDAR DE ADJUDICACINSIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIN DE LA

EJECUCIN DE OBRAS

Aprobado mediante Directiva N001-2016-OSCE/CD

7/25/2019 BASES_SIXTO_20160628_175305_265

2/57

SIMBOLOGA UTILIZADA:

N Smbolo Descripcin

1 [ABC] / [.] La informacin solicitada dentro de los corchetes sombreados debe sercompletada por la Entidad durante la elaboracin de las bases.

2 [ABC] / [.]

Es una indicacin, o informacin que deber ser completada por la Entidad conposterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso especfico de laelaboracin de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores, en el casode los ANEXOS y en la rotulacin del sobre de la oferta.

3IMPORTANTE:

AbcSe refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comit deseleccin o por los proveedores. Se debe registrar en color azul.

CARACTERSTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caractersticas:

N Caractersticas Parmetros

1 MrgenesSuperior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cmIzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

3 Estilo de FuenteNormal: Para el contenido en generalCursiva: Para el encabezado y pie de pgina

Para las Consideraciones importantes (tem 3 del cuadro anterior)

4 Color de FuenteAutomtico: Para el contenido en generalAzul : Para las Consideraciones importantes (tem 3 del cuadro anterior)

5 Tamao de Letra

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especfica11 : Para el nombre de los Captulos.10 : Para el cuerpo del documento en general9 : Para el encabezado y pie de pgina

Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segn la necesidad

8 : Para las Notas al pie

6 AlineacinJustificada: Para el contenido en general y notas al pie.Centrada : Para la primera pgina, los ttulos de las Secciones y nombres

de los Captulos)7 Interlineado Sencillo

8 EspaciadoAnterior : 0Posterior : 0

9 SubrayadoPara los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapi en algnconcepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacin solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deber

quedar en letra tamao 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La notaIMPORTANTEno puede ser modificada ni eliminada en la Seccin General. En el caso de la SeccinEspecfica debe seguirse la instruccin que se indica en dicha nota.

Elaborado en enero de 2016

7/25/2019 BASES_SIXTO_20160628_175305_265

3/57

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACASMAYOAS N 02- 2016-MPPSEGUNDA CONVOCATORIA

1

BASES ESTNDAR DE ADJUDICACIN SIMPLIFICADA

PARA LA CONTRATACIN DE LA EJECUCIN DE OBRAS1

ADJUDICACIN SIMPLIFICADA N 02-2016-MPPSEGUNDA CONVOCATORIA

CONTRATACIN DE LA EJECUCIN DE LA OBRAMEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA I.E. INICIAL N 1913 JESUS EL DIVINO

MAESTRO, AA.HH. SIXTO BALAREZO, I ETAPA CONSTRUCCION DE DOSAULAS, DISTRITO DE GUADALUPE, PROV. DE PACASMAYO, LA LIBERTAD

1 Estas bases se utilizarn para la contratacin de la ejecucin de obras. Para tal efecto, se deber tener en cuenta la

siguiente definicin:

Obra: Construccin, reconstruccin, remodelacin, mejoramiento, demolicin, renovacin, ampliacin y habilitacin debienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, querequieren direccin tcnica, expediente tcnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

7/25/2019 BASES_SIXTO_20160628_175305_265

4/57


2

SECCIN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DESELECCIN

(ESTA SECCIN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGN EXTREMO, BAJO SANCIN DE NULIDAD)

7/25/2019 BASES_SIXTO_20160628_175305_265

5/57

7/25/2019 BASES_SIXTO_20160628_175305_265

6/57


4

En caso los proveedores no cuenten con inscripcin vigente en el RNP y/o se encuentreninhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACErestringir su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar suparticipacin en el procedimiento de seleccin en cualquier otro momento, dentro delplazo establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de suinscripcin o quedado sin efecto la sancin que le impuso el Tribunal de Contrataciones

del Estado.

1.4. FORMULACIN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Todo participante puede formular consultas y observaciones a las bases, en el plazo sealadoen el calendario del procedimiento de seleccin, que no puede ser menor a tres (3) dashbiles contados desde el da siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecidoen el artculo 67 del Reglamento.

Las observaciones a las bases, se realizan de manera fundamentada, por supuestasvulneraciones a la normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relacin con elobjeto de contratacin.

1.5. ABSOLUCIN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La absolucin simultnea de las consultas y observaciones por parte del comit de seleccinmediante pliego absolutorio se notifica a travs del SEACE en la fecha sealada en elcalendario del procedimiento de seleccin, en un plazo que no puede exceder de tres (3) dashbiles contados desde el vencimiento del plazo para recibir consultas y observaciones.

La absolucin se realiza de manera motivada mediante pliego absolutorio de consultas yobservaciones; en el caso de las observaciones se debe indicar si estas se acogen, seacogen parcialmente o no se acogen.

IMPORTANTE:

No se absolvern consultas y observaciones a las bases que se presentenextemporneamente, en un lugar distinto al sealado en las bases o que sean formuladaspor quienes no se han registrado como participantes.

1.6. INTEGRACIN DE BASES

La integracin de las bases se realiza al da hbil siguiente de vencido el plazo para laabsolucin de consultas y observaciones.

Las bases integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de seleccin. Estas

incorporan obligatoriamente, las modificaciones que se hayan producido como consecuenciade las consultas, observaciones, as como las modificaciones requeridas por el OSCE en elmarco de sus acciones de supervisin, y se publican en el SEACE en la fecha establecida enel calendario del procedimiento.

Las bases integradas no pueden ser cuestionadas en ninguna otra va ni modificadas porautoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, salvo lasacciones de supervisin a cargo del OSCE. Esta restriccin no afecta la competencia delTribunal para declarar la nulidad del procedimiento por deficiencias en las bases.

El comit de seleccin no puede continuar con la tramitacin del procedimiento de seleccinsi no ha publicado las bases integradas en el SEACE, bajo sancin de nulidad de todo loactuado posteriormente, conforme lo establece el artculo 52 del Reglamento.

1.7. FORMA DE PRESENTACIN DE OFERTAS

7/25/2019 BASES_SIXTO_20160628_175305_265

7/57


5

Los documentos que acompaan las ofertas, se presentan en idioma castellano o, en sudefecto, acompaados de traduccin oficial o sin valor oficial efectuada por traductor pblicojuramentado o traduccin certificada efectuada por traductor colegiado certificado, salvo elcaso de la informacin tcnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catlogos osimilares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es responsable de laexactitud y veracidad de dichos documentos.

Las ofertas deben llevar la rbrica del postor o de su representante legal, apoderado omandatario designado para dicho fin, se presentan por escrito, debidamente foliadas y en un(1) nico sobre cerrado.

El precio de la oferta debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacin vigente, as comocualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecucin de la obra acontratar, excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracin legal, noincluirn en el precio de su oferta los tributos respectivos.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dosdecimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con ms de dos decimales.

1.8. PRESENTACIN Y APERTURA DE OFERTAS2

En caso la presentacin y apertura de ofertas se realice en ACTO PBLICO, debetenerse en consideracin lo siguiente:

La presentacin de ofertas se realiza en acto pblicoen presencia de notario o juez de pazen el lugar indicado en las bases, en la fecha y hora establecidas en la convocatoria.

La presentacin puede realizarse por el mismo proveedor o a travs de un tercero, sin que seexija formalidad alguna para ello.

IMPORTANTE:

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformarms de un consorcio en un procedimiento de seleccin, o en un determinado tem cuandose trate de procedimientos de seleccin segnrelacin de tems.

El acto pblico se inicia cuando el comit de seleccin empieza a llamar a los participantes enel orden en que se registraron en el procedimiento, para que entreguen sus ofertas. Si almomento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se tiene por desistido.

En la apertura del sobre que contiene la oferta, el comit de seleccin debe anunciar elnombre de cada participante y el precio de la misma. Asimismo, verifica la presentacin de los

documentos requeridos en la seccin especfica de las bases de conformidad con el artculo53 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comit de seleccin devuelve las ofertas que se encuentren por debajo delnoventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan este en ms del diez por ciento(10%), tenindose estas por no admitidas.

Esta informacin debe consignarse en acta, con lo cual se da por finalizado el acto pblico.

En caso el comit de seleccin no admita la oferta el postor puede solicitar que se anote talcircunstancia en el acta, debiendo el notario o juez de paz mantenerla en custodia hasta elconsentimiento de la buena pro, salvo que en el acto de presentacin de ofertas o en fechaposterior el postor solicite su devolucin.

2 De acuerdo a lo establecido en el numeral 4 del artculo 67 del Reglamento, la presentacin y apertura de ofertas se realizaen acto privado o pblico, lo que debe determinarse en la seccin especfica de las bases.

7/25/2019 BASES_SIXTO_20160628_175305_265

8/57


6

En el acto de presentacin de ofertas se puede contar con un representante del SistemaNacional de Control, quien participa como veedor y debe suscribir el acta correspondiente.

En caso la presentacin de ofertas se realice en ACTO PRIVADO, debe tenerse enconsideracin lo siguiente:

La presentacin de las ofertas en acto privado se realiza en la Unidad de TrmiteDocumentario de la Entidad, dentro del plazo estipulado en la seccin especfica de lasbases. La Entidad entrega al postor un cargo de recepcin de la oferta en el que conste fechay hora.

IMPORTANTE:

La Entidad debe preservar la seguridad, integridad y confidencialidad de toda oferta,encargndose de que el contenido de la misma sea revisado nicamente despus de suapertura.

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar

ms de un consorcio en un procedimiento de seleccin, o en un determinado tem cuandose trate de procedimientos de seleccin segnrelacin de tems.

En la apertura del sobre que contiene la oferta, el comit de seleccin, verifica la presentacinde los documentos requeridos en la seccin especfica de las bases de conformidad con elartculo 53 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera noadmitida.

Asimismo, el comit de seleccin devuelve las ofertas que se encuentren por debajo delnoventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan este en ms del diez por ciento(10%), tenindose estas por no admitidas.

En caso las ofertas no sean admitidas sern devueltas una vez consentida la buena pro,

salvo que el postor solicite su devolucin previamente.

1.9. EVALUACIN DE LAS OFERTAS

La evaluacin de las ofertas que cumplan con lo sealado en el numeral anterior tiene porobjeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacin de las ofertas, segnlos factores y el procedimiento de evaluacin enunciados en la seccin especfica de lasbases.

Para que el comit de seleccin considere vlida la oferta econmica que supere el valorreferencial, hasta el lmite mximo previsto en el artculo 28 de la Ley, se debe contar con lacertificacin de crdito presupuestario suficiente y la aprobacin del Titular de la Entidad, queno puede exceder de cinco (5) das hbiles, contados desde la fecha prevista en el calendario

para el otorgamiento de la buena pro, bajo responsabilidad, salvo que el postor acepte reducirsu oferta econmica.

En caso no se cuente con la certificacin de crdito presupuestario se rechaza la oferta.

La evaluacin se realiza sobre la base de cien (100) puntos, considerando la siguienteponderacin:

Precio 50 a 100Otros factores 0 a 50

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo siguiente:

a) Cuando la evaluacin del precio sea el nico factor, se le otorga el mximo puntaje a laoferta de precio ms bajo y otorga a las dems ofertas puntajes inversamenteproporcionales a sus respectivos precios, segn la siguiente frmula:

7/25/2019 BASES_SIXTO_20160628_175305_265

9/57


7

Pi = Omx PMPOi

Donde:i = Oferta.Pi = Puntaje de la oferta a evaluar.Oi = Precio i.

Om = Precio de la oferta ms baja.PMP = Puntaje mximo del precio.

b) Cuando existan otros factores de evaluacin adems del precio, aquella que resulte conel mejor puntaje, en funcin de los criterios y procedimientos de evaluacin enunciadosen la seccin especfica de las bases.

En el supuesto de que dos (2) o ms ofertas empaten, la determinacin del orden deprelacin de las ofertas empatadas se efecta siguiendo estrictamente el orden establecidoen el numeral 1 del artculo 69 del Reglamento.

Para la aplicacin del criterio de desempate a travs de sorteo se requiere la citacin

oportuna a los postores que hayan empatado, pudiendo participar en calidad de veedor unrepresentante del Sistema Nacional de Control, notario o juez de paz.

IMPORTANTE:

En el caso de contratacin de obras a ser ejecutadas fuera de la provincia de Lima yCallao, cuyos montos no superen los novecientos mil Soles (S/. 900,000.00), a solicituddel postor se asigna una bonificacin equivalente al diez por ciento (10%) sobre elpuntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutar laobra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento oregin. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcin ante el RNP

3.

1.10. CALIFICACIN DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacin, el comit de seleccin debe determinar si el postor queobtuvo el primer lugar segn el orden de prelacin cumple con los requisitos de calificacindetallados en la seccin especfica de las bases. Si dicho postor no cumple con los requisitosde calificacin su oferta debe ser descalificada. En tal caso, el comit de seleccin debeverificar los requisitos de calificacin respecto del postor cuya oferta qued en segundo lugar,y as sucesivamente en el orden de prelacin de ofertas.

IMPORTANTE:

Cuando los postores presenten dentro de su oferta como personal permanente aprofesionales que se encuentran laborando como residente o supervisor en obras

contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcin, dicha oferta serdescalificada.

1.11. SUBSANACIN DE LAS OFERTAS

La subsanacin de las ofertas se sujeta a los supuestos establecidos en el artculo 39 delReglamento.

Cuando se requiera subsanacin, la oferta continua vigente para todo efecto, a condicin dela efectiva subsanacin dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de tres (3) dashbiles. La presentacin de las subsanaciones se realiza a travs de la Unidad de TramiteDocumentario de la Entidad. La subsanacin corresponde realizarla al mismo postor, su

representante legal o apoderado acreditado.

3 La constancia de inscripcin electrnica se visualizar en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:www.rnp.gob.pe
http://www.rnp.gob.pe/http://www.rnp.gob.pe/http://www.rnp.gob.pe/

7/25/2019 BASES_SIXTO_20160628_175305_265

10/57


8

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Luego de la calificacin de las ofertas, el comit de seleccin otorga la buena pro en la fechasealada en el calendario de las bases mediante su publicacin en el SEACE.

El otorgamiento de la buena pro en acto privado se publica y se entiende notificado a travsdel SEACE, el mismo da de su realizacin, debiendo incluir el acta de otorgamiento de labuena pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados de la evaluacin y calificacin.

IMPORTANTE:

Las Entidades someten a fiscalizacin posterior, conforme a lo previsto en el artculo 32de la Ley N 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General la documentacin,declaraciones y traducciones presentadas por el ganador de la buena pro.

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o ms ofertas, el consentimiento de la buena pro seproduce a los cinco (5) das hbiles de la notificacin de su otorgamiento en el SEACE, sinque los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacin.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro seproduce el mismo da de la notificacin de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al da hbilsiguiente de producido.

1.14. CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO O SUSPENDIDO PARA CONTRATAR CONEL ESTADO Y DE CAPACIDAD DE LIBRE CONTRATACIN

De acuerdo con el artculo 245 del Reglamento, a partir del da hbil siguiente al registro en elSEACE del consentimiento de la buena pro o de que esta haya quedado administrativamentefirme, el postor ganador de la buena pro puede solicitar ante el OSCE la expedicin de laconstancia de no estar inhabilitado o suspendido para contratar con el Estado y/o decapacidad libre de contratacin.

No procede la emisin de constancias cuando el procedimiento de seleccin se encuentrebloqueado como consecuencia del procesamiento de una accin de supervisin.

7/25/2019 BASES_SIXTO_20160628_175305_265

11/57

7/25/2019 BASES_SIXTO_20160628_175305_265

12/57


10

CAPTULO IIIDEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Dentro del plazo de ocho (8) das hbiles siguientes al registro en el SEACE del consentimientode la buena pro o de que esta haya quedado administrativamente firme, el postor ganador de labuena pro debe presentar la totalidad de los requisitos para perfeccionar el contrato. En unplazo que no puede exceder de los tres (3) das hbiles siguientes de presentados losdocumentos la Entidad debe suscribir el contrato, u otorgar un plazo adicional para subsanarlos requisitos, el que no puede exceder de cinco (5) das hbiles contados desde el dasiguiente de la notificacin de la Entidad. Al da siguiente de subsanadas las observaciones, laspartes suscriben el contrato.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar losdocumentos sealados en los artculos 117 y 151 del Reglamento, as como los previstos en laseccin especfica de las bases.

3.2. GARANTAS

Las garantas que deben otorgar los postores y/o contratistas, segn corresponda, son las defiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debeentregar a la Entidad la garanta de fiel cumplimiento del mismo por una sumaequivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta debemantenerse vigente hasta la hasta el consentimiento de la liquidacin final.

IMPORTANTE:

En los contratos de ejecucin de obras que celebren las Entidades con las micro ypequeas empresas, estas ltimas pueden otorgar como garanta de fielcumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje quees retenido por la Entidad durante la primera mitad del nmero total de pagos arealizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a lafinalizacin del mismo, conforme lo establece el artculo 126 del Reglamento, siempreque:

a) El plazo de ejecucin de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dascalendario; y,

b) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizacionesperidicas, en funcin del avance de obra.

3.2.2. GARANTA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucin de prestaciones accesorias, tales comomantenimiento, reparacin o actividades afines, se debe otorgar una garanta adicionalpor este concepto, la misma que debe ser renovada peridicamente hasta elcumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su

presentacin en ningn caso.

3.2.3. GARANTA POR ADELANTO

7/25/2019 BASES_SIXTO_20160628_175305_265

13/57


11

En caso se haya previsto en la seccin especfica de las bases la entrega de adelantos,el contratista debe presentar una garanta emitida por idntico monto conforme a loestipulado en el artculo 129 del Reglamento. La presentacin de esta garanta no puedeser exceptuada en ningn caso.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTAS

Las garantas que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y derealizacin automtica en el pas, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben seremitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisin directa de la Superintendencia deBanca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estarautorizadas para emitir garantas; o estar consideradas en la ltima lista de bancos extranjerosde primera categora que peridicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

IMPORTANTE:

Corresponde a la Entidad verificar que las garantas presentadas por el postor ganador de la

buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para suaceptacin y eventual ejecucin; sin perjuicio de la determinacin de las responsabilidadesfuncionales que correspondan.

ADVERTENCIA:

LOS FUNCIONARIOS DE LAS ENTIDADES NO DEBEN ACEPTAR GARANTASEMITIDAS BAJO CONDICIONES DISTINTAS A L AS ESTABLECIDAS EN EL PRESENTENUMERAL.

3.4. EJECUCIN DE GARANTAS

La Entidad puede solicitar la ejecucin de las garantas conforme a los supuestoscontemplados en el artculo 131 del Reglamento.

3.5. INICIO DE PLAZO DE EJECUCIN DE OBRA4

El inicio del plazo de ejecucin de obra comienza a regir desde el da siguiente de que secumplan las siguientes condiciones:

1. Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor, segncorresponda;

2. Que la Entidad haya hecho entrega del terreno o lugar donde se ejecuta la obra3. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de

acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligacin;4. Que la Entidad haya hecho entrega del expediente tcnico de obra completo, en caso este

haya sido modificado con ocasin de la absolucin de consultas y observaciones;5. Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y

oportunidad establecidas en el artculo 156 del Reglamento.

Las condiciones a que se refieren los numerales precedentes, deben ser cumplidas dentro delos quince (15) das contados a partir del da siguiente de la suscripcin del contrato. En casono se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento delas dems condiciones.

La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecucin de laobra segn los supuestos previstos en el artculo 152 del Reglamento.

4 De conformidad con la Dcimo Cuarta Disposicin Complementaria Final del Reglamento, en las obras bajo la modalidadde concurso oferta para el inicio de la ejecucin de la obra es requisito previo la presentacin y aprobacin del expedientetcnico por el ntegro de la obra.

7/25/2019 BASES_SIXTO_20160628_175305_265

14/57


12

Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe tcnico que forma parte delexpediente de contratacin, debiendo suscribir la adenda correspondiente.

IMPORTANTE:

De acuerdo con el artculo 159 del Reglamento, debe designarse a un supervisor cuando elvalor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido por la Ley dePresupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal en el que se convoca el procedimientode seleccin.

3.6. RESIDENTE DE OBRA5

Profesional colegiado, habilitado y especializado designado por el contratista, previaconformidad de la Entidad, el cual puede ser ingeniero o arquitecto6, segn corresponda a lanaturaleza de los trabajos, con no menos de dos (2) aos de experiencia en la especialidad, enfuncin de la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra7.

Por su sola designacin, el residente representa al contratista como responsable tcnico de laobra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

IMPORTANTE:

En el caso de obras convocadas por paquete, la participacin permanente, directa yexclusiva del residente de obra es definida en la seccin especfica de las bases por laEntidad, bajo responsabilidad, teniendo en consideracin la complejidad y magnitud de lasobras a ejecutar, de conformidad con el artculo 154 del Reglamento.

3.7. INSPECTOR O SUPERVISOR8

DE OBRA

Profesional colegiado, habilitado y especializado, con no menos de dos (2) aos de experienciaen la especialidad, designado por la Entidad para velar directa y permanentemente por lacorrecta ejecucin tcnica, econmica y administrativa de la obra y del cumplimiento delcontrato. Debe cumplir, como mnimo, con la misma experiencia y calificaciones profesionalesestablecidas para el residente de obra.

En caso que el supervisor sea una persona jurdica, esta debe designar a una persona naturalcomo supervisor permanente en la obra.

IMPORTANTE:

En el caso de obras convocadas por paquete, la participacin permanente, directa yexclusiva del inspector o supervisor es definida en la seccin especfica de las bases por laEntidad, bajo responsabilidad, teniendo en consideracin la complejidad y magnitud de lasobras a ejecutar, de conformidad con el artculo 159 del Reglamento.

5 De acuerdo con el artculo 154 del Reglamento, durante la ejecucin de la obra debe contarse, de modo permanente ydirecto, con un residente de obra.

6 Segn lo definido en el expediente tcnico de obra que es parte de las bases, conforme a la naturaleza de la obra a serejecutada.

7 En el expediente tcnico que es parte de las bases, la Entidad puede establecer calificaciones y/o experiencia adicionalespara el profesional propuesto como residente de obra, segn la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra a

ejecutar.8 De acuerdo con el artculo 159 del Reglamento, debe designarse a un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse

sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal en el que seconvoca el procedimiento de seleccin.

7/25/2019 BASES_SIXTO_20160628_175305_265

15/57

7/25/2019 BASES_SIXTO_20160628_175305_265

16/57


14

3.11. REAJUSTES

En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, las valorizaciones que seefecten a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicndolaspor el respectivo coeficiente de reajuste K que se obtenga de aplicar la frmula o frmulaspolinmicas previstas en el expediente tcnico de obra que es parte de las bases, los ndices

Unificados de Precios de la Construccin que publica el Instituto Nacional de Estadstica eInformtica - INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorizacin. Una vezpublicados los ndices correspondientes al mes en que debi efectuarse el pago, se realizan lasregularizaciones necesarias.

Dado que los ndices Unificados de Precios de la Construccin son publicados con un mes deatraso, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste K conocido al momento dela valorizacin. Cuando se conozcan los ndices Unificados de Precios que se deben aplicar, secalcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se pagan con la valorizacinms cercana posterior o en la liquidacin final sin reconocimiento de intereses

IMPORTANTE:

Tanto la elaboracin como la aplicacin de las frmulas polinmicas se sujetan a lodispuesto en el Decreto Supremo N 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias ycomplementarias.

3.12. PENALIDADES

3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIN DE LA PRESTACIN

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucin de las prestaciones objetodel contrato, la Entidad le aplica automticamente una penalidad por mora por cada dade atraso, de conformidad con en el artculo 133 del Reglamento.

3.12.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeralprecedente, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionalescon el objeto de la contratacin. Para estos efectos, se deben incluir en la seccinespecfica de las bases los supuestos de aplicacin de penalidad, la forma de clculo dela penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica elsupuesto a penalizar.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cadauna un monto mximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o deser el caso, del tem que debi ejecutarse.

3.13. RECEPCIN DE LA OBRA

La recepcin de la obra se sujeta a las disposiciones previstas en el artculo 178 delReglamento. Est permitida la recepcin parcial de secciones terminadas de las obras, cuandoello se hubiera previsto expresamente en la seccin especfica de las bases, en el contrato olas partes expresamente lo convengan. La recepcin parcial no exime al contratista delcumplimiento del plazo de ejecucin; en caso contrario, se le aplican las penalidadescorrespondientes.

3.14. LIQUIDACIN DEL CONTRATO DE OBRA

El procedimiento para la liquidacin del contrato de obra que debe observarse, es el que seencuentra descrito en el artculo 179 del Reglamento. No procede la liquidacin mientrasexistan controversias pendientes de resolver.

7/25/2019 BASES_SIXTO_20160628_175305_265

17/57


15

Luego de consentida la liquidacin y efectuado el pago que corresponda, culminadefinitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo.

Toda discrepancia respecto a la liquidacin, incluso las controversias relativas a suconsentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve segnlas disposiciones previstas en el numeral 45.2 del artculo 45 de la Ley y en el artculo 179 del

Reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

3.15. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucin del contrato, sern aplicadas de conformidad con el artculo 36de la Ley y 135 del Reglamento.

3.16. DISPOSICIONES FINALES

Todos los dems aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases seregirn supletoriamente por la Ley y su Reglamento, as como por las disposiciones legales

vigentes.

IMPORTANTE:

Cuando se trate de obras bajo la modalidad de ejecucin contractual de concurso oferta,a cada una de las prestaciones involucradas se le aplicarn, en principio, lasdisposiciones de la normativa de contrataciones del Estado que sean compatibles con sunaturaleza, salvo en aquellos supuestos que impliquen la erogacin de mayores fondospblicos (adelantos y prestaciones adicionales), en los que se aplicarn las disposicionesde dicha normativa que regulan la ejecucin de obras.

7/25/2019 BASES_SIXTO_20160628_175305_265

18/57


16

SECCIN ESPECFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DESELECCIN

(EN ESTA SECCIN LA ENTIDAD DEBER COMPLETAR LA INFORMACIN EXIGIDA, DE ACUERDO A LASINSTRUCCIONES INDICADAS)

7/25/2019 BASES_SIXTO_20160628_175305_265

19/57

7/25/2019 BASES_SIXTO_20160628_175305_265

20/57


18

ValorReferencial

(VR)

Lmi te Infer io r Lmite Sup erio r

Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV

S/. 142,083.91 S/. 127,875.52 S/. 104,857.93 S/. 156,292.30 S/. 128,159.69

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIN

El expediente de contratacin fue aprobado mediante Resolucin de Alcalda N 448-2016-MPP, de fecha 17 de Junio del 2016.

Asimismo, el expediente tcnico de obra fue aprobado mediante RESOLUCION DE ALCALDIAN 432-2015-MPP, de fecha 14 de Junio del 2016.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Foncomun.

IMPORTANTE:

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de EquilibrioFinanciero del Presupuesto del Sector Pblico del ao fiscal en el cual se convoca elprocedimiento de seleccin.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIN

El presente procedimiento se rige por el sistema A SUMA ALZADA,de acuerdo con loestablecido en el expediente de contratacin respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCIN

No corresponde

IMPORTANTE:

Los Titulares de las Entidades del Poder Ejecutivo pueden aprobar la ejecucin de obrasbajo la modalidad de concurso oferta, siempre que se sujeten a las disposiciones previstasen la Dcimo Cuarta Disposicin Complementaria Final del Reglamento.

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucin de la obra est definido en el Captulo III de la presente seccin delas bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCIN DE LA OBRA

El plazo de ejecucin de la obra materia de la presente convocatoria, es de 60 dascalendarios. Dicho plazo constituye un requerimiento tcnico mnimo que debe coincidir con loestablecido en el expediente de contratacin y en el expediente tcnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCIN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TCNICO DELA OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho de solicitar un ejemplar de las Bases, para cuyoefecto deben cancelar 6.00 nuevos soles, el expediente tcnico en CDR ser gratis, y el fsicodel mismo ser de S/. 30.00 nuevos soles

IMPORTANTE:

La Entidad debe contar con la constancia o formulario de cargos en donde conste que elparticipante recibi el expediente tcnico completo.

7/25/2019 BASES_SIXTO_20160628_175305_265

21/57


19

1.11. BASE LEGAL

- Ley N 28411 - Ley del Sistema Nacional del Presupuesto y sus modificatorias.- Ley N 30372 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2016.

- Ley N 30373 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Pblico del aoFiscal 2016- Ley 29792 Ley Orgnica de Municipalidades y sus modificatorias- Ley N 30225 Ley de Contrataciones del Estado.- Decreto Supremo N 350-2015-EF que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones

del Estado.- Ley N 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.- Ley N 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacin Pblica.- Ley N 28015 Ley de Promocin y Formalizacin de la Pequea y Microempresa.- Texto nico Ordenado de la Ley N 28015 Ley de Promocin de Competencia y

Formalizacin y Desarrollo de la Micro y Pequea Empresa y del Acceso al Empleo,aprobado por Decreto Supremo N 007-2008-TR.

- Decreto Legislativo N 1086 que modifica la Ley 28015; su TUO aprobado por D.S. N 007-

2008-TR y su Reglamento aprobado por D.S. N 008-2008-TR.- Ley 29973 Ley General de las Personas con Discapacidad.- Decreto Supremo N 002-2014-MIMP que aprueba el Reglamento de Ley 29973 Ley

General de las Personas con Discapacidad.- Decreto Supremo N 011-79-VC.- Directivas de OSCE, aplicables a este proceso de seleccin.- Dems dispositivos legales vigentes aplicables en la Repblica Peruana.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

7/25/2019 BASES_SIXTO_20160628_175305_265

22/57


20

CAPTULO IIDEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIN

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIN12

(*) Consignar segn corresponda, si el acto de presentacin de ofertas, se realizar en acto pblico o privado.

IMPORTANTE:

Debe tenerse presente que en una adjudicacin simplificada, la presentacin de las ofertas seefecta en un plazo mnimo de tres (3) das hbiles, contados desde la integracin de lasbases.

Los proveedores que deseen registrar su participacin deben ingresar al SEACE utilizando suCertificado SEACE (usuario y contrasea). Asimismo, deben observar las instruccionessealadas en el documento de orientacin Gua para el registro de participantes electrnicopublicado en www.seace.gob.pe, pestaa 1. Inicio, opcin Documentos y Publicaciones,pgina Manuales y Otros (Proveedores).

12 La informacin del calendario indicado en las bases no debe diferir de la informacin consignada en la ficha delprocedimiento en el SEACE. No obstante, en caso de existir contradiccin primar el calendario indicado en la ficha delprocedimiento en el SEACE.

13 El registro de participantes se lleva a cabo desde el da siguiente de la convocatoria hasta antes del inicio de lapresentacin de ofertas, segn lo dispuesto en el artculo 34 del Reglamento.

Etapa Fecha, hora y lugarConvocatoria : 28/06/2016

Registro de participantes* A travs del SEACE

: Desde las: 00:01 horas del 30/06/2016 Hasta las:07:14horas del 11/07/2016.

Formulacin de consultas yobservaciones a las bases*En Mesa de Partes o la que hagasus veces en la Entidad en

:

:

:

Del: 30/06/2016Al: 04/07/2016Oficina de trmite documentario de la MunicipalidadProvincial de Pacasmayo, sito en Jr. Dos de Mayo N 360 -San Pedro de Lloc - Provincia de Pacasmayo -Departamento de la Libertad, en el horario de 07:15 a15:00 hrs.

Absolucin de consultas yobservaciones a las bases

: 05/07/2016

Integracin de bases : 06/07/2016

Presentacin de ofertas : 11/07/2016

* En acto privado en : Los participantes presentaran sus propuestas en sobrecerrado, en la Oficina de Tramite documentario de laEntidad, sito en Jr. Dos de Mayo N 360 - 1 Piso, en lafecha y horario sealados en el cronograma, bajo

responsabilidad del Comit de Seleccin. En el horario de07:15 hasta las 15:00 horas.

Calificacin de ofertas : 11/07/2016

Evaluacin de ofertas : 11/07/2016

Otorgamiento de la buena pro : 11/07/2016

A travs del SEACE
http://www.seace.gob.pe/http://www.seace.gob.pe/

7/25/2019 BASES_SIXTO_20160628_175305_265

23/57


21

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta se presenta en un (1) sobre cerrado en original, dirigido al comit de seleccin de laAdjudicacin Simplificada N 02-2016-MPP SEGUNDA CONVOCATORIA, conforme alsiguiente detalle:

La oferta contendr, adems de un ndice de documentos, la siguiente documentacin:

2.2.1. Documentacin de presentacin obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisin de la oferta

a) Declaracin jurada de datos del postor.

Cuando se trate de consorcio, esta declaracin jurada debe ser presentada porcada uno de los integrantes del consorcio. (Anexo N 1)

b) Declaracin jurada de acuerdo con el numeral 1 del artculo 31 del Reglamento.(Anexo N 2)En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracinjurada, salvo que sea presentada por el representante comn del consorcio.

c) Declaracin jurada de cumplimiento del Expediente Tcnico, segn el numeral3.1 del Captulo III de la presente seccin14. (Anexo N 3)

d) Declaracin jurada de plazo de ejecucin de la obra. (Anexo N 4)

e) Carta de compromiso del plantel profesional clave con firma legalizada, segn loprevisto en el numeral 3.1 del Captulo III de la presente seccin.

f) El precio de la oferta en SOLES y el detalle a SUMA ALZADA, de acuerdo a loestablecido en las bases. (Anexo N 5)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben serexpresados con dos decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados conms de dos decimales.

IMPORTANTE:

Los postores que soliciten el beneficio de la exoneracin del IGV previsto en la

Ley N 27037, Ley de Promocin de la Inversin en la Amazona, deben

14 El comit de seleccin debe determinar al elaborar las bases si solo bastar la presentacin de una declaracin juradapara acreditar el cumplimiento del Expediente Tcnico o, de lo contrario, si ser necesario que lo declarado se encuentrerespaldado con la presentacin de algn otro documento.

Seores

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACASMAYO

Jr. Dos de Mayo N Dos de Mayo N 360Att.: Comit de Seleccin

ADJUDICACIN SIMPLIFICADA N02-2016-MPPSEGUNDACONVOCATORIA

Denominacin de la convocatoria:Ejecucin de la obra: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LAI.E. INICIAL N 1913 JESUS EL DIVINO MAESTRO, AA.HH. SIXTOBALAREZO, I ETAPA CONSTRUCCION DE DOS AULAS,DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO - LALIBERTAD.

OFERTANOMBRE / RAZN SOCIAL DEL POSTOR

7/25/2019 BASES_SIXTO_20160628_175305_265

24/57


22

presentar la Declaracin Jurada de cumplimiento de condiciones para laaplicacin de la exoneracin del IGV (An exo N 6).

En el caso de consorcios, todos los integrantes que figuran en la promesa formalde consorcio deben reunir las condiciones exigidas para acceder al beneficio dela exoneracin del IGV, debiendo presentar de manera independiente la

declaracin jurada antes sealada.

El comit de seleccin devuelve las ofertas que no se encuentren dentro de loslmites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artculo 28 de la Ley,tenindose estas por no admitidas.

El comit de seleccin verifica la presentacin de los documentos requeridos. Deno cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacin

a) Capacidad legal:

Copia de vigencia de poder del representante legal, apoderado omandatario que rubrica la oferta, expedida por registros pblicos con unaantigedad no mayor de treinta (30) das calendario a la presentacin deofertas.

Cuando se trate de consorcio, este documento debe ser presentado porcada uno de los integrantes del consorcio que suscribe la promesa deconsorcio.

De ser el caso, promesa de consorcio con firmas legalizadas en la que seconsigne los integrantes, el representante comn, el domicilio comn y lasobligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del

consorcio as como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.(Anexo N 7)

La promesa de consorcio debe ser suscrita por cada uno de susintegrantes.

El representante comn del consorcio se encuentra facultado para actuaren nombre y representacin del mismo en todos los actos referidos alprocedimiento de seleccin, suscripcin y ejecucin del contrato, conamplias y suficientes facultades.

b) Capacidad tcnica y profesional Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesin, el

compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite ladisponibilidad y/o cumplimiento de las especificaciones del equipamientorequerido.

Copia simple de contratos y su respectiva conformidad, constancias,certificados o cualquier otra documentacin que, de manera fehacientedemuestre la experiencia del plantel profesional clave requerido.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar la declaracinjurada del plantel profesional clave propuesto para la ejecucin de la obra(Anexo N 8).

IMPORTANTE:

El comit de seleccin debe detallar los dems documentos que servirn paraacreditar cada uno de los requisitos de calificacin aplicables al procedimiento,sealados en el numeral 3.2 del Captulo III de esta seccin, de conformidad con

7/25/2019 BASES_SIXTO_20160628_175305_265

25/57


23

lo dispuesto en el artculo 28 del Reglamento.

En el caso de la contratacin de la ejecucin de obras bajo la modalidad deejecucin contractual de concurso oferta, las bases tambin deben incluir losrequisitos de calificacin que permitan evaluar la capacidad del postor paraejecutar el contrato.

2.2.2. Documentacin de presentacin facultativa:

a) Certificado de inscripcin o reinscripcin en el registro de la Micro y PequeaEmpresaREMYPE, de ser el caso15.

b) En el caso de microempresas y pequeas empresas integradas por personas condiscapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estasempresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite suinscripcin en el Registro de Empresas Promocionales para Personas conDiscapacidad16.

IMPORTANTE:

En caso el comit de seleccin considere evaluar otros factores adems delprecio, debe detallar los documentos que servirn para acreditar los factores deevaluacin sealados en el Captulo IV de esta seccin, de conformidad con lodispuesto en el artculo 30 del Reglamento.

IMPORTANTE:

En el caso de contratacin de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao,cuyo valor referencial del procedimiento de seleccin no supere los novecientos mil Soles(S/. 900,000.00) debe consignarse lo siguiente:

En el caso de la ejecucin de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callaopuede presentarse una solicitud de bonificacin por obras ejecutadas en la provincia oprovincias colindantes, segn Anexo N 11.

Cabe subsanacin de las ofertas, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 39 delReglamento.

2.3. DETERMINACIN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

La evaluacin se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacin de las ofertas, seconsidera la siguiente ponderacin:

En el caso q ue el nico factor s ea el precio:

Precio = 100 puntos

IMPORTANTE:

En el caso de contratacin de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao,cuyo valor referencial del procedimiento de seleccin no supere los novecientos mil Soles(S/. 900,000.00) debe consignarse lo siguiente:

15 Dicho documento se tendr en consideracin en caso de empate, conforme a lo previsto en el artculo 69 del Reglamento.

16 Dicho documento se tendr en consideracin en caso de empate, conforme a lo previsto en el artculo 69 del Reglamento.

7/25/2019 BASES_SIXTO_20160628_175305_265

26/57


24

En caso se hubiese presentado dentro de la oferta la solicitud de bonificacin por obrasejecutadas en la provincia o provincias colindantes (An exo N 11), se asignar unabonificacin equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por lospostores con domicilio en la provincia donde se ejecutar la obra objeto del procedimientode seleccin o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo

departamento o regin. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcin ante elRNP.

Luego de culminada la evaluacin segn los factores de evaluacin sealados en elCaptulo IV de esta seccin, el comit de seleccin debe determinar si el postor que obtuvoel primer lugar segn el orden de prelacin cumple con los requisitos de calificacinespecificados en el numeral 3.2 del captulo III de la seccin especfica de las bases. Sidicho postor no cumple con los requisitos de calificacin su oferta ser descalificada.

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Constancia vigente de no estar inhabilitado o suspendido para contratar con el Estado.b) Constancia de capacidad libre de contratacin.c) Garanta de fiel cumplimiento del contrato.d) Garanta de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.e) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de los integrantes, de ser el

caso.f) Cdigo de cuenta interbancaria (CCI).g) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.h) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso

de persona jurdica.

i) Domicilio para efectos de la notificacin durante la ejecucin del contrato.j) Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecucin deObra (CPM).

k) Calendario de adquisicin de materiales o insumos necesarios para la ejecucin de obra,en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario seactualiza con cada ampliacin de plazo otorgada, en concordancia con el calendario deavance de obra valorizado vigente.

l) Calendario de utilizacin de equipo, en caso la naturaleza de la contratacin lo requiera.m) Desagregado de partidas que da origen a la oferta, en caso de obras sujetas al sistema de

contratacin a suma alzada, salvo en obras bajo la modalidad de ejecucin contractual deconcurso oferta.

IMPORTANTE:

En caso el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantas que presenteeste para el perfeccionamiento del contrato, as como durante la ejecucin contractual,de ser el caso, adems de cumplir con las condiciones establecidas en el artculo 33 dela Ley, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominacin o raznsocial de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario nopodrn ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si seconsigna nicamente la denominacin del consorcio, conforme lo dispuesto en elnumeral 7.5.3. de la Directiva N 002-2016-OSCE/CD Participacin de Proveedores enConsorcio en las Contrataciones del Estado.

Corresponde a la Entidad verificar que las garantas presentadas por el postor ganadorde la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptaciny eventual ejecucin; sin perjuicio de la determinacin de las responsabilidadesfuncionales que correspondan.

En los contratos de ejecucin de obras que celebren las Entidades con las micro y

7/25/2019 BASES_SIXTO_20160628_175305_265

27/57


25

pequeas empresas, estas ltimas pueden otorgar como garanta de fiel cumplimiento eldiez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por laEntidad durante la primera mitad del nmero total de pagos a realizarse, de formaprorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacin del mismo,conforme lo establece el artculo 126 del Reglamento, siempre que:a) El plazo de ejecucin de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) das calendario; y,

b) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizacionesperidicas, en funcin del avance de obra.

De conformidad con la Dcima Sptima Disposicin Complementaria Final delReglamento, dentro del supuesto de hecho de la infraccin establecida en el literal h) delartculo 50.1 de la Ley, referida a la presentacin de informacin inexacta, se encuentracomprendida la presentacin de garantas que no hayan sido emitidas por las empresasindicadas en el segundo prrafo del artculo 33 de la Ley.

Adicionalmente, se puede considerar otro tipo de documentacin a ser presentada, tales como:

a) Copia de la constitucin de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado.

IMPORTANTE:

La Entidad no puede exigir documentacin o informacin adicional a la consignada en elpresente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.5. PERFECCIONAMIENTO EL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcin del documento que lo contiene. Para dicho efectoel postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el numeral 3.1 de la seccingeneral de las bases, debe presentar la documentacin requerida en Mesa de Partes de laEntidad (Unidad de Trmite Documentario) o la que haga sus veces, en Primer Piso, sito en Jr.

Dos de Mayo N 360

2.6. ADELANTOS17

La Entidad NO otorgar ningn tipo de adelanto del monto del contrato original.

2.7. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacin ser mensual.

IMPORTANTE:

Cuando el periodo de valorizacin establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo delpago de la valorizacin se regir por lo dispuesto en el sexto prrafo del artculo 166 delReglamento. En cambio, si la Entidad prev un periodo de valorizacin distinto al mensual,se debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacin, teniendo enconsideracin lo dispuesto en el quinto prrafo del referido artculo, as como el plazo parael pago de las valorizaciones.

De acuerdo con los prrafos quinto y sexto del artculo 166 del Reglamento, para efectos delpago de las valorizaciones, la Entidad debe contar con la valorizacin del periodocorrespondiente, debidamente aprobada por el inspector o supervisor, segn corresponda; a laque se debe adjuntar el comprobante de pago respectivo.

2.8. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIN DEL CONTRATO DE OBRA

17 Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto enlos artculos 156 y 157 del Reglamento.

7/25/2019 BASES_SIXTO_20160628_175305_265

28/57


26

La Entidad o el contratista, segn corresponda, deben efectuar el pago del montocorrespondiente al saldo de la liquidacin del contrato de obra, en el plazo de 15 dascalendario, computados desde el da siguiente del consentimiento de la liquidacin. Para talefecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

7/25/2019 BASES_SIXTO_20160628_175305_265

29/57

7/25/2019 BASES_SIXTO_20160628_175305_265

30/57

7/25/2019 BASES_SIXTO_20160628_175305_265

31/57


29

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIN

De acuerdo con el artculo 28 del Reglamento, los requisitos de calificacin 19 son lossiguientes:

A CAPACIDAD LEGAL - OBLIGATORIO

A.1 REPRESENTACI N Requisitos:

Documento que acredite el poder vigente del representante legal,apoderado o mandatario que rubrica la oferta.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado porcada uno de los integrantes del consorcio que suscribe la promesade consorcio.

Promesa de consorcio con firmas legalizadas 20 , en la que seconsigne los integrantes, el representante comn, el domicilio comny las obligaciones a las que se compromete cada uno de losintegrantes del consorcio as como el porcentaje equivalente adichas obligaciones. (Anexo N 7)

La promesa de consorcio debe ser suscrita por cada uno de susintegrantes.

Acreditacin:

Copia de vigencia de poder expedida por registros pblicos con unaantigedad no mayor de treinta (30) das calendario a la presentacinde ofertas.

Promesa de consorcio con firmas legalizadas.

A.2 HABILITACI N Copia de la Constancia del RNP como Ejecutor de Obra

IMPORTANTE:

En el caso de consorcios, cada integrante del consorcio que sehubiera comprometido a ejecutar las obligaciones vinculadasdirectamente al objeto de la convocatoria debe acreditar esterequisito.

B CAPAC IDAD TCNICA Y PROFESIONAL

B.1 EQUIPAMIENTO -OBLIGATORIO

Requisito:

El equipo mnimo que deber proponer el postor para la ejecucinde la obra, de acuerdo al expediente tcnico y las exigencias de laentidad es el siguiente:

Camin Volquete de 15 m3 01 unidad

Vibro apisonador 01 unidad

Vibrador de concreto 4 HP 1.25 01 unidad

Mezcladora de concreto de 911 P3 01 unidad

Acreditacin:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesin, elcompromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acreditela disponibilidad y/o cumplimiento de las especificaciones del

equipamiento requerido.

19 La Entidad puede adoptar solo los requisitos de calificacin contenidos en el presente captulo, de acuerdo al artculo 28del Reglamento. Los requisitos de calificacin son fijados por el rea usuaria en el requerimiento.

20 En caso de presentarse en consorcio.

7/25/2019 BASES_SIXTO_20160628_175305_265

32/57

7/25/2019 BASES_SIXTO_20160628_175305_265

33/57


31

conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacin; ocontratos y cualquier otra documentacin de la cual se desprendafehacientemente que la obra fue concluida, as como su monto total.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debepresentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cualse desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se

asumi en el contrato presentado; de lo contrario, no se computar laexperiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos deseleccin convocados antes del 20.09.2012, se entender que elporcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacin dela promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que endichos documentos no se consigne el porcentaje de participacin sepresumir que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados enmoneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado porla Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a lafecha de suscripcin.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar elAnexo N 9 referido a la experiencia en obras en general del postor.

La obra presentada para acreditar la experiencia en obras similaresservir para acreditar la experiencia en obras en general.

IMPORTANTE:

En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia deaquellos integrantes que ejecutan conjuntamente el objeto materiade la convocatoria, previamente ponderada, conforme a la Directiva

N002-2016-OSCE/CD Participacin de Proveedores en Consorcioen las Contrataciones del Estado.

C.2 FACTURACI N ENOBRAS SIMILARES

Requisito:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente aUNA (1) VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIN, en laejecucin de obras similares, durante un periodo de, NO MAYOR ADIEZ (10) AOS a la fecha de la presentacin de ofertas,correspondientes a un mximo de diez (10) contrataciones.

Se considerar obra similar a todo tipo de mejoramiento y/orehabilitacin de obras de edificacin, las mismas queinvolucran Ampliacin, Recuperacin y Remodelacin,

Acondicionamiento de obras de edificacin en general,salud, recreacin, e industrial, Centros Educativos.

Acreditacin:Copia simple de contratos y sus respectivas actas de recepcin yconformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacin; ocontratos y cualquier otra documentacin de la cual se desprendafehacientemente que la obra fue concluida, as como su monto total.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debepresentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cualse desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que seasumi en el contrato presentado; de lo contrario, no se computar laexperiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos deseleccin convocados antes del 20.09.2012, se entender que elporcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacin dela promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que endichos documentos no se consigne el porcentaje de participacin se

7/25/2019 BASES_SIXTO_20160628_175305_265

34/57

7/25/2019 BASES_SIXTO_20160628_175305_265

35/57

7/25/2019 BASES_SIXTO_20160628_175305_265

36/57


34

CAPTULO VPROFORMA DEL CONTRATO

IMPORTANTE:

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clusulasadicionales o la adecuacin de las propuestas en el presente documento, las que en ningncaso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sealado eneste captulo.

En el caso de contratacin de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obraincluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacin de la ejecucin de la obra [CONSIGNAR LADENOMINACIN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR ELNOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N [], con domicilio legalen [], representada por [..], identificado con DNI N [], y de otra parte

[.....................], con RUC N [................], con domicilio legal en[.....................], inscrita en la Ficha N [.........] Asiento N [.......]del Registro de Personas Jurdicas de la ciudad de [], debidamente representadopor su Representante Legal, [.....................], con DNI N [..], segnpoder inscrito en la Ficha N [..], Asiento N [] del Registro de PersonasJurdicas de la ciudad de [], a quien en adelante se le denominar EL CONTRATISTA enlos trminos y condiciones siguientes:

CLUSULA PRIMERA: ANTECEDENTESCon fecha [..], el comit de seleccin adjudic la buena pro de laADJUDICACIN SIMPLIFICADA N [CONSIGNAR NOMENCLATURA DELPROCEDIMIENTO DE SELECCIN] para la contratacin de la ejecucin de la obra[CONSIGNAR LA DENOMINACIN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL

GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentosintegrantes del presente contrato.

CLUSULA SEGUNDA: OBJETOEl presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIN].

CLUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUALEl monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluyetodos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucin de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacin vigente, ascomo cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucin de la prestacin

materia del presente contrato.CLUSULA CUARTA: DEL PAGO21LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacin a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],en periodos de valorizacin [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conformea lo previsto en la seccin especfica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,segn corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacin delcontrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DAS] das calendario, computadosdesde el da siguiente del consentimiento de la liquidacin.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, ELCONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, deconformidad con el artculo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artculos 1244, 1245 y

1246 del Cdigo Civil. Para tal efecto, se formular una valorizacin de intereses y el pago seefectuar en las valorizaciones siguientes.

21 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podr adicionarse la informacin que resulte pertinentea efectos de generar el pago.

7/25/2019 BASES_SIXTO_20160628_175305_265

37/57

7/25/2019 BASES_SIXTO_20160628_175305_265

38/57

7/25/2019 BASES_SIXTO_20160628_175305_265

39/57


37

INICIO DE LA EJECUCIN DE LA OBRA] 29 , adjuntando a su solicitud la garanta poradelantos

30mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA O PLIZA DE CAUCIN] y el

comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentrode los siete (7) das siguientes a la presentacin de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los dems adelantos directos en

[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]31

.La entrega del o losadelantos se realizaren [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].32

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no proceder la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a ELCONTRATISTA, deber consignar la siguiente clusula:

CLUSULA DCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS33

LA ENTIDAD otorgar adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNARPORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del[CONSIGNAR, SEGN CORRESPONDA, DEL CONTRATO ORIGINAL O DE LA

PRESTACIN CONSISTENTE EN LA EJECUCIN DE LA OBRA]34

conforme al calendariode adquisicin de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizar en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dascalendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicin de materiales o insumospara cada adquisicin, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de losmateriales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obravalorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en unplazo de [CONSIGNAR PLAZO] das calendario anteriores al inicio del plazo antesmencionado, adjuntando a su solicitud la garanta por adelantos

35mediante [CONSIGNAR

CARTA FIANZA O PLIZA DE CAUCIN]y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de

ejecucin de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos enlos casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a lasfechas sealadas en el calendario de adquisicin de materiales e insumos.

29 El plazo se computa desde el da siguiente de la suscripcin del contrato. En el caso de obras bajo la modalidad deejecucin contractual de concurso oferta, para el adelanto directo que corresponda a la elaboracin del expediente tcnicodebe indicarse que el plazo se computa desde el da siguiente de la suscripcin del contrato; en cambio, para el adelantodirecto que corresponda a la ejecucin de la obra debe indicarse que el plazo se computa desde el da siguiente del iniciode la ejecucin de la obra.

30 De conformidad con el artculo 129 del Reglamento, esta garanta debe ser emitida por idntico monto y un plazo mnimo

de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idntico hasta la amortizacin total del adelanto otorgado. Cuando elplazo de ejecucin contractual sea menor a tres (3) meses, las garantas pueden ser emitidas con una vigencia menor,siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacin total del adelanto otorgado.

31 Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacin. En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucincontractual de concurso oferta, para el adelanto directo que corresponda a la elaboracin del expediente tcnico y/o a laejecucin de la obra debe indicarse el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacin. En este ltimo(adelanto directo para la ejecucin de la obra), el plazo y oportunidad que se contemplen deben ser posteriores al inicio dela ejecucin de la obra.

32 Este prrafo solo deber ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de ms de un adelanto directo al contratista.

33 En caso de obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboracin del expedientetcnico, este adelanto solo cabe para la prestacin consistente en la ejecucin de la obra.

34 En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucin contractual de concurso oferta, debe consignarse que el monto del

adelanto para materiales o insumos se calcula en funcin del monto original de la prestacin consistente en la ejecucin dela obra.

35 De conformidad con el artculo 129 del Reglamento, esta garanta debe ser emitida por idntico monto y un plazo mnimode vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idntico hasta la amortizacin total del adelanto otorgado. Cuando elplazo de ejecucin contractual sea menor a tres (3) meses, las garantas pueden ser emitidas con una vigencia menor,siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacin total del adelanto otorgado.

7/25/2019 BASES_SIXTO_20160628_175305_265

40/57


38

CLUSULA UNDCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRALa conformidad de la obra ser dada con la suscripcin del Acta de Recepcin de Obra.

CLUSULA DUODCIMA: DECLARACIN JURADA DEL CONTRATISTAEL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligacionesderivadas del presente contrato, bajo sancin de quedar inhabilitado para contratar con el Estado

en caso de incumplimiento.

CLUSULA DCIMO TERCERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOSNi la suscripcin del Acta de Recepcin de Obra, ni el consentimiento de la liquidacin delcontrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos ovicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artculos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 146 de su Reglamento.

El plazo mximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO ENAOS, NO MENOR DE 7 AOS] aos.

CLUSULA DCIMO CUARTA: PENALIDADESSi EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucin de las prestaciones objeto

del contrato, LA ENTIDAD le aplica automticamente una penalidad por mora por cada da deatraso, de acuerdo a la siguiente frmula:

Penalidad Diaria =0.10 x Monto

F x Plazo en das

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) das o;F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) das.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segn corresponda, al contrato o tem que debiejecutarse.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamentesustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacin del retrasocomo justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningn tipo, conforme el artculo 133del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarn las siguientes penalidades:

PenalidadesN Supuesto de aplicacin de penalidad Forma de clculo Procedimiento1 En caso culmine la relacin contractual entre

el contratista y el personal ofertado y laEntidad no haya aprobado la sustitucin del

personal por no cumplir con las experiencias ycalificaciones del profesional a serreemplazado.

[INCLUIR LA FORMADE CLCULO, QUENO PUEDE SER

MENOR A LA MITADDE UNA UNIDADIMPOSITIVATRIBUTARIA (0.5 UIT)NI MAYOR A UNA (1)UIT] por cada da deausencia del personalen obra.

Segn informe del[CONSIGNARINSPECTOR O

SUPERVISOR DE LAOBRA, SEGNCORRESPONDA].

2 Si el contratista o su personal, no permite elacceso al cuaderno de obra al [CONSIGNARINSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA,SEGN CORRESPONDA], impidindoleanotar las ocurrencias.

Cinco por mil (5/1000)del monto de lavalorizacin del periodopor cada da de dichoimpedimento.

Segn informe del[CONSIGNARINSPECTOR OSUPERVISOR DE LAOBRA, SEGNCORRESPONDA].

3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SEREL CASO]

7/25/2019 BASES_SIXTO_20160628_175305_265

41/57

7/25/2019 BASES_SIXTO_20160628_175305_265

42/57


40

IMPORTANTE:

De conformidad con el artculo 185 del Reglamento para el perfeccionamiento del contrato y,segn el acuerdo de las partes se puede establecer que el arbitraje ser institucional a cargo

de determinada institucin arbitral, o un arbitraje ad-hoc, indicando si la controversia sesometer ante un tribunal arbitral o ante un rbitro nico. En caso se opte por un arbitrajeinstitucional, se puede incorporar en el contrato el convenio arbitral tipo de la institucinarbitral elegida.

De acuerdo a lo dispuesto en el artculo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado lascontroversias que surjan durante la ejecucin del contrato desde el inicio del contrato hasta larecepcin total de la obra pueden ser sometidas a la Junta de Resolucin de Disputas. Laspartes pueden pactar hasta antes del inicio de la ejecucin de la obra, una clusula desolucin de disputas a cargo de una Junta de Resolucin de Disputas en aquellos contratosde ejecucin de obra cuyos montos sean superiores a veinte millones de Soles (S/. 20 000000,00), siendo sus decisiones vinculantes para las partes.

CLUSULA DCIMO NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PBLICACualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pblica corriendo contodos los gastos que demande esta formalidad.

CLUSULA VIGSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIN CONTRACTUALLas partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durantela ejecucin del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEALADO POR EL POSTORGANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA ELPERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacin del domicilio aqu declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otraparte, formalmente y por escrito, con una anticipacin no menor de quince (15) das calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, laspartes lo firman por duplicado en seal de conformidad en la ciudad de [................] al[CONSIGNAR FECHA].

LA ENTIDAD EL CONTRATISTA

7/25/2019 BASES_SIXTO_20160628_175305_265

43/57


41

ANEXOS

7/25/2019 BASES_SIXTO_20160628_175305_265

44/57

7/25/2019 BASES_SIXTO_20160628_175305_265

45/57

7/25/2019 BASES_SIXTO_20160628_175305_265

46/57

7/25/2019 BASES_SIXTO_20160628_175305_265

47/57

7/25/2019 BASES_SIXTO_20160628_175305_265

48/57


46

la modalidad de ejecucin contractual de concurso oferta, consignar lo siguiente:

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en lasbases del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra[CONSIGNAR LA DENOMINACIN DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de[CONSIGNAR EL PLAZO TOTAL OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN

DAS CALENDARIO] das calendario, el que comprende la elaboracin del expedientetcnico en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIN DE LA PRESTACINCONSISTENTE EN LA ELABORACIN DEL EXPEDIENTE TCNICO, EL CUAL DEBEESTAR EXPRESADO EN DAS CALENDARIO]das calendario, as como la ejecucin dela obra en s misma en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIN DE LAPRESTACIN CONSISTENTE EN LA EJECUCIN DE LA OBRA, EL CUAL DEBEESTAR EXPRESADO EN DAS CALENDARIO]das calendario.

7/25/2019 BASES_SIXTO_20160628_175305_265

49/57

7/25/2019 BASES_SIXTO_20160628_175305_265

50/57


48

ANEXO N 6

DECLARACIN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIN DE LAEXONERACIN DEL IGV

SeoresCOMIT DE SELECCINADJUDICACIN SIMPLIFICADA N 02-2016-MPPSEGUNDA CONVOCATORIAPresente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DESER PERSONA JURDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracin del IGVprevisto en la Ley N 27037, Ley de Promocin de la Inversin en la Amazona, dado que cumplo conlas condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa40 se encuentra ubicada en la Amazona y coincide con ellugar establecido como sede central (donde tiene su administracin y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazona (exigible en casode personas jurdicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en laAmazona; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazona.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

...Firma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal, segn corresponda

IMPORTANTE:

Cuando se trate de consorcios, esta declaracin jurada ser presentada por cada uno de losconsorciados.

40 En el artculo 1 del Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocin de la Inversin en laAmazona se define como empresa a las Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personasconsideradas jurdicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categora, ubicadas en laAmazona. Las sociedades conyugales son aqullas que ejerzan la opcin prevista en el Artculo 16 de la Ley del Impuestoa la Renta.

7/25/2019 BASES_SIXTO_20160628_175305_265

51/57


49

ANEXO N 7

PROMESA DE CONSORCIO(Slo para el caso en que un consorcio se presente como postor)


Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapsoque dure el procedimiento de seleccin, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACINSIMPLIFICADA N [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato deconsorcio bajo las condiciones aqu establecidas (las obligaciones a las que se compromete cada uno

de los integrantes del consorcio, as como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones), deconformidad con lo establecido por el artculo 118 del Reglamento de la Ley de Contrataciones delEstado.

Designamos al Sr. [..................................................], identificado con [CONSIGNAR TIPO DEDOCUMENTO DE IDENTIDAD] N [CONSIGNAR NMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD],como representante comn del consorcio para efectos de participar en todas las etapas delprocedimiento de seleccin y para perfeccionar el contrato correspondiente con la Entidad[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal comn en[.............................].

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1]: %41de Obligaciones [DESCRIBIR LA OBLIGACIN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [ % ] [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [ % ]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 2]: %42de Obligaciones [DESCRIBIR LA OBLIGACIN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [ % ] [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [ % ]

TOTAL: 100%


... ..Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI delRepresentante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2

IMPORTANTE:

De conformidad con el artculo 31 del Reglamento, esta declaracin debe ser con firmaslegalizadas de los integrantes del consorcio.

41El porcentaje debe ser expresado en nmero entero, sin decimales.42El porcentaje debe ser expresado en nmero entero, sin decimales.

7/25/2019 BASES_SIXTO_20160628_175305_265

52/57


50

ANEXO N 8

DECLARACIN JURADA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE PROPUESTO PARA LAEJECUCIN DE LA OBRA


De nuestra consideracin,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DESER PERSONA JURDICA], declaro bajo juramento que la informacin del plantel profesional clave

propuesto para la ejecucin de la obra es el siguiente:

NOMBRES YAPELLIDOS

DOCUMENTONACIONAL DE

IDENTIDAD U OTROANLOGO

CARGO Y/OESPECIALIDAD

TIEMPO DEEXPERIENCIAACREDITADA

N DEFOLIO DE

LAOFERTA

Residente de laObra


..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o comn, segn corresponda

7/25/2019 BASES_SIXTO_20160628_175305_265

53/57

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACASMAYOAS N 02-2016-MPPSEGUNDA CONVOCATORIA

51

ANEXO N 9

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS EN GENERAL


Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN OBRAS EN GENERAL:

N CLIENTEOBJETO DELCONTRATO N CONTRATO FECHA

43 MONEDA IMPORTETIPO DE CAMBIO

VENTA44

MONTO FACTURADO

ACUMULADO45

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

43 Se refiere a la fecha de suscripcin del contrato.

44 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcin del contrato.

45 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

7/25/2019 BASES_SIXTO_20160628_175305_265

54/57


52

N CLIENTEOBJETO DELCONTRATO

N CONTRATO FECHA43 MONEDA IMPORTETIPO DE CAMBIO

VENTA44

MONTO FACTURADO

ACUMULADO45

20

TOTAL


..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o comn, segn corresponda

7/25/2019 BASES_SIXTO_20160628_175305_265

55/57


53

ANEXO N 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS SIMILARES


Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

N CLIENTEOBJETO DELCONTRATO N CONTRATO FECHA

46 MONEDA IMPORTETIPO DE CAMBIO

VENTA47

MONTO FACTURADO

ACUMULADO48

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

46 Se refiere a la fecha de suscripcin del contrato.

47 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcin del contrato.

48 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

7/25/2019 BASES_SIXTO_20160628_175305_265

56/57

7/25/2019 BASES_SIXTO_20160628_175305_265

57/57

BASES_SIXTO_20160628_175305_265

Documents