Auditoria a obras del Departamento de Tacna

1

EVALUACION DE PROYECTO DE INVERCION Y OBRAS PUBLICAS 2013 Y OTROS, MUNICIPALIDAD DISTRITAL CORONEL GREGORIO ALBARRACIN

LANCHIPA-TACNA

A : COLLANTES CHUMBIRAY & ASOCIADOS S.C DE : ING.CIVIL LUIS ALBERTO RUESTA ADRIANZEN ASUNTO: AUDITORIA DE OBRAS EJECUTADAS POR LA MUNICIPALIDAD

DISTRITAL CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA -

TACNA

FECHA : 20 DE JULIO 2014 REF: A) Carta N052-2014-CCH/MDGAL del 07.07.2014 B) Carta N010-2014-DVC-GIO/MDCGAL-T del 08.07.2014

C) Carta N0009-2014-DVC-GIO/MDCGAL-T del 08.07.2014

D) Carta N0158-2014-ADMD-SGSLP-GM/MDCGAL DEL 09.07.2014

E) Carta N0053-2014-CCH/MDGAL DEL 09.07.2014

F) Carta N0012-2014-JCTV-SGE-GIO/MDCGAL del 09.07.2014

Sobre particular y en relacin al tema de asunto pongo de conocimiento lo

siguiente:

1. Con el documento de la referencia A) La jefatura de la comisin auditora

solicita los expedientes de las siguientes obras, a la gerencia de ingeniera y

obras de la municipalidad.

SNIP OBRAS

209268 Mejoramiento de le infraestructura vial y peatonal de la Junta Vecinal

Vista Alegre.

211621 Mejoramientos de la infraestructura vial en la Av. Bohemia Tacnea

Tramo Av. Los poetas-Av. Humboldt.

210992 Mejoramiento de la infraestructura vial de la Av. Humboldt.

La informacin solicitada es la siguiente:

Expediente tcnico (proyecto) Ejecucin (obra) - Memoria descriptiva - Cuaderno de obra (original)

2

- Especificaciones tcnica

- Metrados

- Costos unitarios

- Presupuestos

- Planos

- Programacin de Obra

- Contrato

- Acta de entrega de terreno

- Valorizaciones

- Liquidaciones

- Pruebas de campo (Laboratorio)

- Planos de replanteo

- Memoria descriptiva valorizada

- Actas de recepcin de obra

As mismo en el indicado documento se solicita la movilidad para verificar las

obras de acuerdo al Proyecto.

2. Con el documento de la Ref b) La Gerencia de Ingeniera y obras remite los

Expedientes Tcnicos a la jefatura de la Comisin Collantes Chumbiray &

Asociados CC.PP.S.C.

3. Con carta de la Ref c) la Gerencia de Ingeniera de Obras, se dirige a la

Jefatura de la Comisin Auditora comunicando las acciones respectivas de

acuerdo a su Memorndum Circular N 135-2014-DVC-GIO/MDCGAL-T,

disponiendo a la Subgerencia de Obras y mantenimiento, a la Subgerencia de

Estudios y Subgerencia de Supervisin Liquidacin de proyecto remiten la

informacin.

Indicando la situacin de las obras y para una mayor coordinacin coordinar con

los funcionarios responsables con sus nmeros celulares:

Funcionario Cargo Cel RPM

Arq Ivan Jess Chambe Vega Sub Gerente Obras y

Mantenimiento

#990349004

*890555

Arq Jos Carlos Torres

Venegas

Sub Gerente de Estudios #985005398

Ing Alexander Donato

Madariaga Dueas

Sub Gerente de Supervisin

y Liquidaciones

*337090

#955949599

Situacin de las obras:

Obra SNIP Contratista Ejecutor Inspector PPTO S/.

209268 Consorcio San Pedro

Ing Rafael Santos

Farfn Gutirrez

Consorcio Compostela

Ing Jaime Alberto

Herrera Melendez

9739,489.92

3

211621

Consorcio Vial

Ibarracin Ing. Roger

Castro Franco

Consorcio Bohemia

Tacnea-Ing. Luis

Martnez Lujan

5399,695.23

210992

Conduccin Vial

Albarracin Ing. Carlos

Balderraga Valdivia

Consorcio Viani

Ing Boris Ivan Alfaro

Moran

7693,233.72

4. Con carta de la Ref. D) La Sub Gerencia de Supervisin y Liquidacin de

Proyectos le hace llegar al Jefe de la Comisin de la sociedad auditora la

siguiente documentacin:

1. Mejoramiento de la infraestructura vial y peatonal de la Junta Vecinal Vista Alegre documentos:

- Liquidacin final de contrato.

- Cuaderno de obra original.

Precisando que la liquidacin del Contrato est en evaluacin a cargo de la

municipalidad, con plazo para emitir observaciones hasta el 11/08/2014.

2. Mejoramiento de la infraestructura vial en la Av. Bohemia Tanea tramo Av. Los Poetas Av. Humboldt Documentos: Valorizacin N 01 hasta la N 06, precisando que la obra se encuentra en etapa

de recepcin y que por eso el contratista mantiene el cuaderno de obra original y

no se ha presentado la liquidacin del contrato de obra, cuando el cuaderno de

obra tienen una hoja original y tres copias siendo una copia para el contratista.

3. Mejoramiento de la infraestructura vial de la Av. Von Humboldt Documentos: Valorizacin N 1 hasta el N 06

Seala que la obra se encuentra en etapa de ejecucin de obra, razn por la cual

el contratista an mantienen en su poder el cuaderno de obra y no se ha

presentado la liquidacin de contrato de obra.

5) Con carta de la Ref E) La jefatura de la comisin Collantes Chumbiray Asociados CC. PP.S.C. Auditores Consultores, le solicita al subyacente de

estudios de la municipalidad Arq Jos Carlos Torres Venegas. Los siguientes

expedientes tcnicos:

4

SNIP EXPEDIENTES Observaciones dadas por la Subgerencia de

Estudios 1. 137253 Construccin vereda y bermas Junta Vecinal

08 de Diciembre.

Culminada

2. 203879 Creacin de la infraestructura vial y peatonal

Asoc. Vivienda Canto Grande y otros

Culminada

3. 125838 Construccin de pistas y veredas Asoc. de

Vivienda Rio Seco.

Culminada

4. 197326 Creacin del campo deportivo e instalacin

de juegos infantiles para la Asoc. de Vivienda

Roca Eterna.

En recepcin

5. 209422 Creacin de veredas y bermas de la 2da

etapa Asoc, de Vivienda 24 de Junio.

Ejecucin

6. 218003 Creacin de campo deportivo e instalacin de

juegos, infantiles, en la Asoc. Corazn de

Mara

Ejecucin

7. 251240 Mejoramiento de accesos comunitarios a los

servicios en la Asoc. Vivienda La Joya

Ejecucin

8. 122727 Mejoramiento de vas urbanas Junta 3 de

Diciembre

Ejecucin

9. 126285 Construccin de Plaza Cvica de la Mujer

Albarracin en la Asoc. de Vivienda 28 de

Agosto 1era Etapa.

Liquidacin

10. 165692 Construccin de veredas y bermas en la

Asoc. de Vivienda Villa la Agronmica.

Culminada

6) Con carta de la Ref D) la Subgerencia de Estudios a cargo del Arq Jos Carlos

Torres Venegas le hace llegar a la Jefatura de la Comisin Collantes Chumbiray &

Asociados CCPP.SC la entrega de los expedientes tcnicos del tems antes

mencionado.

As mismo de la documentacin y de otras evaluaciones se pudo observar lo

siguientes:

5

1. Mejoramiento de la infraestructura vial peatonal Junta Vecinal Vista Alegre: Formato SNIP 15V2.0 firmado por el municipio Monto Perfil Monto Expediente S/. 9748,505.97 S/. 10487,985.81

- Sin embargo el Consorcio San Pedro oferta expediente y ejecucin por S/.

9739,487.92 y en los datos generales el presupuesto de inversin es de

S/.10487,985.61 con un plazo de 270 das (Consorcio San Pedro)

- En el Acta de Presentacin de Propuestas, se registran los siguientes

postores:

- JACCSA SAC, JOJAVA SAC, MAIVA SAC, JAST SRL. y en el llamado hacen

presente al Consorcio San Pedro conformado por JAST SRL con el Ing.

Samuel Eduardo Amar Antezanda Acta de 28.12.2012.

- As mismo en el expediente tcnico del Consorcio San Pedro hay otros

montos que no debern estar en el valor de la obra. Lo que se considera un

hallazgo.

Gastos de supervisin 1.8% S/. 180,360.89

Gastos de supervisin 0.8% S/. 81,160.40

Gestin 2.5% S/. 243,487.20

- Finalmente existe un contrato con fecha 15.01.2013 entre el Gerente

Municipal Ing Luis Castrejon Chvez por parte de la Municipalidad y el

Contratista Ing Jos Laca Tejada del Consorcio San Pedro por un monto

(Expediente ms obra) por S/. 9982,975.12.

2) Mejoramiento de la Infraestructura vial en la Av. Bohemia Tacnea tramo Av. Los Poetas Av. Humboldt. Formato SNIP 15 V2-0 firmado por el municipio,

Monto Perfil Expediente S/. 6235.307 S/. 6209,649.51

- En el perfil del SNIP no aparece el monto de las partidas varios y en el del

expediente aparee S/. 58,295.24

- Con carta N 001-2013-CVA/FAG/MDCGAL de fecha 05.07.2013 la

representante del Consorcio Vial Albarracin encuentra nuevos metrados que son:

Perfil Exp. Tcnico

Trabajos preliminares 43,938.98 m2 47,029.42 m2

Movimientos de tierras 1,712.52 m3 3,461.32 m3

6

Pavimentacin de vas 36,374.89 m2 34,540.63 m2

Instalaciones elctricas 1.00 glb 1,285.28 ml

Se puede observar la gran incidencia en el movimiento de tierras e instalaciones

elctricas con diferente unidad de medida.

- Con Acta otorgan la buena pro al postor consorcio Vial Albarracin conformado por

MVA Contratistas Generales SAC y Fredy Artemio Albarracin Gutirrez en dicha

Acta de fecha 14 de Marzo del 2013 el Comit especial manifiesta que es la nica

propuesta valida y que es el nico postor admitido dndole el consentimiento.

- Con Acta del 13.03.2013 dan lectura a 13 postores participantes sin poderse

ver la evaluacin tcnica y econmica y evaluacin final, el comit manifiesta,

que el con consorcio vial Albarracin acudi al llamado y declararon su propuesta

admitida.

- Registran en el sistema electrnico SEACE, OSCE La buena pro consentida

informando el 15.03.2013 por SEACE con un monto adjudicado de

S/.5615,683.04.

- Existiendo un Contrato del 01 Abril del 2013 entre el Gerente de Ingeniera y el

Contratista Ing. Luis Castrejon Chavez y el Consorcio Vial Albarracin por la suma

de S/. 5615,683.04 para ejecutar la obra en 300 das calendarios.

- As mismo en el expediente tcnico existe partidas a parte de gastos de

supervisin 6% que hace un monto de S/. 323,981.71 otras del 2% para

liquidacin S/. 107,993.90 gastos de gestin y organizacin 3% S/. 161,990.86

incrementando los costos con un presupuesto total del proyecto en

S/.6209,649.51

- Es importante manifestar que no se tuvo acceso a los contratos de supervisin y

el 2% de liquidacin, el 3% de gestin y organizacin no deberan ser monto que

incidan en el presupuesto del proyecto, porque el costo de un proyecto es costo

del estudio y el costo de ejecucin de la obra, siendo el costo de la obra gastos

de materiales , mano de obra, equipo es ms tiene utilidad, gastos generales y el

IGV no hay ms.

- Tambin motivados por nuestra presencia el da 09 de Julio 2014 la Gerencia de

Ingeniera y obras a cargo del Ing Dario Valencia Candia, se dirige a la Gerencia

de Administracin a cargo del C.P.C. Israel Alberto Alvarado Briceo remitiendo

7

la propuesta de Comisin de Recepcin y liquidacin de la obra, conformando la

comisin:

Presidente: Ing Renzo Joel Quispe Laquita , Gerencia de Ingeniera y Obras

Miembro: Por designar, Gerencia Administracin

Miembro: Ing Raul Flores Aquepucho, Sub gerencia de Supervisin y

Liquidacin de Proyectos

Ing Jaime Alberto Herrera Melndez: Supervisor, Sub Gerencia de Supervisin y

Liquidaciones de Proyectos.

Bajo el informe N 1350-2014-IJCHV-SGOM-GIO/MDCGAL del Sub Gerente de

Obras y Mantenimiento Arq Iban Jess Chambe Vega, con el informe N 1698-

2014-ADMD-SGSLP-GM/MDCGAL, lo curioso que el documento tienen fecha 31

de enero del 2014 y recepcin el 08 de julio del 2014 y hacen referencia como

supervisin externa al Ing Jaime Alberto Herrera Melndez que tambin aparece

como supervisor de la obra de la Sub Gerencia de Supervisin y Liquidacin de

Proyectos, sin dejar de poner en conocimiento que hay una incidencia de gasto

de supervisin del 6% que es un monto de S/. 323,981.71 soles que de ninguna

manera puede gestionarse como gastos para un funcionario pblico, lo

anecdtico que el informe que hace el Sr. Jaime Herrera Melndez lo hace en

representacin del Consorcio la Bohemia Tacna con documentos del 3 de junio y

mayo del 2014.

- Existe una resolucin de Gerencia Municipal 009-2013-GM-MDCGAL del

11.01.2013 donde conforman el Comit para el proceso de seleccin de licitacin

que son:

Titulares: Presidente: Abogado Rony Shecn Patio Zurita.

Miembro: Ing Dario Valencia Candia.

Miembro: Tec. Yessica Catherine Arratia Canal

Suplentes: Miembro suplente: CPC Carlos Fidel Vargas Paria.

Miembro suplente: Ing Elmer Robles Payehuanca

Miembro suplente: CPC Claudia Angelica de la Torre Vivas.

La Resolucin est firmada por el Ing Luis Castrejon Chvez, en dicha acta se

puede observar que declararon de oficio un proceso de licitacin y que el nuevo

comit toma conocimiento que el valor referencia es de S/. 5615,683.04

8

3. Mejoramiento de la infraestructura vial de la Av. Von Humbolt.

Formato SNIP 15

Perfil Expediente S/. 8303,966.69 S/. 8770,561.85

- De acuerdo a un informe N 379-2013-JCFV-SGE-GIO/MDCGAL del 06.06.2013

la Subgerencia de Estudios le informa al Gerente de Ingeniera y Obras que el

expediente tcnico Mejoramiento de la infraestructura vial Av. Von Humbolt fue

aprobado por la Subgerencia de Supervisin y Liquidacin de Proyectos.

- El representante legal del Consorcio Albarracin se dirige con carta N 009-2013 a

la Subgerencia de Estudios sustentando y justificando modificaciones al Exp.

Tcnico.

- Con informe tcnico pasan de un presupuesto perfil viable de S/. 8303,966.69 a

un presupuesto definitivo de S/. 8770,561.85 con una variacin de monto de S/.

466,595.16, lo curioso es que el informe al final dice que las modificaciones no

altera las metas del proyecto , ni sus beneficios.

- Existe un acta de otorgamiento de buena pro del proceso de licitacin donde le

otorga la buena pro al Consorcio Albarracin por ser la nica valida y siendo el

nico postor admitido 06.03.2013, lo curioso en esta acta no ponen los

calificativos de los otros postores.

- Existe un acta de suspensin de otorgamiento de buena pro de fecha 28.02.2013

al Consorcio Albarracin con una propuesta de S/. 8726,835.23 con un calificativo

de 74 puntos.

- Existe un cuadro de evaluacin de los consorciados del Postor Consorcio

Albarracin y suspenden el otorgamiento de la buena pro el 06.03.2013.

- Existe una acta de presentacin de propuestas del 27.02.2013, 9 propuestas y

que hicieron el llamado se present uno y finalmente admiten al Consorcio

Albarracin.

- En la publicacin SEACE-OSCE el monto adjudicado es de S/. 7933,486.58.

- Existe un contrato para la elaboracin del expediente y obra del 20.03.2013 por

expediente tcnico de S/. 231,072.42, obra: S/. 7702,416.16 entre la

Municipalidad y el Contratista.

9

- Existe una Resolucin de Gerencia Municipal N 220-2014 donde evidencian un

avance fsico como financiero un atraso injustificado, donde indican que es

procedente la intervencin econmica.

- Existe una Resolucin de Gerencia Municipal N 220-2014 donde designan al

Ing Alexander Donato Madarriaga Dueas para la intervencin, manifestando

que existe un saldo por valorizar de S/. 4609,342.97 que representa el 59.91%

lo curioso que dejan como responsable de la obra al Contratista cuando la obra

ya cumpli el plazo

- Existe un informe N 0513-2014 del Gerente de Ingenieria y Obras al Gerente

Municipal, lo curioso y arbitrario dice que el retraso podra ser considerado como

causal de resolucin de contrato o intervencin econmica de la obra, no siendo

necesario apercibimiento alguno al contratista, un disparo al aire cuando la obra

ya est atrasada ni siquiera la entidad hace cumplir el contrato con las

penalidades, ni la carta fianza.

- Existe un informe N 1265-2014 del Subgerente de Obras y Mantenimiento al

Gerente de Ingeniera y Obras donde indica obra atrasada, es decir, el plazo se

cumpli y que el clculo de la penalidad debe hacerlo la Subgerencia de

Logstica.

- As mismo evaluando el expediente existe un total de inversin de

S/.8770,561.85 donde aparece gastos de estudios 3% es decir S/. 231,072.92,

gastos de supervisin 6% es decir S/. 461,594.02 y gastos de liquidacin 1% es

decir S/.76,932.34 , gastos de gestin y organizacin 4% es decir S/. 307,729.35.

- Es preciso informar que se le hizo la pregunta de rigor al Gerente de Ingeniera y

obras Ing Dario Valencia Candia que fines tiene el 6% y el 1% manifest que

eso lo maneja la Subgerencia de Supervisin y Liquidaciones de Proyectos y el

4% de gastos de Gestin y Organizacin manifest que ese porcentaje lo maneja

la Gerencia Administrativa.

VISITA IN SITU DE LAS OBRAS

1. Mejoramiento de la infraestructura vial de la Av. Von Humbolt en el distrito Crl.

Gregorio Albarracin Lamchipa Tacna.

- La obra se encuentra con intervencin econmica, prcticamente paralizada,

se recomienda aplicar penalidades, carta fianza.

10

- El personal trabajando es mnimo es por eso el atraso, de seguir as se

recomienda rescindir contrato.

- La obra in situ tiene aproximadamente un 40% de avance (verificado con el

Ing supervisor Ing Ral Flores Aquepucho), este porcentaje difiere con el

avance de obra que presenta la subgerencia de supervisin y liquidaciones de

proyectos por cuanto afirma que es ms del 50%.

- La obra tiene deficiencias que se han verificado en el lugar, pisos con fisuras

visibles, enchapes sin fragua, recapeo en algunas partes y otras que se

pueden verificar en las tomas fotogrficas que se adjuntan ms adelante.

- No hay cuaderno de obra original, el inspector del municipio manifiesta que el

contratista lo tiene, lo cual no debe ser as sus ingenieros a cargo le han dado

ampliaciones al contratista sin resolucin municipal.

- No se encontraba el ingeniero residente del contratista.

- La visita in situ se hizo con la presencia tambin del Arq Ivan Jess Chambe

Vega y el Ing Ral Flores Aquepucho.

- No dieron razn de la ubicacin del letrero de obra, de la oficina del residente

y del almacn presupuestado.

2. Mejoramiento de la infraestructura vial en la Av. Bohemia Tacnea tramo Av. Los

Poetas Av. Von Humbolt , distrito Coronel Gregorio Albarracin Lamchipa

Tacna.

- En ciertas zonas de la infraestructura vial existen depresiones donde se

acumula el agua, se ha verificado in situ con el Arq Ivn Jess Chambe

Vega y con el Ing Ral Flores Aquepucho.

- Las rejillas metlicas cuadradas con rejas en dos sentidos estas presentan

oxido visible adolecen de sincromato en los bordes.

- Las papeleras que son nuevas tambin se visualiza el xido en zonas muy

particulares especialmente en la parte inferior.

- Existen en la berma central fisuras, inclusive se observa el parchado al cual ha

sido sometido.

- Los techos de las pergolas tienen una pelcula plstica de proteccin al igual

que las papeleras el cual no presentan un buen aspecto.

- No existe cuaderno de obra original, ni en el municipio ni menos en la obra,

manifiestan que el contratista lo tiene lo cual no debe de ser as.

- La obra no est recepcionada por lo tanto no hay acta de recepcin.

11

- No hay liquidacin de contrato hasta la fecha.

- El da 09 de julio del 2014 la gerencia de ingeniera y obras a cargo del Ing

Dario Valencia Candia se dirige a la Gerencia de Administracin, remitiendo

las propuestas de comisin de recepcin y liquidacin de obras, donde

designan al presidente, al supervisor y a los miembros.

- En la auditoria hecha en campo da 08.07.2014 no se encontraba el residente

y ningn representante del contratista.

- Si bien la visita al campo se hizo en compaa del Ing Ral Flores

Aquepucho y el Arq Ivan Chumbe del municipio todas las observaciones que

hemos visto fueron anotadas por ellos.

3. Mejoramiento de la Infraestructura vial y peatonal en la Junta Vecinal Vista

Alegre del distrito Coronel Gregorio Albarracin Lamchipa-Tacna

- El cuaderno de obra, es decir los cuatro tomos originales no estn legalizados

notarialmente.

- El acta de entrega del terreno trascrito en el cuaderno de obra no est firmado

por ningn funcionario, ni menos por la supervisin ni el residente del

contratista.

- No existe acta de recepcin de obra transcrito en el cuaderno, solamente en el

tomo 4 existe un asiento N 246 donde el supervisor Ing Jaime Alberto

Herrera Melndez con fecha 22.04.2014 da como acta un asiento sin

observaciones para fines consiguientes del termino contractual.

- La obra se visit en presencia de los inspectores del municipio.

- La obra presenta montculos de materiales de construccin regados en

diferentes partes.

- No hay ubicacin de cartel de obra.

- El acabado de la carpeta asfltica en sus dos modalidades no tienen un buen

acabado, ni menos calidad de mezcla asfltica.

- Existen algunos martillos de concreto en las veredas con rotura.

- No se ha contemplado en el permetro del manzaneo rea verde para evitar la

polvadera y piedra que malogra a la pista asfltica, como se podr ver en la

tomas fotogrficas ms adelante.

Nota: Posteriormente se presente la vista fotogrfica de las observaciones en obra y de los expedientes.

12

7) Con carta de la referencia E) La Jefa de la Comisin solicita a la Subgerencia de

Estudios de la Municipalidad la relacin de los expedientes como se indica en el

punto 5 y con el documento de la Ref. F) nos hacen llegar los expedientes originales

para evaluarlos en la oficina todos los presupuestos de los proyectos tienen un

porcentaje para supervisin liquidacin, gastos de gestin y organizacin.

N Exp. Tcnico Presupuesto de Inversin TOTAL 01 SNIP : 137253 Presupuesto de Obra

Expediente de Obra 3.5% (PO)

Supervisin de Obra 3% (PO)

Liquidacin de Obra 1.5% (PO)

Gasto de Org. Y Gestin 3.2% (PO)

1,070,341.72

37,461.96

32,110.25

16,055.13

34,250.94

S/.1,190,220.00

02 SNIP: 203879 Presupuesto total de Obra (PO)

Expediente Tcnico 4% (PO)

Supervisin de Obra 4% (PO)

Liquidacin de Obra 2% (PO)

Gasto de Org. Y Gestin 6% (PO)

1,469,727.52

58,789.10

58,789.10

29,394.55

88,183.65

S/.1,704,883.92

03 SNIP: 125838 Presupuesto total de Obra

Supervisin de Obra (1.8%)

Liquidacin de Obra (0.8%)

Elaboracin de Expediente Tcnico

Actualizacin y modific. De Exp. Tcnico

reformulado (0.86%)

Gasto de Organizacin y gestin (0.86%)

1538,098.23

27,685.77

9,228.59

39,900.15

13,227.64

13,227.64

S/.1,628,140.38

04 SNIP: 197326 Presupuesto de Obra

Gasto de elaboracin de estudio

definitivo

Gastos de supervisin de obra 4% CO

Gastos de liquidacin de obra 2% CO

Gastos de gestin y organizacin 6% CO

1,367,245.25

53,207.16

54,689.81

27,344.91

82,034.72

S/.1,584,521.85

05 SNIP: 209422 Presupuesto de obra

Gastos de estudio

Gastos de supervisin 3.5%

Gastos de liquidacin 1.5%

Gastos de organizacin y gestin 3.2%

1,391,728.97

55,512.00

48,710.51

20,875.93

44,535.33

S/.1,561,362.74

06 SNIP: 218003 Presupuesto de obra

Expediente tcnico (PO)

Supervisin de obra 3.5% (PO)

1,541,560.97

49,862.00

53,954.63

S/.1,708,581.60

13

Liquidacin de obra 1.1% (PO)

Gastos de Org. y Gestin 3.0% (PO)

16,957.17

46,246.83

07 SNIP: 251240 Presupuesto de obra

Gastos de supervisin (5.5%)

Gastos de liquidacin (2%)

Expediente tcnico (4%)

Gasto de organizacin y gestin (6%)

1,576,958.63

86,732.72

31,539.17

63,078.35

94,617.52

S/.1,852.926.39

08 SNIP: 122727 Presupuesto de obra

Supervisin (6.0%)

Liquidacin (2.0%)

Gastos de Estudios (5.0%)

Gastos de Gestin y Organizacin (6.0%)

1,530.007.78

91,800.47

30,600.16

76,500.39

91,800.47

S/.1,820,709.27

09 SNIP: 126285 Presupuesto de obra

Gastos expediente tcnico 5% (PO)

Gastos supervisin 6%(PO)

Gastos de liquidacin 2%(PO)

Gastos de gestin y organizacin

6%(PO)

1.288,621.93

64,431.10

77,317.32

25,772.44

77,317.32

S/.1,533,460.11

10, SNIP: 165692 Sub Total

Expediente tcnico

Supervisin

Liquidacin

Gastos de organizacin y gestin

2,284,896.26

79,971.37

114,244.81

34,273.45

73,116.68

S/.2,586,502.57

Adjuntamos algunas tomas fotogrficas.

C

1.- I

3.- O

5.- T

CUADRO IN

Inicio de

Obras inc

Trabajos

FOTOGRNFRAESTR

la obra

conclusas

abandon

RFICO DRUCTURA

s

ados

14

DE LA OBA VIAL D

BRA MEJE LA AV.

2.- Se Ac

4.- F

6.-Con Mun

JORAMIE HUMBOL

observa cabado.

isuras en

los supernicipio

ENTO DELDT

la falta d

n el concr

rvisores d

E LA

de

reto

del

7.- T

9.- C

11.-

Trabajos Persona

Con el Su

-No existe

inconclual en obra

upervisor

e rea ve

usos y sina

r Externo

erde

15

n

o

12

8.- Puntexpuesto

10.- El r y de

2.- Ing. Rsores de la o

os de eleos al med

recapeado baja calid

Ruesta condel Muniobra.

ectricidaddio ambie

o inconcldad

n los supicipio al f

d ente

luso

pervi final

CINF

1.- T

3.- SReji

4.- Afaltala p

CUADRO FRAESTRU

Trabajo in

Se observilla metl

Acumulaca de acabista

FOTOGRUCTURA

LO

nconclus

va los borlica con

cin de abado y dr

RFICO D VIAL ENOS POETA

so

rdes de laxido

agua por enaje de

16

DE LA OBN LA AV. BAS AV.

2

a 4

5 p

BRA MEJBOHEMIA HUMBOL

2.- EvaluaSuper

4.- Depres

5.- Fisuraparchado

JORAMIEA TACNELDT

ando la ovisores d

sin en la

as en la v a la vez.

ENTO DEA TRAM

obra con ldel Munic

a pista

vereda y .

E LA MO AV.

los cipio

con

7.- S

9.- TEjec

11.-

Se observ

Tapa de ccutada

- Mal acabde la pisSupervi

va el parc

concreto

bado y fasta en presor de la

chado

mal

alta de caesencia d Municip

17

alidad del alidad

8.- Falta del a

10.- Falta los tra

11.- Culm Sup trab

a de un buasfalto

ta de manabajos des

minando pervisin bajos.

uen acab

ntenimiesarrollado

la de los

ado

ento os.

CI

1.- I

3.- VSup

5.- MPerj

CUADRO INFRAES

Inicio de

Verificanpervisores

Materialejudicando

FOTOGRTRUCTUR

la obra

ndo la obrs

es de cono la obra

RFICO DRA VIAL

VIS

ra con los

nstruccin

18

DE LA OB Y PEATOSTA ALEG

2

s

n 6.

BRA MEJONAL DEGRE

2.- Se obsy la fa

4.- El asdesgastecierta zo

.- No hay neo en pavime

JORAMIEE LA JUNT

serva la ealta de r

falto prese prematuona

un acaba los dos tentacin

ENTO DETA VECIN

evaluacirea verde.

senta un uro en

ado homotipos de

E LA NAL

n .

og-

7.- E A

9.- F

11.-de l

El pavimeAcabado

Falta de s

-Rotura pla vereda.

ento pres

sardinele

prematura.

senta un

es en la ob

a al borde

19

mal

bra

e 12

8.- Con l obra.

10.- Se ola tierra

2.- Se ob pista c

los Super.

observa c al pavim

bserva el con un m

rvisores e

cmo ingrmento

filo de lmal acaba

en

resa

la ado.

CUADEN EPORCOBRAMUES

DROFOTOGEL EXPEDIECENTAJEDEA.LOSDIEZSTRAENLAS

RFICO DONTE TCNICLIQUIDACIEXPEDIENTESFOTOSDE

ONDESEPUECO TIENENNDEOBRAESTCNICOSLOSTRESEX

20

EDEOBSERVUN PORC

A,UN PORCSEVALUADOXPEDIENTES.

VARQUELOSENTAJE DECENTAJEDEOSTIENENL.

SPRESUPUESUPERVISIORGANIZACAMISMACO

ESTOSDEININ DE OBCIN YGESONDICINC

VERSINBRA, UNSTINDECOMOSE