Ανήκει στην υπ’ αριθµ. 1/2017 διακήρυξη Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/ Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ/ Μονάδα Β΄ Σελίδα 1 από 115 Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Συνοχής Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2017 Ηλεκτρονικού, διεθνούς διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει το έργο δημόσιας σύμβασης γενικών υπηρεσιών με τίτλο: «Τεχνικός Σύμβουλος Επιστημονικής Υποστήριξης για την τεχνική μελέτη, παρακολούθηση και παραλαβή του Έργου: Επέκταση, Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTMIS» και κωδικό ΟΠΣ (ΜIS) 5002707 Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής Προϋπολογισμός: Τετρακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα ένα ευρώ #483.871€#, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ήτοι εξακόσιες χιλιάδες ευρώ #600.000€# συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ Αναθέτουσα Αρχή: Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ/Μονάδα Β΄ Χρηματοδότηση: Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.) ΕΣΠΑ 2014-2020, άξονας προτεραιότητας 16 «Τεχνική Συνδρομή Ταμείου Συνοχής». Ο διαγωνισμός διεξάγεται σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) ως ισχύει και β) τους όρους της παρούσας. O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Την κείμενη νομοθεσία και κανονιστικό πλαίσιο όπως ισχύουν και ιδίως τις διατάξεις: Αναρτητέα στο διαδίκτυο Καταχωριστέα στο ΚΗΜΔΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Μονάδα Β’ Εφαρμογής Δράσεων, Οργάνωσης & Διοικητικής Υποστήριξης Πειραιάς, 19-12-2017 Αρ. Πρωτ.: Ε.Δ. ΕΣΠΑ/Β/2947 Δ/νση: Πύλες Ε1-Ε2 Ακτή Βασιλειάδη- 18510, Πειραιάς www.yen.gr ΠΡΟΣ: Ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς Πληρ.: Υποπλοίαρχος Λ.Σ. (Ν) Μαντά Ν. Τηλ.:213 137 4576 e-mail: [email protected]ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2017.12.21 11:18:50 EET Reason: Location: Athens 17PROC002472040 2017-12-21
115
Embed
17PROC002472040 2017-12-21 DEDE Ανήκει στην υπ’ αριθµ ...Date: 2017.12.21 11:18:50 EET Reason: Location: Athens 17PROC002472040 2017-12-21 Ανήκει στην
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Ανήκει στην υπ’ αριθµ. 1/2017 διακήρυξη Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/ Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ/ Μονάδα Β΄
Σελίδα 1 από 115
Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Συνοχής
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2017
Ηλεκτρονικού, διεθνούς διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει το
έργο δημόσιας σύμβασης γενικών υπηρεσιών με τίτλο:
«Τεχνικός Σύμβουλος Επιστημονικής Υποστήριξης για την τεχνική μελέτη, παρακολούθηση και παραλαβή
του Έργου: Επέκταση, Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTMIS» και κωδικό ΟΠΣ
(ΜIS) 5002707
Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση
ποιότητας-τιμής
Προϋπολογισμός: Τετρακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα ένα ευρώ #483.871€#, μη
«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία»
Δεν πρέπει, να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να αποσφραγισθούν και να
επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.
Σφραγισμένοι φάκελοι (που κατά περίπτωση περιέχουν έγγραφα που πρέπει να προσκομιστούν εντός 3
εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή στο ΕΣΗΔΗΣ) να αναγράφουν επί αυτών αν αφορούν
δικαιολογητικά συμμετοχής ή στοιχεία τεχνικής προσφοράς ή στοιχεία οικονομικής προσφοράς ή (μόνο για τον
προσωρινό ανάδοχο) δικαιολογητικά κατακύρωσης.
Περιεχόμενο προσφορών: Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:
α) ένας (υπο)φάκελος1 με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά»: Περιλαμβάνει
τα αναλυτικά αναφερόμενα στο Παράρτημα Γ’ της παρούσης υπό τον τίτλο Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΥ
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και υπό τον τίτλο Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΥ «ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
β) ένας (υπο)φάκελος2 με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»:
Περιλαμβάνει τα αναλυτικά αναφερόμενα στο Παράρτημα Γ’ της παρούσης υπό τον τίτλο Γ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
(ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
γ) ένας (υπο)φάκελος3 με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου»:
Περιλαμβάνει τα αναλυτικά αναφερόμενα στο Παράρτημα Γ’ της παρούσης υπό τον τίτλο Δ.
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» και υποβάλλεται σε μεταγενέστερο στάδιο της διαγωνιστικής
διαδικασίας μόνο από τον προσωρινό ανάδοχο κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης από την Αναθέτουσα
Αρχή.
3.3 Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν μέσω του ΕΣΗΔΗΣ τα κατά περίπτωση στοιχεία και δικαιολογητικά
1 (υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα. 2 (υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα. 3 (υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα.
ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21
Ανήκει στην υπ’ αριθµ. 1/2017 διακήρυξη Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/ Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ/ Μονάδα Β΄
Σελίδα 19 από 115
Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Συνοχής
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σε μορφή αρχείου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τους ίδιους φέρουν εγκεκριμένη
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από
εγκεκριμένο πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο
οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ (όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει) και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της
Υ.Α. 56902/215/2017, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής.
Από το σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς η οποία αποστέλλεται στον
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται ψηφιακά υποχρεωτικά,
είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης,
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. Ο προσδιορισμός αυτός γίνεται στα δικαιολογητικά
συμμετοχής.
3.4 Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα,
η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, θα πρέπει ο
Οικονομικός Φορέας κατά την υποβολή της προσφοράς να προβαίνει σε σημείωση με χρήση του σχετικού
πεδίου του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ των στοιχείων εκείνων της προσφοράς που έχουν εμπιστευτικό
χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/2016. Σε αντίθετη περίπτωση θα δύνανται
να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας
χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική
δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την
εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες
σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της
τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. Σημειώνεται ότι δεν επιτρέπεται ιδίως
η σήμανση του συνόλου της τεχνικής προσφοράς (υποφάκελος «Τεχνική Προσφορά») ως εμπιστευτικού
χαρακτήρα.
3.5 Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα έγγραφα
που παράγονται στο ΕΣΗΔΗΣ με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείμενες
διατάξεις ιδίως της αριθμ. Υ.Α.56902/215/2017 (Β΄ 1929), εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 5 του
ν.2690/1999 και των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012, Β΄ 1317),
όπως κωδικοποιήθηκαν με το π.δ. 28/2015 (Α΄ 34). Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών
άλλων οικονομικών φορέων ασκείται, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 1 του άρθρου πρώτου του π.δ.
28/2015.
3.6 Χρόνος ισχύος προσφορών: Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δώδεκα (12) μήνες από την
επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού (ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών). Προσφορά που
ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η
Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητήσει παράταση του χρόνου ισχύος των προσφορών των συμμετεχόντων στο
διαγωνισμό σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 97 του ν. 4412/2016.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου
ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με
ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21
Ανήκει στην υπ’ αριθµ. 1/2017 διακήρυξη Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/ Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ/ Μονάδα Β΄
Σελίδα 20 από 115
Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Συνοχής
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
3.7 Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Κατ’ εξαίρεση οι τεχνικοί όροι της
τεχνικής προσφοράς μπορούν να αναφέρονται στην αγγλική γλώσσα. Τα τεχνικά εγχειρίδια, τεχνικά
φυλλάδια, prospectus, φωτογραφίες, σήματα, δύνανται να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα χωρίς να
συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν.1497/1984 (Α΄ 188). Ειδικά τα
αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη
είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της
χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. Σε κάθε περίπτωση το ελληνικό κείμενο θεωρείται κύριο και
υπερισχύει κάθε αντίστοιχου ξενόγλωσσου κειμένου.
Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα κατατεθούν
από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η μετάφραση των εν
λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο
προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του ΚΠολΔ και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων,
είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.
Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά
αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο
επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο
έγγραφο με την σφραγίδα “Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή
πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί
Δικηγόρων.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την Αναθέτουσα Αρχή καθώς και μεταξύ αυτής και του Αναδόχου,
πραγματοποιείται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διευκολύνει την
επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την Αναθέτουσα Αρχή, με τον ορισμό και την παρουσία
διερμηνέων.
3.8 Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται ότι ο προσφέρων αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της
παρούσας. Επίσης, σε περίπτωση νομικών προσώπων, θεωρείται ότι η υποβολή της προσφοράς και η
συμμετοχή στο διαγωνισμό έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του συμμετέχοντος νομικού προσώπου.
3.9 Λόγοι απόρριψης προσφορών:
Η Αναθέτουσα Αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) Η οποία αποκλίνει από τα άρθρα 92 έως 97, 100, 102 έως 104 του ν.4412/2016 ή υποβλήθηκε κατά
παράβαση των απαράβατων όρων περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, όπως οι όροι αυτοί ορίζονται
στην παρούσα Διακήρυξη. Συνακόλουθα, περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους
απαράβατους όρους της Διακήρυξης συνεπάγονται την απόρριψή τους. Απαράβατοι είναι επίσης οι όροι των
τεχνικών προδιαγραφών και η μη συμμόρφωση προς αυτούς συνεπάγεται απόρριψη των προσφορών.
β) Η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται
συμπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά
την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωση της, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
γ) Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με το
άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
δ) Η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 4 (στρέβλωση του
ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21
Ανήκει στην υπ’ αριθµ. 1/2017 διακήρυξη Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/ Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ/ Μονάδα Β΄
Σελίδα 21 από 115
Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Συνοχής
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ανταγωνισμού) του άρθρου 73 του ν.4412/2016 και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά
μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη
ενώσεων.
ε) Προσφορά υπό αίρεση.
στ) Η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής.
ζ) Η οποία υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της προμήθειας όπως καθορίζεται στην παρούσα Διακήρυξη.
3.10 Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
3.11 Ο χρόνος παράδοσης των υπηρεσιών αποτελεί απαράβατο όρο και η υπέρβασή του συνεπάγεται την
απόρριψη της προσφοράς.
3.12 Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3.13 Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως
τους προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει,
μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία
κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που
υποβάλλεται από τους προσφέροντες, χωρίς να έχει ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή δεν λαμβάνεται
υπόψη. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή
πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών,
διακεκομμένη αρίθμηση, και σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών, λεκτικές και
φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που
δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά
στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.
4250/2014, μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των
εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές
πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το ανωτέρω εδάφιο, δεν
επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με
τους όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων
ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί.
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα σε εύλογη
προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (07) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης
της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν
περιέχει ασάφειες ή ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή
υπολογιστικά σφάλματα που η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει ότι μπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν
πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές.
3.14 Στην τεχνική προσφορά, με ποινή απόρριψης, δεν θα γίνεται καμία αναφορά σε οικονομικά μεγέθη
- στοιχεία. Τα οικονομικά στοιχεία αναφέρονται μόνο στην οικονομική προσφορά.
3.15 Οι προσφέροντες, εφόσον δεν έχουν ασκήσει εμπροθέσμως την προδικαστική προσφυγή επί της
διακήρυξης ή εάν έχει απορριφθεί η προσφυγή αυτή, θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως
όλους τους όρους της Διακήρυξης και δεν δύνανται, με την προσφορά τους ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να
αποκρούσουν ευθέως ή εμμέσως τους όρους αυτούς.
Τέλος, σε περίπτωση νομικών προσώπων, θεωρείται ότι η υποβολή της προσφοράς και η συμμετοχή στο
διαγωνισμό έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του συμμετέχοντος νομικού προσώπου.
3.16 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προετοιμάζουν την προσφορά τους στο σύστημα αμέσως μετά τη
δημοσιοποίηση του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ, θα έχουν όμως τη δυνατότητα να την υποβάλουν
ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21
Ανήκει στην υπ’ αριθµ. 1/2017 διακήρυξη Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/ Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ/ Μονάδα Β΄
Σελίδα 22 από 115
Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Συνοχής
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
μόνο μετά το πέρας της προθεσμίας που έχει η Αναθέτουσα Αρχή για παροχή διευκρινήσεων επί όρων της
Διακήρυξης, η οποία είναι το αργότερο έξι (06) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών.
Επισημαίνεται ότι οι συμμετέχοντες δεν έχουν δυνατότητα να αποσύρουν ή να ακυρώσουν προσφορά μετά την
υποβολή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο συμμετέχων χάνει κάθε δικαίωμα για
κατακύρωση και καταπίπτει η Εγγύηση Συμμετοχής του.
4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ –
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΙΣΟΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
4.1 Διαδικασία Διενέργειας του Διαγωνισμού
Η διαγωνιστική διαδικασία διενεργείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ με ηλεκτρονική αποσφράγιση των ηλεκτρονικών
φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν.4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:
α) Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» κατά
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
β) Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα
που θα οριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή.
γ) Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», κατά την ημερομηνία
και ώρα που θα οριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή.
4.1.1 Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (04) εργάσιμες ημέρες μετά την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι στις 29-1-2018 και ώρα 11:00 π.μ. (ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού), μέσω του αρμόδιου πιστοποιημένου στο Σύστημα γνωμοδοτικού οργάνου της
Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών), εφαρμοζόμενων
κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. Η
αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων
εκπροσώπων τους οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στην διαδικασία και των
στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 21 του ν. 4412/2016.
4.1.2 Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών
(υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των
«Οικονομικών Προσφορών» αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω του αρμόδιου πιστοποιημένου στο
σύστημα οργάνου (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών), σε ημερομηνία και
ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση
των λοιπών στοιχείων αυτών. Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν, με την επιφύλαξη των
στοιχείων εκείνων της προσφοράς που τυχόν έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικά.
4.1.3 Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής και των
τεχνικών προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω της Επιτροπής
Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών. Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ) ιδίως:
i. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών που έχει ορισθεί από την
Αναθέτουσα Αρχή και αποτελείται από πιστοποιημένους χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία
ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και (υπο)φακέλων των ηλεκτρονικών προσφορών.
ii. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών συντάσσει και υπογράφει τα κατά
περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και (υπο)φακέλων των ηλεκτρονικών προσφορών.
iii. Η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει και κοινοποιεί τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των
ηλεκτρονικών προσφορών.
ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21
Ανήκει στην υπ’ αριθµ. 1/2017 διακήρυξη Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/ Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ/ Μονάδα Β΄
Σελίδα 23 από 115
Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Συνοχής
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
iv. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς
τους.
v. Η Αναθέτουσα Αρχή του διαγωνισμού απευθύνει αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες –
οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες –
οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται
κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
4.1.4 Διαδικασία Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Τεχνικών Προσφορών:
Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών προβαίνει σε αξιολόγηση αυτών, ως εξής:
Αρχικά ελέγχει ως προς την πληρότητα και τη νομιμότητα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής των
προσφορών, που αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα Γ΄ σύμφωνα με τα ζητούμενα στην παρούσα
Διακήρυξη, και γνωμοδοτεί για την αποδοχή ή απόρριψη των προσφορών, υποβάλλοντας σχετικό πρακτικό
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ) στην Αναθέτουσα Αρχή.
Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών προβαίνει στην αξιολόγηση
των τεχνικών προσφορών σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την
απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές, για την αποδοχή των τεχνικών προσφορών που
γίνονται αποδεκτές και τη βαθμολόγησή τους. Το πρακτικό της Επιτροπής υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω
του συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ) στην Αναθέτουσα Αρχή προκειμένου στη συνέχεια το αρμόδιο αποφασίζον όργανο
να αποφανθεί σχετικά.
Δικαιολογητικά και στοιχεία που υποβάλλονται εντός τριών (03) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική
υποβολή τους μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή ανά φύλλο.
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων (Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών
Προσφορών) επικυρώνονται με μία εκτελεστή απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της Αναθέτουσας
Αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί
σύμφωνα με το άρθρο 360 του ν. 4412/2016 προδικαστική προσφυγή.
4.1.5 Διαδικασία Αποσφράγισης - Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών:
Μετά το πέρας της τεχνικής αξιολόγησης και για όσες προσφορές κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των
τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της Αναθέτουσας
Αρχής, οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των «Οικονομικών Προσφορών» αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά από την
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών σε ημερομηνία και ώρα που θα
γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών
στοιχείων τους, µε ειδική πρόσκληση, που θα τους αποσταλεί ηλεκτρονικά. Οι (υπο)φάκελοι των
οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την αξιολόγηση των τεχνικών
και λοιπών στοιχείων, δεν αποσφραγίζονται. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων
«Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα
έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να
λαμβάνουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και
Αξιολόγησης Προσφορών προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών. Οι αποσφραγισθείσες
οικονομικές προσφορές θα αξιολογηθούν με βάση τους όρους της παρούσας Διακήρυξης και τα οριζόμενα
στο ν. 4412/2016.
Η Επιτροπή συντάσσει Πρακτικό στο οποίο καταχωρεί τις οικονομικές προσφορές και ακολούθως αποτυπώνει
τη συνολική βαθμολογία των προσφερόντων σε πίνακα, με βάση τον τύπο του Παραρτήματος Ζ΄ της
Διακήρυξης «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ». Με το Πρακτικό αυτό, η
Επιτροπή γνωμοδοτεί ως προς την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών, καταγράφοντας και τη συνολική
βαθμολογία του καθενός εκ των προσφερόντων από την οποία προκύπτει ο προκρινόμενος προς
κατακύρωση προσφέρων, ήτοι ο προσωρινός ανάδοχος, με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21
Ανήκει στην υπ’ αριθµ. 1/2017 διακήρυξη Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/ Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ/ Μονάδα Β΄
Σελίδα 24 από 115
Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Συνοχής
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Το Πρακτικό της Επιτροπής υποβάλλεται
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ) προς την Αναθέτουσα Αρχή.
Τα αποτελέσματα του σταδίου αυτού επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της
Αναθέτουσας Αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες. Κατά της ανωτέρω
απόφασης (Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών) χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με το άρθρο
360 του ν. 4412/2016.
4.1.6 Η υποβολή των πρακτικών των γνωμοδοτικών οργάνων, οι κοινοποιήσεις και οι προσκλήσεις της
Αναθέτουσας Αρχής προς τους οικονομικούς φορείς, οι διευκρινίσεις-συμπληρώσεις των τελευταίων προς
την Αναθέτουσα Αρχή καθώς και κάθε άλλη επικοινωνία μεταξύ οικονομικών φορέων και της Αναθέτουσας
Αρχής πραγματοποιούνται μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ.
4.1.7 Διαδικασία Αποσφράγισης - Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης: Μετά την αξιολόγηση των
προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος»),
ειδοποιείται να υποβάλει ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος σε μορφή αρχείου .pdf, στο φάκελο με την
ένδειξη «Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου», και να προσκομίσει και σε έντυπη μορφή σε σφραγισμένο
φάκελο στην Αναθέτουσα Αρχή, τα απαιτούμενα από το κεφάλαιο με τίτλο «Δ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» του Παραρτήματος Γ΄ της παρούσας δικαιολογητικά (πρωτότυπα ή αντίγραφα σύμφωνα με
τις διατάξεις του αρ. 1 του ν. 4250/2014) και αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης εντός προθεσμίας δέκα
πέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης που του αποστέλλεται
ηλεκτρονικά, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Παράρτημα Γ΄ της παρούσης.
Ο σφραγισμένος φάκελος πρέπει απαραίτητα να φέρει τα στοιχεία και τις ενδείξεις που περιγράφονται
ανωτέρω υπό την παράγραφο 3.2 της παρούσας.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν,
παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (05)
ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να
παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε
(15) επιπλέον ημέρες.
4.1.8 Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος στον
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο (02) εργάσιμες ημέρες μετά και την προσκόμιση των
δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων που υπέβαλαν
παραδεκτές προσφορές. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση γίνεται από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και
Αξιολόγησης Προσφορών, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση
δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. Μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο
διαγωνισμό που υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές θα έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε.
4.1.9 Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από
το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, με
εισήγηση είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας με επανάληψη ή όχι
αυτής, σύμφωνα με την παρούσα και την κείμενη νομοθεσία. Το Πρακτικό υποβάλλεται από την Επιτροπή
προς την Αναθέτουσα Αρχή μέσω του ΕΣΗΔΗΣ και εγκρίνεται με εκτελεστή διοικητική πράξη του
αποφαινόμενου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την έκδοση απόφασης
κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την
αναστολή της σύναψης της σύμβασης. Κατά της ανωτέρω απόφασης (Αξιολόγησης Δικαιολογητικών
Κατακύρωσης) χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με το άρθρο 360 του ν. 4412/2016.
4.1.10 Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες είχαν δηλώσει ότι πληρούν,
ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21
Ανήκει στην υπ’ αριθµ. 1/2017 διακήρυξη Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/ Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ/ Μονάδα Β΄
Σελίδα 25 από 115
Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Συνοχής
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν.4412/2016, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο προσφέρων
μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών
κατακύρωσης, οι προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την Αναθέτουσα Αρχή σχετικά και το
αργότερο μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών του άρθρου
80 του εν λόγω νόμου.
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της Αναθέτουσας Αρχής για οψιγενείς μεταβολές κατά
την έννοια των προεκτεθέντων που επήλθαν στο πρόσωπο του προσωρινού αναδόχου, δεν καταπίπτει υπέρ
της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με τις παραγράφους 4,
5 και 6 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, και εφαρμόζονται κατά τα λοιπά οι διατάξεις των παραγράφων
αυτών. Σε αντίθετη περίπτωση, καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του
προσωρινού αναδόχου, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016.
4.1.11 Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν,
σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016 είναι ψευδή ή ανακριβή, απορρίπτεται η προσφορά του
προσωρινού αναδόχου και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104 του ν. 4412/2016, καταπίπτει υπέρ της
Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί και η κατακύρωση γίνεται στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως ορίζονται στη Διακήρυξη, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η
προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή
ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.
4.1.12 Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα
πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών κατακύρωσης, απορρίπτεται η προσφορά του
προσωρινού αναδόχου και καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε
προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4412/2016 και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων
κριτηρίων ανάθεσης όπως ορίζονται στη Διακήρυξη, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του
προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα
από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται.
4.1.13 Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν
αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του ν. 4412/2016 ή η
πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την
παράγραφο 1 του άρθρου 103 και το άρθρο 75 του ν. 4412/2016, ο προσωρινός ανάδοχος απορρίπτεται η
προσφορά του προσωρινού αναδόχου και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104, καταπίπτει υπέρ της
Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, και, με την επιφύλαξη του άρθρου
104 του ιδίου νόμου, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως ορίζονται
στη Διακήρυξη, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας
από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την
παράγραφο 1 του άρθρου 103 και το άρθρο 75 του ν. 4412/2016, η διαδικασία ματαιώνεται.
4.1.14 Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών
της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, συμπεριλαμβανομένου του Πρακτικού
αξιολόγησης των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό
ανάδοχο μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.
4.2 Διαδικασία για τη σύναψη Σύμβασης:
Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παρούσα και στις κείμενες
διατάξεις βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις
ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21
Ανήκει στην υπ’ αριθµ. 1/2017 διακήρυξη Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/ Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ/ Μονάδα Β΄
Σελίδα 26 από 115
Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Συνοχής
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
αποφάσεις αναστολών επί αυτών, η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί μέσω ΕΣΗΔΗΣ την απόφαση
κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και τον καλεί να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την
υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες
από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας και την απαιτούμενη
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Στην
περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ένδικων μέσων κατά
της απόφασης κατακύρωσης, η Αναθέτουσα Αρχή πριν την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον
προσωρινό ανάδοχο, τον καλεί με σχετική πρόσκληση μέσω ΕΣΗΔΗΣ να υποβάλει επικαιροποιημένα
δικαιολογητικά εξ αυτών του άρθρου 80 του ν. 4412/2016, ώστε να ελεγχθούν και να διαπιστωθεί ότι δεν
έχουν εκλείψει το δικαίωμα, οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής.
Εάν ο Ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην
ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της Aναθέτουσας Aρχής η εγγύηση συμμετοχής του
και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του
συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 106 του ν. 4412/2016.
Ο Ανάδοχος μπορεί να εξουσιοδοτεί άλλο αντιπρόσωπό/εκπρόσωπό του (πλην του νομίμου εκπροσώπου) με
ειδική πληρεξουσιότητα να υπογράψει τη Σύμβαση, να τον εκπροσωπεί έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και να
ενεργεί κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Αναδόχου για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη Σύμβαση
(π.χ. λήψη πληρωμών κ.ά.).
4.3 Ισότιμες και Ισοδύναμες Προσφορές:
Δεδομένου ότι σύμφωνα με τους όρους της παρούσας κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψή προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, ισοδύναμες θεωρούνται οι
προσφορές με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων. Στην
περίπτωση αυτή, η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με την μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς. Αν
οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς, η Αναθέτουσα Αρχή επιλέγει τον
Ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η
κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, παρουσία
και των εν λόγω οικονομικών φορέων.
4.4 Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αποφασίζει να μην αναθέσει τη σύμβαση στον προσφέροντα που
υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά όταν έχει διαπιστώσει ότι η προσφορά
δεν τηρεί τις ισχύουσες υποχρεώσεις, όπως αυτές προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.
4412/2016.
5 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
5.1 Τα δικαιολογητικά συμμετοχής αυτών που συμμετέχουν διαγωνισμό πρέπει να συνοδεύονται
υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισμού, από εγγυητική επιστολή συμμετοχής (υπόδειγμα της οποίας
προσαρτάται στο Παράρτημα Ε΄ της παρούσης – Υπόδειγμα Α΄).
5.1.1 Το ποσό της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ή του γραμματίου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 72
του ν. 4412/2016, ανέρχεται στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ.
Ειδικότερα, το ποσό της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής/γραμματίου καθορίζεται στο ακόλουθο ποσό: στις
εννέα χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα επτά ευρώ και σαράντα δύο λεπτά του ευρώ #9.677,42€#
Διευκρινίζεται πως στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει
και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν
στην ένωση. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζεται από την Διακήρυξη άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η
ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21
Ανήκει στην υπ’ αριθµ. 1/2017 διακήρυξη Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/ Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ/ Μονάδα Β΄
Σελίδα 27 από 115
Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Συνοχής
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη
λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
5.1.2 Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια
ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αφορούν στους λόγους αποκλεισμού όπως
αναφέρονται στα άρθρα 73, 74, 75 και 78 του ν. 4412/2016, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα
έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.
5.1.3 Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:
i. την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας
προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και
ii. την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’
αυτών.
Για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους συμμετέχοντες
στην περίπτωση απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ή
ένδικο βοήθημα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή ένδικων
βοηθημάτων ή έχει λάβει χώρα παραίτηση από το δικαίωμα άσκησης αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί
αμετακλήτως.
5.2 Ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός είναι υποχρεωμένος πριν ή κατά την υπογραφή
της σύμβασης να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, που να καλύπτει ποσοστό 5% επί της
αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του
ν.4412/2016, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να
καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5%
επί του ποσού της αύξησης εκτός ΦΠΑ. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα είναι σύµφωνη µε το
Υπόδειγμα Β΄ του Παραρτήματος Ε΄.
5.2.1 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων
της σύμβασης και κάθε απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής έναντι του Αναδόχου και καταπίπτει στην
περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
5.2.2 Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι κατά τρεις μήνες μεγαλύτερος από
τον χρόνο ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί. Σημειώνεται πως ο χρόνος εγγύησης καλής εκτέλεσης θα
μπορεί να παραταθεί κατόπιν αιτήματος της Αναθέτουσας Αρχής.
5.2.3 Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. Στην περίπτωση που οι υπηρεσίες είναι
διαιρετές και η παράδοση γίνεται τμηματικά, η εγγύηση δύναται να αποδεσμεύεται σταδιακά, κατά το ποσό
που αναλογεί στην αξία του μέρους των υπηρεσιών που παραλήφθηκε οριστικά. Για την σταδιακή
αποδέσμευσή της απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου (Επιτροπή
Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών) και απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Εάν στο
πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει
εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και
του εκπροθέσμου.
5.3 Στην περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας η εγγυητική επιστολή περιλαμβάνει και όρο ότι η εγγύηση
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Η
εγγύηση είναι κοινή υπέρ όλων των μελών της, τα οποία αναφέρονται στο σώμα αυτής, και είναι δυνατόν να
καλύπτεται από μία ή περισσότερες εγγυητικές επιστολές, που θα έχουν άθροισμα το συνολικό ποσό και θα
αναφέρεται σε όλα τα μέλη της ένωσης ή κοινοπραξίας.
ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21
Ανήκει στην υπ’ αριθµ. 1/2017 διακήρυξη Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/ Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ/ Μονάδα Β΄
Σελίδα 28 από 115
Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Συνοχής
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
5.4 Οι εγγυήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον όλα όσα κατά περίπτωση αναφέρονται στο
άρθρο 72 του ν. 4412/2016. Κατά την υποβολή τους στο Φορέα Υλοποίησης θα πρέπει να είναι απαραιτήτως
πρωτότυπες. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016 οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν κατ’
ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α) την ημερομηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη,
γ) την Αναθέτουσα Αρχή προς την οποία απευθύνονται
δ) τον αριθμό της εγγύησης,
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται
η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),
ζ) τους όρους ότι: (αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του
δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και (ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της
κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών,
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή
μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και
ια) στην περίπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
5.5 Οι εγγυήσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη
της Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α΄139) και έχουν, σύμφωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή
να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του
αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της
εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του Αναδόχου από ένα ή περισσότερα εκ των ανωτέρω
πιστωτικών ιδρυμάτων ή φορέων, ανεξαρτήτως του ύψους των.
5.6 Σε περίπτωση αλλοδαπών εγγράφων – εγγυητικών επιστολών αυτά συνοδεύονται από επίσημη
μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.7 του παρόντος
Παραρτήματος. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
5.7 Τα ποσά των εγγυητικών επιστολών καλύπτουν και την καταβολή τόκων, σε περίπτωση εκπρόθεσμης
παράδοσης ή μη παράδοσης του έργου.
5.8 Η Αναθέτουσα Αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές
επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
5.9 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στον ν. 4412/2016 και στην υ.α. 56902/215/2017.
6 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
6.1 Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών ή παροχής γενικών υπηρεσιών, το αρμόδιο
γνωμοδοτικό όργανο, ήτοι η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, με
αιτιολογημένη εισήγησή του, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή
μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το
15% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για
κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από τα έγγραφα της σύμβασης ποσοστού,
ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21
Ανήκει στην υπ’ αριθµ. 1/2017 διακήρυξη Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/ Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ/ Μονάδα Β΄
Σελίδα 29 από 115
Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Συνοχής
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον υποψήφιο οικονομικό φορέα.
6.2 Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις.
7.1 Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη Σύμβαση
σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα υπόδειγμα (Παράρτημα Ζ΄). Ο Φορέας υλοποίησης
συμπληρώνει στο κείμενο του υποδείγματος σύμβασης τα στοιχεία της προσφοράς του Αναδόχου με την
οποία συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό και η οποία προσφορά έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του
διαγωνισμού σε αυτόν.
7.2 Πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο προσωρινός ανάδοχος, στον οποίο έγινε κατακύρωση των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, υποχρεούται να προσκομίσει:
α) Τα έγγραφα νομιμοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη σύμβαση.
β) Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 της
παρούσας Διακήρυξης.
7.3 Η Σύμβαση καταρτίζεται στην ελληνική γλώσσα και υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του
Αναδόχου ή νομίμως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του Αναδόχου και από το νόμιμο εκπρόσωπο της
Αναθέτουσας Αρχής.
7.4 Το κείμενο της Σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως διακήρυξη,
προσφορά και απόφαση κατακύρωσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.
7.5 Με την ανακοίνωση της κατακύρωσης η Σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της
σύμβασης έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
7.6 Ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός υποχρεούται να προσέλθει εντός είκοσι (20)
ηµέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης για την υπογραφή
της σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής.
7.7 Η Σύμβαση μπορεί να τροποποιείται, υπό την προϋπόθεση συνδρομής των όρων του άρθρου 132 του
ν. 4412/2016, εφόσον συμφωνήσουν εγγράφως προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής
του Έργου) και απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Προκειμένου να ληφθεί η
θετική γνώμη από τη Διαχειριστική Αρχή (Δ.Α.) για την τροποποίηση της σύμβασης (άρθρο 40 παράγραφος 5, 41, 42
της υ.α. αριθ.110427/EΥΘΥ7/1020/20.10.2016), εφαρμόζεται μέσω του ΟΠΣ η προβλεπόμενη διαδικασία στο ΣΔΕ
2014-2020. Τροποποιήσεις ή αλλαγές της Σύμβασης επιτρέπονται, εφόσον δεν αλλοιώνουν ουσιωδώς το
φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου.
7.8 Απαγορεύεται η μεταβίβαση του συνόλου ή μέρους της Σύμβασης και η εκχώρηση σε άλλο πρόσωπο
των εκ της συμβάσεως απορρεουσών δικαιωμάτων ή/και υποχρεώσεων του Αναδόχου, καθώς και η
εκχώρηση των απαιτήσεών του σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, χωρίς την προηγούμενη
έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής.
7.8.1 Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης
εργασιών σε τρίτους ή εκχώρησης, ούτε η Αναθέτουσα Αρχή συνδέεται συμβατικά με τα τρίτα αυτά
πρόσωπα.
7.8.2 Εάν το συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί εν όλω ή εν μέρει σε Τράπεζα, κατά τα ως άνω, σε περίπτωση
που, για λόγους που άπτονται στις συμβατικές σχέσεις μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, δεν προκύψει εν
όλω ή εν μέρει υπέρ της Τράπεζας το εκχωρούμενο τίμημα (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση Αναδόχου,
απομείωση συμβατικού τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης, διακοπή σύμβασης, καταλογισμός
ρητρών, συμβιβασμός κ.λπ.) η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας.
7.8.3 Εάν το συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί εν όλω ή εν μέρει σε Τράπεζα, κατά τα ως άνω, σε περίπτωση
που, για λόγους που άπτονται στις συμβατικές σχέσεις μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, δεν προκύψει εν
ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21
Ανήκει στην υπ’ αριθµ. 1/2017 διακήρυξη Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/ Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ/ Μονάδα Β΄
Σελίδα 30 από 115
Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Συνοχής
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
όλω ή εν μέρει υπέρ της Τράπεζας το εκχωρούμενο τίμημα (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση Αναδόχου,
απομείωση συμβατικού τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης, διακοπή σύμβασης, καταλογισμός
ρητρών, συμβιβασμός κ.λπ.) η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας.
7.8.4 Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της
Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις
κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης.
7.8.5 Σε περίπτωση μεταβίβασης ή εκχώρησης, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει στην
Αναθέτουσα Αρχή τα σχετικά συμφωνητικά σε πρώτη αίτηση αυτής.
7.9 Η Σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
α) Παρασχέθηκαν στο σύνολό τους οι υπηρεσίες και τα παραδοτέα της σύμβασης.
β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά οι υπηρεσίες που παραδόθηκαν με την κατάρτιση του
τελικού πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής και την έγκριση αυτού.
γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν οι τυχόν κυρώσεις
ή εκπτώσεις.
δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 8 ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 8.1 Η Αναθέτουσα Αρχή με εδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου
(Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών), ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης
δημόσιας σύμβασης:
α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των
προσφορών ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 και την
παρούσα διακήρυξη ή
β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.
8.2 Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με ειδικώς
αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου (Επιτροπή
Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών), στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,
β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν
ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον
φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο,
γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,
δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη,
ε) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του ν. 4412/2016,
στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή προστασίας
του περιβάλλοντος.
8.3 Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, η
Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και
Αξιολόγησης Προσφορών), να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά
της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
8.4 Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη ματαίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις ανωτέρω
παραγράφους 8.1 και 8.2, η Αναθέτουσα Αρχή ακυρώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης για
ολόκληρο το αντικείμενο της σύμβασης ή, αν οι λόγοι αυτοί συνδέονται με τμήμα της σύμβασης, για το εν
λόγω τμήμα, εφόσον επιτρέπεται η κατάθεση τέτοιων προσφορών.
8.5 Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου (Επιτροπή
ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21
Ανήκει στην υπ’ αριθµ. 1/2017 διακήρυξη Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/ Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ/ Μονάδα Β΄
Σελίδα 31 από 115
Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Συνοχής
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών), να αποφασίσει, παράλληλα με τη ματαίωση της
διαδικασίας σύναψης, και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση
ή μη των όρων της ή την προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων 29 (Ανταγωνιστική διαδικασία με
διαπραγμάτευση) ή 32 (Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση) του
ν. 4412/2016, εφόσον, στην τελευταία αυτή περίπτωση, πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων
αυτών.
9 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
9.1 Για την επίβλεψη και παραλαβή του έργου συγκροτείται τριμελής Επιτροπή Παρακολούθησης και
Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ), κατ’ εφαρμογή του άρθρου 221 παρ.3 και 11 περ. δ του ν. 4412/2016. Η ΕΠΠΕ
εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου του έργου και συντάσσει τα σχετικά
Πρακτικά. Ιδίως παρακολουθεί και ελέγχει την πρόοδο του Έργου, την προσήκουσα εκτέλεση των όρων της
σύμβασης και των τεχνικών απαιτήσεων, το χρονοδιάγραμμα, την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του
Αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων σε περίπτωση μη τήρησης των ως άνω όρων.
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της
Επιτροπής το έργο της οποίας είναι:
α) Η συμβατική επίβλεψη, η διατύπωση παρατηρήσεων και διορθώσεων και η παροχή κατευθύνσεων
στον Ανάδοχο.
β) Ο έλεγχος της πορείας του έργου με κάθε πρόσφορο μέσο και σε συνεργασία με τον Ανάδοχο.
γ) H εισήγηση για την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των παραδοτέων και η έκδοση σχετικών
πρωτοκόλλων, προκειμένου να καταβληθεί στον Ανάδοχο το συμφωνηθέν τίμημα.
9.2 Η ΕΠΠΕ εξετάζει τα παραδοτέα και διαβιβάζει στον Ανάδοχο, εγγράφως τις παρατηρήσεις της εντός
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία λήψης τους. Η ΕΠΠΕ, κοινοποιεί στην Αναθέτουσα Αρχή
εγγράφως τις παρατηρήσεις της επί του περιεχομένου των Παραδοτέων, συμπεριλαμβανομένων
παρατηρήσεων επί των υποχρεώσεων του Αναδόχου κατά την εξεταζόμενη περίοδο.
9.3 Οι παρατηρήσεις της ΕΠΠΕ επί των Παραδοτέων είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν:
i) καταγραφή ελλείψεων στο περιεχόμενο των παραδοτέων,
ii) επισήμανση σημείων μη ικανοποιητικής παροχής υπηρεσιών από τον Ανάδοχο, κατά περίπτωση και
iii) ειδικότερες κατευθύνσεις για τη συνέχιση του έργου του Αναδόχου.
9.4 Ο Ανάδοχος οφείλει εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των σχετικών
παρατηρήσεων της ΕΠΠE να επανυποβάλει τα παραδοτέα καταλλήλως διορθωμένα και συμπληρωμένα ή να
προβεί στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες και στη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών του, στα
σημεία που του επισημάνθηκαν. Η διαδικασία της επανυποβολής μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι δύο (2)
φορές.
9.5 Το έργο του Αναδόχου θα παρακολουθείται καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης από την Αναθέτουσα
Αρχή από την οποία θα καθοδηγείται και θα λαμβάνει οδηγίες.
9.6 Η ΕΠΠΕ συντάσσει πρωτόκολλα οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής ανά Φάση μετά την
παράδοση του συνόλου των παραδοτέων κάθε φάσης, αφού ελέγξει και αναφέρει τις παρασχεθείσες
επιμέρους υπηρεσίες ανά παραδοτέο της αντίστοιχης φάσης, την πραγματοποίηση των τυχόν διορθώσεων ή
συμπληρώσεων που απαιτήθηκαν για την άρση τυχόν προβλημάτων που διαπιστώθηκαν κατά την παραλαβή
του έργου, και τα παραδίδει εις τριπλούν αρμοδίως και εμπροθέσμως στη Μονάδα Β΄ της Επιτελικής Δομής
ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ με διαβιβαστικό έγγραφο υπ’ όψιν της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου
(ΕΠΠΕ), στην Ελληνική γλώσσα, σε τρία (3) αντίτυπα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή σε επεξεργάσιμο και
ελέγξιμο μορφότυπο (format). Ειδικότερα, όσον αφορά την 3η Φάση θα συνταχθούν δύο (02) πρωτόκολλα
παραλαβής μετά την ολοκλήρωση των ακόλουθων παραδοτέων:
α) Το 1ο πρωτόκολλο 3ης Φάσης αφορά τις υπηρεσίες υποστήριξης κατά την εκπόνηση της Μελέτης
ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21
Ανήκει στην υπ’ αριθµ. 1/2017 διακήρυξη Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/ Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ/ Μονάδα Β΄
Σελίδα 32 από 115
Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Συνοχής
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Εφαρμογής, τις υπηρεσίες υποστήριξης κατά την ανάπτυξη του συστήματος και τις υπηρεσίες Επιστημονικής
και Τεχνικής υποστήριξης κατά τη Δοκιμαστική λειτουργία του συστήματος.
β) Το 2ο πρωτόκολλο της 3ης Φάσης αφορά τις υπηρεσίες Επιστημονικής και Τεχνικής υποστήριξης κατά
τις διαδικασίες οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής του συστήματος.
Τα πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού ΝΑ.Ν.Π., η οποία κοινοποιείται
στον Ανάδοχο. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 219 του ν. 4412/2016.
9.7 Η παρακολούθηση του έργου του Αναδόχου από την ΕΠΠΕ, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη
του για σφάλματα, ανακρίβειες ή παραλείψεις που θα διαπιστωθούν κατά την οριστική παραλαβή του έργου
και τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναμορφώσει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο, έστω κι
αν αυτά δεν διαπιστώθηκαν κατά την υλοποίηση του έργου.
9.8 Η ΕΠΠΕ ή/και ο Πρόεδρος της ΕΠΠΕ ή/και ο προϊστάμενος της Αναθέτουσας Αρχής έχουν το δικαίωμα να
προσκαλεί τον Ανάδοχο σε συσκέψεις, κατά τις οποίες θα παρουσιάζει την πρόοδο του έργου του, θα
συζητούνται προβλήματα ή γενικώς θέματα που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια του έργου και θα δίδονται
οδηγίες, κατευθύνσεις και διευκρινίσεις εκατέρωθεν. Σε κάθε περίπτωση και σε οποιαδήποτε σημείο της
εξέλιξης του έργου, εάν η ΕΠΠΕ διαπιστώνει μη συμμορφώσεις με τους όρους της Σύμβασης και τις τιθέμενες
προδιαγραφές-απαιτήσεις, ενημερώνει εγγράφως τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να προβεί σε
διορθωτικές ενέργειες και να αναφέρει αυτές στην Αναθέτουσα Αρχή.
10 ΠΛΗΡΩΜΗ
10.1 Η καταβολή των πληρωμών στον Ανάδοχο γίνεται τμηματικά σε τρεις (03) δόσεις και συνδέεται υποχρεωτικά
με την πορεία υλοποίησης των τριών φάσεων και των αντίστοιχων παραδοτέων του έργου, και συγκεκριμένα:
α) Χορήγηση Α’ δόσης 35% του συμβατικού τιμήματος, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ μετά την οριστική ποιοτική
και ποσοτική παραλαβή των παραδοτέων της πρώτης (1ης) φάσης.
β) Χορήγηση Β’ δόσης 15% του συμβατικού τιμήματος, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ μετά την οριστική ποιοτική
και ποσοτική παραλαβή των παραδοτέων της δεύτερης (2ης) φάσης.
γ) Χορήγηση Γ’ δόσης 50% για την 3η φάση ως ακολούθως:
25% του συμβατικού τιμήματος, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική
παραλαβή των υπηρεσιών Επιστημονικής και Τεχνικής υποστήριξης κατά την εκπόνηση της Μελέτης
Εφαρμογής, κατά την ανάπτυξη του συστήματος και κατά τη Δοκιμαστική λειτουργία του συστήματος.
25% του συμβατικού τιμήματος, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική
παραλαβή των υπηρεσιών Επιστημονικής και Τεχνικής υποστήριξης κατά τις διαδικασίες οριστικής
ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής του συστήματος.
Ειδικότερα, η χορήγηση των Β΄ και Γ΄ δόσεων συνδέονται υποχρεωτικά με την πορεία και το στάδιο υλοποίησης
του έργου «Επέκταση, Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTMIS (Vessel Traffic
Management and Information System)».
Το οικονομικό αντικείμενο ολοκληρώνεται με την οριστική παραλαβή των αντίστοιχων παραδοτέων των
υλοποιημένων φάσεων και την καταβολή της συνδεόμενης με αυτά δόσης του συμβατικού τιμήματος.
Οι τμηματικές πληρωμές γίνονται σύμφωνα με τα ανωτέρω, μετά την παράδοση των παραδοτέων των ως άνω
φάσεων, και την οριστική παραλαβή τους από την ΕΠΠΕ και την έγκριση των αντίστοιχων πρωτοκόλλων από την
Αναθέτουσα Αρχή.
Σημειώνεται ότι η τιμολόγηση από τον Ανάδοχο πρέπει να είναι διακριτή/χωριστή για κάθε δόση ανά φάση.
10.2 Για την πληρωμή του ο Ανάδοχος θα εκδώσει τιμολόγιο με τιμές μονάδας σύμφωνα με την Προσφορά του
και με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στην παρούσα.
10.3 Η υποβολή των τιμολογίων δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως των Πρωτοκόλλων
παραλαβής των παραδοτέων των αντίστοιχων φάσεων του έργου, τα οποία πιστοποιούν την οριστική παραλαβή
ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21
Ανήκει στην υπ’ αριθµ. 1/2017 διακήρυξη Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/ Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ/ Μονάδα Β΄
Σελίδα 33 από 115
Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Συνοχής
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
των παραδοτέων που περιλαμβάνονται σε κάθε φάση. Η εξόφληση των τιμολογίων γίνεται εντός των
προβλεπόμενων, από την ισχύουσα νομοθεσία, προθεσμιών και σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτή.
10.4 Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων άνευ νομικής προσωπικότητας, τα παραστατικά εκδίδονται
από κάθε ένα μέλος της κοινοπραξίας ή της ένωσης χωριστά, τηρουμένων των αναλογούντων ποσοστών
συμμετοχής τους και ανάλογα με το μέρος του έργου που έχει αναλάβει να υλοποιήσει, όπως έχει περιγραφεί στην
έγγραφη συμφωνία συνεργασίας των εταιρειών και στην τεχνική προσφορά της σχετικής ένωσης ή κοινοπραξίας και
με αναφορά στην περιγραφή αυτή. Αντίστοιχα κάθε πληρωμή προς τα μέλη της κοινοπραξίας ή ένωσης θα γίνεται
ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο έργο.
10.5 Η πληρωμή βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, ΣΑΕ 289/1, κωδικός ενάριθμου 2016ΣΕ28910000. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής
στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020».
10.6 Στο συμβατικό τίμημα, περιλαμβάνονται η αμοιβή του Αναδόχου, οι αμοιβές του προσωπικού, των
συνεργατών του, υπεργολάβων του κ.λπ., τα έξοδα παραγωγής σχεδίων, εκθέσεων, μελετών, αναφορών και κάθε
είδους εγγράφων που προβλέπονται στη Σύμβαση, έξοδα προμήθειας ή παραγωγής εγχειριδίων, οδηγιών κ.λπ. και
όλες οι απαραίτητες δαπάνες για την εκτέλεση του έργου, χωρίς καμία επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής, έστω
και από επιγενόμενη αιτία, συμπεριλαμβανομένου του συνόλου των προβλεπόμενων επιβαρύνσεων του Αναδόχου,
όπως των ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων (κατά νόμο
κρατήσεων, παρακράτηση φόρου εισοδήματος) υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου. Ο Ανάδοχος βαρύνεται
με τα πάσης φύσεως έξοδα συνδεόμενα με την εκτέλεση του έργου.
10.7 Το ανωτέρω τίμημα δεν υπόκειται σε αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση ή αυξομείωση καθ’ όλη τη
διάρκεια ισχύος της Σύμβασης που θα υπογραφεί.
10.8 Απαιτήσεις του Αναδόχου για πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους του κατάθεσης των
αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά κ.λπ.).
10.9 Δικαιολογητικά Πληρωμής
Για τη διενέργεια της πληρωμής τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ’ ελάχιστον τα εξής:
α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος του συμβατικού αντικειμένου στο οποίο αφορά η πληρωμή,
σύμφωνα με το άρθρο 219 του ν.4412/2016.
β) Τιμολόγιο του Αναδόχου.
γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ή ευκρινή
φωτοαντίγραφα αυτών.
δ) Νομιμοποιητικά έγγραφα του Αναδόχου όσον αφορά το νόμιμο εκπρόσωπο σε περίπτωση αλλαγής του.
10.10 Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή,
μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα
έγγραφα της σύμβασης.
10.11 Η πληρωμή της αξίας του παραδοτέου έργου θα πραγματοποιείται με την προσκόμιση των νόμιμων
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ανωτέρω σχετικές διατάξεις, και σύμφωνα με τη
χρηματοδοτική ροή του Επιχειρησιακού Προγράμματος με την προϋπόθεση ότι θα έχουν χορηγηθεί από το αρμόδιο
Υπουργείο οι σχετικές πιστώσεις.
10.12 Η Αναθέτουσα Αρχή δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν από οποιαδήποτε
αρχή και για τυχόν αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λπ.
Οι προσφέροντες στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει να συνυποβάλουν:
α. Διαβιβαστικό έγγραφο ψηφιακά υπογεγραμμένο, στο οποίο θα περιέχονται τα εξής:
Η πλήρης επωνυμία, διεύθυνση, ΑΦΜ, αριθμός τηλεφώνου, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
του οικονομικού φορέα που συμμετέχει στο διαγωνισμό (σε περίπτωση αντιπροσώπευσης αναφέρονται
τα στοιχεία του αντιπροσωπευόμενου). Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται τα
ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21
Ανήκει στην υπ’ αριθµ. 1/2017 διακήρυξη Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/ Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ/ Μονάδα Β΄
Σελίδα 46 από 115
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ταμείο Συνοχής
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ανωτέρω στοιχεία για όλα τα μέλη της.
Ο αριθμός της παρούσας Διακήρυξης, ο τίτλος του έργου και ο αριθμός του συστημικού διαγωνισμού.
Ότι η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα για δώδεκα (12) μήνες από την επομένη της
ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού (ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών).
Το χρόνο ισχύος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.
Ότι ο προσφέρων έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας
Διακήρυξης και πληροί όλα τα κριτήρια συμμετοχής.
Ότι παραιτείται από αξιώσεις αποζημίωσης για αποφάσεις της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή,
διακοπή, ακύρωση, ματαίωση, επανάληψη του διαγωνισμού ή υπαναχώρησή της, όπως και για
κάθε λόγο δημοσίου συμφέροντος.
Εάν ο προσφέρων για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό και την εκτέλεση της σύμβασης στηρίζεται
στις ικανότητες τρίτων φορέων και αναφορά της επωνυμίας αυτών.
Εάν ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή
υπεργολαβίας και αναφορά της επωνυμίας αυτών.
β. Παραστατικό εκπροσώπησης προς εκείνον που συντάσσει/υπογράφει ή/και υποβάλλει την
προσφορά, εφόσον οι ενέργειες αυτές πραγματοποιούνται μέσω αντιπροσώπου του προσφέροντος που
δεν είναι νόμιμος εκπρόσωπός του. Με το ίδιο παραστατικό μπορεί να δοθεί και εξουσιοδότηση σε
αντιπρόσωπο του προσφέροντος να παρίσταται κατά την αποσφράγιση της προσφοράς και σε όλα τα
στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας.
Το παραστατικό εκπροσώπησης δύναται να συνίσταται:
- Φυσικά πρόσωπα: πληρεξούσιο προς εκείνον που υποβάλλει την προσφορά, είτε απλή εξουσιοδότηση
με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής,
- Α.Ε., Συνεταιρισμοί: απόφαση ΔΣ εκπροσώπησης για τον εν λόγω διαγωνισμό ή πληρεξούσιο
εκπροσώπησης από τον υποψήφιο ανάδοχο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του.
- Ο.Ε, Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.: εταιρικό ορισμού του Διαχειριστή και απλή εξουσιοδότηση με θεωρημένο το
γνήσιο της υπογραφής ή πληρεξούσιο εκπροσώπησης,
- Ενώσεις προσώπων/Κοινοπραξίες: πρακτικό απόφασης του διοικούντος οργάνου κάθε μέλους με το
οποίο εξουσιοδοτείται εκπρόσωπος και για την υποβολή της προσφοράς.
- Λοιπά νομικά πρόσωπα (π.χ. ν.π.δ.δ.): απόφαση αρμόδιου οργάνου που δεσμεύει το νομικό πρόσωπο.
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» περιλαμβάνονται η εγγύηση συμμετοχής και
όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά. Συγκεκριμένα, υποβάλλονται:
Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής
Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)
Τα στοιχεία τεκμηρίωσης για την απόδειξη πλήρωσης της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας
ως τεθέντος κριτηρίου επιλογής
Τα δικαιολογητικά που ζητούνται στις περιπτώσεις δάνειας εμπειρίας ή/και υπεργολαβίας,
όπως αναλυτικά προβλέπονται κατωτέρω.
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής που υποβάλουν οι συμμετέχοντες ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, σε
μορφή αρχείου .pdf εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, σύμφωνα με τα άρθρα 36, 72, 73,
75, 78 και 79 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και τις διατάξεις της υ.α. αριθμ. 56902/215/2017 «Τεχνικές
ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21
Ανήκει στην υπ’ αριθµ. 1/2017 διακήρυξη Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/ Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ/ Μονάδα Β΄
Σελίδα 47 από 115
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ταμείο Συνοχής
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (Β’ 1924) είναι τα εξής:
I. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό κατά το αρ. 72 του ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με την παράγραφο
1.2.1.1. του άρθρου 15 της ΥΑ 56902/215/2017.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf και
προσκομίζεται υποχρεωτικά από αυτόν στην Αναθέτουσα Αρχή/Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ/Μονάδα Β΄ σε έντυπη
μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (03) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.
Το ύψος της εγγύησης συμμετοχής στο διαγωνισµό αντιστοιχεί στο ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης εκτός Φ.Π.Α., ήτοι εννέα χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα επτά ευρώ και σαράντα δύο λεπτά
(9.677,42€) και να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς
που ζητείται από τη διακήρυξη.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τους όρους του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 και το υπόδειγμα Α΄
του Παραρτήματος Ε΄ της παρούσας.
Η εγγύηση συμμετοχής μπορεί να έχει εκδοθεί από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη -
μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορεί, επίσης, να έχει εκδοθεί από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να
παρέχεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου
χρηματικού ποσού.
Το ΥΝΑΝΠ επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές
προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής που εκδίδονται σε οποιοδήποτε κράτος από τα παραπάνω εκτός της
Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Οι
Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής συντάσσονται σύμφωνα με το Υπόδειγμα Α΄ του Παραρτήματος Ε΄.
Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος
αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 78 του ν. 4412/2016, δεν
προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει
εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.
Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης.
II. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)1 του Παραρτήματος Δ’ της παρούσας [πρβλ. σχετ.
άρθρο 79 του ν. 4412/2016] σε μορφή αρχείου .pdf, ψηφιακά υπογεγραμμένο από τον προσφέροντα στο
1 Στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf και http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=6378100125764672&_adf.ctrl-state=coa43tonq_61#%40%3F_afrLoop%3D6378100125764672%26_adf.ctrl-state%3D19aehupd2o_53 , αναρτώνται οδηγίες για την ηλεκτρονική συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και συμβουλές σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ. Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας προκειμένου να διαμορφώσει το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) θα πρέπει να ακολουθήσει τα εξής βήματα: α) Λήψη και αποθήκευση στον Η/Υ του αρχείου «Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)», το οποίο υπάρχει αναρτημένο σε μορφή .xml στο ΕΣΗΔΗΣ μαζί με τα άλλα συνημμένα αρχεία της παρούσας προκήρυξης.
ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21
Ανήκει στην υπ’ αριθµ. 1/2017 διακήρυξη Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/ Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ/ Μονάδα Β΄
Σελίδα 48 από 115
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ταμείο Συνοχής
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
οποίο αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχει και δηλώνονται τα κατωτέρω
αναλυτικά αναφερόμενα. Το ΕΕΕΣ υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα, όπως
προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το παραστατικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της
προσφοράς, που έχει την εξουσία να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρεία, ή από το αρμοδίως
εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο για την εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα για διαδικασίες σύναψης
συμβάσεων ή για τη συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Παράλληλα, στην περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, στο ΕΕΕΣ θα δηλώνεται ότι για όλα τα
φυσικά πρόσωπα που εκπροσωπούν την εταιρεία δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για
τα αδικήματα που αναφέρονται κατωτέρω. Ειδικότερα, το ΕΕΕΣ θα πρέπει να αφορά την ποινική κατάσταση
των κατωτέρω φυσικών προσώπων όχι δε την εταιρία αυτή καθ’ εαυτή καθώς η ελληνική έννομη τάξη
προϋποθέτει ανθρώπινη συμπεριφορά για την τέλεση ποινικού αδικήματος και ως εκ τούτου το νομικό
πρόσωπο δεν δύναται να έχει ποινική ευθύνη. Τέτοια ευθύνη έχουν μόνο τα φυσικά πρόσωπα που διοικούν και
εκπροσωπούν το νομικό πρόσωπο.
Για το σκοπό αυτό, το ΕΕΕΣ υπογράφεται:
είτε από όλα τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου του οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτό, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον οικονομικό φορέα.
Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση αυτή, όταν δηλαδή περισσότερα πρόσωπα έχουν υποχρέωση
υπογραφής του ΕΕΕΣ, υπογράφουν στο Μέρος VI Τελικές δηλώσεις του ίδιου (και όχι διαφορετικού για
κάθε υπογράφοντα) ΕΕΕΣ.
είτε μόνο από τον κατά περίπτωση εκπρόσωπο (νόμιμο ή εξουσιοδοτημένο) του οικονομικού φορέα
όπου σύμφωνα με το άρθρο 79Α του ν.4412/2016 επέρχεται προκαταρκτική απόδειξη των λόγων
αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του ν.4412/2016 (πρβλ. κατωτέρω
υπό στοιχείο 1.i.) για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Συγκεκριμένα, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) περί µη καταδίκης µε αμετάκλητη απόφαση
για κάποιο από τα κατωτέρω αναλυτικά αναφερόμενα αδικήματα αφορά:
α) όλους τους Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.,
β) τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, όλους τους Διευθύνοντες Συμβούλους και όλα τα μέλη του Δ.Σ.
όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.,
β) Μετάβαση στην ιστοσελίδα https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el (υπηρεσία eESPD της Ευρωπαϊκής Επιτροπής). γ) Επιλογή «Οικονομικός Φορέας» και στη συνέχεια «Εισαγωγή ΕΕΕΠ». δ) Τηλεφόρτωση του συγκεκριμένου ΕΕΕΣ του διαγωνισμού που «κατέβασε» από το ΕΣΗΔΗΣ (σύμφωνα με το βήμα α) ε) Συμπλήρωση και επιλογή ηλεκτρονικά των πεδίων που έχουν καθοριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή, καθώς και των πεδίων με την ημερομηνία και τον τόπο σύνταξης. Αν είναι εφικτό, ψηφιακή υπογραφή του εγγράφου στο κατάλληλο σημείο. στ) Επιλογή «Εκτύπωση». Το αρχείο εμφανίζεται σε εκτυπώσιμη μορφή και είναι πλέον δυνατή η εκτύπωσή του με χρήση κάποιου προγράμματος εκτυπωτή σε μορφή .pdf. Σε περιβάλλον Microsoft Windows, το EΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί ως αρχείο PDF μέσω του φυλλομετρητή Chrome (έχει ήδη ενσωματωμένη λειτουργία εκτύπωσης PDF). Διαφορετικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε πρόγραμμα δημιουργίας αρχείων PDF που διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο. Σε περιβάλλον Mac OS X ή Linux, το EΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί από κάθε φυλλομετρητή. ζ) Ψηφιακή υπογραφή του αρχείου .pdf που εκτυπώθηκε (ακόμη και εάν έχει υπογραφεί ψηφιακά στην ιστοσελίδα). η) Υποβολή του αρχείου ΕΕΕΣ τόσο σε μορφή xml όσο και σε .pdf στο φάκελο της προσφοράς του μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά συμμετοχής. θ) το ΕΕΕΣ συμπληρώνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του Εκτελεστικού Κανονισμού ΕΕ 2016/7 της Επιτροπής της 05-01-2016 για την καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας, EL 3/16 (06-01-2016).
ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21
Ανήκει στην υπ’ αριθµ. 1/2017 διακήρυξη Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/ Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ/ Μονάδα Β΄
Σελίδα 49 από 115
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ταμείο Συνοχής
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
γ) τον Πρόεδρο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών,
και
δ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου όλους τους νομίμους εκπροσώπους του.
* Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών – κοινοπραξία, το ως άνω ΕΕΕΣ, πρέπει να υποβάλλεται
χωριστά από κάθε µέλος που συμμετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα.
* Δάνεια εμπειρία: Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της
νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς σύμφωνα με το άρθρο 78 του ν. 4412/2016 το ΕΕΕΣ περιέχει
επίσης τις περιγραφόμενες στην παρούσα πληροφορίες όσον αφορά τους φορείς αυτούς.
* Υπεργολαβία: Σε περίπτωση που οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας
σε τρίτους, τμήμα/τα της σύμβασης το/α οποίο/α υπερβαίνει/ουν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%)
της συνολικής αξίας της σύμβασης, υποβάλλεται υποχρεωτικά χωριστό ΕΕΕΣ συμπληρωμένο και ψηφιακά
υπογεγραμμένο ή θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής, από τον υπεργολάβο/υπεργολάβους, όπου
παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται για κάθε έναν από τους υπεργολάβους.
* Εφόσον ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες τρίτου φορέα ή του υπεργολάβου του, ο τρίτος
φορέας ή υπεργολάβος υποβάλλει συμπληρωμένο και ψηφιακά υπογεγραμμένο ή θεωρημένο για το
γνήσιο της υπογραφής, το ΕΕΕΣ με τα στοιχεία που απαιτούνται για τους φορείς στην ικανότητα των οποίων
στηρίζεται ο οικονομικός φορέας. Κατά συνέπεια, ο προσφέρων οικονομικός φορέας πρέπει να μεριμνά
ώστε να υπάρχει μαζί με το δικό του ΕΕΕΣ και χωριστό ΕΕΕΣ δεόντως συμπληρωμένο και ψηφιακά
υπογεγραμμένο ή θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής, από τους τρίτους φορείς στους οποίους
στηρίζεται.
Κατά λοιπά εφαρμόζεται το άρθρο 79 και 79Α του ν. 4412/2016.
Το ΕΕΕΣ αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α’ 75) και χρησιμεύει
ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα
μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
1. Δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) για τις οποίες οι
οικονομικοί φορείς αποκλείονται. Ειδικότερα:
i. Εγκλήματα άρθρου 73 § 1 ν.4412/2016 (Α’ 147): Το ΥΝΑΝΠ αποκλείει έναν οικονομικό φορέα από τη
συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης όταν αποδεικνύει, με την επαλήθευση που προβλέπεται στα
άρθρα 79 έως 81 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) ή είναι γνωστό σε αυτό με άλλο τρόπο, ότι υπάρχει εις βάρος του
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης - πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ. 42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ.
1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας
Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54),
καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21
Ανήκει στην υπ’ αριθµ. 1/2017 διακήρυξη Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/ Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ/ Μονάδα Β΄
Σελίδα 50 από 115
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ταμείο Συνοχής
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002,
για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή
απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α’ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και
την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α’ 215).
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου
εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,
για τη συμμετοχή του/της/τους στο διενεργούμενο διαγωνισμό με καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών ............................... σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ..................... Διακήρυξη του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής / Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ/Μονάδα Β΄, για την ανάδειξη αναδόχου της
σύμβασης με αντικείμενο και τίτλο: «Τεχνικός Σύμβουλος Επιστημονικής Υποστήριξης για την τεχνική μελέτη,
παρακολούθηση και παραλαβή του Έργου: Επέκταση, Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού
Συστήματος VTMIS».
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω διαδικασία απορρέουσες
υποχρεώσεις του/της (................................................- υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους
1 Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στη διακήρυξη σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό. Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς (άρθ. 72 ν. 4412/2016). Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 2 Όπως ορίζεται στη διακήρυξη. Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς (άρθ. 72 ν. 4412/2016). Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 3 Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης/κοινοπραξίας.
ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21
Ανήκει στην υπ’ αριθµ. 1/2017 διακήρυξη Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/ Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ/ Μονάδα Β΄
Σελίδα 72 από 115
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ταμείο Συνοχής
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε
πέντε (05) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………………………………………………..46.
ή
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο
τέλος χαρτοσήμου.
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο
επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 79 του
ν.4412/2016 (Α 147), με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την
ημερομηνία λήξης της57.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το
ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε68.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
4 ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Επιλέγουμε συγκεκριμένο χρόνο λήξης ή μέχρι την επιστροφή. Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στη διακήρυξη (άρθ. 72 του ν. 4412/2016). 5 Άρθ. 72 του ν. 4412/2016. 6 Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.
ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21
Ανήκει στην υπ’ αριθµ. 1/2017 διακήρυξη Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/ Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ/ Μονάδα Β΄
Σελίδα 73 από 115
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ταμείο Συνοχής
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,
για την καλή εκτέλεση του έργου της υπ’ αριθ ..... σύμβασης «................................ (τίτλος σύμβασης) », σύμφωνα με
την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών
........................... του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής / Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ /Μονάδα Β΄ με
αντικείμενο και τίτλο «Τεχνικός Σύμβουλος Επιστημονικής Υποστήριξης για την τεχνική μελέτη, παρακολούθηση
και παραλαβή του Έργου: Επέκταση, Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTMIS».
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας
αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε πέντε
(05) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (τουλάχιστον 3 μήνες πλέον της συμβατικής διάρκειας του έργου)
ή
μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε
την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.
1 Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 2 Όπως υποσημείωση 1.
ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21
Ανήκει στην υπ’ αριθµ. 1/2017 διακήρυξη Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/ Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ/ Μονάδα Β΄
Σελίδα 74 από 115
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ταμείο Συνοχής
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος
χαρτοσήμου.
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με την
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το
ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε3.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
3 Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.
ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21
Ανήκει στην υπ’ αριθµ. 1/2017 διακήρυξη Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/ Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ/ Μονάδα Β΄
Σελίδα 75 από 115
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ταμείο Συνοχής
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αριθ. Σύμβασης: ……/2018
ΑΞΙΑΣ ΕΥΡΩ # …………………………………..……€ #
Με τίτλο «Τεχνικός Σύμβουλος Επιστημονικής Υποστήριξης για την τεχνική μελέτη, παρακολούθηση
και παραλαβή του Έργου: Επέκταση, Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος
VTMIS» και κωδικό ΟΠΣ (ΜIS) 5002707
CPV: 71621000-7 Υπηρεσίες Τεχνικής Ανάλυσης ή Παροχής Συμβουλών
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (Ε.Π.
3.1 Πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο προσωρινός ανάδοχος, στον οποίο έγινε κατακύρωση
των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, υποχρεούται να προσκομίσει:
α. Τα έγγραφα νομιμοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη σύμβαση.
β. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του
Παραρτήματος Β΄ της Διακήρυξης και του άρθρου 4 της παρούσας.
3.2 Το κείμενο της Σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως
διακήρυξη, προσφορά και απόφαση κατακύρωσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.
3.3 Με την ανακοίνωση της κατακύρωσης η Σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της
σύμβασης έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
3.4 Η Σύμβαση μπορεί να τροποποιείται, υπό την προϋπόθεση συνδρομής των όρων του άρθρου 132
του ν. 4412/2016, εφόσον συμφωνήσουν εγγράφως προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα
από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Παρακολούθησης και
Παραλαβής του Έργου) και απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής.
Προκειμένου να ληφθεί η θετική γνώμη από τη Διαχειριστική Αρχή (Δ.Α.) για την τροποποίηση της σύμβασης
(άρθρο 40 παράγραφος 5, 41, 42 της υ.α. αριθ.110427/EΥΘΥ7/1020/20.10.2016), εφαρμόζεται μέσω του ΟΠΣ η
προβλεπόμενη διαδικασία στο ΣΔΕ 2014-2020. Τροποποιήσεις ή αλλαγές της Σύμβασης επιτρέπονται,
εφόσον δεν αλλοιώνουν ουσιωδώς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου.
3.5 Η Σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
α. Παρασχέθηκαν στο σύνολό τους οι υπηρεσίες και τα παραδοτέα της Σύμβασης.
β. Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά οι υπηρεσίες που παραδόθηκαν με την κατάρτιση του
τελικού πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής και την έγκριση αυτού.
γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν οι τυχόν
κυρώσεις ή εκπτώσεις.
δ. Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη Σύμβαση.
Άρθρο 4
ΕΓΓΥΗΣΗ
4.1 Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύµβασης ο Ανάδοχος κατέθεσε την υπ’ αριθμ. ….……………….
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Τράπεζας / του Ε.Τ.Α.Α. –Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. …………..……………………. ποσού
…….……………………. ΕΥΡΩ ισχύος ………….………, που καλύπτει το 5% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς τον
Φ.Π.Α., σύµφωνα µε το άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Ο χρόνος εγγύησης καλής εκτέλεσης μπορεί να παραταθεί κατόπιν αιτήματος της Αναθέτουσας Αρχής.
4.2 Σε περίπτωση τροποποίησης της Σύμβασης κατά το άρθρο 132 του ν.4412/2016, η οποία
συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την
ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21
Ανήκει στην υπ’ αριθµ. 1/2017 διακήρυξη Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/ Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ/ Μονάδα Β΄
Σελίδα 82 από 115
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ταμείο Συνοχής
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού
της αύξησης εκτός ΦΠΑ.
4.3 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων
της Σύμβασης και κάθε απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής έναντι του Αναδόχου και καταπίπτει στην
περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
4.4 Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της Σύμβασης. Στην περίπτωση που οι υπηρεσίες
είναι διαιρετές και η παράδοση γίνεται τμηματικά, η εγγύηση δύναται να αποδεσμεύεται σταδιακά,
κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους των υπηρεσιών που παραλήφθηκε οριστικά. Για την
σταδιακή αποδέσμευσή της απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου
(Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών) και απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.
Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή
υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των
παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.
4.5 Οι εγγυήσεις προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσής τους το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
Άρθρο 5
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
5.1 Για την επίβλεψη και παραλαβή του έργου συγκροτείται τριμελής Επιτροπή Παρακολούθησης και
Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ), κατ’ εφαρμογή του άρθρου 221 παρ.3 και 11 περ. δ του ν. 4412/2016 (Α΄
147). Η ΕΠΠΕ εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου του έργου και
συντάσσει τα σχετικά Πρακτικά. Ιδίως παρακολουθεί και ελέγχει την πρόοδο του Έργου, την
προσήκουσα εκτέλεση των όρων της σύμβασης και των τεχνικών απαιτήσεων, το χρονοδιάγραμμα, την
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων σε
περίπτωση μη τήρησης των ως άνω όρων.
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις
της Επιτροπής το έργο της οποίας είναι:
• Η συμβατική επίβλεψη, η διατύπωση παρατηρήσεων και διορθώσεων και η παροχή
κατευθύνσεων στον Ανάδοχο.
• Ο έλεγχος της πορείας του έργου με κάθε πρόσφορο μέσο και σε συνεργασία με τον Ανάδοχο.
• H εισήγηση για την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των παραδοτέων και η έκδοση
σχετικών πρωτοκόλλων, προκειμένου να καταβληθεί στον Ανάδοχο το συμφωνηθέν τίμημα.
5.2 Η ΕΠΠΕ εξετάζει τα παραδοτέα και διαβιβάζει στον Ανάδοχο, εγγράφως τις παρατηρήσεις της εντός
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία λήψης τους. Η ΕΠΠΕ, κοινοποιεί στην Αναθέτουσα
Αρχή εγγράφως τις παρατηρήσεις της επί του περιεχομένου των Παραδοτέων, συμπεριλαμβανομένων
παρατηρήσεων επί των υποχρεώσεων του Αναδόχου κατά την εξεταζόμενη περίοδο.
5.3 Οι παρατηρήσεις της ΕΠΠΕ επί των Παραδοτέων είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν:
ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21
Ανήκει στην υπ’ αριθµ. 1/2017 διακήρυξη Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/ Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ/ Μονάδα Β΄
Σελίδα 83 από 115
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ταμείο Συνοχής
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
i) καταγραφή ελλείψεων στο περιεχόμενο των παραδοτέων,
ii) επισήμανση σημείων μη ικανοποιητικής παροχής υπηρεσιών από τον Ανάδοχο, κατά περίπτωση και
iii) ειδικότερες κατευθύνσεις για τη συνέχιση του έργου του Αναδόχου.
5.4 Ο Ανάδοχος οφείλει εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των σχετικών
παρατηρήσεων της ΕΠΠE να επανυποβάλει τα παραδοτέα καταλλήλως διορθωμένα και συμπληρωμένα
ή να προβεί στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες και στη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών
του, στα σημεία που του επισημάνθηκαν. Η διαδικασία της επανυποβολής μπορεί να πραγματοποιηθεί
μέχρι δύο (2) φορές.
5.5 Το έργο του Αναδόχου θα παρακολουθείται καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης από την
Αναθέτουσα Αρχή από την οποία θα καθοδηγείται και θα λαμβάνει οδηγίες.
5.6 Η ΕΠΠΕ συντάσσει πρωτόκολλα οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής ανά Φάση μετά
την παράδοση του συνόλου των παραδοτέων κάθε φάσης, αφού ελέγξει και αναφέρει τις
παρασχεθείσες επιμέρους υπηρεσίες ανά παραδοτέο της αντίστοιχης φάσης, την πραγματοποίηση των
τυχόν διορθώσεων ή συμπληρώσεων που απαιτήθηκαν για την άρση τυχόν προβλημάτων που
διαπιστώθηκαν κατά την παραλαβή του έργου, και τα παραδίδει εις τριπλούν αρμοδίως και
εμπροθέσμως στη Μονάδα Β΄ της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ με διαβιβαστικό έγγραφο υπ’ όψιν της
Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου (ΕΠΠΕ), στην Ελληνική γλώσσα, σε τρία (3)
αντίτυπα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή σε επεξεργάσιμο και ελέγξιμο μορφότυπο (format).
Ειδικότερα, όσον αφορά την 3η Φάση θα συνταχθούν δύο (02) πρωτόκολλα παραλαβής μετά την
ολοκλήρωση των ακόλουθων παραδοτέων:
- Το 1ο πρωτόκολλο 3ης Φάσης αφορά τις υπηρεσίες υποστήριξης κατά την εκπόνηση της Μελέτης
Εφαρμογής, τις υπηρεσίες υποστήριξης κατά την ανάπτυξη του συστήματος και τις υπηρεσίες
Επιστημονικής και Τεχνικής υποστήριξης κατά τη Δοκιμαστική λειτουργία του συστήματος.
- Το 2ο πρωτόκολλο της 3ης Φάσης αφορά τις υπηρεσίες Επιστημονικής και Τεχνικής υποστήριξης κατά
τις διαδικασίες οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής του συστήματος.
Τα πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού ΝΑ.Ν.Π., η οποία
κοινοποιείται στον Ανάδοχο. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 219 του ν. 4412/2016.
5.7 Η παρακολούθηση του έργου του Αναδόχου από την ΕΠΠΕ, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την
ευθύνη του για σφάλματα, ανακρίβειες ή παραλείψεις που θα διαπιστωθούν κατά την οριστική
παραλαβή του έργου και τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναμορφώσει σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο παρόν άρθρο, έστω κι αν αυτά δεν διαπιστώθηκαν κατά την υλοποίηση του έργου.
5.8 Η ΕΠΠΕ ή/και ο Πρόεδρος της ΕΠΠΕ ή/και ο προϊστάμενος της Αναθέτουσας Αρχής έχουν το δικαίωμα να προσκαλεί τον Ανάδοχο σε συσκέψεις, κατά τις οποίες θα παρουσιάζει την πρόοδο του έργου του, θα συζητούνται προβλήματα ή γενικώς θέματα που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια του έργου και θα δίδονται οδηγίες, κατευθύνσεις και διευκρινίσεις εκατέρωθεν. Σε κάθε περίπτωση και σε οποιαδήποτε σημείο της εξέλιξης του έργου, εάν η ΕΠΠΕ διαπιστώνει μη συμμορφώσεις με τους όρους της Σύμβασης και τις τιθέμενες προδιαγραφές-απαιτήσεις, ενημερώνει εγγράφως τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες και να αναφέρει αυτές στην Αναθέτουσα Αρχή.
ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21
Ανήκει στην υπ’ αριθµ. 1/2017 διακήρυξη Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/ Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ/ Μονάδα Β΄
Σελίδα 84 από 115
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ταμείο Συνοχής
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Άρθρο 6
ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
6.1 Το Συμβατικό Τίμημα για την εκτέλεση του έργου από τον Ανάδοχο, ορίζεται στο ποσό των
…………………….. ευρώ (………………€) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%) ο οποίος ανέρχεται στο
10.1 Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την
υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να µη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των
εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της
Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την
εκτέλεση της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Αντίστοιχη υποχρέωση υφίσταται και καθ’
όλη τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21
Ανήκει στην υπ’ αριθµ. 1/2017 διακήρυξη Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/ Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ/ Μονάδα Β΄
Σελίδα 89 από 115
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ταμείο Συνοχής
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Όλα τα έγγραφα ή υλικά που αποκτούνται, συγκεντρώνονται ή καταρτίζονται από τον Ανάδοχο κατά την
εκτέλεση της Σύμβασης, όπως διαγράμματα, σχέδια, προδιαγραφές κ.λπ., είναι εμπιστευτικού χαρακτήρα και
ανήκουν στην ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύμβασης
παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος μπορεί να κρατά αντίγραφα
αυτών των εγγράφων και στοιχείων αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από αυτούς
της Σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.
10.2 Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά µε τη σύμβαση χωρίς την
προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες
ασυμβίβαστες µε τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος δεν δεσμεύει την
Αναθέτουσα Αρχή µε κανένα τρόπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. Ο Ανάδοχος υποχρεούται
να τηρήσει εμπιστευτικές και να μην γνωστοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή
πληροφορίες που θα περιέλθουν εις γνώση του κατά την υλοποίηση του έργου και την εκπλήρωση των
υποχρεώσεών του.
10.3 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί εχεμύθεια ως προς τις εμπιστευτικές και απόρρητες
πληροφορίες και τα στοιχεία που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της Αναθέτουσας Αρχής. Ως
εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά στους τρίτους, ακόμα κι αν δεν
έχουν χαρακτηρισθεί από την Αναθέτουσα Αρχή ως εμπιστευτικά, συμπεριλαμβανομένων και κωδικών
πρόσβασης. Η τήρηση εμπιστευτικών και απορρήτων πληροφοριών από τον Ανάδοχο διέπεται από τις
κείμενες διατάξεις και το νομοθετικό πλαίσιο.
10.4 Η υποχρέωση εχεμύθειας και οι λοιπές υποχρεώσεις καλύπτουν τον ίδιο τον Ανάδοχο, όπως και
όλο το προσωπικό του, τους υπεργολάβους του, όλους τους συνεργάτες του και, εν γένει, πάσης
φύσεως προστηθέντες ή βοηθούς εκπληρώσεώς του κατά την υλοποίηση της σύμβασης. Ο Ανάδοχος
υποχρεούται να διασφαλίσει ασφαλές πληροφοριακό περιβάλλον ώστε ουδείς τρίτος προς τον κύριο
του έργου – υπερκείμενος ή υποκείμενος αυτού - να μπορεί να έχει πρόσβαση στο δίκτυο πληροφοριών
του χωρίς την προηγούμενη δική του έγκριση.
Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι σε περίπτωση υπαιτιότητας του Αναδόχου στη μη τήρηση των
παραπάνω υποχρεώσεων εχεμύθειας, ο Ανάδοχος θα καταβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή ειδικότερη
ποινική ρήτρα ίση με το ποσό του Συμβατικού Τιμήματος. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να
απαιτήσει από τον Ανάδοχο την αποκατάσταση κάθε τυχόν περαιτέρω ζημίας.
10.5 Κάθε μέλος της Ομάδας Έργου καθώς και ο Υπεύθυνος του Έργου υποχρεούνται κατά την
υπογραφή της Σύμβασης και όποτε άλλοτε απαιτηθεί, να υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση
εμπιστευτικότητας απευθύνοντάς τη στην Αναθέτουσα Αρχή.
10.6 Όλα τα σχέδια, οι εκθέσεις, τα έγγραφα ή αρχεία ή/και τα δεδομένα, τα αποτελέσματα-μελέτες, στοιχεία,
τυχόν πηγαίος κώδικας (source code), τα συστήματα/υποσυστήματα/υποδομές και βάσεις δεδομένων και εν
γένει κάθε έργο και παραδοτέο που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν με δαπάνες του Έργου, που εμπίπτουν
στις διατάξεις περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας που παράγονται από τον Ανάδοχο κατά την
παροχή των Υπηρεσιών ή ως αποτέλεσμα της παροχής αυτών, ανήκουν στην κυριότητα της Αναθέτουσας
Αρχής, εκχωρουμένων και μεταβιβαζόμενων ήδη δια της οριστικής παραλαβής και αποδοχής κάθε παραδοτέου
όλων των σχετικών δικαιωμάτων και εξουσιών, χωρίς πρόσθετο αντάλλαγμα, πλην του οριζόμενου στη σχετική
Σύμβαση, το οποίο ρητά συμφωνείται ότι περιλαμβάνει και το για την εκχώρηση νόμιμο αντάλλαγμα.
Η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα όλων των υλικών, εντύπων και ηλεκτρονικών, και
λοιπών παραδοτέων του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να τα χρησιμοποιεί χωρίς την έγκριση της
ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21
Ανήκει στην υπ’ αριθµ. 1/2017 διακήρυξη Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/ Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ/ Μονάδα Β΄
Σελίδα 90 από 115
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ταμείο Συνοχής
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αναθέτουσας Αρχής.
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διευκολύνει την ανάπτυξη μελλοντικών βελτιώσεων των
παραδοτέων, παρέχοντας κάθε στοιχείο και πληροφορία του ζητηθεί για αυτά.
Άρθρο 11
ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ - ΔΑΝΕΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
11.1 Κάθε οικονομικός φορέας θα πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του και ειδικότερα στα δικαιολογητικά
συμμετοχής το τμήμα της σύμβασης που τυχόν προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους,
καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει, υποβάλλοντας ως αποδεικτικό μέσο είτε ιδιωτικό συμφωνητικό
είτε υπεύθυνες δηλώσεις, σύμφωνα με την παράγραφο Α.ΙΙΙ.5 του Παραρτήματος Γ΄ της Διακήρυξης.
Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης
τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18
του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου Αναδόχου.
11.2 Η Αναθέτουσα Αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως
αυτοί περιγράφονται στο Παράρτημα Γ΄ της Διακήρυξης με τα αντίστοιχα αποδεικτικά μέσα, εφόσον το/α
τμήμα/τα της σύμβασης, το/α οποίο/α ο Ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε
τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης.
Στην περίπτωση που από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του
υπεργολάβου, η Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί υποχρεωτικά την αντικατάστασή του, σύμφωνα με την παρ. 6 του
άρθ. 131 του ν. 4412/2016.
11.3 Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος Ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην Αναθέτουσα Αρχή
την επωνυμία, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι
συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον,
υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια
της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος
Ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά
συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/
υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην
Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης
είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την ως
άνω διαδικασία. Στην περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή τα αντίστοιχα
δικαιολογητικά που είχε προσκομίσει και αναφορικά με τον αρχικό υπεργολάβο στη διαγωνιστική διαδικασία
τα οποία θα αξιολογηθούν αρμοδίως ώστε να γίνει αποδεκτή ή μη η ανωτέρω αντικατάσταση.
11.4 Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις και παραλείψεις του υπεργολάβου του, των εκπροσώπων ή των
υπαλλήλων του, όπως ακριβώς και για τις πράξεις και παραλείψεις του ιδίου, των εκπροσώπων ή των
υπαλλήλων του.
11.5 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση υπεργολάβου και κάθε
άλλου προσώπου εμπλεκομένου στην εκτέλεση του έργου που, κατά την βάσιμη και αιτιολογημένη κρίση της,
δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του έργου, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να
ανταποκριθεί στην απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής, σε εύλογο, κατ’ αυτήν χρονικό διάστημα για την
εξεύρεση αντικαταστάτη.
11.6 Εάν ο Ανάδοχος συνάψει σύμβαση υπεργολαβίας χωρίς έγκριση, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, χωρίς
ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21
Ανήκει στην υπ’ αριθµ. 1/2017 διακήρυξη Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/ Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ/ Μονάδα Β΄
Σελίδα 91 από 115
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ταμείο Συνοχής
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης.
11.7 Σε περίπτωση υπεργολαβίας, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει στην Αναθέτουσα Αρχή τα
σχετικά συμφωνητικά σε πρώτη αίτηση αυτής.
11.8 Όταν ο Ανάδοχος στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με
την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, ο Ανάδοχος και αυτοί οι φορείς είναι από κοινού υπεύθυνοι
για την εκτέλεση της σύμβασης.
Άρθρο 12
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
12.1 Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει το έργο, σύμφωνα με τα
καθοριζόμενα στην παρούσα, στην Απόφαση Κατακύρωσης, στη Διακήρυξη και στην Προσφορά του, εφόσον
δεν έρχονται σε αντίθεση με τη Σύμβαση, και με τα βελτιότερα χαρακτηριστικά που τυχόν προβλέπονται στην
Προσφορά, εκτελώντας όλες τις επιμέρους εργασίες που το έργο περιλαμβάνει.
12.2 O Ανάδοχος δεσμεύεται να υλοποιήσει το έργο κατά σειρά σύμφωνα με τη Σύμβαση, την Απόφαση
Κατακύρωσης, τη Διακήρυξη και την Προσφορά του, στον προδιαγεγραμμένο χρόνο και στην ποιότητα και
επίπεδο σύμφωνα με την Προσφορά του και τους όρους της Σύμβασης. Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις
απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις του με τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια, σύμφωνα με τις αρχές
της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών καθώς και τη σχετική Προσφορά του και να εμποδίζει πράξεις ή
παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής.
12.3 Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την
Αναθέτουσα Αρχή, τη ΔΑΝ και την ΕΠΠΕ, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις
τους σχετικά με την εκτέλεση του έργου.
12.4 Κάθε διαφορά ή αµφισβήτηση που θα προκύψει µεταξύ του Αναδόχου και της Υπηρεσίας και θα αφορά
στην εκτέλεση της µέλλουσας να υπογραφεί Σύµβασης, θα επιλύεται από τα αρµόδια τακτικά δικαστήρια του
Πειραιά µε εφαρμογή του Ελληνικού και Ενωσιακού ∆ικαίου. Η απορρέουσα Σύμβαση από τη θετική έκβαση
της συγκεκριμένης Διακήρυξης θα διέπεται από την Ελληνική και Ενωσιακή Νοµοθεσία.
12.5 Η Αναθέτουσα Αρχή δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση για τυχόν µέτρα που θα ληφθούν από
οποιαδήποτε αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λπ.
12.6 Ο Ανάδοχος πρέπει να εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην Προσφορά του, επιστημονικού
και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία,
τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης, υπόσχεται δε και
βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα
στελέχη της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτήν προσώπων.
Σε αντίθετη περίπτωση, η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους της Ομάδας
Έργου του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο, ανάλογης
εμπειρίας και προσόντων. Επιπλέον, εφόσον ο οικονομικός φορέας επιθυμεί οποιαδήποτε αντικατάσταση
μέλους της Ομάδας Έργου (συμπεριλαμβανομένου του υπεύθυνου έργου), αυτή πραγματοποιείται κατόπιν
εγγράφου αιτήματος του οικονομικού φορέα λαμβάνοντας υπ’ όψη τα απαιτητέα στην παρούσα ουσιαστικά
και τυπικά προσόντα. Την αντικατάσταση μπορεί να εγκρίνει με απόφασή της η Αναθέτουσα Αρχή, ύστερα από
γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Αναδόχου με τα ανωτέρω, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να επιβάλει τις
προβλεπόμενες ποινικές ρήτρες ή και να τον κηρύξει έκπτωτο.
ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21
Ανήκει στην υπ’ αριθµ. 1/2017 διακήρυξη Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/ Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ/ Μονάδα Β΄
Σελίδα 92 από 115
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ταμείο Συνοχής
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
12.7 Σε περίπτωση που μέλη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν ή λύσουν τη
συνεργασία τους μαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι κατά το χρονικό διάστημα, μέχρι την
αποχώρησή τους, θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους πλήρως και προσηκόντως. Κατά τα λοιπά, ισχύει η
ως άνω παράγραφος.
12.8 Κανένας από τους συµµετέχοντες στον διαγωνισµό δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί
προφορικές απαντήσεις ή πληροφορίες εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής.
12.9 Κατά τη διαδικασία υλοποίησης του έργου δύναται να γίνει έλεγχος από αρμόδιες Ελεγκτικές Αρχές.
12.10 Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή
καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της
Σύμβασης, εφόσον επιλεγούν. Επίσης λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την
εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
12.11 Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά και πλήρως υπεύθυνος για τις πράξεις και
παραλείψεις του προσωπικού και των συνεργατών που θα απασχολήσει για την εκτέλεση του έργου και
οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν
να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να
συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Aναθέτουσα Aρχή.
12.12 Ο Ανάδοχος υποχρεούται για πλήρη κάλυψη τυχόν ατυχήματος κατά την εκτέλεση του έργου. Ο
Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει οποιοδήποτε ειδικό εξοπλισμό χρειαστεί για την εκτέλεση των
υποχρεώσεών του και φέρει τον κίνδυνο για τυχόν καταστροφή ή φθορά αυτού.
12.13 Συγκρούσεις συμφερόντων: Τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρ. 3 του
άρθρου 24 του ν. 4412/2016 υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή τυχόν
σύγκρουση συμφερόντων των ιδίων ή των συγγενικών τους προσώπων, υπό την έννοια της περίπτωσης γ της
παραγράφου 3 του άρθρου 24 του ν. 4412/2016, σε σχέση με οποιονδήποτε υποψήφιο ή προσφέροντα, από τη
στιγμή που λαμβάνουν γνώση της εν λόγω σύγκρουσης, προκειμένου η Αναθέτουσα Αρχή να είναι σε θέση να
προβεί σε διορθωτικές ενέργειες, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 6 του ν. 4412/2016. Παράλληλα, τα πρόσωπα
αυτά οφείλουν να απέχουν από κάθε ενέργεια σχετική με τη διενέργεια της διαδικασίας σύναψης.
Η Αναθέτουσα Αρχή αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της συνδρομής ή μη κατάστασης σύγκρουσης
συμφερόντων. Αν η Αναθέτουσα Αρχή αποφανθεί ότι συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων,
ενημερώνει αμέσως την Αρχή και λαμβάνει αμελλητί τα κατάλληλα μέτρα, προς διασφάλιση της ίσης
μεταχείρισης των διαγωνιζομένων και προς αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγωνισμού, στα οποία μπορεί να
συμπεριλαμβάνεται η εξαίρεση του συγκεκριμένου προσώπου από οποιαδήποτε συμμετοχή στη σχετική
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, εφαρμοζομένων και των διατάξεων των παραγράφων 4 και 5 του
άρθρου 7 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45).
12.14 Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να λαμβάνει έγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π.
πριν τη δημοσίευση Διακήρυξης, πριν την υπογραφή της Σύμβασης και πριν την τυχόν τροποποίηση αυτής.
12.15 Η Αναθέτουσα Αρχή αναλαμβάνει να διαθέτει στον Ανάδοχο το διαθέσιμο πληροφοριακό υλικό σχετικά
με το έργο, που θεωρεί χρήσιμο για την εκτέλεσή του.
12.16 Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται επίσης να απαντά σε κοινοποιούμενα ερωτήματα του Αναδόχου, που
αφορούν στις ενέργειες, στις οποίες θα προβεί ο Ανάδοχος προκειμένου να εκπονήσει τα παραδοτέα του
έργου.
12.17 Ειδικοί Όροι:
α) Ο Ανάδοχος και τα μέλη της Ομάδας Έργου του, αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι αποκλείονται από τη
ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21
Ανήκει στην υπ’ αριθµ. 1/2017 διακήρυξη Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/ Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ/ Μονάδα Β΄
Σελίδα 93 από 115
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ταμείο Συνοχής
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
συμμετοχή στις διαδικασίες ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων που αφορά το Έργο:
«Επέκταση, Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTMIS» προϋπολογισμού 30.000.000
ευρώ για το οποίο έχει εκδοθεί η Α.Π.:οικ.1610/11-02-2016 ορθή επανάληψη με Α/Α ΟΠΣ 1205 Πρόσκληση της
ΕΥΔ του Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ «Εγκατάσταση/Βελτίωση Συστημάτων Διαχείρισης της Θαλάσσιας Κυκλοφορίας,
Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας και Έρευνας και Διάσωσης στη Θάλασσα» (ΑΔΑ: Ω8ΩΒ4653Ο7-7ΜΟ).
β) Ο Ανάδοχος καθώς και το σύνολο των συμμετεχόντων στην Ομάδα Έργου δεν θα πρέπει να σχετίζονται με
τον Ανάδοχο του Έργου «Επέκταση, Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTMIS» είτε ως
μέτοχοι, είτε ως μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, είτε ως εταίροι ομόρρυθμης, ετερόρρυθμης, ΕΠΕ είτε ως
συνεργαζόμενη ή συνδεδεμένη επιχείρηση, είτε με οποιαδήποτε συμβατική σχέση.
γ) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε συσκέψεις, συναντήσεις εργασίας (τακτικές και έκτακτες) καθώς
και σε επιτόπιες επιθεωρήσεις, όταν απαιτείται, σε συνεννόηση με την Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας
(ΔΑΝ), με στόχο τη διασφάλιση της καλής εκτέλεσης του έργου.
δ) Το κόστος μετακίνησης και διαμονής του Αναδόχου και των συνεργατών του σε συναντήσεις του έργου εντός
και εκτός της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής συμπεριλαμβανομένων και τυχόν εξόδων που προκύπτουν από τις
επιτόπιες επιθεωρήσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο. Το κόστος διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον Ανάδοχο.
ε) Σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 18 του ν.4412/2016, κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο
Ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Οι οικονομικοί φορείς
δεσμεύονται ότι τηρούν τις ως άνω υποχρεώσεις και κατά την υποβολή της προσφοράς τους.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση
των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της
ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
Οι Ανάδοχοι δημοσίων συμβάσεων εντάσσονται κατά προτεραιότητα στα προγράμματα επιθεωρήσεων και
ελέγχων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), σύμφωνα με το π.δ. 113/2014 (Α΄ 180) και του Σώματος
Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων, σύμφωνα με το π.δ. 100/2014 (Α΄ 167),
εφόσον πληρούν τα ειδικότερα κριτήρια που ορίζονται στις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία των
υπηρεσιών αυτών.
Η αθέτηση των ανωτέρω υποχρεώσεων συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα
κατά την έννοια της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), κατά τα
ειδικότερα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις.
Άρθρο 13
ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
13.1 Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να λαμβάνει με δική του δαπάνη όλα τα μέτρα πληροφόρησης που
προβλέπονται στο Παράρτημα XII του Κανονισμού 1303/2013 και ειδικότερα:
Να τοποθετεί αφίσες με πληροφόρηση σχετικά με την πράξη σε κατάλληλο χώρο της Αναθέτουσας Αρχής, σε
πράξεις που δεν εμπίπτουν στην υποχρέωση πινακίδων ή πλακών.
13.2 Η Αναθέτουσα Αρχή πρέπει να λειτουργεί διαδικτυακό τόπο, στον οποίο θα αναρτά στοιχεία της πράξης,
όπως σύντομη περιγραφή, ανάλογης με το επίπεδο της στήριξης, στόχοι και αποτελέσματα, επισημαίνοντας τη
χρηματοδοτική στήριξη από την Ένωση.
ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21
Ανήκει στην υπ’ αριθµ. 1/2017 διακήρυξη Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/ Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ/ Μονάδα Β΄
Σελίδα 94 από 115
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ταμείο Συνοχής
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Άρθρο 14
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
14.1 Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της Διακήρυξης ή της
Προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή ή και το Ελληνικό Δημόσιο, για κάθε
θετική και αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτήν την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται,
αλλά μέχρι το ύψος του ποσού της Σύμβασης πλέον της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.
14.2 Ο Ανάδοχος αποζημιώνει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή, για κάθε ζημία που ενδεχομένως προξενηθεί σε
αυτήν ή σε τρίτο από ευθύνη του Αναδόχου ή των προσώπων που συνεργάζονται με αυτόν για την υλοποίηση
του έργου.
14.3 Ο Ανάδοχος εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, που προβλέπονται ή απορρέουν από τη
Σύμβαση και το Νόμο, σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία πραγματοποιεί ή οποιαδήποτε υπηρεσία παράσχει
κατά την εκτέλεση του έργου, έχει δε υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για τυχόν υπερωριακή απασχόληση
ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του ή τρίτους. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας
που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει
αστική ή ποινική ευθύνη για κάθε αξίωση εκ μέρους οποιουδήποτε μισθωτού ή συνεργάτη του Αναδόχου και η
υποχρέωσή της εξαντλείται πλήρως με την καταβολή του τιμήματος της σύμβασης.
14.4 Ο Ανάδοχος συνδράμει με δαπάνες του την Αναθέτουσα Αρχή, αναλαμβάνοντας το κόστος κάθε
αντιδικίας, εξώδικης ή δικαστικής, με τρίτους, που συνδέεται με την εκ μέρους του αδυναμία ή πλημμελή
εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων.
Άρθρο 15
ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
15.1 Η γλώσσα της Σύμβασης είναι η Ελληνική.
15.2 Κάθε επικοινωνία μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής πραγματοποιείται εγγράφως
στην Ελληνική γλώσσα. Στην Ελληνική γλώσσα επίσης συντάσσονται και υποβάλλονται τα έγγραφα
Παραδοτέα και κάθε υλικό τεκμηρίωσης (π.χ. οδηγίες, εκθέσεις, συστάσεις) που τα συνοδεύει.
Άρθρο 16
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
16.1 Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος υποχρεούνται να ρυθμίζουν καταρχήν φιλικά κάθε διαφορά που
τυχόν προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, σύμφωνα με τους κανόνες της
καλής πίστης και των χρηστών και συναλλακτικών ηθών.
16.2 Η Σύμβαση διέπεται από την Εθνική και Ενωσιακή Νομοθεσία και οποιαδήποτε διαφορά, διένεξη ή
διαφωνία που ενδεχομένως ανακύψει μεταξύ των μερών από την εφαρμογή της Σύμβασης και αφορά την
ερμηνεία ή την εκτέλεση όρων αυτής ή εξ αφορμής της και την έκταση των εξ αυτής δικαιωμάτων και
υποχρεώσεων των μερών, υπάγεται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων του Πειραιά.
16.3 Ρητά συμφωνείται από την Αναθέτουσα Αρχή και τον Ανάδοχο ότι οι προβλεπόμενες διαδικασίες
προσφυγής εναντίον αποφάσεων της Διοίκησης ή η άσκηση των ενδίκων μέσων, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις, δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της Σύμβασης. Συνεπώς, αμφότερα τα μέρη συνεχίζουν, με καλή
πίστη, να ασκούν τα δικαιώματά τους και να εκτελούν τις υποχρεώσεις τους, με βάση τη Σύμβαση, καθ’ όλη τη
διάρκεια της επίλυσης της διαφοράς.
ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21
Ανήκει στην υπ’ αριθµ. 1/2017 διακήρυξη Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/ Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ/ Μονάδα Β΄
Σελίδα 95 από 115
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ταμείο Συνοχής
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Άρθρο 17
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
17.1 Για όλα τα λοιπά θέματα της παρούσης σύμβασης, ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’
147) και του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και
της κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθείσας νομοθεσίας, των οποίων ο Ανάδοχος έλαβε γνώση και δέχθηκε
αυτούς ανεπιφύλακτα, σε συνδυασμό προς τους όρους της υπ’ αριθμ. 1/2017 Διακήρυξης και την προσφορά
του Αναδόχου.
17.2 Όπου δεν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση ισχύουν τα αναφερόμενα στην προσφορά του Αναδόχου και
στη ∆ιακήρυξη. Σε περίπτωση αντίθεσης ή αμφιβολίας, ισχύουν κατά σειρά οι όροι της παρούσας Σύμβασης,
της Απόφασης Κατακύρωσης, της Διακήρυξης, και της Προσφοράς.
Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε τρία όμοια αντίτυπα και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε,
υπογράφτηκε νόμιμα από τους συμβαλλομένους.
Από τα τρία (3) όμοια αντίτυπα της σύμβασης αυτής, τα δύο παρέμειναν στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ και
το τρίτο έλαβε ο Ανάδοχος.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για την Αναθέτουσα Αρχή
Ο Υπουργός Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής
Παναγιώτης Κουρουμπλής
Για τον Ανάδοχο
« »
Ο νόμιμος εκπρόσωπος
ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21
Ανήκει στην υπ’ αριθµ. 1/2017 διακήρυξη Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/ Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ/ Μονάδα Β΄
Σελίδα 96 από 115
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ταμείο Συνοχής
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΠΑ Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Z ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ:
Οι πίνακες που ακολουθούν θα συμπληρωθούν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.
Επεξήγηση των στηλών των πινάκων:
Στήλη ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Στα κελιά της στήλης αυτής περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή
επεξηγήσεις, για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.
Στήλη ΑΠΑΙΤΗΣΗ
Στα κελιά της στήλης αυτής έχουν συμπληρωθεί:
- Η λέξη “ΝΑΙ”, που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον προμηθευτή. Για
τις περιπτώσεις όπου υπάρχει «ΝΑΙ» σε τίτλο απαιτήσεων ο οποίος αναλύεται σε επιμέρους
χαρακτηριστικά θεωρείται ότι η απαίτηση περιλαμβάνει όλα τα επιμέρους χαρακτηριστικά και πρέπει να
δοθεί απάντηση για το καθένα χωριστά. Η συγκεκριμένη επισήμανση δεν ισχύει όταν υπάρχει επιμέρους
ανάλυση για την απαίτηση του κάθε ειδικού χαρακτηριστικού.
Στήλη ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Στα κελιά της στήλης αυτής σημειώνεται υποχρεωτικά η απάντηση του προμηθευτή που θα έχει:
- Την ένδειξη “ΝΑΙ” εάν από την προσφορά πληρούται η αντίστοιχη προδιαγραφή ή αναλαμβάνεται η
συγκεκριμένη υποχρέωση ή την ένδειξη “ΟΧΙ” σε αντίθετη περίπτωση.
Στήλη ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Στη στήλη αυτή αναγράφονται υποχρεωτικά οι παραπομπές ανά κελί, σε άλλα σημεία της προσφοράς,
τεχνικά φυλλάδια, εγχειρίδια ή φωτοτυπίες τμημάτων τους, δημοσιεύματα κ.λπ. από τα οποία
τεκμηριώνονται και αιτιολογούνται πλήρως οι απαντήσεις της προηγούμενης στήλης της προσφοράς.
Ανάλογα φαίνεται οτιδήποτε άλλο ζητείται από την Υπηρεσία (Βεβαίωση, μελέτη, δήλωση, πρόγραμμα,
πιστοποίηση κ.λπ.).
Επισημαίνεται ότι απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη εκπλήρωσης της προδιαγραφής
και η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών κατά την κρίση της μπορεί να τη
δεχθεί ή όχι.
Οι παραπομπές θα γίνονται σε συγκεκριμένη σελίδα ή σελίδες της τεχνικής προσφοράς. Γενικές
αναφορές ή ασαφείς παραπομπές δύναται να αποτελέσουν λόγο απόρριψης της προσφοράς.
Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση και η αντίστοιχη παραπομπή, σε όλα τα σημεία των
πινάκων και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται.
ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21
Ανήκει στην υπ’ αριθµ. 1/2017 διακήρυξη Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/ Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ/ Μονάδα Β΄
Σελίδα 97 από 115
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ταμείο Συνοχής
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Α/Α Συστήματος: 45029
Αριθμός Διακήρυξης: 1/2017 Ε.Δ. ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ
ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1.1 Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου:
Αντικείμενο του παρόντος έργου αποτελεί η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στο ΥΝΑΝΠ προκειμένου να πραγματοποιηθούν όλες οι ενέργειες για την αποτύπωση του υπάρχοντος συστήματος, την υποστήριξη για την προκήρυξη, την υλοποίηση, την ολοκλήρωση και παραλαβή του Έργου «Επέκταση, Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTMIS (Vessel Traffic Management and Information System)». Επιπρόσθετα, θα καταρτιστεί σχέδιο τεχνικών προδιαγραφών προκειμένου να υποβληθεί Τεχνικό Δελτίο Πράξης για το έργο VTMIS «Επέκταση, Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTMIS (Vessel Traffic Management and Information System)», συνοδευόμενο από Μελέτη Σκοπιμότητας. Οι φάσεις κατά τις οποίες ο Ανάδοχος Τεχνικός Σύμβουλος θα παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης, είναι τρεις:
ΝΑΙ
- Φάση 1η: Σύνταξη Μελέτης Σκοπιμότητας για την επέκταση, αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του Εθνικού Συστήματος VTMIS και σχεδίου τεχνικών προδιαγραφών με σκοπό την υποβολή Τεχνικού Δελτίου Πράξης στην ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ για το έργο VTMIS "Επέκταση, Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTMIS (Vessel Traffic Management and Information System)". Επιπρόσθετα, περιλαμβάνονται εργασίες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού (προκήρυξη του έργου), κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί ολοκληρωμένη καταγραφή και αξιολόγηση του υπάρχοντος συστήματος VTMIS και λεπτομερής περιγραφή των εργασιών αναβάθμισης, εκσυγχρονισμού και επέκτασης, με σκοπό τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου-άρτιου εθνικού VTMIS, το οποίο θα καλύπτει τα δυτικά (Ιόνιο), ανατολικά (Αιγαίο), νότια (νότια της Κρήτης) θαλάσσια σύνορα της Χώρας, με την σχηματική μορφή ενός ανεστραμμένου "Π" ή ενός "U" και ταυτόχρονη ανάπτυξη δυνατοτήτων έγκαιρης προειδοποίησης για τις κινήσεις των πλοίων.
ΝΑΙ
- Φάση 2η: Εργασίες στη φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας, κατά την οποία θα παρέχεται υποστήριξη στην Αναθέτουσα Αρχή για την αξιολόγηση των τεχνικών χαρακτηριστικών και συμβολή στη λεπτομερή ανάλυση οποιουδήποτε τεχνικού ζητήματος τεθεί από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και αξιολόγησης των Προσφορών της Διακήρυξης του Έργου VTMIS "Επέκταση, Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTMIS (Vessel Traffic Management and Information System)".
ΝΑΙ
- Φάση 3η: Εργασίες μετά την υπογραφή της σύμβασης (κατά τη διάρκεια υλοποίησης και παραλαβής του έργου), στην οποία ο Ανάδοχος θα υποστηρίζει την Αναθέτουσα Αρχή κατά την υλοποίηση και τη δοκιμαστική λειτουργία του έργου VTMIS "Επέκταση, Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTMIS (Vessel Traffic Management and Information System)" καθώς και την παραλαβή του.
ΝΑΙ
ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21
Ανήκει στην υπ’ αριθµ. 1/2017 διακήρυξη Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/ Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ/ Μονάδα Β΄
Σελίδα 98 από 115
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ταμείο Συνοχής
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1.2 Φάση 1η: Σύνταξη Μελέτης Σκοπιμότητας και Σχεδίου Τεχνικών Προδιαγραφών - Εργασίες πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού
1.2.1 Μέρος 1o: Σύνταξη Μελέτης Σκοπιμότητας και Σχεδίου Τεχνικών Προδιαγραφών
Ο Ανάδοχος θα προβεί στη σύνταξη Μελέτης Σκοπιμότητας για την επέκταση, αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του Εθνικού Συστήματος VTMIS, προκειμένου να καταδειχθεί η σημασία πραγματοποίησης του αντίστοιχου έργου. Η εν λόγω μελέτη θα λαμβάνει υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση του εξοπλισμού και των υποδομών του συστήματος VTMIS, καθώς και τις δυνατότητες επέκτασης του συστήματος σε συγκεκριμένες περιοχές. Πιο συγκεκριμένα:
ΝΑΙ
- Ο Ανάδοχος θα προβεί σε επιτόπιες επισκέψεις σε χώρους όπου είναι εγκατεστημένος εξοπλισμός του υφιστάμενου συστήματος, προκειμένου να καταγράψει τη λειτουργική και επιχειρησιακή κατάστασή του. Οι χώροι όπου θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις θα είναι τουλάχιστον το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Θαλάσσιας Κυκλοφορίας (VTMIS), ο χώρος όπου στεγάζεται η Τεχνική Υπηρεσία του συστήματος, δύο (02) κέντρα VTS, δύο (02) σταθμοί αισθητήρων και ένας (01) αναμεταδοτικός σταθμός και κατά προτίμηση στην Αττική. Η πρόσβαση στα ανωτέρω σημεία θα εξασφαλιστεί με μέριμνα της Διεύθυνσης Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (εφεξής ΔΑΝ), κατόπιν συνεννόησης με τον Ανάδοχο. Σύμφωνα με την επιχειρησιακή εκτίμηση της ΔΑΝ, τα ανωτέρω σημεία μπορούν να αποτελέσουν αντιπροσωπευτικό δείγμα του συνολικού συστήματος VTMIS, ώστε οι επισκέψεις σε αυτά να επαρκούν για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων από τον Ανάδοχο αναφορικά με την κατάσταση του εξοπλισμού, δεδομένου ότι σήμερα η επιχειρησιακή κατάσταση του συνόλου των Κέντρων VTS είναι όμοια. Ωστόσο, σε περίπτωση που κριθεί σκόπιμο από τον Ανάδοχο, είναι δυνατή η επίσκεψη και σε επιπλέον σημεία, χωρίς παράταση του τεθέντος χρονοδιαγράμματος για την ολοκλήρωση της 1ης Φάσης.
ΝΑΙ
- Χρησιμοποιώντας τα ευρήματα από τις επιτόπιες επισκέψεις και λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία όπως η παλαιότητα του υφιστάμενου συστήματος, το οποίο έχει ήδη υπερβεί την προβλεπόμενη επιχειρησιακή του ζωή που ανέρχεται σε 15 έτη, οι τεχνολογίες πληροφορικής κι επικοινωνιών στις οποίες είναι στηριγμένο και η αρχιτεκτονική του σε σχέση με τις τρέχουσες εξελίξεις των τεχνολογιών στον τομέα των συστημάτων παρακολούθησης και διαχείρισης θαλάσσιας κυκλοφορίας, ο Aνάδοχος θα τεκμηριώσει την αναγκαιότητα αντικατάστασης ή/και αναβάθμισης των επιμέρους τμημάτων του συστήματος (όπως λογισμικό, αισθητήρες, υπολογιστικός εξοπλισμός και πυλώνες/οικίσκοι) ή του συνόλου αυτού. Επισημαίνεται ότι η απαιτούμενη τεκμηρίωση του υφιστάμενου συστήματος (όπως τεχνικά εγχειρίδια, διαγράμματα κ.λπ.) θα παρασχεθούν στον Ανάδοχο από τη ΔΑΝ.
ΝΑΙ
- Ακολούθως, θα προβεί σε αποτύπωση των περιοχών όπου προτείνεται να επεκταθεί το σύστημα VTMIS στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου "Επέκταση, Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTMIS". Με βάση την επιχειρησιακή εμπειρία της ΔΑΝ και σε συμφωνία με τα αναφερόμενα στην Απόφαση Α.857(20) του ΙΜΟ "Κατευθυντήριες
ΝΑΙ
ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21
Ανήκει στην υπ’ αριθµ. 1/2017 διακήρυξη Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/ Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ/ Μονάδα Β΄
Σελίδα 99 από 115
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ταμείο Συνοχής
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Οδηγίες για Υπηρεσίες Ελέγχου Θαλάσσιας Κυκλοφορίας", έχουν καταγραφεί ορισμένες περιοχές στις οποίες δύναται να επεκταθεί το σύστημα VTMIS ως ακολούθως:
Α) Λιμένας Θεσσαλονίκης και προσβάσεις αυτού
Β) Λιμένας Βόλου, Παγασητικός κόλπος και περιοχή μέχρι Βόρειο Ευβοϊκό κόλπο
Γ) Κόλπος Ελευσίνας
Δ) Στενό μεταξύ Κυθήρων και Αντικυθήρων
Ε) Ιόνιο πέλαγος (ως συνέχεια της υφιστάμενης περιοχής ευθύνης του VTS Πάτρας) μέχρι και νότια της νήσου Κέρκυρας
- Για κάθε μία από τις παραπάνω περιοχές, ο Ανάδοχος θα τεκμηριώσει την αναγκαιότητα και τα αναμενόμενα οφέλη από την επέκταση του συστήματος VTS σε αυτά, σε τομείς όπως η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Για το σκοπό αυτό δύναται να κάνει χρήση στατιστικών στοιχείων αναφορικά με τη θαλάσσια κυκλοφορία και τα θαλάσσια συμβάντα που μπορούν να παρασχεθούν από διάφορες Υπηρεσίες (ενδεικτικά αναφέρονται η ΔΑΝ, η Ελληνική Υπηρεσία Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων, η Ελληνική Στατιστική Αρχή κλπ). Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω λίστα δεν είναι περιοριστική και ο Ανάδοχος δύναται να προτείνει και άλλες περιοχές, παρέχοντας επαρκή τεκμηρίωση.
- Έχοντας ως δεδομένο ότι το υφιστάμενο σύστημα θα αναβαθμιστεί στο σύνολό του, το μέγεθος της επέκτασης του συστήματος καθορίζεται με βάση τον διατιθέμενο προϋπολογισμό και την αύξηση της επιφάνειας της περιοχής κάλυψης του υφιστάμενου συστήματος κατά τουλάχιστον 30%.
ΝΑΙ
- Παράλληλα, ο Ανάδοχος θα προβεί στη σύνταξη σχεδίου τεχνικών προδιαγραφών του έργου "Επέκταση, Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTMIS" με σκοπό την υποβολή Τεχνικού Δελτίου Πράξης στην ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός του έργου θα είναι σύμφωνος με τα αναφερόμενα στην πρόσκληση ΑΠ: οικ. 1610/11-02-2016 (ορθή επανάληψη 29-02-2016) Κωδικός Πρόσκλησης: 6.8.1 Α/Α ΟΠΣ: 1205 με τίτλο "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ ΚΑΙ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ" στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ", άξονας προτεραιότητας 06 "ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ (ΤΣ)" με τη συγχρηματοδότηση του Ταμείου Συνοχής (ΑΔΑ: Ω8ΩΒ4653Ο7-7ΜΟ).
ΝΑΙ
1.2.2 Μέρος 2ο: Εργασίες πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού 1.2.2.1. Ο Ανάδοχος θα πραγματοποιήσει τεχνοοικονομική ανάλυση και αξιολόγηση της υφιστάμενης υποδομής του Συστήματος VTMIS σε τεχνικό-τεχνολογικό-επιχειρησιακό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης πλήρους μελέτης χρηματοοικονομικής αποτίμησης του υφιστάμενου εξοπλισμού, όπου θα αποτυπώνεται η Καθαρή Παρούσα Αξία (ΚΠΑ) και η υπολειπόμενη αξία του, λαμβάνοντας υπόψη τις αποσβέσεις των παγίων. Στο πλαίσιο της τεχνοοικονομικής ανάλυσης θα προβεί σε αξιολόγηση του συνόλου των
ΝΑΙ
ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21
Ανήκει στην υπ’ αριθµ. 1/2017 διακήρυξη Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/ Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ/ Μονάδα Β΄
Σελίδα 100 από 115
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ταμείο Συνοχής
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ υφιστάμενων υποδομών. Τμήμα της εν λόγω ανάλυσης θα αποτελούν τεχνικά υπομνήματα/μελέτες/εκθέσεις που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο αναφορικά με:
- Την κατάσταση και τη λειτουργικότητα του υφιστάμενου εξοπλισμού του συστήματος VTΜΙS. Ο Ανάδοχος Τεχνικός Σύμβουλος αξιολογεί την υπάρχουσα κατάσταση του εξοπλισμού του VTMIS, όπως περιγράφεται στην παρούσα Διακήρυξη, καθώς και τη δυνατότητα περαιτέρω χρησιμοποίησης του συνόλου ή μέρους αυτού στο νέο υπό ανάπτυξη Σύστημα. Ο Ανάδοχος Τεχνικός Σύμβουλος υποχρεούται να εξετάσει εάν υφίσταται δυνατότητα αξιοποίησης ή αναβάθμισης του υφιστάμενου λογισμικού και να αξιολογήσει εάν υφίσταται συμφέρουσα για το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. δυνατότητα αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του. - Την κατάσταση των υποδομών του συστήματος (όπως κτίρια και πυλώνες) και των τυχόν απαιτούμενων ενεργειών αποκατάστασής τους, την αποτύπωση της κατάστασης του περιβάλλοντος και τυχόν τροποποιήσεων χώρου στις περιοχές που ήδη υφίστανται υποδομές, καθώς και τις επιπτώσεις από την εγκατάσταση νέου εξοπλισμού. - Την αποτύπωση των γεωγραφικών περιοχών και την περιγραφή των κλιματικών συνθηκών (ζημίες που δύναται να υποστεί ο εξοπλισμός) όπου εκτίθεται ο εξοπλισμός.
ΝΑΙ
1.2.2.2. Στο πλαίσιο της τεχνοοικονομικής ανάλυσης και αξιολόγησης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να πραγματοποιήσει επιτόπιες επιθεωρήσεις (site surveys) σε όλα τα σημεία όπου είναι εγκατεστημένος εξοπλισμός του υφιστάμενου συστήματος. Οι εν λόγω επιθεωρήσεις (με την εξαίρεση των σημείων που θα έχει ήδη επισκεφθεί κατά την υλοποίηση της τρέχουσας φάσης) θα προγραμματιστούν κατόπιν συνεννόησης του Αναδόχου με την Αναθέτουσα Αρχή και τη Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας. Στο κείμενο της τεχνοοικονομικής ανάλυσης, που θα συνοδεύεται από μελέτη σκοπιμότητας και αξιολόγησης της υφιστάμενης υποδομής του Συστήματος VTMIS που περιγράφονται στις παρ. 1.2.1. και 1.2.2.1. του παρόντος, θα περιλαμβάνεται πλήρες φωτογραφικό υλικό από τις επιτόπιες επιθεωρήσεις του συνόλου των τμημάτων του Συστήματος VTMIS.
ΝΑΙ
1.2.2.3. Ακολούθως, ο Ανάδοχος θα εκπονήσει και θα παραδώσει Στρατηγικό Σχέδιο επέκτασης του εθνικού VTMIS για Εθνική Κάλυψη, το οποίο θα αφορά στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου VTMIS, το οποίο θα καλύπτει τα δυτικά (Ιόνιο), ανατολικά (Αιγαίο), νότια (νότια της Κρήτης) θαλάσσια σύνορα της Χώρας, με την σχηματική μορφή ενός ανεστραμμένου "Π" ή ενός "U", λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στην Απόφαση Α.857(20) "Κατευθυντήριες Οδηγίες για Υπηρεσίες Ελέγχου Θαλάσσιας Κυκλοφορίας", σε συνεργασία και με την Αναθέτουσα Αρχή. Το σχέδιο αυτό θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω:
ΝΑΙ
- Την τεχνικοοικονομική ανάλυση των όρων 1.2.2.1. και 1.2.2.2. του παρόντος, συνοδευομένη από μελέτη βιωσιμότητας του έργου (συμπεριλαμβανομένων και των αναφερομένων στην παράγραφο 1 του άρθρου 56 του ν.4504/2017, Α 184), - Μελέτη και υποβολή σχεδίου επέκτασης σε νέες περιοχές, αναβάθμισης & εκσυγχρονισμού ανά τμήμα υλικού και περιοχή με γνώμονα τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου VTMIS για Εθνική Κάλυψη, το οποίο θα καλύπτει τα
ΝΑΙ
ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21
Ανήκει στην υπ’ αριθµ. 1/2017 διακήρυξη Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/ Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ/ Μονάδα Β΄
Σελίδα 101 από 115
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ταμείο Συνοχής
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ δυτικά (Ιόνιο), ανατολικά (Αιγαίο), νότια (νότια της Κρήτης) θαλάσσια σύνορα της Χώρας, με την σχηματική μορφή ενός ανεστραμμένου "Π" ή ενός "U", λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στην Απόφαση Α.857(20) "Κατευθυντήριες Οδηγίες για Υπηρεσίες Ελέγχου Θαλάσσιας Κυκλοφορίας". Στη μελέτη θα ληφθούν υπόψη τυχόν υφιστάμενα συστήματα του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και η διαλειτουργικότητα με αυτά. Σε περίπτωση, κατά την οποία ο Ανάδοχος Τεχνικός Σύμβουλος εκτιμήσει αναγκαιότητα και σκοπιμότητα αναβάθμισης τμημάτων υφιστάμενου εξοπλισμού, στην υποβληθείσα μελέτη θα περιλαμβάνεται η γεωγραφική κάλυψη και ο εξοπλισμός υποστήριξης (π.χ. radar, αισθητήρες κ.λπ.) καταγράφοντας τη δυνατότητα επέκτασης της περιοχής κάλυψης. Για τα νέα κέντρα VTS, θα περιλαμβάνεται μελέτη επέκτασης και εγκατάστασης σε νέες περιοχές που θα περιέχει προτάσεις για την κατάλληλη κτιριακή υποδομή και την κατάλληλη γεωγραφική περιοχή εγκατάστασής τους, τις ραδιοζεύξεις τους αν απαιτούνται, καθώς και την περιοχή που θα καλύπτουν, σύμφωνα με τις ραδιοκαλύψεις των σταθμών αισθητήρων,
- Προτάσεις νέων αρχιτεκτονικών, τεχνολογιών και υλικών για το Σύστημα στα εξής επίπεδα:
Α) επίπεδο υλικού-αισθητήρων-ραδιοζεύξεων-δικτύου
Β) επίπεδο λογισμικού και λειτουργιών
Γ) κτιριακών υποδομών
Δ) διαλειτουργικότητας και συνδεσιμότητας με έτερα συστήματα του Φορέα (π.χ. SSN), με γνώμονα τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου εθνικού VTMIS,
- Έκθεση και προτάσεις σε ό,τι αφορά στην κατάλληλη κτιριακή υποδομή (εγκατάσταση) καθώς και κατάλληλη γεωγραφική περιοχή προκειμένου να καλύψει τις απαιτήσεις περιοχής αρμοδιότητας των νέων κέντρων VTS, που απαιτούνται για την επίτευξη εθνικής κάλυψης. Επιπρόσθετα, ο Ανάδοχος Τεχνικός Σύμβουλος προτείνει εκείνο τον κατάλληλο εξοπλισμό σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάλυψης και σε συνεννόηση με τις Υπηρεσίες του Φορέα. Κατά τη σύνταξη του Στρατηγικού Σχεδίου επέκτασης του Εθνικού VTMIS για Εθνική Κάλυψη, ο Ανάδοχος Τεχνικός Σύμβουλος υποχρεούται να εξετάσει αρχιτεκτονικές, τεχνολογίες και υλικά που παρέχουν δυνατότητες έγκαιρης προειδοποίησης για τις κινήσεις των πλοίων. - Ο Ανάδοχος πρέπει να λάβει υπόψη του υφιστάμενα δίκτυα θαλάσσιας κυκλοφορίας, καθώς και τις υφιστάμενες και προγραμματισμένες λιμενικές υποδομές, αλλά και έργα ανοιχτής θαλάσσης (αγκυροβόλια, καλώδια και αγωγούς, εξέδρες κ.λ.π.) που δυνητικά μπορεί να αλληλεπιδράσουν ή/και επηρεάσουν την θαλάσσια κυκλοφορία,
- Αναλυτικές καλύψεις του συστήματος με βάση τα υφιστάμενα ραντάρ και νεότερες τεχνολογίες. Οι καλύψεις θα προκύψουν κατόπιν συγκεκριμένων παραδοχών/παραμέτρων που θα τεθούν σε λογισμικό προσομοίωσης, - Καλύψεις που θα προκύψουν με την εγκατάσταση εξοπλισμού σε νέα σημεία, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα εθνικής κάλυψης. Για τις νέες τοποθεσίες που θα προταθούν και θα επιλεγούν για την επέκταση του Συστήματος, θα υπάρξει ακριβής αποτύπωση των σημείων όπου θα εγκατασταθεί εξοπλισμός και αναλυτική καταγραφή των διαδικασιών που θα απαιτηθούν μέχρι την εγκατάσταση του εξοπλισμού (απόκτηση γης, έκδοση αδειών πάσης φύσης κ.τ.λ.),- Σε περιπτώσεις όπου τυχόν κριθεί
ΝΑΙ
ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21
Ανήκει στην υπ’ αριθµ. 1/2017 διακήρυξη Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/ Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ/ Μονάδα Β΄
Σελίδα 102 από 115
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ταμείο Συνοχής
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ απαραίτητη η μεταφορά υπάρχοντος εξοπλισμού σε άλλη περιοχή, θα παρασχεθεί σχετική τεκμηρίωση, - Θα παρουσιαστούν νέες λειτουργικότητες σε επίπεδο αισθητήρων/υλικού και σε επίπεδο λογισμικού διαχείρισης θαλάσσιας κυκλοφορίας και CIS γενικότερα, παρέχοντας σχετική τεκμηρίωση, - Θα περιλαμβάνονται αναλυτικές απαιτήσεις διαλειτουργικότητας και συνδεσιμότητας με έτερα συστήματα, προκειμένου ο διαμοιρασμός των πληροφοριών του Συστήματος να επιτυγχάνεται με απλό και αποδοτικό τρόπο, - Θα πραγματοποιηθεί επισκόπηση των διεθνών εξελίξεων στον τομέα διαχείρισης θαλάσσιας κυκλοφορίας μετά το 2004, σύμφωνα με τον IALΑ, με έμφαση στους τομείς επιχειρησιακών διαδικασιών και εκπαίδευσης προσωπικού, παρέχοντας σχετική τεκμηρίωση, - Προτάσεις για την επίλυση δυσλειτουργιών του υφιστάμενου Συστήματος (όπως διακοπή ζεύξεων όταν μεγάλα πλοία προσεγγίζουν συγκεκριμένα σημεία).
1.2.2.4. Μετά την εκπόνηση του Στρατηγικού Σχεδίου και με βάση τις απόψεις-σχόλια της Αναθέτουσας Αρχής και της ΔΑΝ επ' αυτού, ο Ανάδοχος θα αποκρίνεται σε ερωτήματα/αιτήματα για το εν λόγω έργο. Τα αιτήματα μπορούν να σχετίζονται με οποιοδήποτε τρόπο με τα προγενέστερα παραδοτέα της τρέχουσας Φάσης του έργου, όπως σύνταξη συγκεκριμένων τμημάτων του κειμένου των προδιαγραφών (πχ. περιγραφή νέου εξοπλισμού, εργασίες αποκατάστασης υφιστάμενων υποδομών), συμμετοχή σε συνεδρίαση προς παροχή διευκρινίσεων κ.τ.λ. Σε περίπτωση που παρασχεθούν τμήματα των τεχνικών προδιαγραφών από το Φορέα, ο Ανάδοχος θα παράσχει τεκμηρίωση από όπου θα προκύπτει δυνατότητα ευρείας συμμετοχής Οικονομικών Φορέων στη διαγωνιστική διαδικασία ως προς τα συγκεκριμένα τμήματα.
ΝΑΙ
1.2.2.5. Μετά την ολοκλήρωση της τεχνοοικονομικής ανάλυσης και του στρατηγικού σχεδίου επέκτασης του συστήματος, ο Ανάδοχος θα προβεί σε επικαιροποίηση των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας φάσης του παρόντος σε συνεννόηση με την Αναθέτουσα Αρχή και τη ΔΑΝ, τεκμηριώνοντας τις διαφοροποιήσεις που θα προκύψουν.
ΝΑΙ
1.3. Φάση 2η: Εργασίες από τη διενέργεια του διαγωνισμού μέχρι και την υπογραφή σύμβασης για το Έργο VTMIS "Επέκταση, Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTMIS (Vessel Traffic Management and Information System)"
1.3.1. Υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής και της ΔΑΝ για την αξιολόγηση των τεχνικών χαρακτηριστικών προκειμένου να συμβάλει στη λεπτομερή ανάλυση οποιουδήποτε τεχνικού ζητήματος τεθεί από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και αξιολόγησης των Προσφορών της Διακήρυξης του Έργου VTMIS "Επέκταση, Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTMIS (Vessel Traffic Management and Information System)".
ΝΑΙ
1.4. Φάση 3η: Εργασίες μετά την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι κατά τη διάρκεια μελέτης, υλοποίησης και παραλαβής του έργου VTMIS "Επέκταση, Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTMIS (Vessel
ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21
Ανήκει στην υπ’ αριθµ. 1/2017 διακήρυξη Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/ Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ/ Μονάδα Β΄
Σελίδα 103 από 115
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ταμείο Συνοχής
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Traffic Management and Information System)"
1.4.1. Υπηρεσίες υποστήριξης που θα παράσχει στην Αναθέτουσα Αρχή και τη ΔΑΝ κατά την εκπόνηση τμημάτων της Μελέτης Εφαρμογής που θα καταρτιστεί από τον Ανάδοχο του έργου VTMIS "Επέκταση, Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTMIS", όπως ενδεικτικά καταγράφονται κάτωθι:
- Σχέδιο Διοίκησης και επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου
- Αρχιτεκτονική Συστήματος-Μελέτη Εγκατάστασης
- Επικαιροποίηση του εξοπλισμού και των εκδόσεων λογισμικού
1.4.2. Υπηρεσίες Υποστήριξης κατά την ανάπτυξη του συστήματος Ο Ανάδοχος θα υποστηρίζει την Αναθέτουσα Αρχή και τη ΔΑΝ και θα αποκρίνεται άμεσα στα ερωτήματά της, ούτως ώστε το προς ανάπτυξη σύστημα να πληροί τα προδιαγραφέντα στη Διακήρυξη, καθώς και ό,τι έχει εξειδικευτεί στη Μελέτη Εφαρμογής αναφορικά με τα τεχνικά και λειτουργικά του χαρακτηριστικά.
ΝΑΙ
1.4.3. Υπηρεσίες Επιστημονικής και Τεχνικής υποστήριξης κατά τη Δοκιμαστική λειτουργία του συστήματος
Αντικείμενο του Τεχνικού Συμβούλου είναι η παρακολούθηση της δοκιμαστικής λειτουργίας του συστήματος, η υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής κατά τους ελέγχους του εν λόγω συστήματος και η παρακολούθηση ενδεχόμενων αλλαγών ή/ και βελτιώσεων στις οποίες οφείλει να προβεί ο Ανάδοχος του Έργου VTMIS "Επέκταση, Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTMIS". Ειδικότερα, ο Τεχνικός Σύμβουλος συμμετέχει στο σύνολο των δοκιμών ελέγχων του συστήματος, στην επιτόπια εκπαίδευση και υποστηρίζει την Αναθέτουσα Αρχή κατά την παραλαβή των σχετικών παραδοτέων.
ΝΑΙ
1.4.4. Υπηρεσίες Επιστημονικής και Τεχνικής υποστήριξης κατά τις διαδικασίες παραλαβής του συστήματος VTMIS
Ο Ανάδοχος θα παρέχει υποστήριξη στο έργο της Αναθέτουσας Αρχής και της ΔΑΝ επί οποιουδήποτε τεχνικού ζητήματος τεθεί από την Επιτροπή
ΝΑΙ
ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21
Ανήκει στην υπ’ αριθµ. 1/2017 διακήρυξη Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/ Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ/ Μονάδα Β΄
Σελίδα 104 από 115
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ταμείο Συνοχής
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Παραλαβής του Έργου VTMIS "Επέκταση, Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTMIS".
1.4.5. Ο Ανάδοχος θα έρχεται σε συνεννόηση με την Αναθέτουσα Αρχή και τη ΔΑΝ πριν τη διενέργεια μετάβασής του σε σημεία-χώρους όπου θα πραγματοποιείται εγκατάσταση εξοπλισμού.
ΝΑΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
2.1 Ο Ανάδοχος θα παρουσιάσει τις προαναφερόμενες εργασίες κατά τα διάφορα στάδια, υπό τη μορφή παραδοτέων, όπως αναλύονται στη συνέχεια.
2.1.1 Παραδοτέα 1ης Φάσης
Η ολοκλήρωση της Φάσης αυτή σηματοδοτείται από την παράδοση-παραλαβή των εξής παραδοτέων:
- Αρχική Αναφορά (Παραδοτέο Α1.0): Θα παραδοθεί εντός δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης και θα περιλαμβάνει μία γενική παρουσίαση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των δράσεων μέχρι και τη στιγμή της διενέργειας του διαγωνισμού του έργου VTMIS "Επέκταση, Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTMIS (Vessel Traffic Management and Information System)", το σχέδιο υλοποίησης του έργου και περαιτέρω λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των παραδοτέων. Η εν λόγω Αναφορά θα παρουσιαστεί σε συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί μεταξύ εκπροσώπων του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής, παρουσία και της ΔΑΝ.
- Μελέτη Σκοπιμότητας (Παραδοτέο Α2.1), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 1.2.1. του παρόντος. Χρόνος Παράδοσης: Σαράντα πέντε (45) ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης.
- Σχέδιο Τεχνικών Προδιαγραφών (Παραδοτέο Α3.0) σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 1.2.1. του παρόντος. Χρόνος Παράδοσης: Τριάντα (30) ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης. Κατά τη διάρκεια εκπόνησης των παραδοτέων Α2.1 και Α3.0 θα πραγματοποιηθούν τουλάχιστον δύο συναντήσεις μεταξύ εκπροσώπων του Αναδόχου, της Αναθέτουσας Αρχής και της ΔΑΝ, όπου θα συζητηθούν θέματα που σχετίζονται με την εξέλιξή τους. Είναι στην ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής να αιτηθεί τη διενέργεια επιπλέον συναντήσεων.
- Απολογιστική έκθεση των ενεργειών και εργασιών του Αναδόχου (Παραδοτέο Α4.1) κατά το 1ο μέρος της 1ης φάσης, αυτή παραδίδεται μαζί με το τελευταίο εκ των ανωτέρω κατά περίπτωση παραδοτέο.
ΝΑΙ
- Σχέδιο τεχνοοικονομικής ανάλυσης και αξιολόγησης της υφιστάμενης υποδομής του Συστήματος VTMIS (Παραδοτέο Α5.0), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παρ. 1.2.2.1. και 1.2.2.2. του παρόντος, στις οποίες περιγράφεται η διαδικασία αποτίμησης του υπάρχοντος συστήματος και οι ενέργειες αξιολόγησης για την πιθανή αναβάθμιση και επέκτασή του. Χρόνος Παράδοσης: Δύο (02) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης. Κατά τη διάρκεια εκπόνησης του παραδοτέου θα πραγματοποιηθεί τουλάχιστον
ΝΑΙ
ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21
Ανήκει στην υπ’ αριθµ. 1/2017 διακήρυξη Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/ Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ/ Μονάδα Β΄
Σελίδα 105 από 115
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ταμείο Συνοχής
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ μία συνάντηση μεταξύ εκπροσώπων του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής, όπου θα συζητηθούν θέματα που σχετίζονται με την εξέλιξή του. Είναι στην ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής να αιτηθεί τη διενέργεια επιπλέον συναντήσεων.
- Τεχνοοικονομική ανάλυση και αξιολόγηση της υφιστάμενης υποδομής του Συστήματος VTMIS (Παραδοτέο Α5.1), το οποίο θα υποβληθεί το αργότερο δεκαπέντε (15) ημέρες μετά το Παραδοτέο Α5.0, όπου θα έχουν ενσωματωθεί πλήρως οι απόψεις-σχόλια της Αναθέτουσας Αρχής και της ΔΑΝ επ’ αυτού.
- Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού για την αναβάθμιση, εκσυγχρονισμό και επέκταση του Συστήματος (Παραδοτέο Α6.0), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 1.2.2.3. του παρόντος, συνοδευόμενο από μελέτη βιωσιμότητας του έργου (συμπεριλαμβανομένων και των αναφερομένων στην παράγραφο 1 του άρθρου 56 του ν.4504/2017, Α΄ 184). Χρόνος Παράδοσης: Τέσσερις (04) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης. Κατά τη διάρκεια εκπόνησης του παραδοτέου θα πραγματοποιούνται συναντήσεις μεταξύ εκπροσώπων του Αναδόχου, της Αναθέτουσας Αρχής και της ΔΑΝ, όπου θα συζητηθούν θέματα που σχετίζονται με την εξέλιξή του. - Στρατηγικό Σχεδιασμό για την αναβάθμιση, εκσυγχρονισμό και επέκταση του Συστήματος (Παραδοτέο Α6.1), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 1.2.2.3., το οποίο θα υποβληθεί το αργότερο δεκαπέντε (15) ημέρες μετά το Παραδοτέο Α6.0, όπου θα έχουν ενσωματωθεί πλήρως οι απόψεις-σχόλια της Αναθέτουσας Αρχής και της ΔΑΝ επ‘ αυτού.
- Επικαιροποιημένες τεχνικές προδιαγραφές (Παραδοτέο Α7.1), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 1.2.2.5. του παρόντος, συνοδευόμενες από έκθεση σχετικά με τις τροποποιήσεις που επήλθαν σε σχέση με το παραδοτέο Α3.0.Χρόνος Παράδοσης: Πέντε (05) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης.
- Έκθεση αναφορικά με τις υπηρεσίες υποστήριξης που παρείχε ο Ανάδοχος επί οποιουδήποτε τεχνικού ζητήματος τέθηκε κατά τη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών του Έργου "Επέκταση, Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTMIS (Vessel Traffic Management and Information System)" από το αρμόδιο όργανο του Φορέα (Παραδοτέο Α8.1). Η έκθεση θα παραδοθεί δέκα (10) ημέρες μετά την ολοκλήρωση της σύνταξης του τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών και υποβολής τους.
- Απολογιστική έκθεση (Παραδοτέο Α9.1) των ενεργειών και εργασιών του Αναδόχου κατά το 2ο μέρος της τρέχουσας φάσης, αυτή παραδίδεται μαζί με την τελευταία ως άνω παραδοτέα έκθεση.
2.1.2 Παραδοτέα 2ης Φάσης
Η ολοκλήρωση της Φάσης αυτής σηματοδοτείται από την παράδοση-παραλαβή των εξής παραδοτέων:
- Έκθεση αναφορικά με τις υπηρεσίες υποστήριξης που παρείχε ο Ανάδοχος στην Αναθέτουσα Αρχή και τη ΔΑΝ μετά τη δημοσίευση της Διακήρυξης για το έργο "Επέκταση, Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTMIS (Vessel Traffic Management and Information System)", σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 1.3.1 του παρόντος (Παραδοτέο
ΝΑΙ
ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21
Ανήκει στην υπ’ αριθµ. 1/2017 διακήρυξη Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/ Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ/ Μονάδα Β΄
Σελίδα 106 από 115
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ταμείο Συνοχής
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Β1.1). Η έκθεση θα παραδοθεί δέκα (10) ημέρες μετά την υποβολή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών του Έργου "Επέκταση, Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTMIS (Vessel Traffic Management and Information System)".
- Έκθεση αναφορικά με τις υπηρεσίες υποστήριξης που παρείχε ο Ανάδοχος στην Αναθέτουσα Αρχή και τη ΔΑΝ μετά την έκδοση της Απόφασης έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών του Έργου "Επέκταση, Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTMIS (Vessel Traffic Management and Information System)" (Παραδοτέο Β2.1). Η έκθεση θα παραδοθεί δέκα (10) ημέρες μετά την υπογραφή της σύμβασης για το Έργο "Επέκταση, Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTMIS (Vessel Traffic Management and Information System)".
- Απολογιστική έκθεση των ενεργειών και εργασιών του Αναδόχου κατά τη φάση αυτή (Παραδοτέο Β3.1).
2.1.3 Παραδοτέα 3ης Φάσης
Η ολοκλήρωση της Φάσης αυτής αντιστοιχεί στην επιτυχή ολοκλήρωση των δοκιμαστικών ελέγχων του συστήματος VTMIS, της επιτόπιας εκπαίδευσης και της παράδοσης-παραλαβής των εξής παραδοτέων: Υπηρεσίες υποστήριξης κατά την εκπόνηση της Μελέτης Εφαρμογής: - Εκθέσεις αξιολόγησης και ελέγχου της Μελέτης Εφαρμογής του Έργου "Επέκταση, Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTMIS (Vessel Traffic Management and Information System)" εντός δεκαημέρου (10) από την υποβολή της Μελέτης Εφαρμογής στην Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με όσα θα έχουν ήδη περιγραφεί στο τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών, τη Διακήρυξη και την υπογραφείσα Σύμβαση. (Παραδοτέο Γ1.1)
Υπηρεσίες Υποστήριξης κατά την ανάπτυξη του συστήματος: - Μηνιαίες συνοπτικές αναφορές, από τον επόμενο μήνα υπογραφής της Σύμβασης του Έργου "Επέκταση, Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTMIS (Vessel Traffic Management and Information System)" που θα αποτυπώνουν την εξέλιξη του φυσικού αντικειμένου του συστήματος VTMIS και τις τυχόν δυσλειτουργίες και καθυστερήσεις του και κάθε τεχνική επισήμανση (Παραδοτέα Γ2.1-Γ2...).
- Εκθέσεις αξιολόγησης και ελέγχου μελετών (πλην μελέτης εφαρμογής) και λοιπών παραδοτέων του Αναδόχου υλοποίησης του έργου "Επέκταση, Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTMIS (Vessel Traffic Management and Information System)". Θα υποβάλλονται εντός δεκαημέρου (10) από την υποβολή έκαστου παραδοτέου του προαναφερόμενου έργου (Παραδοτέα Γ3.1-Γ3...). Υπηρεσίες Επιστημονικής και Τεχνικής υποστήριξης κατά τη Δοκιμαστική λειτουργία του συστήματος:
- Μηνιαίες τεχνικές εκθέσεις α) αξιολόγησης της περιόδου δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου και σύνταξη προτάσεων για την περαιτέρω ανάπτυξή
ΝΑΙ
ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21
Ανήκει στην υπ’ αριθµ. 1/2017 διακήρυξη Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/ Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ/ Μονάδα Β΄
Σελίδα 107 από 115
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ταμείο Συνοχής
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ του, καθώς και για ενδεχόμενες αλλαγές ή/και βελτιώσεις, οι οποίες υποβάλλονται και β) για τις υπηρεσίες επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης κατά την Δοκιμαστική λειτουργία του συστήματος VTMIS, κατά το χρονικό διάστημα από την έναρξη μέχρι και τη λήξη της εν λόγω περιόδου που παρασχέθηκαν. (Παραδοτέα Γ4.1-Γ4...)
- Ο Ανάδοχος Τεχνικός Σύμβουλος μεταβαίνει επιτόπου στα σημεία, όπου θα αναπτυχθεί το Έργο "Επέκταση, Αναβάθμιση, και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTMIS (Vessel Traffic Management and Information System)", όταν αυτό απαιτείται, μετά από συνεννόηση με το Φορέα Λειτουργίας (ΔΑΝ) και διενεργεί εργασίες δοκιμαστικής λειτουργίας (site acceptance tests) του Έργου VTMIS "Επέκταση, Αναβάθμιση, και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTMIS (Vessel Traffic Management and Information System)". Ο Ανάδοχος συντάσσει συνοπτική αναφορά στην οποία αποτυπώνει τα αποτελέσματα των εργασιών δοκιμαστικής λειτουργίας (site acceptance tests) εντός δέκα (10) ημερών από τη διεξαγωγή τους (Παραδοτέα Γ5.1-Γ5...).
- Έκθεση αξιολόγησης και ελέγχου της παρασχεθείσας επιτόπιας εκπαίδευσης που παρέχεται από τον Ανάδοχο του Έργου "Επέκταση, Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTMIS (Vessel Traffic Management and Information System)", εντός δεκαημέρου (10) από την ολοκλήρωσή της εκπαίδευσης (Παραδοτέο Γ6.1).
- Μηνιαίες συνοπτικές αναφορές, οι οποίες θα αποτυπώνουν την εξέλιξη του φυσικού αντικειμένου της Σύμβασης του Έργου "Επέκταση, Αναβάθμιση, και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTMIS (Vessel Traffic Management and Information System)", όπως την πορεία διεξαγωγής των επιτόπιων επισκέψεων, το στάδιο προόδου της συγγραφής των απαιτούμενων σχεδίων/ μελετών, τυχόν προβλήματα που έχουν ανακύψει και κάθε τεχνική επισήμανση κατά την κρίση του Αναδόχου και οι οποίες υποβάλλονται κάθε μήνα κατά το χρονικό διάστημα από την έναρξη μέχρι και τη λήξη της εν λόγω περιόδου. (Παραδοτέα Γ7.1-Γ7...)
- Έκθεση αναφορικά με τις υπηρεσίες υποστήριξης που παρείχε ο Ανάδοχος στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την παραλαβή των παραδοτέων της περιόδου δοκιμαστικής λειτουργίας του συστήματος του Έργου "Επέκταση, Αναβάθμιση, και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTMIS (Vessel Traffic Management and Information System)", η οποία θα παραδοθεί δέκα (10) ημέρες μετά τη λήξη της εν λόγω περιόδου (Παραδοτέο Γ8.1).
Υπηρεσίες Επιστημονικής και Τεχνικής υποστήριξης κατά τις διαδικασίες παραλαβής του συστήματος:
- Έκθεση αναφορικά με τις υπηρεσίες υποστήριξης που παρείχε ο Ανάδοχος επί οποιουδήποτε τεχνικού ζητήματος τέθηκε από την Επιτροπή Παραλαβής του Έργου "Επέκταση, Αναβάθμιση, και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTMIS (Vessel Traffic Management and Information System)" (Παραδοτέο Γ9.1). Η έκθεση θα παραδοθεί δέκα (10) ημέρες μετά την οριστική παραλαβή του Έργου. - Έκτακτες εκθέσεις θα υποβάλλονται για κάθε θέμα που απαιτεί άμεση ενέργεια εντός πέντε (05) ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος
ΝΑΙ
ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21
Ανήκει στην υπ’ αριθµ. 1/2017 διακήρυξη Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/ Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ/ Μονάδα Β΄
Σελίδα 108 από 115
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ταμείο Συνοχής
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ από την Αναθέτουσα Αρχή (Παραδοτέο Γ10.1). - Απολογιστική έκθεση των ενεργειών και εργασιών του Αναδόχου του παρόντος Έργου κατά τη φάση αυτή μαζί με το κατά περίπτωση τελευταίο παραδοτέο καθώς και για το σύνολο των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν για την υλοποίηση του έργου, συμπεριλαμβάνοντας και επικαιροποιημένη Μελέτη Βιωσιμότητας (Παραδοτέο Γ11.1).
ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (Βλ. Κεφ.1 και 2 του Παρόντος Παραρτήματος σε συνδυασμό με το Παράρτημα Α΄ της Διακήρυξης) - 20%
- Η τρέχουσα ενότητα περιέχει αναλυτική περιγραφή του πλαισίου αναφοράς του έργου και των απαιτήσεων που προβάλλονται ενόψει των παραδοτέων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου. - Με το κριτήριο σαφήνειας της πρότασης και κατανόησης των απαιτήσεων του έργου, αναλύεται η συνολική πρόταση ως προς το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών, ώστε να προκύπτει η πλήρης κατανόηση από πλευράς του οικονομικού φορέα όσων απαιτούνται από τις τεχνικές προδιαγραφές.
20
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: "ΕΠΕΚΤΑΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ VTMIS"
(Βλ. Κεφ.1 και 2 του παρόντος Παραρτήματος σε συνδυασμό με το Παράρτημα Α' της Διακήρυξης) - 40%
- Η ενότητα "Μεθοδολογία εκπόνησης για την υλοποίηση του έργου" περιέχει αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο οικονομικός φορέας σκοπεύει να προσεγγίσει το έργο. Αναλυτικά η πρόταση προσέγγισης του έργου θα περιλαμβάνει τη μεθοδολογία κάλυψης των φάσεων του έργου του οικονομικού φορέα, τις αναγκαίες πληροφορίες και τα στοιχεία που θα συλλεχθούν, τα ενδεχόμενα προβλήματα που προβλέπεται να προκύψουν καθώς και τον τρόπο με τον οποίο προτείνεται να αντιμετωπισθούν, το επίπεδο ανάλυσης, τον τρόπο παρουσίασης των στοιχείων και των διαπιστώσεων και τα εργαλεία υποστήριξης για την υλοποίηση του παρόντος έργου καθώς και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.
- Η 1η Φάση όπως περιγράφεται αναλυτικά στην παρ. 1.2 του παρόντος περιλαμβάνει τη Σύνταξη Μελέτης Σκοπιμότητας και Σχεδίου Τεχνικών Προδιαγραφών, καθώς επίσης και όλες τις μελέτες που θα εκπονηθούν στο πλαίσιο του σχεδιασμού του νέου έργου "Επέκταση, Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTMIS". Για την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθούν υπόψη στοιχεία όπως η μεθοδολογία καταγραφής της κατάστασης των υφιστάμενων υποδομών και λογισμικού, η μεθοδολογία εκπόνησης της τεχνοοικονομικής ανάλυσης, ο τρόπος με τον οποίο θα προσεγγιστεί η επιλογή νέων σημείων εγκατάστασης εξοπλισμού και η γενικότερη προσέγγιση εκπόνησης του Στρατηγικού Σχεδίου για την αναβάθμιση, εκσυγχρονισμό και επέκταση του συστήματος.
- Η 2η Φάση, όπως περιγράφεται αναλυτικά στην παρ. 1.3 του παρόντος, περιλαμβάνει εργασίες υποστήριξης της Αναθέτουσας Αρχής κατά τη φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας. Κατά την αξιολόγηση θα ληφθεί υπόψη η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί για την παροχή υποστήριξης, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που τεθούν ζητήματα όπως η σύγκριση τεχνικών λύσεων και η παροχή τεκμηρίωσης για το εάν κάποια προτεινόμενη τεχνική λύση είναι συμφέρουσα από οικονομικής άποψης. - Η 3η Φάση, όπως περιγράφεται αναλυτικά στην παρ. 1.4 του παρόντος, περιλαμβάνει το σύνολο των
40
ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21
Ανήκει στην υπ’ αριθµ. 1/2017 διακήρυξη Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/ Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ/ Μονάδα Β΄
Σελίδα 109 από 115
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ταμείο Συνοχής
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(%) εργασιών υποστήριξης κατά τη διάρκεια της μελέτης, υλοποίησης και παραλαβής του Έργου "Επέκταση, Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTMIS". Για την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθούν υπόψη στοιχεία όπως η μεθοδολογία αξιολόγησης της μελέτης εφαρμογής, ο τρόπος με τον οποίο θα παρακολουθείται η πρόοδος των εργασιών του Αναδόχου Έργου και η μεθοδολογία σύνταξης της τεχνικής έκθεσης αξιολόγησης της περιόδου δοκιμαστικής λειτουργίας του Έργου.
ΣΧΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ)
(Βλ. Κεφ.1 και 2 του παρόντος Παραρτήματος σε συνδυασμό με την παράγραφο Α.ΙΙΙ.2 του Παραρτήματος Γ') - 40%
- Η τρέχουσα ενότητα περιέχει αναλυτική περιγραφή της ομάδας έργου και του οργανωτικού της σχήματος, καθώς και τον προτεινόμενο τρόπο οργάνωσης και συντονισμού των στελεχών της ομάδας έργου και τα προτεινόμενα μέσα υλοποίησης. Εξειδίκευση ρόλων και καθηκόντων στην υλοποίηση των επιμέρους φάσεων καθώς και βαθμός εμπλοκής τους. Αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα. - Ο υποψήφιος ανάδοχος με την προσφορά του δεσμεύεται να υλοποιήσει το έργο στον προδιαγεγραμμένο χρόνο και να εξασφαλίσει την απαιτούμενη ποιότητα των παραδοτέων σύμφωνα με τη Σύμβαση, τους όρους της Διακήρυξης και την προσφορά του.
- Με το κριτήριο του σχήματος της διοίκησης έργου θα αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες της προτεινόμενης ομάδας έργου εξειδικεύονται και κατανέμονται σε κάθε επιμέρους εργασία/φάση/παραδοτέο. Αναλύεται επίσης η επάρκεια της κατανομής του χρόνου και των πόρων για το έργο και για κάθε επιμέρους εργασία/φάση/παραδοτέο. Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με την κατανομή του χρόνου και των ανθρώπινων πόρων και τη λογική πίσω από την επιλογή αυτής της κατανομής.
40
Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα “Κριτήρια Αξιολόγησης”, όπως αυτά
προσδιορίζονται στον παραπάνω πίνακα.
Όλα τα επί μέρους κριτήρια βαθμολογούνται αυτόνομα με 100 έως 120 βαθμούς.
Η βαθμολογία των επί μέρους κριτηρίων:
- είναι 100 όταν καλύπτονται ακριβώς όλες οι υποχρεωτικές (απαράβατοι όροι) απαιτήσεις,
- αυξάνεται έως 120 όταν καλύπτονται εκτός από τις υποχρεωτικές (απαράβατοι όροι) και λοιπές
απαιτήσεις της διακήρυξης, ή/και υπερκαλύπτονται κάποιες από τις υποχρεωτικές ή/και λοιπές
απαιτήσεις της διακήρυξης.
Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή βαρύτητας
του κριτηρίου επί τη βαθμολογία του, το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία, και η
συνολική βαθμολογία της κάθε Προσφοράς (Bτi) είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών
όλων των κριτηρίων.
Η βαθμολόγηση και κατάταξη των προσφορών γίνεται σύμφωνα με τον τύπο: Βτi = σ1*Κ1 + σ2*Κ2+ ……..+σν*Κν Όπου «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης «Κν» και ισχύει σ1+σ2+….+σν = 1. Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.
ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21
Ανήκει στην υπ’ αριθµ. 1/2017 διακήρυξη Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/ Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ/ Μονάδα Β΄
Σελίδα 110 από 115
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ταμείο Συνοχής
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Σε περίπτωση ισοβαθμίας, οι προσφορές που ισοβαθμούν κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά του
βαθμού τεχνικής αξιολόγησης (BT). Η πρώτη με μεγαλύτερο βαθμό Βi προσφορά στον Πίνακα κατάταξης,
θεωρείται η πλέον συμφέρουσα προσφορά.
Σε περίπτωση που το ποσό του ΦΠΑ αναφέρεται από τον υποψήφιο Ανάδοχο εσφαλμένως, αυτό θα
διορθώνεται από την Αναθέτουσα.
Γ. Εξαγωγή βαθμολογίας βάσει τεχνικής και οικονομικής προσφοράς
Η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και Αξιολόγησης προσφορών λαμβάνει υπόψη της α) τη
βαθμολογία του οικονομικού φορέα ως προς την αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς και β) το ποσό
που δίδεται από τον οικονομικό φορέα στον πίνακα οικονομικής προσφοράς, προκειμένου να
χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο του τύπου της τελικής αξιολόγησης.
Δ. Τελική αξιολόγηση
Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης κατά τα προηγούμενα, η επιτροπή
κατατάσσει τις προσφορές σε Πίνακα, κατά φθίνουσα σειρά του τελικού βαθμού:
Bi=0,8*(BTi/MAXT) + 0,2 *(MINK/BKi)
όπου
Bi = η συνολική βαθμολογία του διαγωνιζόμενου i
Bτi = η βαθμολογία της έκαστης τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου i
Βki = το συνολικό κόστος της οικονομικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου i
MAXτ = Η καλύτερη τεχνική βαθμολογία μεταξύ των διαγωνιζομένων
ΜΙΝk = Η χαμηλότερη οικονομική προσφορά μεταξύ των διαγωνιζομένων
Ο υπολογισμός του Bi γίνεται μέχρι το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.
To τρίτο δεκαδικό ψηφίο αποκόπτεται όταν έχει τιμές 0,1,2,3,4.
Στρογγυλοποιείται προς τα άνω όταν έχει τιμές 5,6,7,8 και 9.
ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21
Ανήκει στην υπ’ αριθµ. 1/2017 διακήρυξη Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/ Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ/ Μονάδα Β΄
Σελίδα 111 από 115
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ταμείο Συνοχής
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΠΑ Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Η ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ VTMIS
1. ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ VTMIS 1.1 Συνολικά, το Εθνικό Σύστημα VTMIS αποτελείται από τις παρακάτω οντότητες: α) Τέσσερα (04) Τοπικά Κέντρα Ελέγχου & Διαχείρισης Θαλάσσιας Κυκλοφορίας VTS β) Τρία (03) υποκέντρα ελέγχου θαλάσσιας κυκλοφορίας RTS, γ) Δεκατρείς (13) απομακρυσμένους - μη επανδρωμένους - σταθμούς αισθητήρων RSS δ) Πέντε (05) σταθμούς αναμετάδοσης. ε) Ένα (01) Εθνικό Κέντρο Ελέγχου και Διαχείρισης Θαλάσσιας Κυκλοφορίας (VTMIS) Σύμφωνα με την αρχική δομή και διάταξη του συστήματος, τα κέντρα VTS και RTS αποτελούν τα κατά τόπους επιχειρησιακά κέντρα ελέγχου και διαχείρισης της θαλάσσιας κυκλοφορίας όπου επεξεργάζονται όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται από τους περιφερειακούς σταθμούς αισθητήρων (RSS) οι οποίες συσχετίζονται με υπάρχοντα ιστορικά δεδομένα της τοπικής βάσης δεδομένων και απεικονίζονται στις οθόνες παρακολούθησης. Κάθε σταθμός (RSS) περιλαμβάνει τον απαραίτητο αριθμό συστημάτων και συσκευών – αισθητηρίων για συλλογή και τοπική επεξεργασία των στοιχείων κυκλοφορίας και συνθηκών περιβάλλοντος της περιοχής του. Οι σταθμοί αισθητήρων (RSS) λειτουργούν χωρίς προσωπικό και ελέγχονται εξ αποστάσεως από το σταθμό εργασίας του επόπτη κάθε κέντρου ελέγχου και διαχείρισης θαλάσσιας κυκλοφορίας (VTS). Η επικοινωνία μεταξύ σταθμών RSS και VTS (ή RTS) γίνεται με τη χρήση μικροκυματικών ζεύξεων ενώ όπου κρίθηκε απαραίτητο χρησιμοποιήθηκαν σταθμοί αναμετάδοσης (Relay Station) και σε ειδικές περιπτώσεις με μισθωμένες γραμμές (RSS Λιμένα Κέρκυρας με VTS Κέρκυρας). Το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου και Διαχείρισης Θαλάσσιας Κυκλοφορίας (VTMIS) είναι το κεντρικό σύστημα που καταχωρεί, λαμβάνει και επεξεργάζεται πληροφορίες από το σύνολο των κατά τόπους κέντρων VTS και RTS. Τα κέντρα VTS και RTS στελεχώνονται με ένστολο προσωπικό του Α.Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. το οποίο είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα του IMO/IALA (International Maritime Organization/International Association of Lighthouse Authorities). Τα Κέντρα VTS-RTS, του υφιστάμενου συστήματος, περιλαμβάνουν κατά το πλείστον μία (1) θέση επόπτη και θέσεις χειριστών. 1.2 Σημεία Εγκαταστάσεων του Συστήματος Το σύστημα περιλαμβάνει τις παρακάτω εγκαταστάσεις: α) VTS ΙΟΝΙΟΥ
Αναμεταδοτικός Σταθμός Παντοκράτορα (Κέρκυρα)
Αναμεταδοτικός Σταθμός Λιοτρίβια (Ηγουμενίτσα)
Σταθμός Αισθητηρίων ακρωτηρίου Πάππα (Αχαΐα)
Σταθμός Αισθητηρίων Αντιρρίου
Σταθμός Αισθητηρίων ακρ. Δρέπανο (Ηγουμενίτσα)
Σταθμός Αισθητηρίων Λιμένα Λευκίμης (Κέρκυρα)
Σταθμός Αισθητηρίων Λιμένα Κέρκυρας (Κέρκυρα)
Σταθμός Αισθητηρίων Αγ. Στεφάνου (Κέρκυρα)
Κέντρο Ελέγχου Θαλάσσιας Κυκλοφορίας Πάτρας (εγκατεστημένο εντός πύργου στο νέο λιμένα Πατρών)
Κέντρο Ελέγχου Θαλάσσιας Κυκλοφορίας Πειραιά (εγκατεστημένο στον πύργο του κτιρίου ΥΝΑΝΠ στην Ακτή Βασιλειάδη)
γ) VTS ΡΑΦΗΝΑΣ
Σταθμός Αισθητηρίων Βίγλας (Εύβοια)
Σταθμός Αισθητηρίων Βρυσάκι (Λαύριο)
Κέντρο Ελέγχου Θαλάσσιας Κυκλοφορίας Ραφήνας (εγκατεστημένο εντός λιμένα Ραφήνας σε προκατασκευασμένο οικίσκο - ISOBOX)
Κέντρο Ελέγχου Θαλάσσιας Κυκλοφορίας Λαυρίου (εγκατεστημένο εντός λιμένα Λαυρίου σε οικίσκο πλησίον Κ.Λ. Λαυρίου)
δ) ΕΘΝΙΚΟ VTMIS
Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Θαλάσσιας Κυκλοφορίας (5ος όροφος κτιρίου πρώην ΥΕΝ επί της Λεωφόρου Γρ. Λαμπράκη 150, Πειραιάς)
Τεχνική Υπηρεσία και Αίθουσα εκπαίδευσης (5ος όροφος κτιρίου πρώην ΥΕΝ/ΥΝΜ επί της 2ας Μεραρχίας 18, Πειραιάς)
1.3 Εγκατεστημένος Εξοπλισμός Ο εξοπλισμός που έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί στα παραπάνω σημεία, δύναται να ομαδοποιηθεί στις ακόλουθες κατηγορίες: α) Μηχανογραφικός – πληροφοριακός εξοπλισμός, Λογισμικό Η εν λόγω κατηγορία περιλαμβάνει συνοπτικά:
Λογισμικό εφαρμογής, λογισμικό συστήματος, λειτουργικά συστήματα, βάσεις δεδομένων και εφαρμογές. Σημειώνεται ότι το λογισμικό της εφαρμογής είναι τα: MTM 100 που έχει αναπτυχθεί από την εταιρεία LOCΚHEED MARTIN, RDBMS Οracle 8i enterprise edition και λογισμικά UNIX true64. Επιπρόσθετα ως λειτουργικά συστήματα έχουν χρησιμοποιηθεί συστήματα της οικογένειας MS-Windows και UNIX/POSIX.
β) Λοιπός Εξοπλισμός (τηλεπικοινωνιακός, παρακολούθησης κυκλοφορίας, λοιπών αισθητήρων) Η εν λόγω κατηγορία περιλαμβάνει συνοπτικά:
Ανήκει στην υπ’ αριθµ. 1/2017 διακήρυξη Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/ Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ/ Μονάδα Β΄
Σελίδα 113 από 115
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ταμείο Συνοχής
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Τηλεχειριζόμενες κάμερες ημέρας και νύχτας, συστήματα μετάδοσης και εποπτείας Σημειώνεται ότι ο ανωτέρω εξοπλισμός-συσκευές αισθητήρων, προέρχεται από διάφορους υποκατασκευαστές - υποπρομηθευτές (π.χ. Ιταλική εταιρεία GEM για τα ραντάρ, Γερμανική εταιρεία C-PLΑTH για τα ραδιογωνιόμετρα, Νορβηγική εταιρεία JOTRON για τα VHF-AM, Αμερικανική εταιρεία LAMDA για τα VHF-FM, Νορβηγική εταιρεία ΑΝΤΕΕRΑ για τους μετεωρολογικούς σταθμούς, Σουηδική εταιρεία SAAB για τα AIS, εταιρεία JAI για τις κάμερες ημέρας/χαμηλού φωτισμού, Σουηδική εταιρεία FLIR SYSTEMS AB για τις θερμικές κάμερες κ.λπ.). γ) Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός Η εν λόγω κατηγορία περιλαμβάνει συνοπτικά κλιματιστικές συσκευές, ηλεκτρολογικούς πίνακες διανομής ισχύος, συσκευές αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας (U.P.S.), ηλεκτρογεννήτριες, συστήματα ελέγχου πυρόσβεσης, συναγερμούς παραβίασης, πυρανίχνευση, σύστημα αυτόματης κατάσβεσης, φωτισμό ασφαλείας. δ) Κτιριακές υποδομές, πυλώνες Η εν λόγω κατηγορία περιλαμβάνει συνοπτικά:
Πυλώνες-ιστούς στους οποίους έχουν εγκατασταθεί διάφοροι αισθητήρες και κεραίες
Περιφράξεις 2. ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ VTMIS ΣΕ ΠΙΝΑΚΕΣ Στους Πίνακες 1 έως 3 που ακολουθούν παρέχεται συνοπτική περιγραφή του βασικού εξοπλισμού που περιγράφηκε ανωτέρω, ενώ στο Σχήμα 1 παρουσιάζεται η δομή του υφιστάμενου συστήματος. Πίνακας 1 Βασικός Εξοπλισμός Σταθμών Αισθητήρων (RRS)
RSS ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ν
. ΨΥΤ
ΑΛ
ΛΕΙ
Α
ΜΕΓ
ΑΛ
Η Κ
ΥΡΑ
Α
ΜΦ
ΙΑΛ
ΗΣ
ΤΟΥΡ
ΛΟ
ΣΑΙΓ
ΙΝΑ
Σ ΠΑ
ΟΥΡ
ΑΣ
ΚΕΑ
Σ
ΑΚΡ
. ΦΑ
ΣΣΑ
Σ Α
ΝΔ
ΡΟΥ
ΑΚΡ
. ΒΙΓ
ΛΑ
Σ
ΑΚΡ
. ΒΡΥ
ΣΣΑ
ΚΙ
ΑΚ.
ΠΑ
ΠΠ
ΑΣ
ΑΝ
ΤΙΡΡ
ΙΟ
ΛΕΥ
ΚΙΜ
ΜΗ
ΑΚ.
ΔΡΕ
ΠΑ
ΝΟ
ΛΙΜ
. ΚΕΡ
ΚΥΡΑ
Σ
ΑΓ.
ΣΤΕ
ΦΑ
ΝΟ
Σ
ΡΑΝΤΑΡ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
VHF MARINE 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
VHF AERO 2 2 2 2 2 2 2 2 2
RDF 1 1 1 1
METEO 1 1 1 1 1
ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
UPS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
AIR CONDITION 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CCTV 1 1 1 1 1 1 1 1 1
LLLTV 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
I.R 1 1 1
AIS BASE STATION
1 1
ΑΔΑ: 65Φ94653ΠΩ-Β9Κ17PROC002472040 2017-12-21
Ανήκει στην υπ’ αριθµ. 1/2017 διακήρυξη Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/ Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ/ Μονάδα Β΄
Σελίδα 114 από 115
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ταμείο Συνοχής
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης