BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO …zonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2013/002452/... · Web viewAsí como también los tipos de pavimento existente y evaluación del

111

Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A.- EMAPE S.A. LP N° 0002-2013-EMAPE/CE

EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.- EMAPE S.A.

BASES ESTÁNDAR DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS1

LICITACIÓN PÚBLICA Nº0002-2013-EMAPE/CE

1era. Convocatoria

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA

AV. 26 DE NOVIEMBRE (TRAMO ENTRE LA AV. PACHACUTEC - JR. LA LIBERTAD) DISTRITO DE VILLA

MARIA DEL TIUNFO - PROVINCIA DE LIMA - LIMA

1 Estas Bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente definición:

Obra: Construcción, reconstrucción, remodelación, demolición, renovación y habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

112

Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A.- EMAPE S.A.LP N° 0002-2013-EMAPE/CE

SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)

111


CAPÍTULO IETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

1.1. BASE LEGAL

- Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.- Decreto Legislativo N° 1017 - Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.- Decreto Supremo N° 184-2008-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado, en adelante el Reglamento.- Directivas del OSCE.- Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.- Código Civil.- Ley Nº 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normas previstas en las presentes Bases.

1.2. CALIFICACIÓN PREVIA

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 39 del Reglamento, cuando el valor referencial de la contratación de la ejecución de una obra sea igual o superior a veinticinco mil Unidades Impositivas Tributarias (25,000 UIT), en la sección específica de las Bases deberá preverse el requisito de calificación previa.

1.3. CONVOCATORIA

Se efectuará de conformidad con lo señalado en el artículo 51 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma.

1.4. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hasta un (1) día hábil después de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno (1) de sus integrantes, de conformidad con el artículo 53 del Reglamento.

La persona natural o persona jurídica que desee participar en el proceso de selección deberá contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) conforme al objeto de la convocatoria. La Entidad verificará la vigencia de la inscripción en el RNP y que no se encuentre inhabilitada para contratar con el Estado.

Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres, apellidos y Documento Nacional de Identidad (DNI), en el caso de persona natural; razón social de la persona jurídica; número de Registro Único de Contribuyentes (RUC); domicilio legal; teléfono y fax.

IMPORTANTE:

Para registrarse como participante en un proceso de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor

112


información, podrá ingresarse a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.

1.5. FORMULACIÓN DE CONSULTAS A LAS BASES

Las consultas a las Bases serán presentadas por un periodo mínimo de cinco (5) días hábiles, contados desde el día siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 55 del Reglamento.

1.6. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS A LAS BASES

La decisión que tome el Comité Especial con relación a las consultas presentadas constará en el pliego absolutorio que se notificará a través del SEACE, de conformidad con lo establecido en el artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.

El plazo para la absolución no podrá exceder de cinco (5) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo para recibir las consultas.

IMPORTANTE:

No se absolverán consultas a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

1.7. FORMULACIÓN DE OBSERVACIONES A LAS BASES

Las observaciones a las Bases serán presentadas dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haber finalizado el término para la absolución de las consultas, de conformidad con lo establecido en el artículo 57 del Reglamento.

1.8. ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES A LAS BASES

El Comité Especial notificará la absolución de las observaciones a través del SEACE, de conformidad con lo establecido en el artículo 56 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.

El plazo para la absolución no podrá exceder de los cinco (5) días hábiles desde el vencimiento del plazo para recibir observaciones.

El Comité Especial debe incluir en el pliego de absolución de observaciones el requerimiento de pago de la tasa por concepto de elevación de observaciones al OSCE.

IMPORTANTE:

No se absolverán observaciones a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

1.9. ELEVACIÓN DE OBSERVACIONES AL OSCE

El plazo para solicitar la elevación de observaciones para el pronunciamiento del OSCE es de tres (3) días hábiles, computados desde el día siguiente de la notificación del pliego absolutorio a través del SEACE.

Los participantes pueden solicitar la elevación de las observaciones para la emisión de pronunciamiento, en los siguientes supuestos:

1. Cuando las observaciones presentadas por el participante no fueron acogidas o fueron acogidas parcialmente;

http://www.rnp.gob.pe/

111


2. Cuando a pesar de ser acogidas sus observaciones, el participante considere que tal acogimiento continúa siendo contrario a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección; y

3. Cuando el participante considere que el acogimiento de una observación formulada por otro participante resulta contrario a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección. En este caso, el participante debe haberse registrado como tal hasta el vencimiento del plazo para formular observaciones.

El Comité Especial, bajo responsabilidad, deberá remitir la totalidad de la documentación requerida para tal fin por el TUPA del OSCE, a más tardar al día siguiente de vencido el plazo para que los participantes soliciten la elevación de observaciones.

La emisión y publicación del pronunciamiento en el SEACE, debe efectuarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de recibido el expediente completo por el OSCE

1.10. INTEGRACIÓN DE LAS BASES

Las Bases integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de selección por lo que deberán contener las correcciones, precisiones y/o modificaciones producidas como consecuencia de la absolución de las consultas y de las observaciones, las dispuestas por el pronunciamiento, así como las requeridas por el OSCE en el marco de sus acciones de supervisión.

Una vez integradas, las Bases no podrán ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Esta restricción no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del proceso por deficiencias en las Bases.

El Comité Especial integrará y publicará las Bases teniendo en consideración los siguientes plazos:

1. Cuando no se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido el plazo para formularlas.

2. Cuando se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido el plazo para que los participantes soliciten la elevación de dichas observaciones para la emisión de pronunciamiento, siempre que ningún participante haya hecho efectivo tal derecho.

3. Cuando se haya solicitado la elevación de observaciones, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes de notificado el pronunciamiento respectivo en el SEACE.

Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en el SEACE, conforme lo establecen los artículos 59 y 60 del Reglamento.

De conformidad con el artículo 31 del Reglamento, el Comité Especial no podrá efectuar modificaciones de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad.

1.11. FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y ACREDITACIÓN

Todos los documentos que contengan información referida a los requisitos para la admisión de propuestas y factores de evaluación se presentarán en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción oficial o certificada efectuada por traductor

112


público juramentado o traductor colegiado certificado, según corresponda, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que podrá ser presentada en el idioma original. El postor será responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero contendrá la propuesta técnica y el segundo la propuesta económica.

Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactarán por medios mecánicos o electrónicos y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno.

Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante formularios o formatos, éstos podrán ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual.

En ambos supuestos, las propuestas deben llevar el sello y la rúbrica del postor o de su representante legal o mandatario designado para dicho fin, salvo que el postor sea persona natural, en cuyo caso bastará que éste o su apoderado, indique debajo de la rúbrica sus nombres y apellidos completos.

Las personas naturales podrán concurrir personalmente o a través de su apoderado debidamente acreditado ante el Comité Especial, mediante carta poder simple (Formato N° 1). Las personas jurídicas lo harán por medio de su representante legal acreditado con copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o a través de su apoderado acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjuntará el documento registral vigente que consigne la designación del representante legal, expedido con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de propuestas. (Formato Nº 1)

En el caso de consorcios, la propuesta puede ser presentada por el representante común del consorcio, o por el apoderado designado por éste, o por el representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante, conforme a lo siguiente:

1. En el caso que el representante común del consorcio presente la propuesta, éste debe presentar copia simple de la promesa formal de consorcio.

2. En el caso que el apoderado designado por el representante común del consorcio presente la propuesta, este debe presentar carta poder simple suscrita por el representante común del consorcio y copia simple de la promesa formal de consorcio.

3. En el caso del representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante, la acreditación se realizará conforme a lo dispuesto en el sexto párrafo del presente numeral, según corresponda.

1.12. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

La presentación de propuestas se realiza en acto público, en la fecha y hora señaladas en el cronograma del proceso.

El acto se inicia cuando el Comité Especial empieza a llamar a los participantes en el orden en que se registraron para participar en el proceso, para que entreguen sus propuestas. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se le tendrá por desistido. Si algún participante es omitido, podrá acreditarse con la presentación de la constancia de su registro como participante.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio.

111


IMPORTANTE:

En caso de convocarse según relación de ítems, los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformando otro consorcio en ítems distintos.

En el caso que el Comité Especial rechace la acreditación del apoderado, representante legal o representante común, según corresponda en atención al numeral 1.11, y este exprese su disconformidad, se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendrá la propuesta y los documentos de acreditación en su poder hasta el momento en que el participante formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.

Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial procederá a abrir los sobres que contienen la propuesta técnica de cada postor, a fin de verificar que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados en las Bases.

En el caso que de la revisión de la propuesta se adviertan defectos de forma, tales como errores u omisiones subsanables en los documentos presentados que no modifiquen el alcance de la propuesta técnica, o la omisión de presentación de uno o más documentos que acrediten el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos –siempre que se trate de documentos emitidos por autoridad pública nacional o un privado en ejercicio de función pública, tales como autorizaciones, permisos, títulos, constancias y/o certificados que acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza análoga, para lo cual deben haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establecida para la presentación de propuestas–, se actuará conforme lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento. Este es el único momento en que puede otorgarse plazo para subsanar la propuesta técnica.

En el caso de advertirse que la propuesta no cumple con lo requerido por las Bases, y no se encuentre dentro de los supuestos señalados en el párrafo anterior, se devolverá la propuesta, teniéndola por no admitida, salvo que el postor exprese su disconformidad, en cuyo caso se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendrá la propuesta en su poder hasta el momento en que el postor formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.

Después de abierto cada sobre que contiene la propuesta técnica, el Notario (o Juez de Paz) procederá a sellar y firmar cada hoja de los documentos de la propuesta técnica. A su vez, si las Bases han previsto que la evaluación y calificación de las propuestas técnicas se realice en fecha posterior, el Notario (o Juez de Paz) procederá a colocar los sobres cerrados que contienen las propuestas económicas dentro de uno o más sobres, los que serán debidamente sellados y firmados por él, por los miembros del Comité Especial y por los postores que así lo deseen, conservándolos hasta la fecha en que el Comité Especial, en acto público, comunique verbalmente a los postores el resultado de la evaluación de las propuestas técnicas.

Al terminar el acto público, se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o Juez de Paz), por todos sus miembros, así como por los veedores y los postores que lo deseen.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento, en los actos de presentación de propuestas y otorgamiento de la Buena Pro se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente, su inasistencia no viciará el proceso.

1.13. CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

La propuesta económica (Sobre Nº 2) deberá incluir obligatoriamente lo siguiente:

112


La oferta económica, en la moneda que corresponda, incluidos todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecución de la obra a ser contratada; excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. La Entidad no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza.

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales.

IMPORTANTE:

Tratándose de un proceso según relación de ítems, cuando los postores se presenten a más de un ítem, deberán presentar sus propuestas económicas en forma independiente.2

1.14. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

La evaluación de propuestas se realizará en dos (2) etapas: La evaluación técnica y la evaluación económica.

Los máximos puntajes asignados a las propuestas son los siguientes:

Propuesta Técnica : 100 puntosPropuesta Económica : 100 puntos

1.14.1. EVALUACIÓN TÉCNICA

Se verificará que la propuesta técnica cumpla con los requerimientos técnicos mínimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no serán admitidas.

Sólo aquellas propuestas admitidas y aquellas a las que el Comité Especial hubiese otorgado plazo de subsanación, pasarán a la evaluación técnica.

En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanación de la propuesta, el Comité Especial deberá determinar si se cumplió o no con la subsanación solicitada. Si luego de vencido el plazo otorgado, no se cumple con la subsanación, el Comité Especial tendrá la propuesta por no admitida.

Una vez cumplida la subsanación de la propuesta o vencido el plazo otorgado para dicho efecto, se continuará con la evaluación de las propuestas técnicas admitidas, asignando los puntajes correspondientes, conforme a la metodología de asignación de puntaje establecida para cada factor.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de sesenta (60) puntos, serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica.

1.14.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA

Si la propuesta económica es inferior al noventa por ciento (90%) del valor 2 Luego de efectuada la evaluación técnica, cabe la posibilidad que dicho postor haya obtenido el puntaje necesario

para acceder a la evaluación económica únicamente en algunos de los ítems a los que se presentó, por lo que, de acuerdo con el artículo 71 del Reglamento, correspondería devolver las propuestas económicas sin abrir, lo que no resultaría posible si la totalidad de las propuestas económicas del postor se incluyen en un solo sobre.

111


referencial o excede el ciento diez por ciento (110%) del valor referencial, será devuelta por el Comité Especial y se tendrá por no presentada, conforme lo establece el artículo 33 de la Ley.

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará un puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:

Pi = Om x PMPE Oi

Donde: i = Propuesta Pi = Puntaje de la propuesta económica i Oi = Propuesta Económica i Om = Propuesta Económica de monto o precio más bajo PMPE = Puntaje Máximo de la Propuesta Económica

IMPORTANTE:

En caso el proceso se convoque bajo el sistema de precios unitarios, el Comité Especial deberá verificar las operaciones aritméticas de la propuesta que obtuvo el mayor puntaje total y, de existir alguna incorrección, deberá corregirla a fin de consignar el monto correcto y asignarle el lugar que le corresponda. Dicha corrección debe figurar expresamente en el acta respectiva.

Sólo cuando se haya previsto (según el caso concreto) aceptar propuestas económicas que incluyan propuestas de financiamiento, la propuesta económica se evaluará utilizando el método del valor presente neto del flujo financiero que comprenda los costos financieros y el repago de la deuda. Se tomarán en cuenta todos los costos del financiamiento, tales como la tasa de interés, comisiones, seguros y otros, así como la contrapartida de la Entidad si fuere el caso, conforme a las disposiciones contenidas en el artículo 70 del Reglamento.

1.15. ACTO PÚBLICO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

En la fecha y hora señalada en las Bases, el Comité Especial se pronunciará sobre la admisión y la evaluación técnica de las propuestas, comunicando los resultados de esta última.

La evaluación de las propuestas económicas se realizará de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases.

La determinación del puntaje total se hará de conformidad con el artículo 71 del Reglamento.

El Comité Especial procederá a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, dando a conocer los resultados del proceso de selección a través de un cuadro comparativo en el que se consignará el orden de prelación en que han quedado calificados los postores, detallando los puntajes técnico, económico y total obtenidos por cada uno de ellos.

En el supuesto que dos (2) o más propuestas empaten, el otorgamiento de la Buena Pro se efectuará observando lo señalado en el artículo 73 del Reglamento.

Al terminar el acto público se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o Juez de Paz), por todos los miembros del Comité Especial y por los postores que deseen hacerlo.

El otorgamiento de la Buena Pro se presumirá notificado a todos los postores en la misma

112


fecha, oportunidad en la que se entregará a los postores copia del acta de otorgamiento de la Buena Pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en cada factor de evaluación. Dicha presunción no admite prueba en contrario. Esta información se publicará el mismo día en el SEACE.

IMPORTANTE:

De conformidad con el artículo 76 del Reglamento, para otorgar la Buena Pro a propuestas que superen el valor referencial, hasta el límite del ciento diez por ciento (110%), deberá contarse con la asignación suficiente de créditos presupuestarios y la aprobación del Titular de la Entidad, salvo que el postor que haya obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su oferta económica a un monto igual o menor al valor referencial.

1.16. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más propuestas, el consentimiento de la Buena Pro se producirá a los ocho (8) días hábiles de la notificación de su otorgamiento en acto público, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. En este caso, el consentimiento se publicará en el SEACE al día hábil siguiente de haberse producido.

En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro se producirá el mismo día de la notificación de su otorgamiento en acto público, y podrá ser publicado en el SEACE ese mismo día o hasta el día hábil siguiente.

1.17. CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

De acuerdo con el artículo 282 del Reglamento, a partir del día hábil siguiente de haber quedado consentida la Buena Pro o de haberse agotado la vía administrativa conforme a lo previsto en el artículo 122 del Reglamento, hasta el décimo quinto día hábil de producido tal hecho, el postor ganador de la Buena Pro debe solicitar ante el OSCE la expedición de la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

El OSCE no expedirá constancias solicitadas fuera del plazo establecido.

111


CAPÍTULO IISOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del proceso de selección, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la celebración del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso, podrán impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse otorgado la Buena Pro.

La apelación contra los actos distintos a los indicados en el párrafo anterior debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

112


CAPÍTULO IIIDEL CONTRATO

3.1. DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, dentro de los siete (7) días hábiles siguientes, sin mediar citación alguna, el postor ganador deberá presentar a la Entidad la documentación para la suscripción del contrato prevista en las Bases. Asimismo, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación de dicha documentación, deberá concurrir ante la Entidad para suscribir el contrato.

En el supuesto que el postor ganador no presente la documentación y/o no concurra a suscribir el contrato, según corresponda, en los plazos antes indicados, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 148 del Reglamento.

El contrato será suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente o debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por medio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurídica, a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el artículo 139 del Reglamento.

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar, además de los documentos previstos en las Bases, los siguientes:

Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado. Constancia de capacidad libre de contratación. Garantía de fiel cumplimiento. Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en caso corresponda. Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso. Código de cuenta interbancario (CCI). Traducción oficial efectuada por traductor público juramentado de todos los

documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron acompañados de traducción certificada, de ser el caso.

Designación del residente de obra, cuando este no haya formado parte de su propuesta técnica.

Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecución de Obra (PERT-CPM), salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra3, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado, salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

Desagregado por partidas que dio origen a su propuesta, cuando el sistema de contratación sea a suma alzada, salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

3.2. DE LAS GARANTÍAS

3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

El postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del contrato. Esta deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento

3 De acuerdo con el artículo 183 del Reglamento, este calendario se actualizará con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

111


(10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, previamente a la suscripción del contrato, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En caso el contrato conlleve a la ejecución de prestaciones accesorias, se otorgará una garantía adicional por este concepto, la misma que se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deberán ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país al sólo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

IMPORTANTE:

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por los postores o contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución.

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

Las garantías se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artículo 164 del Reglamento.

3.5. INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA4

El plazo de ejecución de obra se inicia a partir del día siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones:

1. Que la Entidad designe al inspector o al supervisor, según corresponda.2. Que la Entidad entregue el expediente técnico de obra completo al contratista.3. Que la Entidad entregue el terreno o lugar donde se ejecutará la obra al contratista.4. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales o insumos al

contratista, cuando en la sección específica de las Bases la Entidad haya asumido esta obligación.

5. Que la Entidad entregue el adelanto directo o el primer desembolso de dicho adelanto al contratista, en las condiciones y oportunidad establecidas en la sección específica de las Bases, salvo que en dicha sección no se haya previsto la entrega de este adelanto.

6. Que el contratista presente el certificado de habilidad de los profesionales5 señalados

4 En las obras bajo las modalidades de concurso oferta y llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, estos requisitos deberán ser considerados para el inicio de la ejecución de la obra.

5 Ingenieros o arquitectos.

112


en su propuesta técnica.

Estas condiciones deberán ser cumplidas dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la suscripción del contrato.

En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demás condiciones.

Si cumplidas las condiciones antes indicadas la estacionalidad climática no permitiera el inicio de la ejecución de la obra, la Entidad podrá acordar con el contratista la fecha para el inicio de la ejecución. Dicha decisión deberá ser sustentada en un informe técnico que formará parte del expediente de contratación de la obra.

IMPORTANTE:

De acuerdo con el artículo 190 del Reglamento, deberá designarse a un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal en el que se convoca el proceso de selección.

3.6. RESIDENTE DE OBRA6

Profesional7 colegiado y habilitado, con no menos de dos (2) años de experiencia en la especialidad8, designado por el contratista, previa conformidad de la Entidad. Por su sola designación, el residente representa al contratista para los efectos ordinarios de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

La sustitución del residente sólo procederá previa autorización por escrito del funcionario de la Entidad que, según sus normas de organización interna, cuente con facultades suficientes para brindar tal autorización, y siempre que el profesional reemplazante reúna calificaciones profesionales iguales o superiores a las del profesional originalmente propuesto.

El pronunciamiento de la Entidad sobre la sustitución del residente de obra debe ser emitido y notificado al contratista dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de presentada la respectiva solicitud, transcurrido dicho plazo sin que la Entidad emita pronunciamiento alguno, se considerará aprobada la sustitución.

3.7. INSPECTOR O SUPERVISOR9 DE OBRA

Profesional colegiado y habilitado, con menos de dos (2) años de experiencia en la especialidad, designado por la Entidad para velar, de modo permanente y directo, por la correcta ejecución de la obra y el cumplimiento de las especificaciones técnicas y del contrato. Debe cumplir, cuando menos, con las mismas calificaciones profesionales del residente.

6 De acuerdo con el artículo 185 del Reglamento, en toda obra debe contarse, de modo permanente y directo, con un residente de obra.

7 Ingeniero o arquitecto, según lo requerido en el expediente técnico de obra que es parte de las Bases, conforme a la naturaleza de la obra a ser ejecutada.

8 En el expediente técnico que es parte de las Bases, la Entidad puede establecer calificaciones y/o experiencia adicionales para el profesional propuesto como residente de obra, según la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra a ser ejecutada.

9 De acuerdo con el artículo 190 del Reglamento, deberá contarse con supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal en el que se convoca el proceso de selección.

111


En caso que el supervisor sea una persona jurídica, esta deberá designar a una persona natural como supervisor permanente de la obra.

3.8. CUADERNO DE OBRA Y ANOTACIÓN DE OCURRENCIAS

El cuaderno de obra se abre en la fecha de entrega del terreno al contratista, oportunidad en la que deberá ser firmado en cada una de sus páginas por el inspector o supervisor, según corresponda, y por el residente. Dicho cuaderno debe constar de una hoja original con tres (3) copias desglosables, correspondiendo una de estas copias a la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o supervisor.

El cuaderno de obra original debe permanecer en la obra, bajo custodia del residente, el que no podrá impedirle el acceso al mismo al inspector o supervisor, bajo pena de aplicarle al contratista una multa del cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización por cada día en que se impida el acceso.

Sólo el inspector o supervisor, y el residente, pueden hacer anotaciones en el cuaderno de obra. Estos profesionales anotarán los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de la obra, firmando al pie de cada anotación que efectúen. También se anotarán en el cuaderno de obra las consultas al inspector o supervisor de obra, así como la respuesta de este último.

Las solicitudes que realice el contratista, o su representante legal, como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se harán directamente a la Entidad, por medio de comunicación escrita.

El cuaderno de obra será cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido recibida por la Entidad, procediendo a entregar el original de dicho cuaderno a la Entidad.

IMPORTANTE:

El inspector o supervisor, y/o el residente, deben anotar en el cuaderno de obra la fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra, a efectos de evitar futuras controversias sobre el particular.

3.9. ADELANTOS

La Entidad entregará adelantos directos y adelantos para materiales o insumos, conforme a lo establecido en el artículo 186 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las Bases10.

En el supuesto que no se entreguen los adelantos en el plazo previsto en la sección específica de las Bases, el contratista tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la obra por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 201 del Reglamento.

3.10. VALORIZACIONES

La valorización es la cuantificación económica del avance físico en la ejecución de la obra en un periodo determinado, tendrá el carácter de pago a cuenta y deberá ser realizada el último día de cada periodo de valorización previsto en la sección específica de las Bases, por el inspector o supervisor, según corresponda, y por el contratista. Si el inspector o supervisor no se presenta para la valorización conjunta con el contratista, este último la realizará.

10 En el caso de obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la elaboración del expediente técnico, el monto de este adelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación. Asimismo, si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la ejecución de la obra, el monto de este adelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación.

112


En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el contratista tendrá derecho al pago de intereses, de conformidad con el artículo 48 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a quien se indique en el contrato de consorcio.

3.11. REAJUSTES

Si el valor referencial es establecido en moneda nacional, las valorizaciones deberán ser ajustadas multiplicándolas por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar en la fórmula o fórmulas polinómicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las Bases, los Índices Unificados de Precios de la Construcción que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI.

Dado que los Índices Unificados de Precios de la Construcción son publicados con un mes de atraso, los reajustes deberán calcularse teniendo en consideración el coeficiente de reajuste “K” conocido a ese momento; posteriormente, cuando se conozcan los índices que se deben aplicar, se calculará el monto definitivo de los reajustes que corresponden, los que se pagarán con la valorización más cercana posterior o en la liquidación final sin reconocimiento de intereses.

IMPORTANTE:

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 011-79-VC.

3.12. DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La penalidad por retraso injustificado en la ejecución de la obra y las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con los artículos 165 y 168 del Reglamento, respectivamente.

De acuerdo con los artículos 48 de la Ley y 166 del Reglamento, en las Bases o el contrato podrán establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artículo 165 del Reglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Estas penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por mora.

3.13. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

El procedimiento para la liquidación del contrato de obra que deberá observarse, es el que se encuentra descrito en el artículo 211 del Reglamento. No procederá la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver.

Luego de haber quedado consentida la liquidación y efectuado el pago del saldo de la liquidación, culmina el contrato y se cierra el expediente respectivo.

Las controversias sobre pagos podrán ser sometidas a conciliación y/o arbitraje, dentro del plazo de quince (15) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo previsto en la sección específica de las Bases para efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación.

111


3.14. VIGENCIA DEL CONTRATO

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 149 del Reglamento, el contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene, hasta que la liquidación quede consentida y se efectúe el pago correspondiente.

3.15. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

IMPORTANTE:

Cuando se trate de obras bajo la modalidad de concurso oferta, a cada una de las prestaciones involucradas se le aplicarán, en principio, las disposiciones de la normativa de contrataciones del Estado que sean compatibles con su naturaleza, salvo en aquellos supuestos que impliquen la erogación de mayores fondos públicos (adelantos y prestaciones adicionales), en los que se aplicarán las disposiciones de dicha normativa que regulan la ejecución de obras.

112


SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)

111


CAPÍTULO IGENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A.- EMAPE S.A.

RUC Nº : 20100063337

Domicilio legal : Av. Via Evitamiento Nro. 1700 (Peaje Monterrico) - Ate

Teléfono/Fax: : 208-0000 – Anexo: 322

Correo electrónico: : [email protected]

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. 26 DE NOVIEMBRE (TRAMO ENTRE LA AV. PACHACUTEC - JR. LA LIBERTAD) DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TIUNFO - PROVINCIA DE LIMA - LIMA.

1.3. VALOR REFERENCIAL11

El valor referencial asciende a Cuatro millones sesenta y ocho mil ochocientos ochenta y tres con 00/100 Nuevos Soles (S/. 4,068,883.00), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de FEBRERO 2013.

Valor Referencial (VR)

LímitesInferior Superior

Cuatro millones sesenta y ocho mil ochocientos

ochenta y tres con 00/100 Nuevos Soles

(S/. 4,068,883.00)

Tres millones seiscientos sesenta y un mil novecientos noventa y cuatro con 70/100

Nuevos Soles (S/. 3,661,994.70)

Cuatro millones cuatrocientos setenta y cinco mil setecientos setenta y uno

con 00/100 Nuevos Soles (S/. 4,475,771.30)

DESCRIPCION VALOR REFERENCIAL (S/.)

1. Elaboración Expediente Técnico S/. 156,494.00 (Cientos cincuenta y seis mil cuatrocientos noventa y cuatro con 00/100 Nuevos Soles)

2. Ejecución de Obra S/. 3, 912, 389.00 (Tres millones novecientos doce mil trescientos ochenta y nueve con 00/100 Nuevos Soles)

T O T A L S /. S/. 4, 068, 883.00 (Cuatro millones sesenta y ocho mil ochocientos ochenta y tres con 00/100 Nuevos Soles)

Las propuestas que excedan en más del diez por ciento (10%) del valor referencial y aquellas que fueren inferiores al noventa por ciento (90%) serán devueltas por el Comité Especial teniéndolas por no presentadas. Para otorgar la Buena Pro a propuestas que superen el valor referencial, hasta el límite antes establecido, deberá contarse con la asignación suficiente de créditos presupuestarios y la aprobación del Titular de la Entidad, salvo que el postor que haya obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su oferta económica a un monto igual o menor al valor referencial, la aceptación deberá efectuarse en acto público conforme al artículo 76º del Reglamento. El plazo para otorgar la buena pro no excederá de diez (10) días hábiles, contados desde la fecha prevista en el calendario para el otorgamiento de la buena pro, bajo responsabilidad del Titular.

IMPORTANTE:11 El monto del valor referencial indicado en esta sección de las Bases no debe diferir del monto del valor referencial

consignado en la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del valor referencial indicado en las Bases aprobadas.

112


Las propuestas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el artículo 33 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado mediante FORMATO DE APROBACIÓN DE EXPEDIENTE el 28 de Febrero de 2013.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

IMPORTANTE: La fuente de financiamiento debe corresponder a aquellas previstas en la Ley de

Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el proceso de selección.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente proceso se rige por el sistema de SUMA ALZADA12, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Concurso Oferta.

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

La obra a ser ejecutada está definida en los Requerimientos Técnicos Mínimos que forman parte de la presente sección, en el capítulo III.

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de 225 días calendario, el que comprende la elaboración del expediente técnico en el plazo de 45 días calendario, así como la ejecución de la obra en sí misma en el plazo de 180 días calendario. Dichos plazos constituyen requerimientos técnicos mínimos que deben coincidir con lo establecido en el expediente de contratación.”

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN DE LAS BASES

En caso de solicitar la entrega de bases deberá realizar el pago de S/. 20.00 (Veinte con 00/100 nuevos soles) por derecho de reproducción de las mismas que deberá efectuar a la cuenta corriente Nº 000 – 2630044 del Scotiabank.

1.11. BASE LEGAL

- Ley Nº 29626 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013- Ley Nº 29813 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año

fiscal 2013- Decreto Supremo Nº 011-79-VC.- Ley Nº 28015 – Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña y Micro Empresa. - Ley Nº 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública- Ley Nº 27050 – Ley General de la persona con discapacidad y su Reglamento

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

12 De acuerdo al artículo 40 del Reglamento, la Entidad también puede establecer como sistema de contratación, el esquema mixto.

111


CAPÍTULO IIDEL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 13

Etapa Fecha, hora y lugarConvocatoria : 06/03/2013Registro de participantes : Del: 07/03/2013

Al: 02/04/2013Formulación de Consultas : Del: 07/03/2013

Al: 13/03/2013Absolución de Consultas : 15/03/2013Formulación de Observaciones a las Bases

: Del: 18/03/2013Al: 22/03/2013

Absolución de Observaciones a las Bases

: 27/03/2013

Integración de las Bases : 01/04/2013Presentación de Propuestas : 09/04/2013* El acto público se realizará en : Vía de Evitamiento Km. 1.700 (Peaje

Monterrico) - Ate a horas 11:00 a.m.Calificación y Evaluación de Propuestas

: Del: 10/04/2013Al: 11/04/2013

Otorgamiento de la Buena Pro14 : 12/04/2013 * El acto público se realizará en : Vía de Evitamiento Km. 1.700 (Peaje

Monterrico) - Ate a horas 05:00 p.m.

2.2. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de los participantes es gratuito y se realizará en Subgerencia de Logística, sito en Vía de Evitamiento Km. 1.700 (Peaje Monterrico) - Ate, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 08:30 a 16:30 horas, presentando el Formato Nº 2.

En el momento del registro, se emitirá la constancia o cargo correspondiente en el que se indicará: número y objeto del proceso, el nombre y firma de la persona que efectuó el registro, así como el día y hora de dicha recepción.

IMPORTANTE: Los participantes registrados tienen el derecho de solicitar un ejemplar de las Bases,

las que incluyen el expediente técnico de obra, salvo en la modalidades de concurso oferta y llave en mano que incluya su elaboración, para cuyo efecto deben cancelar el costo de reproducción de las mismas.

2.3. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones se presentarán por escrito(Formato Nº 3), debidamente fundamentadas, ante la ventanilla de Mesa de Partes de la Entidad (Unidad de Trámite

13 La información del cronograma indicado en las Bases no debe diferir de la información consignada en el cronograma de la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción en esta información, primará el cronograma indicado en la ficha del proceso en el SEACE.

14 De acuerdo con el artículo 76 del Reglamento, el plazo para otorgar la Buena Pro no excederá de diez (10) días hábiles contados desde la fecha prevista en el cronograma del proceso de selección para el otorgamiento de la Buena Pro, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad.

112


Documentario) o la que haga sus veces, sito en Vía de Evitamiento Km. 1.700 (Peaje Monterrico) - Ate, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 08:30 a 16:30 horas, debiendo estar dirigidos al Presidente del Comité Especial del LICITACIÓN PÚBLICA N° 0002-2013-EMAPE/CE, pudiendo ser remitidas adicionalmente al siguiente correo electrónico: .

IMPORTANTE:

Al consignar el horario de atención, debe tenerse en cuenta que el horario de atención no podrá ser menor a ocho horas.

2.4. ACTO PÚBLICO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Las propuestas se presentarán en acto público, en Vía de Evitamiento Km. 1.700 (Peaje Monterrico) - Ate, en la fecha y hora señalada en el cronograma. El acto público se realizará con la participación de NOTARIO PUBLICO.

Se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente. La no asistencia del mismo no vicia el proceso.

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados y estarán dirigidas al Comité Especial del LICITACIÓN PÚBLICA N° 0002-2013-EMAPE/CE, conforme al siguiente detalle:

SOBRE N° 1: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado:

SeñoresEmpresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A.- EMAPE S.A.Av. Via Evitamiento Nro. 1700 (Peaje Monterrico) - AteAtt.: Comité Especial

LICITACIÓN PÚBLICA N° 0002-2013-EMAPE/CEDenominación de la convocatoria: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. 26 DE NOVIEMBRE (TRAMO ENTRE LA AV. PACHACUTEC - JR. LA LIBERTAD) DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TIUNFO - PROVINCIA DE LIMA - LIMA

SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICA[NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR]

SOBRE Nº 2: Propuesta Económica. El sobre será rotulado:

SeñoresEmpresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A.- EMAPE S.A.Av. Via Evitamiento Nro. 1700 (Peaje Monterrico) - AteAtt.: Comité Especial

LICITACIÓN PÚBLICA N° 0002-2013-EMAPE/CEDenominación de la convocatoria: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. 26 DE NOVIEMBRE (TRAMO ENTRE LA AV. PACHACUTEC - JR. LA LIBERTAD) DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TIUNFO - PROVINCIA DE LIMA - LIMA

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONÓMICA[NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR]

111


2.5. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

2.5.1. SOBRE N° 1 - PROPUESTA TÉCNICA

Se presentará en un original y una (01) copia15.

El sobre Nº 1 contendrá, además de un índice de documentos16, la siguiente documentación:

Documentación de presentación obligatoria:

a) Declaración jurada de datos del postor.Cuando se trate de consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados (Anexo Nº 1).

b)Declaración jurada de cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos contenidos en el Capítulo III de la presente sección17 (Anexo Nº 2).Deberá adjuntar la documentación siguiente:- Información de cumplimiento de requisitos mínimos del postor Anexo 02-a,

adjuntando copias simples de contrato y su respectiva acta de conformidad o acta de liquidación u otro documento que acredite dicha conformidad, en donde se señale el monto de contratación y plazo de ejecución, que acredite el cumplimiento del numeral 7.1 y del literal b) del numeral 17 del Capítulo III de la sección específica de las Bases.

- Información del personal propuesto según Anexo 02-b, acompañado de (i) contratos con su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del profesional propuesto, que acredite el cumplimiento del literal b) del numeral 17 del Capítulo III (para elaboración del Expediente Técnico) y numeral 18.1.11 del Capítulo III (para la ejecución de la obra) de la sección específica de las Bases.

- Declaración Jurada de Habilidad del personal propuesto, de acuerdo a la relación señalada en el literal b) del numeral 17 del Capítulo III (para elaboración del Expediente Técnico) y numeral 18.1.11 del Capítulo III (para la ejecución de la obra) de la sección específica de las Bases - Anexo 02-c.

- Declaración Jurada de disponer de la maquinaria y equipo mínimo. El postor deberá presentar una declaración jurada que dispone como mínimo de la maquinaria y equipos señalado en el cuadro del numeral 18.1.25 del Capítulo III - Requerimientos Técnicos Mínimos de las Bases - Anexo 02-d.

c) Declaración jurada simple de acuerdo al artículo 42 del Reglamento (Anexo Nº 3).En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.

d)Promesa formal de consorcio, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el

15 De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento, la propuesta técnica se presentará en original y en el número de copias requerido en las Bases, el que no podrá exceder de la cantidad de miembros que conforman el Comité Especial.

16 La omisión del índice no descalifica la propuesta, ya que su presentación no tiene incidencia en el objeto de la convocatoria.

17 El Comité Especial debe determinar al elaborar las Bases si solo bastará la presentación de una declaración jurada para acreditar el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos o, de lo contrario, si será necesario que lo declarado se encuentre respaldado con la presentación de algún otro documento, en cuyo caso, deberá precisar dicha información en el listado de documentación de presentación obligatoria del numeral 2.5.1 de la sección específica de las Bases.

112


porcentaje equivalente a dichas obligaciones (Anexo Nº 4).

La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus integrantes.

Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al proceso de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades.

e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra (Anexo Nº 5).

f) Declaración jurada del personal propuesto para la ejecución de la obra (Anexo Nº 6).

g) Declaración Jurada suscrita por el Personal Profesional necesario para la ejecución de la obra señalado en el expediente técnico, debidamente firmada y con huella digital del personal, así como anexar copia de su DNI, manifestando su compromiso de participar en el presente concurso.

h) Declaración Jurada del Ing. Residente propuesto, señalando como Compromiso, la dedicación exclusiva en la Obra.

IMPORTANTE: La omisión de alguno de los documentos enunciados acarreará la no

admisión de la propuesta, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 68 del Reglamento.

Documentación de presentación facultativa:

a) Factor experiencia en obras en general: Copia simple de contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total. Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo Nº 7, referido a la experiencia en obras en general del postor.

b) Factor experiencia en obras similares: Copia simple de contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total. Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo Nº 8, referido a la experiencia en obras similares del postor.

c) Factor experiencia y calificaciones del personal profesional propuesto para ejecución de obra: Para acreditar el factor experiencia del personal profesional propuesto, se presentará copia simple de: contratos de trabajo, constancias o certificados.

Para acreditar el factor calificaciones del personal profesional propuesto se presentará copia simple de: (i) contratos con su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del profesional propuesto.

111


d) Factor cumplimiento de ejecución de obras: Copia simple de un máximo de diez (10) constancias de prestación.

e) Factor experiencia y calificaciones del personal profesional propuesto para la elaboración del expediente técnico de obra: Para acreditar el factor experiencia del personal profesional propuesto para la elaboración del expediente técnico, se presentará copia simple de: contratos de trabajo, constancias o certificados.

Para acreditar el factor calificaciones del personal profesional propuesto se presentará copia simple de: (i) contratos con su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del profesional propuesto.

IMPORTANTE:

En caso exista contradicción entre la información presentada en la propuesta técnica, la propuesta será descalificada.

2.5.2. SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONÓMICA18

El Sobre Nº 2 deberá contener la siguiente información obligatoria:

Oferta económica expresada en la moneda del valor referencial y el detalle de precios unitarios cuando este sistema haya sido establecido en las Bases (Anexo Nº 9).

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales.

IMPORTANTE:

La admisión de la propuesta económica que presenten los postores dependerá de si aquella se encuentra dentro los márgenes establecidos en el artículo 33 de la Ley y el artículo 39 de su Reglamento.

En caso la información contenida en la propuesta económica difiera de la información contenida en la propuesta técnica, la propuesta económica será descalificada.

2.6. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL

Una vez evaluadas las propuestas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de las propuestas será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la siguiente fórmula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEiDonde:

PTPi = Puntaje total del postor iPTi = Puntaje por evaluación técnica del postor iPEi = Puntaje por evaluación económica del postor i

Se aplicarán las siguientes ponderaciones:

c1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.

18 De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento la propuesta económica solo se presentará en original.

112


= 0.70c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.

= 0.30

Donde: c1 + c2 = 1.00

2.7. REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El postor ganador de la Buena Pro deberá presentar los siguientes documentos para suscribir el contrato:

a) Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.b) Constancia de capacidad libre de contratación.c) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. CARTA FIANZAd) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. CARTA

FIANZAe) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.f) Código de cuenta interbancario (CCI). g) Traducción oficial efectuada por traductor público juramentado de todos los

documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron acompañados de traducción certificada, de ser el caso.

h) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.i) Designación del residente de obra, cuando este no haya formado parte de su

propuesta técnica.j) Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecución de

Obra (PERT-CPM), salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

k) Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra19, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado, salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

l) Desagregado por partidas que dio origen a su propuesta, cuando el sistema de contratación sea a suma alzada, salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

IMPORTANTE:

En caso que el postor ganador de la Buena Pro sea un consorcio y la Entidad opte por solicitar como garantía para la suscripción del contrato carta fianza o póliza de caución, conforme a lo indicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones en los Oficios Nº 5196-2011-SBS y Nº 15072-2012-SBS, a fin de que no existan problemas en la ejecución de las mencionadas garantías, resulta necesario que éstas consignen en su texto, el nombre, denominación o razón social de todas y cada una de las personas naturales y/o jurídicas que integran el consorcio.

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por los postores o contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución.

Adicionalmente, puede considerarse otro tipo de documentación a ser presentada, tales como:

a. Copia de DNI del Representante Legal.b. Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa.c. Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado.d. Copia del RUC de la empresa.

19 De acuerdo con el artículo 183 del Reglamento, este calendario se actualizará con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

111


IMPORTANTE:

La Entidad no podrá exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para la suscripción del contrato.

2.8. COLEGIATURA Y HABILITACIÓN DE LOS PROFESIONALES

El contratista presentará obligatoriamente la colegiatura y habilitación de los profesionales para el inicio de su participación efectiva en el servicio, tanto para aquellos titulados en el Perú o en el extranjero.

2.9. PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El postor ganador de la Buena Pro, sin mediar citación alguna por parte de la Entidad, deberá presentar toda la documentación prevista para la suscripción del contrato dentro del plazo de siete (7) días hábiles, contados a partir del día siguiente de consentida la Buena Pro. Asimismo, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación de dicha documentación, deberá concurrir ante la Entidad para suscribir el contrato.

La citada documentación deberá ser presentada en Subgerencia de Logística de EMAPE S.A., Vía de Evitamiento Km. 1.700 (Peaje Monterrico) - Ate.

2.10. ADELANTOS20

2.10.1. ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgará hasta dos (02) adelantos directos correspondientes hasta el 20% del monto del contrato original. Para el caso de la entrega del adelanto directo para la elaboración del expediente técnico, el monto de este adelanto será del veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación. Para el caso de la entrega del adelanto directo para la ejecución de la obra, el monto de este adelanto será del veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO para la elaboración del expediente técnico dentro de los ocho (8) días calendario siguientes desde el día siguiente de LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO y para la ejecución de la obra dentro de los ocho (8) días calendario siguientes desde el día siguiente del INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 21, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos22 mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.

En el supuesto que no se entregue LOS ADELANTOS en la oportunidad prevista, el contratista tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la obra por el

20 Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, deberá consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva garantía, precisando el plazo en el cual el contratista solicitará los adelantos. Asimismo, deberá consignar la oportunidad y plazo en el cual se entregarán dichos adelantos, conforme a lo previsto por los artículos 186 y 187 del Reglamento.

21 En el caso de obras que no se ejecuten bajo modalidad o que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la elaboración del expediente técnico, deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato. En el caso de obras que se ejecuten bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, para el adelanto directo que corresponda a la elaboración del expediente técnico deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato; en cambio, para el adelanto directo que corresponda a la ejecución de la obra deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente del inicio de la ejecución de la obra.

22 De conformidad con el artículo 162 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución de la obra sea menor a tres (3) meses, la garantía podrá ser emitida con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.

112


número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 201 del Reglamento.

2.10.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el 40% del monto DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos.

Para dicho efecto, el contratista deberá entregar la garantía por adelantos23 mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente.”

2.11. FORMA DE PAGO

EXPEDIENTE TECNICO:

Se efectuará en tres (03) partes, en concordancia con lo indicado términos de referencia, de la siguiente manera:

PAGOS FORMA DE PAGO

1er Pago A la aprobación del Plan de Trabajo : 10%

2do Pago A la aprobación del Primer Informe de Avance : 40%

3er Pago A la aprobación del Segundo Informe : 30%

4to Pago A la aprobación del Informe Final : 20%

EJECUCION DE OBRA: VALORIZACIONES

El periodo de valorización será MENSUAL.

IMPORTANTE:

Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de la valorización se regirá por lo dispuesto en el sexto párrafo del artículo 197 del Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, deberá establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en consideración lo dispuesto en el quinto párrafo del referido artículo, así como el plazo para el pago de las valorizaciones.

De acuerdo con los párrafos quinto y sexto del artículo 197 del Reglamento, para efectos del pago de las valorizaciones, la Entidad deberá contar con la valorización del periodo correspondiente, debidamente aprobada por el inspector o supervisor, según corresponda; a la que deberá adjuntarse el comprobante de pago respectivo.

2.12. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de treinta (30) días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

23 De conformidad con el artículo 162 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y mantenerse vigente hasta la utilización de los materiales o insumos a satisfacción de la Entidad, pudiendo reducirse de manera proporcional de acuerdo con el desarrollo respectivo.

111


112


CAPÍTULO IIIREQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO DE

INVERSIÓN PÚBLICA:

“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. 26 DE NOVIEMBRE (TRAMO ENTRE LA AV.

PACHACUTEC - JR. LIBERTAD) EN EL DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA”.

GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

DICIEMBRE 2012

111


1. ASPECTOS GENERALES

1.1 Denominación del Proyecto:

”Mejoramiento de la infraestructura vial de la Av. 26 de Noviembre (tramo entre la Av. Pachacútec - Jr. Libertad) en el Distrito de Villa Maria Del Triunfo, Provincia de Lima – Lima”

1.2 Meta de la Inversión:

Elaboración de Expediente Técnico y Ejecución de Obra.

2. INTRODUCCIÓN

El Fondo Metropolitano de Inversiones (INVERMET), es el Fondo Municipal de Inversión de la Municipalidad Metropolitana de Lima, creado por el Decreto Ley Nº 22830, con el objetivo principal de proporcionar recursos para financiar una parte del Programa de Inversiones y obras urbanas del Concejo Provincial de Lima y de sus municipalidades distritales, haciendo posible un proceso permanente y sostenido de inversión urbana para el adecuado mantenimiento y desarrollo de la ciudad.

Mediante Resolución de Alcaldía N° 2771, se constituyó a INVERMET como la primera Unidad Formuladora de Proyectos de Inversión; en ese sentido, la Gerencia de Estudios y Financiamiento de Inversiones es la encargada de formular estudios a nivel de pre inversión. A su vez, propone estudios y asistencias técnicas para dar soluciones a la problemática del transporte, tránsito y vialidad, que mejoren las condiciones de movilidad urbana sostenible dentro del área metropolitana de Lima.

El presente proyecto nace como resultado de una iniciativa de INVERMET, al comprobar la evidente congestión e inseguridad vehicular que se presenta en el tramo en estudio. Se ha verificado que la infraestructura vial existente es ineficiente, generando frecuentes conflictos en el tránsito.

Los vehículos transitan con dificultad sobre la vía en estudio, la que presenta un deterioro bastante importante, debido al alto tráfico que soporta y al prácticamente nulo mantenimiento del pavimento, lo cual genera un tránsito lento, detenciones y frenados bruscos, haciendo que el costo de operación vehicular se incremente en relación proporcional a las fallas en el pavimento, y exista riesgo en la circulación de los vehículos y transeúntes, por el mal estado de la vía. Existen zonas muy deterioradas donde un reforzamiento del pavimento es insuficiente, en las cuales sería recomendable realizar trabajos de rehabilitación y mejoramiento.

Actualmente, se encuentra en proceso de trámite el convenio interinstitucional entre la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Municipalidad Distrital de Villa María del Triunfo sobre la delegación para la ejecución de obras de infraestructura vial, mantenimiento, rehabilitación y señalización de la vía Arterial Av. 26 de Noviembre en el tramo Av. Salvador Allende y Jr. Libertad.

Paralelamente, El Gobierno Regional de Lima ha desarrollado el Proyecto del Eje vial “Los Héroes y Pachacútec”, el cual llega hasta su intersección con la Av. 26 de Noviembre e incluye el óvalo de intersección de estas dos avenidas, razón por la cual este óvalo no será incluido en el presente proyecto.

112


De acuerdo a lo indicado en los Términos de Referencia, el propósito del proyecto es el de rehabilitar el pavimento de la Av. 26 de Noviembre (Tramo entre la Av. Pachacútec y la Jr. Libertad); con el fin de mejorar la circulación de vehículos y peatones, y de esta manera otorgar bienestar y crecimiento económico a la población que reside y circula por el referido eje.

Los presentes términos de referencia contienen el estudio de pre inversión a nivel de perfil, elaborado teniendo en cuenta los contenidos mínimos establecidos por la normatividad del SNIP, la Ley, sus modificatorias, su Reglamento y Directivas para este nivel de estudio; tomando como referencia el Anexo SNIP 05-A.

3. OBJETIVO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA:

a. Estos Términos de Referencia son considerados generales, no siendo excluyentes ni limitativos, debiendo El Proveedor efectuar los aportes necesarios para la correcta complementación y prestación del servicio para la elaboración del Expediente Técnico y la Ejecución de Obra.

b. Los presentes Términos de Referencia formarán parte integrante del Contrato. Su acatamiento y cumplimiento constituye una obligación esencial del Postor.

c. Los aportes y ofrecimientos que formule El Postor en su Oferta Técnica, pasarán a complementar e integrar los presentes Términos de Referencia, y, por consiguiente, al Contrato. El Postor estará obligado a su cumplimiento, al haberlo ofertado voluntariamente, habiendo, además, servido para la calificación que le mereció la Buena Pro.

4. OBJETIVOS DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA:4.1 OBJETIVO GENERAL

Mejorar las condiciones actuales de transitabilidad vehicular y peatonal en la Av. 26 de Noviembre, lo que permitirá ahorros en costos de operación y tiempo de viaje de los usuarios. Para tal fin, se elaborará el Expediente Técnico y se llevará a cabo la ejecución de obra del proyecto: “Mejoramiento de la infraestructura vial de la Av. 26 de Noviembre (tramo entre la Av. Pachacútec - Jr. Libertad) en el Distrito de Villa Maria Del Triunfo, Provincia de Lima – Lima”, conforme a lo establecido en el Estudio de Preinversión a nivel de perfil (código SNIP 209806).

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

o Contar con una adecuada Infraestructura vial, que a través del labores de pavimentación y mantenimiento post-obra (programado o a condición), que permita asegurar un nivel adecuado de pavimentado, para soportar la capacidad portante de la vía.

o Contar con un adecuado mobiliario urbano, priorizando seguridad y confort para el peatón.

o Contar con una adecuada señalización, que determine la mejor orientación al peatón y conductor durante la realización de su viaje.

5. UBICACIÓN DEL PROYECTO:

Ubicación : El proyecto comprende la Av. 26 de Noviembre en el tramo: Av. Pachacútec – Jr. Libertad en el distrito de

111


Villa María del Triunfo. El Tramo en estudio tiene aproximadamente una longitud de 1.6 km.

Distrito : Villa María del TriunfoProvincia : LimaDepartamento : Lima

PLANO DE UBICACIÓN DEL PROYECTO

6. GENERALIDADES DE LA ADJUDICACIÓN:

6.1 Sistema de Contratación:

A Suma Alzada, tanto para la elaboración del Expediente Técnico, así como como para la Ejecución de la Obra.

6.2 Entidad Contratante:

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), a través de EMAPE S.A.

6.3 Modalidad de Ejecución Contractual:

Concurso Oferta

6.4 Órgano Supervisor y Revisor:

Empresa Municipal Administradora de Peajes de Lima – EMAPE S.A.

6.5 Citas y Referencias:

a. Cuando en el presente documento se mencione la palabra “Ley”, sin especificarla, se entenderá que se está haciendo referencia directa a la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo Nº 1017.

b. Bajo el mismo concepto, la mención al término “Reglamento” se entenderá como referida al Reglamento de la citada Ley, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, incluidas sus ampliatorias y modificatorias.

c. La mención a las siglas OSCE, hace referencia directa al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado.

112


d. El término “El Postor”, hace referencia a la persona, natural o jurídica, que, participa en el proceso selectivo para la contratación de la elaboración del Expediente Técnico, así como para la ejecución de obra, que se regirá a través de los presentes Términos de Referencia.

e. La mención a los términos “El Contratista”, hacen referencia directa a la persona, natural o jurídica, o al Consorcio, que haya suscrito el contrato de elaboración de Expediente Técnico y ejecución de obra, que se regirá a través de los presentes Términos de Referencia.

f. La expresión “Términos de Referencia”; hace referencia directa al presente documento.

g. La expresión al término “La Entidad”, hace referencia directa a la Municipalidad Metropolitana de Lima, representado por la Empresa Municipal Administradora de Peajes de Lima – EMAPE S.A. S.A.

7. REQUERIMIENTOS TECNICOS MÍNIMOS:

7.1 Del Postor

a. Para el desarrollo del proyecto (Expediente Técnico y Ejecución de Obra) se requerirá los servicios de una empresa Contratista con inscripción vigente en el Registro de Consultores de Obras del RNP a cargo del OSCE, en la especialidad de Consultoría en proyectos de infraestructura vial, así como en el Registro de Ejecutores de Obras del RNP a cargo del OSCE con una capacidad libre de contratación que cubra el Valor Referencial. El certificado de inscripción de El Postor deberá estar vigente a la fecha de presentación de las propuestas.

b. El Postor no deberá mantener sanción vigente aplicada por el OSCE (antes CONSUCODE), ni estar impedido, temporal o permanentemente para contratar con el Estado Peruano. Por consiguiente, El Postor no deberá encontrarse incluido en el Registro de Inhabilitados para Contratar con el Estado.

c. El Postor podrá participar en forma individual o en consorcio.

d. El Postor deberá acreditar la experiencia mínima en ejecución de obras como mínimo en (02) dos obras similares. La experiencia podrá ser acreditada mediante Copia simples de:

i) Contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad;ii) Contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; oiii) Contratos y cualquier otra documentación (no se aceptarán

declaraciones juradas) de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida; en este supuesto, dicha documentación también deberá consignar el monto total de la obra.

7.2 Del Equipo Profesional

Todo el equipo profesional que labore en la elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de Obra, deberá ser colegiado, de conformidad con la Ley Nro.16053, Ley del Ejercicio Profesional de Arquitectos y de Ingenieros.

8. ALCANCES DEL PROYECTO:

8.1 Implicancias del Proyecto

111


El objeto de la presente convocatoria incluye el desarrollo de los estudios básicos, proyectos definitivos, expediente técnico y ejecución de obra, de acuerdo a lo establecido en los Términos de Referencia y el perfil aprobado para el desarrollo de estos proyectos.

a. El Expediente Técnico que elaborará El Consultor, así como la ejecución de la Obra que se derivará de éste, se constituyen en parte integrante de un Proyecto de Inversión Pública (PIP 96799) y sus modificaciones, y como tal, están regidos por la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, Ley Nro. 27293, modificada por la Ley Nro. 28802.

b. La Municipalidad Provincial de Lima a través del Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET, ha formulado el Estudio de Pre inversión (Perfil) correspondiente.

c. La declaración de viabilidad del precitado Estudio de Pre inversión, ha sido otorgada por la Oficina de Proyectos de Inversiones OPI de la Municipalidad Provincial de Lima, con fecha 23 de Agosto del año 2012, según consta en el correspondiente Formato SNIP-03, sustentado en el Informe Técnico Nro. 050-2012-MML/GP-OPI.

d. La elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de Obra deberán ceñirse a los parámetros bajo los cuales fue otorgada la declaración de viabilidad y observar el cronograma de ejecución del estudio de pre inversión con el que se declaró la viabilidad.

e. En cualquier etapa en que se encontrase vigente el contrato de ejecución de obra, La Entidad rechazará el Expediente Técnico o, en su defecto, la Ejecución de Obra sí éste no se ha desarrollado respetando los alcances establecidos en el Estudio de Pre inversión aprobado; reservándose el derecho de resolver el Contrato por incumplimiento de El Consultor.

f. Durante el desarrollo de cualquiera de las etapas previstas, El Consultor deberá informar oportunamente a La Entidad, sobre cualquier modificación, incongruencia o factor que pueda generar la alteración de los alcances establecidos en el estudio de pre inversión. La omisión de dicha comunicación, constituye falta de El Consultor, quien asumirá la absoluta responsabilidad por los hechos que se deriven de ello.

g. Las Generalidades que enmarcan el Estudio de Pre inversión son los siguientes:

- Código SNIP del PIP: 209806- Nombre del PIP: “Mejoramiento de la infraestructura vial de la Av. 26 de

Noviembre (tramo entre la Av. Pachacútec - Jr. Libertad) en el Distrito de Villa Maria Del Triunfo, Provincia de Lima – Lima

- Ubicación del PIP: En el Distrito de Villa El Salvador, Provincia y Departamento de Lima

- Unidad Formuladora: INVERMET- Unidad Ejecutora: EMAPE S.A. S.A.- Nivel del Estudio de Pre inversión: Factibilidad.- Monto Total Límite de la Inversión Previsto: S/. 4,303,625.00 Nuevos Soles

9. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL DEL PROYECTO REQUERIDO:

El Proyecto deberá estar orientado a lograr el cumplimiento de los siguientes objetivos básicos:

o Contar con una adecuada Infraestructura vial, que a través del labores de pavimentación y mantenimiento post-obra (programado o a condición), que permita asegurar un nivel adecuado de pavimentado, para soportar la capacidad portante de la vía.

112


o Contar con un adecuado mobiliario urbano, priorizando seguridad y confort para el peatón.

o Contar con una adecuada señalización, que determine la mejor orientación al peatón y conductor durante la realización de su viaje.

10. METAS QUE PRESTARÁ EL CONTRATISTA:

El Contratista prestará a La Entidad lo siguiente:

10.1 ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

La realización de los estudios básicos para la elaboración del Expediente Técnico de Obra, comprenderá, con carácter enunciativo más no limitativo, de la revisión, corrección y/o complementación de la información disponible del proyecto, referente a la Topografía, Tráfico e Impacto Vial, Impacto Ambiental, Geometría Vial, Estudio de Suelos y Pavimentos, Señalización y Seguridad Vial,

Sin exclusión de las obligaciones que correspondan a El Contratista, conforme a los dispositivos legales y reglamentarios vigentes éste se obliga y compromete a cumplir con lo siguiente:

a) Prestar los servicios contratados de conformidad con lo exigido en los presentes Términos de Referencia. b) Visitar el terreno que será materia de aplicación de la Ejecución de

Obra.c) Tomar conocimiento de los alcances del Estudio de Preinversión

aprobado, efectuando oportunamente ante La Entidad, las observaciones o consultas que correspondan.

d) Efectuar los trabajos de campo que sean necesarios para verificar elestado y características topográficas, ensayos de suelos y rocas,evaluación de sismicidad entre otros.

e) Garantizar la participación del personal profesional mínimo que se exige en el presente documento, así como de los servicios, equipos y personal técnico y auxiliar que garanticen la buena y oportuna ejecución de la Obra.

f) Es de su exclusiva responsabilidad, cumplir con los plazos parciales ycon el plazo total programado para la elaboración del ExpedienteTécnico

g) El Contratista será legalmente responsable, en el campo administrativo, civil y penal; por los resultados que obtenga y que puedan producir fallas en la Obra que recomiende ejecutar como producto de los estudios efectuados.

h) El Contratista brindará las máximas facilidades para el cumplimiento desus funciones al Coordinador que designará La Entidad, así como alEquipo Revisor que, eventualmente, tendrá a su cargo la revisión de losdocumentos que vaya elaborando El Contratista.

i) El Contrato establecerá las demás responsabilidades y obligacionesesenciales de El Contratista; las que se complementarán con los aquílistados.

j) El Postor, en su propuesta técnica o mediante Carta Notarial, deberádesignar a su representante con domicilio legal en la ciudad de Lima, a donde La Entidad deberá cursar toda la documentación oficial que se origine del proceso de elaboración, presentación, revisión de informes, cumplimiento de plazos, Liquidación de Obra, etc. Asimismo, el Consultor deberá designar al Jefe de Proyecto.

111


La información final deberá contener el suficiente detalle para efectuar todos los diseños de ingeniería requeridos, que formarán parte del Expediente Técnico; De considerarlo necesario, el Postor ganador realizará nuevos estudios e investigaciones de campo y gabinete destinados a corroborar o mejorar la información existente; éstos, sin ser limitativos, incluirán:

10.1.1 ESTUDIO DE TRAFICO E IMPACTO VIAL

El Estudio de Tráfico y Transporte deberá contener el Plan de desvío del tránsito en la zona donde se ejecutará el proyecto y que incluirá las siguientes actividades, las que tienen caracteres obligatorios y enunciativos más no limitativas, debiendo el Consultor considerar como mínimo las siguientes:

• Conteo de tráfico en ubicaciones estratégicas serán definidas tanto por el Consultor y la supervisión y por un periodo de tiempo suficiente para asegurar datos estadísticamente representativos (mínimo 4 días), los conteos serán volumétricos y clasificados por tipo de vehículo (vehículos ligeros, vehículos pesados, ómnibus), y que estos permitan establecer las horas picos de la mañana y la tarde de la vía.

• Inspección y evaluación cualitativa de las características del flujo vehicular en las vías que conforman la zona a estudiar a efectos de identificar los tramos con características relativamente homogéneas y las intersecciones importantes.

• Se analizará la posibilidad de cambios cualitativos y cuantitativos en la demanda (composición vehicular, nuevos servicios de transporte de pasajeros, carga, etc.), debido a la rehabilitación del Pavimento.

• Con los correspondientes factores de corrección (horario, diario, estacional) se obtendrá el IMD

• El Consultor deberá incluir en el Expediente Técnico todos los costos que demandará al contratista a cargo de la obra, una adecuada señalización preventiva e informativa durante la ejecución de los trabajos. De ser el caso, deberá incluir el costo de los efectivos policiales a cargo del plan de Desvío

10.1.2 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO

El Levantamiento topográfico corresponderá al área existente debiendo verificarse (limites, linderos, monumentación de BM referencial en Coordenadas UTM, curvas de nivel (0.25 m en terreno ondulado), norte magnético, postes de alumbrado, telefónica, buzones, veredas u cualquier estructura existente, que se encuentre dentro del área de influencia del proyecto.

• Área del LevantamientoCorresponde efectuar el Levantamiento topográfico de la zona donde se realizara el proyecto: “Mejoramiento de la Infraestructura Vial de la Av. 26 de Noviembre (Tramo entre la Av. Pachacútec - Jr. Libertad) en el Distrito de Villa de María del Triunfo, Provincia de Lima - Lima)”, mismas que se encuentran a lo largo de la Av. 26 de Noviembre definido entre la Av. Pachacútec y el Jr. Libertad.

112


• Contenido del Informe del Levantamiento Topográfico

TopografíaEl Consultor recopilará la información topográfica existente de las vías en estudio y efectuará los levantamientos topográficos necesarios y/o complementarios en zonas o sectores que requieran más detalle. Estos deben abarcar los tramos donde se planteen soluciones en el pavimento que incluyan un aporte estructural (impliquen entre otros trabajos de remoción de la carpeta asfáltica, fresado, Capas Nivelantes y otros que permitan corregir la rugosidad, sellos asfálticos y otros para corregir la macro y micro textura de la carpeta de rodadura, la demolición y reposición de losas de concreto). El replanteo debe permitir obtener los planos de planta, perfil longitudinal y secciones transversales de la vía. Asimismo, cada uno de los tramos homogéneos deberá presentar sus correspondientes secciones transversales típicas. En todo caso la información topográfica deberá satisfacer los requisitos expresados a continuación.

Los levantamientos topográficos se efectuarán con estación total por cada tramo y en ambos sentidos del tráfico, los cuales podrán ser por radiación a partir de los vértices de las poligonales, con coordenadas UTM obtenidas de puntos de control del IGN (Instituto Geográfico Nacional).

Se colocarán BM, estándares de comparación o puntos de referencia debidamente monumentados en cada avenida y a cada 500 m (cada deberá de llevar inscrito la cota nivelada), en lugares debidamente protegidos, fuera del alcance de los trabajos y referenciados a puntos inamovibles, tomando como referencia las cotas de los hitos de control vertical del IGN más cercanos que existan en la zona, debiendo estar debidamente señalados en los planos que se confeccionen.

• Representación Gráfica del Terreno Detalles Planimétrico.- Se representarán todos los detalles y particularidades de la superficie de la vía, tales como: vías existentes, bermas, veredas, paraderos, sardineles, canales, puentes peatonales y vehiculares, cercos, torres, postes de alumbrado público, postes de teléfonos y de comunicaciones, cables, líneas de fachada, tapa de buzones, y todo el

111


mobiliario urbano, etc. (debidamente representados mediante una simbología adecuada). Detalles Altimétricos.- Se representará la altimetría del terreno generadas en el levantamiento, el que deberá mostrar todos los detalles altimétricos, mediante las curvas de nivel, diferenciando las curvas maestras de las intermedias por el color y grosor del trazo, debiendo estar las primeras debidamente acotadas. El intervalo entre las curvas de nivel lo determinará el Consultor se sugiere que sea de 0.40 metros. Plano Topográfico.- Se elaborará el plano topográfico a escala 1:500 con indicación de los ejes coordenados, señalando los valores Norte y Este de cada retícula del sistema de coordenadas, la distancia entre los ejes de coordenadas, debe ser de 50 metros. La Topografía deberá incluir todos los detalles existentes, incluyendo cotas, veredas, líneas de fachada, tapas de buzones, postes, redes de comunicación, buzones y cámaras, etc. debiendo indicar el ancho de la vía, bermas, veredas peatonales, construcciones (línea de fachadas), intersecciones con calles ó avenidas, paradas de buses, etc. Se obtendrán las cotas de todos los puntos de los ejes, levantándose el perfil longitudinal del terreno. Se obtendrán secciones transversales cada 50m. o en aquellas ubicaciones que se requiera un mayor detalle, en un ancho que incluya toda la sección vial, en cada sección transversal se deberá indicar las cotas del terreno y rasante y de ser el caso las áreas de corte y relleno. Se tomarán secciones, perfiles y niveles en los cruces con otras vías, intersección de calles, y otros. El Consultor deberá acreditar con certificados de calibración emitidas por empresas reconocidas, el buen estado de los equipos topográficos a utilizar. Los certificados de calibración no podrán tener una antigüedad mayor a seis meses durante la ejecución de los trabajos de campo.

• Replanteo Por tratarse de vías existentes ya consolidas en el tiempo y el proyecto corresponde a una rehabilitación y mejoramiento, los alineamientos horizontales y verticales se conservan, es decir no hay variación de la geometría vial existente, en las zonas de intervención del pavimento la rasante se adecuará y empalmará en una longitud adecuada a los niveles adyacentes. En el terreno se efectuará la materialización de los ejes definidos, estableciendo el estacado cada 20 m. en base al cual se ubicarán y demarcarán en el terreno las fallas del pavimento, debidamente identificadas. El estacado del eje deberá referenciarse mediante progresivas pintadas y ubicadas al borde de la vía o en lugares visibles fuera del tráfico y sobre puntos fijos que perduren durante la ejecución del estudio como muros, sardineles, postes, sardineles parapetos, etc. El perfil longitudinal de los eje de las vías, será determinado de la nivelación geométrica de las estacas replanteadas en el terreno, indicando las cotas de terreno y rasante, así como el de las tapas de buzón, se indicarán las pendientes correspondientes.

• Presentación de Planos El Consultor presentará los planos de ubicación, planta, perfil, y secciones transversales y de detalles a escalas convenientes con su respectiva memoria descriptiva. No se aceptará superposición de información.

112


El tamaño del texto de los nombres, valores de las coordenadas, ángulos distancias, progresivas, cotas de las curvas maestras, etc., deberá permitir su lectura, a la escala de presentación fijada para la revisión. Deberá indicar los nombres de las avenidas, calles etc., próximos a la

zona del proyecto, señalando los límites del proyecto.

10.1.3 EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS VÍAS EXISTENTESEstimar la oferta vial actual identificando las características principales de las vías existentes y la capacidad de las mismas. Así como también los tipos de pavimento existente y evaluación del estado superficial del mismo.

Esta última tiene por objeto determinar las fallas observables en la superficie del pavimento, mostrando la severidad y extensión del deterioro. La evaluación será visual determinándose los deteriores y fallas observables en la superficie transitable y visible del mismo, estableciéndose la ubicación, extensión y grado de magnitud de cada característica adversa.

La evaluación deberá considerar lo siguiente:

a) Evaluación de la Condición Superficial del Pavimento Comprende la evaluación de fallas, que servirá para calificar la condición superficial del pavimento con la determinación del valor del Pavement Condition Index (PCI), utilizando el método ASTM D-6433-03 o el Consultor tendrá en cuenta en su evaluación lo establecido en las normas del MTC según corresponda. Los resultados de esta evaluación deben permitir establecer el estado del avance del deterioro del pavimento y el nivel de intervención que requiere el pavimento a la fecha de su evaluación.

b) Evaluación de la Condición Estructural del Pavimento El Consultor evaluará la condición estructural del pavimento mediante métodos que utilizan equipos o instrumentos cuyas mediciones de curvas de deflexión o deformada del pavimento permiten efectuar modelaciones y cálculos de parámetros elásticos, tales como los que emplean la Viga Benkelman u otros reconocidos vigentes. El objetivo último de la evaluación estructural del pavimento será determinar las deflexiones máximas, características y admisibles, los módulos de elasticidad de la sub-rasante (Eo) y del pavimento (E*), y el CBR de la sub-rasante, parámetros que se utilizará posteriormente en los diseños. En Consultor tendrá en cuenta en su evaluación lo establecido en las normas MTC E 1002 – 2000 según corresponda.

c) Prospección de Suelos y Ensayos Destructivos en el Pavimento El Proyectista deberá realizar prospecciones para la verificación de los

espesores de las capas del pavimento y la clasificación visual de los suelos, materiales que lo conforman y el tipo de suelos de sub-rasante.

En zonas y/o sectores donde la evaluación del pavimento indique que éste presenta problemas estructurales y/o funcionales severos, o se registren deflexiones superiores a las admisibles, deberán efectuarse prospecciones de suelos (calicatas) y toma de muestras, tanto de los suelos como de la capa de rodadura, para efectuar los ensayos y análisis de las características físicas y/o químicas de los materiales muestreados, de manera que se puedan corroborar los resultados de

111


las evaluaciones, definir sus causas, y así puedan plantearse las soluciones más adecuadas.

d) Sectorización del Tramo En base a los resultados de la evaluación del pavimento, se

formularán los sectores que tendrán un mismo tratamiento de rehabilitación. Adicionalmente se tomarán en cuenta otras variables como tráfico, tipo de estructura del pavimento, características geométricas del sector u otras que sean aplicables.

10.1.4 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS CON FINES DE PAVIMENTACION

El Consultor desarrollará los estudios en campo, laboratorio y gabinete, están orientados a desarrollar las actividades que permitan evaluar y establecer las características físico-mecánicas del terreno natural y la estructura de la sub-rasante sobre la cual se proyectará el pavimento (Rígido - Flexible). El Consultor deberá establecer el Perfil Estratigráfico (Horizontal 1:10000 y

Vertical 1:12.5) de la carretera, para lo cual deberá efectuar prospecciones de acuerdo a lo indicado por los manuales y normas vigentes del MTC. La profundidad de estudio será como mínimo de 1.50 m debajo de la línea de sub-rasante proyectada. El Consultor por cada calicata efectuada presentará un Registro de Excavación, donde: i) Indicará los espesores y descripción (tipo de material, color, humedad, compacidad, etc.) de cada uno de los estratos encontrado, ii) Presentará vistas fotográficas de cada una de las calicatas, donde se aprecie los estratos encontrados y la profundidad de cada excavación y iii) La ejecución de calicata será una cada kilómetro del tramo a mejorar y en los casos que se requiera totalmente la construcción del tramo, se realizarán dos calicatas por kilómetro para cada sentido de la vía.

Las calicatas deben ser protegidas, para su evaluación y estar debidamente referidas al sistema de poligonal para su ubicación. Por seguridad vial las calicatas serán debidamente rellenadas y compactadas una vez que haya sido concluida la evaluación y el muestreo de cada uno de los estratos encontrados en cantidades suficientes para la ejecución de los correspondientes ensayos de laboratorio.

La cantidad de material muestreado debe ser tal que permita efectuar ensayos de verificación, en especial de los estratos seleccionados para la ejecución de Próctor y CBR.

Los ensayos de laboratorio de Mecánica de Suelos a efectuarse a las muestras de cada estrato encontrado en cada prospección, se desarrollarán de acuerdo a lo requerido por el Manual de Ensayos de Materiales para Carreteras del MTC (EM-2000), tales como:- Análisis Granulométrico por tamizado - Humedad Natural- Límites de Atterberg (Límite Líquido, Límite Plástico, Índice de

Plasticidad)- Clasificación de Suelos por los Métodos SUCS y AASHTO.- Otros requeridos.

Además se efectuará ensayos de Próctor Modificado y California Bearing Ratio (CBR) del terreno de fundación por cada tipo de suelo.

Con la finalidad de establecer el CBR de Diseño, se efectuará el análisis de los suelos desde el punto de vista de capacidad de soporte para el pavimento proyectado. El CBR de diseño, para la estructuración del pavimento, es el valor de mayor incidencia en el sector; luego dicho CBR de diseño se empleará para establecer el Módulo Resiliente de Diseño.

112


El Consultor para cumplir con los plazos establecidos procederá a ensayar las muestras de suelos en laboratorio, siendo responsable de la exactitud y confiabilidad de los resultados.

El Consultor elaborará el Perfil Estratigráfico de la vía, en base a la información tomada en campo y a los resultados de ensayos de laboratorio y representará en forma gráfica los tipos de suelos y características físico – mecánicas, espesor de los estratos, nivel freático y demás observaciones que considere el Consultor. Evaluará el Perfil Estratigráfico y de acuerdo a las características físicas –mecánicas determinará sectores críticos y sectores de características homogéneas.

La Memoria Descriptiva del Estudio de Suelos, deberá considerar la descripción de los suelos encontrados, condición actual de la superficie de rodadura y condición estructural del terreno de fundación.

El estudio de mecánica de suelos con fines de pavimentación deberá acompañarse con certificados respectivos de los ensayos realizados, planos de ubicación de sondeos, perfil estratigráfico y otros.

10.1.5 CANTERAS, FUENTES DE AGUA Y BOTADEROS

El Consultor deberá considerar en los análisis de costos, que los materiales serán comprados y puestos en obra. Para tal efecto el Consultor presentará los certificados de calidad de los materiales, a emplear en las distintas capas estructurales del pavimento (base granular, base asfáltica, carpeta asfáltica, etc.), así como también de agregados pétreos que se emplearan para la elaboración de concretos hidráulicos para la parte correspondiente a pavimento rígidos.De igual manera deberá presentar los certificados de calidad de las fuentes de agua, a ser usadas en obra (capas granulares y otros).El Consultor presentará un croquis de canteras y fuentes de agua, en el cual detallará en forma concreta: Ubicación de las canteras y puntos de agua, con respecto a la obra. La memoria descriptiva debe establecer información correspondiente a: ubicación de las canteras y fuentes de agua, tipo de fuente de materiales, usos, propietario y demás información que sea considerada pertinente por el Consultor, los botaderos serán los autorizados por los concejos distritales correspondientes.

10.1.6 DISEÑO GEOMÉTRICO VIAL

El Consultor desarrollara el diseño geométrico del proyecto, el cual debe desarrollarse cumpliendo las normas de diseño de carreteras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, teniendo en cuenta lo proyectado en el estudio de Pre-Inversión

Normatividad El diseño deberá estar sujeto a las siguientes Normas: Manual de Diseño Geométrico de Carreteras (DG-2001) y modificatorias. Especificaciones Técnicas Generales para Construcción de Carreteras (EG-

2000). Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para Calles y

Carreteras y modificatorias. Complementariamente se aplicarán las Normas de Diseño AASHTO. Normas Establecidas por la Municipalidad Metropolitana de Lima en la

Ordenanza N°341-2001-MML del Sistema Vial Metropolitano. Para el diseño se utilizarán programas de cómputo (software) de diseño vial,

que cuenten con aceptación internacional o nacional.

111


Características de DiseñoEl Consultor, estudiará y propondrá, la velocidad directriz, distancias de visibilidad de parada y sobrepaso y las secciones típicas de diseño, etc.a) Se diseñará en planta perfil y secciones transversales, la Avenida, las vías de servicio y las vías transversales involucradas dentro del área del proyecto.

b) Se requiere conseguir un alineamiento horizontal homogéneo, donde tangentes y curvas se sucedan armónicamente, evitando en lo posible la utilización de radios mínimos.

c) Se indicarán los puntos del eje, distanciados cada 20 metros en tangente y 10 metros en curvas, identificándolos mediante la progresiva correspondiente.

d) Se diseñará la rasante en los ejes de las vías proyectadas.

Replanteo Deberá efectuar el replanteo de la poligonal del eje, utilizando estación total. a) Se efectuará la materialización de los ejes definidos en el Diseño

Geométrico, estacando cada 20 metros para tramos en tangente y cada 10 m para tramos en curva o de existir variaciones bruscas en el relieve del terreno.

b) El estacado del eje deberá referenciarse mediante progresivas pintadas y ubicadas al borde de la vía o en lugares visibles fuera del tráfico y sobre puntos fijos que perduren durante la ejecución del estudio como roca, muros, parapetos, etc.

c) El perfil longitudinal del eje de la vía proyectada, será determinado de la nivelación geométrica de las estacas replanteadas en el terreno.

Presentación de Planosa) La presentación de los planos deberá cumplir con las normas vigentes.b) Los planos de Planta y Perfil, deberán ser presentados a colores.c) No se aceptará superposición de información.d) El tamaño del texto de los nombres, valores de las coordenadas, ángulos

distancias, progresivas, cotas de las curvas maestras, etc., deberá permitir su lectura, a la escala de presentación fijada para la revisión. Deberá indicar los nombres de las arterias que circundan a la Av. 26 de Noviembre del Proyecto.

10.1.7 DISEÑO DE PAVIMENTOS

A partir de los resultados de la evaluación del pavimento, del estudio de mecánica de suelos y ensayos efectuados en el pavimento. El Consultor planteará los diseños y alternativas de solución para el mejoramiento y rehabilitación del pavimento, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones. Luego de evaluar la contribución estructural de las capas del pavimento, el

Consultor estudiará y analizará la estructuración del pavimento (superficie asfáltica), en función de los parámetros de diseño: la capacidad de soporte de la sub-rasante (obtenido de la medición de deflexiones), del tráfico previsto, de las condiciones ambientales del área (clima, altitud, precipitaciones, etc.).

En cuanto a los aspectos técnicos relacionados con los procedimientos del diseño estructural del pavimento, sin ser limitativo, el Consultor podrá desarrollar la metodología AASHTO versión 1993 para el caso de pavimentos flexibles y rígidos, del Instituto del Asfalto o cualquier otra metodología desarrollada por entidades u organismos de prestigio.

112


El Consultor dependiendo del tipo de superficie de rodadura que analice y para el caso de diseño de refuerzos asfálticos empleará las metodologías que a su juicio sean las más convenientes (AASHTO, INSTITUTO DEL ASFALTO, etc.). previa determinación de parámetros elásticos por un método racional para un período de servicio de 10 años, adicionalmente, desarrollará la modelación matemática del diseño obtenido para su verificación utilizando criterios de falla y expondrá en una memoria de cálculo de los criterios adoptados describiendo paso a paso como se han obtenido los resultados. Para el refuerzo asfáltico tendrá en consideración el espesor equivalente y el espesor resultante de diseño.

En el caso de pavimentos asfálticos el Consultor podrá proponer alternativas de solución que cumplan el requerimiento de utilizar tecnologías modernas de conservación vial. En las áreas de tratamiento de grietas y fisuras, el Consultor deberá considerar la alternativa de colocar un geo textil reforzado para retardar la propagación de las grietas y fisuras producidas por reflexión en la capa de refuerzo, tanto en el pavimento flexible como en el rígido de ser el caso.

Sin ser limitantes las soluciones convencionales para cada tramo que debe plantear el Consultor, comprenderán entre otras las siguientes actividades:

Pavimento Flexible y Mixto de ser el casoo Refuerzos por insuficiencia estructural (con o sin fresado).o Capas delgadas y sellos para controlar deterioros de textura.o Reparaciones en sectores colapsados.o Recomposición de bermas.o Parchados superficiales en la superficie de rodadura y en las bermas.o Parchados profundos por deficiencia estructural.o Tratamientos de fisuras y grietas.o Colocación de carpeta asfáltica de acuerdo a diseño.o Colocación de carpeta asfáltica sobre las losas de concreto, de ser el

caso.o Capa nivelante, de ser el caso.

Pavimento Rígido.o Reparaciones en sectores colapsados.o Parchados superficiales en la superficie de rodadura o Tratamientos de fisuras y grietas.o Limpieza y sellado de juntas en losas de concreto. o Colocación de losa de concreto de acuerdo a diseño

10.1.8 DISEÑO DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL

El Consultor deberá efectuar el estudio y diseño de la señalización tanto vertical como horizontal, de acuerdo a la necesidad de la misma y en concordancia con el Manual de Dispositivos para el Control de Tránsito Automotor para Calles y Carreteras vigente.

El diseño de la señalización deberá ser compatible con el diseño geométrico, de manera que las señales contribuyan a la seguridad vial y tengan buena visibilidad, en concordancia con la velocidad del tránsito.

De acuerdo a los resultados de los estudios de seguridad vial, deberá tener especial atención en el diseño de la señalización, utilizando señales de mayor dimensión con colocación repetitiva a intervalos previos, de reductores de velocidad tipo resalto, elementos sonoros, sistemas de contención de vehículos tipo barreras de seguridad o guardavías, delineadores, tachas, etc.

111


Las dimensiones y características especificadas, deberán ser concordantes en los diferentes documentos que componen el Expediente Técnico: Memoria Descriptiva, Planos, Especificaciones Técnicas, Metrados etc. Las especificaciones técnicas tanto para la señalización horizontal, vertical y demás elementos propuestos, deberán precisar los materiales, dimensiones y calidades para cada una de las partidas. Señalización Horizontal.o Pintura de Pavimento (línea Continua)o Pintura de Pavimento (Símbolos y Letras)o Pintura de Sardinel (pintura tráfico blanco y amarillo de ser el caso)Señalización Verticalo P-48 (Cruce de Peatones)o R-1 (Pare)o R-44 (Paradero Prohibido)o I-20 (Paradero de Buses)Módulos de Paraderoso Ubicación y diseño, incluye veredasTachos de Basurao Ubicación y diseñoPlantado de Palmeras Medianaso Colocación de plantas ornamentales

10.1.9 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

El Estudio de Impacto Ambiental tiene por alcance definir los aspectos del proyecto integral que puedan potencialmente generar tanto impactos negativos como positivos al ambiente así como determinar los arreglos técnicos para su inclusión en la ingeniería de detalle o expediente técnico de obra.El Estudio de Impacto ambiental a considerar en el expediente deberá contener como mínimo lo siguiente: Identificación del Área de Influencia del proyecto, Directa e Indirecta. Estudio de la Línea Base. Identificación de impactos ambientales. Evaluación del potencial y estado actual del medio social y urbano en el que

se desarrollará el proyecto, asimismo identificar, predecir, interpretar y comunicar los probables impactos ambientales que se originarían en las etapas de demolición, construcción y operación de este proyecto. Estableciendo Planes de Manejo Ambiental que conlleve a la ejecución de acciones preventivas y/o correctivas para cada etapa del Proyecto.

Plan de manejo de los impactos ambientales por cada etapa del proyecto. Programa de monitoreo ambiental de los componentes ambientales

significativos. Se consultará los planes y programas gubernamentales y privados a nivel

nacional, regional o local que existan en el área de influencia, a fin de evaluar su compatibilidad con el desarrollo del proyecto.

Se diseñará las medidas de prevención, corrección, compensación y mitigación de impactos a fin de garantizar la óptima gestión ambiental del Proyecto.

Establecer los programas de monitoreo ambiental. Medidas de mitigación. Establecer los programas de educación y capacitación ambiental. Desarrollar e implementación los planes de contingencias para cada una de

las etapas del proceso constructivo. Participación pública Informes de Riesgo y Vulnerabilidad, cuando el caso lo amerite. En este

caso, dichos informes deben ir refrendados por la autoridad competente.

112


10.1.10 EVALUACIÓN DE INTERFERENCIAS

El Consultor deberá recaudar en coordinación con la Municipalidad de Villa María del Triunfo toda la información catastral de las empresas concesionarias de los servicios públicos (SEDAPAL, LUZ DELSUR, TELEFONIA, CALIDDA, entre otras), con la finalidad de tomar conocimiento de la ubicación real horizontal y vertical de las redes principales y secundarias, aéreas o subterráneas, etc.; a fin de ser tomados en cuenta para la solución de las interferencias en las obras a ejecutarse, así como las tasas, pagos, tributos, etc., por concepto de permisos, autorizaciones, licencias, etc., necesarios para la ejecución de la obra. Adicionalmente a las exigencias técnicas requeridas en el presente Término de Referencia, podrá considerar propuestas de diseño o soluciones técnicas de diseño de rampas de accesos para discapacitados, mayores áreas verdes, para mejorar el proyecto, dentro de su área de influencia.Finalmente el Consultor de la evaluación elaborará planos con el inventario de la parte de las instalaciones de servicio público que presenten algún tipo de interferencia para con el proyecto

10.1.11 PLAN DE DESVIOS

El Consultor en base a los diseños y procedimientos constructivos planteados, elaborará el Plan de Desvíos Vehicular, para lo cual evaluara las vías alternas posibles a usar, definiendo la señalización e intervenciones necesarias para su buen funcionamiento, considerando el deterioro del pavimento por el tráfico desviado.La alternativa propuesta por el Consultor deberá indicar el desvío en ambos sentidos para vehículos ligeros y pesados.

10.1.12 EXPEDIENTE TECNICO: METRADOS, ESPECIFICACIONES TECNICAS, ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS, PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN

Los metrados, especificaciones técnicas y análisis de precios unitarios se corresponderán estrechamente y estarán compatibilizados entre sí, en los procedimientos constructivos, métodos de medición, y bases de pago. El criterio general para desarrollar cada uno de los aspectos, será bajo el concepto de Licitación Pública a Precios Unitarios.

SUSTENTACIÓN TÉCNICA DE METRADOSLos metrados, análisis de precios unitarios, presupuestos y especificaciones técnicas se corresponderán estrechamente y estarán compatibilizados entre sí, en codificación, identificación, procedimientos constructivos, métodos de medición, y bases de pago debiendo considerar lo siguiente:

o La Planilla de Metrados deberá estar detallada, por cada Partida del Presupuesto, con los gráficos y croquis explicativos que el caso requiera (de preferencia en hoja de cálculo).

o Los metrados se efectuarán considerando las partidas de obra a ejecutarse, la unidad de medida, los diseños propuestos indicados en la planta, perfil longitudinal, secciones transversales, cortes longitudinales, diseño y detalles constructivos específicos.

o Los metrados constituyen la expresión cuantificada de los trabajos de construcción que se han programado ejecutar en un plazo determinado. Estos determinan el costo del presupuesto base, por cuanto representan el volumen de trabajo de cada partida.

111


o Una adecuada sustentación de los metrados, reduce los errores y omisiones que pudieran incurrirse en la presentación de las partidas confortantes del presupuesto base. En este sentido, el postor elaborará una Planilla de Metrados Detallada, por cada Partida del Presupuesto, con los gráficos y croquis explicativos que el caso requiera (de preferencia en hoja de cálculo).

o Los metrados y sus unidades, deben estar de acuerdo a lo indicado en el Reglamento de Metrados vigente. Cuando sea necesario, deben adjuntarse cuadros explicativos adicionales.

ESPECIFICACIONES TECNICASLas Especificaciones Técnicas serán desarrolladas para cada partida del proyecto, tendrán como base las recomendaciones y soluciones formuladas por cada especialista, con sus complementaciones y/o modificaciones. Incluirán también el control de calidad y ensayos, durante la ejecución de obra y para la recepción de la obra; y los aspectos referidos a la conservación del medio ambiente, debiendo tener en cuenta lo siguiente:o Especificaciones Técnicas, detalladas por partida, indicando Descripción,

Procedimiento de Construcción, Medición y Forma de Pago.o Las Especificaciones Técnicas deben detallar el tipo, calidad y cantidad de los

materiales, equipos y herramientas a utilizar para ejecutar cada partida, evitando hacer referencias a marcas comerciales.

o Las Especificaciones Técnicas, deben hacer mención a las Normas que se toman como referencia, indicando el nombre de la Norma, su Número y su fecha de publicación. De ser necesario, en las Especificaciones Técnicas se indicaran las pruebas necesarias a efectuar durante la ejecución de una

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOSLos análisis de precios unitarios se efectuarán para cada partida del proyecto, considerando la composición de mano de obra, equipo, materiales y rendimiento correspondientes. Los análisis se efectuarán detallados tanto para los costos directos, como los indirectos (gastos generales fijos y variables).

Los precios de los insumos y materiales indispensables para la ejecución de la obra serán determinados del Estudio de Mercado que deberá realizar el Consultor, el mismo que debe contener como mínimo tres (3) cotizaciones de precios por cada insumo requerido para la ejecución de la obra.

El Consultor efectuará un análisis de los Costos Unitarios por partidas, teniendo en cuenta las características particulares de la obra, los requerimientos de la mano de obra, la distancia a las canteras de materiales de construcción, su costo de explotación, el costo de otros materiales y su transporte, maquinarias y equipos instalados.

PRESUPUESTOEl Presupuesto de obra deberá ser calculado basado en los metrados de obra y los análisis de precios unitarios, diferenciando los costos directos, indirectos, gastos generales, utilidad y el IGV que corresponda

El presupuesto deberá ser elaborado usando el programa S10 u otro similar; asimismo la formula Polinómica, relación de insumos y equipo mínimo.

CRONOGRAMASEl Consultor deberá formular el cronograma de ejecución de obra. El cronograma se elaborará considerando todas las partidas consignadas en el presupuesto de obra, empleando el método PERT-CPM y GANTT utilizando el software MS

112


Project u otro similar, identificando las actividades o partidas que se hallen en la ruta crítica del proyecto. Asimismo presentará un cronograma valorizado de ejecución de obra, cronograma de adquisición de materiales y cronograma de utilización de equipos, concordado con el cronograma de ejecución de obra.

También deberá presentar la relación del equipo mínimo necesario para asegurar el cumplimiento de los trabajos en los plazos programados.

(*) Todos los equipos usados para la elaboración de los estudios del Expediente Técnico deberán contar con certificado de calibración con una antigüedad no mayor a 1 año, excepto los certificados de los equipos topográficos que no deberán tener una antigüedad mayor a los 6 meses.

11. ETAPAS DEL PROYECTO Y ACTIVIDADES A REALIZAR :

El Proyecto tendrá las siguientes etapas:

ETAPAS ACTIVIDAD OBSERVACIÓN

Primera Anteproyecto A desarrollar por el proyectista, previa suscripción contrato.

Segunda Estudio Definitivo Expediente técnico

11.1 PRIMERA ETAPA: ANTEPROYECTO

11.1.1 El proyectista deberá desarrollar su propio diseño, para lo cual el Consultor deberá indagar, ubicar, revisar y usar todos los antecedentes relevantes que existan y puedan ser aplicables al estudio en elaboración. Entre las principales fuentes de información a las cuales se puede acceder son:

Normas relacionadas a Obras VialesLas normas referidas a obras viales tales como:a. Manual de Diseño Geométrico de Carreteras DG-2001. b. Especificaciones Técnicas Generales para Construcción de Carreteras

EG-2000. c. Manual de Dispositivos de Control de Tránsito Automotor para Calles y

Carreteras.d. Manual de Ensayos de Materiales para Carreteras EM-2000.e. Reglamento Nacional de Edificaciones, entre otras.

11.1.2 El proyectista deberá tomar en cuenta consideraciones con respecto al entorno urbano a efecto del desarrollo del proyecto para lo cual realizará:- Identificación del área de influencia del proyecto. - Sustentar el sistema estructural del proyecto y el dimensionamiento

preliminar de los elementos, en base a los estudios de flujo vehicular y peatonal y en relación a las funciones del proyecto y la función urbana.

- Descripción de los aspectos de orden estético y ornamental que han sido tomados en cuenta en la elaboración de los estudios existentes.

11.1.3 El Contratista presentará la solución a nivel de anteproyecto. 11.1.4 El Anteproyecto deberá contemplar la revisión y validación de los estudios

básicos, conteniendo la siguiente información:

111


11.2 SEGUNDA ETAPA: ESTUDIO DEFINITIVO (EXPEDIENTE TÉCNICO)

El Proyectista una vez aprobado el anteproyecto procederá a la elaboración de los Estudios Definitivos de Ingeniería y la preparación del Expediente Técnico correspondiente. El Estudio Definitivo comprenderá:

Resumen Ejecutivo del ProyectoAnexar la relación de todos los profesionales responsables que han participado en la elaboración del Proyecto; esta relación mostrará la especialidad, nombre, registro profesional correspondiente y firma.

Memoria DescriptivaDescripción General del Proyecto- Memoria Descriptiva por cada especialidad que conforma el proyecto.- Resumen del Presupuesto de Obra y Cronograma de Ejecución de Obra - Plano de Ubicación, Plano General del Proyecto.- Conclusiones y Recomendaciones

Características Técnicas del Proyecto- Estudio de Topografía, Trazo y Diseño Vial.- Estudio de Suelos, Canteras, Fuentes de Agua y Pavimentos - Estudio de Señalización y Seguridad vial.- Estudio de Impacto Ambiental

Anexos-Estudios- Topografía.- El Consultor deberá entregar la relación de la poligonal de

apoyo del levantamiento, BMs, PIs y sus referencias; hojas de cálculo, diagramas, tablas y gráficos que hayan servido para la elaboración de los documentos presentados.

- Información de campo y ensayos de laboratorio.- Información de campo y ensayos de laboratorio del Estudio de Suelos,

así como información de Canteras, Fuentes de Agua, Pavimentos, estudio de tráfico entre otros de ser el caso.

PlanosLos planos tendrán una presentación y tamaño uniforme, debiendo ser entregados debidamente protegidos en porta planos que los mantengan unidos pero que permitan su fácil desglosamiento.

112


Deberán estar identificados por una numeración y codificación adecuada y mostrarán la fecha, sello y firma del Especialista y del Jefe del Proyecto. Sin estar limitados a la relación que a continuación se detalla, los planos más importantes y su contenido serán los siguientes:1. Informe general e índice de planos.2. Plano General de ubicación, mostrando las vías, y

proyectos más importantes, dentro del área de influencia del estudio.3. Plano clave a escala 1/2000 con coordenadas UTM.4. Plano de secciones tipo indicando las dimensiones

y demás características de las secciones transversales, de las vías principales, secundarias, auxiliares, etc.

5. Los Planos de Planta y Perfil del proyecto a las escalas 1:500 (H) y 1:50 (V), con la nomenclatura requerida por las Normas Peruanas. En los planos de planta se indicarán las referencias de los PIs, límites de derecho de vía, ubicación, incluyendo cotas y pendientes, de muros, y otras obras complementarias importantes. Sobre los planos de perfil se señalarán la ubicación y referencia de los BMs, y otras estructuras.

6. Los Planos de secciones transversales indicando las áreas de explanaciones en cada sección, a escala 1:50 en zona urbana.

7. Plano de demoliciones de ser el caso.8. Planos de desvíos y pase provisional9. Planos de Obras Complementarios (Veredas,

sardineles, etc.) con detalles10. Planos de señalización y seguridad vial; se

presentarán a escala variable e incluirá la señalización durante la ejecución de la obra; señalización vertical (señales preventivas, restrictivas e informativas); detalle de los postes de fijación; elementos de seguridad vial, barreras de seguridad, tachas, postes delineadores, etc. Además, se presentará un plano general de señalización y seguridad vial, ubicando claramente la correspondiente señalización vertical, horizontal y los elementos de seguridad vial.

11. Plano de Identificación de Interferencias con empresas de servicio público.

Metrados de ObraLos metrados serán detallados por cada partida específica del presupuesto y se incluirán diagramas, secciones y croquis típicos, en los casos que corresponda y sean necesarios para el sustento del metrado.

- Metrados de Obras Preliminares.- Metrados de Movimiento de Tierras.- Metrados de Base y Sub Base- Metrados de Pavimentos.- Metrados de Construcción de Sardineles y Veredas- Metrados de Nivelación de Tapas.- Metrados de Señalización, Seguridad Vial.- Metrados de Obras Especiales.

Especificaciones TécnicasComprenderá las especificaciones técnicas materia de la obra a ejecutar, por rubros y por cada partida del presupuesto de obra, incluyendo el control de calidad y ensayos durante la ejecución y para la recepción de la obra; asimismo comprenderá las actividades para la conservación del medio ambiente.Este volumen deberá ser firmado y sellado por cada especialista encargado de su elaboración de acuerdo a su competencia.

Presupuesto

111


- Memoria de Costos y Bases de cálculo. - Análisis de costos directos - Análisis de costos indirectos- Presupuesto de Obra- Fórmulas Polinómicas- Relación de equipo mínimo. - Cronograma de ejecución de obra (GANTT y PERT-CPM)- Cronograma valorizado de ejecución de obra- Cronograma de adquisición de materiales - Cronograma de utilización de equipo

Discos CompactosEl Consultor deberá entregar los discos compactos con los archivos correspondientes al Estudio, en los formatos AUTOCAD, WORD, EXCEL, S10, MS PROJECT, etc., en una forma ordenada y con una memoria explicativa indicando la manera de reconstruir totalmente el Informe Final. De igual forma presentará los discos compactos correspondientes al escaneado del impreso del Expediente Técnico debidamente firmado por los profesionales que elaboraron el Estudio.

12. PRESENTACIÓN DE INFORMES:

Los contenidos de los informes a ser presentados por el Consultor deben estar firmados por el Jefe del Estudio, así como por los profesionales calificados especificados en su Propuesta Técnica, en la parte correspondiente a cada especialidad. Los citados informes, deberán ser presentados al Supervisor de Estudios, quien los presentará a la Entidad, luego de otorgarles su conformidad.El contenido de cada informe y los plazos para su presentación se detallan a continuación:

PRIMERA ETAPA: ANTEPROYECTO

- 1º INFORME: INFORME DE INICIO

Debido a la necesidad de ajustar a la fecha de inicio el programa de elaboración de estudio, el Consultor presentará a los cinco (05) días calendario de iniciado los servicios lo siguiente:a) Cronograma Calendarizado del Plan de Trabajo para la Ejecución de los Estudios,

que corresponde al desarrollo de las etapas para la formulación del expediente técnico de la referencia.

b) La relación de todos los profesionales (personal Profesional y de Apoyo).

- 2º INFORME: ESTUDIOS BÁSICOS

Se presentará a los veinte (20) días calendario de iniciado el servicio, a nivel de anteproyecto, incluyendo alcances del servicio para cada una de las especialidades indicadas en los presentes Términos de Referencia.

SEGUNDA ETAPA: EXPEDIENTE TECNICO

- BORRADOR DEL INFORME FINAL

Se presentará a los quince (15) días calendario contados a partir de la aprobación del Informe Preliminar de Avance, considerando todos los aspectos incluidos en el proyecto.

112


La presentación del Borrador del Informe Final, tendrá la misma estructura de presentación del EXPEDIENTE TECNICO que se indica en los presentes Términos de Referencia.

- INFORME FINAL (EXPEDIENTE TECNICO)

Se presentará a los a los diez (10) días calendario, contados a partir de la aprobación del Borrador del Informe Final, este informe comprende la edición del Borrador Final sin observaciones:El Informe Final estará constituido por todos los volúmenes del Expediente Técnico, cuyo contenido se detalla en los presentes Términos de Referencia.Adicionalmente en esta etapa el Consultor presentará CD conteniendo video virtual de 1 min 30 segundos como mínimo, que permita visualizar los alcances del proyecto y las intervenciones planteadas. El video representara la situación antes y el estado final luego de concluido el proyecto, teniendo en cuanta los puntos a intervenir, para lo cual se recreará el entorno en el que se encuentra el proyecto, esto incluye la adición de volumetría de las edificaciones aledañas, automóviles, buses, personas, plantas, colocación de texturas a los diferentes materiales, logrando así una presentación lo más cercana a la realidad.

13. PLAZO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

El Consultor dispondrá de 45 días calendario, contados a partir de la suscripción del Contrato y designación del Supervisor de Estudios, para la elaboración del Expediente Técnico. En forma desagregada los plazos máximos, en días calendario son:

a. Informe de Inicio a los 05 día de firmado el contratob. Informe Preliminar de Avance a los 20 días contados a partir de la firma del

contrato.c. Borrador del Informe Final a los 15 días calendario contados a partir de la

aprobación del Informe Preliminar de Avance.d. Informe Final (Expediente Técnico) a los 10 días calendario contados a partir de

la aprobación del Borrador del Informe Final.

Dentro de los plazos establecidos para el Consultor en el presente numeral, no está comprendido el tiempo que medie desde que el Consultor entregue a EMAPE S.A., para su revisión, los diseños, hasta la aprobación de los mismos que extienda EMAPE S.A. Tampoco los plazos que emplee EMAPE S.A. en revisar o formular observaciones ni los empleados por el Consultor para el levantamiento de observaciones que reciba.

El Consultor deberá subsanar las observaciones que le formule EMAPE S.A. a los informes presentados en esta etapa, hasta la aprobación del Expediente Técnico.

14. OTROS ASPÈCTOS REFERENTES A LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

Programa de Trabajo de Estudio

El programa de trabajo del estudio, será aprobado por EMAPE S.A., quien se reserva el derecho de modificar en cualquier momento el programa de trabajo del Consultor, si encontrara defectos que pudiesen alterar el plazo contractual o podrá plantear mejoras que permitan optimizar el desarrollo del Estudio.

15. FORMA DE PAGO

111


El pago del presente contrato se efectuará de la siguiente manera: A la aprobación del Plan de Trabajo : 10% A la aprobación del Primer Informe de Avance : 40% A la aprobación del Segundo Informe : 30% A la aprobación del Informe Final : 20%

16. PRESENTACIÓN DE INFORMES Y ESTUDIOS

En general, el Consultor presentará los Informes del proyecto en original y una copia, además de un CD conteniendo los documentos del expediente Técnico (cuadros, hojas de cálculo, archivos de programas de ingeniería, presupuesto en S10, programaciones en MS Project y otros y sin claves que impidan su visualización). Luego de la aprobación del Informe Final, hará entrega de un nuevo original firmado por los especialistas y un CD. Los planos se presentarán en formato A-3 en el primer Informe y para aprobación en el Expediente Técnico. La presentación de planos será en formato A-1 en la edición del Expediente Técnico luego de la aprobación. (02 anillados plastificados).Los informes que presente y el estudio final estarán sellados (con registro CIP) y visados por el Jefe de Estudio del Consultor y los profesionales de cada especialidad según corresponda, y del Inspector del Estudio de EMAPE S.A..

17. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

El postor deberá incluir en su propuesta técnica la documentación necesaria que acredite el cumplimiento de los siguientes requerimientos técnicos mínimos.No se admitirá ofertas que no acrediten fehacientemente el cumplimiento de los requerimientos indicados a continuación.

a) Requerimientos Técnicos Mínimos para el Postor El Consultor deberá estar registrado y vigente en el Registro Nacional de

Consultores de Obra de OSCE, como Consultor de obra. El Consultor deberá acreditar, mediante copia de contratos, constancias o

certificados haber elaborado 03 Expedientes Técnicos de Vías urbanas y/o Rehabilitaciones urbanas y/o carreteras en general, en los últimos 10 años de experiencia.

El Consultor y los profesionales que intervengan deben estar hábiles para el ejercicio de sus labores, en sus respectivos colegios profesionales, quienes para la presentación de las propuestas podrán acreditarlas con Declaración Jurada de Habilidad y para la firma de Contrato se presentaran los Certificados de Habilidad correspondiente.

b) Personal Profesional Mínimo Requerido

El Consultor deberá contar como mínimo con el siguiente equipo de profesionales:

Nº CARGO PROFESIÓN

1 (01) Jefe de Estudio

Deberá ser un Ingeniero Civil o Transporte, colegiado y habilitado, con 24 meses de experiencia participando como Jefe de Estudios y/o Jefe de Proyecto, en Elaboración de Expedientes Técnicos para construcción de intercambios viales, rehabilitación y/o mejoramiento y/o construcción de vías urbanas y carreteras en general, debidamente acreditado, lo cual acreditará con constancias y certificados.

2 (01) Especialista en Trazo y Diseño Geométrico Vial

Debe ser un Ingeniero Civil. Colegiado y habilitado, con 18 meses de experiencia de haber participado como especialista en diseño de

112


pavimentos, en la Elaboración de Expedientes Técnicos para construcción de intercambios viales, rehabilitación y/o mejoramiento y/o construcción de vías urbanas y carreteras en general, lo cual acreditará con constancias y certificados.

3 (01) Especialista en Suelos y Pavimentos

Ingeniero Civil, colegiado y habilitado, con 18 meses como especialista en suelos y pavimentos en estudios definitivos (expedientes técnicos) de: construcción, ampliación, mejoramiento, rehabilitación o mantenimiento de vías urbanas pavimentadas (pavimentos asfálticos y/o rígidos), dicha experiencia la acreditará con certificados, constancias, o cualquier otro documento que acredite su experiencia e indicando expresamente el periodo de cada servicio consignado.

4 (01) Especialista en Tránsito y Transporte

Ingeniero Civil y/o Transporte; colegiado y habilitado, con 18 meses de experiencia como especialista en tránsito, transporte, señalización y seguridad vial, en la Elaboración de Expedientes Técnicos para construcción de intercambios viales, rehabilitación y/o mejoramiento y/o construcción de vías urbanas y carreteras en general, lo cual acreditará con constancias y certificados.

5 (01) Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos

Ingeniero Civil; colegiado y habilitado, con 24 meses de experiencia como especialista en costos, presupuestos y programación, en Elaboración de Expedientes Técnicos para construcción de intercambios viales, rehabilitación y/o mejoramiento y/o construcción de vías urbanas y carreteras en general, lo cual acreditará con constancias y certificados.

6 (01) Especialista en Seguridad y Medio Ambiente

Ingeniero Civil y/o Ambiental; colegiado y habilitado, con 24 meses de experiencia como especialista en evaluación Medio Ambientales y/o Especialistas en impacto ambiental, en Elaboración de Expedientes Técnicos para construcción de intercambios viales, rehabilitación y/o mejoramiento y/o construcción de vías urbanas y carreteras en general, lo cual acreditará con constancias y certificados..

El Consultor asumirá la responsabilidad técnica total de la calidad por los servicios profesionales prestados y la idoneidad de los profesionales a su cargo para la elaboración del Expediente Técnico. La revisión de los documentos y planos por parte de LA ENTIDAD durante la elaboración del Expediente Técnico, no exime al Consultor de la responsabilidad total del mismo.

En razón a que el Consultor es el responsable absoluto de los estudios que realiza, deberá garantizar la calidad del Expediente Técnico y responder por el trabajo realizado, hasta la conformidad de la obra, desde la fecha de aprobación del Expediente Técnico por parte de EMAPE S.A.; por lo que, en caso de ser requerido para cualquier aclaración o corrección, no podrá negar su concurrencia. En caso de no concurrir al requerimiento indicado, se hará conocer su negativa primeramente a Oficina de Asesoría Jurídica y finalmente al Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, a los efectos legales consiguientes, en razón de que el servicio prestado es un acto administrativo por el cual es responsable ante el Estado

18. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

18.1 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTAEl Contratista tiene la responsabilidad exclusiva de visitar e inspeccionar la totalidad del lugar y área donde se ejecutará la Obra objeto de la presente Licitación Pública; efectuar las evaluaciones, sondajes e indagaciones que sean necesarias, sin limitarse a los documentos de la presente Licitación; efectuar las verificaciones y análisis que estime pertinentes para presentar su propuesta técnica y económica, tomando en cuenta las condiciones del lugar y área donde se ejecutará la Obra, los accesos, condiciones del transporte de personal y materiales, manejo,

111


almacenamiento, disposición, fuentes de materiales, disponibilidad de mano de obra, agua, energía y comunicaciones, y en general todos los elementos y condiciones que puedan incidir de manera directa e indirecta en ésta; identificar las dificultades, contingencias y posibles riesgos, con el fin de que su oferta técnica y económica las considere y garantice la ejecución de la totalidad de los trabajos requeridos, de manera que el producto final sea acorde con los objetivos perseguidos.

El Contratista ejecutará la Obra de conformidad con el Expediente Técnico aprobado por la Entidad, los Términos de Referencia y demás documentación contractual, el Reglamento Nacional de Edificaciones y la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

18.1.1 CONOCIMIENTO DE LA OBRA Y SU EJECUCIÓNCualquier falta, descuido, error u omisión del Contratista en la obtención de la información no lo liberará de la responsabilidad de apreciar adecuadamente las dificultades y costos, para la ejecución satisfactoria de la Obra y el cumplimiento de las obligaciones que se derivan de los documentos contractuales. Por lo tanto, el Contratista no podrá presentar reclamos alegando falta de conocimiento de las condiciones propias de la Obra o variación de las condiciones físicas con relación a las indicadas en los documentos.

El Contratista deberá efectuar un análisis detallado de la programación de ejecución de la Obra y consecuentemente del equipo que será necesario para cumplir con los plazos establecidos, teniendo en consideración las características de orden climático y de cualquier otra índole, que se relacionen con el proceso su ejecución.

En los casos que intervengan Subcontratistas, el Contratista presentará a la Entidad lo siguiente:

Relación de Subcontratistas Copia de los Textos o Subcontratos a suscribir, consignando objetivos,

trabajo, material o equipo y lugares de ejecución o entrega, etc. Relación de trabajos a subcontratar, los mismos que serán ejecutados en

condiciones similares a las del Contrato Principal.

La subcontratación debe ser acorde a lo establecido para tal caso en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y lo indicado en los presentes Términos de Referencia. Lo anteriormente expuesto, establece la conveniencia de que el Contratista sea propietario de la mayor parte del equipo necesario.

18.1.2 CUMPLIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALESEl Contratista será plena y enteramente responsable por la ejecución correcta, cabal y completa de la Obra en estricta concordancia con el Contrato y los demás documentos que forman parte del mismo, a satisfacción de la Supervisión.

112


Deberá cumplir y atenerse estrictamente a las órdenes e instrucciones de la Supervisión sobre cualquier cuestión (estén o no mencionadas en el Contrato) que afecte el proceso de ejecución de la Obra. El Contratista se sujetará solamente a las órdenes e instrucciones de la Supervisión, respecto a la presente Licitación.

En el caso de surgir un defecto, omisión o insuficiencia de la Obra, o que el Contratista no cumpla o infrinja las normas y sus obligaciones contractuales, éste está en la obligación de subsanar los posibles daños o perjuicios ocasionados, que pudieran afectar a la Entidad.

La información, detalles y pormenores contenidos en los documentos contractuales, así como los datos, detalles, pormenores y conocimiento de la Obra que el Contratista obtenga directamente de la Entidad o a través de los estudios, indagaciones o trabajos relacionados con la Obra, son de carácter confidencial. El Contratista no podrá dar a conocer ni sacará a publicidad ningún tipo de información, sin autorización expresa y por escrito de la Entidad.

18.1.3 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATOEl Contratista debe garantizar a la Entidad, el cumplimiento del Contrato y la buena ejecución de los trabajos, para lo cual entregará a la Entidad una Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.

La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato será entregada a la Entidad por el postor ganador antes de la suscripción del Contrato y como requisito indispensable para poder suscribirlo. La garantía será por el diez por ciento (10%) del monto del Contrato y tener vigencia por el plazo de ejecución de la Obra hasta el consentimiento de la Liquidación Final del Contrato.

El medio de garantía será una Carta Fianza Bancaria por la suma equivalente al 10 % del Monto de Contrato, con las características de incondicional, solidaria, irrevocable, sin beneficio de excusión, a nombre de la Contratista y a favor de la Entidad y de realización automática al solo requerimiento de este último, emitida por Empresas autorizadas y sujetas al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros., en concordancia con el Artículo 158° del Reglamento de Contrataciones del Estado.

PERÍODO DE GARANTÍA TECNICA POR RESPONSABILIDAD DE DEFECTOS A partir del día siguiente de suscrita el Acta de Recepción de Obra comenzará a regir el Período de Garantía Técnica y Mantenimiento Preventivo y Especializado que tendrán todos los sistemas del equipamiento con una duración de doce (12) meses.

DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. Para que la Entidad proceda a la devolución de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, el Contratista debe haber cumplido lo siguiente: Que se haya suscrito el Acta de Recepción Final de las Obras. Que se haya aprobado la Liquidación Final del Contrato de la obra.

111


Queda claramente establecido que la recepción de la Obra no exonera al Contratista de sus responsabilidades, siendo responsable por las fallas por vicio oculto de construcción o de materiales, por un plazo no menor de siete (7) años siguientes a la recepción de la obra, según lo establecido en el Artículo 51 del D.S. N° 084-2004-PCM y Artículo 1784° del Código Civil

Si se llegara a producir la situación descrita en el párrafo precedente, la Entidad iniciará las acciones legales para obtener la indemnización que corresponda por daños y perjuicios.

18.1.4 MONTO DEL CONTRATOConsiderando que el Contrato se pacta bajo el sistema Suma Alzada, el monto del contrato es conforme a la propuesta económica presentada por el Contratista, el cual incluye el Impuesto General a las Ventas. Además, advirtiendo al sistema de Suma Alzada, el monto definitivo del Contrato es el ofertado, al que sólo se le podrá incrementar los reajustes y adicionales y/o reducciones, si fuera el caso, definiéndose el nuevo monto cuando se liquide el mismo.

El monto del Contrato comprende el costo directo de la Obra, materiales, equipo, transporte, herramientas, beneficios sociales, gratificaciones, obras provisionales, pólizas de seguros de obras, derechos de explotación de materiales, gastos de protección y mantenimiento, transporte, inspecciones, pruebas y ensayos de materiales, gastos generales directos e indirectos, impuestos y utilidades, y en general todos los demás gastos que conlleven a la eficaz ejecución de los trabajos contratados, a entera satisfacción de la Entidad.

Dicho monto cubre además todos los bienes y servicios que debe prestar o suministrar el Contratista; así como el costo de materiales menores no mencionados en los documentos de la Licitación, pero necesarios para la terminación de la Obra.

18.1.5 PRECIOSPor tratarse de una licitación y contrato a Suma Alzada, el Contratista garantiza que los precios y cantidades de obra son suficientes para cubrir todos los gastos requeridos para la ejecución de los trabajos relacionados directamente o indirectamente con ellos, incluyendo a título informativo y no limitativo, el costo de los materiales, mano de obra, empleo de maquinaria, transporte, leyes sociales, seguros, tasas, gravámenes de cualquier naturaleza, así como los gastos de servicios básicos (agua, electricidad, etc.) y de mantenimiento de la Obra durante todo el tiempo de su ejecución hasta Recepción de la Obra y entrega a la Entidad.

18.1.6 IMPUESTOSEl Contratista será responsable por el pago de impuestos, leyes sociales, inscripción y otros gastos relacionados con sus operaciones y el cumplimiento de las Leyes del Perú.

18.1.7 ADELANTOS

112


La Entidad autorizara a solicitud escrita del Contratista, el pago de los adelantos que contempla el Artículo 186 ° del Reglamento de Contrataciones del Estado. La Entidad solo entregara los adelantos solicitados por el Contratista, contra la presentación de una garantía emitida por idéntico monto, y por una empresa autorizada y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros, las mismas que deberán ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática al solo requerimiento de la Entidad. La presentación de esta garantía no puede ser exceptuada en ningún caso.

Adelanto DirectoLa Entidad, a solicitud del Contratista entregará para la etapa de ejecución de Obra, en calidad de adelanto directo, hasta el veinte por ciento (20%) del monto contractual correspondiente a esta etapa; contra entrega de la carta Fianza de Garantía correspondiente. La Garantía del Adelanto Directo será en forma de Carta Fianza Bancaria solidaria, irrevocable, incondicional, de realización automática sin beneficio de excusión al solo requerimiento de la Entidad, a nombre del Contratista y a favor de la Entidad, y cuya ejecución será a solo requerimiento escrito de este último y cuya ejecución será a solo requerimiento escrito del mismo, emitida por institución autorizada de primer orden y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros; válida por el plazo contractual y hasta después que el adelanto haya sido amortizado en su integridad, La Garantía será renovable trimestralmente por un monto equivalente al saldo pendiente de amortización.

La solicitud del adelanto directo deberá ser concordante con lo establecido el Artículo 187° del Reglamento de Contrataciones del Estado vigente.

El adelanto directo, de ser el caso podrá entregarse fraccionadamente, sin que este afecte el inicio de Obra, dándose por cumplida las condiciones para el inicio de Obra con el primer desembolso.

De no solicitar el Contratista el pago del Adelanto Directo en el plazo indicado, la fecha del pago del Adelanto Directo no será considerada como inicio del Plazo contractual.

El adelanto deberá ser utilizado exclusivamente para gastos de este Contrato, lo cual es responsabilidad del Contratista.

Adelantos de MaterialesSe otorgará un adelanto para materiales o insumos a utilizarse en el objeto del Contrato, el que deberá estar de acuerdo con el metrado de la Obra y no deberá superar el cuarenta por ciento (40%) del monto contractual correspondiente a esta etapa.Los adelantos para materiales deberán estar respaldados por la correspondiente Carta Fianza Bancaria, irrevocable, incondicionada, de realización automática y sin beneficio de excusión, extendida por una entidad nacional o extranjera, facultada para operar en el país por la Superintendencia de Banca y Seguros, a nombre del Contratista y a favor de la entidad, y cuya ejecución será a solo requerimiento escrito de este último. La Garantía se mantendrá vigente por el equivalente al saldo no amortizado renovable trimestralmente por un monto equivalente al saldo pendiente de amortización.

111


Las solicitudes de otorgamiento de adelantos para materiales o insumos, deberán ser realizadas con la anticipación debida, y siempre que se haya dado inicio al plazo de ejecución contractual correspondiente a la ejecución de obra, y en concordancia con el calendario de adquisición de materiales e insumos presentado por el Contratista. El cual deberá ser sustentado con las órdenes de compra o guías de remisión respectivas, las que previamente serán verificadas y validadas por la Supervisión.

No procede el otorgamiento del adelanto de materiales o insumos en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en el Calendario de Adquisición de Materiales.

El Contratista, se obliga a adquirir íntegramente el material solicitado de acuerdo al calendario de adquisición de materiales, el mismo que a su vez estará de acuerdo con el calendario de avance de obra, en caso contrario, la Entidad ejecutará la Carta Fianza correspondiente.

La amortización del adelanto para materiales, se efectuará mensualmente en la valorización correspondiente, en un monto equivalente al material utilizado.

18.1.8 ACCIONES PREVIAS A LA CONSTRUCCIÓN, AUTORIZACIÓN, PERMISOS, DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

El Contratista realizará los trámites necesarios para la obtención de las licencias, autorizaciones, permisos y similares para la ejecución de la obra, en coordinación con la ENTIDAD, siendo de su cargo los costos que estos trámites deriven.

18.1.9 CRONOGRAMA DE CONSTRUCCIÓN

Una vez definida la fecha de inicio de obra, el Contratista deberá presentar a la Supervisión, el Cronograma de Construcción adecuado a dicha fecha de inicio, concordado con un diagrama PERT o CPM y un Plan General de los trabajos a ejecutar para su aprobación. En estos documentos se indicará claramente, las fechas fundamentales (secuencia) de la Obra, métodos constructivos, rendimientos asumidos, protocolo de pruebas y todos los demás datos necesarios para la correcta y oportuna ejecución y control de la Obra. Conjuntamente con estos documentos el Contratista deberá entregar el Cronograma de empleo de personal, por categorías (con indicación expresa del uso del personal de la zona), el Cronograma de utilización de equipos y materiales, el Cronograma del suministro, preinstalación, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos y en general de todos los trabajos y actividades definidos dentro de los términos contractuales.

La ruta crítica debe quedar plenamente identificada en la red de programación. En el cronograma debe indicarse para cada actividad, las actividades precedentes y siguientes, el código de la actividad, duración, inicios y términos más tempranos y tardíos, holguras. Conjuntamente con el diagrama de redes, el Contratista presentará lo siguiente:

Cronograma GANTT de ejecución de la Obra adecuado a la fecha de inicio de obra

112


Cronograma Adecuado a la fecha de inicio de obra Valorizado Mensualizado. Listado de todas las actividades arregladas por inicio más temprano. Listado de todas las actividades arregladas por holgura. Listado de todas las actividades agrupadas por responsables (Contratista,

Supervisión, Entidad). Listado de todas las actividades agrupadas por sector de Obra e inicio más

temprano.

Una vez aprobados el Cronograma de Construcción y el Plan General de los Trabajos por la Supervisión, serán considerados como documentos contractuales e inmersos dentro de los documentos del Expediente Técnico. La presentación de los documentos mencionados y su aprobación, no exonerará al Contratista de ninguna de sus obligaciones ni responsabilidades emanadas del Contrato.

El Contratista deberá revisar y actualizar el Cronograma de Construcción cada vez que ocurra una reprogramación de plazo por causas de fuerza mayor, por Obras Adicionales o Deductivos cuyo sustento técnico requiere una reprogramación acorde al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Una copia del Cronograma de Construcción actualizado en el que se muestren los avances a la fecha, será mantenida por el Contratista en el sitio de la Obra y estará a disposición de la Entidad, de la Supervisión o su Representante, en cualquier momento para su revisión.

18.1.10 RESIDENTE DE OBRA

El Contratista conforme a su propuesta deberá mantener en la Obra durante su ejecución y de manera permanente a un Ingeniero Civil como Residente de Obra y un equipo de profesionales colegiados: un Arquitecto o Ingeniero Civil Asistente de Obra Especialista en Planificación y Control de Obras, un Ingeniero Civil Especialista en Metrados, Costos, Presupuestos y Valorizaciones; un Ingeniero Civil o Profesional Especialista en Seguridad y Resguardo de la Obra, un Ingeniero o Profesional Especialista en Impacto Ambiental y un Ingeniero especialista en suelos y pavimentos, con la experiencia solicitada en los presentes Términos de Referencia. La Entidad evaluará a dicho personal durante la ejecución de la Obra y en caso de ser necesario, o por no acatar las órdenes de tipo técnico o inadecuado comportamiento, solicitará su cambio.

El Ingeniero Residente de Obra representa al Contratista y todas las instrucciones que le fueran impartidas, serán consideradas como dadas a él. Tendrá plenos poderes para representarlo y llevar el manejo contractual y logístico del Contrato hasta su Liquidación.

El Ingeniero Residente de Obra será la única persona autorizada por el Contratista para hacer las anotaciones en su nombre en el Cuaderno de Obra, tendrá suficiente autoridad para representarlo y actuar por él durante la ejecución de los trabajos en el sitio de la Obra.

Asimismo, deberá designar a uno de sus asistentes que pueda sustituirlo en caso de ausencia no mayor de un día y con los mismos poderes. Estas personas deberán ser técnicamente calificadas y no podrán ausentarse simultáneamente

111


del lugar de la Obra. Cuando por circunstancias excepcionales el Ingeniero Residente no se encuentre en la Obra, será sustituido por uno de sus asistentes especialmente designado para esas eventualidades.

El Contratista estará en capacidad de proporcionar los especialistas que eventualmente sean requeridos para resolver problemas específicos que se presenten durante la ejecución de la Obra.

El Ingeniero Residente deberá recibir y atender debidamente las órdenes, instrucciones, observaciones, objeciones, sugerencias, o cualquier otra intervención de la Supervisión.

Durante la ejecución de la Obra, la Supervisión o la Entidad podrán exigir al Contratista en cualquier momento, la sustitución de su Ingeniero Residente y/o asistentes si a juicio de la Entidad considera que no tienen la experiencia y/o capacidad necesaria, ausencia reiterada, o sus actividades son contraproducentes a la ejecución de la Obra.

El Ingeniero Residente, por su sola designación representa al Contratista, para los efectos ordinarios de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

La sustitución del Residente solo procederá previa autorización escrita de la Entidad y el reemplazante deberá reunir calificaciones profesionales similares o superiores a las del profesional reemplazado.

18.1.11 PERSONAL DEL CONTRATISTA

El Contratista suministrará y mantendrá en el lugar del trabajo para la ejecución y preservación de las Obras durante el período de ejecución de las mismas, el siguiente personal:

Dirección TécnicaIngeniero Residente, Ingenieros, Arquitectos, Técnicos, Controladores y Capataces, todos ellos experimentados en sus respectivas especialidades y competencias para ejercer un adecuado control sobre los servicios a su cargo.

Experiencia del personal de la Dirección Técnica: El detalle de esta etapa se describe como parte de la Dirección Técnica

conformada por los profesionales, que se indican en el siguiente cuadro:

PERSONAL PROFESIONAL MÍNIMO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

ITEM CARGO PROFESIÓN EXPERIENCIA

1 Residente de Obra. (a tiempo completo desde el inicio de la ejecución de la obra hasta su recepción sin observaciones

Ingeniero Civil, Con la experiencia como residente de obras, en Obras de infraestructura vial.

Profesional colegiado y habilitado; con experiencia mínima tres (03) años, como residente y/o supervisor y/o inspector de obras de infraestructura vial, debidamente acreditado mediante certificados y/o

112


contratos.

1 Ing. Asistente (a tiempo completo durante la ejecución de la obra)

Ingeniero Civil y/o Arquitecto, con experiencia como Asistente en ejecución de Obras de infraestructura vial.

Profesional colegiado y habilitado con experiencia mínima dos (2) años como supervisor y/o residente y/o inspector de obras y/o asistente de residente y/o como especialista en Planificación y Control de Obras en obras de infraestructura vial similares, debidamente acreditado mediante certificados y/o contratos.

1

Ing. Especialista en Valorizaciones y Metrados (al tiempo completo durante la ejecución de la obra.

Ingeniero Civil, con experiencia como especialista en Valorizaciones y Metrados en la ejecución de Obras de infraestructura vial.

Profesional con experiencia mínima dos (2) años, como Especialista en Valorizaciones y Metrados en obras de infraestructura vial, debidamente acreditado mediante certificados y/o contratos.

1

Ing. Especialista en Suelos y Pavimentos (a tiempo completo durante la ejecución de la obra)

Ingeniero Civil, con experiencia como especialista en Suelos y Pavimentos, en ejecución de Obras de infraestructura vial.

Profesional colegiado y habilitado; con experiencia mínima dos (2) años, como especialista de Suelos en Obras de infraestructura vial, debidamente acreditado mediante certificados y/o contratos.

1

Ingeniero o Profesional Especialista en Impacto ambiental (a tiempo completo durante la ejecución de la obra)

Ingeniero o Profesional con experiencia como Especialista en Impacto ambiental en obras similares

Profesional colegiado y habilitado, con; experiencia mínima dos (2) años, como especialista en impacto ambiental en obras similares, debidamente acreditado mediante certificados y/o contratos.

1

Ingeniero o Profesional Especialista en Seguridad y resguardo de Obra (a tiempo completo durante la ejecución de la obra)

Ingeniero o Profesional con experiencia como Especialista en Seguridad y resguardo de Obra

Profesional colegiado y habilitado; con experiencia mínima dos (2) años, como especialista en Seguridad y resguardo en Obras similares, debidamente acreditado mediante certificados y/o contratos.

Mano de ObraComprende a los trabajadores: Maestro General, Operarios y Oficiales así como los Ayudantes que fueran necesarios para la ejecución y preservación de la Obra durante su período de ejecución.

El alojamiento y transporte del personal hacia y desde la Obra será de exclusiva responsabilidad del Contratista.

Cualquier persona que sea removida de la Obra por las causales expuestas deberá ser reemplazada de inmediato por otra competente, aprobada por la Supervisión.

111


18.1.12 ASPECTOS CONSTRUCTIVOS DE LA OBRA

Aspectos GeneralesLos trabajos se ejecutarán de acuerdo a lo señalado en el Contrato, Bases, Términos de Referencia, Estudio de Preinversión, Especificaciones Técnicas de la Obra, Expediente Técnico (aprobado por la Entidad). Para la presente Obra deberán tomar las acciones necesarias para reducir al mínimo el impacto ambiental.

Replanteo de la ObraEl Contratista será responsable por el correcto replanteo de la Obra de acuerdo a los Planos y Especificaciones Técnicas con relación a las coordenadas originales y cotas de referencia, igualmente será responsable por la exactitud de las cotas, dimensiones y alineamientos de todas las partes de la Obra incluyendo el suministro de todos los instrumentos, equipos y trabajadores necesarios para tal fin. En caso que en cualquier fase de la Obra se descubra un error originado por el Contratista en lo que se refiere a las posiciones, cotas, dimensiones o alineaciones de cualquier parte de la Obra, éste deberá rectificar tal error sin cargo alguno para la Entidad.Corresponde al Contratista proteger y preservar cuidadosamente todos los hitos, alineaciones, plomos, marcas y otros objetos utilizados en la topografía de la Obra. La verificación del trazado o de alguna línea o nivel por la Supervisión, no exonerará de ningún modo al Contratista de su responsabilidad por la exactitud de los mismos.

Suministro de Materiales, Equipos de Construcción y PersonalEl Contratista deberá suministrar todos los materiales, equipo nacional e importado, Obras temporales y personal para la construcción de la Obra, incluyendo el personal de la Dirección Técnica; así como, todos los demás insumos que se necesiten para la construcción, terminación y mantenimiento de la Obra.

Almacenamiento de MaterialesLas zonas destinadas a acopios requerirán la aprobación del Supervisor de Obra, debiendo ser acondicionados a completa satisfacción de éste, una vez hayan cumplido su misión, de forma tal que recuperen su aspecto original. El almacenamiento se realizará de forma que se garantice la conservación de los materiales en perfectas condiciones de utilización y siguiendo en todo caso las instrucciones de la Supervisión.

Materiales No Empleados

La limpieza de la obra y retirada de los materiales acopiados y no utilizados corresponde al Contratista, de tal modo que deberán ser efectuados a medida que se realicen los trabajos.

Instalaciones y Equipos de ConstrucciónEl Contratista entregará antes del inicio de los trabajos, para aprobación de la Supervisión, un Cronograma de Utilización de los Equipos ofertados y/u otros que fueran necesarios, a criterio de la Supervisión, para cumplir con el cronograma de Obra, en el que deberá estar claramente indicado el tipo, la cantidad y plazos de los diferentes equipos a ser utilizados en la Obra.El Contratista se compromete a mantener en el sitio de los trabajos, de acuerdo con los requerimientos de la Obra y al cronograma de utilización de equipos, el

112


equipo de construcción adecuado y suficiente, el que deberá ser mantenido todo el tiempo en condiciones eficientes de trabajo, tener capacidad para realizar con eficacia y seguridad la Obra determinada en los documentos contractuales, dentro de los términos y condiciones especificadas en ellos, estando sujeto en todo momento, su disponibilidad, a las inspecciones y pruebas que considera conveniente realizar la Supervisión.

La aprobación de los equipos del Contratista por parte de la Supervisión no lo releva de su obligación de ejecutar la Obra de acuerdo con los documentos contractuales. El Contratista no podrá hacer ningún cambio o modificación en el equipo e instalaciones aprobadas por la Supervisión, ni remover del sitio de la Obra ningún equipo sin expresa autorización de la Supervisión en cada caso.

La Supervisión tendrá derecho a exigir al Contratista un aumento o cambio total o parcial del equipo, si en el curso de la ejecución de los trabajos se pone de manifiesto a juicio de la Supervisión, que uno u otro equipo o ambos resultan total o parcialmente defectuosos, inadecuados o insuficientes.

Trabajos Defectuosos o Mal EjecutadosEl Contratista es exclusivamente responsable de la ejecución y conservación de las obras objeto del presente contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de responsabilidad la circunstancia de que la Supervisión de obra haya examinado y reconocido la obra durante su construcción o los materiales empleados, ni que las distintas partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales. Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demás documentos del proyecto, si los materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la construcción o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, el contratista deberá demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa satisfacción de la Supervisión de obra.

Los gastos de estas operaciones serán a cuenta del Contratista salvo en el caso de que se hubieran realizado en base a sospechas de la Supervisión de obra de existir vicios ocultos y éstos no pudieran ser comprobados.

Si la Supervisión de obra estima que las unidades de obra defectuosas son admisibles puede proponer al Contratante la aceptación de las mismas, con la consiguiente rebaja de precios.

Conservación y Señalización de las ObrasEl Contratista está obligado no sólo a la correcta ejecución de la obra, sino también a la conservación de ésta, a su costo, hasta la finalización de dicha ejecución. La responsabilidad del Contratista por faltas que en la obra pudieran advertirse, se extiende al supuesto de que tales faltas se deban tanto a una defectuosa construcción imputable al Contratista como a una indebida conservación de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la Supervisión, inmediatamente después de su construcción o en cualquier otro momento dentro del periodo de vigencia del contrato.

111


Asimismo, queda obligado a señalizar las obras objeto del contrato, con arreglo a lo dispuesto en la normativa vigente. Los gastos que origine la señalización se abonarán en la forma que se establezca en el proyecto; en su defecto serán de cuenta del contratista.

El Contratista cumplirá las órdenes que reciba de la Supervisión acerca de la instalación de señales complementarias o modificación de las ya instaladas. Será directamente responsable de los perjuicios que la inobservancia de las citadas normas y órdenes pudiera causar.

En caso de que fuese necesaria la realización de trabajos nocturnos estos deberán ser previamente autorizados por el Supervisor de Obra y realizados solamente en las unidades de obra que él indique. El Contratista deberá instalar los equipos de iluminación, del tipo e intensidad que el Supervisor ordene y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos nocturnos.

Seguridad durante la Construcción Complementando las actividades programadas se tomarán las medidas de seguridad durante la ejecución de la obra, la misma que deberá implementarse de tal manera que se den todas las condiciones necesarias para evitar accidentes. Las medidas de seguridad deben abarcar desde las labores de difusión de los desvíos hasta los avisos preventivos en el sitio de la obra.

Durante las diversas etapas de la construcción, las obras se mantendrán, en todo momento, en perfectas condiciones de drenaje.

El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y control de incendios, y a las Instrucciones complementarias que se dicten por el Supervisor de obra. En todo caso, se adoptarán las medidas necesarias y será responsable de evitar la propagación de los que se requieran para la ejecución de las obras, así como de los daños y perjuicios que puedan producir.

Conservación del Medio Ambiente El Contratista está obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad, en estricta conformidad a las normas de Medio Ambiente ISO 14001:1996.

El Contratista deberá cumplir con la normatividad legal, sobre Medio Ambiente de aplicación en su actividad. Al respecto deberá presentar Declaración Jurada de cumplimiento de la normatividad legal vigente y de la implementación de algunas actividades seguidamente detallada:

D.S. No 029-94-EM Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas y la Ley Nº 27314 - Ley General de Residuos Sólidos

Reposición de Servicios Públicos Afectados: Para la formulación del Anteproyecto, el postor deberá efectuar un inventario detallado de las instalaciones de servicios público ubicadas en el área de influencia del proyecto, para lo cual por medio de consultas a las empresas correspondientes deberá conseguir la información de ubicaciones de las redes principales y secundarias de las redes subterráneas y aéreas, así como de las acometidas domiciliarias, estado de conservación, vida útil remanente, etc.

112


Para ello, coordinará con las empresas de servicio y/o instituciones cuyas redes o instalaciones se localicen y/o afecten el área del proyecto, de las que se obtendrán los documentos correspondientes a fin de programar las actividades complementarias que pudieran presentarse. De requerir el proyecto la reubicación y/o reemplazo de instalaciones de agua potable, alcantarillado, redes eléctricas, alumbrado público, redes de telefonía, fibra óptica, etc., se harán las gestiones pertinentes con las empresas de servicios, manteniendo permanente coordinación con la ENTIDAD.

La solución de interferencias, la reposición de los servicios públicos (Agua potable, desagüe, luz, telefonía, etc.) así como las consecuencias que de ellas deriven, serán tomadas en cuanta para la formulación de las propuestas, tanto en lo referente al proyecto, las obras a ejecutarse y sus pagos respectivos.

Seguridad y Salud Ocupacional

El Contratista está obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad, en estricta conformidad a las normas de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001:1999.

El Contratista deberá cumplir con la normatividad legal, sobre Seguridad y Salud Ocupacional; de aplicación en su actividad; Al respecto deberá dar estricto cumplimiento, bajo su responsabilidad en caso de inobservancia, de la normatividad referencial y sus modificaciones seguidamente detalladas:

RM. N° 366-2001-EM/VME Código Nacional de Electricidad Ley N° 26842 Ley General de Salud D.S. N° 033-2001-MTC Reglamento Nacional de Tránsito ISI 5-02-1 Orden y Limpieza. ISI 8-01-1 Manejo e Investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo Reglamento Nacional de Construcciones

El Contratista deberá desarrollar las medidas adecuadas de seguridad y salud ocupacional a fin de garantizar la seguridad y salud del personal que intervenga en la actividad y preservar los bienes propios.

Laboratorio de Ensayo de Materiales

El Contratista efectuará los análisis y ensayos necesarios para el control de la Obra de acuerdo con las estipulaciones de las Especificaciones Técnicas del Expediente Técnico o según sea solicitado por la Supervisión. No se admitirán pruebas conjuntas, ni que el Contratista y el Supervisor contraten Laboratorios de una misma Institución.

No se podrá pasar de una etapa a otra de la Obra, mientras no se cuente con la respectiva conformidad de los resultados de las Pruebas de Laboratorio emitida por la Supervisión.

El Contratista deberá suministrar, libre de costo para la Entidad todos los materiales de consumo, la mano de Obra auxiliar y los transportes necesarios para la ejecución de tales pruebas.

Los ensayos se llevarán a cabo en Laboratorios de Instituciones Públicas o Privadas de reconocido prestigio y que cuenten con la aprobación previa de la Supervisión.

111


18.1.13 PRUEBAS DE RECEPCIÓN DE LA OBRAPara la recepción de la Obra el Contratista deberá considerar, entre otros, el Protocolo de Pruebas durante la ejecución de la Obra en todas las especialidades que mencionan las especificaciones técnicas del Expediente Técnico de la Obra. Estos procedimientos podrán realizarse durante y al término de los trabajos y culminación de la Obra. Los protocolos de prueba deben ser suscritos por el Contratista y la Supervisión.

18.1.14 LIMPIEZA DEL SITIO DURANTE Y AL TÉRMINO DE LA OBRAEs responsabilidad del Contratista el mantenimiento y limpieza permanente de los campamentos y del lugar donde se ejecute la Obra. Antes de la aceptación final, el Contratista deberá remover todas las instalaciones de superficie incluyendo, galpones, edificaciones, etc., y entregar el sitio a la Entidad en buenas condiciones y con la aprobación de la Supervisión. Los interiores de la Obra deberán estar limpios de desechos de hierro, mangueras, recipientes y de todo resto de materiales excedentes de la Obra.

Las construcciones, equipos, materiales e instalaciones pagadas por la Entidad quedarán de su propiedad y a su disposición y serán trasladadas hacia el depósito de la misma o mantenidas en el sitio, a decisión de la Supervisión quien previamente coordinará con la Entidad.

Todos los elementos que resulten del desmontaje de edificaciones e instalaciones existentes y que se encuentren en condiciones aceptables y que a juicio de la Supervisión sean rescatables, deberán ser puestos a disposición de la Entidad.

18.1.15 DISPOSICIÓN DE DESPERDICIOSLos desechos resultantes de la excavación, deberán ser depositados en la zona indicada por la Supervisión. Esta área para desechos deberá ser ubicada dentro de la distancia máxima prevista para este propósito en las Especificaciones Técnicas, y tratadas según se estipula en el estudio de impacto ambiental.

18.1.16 VIGILANCIAEl Contratista será el responsable de tomar las medidas necesarias para obtener la seguridad y protección de las personas e instalaciones de la Obra, para lo cual deberá proveer durante los trabajos, el personal, cercos, iluminación y otros elementos adecuados que se requiera.

El Contratista deberá proporcionar guardianía general y el personal auxiliar de servicios para el personal de Obra y las instalaciones de uso común. El servicio de guardianía se realizará durante las 24 horas del día, en tanto que el resto de servicios se atenderán de acuerdo a los horarios que se establezcan.

18.1.17 RELACIÓN CON OTROS CONTRATISTAS El Contratista tendrá presente que la Entidad podría ejecutar en áreas adyacentes, por sus propios medios o por otros Contratistas, trabajos cercanos a la zona de la Obra.

El Contratista deberá desarrollar su actividad de tal manera de no interferir en lo posible con los otros trabajos.

112


En caso necesario, la Supervisión determinará los respectivos derechos y obligaciones de los distintos Contratistas, a fin de asegurar la debida ejecución de los trabajos.

18.1.18 SUBCONTRATOS Y TRANSFERENCIAS DEL CONTRATOEl Contratista no podrá transferir parcial o totalmente el Contrato. Sin embargo, con autorización expresa de la Entidad, podrá subcontratar hasta el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato, correspondiéndole la responsabilidad total del mismo. El modelo de Subcontrato será sometido a consideración de la Entidad quien dará su conformidad como requisito previo a su suscripción.

Para ser Sub Contratista se requiere no estar incluido en el Registro de Inhabilitados para contratar con el estado y contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Contratistas.

Para los aspectos no considerados en el presente ítem, se actuará conforme a lo establecido en el Articulo N° 208º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo 084-2004-PCM.

La Entidad no reconocerá ninguna obligación contractual entre el Contratista y ningún Subcontratista. La subcontratación de Obras o servicios no eximirá al Contratista de la responsabilidad de dar entero o cabal cumplimiento al Contrato y de ninguna de sus obligaciones.

Si durante la ejecución del trabajo la Entidad considera que un Subcontratista es incompetente para la ejecución del trabajo lo notificará al Contratista y éste estará obligado a tomar las medidas necesarias para la cancelación del trabajo con este Subcontratista. Los daños y perjuicios que se causen serán por cuenta del Contratista.

18.1.19 INFORMES MENSUALES Y REUNIONES

En forma mensual el Contratista entregará a la Supervisión en tres (3) ejemplares, los Informes de Avance en el que se detalle en general, el estado de los trabajos, problemas surgidos, estadísticas de las Obras, número de personal, equipo, pagos y otros, cuya forma de presentación será acordada con la Supervisión.

Se debe informar también sobre el estado del equipamiento electromecánico, equipamiento médico, fabricación, pruebas, transporte y montaje. El informe debe ser entregado el último día del mes que corresponde.

Periódicamente se realizarán reuniones de coordinación sobre el estado situacional de la Obra entre la Supervisión y el Contratista, quien delegará en un representante habilitado la asistencia y participación a dichas reuniones para tomar decisiones. La frecuencia de estas reuniones será definida por la Supervisión.

El avance mensual de la Obra deberá quedar registrado en un álbum fotográfico, el que será confeccionado por el Contratista. En este álbum debe mostrarse sobre todo el avance de las diferentes secciones de Obra, así como detalles particulares del suministro. El tamaño de las fotografías será de 15 x 9 cm. y

111


contarán con una descripción en cada fotografía, debiéndose entregar a la Entidad un (1) original a color con un CD, al final de la Obra.

18.1.20 OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El Contratista deberá implementar las acciones necesarias para el real cumplimiento de la Ley Contrataciones y Adjudicaciones del Estado y su Reglamento, el Reglamento Nacional de Edificaciones, leyes, resoluciones, ordenanzas municipales aplicables a la Obra; así como, para el suministro y transporte de materiales y equipos, acciones que se compromete a cumplir y respetar, no teniendo la Entidad responsabilidad, frente a las reclamaciones a que diere lugar el Contratista por infracción de las mismas.

El Contratista es responsable de todo lo concerniente a la obtención de los permisos municipales necesarios para la ejecución de la Obra y efectuará los trámites correspondientes, estando los pagos por derechos inherentes, a su cargo.

El Contratista deberá cumplir con todas las obligaciones legales y reglamentarias en materia laboral, previsión social y sanitaria, impacto ambiental, higiene y seguridad de la Industria de la Construcción en el sitio de Obra y/o campamentos que establezca por motivo de este Contrato. En caso de incumplimiento de esta obligación, y con reclamo debidamente justificado y probado, la Entidad podrá retener del Contratista, el monto reclamado o solicitarle que constituya una fianza o garantía a favor de ésta que cubra dicho monto, hasta que la reclamación sea absuelta.

El Contratista queda obligado a dar cumplimiento de los pedidos y exigencias de la Supervisión, que sean solicitados con sujeción al Contrato, debiéndole proporcionar a la Supervisión las facilidades y/o elementos necesarios, a fin que el seguimiento y control se efectúe en forma satisfactoria, oportuna y eficiente.

Durante la realización de los trabajos y demás actividades correspondientes a la Obra, el Contratista se ajustará estrictamente a los plazos consignados en los Calendarios Valorizados de Avance de Obra y de Adquisición de Materiales que formarán parte del Contrato, respetando el Cronograma de Pagos establecido.

El Contratista no podrá iniciar la ejecución de la Obra, si no ha sido abierto el Cuaderno de Obra. Con la apertura del Cuaderno de Obra, el Contratista se somete al seguimiento y control de la Supervisión, en todo lo que se refiere a la Obra.

El Contratista se obliga a cumplir con todos los procedimientos e instrucciones establecidos por la Entidad y la legislación correspondiente, en lo que respecta al Medio Ambiente y a la Seguridad y Salud Ocupacional.

Será responsabilidad del Contratista que cualquier descubrimiento de interés histórico o de otra naturaleza o de valor significativo que se descubra en la zona de la Obra sea notificado de inmediato a la Supervisión, quien notificará a la vez a la Entidad acerca del descubrimiento y determinará la manera de proceder de acuerdo a las disposiciones vigentes sobre el particular.

Respecto a la documentación que Obra en su poder relacionado con el Proyecto, el Contratista se compromete en forma irrevocable a guardar confidencialidad y no disponer, ni hacer uso de ella en ningún momento, para fines distintos a los intereses de la Entidad, ni después de la terminación del Proyecto, sin previa autorización escrita de la Entidad.

El contratista cubrirá todos los gastos en que se incurra por los planes de desvió del tránsito que se implemente en la obra para su buen funcionamiento (señales de desvió, mallas de seguridad, luces intermitentes,

112


personal policial, tranqueras, cilindros, pintura refractante, cinta refractante, señaleros uniformados).

18.1.21 RESPONSABILIDAD POR DAÑOS

Daños a la Obra, a personas y a propietariosEl Contratista es responsable y tiene la obligación de proteger los trabajos ejecutados, contra daños, pérdida de materiales y perjuicios ocasionados a la Obra, a las personas y a las propiedades de terceros (incluyendo entre los terceros la Entidad y a cualquier persona contratada por ella en relación o no con la ejecución de la Obra), a los empleados u obreros suyos, incluyendo los de sus Subcontratistas, y que sean debido a actos, omisiones, accidentes de cualquier naturaleza (incluyendo las causas de fuerza mayor o fortuitas), que se verifiquen durante la construcción de la Obra y hasta la recepción de la misma. La responsabilidad del Contratista es acorde al Artículo 212° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

De producirse daños, pérdida de materiales y perjuicios ocasionados a la Obra, serán de cuenta y riesgo del Contratista ya sea que provengan de actos u omisiones de él mismo o de otras causas imputables a él. En cualquier caso, el Contratista debe inmediatamente reparar o reemplazar lo dañado o perdido. El tiempo que demande la reparación o reposición del daño sufrido no será motivo de prórroga en el plazo de ejecución.

Correrá por cuenta del Contratista y de acuerdo a Ley, las lesiones o muerte del personal del Contratista y las pérdidas o daños que sufran los bienes materiales y que se produzcan durante el periodo de cumplimiento del Contrato o como consecuencia del mismo y que no constituyan riesgos de excepción.

Además el Contratista deberá proveer por su cuenta y costo la solución de los inconvenientes, y la reparación de los daños mencionados y deberá mantener indemne a la Entidad de todo reclamo por daños y perjuicios que sean consecuencia del desplazamiento de sus Equipos o de Obras Provisionales, dentro y fuera de la Zona de la Obra; así como, de los reclamos, acciones y demandas que se interpongan o se promuevan, en relación a la ejecución de la Obra.

Después de la Recepción de Obra esta quedará bajo la responsabilidad de la Entidad, salvo las anteriores responsabilidades del Contratista según lo establecido por el Artículo 51° de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y el Artículo 1784° del Código Civil.

Indemnizaciones requeridas por la EntidadEl Contratista cubrirá a la Entidad y a cualquier persona contratada por esta en relación con la ejecución de la Obra, de cualquier reclamación o pedido de indemnización de los obreros y/o de los empleados del Contratista o de sus Subcontratistas, que surja o esté amparado por las leyes sociales, así

111


como también por las otras leyes, estatutos, ordenanzas, reglamentos, órdenes, decretos o resoluciones.

Protección y Restauración de Propiedades El Contratista no entrará en propiedad ajena sin obtener los correspondientes permisos; será responsable por el cuidado de toda propiedad pública y privada de posible afectación por la Obra, y usará todas las precauciones razonables para impedir daño o desperfectos a ellas.

Cuando o donde hubiera daño o desperfectos por acto imputable al Contratista, a la propiedad privada o pública, tendrá la obligación de reparar a sus costo las propiedades dañadas hasta ponerlas en condición similar o igual a la que tenía antes de dañarlas, o de compensar los daños tan pronto como sea posible.

Seguridad Pública y en los TrabajosEl Contratista tomará todas las precauciones razonables para disminuir al mínimo los riesgos de pérdidas de vida o daños a la salud de las personas durante la ejecución de la Obra.

Protegerá donde sea necesario el perímetro y zonas vecinas a todas las áreas de trabajo y de construcción de cualquier naturaleza, por medio de cercos u otras protecciones adecuadas e instalará donde sea necesario señales, luces, reflectores y guardianes.

El Contratista respetará y aplicará todos los reglamentos de seguridad aplicables a este tipo de Obras, proporcionando a su personal los elementos de protección necesarios, así como en el uso de su equipo de construcción, de talleres, campamentos, vehículos, etc., responsabilizándose por el cumplimiento de las normas de seguridad para con su personal, incluyendo el de los Subcontratistas.

Cuando en opinión de la Supervisión, cualquier operación, trabajo o condición laboral entrañase peligro para las personas y/o las propiedades, tal operación deberá ser inmediatamente interrumpida, debiendo el Contratista adoptar todas las medidas de seguridad antes de proseguir los trabajos.

Lo establecido en el párrafo anterior, no deberá ser interpretado, en modo alguno, como exoneración de la responsabilidad del Contratista en la ejecución de la Obra.

Informe de Accidentes y/o de Acciones JudicialesEl Contratista dará aviso inmediato, dentro de un máximo de veinticuatro (24) horas, de cualquier accidente o hecho que se produjera durante la ejecución de la Obra, que determine perjuicios a terceros y/o a las propiedades o pudiera ocasionar daño a las mismas. Dicho aviso será complementado, presentando a la Supervisión, dentro de los cinco (5) días del suceso, un informe escrito completo y preciso de los hechos.

Asimismo, el Contratista deberá enviar inmediatamente a la Supervisión dos copias de cualquier citación, aviso u otro documento por él recibidos y que

112


deriven de cualquier acción judicial, sentenciada ante cualquier tribunal, y que, de un modo u otro, pudiera tener relación con el contrato o la ejecución del mismo.

18.1.22 MITIGACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL

El Contratista dará cumplimiento a las normas y recomendaciones (Reglamento Nacional de Edificaciones y normativa vigente sobre la materia) para la protección del medio ambiente, que sean aplicables a los trabajos que realiza en el lugar de la Obra, originados por los trabajos que realiza y subsanará las observaciones que le formule la Supervisión y/o las que formulen entidades oficiales de protección del medio ambiente.

El Contratista se obliga a cumplir con todos los procedimientos e instrucciones establecidas por la Entidad y la legislación correspondiente, en lo que respecta a Medio Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional.

18.1.23 SEGUROS

El Contratista antes del inicio de la Obra deberá tomar por su cuenta todos los seguros previstos en las Bases de Licitación y legislación vigente y todos los que sean necesarios para la correcta ejecución de la Obra, que forman parte del Contrato, debiendo exhibir ante la Entidad las Pólizas correspondientes, las veces que sean necesarias. Estas pólizas deben indicar el nombre, ubicación de la Obra y número de Licitación Pública.

Sin perjuicio de sus responsabilidades derivadas del presente Contrato, el Contratista deberá tomar por su cuenta los seguros que se describen a continuación por los montos mínimos indicados, manteniendo su responsabilidad por el total de los daños:

Seguros por accidentes Póliza permanente que cubra contra accidentes provenientes del trabajo durante la ejecución del Contrato a todo su personal. Asimismo se considerarán como terceras personas al personal de la Supervisión y de la Entidad que se encuentren cumpliendo funciones dentro de la zona de ejecución de la Obra. Deben mantenerse vigentes desde el inicio de los trabajos hasta la culminación de los mismos, incluyendo el lapso comprendido hasta la recepción final de la Obra.

Seguro de responsabilidad civil frente a tercerosPara asumir los daños y/o cubrir sentencias firmes derivadas de demandas por actos derivados de las actividades o trabajos realizados por el Contratista, con una suma que debe ser fijada en la proforma del Contrato, con las coberturas siguientes:

Responsabilidad civil extra contractual, Responsabilidad civil patronal y, Responsabilidad civil profesional.

111


Esta póliza debe presentarse antes de iniciar los trabajos y mantenerse vigente hasta la recepción final de la Obra.

Seguro contra todo riesgo Incluyendo incendios, robos, derrumbes, terremotos, sabotaje y daños causados por la naturaleza, aún los considerados de fuerza mayor, para proteger las instalaciones y trabajos ejecutados y en proceso de ejecución, instalaciones provisionales, equipos, bienes, materiales, etc. que se encuentren en el área de ejecución de los trabajos, hasta su recepción, por un valor de reposición a nuevo, deberá tomarse desde la fecha prevista de ingreso de los equipos y materiales de consideración al almacén hasta la recepción de la Obra.

Es responsabilidad del Contratista, cumplir todas las condiciones y términos de los seguros para mantenerlos operantes y vigilantes, el pago de las primas y deducibles correspondientes será por su cuenta, incluso deberá dar el correspondiente aviso al asegurador en caso de siniestro dentro del término que fije la póliza respectiva.

Los seguros arriba mencionados no relevarán o disminuirán de ninguna manera las obligaciones contractuales y responsabilidades del Contratista en particular, en lo que se refiere a franquicias, exclusiones, deducciones, etc. que hubieran sido estipulados en las pólizas de seguros, así como el caso de que las compañías de seguros no pagaran las indemnizaciones por cualquier motivo que fuera.

En ese caso, el Contratista deberá rembolsar a la Entidad las pérdidas y daños que no hubieran sido indemnizados y la Entidad tendrá derecho a deducir de sus pagos, los montos correspondientes al Contratista.

Las compañías de seguro a que se refiere este ítem deberán ser aprobadas por la Entidad.

Las pólizas de seguro deberán ser emitidas a nombre del Contratista. Sin embargo, si la Entidad lo requiere durante la vigencia de este Contrato y/o después de su terminación, el Contratista deberá endosar dichas pólizas a nombre de la Entidad, debiendo entonces las indemnizaciones por pérdidas y/o daño y perjuicios ser pagadas a la Entidad, y transferidas a la Entidad los derechos de reclamos del Contratista cubiertos bajo dichas pólizas.

El Contratista se compromete a hacer posible este endoso mediante afectación expresa de la compañía de seguros establecida en una cláusula de las pólizas de seguro.

Conjuntamente con la solicitud del adelanto directo de Obra, el Contratista deberá entregar a la Entidad las pólizas de seguro mencionadas juntamente con una declaración de las compañías de seguros, certificando que las pólizas están vigentes y expirarán sólo después de haberlo notificado a la Entidad con noventa (90) días de anticipación.

En este caso el Contratista deberá presentar nuevas pólizas siete (7) días antes de la fecha de expiración de las pólizas, que deberán estar de acuerdo con los requerimientos del contrato, sin ningún costo adicional para la Entidad.

112


En el caso que el Contratista no acatara con las disposiciones del presente ítem, la Entidad podrá rescindir el Contrato o cancelar los seguros que juzgue necesarios en nombre y a cuenta del Contratista

El Contratista es el único responsable del cumplimiento de estos requisitos en el caso que empleara Subcontratistas en la ejecución de las Obras.

18.1.24 MANO DE OBRA

Contratación de PersonalEl Contratista tomará las providencias relativas a la contratación, alojamiento, transporte, alimentación, pago de salarios y beneficios sociales de sus trabajadores, sean estos locales o extranjeros, en tanto sea necesario, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes. El Contratista no contratará personas de la Entidad, de la Supervisión, ni de otras entidades estatales, sin permiso escrito de dichas instituciones.

Instalaciones Provisionales de Campo

El Contratista proveerá a su costo las instalaciones en un área apropiada para todo su personal obrero, técnico, administrativo y el Staff, relacionados con su Contrato. Estará dotado de agua potable, agua fría y caliente, electricidad, instalaciones sanitarias, servicios higiénicos, comedor y de todos los otros servicios que el Contratista crea necesario para el alojamiento de su personal y de conformidad con los reglamentos existentes. Asimismo proveerá además, instalaciones para la Supervisión equipados con oficinas y servicios, según relación a tratar con la Supervisión.

Alimentación El Contratista hará los arreglos necesarios para la provisión y suministro de comida a precios razonables, sin utilidad para él, para todas las personas empleadas por él o sus Subcontratistas y de la Supervisión en relación con este Contrato. Los empleados no están obligados a hacer uso del servicio dado por el Contratista.

Observancia por parte de los SubcontratistasCorresponderá al Contratista plena responsabilidad de que sus Subcontratistas observen lo dispuesto en los ítems anteriores.

Seguridad PúblicaLa Entidad gestionará cuando sea necesaria la concurrencia de la Fuerza Pública en el sitio, vías de acceso principal y transporte de materiales y equipos; así como, de depósitos transitorios de materiales y equipos de la Entidad y del Contratista. Corresponde al Contratista y a la Supervisión solicitar a la Entidad el refuerzo necesario. El costo de estos servicios será asumido por el Contratista.

Registros Relativos al PersonalEl Contratista entregará a la Supervisión en sus oficinas, cada vez que la Supervisión lo solicite y en la forma que ella establezca, la planilla de personal empleado o a ser empleado por el Contratista en el sitio, con la información

111


exigida por las normas vigentes del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

Legislación de TrabajoEl Contratista deberá respetar las disposiciones vigentes de la legislación del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de todo el personal a su cargo para la ejecución de la Obra. La Supervisión verificará su cumplimiento.

18.1.25 EQUIPOS y MATERIALES

Equipos y Maquinarias

El Contratista situará en las obras el equipo ó maquinaria y medios auxiliares que sean precisos para la correcta ejecución de aquéllas en los plazos establecidos, y en todo caso, los equipos que se propusieron en su oferta y/o Bases, en los mismos términos y detalle. Dichos equipos, adscritos a la obra, deberán estar en perfectas condiciones de funcionamiento, debiendo repararse inmediatamente los elementos averiados, y asumiendo el Contratista la obligación de reemplazarlos cuando así lo ordene la Supervisión de obra.

Relación de Equipos Mínimos

RELACIÓN EQUIPO MÍNIMO

ITEM EQUIPOS N°

1 CAMION VOLQUETE DE 10 m3 4.00

2 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3 1.00

3 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 2.00

4 CORTADORA DE CONCRETO 2.00

5 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP 1.00

6 MOTINIVELADORA DE 125 HP 1.00

7 VIBRADOR DE CONCRETO 2", 4 HP 4.00

8 ESTACIÓN TOTAL 1.00

9RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-

135 HP10-12 TON1.00

10 NIVEL TOPOGRAFICO 1.00

Insuficiencia del Equipo

Si el equipo o la dotación previstos en el proyecto fuesen insuficientes para la ejecución de la obra en los plazos establecidos, la Supervisión notificará de la

Calidad de los Materiales y Ensayo de los mismos

112


Todos los materiales y la calidad de los servicios deberán estar de acuerdo a las Especificaciones Técnicas insertas en el Expediente Técnico aprobado por la Entidad y a lo estipulado en el Contrato y, sin perjuicio de ello, sujeto a la fiscalización del Supervisor. Tales materiales y servicios serán periódicamente objeto de las pruebas de calidad que la Supervisión determine, bien sea en el local de fabricación, en el sitio de Obra o en ambos. Corresponde al Contratista suministrar la asistencia, los instrumentos, las maquinarias, los trabajadores y los materiales que son normalmente necesarios para el examen, medición y la realización de los protocolos de pruebas relativas a cualquier servicio y a la calidad, peso o cantidad de cualquier material utilizado.

El Contratista deberá a su propio costo, obtener las muestras de materiales antes de que ellas sean incorporadas a la Obra para ser sometidas a ensayos conforme a las instrucciones que imparte la Supervisión. Las inspecciones y/o pruebas que realice la Supervisión no relevarán al Contratista de cualquiera de sus obligaciones previstas en el presente Contrato y la ejecución de la Obra.

Cartel de ObraEl Contratista asumirá los costos de los Carteles de Obra, que serán dos (2) como mínimo. En dichos Carteles de Obra se colocarán los datos generales de la Obra con las características que se indican a continuación.

Materiales: Parantes y listones de madera cepillada o metal, panel de triplay o

plancha metálica con pintura base, o gigantografía impresa en lona de material plástico resistente al rasgado.

Medida: 7.20 m de ancho x 3.60 m de alto. El arte y el texto serán coordinados con el Área de Imagen de la Entidad.

18.1.26 DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

Inspecciones y Autorizaciones

Acceso al Sitio de los Trabajos y Lugares de FabricaciónLa Entidad y la Supervisión, así como cualquier persona autorizada por escrito, tendrá en cualquier momento acceso a la Obra, así como a cualquier oficina y local donde se está desarrollando trabajos o de donde provengan los materiales, artículos manufacturados o equipos para empleo en las Obras, debiendo, el Contratista facilitar, en la mejor forma posible este acceso, suministrando para tal fin toda la asistencia necesaria. Tales visitas o inspecciones no deberán interferir con los trabajos del Contratista.

En las visitas a las fábricas el Contratista deberá estar acompañado de un representante del fabricante que tendrá cabal conocimiento de los aspectos técnicos materia de la inspección o pruebas. En caso de no estar el Contratista, el representante del fabricante deberá recibir las órdenes, instrucciones y observaciones de la Supervisión.

Inspección Previa de las Obras

111


Ningún trabajo será cubierto ni rellenado sin previo examen y aprobación de la Supervisión, debiendo el Contratista proporcionar amplias facilidades para que la Supervisión los examine. El Contratista notificará a la Supervisión mediante el Cuaderno de Obra cuando los trabajos estén preparados para examen, debiendo la Supervisión sin demora justificada, llevar a cabo la medición de las mismas y anotar los resultados en el respectivo Cuaderno de Obra. El Contratista comunicará a la Supervisión, con la debida anticipación, la fecha y hora en que iniciará o re-iniciará un trabajo, sin lo cual no podrá iniciarlo o reiniciarlo.

En general, ningún trabajo podrá ser ejecutado sin la inspección y/o autorización escrita en el Cuaderno de Obra por la Supervisión.

Remoción de Materiales para InspecciónEl Contratista deberá descubrir cualquier parte o parte de la Obra o hacer sondeos o perforaciones en ella o a través de ella, si la Supervisión lo solicitara, debiendo reponer y reparar aquella parte o partes removidas o perforadas, a satisfacción de la Supervisión.

Remoción de Materiales y Re-Ejecución de Servicios InadecuadosCorresponde a la Supervisión durante la realización de la Obra, la facultad de determinar por escrito las siguientes providencias, sin costo para la Entidad:

La remoción del sitio, en el plazo que se especifique mediante notificación, de cualquier material que comprobadamente no esté de acuerdo con lo especificado en el Expediente Técnico del Contrato.

La sustitución de los materiales arriba referidos por los apropiados y adecuados.

La demolición y apropiada re-ejecución, independientemente de cualquier prueba previa o pago intermedio, de cualquier trabajo que al parecer de la Supervisión no esté de acuerdo con el Expediente Técnico del Contrato en cuanto a los materiales o a la calidad de servicio y trabajo.

En caso de que el Contratista no cumpla en un plazo de diez (10) días una orden de la índole de este ítem, la Supervisión podrá mandar a ejecutar dichas órdenes y todos los gastos que esta medida origine, serán de cargo del Contratista.

18.1.27 SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS

La Supervisión, con autorización de la Entidad, cuando lo considere necesario, podrá ordenar la suspensión o intervención parcial o total de la Obra (Artículo 205° y 206°del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado), decisión que será impartida mediante orden escrita, causados por:

Trabajos defectuosos o no autorizados. Negligencia cometida por el Contratista. Atrasos en la ejecución de la Obra Causa prevista en el Contrato.

112


La suspensión puede darse a criterio de la Supervisión cuando sea necesaria para la correcta ejecución de la Obra, o en razón de condiciones meteorológicas o de otra naturaleza que afecten la seguridad o calidad de la Obra. El tiempo que los trabajos permanezcan suspendidos no será añadido al plazo de entrega de la Obra, ni corresponderá pago alguno por el mantenimiento de la misma.

18.1.28 SUBSANACION DE DEFICIENCIAS

El Contratista no podrá entregar la Obra defectuosa o mal ejecutada, aduciendo defectos, errores u omisiones en los planos o especificaciones técnicas, elaborados por él mismo, debiendo el trabajo erróneo o defectuoso ser subsanado y enmendado por su exclusiva cuenta.

Cuando el Contratista incurra en negligencia durante la ejecución de los trabajos o no efectúe o haya iniciado en forma efectiva la corrección de los mismos dentro del tercer día laborable de recibida la orden correspondiente, la Supervisión deberá comunicar a la Entidad, haciendo pasible al Contratista al pago de las penalidades por demora.

Queda también establecido que la Entidad podrá autorizar la retención del total o parte del importe de las Valorizaciones de Avance de Obra, para protegerse contra posibles perjuicios por trabajos defectuosos y no corregidos oportunamente pese a las instrucciones de la Supervisión.

Desaparecida la causal anterior la Entidad instruirá para que se proceda con el pago de las sumas retenidas, previo descuento de los importes que pudieran corresponder en concepto de mora.

18.1.29 TRABAJO NOCTURNO Y EN FERIADO

A menos que lo prohíba la Supervisión por causa justificada, el Contratista podrá trabajar en turnos de noche, tiempo extra y en días Domingo y feriados. En estos casos el Contratista no tendrá derecho a ninguna compensación adicional, debiendo el Contratista adecuarse a los reglamentos y legislaciones laborales vigentes en el Perú. El Contratista deberá notificar a la Supervisión por escrito, con no menos de 24 horas de anticipación, sobre su intención de ejecutar trabajos en horas nocturnas, tiempo extra o en domingo y feriados. Al trabajar en horas nocturnas, el Contratista deberá dotar a las áreas de trabajo a cielo abierto con suficiente iluminación para la seguridad de su personal y la correcta ejecución de los trabajos y su inspección correspondiente.

18.2 SUPERVISIÓN DE LA OBRA

La Entidad será representada en el sitio de la Obra por la Supervisión, cuya designación será comunicada por escrito al Contratista. La Supervisión tendrá autoridad suficiente para decidir las cuestiones relativas a los trabajos de la Obra, de acuerdo con los documentos contractuales y dentro de las facultades expresas que le otorgue la Entidad, las cuales serán comunicadas oportunamente a las partes interesadas.

111


Toda comunicación entre la Entidad y el Contratista en relación a la Obra será a través de la Supervisión. El Residente de la Supervisión y sus profesionales asistentes se llamarán también la Supervisión.

18.2.1 OBLIGACIONES DE LA SUPERVISIÓN

Para efecto de la Supervisión de Obra, la Entidad contratará a una firma Contratista especializada o Consorcio, que en resumen tendrá, sin ser limitativo, las siguientes funciones:

Efectuar la entrega del terreno al Contratista de la Obra.

Verificar y exigir la correcta ejecución de los trabajos y asegurar el fiel cumplimiento de las condiciones y obligaciones del Contratista establecidas en el Contrato y sus anexos.

Inspeccionar en forma permanente la ejecución de los trabajos. Solicitar y/o recibir la información del Contratista sobre los trabajos o

cualquier situación que estando relacionada con estos, afecte de alguna manera la ejecución regular.

Exigir al Contratista el cumplimiento de los cronogramas y calendarios que formen parte de su oferta.

Exigir al Contratista que los materiales empleados en general y equipos a instalar en la Obra, cumplan las especificaciones técnicas estipuladas en el Expediente Técnico aprobado por la Entidad. Cuando sea pertinente, deberá exigir se retire de la Obra por cuenta del Contratista, los materiales o equipos que hayan sido rechazados por ser de mala calidad, o por no cumplir adecuadamente lo especificado en el Expediente Técnico aprobado por la Entidad, así como el desmonte y otros desechos.

Exigir al Contratista que los métodos de trabajo utilizados, estén de acuerdo a las Especificaciones Técnicas consignadas en el Expediente Técnico aprobado, a la normatividad vigente y a la buena práctica de la Ingeniería y construcción.

Exigir al Contratista el adecuado comportamiento de su personal en horas de trabajo y en tanto se encuentren dentro del área de la Obra.

Efectuar conjuntamente con el Contratista las mediciones y verificaciones de los avances de las partidas, además de realizar los controles de calidad de materiales, equipos y procedimientos constructivos para garantizar la adecuada ejecución de los trabajos.

Absolver las consultas, interpretar los planos, especificaciones técnicas, manuales y cualquier otra información técnica relacionada con la Obra y/o los trabajos relacionados con ella.

No deberá, ni podrá relevar al Contratista de ninguna de las obligaciones indicadas en el Contrato.

Aprobar las Valorizaciones Mensuales y tramitarlas ante la Entidad para su oportuno trámite de pago.

Evaluar la procedencia de las solicitudes adicionales, reducciones y modificaciones del Plazo presentadas por el Contratista de ser pertinente, tramitándolas ante la Entidad con la correspondiente opinión técnica.

112


Coordinar con el Contratista la realización oportuna del protocolo de pruebas de instalaciones y equipos en general, de acuerdo a las especificaciones técnicas del Expediente Técnico aprobado por la Entidad y participar en la realización de las mismas, validando finalmente su conformidad.

Revisar y dar la conformidad, a los documentos de la Liquidación de la Obra.

18.2.2 CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS TRABAJOS

Aprobado el Expediente Técnico por la Entidad, mediante Resolución del Órgano Competente y autorizado el inicio de la Obra, la Supervisión ejecutará el control y supervigilancia de la misma, exigiendo su conformidad con las condiciones previstas en los documentos contractuales y en las instrucciones que en cualquier forma u oportunidad y según las prescripciones del Contrato, hayan sido preparadas y/o aprobadas y comunicadas por escrito al Contratista.

Cualquier trabajo de construcción o fabricación antes de la aprobación del Expediente Técnico a nivel de ejecución de Obra será bajo responsabilidad y riesgo del Contratista

El Contratista podrá proponer, durante la elaboración del Expediente Técnico así como durante el proceso de Ejecución de la Obra, los cambios que sean necesarios para cumplir con las disposiciones y objetivos del Contrato y sus documentos, sin que esto ocasione ningún costo adicional para la Entidad.

Dichos cambios serán hechos en coordinación con la Supervisión, la cual comunicará este hecho a la Entidad, quien deberá autorizar tales cambios en forma previa a su ejecución, de ser el caso.

La aprobación de los planos elaborados por el Contratista no lo exonerará de ninguna de sus obligaciones para cumplir los requisitos del Contrato y sus documentos, ni de su responsabilidad.

Si durante la ejecución de la Obra se encontrase algún error en un plano del Contratista, dicho error deberá corregirse y las correcciones incluyendo cualquier modificación en sitio, que se considere necesaria, deberá señalarse en el plano, el cual se someterá nuevamente a aprobación como se describe en los párrafos anteriores.

La Supervisión tendrá el derecho de inspeccionar los trabajos en el sitio o en el lugar de fabricación de materiales y equipos en cualquier momento, así como tener acceso a las oficinas, almacenes, talleres y depósitos del Contratista en cumplimiento de los términos contractuales. Será obligación del Contratista dar toda la asistencia y facilidades a su alcance para que la Supervisión cumpla cabalmente su misión.

La Supervisión deberá llevar estadísticas relativas al empleo de mano de Obra, materiales y equipos del Contratista y de otros elementos que tengan influencia sobre el costo. Con esta finalidad el Contratista exhibirá todos estos documentos las veces que le sean requeridos por la Supervisión.

111


La Supervisión deberá exigir al Contratista que durante el proceso constructivo, mantenga en forma permanente y visible los hitos y señales que permitan su inmediata identificación y las verificaciones necesarias, para la adecuada inspección de los trabajos.

La Supervisión deberá exigir al Contratista un plan adecuado de los trabajos a ejecutar y las medidas correctivas para evitar el eventual deterioro del Medio Ambiente. El Supervisor dejará claramente establecido, la conformación final del terreno después de los trabajos preliminares, Obras provisionales, movimiento de tierras, etc.; de modo que no originen problemas a terceros ni se observe efectos al Medio Ambiente local.

18.2.3 FUNCIONES DEL REPRESENTANTE DE LA SUPERVISION

Las atribuciones del Representante de la Supervisión son las de inspeccionar y controlar la correcta ejecución de la Obra y exigir las pruebas y exámenes a los materiales a ser utilizados.

El Representante de la Supervisión no tendrá autoridad para liberar al Contratista de cualquiera de sus obligaciones derivadas del Contrato, ni imponer la realización de cualquier servicio u Obra que ocasione atrasos y/o gastos adicionales a la Entidad.

Eventualmente, la Supervisión podrá delegar por escrito a su Representante cualquiera de las facultades o autorizaciones, debiendo informar al Contratista la delegación de facultades o autorización correspondiente. Toda instrucción o aprobación escrita dada por el Representante de la Supervisión al Contratista dentro de los términos de dicha delegación tendrá el mismo valor como si hubiera sido dada por la Supervisión con las siguientes salvedades:

El no haber desaprobado el Representante de la Supervisión algún trabajo o materiales, no anulará ni disminuirá la facultad que tiene la Supervisión de desaprobar después dicho trabajo o materiales, y de ordenar que los mismos sean derribados, eliminados o deshechos.

En caso que el Contratista no concuerde con las decisiones del Representante de la Supervisión, podrá llevar el asunto directamente a la Supervisión, el cual deberá anular o confirmar tal decisión, así como decidir de otra forma.

Sin perjuicio de las salvedades anteriores si en opinión del Representante de la Supervisión ocurriera una emergencia que pusiera en peligro la seguridad de la Obra y/o de sus trabajadores, él puede ordenar directamente al Contratista a realizar trabajos o tareas que puedan en la opinión del Representante de la Supervisión disminuir o eliminar tales riesgos.

El Contratista cumplirá con todas las instrucciones dadas por el Representante de la Supervisión. El Representante de la Supervisión evaluará y determinará la procedencia y monto del trabajo adicional aprobado acorde a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, siempre que este sea necesario y/o indispensable para alcanzar los objetivos de la Obra.

112


18.3 CUADERNO DE OBRA

En la fecha de entrega del terreno, se abrirá el Cuaderno de Obra, el mismo que será foliado y visado en todas sus páginas por la Supervisión y por el Ingeniero Residente. Dichos profesionales son los únicos autorizados para hacer anotaciones en el Cuaderno de Obra. Su utilización es acorde a lo establecido en el Artículo 194° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Cuaderno de Obra debe constar de una hoja original con tres (3) copias desglosables, correspondiendo una de ellas para la Entidad, otra para el Contratista y la tercera para la Supervisión. El original del cuaderno debe permanecer en Obra, bajo custodia del Contratista y a disponibilidad permanente de la Supervisión, no pudiendo ser retenido por ninguna de las partes. Concluida la ejecución de la Obra, el original quedará bajo custodia de la Entidad.

En el Cuaderno de Obra se anotarán los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de ella, firmando al pie de cada anotación el Supervisor o el Residente, según sea el que efectuó la anotación. El Cuaderno de Obra será cerrado por la Supervisión cuando la Obra haya sido recibida definitivamente por la Entidad.

El Contratista anotará en el Cuaderno de Obra, lo siguiente:

Para decisión del Supervisor: Pedidos, consultas y observaciones relacionadas al proceso, de acuerdo al cumplimiento del Contrato del Contratista.

Para informe del Supervisor: Reclamos y planteamientos en general vinculados al proceso, que excedan la capacidad de decisión del Supervisor, pero que necesariamente requieren de su pronunciamiento.

Para conocimiento del Supervisor: Trascripción del texto de sus gestiones, que en directa relación a su contrato, haya formulado ante la Entidad.

Comunicación del Término de Obra y solicitud de recepción de la misma. Las consultas y planteamientos del Contratista de orden técnico que no afecten el

presupuesto y plazo contractual, deberán ser respondidas por la Supervisión en un plazo no mayor de cinco (5) días calendarios.

La Supervisión anotará en el Cuaderno de Obra lo siguiente:

Para cumplimiento del Contratista: Órdenes y observaciones, así como las respuestas a las consultas, pedidos de aclaración que le hubieran sido formulados dentro de los cinco (5) días calendario de planteados.

Para conocimiento del Contratista: Opiniones sobre los reclamos, planteamientos y el trámite dado, dentro de los siete (5) días calendario de formulado.

Para conocimiento del Contratista: Trascripción de las directivas específicas recibidas de la Entidad y las disposiciones administrativas genéricas, que en su concepto, tengan vinculación con los trabajos.

Los planteamientos o comentarios que los funcionarios de la Entidad tengan a bien formular en las visitas de inspección que realicen.

18.4 DE LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES

111


Los trabajos deberán ejecutarse conforme a las Especificaciones Técnicas, Planos y otros documentos elaborados por el Contratista, que conforman el Expediente Técnico, los que debidamente revisados y visados por la Supervisión y aprobados por la Entidad, forman parte del Contrato. Es obligación inexcusable del Contratista actuar de conformidad con estos documentos.

El Contratista no podrá aducir falta de aprobación de planos de ejecución como excusa para atrasos de los trabajos, a menos que el plano faltante fuera indispensable, para dicha ejecución y lo hubiera entregado para aprobación con la debida anticipación.

Durante el desarrollo de los trabajos, la Entidad, a través de la Supervisión, podrá solicitar al Contratista cualquier plano complementario o nuevo, o instrucciones que pudieran ser necesarias para la ejecución correcta y completa, mantenimiento o protección de la Obra, sin costo adicional para la Entidad, entendiéndose que forman parte del Expediente Técnico elaborado por el Contratista

Cualquier parte de la Obra mencionada en las Especificaciones Técnicas y no mostrada en los planos o viceversa, tendrá la misma fuerza y efecto que si estuviera contenida en ambos. Cualquier discrepancia entre los planos y las Especificaciones Técnicas y dentro de estos mismos, o entre las cifras y planos, deberá ser puesta en conocimiento de la Supervisión por el Contratista, cuya decisión será concluyente y deberá ser acatada. Cualquier interpretación por el Contratista sin esta determinación por la Supervisión será por cuenta y riesgo del Contratista.

En caso que el Contratista estuviera en desacuerdo con cualquier plano o instrucción y que hubiera notificado a la Supervisión al respecto, y que la Supervisión insistiera en la ejecución de los trabajos de acuerdo a dicho plano o instrucción, el Contratista será relevado ante la Entidad de sus responsabilidades que resultaran de la adopción de dicha solución, más no así de proceder correctamente de acuerdo a ésta.

Para cualquier detalle o información que no apareciera claramente en los planos, Especificaciones Técnicas del Estudio Definitivo o documentos contractuales, el Contratista deberá pedir con un tiempo razonablemente anticipado y en todo caso antes de la ejecución del trabajo, las instrucciones por escrito de la Supervisión, dándose por satisfecho con las mismas.

18.5 INICIO, PLAZOS Y TERMINOS DE LA OBRA

18.5.1 INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

Una vez aprobado el Expediente Técnico de ejecución de Obra por parte de la Entidad, el plazo de la misma empezará a regir una vez se cumpla lo establecido en el Artículo 184° del Reglamento de Contrataciones del Estado vigente

18.5.2 PLAZOS

Plazo Total

112


La Obra será terminada dentro del plazo fijado en el Contrato, el mismo que se encuentra indicado en los correspondientes Cronogramas de Obra. El plazo de ejecución total de la obra es de 180 días calendarios.

Prórroga del Plazo del Término de las ObrasEn caso de que se produzca trabajos adicionales de cualquier naturaleza u otras circunstancias especiales de cualquier tipo, incluyendo fuerza mayor, que justifique la prórroga del plazo establecido para que el Contratista concluya la Obra, la Supervisión determinará la extensión de esta prórroga y la informará a la Entidad, en concordancia con lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, vigente

18.5.3 VALORIZACIONES Y METRADOS

Las mediciones de trabajo efectuados durante cada período y la determinación de cantidades de las partidas listadas en el Presupuesto de Obra, deberán ser efectuadas por la Supervisión y el Contratista, el último día de cada mes. En todo caso y en todo momento, la Supervisión podrá ejecutar cualquier medición, para lo cual el Contratista dará todas las facilidades necesarias, así como proveerá personal, materiales y equipos que sean necesarios. Los procedimientos y formatos necesarios para la ejecución de las mediciones serán determinados oportunamente por la Supervisión.

En base, a las mediciones, el Contratista y la Supervisión elaborarán mensualmente las valorizaciones de los trabajos ejecutados, las que tendrán el carácter de pagos a cuenta, y que contendrán las cantidades de obras ejecutadas en el mes, en concordancia con el Artículo 197° del Reglamento de Contrataciones del Estado.

Al ejecutarse la presente Obra bajo el sistema de Suma Alzada, las valorizaciones se formularán en función de los metrados ejecutados con los precios unitarios del Valor Referencial, agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad que figuren en dicho presupuesto. El subtotal así obtenido se multiplicará por el Factor de Relación, calculado hasta la quinta cifra decimal, a este monto se agregara el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas.

Además, considerando el sistema Suma Alzada, las cantidades de obra se valorizaran hasta alcanzar el total de los metrados del Presupuesto de la Obra.

Las valorizaciones deberán ser presentadas debidamente sustentadas con los siguientes documentos: Planilla de Metrados realmente ejecutados, Ensayos de Laboratorio, Pruebas de Rotura de Concreto, Copia del Cuaderno de Obra, los pagos de los tributos y gravámenes que correspondan de acuerdo a Ley, así como las responsabilidades de carácter laboral y por el pago de aportaciones sociales de su personal. Todos los documentos deberán tener la firma de la Supervisión y Residente de la Obra.

La valorización establecerá la diferencia con el monto previsto en el Cronograma de Pagos, que será asumido en el mes o meses siguientes.

111


La Supervisión aprobará las Valorizaciones dentro de los cinco (5) días calendario contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización y la remitirá a la Entidad procediendo al trámite de pago

La Entidad cancelará la valorización mensual presentada, en fecha no posterior al último día del mismo mes. A partir del vencimiento del plazo establecido para el pago de estas valorizaciones, el contratista tendrá derecho al pago de intereses; aplicándose la tasa del interés legal fijada por el Banco Central de Reserva del Perú, de conformidad con el artículo 1244 del Código Civil.

Deducciones y RetencionesLas deducciones están referidas a las amortizaciones de los adelantos y a los reajustes que resulten negativos. Las amortizaciones del adelanto directo se harán mediante descuentos proporcionales, iguales a las que fueron otorgadas, en cada una de las valorizaciones de obra, con posterioridad a la entrega de los indicados adelantos. La amortización del adelanto para materiales e insumos se realizara de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias y complementarias.

Discrepancias Respecto de Valorizaciones o MetradosSi surgieran discrepancias respecto de la formulación, aprobación o valorización de los metrados, entre el Contratista y el Inspector/supervisor y/o la Entidad, según sea el caso, se resolverán en la liquidación del contrato, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.Sólo será posible iniciar un procedimiento de conciliación o arbitraje dentro de los quince (15) días hábiles después de ocurrida la controversia si la valorización de la parte en discusión representa un monto superior al cinco por ciento (5 %) del contrato actualizado.

La iniciación de este procedimiento no implica la suspensión del contrato ni el incumplimiento de las obligaciones de las partes.

18.5.4 ATRASOS

Cuando el monto de las valorizaciones acumuladas a una fecha determinada sea menor al 80% del monto de las valorizaciones acumuladas, programadas a dicha fecha, será de aplicación lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado vigente

Asimismo, en caso de atraso en la finalización de la Obra por causa imputables al Contratista, con respecto a la fecha consignada de Avance de Obra vigente y en el plazo de levantamiento de observaciones en el proceso de recepción de la misma, y considerando que dicho atraso producirá una extensión de los servicios de supervisión, lo cual genera un mayor costo el Contratista asumirá el pago del monto equivalente a los mayores servicios de supervisión, en base a los precios del Contrato de la Supervisión.

Dichos pagos serán deducidos de las valorizaciones, pago final o en la liquidación final; o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de las retenciones o garantías, si estas no fueran suficientes.

112


La aplicación de penalidades por retraso injustificado en la atención del servicio referido a las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con lo establecido en el contrato suscrito.

18.5.5 INTERVENCIÓN ECONÓMICA DE LA OBRA

La Entidad podrá, de oficio o a solicitud de parte, intervenir económicamente la obra en caso fortuito, fuerza mayor o por incumplimiento de las estipulaciones contractuales que a su juicio no permitan la terminación de los trabajos. La intervención económica no deja al contratista al margen de su participación contractual, manteniendo los derechos y obligaciones correspondientes.

Si el contratista rechaza la intervención económica, el contrato será resuelto, de conformidad con lo indicado en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado vigente.

18.5.6 OBRAS ADICIONALES Y REDUCCIONES

El Contratista al ejecutar el Contrato, no puede alterar, modificar ni sustituir las características de su propuesta ni recortar los alcances de los servicios solicitados en las Bases, contrato suscrito y Expediente Técnico.

Si el contratista considera que por causas de fuerza mayor debidamente justificadas o por alguna instrucción, información, revisión, enmienda o adición a los planos, especificaciones técnicas u otros documentos entregados después de la fecha de suscripción del contrato, se genere un presupuesto adicional, deberá notificarlo a través del cuaderno de obra, en concordancia con lo establecido en el Artículo 207° del Reglamento de Contrataciones del Estado vigente.

Sólo procederá la ejecución de Obras Adicionales cuando se cuente previamente con la aprobación escrita correspondiente de la Entidad y siguiendo los lineamientos indicados en los presentes Términos de Referencia, en los casos en que el valor de aquellas restándole los presupuestos deductivos, no supere el diez por ciento (15%) del Monto del contrato

La Entidad no reconocerá los costos de las Obras Adicionales que se generen como consecuencia de los errores, deficiencias u omisiones en el Expediente Técnico elaborado por el Contratista, los mismos que serán asumidos en su totalidad por este.

El Contratista deberá proseguir la Obra con los cambios ordenados siempre que cuente con la aprobación de la Entidad.

18.5.7 RECLAMOS Y PLANTEAMIENTOS

Los reclamos y planteamientos del Contratista, vinculados directamente a la Obra, deben formularse en el Cuaderno de Obra, en concordancia con lo establecido en los Artículos 194°, 195° y 196°del Reglamento de Contrataciones del Estado vigente.

111


18.5.8 RECEPCIÓN DE LA OBRA Y PLAZOS

Cuando la Obra esté concluida, el Contratista solicitará en el Cuaderno de Obra el nombramiento de la Comisión de Recepción, para lo cual deberá elaborar los planos post-construcción, metrados de cierre, de acuerdo a los trabajos realmente ejecutados, los que se tendrán en cuenta al momento de la Recepción de la Obra, previa conformidad por parte de la Supervisión.

Se deberá cumplir lo establecido en el Artículo 210° del Reglamento de Contrataciones del Estado vigente.

En ningún caso, se exonerará al Contratista de su responsabilidad por los trabajos que hayan sido encontrados defectuosos y calidad señalada en las Especificaciones Técnicas, bajo pretexto de haber sido aceptados por la Supervisión o la Entidad.

18.5.9 LIQUIDACION FINAL DE OBRAEl Contratista presentará la Liquidación de la Obra ejecutada, debidamente sustentada, con la documentación y cálculos detallados, suscrita por el representante legal del Contratista. La Liquidación presentada por el Contratista será elevada a la Entidad de acuerdo al procedimiento indicado en el Artículo 211° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado Vigente.

La Liquidación de Obra impresa y en medio magnético debe contener como mínimo:

Memoria Descriptiva Valorizada Metrados Post Construcción Planos Post Construcción (02 Juegos), con firmas de los profesionales

responsables. Cuaderno de Obra Pruebas y Ensayos Relación y Especificaciones del Equipamiento instalado Garantías del Equipamiento en General Manuales de Mantenimiento y Operación de Equipos Constancia de no adeudar suma alguna al Sistema Nacional de Pensiones y

Seguro Social del Perú, y que además no tiene pendientes reclamaciones por concepto de remuneraciones y/o beneficios sociales de sus trabajadores

Liquidación Financiera: la que contendrá como mínimo:

1. Cuadro Resumen de Liquidación de Saldos, según el siguiente detalle:

Contrato Principal (sin I.G.V.)- Monto Contractual

Valorizaciones Pagadas- Saldo

Presupuestos Adicionales (sin I.G.V.)- Presupuestos Adicionales Aprobados- Presupuestos Adicionales Pagados- Saldo

112


Presupuestos Deductivos (sin I.G.V.)- Presupuestos Deductivos Aprobados- Presupuestos

Reintegros (sin I.G.V.)- Reintegros Recalculados- Saldo de Reintegros Recalculados- Saldo.

Impuesto General a las Ventas- Contrato Principal- Presupuestos Adicionales- Reajustes- Modificaciones Gastos Generales- Otros

Mayores Gastos Generales (sin I.G.V.)- Mayores Gastos Generales Aprobados- Mayores Gastos Generales Pagados- Saldo

Costo Total de la Obra- Contrato Principal- Deducciones- Obras Complementarias- Reintegros- Mayores Gastos Generales- Otros Reajustes- Impuesto General a las Ventas (I.G.V.)

Adelanto en Efectivo (con I.G.V.)- Otorgados- Amortización- Saldo

Adelanto para Adquisición de Materiales (con I.G.V.)- Otorgado- Amortizado- Saldo

Material Valorizado en Cancha (sin I.G.V.)- Valorizado- Amortizado- Saldo

Multas- Por atraso en iniciar la Obra- Por atraso en culminar la Obra

Liquidación de Saldos Establecidos- Saldo a favor del Contratista- Saldo a favor de la Entidad- Saldo Total

Sustento del Cálculo de los montos indicados

2. Comprobantes de pago de Valorizaciones mensuales y de adquisiciones de los equipos y servicios relacionados con estos tales como Fletes, Servicios, etc.

111


Una vez que la Liquidación haya quedado consentida, el Contrato quedará concluido debiendo cerrarse el expediente de la Liquidación Final de Obra. Previo al pago del saldo de Liquidación Final, la Entidad descontará del importe del mismo, los siguientes conceptos:

Sumas anteriores ya pagadas en las planillas o Valorizaciones Mensuales de Avance de Obra, consignadas como saldo en contra del Contratista.

Reposición por daños atribuidos al Contratista si hubiera. El porcentaje correspondiente a la recuperación de los adelantos, valorizaciones

y pagos efectuado por la Entidad acorde al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, si hubieran saldos pendientes.

Las multas y penalidades, si hubieran.

En caso que los montos a deducir superasen los pagos a efectuar de acuerdo con la Liquidación Final, la Entidad comunicará de inmediato al Contratista para que en un plazo de diez (10) días calendario efectúe el pago del saldo correspondiente, de no cumplir con ello se procederá a la ejecución de la Fianza de Cumplimiento del Contrato y retener los montos no percibidos.

18.5.10 PENALIDADES

Por Mora.- En el caso de retraso injustificado en la ejecución de la obra, objeto del contrato, la Entidad le aplicará al contratista una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo al procedimiento establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado vigente.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la Entidad podrá resolver el contrato por incumplimiento.

Asimismo, se aplicaran las penalidades respectivas que se establezcan en las bases de licitación y el contrato suscrito.

Por Incumplimiento del Contrato.- La garantía de fiel cumplimiento, se ejecutará en su totalidad, solo cuando la resolución por la cual la Entidad resuelve el contrato por causa imputable al contratista, haya quedado consentida o cuando por laudo arbitral consentido y ejecutoriado se declare procedente la decisión de resolver el contrato. El monto de las garantías corresponderá íntegramente a la Entidad, independientemente de la cuantificación del daño efectivamente irrogado.

18.5.11 RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada deberá requerirla mediante carta notarial para que las satisfaga en un plazo no mayor de quince (15) días, bajo apercibimiento de resolver el contrato. Si vencido

112


dicho plazo el incumplimiento continúa, la parte perjudicada resolverá el contrato en forma total o parcial, mediante carta notarial.

La resolución parcial solo involucrará a aquella parte del contrato afectada por el incumplimiento y siempre que dicha parte sea separable e independiente del resto de las obligaciones contractuales, y que la resolución total del contrato pudiera afectar los intereses de la entidad. En tal sentido el requerimiento que se efectúe deberá precisar con claridad qué parte del contrato quedaría resuelta si persistiese el incumplimiento. De no hacerse tal precisión se entenderá que la resolución será total en caso de persistir el incumplimiento.

Si la parte perjudicada es la Entidad, ésta ejecutará las garantías que el contratista hubiera otorgado, sin perjuicio de la indemnización por los mayores daños y perjuicios irrogados.

Si la parte perjudicada es el contratista, la Entidad deberá reconocerle la respectiva indemnización por los daños y perjuicios irrogados.

Cualquier controversia relacionada con la resolución del contrato podrá ser sometida por la parte interesada a conciliación y/o arbitraje dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de comunicada la resolución. Vencido ese plazo sin que se haya iniciado ninguno de estos procedimientos, se entenderá que la resolución del contrato ha quedado consentida.

18.5.12 EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

La resolución del contrato de obra determina la inmediata paralización de la misma, salvo los casos en que, estrictamente por razones de seguridad o disposiciones reglamentarias de construcción, no sea posible.

La parte que resuelve, deberá indicar en su carta de resolución, la fecha y hora para efectuar la constatación física e inventario en el lugar de la obra, con una anticipación no menor de dos (2) días. En esta fecha, las partes se reunirán en presencia de Notario Público o Juez de Paz, según corresponda, y se levantará un acta. Si alguna de ellas no se presentara, la otra levantará el acta con el Notario Público o Juez de Paz. Culminado este acto, la obra queda bajo responsabilidad de la Entidad y se procede a la liquidación, conforme a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado vigente.

En caso que la resolución sea por incumplimiento del Contratista, en la liquidación se consignarán las penalidades que correspondan, las que se harán efectivas conforme a lo dispuesto en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado vigente.

Los gastos de la resolución del contrato son de cargo de la parte que lo incumplió, salvo disposición distinta de Laudo Arbitral.

18.5.13 DISPOSICIONES VARIAS

Son de cargo del Contratista todos los tributos y gravámenes que le correspondan de acuerdo a la Ley. Toda responsabilidad de carácter laboral y por el pago de aportaciones sociales es exclusivamente del Contratista. Así mismo corresponde al

111


Contratista la contratación de todos los seguros necesarios para resguardar la integridad de la prestación, los recursos que se utilizan y a los terceros posiblemente afectados.

El Contratista asume la responsabilidad de cumplir estrictamente el marco legal del ordenamiento laboral que cautele los derechos de los trabajadores de construcción civil. Los postores deberán tener en cuenta estos factores al momento de presentar sus propuestas.

18.5.14 SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las controversias derivadas de la ejecución o interpretación del contrato que derive del presente proceso de selección, se resolverán mediante procedimiento arbitral de derecho, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado vigente.

18.5.15 RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD

La Entidad es responsable por las modificaciones que ordene o apruebe respecto del Expediente Técnico, estudios, informes o similares, o por aquellas que se generen debido a la necesidad de la ejecución de los mismos, sin perjuicio de las responsabilidades que corresponden a quienes elaboraron el proyecto.

18.5.16 CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO

Los contratistas están obligados a cumplir cabalmente, con lo ofrecido en su propuesta y en cualquier manifestación formal documentada, que hayan aportado adicionalmente, en el curso del proceso de selección o en la formalización del contrato, así como a lo dispuesto en los incisos 2) y 3) de los artículos 1774 del Código Civil.

18.5.17 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA23 Queda claramente establecido que el hecho de haber recepcionado las Obras no exonera al CONTRATISTA de sus responsabilidades, de acuerdo con lo dispuesto en el Código Civil y en el artículo 51º de la Ley, que establece, entre otros, un periodo de garantía y responsabilidad del ejecutor de las obras no menor de siete (07) años.

Todos los demás aspectos relativos al presente proceso de selección, contratación, construcción, ejecución, recepción de obra, liquidación de obra, etc., no contemplados en estas Bases se regirán por la Ley y su Reglamento.

18.5.18 DISPOSICIONES FINALES

El presente proceso se rige por las bases y lo que establece la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

18.5.19 NORMAS REGLAMENTARIAS

112


El Contratista está obligado a realizar sus actividades en cumplimiento a los requisitos legales establecido, siendo no limitativos:

1. Ley de Contrataciones del Estado, y su Reglamento vigente. 2. Reglamento del TUO, aprobado con D.S. Nº 084-2004-PCM. 3. Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto 4. Ley N° 28927, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012. 5. Ley Nº 27209: Ley de Gestión Presupuestaria del Estado. 6. Ley Nº 27444: Ley de Procedimiento Administrativo General. 7. Ley Nº 26572: Ley General de Arbitraje. 8. RM. N° 366-2001-EM/VME Código Nacional de Electricidad - Suministro 9. R.M. 037-2006-EM “Código Nacional de Electricidad –Utilización”. 10. Ley Nº 26842: Ley General de Salud 11. D.S. N° 033-2001-MTC Reglamento Nacional de Tránsito y sus modificatorias 12. ISI 5-02-1 Orden y Limpieza. 13. ISI 8-01-1 Manejo e Investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo 14. Reglamento Nacional de Construcciones 15. Ley 28611 Ley General del Ambiente 16. Norma Técnica de Edificación NTE U.190 – Adecuación Urbanística para

Personas con Discapacidad 17. D.S 029-94-EM “Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades

Eléctricas” 18. Ley 27314 Ley General de Residuos Sólidos, 19. D.S 057-2004-EM Reglamento de la Ley 27314 Ley General de Residuos

Sólidos y los procedimientos y normas internas establecidas en el Sistema de Gestión Ambiental de la empresa.

20. D.S. N° 015-2006-EM Aprueban Reglamento de Protección Ambiental en las actividades de Hidrocarburos.

21. Decreto Ley 17752 Ley General de Aguas. 22. Ley N° 28256 “Ley que regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos

Peligrosos”. 23. D.L. N° 910 “Ley General de Inspección en el Trabajo y Defensa del

Trabajador” 24. R.M. 263-2001-EM/VME “Reglamento de Seguridad e Higiene Ocupacional del

Sub sector Electricidad”. 25. R.M. N° 511-2004/MINSA Aprueban ficha única de aviso de accidente de

trabajo u su instructivo de uso” 26. R.N. 2868-2002-OS/CD “Formato de Reporte de Accidentes, Reporte de

Incidentes, Informe Ampliatorio de Accidente” 27. D.S. 052-93-EM “Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de

Hidrocarburos” y sus modificatorias. 28. D.S. 009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. 29. D.S. N° 003-98-SA “Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo

de Riesgo” 30. D.S. 022-2001-SA “Reglamento Sanitario para las Actividades de Saneamiento

Ambiental en Viviendas y Establecimientos, Comerciales, Industriales y de Servicios.

31. D.S. N° 034-2001-MTC Reglamento Nacional de Vehículos y sus modificatorias.

111


32. D.S. 258-75-SA “Norma Técnica que establece límites permisibles para agentes químicos en ambiente de trabajo”

33. D.S. 009-97-SA “ Reglamento de la Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud”

34. D.S. N° 024-2004-MTC “TUO Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por Accidentes de Tránsito”.

35. D.S. 42-F “Reglamento de Seguridad Industrial” 36. Resolución OSINERG N° 028-2003-OS/CD “Aprueban Tipificación de

Infracciones y Escala de Multas y Sanciones de OSINERG” y sus modificatorias.

37. Resolución de OSINERG N° 013-2004-OS/CD “Reglamento de Supervisión de Actividades Energéticas” y sus modificatorias.

Adicionalmente para trabajos en zona, el Contratista debe cumplir con:

a) Cumplir con todos los compromisos de mitigar los Impactos Ambientales. b) Instruir al personal que trabaje en las obras sobre los procedimientos para la

protección y conservación ambiental en la zona.

19. RESPONSABILIDAD POR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE:

a) El Contratista es el único responsable por la calidad y contenido técnico de la documentación que elabore, proyecte, solicite, obtenga, procese, analice o incorpore al Expediente Técnico y/o Ejecución de Obra que entregará a La Entidad. Dicha responsabilidad es intransferible, e ineludible.

b) La Entidad rechazará, en cualquier momento, etapa, o circunstancia en que se encuentre la elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de Obra contratada; toda aquella documentación técnica que elabore El Contratista cuando ésta no se encuentre en concordancia con cualquier Norma Técnica, Reglamento, Directiva o Parámetro Normativo vigente que regule la ejecución o diseño respectivo.

c) Sobre la base de lo expuesto, El Contratista está obligado a conocer la normatividad y reglamentación vigente, tanto en el ámbito nacional, regional o local; y que sea aplicable a la elaboración del Expediente Técnico. Su incumplimiento será considerado como causal de resolución del Contrato atribuible a El Consultor.

d) En este orden de ideas, cuando se determine que la documentación técnica que haya elaborado, ya sea total o parcialmente, incumple la normatividad vigente; El Contratista se obliga y compromete a rectificarla a su costo, incluso en aquellos casos en que por omisión, error o desconocimiento, ésta haya sido aprobada por La Entidad. Dicha responsabilidad no podrá ser, en ninguna circunstancia, negada por El Contratista, quien tampoco podrá excusarse aduciendo contar con la aprobación del Coordinador y/o Revisor. El plazo que amerite dichas rectificaciones, será similar al asignado para subsanar las observaciones de la etapa a la que correspondió la elaboración de tal documentación. Superado dicho plazo, El Contratista incurre en mora, siéndole aplicable la penalidad prevista.

20. PARÁMETROS NORMATIVOS Y TÉCNICOS QUE DEBERÁ APLICAR EL CONTRATISTA:

La documentación técnica que elaborará y presentará El Contratista, estará sujeta

112


obligatoriamente al cumplimiento de las siguientes normas, reglamentos y procedimientos. Su cumplimiento se considera obligación esencial de El Contratista:

D.L. Nº 1017 -2009-PCM que crea el Organismo Superior de Contrataciones con el Estado (OSCE) y su Reglamento.

Ley Nº 29812 –Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012 Resolución de Contraloría Nº 123-2000-CG del 23-06-2000 - Norma 700-06

(Contrataciones y Adquisiciones de bienes y servicios u obras). Ley Nº 27444, Ley de Procedimientos Administrativos Generales. Decreto Legislativo Nº 1017 del 03-06-2008 que aprueba la Ley de Contrataciones

del Estado. Ley Nº 29873 que modifica la el Decreto Legislativo Nº 1017- Ley de Contrataciones

del Estado. Decreto Supremo Nº 184-2008-EF de 31-12-2008, que aprueba el Reglamento del

Decreto Legislativo Nº 1017 - Ley de Contrataciones del Estado. Decreto Supremo Nº 138-2012-EF de 06-08-2012, que modifica el Decreto

Supremo Nº 184-2008-EF – Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ley Nº 27293, “Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública”, modificada

por las Leyes N° 28522 y 28802 y por el Decreto Legislativo N° 1005. Decreto Supremo N° 102-2007-EF que aprueba el Nuevo Reglamento del Sistema

Nacional de Inversión Pública”, modificado por Decreto Supremo N° 038-2009-EF- Resolución Directoral N° 002-2009-EF/68.01, que aprueba la Directiva General del

Sistema de Inversión Pública”, modificada por Resoluciones Directorales Nos. 003-2009-EF/68.01 y 004-2009-EF/68.01.

Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 011-2006-VIVIENDA, aprobado el 08.May.2006 y publicado el 08.Jun.2006.

Norma Técnica CE.010 Pavimentos Urbanos (Aprobado mediante Decreto Supremo Nº 001-2010-VIVIENDA, fecha 13-01-10)

Manual de Ensayo de Materiales para Carreteras /EM –2000). (Aprobado con Resolución Directoral Nº 028-2001-MTC/15.17, fecha 16-01-01).

Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para Calles y Carreteras (Aprobado con Resolución Ministerial Nº 210-2000-MTC/15.02, fecha 03-05-2000) y sus modificatorias.

Diseño geométrico de carreteras y sus modificatorias. Norma Técnica GH.020 Componentes de Diseño urbano Complementariamente se aplicarán las Normas de Diseño AASHTO, PCA, entre

otras.

21. CÓMPUTO DE PLAZOS

21.1 Generalidadesa. Según lo indicado en el Artículo 151° del Reglamento de la Ley, los plazos de

ejecución del servicio se computan en días calendario, excepto en los casos indicados por dicho Reglamento. Se incluyen los días sábados, domingos y feriados.

b. Las solicitudes de ampliación del Plazo de Ejecución del Servicio, se gestionan según lo indicado en el Artículo 42° de la Ley, y en el Artículo 175° del Reglamento.

c. El vínculo contractual quedará disuelto cuando quede consentida la Liquidación del Contrato.

111


21.2 Inicio del Plazo de Ejecución de la Elaboración del Expediente Técnico

El Plazo de Ejecución de la Elaboración del Expediente Técnico se computará a partir del día siguiente en que se efectúe el cumplimiento del último de los siguientes eventos:i. La entrega del Adelanto Directo; siempre y cuando haya sido solicitado por el

Consultor dentro del plazo establecido en el Numeral 20° del presente documento.

ii. La entrega de la información que deberá proveer La Entidad, que se lista en el Numeral 11° de este documento, y que se efectuará como máximo dentro de los siete (07) días naturales siguientes a la fecha de suscripción del Contrato

iii. La suscripción del Acta de Reconocimiento y Orden de Inicio del Servicio. Esta acta deberá suscribirse dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de suscripción del contrato, para lo cual deberá efectuarse el reconocimiento de la zona sobre la cual se proyectara el expediente técnico materia del contrato. En dicho reconocimiento participara el Jefe de Proyecto de la Consultora y un representante de EMAPE S.A.; En caso de no participara el Jefe del Proyecto de la Consultora en el mencionado reconocimiento, se considerará como fecha de Inicio del servicio el día siguiente de cumplido los literales precedentes.

22. FORMA DE PAGO

22.1 Valorizaciones o Pagos a Cuenta: El abono de los honorarios de El Contratista, se efectuará contra prestación

aprobada y según la disponibilidad presupuestal de La Entidad. Los honorarios de El Contratista, se abonarán mediante Valorizaciones

(Pagos a cuenta), que se efectuarán en proporción directa al avance ejecutado de la obra.

Para efectos del trámite de las valorizaciones o pagos a cuenta por concepto de Elaboración del Expediente Técnico, El Contratista deberá remitir, en su oportunidad, una solicitud de pago la cual deberá ser presentada dentro de los dos días siguientes de haberle comunicado la Entidad su aprobación a la Etapa respectiva de pago, adjuntando copia del documento con el cual La Entidad le comunicó la aprobación de la etapa correspondiente; así la Factura.

La Entidad abonará la Valorización en trámite a más tardar dentro del plazo establecido en el Artículo 197° del Reglamento. La demora por parte del Contratista en la presentación de la solicitud de pago y/o demora en la presentación del Recibo de Honorarios o Factura dentro del plazo establecido y que origine demora en el pago por parte de la Entidad, no generará derecho al Contratista por concepto de interés.

No procederá el pago a El Contratista si la etapa correspondiente presentada por éste no ha sido aprobada por La Entidad.

El reajuste de las Valorizaciones se efectuará en la Liquidación del contrato, siempre que El Contratista haya efectuado los cálculos correspondientes.

23. CONTROL Y SUPERVISIÓN

23.1 Control:a. El Contratista estará sujeto a fiscalización permanente por parte de los

funcionarios que designe La Entidad, quienes verificarán el cumplimiento de los

112


avances de la elaboración del Expediente Técnico, avances de la Ejecución de la Obra y de los compromisos contractuales asumidos.

b. La Entidad designará un Coordinador, el que será acreditado de su propio plantel profesional (Arquitecto o Ingeniero); así como, eventualmente, un Equipo Revisor, que podrá ser contratado o de su propio plantel profesional; a quienes El Contratista brindará todas las facilidades del caso para el cumplimiento de sus funciones durante la elaboración del Expediente Técnico y durante la Ejecución de la Obra.

c. La Entidad, en aplicación de su derecho de fiscalizar y supervisar el desarrollo del objeto del Contrato, podrá convocar a El Contratista, en las oportunidades que crea necesario, para efectuar coordinaciones y revisiones al avance obtenido en la elaboración del Expediente Técnico y la Ejecución de la Obra; así como para que informe o asesore en asuntos concernientes al objeto del contrato.

d. Son competentes para evaluar, revisar y pronunciarse sobre el contenido técnico de los informes que presente El Contratista: El Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos, El Jefe de la Unidad de Infraestructura, el Coordinador de Estudios, el Coordinador de Infraestructura y el Equipo Revisor sobre el expediente técnico.

e. El Contratista deberá levantar la totalidad de las observaciones que pudiera formularle La Entidad, dentro de los plazos límites establecidos en el presente documento.

f. No procederá la aprobación de los documentos presentados por El Contratista, si éste no ha efectivizado la entrega de la etapa completa, incluida la subsanación de las observaciones formuladas.

g. El Contratista deberá garantizar que las actividades y documentos técnicos derivados de estos Términos de Referencia, serán asumidos directamente por los profesionales que presente a La Entidad, como parte de su equipo técnico.

h. Cualquier reemplazo en el equipo profesional que deba efectuar El Contratista, deberá ser autorizada por La Entidad, y deberá justificarse en causas fortuitas o de fuerza mayor. El incumplimiento de esta obligación ameritará la aplicación de la penalidad establecida en el Numeral 23° del presente documento. La reincidencia en esta falta, se constituye en causal de resolución del Contrato, por incumplimiento de una obligación esencial de El Contratista.

i. La calidad del Servicio prestado es de exclusiva responsabilidad de El Contratista. En tal sentido, no podrá negarse a la rectificación y/o subsanación de las observaciones técnicas sustentadas y justificadas que le formule La Entidad, todas las veces que sea necesario; sin corresponderle por ello, reconocimiento de mayores gastos.

23.2 Coordinación y Seguimiento:a. El Contratista, bajo su exclusiva responsabilidad, deberá efectuar continuas

reuniones con El Coordinador, a efectos de uniformizar los criterios técnicos que servirán de base para el desarrollo de los diferentes rubros y etapas del estudio.

b. Las coordinaciones están orientadas a minimizar las eventuales observaciones que pudieran presentarse al momento de efectuar la revisión oficial de los documentos técnicos por parte de La Entidad.

c. Durante el desarrollo de la elaboración del expediente técnico y la ejecución de la obra, y en cualquier etapa de ejecución en que se encuentre éste, El Contratista deberá tomar en consideración las recomendaciones que le formulen los profesionales de EMAPE S.A. ya sean éstos: El Jefe de la Unidad de Proyectos, El Jefe de la Unidad de Infraestructura, el Coordinador de Estudios, el Coordinador de Infraestructura, los Revisores o algún asesor externo convocado por La Entidad.

d. La Entidad es la última instancia facultada a pronunciarse sobre la consistencia técnica y formal de los estudios, ensayos, evaluaciones, y demás documentos formulados por El Contratista. En tal sentido, El Contratista no podrá negarse a

111


subsanar las observaciones que la Entidad le formule a cualquier etapa del Servicio prestado, aduciendo haber sido aprobado previamente por otro funcionario o instancia técnica de La Entidad.

e. La Entidad, en protección de los intereses del Estado, se reserva el pleno derecho de rechazar el Expediente Técnico elaborado por El Contratista, sí dicho documento no contase con la calidad y consistencia técnica requerida.

f. La Entidad se reserva el derecho de requerir a El Contratista información complementaria a la elaborada y presentada por éste, cuando ésta presente inconsistencia técnica, o resulte ser incoherente, incongruente, ilógica o poco clara. El Contratista no podrá negarse a su cumplimiento. Dicha exigencia no implica ampliación de plazo, ni reconocimiento o pago de prestaciones adicionales.

24. PENALIDADES

El Contratista será merecedor a que se le aplique la penalidad por mora prevista en el Contrato, cuando exceda los plazos previstos para la entrega de las etapas establecidas, o exceda los plazos que se le otorgarán para subsanar observaciones a que fueran realizadas por EMAPE S.A.. La Entidad deducirá dicha penalidad en cualquiera de las oportunidades previstas en el Artículo 165° del Reglamento de la Ley.

El cumplimiento de los plazos de cada etapa es individual, y conlleva a la aplicación de penalidad por mora exclusivamente sobre la etapa que experimente el atraso.Las penalidades serán deducidas en cualquiera de las oportunidades previstas en el Artículo 165° del Reglamento de la Ley.

Si La Entidad se excediera en los plazos referenciales que se han establecido para la revisión o aprobación de las etapas, dicho atraso no será computado con cargo a El Consultor.

La Entidad no está sujeta a la aplicación de ningún tipo de penalidad por mora en la revisión y/o aprobación de las etapas del objeto del contrato.

Cuando el acumulado de las penalidades alcance el Diez por ciento (10%) del Monto Contractual Actualizado, La Entidad podrá resolver el Contrato por incumplimiento de El Contratista, según lo previsto por el Artículo 169° del Reglamento.

25. EXTENSIÓN DEL COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

a. El Contratista y su equipo profesional, asume con La Entidad el compromiso permanente de absolver y/o subsanar oportunamente, cualquier observación o consulta referida al Expediente Técnico y Ejecución de la Obra que elaborará para ésta, y que pueda provenir de La Entidad, de parte de la Municipalidad correspondiente durante el trámite de obtención autorizaciones y/o licencias, de parte del Supervisor durante la ejecución de la Obra; o de los Órganos de fiscalización y control del Estado, o de la propia Entidad, en las oportunidades que éstas últimas lo estimen necesario.

b. El Contratista se compromete expresamente a subsanar y/o rectificar, a su propio peculio, los documentos que integran el Expediente Técnico y el Proyecto Definitivo de Construcción, sí estos son observados durante el trámite de obtención de autorizaciones y/o Licencias.

c. El Contratista asume estos compromisos, bajo responsabilidad, para cuyo cumplimiento La Entidad podrá requerirlo para subsanar observaciones, ya sea por

112


escrito, a través de reuniones de coordinación o mediante su presencia en la Obra; y en las oportunidades que sean necesarias. El Contratista no podrá negarse a cumplir dicha obligación bajo excusa alguna, salvo casos fortuitos o fuerza mayor debidamente comprobada.

d. El compromiso que asume El Contratista, implica tanto la absolución de las consultas en forma escrita, o en forma personal; ya sea en las oficinas de La Entidad o en lugar donde se ejecute la Obra.

e. El Contratista asume solidariamente con los profesionales que participaron en la elaboración del estudio, la responsabilidad por el contenido de la documentación técnica que lo integra.

26. PLAZO DE EJECUCIÓN PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE LA OBRA:

El plazo para la ejecución total es de Doscientos Veinticinco (225) días calendario (45 días calendario para la elaboración del Expediente Técnico y 180 días calendario para la Ejecución de la Obra), contados a partir del día siguiente a la fecha en que se cumplan las condiciones establecidas en el Numeral 22° del presente documento. No se contabilizarán como parte del plazo de ejecución que tiene el Consultor:

El tiempo de revisión por parte de EMAPE S.A..

El Plazo de Ejecución para la elaboración del Expediente Técnico y para la Ejecución de la Obra está constituido por la sumatoria de los plazos parciales establecidos para el desarrollo de las diferentes etapas previstas para el cumplimiento del objeto del contrato.

En este plazo no se consideran, los plazos previstos para las revisiones respectivas, ni los plazos considerados para la subsanación de observaciones, contabilizándose sólo los plazos que tiene el Contratista para la presentación del Expediente Técnico y ejecución de la obra.

El Contratista podrá realizar la elaboración del Expediente Técnico y la ejecución de la obra en un plazo menor al pactado para el desarrollo de cada etapa; sin embargo, queda plenamente establecido que los días no empleados en dicha etapa, no se acumularán para el desarrollo de las otras etapas, o para cubrir el atraso en que haya incurrido en etapas previas. Tampoco podrá adicionar dichos días al plazo para subsanar observaciones. La entrega anticipada genera automáticamente el recorte del Plazo de Ejecución. En tal sentido, El Contratista deberá cerciorarse que la entrega que efectúe cumpla con todos los servicios, documentos y requisitos establecidos, así como con la calidad técnica exigida. En todo caso, es recomendable, como previsión, que El Contratista emplee todo su plazo para el desarrollo del Expediente Técnico y la Ejecución de la Obra.

Cada etapa, además, con plazos definidos para la revisión que efectuará La Entidad y para la formulación de las observaciones que ésta considere pertinentes, de ser el caso. Asimismo, se han establecido plazos para que El Contratista efectúe las subsanaciones o correcciones que correspondan, estos plazos establecidos para la subsanación de observaciones los que no serán computados dentro del plazo de ejecución de cada etapa, razón por la cual no están sujetos a penalidad por mora. No obstante, los plazos que El Contratista requiera para subsanar nuevas observaciones, o para corregir observaciones no subsanadas, que se deriven ambas del pliego original de observaciones, ya sea por omisión o rectificación fallida; sí se considerarán dentro del Plazo de Ejecución, derivando en atraso, lo que conllevará a la aplicación inmediata de

111


la penalidad por mora en dicha etapa; según lo previsto en el Contrato, y en el Numeral 26° del presente documento.

27. VALOR REFERENCIAL PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE LA OBRA:

El valor referencial asciende a S/. 4, 108, 007.00 (Cuatro millones cientos ocho mil siete con 00/100 Nuevos Soles), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de Setiembre del 2012.

DESCRIPCION VALOR REFERENCIAL (S/.)

1. Elaboración Expediente

Técnico

S/. 156,494.00 (Cientos cincuenta y seis mil cuatrocientos noventa y

cuatro con 00/100 Nuevos Soles)

2. Ejecución de ObraS/. 3, 912, 389.00

(Tres millones novecientos doce mil trescientos ochenta y nueve con 00/100 Nuevos Soles)

T O T A L S /.S/. 4, 068, 883.00

(Cuatro millones sesenta y ocho mil ochocientos ochenta y tres con 00/100 Nuevos Soles )

28. CONTENIDO MÍNIMO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

El Expediente Técnico contendrá como mínimo los siguientes documentos:

Memoria Descriptiva del ProyectoLa Memoria Descriptiva, contendrá básicamente un resumen de todos los estudios y diseños ejecutados así como los trabajos previstos para la Obra.

Planos de diseñoLos planos de diseño contendrán información detallada de cada uno de los elementos constructivos que se requieran.

Especificaciones TécnicasLas Especificaciones Técnicas deberán describir, con claridad y precisión, los procedimientos constructivos, características de los materiales, equipo mecánico a usar, pruebas de calidad, métodos de medición y bases de pago, a aplicar para cada una de las partidas de obra.

MetradosLos Metrados serán determinados con precisión a fin de establecer las reales cantidades de obra a ejecutar, concordante con el proyecto que se elabore

Análisis de Precios UnitariosLos Precios unitarios deberán incluir todos los elementos necesarios (materiales, mano de obra, equipo, herramientas, transporte, etc.) para completar la ejecución de cada partida de obra y servirán, conjuntamente con los metrados, para formular el presupuesto y las valorizaciones de obra.

Fórmula Polinómica de Reajuste de Precios

112


La Fórmula polinómica de reajustes se elaborará conforme a la normatividad vigente, teniendo como base el mes de Setiembre del 2012.

Presupuesto de ObraEl Presupuesto de Obra no deberá exceder el monto ofertado del postor ganador.

Cronograma de EjecuciónEl Cronograma de ejecución se elaborará utilizando el programa PROJECT 2010 y se presentará con la programación PERT-CPM y el Diagrama GANTT.Se deberá tener en cuenta en la programación que las actividades relacionadas con la ejecución de los Portales y tramo de vías de acceso en el sector de San Juan de Lurigancho serán ejecutadas lo más tarde posible después de iniciadas las obras

Cronograma de Desembolsos Requerimiento de Mano de Obra y Equipos Relación de Equipo Mínimo Relación de Materiales a Utilizar

Anexos

Estudios Básicos Diseños de Ingeniería (Memorias de cálculo)

29. INFORMACIÓN QUE BRINDARÁ LA ENTIDAD

Estudio de Pre inversión a Nivel de Perfil del Proyecto de Inversión Pública, materia de los presentes Términos de Referencia.

Relación de partidas comprendidas en la ejecución de la obra (ANEXO 01)

(ANEXO 02): Especificaciones Técnicas de las siguientes partidas:

1) Paradero metálico (inc. excavación y colocación)2) Elaboración, implementación y administración del plan de seguridad y salud en el

trabajo3) Equipos de protección individual.4) Equipos de protección colectiva5) Señalización temporal de seguridad6) Capacitación en seguridad y salud7) Recursos para respuestas ante emergencias en seguridad y salud durante el trabajo

111


ANEXO Nº 01: Relación de Partidas de Obra

PARTIDA UNIDADOBRAS PROVISIONALESALMACEN DE OBRA, OFICINA Y GUARDIANIA M2

CARTEL DE OBRA DE 3.60X7.20 (ESTRUCTURA DE MADERA - BANER) UND

MANTENIMIENTO DE TRANSITO, DESVIACIONES, SEÑALIZACION Y SEGURIDAD UND

MOVILIZACION DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS P/ OBRAS UND

OBRAS PRELIMINARESNIVELACION, TRAZADO Y REPLANTEO C/EQUIPO M2

DEMOLICIONESFRESADO Y ELIMINACION DE CARPETA ASFALTICA E=0.05 M. M2CORTE DE PAVIMENTO RÍGIDO MLDEMOLICION DE PAVIMENTO RIGIDO C/ EQ. E=0.20 M. M2MOVIMIENTO DE TIERRASCORTE A NIVEL DE SUBRASANTE CON MAQUINARIA M3CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB RASANTE CON EQUIPO PESADO M2BASE GRANULAR E=0.20 CON EQUIPO M2ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/ VOLQUETE M3PAVIMENTO FLEXIBLELIMPIEZA DE SUPERFICIE DE RODADURA M2RIEGO DE LIGA M2CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE E=2" M2PAVIMENTO DE CONCRETOCONCRETO F'C=350 KG/CM2 E= 0.21 CM. M3DOWELLS DE ACERO LISO Ø 1" KGACERO CORRUGADO DE REFUERZO 5/8" KGCORTE DE JUNTAS MLSELLADO DE JUNTAS MLMOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZACIONPARADEROS Y TACHOS DE BASURASPARADERO METÁLICO (Inc. excavación y colocación) UND

PROVISION E INSTALACION DE TACHO DE BASURA T1 ENCAPSULADO (Inc. Exc., Eliminación, y Concreto) UND

SEÑALIZACION HORIZONTALPINTURA DE PAVIMENTO (LINEA CONTINUA) ML

PINTURA DE PAVIMENTO (SIMBOLOS Y LETRAS) M2

PINTURA DE SARDINEL ML

SEÑALIZACION VERTICALSEÑAL REGULADORAS O REGLAMENTARIAS (Inc. Exc., Eliminación, y Concreto) UND

SEÑAL DE PREVENCION (Inc. Exc., Eliminación, y Concreto) UND

SEÑAL INFORMATIVA (Inc. Exc., Eliminación, y Concreto) UND

AREAS VERDESPLANTADO DE PALMERAS MEDIANAS UND

MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTALPLAN DE MANEJO AMBIENTAL GLB

IMPLEMENTACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJOELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO GLB

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL GLB

EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA GLB

SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD GLB

CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD GLB

RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO GLB

112


ANEXO Nº 02: Especificaciones Técnicas de Partidas

1) PARADERO METÁLICO (INC. EXCAVACIÓN Y COLOCACIÓN)

Paradero Típico

111


DescripciónCorresponde al diseño de paradero en las ubicaciones prevista en el diseño, en general se trata de una estructura metálica ligera que necesitara estar anclada al piso o vereda

EstructuraPuede dividirse en las siguientes partes:

a) Columnas Está compuesta por tubos de diferente sección 6” y 3” y espesor e=3.0mm respectivamente, los cuales estarán debidamente soldados y ancladas uno con el otro.

b) Cubierta Están confeccionadas con un tubo de sección variable a partir de una plancha doblada de 2mm de espesor, se consideran 3 unidades, una por cada eje soportaran a su vez 3 tubos de 1”x1” de 1.5 mm de espesor donde se fijaran las planchas de policarbonato alveolar de 6mm color azul.

c) Asiento El asiento esta está estructurado en base a un bastidor metálico hecho de ángulos de ½” x ½” que a su vez está fijado en los tubos de 6” de la base del módulo mediante otros ángulos del mismo tipo.

d) Avisos Los avisos se confeccionaran a base en tubos metálicos de 1”x1” y 1.5 mm de espesor a manera de marco, al interior irán soldados ángulos de ½” x ½” y 1.5 mm de espesor que servirán para poder fijar las planchas de acrílico y policarbonato.

e) Anclaje al piso El anclaje al piso se realizara a través de una plancha de fierro de 35 cm x 35 cm con 3/8” de espesor que estará soldada en la parte baja del tubo de 6” de la base. Este a su vez estará atornillada con pernos de ½” que nacen de un poyo de concreto que es parte de la cimentación de 35 cm por lado y 56 cm de profundidad de concreto f'c=210 kg/cm2.

f) Acabados Todas las estructuras metálicas serán tratadas con 2 manos de zincromato y dos manos de esmalte epóxico, el color está por definirla la entidad.La madera de los asientos será tratada con preservantes pintado con barniz con el objeto de prevenir a la abrasión, agua y agentes patógenos.El tipo de barniz puede ser poliuretano en acabado mate.

Nota: se incluye plano de detalles

Método de MediciónEl trabajo ejecutado se medirá en unidad de paradero (unidad) y deberá tener la aprobación del Ingeniero Supervisor.

Bases de PagoEl pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (unid) entendiéndose que dicho precio constituye la compensación total por toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales e imprevistos necesarios para la ejecución del trabajo, incluyendo las juntas de contracción y de dilatación

112


111


2) ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

DescripciónLa ejecución de la presente partida se da en mérito a la ley Nº29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. La partida contempla lo siguiente:

Elaboración, implementación y administración del plan de seguridad. Los recursos necesarios para dicha elaboración. Gestión de la Supervisión Consumo de agua y botiquín de primeros auxilios.

Método de MediciónLa medición de esta partida se realizará de manera global (Glb).

Bases de PagoEl pago se efectuará de forma global (Glb), entendiéndose que dicho precio constituye la compensación total por toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales e imprevistos necesarios para la ejecución del trabajo.

3) EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL


Se incluyen los siguientes equipos de protección individual: Casco, zapatos de seguridad punta de acero, lentes de seguridad, tapones de protectores de oído, guantes de cuero, barbiquejo y uniforme.

Así como equipos de protección contra el polvo: mascarillas desechables, respirador de cara y filtro de repuesto.



4) EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA


112


Materiales: Se incluyen Listones de madera de 1 ½” x 0.10 x 3.00 m Se incluyen mallas de seguridad.



5) SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD


Señalización temporal de seguridad: Cono de seguridad con cinta reflectiva, cinta señalizadora de peligro. Letreros: Letreros de prohibición, reguladores, de obligación, de advertencia, de condiciones de

emergencia, de protección contra incendios, letreros informativos.



6) CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD

DescripciónLa ejecución de la presente partida se da en mérito a la ley Nº29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. La partida contempla lo siguiente: capacitación de los trabajadores en temas de seguridad y salud (inducción, sensibilidad, inicio de jornada, capacitación semanal y por brigadas).


Bases de Pago

111


El pago se efectuará de forma global (Glb), entendiéndose que dicho precio constituye la compensación total por toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales e imprevistos necesarios para la ejecución del trabajo.

7) RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO


Tópicos de emergencia (atención en primeros auxilios): Camillas, inmovilizador de cabeza, collarín rígido, juego de férulas neumáticas, medidores de presión y de pulso, termómetros, cabestrillos, maletín de implementos, balón de oxígeno, resucitador.

Implementos de Rescate: Soga de nylon, herramientas de excavación Alarma para sismos: sirena incluyendo accesorios e instalación, así como la pintura de

tráfico color amarillo Implementos contra incendio: extintores de polvo químico seco (PQS) de 6 kg.


Bases de Pago

El pago se efectuará de forma global (Glb), entendiéndose que dicho precio constituye la compensación total por toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales e imprevistos necesarios para la ejecución del trabajo.

8) ALMACEN DE OBRA, OFICINA Y GUARDIANIA

DescripciónSon las construcciones necesarias para instalar infraestructura que permita albergar a trabajadores, insumos, maquinaria, equipos, etc.

La ubicación del campamento y otras instalaciones será propuesta por el Contratista y aprobada por la Supervisión, previa verificación que dicha ubicación cumpla con los requerimientos del Plan de Manejo Ambiental, de salubridad, abastecimiento de agua, tratamiento de residuos y desagües.

MaterialesLos materiales para la construcción de todas las obras provisionales serán de preferencias desarmables y transportables, salvo que el Proyecto indique lo contrario.

El Contratista deberá solicitar ante las autoridades competentes, dueños o representante legal del área a ocupar, los permisos de localización de las construcciones provisionales (campamentos). Para la localización de los mismos, se

112


deberá considerar la existencia de poblaciones ubicadas en cercanías del mismo, con el objeto de evitar alguna clase de conflicto social.

Se deberá instalar los servicios de agua, desagüe y electricidad necesarios para el normal funcionamiento de las construcciones provisionales. Asimismo, se deberá incluir sistemas adecuados para la disposición de residuos líquidos y sólidos. Para ello se debe dotar al campamento de pozos sépticos, pozas para tratamiento de aguas servidas y de un sistema de limpieza, que incluya el recojo sistemático de basura y desechos y su traslado a un relleno sanitario construido para tal fin. La cantidad de servicios higiénicos, se determinará en función al número de trabajadores y a las indicaciones del proveedor del servicio.

MediciónEl Campamento e instalaciones provisionales se medirán en m2.

Base de PagoEl pago para la instalación del Campamento y Obras Provisionales, bajo las condiciones estipuladas en esta Sección, se realizará mensual. El Contratista está obligado a suministrar todos los materiales, equipos, herramientas e instalaciones con las cantidades y calidad indicadas en el proyecto, en esta especificación y todas las acciones y operaciones para el mantenimiento, limpieza, montaje y desmontaje de las obras hasta la conclusión de la obra. El Contratista deberá considerar todos los costos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos especificados dentro del costo de la obra y según lo indique el Proyecto.

9) CARTEL DE OBRA DE 3.60X7.20 (ESTRUCTURA DE MADERA - BANER)

DescripciónEsta partida consiste en el suministro y colocación del cartel de obra cuyas dimensiones serán de 7.20 x 3.60 m. El material a emplear en el cartel de obra estará y las características de los textos y logotipos, serán proporcionados por la entidad.

Al finalizar la obra el cartel será entregado a la Entidad en el lugar que éste señale y será responsabilidad del Contratista, hasta la recepción de la obra.

Método de ConstrucciónNo se aplica.

MaterialesNo se aplica.

Sistema de ControlSe controlará que los carteles de obra sean colocados con la estabilidad adecuada pudiendo rechazar los carteles que no se encuentren estables a criterio de la Supervisión. Así mismo, verificará que el Contratista coloque las inscripciones dadas

111


por la Entidad, verificando siempre que no se presente algún tipo de peligro para las personas involucradas en el trabajo en el momento de la ejecución del mismo.

Método de Medición El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por Unidad (Und) entendiéndose que dicho precio constituye la compensación total por el suministro e instalación del Cartel de obra.

Bases de PagoEl pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por Unidad (Und) entendiéndose que dicho precio constituye la compensación total por el suministro e instalación del Cartel de obra.

10) MANTENIMIENTO DE TRANSITO, DESVIACIONES, SEÑALIZACION Y SEGURIDAD

DESCRIPCIÓN

Esta actividad comprende el pago de personal encargado del control policial conforme a lo indicado en el Plan de desvíos.

Control policial.Se dispondrá de policías y señaleros en cada punto de control, para lo cual se consideran 03 turnos de trabajo.A continuación es necesario señalar las consideraciones generales publicadas por las EG 2000 relacionadas a la presente partida, trabajos relacionados específicamente a la partida Mantenimiento de tránsito y seguridad vial que si bien es cierto Dichos insumos son costeados en el ítem 01.03 de este documento. Por ejemplo: La implementación, instalación y mantenimiento de dispositivos de control de tránsito y seguridad acorde a las distintas fases de la construcción. Los cuales están descritos en la partida Mantenimiento de tránsito y seguridad vial, partida 01.03.

CONSIDERACIONES GENERALES

1. PLAN DE MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD (PMTS)Antes del inicio de las obras el Contratista presentará al Supervisor un PLAN DE MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL (PMTS) para todo el período de ejecución de la obra y aplicable a cada una de las fases de construcción, el que será revisado y aprobado por escrito por el Supervisor. Sin este requisito y sin la disponibilidad de todas las señales y dispositivos en obra, que se indican en la sección MATERIALES de esta partida, no se podrán iniciar los trabajos de construcción.Para la preparación y aprobación del PMTS, se debe tener en cuenta las regulaciones dadas en el capítulo IV del MANUAL DE DISPOSITIVOS DE CONTROL DE TRANSITO AUTOMOTOR PARA CALLES Y CARRETERAS vigente del MTC. Las señales, dispositivos de control, colores a utilizar y calidad del material estará de acuerdo con lo normado en este manual, planos y documentos del proyecto, lo especificado en esta sección y lo indicado por el Supervisor.

112


El PMTS podrá ser ajustado, mejorado o reprogramado de acuerdo a las evaluaciones periódicas de su funcionamiento que efectuará el Supervisor.

El PMTS deberá abarcar los siguientes aspectos:

1.1 Control Temporal de Tránsito y Seguridad Vial El tránsito vehicular durante la ejecución de las obras no deberá sufrir detenciones de duración excesiva. Para esto, se deberá diseñar sistemas de control por medios visuales y sonoros, con personal capacitado de manera que se garantice la seguridad y confort del público y usuarios de la vía; así como la protección de las propiedades adyacentes. El control de tránsito se deberá mantener hasta que las obras sean recibidas por la Entidad, para ello se deberá contratar al control policial necesario.

1.2 Mantenimiento VialLa vía principal en construcción, los desvíos, rutas alternas y toda aquella que se utilice para el tránsito vehicular y peatonal será mantenida en condiciones aceptables de transitabilidad y seguridad durante el período de ejecución de obra, incluyendo los días feriados, días en que no se ejecuten trabajos y aún en probables períodos de paralización. La vía no pavimentada deberá ser mantenida sin baches ni depresiones y con niveles de rugosidad que permita velocidad uniforme de operación de los vehículos en todo el tramo contratado.

1.3. Período de ResponsabilidadLa responsabilidad del Contratista para el mantenimiento de tránsito y seguridad vial se inicia desde el primer día de entrada en vigencia del contrato y finaliza el día de la entrega final de la obra. En este período se incluirán todas las suspensiones temporales que puedan producirse en la obra, independientemente de la causal que la origine.

Las condiciones expuestas, no serán aplicables cuando ocurran deterioros ocasionados por eventualidades que no correspondan a condiciones normales de operación, como pueden ser sobrecargas mayores a la capacidad del puente a pesar de las advertencia señalizada, crecientes extraordinarias, desestabilización de la estructura por lluvias y otros a criterio del Supervisor.

MaterialesLas señales, dispositivos de control, colores a utilizar y calidad del material estará de acuerdo a lo normado en El Manual De Dispositivos Para Control De Tránsito Automotor Para Calles y Carreteras del MTC y todos ellos tendrán la posibilidad de ser trasladados rápidamente de un lugar otro, para lo que deben contar con sistemas de soporte adecuados.El Contratista, después de aprobado el PMTS deberá instalar de acuerdo a su programa y de los frentes de trabajo, todas las señales y dispositivos necesarios en cada fase de obra y cuya cantidad no podrá ser menor en el momento de iniciar los trabajos a lo que se indica:

111


RELACIÓN DE MATERIALES PARA SEÑALIZACIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES

DISPOSITIVO UND CANTIDAD

Señales restrictivas U 20Señales Preventivas U 30

Barreras o tranqueras U 30Conos de 70 cm de alto U 50

Lámparas destellantes accionadas a batería o electricidad con sensores que los desconecten

durante el díaU 30

Banderines U 10Señales Informativas U 20

Chalecos de seguridad, silbatos U 20Cinta de seguridad RLL 30

Malla M 1000

Resulta imprescindible el empleo de tranqueras y personal permanente (señaleros) para prevenir a los conductores sobre las proximidades de la obra y la planificación del tránsito en forma adecuada. Dichos señaleros deben contar con equipos portátiles de comunicación, a fin de que el ordenamiento del tránsito vehicular se efectúe en forma segura.

En el PMTS, el contratista deberá indicar claramente los recursos que utilizará en las labores de control de tránsito (personal, materiales y equipos), a fin que el Supervisor pueda evaluar la necesidad de incrementar los mismos de acuerdo a los requerimientos reales de la obra, los cuales están directamente relacionados a los planes de obra impuestos por el contratista.

ZONA DE DESVÍOS Y CAMINOS DE SERVICIOEl Contratista solo utilizará para el tránsito de vehículos los desvíos que sean evaluados, definidos y autorizados por el Supervisor.

En los desvíos y caminos de servicio se deberá usar de forma permanente barreras, conos y barriles para desviar y canalizar el tráfico hacia los desvíos. En las noches se deberán colocar lámparas de luces destellantes intermitentes. No se permitirá el uso de mecheros y lámparas accionadas por combustibles o carburantes que afectan y agreden el ambiente.

El Contratista deberá proporcionar equipo adecuado aprobado por el Supervisor y agua para mantener límites razonables de control de emisión de polvo por los vehículos en las vías que se hallan bajo tránsito.

La dispersión de agua mediante riego sobre plataformas sin pavimentar será aplicada en todo momento en que se produzca polvo, incluyendo las noches, feriados, domingos y períodos de paralización. Para controlar la emisión de polvo el Contratista podrá proponer otros sistemas que sean aprobados y aceptados por la Supervisión.

112


Durante períodos de lluvia el mantenimiento de los desvíos y vías de servicio deberá incrementarse, no permitiéndose acumulaciones de agua en la plataforma de las vías habilitadas para la circulación vehicular.

Cualquier daño a estructuras existentes, en general, deberá ser repuesto en su totalidad y en condición igual o superior a la encontrada, sin que esto signifique un costo adicional para la Entidad a satisfacción del Supervisor y de las autoridades que administran el servicio.

REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS

Los sectores en que existan excavaciones puntuales en la zona de tránsito, tales como excavaciones de zanjas laterales o transversales que signifiquen algún peligro para la seguridad del usuario, deben ser claramente delimitadas y señalizadas con dispositivos de control de tránsito y señales que serán mantenidos durante el día y la noche hasta la conclusión de las obras en dichos sectores. Principalmente en las noches se utilizarán señales y dispositivos muy notorios y visibles para resguardar la seguridad del usuario.

La instalación de los dispositivos y señales para el control de tránsito seguirá las siguientes disposiciones:

Deberán ser aprobados por el Supervisor y estar disponibles antes del inicio de los trabajos de construcción, entre los que se incluyen los trabajos de replanteo y topografía.

Se instalarán sólo los dispositivos y señales de control que se requieran en cada etapa de la obra y en cada frente de trabajo

Los dispositivos y señales deben ser reubicados cuando sea necesario.

Las unidades perdidas, sustraídas, destruidas en mal estado o calificado en estado inaceptable por la Supervisión deberán ser inmediatamente sustituidas.Las señales y dispositivos deben ser limpiados y reparados periódicamente

Las señales y dispositivos serán retirados totalmente cuando las obras hayan concluido.

El personal que controla el tránsito debe usar equipo de comunicación portátil y silbatos en sectores en que se alterne el tránsito como efecto de las operaciones constructivas. También deben usar señales que indiquen al usuario el paso autorizado o la detención del tránsito.

aceptación de los trabajosLos trabajos de mantenimiento de tránsito y seguridad vial, según lo indicado en esta sección, serán evaluados y aceptados por el Supervisor.

111


Si se detectan condiciones inaceptables de transitabilidad o de seguridad vial a criterio de la Supervisión de acuerdo a lo establecido en la descripción de esta especificación, la Supervisión ordenará la paralización de las obras en su totalidad, hasta que el Contratista efectúe las acciones correctivas, sin perjuicio de que le sean aplicadas las multas que se disponga en el Contrato. En este caso todos los costos derivados de tal acción serán asumidos por el Contratista. Estas acciones serán informadas de inmediato por el Supervisor a la Entidad.

Para la aceptación de los trabajos, el Contratista deberá cerrar los accesos a los desvíos utilizados durante la construcción, así como desmantelar los puentes o estructuras provisionales, dejando todas las áreas cercanas a la vía, niveladas sin afectare el paisaje y de acuerdo a las indicaciones del Supervisor.

Para la recepción de las obras el Supervisor deberá certificar claramente que el Contratista no tiene pendiente ninguna observación originada por alguna disposición de esta especificación.

Método de MediciónEl trabajo ejecutado se medirá y cuantificará por unidad (Und) de control del plan de desvío verificado y aprobado por el Supervisor.

Bases de PagoEl pago se efectuará al precio unitario del presupuesto unidad (Und) entendiéndose que dicho precio constituye la compensación total por toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales e imprevistos necesarios para la ejecución del trabajo.

11) MOVILIZACION DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS P/ OBRAS

DescripciónEl Contratista está obligado a proveerse con la debida anticipación de todo lo necesario para tener en obra el equipo y herramientas que se requieran para el cumplimiento del programa de avance; para ello deberá preparar la movilización del mismo, a fin de que llegue en la fecha prevista en el Calendario de Utilización del Equipo y en condiciones de operatividad.

El sistema de movilización y desmovilización, debe ser tal que no cause daño a las vías o propiedades adyacentes u otros.



Sistema de ControlEl equipo trasladado a obra será revisado por la Supervisión y de no encontrarlo satisfactorio en cuanto a sus condiciones y operatividad deberá rechazarlo en cuyo caso

112


el Contratista deberá reemplazarlo por otro similar en buenas condiciones de operación. El rechazo del equipo no podrá generar ningún reclamo por parte del Contratista. .

Método de MediciónLa medición de esta partida se cuantificará, contabilizando todos los equipos desplazados a la obra, siendo su estima en forma unitaria (Und).

Bases de PagoEl pago de esta partida se realizará hasta un 50% al completar la movilización de equipos y el restante 50% se pagará al concluir la obra (desmovilización de equipos).

12) NIVELACION, TRAZADO Y REPLANTEO C/EQUIPO

DescripciónEl trazo consiste en llevar al terreno los ejes y niveles establecidos en los planos. El replanteo consiste en la ubicación e identificación de todos los elementos que se detallan en los planos durante el proceso de construcción.

Dichos trabajos serán lo suficientemente necesarios y precisos para la finalidad indicada. Sin ser limitantes y en función al tipo de partidas que ejecuten, se considerará para la obtención de las dimensiones y niveles de los elementos que conforman la vía:

• Estacado del eje.• Nivelación del eje y bordes del pavimento actual.• Nivelación del fondo de las bermas actuales.• Nivelación de secciones en general.

En general el Contratista no deberá escatimar esfuerzos en obtener la mayor información topográfica y replantearla en campo a fin de evitar conflictos en cuanto se proceda a la medición y pago de las obras.


MaterialesSe empleará los materiales necesarios para la ejecución del trazo y replanteo, tales como: cemento, acero corrugado, hormigón, tiza y madera tornillo.

Sistema de ControlSe controlará la ejecución de esta partida mediante inspección visual o medidas que garanticen que los resultados estén dentro de los límites permisibles, pudiendo la Supervisión rechazar aquellos trabajos ejecutados por el Contratista que sobrepasen los límites permisibles, los cuales no generarán ningún tipo de reclamo por parte del Contratista.

Método de Medición

111


La medición de esta partida será por metro cuadrado (m2) de obra replanteada, la misma que debe contar con la aprobación de la Supervisión

Bases de PagoEl pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por metro cuadrado (m2), entendiéndose que dicho precio constituye la compensación total por toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales e imprevistos necesarios para la ejecución del trabajo.

13) FRESADO Y ELIMINACION DE CARPETA ASFALTICA E=0.05 M.

Descripción Remoción del pavimento existente

Consiste en el retiro de la superficie de rodadura existente, sean losas de concreto, adoquines o carpeta asfáltica mediante Fresadora mecánica de 550 HP mínimo.

Método de Construcción Se tendrá especial cuidado en la calibración del equipo para la correcta optimización de la operación de fresado, bajo ningún caso se aceptará equipos descalibrados, debiendo cumplir además con las normas de protección ambiental, mínimo TIER II; así como las normas de seguridad y volteo FOPS y ROPS-Nivel II mínimo.Durante la demolición se tendrá especial cuidado de no destruir las cajas de señal, buzones de agua, desagüe y cámaras telefónicas existentes, además se eliminará el material producto de los trabajos de remoción.

Método de MediciónEl trabajo ejecutado se medirá en metros cuadrados (m2) de superficie fresada, para ello se considerará el ancho y longitud aprobados por la Supervisión.

Bases de PagoEl pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por metros cuadrado (m2) , entendiéndose que dicho precio constituye la compensación total por toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales e imprevistos necesarios para la ejecución del trabajo

14) CORTE DE PAVIMENTO RÍGIDO

Descripción

Esta partida se realizará con un disco para corte de concreto y su respectivo equipo (cortadora de concreto).

Se tendrá especial cuidado en no dañar ni obstruir el funcionamiento de las instalaciones de los servicios públicos, tales como redes eléctricas agua y de desagüe, de producirse daños el contratista deberá de realizar las reparaciones por cuenta y de

112


acuerdo a las entidades propietarias o administradoras de servicios en referencia.

Unidad de Medida

La unidad de medición es el metro lineal (m) de corte ejecutado.

Base de pago

El pago se efectuará al precio unitario del Contrato por metro lineal (ml) aplicado al metrado calculado. El pago que así se efectúe constituirá compensación total por toda la mano de obra, materiales, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida

15) DEMOLICION DE PAVIMENTO RIGIDO C/ EQ. E=0.20 M.

DescripciónComprende la demolición del pavimento rígido existente. La demolición se efectuará con equipo mecánico para el fracturamiento de la estructura, los restos de tamaño adecuado serán apilados convenientemente para procederse a su eliminación posterior, de manera tal que no interfiera con las labores propias de la ejecución física de la obra.

Será removido todo lo señalado en los planos. Ha de tenerse especial cuidado en no dañar las instalaciones de servicios de saneamiento básicos o comunicaciones (interferencias) que pudieran existir aledañas a la zona de trabajo.



Sistema de ControlSe controlará la demolición específica de pavimento rígido señalado en los planos del proyecto, coordinando siempre el Contratista con la Supervisión para la aprobación de los trabajos. Se deberá tener especial cuidado al momento de la ejecución, en no dañar las instalaciones que pudieran existir aledañas a la zona de trabajo.

El Contratista es responsable por cualquier daño que pueda ocasionar a terceros, debiendo reparar o resarcir a su costo de tal manera que restituya el servicio a la brevedad.

Método de MediciónLa medición de esta partida se realizará por metro cuadrado (m2), medidos geométricamente, ejecutados y aprobados por el Supervisor. En caso de encontrar acero de refuerzo, esta partida incluye su retiro.

Bases de PagoEl pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por metro cuadrado (m2), entendiéndose que dicho precio constituye la compensación total por toda la mano de

111


obra, equipo, herramientas, materiales e imprevistos necesarios para la ejecución del trabajo.

16) CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE CON MAQUINARIA

DescripciónEsta partida consiste en los trabajos de corte que se deben ejecutar a nivel de subrasante de las aceras, los sardineles o cualquier otra zona en donde sea imposible utilizar equipo mecánico. Esta labor deberá ejecutarse con sumo cuidado a fin de no afectar las redes existentes de las empresas de servicio.

El Contratista es responsable por cualquier daño que pueda ocasionar a terceros, debiendo reparar o resarcir a su costo de tal manera que restituya el servicio a la brevedad.

MaterialesLos materiales provenientes del corte superficial manual que presenten buenas características para uso en la construcción del proyecto, serán reservados para su uso posteriormente.

El Contratista no podrá desechar materiales ni retirarlos para fines distintos a los del contrato sin la autorización previa de la Supervisión.

Sistema de ControlSe controlará que las dimensiones y niveles de corte de los trabajos en esta partida en la etapa de construcción del proyecto estén de acuerdo a lo especificado en los planos del proyecto, para posteriormente ser evaluados por la Supervisión para su aprobación.

Método de MediciónEl trabajo ejecutado se medirá en metros cúbicos (m3) y deberá tener la aprobación del Ingeniero Supervisor.

Bases de PagoEl pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por metros cúbicos (m3) entendiéndose que dicho precio constituye la compensación total por toda la mano de obra, herramientas, materiales e imprevistos necesarios para la ejecución del trabajo.

17) CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB RASANTE CON EQUIPO PESADO

DescripciónEste trabajo se realiza luego de ejecutado el corte a nivel de sub rasante y la correspondiente eliminación del material excedente.

Materiales y Equipos Herramientas Manuales Agua

112


Rodillo liso vibra. autop. 101-135HP 10-12T Motoniveladora de 125 HP

Método de ConstrucciónEsta partida consiste en el escarificado, nivelado con la cuchilla de la motoniveladora, regándose uniformemente para que con el paso de los rodillos quede una superficie uniforme y lista para recibir las capas del pavimento.

Método de ControlSe controlará que los niveles de la sub rasante perfilada y compactada en la etapa de construcción del proyecto estén de acuerdo a lo especificado en los planos del proyecto, para posteriormente presentarlos a la Supervisión para su aprobación. Asimismo se deberá verificar la uniformidad del contenido de humedad del suelo, a todo lo largo y ancho de la plataforma, efectuándose controles de laboratorio en forma conjunta con los ensayos de compactación. La capa deberá ser compactada hasta una densidad igual o superior al 90% de la Máxima Densidad obtenida en el ensayo del Próctor Modificado. El contenido de humedad verificado en campo deberá estar en el rango de +/- 3% de la Humedad Optima obtenida en el laboratorio.

Método de Medición El trabajo ejecutado de preparación, acondicionamiento, perfilado y compactación del nivel de corte será medido en metros cuadrados (M2) aprobados por el Supervisor.

Base de PagoLa superficie del perfilado y compactado medidas en la forma anteriormente descrita, será pagada al precio unitario del presupuesto por metro cuadrado (M2) perfilado y compactado según lo indicado en los planos y dicho precio constituirá compensación completa por los materiales, equipo, herramientas, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida.

18) BASE GRANULAR E=0.20 CON EQUIPO

DescripciónConsistirá de una capa de material granular, compuesta de grava y/o piedra fracturada en forma natural o artificial y materiales finos; construida sobre una superficie debidamente preparada como es la sub-base granular y en conformidad con los alineamientos, rasantes y secciones transversales típicas indicadas en los planos.

La base es una capa que cumple una función estructural en los siguientes aspectos:

Ser resistente y distribuir adecuadamente las presiones solicitantes. Servir como dren para eliminar rápidamente el agua proveniente de la carpeta e

interrumpir la ascensión capilar del agua que proviene de niveles inferiores. Absorber las deformaciones de la subrasante debido a cambios volumétricos.

111


MaterialesEl material granular para conformar la capa de base consistirá de partículas no friables, fragmentos de piedra y/o grava triturada. La porción de material retenido en el Tamiz Nº 4 será denominado agregado grueso y la porción que pasa el Tamiz Nº 4 será denominado agregado fino.

El material compuesto para conformar la capa de base, deberá estar libre de materia orgánica y terrones de arcilla. Presentará en lo posible, una granulometría continua y bien graduada.

El material de la base llenará los requisitos de granulometría, dados en la tabla siguiente:

MALLA ASTM

% PASANTE

2"11/2”

1"3/4"3/8"Nº 4

Nº 10Nº 40Nº 200

10097-10079-9067-8148-6533-4725-3510-19

4-8

La granulometría definitiva que se adopte dentro de estos límites, tendrá una gradación uniforme de grueso a fino. La fracción del material que pasa la malla Nº 200, no deberá exceder de 1/2 y en ningún caso de los 2/3 de la fracción que pasa la malla Nº 40.

La fracción que pasa la malla Nº 40 deberá tener un límite líquido no mayor de 25% y un índice de plasticidad igual o inferior a 6%, determinados según los métodos T-89 y T-90 de la AASHTO.

El agregado grueso consistirá de material duro y resistente. No deberán emplearse materiales que se fragmenten cuando son sometidos a ciclos alternados de hielo y deshielo o de humedad y secado. Deberá tener un valor de desgaste no mayor de 50%, según el ensayo "Los Ángeles", método AASHTO T-96. No deberá contener partículas chatas y alargadas, en porcentaje superior a 25.

En el caso que se mezclen dos o más materiales para lograr la granulometría requerida, los porcentajes serán referidos en volumen.

La tolerancia para los tamices se observa en la tabla.

112


Otras condiciones físicas y mecánicas por satisfacer serán:

C.B.R. 95% mínimo Límite Líquido 25% máximo Índice de plasticidad 6% máximo Equivalente de arena 50% mínimo Desgaste de abrasión 50% máximo

El C.B.R. (Relación Soporte de California) deberá ser superior a 95%, para muestras ensayadas a la Óptima Humedad y al 95% de Máxima Densidad Seca.

Método de Construcción

Colocación y ExtendidoTodo el material de base deberá ser colocado y extendido sobre la superficie preparada en volumen apropiado para que una vez compactado, alcance el espesor indicado en los planos. El material será colocado y extendido en una capa uniforme y sin segregación, suelto, con un espesor tal, que la capa tenga después de ser compactada, el espesor requerido. Se efectuará el extendido con equipo mecánico apropiado (motoniveladora o a mano en lugares de difícil acceso). Al comenzar, el material podrá ser colocado en hileras si el equipo así lo requiere.

MezclaDespués que el material de capa de base haya sido extendido, será completamente mezclado por medio de una cuchilla en toda la profundidad de la capa alternadamente hacia el centro y a las orillas de la calzada.

Una niveladora de cuchilla con peso mínimo de tres toneladas, que tenga una cuchilla de por lo menos tres metros de longitud y una distancia entre ejes no menor de 4.5 metros deberá ser usada para las mezclas. Se regará el material durante la mezcla cuando así lo ordenase el Ingeniero Supervisor. Cuando la mezcla esté ya uniforme deberá ser otra vez extendida y perfilada hasta obtener la sección transversal que se muestra en los planos.

Finos añadidos a la mezcla

111


Cuando el material no haya sido añadido en la planta, deberá ser extendido en una capa uniforme en las cantidades indicadas por el Ingeniero Inspector, sobre la capa de base que ya ha sido extendida; luego deberá ser mezclada completamente con la capa, por medio de cuchillas como está descrito en el punto anterior. Las condiciones serán tales que la mezcla resultante deberá llenar los requisitos de granulometría y calidad especificada.

CompactaciónInmediatamente después del extendido, regado con la óptima humedad y perfilado, todo el material colocado deberá ser compactado a todo lo ancho de la vía, con rodillos estáticos que pesen por lo menos ocho toneladas, rodillos vibratorios, rodillos neumáticos o una combinación de éstos.

El material de base deberá ser compactado hasta por lo menos el 100% de la densidad obtenida por el método de prueba Proctor Modificado AASHTO T-180. El contenido de humedad verificado en campo no deberá escapar del rango de +/- 2% de la Optima Humedad de laboratorio.

Cualquier irregularidad o depresión que se presente después de la compactación deberá ser corregida removiendo el material en esos lugares y añadiendo o retirando material hasta que la superficie sea llana o uniforme.

Después que la compactación descrita haya sido terminada, la superficie será refinada mediante una niveladora de cuchilla que llene los requisitos indicados en la mezcla. La nivelación a cuchilla y la compactación serán efectuadas para mantener una superficie llana igual y uniformemente compactada, necesaria para que el tratamiento o superficie de desgaste sea colocada.

A lo largo de sardineles y en todo lugar que no sea accesible al rodillo, el material de capa de base será apisonado con compactadores mecánicos o manuales. Cada compactador manual deberá pesar por lo menos 23 kilogramos y no deberá tener una cara cuya área mida más de 630 centímetros cuadrados.

Se deberá regar el material con agua durante el apisonado y nivelado; durante la operación al término de la compactación, el Ingeniero Inspector deberá efectuar ensayos de densidad, de acuerdo con el método AASHTO T-191.

Sistema de Control

Control de Calidad

Se controlarán los límites de consistencia (Límite Líquido e Índice de Plasticidad), y la granulometría cada 100 metros lineales de pista.

Determinación del CBR cada 2,000 m2 de pavimento. Control de compactación cada 200 metros cuadrados de pista, según los

criterios considerados en la compactación.

112


El grado de compactación exigido será de 100% del obtenido por el Método de Próctor Modificado. Será tolerado como mínimo el 99% en puntos aislados, pero siempre que la media aritmética de cada 9 puntos (correspondientes a un tramo compactado en la misma jornada de trabajo), sea igual o superior a 100%.

Control Geométrico El espesor de la base terminada no deberá diferir en ± 0.01 m de lo

indicado en los planos. El espesor será medido en uno o más puntos cada 100 metros lineales de pista.

Se permitirá hasta el 20% en exceso de la flecha de bombeo. No debe tolerarse por defecto.

Método de MediciónEl trabajo ejecutado se medirá en metros cuadrados (m²) compactados obtenidos del ancho de base por su longitud, según lo indicado en los planos y aceptados por el Ingeniero Supervisor.

Bases de PagoEl pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por metros cuadrados (m²) entendiéndose que dicho precio constituye la compensación total por toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales e imprevistos necesarios para la ejecución del trabajo.

19) ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/ VOLQUETE

DescripciónConsiste en el retiro del material proveniente de cortes, excavaciones, demoliciones, etc., el material será transportado a los botaderos o lugares que indique el Supervisor.

Todo material que será eliminado se humedecerá convenientemente y llevará como cobertura una malla humedecida con la finalidad de reducir al mínimo la generación de polvo durante el transporte.


Materiales

No se aplica.

Sistema de ControlSe verificará que todo el material a eliminar sea depositado en los botaderos especificados por la Supervisión o propuestos por el Contratista con la autorización de la Supervisión.

111


Método de MediciónEl trabajo ejecutado se medirá en metros cúbicos (m3) de material cargado y eliminado aceptado por el Inspector. Para tal efecto se medirán los volúmenes en su posición original y computada por el método de áreas extremas.

Bases de PagoEl pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por metros cúbico (m3) entendiéndose que dicho precio constituye la compensación total por toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales e imprevistos necesarios para la ejecución del trabajo.

20) LIMPIEZA DE SUPERFICIE DE RODADURA

21) RIEGO DE LIGA

DescripciónBajo este ítem "Riego de Liga", el Contratista debe suministrar y aplicar material bituminoso, a una base granular imprimada, pavimento rígido existente/nueva , o una superficie asfáltica existente, de modo que se ligue la superficie antigua (o nueva) y la nueva mezcla asfáltica de rodadura.

MaterialesEl material asfáltico a suministrarse corresponde al cemento asfáltico 85/100.

EquipoEl equipo para la colocación del riego de liga debe incluir una barredora giratoria u otro tipo de barredora mecánica, un ventilador de aire mecánico (aire o presión) una unidad calentadora para el material bituminoso y un distribuidor a presión, la unidad calentadora para el material bituminoso y un distribuidor a presión.

a) Las escobillas barredoras giratorias deben ser construidas de tal manera, que permitan que las revoluciones de la escobilla sean reguladas con relación al progreso de la operación, deben permitir el ajuste y mantenimiento de la escobilla con relación al barrido de la superficie y debe tener elementos tales que sean suficientemente rígidos para limpiar la superficie sin cortarla.

b) El ventilador mecánico debe estar montado en llantas neumáticas debe ser ajustable de manera que limpie sin llegar a cortar la superficie y debe ser construido de tal manera que sople el polvo del centro de la carretera hacia el lado de afuera.

c) El equipo calentador del material bituminoso debe ser de capacidad adecuada como para calentar el material en forma apropiada por medio de la circulación de vapor de agua o aceite a través de serpentines en un tanque o haciendo circular este material alrededor de un sistema de serpentines pre-calentador o haciendo circular dicho material bituminoso a través de un sistema de serpentines o cañerías encerradas dentro de un recinto de calefacción. La unidad de calefacción debe ser construida de tal manera que evite el contacto directo entre las llamas del quemador y la superficie

112


de los serpentines, cañerías o del recinto de calefacción, a través de los cuales el material bituminoso circula y deberá ser operado de tal manera que no dañe dicho material.

d) Los distribuidores a presión usados para aplicar el material bituminoso, lo mismo que los tanques del almacenamiento, deben estar montados en camiones o trailers en buen estado, equipados con llantas neumáticas, diseñadas de tal manera que no dejen huellas o dañen de cualquier otra manera la superficie de la vía. Los camiones o trailers deberán tener suficiente potencia, como para mantener la velocidad deseada durante la operación. El velocímetro, que registra la velocidad del camión debe ser una unidad completamente separada, instalada en el camión con una escala graduada de tamaño grande y con unidades tales que, la velocidad del camión pueda ser determinada dentro de los límites de aproximación de tres metros por minuto. Las escalas deben estar localizadas de tal manera que sean leídas con facilidad por el operador del distribuidor en todo momento.Se deberá instalar un tacómetro en el eje de la bomba del sistema distribuidor y la escala debe ser calibrada de manera que muestre las revoluciones por minuto y debe ser instalada en forma de que sea fácilmente leída por el operador en todo tiempo.Los conductos esparcidores deben ser construidos de manera que se pueda variar la longitud de imprimado en incrementos de 30 cm. ó menos, y para longitudes hasta de 6 m; deben también permitir el ajuste vertical de las boquillas hasta la altura deseada sobre la superficie del camino y de conformidad con el bombeo de la misma; asimismo, deben permitir movimiento lateral del conjunto del conducto esparcidor durante la operación.El conducto esparcidor y las boquillas deben ser construidas de tal manera que se evite la obstrucción de las mismas durante operaciones intermitentes y deben estar provistas de un cierre inmediato que corte la distribución del asfalto cuando este cese, evitando así que gotee desde el conducto esparcidor.

El sistema de la bomba de distribución y la unidad matriz deben tener una capacidad no menor de 250 galones por minuto, deberán estar equipadas con un conducto de desvío hacia el tanque de suministro y deben ser capaces de distribuir un flujo uniforme y constante de material bituminoso a través de las boquillas y con suficiente presión que asegure una aplicación uniforme.

La totalidad del distribuidor deber ser de construcción tal, y operada de tal manera que asegure la distribución del material bituminoso, con una precisión de 0.02 galones por metro cuadrado dentro de un rango de cantidades de distribución entre 0.10 a 0.15 galones por metro cuadrado.

Se deberán proveer medios adecuados para indicar permanentemente la temperatura del material; el termómetro será colocado de tal manera que no entre en contacto con el tubo calentador.


111


Requisitos del ClimaLa capa de imprimación debe ser aplicada solamente cuando la temperatura atmosférica está por encima de los 15ºC, la superficie a aplicar esté razonablemente seca y las condiciones climatológicas, en la opinión del Ingeniero sean favorables.

Preparación de la SuperficieLa superficie sobre la cual ha de aplicarse el riego de liga deberá cumplir todos los requisitos de uniformidad exigidos para que pueda recibir la capa asfáltica según lo contemplen los documentos del proyecto. De no ser así el contratista deberá realizar todas las correcciones previas que indique el supervisor.

Antes de la aplicación de la capa de imprimación, todo material suelto o extraño deber ser retirado por medio de una barredora mecánica y/o manualmente.

Aplicación del material asfálticoEl control de la cantidad de material asfáltico aplicado en el riego de liga, se debe hacer comprobando la adherencia al tacto de la cubierta recién regada. La variación permitida de la proporción (gln/m2) seleccionada, no debe exceder en 20% por exceso o defecto a la proporción estimada.

El material debe ser aplicado uniformemente a la temperatura y, a la velocidad de régimen especificada por el Supervisor. En general, el régimen debe ser entre 0.10 y 0.15 galones por metro cuadrado.

La secuencia de los trabajos de pavimentación asfáltica se debe planear de manera que las áreas que sean cubiertas con el riego de liga se les apliquen el mismo día la capa asfáltica siguiente.

No se requerirá riego de liga en el caso de mezclas asfálticas colocadas como máximo dentro de dos (02) días de la colocación de la primera capa asfáltica y no haya habido tránsito vehicular.

Protección de las Estructuras AdyacentesLa superficie de todas las estructuras y árboles adyacentes al área sujeta de tratamiento, deben ser protegidas de tal manera que se eviten salpicaduras o manchas. En caso de que esas salpicaduras o manchas ocurran, el Contratista deberá por cuenta propia retirar el material y reparar todo daño ocasionado.

Método de MediciónEl trabajo ejecutado se medirá en metros cuadrados (m2) de superficie con riego de liga, para ello se considerará el ancho y longitud aprobados por la Supervisión.

Bases de PagoEl pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por metros cuadrado (m2) , entendiéndose que dicho precio constituye la compensación total por toda la mano de

112


obra, equipo, herramientas, materiales e imprevistos necesarios para la ejecución del trabajo

22) CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE E=2"

Descripción

Esta partida consistirá en la colocación de carpeta asfáltica en caliente y colocada sobre la malla de refuerzo, a todo lo ancho de la vía, de acuerdo a los planos y detalles del proyecto.

Las mezclas asfálticas en caliente estarán compuestas de agregados minerales gruesos, finos y material bituminoso. El uso de filler y aditivos mejoradores de adherencia, estarán sujetos a requerimiento del diseño de mezcla y calidad de los agregados.

Materiales

a) Agregados Minerales Gruesos

La proporción de los agregados retenidos en la malla N°4, se designará Agregado Grueso y deberá proceder de la trituración de roca o grava, o por una combinación de ambas. Dichos materiales serán limpios, compactos y durables, no estarán recubiertos de arcilla, limo u otras sustancias perjudiciales.

No se utilizarán en capas de superficie, agregados con tendencia a pulimentarse por acción del tráfico.

REQUERIMIENTOS PARA LOS AGREGADOS GRUESOS

ENSAYOS REQUERIMIENTO

Durabilidad (al Sulfato de Sodio) 12% máx.

Durabilidad (al Sulfato de Magnesio) 18% máx.

Abrasión Máquina de Los Ángeles 40% máx.

Partículas chatas y alargadas 10% máx.

Sales Solubles 0.5% máx.

Absorción 1.0% máx.

Adherencia + 95

Caras Fracturadas 50/30

Nota: La notación “60/40” indica que el 60% del agregado grueso tiene una cara fracturada y que el 40% tiene dos caras fracturadas.

b) Agregados Minerales Finos

La proporción de los agregados que pasan la malla Nº 4, se designará Agregado Fino y

111


estará constituido por arena de trituración o una mezcla de ella con arena natural. El material deberá estar libre de cualquier sustancia que impida la adhesión del asfalto y deberá satisfacer los requisitos de calidad indicados.

Los granos del agregado fino deberán ser duros, limpios y de superficie rugosa y angular. No se utilizarán en capas de superficie agregados con tendencia a pulimentarse por el tráfico.

REQUERIMIENTOS PARA LOS AGREGADOS FINOS

ENSAYOS REQUERIMIENTO

Durabilidad (al Sulfato de Sodio) 12% máx.

Adhesividad (Riedel Weber) 4% mín.

Índice de Plasticidad N 40 NP

Índice de Plasticidad N 200 4 máx.

Sales Solubles 0.5% máx.

Absorción 0.5% máx.

Equivalente de Arena 45 min.

c) Gradación

La gradación de los agregados para la producción de la mezcla asfáltica en caliente será propuesta por el Contratista y aprobada por el Supervisor, de acuerdo a los espesores de recapeo y textura.

La gradación de la mezcla asfáltica normal (MAC) deberá responder a alguno de los siguientes husos granulométricos especificados.

TAMIZPorcentaje que pasa

MAC -1 MAC-2 MAC-3

25,0 mm (1”) 100 - -

19,0 mm (3/4”) 80-100 100 -

12,5 mm (1/2”) 67-85 80-100 -

9,5 mm (3/8”) 60-77 70-88 100

4,75 mm (N° 4) 43-54 51-68 65-87

2,00 mm (N° 10) 29-45 38-52 43-61

425 mm (N° 40) 14-25 17-28 16-29

112


180 mm (N° 80) 8-17 8-17 9-19

75 mm (N° 200) 4-8 4-8 5-10

d) Relleno Mineral o Filler

El relleno mineral que sea necesario emplear como relleno de vacíos, espesante de la mezcla asfáltica o como mejorador de adherencia será de preferencia la cal hidratada que deberá cumplir los requisitos que se especifican en la norma AASHTO-M303.

e) Cemento Asfáltico

El cemento asfáltico a emplear en las mezclas asfálticas elaboradas en caliente, será clasificado por su viscosidad absoluta y por su penetración. Su empleo será según las características climáticas de la región, la correspondiente carta viscosidad del cemento asfáltico, las consideraciones del Proyecto y las indicaciones del Supervisor.

El tipo de cemento será de penetración 85-100, el cual debe presentar un aspecto homogéneo, libre de agua y no formar espuma cuando es calentado a temperatura de 175 °C.

f) Fuentes de Provisión o Canteras

El Supervisor deberá verificar y aprobar el uso de las canteras de donde se extraerá los materiales que se emplearán en la mezcla asfáltica.

Equipo

Todos los equipos empleados deberán ser compatibles con los procedimientos de construcción adoptada, y requieren la aprobación previa del Supervisor teniendo en cuenta que su capacidad y eficiencia se ajusten al programa de ejecución de las obras y al cumplimiento de las exigencias de calidad de la presente especificación y de la correspondiente a la respectiva partida de trabajo.

Adicionalmente se deberá considerar lo siguiente:

a) Equipo para la Elaboración de los Agregados Triturados

La planta de trituración constará de una chancadora primaria y secundaria, de una zaranda vibratoria para la arena y de una zaranda de gravedad para la piedra.

b) Planta Mezcladora

La mezcla de concreto asfáltico se producirá en plantas adecuadas de tipo continuo o discontinuo, capaces de manejar simultáneamente en frío el número de agregados que exija la fórmula de trabajo adoptada.

Las plantas productoras de mezcla asfáltica deberán cumplir con lo establecido en la reglamentación vigente sobre protección y control de calidad del aire.

c) Equipo para el Transporte

Tanto los agregados como las mezclas se transportarán en volquetes debidamente acondicionadas para tal fin. La forma y altura de la tolva será tal, que durante el

111


vertido en la terminadora, el volquete sólo toque a ésta a través de los rodillos previstos para ello.

Los volquetes deberán estar siempre provistos de dispositivos que mantengan la temperatura, así como para proteger debidamente asegurado, tanto los materiales que transporta, como para prevenir emisiones contaminantes.

d) Equipo para la Extensión de la Mezcla

La extensión y terminación de las mezclas densas en caliente se hará con una pavimentadora con sensores, adecuada para extender y terminar la mezcla con un mínimo de pre compactación de acuerdo con los anchos y espesores especificados.

e) Equipo de Compactación

Se deberán utilizar rodillos autopropulsados de cilindros metálicos, estáticos o vibratorios, triciclos o tándem y neumáticos. El equipo de compactación será aprobado por el Supervisor, a la vista de los resultados obtenidos en la fase de experimentación.

Las presiones lineales estáticas o dinámicas, y las presiones de contacto de los diversos compactadores, serán las necesarias para conseguir la compactación adecuada y homogénea de la mezcla en todo su espesor, pero sin producir roturas del agregado ni arrollamiento de la mezcla a las temperaturas de compactación.

f) Equipo Accesorio

Estará constituido por elementos para limpieza, preferiblemente barredora o sopladora mecánica. Así mismo, se requieren herramientas menores para efectuar correcciones localizadas durante la extensión de la mezcla.

Requerimientos de Construcción

Mezcla de Agregados Las características de calidad de la mezcla asfáltica, deberán estar de acuerdo con las exigencias según al tipo de mezcla que se produzca, de acuerdo al diseño del proyecto y lo indicado por el Supervisor.Requisitos para Mezcla de Concreto Bituminoso

Parámetro de DiseñoClase de Mezcla

A B Ca. Marshall1. Estabilidad (mín) 8 kN (815 Kg) 5,34 kN (544 Kg) 4,45 kN (453 Kg.)2. Flujo 0.25 mm 8 – 14 8 – 16 8 – 203. Porcentaje de vacíos con aire (MTC

E 505) 3 – 5 3 – 5 3 – 5

4. Vacíos en el agregado mineral Ver tabla de (VMA)5. Compactación, núm. de golpes en

cada capa de testigo75 50 50

b. Inmersión – Compresión (MTC E 518)

112


1. Resistencia a la compresión Mpa (mín.)

2.1 2.1 1.4

2. Resistencia retenida % (mín.) 70 70 70c. Resistencia Conservada en la

Prueba de Tracción indirecta (mín.) (MTC E 521)

70 70 70

d. Relación Polvo – Asfalto 0,6 – 1,3 0,6 – 1,3 0,6 – 1,3e. Relación Est./flujo 1700 – 2500

El Índice de Compactibilidad mínimo será 5.

El Índice de Compactibilidad se define como:

1 . GEB50 Y GEB5

Siendo GB50 y GEB5, las gravedades específicas bulk de las briquetas a 50 y 5 golpes.

(VMA)

Vacíos mínimos en el agregado mineral

TAMIZVACÍOS ( % )

MARSHALL

2,36 mm. (N° 8) 21

4,75 mm. (N° 4) 18

9,5 mm. (3/8”) 16

12,5 mm. (½”) 15

19 mm. (3/4”) 14

25 mm. (1”) 13

7,5 mm. (1 ½”) 12

50 mm. (2”) 11.5

Fórmula de Obra

a) Gradación

La Gradación de la mezcla será la que se indica en el Proyecto, cumpliendo las especificaciones para mezcla asfáltica normal (MAC).

b) Aplicación de la fórmula de mezcla en obra y tolerancias

Todas las mezclas provistas deberán concordar con la fórmula de mezcla en obra, fijada por el Supervisor, dentro de las tolerancias establecidas.

Diariamente el Supervisor extraerá muestras para verificar la uniformidad requerida de dicho producto (en un mínimo de una para los inertes y dos para la mezcla).

c) Métodos de Comprobación

Cuando se compruebe la existencia de un cambio en el material o se deba cambiar

111


el lugar de su procedencia, se deberá preparar una nueva fórmula para la mezcla en Obra, que será presentada y aprobada antes de que se entregue la mezcla que contenga el material nuevo.

d) Composición de la Mezcla de Agregados

La mezcla se compondrá en proporciones tales que se produzca una curva continua, aproximadamente paralela y centrada al huso granulométrico especificado y elegido.

La fórmula de la mezcla de obra con las tolerancias admisibles, producirá el huso granulométrico de control de obra, debiéndose producir una mezcla de agregados que no escape de dicho huso; cualquier variación deberá ser investigada y las causas serán corregidas.

Las mezclas con valores de estabilidad muy altos y valores de flujos muy bajos, no son adecuadas cuando las temperaturas de servicio fluctúan sobre valores bajos.

e) Tolerancias

Las tolerancias admitidas en las mezclas son absolutamente para la fórmula de trabajo, estarán dentro del huso de especificación y serán las siguientes:

Parámetros de Control

Variación permisible en % en peso total de áridos

Nº 4 o mayor ± 5%

Nº 8 ± 4%

Nº 30 ± 3%

Nº 200 ± 2%

Asfalto ± 0.3%

Limitaciones Climáticas

Las mezclas asfálticas en caliente se colocarán únicamente cuando la base a tratar se encuentre seca, la temperatura atmosférica a la sombra sea superior a 10º C en ascenso y el tiempo no esté neblinoso ni lluvioso; además la base preparada debe estar en condiciones satisfactorias.

Preparación de la Superficie Existente

La mezcla no se extenderá hasta que se compruebe que la superficie sobre la cual se va a colocar tenga la densidad apropiada y las cotas indicadas en los planos, o definidas por el Supervisor. Todas las irregularidades que excedan de las tolerancias establecidas en la especificación respectiva, deberán ser corregidas de acuerdo con lo establecido en ella.

Antes de aplicar la mezcla, se verificará que haya ocurrido el curado del riego previo, no debiendo quedar restos de fluidificante ni de agua en la superficie. Si hubiera transcurrido mucho tiempo desde la aplicación del riego, se comprobará que su

112


capacidad de liga con la mezcla no se haya mermado en forma perjudicial; si ello ha sucedido, el Contratista deberá efectuar un riego adicional de adherencia, a su costa, en la cuantía que fije el Supervisor.

Elaboración de la Mezcla

Los agregados se suministrarán fraccionados. El número de fracciones deberá ser tal que sea posible, con la instalación que se utilice, cumplir las tolerancias exigidas en la granulometría de la mezcla. Cada fracción será suficientemente homogénea y deberá poderse acopiar y manejar sin peligro de segregación.

A la descarga del mezclador, todos los tamaños del agregado deberán estar uniformemente distribuidos en la mezcla y sus partículas total y homogéneamente cubiertas. La temperatura de la mezcla al salir del mezclador no excederá de la fijada durante la definición de la fórmula de trabajo.

Se rechazarán todas las mezclas heterogéneas, carbonizadas o sobrecalentadas, las mezclas con espuma, o las que presenten indicios de humedad. En este último caso, se retirarán los agregados de las correspondientes tolvas en caliente. También se rechazarán aquellas mezclas en las que la envuelta no sea perfecta.

Transporte de la Mezcla

La mezcla se transportará a la obra en volquetes hasta una hora de día en que las operaciones de extensión y compactación se puedan realizar correctamente con luz solar. Sólo se permitirá el trabajo en horas de la noche si, a juicio del Supervisor existe una iluminación artificial que permita la extensión y compactación de manera adecuada.

Durante el transporte de la mezcla deberán tomarse las precauciones necesarias para que al descargarla sobre la pavimentadora, su temperatura no sea inferior a la mínima que se determine como aceptable durante la fase del tramo de prueba.

Al realizar estas labores, se debe tener mucho cuidado que no se manche la superficie por ningún tipo de material, si esto ocurriese se deberá de realizar las acciones correspondientes para la limpieza del mismo por parte y responsabilidad del contratista.

Extensión de la Mezcla

La mezcla se extenderá con la pavimentadora con sensores, de modo que se cumplan los alineamientos, anchos y espesores señalados en los planos o determinados por el Supervisor.

La mezcla se colocará en franjas del ancho apropiado para realizar el menor número de juntas longitudinales, y para conseguir la mayor continuidad de las operaciones de extendido, teniendo en cuenta el ancho de la sección, las necesidades del tránsito, las características de la pavimentadora y la producción de la planta.

La colocación de la mezcla se realizará con la mayor continuidad posible, verificando que la pavimentadora deje la superficie a las cotas previstas con el objeto de no tener que corregir la capa extendida. En caso de trabajo intermitente, se comprobará que la temperatura de la mezcla que quede sin extender en la tolva o bajo la pavimentadora no baje de la especificada; de lo contrario, deberá ejecutarse una

111


junta transversal. Tras la pavimentadora se deberá disponer un número suficiente de obreros especializados, agregando mezcla caliente y enrasándola, según se precise, con el fin de obtener una capa que, una vez compactada, se ajuste enteramente a las condiciones impuestas en esta especificación.

En los sitios en los que a juicio del Supervisor no resulte posible el empleo de máquinas pavimentadoras, la mezcla podrá extenderse a mano. La mezcla se descargará fuera de la zona que se vaya a pavimentar, y distribuirá en los lugares correspondientes por medio de palas y rastrillos calientes, en una capa uniforme y de espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a los planos o instrucciones del Supervisor, con las tolerancias establecidas.

Al realizar estas labores, se debe tener mucho cuidado que no se manche la superficie por ningún tipo de material, si esto ocurriese se deberá de realizar las acciones correspondientes para la limpieza del mismo por parte y responsabilidad del contratista.

No se permitirá la extensión y compactación de la mezcla en momentos de lluvia, ni cuando haya fundado temor de que ella ocurra o cuando la temperatura ambiente a la sombra y la del pavimento sean inferiores a diez grados Celsius (10° C).

Compactación de la Mezcla

La compactación deberá comenzar una vez extendida la mezcla, a la temperatura más alta posible con que ella pueda soportar la carga a que se somete sin que se produzca agrietamientos o desplazamientos indebidos, según haya sido dispuesto durante la ejecución del tramo de prueba y dentro del rango establecido en la carta viscosidad - temperatura.

La compactación deberá empezar por los bordes y avanzar gradualmente hacia el centro, excepto en las curvas peraltadas en donde el cilindrado avanzará del borde inferior al superior, paralelamente al eje de la vía y traslapando a cada paso en la forma aprobada por el Supervisor, hasta que la superficie total haya sido compactada. Los rodillos deberán llevar su llanta motriz del lado cercano a la pavimentadora, excepto en los casos que autorice el Supervisor, y sus cambios de dirección se harán sobre la mezcla ya compactada.

Se tendrá cuidado en el cilindrado para no desplazar los bordes de la mezcla extendida; aquellos que formarán los bordes exteriores del pavimento terminado, serán chaflanados ligeramente. La compactación se deberá realizar de manera continua durante la jornada de trabajo y se complementará con el trabajo manual necesario para la corrección de todas las irregularidades que se puedan presentar. Se cuidará que los elementos de compactación estén siempre limpios y, si es preciso, húmedos. No se permitirán, sin embargo, excesos de agua.

La compactación se continuará mientras la mezcla se encuentre en condiciones de ser compactada hasta alcanzar la densidad especificada y se concluirá con un apisonado final que borre las huellas dejadas por los compactadores precedentes.

Juntas de Trabajo

Las juntas presentarán la misma textura, densidad y acabado que el resto de la capa compactada.

112


Las juntas entre pavimentos nuevos y viejos, o entre trabajos realizados en días sucesivos, deberán cuidarse con el fin de asegurar su perfecta adherencia. A todas las superficies de contacto de franjas construidas con anterioridad, se les aplicará una capa uniforme y ligera de asfalto antes de colocar la mezcla nueva, dejándola curar suficientemente.

El borde de la capa extendida con anterioridad se cortará verticalmente con el objeto de dejar al descubierto una superficie plana y vertical en todo su espesor, que se pintará como se ha indicado en el párrafo anterior. La nueva mezcla se extenderá contra la junta y se compactará y alisará con elementos adecuados, antes de permitir el paso sobre ella del equipo de compactación.

Las juntas transversales en la capa de rodadura se compactarán transversalmente.

Cuando los bordes de las juntas longitudinales sean irregulares, presenten huecos o estén deficientemente compactados, deberán cortarse para dejar al descubierto una superficie lisa vertical en todo el espesor de la capa. Donde el Supervisor lo considere necesario, se añadirá mezcla que, después de colocada y compactada con pisones, se compactará mecánicamente.

Se procurará que las juntas de capas superpuestas guarden una separación mínima de cinco metros (5 m) en el caso de las transversales, y de quince centímetros (15 cm.) en el caso de las longitudinales.

Apertura al Tránsito

Alcanzada la densidad exigida, el tramo pavimentado podrá abrirse al tránsito tan pronto la capa alcance la temperatura ambiente.

Reparaciones

Todos los defectos no advertidos durante la colocación y compactación, tales como protuberancias, juntas irregulares, depresiones, irregularidades de alineamiento y de nivel, deberán ser corregidos por el Contratista, a su costa, de acuerdo con las instrucciones del Supervisor. El Contratista deberá proporcionar trabajadores competentes, capaces de ejecutar a satisfacción el trabajo eventual de correcciones en todas las irregularidades del pavimento construido.

Método de Control

Se deberá proporcionar a la supervisión una muestra del asfalto a utilizar en obra, avalados por los ensayos de laboratorio que garanticen la conveniencia de emplearlos. Una vez aprobados por la supervisión se realizara la toma de muestras para que en laboratorio se pueda comparar con los resultados remitidos de la muestra.

La supervisión, de así requerirlo podrá solicitar la extracción de una muestra de asfalto mediante una diamantina que nos proporcione el cumplimiento de las propiedades físicas y mecánicas de la carpeta asfáltica.

Método de medición

La Carpeta Asfáltica, será medida en metros cuadrados (m2) compactados en su posición final, colocado y compactado, de acuerdo con los alineamientos, rasantes, secciones y espesores indicados en los planos y estudios del proyecto y a lo

111


establecido en estas especificaciones. El trabajo deberá contar con la aprobación del Ingeniero Supervisor.

Bases de Pago:

El área determinada en la medición final, será pagado al precio unitario pactado en el contrato, por metro cuadrado, debidamente aprobado por el Supervisor con la partida Carpeta Asfáltica e=2.5”, constituyendo dicho precio compensación única por la extracción, transporte, carga y descarga de material desde la cantera o fuente de material, así como la provisión de material asfáltico, filler y aditivo mejorador de adherencia, la preparación, transporte y compactado. Entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda mano de obra, equipos, materiales, herramientas e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente el trabajo.

23) CONCRETO F'C=350 KG/CM2 E= 0.21 CM.

DescripciónSe construirá pavimento de concreto en las zonas indicadas en los Planos del Proyecto. Esta partida involucra la preparación del terreno y vaciado del concreto de f’c = 350 kg/cm2.

MaterialesConcreto f’c 350 kg/cm2.- El concreto a utilizar será de resistencia a la compresión de 350 Kg/cm2 y a pesar que será premezclado, éste deberá cumplir las siguientes especificaciones:

Cemento.- El cemento deberá ser del tipo I, originario de fábricas aprobadas, despacho únicamente en sacos o bolsas selladas de marca. La calidad del cemento deberá ser equivalente a las Especificaciones ASTM-C-150 AASHTO M-85, clase I o II. En todo caso, el cemento deberá ser aceptado solamente con aprobación específica del Ingeniero Supervisor, que se basará en los certificados de ensayo emanados de Laboratorios reconocidos. El cemento pasado o recuperado de la limpieza de los sacos o bolsas no deberá ser utilizado en la obra.

Agregados.- El agregado fino para el Concreto deberá satisfacer los requisitos de AASHTO M-80. El agregado grueso deberá consistir de grava triturada, con una resistencia última mayor que la del concreto en que se va a emplear, químicamente establece, durable, sin materias extrañas y orgánicas adheridas a su superficie.El tamaño del agregado grueso, no deberá exceder los 2/3 del espacio libre entre barras de refuerzo.

Agua.- El agua a ser utilizada para preparar y curar el concreto deberá ser previamente sometida a la aprobación del Ingeniero supervisor quien lo someterá a las pruebas de los requerimientos de AASHTO T-26. El agua potable no requiere ser sometida a las pruebas, no deberá contener minerales nocivos o materias orgánicas. No deberá

112


contener sales como cloruro de sodio en exceso de tres (3) partes por millón, ni sulfatos de sodio en exceso de dos (2) partes por millón.El agua para el curado de concreto no deberá tener un ph más bajo de 5 ni contener impurezas en tal cantidad que puedan provocar la decoloración del concreto.


Dosificación.- Aunque el concreto especificado para el presente caso será premezclado, el diseño de la mezcla debe ser presentado por el contratista para la aprobación por el Ingeniero Supervisor. Basado en mezclas de prueba y ensayos de compresión.Mezcla y Entrega.- El concreto deberá ser premezclado en cantidades solamente para su uso inmediato, no será permitido retemplar el concreto añadiéndole agua, ni por otros medios.Elementos para la ejecución de las juntas.- Para la ejecución de las juntas en fresco, se empleará un equipo con cuchillas vibrantes o podrán emplearse dispositivos para la inserción de tiras continuas metálicas.Si las juntas se ejecutan sobre el concreto endurecido, se emplearán sierras cuyo disco requiere la aprobación previa del Supervisor, en lo relacionado con el material, espesor y diámetro. El número necesario de sierras se determinará mediante ensayos de velocidad de corte del concreto empleado en la construcción del pavimento.Vaciado de Concreto.- Todo concreto debe ser vaciado antes de que haya logrado su fraguado inicial y en todo caso dentro de 30 minutos después de iniciar el mezclado.Compactación.- La compactación del concreto se ceñirá a la norma ACI-309

Normas a Cumplir

Cemento.- Para todas las clases de concreto se usará cemento Portland. Tipo I. Deberá cumplir la Norma ASTM C-150

Agregados.- Los agregados deberán cumplir la Norma ASTM-33, ACI 221R. El agregado grueso deberá consistir en grava triturada, conformada por fragmentos de perfil angular, limpios, duros, compactos, residentes, de textura rugosa y libre de materia escamosa.

Agua.- En la preparación del concreto se deberá usar agua potable

Transporte y Colocación del Concreto.- Antes de iniciar el proceso de preparación y colocación del concreto el Ingeniero supervisor deberá verificar que:

Las cotas y dimensiones de los encofrados y elementos correspondan a lo indicado en los planos.

La superficie interna de los encofrados estén limpios y libres de restos de mortero, concreto, óxidos, aceite, grasa, pintura o cualquier otro elemento perjudicial para el concreto.

Los encofrados estén terminados, adecuadamente arriostrados, humedecidos y/o aceitados.

111


Se cuente en obra con el número suficiente de equipo a ser utilizado en el proceso de colocación y que estén en perfectas condiciones de uso.

El Contratista someterá a la aprobación de la supervisión los métodos y medios que propone usar para el transporte y colocación del concreto.

El concreto a ser usado en la obra, en ningún caso tendrá más de 30 minutos entre su preparación y colocación.

Aserrado de juntas.- En las juntas transversales, el concreto endurecido se aserrará de forma y en instante tales, que el borde de la ranura sea limpio y antes de que se produzcan grietas de retracción en la superficie.Las juntas longitudinales deberán aserrarse después de transcurridas entre seis (6) y ocho (8) horas de construido el pavimento, siempre que se asegure que no circulará ningún tráfico, ni siquiera de obra, hasta que se haya hecho esta operación.Hasta el momento de sellado de las juntas o hasta el instante de apertura al tránsito en el caso que las juntas se vayan a dejar sin sello, ellas se obturarán con cuerdas u otros elementos similares, con el objeto de evitar la introducción de cuerpos extraños.

Curado.- Desde el punto de vista estructural, los primeros días en la vida del concreto son críticos e influyen considerablemente en sus características de resistencia de temperatura y evitar la pérdida del agua de la mezcla.El Contratista deberá tener todo el equipo necesario para el curado o protección del concreto disponible y listo para su empleo antes de empezar el vaciado del concreto.El sistema de curado que se usará deberá ser aprobado por el Ingeniero Supervisor y será aplicado inmediatamente después del vaciado a fin de evitar agrietamiento, resquebrajamiento y pérdidas de humedad del concreto.Toda superficie de concreto será conservada húmeda durante siete días por lo menos, después de la colocación de concreto si se ha usado cemento Portland, y durante tres días si se ha usado cemento de alta resistencia inicial.El curado se iniciará tan pronto se produzca el endurecimiento del concreto y siempre que no sirva de lavado de la lechada de cemento.

Evaluación del Concreto.- La evaluación de la resistencia se efectuará aplicando la norma ACI-214. Se llevará un record estadístico de los resultados de las pruebas, estableciendo de esta manera la resistencia promedio, la resistencia característica y la desviación estándar obtenidas.La Supervisión debe ser permanentemente informada de esta evaluación, llevándose registros separados para cada clase de concreto.

Sistema de Control.- Se tomarán como mínimo 09 muestras estándar por cada llenado, rompiéndose 3 a 7, 3 a 14 días y 3 a 28 días y considerándose el promedio de cada grupo como resistencia última de la pieza. Esta resistencia no podrá ser menor que la exigida en el proyecto para la partida respectiva.

El Contratista proporcionará estos testigos al Ingeniero Supervisor.

112


Las Pruebas.- La resistencia del concreto será comprobada periódicamente. Con este fin se tomarán testigos cilíndricos de acuerdo a la norma ASTM C-31 en la cantidad mínima de 2 testigos por día para cada clase de concreto.En cualquier caso cada clase de concreto será comprobada al menos por cinco “pruebas”.

La “prueba” consistirá en romper dos testigos de la misma edad y clase de acuerdo a lo indicado en la norma ASTM C-39. Se llamará resultado de la “prueba” al promedio de los valores.El resultado de la prueba será considerado satisfactorio si se cumple con la condición general de mantener un valor promedio de pruebas, f’c (promedio) = f’c + 1.34 P.Es decir, que el coeficiente de mayoración de la desviación estándar (P) para obtener el promedio de prueba es 1.34.Siendo f’c = resistencia característica.

Con el objeto de control y para conocimiento de la Supervisión, el Contratista llevará un registro de cada par de testigos fabricados, en el que constará su número correlativo, la fecha de su elaboración, la clase de concreto, el lugar específico de uso, la edad al momento de ensayo, la resistencia de cada testigo y el resultado de la prueba.

El Contratista incluirá el costo total de los ensayos en su presupuesto. en la eventualidad de que no se obtenga la resistencia especificada del concreto, la Supervisión podrá ordenar, la ejecución de pruebas de carga. Estas se ejecutarán en acuerdo a las indicaciones del Código ACI-318.

De no obtenerse resultados satisfactorios de estas pruebas de carga se procederá a la demolición o refuerzo de la estructura, en estricto acuerdo con la decisión de la Supervisión.

El costo de las pruebas de carga y el costo de la demolición refuerzo y reconstrucción si estas llegarán a ser necesarias, será de cuenta exclusiva del Contratista.

Método de MediciónEl trabajo ejecutado se medirá y cuantificará por metro cúbico (m3) de concreto colocado y aprobado por el Supervisor.

Bases de PagoEl pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por metros cúbicos (m3) entendiéndose que dicho precio constituye la compensación total por toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales e imprevistos necesarios para la ejecución del trabajo.

24) DOWELLS DE ACERO LISO Ø 1"

25) ACERO CORRUGADO DE REFUERZO 5/8"

111


DescripciónLa armadura de refuerzo se refiere a la habilitación del acero en barra según lo especificado en los planos estructurales del puente.En general se deberán seguir las especificaciones técnicas señalas en el Anexo 1 “Especificaciones Técnicas para Acero de Refuerzo”.

Método de MediciónEn la armadura de Acero de Refuerzo se considerará el peso neto de ella incluyendo desperdicios y empalmes. La unidad será el kilogramo (Kg).Bases de PagoEl pago de la armadura de refuerzo se hará por kilogramo (Kg.) de acero de acuerdo al párrafo anterior.Dicho precio unitario incluirá el costo de acero puesto en obra, el doblado y colocado en los encofrados.

26) CORTE DE JUNTAS

27) SELLADO DE JUNTAS

Descripción

Es un sellante asfáltico de aplicación en caliente, para sellar juntas de dilatación y grietas en pavimentos flexibles y rígidos. Está compuesto por una mezcla de asfalto RC-250 con arena fina.

La arena deberá cumplir las especificaciones indicada en el Cuadro siguiente.

Especificaciones Granulométricas para la Arena

TAMIZPORCENTAJE QUE PASA

POBREMENTE GRADADA

BIEN GRADADA

ARENAS LIMOSAS

1/2 “ 100 100 100

N° 4 75 - 100 75 – 100 75 - 100

N° 50 -- 15 – 30 --

N° 100 -- -- 15 – 65

N° 200 0.00 – 12 5 – 12 12 - 20

Eq. Arena, % 30 min 30 min 30 min

Índice de Plasticidad

N.P. N.P. N.P.

112


Preparación de la Superficie

Es necesario que la junta o grieta se encuentre totalmente limpia, exenta de polvo, humedad u otro material. Para esto se debe proceder a limpiarla con una compresora neumática.

En junturas nuevas se deberá remover todo el sobrante de mortero. En junturas o grietas antiguas se deberá retirar todo el material suelto en la grieta o junta.


Esta partida se medirá por metro lineal (m) de junta sellada y aprobada por el Supervisor.

Bases de Pago

Esta partida, medida en la forma descrita anteriormente se pagará al precio unitario de la partida ejecutada. Este precio y pago constituye compensación total por todo material, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para culminar la partida a entera satisfacción del Supervisor.

28) PROVISION E INSTALACION DE TACHO DE BASURA T1 ENCAPSULADO (Inc. Exc., Eliminación, y Concreto)

DescripciónPapelera metálica empotrada, cuyas características son las siguientes:Capacidad: 60 litros; altura: 60 cm.; diámetro: 40 cm.

Tacho de Basura típico

Materiales- plancha metálica de espesor 1/20” - Soporte de tacho metálico de 1.1/2” x 1.8 mm- Los perfiles que no se encuentren disponibles en el mercado al momento de la

111


fabricación, se conformarán a partir de plancha.

Método de MediciónLa medición de esta partida se realizará por unidad (Und.).

Bases de PagoEl pago se realizará por unidad (Und.), entendiéndose que dicho precio constituye la compensación total por toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales e imprevistos necesarios para la ejecución del trabajo.

29) PINTURA DE PAVIMENTO (LINEA CONTINUA)

Descripción

Este trabajo consistirá en el pintado de líneas continuas sobre el área pavimentada terminada, de acuerdo con estas especificaciones y en las ubicaciones dadas, con las dimensiones que muestran los planos, indicados por el Ingeniero Supervisor.

Los detalles que no estuviesen indicados en los planos, deberán estar conformes con el Manual de Señalización del MTC (Norma TTP-115-F).

Materiales

Pinturas a emplear en marcas vialesLa pintura deberá ser pintura de tránsito blanca en la línea media que divide los carriles de tránsito en cada uno de los sentidos y en las marcas sobre el pavimento, de acuerdo a lo indicado en los planos o a lo que ordene el Ingeniero Supervisor, adecuada para superficies pavimentadas, y deberá cumplir con los siguientes requisitos:

Tipo de pigmento principal: Dióxido de titanioPigmento en peso: Min. 57%Vehículo: Caucho clorado-alquírico% vehículo no volátil: Min. 41%Solventes: AromáticosDensidad: 12.1Viscosidad: 75 a 85 (Unidades Krebbs)Fineza o Grado de Molienda: Escala Hegman. Min 3Tiempo de Secado: Al tacto: 5 - 10 minutos.Tiempo de Secado Completo: Para el libre tránsito de vehículos 25 ± 5 minutos.Resistencia al Agua (lámina pintada sumergida en agua durante 6 horas):

No presenta señales de cuarteado, descortezado ni decoloración. No presenta ablandamiento, ampollamiento ni pérdida de adherencia.

Apariencia de la película seca: No presenta arrugas, ampollas, cuarteado ni pegajosidad. No presenta granos ni agujeros.

112


Resistencia a la Abrasión seca en LITROS/MILS: 35Reflactancia Direccional: BuenaPoder Cubriente: BuenoFlexibilidad (Mandril cónico ½"): Buena

La retrorreflectividad de las pinturas para que las marcas en el pavimento mejoren su

visibilidad durante las noches o bajo condiciones de oscuridad o neblina, se consigue

por medio de la aplicación de micro esferas de vidrio esparcidos sobre la pintura y

deben reunir las características de calidad y tamaño que se especifican.

Se empleará un galón de pintura por cada 80 metros en un ancho de 0.10 m, a la cual

se le aplicarán las microesferas de vidrio de 80 a 240 micrones, al momento de la

demarcación, en la proporción de 3.5 Kg/gln. de pintura con un espesor húmedo de 300

micrones

Microesferas de Vidrio

Las microesferas de vidrio constituyen el material que aplicado a las pinturas de tránsito

producen su retrorreflectividad por incidencia de las luces de los vehículos mejorando la

visibilidad nocturna y condiciones de restricciones de iluminación producidos por

agentes atmosféricos.

Los requerimientos para las microesferas de vidrio a ser utilizadas con las pinturas

convencionales de tráfico Tipo TT-P-115F, son los siguientes:

Características Técnicas Evaluadas Microesferas de Vidrio en la Pintura Tipo TT-P-115F

1 Granulometría: Material que pasa- - Tamiz Nº 20 100- - Tamiz Nº 30 75 – 95- - Tamiz Nº 50 15 – 35- - Tamiz Nº 100 0 – 52 % Flotación 90 minutos3 Índice de Refracción 1.50 – 1.55

4 Resistencia a Abrasión (lbs) (Ret. Malla Nº 40) 30 minutos

5 % Redondez 70 minutos

6 Resistencia a la Humedad

Las esferas no deben absorber humedad durante su almacenamiento; deben permanecer libres de racimos y grumos y fluir libremente desde el equipo de dispersión.

7 Resistencia a los ÁcidosAl ser observadas posteriormente por el microscopio, no presentarán señal alguna de haber sido dañados.

111



8 Resistencia a la Solución de 1N de Cloruro Cálcico

Al ser observadas posteriormente por el microscopio, no presentarán señal alguna de haber sido dañados.

Aplicación de las microesferas de vidrio

Las variables a considerar para obtener la mejor aplicación, son las siguientes:

Esfericidad y granulometría de la microesfera.

Recubrimiento y rango de aplicación.

Temperatura de aplicación.

Experiencia de los aplicadores.

Costos de mantenimiento.

Grado de embebido.

Espesor de la película.

Tránsito de vehículos.

Costo por día útil de la señal.

Tipo de Subcontrato.

Proceso de Aplicación de las microesferas de vidrioPara obtener la óptima reflectividad de las microesferas, estas deberán ser convenientemente embebidas en el material (La máxima reflectividad se obtiene cuando el 60% de las microesferas se encuentran embebidas en el material). El material puede ser aplicado por tres procesos:

Por aspersión : Las microesferas se extienden en la superficie de la señalización a

través de dispositivos neumáticos a presión, directa o por succión, en formas

alineadas y distanciadas para garantizar el vaciado, uniformidad de distribución y

anclaje de las microesferas de vidrio.

Por gravedad : Las microesferas son transferidas del silo de almacenaje de las

máquinas o de los carros manuales, a través de su propio peso y son extendidas en

la superficie de la señalización a través de dispositivos adecuados. Las microesferas

deben ser aplicadas inmediatamente después del material para garantizar el perfecto

anclaje de las mismas.

Manualmente: Este proceso será empleado sólo cuando fuera imposible la utilización

de los otros dos procesos, pues no hay distribución de las esferas en la superficie del

material, ni consistencia en el anclaje, cuando son extendidas con el impulso de las

manos, lo que representa un inconveniente en términos de obtención de la máxima

retrorreflectividad.

112


Control de Calidad de las Microesferas de Vidrio en Obra

a) Microesferas de Vidrio Almacenadas en Obra .-

Deberán estar enumeradas o registradas con la finalidad de obtener identificación,

número de saco y muestreo representativo de cada uno de ellos.

b) Obtención de Muestras de Microesferas de Vidrio para Ensayos de Calidad .-Se escogerá cualquiera de los sacos almacenados para realizar un muestreo con

la finalidad de obtener una muestra representativa para realizar ensayos de

laboratorio. El muestreo por saco de microesferas estará condicionado a la

cantidad existente in situ.

c) Identificación de las Muestras .-Las microesferas de vidrio muestreadas deben empacarse en recipientes secos a

prueba de humedad. Las operaciones de ensayo se desarrollarán inmediatamente

después de remover las microesferas en un desecador. Cada paquete debe

contener la siguiente información:

Nombre del Proyecto

Identificación de la muestra (Número de saco)

Nombre del fabricante

Marca, tipo, sello

Número de lote.

Esfericidad.-Las microesferas de vidrio deberán tener un mínimo de 70% de esferas

reales.

Índice de Refracción.- Las microesferas de vidrio tendrán un índice de refracción

mínimo de 1.50.

Requisitos para la ConstrucciónEl área a ser pintada deberá estar libre de partículas sueltas. Esto puede ser realizado por escobillado u otros métodos aceptables para el Ingeniero Supervisor. La máquina de pintar deberá ser del tipo rociador capaz de aplicar la pintura satisfactoriamente bajo presión con una alimentación uniforme a través de boquillas que rocíen directamente sobre el pavimento.

Cada tanque de pintura deberá estar equipado con agitador mecánico.

Cada boquilla deberá estar equipada con válvulas de cierre satisfactorias que apliquen rayas continuas automáticamente. Cada boquilla deberá también estar equipada con guías de rayas adecuadas que consistirán en mortajas metálicas o golpes de aire.

111


Las rayas deberán ser de 10 cm. de ancho. Las marcas sobre el pavimento serán continuas en la línea separadora de cada sentido y serán de color amarillo. Todas las marcas que no tengan una apariencia uniforme y satisfactoria, durante el día o la noche, deberán ser corregidas por el Contratista a su costo.


El trabajo ejecutado se medirá y cuantificará en metros lineales (ml) realmente pintados y aprobados por el Ingeniero Inspector.

Bases de Pago

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por metro lineal (ml) según las partidas correspondientes, entendiéndose que dicho precio constituye la compensación total por toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales e imprevistos necesarios para la ejecución del trabajo.

30) PINTURA DE PAVIMENTO (SIMBOLOS Y LETRAS)

DescripciónEste trabajo consistirá en el pintado de marcas de tránsito, es decir símbolos y letras, sobre el área pavimentada terminada y de acuerdo con estas especificaciones y en las ubicaciones dadas, con las dimensiones que muestran los planos, indicados por el Ingeniero Supervisor.

Los detalles que no estuviesen indicados en los planos y deberán estar conformes con el Manual de Señalización del MTC (Norma TTP-115-F).

MaterialesPinturas a emplear en marcas vialesLa pintura deberá ser pintura de tránsito blanca en las marcas sobre el pavimento, de acuerdo a lo indicado en los planos o a lo que ordene el Ingeniero Inspector, adecuada para superficies pavimentadas, y deberá cumplir con los siguientes requisitos:

Tipo de pigmento principal: Dióxido de titanioPigmento en peso mínimo: 57%Vehículo: Caucho clorado-alquírico% vehículo no volátil: Min. 41%Solventes: AromáticosDensidad: 12.1Viscosidad: 75 a 85 (Unidades Krebbs)Fineza o Grado de Molienda: Escala Hegman. Min 3Tiempo de Secado: Al tacto: 5 - 10 minutos.Tiempo de Secado Completo: Para el libre tránsito de vehículos 25 ± 5 minutos.Resistencia al Agua (lámina pintada sumergida en agua durante 6 horas): No presenta señales de cuarteado, descortezado ni decoloración. No presenta ablandamiento, ampollamiento ni pérdida de adherencia.

112


Apariencia de la película seca: No presenta arrugas, ampollas, cuarteado ni pegajosidad. No presenta granos ni agujeros.Resistencia a la AbrasiónSeca en LITROS/MILS: 35Reflactancia Direccional: BuenaPoder Cubriente: BuenoFlexibilidad (Mandril cónico ½"): Buena

La retrorreflectividad de las pinturas para que las marcas en el pavimento mejoren su

visibilidad durante las noches o bajo condiciones de oscuridad o neblina, se consigue

por medio de la aplicación de micro esferas de vidrio esparcidos sobre la pintura y

deben reunir las características de calidad y tamaño que se especifican.

Se empleará un galón de pintura por cada 80 metros en un ancho de 0.10 m, a la cual

se le aplicarán las microesferas de vidrio de 80 á 240 micrones, al momento de la

demarcación, en la proporción de 3.5 Kg/gln de pintura con un espesor húmedo de 300

micrones

Microesferas de Vidrio

Las microesferas de vidrio constituyen el material que aplicado a las pinturas de tránsito

producen su retrorreflectividad por incidencia de las luces de los vehículos mejorando la

visibilidad nocturna y condiciones de restricciones de iluminación producidos por

agentes atmosféricos.

Los requerimientos para las microesferas de vidrio a ser utilizadas con las pinturas

convencionales de tráfico Tipo TT-P-115F, son los siguientes:


1 Granulometría: Material que pasa- - Tamiz Nº 20 100- - Tamiz Nº 30 75 – 95- - Tamiz Nº 50 15 – 35- - Tamiz Nº 100 0 – 52 % Flotación 90 minutos3 Índice de Refracción 1.50 – 1.55

4 Resistencia a Abrasión (lbs) (Ret. Malla Nº 40) 30 minutos

5 % Redondez 70 minutos

6 Resistencia a la Humedad

Las esferas no deben absorber humedad durante su almacenamiento; deben permanecer libres de racimos y grumos y fluir libremente desde el equipo de dispersión.

7 Resistencia a los ÁcidosAl ser observadas posteriormente por el microscopio, no presentarán señal alguna de haber sido dañados.

111



8 Resistencia a la Solución de 1N de Cloruro Cálcico

Al ser observadas posteriormente por el microscopio, no presentarán señal alguna de haber sido dañados.

Aplicación de las microesferas de vidrio

Las variables a considerar para obtener la mejor aplicación, son las siguientes: Esfericidad y granulometría de la microesfera.

Recubrimiento y rango de aplicación.

Temperatura de aplicación.

Experiencia de los aplicadores.

Costos de mantenimiento.

Grado de embebido.

Espesor de la película.

Tránsito de vehículos.

Costo por día útil de la señal.

Tipo de Subcontrato.

Proceso de Aplicación de las microesferas de vidrio

Para obtener la óptima reflectividad de las microesferas, estas deberán ser

convenientemente embebidas en el material (La máxima reflectividad se obtiene

cuando el 60% de las microesferas se encuentran embebidas en el material). El

material puede ser aplicado por tres procesos:

Por aspersión : Las microesferas se extienden en la superficie de la señalización a

través de dispositivos neumáticos a presión, directa o por succión, en forma alineada

y distanciadas para garantizar el vaciado, uniformidad de distribución y anclaje de las

micoesferas de vidrio.

Por gravedad : Las microesferas son transferidas del silo de almacenaje de las

máquinas o de los carros manuales, a través de su propio peso y son extendidas en

la superficie de la señalización a través de dispositivos adecuados. Las microesferas

deben ser aplicadas inmediatamente después del material para garantizar el perfecto

anclaje de las mismas.

Manualmente : Este proceso será empleado sólo cuando fuera imposible la utilización

de los otros dos procesos, pues no hay distribución de las esferas en la superficie del

material, ni consistencia en el anclaje, cuando son extendidas con el impulso de las

112


manos, lo que representa un inconveniente en términos de obtención de la máxima

retrorreflectividad.

Control de Calidad de las Microesferas de Vidrio en Obra

a) Microesferas de Vidrio Almacenadas en Obra .-Deberán estar enumeradas o registradas con la finalidad de obtener identificación,

número de saco y muestreo representativo de cada uno de ellos.

b) Obtención de Muestras de Microesferas de Vidrio para Ensayos de Calidad .-Se escogerá cualquiera de los sacos almacenados para realizar un muestreo con

la finalidad de obtener una muestra representativa para realizar ensayos de

laboratorio. El muestreo por saco de microesferas estará condicionado a la

cantidad existente in situ.

c) Identificación de las Muestras .-Las microesferas de vidrio muestreadas deben empacarse en recipientes secos a

prueba de humedad. Las operaciones de ensayo se desarrollarán inmediatamente

después de remover las microesferas en un desecador. Cada paquete debe

contener la siguiente información:

Nombre del Proyecto

Identificación de la muestra (Número de saco)

Nombre del fabricante

Marca, tipo, sello

Número de lote.

Esfericidad.-Las microesferas de vidrio deberán tener un mínimo de 70% de

esferas reales.

Índice de Refracción.- Las microesferas de vidrio tendrán un índice de refracción

mínimo de 1.50.

Requisitos Para La ConstrucciónEl área a ser pintada deberá estar libre de partículas sueltas. Esto puede ser realizado por escobillado u otros métodos aceptables para el Ingeniero Supervisor.

Los símbolos, letras, flechas y otros elementos a pintar sobre el pavimento, estarán de acuerdo a lo ordenado por el Ingeniero Inspector y deberán tener una apariencia bien clara, uniforme y bien terminada.

Todas las marcas que no tengan una apariencia uniforme y satisfactoria, durante el día o la noche, deberán ser corregidas por el Contratista a su costo.

Método De Medición

111


El trabajo ejecutado se medirá y cuantificará en metros cuadrados (m2) realmente pintados y aprobados por el Ingeniero Supervisor.

Bases de PagoEl pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por metro cuadrado (m2) según las partidas correspondientes, entendiéndose que dicho precio constituye la compensación total por toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales e imprevistos necesarios para la ejecución del trabajo.

31) PINTURA DE SARDINEL

DescripciónEste trabajo consistirá en el pintado de los sardineles peraltados de altura sobre la superficie de 0.15 m. o las que se encuentren especificadas en los planos, de acuerdo con estas especificaciones y en las ubicaciones dadas, con las dimensiones que muestran los planos, indicados por el Ingeniero Inspector.

Los detalles que no estuviesen indicados en los planos deberán estar conformes con el Manual de Señalización del MTC (Norma TTP-115-F).

Materiales

Pinturas a emplear en marcas vialesLa pintura deberá ser pintura de tránsito amarillo y el área a pintar será la cara vertical que da al tránsito (que sobresale de la pista) y la cara horizontal, de acuerdo a lo indicado en los planos o a lo que ordene el Ingeniero Inspector, adecuada para superficies pavimentadas, y deberá cumplir con los siguientes requisitos:

Tipo de pigmento principal Dióxido de titanioPigmento en peso Min. 57%Vehículo Caucho clorado-alquírico% vehículo no volátil Min. 41%Solventes AromáticosDensidad 12.1Viscosidad 75 a 85 (Unidades Krebbs)Fineza o Grado de Molienda Escala Hegman. min. 3Tiempo de Secado Al tacto: 5 - 10 minutos.Tiempo de Secado Completo Para el libre tránsito de vehículos 25 ± 5 minutos.Resistencia al Agua (lámina pintada sumergida en agua durante 6 horas):No presenta señales de cuarteado, descortezado ni decoloración. No presenta ablandamiento, ampollamiento ni pérdida de adherencia.Apariencia de la película seca: No presenta arrugas, ampollas, cuarteado ni pegajosidad. No presenta granos ni agujeros.Resistencia a la Abrasión seca en LITROS/MILS : 35

112


Reflectancia Direccional: BuenaPoder Cubriente BuenoFlexibilidad(Mandril cónico ½") Buena

Requisitos para la construcciónEl área a ser pintada deberá estar libre de partículas sueltas. Esto puede ser realizado por escobillado u otros métodos aceptables para el Ingeniero Inspector

Todas las zonas de pintado que no tengan una apariencia uniforme y satisfactoria, durante el día o la noche, deberán ser corregidas por el Contratista a su costo.

Para este caso de sardineles el área a pintar será la cara vertical que da al tránsito (que sobresale de la pista) y la cara horizontal.


El trabajo ejecutado se medirá y cuantificará en metros lineales (ml) realmente pintados y aprobados por el Ingeniero Inspector.

Bases de PagoEl pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por metro lineal (ml), según las partidas correspondientes, entendiéndose que dicho precio constituye la compensación total por toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales e imprevistos necesarios para la ejecución del trabajo.

32) SEÑALES REGULADORAS O REGLAMENTARIAS (Inc. Exc., Eliminación, y Concreto)

DescripciónLas señales de reglamentación indican un ordenamiento y por lo tanto hacen conocer al usuario del camino, la existencia de ciertas limitaciones y prohibiciones, que regulan el uso de él, y cuya violación constituye una contravención.

Los detalles que no sean indicados por los planos deberán estar conformes con el MANUAL DE DISPOSITIVOS DE CONTROL DEL TRÁNSITO AUTOMOTOR PARA CALLES Y CARRETERAS (1993), editado por el MTC.

La ejecución de los trabajos se llevará a cabo previa autorización del Supervisor, quien podrá ordenar la paralización de los insumos si considera que el proceso constructivo adoptado por el Contratista no es el adecuado o los materiales no cumplen con lo indicado en las Especificaciones Técnicas de calidad del material para el uso de señalización de Obras viales, editado por el MTC en 1,999.

111


El Contratista no podrá dar inicio a las labores de señalización vial sin autorización del Supervisor, quien verificará la correcta ubicación de las señales, conforme a lo indicado en los planos de proyecto o según indicaciones dadas.

Dimensiones

Señales Prohibitivas: placa rectangular de 0.80 m x 1.20 m. círculo de diámetro 0.75 m.

Señal reglamentaria octagonal 0.60 m x 0.60Señal reglamentaria triangular 0.60 m de lado

Preparación de las señales reglamentarias

Las señales reglamentarias se confeccionarán en plancha de fibra de vidrio de 4 mm de espesor, con resina poliéster y serán pintadas según lo indicado para las señales reglamentarias, el fondo de la señal será de material retroreflectante de grado alta intensidad prismática, color blanco, círculo rojo con tinta xerográfica transparente; las letras, números, símbolos, y marcas, serán pintadas con tinta xerográfica color negro.

Se utilizará el sistema de serigrafía. La tinta serigráfica a utilizar deberá ser de secado rápido, compatible con el tipo de láminas a utilizar.

El material retroreflectivo será tipo III y deberá cumplir con ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CALIDAD DE MATERIALES PARA USO EN SEÑALIZACIÓN DE OBRAS VIALES (1,999) editado por el MTC.

La parte posterior de todos los paneles se pintará con dos manos de pintura esmalte color negro, la cual deberá de cumplir con lo establecido en las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CALIDAD DE PINTURAS PARA OBRAS VIALES. El panel de la señal será reforzado perfiles embebidos en la fibra de vidrio, según se detalla en los planos.

Postes de Fijación de Señales

Los postes son los elementos sobre los que van montados los paneles con las señales que tengan área menor de 1,2 m² con su mayor dimensión medidas en forma vertical.

El poste tendrá las características, material, forma y dimensiones que se indican en los planos y documentos del proyecto. Los postes serán cimentados en el terreno y será fabricado en fierro.

Los postes deberán ser diseñados con una longitud suficiente de acuerdo a las dimensiones del panel y su ubicación en el terreno, de tal forma que se mantengan las distancias (horizontal y vertical) al borde de la calzada indicado en el numeral 2.1.11 del Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para Calles y Carreteras.

Los postes serán de una sola pieza, no admitiéndose traslapes, soldaduras, uniones ni añadiduras y serán pintados en fajas de 0.50 m en zonas rurales y 0.30 m. en zonas

112


urbanas, con esmalte de color negro y blanco alternadamente. Todas las señales deberán fijarse a los postes con pernos, tuercas y arandelas galvanizadas.

La pintura deberá cumplir con las especificaciones de calidad indicadas en las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CALIDAD DE PINTURAS PARA OBRAS VIALES.

Postes de Fierro

Los postes de fierro podrán ser de tubos circulares de fierro negro o de perfiles metálicos de 2” de diámetro. La forma, dimensiones, color y cimentación se indican en los planos y documentos del proyecto. El pintado de los mismos se efectuará igualmente de acuerdo a las Especificaciones Técnicas de Calidad de Pinturas par Obras Viales (Resol. Direct. N° 851-98-MTC/15.17.-).

El espesor de los elementos metálicos no debe ser menor de dos milímetros (2 mm.) y en el caso de tubos el diámetro exterior será no menor de cincuenta milímetros (50 mm.).

Cimentación de Postes

Las señales informativas tendrán una cimentación de concreto ciclópeo tipo G (f'c=140 kg/cm2 + 30% P.M.), donde se anclarán los refuerzos de los soportes. Las dimensiones, tipo de refuerzo a empotrar y características propias de esta estructura, se pueden ubicar en los planos de señalización correspondiente.

Método de MediciónEl método de medición incluido el poste es por unidad (und), colocada y aceptada por el Supervisor.

Bases de pago

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (Und.), según las partidas correspondientes, entendiéndose que dicho precio constituye la compensación total por toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales e imprevistos necesarios para la ejecución del trabajo.

33) SEÑAL DE PREVENCION (Inc. Exc., Eliminación, y Concreto)

DescripciónLas señales preventivas constituyen parte de la Señalización Vertical Permanente.Se utilizarán para indicar con anticipación la aproximación de ciertas condiciones de la vía o concurrentes a ella que implican un peligro real o potencial que puede ser evitado tomando las precauciones necesarias.

Se incluye también en este tipo de señales las de carácter de conservación ambiental como la presencia de zonas de cruce de animales silvestres ó domésticos.

111


La forma, dimensiones, colocación y ubicación a utilizar en la fabricación de las señales preventivas se halla en el Manual de Dispositivos de Control de Tránsito Automotor para Calles y Carreteras del MTC y la relación de señales a instalar será la indicada en los planos y documentos del Expediente Técnico.

Materiales

Los paneles que servirán de sustento para los diferentes tipos de señales serán uniformes para un proyecto, es decir todos los paneles serán del mismo tipo de material y de una sola pieza para las señales preventivas y reglamentarias. Los paneles de señales con dimensión horizontal mayor que dos metros cincuenta (2,50m.) podrán estar formados por varias piezas modulares uniformes de acuerdo al diseño que se indique en los planos y documentos del proyecto. No se permitirá en ningún caso traslapes, uniones, soldaduras ni añadiduras en cada panel individual.

Para proyectos como es el caso, ubicados por debajo de 3 000 m.s.n.m. y en zonas aledañas a áreas marinas se utilizarán paneles de resina poliéster reforzado con fibra de vidrio.

a) Paneles de Resina PoliésterLos paneles de resina poliéster serán reforzados con fibra de vidrio, acrílico y estabilizador ultravioleta. El panel deberá ser plano y completamente liso en una de sus caras para aceptar en buenas condiciones el material adhesivo de la lámina retroreflectiva que se especifica.

El material retroreflectivo debe responder a los requerimientos de la Especificación ASTM D-4956 y a los que se dan en esta especificación. Este tipo de material es el que va colocado por adherencia en los paneles para conformar una señal de tránsito visible sobre todo en las noches por la incidencia de los faros de los vehículos sobre la señal.

Todas las láminas retroreflectivas deben permitir el proceso de aplicación por serigrafía con tintas compatibles con la lámina y recomendados por el fabricante. No se permitirá en las señales el uso de cintas adhesivas vinílicas para los símbolos y mensajes.

Los refuerzos serán de un solo tipo (ángulos o platinas). El panel debe estar libre de fisuras, perforaciones, intrusiones extrañas, arrugas y curvatura que afecten su rendimiento, altere las dimensiones del panel o afecte su nivel de servicio.

La cara frontal deberá tener una textura similar al vidrio. Los paneles de acuerdo al diseño, forma y refuerzo que se indique en los planos y documentos del proyecto deberán cumplir los siguientes requisitos:

(1) EspesorLos paneles serán de cuatro milímetros de espesor con una tolerancia de más o menos 0,4 mm. (3,4 mm. ± 0,4 mm.)

112


El espesor se verificará como el promedio de las medidas en cuatro sitios de cada borde del panel.

(2) ColorEl color del panel será gris uniforme en ambas caras (N.7.5. / N.8.5. Escala Munsel).

(3) Resistencia al Impacto Paneles cuadrados de 750 mm. de lado serán apoyados en sus extremos a una altura de doscientos milímetros (200 mm.) del piso. El panel deberá resistir el impacto de una esfera de cuatro mil quinientos gramos (4 500 g.) liberado en caída libre desde dos metros (2 m.) de altura sin resquebrajarse.

(4) PandeoEl pandeo mide la deformación de un panel por defectos de fabricación o de los materiales utilizados. El panel a comprobar será suspendido de sus cuatro vértices. La deflexión máxima medida en el punto de cruce de sus diagonales y perpendicularmente al plano de la lámina no deberá ser mayor de doce milímetros (12 mm.).

Esta deflexión corresponde a un panel cuadrado de 750 mm. de lado. Para paneles de mayores dimensiones se aceptará hasta veinte milímetros (20 mm.) de deflexión. Todas las medidas deberán efectuarse a temperatura ambiente.

Soportes de la Señal Informativa.

Los postes de fierro podrán ser de tubos circulares de fierro negro o de perfiles metálicos ISO e=2”. La forma, dimensiones, color y cimentación deberán ser indicados en los planos y documentos del proyecto. El pintado de los mismos se efectuará igualmente de acuerdo a las Especificaciones Técnicas de Calidad de Pinturas par Obras Viales (Resol. Direct. N° 851-98-MTC/15.17.-) .

El espesor de los elementos metálicos no debe ser menor de dos milímetros (2 mm.) y en el caso de tubos el diámetro exterior será no menor de cincuenta milímetros (50 mm.).

Cimentaciones de los Postes

Las señales informativas tendrán una cimentación de concreto ciclópeo tipo G (f'c=140 kg/cm2 + 30% P.M.) donde se anclarán los refuerzos de los soportes. Las dimensiones, tipo de refuerzo a empotrar y características propias de esta estructura, se pueden ubicar en los planos de señalización correspondiente.

Método de MediciónEl método de medición incluido el poste es por unidad (und), colocada y aceptada por el Supervisor.

111


Bases de Pago Se hará por la unidad de medición al respectivo precio unitario del contrato por toda fabricación e instalación ejecutada de acuerdo con esta especificación, planos y documentos del proyecto y aceptados a satisfacción por el Supervisor.El precio unitario cubrirá todos los costos de adquisición de materiales, fabricación e instalación de los dispositivos, postes, estructuras de soporte y señales de tránsito incluyendo las placas, sus refuerzos y el material retroreflectivo.El pago constituirá compensación total por todos los trabajos correctamente ejecutados y prescritos en esta Sección.

34) SEÑAL INFORMATIVA (Inc. Exc., Eliminación, y Concreto)

DescripciónLas señales de información tienen como fin el de guiar al conductor de un vehículo a través de una determinada ruta, dirigiéndolo al lugar de su destino. Tiene también por objeto identificar puntos notables tales como: ciudades, ríos, lugares históricos, etc. y la información que ayude al usuario en el uso de la vía y en la conservación de los recursos naturales, arqueológicos humanos y culturales que se hallen dentro del entorno vial.

La forma, dimensiones, colocación y ubicación a utilizar en la fabricación de las señales informativas se halla en el Manual de Dispositivos de Control de Tránsito Automotor para Calles y Carreteras del MTC y la relación de señales a instalar será la indicada en los planos y documentos del Expediente Técnico.

Materiales Los materiales a emplear en las señales serán los que indiquen los planos y documentos del Expediente Técnico. Los materiales serán concordantes con algunos de los siguientes:

Paneles: Según lo indicado en la Sub-sección 800.03 de las Especificaciones Técnicas para la construcción de carreteras del MTC EG-2000. . Material Retroreflectivo: Según lo indicado en la Sub-sección 800.06 de las Especificaciones Técnicas para la construcción de carreteras del MTC EG-2000. Cimentación: Según lo indicado en la Sub-sección 800.09 de las Especificaciones Técnicas para la construcción de carreteras del MTC EG-2000.

Equipo Según lo indicado en la Sub-sección 800.07 de las Especificaciones Técnicas para la construcción de carreteras del MTC, EG-2000.

Requerimientos de Construcción Según lo indicado en la Sub-sección 800.08 de las Especificaciones Técnicas para la construcción de carreteras del MTC, EG-2000, según corresponda.


112


Se aplica lo indicado en la Sub-sección 800.13(b) de las Especificaciones Técnicas para la construcción de carreteras del MTC EG-2000. (Und)

Base de PagoSe aplica lo indicado en la Sub-sección 800.14 de las Especificaciones Técnicas para la construcción de carreteras del MTC EG-2000.

35) PLANTADO DE PALMERAS MEDIANAS

36) PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

DescripciónEl objetivo del Plan de Manejo Ambiental está orientado a prevenir, evitar, controlar y mitigar los probables impactos ambientales ocasionados por las actividades que se desarrollarán durante la fase de construcción y remodelación y puesta en funcionamiento del proyecto Para este efecto, es importante asegurar el cumplimiento de los siguientes aspectos

El Plan de Manejo Ambiental nos permitirá asegurar la ejecución y el funcionamiento ordenado y adecuado del proyecto, garantizara la calidad ambiental en el área de influencia del Proyecto.

Para esto, es necesaria la participación de una unidad ambiental a cargo de la entidad constructora, la misma que deberá ser supervisada por la empresa supervisora en visitas semanales para verificar que las actividades se estén desarrollando de acuerdo al plan de manejo ambiental

Las acciones que la entidad constructora debe realizar para llevar adelante el Plan de Manejo Ambiental son las siguientes:

Ejecutar y supervisar las medidas ambientales que considera el Estudio de Impacto Ambiental, identificando problemas ambientales que ocurran en las fases de construcción y puesta en marcha del proyecto; así como mejorar, rediseñar y desarrollar los programas ambientales que crea conveniente.

Capacitar al personal responsable de la ejecución del Plan de Manejo Ambiental o relacionado al Medio Ambiente, para lo cual el personal asignado recibirá capacitación en temas relacionados a la gestión ambiental, control ambiental y seguridad ambiental.

Asegurar los mecanismos de financiamiento para la ejecución del Plan de Inversiones

del Plan de Manejo Ambiental, manteniendo en los presupuestos anuales la partida correspondiente.

Cumplir con las normas ambientales sectoriales desde la etapa de construcción del proyecto, adecuando el plan de manejo ambiental

Mitigación Ambiental Tiene por finalidad reducir los impactos negativos a fin de alcanzar el desarrollo de las actividades de ingeniería previstas, en compatibilidad con la conservación del ecosistema que será intervenido.

111


Etapa de Construcción Según el cuadro resumen de significancia de los impactos se ha previsto desarrollar las medidas de mitigación que a continuación se señalan:

Desvió por Obras. Para atenuar el inevitable congestionamiento de tráfico que ocasionaran las obras de remodelación de las Próceres de la Independencia se ha diseñado un plan de desvíos en dos etapas y se pueden apreciar en los planos respectivos

Generación de Ruido. Las medidas de control en caso de ruidos en la fase constructiva de la obra, son las siguientes;a) Si el ruido es perjudicial (mayores de 90 decibeles) para los trabajadores es

preciso la insonorización de motocompresores y aplicación de equipos silenciadores a la maquinaria.

b) A ambos lados de la avenida a rehabilitar existen viviendas y comercios; esto indica que los ruidos que se generen durante la remodelación de la obra afectarían a dicha población; sin embargo el mayor movimiento se dará en la berma central, por lo que la intensidad de los ruidos no será mayor de 75 decibeles, debido a la distancia entre esta y las viviendas.

c) Si el ruido es perjudicial (mayores de 90 decibeles) para los trabajadores y técnicos es preciso la insonorización de motocompresores y aplicación de equipos silenciadores, dispositivos amortiguadores a la maquinaria.

d) Si se presentan ruidos en la fase constructiva (mayores de 90 decibeles), se tendrá las siguientes recomendaciones:

Emplear tapones u orejeras (Trabajadores, Técnicos e ingenieros). Aprovechar los obstáculos naturales que se opongan a la propagación del ruido

hacia las zonas a proteger. Mantener el nivel de ruido, asegurándose que los equipos mecánicos del sistema

operen relativamente suave. Durante la etapa de desvíos será necesario tener en consideración lo siguiente: Poner letreros provisionales donde se indique la reducción de velocidad. La policía deberá verificar el tránsito vehicular en estas arterias para evitar la

congestión.

1.- Educación Ambiental Implica realizar campañas de educación y conservación ambiental, las que serán

impartidas por el responsable de aplicar el Plan de Manejo Ambiental, a los trabajadores del proyecto y al vecindario en la medida de lo posible (charlas, afiches y/o trípticos informativos) respecto a: normas elementales de higiene, seguridad y comportamiento de índole ambiental.

Objetivo principal de este programa es el de lograr la modificación de hábitos y costumbres de los peatones y vecinos del Área de Influencia Directa, mediante campañas de difusión permanente de las ventajas de las buenas prácticas de

112


conservación de estado sanitario, cambios de hábitos, costumbres y manejo ambiental.

Para ello se han previsto la capacitación en los siguientes ítems

UbicaciónDe Toma

Indicadores. Unidades Frecuencia

Lugares indicados

Entrenamiento y capacitación a los trabajadores.

Mecanización del trabajo manual pesado.

Inmunización periódica de los trabajadores.

Traslado a aquellos trabajadores que presentan problemas a la piel o alergias.

Evitar contacto con sustancias dañinas a la piel de un trabajador está dañada.

Distribución de ropa de protección (guantes, máscaras, botas), tapones para los oídos, etc.

El personal de las plantas máscaras para inhalar emisiones de olores.

Limpieza, desinfección y esterilización del material y equipos.

Facilidad para mantener una buena higiene y lavado de los trabajadores.

Reducción del nivel de ruidos. Deberán utilizarse los correspondientes protectores para los oídos.

Uso de mascarillas protectoras.

Optimización de las condiciones de trabajos, áreas climatizadas, lugares para vestirse y agua potable.

1 sesión

1 sesión

Chequeo Médico Mensual

Chequeo Médico

Mensual

Cheque Médico

Mensual

1 Sesión

1 Sesión

1 Sesión

1 Sesión

Lo Indicado en Unidades

Monitoreo Ambiental Tiene como propósito el conocer mediante mediciones periódicas y/o extraordinarias así como la vigilancia del estado situacional del medio donde se desarrollará actividades del Proyecto Se evaluará en forma cualitativa y cuantitativa, los parámetros ambientales provocados por el funcionamiento de la obra vial sobre los diferentes factores ambientales.

2.- Objetivos del Programa de Monitoreo Ambiental

Identificar los sistemas afectados, tipos de impactos e indicadores seleccionados. Estos indicadores tienen que ser pocos, de fácil medición y representativos del sistema afectado.

Permitir comprobar la cuantía de ciertos impactos que han sido mencionados o aquellos que resultan difíciles su predicción. Existen muchas alteraciones cuya predicción solo puede realizarse cualitativamente, aunque esto no quiere decir que no se puedan

111


establecer medidas correctoras. Este programa permitirá evaluar estos impactos y articular nuevas medidas correctoras en el caso de que las ya aplicadas no sean suficientes. Obtener un conocimiento de los factores ambientales (agua, suelo, flora, fauna, clima

y socio-económico-cultural) sus fluctuaciones y dinámica, a través de una información relativa a las interacciones y sensibilidad de los ecosistemas.

Jerarquizar la importancia ecológica y social de los efectos asociados a la al funcionamiento del Proyecto.

Generar datos importantes para el análisis y evaluación de ecosistemas y actividades durante el funcionamiento del proyecto.

Lo importante del plan de monitoreo es la interpretación de la información recogida la cual estará a cargo de un grupo interdisciplinario que analice y evalué los resultados obtenidos correlacionándolos a los datos de los estudios posteriores.

Las técnicas posibles para interpretar las variaciones de los fenómenos son: tener una base de datos de un período de tiempo importante anterior a la obra y un control en zonas testigo.

Retroalimentación de los resultados: Los resultados obtenidos sirven para modificar los objetivos iniciales. Por ello, el programa de seguimiento debe ser flexible y encontrar un punto de equilibrio entre la conveniencia de no efectuar cambios para poseer series temporales lo más largas posibles y la necesidad de modificar el programa con el fin de que este refleje lo más adecuadamente posible la problemática ambiental.

El monitoreo de los indicadores ambientales, y su atenuación estará bajo la jurisdicción de la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho o Ministerio de Transportes.

Seguidamente se menciona diferentes indicadores a tener que medirse durante diferentes tiempos para los diferentes factores ambientales del entorno del Proyecto de mejoramiento de los niveles de servicio en la Intersección Av. 28 de julio ,Av. Reducto y Av. Vasco Núñez de Balboa – Miraflores.

3.- Emisiones Atmosféricas

Cuadro N° 1 Calidad del aire

Ubicación de Toma Indicadores Limites Frecuencia

A 200 metros del Proyecto en dirección del Viento

Dióxido de carbono (CO2). 200 ppm

FuncionamientoProyecto

Sulfuro de hidrógeno (SH2). 20 ppm.

Monóxido de carbono 10 mg/m³

Dióxido sulfuroso 0.14 mg/m³

Dióxido de nitrógeno 0.08 mg/m³

Los límites permisibles son de Acuerdo a los Planteados por CONAM y de EPA los UTM se ubicaran con los GPS en las primeras tomas de muestra.

112


Responsable: Técnicos del Proyecto.

Ruidos Cuadro N° 2. Ruidos

Ubicación de Toma

Indicadores Limites Unidades Frecuencia

Dentro y fuera del Proyecto Decibeles

90dB Funcionamiento

del Proyecto

Los límites permisibles son 90 decibeles.Política Ambiental del Gobierno de los Estados Unidos.Los UTM se ubicaran con los GPS en la primera toma de muestra.Responsable: Técnicos del Proyecto.

4.- Restauración Arquitectónica y Áreas Verdes Afectadas La ejecución del proyecto, implica en algunas zonas, la afectación de las áreas verdes y veredas vegetadas con gras de jardín. Y en algunos casos árboles jóvenes.Para compensar este impacto se tiene previsto la implementación e incremento de áreas verdes en compensación al área afectada,

Sobre el escenario paisajístico, el efecto visual que los transeúntes pueden apreciar en la remodelación vial de la Av. Próceres tendrá contrastes apreciables con los espacios circundantes, favoreciendo la integración visual de ciertas zonas.

Las medidas de control para evitar efectos negativos respecto a la visibilidad durante la fase de construcción y funcionamiento de la obra vial.

a) Los escombros, la tierra acumulada u otros desperdicios que generará la construcción de la obra vial deberán ser trasladadas a lugares de disposición final previstos por la municipalidad distrital, donde no entorpezcan las vistas paisajísticas.

b) Considerar la textura y color que facilite la integración paisajística de la obra vial y que aumente la seguridad vial.

c) Considerar avisos para que se respeten las áreas verdes creadas en el diseño paisajista.

d) Los materiales y desechos generados durante el proceso constructivo tendrán que ser ubicados en los depósitos de materiales excedente pre-establecidos.

e) Seleccionar las especies vegetales que actualmente estén disponibles en el vivero municipal.

111


f) Durante la construcción de la obra vial, es necesario tener en cuenta la fragilidad visual y la calidad del paisaje.

5.- Contingencias

La finalidad del Plan de Contingencias, es de proveer respuestas adecuadas e inmediatas ante cualquier problema a enfrentar en las diversas contingencias.El objetivo del Plan de Contingencias es establecer las medidas y/o acciones que se deben seguir en caso de desastres naturales y eventos producidos accidentalmente o provocados intencionalmente como: incendios, choques, obstrucción del paso peatonal a desnivel por inundaciones, etc.El Plan de Contingencias esquematiza las acciones a emprender si ocurrieran eventos que no pueden ser controladas con simples medidas de mitigación, como son:

Posibilidad de ocurrencia de accidentes Las vías serán separadas por tachas separadores de vía de tal modo de evitar que las luces de los vehículos que circulan no pierdan el sentido de vía, evitando que el conductor pierda el control pudiendo ocasionar accidentes. La vía en los cruces peatonales serán provistas de cebras de material granito y ligeramente elevadas, los martillos a construirse para facilitar el tráfico de las personas y el estacionamiento de los vehículos estarán construidas de loseta veneciana.

Plan de Contingencias y emergencias En esta sección se incluye los planes de emergencia y contingencias que deben servir de guía para el personal en el manejo de situaciones imprevistas. Entre otros destacan:

Vehículos malogrados Cuando un vehículo de transporte Público o privado se malogre en la Av. se deberá comunicar de inmediato a la policía Nacional y se procederá a su retiro de inmediato a fin de no interrumpir el flujo continuo de las unidades, siendo remolcado a la brevedad posible.

Colisiones En el caso de colisiones, la policía deberá intervenir lo más pronto posible procediendo a retirar los vehículos para permitir el normal flujo de tráfico.

Implementación del Plan de Contingencias Las medidas de contingencia deberán ser de conocimiento de la Policía Nacional

desde la apertura y funcionamiento de las obras a ejecutarse. Se debe de asignar una unidad del servicio de grúa de la Policía Nacional el cual debe

tener la responsabilidad de acudir ante cualquier emergencia. El diseño del sistema de comunicación de auxilios debe ser tal que se tenga

claramente establecido que en el caso que suceda cualquier incidente se comunique a cualquier unidad de la Policía Nacional, Cuerpo General de Bomberos Voluntarios o en

todo Caso a la Municipalidad, el cual se apoyara de un sistema de alerta en tiempo

112


real; es decir, los responsables policía nacional y Bomberos Voluntario deben contar

con unidades móviles de comunicación, que estarán conectadas con una unidad central ubicada en el cuartel de policía y/o bomberos voluntarios.

Durante la etapa de Construcción, el responsable de la obra debe llevar a cabo el plan de contingencias.

Durante las horas de trabajo y en lugares donde éste se efectúe, debe disponerse de medios y de personal adecuados para prestar rápidamente primeros auxilios.

Los equipos de reanimación, respiración, entre otros de salvataje, deben ser utilizados por personal debidamente capacitados para ello.

Todos los Jefes de Cuadrilla deben ser capacitados para las operaciones urgentes de primeros auxilios promoviéndose entre el personal, la necesidad de tener capacitación para prestar primeros auxilios.

Ropas y Accesorios Debe usarse únicamente la ropa apropiada a las condiciones del trabajo. Debe evitarse lo siguiente:

Partes de la ropa que caigan sueltas, mangas colgantes y corbatas. Gorras de material inflamable o lentes con monturas de celuloide.

Señalización de seguridad Las señales de seguridad se emplearán para condiciones que permitan su rápida localización. Para el cual se utilizará una combinación de una forma geométrica, un color y un símbolo, que proporcionan una información determinada, relacionada con la prevención de accidentes, utilizándose para llamar la atención sobre situaciones y objetos peligrosos, para indicar el emplazamiento de dispositivos y equipos que tengan importancia desde el punto de vista de la seguridad; así como, para señalar la obligación de usar determinados medios de protección personal.

Las formas geométricas representan: Círculo: circunscribirá símbolos de prohibición Triángulo: circunscribirá a símbolos de peligro Rectángulo: circunscribirá a toda señalización relativa a puestos de primeros auxilios,

etc.

Procedimientos para el control de incendios El personal (administrativo y operativo) debe conocer los procedimientos para el control de incendios. Los lineamientos principales son: Descripción de responsabilidades de las unidades y participantes. Distribución de los equipos y accesorios contra incendios en las instalaciones. Dispositivos de alarmas y acciones para casos de emergencia. Dispositivos de evacuación interna y externa. Organigrama de conformación de las brigadas de emergencia.

111


Además, el plan de contingencias contra incendios debe procurar realizar lo siguiente: Dinamizar los programas de capacitación y entrenamiento de campo para todo el

personal. Revisar frecuentemente la operatividad de los equipos a ser utilizados, así como

difundir su ubicación, manejo y estado de mantenimiento. Informar la evaluación de los simulacros de incendio, rescate y evacuación del

personal.

Medidas a ser consideradas: Para apagar un incendio de líquidos, gases inflamables, se cortará el suministro de

productos y se sofocará el fuego, utilizando extintores de polvo químico seco, espuma o dióxido de carbono.

Para apagar un incendio eléctrico: cortar la electricidad y sofocar el fuego utilizando extintores de polvo químico seco, dióxido de carbono o BCF (bromocloridifluormetano) valorizable o arena seca o tierra.

Los extintores utilizados para incendios serán: Extintores de polvo químico seco (ABC) de 11 a 15 Kg. Los extintores no deben estar bloqueados por materiales o equipos. Cada extintor será inspeccionado periódicamente, puesto a prueba y recibirá

mantenimiento de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Debe llevar un rótulo con la fecha de prueba y ver que no haya pasado la fecha de vigencia de la misma.

Si se usa un extintor, se volverá a llenar inmediatamente.

Reducción de los riesgos de incendio Para evitar incendios, cuidar de mantener toda fuente de calor bien alejada de

cualquier material que pueda arder. Encender el motor a más de 15 m de vapores o derrames de combustible. Nunca permitir que rebose del embalaje las sustancias inflamables. Durante las horas de trabajo no se debe llevar fósforos o encendedores en los

bolsillos. Debe asegurarse que los cables eléctricos estén en buenas condiciones. Se debe mantener el lugar limpio y ordenado.

Qué hacer en caso de incendio El momento crítico de acción en un incendio, son los primeros segundos después de

iniciado el mismo. Este tiempo puede ser lo suficientemente pequeño para apagarlo o evitar que se propague, siendo necesario tener en cuenta lo siguiente:

Utilizar un extintor para tratar de apagarlo. Si no se puede apagar inmediatamente, pedir ayuda y llamar a los Bomberos. Hacer todo lo posible para evitar que el fuego se extienda. Retirar los materiales que puedan arder. Encargar a alguien que mantenga alejados a los espectadores.

112


Cuando se produzca un incendio en el motor de alguno de los equipos se debe tener en cuenta: Si la puerta se abriera se deberá utilizar extintor. Si la puerta está cerrada, se deberá abrir lo suficiente para poder utilizar el extintor (no

más de lo suficiente o el aire que entre alimentará el fuego). En el almacén de obra se deberá contar con extintores de gas carbónico; Se debe adiestrar eficazmente al personal en las técnicas más elementales de lucha

contra incendios.

Procedimientos de notificación y reporte del incidente Una emergencia o accidente en si, un evento público que afecta la propiedad, la salud

y seguridad de las personas, provoca preocupación y temor. Es así que la comunicación debe ser abierta, precisa, oportuna y honesta, divulgando

información sólo comprobada. Esta información sólo podrá ser dada por personal autorizado.

Toda contingencia deberá ser informada inmediatamente después de ocurrida, por el supervisor del área donde se produce el hecho.

Utilizar los procedimientos más rápidos de comunicación entre el personal. Toda condición que implica riesgos deberá ser informada de inmediato y confirmada por escrito al jefe inmediato.

El Plan de contingencias debe proteger todos los ámbitos y componentes del proyecto son objetivos del Plan de Contingencia Establecer las medidas y/o acciones que se deben seguir en caso de desastres y

eventos producidos accidentalmente o provocados intencionalmente como: incendios, explosiones, voladuras; contrarrestando los daños que puedan originarse, en forma coordinada e inmediata en base al uso de los recursos humanos y materiales comprometidos en el control de los mismos, durante la etapa de remodelación - construcción y operación.

El Plan de Contingencias esquematiza las acciones a emprender si ocurrieran eventos que no pueden ser controladas con simples medidas de mitigación.

Las unidades de Contingencia deberán contar con; personal capacitado en primero auxilios, Unidades móviles de desplazamiento rápido, Equipos de comunicación, Equipos de auxilio paramédicos, Equipos contra incendios.

Método de ControlA la solicitud del Contratista, el Ingeniero Supervisor aprobará la acción de cada una de las actividades referidas a la partida, y las cuantificará para dar autorización de su ejecución mediante el cuaderno de obra.

Método de MediciónPor ser el caso de una partida de características especiales, se medirá y cuantificará como Global (Glb) y proporcional al trabajo ejecutado y por cada uno de los ítems descritos, con la correspondiente aprobación y verificación del Ingeniero Supervisor.

Bases de Pago

111


El pago se efectuará basándose en la cuantificación efectuada por el Ingeniero Supervisor, y será cancelada una vez ejecutada la actividad según el item que corresponda.

112


CAPÍTULO IVCRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA

EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos)

Es de exclusiva responsabilidad del Comité Especial que los factores permitan la selección de la mejor oferta en relación con la necesidad que se requiere satisfacer.

FACTORES DE EVALUACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS BAJO LAS MODALIDADES DE CONCURSO OFERTA Y LLAVE EN MANO

En caso de la contratación de la ejecución de obras bajo las modalidades de concurso oferta y llave en mano, de acuerdo con el artículo 47 del Reglamento, las Bases deben consignar los siguientes factores de evaluación, necesariamente:

FACTORES DE EVALUACIÓN - OBLIGATORIOS PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN24

A. EXPERIENCIA EN OBRAS EN GENERAL (De 15 Hasta 20 puntos)

Criterio:Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el postor correspondiente a la ejecución de obras en general, durante un periodo de diez (10) años a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a cinco (5) veces el valor referencial de la contratación.

Se considerará obra en general a todo tipo de obra.

Acreditación:La experiencia se acreditará mediante copia simple de: contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total.

En los casos que se acredite experiencia con contratos en los que se participó en consorcio, deberá presentarse la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, se entenderá que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa formal o del contrato de consorcio. En caso en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

M = Monto facturado acumulado por el postor por la ejecución de obras en general

M >= [05] veces el valor referencial:

[20] puntos

M >= [04] veces el valor referencial y < [05]veces el valor referencial:

[16]puntos


[12]puntos


[08]puntos


[04]puntos

24 De acuerdo con el artículo 47 de Reglamento, para la determinación de los puntajes de cada factor de evaluación, deberá considerarse los márgenes aquí establecidos. En ningún caso, podrá establecerse puntajes que excedan dichos márgenes.

111


FACTORES DE EVALUACIÓN - OBLIGATORIOS PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, deberá indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 6, referido a la experiencia en obras en general del postor.

La obra presentada para acreditar la experiencia en obras similares servirá para acreditar la experiencia en obras en general.

B EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES (De 30 Hasta 35 puntos)

112



Criterio:Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el postor correspondiente a la ejecución de obras similares, durante un periodo de DIEZ (10) AÑOS] a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a una (01) vez el valor referencial de la contratación.

Se considerará obra similar a OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN GENERAL, con tipologías de: Construcción, Creación, Reconstrucción, Ampliación, Rehabilitación y/o Mejoramiento (carreteras asfaltadas, pavimentación de calles y/o pistas), cuyo valor mínimo sea equivalente al quince por ciento (15%) del valor referencial.

Acreditación:La experiencia se acreditará mediante copia simple de: contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total.

En los casos que se acredite experiencia con contratos en los que se participó en consorcio, deberá presentarse la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, se entenderá que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa formal o del contrato de consorcio. En caso en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, deberá indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 7, referido a la experiencia en obras similares del postor.

M = Monto facturado acumulado por el postor por la ejecución de obras iguales o similares

M >= [01] vez el valor referencial: [30] puntos

M >= [0.75] veces el valor referencial y < [01 vez el valor referencial: [20]puntos

M >= [0.50] veces el valor referencial y < [0.75] veces el valor referencial: [10] puntos25

C. EXPERIENCIA Y CALIFICACIONES DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO (De 30 Hasta 35 puntos)

25 El Comité Especial define los rangos de evaluación e indica cuáles son los parámetros en cada rango. Asimismo, podrá cambiar la metodología para la asignación de puntaje.

111



C.1 PERSONAL PROPUESTO PARA LA CONSULTORÍA DE OBRA

Jefe de Estudio

Criterio:Se evaluará en función al tiempo de experiencia en la especialidad del personal propuesto:

Jefe de EstudioSe evaluará en función al tiempo de experiencia como Jefe e Estudios en prestaciones similares

Especialista en Tránsito y TransporteSe evaluará en función al tiempo de experiencia como Especialista en Tránsito y Transporte en prestaciones similares

Se entenderá como prestaciones similares:i) La Elaboración de Estudios Definitivos; o,ii) La Elaboración de Expedientes Técnicos.

Ambas consultorías deben referirse a OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN GENERAL, con tipologías de: Construcción, Creación, Reconstrucción, Ampliación, Rehabilitación, Mejoramiento, u otra que denote el desarrollo de estudios similares a los requeridos.

Acreditación:La experiencia del personal podrá acreditarse con la presentación de (i) contratos con su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del profesional propuesto.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.

C.1 PERSONAL PROPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Criterio:Se evaluará en función al tiempo de experiencia en la especialidad del personal propuesto:

Residente de ObraSe evaluará en función al tiempo de experiencia como residente de obra y/o supervisor y/o inspector en obras similares

Ingeniero AsistenteSe evaluará en función al tiempo de experiencia como residente y/o supervisor y/o inspector y/o asistente de residente y/o asistente de supervisor y/o asistente de inspector en obras similares.

Ingeniero Especialista en Valorizaciones y MetradosSe evaluará en función al tiempo de experiencia como Especialista en Valorizaciones y Metrados, en obras de Infraestructura vial.

Total: 08 Puntos

Se otorgará puntaje por cada personal de la siguiente manera:

Experiencia >= [36] meses adicionales a lo solicitado en los RTM:

[04] puntos

Experiencia >= [24] meses y <[36] meses adicionales a lo solicitado en los RTM:

[03] puntos


[02] puntos

Experiencia < [12] meses adicionales a lo solicitado en los RTM:

[01] puntos

Total: 20 Puntos

Se otorgará puntaje por cada personal de la siguiente manera:

Experiencia >= [36] meses adicionales a lo solicitado en los RTM:

[04] puntos


[03] puntos


[02] puntos

Experiencia < [12] meses

112



Ingeniero Especialista en Suelos y PavimentosSe evaluará en función al tiempo de experiencia como Especialista de Suelos y Pavimentos de Infraestructura vial.

Ingeniero o Profesional Especialista en Impacto ambientalSe evaluará en función al tiempo de experiencia como especialista en impacto ambiental en obras similares.

Acreditación:La experiencia del personal podrá acreditarse con la presentación de (i) contratos con su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del profesional propuesto.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.

adicionales a lo solicitado en los RTM:

[01] puntos

C.2 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

Total: 07 Puntos

CriterioSe evaluará en función de la capacitación del personal propuesto en lo siguiente:

Especialista en Tránsito y Transporte- Maestría en Ingeniería de Transporte.

Residente de Obra:- Postgrado o Estudios concluidos de Maestría en

Transportes.- Residente en Obras Públicas (como mínimo 15 horas

lectivas)- Ley de Contrataciones del Estado (como mínimo 20 horas

lectivas)- Administración de Contratos de Obra (como mínimo 10

horas lectivas).

Ingeniero Asistente- Especialización en Administración de Obras públicas y

seguridad de obras civiles- Maestría o Post grado en Planeamiento Urbanismo

AcreditaciónSe acreditarán con copia simple de diploma, constancias o certificados

Se otorgará un (1) punto por cada capacitación acreditada.

(1 punto)

(1 punto)

(1 punto)

(1 punto)

(1 punto)

(1 punto)

(1 punto)

D. CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS 15 puntos

111



Criterio:Se evaluará el nivel de cumplimiento del postor, respecto de las obras en general o similares presentadas para acreditar la experiencia del postor, en función al número de constancias de prestación presentadas.

Acreditación:Mediante la presentación de copia simple de un máximo de diez (10) constancias de prestación o cualquier otro documento que, independientemente de su denominación, indique, como mínimo, lo siguiente:

1. La identificación del contrato, indicando como mínimo su objeto.

2. El monto correspondiente; esto es, el importe total al que asciende el contrato, comprendiendo las variaciones por adicionales, reducciones, reajustes, etc., que se hubieran aplicado durante la ejecución contractual.

3. Las penalidades en que hubiera incurrido el contratista durante la ejecución de dicho contrato.

Se debe utilizar la siguiente fórmula de evaluación26:

PCP= PF x CBC NC

Donde:

PCP = Puntaje a otorgarse al postor.PF = Puntaje máximo al postor.NC = Número de contrataciones presentadas para acreditar la experiencia del postor.CBC = Número de constancias de prestación válidas.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos27

IMPORTANTE:

Los factores de evaluación no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos.

Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor deberá obtener un puntaje técnico mínimo de sesenta (60) puntos.

26 Para mayor detalle, se recomienda revisar el Pronunciamiento Nº 087-2010/DTN en www.osce.gob.pe

27 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación.

http://www.osce.gob.pe/

112


CAPÍTULO VPROFORMA DEL CONTRATO

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. 26 DE NOVIEMBRE (TRAMO ENTRE LA AV. PACHACUTEC - JR. LA LIBERTAD) DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TIUNFO - PROVINCIA DE LIMA - LIMA, que celebra de una parte Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A.- EMAPE S.A., en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº 20100063337, con domicilio legal en Av. Via Evitamiento Nro. 1700 (Peaje Monterrico) - Ate, representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en [……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTESCon fecha [………………..], el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de la LICITACIÓN PÚBLICA Nº 0002-2013-EMAPE/CE para la contratación de la ejecución de la obra MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. 26 DE NOVIEMBRE (TRAMO ENTRE LA AV. PACHACUTEC - JR. LA LIBERTAD) DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TIUNFO - PROVINCIA DE LIMA - LIMA, a [CONSIGNAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO El presente contrato tiene por objeto Contratación de Ejecución de Obra MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. 26 DE NOVIEMBRE (TRAMO ENTRE LA AV. PACHACUTEC - JR. LA LIBERTAD) DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TIUNFO - PROVINCIA DE LIMA - LIMA, conforme a los Requerimientos Técnicos Mínimos.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUALEl monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], [CONSIGNAR SI O NO] incluye IGV.28

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO 29 LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme a lo previsto en la sección específica de las Bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL

28 Consignar que NO incluye IGV en caso el postor ganador de la Buena Pro haya presentado la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 8) en su propuesta técnica.

29 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

111


CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses, de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRAEl plazo de ejecución del presente contrato es de [……..] días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la sección general de las Bases.

IMPORTANTE:

Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la modalidad de concurso oferta, en lugar del párrafo anterior, deberá consignarse lo siguiente:

“El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, el que comprende la elaboración del expediente técnico en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EL CUAL DEBERÁ ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, así como la ejecución de la obra en sí misma en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EL CUAL DEBERÁ ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.”

Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la modalidad llave en mano, en lugar del párrafo anterior, deberá considerarse lo siguiente, según corresponda:

“El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria y el montaje del equipamiento hasta su puesta en funcionamiento, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la sección general de las Bases.” 30

“El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, el que comprende la elaboración del expediente técnico en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EL CUAL DEBERÁ ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, así como la ejecución de la obra en sí misma y el montaje del equipamiento hasta su puesta en funcionamiento en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO, EL CUAL DEBERÁ ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.” 31

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATOEl presente contrato está conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora32 y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍASEL CONTRATISTA entregó a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria,

30 Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la elaboración del expediente técnico.

31 Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

32 La oferta ganadora comprende a las propuestas técnica y económica del postor ganador de la Buena Pro.

112


irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:

De fiel cumplimiento del contrato33: S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA Y NUMERO DEL DOCUMENTO, EMPRESA QUE LA EMITE]. Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que deberá mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias34: S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA Y NUMERO DEL DOCUMENTO, EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que deberá mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓNLA ENTIDAD está facultada para ejecutar las garantías cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarlas, conforme a lo dispuesto por el artículo 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

IMPORTANTE:

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelanto directo, deberá consignar la siguiente cláusula:

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO35

“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 20% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL]36 del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días calendario siguientes [CONSIGNAR, SEGÚN CORRESPONDA, A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO O AL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA]37, adjuntando a su solicitud la garantía por

33 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 158 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la garantía de fiel cumplimiento deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento, con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

34 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 159 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en las contrataciones de obras que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias. La garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso.

35 Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, deberá consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva garantía, precisando el plazo en el cual el contratista solicitará los adelantos. Asimismo, deberá consignar la oportunidad y plazo en el cual se entregarán dichos adelantos, conforme a lo previsto por los artículos 186 y 187 del Reglamento.

36 En el caso de obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la elaboración del expediente técnico, el monto de este adelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación. Asimismo, si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la ejecución de la obra, el monto de este adelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación.

37 En el caso de obras que no se ejecuten bajo modalidad o que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la elaboración del expediente técnico, deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato. En el caso de obras que se ejecuten bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, para el adelanto directo que corresponda a la elaboración del expediente técnico deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato; en cambio, para el adelanto directo que corresponda a la ejecución de la obra deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente del inicio de la ejecución de la obra.

111


adelantos38 mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 39. La entrega del o los adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].40

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.

En el supuesto que no se entregue [CONSIGNAR EL O LOS ADELANTOS] en la oportunidad prevista, EL CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la obra por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 201 del Reglamento.”

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL CONTRATISTA, deberá consignar la siguiente cláusula:

CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS41

“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 40%] del monto del [CONSIGNAR, SEGÚN CORRESPONDA, DEL CONTRATO ORIGINAL O DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA]42.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA deberá solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos43 mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA solo procederá una vez iniciada la ejecución de la obra. No procederá la entrega de los adelantos cuando las solicitudes sean realizadas con

38 De conformidad con el artículo 162 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución de la obra sea menor a tres (3) meses, la garantía podrá ser emitida con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.

39 En el caso de obras que no se ejecuten bajo modalidad o que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la elaboración del expediente técnico, deberá indicarse el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación. En el caso de obras que se ejecuten bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, para el adelanto directo que corresponda a la elaboración del expediente técnico y/o a la ejecución de la obra deberá indicarse que el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación. En este último (adelanto directo para la ejecución de la obra), el plazo y oportunidad que se contemplen deben ser posteriores al inicio de la ejecución de la obra.

40 Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista.

41 En caso de obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, este adelanto solo cabe para la prestación consistente en la ejecución de la obra.

42 En el caso de obras que no se ejecuten bajo modalidad o que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la elaboración del expediente técnico, deberá consignarse que el monto del adelanto para materiales o insumos se calcula en función del monto del contrato original. En el caso de obras que se ejecuten bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, deberá consignarse que el monto del adelanto para materiales o insumos se calcula en función del monto original de la prestación consistente en la ejecución de la obra.

43 De conformidad con el artículo 162 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y mantenerse vigente hasta la utilización de los materiales o insumos a satisfacción de la Entidad, pudiendo reducirse de manera proporcional de acuerdo con el desarrollo respectivo.

112


posterioridad a la fecha prevista para cada adquisición en el calendario de adquisición de materiales o insumos.

En el supuesto que no se entreguen los adelantos en la oportunidad prevista, EL CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la prestación por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 201 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.”

CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRALa conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.

CLÁUSULA DUODÉCIMA : DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA : RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS] años.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: PENALIDADESSi EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o del monto del ítem vigente que debió ejecutarse, en concordancia con el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 x MontoF x Plazo en días

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o;F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato por incumplimiento.

Esta penalidad será deducida en la liquidación final, o si fuese necesario, se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y Reglamento, el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda.

IMPORTANTE:

De preverse en los Requerimientos Técnicos Mínimos penalidades distintas a la penalidad por mora, se deberá consignar en esta cláusula el listado detallado de las situaciones, condiciones, etc., que serán objeto de penalidad; los montos o porcentajes que se aplicarán por cada tipo de incumplimiento; y la forma o procedimiento mediante el que se verificará su ocurrencia.

111


CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATOCualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40, inciso c), y 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 167 y 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 169 y 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir a la otra parte por los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan. Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATOSólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 44 Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 184, 199, 201, 209, 210 y 212 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado o, en su defecto, en el artículo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el artículo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICACualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUALLas partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ ]DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

44 De conformidad con los artículos 216 y 217 del Reglamento, podrá adicionarse la información que resulte necesaria para resolver las controversias que se susciten durante la ejecución contractual. Por ejemplo, para la suscripción del contrato y, según el acuerdo de las partes podrá establecerse que el arbitraje será institucional o ante el Sistema Nacional de Arbitraje del OSCE (SNA-OSCE), debiendo indicarse el nombre del centro de arbitraje pactado y si se opta por un arbitraje ad-hoc, deberá indicarse si la controversia se someterá ante un tribunal arbitral o ante un árbitro único.

112


De acuerdo con las Bases, las propuestas técnico y económica y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR FECHA].

“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”

111


FORMATOS Y ANEXOS

112


FORMATO N° 145

MODELO DE CARTA DE ACREDITACIÓN

Lima, [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

SeñoresCOMITÉ ESPECIAL LICITACIÓN PÚBLICA Nº 0002-2013-EMAPE/CEPresente.-

[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (PERSONA NATURAL, PERSONA JURÍDICA Y/O CONSORCIO)], identificado con DNI [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA NATURAL] y Nº RUC Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], debidamente representado por su [CONSIGNAR SI SE TRATA DE REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA O DEL REPRESENTANTE COMÚN EN CASO DE CONSORCIOS, ASÍ COMO SU NOMBRE COMPLETO], identificado con DNI Nº […………], tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relación con la LICITACIÓN PÚBLICA N° 0002-2013-EMAPE/CE, a fin de acreditar a nuestro apoderado: [CONSIGNAR NOMBRE DEL APODERADO] identificado con DNI Nº [………], quien se encuentra en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de selección.

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.46

…..………………………….…………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

45 El presente formato será utilizado cuando la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante común del consorcio no concurra personalmente al proceso de selección.

46 Incluir dicho párrafo sólo en el caso de personas jurídicas.

111


FORMATO Nº 2

REGISTRO DE PARTICIPANTES

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 0002-2013-EMAPE/CE

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. 26 DE NOVIEMBRE

(TRAMO ENTRE LA AV. PACHACUTEC - JR. LA LIBERTAD) DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TIUNFO - PROVINCIA DE LIMA - LIMA”

DATOS DEL PARTICIPANTE:(1) Nombre o Razón Social:

(2) Domicilio Legal:

(3) R.U.C Nº (4) Nº Teléfono (s) (5) Nº Fax

(6) Correo(s) Electrónico(s):

El que suscribe, Sr(a): ______________________, identificado con DNI Nº_________________, representante legal de la empresa ________________________________________________, declaro que para efecto del presente proceso de selección, solicito ser notificado al correo electrónico consignado en el cuadro precedente, comprometiéndome a mantenerlo activo durante el período que dure dicho proceso.

Lima,…………………..………

Firma y sello del Representante LegalNombre / Razón social del postor

112


FORMATO N° 3

FORMATO DE PRESENTACIÓN DE CONSULTAS Y/U OBSERVACIONES A LAS BASES


Marcar lo que corresponda: CONSULTA OBSERVACION

1. EMPRESA (Nombre o Razón Social)

2. REFERENCIA(S) DE LAS BASES ADMINISTRATIVASNumeral(es):Anexo(s):Página(s):

3. ANTECEDENTES / SUSTENTO

4. CONSULTA Y/U OBSERVACIONES

Nota: Sólo una consulta u observación por formato

Lima, -------------------------------------

…….………………………….………………….. Firma y sello del representante legal Nombre / Razón social del postor

111


FORMATO Nº 4

PRESUPUESTO DETALLADO

Sistema de Contratación:

DESCRIPCIÓNCOSTO

PARCIAL

TOTAL COSTO DIRECTO (1) GASTOS GENERALES (2)

Gastos Fijos Gastos Variables

UTILIDAD (3) TOTAL COSTO (1)+(2)+(3) IGV (18%) TOTAL GENERAL (*)

(*)Este monto incluye gastos generales, utilidad y tributos

NOTA: Se deberá presentar presupuesto detallado.

El presupuesto detallado de obra señalado en el Formato Nº 6, forma parte de la propuesta y será presentado como parte del sobre N° 02 - Propuesta Económica.

……..........................................................Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor

112


FORMATO Nº 5

CARTA DE AUTORIZACION

Lima,

SeñorSub Gerente de Logística de EMAPEPresente.-

Asunto : Autorización para el pago con abonos en cuentas

Por medio de la presente, comunico a Ud, que el número de Código de Cuenta Interbancario (CCI) de la empresa que represento es el Nº …………………………………… (consta de 20 dígitos), del Banco ………………………….., agradeciéndole se sirva disponer lo conveniente, para que los pagos a nombre de mi representada sean abonados en la cuenta que corresponde al indicado CCI .

Así mismo, dejo constancia que la factura a ser emitida por mi representada, una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Servicio, materia del contrato, quedará cancelada para todos sus efectos, mediante la sola acreditación del importe de la referida factura, a favor de la cuenta en la entidad bancaria a que se refiere el primer párrafo de la presente

Atentamente,

…….………………………….………………….. Firma y sello del representante legal Nombre / Razón social del postor

111


ANEXO Nº 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR


Estimados Señores:

El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre o Razón Social :Domicilio Legal :RUC : Teléfono : Fax :

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……...........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal, según corresponda

IMPORTANTE:

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

112


ANEXO Nº 2

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS


De nuestra consideración:

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las Bases y demás documentos del proceso de la referencia y, conociendo todas las condiciones existentes, el postor ofrece LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. 26 DE NOVIEMBRE (TRAMO ENTRE LA AV. PACHACUTEC - JR. LA LIBERTAD) DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TIUNFO - PROVINCIA DE LIMA - LIMA, de conformidad con el respectivo Expediente Técnico, las demás condiciones que se indican en el Capítulo III de la sección específica de las Bases y los documentos del proceso.


…….………………………….…………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor o


IMPORTANTE:

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de otros documentos para acreditar el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos, conforme a lo señalado en el contenido del sobre técnico.

111


ANEXO N° 02-a

REQUISITOS MÍNIMOS DEL POSTOR



En calidad de postor, luego de haber examinado los documentos del proceso de la referencia proporcionados por la Entidad y conocer todas las condiciones existentes, el suscrito presenta la documentación que acredita los Requerimientos Técnicos Mínimos:

- REQUISITOS DEL POSTOR:

Adjunto copias simples de: i) Contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad, o ii) Contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación oiii) Contratos y cualquier otra documentación (no declaraciones juradas) de la cual se desprende fehacientemente que la obra fue concluida.Según lo siguiente:

Nº DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

ENTIDAD CONTRATANTE

PERIODO MONTO CONTRACTUAL *

INICIO TÉRMINO S/. % Part.

(*) Notas:- En caso el Monto del Contrato Original hubiera sufrido modificaciones

debe considerar el monto final, y sustentar las modificaciones con copia simple de las Adendas o Resoluciones que las aprueban o Resolución de Liquidación.

- Se debe sustentar el % de participación en caso presente servicios ejecutados en Consorcio.

- Dicha documentación también deberá consignar el monto total de la obra., en las que se señale el plazo de ejecución y el monto de contratación.

Lima,………………………………………

…….………………………….…………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor o


112


ANEXO N° 02-b

EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL PROPUESTO



En calidad de postor, luego de haber examinado los documentos del proceso de la referencia proporcionados por la Entidad y conocer todas las condiciones existentes, el suscrito presenta al siguiente personal (El postor adjuntara copias simples de los correspondientes Certificados y/o Constancias que acrediten el tiempo de experiencia del personal propuesto):

NOMBRE: _______________________________PROFESIÓN: _____________________________CARGO A OCUPAR: _______________________

1. DATOS DEL PROFESIONALUNIVERSITARIOS

Nº DE ORDEN

UNIVERSIDAD

TITULO OBTENIDO

FECHA DE GRADO

( mes – año )

COLEGIATURA

Nº Fecha

Nº Folio

1

2.EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES

Nº DE ORDEN OBRA

RAZON SOCIAL DEL

CONTRATANTE

CARGO DESEMPEÑAD

O

PERIODOInicio - Termin

oDuració

nNº

Folio

Notas:1. El contenido del presente formulario no podrá ser alterado modificado o alterado y deberá ser

diligenciado en su totalidad.2. La información incluida en el presente formulario es de responsabilidad del proponente y se le

deberán de anexar los documentos sustentatorios, en caso contrario se le considerará incompleto.

3. Es responsabilidad del postor el presentar información que demuestre que las obras incluidas en el presente formato cumplen con las características señaladas en las bases para ser consideradas válidas.



111


ANEXO N° 02-c

DECLARACIÓN JURADA DE HABILIDAD PROFESIONAL47


Estimados Señores:

El que suscribe, ...............(Nombres y apellidos completos)..................................., identificado con DNI Nº........................................................................................................ y registro de colegiatura del Colegio de ...................N° ........................declaro bajo juramento que me encuentro hábil profesionalmente para participar en el presente proceso de selección, cumplo con los requisitos técnicos mínimos solicitados en las bases para mi especialidad y me comprometo a participar en la ejecución de la obra como (indicar especialidad o posición48)..........................., conformando el plantel profesional y técnico propuesto por el postor ………....................(indicar denominación del postor), en caso de ganar este la Buena Pro. Asimismo me comprometo a mantener en estricta confidencialidad, la información a la que pueda acceder como consecuencia de la presentación del indicado servicio.

Adjunto para los fines de la acreditación de los requisitos mínimos, copia simple de los documentos siguientes:

- Currículum Vitae.- Título profesional.- Diploma de colegiatura.

(Fecha) …………………………………..

……..........................................................Firma y sello del Profesional

47 Esta Declaración Jurada se realizará por cada profesional requerido como requisito mínimo, de acuerdo al numeral 5 del Capítulo III de las presentes bases, es decir: Residente de Obra, etc.

48 Ejem: “Como Residente de Obra”, etc.

112


ANEXO N° 02-d

DECLARACIÓN JURADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA


De nuestra consideración,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que dispongo de la maquinaria y equipos para la elaboración del expediente técnico y la ejecución de la obra, lo cuales son los que detallo a continuación:

MAQUINARIAS Y EQUIPOS REQUERIDOS PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO

CANT. RELACIÓN DEL EQUIPO CONDICION DEL EQUIPO (*)

MAQUINARIAS Y EQUIPOS REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

CANT. RELACIÓN DEL EQUIPO CONDICION DEL EQUIPO (*)



(*) NOTA: Detallar si el equipo propuesto es propio, arrendado, con contrato de compra - venta o con promesa de arrendamiento. La Entidad hará las verificaciones para el caso del postor que obtenga la buena pro.

111


ANEXO Nº 3

DECLARACIÓN JURADA(ART. 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)



Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado.

2.- Conocer, aceptar y someterme a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección.

3.- Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos del presente proceso de selección.

4.- Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el proceso de selección y a suscribir el contrato, en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.

5.- Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.


………………………….………………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal, según corresponda

IMPORTANTE:

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

112


ANEXO Nº 4

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)



Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el proceso de selección, para presentar una propuesta conjunta a la LICITACIÓN PÚBLICA Nº 0002-2013-EMAPE/CE, responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio bajo las condiciones aquí establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por cada consorciado), de conformidad con lo establecido por el artículo 141 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Designamos al Sr. [..................................................], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y para suscribir el contrato correspondiente con la Entidad [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................].

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1]: % de Obligaciones [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [ % ] [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [ % ]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 2]: % de Obligaciones [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [ % ] [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [ % ]

TOTAL: 100%


..…………………………………. …………………………………..Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del Representante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2

111


ANEXO Nº 5

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA



Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del proceso de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. 26 DE NOVIEMBRE (TRAMO ENTRE LA AV. PACHACUTEC - JR. LA LIBERTAD) DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TIUNFO - PROVINCIA DE LIMA - LIMA en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO TOTAL OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, plazo que comprende la elaboración del expediente técnico en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, así como la ejecución de la obra en sí misma en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.


……..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor o


112


ANEXO Nº 6

DECLARACIÓN JURADA DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA



Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que la información del personal propuesto para la ejecución de la obra es el siguiente:

NOMBREDOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD U OTRO

ANÁLOGOCARGO Y/O

ESPECIALIDAD


……..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor o


195

195


ANEXO Nº 7

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS EN GENERAL


Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS EN GENERAL:

Nº CLIENTE OBJETO DEL CONTRATO N° CONTRATO FECHA49 MONEDA IMPORTE TIPO DE CAMBIO

VENTA50MONTO FACTURADO

ACUMULADO51

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10TOTAL

49 Se refiere a la fecha de suscripción del contrato.

50 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato.

51 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

196

196



………..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor o


195

195


ANEXO Nº 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS SIMILARES


Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

Nº CLIENTE OBJETO DEL CONTRATO N° CONTRATO FECHA52 MONEDA IMPORTE TIPO DE CAMBIO

VENTA53MONTO FACTURADO

ACUMULADO54

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10TOTAL

52 Se refiere a la fecha de suscripción del contrato.

53 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato.

54 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

196

196



………..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor o


197


ANEXO Nº 9

CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA(MODELO)



Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con el valor referencial del presente proceso de selección, y el expediente técnico de obra55, mi propuesta económica es la siguiente:

A BTotal Oferta EconómicaOferta Económica del Estudio

DefinitivoOferta Económica de la

ObraCosto Directo Costo Directos

A + BGastos Generales Gastos GeneralesUtilidad UtilidadSub Total Sub TotalIGV IGVTotal A Total B

La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar, excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales.


……………………………….…………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor o


IMPORTANTE:

En caso de tratarse de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a suma alzada, el postor formulará su propuesta considerando los trabajos que resulten necesarios para su ejecución, según los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto de obra contenidos en el expediente técnico, en ese orden de prelación; considerándose que el desagregado por partidas que da origen a su propuesta y que debe presentar para la suscripción del contrato, es referencial.

55 Salvo en obras ejecutadas bajo las modalidades de concurso oferta y llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO …zonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2013/002452/... · Web viewAsí como también los tipos de pavimento existente y evaluación del

Documents