הפועתה תודש תושר - iaa.gov.il · 1 03 - 9711296 : סקפ 03-9750581 ,03 - 9750590 : ןופלט – 7015001 ןוירוג - ןב ל"ניבה הפועתה למנ ,7 ד"ת

1

03 - 9711296: פקס 9750581-03, 03 - 9750590: טלפון – 7015001גוריון - , נמל התעופה הבינ"ל בן7: ת"ד כתובתAddress : P.O.Box 7, Ben-Gurion International Airport 7015001, Phone:972 3 9750590, Fax:972 3 9711296

רשות שדות התעופה

, ליווי ספקים והפעלת מתקן תת אבטחת פרויקטים הנדסייםשירותי בקרת מעברים, חוזה למתן לחץ בנתב"ג, עבור רשות שדות התעופה

2018שנערך ונחתם בנתב"ג, ביום ___ בחודש ______, שנת

רשות שדות התעופה ב י ן: 1977-פי חוק רשות שדות התעופה, תשל"ז- תאגיד שהוקם על 70100גוריון -, נמל התעופה בן137ת.ד. ")הרשות(להלן: "

;מצד אחד

_______________ ל ב י ן: _______________ _______________

")הקבלן(להלן: " ;מצד שני

2


תוכן עניינים

5 ................................................................................................................................ ונספחים מבוא .1

6 ..........................................................................................................................................פרשנות .2

7 .............................................................................................................................................. ייצוג .3

8 ....................................................................................................................... והיקפה ההתקשרות .4

9 ......................................................................................................................... התקשרותה תקופת .5

10 ............................................................................................. השירות מתן לעניין הקבלן התחייבות .6

12 ......................................................................................................................הקבלן עובדי כישורי .7

12 .................................................................................................................... הביטחון גורמי אישור .8

12 .............................................................................................. הקבלן עובדי של ומיון ברירה תהליכי .9

13 ........................................................................................................ הקבלן עובדי והכשרת הדרכה .10

14 .......................................................................... עובדיו של העבודה תנאי לעניין הקבלן התחייבויות .11

25 ............................................................................................................. לרשות הקבלן עובדי מעבר .12

26 ............................................................................... לשירות כתוספת אחרים/ הרשות עובדי תגבורי .13

26 ................................................................................ והסעות עבודה לסידור ומערכת נכסים הקצאת .14

26 ................................................................................................................ העבודה ומשמרות שעות .15

27 ......................................................................................... הקבלן מטעם ג"בנתב סניף ומנהל מפקח .16

27 ......................................................................................................... הקבלן מטעם בכיר קשר איש .17

27 ............................................................................................... הקבלן עובדי בתלונות לטיפול מנגנון .18

28 .................................................................................................................. השירות מתן על פיקוח .19

28........... ................................................................................................................... עבודה הפסקת .20

29 ...................................................................................................................... הקבלן עובדי הופעת .21

29 ............................................................................................................................. רישומים ניהול .22

30 ..................................................................................................................... עצמאי כקבלן הקבלן .23

30 .......................................................................................................................................... שיפוי .24

31 ............................................................................................................................. סודיות שמירת .25

31 .................................................................................................................. בנזיקין הקבלן אחריות .26

31 .......................................................................................................................................... ביטוח .27

31 ...................................................................................................................... החוזה לקיום ערבות .28

32 ................................................................................................................................. דוחות הגשת .29

32 ............................................................................................................................ והצמדה תמורה .30

36 ......................................................................................................................... מוסכמים פיצויים .31

38 ................................................................................................................................ החוזה הפרת .32

39 ......................................................................................................................... ההתקשרות סיום .33

40 .................................................................................................................... בלבד רשות בר הקבלן .34

3


40 .................................................................................................................. הקבלן חשבון על צועבי .35

40 ............................................................................ משנה קבלני העסקת ואיסור החוזה הסבת איסור .36

41 ....................................................................................................... הקבלן בתאגיד שינויים איסור .37

41 ............................................................................................................................... דינים שמירת .38

41 .............................................................................................................................. דיותבלע העדר .39

41 ............................................................................................................... הרשות בזכות שימוש- אי .40

41 ....................................................................................................................... בכתב הרשות ויתור .41

41 .................................................................................................................................. ממצה חוזה .42

42 ............................................................................................................................. יד וקוסיל פינוי .43

42 .................................................................................................................................. הודעות מתן .44

42 ............................................................................................................... המידות והרט על שמירה .45

42 ........................................................................................................................................ כתובות .46

43 ............................................................................................... השירותים ביצוע על סכסוך השפעת .47

43 ................................................................................................................................ ועיכבון קיזוז .48

43 .............................................................................................................. דין וברירת שיפוט סמכות .49

43 ....................................................................................................... הקבלן בנק חשבון פרטי אישור .50

4


:נספחים

הנספח התפעולי - נספח א'

נספח תנאי רכישת נתוני נוכחות עובדים - נספח ב'

נספח איכות הסביבה - נספח ג'

נספח בטיחות וגהות- נספח ד'

אבטחת מידע ושמירת סודיות נספח הוראות הביטחון,- נספח ה'

נספח שימוש בנכס- נספח ו'

ים מפרט הנכס - 1נספח ו'

אחזקהנספח - 2נספח ו'

וביטוח בנזיקין אחריותנספח - נספח ז'

טוחיםישור עריכת ביא - נספח ח'

נוסח ערבות לחוזה - נספח ט'

כתב הרשאה להסעת נוסעים בנתב"ג - נספח י'

ובמערכת הסעים במערכת סידור עבודהכתב הרשאה לשימוש - נספח י"א

נספח רכישת תלושי ארוחות - נספח י"ב

אישור פרטי חשבון בנק הקבלן - נספח י"ג

מסמכי המכרז כולל הצעת הקבלן - נספח י"ד

5


, ליווי ספקים והפעלת מתקן תת לחץ אבטחת פרויקטים הנדסייםשירותי בקרת מעברים, חוזה למתן בנתב"ג, עבור רשות שדות התעופה

רשות שדות התעופה ב י ן: 1977-שדות התעופה, תשל"זפי חוק רשות - תאגיד שהוקם על 70100גוריון -, נמל התעופה בן137ת.ד. ")הרשות(להלן: "

;מצד אחד

_______________ ל ב י ן: _______________ _______________

;מצד שני ")הקבלן(להלן: "

פי חוק רשות שדות שדות ונמלי התעופה על את המנהלת והמפעילה , והרשות הינה המחזיקה ה ו א י ל ");נתב"גגוריון (להלן: "- , לרבות את נמל התעופה הבינלאומי בן1977-התעופה, תשל"ז

להתקשרות בחוזה למתן שירותי 2018/070/0360/00 פומבי מס'מכרז פרסמה אתוהרשות ו ה ו א י לספקים והפעלת מתקן תת לחץ , ליווי אבטחת פרויקטים הנדסייםבקרת מעברים,

"), הכול כמפורט במסמכי המכרז, המכרז(להלן: " עבור רשות שדות התעופהבנתב"ג, המהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה;

על סמך ,מכרזכהצעה הזוכה ב הקבלןהצעתו של הכריזה על הרשות ועדת המכרזים של ו ו ה ו א י לן, לרבות המכרז ועל פי כל תנאיו; הצעת הקבלהצהרותיו והתחייבויותיו כפי שהוגשו במסגרת

זה, ומהווים חלק לחוזה י"דכנספח טופס הזמנת ההצעות ומסמכי ההבהרה למכרז מצורפים בלתי נפרד הימנו;

בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי והרשות היא "גוף ציבורי" כמשמעותו ו ה ו א י ל ;")שירות קבלני חוק(להלן: " 2013-השמירה והניקיון בגופים ציבוריים, תשע"ג

לפיו יישא הקבלן באחריות הבלעדית והמלאה ,מעוניינת להתקשר עם הקבלן בחוזהוהרשות ו ה ו א י לכולם או חלקם, במקומות השירות להעניק לרשות את השירותים (כהגדרת מונח זה להלן),

(כהגדרת מונח זה להלן), הכול בהיקף, באופן ובתנאים המפורטים לשם כך בחוזה ובכפוף ;מעת לעתלקבלן נתנו יוראות הרשות, כפי שילה

בחוזה ולהחיל במסגרתו את כל רכיבי ותנאי העבודה מסכים להתקשר עם הרשות והקבלן ו ה ו א י להוא , כי ומתחייב בזאת מצהיר קבלני שירות, וכן הואחוק הנדרשים על פי כל דין ובפרט

, וכן כי השירותים (כהגדרתם להלן) מתןב יםומתמח יםעוסקועובדי הקבלן (כהגדרתם להלן), הידע, הניסיון, המיומנות המקצועית, הכישורים, המשאבים, יבעלועובדי הקבלן הינם הוא

על פי החוזה (לרבות על פי הוראות כל הנדרשים הרישיונותההיתרים, האמצעים, האישורים, ם;ובמועד םבמלוא שירותיםה מתןלצורך דין),

:כדלקמן ,וצהר בין הצדדים לחוזה זהלפיכך הוסכם, הותנה וה

ונספחים מבוא .1

.ותנאי מתנאיו חלק בלתי נפרד הימנו יםמהוווהנספחים המצורפים לו המבוא לחוזה זה

6


פרשנות .2

כל האמור בחוזה זה בלשון יחיד אף לשון רבים במשמע, ולהיפך וכן כל האמור בחוזה זה .2.1 כוונה אחרת משתמעת מן ההקשר.במין זכר אף מין נקבה במשמע, ולהיפך והוא כשאין

אין בכותרות סעיפי חוזה זה כדי לשמש פירוש לסעיפי החוזה ו/או כדי להשפיע על תוכנם. .2.2

הקבלן ומי מטעמו מוותר בזאת, ולא תועלה ו/או תישמע על ידו, בשום שלב, טענה שעניינה .2.3 "פרשנות לרעת המנסח".

תהא למונחים הבאים המשמעות הנקובה לצידם, אלא אם עולה אחרת מהקשר בחוזה זה .2.4 :הדברים והגיונם

., על כל נספחיוחוזה זה - "החוזה"

קבלני חוק " "שירות

כהגדרתו במבוא לעיל. -

טופס ההצעה "או " הכספית

""ההצעה הכספית

, המצורפת למכרז, על נספחיה ההצעה הכספית של הקבלן - לחוזה זה. ד"ינספח כ

" או יום עסקים" "יום עבודה"

יום עבודה (למעט יום שישי או שבת), בו פועלים הבנקים - במדינת ישראל.

מעת לעת כולל ירקות ופירות, המתפרסם ,מדד המחירים לצרכן - "המדד"אחר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, או כל מדד ל ידיע

.שיחליפו

בגין שהינו מדד ,להגשת ההצעותהאחרון המדד הידוע במועד - "בסיסהמדד " [יושלם לאחר זכייה] .________, שנת _______חודש

או "המנהל" "מנהל החוזה"

ו/או מי שמונה מטעמו כמנהל החוזה.מנהל נתב"ג -

המפקח מטעם " " הרשות

מפקח שימונה על ידי המנהל. -

מקומות " "השירות

בנתב"ג, שערי כניסה לתחומים 3בנתב"ג, טרמינל 1טרמינל -המוגבלים בנתב"ג, המשרד הראשי בנתב"ג, מסלולי המראה

כל ונחיתה בנתב"ג, אתרים הנדסיים אחרים בנתב"ג, וכן השירות. את בהם יורה המנהל ליתן נתב"גהמקומות בשטח

לחוזה. נספח א'הנספח המצורף כ - "הנספח התפעולי"

צו העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה - "קבלני שירותצו " .2013-והניקיון בגופים ציבוריים, תשע"ג

או "השירות" "השירותים"

, ליווי אבטחת פרויקטים הנדסייםשרותי בקרת מעברים, -לבדיקת והפעלת מתקן תת לחץבשטחים מוגבלים ספקים ביטחונית במעברי העובדים , הכוללים פעילותבנתב"ג מטענים

7


ונקודות החיץ בשדה, בידוק ואבטחת הפרויקטים ההנדסיים בו בכל מקום אשר ומשימות אבטחה המבוצעים במרחב נתב"ג

, בשעות, יידרש השרות במתחם נתב"ג בהתאם להנחיות המנהלבכמויות כוח האדם, ברמות כוח האדם ובהתאם למקצועות

לרבות בנספח התפעולי. השירות, הכל כמפורט בחוזה זה,

תקופת " "ההתקשרות

לחוזה זה. 5 כהגדרתה בסעיף -

ייצוג .3

נציג הרשות .3.1

(להלן: המנהל ו/או מי שיוסמך על ידו בכתבהוא , בא כוח הרשות לצרכי החוזה 3.1.1 יפעלו מפקחים מטעם הרשות. לנציג הרשותבנוסף "). נציג הרשות"

נציג פעולה עם , כי הוא ועובדי הקבלן, לרבות נציג הקבלן, ישתפו מתחייב הקבלן 3.1.2את כל המידע, הנתונים והמסמכים על ולרשות ועמידי, בכל עת ובכל עניין, והרשות

להלן. בהתאם יובהר, כי 6 , וזאת מבלי לגרוע מהוראות סעיףווהנחיותי ופי דרישותינציג הרשות הרלוונטי ו/או מי שהוסמך לא יהיה כל תוקף לפניה לגורם שאינו

או לאישוריו או הנחיותיו של גורם כאמור.לפי העניין , מטעמו

נציגנוספים. נציגים וו/או להוסיף עלי נציגההרשות רשאית להחליף, מעת לעת, את 3.1.3 הרשות רשאי לפעול על ידי אחרים שיימצאו מתאימים לאותו עניין.

נציג הקבלן .3.2

שימונה על הכללי של הקבלן או מי מטעמו מנהל ההחוזה הינו לצורכי הקבלן א כוח ב 3.1.4, והודעה על כך נמסרה בכתב למנהל החוזה, אשר ישמש כמנהל השירותים ידו

"). בלןנציג הקברשות עבור הקבלן (להלן: "

נציג הקבלן ישמש כאיש קשר ומתאם בלעדי בין הקבלן לרשות בכל הקשור לאספקת 3.1.5השירותים והוא אשר ידאג, באמצעות עובדי הקבלן, ליישומן של כל יתר המטלות וההתחייבויות הנקובות בחוזה וכן כל פעולה אחרת ו/או נוספת, הכול ככל הדרוש

לן על פי החוזה, במלואן ובמועדן. לצורך ביצוע והשלמת כל התחייבויות הקב

פרטי ההתקשרות עם נציג הקבלן, לרבות מספרי הטלפון הנייח והנייד וכתובת 3.1.6הדוא"ל, יימסרו לרשות במועד החתימה על החוזה ויתעדכנו בהודעה מראש ובכתב

לנציג הרשות.

למען הסר ספק מובהר, כי הקבלן לא יהיה רשאי להחליף את נציג הקבלן ללא 3.1.7רה מראש ובכתב של הרשות, וזאת מבלי שהחלפה כאמור תהווה עילה לדחייה אישו

ו/או לאיחור ו/או לגריעה ו/או לפגיעה אחרת בביצוע התחייבויות הקבלן על פי החוזה, והקבלן מוותר בזאת וכן יהיה מנוע ומושתק מלטעון כל טענה ו/או תביעה,

מכל מין וסוג שהוא בקשר לכך.

. מבלי לגרוע מכלליות כל ימות השבוען עבור הרשות במהלך נציג הקבלן יהיה זמי 3.1.8האמור לעיל, יתייצב נציג הקבלן במקום ובמועד עליו יורה נציג הרשות לכל צורך ו/או טיפול ו/או ביצוע מטלה עליהם יורה נציג הרשות, על פי שיקול דעתו, הכול

הנובע מתפקידו ו/או לצורך עדכון ו/או דיווח ו/או ביצוע של כל עניין הנוגע ו/או

8


ממתן השירותים, וזאת מבלי שהקבלן יהיה זכאי בשל האמור לכל תמורה, מכל מין וסוג שהוא בקשר לכך.

ההתקשרות והיקפה .4

בסעיף כהגדרתם, יםרותיהרשות מוסרת בזה לקבלן, והקבלן נוטל בזה על עצמו את מתן הש .4.1מבלי לגרוע מכלליות האמור, הקבלן להוראות החוזה.ובהתאם , הכל בכפוף לעיל 2.4 2.3 הנספח ים, בהתאם לכל הוראות החוזה, ובכלל זה הוראות רותיאת השלרשות לספק יחויב

התפעולי.

היקף התשומות .4.2

בכל אחד יםרותיהשלצורך מתן להעסיק הקבלן מספר העובדים אשר יהא על 4.2.1בהן העבודה שעות ,כישוריהם ,רותיבכל אחד ממקומות השרות ויממקצועות הש

הכספיתבטופס ההצעה למפורט הינם בהתאם, יםרותיאת השלספק יהא עליו .להוראות החוזההתפעולי, כפי שיעודכן מעת לעת על ידי הרשות בהתאם בנספח ו

הרשות תהא במהלך כל תקופת ההתקשרות ו/או תקופת ההארכה (ככל שתחול), 4.2.2להקטין ו/או להגדיל את היקף והמוחלט, , על פי שיקול דעתה הבלעדי רשאית

ל ידיבין אם ע ,לכלל מקצועות השירות או לאיזה מהם ים ו/או התשומותרותיהשת ו/או הגדלת מספר השעות בהן רות ו/או הקטניצמצום ו/או הוספת מקומות ש

ו/או הקטנת ו/או הגדלת מספר העובדים בכל מקום ממקומות יםרותיהש ניםנית(להקטין או להגדיל) ובכל שעה מהשעות בהן ניתנים השירותים ו/או לשנות רותיהש

את שעות ו/או הרכב איזה מהמשמרות באיזה ממקומות השירות וביחס לאיזה למען הסר ספק מובהר ומוסכם,. דעתה הבלעדי והמוחלט מהמקצועות, על פי שיקול

ו/או השירות , לרבות ביטול איזה ממקצועותכי הקטנה יכולה להיות עד כדי ביטול .ביטולם של השירותים

חלוקה תיתכן שיקול דעתו הבלעדי, ועל פי המנהל דרישתמובהר עוד, כי בהתאם ל 4.2.3 של משמרות תמך תוספת לרבותהמפורטות בנספח התפעולי, שונה של המשמרות

שלא ו/או פיצול חלקי של משמרת לאותו היום ש"ע למשמרת 6 - שלא יפחתו מ .ש"ע למשמרת 6 -תפחת מ

זה לעיל, בכל עת במהלך כל תקופת 4 כן, מבלי לגרוע מהאמור בסעיף -כמו 4.2.4, הרשות תהא רשאית על פי הוראת ו/או תקופת ההארכה (ככל שתחול)ההתקשרות

המנהל, להוסיף תקנים ומקצועות שירות נוספים בכל אחד ממקומות השרות, על אלו המפורטים בטופס ההצעה הכספית, כאשר התמורה לקבלן בגין ההוספה, תהא

תקנים ומקצועות נוספים אשר בהתאם לנקוב בטופס ההצעה הכספית של הקבלן. . ופס ההצעה התמורה בגינם תסוכם בין הצדדים במו"מלגביהם לא נקבעה עלות בט

מכמות השעות המצטברת הצפויה לכלל 25%יודגש, כי הגדלה בשיעור של עד 4.2.5המקצועות הנקובה בטופס ההצעה הכספית, תיעשה על פי הודעה לקבלן מאת

המנהל. הגדלה מעבר לכך טעונה קבלת אישור הגורמים המוסמכים ברשות.

הגדלת תשומות מעבר לאלו הנקובות בטופס ההצעה הכספית, אשר לא מצריכה גיוס 4.2.6שעות. במקרה של 48נוסף של עובדים על ידי הקבלן, תיעשה בהתראה מראש של

הגדלת תשומות אשר מצריכה גיוס נוסף של עובדים על ידי הקבלן, תעמוד לקבלן ובנוסף תקופת הכשרת העובד ) ימי עבודה לצורך גיוס ופרסום 20תקופה של עשרים (

.הנקובה בחוזהלתפקיד,

9


הקטנת תשומות מעבר לאלו הנקובות בטופס ההצעה הכספית, תיעשה על פי הודעת 4.2.7מכמות 25% -שעות. הקטנת תשומות מעל ל 72המנהל לקבלן, בהודעה מראש בת

השעות המצטברת הצפויה לכלל המקצועות, הנקובה בטופס ההצעה הכספית, ימים, במסגרתם יהא באפשרותו של הקבלן להגיב 7עה מראש של תיעשה בהוד

לדרישת הרשות כאמור.

ההתקשרות תקופת .5

: רצופות, כדלקמן מחולקת לשתי תקופות עם הקבלןתקופת החוזה .5.1

תקופת היערכות 5.1.1

:(להלן 28.02.2019הקבלן תחל החל מיום חתימת החוזה ועד ליום תקופת היערכות בצורה יםאת השירותיספק הקבלן לרשות "). בתקופה זו ערכותיתקופת הה"

עד תלך ותפחתמדורגת, הולכת ועולה, במקביל לפעילותו של הקבלן היוצא, אשר יםיום עזיבתו של הקבלן היוצא, ויעמיד נותני שירות , הוא28.02.2019לסיומה ביום

ערכות. יתקופת ההבמטעמו בהתאם לקצב סיום הגיוסים וההכשרות, אשר יבוצעו מנהל.ה על ידיהיקפי התשומות בתקופה זו יתואמו ויקבעו

תקופת מתן השירותים 5.1.2

01.03.2019מיום חודשים, החל )36שלושים ושישה ( , תימשךתקופת מתן השירותיםזו ת מתן השירותים"). בתקופתקופת מתן השירותים" (להלן: .28.02.2022ליום ועד

בהתאם לעמוד במלוא דרישות התשומות ובכל יתר התחייבויותיו הקבלןמתחייב . להוראות החוזה, במלואן

").תקופת ההתקשרות(תקופת ההיערכות ותקופת מתן השירותים תיקראנה יחדיו, להלן: "

בכתב, על דחיית תחילתה של לקבלןהרשות תהא רשאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, להודיע .5.2, וזאת מכל סיבה שהיא ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי של הרשות. מתן השירותיםתקופת

כאמור ו/או במידה ויחולו מתן השירותיםהודיעה הרשות על דחיית תחילתה של תקופת , כתוצאה מצו של בית משפט מוסמך מתן השירותיםעיכובים כלשהם, במועד תחילת תקופת

ך מועד תחילת התקופה האמורה, ובין מכל סיבה אחרת ו/או נוספת שהיא, ידחה ו/או יוארמוותר בזאת, באופן בלתי חוזר והקבלןלמועד אותו תקבע הרשות, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי

וכן יהיו מנוע ומושתק, מלהעלות כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלשהי בגין כך, כלפי לפיצוי מכל סוג לשיפוי ו/או הקבלןהרשות ו/או כלפי מי מטעמה, ובכלל זה, לא יהיה זכאי

שהוא. למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי אין באמור בסעיף משנה זה, על מנת לגרוע מזכותה .להלן 5.4ה הוראת סעיף משנכאמור בשל הרשות לביטול החוזה,

הרשות בלבד תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות .5.3על שלושים וששה במצטבר ל שתבחר, שלא יעלו יחדיו לתקופה או תקופות נוספות, בכל תמהי

ימים 30"), וזאת בהודעה מוקדמת בכתב, של תקופת ההארכהזה: " בחוזה() חודשים 36( .ו/או כל תקופת הארכה (לפי העניין) התקשרותה טרם תום תקופת

הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת באופן בלתי חוזר, כי ביטול החוזה ו/או הפסקת ההתקשרות .5.4ו/או אי הארכת תקופת ההתקשרות לתקופות הארכה נוספות, להלן) 33 סעיף (לרבות על פי

ה מנוע ומושתק מוותר בזאת באופן בלתי חוזר וכן יהי הקבלןזכות המוקנית לרשות, וכי היאמלטעון כל טענה בשל כך, לרבות טענה בדבר הסתמכותו להעניק את שירותים במשך כל התקופת ההתקשרות ו/או הסתמכותו להעניק את השירותים במהלך תקופת ההארכה (כול

) ובפרט טענות שעניינן השקעות אותן השקיע הקבלן בקשר עם השירותים ו/או האו חלק בקשר עם היתכנותם.

10


יסה מדורגת של קבלן חדש בסמוך לסיום תקופת ההתקשרות כנ .5.5

) חודשים לפני סיום תקופת ההתקשרות ו/או תקופת ההארכה (ככל שתחול) תהא 3שלושה (רשאית הרשות להפחית תשומות מהקבוע בחוזה בצורה מדורגת, ולהכניס במקביל את קבלן

צוע הדרגתי הולך ילבוזה זה, נותן השירותים החדש שיזכה במכרז לביצוע השירותים נשוא חוזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי של הרשות. הקבלן יהא מנוע ומושתק ועולה של השירותים,

ולא תעמוד לו כל טענה ו/או דרישה, מכל מין וסוג שהוא, כנגד הרשות בקשר לכך. מובהר כאמור בסעיף תשומות, ת היקפי לשנוכדי לגרוע מזכותה של הרשות כי אין באמור בזאת, לעיל. 4.2 4.2.2

התחייבות הקבלן לעניין מתן השירות .6

:ת, כימתחייב בזאמצהיר והקבלן

רות, יהיו יממקומות הש ל אחדבכ יםרותיידו בביצוע הש-העובדים מטעמו, אשר יועסקו על .6.1 המפורטבתהליך הברירה והמיון יםרותיאך ורק עובדים אשר גויסו על ידו לצורך מתן הש

על אף האמור, ניתן יהיה לגייס עובדים אשר עבדו אצל .ובנספח התפעולי להלן 9 בסעיף וזאת בכפוף לקבלת ות עובר לחתימת חוזה זה, הקבלן הקודם שסיפק את השירותים לרש

אישור מראש של מנהל החוזה או מי מטעמו לעניין זה.

רד בכל עת תרות, לא יוצב על ידו בכל מקום ממקומות השתועסק ותכמות העובדים אשר .6.2כנקוב בנספח התפעולי העובדים לפי רמתם ותפקידם, כמות רות, מישבה עליו ליתן את הש

רות ו/או כפי שקבע המנהל והודעה על כך נמסרה לקבלן.יבאותו מקום שלגבי אותה עת

משמעת, לבוש וכד') לעובדים שיועסקו על ידו בביצוע הוראות נוהל (בנושא הקבלן יכין .6.3העתק ההוראות .וכן על פי הוראת המנהל במידת הצורך ויעדכנןרות, ירות, במקומות השיהש

של בכתבמראש ו הקבלן לידיעת המנהל ולאישורו יעל ידוכל עדכון, או שינוי בהן יובאו .לעניין זה, מנהל החוזהבהנחיות מטעם הקבלן כמו כן יעמדו כלל העובדים .המנהל

רות מהמספר שהקבלן חייב בהעסקתו יירד מספר העובדים בכל עת, במקום ממקומות הש .6.4מתחייב הקבלן באותה עת, כאמור לעיל, עקב נסיבות שהקבלן לא יכול היה לצפות מראש,

מעת ארבע שעותתוך בוזאת תחתיו, רות להציב עובד יכמפורט בחוזה, לגבי אותו מקום ש על ההיעדרות.נודע לו ש

יםרותיפיד על הופעה נקייה נאה ומסודרת של העובדים שיועסקו על ידו בביצוע השהוא יק .6.5 .הכל כמפורט בנספח התפעולי

נותן בזה והואהחוזה, גם בשעת חירום הוראותל פי ע יםרותיאת השויספק ימשיך הוא .6.6 חוזה.ה על פירות יהסכמתו לטיפולה של הרשות לעניין הכרזתו כמפעל חיוני למתן הש

אחר כל הוראות והתנאים המפורטים בנספח התפעולי. הוא יעמוד וימלא .6.7

כמפורט ציוד, וכן כל הנדרש למתן השירות רכבים ולצורך מתן השירותים הוא יקצה ויעמיד .6.8 .התפעולינספח ובכלל זה בחוזה ב

אין בפיקוח ו/או בהנחיית הרשות ו/או כל מי מטעמה בקשר עם מתן השירותים על מנת .6.9להטיל על הרשות ו/או כל מי מטעמה אחריות כלשהי, בין היתר, בקשר עם טיבם ואיכותם

את, כי אין של השירותים ו/או על מנת לגרוע מאחריות הקבלן בקשר לכך. עוד מובהר בזבפיקוח ו/או בהנחיית הרשות ו/או כל מי מטעמה בקשר עם מתן השירותים משום כוונה ו/או

י מטעמם.רצון ליצור ו/או לקיים יחסי עבודה בין הצדדים ומ

11


משך העסקת כל אחד מעובדיו אשר יעסקו במתן השירותים והעונים על הדרישות הישימות .6.10חודשים מיום תחילת עבודתם בפועל לאחר סיום 12 - (למעט מפעיל תת לחץ) לא יפחת מ

תפחת תקופת היה ו .)"ליתאתקופת ההעסקה המינימלהלן: "(תקופת ההכשרה והחפיפה את לפצות הקבלן מתחייב לית, אההעסקה המינימ מתקופת הקבלןהעסקה של עובד מעובדי

תקופת עבור כל חודש שנותר ממועד סיום תקופת ההעסקה בפועל ועד לסיום הרשות להלן. 31.1.6 , בהתאם להוראות סעיף יתלאהמינימההעסקה

ו/או תקופת ההארכה (ככל שתחול), הוא נקודת זמן שהיא, במשך כל תקופת ההתקשרות בכל .6.11כל האישורים, ההיתרים, ההסמכות והרישיונות הדרושים לביצוע השירותים, אשר יהיה בעל

הרישיונות הבאים: תקפים על שמו של הקבלן, ובכלל זה יהיו

אבטחה, בהתאם להוראות חוק השמירה והרישיון תקף לעסוק כקבלן שירות בתחום .6.11.1 . 1996- קבלני כח אדם, תשנ"ו על ידיהעסקת עובדים

רותי ירותי שמירה לפי חוק חוקרים פרטיים ושירישיון תקף לניהול משרד לש .6.11.2 .1972-תשל"ב ,שמירה

יוגש למנהל עובר ליום תחילת תקופת שבתוקף כאמור םהנוכחי נותמהרישיו עותק ההתקשרות.

לפני יום 30לכל הפחות , כאמור עותק מכל רישיון חדש המנהלהקבלן מתחייב להעביר לידי . או מיד עם קבלת רישיון חדש, לפי המוקדם פקיעת תוקפו של כל רישיון קודםמועד

או דיןכל על פי לרשות יםהמוקנאחרים סעד זכות ו/או ומכל מבלי לגרוע מהאמור לעילמכל סיבה שהיא ו/או שתידחה בקשת נות שלעילהרישיוו איזה מיפקע ו/או יבוטל, אם החוזה

מיד עם היוודע לרשותמכל סיבה שהיא, יודיע על כך הקבלן בכתב הקבלן לחידוש הרישיוןקבלן ומבלי של לאלתר החוזהאת לסיים תהא רשאית הרשותבמקרה כאמור , ולקבלן על כך

בשל כך.ו/או זכות לפיצוי תהיינה כל טענות ו/או דרישות

בהתאם לחוק על ידו יועסקו מועסקים ו העובדים שיועסקו על ידו במתן השירותיםכי כל .6.12 שהוצאו מכוחו. וההיתרים הצווים , וכל התקנות 1951- שעות עבודה ומנוחה, תשי"א

נו מעסיק ו/או יעסיק נוער (כהגדרת מונח זה בחוק עבודת הנוער, הקבלן מתחייב כי אי .6.13 ) במסגרת מתן השירותים לרשות.1953-תשי"ג

לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, 9הקבלן מתחייב כי יפעל לקיים את הוראות סעיף .6.14עליו במהלך "), במידה והן חלות עליו ו/או ויחולו זכויות שוויון חוק(להלן: " 1998-התשנ"ח

עובדים לפחות במהלך 100תקופת ההתקשרות, וכן בנוסף, במידה והוא מעסיק ו/או יעסיק ההתקשרות, יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים תקופת

לחוק שוויון זכויות ויפעל ליישום הוראות והנחיות, 9לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף ו. ככל שיינתנ

, 1998- "חהקבלן מצהיר ומתחייב לפעול בהתאם להוראות החוק למניעת הטרדה מינית, תשנ .6.15והתקנות מכוחו, ובכלל זה, יביא לידיעת עובדיו את האיסור על הטרדה מינית והתנכלות על פי החוק, ינקוט בכל האמצעים הנדרשים כדי למנוע הטרדה מינית או התנכלות, יקבע

יקיים הדרכות בקרב עובדיו בנושא מניעת הטרדה מינית בין עובדיו, ויפרסם תקנון למניעת יקבע דרך יעילה להגשת תלונה ובירורה, וימנה אחראי מטעמו למניעת הטרדה ,הטרדה מינית

מינית בהתאם להוראות החוק. עוד מתחייב הקבלן להביא באופן מידי לידיעת הרשות, מינית בקשר למי מעובדיו המוצבים באמצעות האחראי מטעמו, כל תלונה בגין הטרדה

ברשות במסגרת החוזה, אופן הטיפול בה והמסקנות בעקבותיה, וככל שיידרש לכך, ישתף פעולה עם הרשות ו/או מי מטעמה בקשר לבירור התלונה כאמור. מובהר בזה, כי אין באמור

12


ה כדי לגרוע מסמכותה של הרשות לטפל בבירור התלונה כאמור, בהתאם לשיקול דעת .הבלעדי, והקבלן מתחייב לשתף עמה פעולה באופן מלא

זה כדי לגרוע מיתר התחייבויות הקבלן, כמפורט בחוזה. 5.1 אין באמור בסעיף .6.16

כישורי עובדי הקבלן .7

כל מי שיחליפם ו, יםרותיהשמתן בעל ידו העובדים שיועסקו הקבלן מתחייב בזאת, כי כל .7.1, ובכלל בכל עת, בכל הדרישות הישימות המפורטות בחוזה יעמדו,, ים כאמוררותיבמתן הש

., לפי הענייןרות המפורטים בחוזהיבהתאם למקומות השבהוראות הנספח התפעולי, זה

רות יהקבלן מתחייב בזאת להעסיק במתן השלעיל, 7.1 מבלי לגרוע בכלליות האמור בסעיף .7.2, לרבות הדרישות כמפורט בחוזה רותיעובדים אחראים ומתאימים מכל הבחינות למתן הש

.זה בכלל, ובנספח התפעולי בפרט

אישור גורמי הביטחון .8

לכל אחד מן מראש ובכתב ביטחון נתב"ג "ט חשל מנ ומתחייב, לקבל את אישור הקבלן .8.1, ומבלי לגרוע מכל אישור של כל גורם נוסף השירותיםהעובדים שיועסקו על ידו בביצוע

. שנדרש על פי הוראות החוזה ובכלל זה הוראות הנספח התפעולי

להציב עובד זה או אחר או מי מטעמו שימונה על ידו, רשאי להורות לקבלן להפסיק המנהל, .8.2או ,לפי שיקול דעתו הבלעדיבחצרי הרשות ו/או להפסיק לספק לרשות שירותים באמצעותו,

משהורה כן, על , ולהלן 9 בנוסף לסמכויות הרשות הנקובות בסעיף, שלא לאשרה מלכתחילהלאלתר ולהחליפו הצבתו בחצרי הרשות ו/או מתן שירותים באמצעותו את הקבלן להפסיק

דרישות המפורטות בחוזה. הרשות לא תהא חייבת לפצות את הבעובד אחר העונה על כל להיגרם לו בשל הפסקת עבודתו של העלוליםהקבלן בדרך כלשהי, בגין הפסדים או נזקים,

ו/או בקשר עם עלות הנובעת מהעסקת עובד כאמור מכוח כל דין לאחר עובד כאמור לעילשור לעובד מעובדי הקבלן לא יכי אי מתן א ,. כמו כן יודגשהודעת הרשות על הפסקת הצבתו

תנאי ו וראותבהתאם לכל הצוע השירות מצד הקבלן ייהווה עילה לדחייה או לעיכוב או לאי ב . חוזהה

למען הסר ספק מובהר, כי כל אחד מעובדי הקבלן יידרש לעמוד בכל דרישות הביטחון .8.3 .נספח ה'המפורטות בנספח הביטחון המצורף לחוזה כ

ים כמוגבל יםבנתב"ג מוגדר ומקומות השירותמובהר ומוסכם בזאת על הקבלן, כי הואיל .8.4לספק את השירותים באמצעות עובדים כניסה מסיבות ביטחוניות, הקבלן לא יוכל ל

פלסטינים אשר אינם אזרחי מדינת ישראל, ובכפוף ליתר דרישות החוזה.

תהליכי ברירה ומיון של עובדי הקבלן .9

הקבלן מתחייב בזאת לכל אלה:

פי החוזה אך ורק בהתאם ל רות עיאת כל העובדים הדרושים לו לשם מתן השולמיין לגייס .9.1 לגייסבכלל זה הקבלן מתחייב .התפעולינספח חוזה, לרבות ברטים בלתנאים והדרישות המפו

, בה ישתתפו האך ורק באמצעות ועדת קבל יםרותיהעובדים הדרושים לו לשם מתן הש כלאת הצבת מועמד זה או אחר בחצריה הרשות תהא הסמכות לפסול לנציג. נציגים מטעם הרשות

, והכל הבלעדי ללא צורך לנמק את פסילתה ו/או קבלת השירותים על ידו על פי שיקול דעתה .כמפורט בנספח התפעולי

13


ומעת החוזה על פי תקופת ההתקשרותערכו לפני מועד תחילת יהעובדים יומיון תהליכי גיוס .9.2ההכשרות והקורסים ועדות הקבלה ומיקומן, וכן . מועדילעת במהלת תקופת ההתקשרות

יודגש כי .םהרשות ובאישור יאום עם נציגומיקומם ייקבעו בתיהתפעולי המפורטים בנספח ם פרטיה לרבות במהלך תהליכי הגיוס. הרשותבלוגו יהיה רשאי לעשות שימושלא הקבלן

בכל פרסום מטעם הקבלן יוגשו מראש ובכתב לאישור תיאור המשרהבכלל זה המקצועיים ו .מי מטעמו ומנהל החוזה א

של מועמדים יםרותיהקבלן לצורך מתן השלעבודה אצל של עובדי הקבלן הסופיתקבלתם .9.3ועדת ל ידי, אשר יאושרו עיםרותי, לעסוק במתן השבחוזההעונים לדרישות המפורטות

מבדקי ההתאמה במעבר בהצלחה של תחקיר ביטחוני, , כאמור לעיל, תהא מותנית הקבלהוזאת ההכשרה,הרשות, וקורס אשר יבחר על ידי הקבלן ויאושר על ידי ,במכון פסיכולוגי

.למפורט בנספח התפעולי בהתאם

ות בסיסיות שא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע ההכשריהקבלן ימבלי לגרוע מהאמור, .9.4בדיקות התאמה, מעבר ועדות קבלה, ,פרסום לרבות( ומבדקי ההתאמהלמקצועות השונים

התחקיר הביטחוני הרשות לא תגבה כל תשלום בגין ).הסעות, תחקירים ביטחוניים וכיו"בו/או ועדת הקבלה. יחד עם זאת מובהר, כי הקבלן יישא בכל העלויות וההוצאות הנובעות כתוצאה מהשתתפות מי מטעמו בוועדות הקבלה ו/או עריכת תחקירים ביטחוניים, לרבות אך

ההוצאות האמורות יחולו כאמור על הקבלן וישולמו על ידו מבלי עה. לא רק הוצאות נסימוצהר ומוסכם בזאת במפורש .כאי לכל פיצוי, שיפוי או תשלום מכל מין וסוג שהואשיהיה ז

.הוא תמחר עלויות אלה וכלל אותן במסגרת ההצעה הכספית למכרז על ידי הקבלן, כי

הוראות סעיף זה יחולו למען הסר ספק, מוצהר ומוסכם בזאת במפורש על ידי הקבלן, כי .9.5רות ירות ואשר יגויס על ידו לביצוע שיידו בביצוע מתן השבהתאמה, על כל עובד שיועסק על

.במהלך תקופת ההארכה (ככל שתחול)ו/או ההתקשרות תקופת במהלך

הדרכה והכשרת עובדי הקבלן .10

התפעולי. הקבלן מתחייב לבצע הדרכות והכשרות בהתאם להוראות המפורטות בנספח .10.1 .התפעוליספח עלויות ההדרכות וההכשרות כמפורט בנבכל הקבלן יישא

יחולו זה 10 סעיף ידי הקבלן, כי הוראות -למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזאת במפורש על .10.2ואשר יגויס על ידו לביצוע יםרותיבביצוע הש י הקבלןאף על כל עובד שיועסק על יד

.(ככל שתחול) תקופת ההארכהבמהלך ו/או ההתקשרות תקופת במהלך יםרותיהש

ת ההדרכה ומסגרותים הינו השתתפות בתנאי להעסקת כל עובד מטעם הקבלן במתן השיר .10.3ומספר וההכשרות . משך ההדרכותוההכשרה כמפורט בסעיף זה ובנספח התפעולי

ככלל מיקום .התפעוליכמפורט בנספח הוא ,המשתתפים המינימאלי להשתתפות בכל קורסההדרכות וההכשרות הוא בנתב"ג אולם על פי החלטת מנהל החוזה יתקיימו תרגילי בטחון

יובהר כי שינוע עובדים מתנב"ג לתרגילים גם מחוץ למרחב נתב"ג כמפורט בנספח התפעולי. שיתקיימו מחוץ למרחב נתב"ג יבוצע באחריות הרשות.

כשעות עבודה ייחשבוהבסיסית הכשרהבה והדרככאמור בהשעות בהן ישתתפו עובדי הקבלן .10.4של עובדי הקבלן לכל דבר ועניין, לרבות לעניין תשלום השכר וההפרשות הסוציאליות על ידי

30 לא ייחשבו לקבלן כשעות מתן שירותים לצורך התמורה המפורטת בסעיף אולם , הקבלןשעות אלו, הכל כמפורט בנספח עבורלא יהא זכאי לתמורה כלשהי מהרשות , והקבלןלהלן

שכר דרכה וההכשרה הבסיסיתם לעובדיו בתקופות הכי הקבלן מחויב לשל ,ודגשמ .התפעוליקבלני בצו/או ו 1987-מינימום, תשמ"ז שכר בחוק הקבועשכר המינימום שלא יפחת מעבודה

שירות ו/או בהסכם הקיבוצי בענף השמירה והאבטחה ו/או בצו הרחבה להסכם הקיבוצי הגבוה לפי -כפי שיעודכנו מעת לעת( להלן11.3 ו/או לפי הוראות כל דין כהגדרתן בסעיף בענף

ההסכם כל התשלומים לעובדיו בהתאם להוראות ב , על חשבונו ואחריותו,שאייוכן ) מביניהם

14


כל יתר הזכויות הסוציאליות המחויבות (לפי הרלוונטי) והקיבוצי וצו ההרחבה בענף השמירה ,הוצאות הביטוחלהלן ועל פי חוזה זה, לרבות בגין 11.3 בסעיף הדין, כהגדרתן על פי הוראות

ודרישות נוספות כמפורט הסעות, אספקת ארוחותהלנה בתקופת ההכשרה (ככל שתדרש), על אף יובהר כי תקופת ההדרכה וההכשרה, כאמור לעיל.כל במשך וזאת בנספח התפעולי,

מוצהר ומוסכם .הוראות כל דין, הקבלן לא יהיה רשאי לנכות הוצאות אלה משכר העובדיםהוא תמחר עלויות אלה וכלל אותן במסגרת ההצעה בזאת במפורש על ידי הקבלן, כי

הכספית למכרז.

השעות בהן ישתתפו -הדרכות שוטפות (שאינן בסיסיות)ול מתקדמות בכל הנוגע להכשרות .10.5כאמור ייחשבו כשעות עבודה של עובדי הקבלן, לכל הדרכה הכשרות וכאמור בעובדי הקבלן

הקבלן מחויב דבר ועניין, לרבות לעניין תשלום השכר וההפרשות הסוציאליות על ידי הקבלן ושלא יפחת מהשכר שכר עבודה דרכה וההכשרה כאמורהב בגין השתתפותםלשלם לעובדיו

הרשות . לכל מקצועזה בחוזה שנקבעוהסוציאליים התנאיםאת מלוא ולשעה בסיסית, התעריף לשעת אתתשלם לקבלן עבור כל שעת הכשרה בהן ישתתפו עובדיו כאמור לעיל,

רשו לשם לרבות שעות חפיפה ככל שידטרם ההסמכה, המקצוע של העובד עבודה, על פי . הסמכת כל עובד לתפקידו

הכשרות על ידי גורם חיצוני .10.6

תבוצענה הכשרות על ידי גורם חיצוני למספר מצומצם , על פי דרישת מנהל החוזה,מעת לעת). הקבלן מתחייב לשאת בעלות ההכשרות וכו' ו/או חונך ראש צוותשל עובדים בדרג ניהולי (

כשעות לקבלןוהן הקבלןהחיצוניות (למעט שעות מתן השירות אשר ישולמו הן לעובד בשנה. כל סכום מתוך הסכום השנתי ₪ 25,000 -בעלות של כ עבודה/שירות לכל דבר ועניין)

בשנה שלאחריה. נהשתבוצע להכשרות החיצוניותאשר לא ינוצל במהלך אותה שנה, יעבור הוא תמחר עלויות אלה וכלל אותן במסגרת מוצהר ומוסכם בזאת במפורש על ידי הקבלן, כי

.פית למכרזההצעה הכס

התחייבויות הקבלן לעניין תנאי העבודה של עובדיו .11

הקבלן מתחייב בזאת לקיים ביחס לכל אחד מהעובדים אשר יועסקו מטעמו בביצוע השירותים, אחר כל ההוראות להלן:

שכר לשעה בסיסית .11.1

שלא יפחת מהשכר שכר הקבלן מתחייב לשלם לעובדים אשר יועסקו מטעמו במתן השירותיםעבודה או בגין שעות נוספות גמול בגין (לא כולל 11.1.1 כהגדרתו להלן בסעיף לשעה בסיסית

להפקיד, ובכלל זה )מסמכי המכרזימי המנוחה השבועית, חגי ישראל וימי שבתון, כמפורט בבוהתנאים הסוציאליים ) את כל הרכיבים מלאה משרה להיקף עדולשלם בגין כל שעת עבודה (

טופס ההצעה הכספית. ל 1נספח הנכללים בעלות השכר המינימאלית, כמפורט להלן וב

שכר לשעה בסיסית ביחס לעובדים שיועסקו על ידי הקבלן במתן השירותים בכל 11.1.1 :מקצועות השירות

לפי ערך לשעת הקבלן מחוייב לשלם לעובדים כאמור, בכל אחד ממקצועות השירות, לעובד שמירה ומשכר המינימום לשעת עבודההמינימום עבודה שלא יפחת משכר

קבוע ש כפי בהתאם לטבלה שלהלן, לשעת עבודה לאחראי שמירה, לפי העניין, ו/אוקבלני שירות בצו, ובכלל זה 11.3בהוראות כל דין כהגדרתן להלן בסעיף

ענף השמירה והאבטחה ו/או בצו הרחבה להסכם הקיבוצי בענף בבהסכם הקיבוצי (לפי הגבוה כפי שיעודכנו מעת לעת , 1987- התשמ"זבחוק שכר מינימום, ו/או

הסכומים הנקובים להלן בטבלה בתוספת "),שכר המינימום(להלן ביחד: " ביניהם) "): השכר לשעה בסיסית" :כאמור לעובדים ביחס, להלן(

15


לשעה בסיסית לכל אחד ממקצועות השכר מקצוע הנקוב להלןהשירות שלא יפחת מ

סך השכר לשעה בסיסית בש"ח

1. ₪ 7שכר המינימום בתוספת מאבטח שערים

36.12 ₪

2. ₪ 8שכר המינימום בתוספת חונך

37.12 ₪

3. ₪ 9שכר המינימום בתוספת עובד חפו"ש

38.12 ₪

4. מאבטח פרויקט

הנדסי ₪ 9בתוספת שכר המינימום

38.12 ₪

5. ₪ 10.5שכר המינימום בתוספת ראש צוות

39.62 ₪

6. סגן אחראי הדרכה

₪ 12שכר המינימום בתוספת 41.12 ₪

7. ₪ 15שכר המינימום בתוספת אחראי הדרכה

44.12 ₪

, ועל פי העדכון שכר שמירהו/או לאחראי שמירהככל שיעודכן שכר המינימום לעובד 11.1.2

(לפי העניין) עולה על שכר המינימום שמירהו/או אחראי שמירההמינימום לעובד , באופן מיידי הקבלןהקבוע נכון למועד הגשת ההצעות במכרז זה, יעדכן בהתאם

כלל החל ממועד תחולת העדכון כאמור ובהתאם לו, את שכר המינימום בגין כאשר לשכר המינימום במקצועות השונים ם, העובדים המועסקים במתן השירותי

.לעיל 6 המעודכן כאמור יתווספו התוספות הנקובות בטבלה שבסעיף

מצהיר ומתחייב כי עלות השכר והתנאים הנלווים שיישא בהם בגין עובדיו הקבלן 11.1.3אשר יועסקו מטעמו במתן השירותים, לא תפחת מעלות השכר המינימאלית הנקובה

"), והכל כמפורט בהצעה השכר המינימאלית עלותבטופס ההצעה הכספית (להלן: "ים בעלות השכר להצעה הכספית, הכולל את הרכיבים הכלול 1הכספית ובנספח

המינימאלית עבור מקצועות השירות השונים.

מצהיר ומתחייב לשלם הקבלןמבלי לגרוע מהתחייבויות המציע הזוכה מכוח החוזה, 11.1.4לעובדים אשר יועסקו מטעמו במתן השירותים, לכל הפחות את הרכיבים הבאים,

בסעיף אשר ישולמו בהתאם לשיעורים ולתנאים הקבועים בהוראות הדין כהגדרתן עבודה, תוספות יוקר, תוספת ענפית, , כפי שיהיו בתוקף מעת לעת: שכר11.3 בסעיף , ביטוח לאומי, חופשה , שי לחגים, דמי חגיםוהתמדה מצוינותוותק, מענק ב הכרה

חופשה מסיבות משפחתיות, ימי אבל, היעדרות לרבות(שנתית, חופשות מיוחדות, דמי הבראה, גמול בגין שעות נוספות, ביום הזיכרון), תשלום בגין ביטול משמרת,

גמול בגין עבודה במנוחה שבועית/בחגים/בימי שבתון (לרבות יום הבחירות לכנסת ), הוצאות נסיעה או הסעות בהתאם להוראות הדין, דמי מחלהולרשויות המקומיותכמפורט בסעיף ) ולקרן השתלמות (להלן 11.23 כמפורט בסעיף והפרשות פנסיוניות (

). למען הסר כל ספק, כל רכיבי השכר שבמהותם הם מבוססי שכר להלן 11.24 עבודה יחושבו וישולמו בהתבסס על השכר לשעה בסיסית.

16


על אף האמור לעיל, ככל שיותקנו תקנות או צווים או שיחול שינוי בהוראות הדין 11.1.5 11.1.4 כנקוב בסעיףאשר יקבעו רכיבים שאינם מנויים 11.3 כהגדרתו להלן בסעיף

לעיל ו/או ישנו ו/או יעדכנו את גובהם או שיעורם של הרכיבים האמורים, יעדכן באופן מיידי את עלות השכר המינימאלית המשתלמת לעובדיו נותני הקבלן

או בצווים כאמורהשירותים ובגינם, כך שתהיה בהתאם לסכום שייקבע בתקנות או . בהתאם שינוי כאמור בהוראות הדין

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הקבלן מתחייב לשלם לעובדיו גם את התשלומים וההטבות כמפורט להלן:

ם אשר יועסקו מטעמו במתן לשלם לעובדיהקבלן מתחייב .תשלום גמול בגין שעות נוספות .11.2 תשלום עבור גמול בגין, לעיל 10.1כאמור בסעיף , בנוסף לשכר לשעה בסיסיתהשירותים

והן בימי המנוחה השבועית, חגי ישראל וימי שבתון בימי חולהן ,עבודה בשעות נוספותבמשמרות יום והחל מהשעה השמינית התשיעית מהשעה החלכהגדרתם בדין, כדלקמן: (א)

ובין 22:00(משמרת ששתי שעות ממנה, לפחות, הן בתחום השעות שבין במשמרות לילה 25%, בשיעור של וביום שלפני חג שהעובד לא עובד בו וביום שלפני המנוחה השבועית) 6:00

מהשכר 50%מהשכר לשעה בסיסית לעובד עבור השעתיים הנוספות הראשונות ובשיעור של 43 -ת; ובנוסף (ב) החל מהשעה הרגילה הלשעה בסיסית לעובד עבור יתר השעות הנוספו

מהשכר לשעה בסיסית לעובד עבור השעתיים הנוספות הראשונות 25%בשבוע, בשיעור של לעניין יובהר כי מהשכר לשעה בסיסית לעובד עבור יתר השעות הנוספות. 50%ובשיעור של

העובד נעדר יילקחו בחשבון גם שעות בהןכאמור, חישוב השעות הנוספות ברמה השבועית ישלם הקבלןמוסכם, כי .היעדרות זו בגיןלתשלום על פי הוראות הדיןזכאי היהומהעבודה

נוספות בהתאם לאמור ולא ישלם תוספת גלובאלית בגין עבודה שעותלעובדיו גמול בגין בשעות השירותים מתן בגין הכרוכות העלויות כל את תמחר כי מאשר הקבלן בשעות נוספות.

" ורווח"הוצאות תובעמוד למכרז הצעתו הגשת בעת ,לעיל זה בסעיף כמפורט ,נוספותלקבלן מען הסר ספק כי בגין שעות נוספות תשלם הרשות מובהר ל .הכספית ההצעה שבטופס

ביחס את עלות השכר המינימאלית את התעריף לשעת עבודה כהגדרת מונח זה להלן (היינו הוצאות והרווח בו נקב הקבלן בטופס ההצעה לכל אחד ממקצועות השירות בתוספת סך ה

כוללת תשלום עבור תנאים סוציאליים כאשר עלות השכר המינימלית כאמור ,הכספית .)לטופס ההצעה הכספית 1כמפורט בנספח

ם לשלם לעובדי. הקבלן מתחייב שבתון וימי חגים, שבועית מנוחה בימי עבודה בגין תשלום .11.3, לעיל 11.1 כאמור בסעיף , בנוסף לשכר לשעה בסיסיתהשירותיםאשר יועסקו מטעמו במתן

מהשכר 50%בשיעור של וימי שבתון, חגי ישראל, מנוחה השבועיתימי הבגין עבודה ב גמולשלאחר מוצאי 06:00בערב השבת/חג ועד לשעה 18:00לעובד החל מהשעה לשעה בסיסית

וימי ישראל חגי, השבועית המנוחה בימי בסיסית לשעה השכר עלות(להלן: " השבת/חג, והכל "), ובימי שבתון כהגדרתם בדין בהתאם לתעריף ולשעות השבתון כקבוע בדיןשבתון

קבלני שירות וצו קבלני שירות, וכן הסכמים חוק לרבותדין, כלעל פי הוראות כמתחייב, הוראות לעיל מהאמור לגרוע מבלי, וכן, שמירה והאבטחההקיבוציים או צווי הרחבה בענף

הסכם קיבוצי לקיצור שבוע עבודה במשק לרבותכל צו הרחבה ו/או הסכם קיבוצי אחר, בודה במשק, שנחתם בדבר קיצור שבוע העו/או צו הרחבה 29.3.2017הישראלי שנחתם ביום

ככל , הקבלןהחלים על ,")צו הרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה(להלן: " 15.03.2018ביום התמורה "). הדין הוראות(להלן: " בההמיטי ההוראה לפי - סתירה של ובמקרהשחלים, בגין שעות מתן השירותים על ידו בימי המנוחה השבועית, ימי חג וימי שבתון היא לקבלן

.חוזהל 30.1.2.1 סעיף כמפורט ב

. למען הסר ספק, ובהתאם להוראות החוזה, מובהר המשרה בהיקף וחג שבת שעות הכללת .11.4כי על הקבלן להביא בחשבון היקף המשרה של העובדים אשר יועסקו מטעמו במתן השירותים, לצורך חישוב זכויותיהם הסוציאליות, את שעות העבודה במנוחה השבועית ובחג,

ותמחייב ותשיר קבלני צוהוראות הדין ובכללן בו מקום אלאעד להיקף משרה מלאה, העלויות כל את תמחר כי מאשר הקבלן. המשרה בהיקף תלות ללא כאמור בשעות התחשבות

17


שבטופס" ורווח"הוצאות תובעמוד למכרז הצעתו הגשת בעת לעיל זה בסעיף הכרוכות .הכספית ההצעה

נשוא השירותים במתן מטעמו יועסקו אשר ם. הקבלן מתחייב לשלם לעובדימחלה דמי .11.5מובהר, כי ניצול ימי המחלה הצבורים יבוא במנין . הדין להוראות בהתאם מחלה דמי החוזה

לביטוח לאומי ההפקדהמובהר, כי התשלום לקבלן בגין רכיב זה, לרבות היקף המשרה. בכפוף להגשת הרשות ידי על ישולם ,זה רכיב על הנדרשות הסוציאליות ההפרשות וכןבגינו,

התשלום בפועל, בכל חודש לתקופת ההתקשרות ו/או אישור רו"ח מטעם הקבלן על ביצוע בנפרד תשולם לעיל כאמור מחלה דמי תשלום בגין התמורהתקופת ההארכה (ככל שתחול).

.לחוזה 30.1.2.3 השירותים בגין השוטף מהתשלום נפרדת חשבונית תוצא ובגינה

דמי ,ם אשר יועסקו מטעמו במתן השירותיםלשלם לעובדיהקבלן מתחייב .הבראהדמי .11.6לביטוח לאומי בגינם הפקדההתעריפים וימי הזכאות הנקובים להלן, בתוספת הבראה על פי

דמי(להלן: " ההפרשות הסוציאליות ולקרן השתלמות הנדרשות ביחס לרכיב זה וכןוזאת בין אם העובד השלים שנת עבודה אחת אצל הקבלן ובין אם לאו, כאשר "), ההבראה

העובד יהיה זכאי לדמי ההבראה החל מיום העסקתו הראשון, כדלקמן:

והוא יעודכן במועדים ובשיעורים ₪ 426על יעמוד. התעריף ליום הבראה תעריף ליום הבראהשבהם מעודכן התעריף ליום הבראה בשירות המדינה, כמפורט בחוזרי הממונה על השכר

והסכמי העבודה במשרד האוצר.

. דמי ההבראה יחושבו לפי מספר ימי ההבראה על פי המפורט בטבלה מספר ימי הזכאותלתקשי"ר יחול עדכון 28.241סקה שלהלן. היה ויחול עדכון במספר ימי ההבראה הקבועים בפ

זה על הימים הנקובים בטבלה שלהלן:

מספר ימי הבראה מספר שנות ותק

7 שלוש השנים הראשונות

9 מהשנה הרביעית ועד השנה העשירית

10 15 - ועד השנה ה 11 -מהשנה ה



13 ואילך 25 -מהשנה ה

על פי הוראות צו דמי ההבראה ישולמו על ידי הקבלן לעובדיו העוסקים במתן השירותים שעה, כלהלן: שכר קבלני שירות בכל הנוגע לעובד המועסק לפי

דמי ההבראה ישולמו על ידי הקבלן לעובדיו כרכיב נפרד שישולם לצד ובנוסף לשכר לשעה דמי החופשה ודמי המחלה.בחישוב בסיסית, והוא יובא בחשבון

רכיב דמי ההבראה יחושב לפי הנוסחה שלהלן:

.C-, המחולקת בB-ב Aמכפלה של

–לעניין זה

A – זה; 11.6תעריף ליום הבראה, כפי שהוא מזמן לזמן, כמפורט לעיל בסעיף

B – מספר ימי ההבראה שלהם זכאי העובד לפי שנות הוותק שלו כאמור בטבלה שלעילזה וכפי שיעודכנו מעת לעת; מועד עדכון הוותק יהיה לפי הכללים החלים, מזמן 11.6בסעיף

לזמן, בשירות המדינה לגבי עובדים המועסקים לפי שעה;

18


C – העבודה כפול מספר בוע ששעות עבודה חודשיות לפי צו הרחבה בדבר קיצור מספר ).182כפול 12( 2,184 =חודשים בשנה

ההפקדות לביטוח לאומי בגינם וכן ההפקדההתמורה לקבלן בגין תשלומי ההבראה, בצירוף קרן השתלמות הנדרשות ביחס לרכיב זה, תשולם ם ופיטורי בגין פנסיה פיצוייהסוציאליות

על ידי הרשות, מדי חודש, בנפרד מהתשלום השוטף בגין השירותים, במועד התשלום הנקוב לחוזה, בכפוף להגשת אישור רו"ח מטעם הקבלן על ביצוע התשלומים 30.5.5 בסעיף

השוטף מהתשלוםוההפרשות בפועל. הקבלן ימסור בגין התמורה כאמור חשבונית מס נפרדת לחוזה. 30.1.2.2 כאמור בסעיף השירותים בגין

. הקבלן מתחייב לשלם לעובדים אשר יועסקו מטעמו במתן השירותים דמי דמי חופשה .11.7 בגין חופשהההפקדה חופשה, כמתחייב על פי הוראות הדין. הקבלן מאשר כי ידוע לו ששיעור

לטופס ההצעה הכספית, 1כלל המקצועות, כנקוב בנספח לצורך חישוב העלות המינימלית שלהקבלן מאשר כי כל תוספת תשלום . בשנה נטו חופשה ימי 12 -ל זכאות בסיס על מחושב

שתשולם על ידי הקבלן לעובדיו מעבר לכך, תחול על הקבלן ותשולם על ידו, בהתאם הצעתו הגשת בעת לעיל זה בסעיף הכרוכות העלויות כל את תמחרלהוראות הדין וכי הוא

.הכספית ההצעה שבטופס" ורווח"הוצאות תובעמוד למכרז

. הקבלן מתחייב להכיר בוותק של העובדים אשר הועסקו אצל הקבלן הנוכחי הכרה בוותק .11.8בהתאם תלויות הוותק נותן השירותים ונקלטו לעבודה אצל הקבלן, לצורך חישוב זכויותיהם

דמי ,ימי חופשה, ימי מחלה זכאות לענייןלא רק אךלכל הוראות הדין והחוזה, לרבות בסעיף כמפורט בוותק הכרהמאשר כי תמחר את כל העלויות הכרוכות בגין הקבלן הבראה.

. הכספית ההצעה שבטופס" ורווח"הוצאות תובעמוד למכרז הצעתו הגשת בעת לעיל זה

טבלת וותק מפורטת בנספח התפעולי.

יעניק לכל אחד מעובדיו המועסקים מטעמו במתן השירותים נשוא המכרז, הקבלן. לחגיםשי .11.9ואולם האמור לעיל יחול רק לגבי עובדי ,")שי לחגשי לרגל ראש השנה ולרגל חג פסח (להלן: "

הקבלן המועסקים בתחילת החודש שבו חל ערב חג ראש השנה או חל ערב חג הפסח, לפי יודגש כי השי לחג לא ₪. 500לא יפחת מסך של גובה השי לחג, לכל אחד מהחגים, , העניין

סכום הקבלן.וכי הוא ישולם בשכר עובדי יוענק בטובין או בשווה כסף (כגון תווי קנייה),כאמור לא יעודכן אלא אם גובה השי לחג שהמדינה מעניקה לעובדים המועסקים בשירות

, יעודכן לסכום הגבוה כפי שיהיו מעת לעת מדינה בעניין זההמדינה, על פי חוזרי שירות ה למכרז הצעתו הגשת בעת אלו עלויות תמחר כי מאשר הקבלןלכל חג. ₪ 500מסכום של

.הכספית ההצעה שטופס" ורווח"הוצאות תובעמוד

. הקבלן מתחייב לשלם לכל אחד מעובדיו נותני השירותים המסיים התמדהמצוינות ומענק .11.10לעיל) במתן השירותים לרשות אצל 6.8 6.10 תקופת העסקה מינימאלית (כהגדרתה בסעיף

הקבלן (לרבות במקרה של סיום תקופת העסקה מינימאלית אצל הקבלן נותן השירותים הנוכחי והקבלן ברצף) והממשיך לתקופה נוספת, וזאת ללא התניה בדרישה מעובד הקבלן

מענק בכפוף לאמור בסעיף זה להלן, קופה מינימאלית נוספת מעבר לאמור, להתחייבות לת, ) חודשים3החל מסיום תקופת ההעסקה המינימאלית כאמור וכל שלושה (התמדה מצוינות ו(ברוטו), בהתאם לחלקיות המשרה של אותו עובד. לצורך חישוב חלקיות ₪ 700בסך של

שעות עבודה לחודש, ויבוצע ממוצע של כלל 182המשרה יילקח בחשבון כי משרה מלאה היא השעות שבוצעו בשלושת החודשים הנוספים חלקי היקף השעות כאמור. יודגש, כי גובה המענק במלואו ישולם להיקף משרה מלאה ומעלה. מובהר, כי באשר לעובדים אשר עוסקים

ירותים, תכיר כיום אצל קבלן נותן השירותים הנוכחי ואשר יועסקו על ידי הקבלן במתן השהרשות בתקופת העסקתם אצל קבלן נותן השירותים הנוכחי לצורך תשלומי מענקי ההתמדה בלבד. פירוט כמויות וותק העובדים של קבלן נותן השירותים הנוכחי הוא כמפורט בנספח

התפעולי.

כהגדרתו( המנהל שיקבע מידה לאמות בהתאם וההתמדה מצוינותה מענק את ישלם הקבלן : להלן, היתר בין, מפורטים עיקריהן ואשר, לעת מעת), בחוזה

19


חודשים מעבר לתקופת 3התמדה בעבודה במסגרת חוזה זה לתקופה נוספת של לפחות ההעסקה המינימאלית הנקובה בחוזה.

.עבודה על פי הוראות הביטחון

.תודעת שירות ונימוס

.הקפדה על נוכחות בעבודה, העדר איחורים

נית מסודרת.הופעה חיצו

.נכונות וגמישות למילוי מקום במקרה הצורך

.חוות דעת המפקח מטעם הרשות

.יכולת עבודת צוות ושיתוף פעולה

.קבלת ביקורת באופן ענייני

.גילוי אחריות בביצוע המשימות

לא, ועניין דבר לכל שכר מהווה אינו כאמור שישולםוההתמדה המצוינות מענק כי, מובהר כלשהן הפרשות בגינו יבוצעו ולא שעה ערך לחישוב או פיטורים פיצויי לעניין בחשבון יובא

). השתלמות וקרן פנסיה קרן זה ובכלל, גמל לקופת הפרשות לרבות(הקבלן ימסור למנהל החוזה ו/או למי מטעמו דיווח בדבר מספר העובדים שאינם זכאים

ימים 14 - זה, והכל לא יאוחר מלמענק, זאת לאור אי עמידתם בקריטריונים כאמור בסעיף לפני מועד תשלום המענק.

ישולם, בגינו לאומי לביטוח ההפקדה לרבות, המצוינות מענק בגין התשלום כי, מובהר עוד בפועל בגינו ההפקדהו התשלום ביצוע על הקבלן מטעם ח"רו אישור להגשת בכפוףקבלן ל

. לחוזה 30.1.2.5 כאמור בסעיף לאומי לביטוחהתמורה בגין תשלומי מענק המצוינות כאמור לעיל תשולם בנפרד ובגינה תוצא חשבונית

.נפרדת מהתשלום השוטף בגין השירותים

אשר רכש כרטיס בגין כל עובד ₪ 50 של במימון סךישתתף הקבלן . אירועי חטיבת הביטחון .11.11באירוע/מסיבה שנערך אחת לשנה על ידי חטיבת הביטחון של הרשות. מובהר, כי השתתפות

הקבלן לא יהיה רשאי להגביל כמות עובדיו המעוניינים להשתתף באירוע/מסיבה כאמור, חר עלויות אלו בעת תממאשר כי הקבלן לסידור העבודה במועד האירוע. ושאינם מוצבים

.הגשת הצעתו למכרז בעמודת "הוצאות ורווח" שבטופס ההצעה הכספית

ישתתף, אחת לשנה, בפעילות גיבוש קבוצתית הקבלן של . כל עובדפעילות גיבוש יחידתי .11.12לשנה בגין הפעילות ₪ 60,000יישא על חשבונו בסך של הקבלןביחידה במסגרת יום עיון.

"). כל סכום מתוך הסכום השנתי אשר לא ינוצל במהלך אותה השנתיהסכום כאמור (להלן: "שנה, יעבור לפעילות שתבוצע בשנה שלאחריה. הפעילות כאמור תאושר על ידי מנהל היחידה

תמחר עלויות אלו בעת הגשת הקבלן מאשר כי .הקבלןמטעם הרשות בתיאום המנהל מטעם .עה הכספיתהצעתו למכרז בעמודת "הוצאות ורווח" שבטופס ההצ

. הקבלן יעניק בכל חודש לתקופת מתן השירותים, לעובד אחד מטעמו מבין עובד מצטיין .11.13 קניה/תלושי כספית מתנההעובדים הנותנים את השירותים, אשר ייבחר כעובד מצטיין,

מנהל היחידה לאחר קבלת המלצת שם העובד המצטיין כאמור ייקבע₪. 300 -בשווה ערך להקבלן מאשר כי תמחר עלויות אלו בעת הגשת הצעתו למכרז .הסניףהרשות ומנהל מטעם

. בעמודת הוצאות ורווח שבטופס ההצעה הכספית

דוח ינפיק לכל אחד מהעובדים שיועסקו מטעמו במתן השירותים הקבלן. דוח ותלוש שכר .11.14תלוש שכר חודשי מפורט בהתאם להוראות כל דין, וכן דוח אישי מפורט של שכרו החודשי ו

20


אם נמנע עובד מלאסוף את תלוש השכר העבודה שביצע כל עובד כאמור. שעותהמפרט את .רשום שלו, ישלח לו אותו הקבלן בדואר

ברוטו והן וכן משכרם החודשי הכולל ,לשעה בסיסית מהשכרכי מתחייב הקבלן. גילום שכר .11.15במתן מטעמו העובדים שיועסקו כל אחד משל המבוצע לעובד בסיום העסקתוהחשבון מגמר בגין לרבות, מכל סוג או מין, פיקדונותאו לא ינוכו כל תשלומים ים נשוא החוזה,השירות

הנעלה, , זמן נסיעה,הסעותארוחות, ביגוד, הכשרות, מבדקים, הדרכות, השתלמויות וכיו"ב, ביטוח לאומי, דמי ביטוח מס הכנסה ינכה הקבלן לעובדיו . כמו כן לאשוברי הנעלה וביגוד

ארוחות, הכשרות, מבדקים, הדרכות, השתלמויות וכיו"ב, בגין בריאות ומע"מ (ככל שיחול) הטבות שווי יגלם הקבלן וכי"ב, וכיו, זמן נסיעה, הנעלה, שוברי הנעלה וביגוד הסעותביגוד, ביטוח, הכנסה מס תשלומי ורק אך הם בניכוי המותרים היחידים התשלומים. לעובדים אלו

יגיע אשר השכר על השתלמות וקרן הפנסיוני להסדר והפקדות בריאות ביטוחדמי , לאומי . לעובד

ים. לצורך במתן השירותמטעמו העובדים שיועסקו לכל אחד מ ארוחות יספקהקבלן . ארוחות .11.16, תלושי יםרותישל מתן השעבור כל חודש לרכוש מאת הרשות,הקבלן מתחייב בזאת כך,

לארבע של כמות שעות העבודה, שבוצעו שתתקבל מחלוקה מגנטי בכמות ארוחה או כרטיסיכלול בכל חשבון חודשי, שיוגש על ידו הקבלן .נספח י"ב, כמפורט בעל ידו בפועל באותו חודש

הוציא פי החוזה עבור אותו חודש, את הסכום של בגין התמורה המגיעה לו ע לתשלום לרשותהחודש שחלף ויצרף את ההעתק המאושר עבור או כרטיסים מגנטיים לרכישת תלושי ארוחה

על ידו או כרטיסים מגנטיים מאת הרשות עבור רכישת תלושי ארוחות של הקבלה שקיבלשל תלושי האוכל או את תמורתם לקבלן הרשות תחזיר בכפוף לאמור, כאמור לעיל.

התמורה בגין השירותים בחודש שחלף ביחד עם הכרטיסים המגנטיים המאושרים כאמור ליתן לעובדיו הקבלןלמען הסר ספק, מתחייב .ביחס לשעות שבוצעו בפועל בלבד

תחשיב תלושי לפחות. שעות עבודה 4ארוחת בוקר כנגד כל /כרטיס מגנטי שלתלושיבוצע ברמה החודשית. ניפוק ם אשר יסופקו לעובדי הקבלן הארוחות/הכרטיסים המגנטיי

ארוחות צהרים) יבוצע באמצעות מדיה 20ארוחות בוקר ( 40כרטיסים ממוחשבים של , כי הרשות לא תישא בכל עלות מגנטית או בכל דרך אחרת עליה תחליט הרשות. יודגש

בגין תלושי שעלולה להיגרם לקבלן בקשר לאי יכולתו להתקזז על מע"מ התשומות האוכל/הכרטיסים המגנטיים לעובדיו מול שלטונות המע"מ.

למען הסר ספק מובהר, כי הקבלן לא יהא רשאי לחייב את עובדיו בכל סכום שהוא בגין עלות בנוסף קיים מנגנון עדכון בגין הארוחות ועליו לגלם את שווי הארוחות אשר יספק לעובדיו.

לחוזה. 30.1.2.7ספח עלות הארוחות כמפורט בסעיף שינוי עלות הארוחות הנקובות בנ

למקום מתן השירות וחזרה בכל זמן ממעונותיהםהקבלן מתחייב להסיע את עובדיו . הסעות .11.17דקות, היה 60סעה לא יעלה על המשך ה .ושעות מתן השירות הכל כמפורט בנספח התפעולי

לכל דבר ועניין ללא האיחור כש"עזמן ותמשך הסעה מעבר לזמן זה ישלם הקבלן לעובדיו את בתנאים ראויים, המותאם מערך ההסעות ארגןילצורך כך, הקבלן .קבלת תמורה מהרשות

תחילתה של כל פני יגיעו למקומות השירות בסמוך ללשעות המשמרות, באופן שעובדי הקבלן ולבצע בקרה עלבהתאם לדרישות הנספח התפעולי, וזמן מספק לביצוע חפיפה משמרת

כמפורטבהתאם הכל ות על מנת לוודא עמידה בלוחות הזמנים הנדרשיםעפעילות מערך ההסחתום הסעות כאמור תתבצענה אך ורק על ידי חברות להן יש כתב הרשאה .נספח התפעוליב

הסעת שירות של למתןבנתב"ג, כמפורט בכתב ההרשאה נוסעיםמאת הרשות להסעות חברת באמצעות העובדים הסעת .נספח י'המצורף כעובדים לפי הזמנת מזמין השירות,

מובהר, כי אין באמור .המנהל"י ע לכך יאושרו אשר רכב בכלי תתבצע לעיל כאמור ההסעותלעיל כדי לגרוע מחובת הקבלן לשלם לעובדיו דמי נסיעות בהתאם להוראות הדין בכל מקרה

עבודה לכל דבר ועניין ללא דקות כשעת 60 על אחר, בצירוף תשלום עבור משך הנסיעה העולההקבלן מאשר כי תמחר עלויות אלו בעת הגשת הצעתו למכרז קבלת תמורה מהרשות.

. בעמודת "הוצאות ורווח" שבטופס ההצעה הכספית

21


זה לעיל 11.17 , כי אי מילוי הקבלן איזו מדרישות הרשות, כמפורט בסעיף מובהר בזאת, ובכלל האמור אי מילוי החובה שמשך ההסעה לא יעלה על לשביעות רצונה המלא של הרשות

דקות, יהווה הפרה יסודית של החוזה, והרשות תהא רשאית לפעול לביטול החוזה ו/או 60לחילוט הערובה שנתן הקבלן ומבלי שלקבלן תהיינה כל טענות ו/או דרישות ו/או זכות לפיצוי בשל כך, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד אחרים המוקנים לרשות על פי כל דין או

.החוזה

לכל עובד שמספק על חשבונו המלא הסדר חנייה למגרשי החנייה בנתב"ג יספק הקבלן. חניות .11.18ומגיע עם רכב לעבודתו, מטעם הקבלן אשר אינו משתמש בהסעות מטעמו את השירותים

א לעשות שימוש בהסעות לאחר שהקבלן יבחן לפי שיקול דעתו את בקשת העובד שלזאת ולרכב. ₪ 3,500 -המכרז עלות חניה שנתית הינה כנכון למועד פרסום מובהר כי . מטעם הקבלן

כמו כן קיימת אפשרות לרכישת כרטיס "חנה קארד" נטען, שעלות החניה השעתית במסגרתו לשעת חניה. הרשות רשאית לעדכן את ₪ 2 -עומדת נכון למועד פרסום המכרז על סך של כ

בהתאם לתעריפים התעריפים הנקובים בסעיף זה מעת לעת, ועלות החניה כאמור תהיה הקבלן מאשר כי תמחר עלויות אלו בעת הגשת הצעתו למכרז בעמודת "הוצאות .המעודכנים

. ורווח" שבטופס ההצעה הכספית

רכבים, אשר כל אחד 2. הקבלן מתחייב להעמיד על ידו ועל חשבונו רכב יחידהניוד עובדים/ .11.19 5רכבים נוספים המאפשרים הסעה של 2 -ו עובדים (כולל הנהג) 9מהם מאפשר הסעה של

כלי הרכב ישמש בנוסף . בנתב"ג , לצורך ניוד עובדיו בין מקומות השירותעובדים (כולל הנהג)הקבלן מתחייב לתחזק את הרכבים באופן הקבלן. לצרכים המנהלתיים של המפקח מטעם

קת הרכבים, לרבות שיהיו תקינים בכל עת. הקבלן יישא על חשבונו המלא בכל עלויות אחזוכיו"ב, וזאת במהלך כל תקופת ההתקשרות ו/או תקופת ההארכה , תיקוניםדלק, ביטוח

על גג על הקבלן להתקין, על אחריותו ועל חשבונו, דיבורית ברכבים וכן להתקין (ככל שתחול). בתנועה בשטח יםהרכבים משואה גדולה בצבע כתום אשר תופעל כל זמן המצאות הרכב

הקבלן מאשר כי תמחר עלויות אלו בעת הגשת הצעתו למכרז בעמודת "הוצאות נתב"ג. .ורווח" שבטופס ההצעה הכספית

לחתום על חוזה עבודה עם כל אחד מעובדיו שהקבלן יידר. חוזה עבודה וטופס הודעה לעובד .11.20 ,העסקתו של העובד ותקופת העסקתואשר יעסוק במתן השירות. החוזה יפרט את כל תנאי

באופן שלא יסתור את דרישות הרשות כלפי הקבלן, בקשר כולל שכרו וזכויותיו,למחויבויותיו כלפי עובדיו הקבועות בחוזה שבין הרשות לקבלן. בנוסף, הקבלן ימסור לידי כל

המכרז, טופס ההודעה לעובד אחד מהעובדים אשר יועסקו על ידו במתן השירותים נשואוראות חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה בדבר תנאי עבודתו, בהתאם לה

לעובד שאינו קורא עברית . ")חוק הודעה לעובד(" 2002-והליכי מיון וקבלה לעבודה), תשס"בתומצא הודעה לעיון בשפה המובנת לו. בהודעה תשולב הצהרה מטעם העובד לפיה קיבל את

בד יכלול את הפרטים הנדרשים על ההודעה לעו טופסההודעה, קרא אותה והבין את תוכנה. יודיע הקבלן. הקבלןפי דין, ובכלל זה תנאי העבודה המפורטים בחוזה שבין הרשות לבין

.אלו עבודה בתנאי שינוי כל על, בחוק הודעה לעובדובהתאם לקבוע דין פי על כנדרש לעובדו

. הקבלן מתחייב לקיים בכל תקופת קיום הוראות הדין, לרבות הסכמים קיבוציים .11.21לגבי כל אחד מהעובדים שיועסקו על ידו ו/או תקופת ההארכה (ככל שתחול)ההתקשרות

בביצוע השירותים, אחר כל האמור בהוראות הדין, לרבות האמור בהוראות ההסכמים הקיבוציים הכלליים, שבין לשכת התאום של הארגונים הכלכליים לבין הסתדרות וכל הסכם

להלן. 11.22 עליו, כמפורט בסעיף יםשחל ,קיבוצי אחר ו/או צו הרחבה

ימים 30 -מתחייב להמציא למנהל (כהגדרתו בחוזה), לא יאוחר מהקבלן . הסכם קיבוצי .11.22ימים לפני תחילת 30 -לרשות, ובכל מקרה לא יאוחר מהקבלן ממועד חתימת החוזה בין

בישראל או מטעם השמירה והאבטחהחברות אישור מטעם ארגוןתקופת ההתקשרות, בישראל או מטעם התאחדות החברות וקבלני השמירה והאבטחההארגון הארצי של חברות

בישראל, כי הנו חבר בארגון, או לחילופין הסכם קיבוצי מיוחד אשר השמירה והאבטחהנחתם בינו לבין העובדים החל על העובדים אשר יועסקו על ידו במתן השירותים נשוא

22


המכרז, אשר אינו גורע מהאמור בהוראות הדין ו/או בהסכמים הקיבוציים או צווי הרחבה .השמירה והאבטחהבענף

אשר יועסקו על ידו במתן לבטח כל אחד מהעובדים בלן מתחייב הק. פנסיוניות הפקדות .11.23מלאות הפקדותלכל אחד מהעובדים להפקידהשירותים בביטוח פנסיוני, והוא מתחייב

ופיצויים להסדר פנסיוני על חשבונו וכן לנכות משכרם של כל אחד מהעובדים, וזאת החל על ידו במתן השירותים, לקופה מיום עבודתו הראשון של כל אחד מהעובדים אשר יועסקו :אישית ועל שמו של העובד, בתדירות של אחת לחודש, כדלקמן

בגין רכיבי השכר המובאים בחשבון לחישוב פיצויי פיטורים לפי חוק פיצויי 11.23.1, וכן לנכות לפיצויים 8.33% -ו לתגמולים 7.5%בשיעור של -1961 - פיטורים, תשכ"ג

לרכיב תגמולים. 7%הקבלן מעובד

לפיצויים, וכן לנכות 8.33% -תגמולים ו 7.5%בשיעור של -בגין רכיב דמי הבראה 11.23.2 ;לרכיב התגמולים 7% הקבלןמעובד

יפקיד -בגין גמול בעד עבודה בשעות נוספות וימי מנוחה, ככל שישולם לעובדיו 11.23.3בגין השכר הרגיל המשתלם בגין עבודה במנוחה השבועית, בחג ובשעות הקבלן

בגין עבודה 50% - ה או 25%- הללא התוספת של 100%נוספות (קרי השכר בשיעור -תגמולים ו 7.5%בשעות נוספות או במנוחה השבועית או בחג לפי העניין) בשיעור של

; כמו כן יפריש הקבלן התגמולים לרכיב 7% הקבלן מעובד ינכה וכןלפיצויים, 8.33%) העניין לפי 50% או 25%( נוספות בשעות עבודה בגיןבגין תוספת השכר המשולמת

לפיצויים, וכן ינכה מעובד 6% -תגמולים ו 7.5%) בשיעור של 50%( מנוחה וימי ;לרכיב התגמולים 7% הקבלן

וכן לנכות תגמולים, 5%בשיעור של -בגין קצובת נסיעה ככל שתשולם לעובדיו 11.23.4 ;לרכיב התגמולים 5%מעובד הקבלן

למען הסר ספק מובהר, כי ככל שעל פי הוראות הדין, לרבות צו קבלני שירות, יעודכנו לעדכן הקבלן, מתחייב בחוזההנקובים ההפקדותבתקופת ההתקשרות איזה משיעורי

המעודכנים כאמור, באופן מיידי. ההפקדותלעובדיו בהתאם לשיעורי הפקידול

ההפקדותוצו קבלני שירות, למען הסר ספק מובהר, כי בהתאם להוראות חוק קבלני שירותיבואו במקום מלוא החבות בפיצויי פיטורים וכי לעניין זה יחולו כללי חוזה לפיצויים כאמור ב

הקבלן. מובהר, כי 1963-לחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג 14האישור הכללי שניתן מכוח סעיף יהיה מחויב לשחרר לעובדיו נותני השירותים את מלוא הכספים הצבורים לטובתם בתוכניות

רכיב הפיצויים, לרבות רכיב הפיצויים בגין גמול בעד עבודה בשעות הפנסיוניות, לרבות ובכפוףנוספות וימי מנוחה, וזאת בכל סיום העסקה (בין ביוזמתו ובין ביוזמת עובדיו)

לא יהיה רשאי למשוך את כספי התגמולים שנצברו בהסדר הקבלןכן, -. כמולהוראות הדין 23תגמולי המעסיק, וזאת, בין היתר, בהתאם להוראות סעיף הפנסיוני של העובד, לרבות

לא יהיה רשאי לבצע הקבלן. 2005- לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה את ההסדר הפנסיוני באמצעות סוכנות שהוא בעל עניין בה.

ימים ממועד תחילת 90 - מתחייב להעביר למנהל (כהגדרתו בחוזה) לא יאוחר מ הקבלןבו הינו מבצע לעובדיו את הביטוח הפנסיוני ות/חברותתקופת ההתקשרות, את שם המוסד

ההפקדותעבורם הוא מבצע את הקבלןהפיצויים, לרבות רשימת עובדי ההפקדותואת ההפקדותבדבר ביצוע ות/חברותאת אישור המוסד הקבלןהאמורות. לרשימה זו יצרף

כאמור.

הפנסיוניות לעניין גמול בגין בהפקדותמחר את כל העלויות הכרוכות הקבלן מאשר כי תובגין 11.23.3 בסעיףשעות נוספות ועבודה בימי מנוחה (תוספת השכר בלבד) הנקובים

23


בעת הגשת הצעתו למכרז בעמודת 11.23.4 ף בסעיבגין רכיב קצובת נסיעה הנקוב ההפקדות "הוצאות ורווח" שבטופס ההצעה הכספית.

לקרן השתלמות לכל אחד מעובדיו שיועסקו מטעמו הפקדותהקבלן יבצע . קרן השתלמות .11.24של כל אחד מהעובדים אשר יועסקו על ידו מיום עבודתו הראשון וזאת החלבמתן השירותים, ימי יןג(לרבות חלף שכר בבגין השכר לשעה בסיסית 7.5%בשיעור של במתן השירותים,ר, וזאת עד להיקף משרה ודמי ההבראה המשולמים על ידו לעובדיו כאמו )חופשה, חג ומחלה

מסך השכר לשעה בסיסית 2.5%לעניין זה יעמוד על הקבלןעובד הפקדותמלאה. שיעור . הקבלןומדמי ההבראה המשולמים לו על ידי כאמור

ימים ממועד תחילת ההתקשרות, את שם 90 -למנהל, לא יאוחר מ יעביר הקבלן לקרן השתלמות, את ההפקדותבאמצעותה הוא מבצע לעובדיו את ות/החברותהמוסד

האמורות, וכן אישור ההפקדותעבורם הוא מחויב לבצע את הקבלןרשימת עובדי כאמור. הפקדותהעל ביצוע ות/החברותהמוסד

לקרן השתלמות בגין הקבלן של ההפקדהבגין העלות הישירה (בלבד) בגין לקבלןהתמורה דמי ההבראה (בלבד), ללא כל תוספת מעבר לכך, תשולם על ידי הרשות יחד עם התשלומים

בו, בכפוף ובמועדי התשלום הנקובים לחוזה 30.1.2.2 בסעיף בגין דמי ההבראה כמפורט .בפועל וכנגד חשבונית מס כדין ההפקדהלהגשת אישור רו"ח על ביצוע

. 1951-"אתשי, ומנוחה עבודה שעות לחוק בהתאםהקבלן יתן לעובדיו הפסקות . הפסקות .11.25שלם לכל אחד מהעובדים אשר יועסקו על ידו במתן השירותים בגין הזמן י כי הקבלן ,מובהר

נציג הרשות מראש ידי-ו/או בהפסקות אחרות המאושרות עלבו הם שוהים בהפסקות אוכל , מובהר ספק הסר למען. שכרם, כמפורט בסעיף זה לעיל בגין הפסקות אלו ובכתב, את מלוא

רךלצו לרבות, ועניין דבר לכל עבודה כשעות לקבלן והן לעובד הן ייחשבו כאמור הפסקות כי הקבלן .הפנסיוניות ההפקדותובגין כל נוספות שעות בגין לתגמול הקבלן עובדי זכאות מניין שטופס" ורווח"הוצאות תובעמוד למכרז הצעתו הגשת בעת אלו עלויות תמחר כי מאשרבלי לגרוע מהאמור לעיל, הקבלן יקפיד כי בין יום עבודה למשנהו, לרבות מ .הכספית ההצעה לפחות.תחול הפסקה של שמונה שעות רת למשמרת באותו יום עבודה, בין משמ

ספק מדים לכל אחד מהעובדים שיועסקו על ידו במתן השירותים, הקבלן י. דומדים וביג .11.26לא יהיה רשאי לנכות ו/או לחייב ו/או הקבלןבחורף ובקיץ, הכל כמפורט בנספח התפעולי.

לגבות מעובדיו כל תשלום ו/או פיקדון בגין אספקת הביגוד כאמור, ועליו לגלם על חשבונו את הצעתו הגשת בעת אלו עלויות תמחר כי מאשר הקבלן .שווי המדים אשר יספק לעובדיו

.הכספית ההצעה שטופס" ורווח"הוצאות תובעמוד למכרז

אינו רשאי לקנוס את עובד הקבלן המועסק במתן הקבלן. ועונשים קנסות הטלת איסור .11.27שירותים בהתאם לחוזה זה ו/או לנכות סכומי כסף משכרו של העובד ו/או לגבות מהעובד

בשום תנאי; אלא בהתאם לתקנון משמעת הקבוע בהוראות הדין וחל על הקבלן כסףסכומי ועובדיו, ככל שחל.

.השירותים יינתנו על ידי הקבלן במקומות השירות. מקומות מתן השירות .11.28

בדיקות שכר .11.29

הרשות תהא רשאית לערוך מעת לעת בדיקות של השכר ותשלומים נוספים ששילם .11.29.1הקבלן לעובדים המספקים את השירותים מטעמו, כולם או מי מהם, או בגינם. היקף

דין. הרשות הבדיקה ותדירותה יהיו בשיקול דעתה הבלעדי של הרשות ובכפוף לכל תלושי בקש מהקבלן, בין במישרין ובין באמצעות בודק שכר מטעמה, לתהא רשאית

ואסמכתאות אחרות בגין תשלומים, הפרשים וניכויי שכר ששולמו לעובדי שכרהקבלן המספקים את השירותים או לצדדים שלישיים כלשהם, וכן כל פרט אחר

24


כאמור, והכל כפי שימצאו לנכון עובדי הקבלןתנאי העבודה בהם מועסקים הנוגע ל הרשות ו/או בודק השכר מטעמה.

הקבלן ישתף פעולה עם בדיקות שכר תקופתיות ומזדמנות שיערכו על ידי הרשות או .11.29.2מי מטעמה, ובכלל זאת יעביר לרשות ו/או לבודק השכר מטעמה כל אסמכתא

שות, וכן ימי עבודה או במועד אחר עליו תורה הר 14שיתבקש כאמור לעיל בתוך יאפשר לרשות או מי מטעמה (לרבות בודק השכר) לראיין מי מעובדי הקבלן במסגרת

לוחות הזמנים שיתבקש.

לאחר עריכת בדיקת שכר, רשאית הרשות להמציא לקבלן טיוטת דו"ח בדיקת שכר .11.29.3") להתייחסותו. הקבלן יגיב לטיוטת דו"ח טיוטת דו"ח בדיקת השכר(להלן: "

ימי עבודה מיום שהומצאה לו על ידי הרשות ו/או מי מטעמה, 14בדיקת השכר בתוך "). כל תגובת הקבלן לטיוטת הדו"חבצירוף כל האסמכתאות המתאימות (להלן: "

הפרה ו/או אי עמידה בהוראות הדין אשר נזכרת בטיוטת דו"ח בדיקת השכר ואשר מועד מאוחר ימי עבודה או ב 14הקבלן אינו חולק עליה, תתוקן על ידי הקבלן בתוך

יותר עליו תורה הרשות, באופן מלא, ביחס לכל העובדים המספקים שירותים מטעמו אצל הרשות (לרבות עובדים שנתנו שירותים כאמור לרשות מטעם הקבלן שכבר אינם מועסקים אצל הקבלן במסגרת החוזה או בכלל) החל מיום ההפרה, בתוספת

. הפרשי הצמדה וריבית כדין

ובת הקבלן לטיוטת הדו"ח, תעביר הרשות לקבלן דו"ח בדיקת שכר לאחר בחינת תג .11.29.4ימי עבודה או 14"). הקבלן יתקן בתוך דו"ח בדיקת השכר הסופיסופי (להלן: "

במועד מאוחר יותר עליו תורה הרשות, את כל ההפרות ו/או אי עמידה בהוראות באופן מלא הדין ביחס לעובדיו כאמור, ככל שנקבעו בדו"ח בדיקת השכר הסופי,

וביחס לכל העובדים מטעמו אצל הרשות (לרבות עובדים שנתנו שירותים כאמור לרשות מטעם הקבלן שכבר אינם מועסקים אצל הקבלן במסגרת החוזה או בכלל)

וימציא לרשות וזאת החל מיום ההפרה, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כדין, אסמכתאות על כך.

לעיל 11.29.4 -11.29.2 שות, כמפורט בסעיפים לא מילא הקבלן איזו מדרישות הר .11.29.5המועד לשביעות רצונה המלא של הרשות, עד למועד בו נקבה הרשות (להלן: "

לכל יום איחור במילוי הוראת ₪ 5,000"), יחויב הקבלן בסך של האחרון לביצועהרשות הרשות כאמור וזאת החל מהיום הראשון לאחר המועד האחרון לביצוע.

ו/או מהערבות הבנקאית תקזז את כל העלויות כאמור מחשבונו השוטף של הקבלן . לחוזה, על פי שיקול דעתה הבלעדי

לעיל 11.29.4 -11.29.2 לא מילא הקבלן איזו מדרישות הרשות, כמפורט בסעיפים .11.29.6ימי עבודה מהמועד האחרון 7לשביעות רצונה המלא של הרשות, וזאת בחלוף

לכל יום איחור במילוי הוראת הרשות ₪ 10,000לביצוע, יחויב הקבלן בסך של הרשות תקזז את כאמור וזאת החל מהיום הראשון שלאחר המועד האחרון לביצוע.

הערבות הבנקאית לחוזה, על כל העלויות כאמור מחשבונו השוטף של הקבלן ו/או מ פי שיקול דעתה הבלעדי.

מבלי לגרוע מהאמור, אי מילוי הקבלן איזו מדרישות הרשות, כמפורט בסעיפים .11.29.7ימי 14לעיל לשביעות רצונה המלא של הרשות, וזאת בחלוף 11.29.4 -11.29.2

עבודה מהמועד האחרון לביצוע, יהווה הפרה יסודית של החוזה, והרשות תהא רשאית לפעול לביטול החוזה ו/או לחילוט הערובה שנתן הקבלן ומבלי שלקבלן

מבלי לגרוע מכל , וזאת בשל כךו/או זכות לפיצוי תהיינה כל טענות ו/או דרישות .או החוזה יןדכל על פי לרשות יםהמוקנאחרים סעד זכות ו/או

25


יספק ציוד, ובין היתר, מכשירי קשר וטלפונים ניידים, כמפורט בנספח הקבלן . אספקת ציוד .11.30 התפעולי.

. הקבלן מתחייב לשלם את שכר העבודה וכל התשלומים הנדרשים לפי הוראות תשלום שכר .11.31הדין לכל העובדים שיועסקו מטעמו במתן השירותים, באמצעות הפקדה במישרין על ידי

בכל 9 - הקבלן לחשבון הבנק של כל עובד, במועד שנקבע בדין, ובכל מקרה לא יאוחר מהיום הוישלם במועד לכל אחד מהעובדים כאמור את כל חודש, עבור החודש שחלף. הקבלן יספקפי הוראות הדין וכמפורט לעיל, לרבות דמי חופשה - התנאים הסוציאליים, המחויבים על

להסדר הפקדותשנתית, דמי מחלה, דמי הבראה, וכן יבצע בגין שכר העבודה ורכיבים אלה בדים כאמור במועדם הפנסיוני ולקרן ההשתלמות בתדירות של אחת לחודש ויעביר בגין העו

פי החוק, לרבות ניכוי מס הכנסה, ביטוח לאומי וניכוי -את כל הניכויים שעל מעביד לבצע עללהסדר הפנסיוני ולקרן ההשתלמות בתדירות של אחת לחודש. מובהר, כי לעניין ניכוי בגין

לות רכיב ביטוח לאומי מתחייב הקבלן לבצע הפרשות בגין עובדיו בהתאם להוראות הדין הח הפקדתבעניין זה, לרבות גובהן של שיעורי ההפרשות על פי כל דין. למען הסר ספק מובהר, כי

התשלום עבור ההסדר הפנסיוני וקרן ההשתלמות תבוצע החל מתום החודש הראשון לעבודתו .הראשון עבודתו מיום החל רטרואקטיבית וזאתשל כל עובד שיעסוק במתן השירותים,

יסודיתמובהר בזאת להסרת ספק, כי הפרת איזו מהוראות הדין על ידי הקבלן, תהווה הפרה .11.32של חוזה זה, והרשות תהא רשאית לפעול לביטול החוזה ו/או לחילוט הערובה שנתן הקבלן

מבלי לגרוע , וזאת בשל כךו/או זכות לפיצוי תהיינה כל טענות ו/או דרישות ומבלי שלקבלן .או החוזה דיןכל על פי לרשות יםהמוקנאחרים ד סעזכות ו/או מכל

לרשות יםסעד העומדזכות ו/או לעיל ומבלי לגרוע מאיזה הקבלןלגרוע מהתחייבויות מבלי .11.33הודעה על כוונה לחיוב ו/או הקבלן אצלחוזה, בכל מקרה בו תתקבל העל פי דין ו/או על פי להגברתמוסמכת כלשהי, ובכלל זה על פי חוק מרשותהתראה מנהלית דרישת תשלום ו/או

הקבלן יודיע על כך , )"האכיפה להגברת חוק(להלן: " 2011-של דיני העבודה, תשע"ב האכיפהימי עבודה. במקרה של דרישת תשלום יהיה על הקבלן להביא 7בכתב, בתוך יום , מנהלל

ן, ובמקרה של כוונה ימים ממועד קבלת דרישת התשלום אצל הקבל 14לתיקון ההפרה בתוך עותק מכל מכתב טענות שהגיש הקבלן לחיוב ו/או התראה מנהלית ימציא הקבלן למנהל

הגברת האכיפה) בעניין הכוונה לחיוב ו/או ההתראה המנהלית ללממונה (כהגדרתו בחוק את למנהל ויודיע הקבלן בכתב ימים ממועד ההגשה, 7כאמור, ככל שהוגש על ידו, וזאת בתוך

ו הסופית של הממונה בעניין הכוונה לחיוב ו/או ההתראה המנהלית כאמור, וזאת החלטת ימים ממועד קבלתה. ככל שלא יעמוד הקבלן באיזה מהמועדים הנקובים בסעיף זה, 7בתוך ומבלי ולחלט את הערובה שנתן הקבלן לאלתר את החוזהלסיים תהא רשאית הרשות

.בשל כךו/או זכות לפיצוי תהיינה כל טענות ו/או דרישות שלקבלן

ומחויבויותיו וזה לעיל כדי לגרוע מאיזו מהתחייבויותי 0 למען הסר ספק, אין באמור בסעיף .11.34 .ובהתאם לכל הוראות הדין פחיושל הקבלן כמפורט ביתר הוראות החוזה ובנס

מעבר עובדי הקבלן לרשות .12

רשאית להציע, בכל עת, לכל אחד מעובדי הקבלן הנותנים לה שירותים, להיקלט רשות תהא ה .12.1שונים וזאת לאחר סיום תקופת ההעסקה תפקידי ניהולשם מילוי לכעובד הרשות,

30לעיל), בתיאום עם הקבלן ובהודעה מראש של 6.10 6.8 המינימאלית (כהגדרתה בסעיף או תביעה בגין ההצעה או בגין מעבר עובדו לעבוד טענה ,לא תהיה כל דרישהימים, ולקבלן

בגין כך. הולפיצוי כלשברשות, ככל שעובד הקבלן יקבל את ההצעה, והקבלן לא יהיה זכאי

לערוך עם העובד גמר חשבון ולשלם לו את כל התשלומים הקבלן המעבר מתחייב ערב .12.2המגיעים לו על פי כל דין בגין עבודתו אצלו (לרבות שחרור מלוא הכספים שהצטברו לזכותו

מתחייב להמציא לרשות תוך הקבלן בתוכניות פנסיוניות, לרבות בגין רכיב פיצויי פיטורים). ) ימים מיום המעבר פירוט בדבר התשלומים ששולמו לעובד כאמור וכן עותק 14עשר ( הארבע

ממכתב שחרור התוכנית הפנסיונית, לרבות רכיב הפיצויים, לעובד.

26


תגבורי עובדי הרשות / אחרים כתוספת לשירות .13

תתגבר ולהלן, היה 31 לרבות סעיף , ומזכויותיה של הרשות על פיו חוזהלגרוע מהוראות המבלי ו/או אחרים מטעמה, עקב אי עמידת הקבלן בתקנים בהם באמצעות עובדיההרשות את הקבלן,

המלא, בעלות שכרם של המתגברים, וכן כל עלות על חשבונו הוא מחויב על פי החוזה, ישא הקבלן, בתקופת התגבורתיגרם לרשות, לרבות ארוחות, הסעות וכל הנדרש לצורך מתן השירות נוספת אשר

הרשות תקזז את כל העלויות כאמור מחשבונו השוטף של הקבלן ו/או מהערבות . בגין עובדים אלו הבנקאית לחוזה, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

הקצאת נכסים ומערכת לסידור עבודה והסעות .14

שני ללא תמורה וללא תשלום דמי שימוש ודמי שירותים, תקצה לקבלן, הרשות. יםמשרד .14.1 - נספחים ו' וכמפורט בנספח הנכס ומפרט הנכסים, המצורפים כ ,בנתב"ג 3טרמינל ב יםמשרד

את המשרד מתחייב להפעילההתקשרות. הקבלן תקופת במהלךלצרכי מתן השירותים ,1ו'בכל םולצייד יםהמשרדאת רהטהקבלן מתחייב ל. מיום חתימת החוזהימים 7 -לא יאוחר מ

, כאשר אחד המלא וככל שיידרש למתן השירותים על חשבונו ,םהנדרש להפעלתהציוד להלן לרבות חובת 14.2 כחדר מנוחה ויחולו עליו הוראות סעיף את הקבלן המשרדים ישמש

.הקבלן לציידו כחדר מנוחה על פי הוראות הנספח התפעולי

לעניין המשרד שישמש את הקבלן 14.1 מבלי לגרוע מהוראת סעיף בנוסף, ו. חדרי מנוחה .14.2תקצה לקבלן, ללא תמורה וללא תשלום דמי שימוש ודמי שירותים, הרשות כחדר מנוחה, לרווחת עובדיו (מבנה יביל) וחדר מנוחה נייד 1בטרמינל עובדיו לרווחת מטבחוןחדר מנוחה ו

כמפורט בנספח הנכס ומפרט הנכסים, הכל ,שיקבע על פי החלטת מנהל החוזה באזורציוד ריהוט ובב הנכסים הנ"לצייד את רהט וללמתחייב הקבלן .1ו' -נספחים ו' והמצורפים כ

. חשבונו כמפורט בנספח התפעוליעל

לרכבים הרשות תקצה לקבלן, ללא תמורה, ארבע חניות בחניוני הרשות בנתב"ג, . חניות .14.3התפעוליים של הקבלן. בנוסף יוקצו לקבלן שתי חניות נוספות למפקח מטעם הקבלן ומנהל

. מטעם הקבלן הסניף

ללא תמורה וללא תשלום דמי שימוש שוטפים . הרשות תקצה, מערכת לסידור עבודה והסעות .14.4רבות ה, מערכת לסידור עבודה ומערכת לסידור הסעות, כולל כל הציוד הנלווה לכך, לואחזק

אחזקתם ועמדות מחשב ככל שנדרש לצורך הפעילות השוטפת. הקבלן יחויב לעשות שימוש . בתוכנות אלו לצורך מתן השירותים על פי החוזה

לשימוש בנכס עם הרשות חוזהמתחייב הקבלן לחתום על המנוחה, לצורך השימוש במשרד ובחדריבחוזה השימוש ותנאי השימוש בנכס כמפורטולמלא אחר כל הוראות כאמור,מפורטים הנכסים בו

לצורך זה. לחוזה 2ו' - ו 1כנספח ו', ו'שימוש בנכס, מפרט הנכסים ונספח האחזקה, המצורפים . י"אנספח השימוש במערכת לסידור עבודה והסעות כאמור, הקבלן יחויב לחתום על

שעות ומשמרות העבודה .15

שעות כמות מוצהר ומוסכם בזה בין הצדדים במפורש, כי הניצול בפועל של למען הסר ספק .15.1יעשה על ידי , יהכספיתטופס ההצעה ב ההנקובהצפויה ביחס לאיזה מהמקצועות, העבודה פי שיקול דעתה הבלעדי. ל , בהתאם לצרכיה וע(בלבד) הרשות

הצעה הכספית, כמפורט בטופס ה, לכלל המקצועות הצפוי לשנההמצטבר היקף התשומות .15.2להטיל על הרשות בעניין זה כל אחריות ואין בו כדי ,בלבדולנוחות הקבלן מידע כילצורמובא

לרבות לעניין מימוש בפועל של כמות השעות השנתית ו/או מחויבות, מכל מין וסוג שהוא, את ליתן הרשות תורה בהם המקומותמ לאיזההמצטברת הצפויה כאמור, לרבות ביחס

(כולם או חלקם) ו/או ביחס לאיזה מהמקצועות (כולם או חלקם). כן אין באמור השירותיםחוזה והקבלן מוותר על כל זכות ו/או כמפורט ב הקבלןלגרוע ו/או לפגוע בהתחייבויות כדי

הרשות תהא טענה, מכל מין וסוג, כנגד הרשות, בקשר לכך. מבלי לגרוע מכלליות האמור,

27


בהתאם להוראות החוזה, ולקבלן לא תעמוד היקף התשומות את או להקטין רשאית להגדיל כל טענה ו/או זכות, מכל מין וסוג, כנגד הרשות, בקשר לכך.

משוםאין בו לעיל, וכן 4 אין באמור לעיל בסעיף זה כדי לפגוע בכלליות האמור בסעיף .15.3 .טופס ההצעה הכספיתהנקובות בהצפויות עבודה ההתחייבות של הרשות לניצול מלוא שעות

על ידו ידוע לו שאורכה של כל משמרת עבודה וכן מספר העובדים שיועסקו , כיהקבלן מצהיר .15.4 .התפעוליבהתאם למפורט בנספח המנהל ל ידיבכל משמרת, ייקבע ע

מטעם הקבלן מפקחמנהל סניף מטעם הקבלן ו .16

מנהל סניף כל תקופת ההתקשרות ו/או תקופת ההארכה (ככל שתחול) ימנה הקבלן משך .16.1(להלן: מטעמו יםמפקח) וכן "מנהל הסניף מטעם הקבלןבנתב"ג מטעמו של הקבלן (להלן: "

ישמשו ואשר בנספח התפעולי,"), אשר תפקידם הוא כמפורט מטעם הקבלן /יםהמפקח"לתיאום כל הפעולות כאנשי קשר בין הקבלן לבין המנהל, בכל הנוגע לקיום דרישות החוזה,

מנהל הסניף מטעם הקבלן ולצרכי הפרט של עובדי הקבלן. הקשורות בביצוע השירותיםישהו במקום מתן השירות בתדירות המפורטת בנספח התפעולי וכפי מטעם הקבלן המפקחו

.עת לעתעל ידי המנהל מ עשיקב

למען הסר ספק, מנהל הסניף לא ישמש גם כמפקח. .16.2

ן על חשבון הקבלן בטלפו ודיוימנהל הסניף מטעם הקבלן והמפקחים מטעם הקבלן יצ .16.3 . סלולארי, כמפורט בנספח התפעולי

מטעם הקבלן יידרשו לחתום כרטיס נוכחות בכניסתם יםהמפקחמנהל הסניף מטעם הקבלן ו .16.4 ממקום מתן השירות לצורכי בקרה בלבד. וביציאתם

מטעם יםהמפקחמנהל הסניף מטעם הקבלן ה שלעבודשעות ה בגין תמורה תשולם לא .16.5 הנלווים התנאים וכל שכרם תשלום לרבות, מאשר כי חישב עלויות אלו והקבלן ,הקבלן בעת הגשת הצעתו. הוצאותיו במסגרת, הדין להוראות בהתאם

טעון קבלת אישור הרשות. מטעם הקבלן יםהמפקחו הקבלן מנהל הסניף מטעםמינוי .16.6

מבלי לגרוע מהאמור, אין בהוראות אלו כדי למעט מחובתו הבלעדית של הקבלן לשלם את .16.7והמפקחים מלוא שכר העבודה וכל התשלומים הנדרשים לפי הוראות הדין למנהל הסניף

מטעמו במלואם.

מטעם הקבלןאיש קשר בכיר .17

ן יידרש למנות מטעמו גורם בכיר בקבלן אשר ישמש כאיש קשר ומרכז בנוסף למפקח הקבל .17.1מול הרשות. יודגש, כי לא תשולם תמורה בגין הקבלןקבוע לנושא שמירת זכויות עובדי

עבודת איש הקשר הבכיר ועל והקבלן מאשר כי חישב עלות זו, לרבות תשלום מלוא שכרו וכל התנאים הנלווים בהתאם להוראות הדין במלואם, במסגרת הוצאותיו

פרטי איש הקשר יועברו למנהל החוזה טרם תחילת תקופת ההתקשרות. .17.2 ונות עובדי הקבלן מנגנון לטיפול בתל .18

לעובד הקבלן בדבר הודעהעיל, 11.20 יצרף לטופס ההודעה לעובד, כאמור בסעיף הקבלן .18.1 מטעם המפקח ידי על לו שיימסר בנוסח, בזכויותיו פגיעה בדבר לרשות תלונה מסירתאופן מעובדי הקבלן אינו דובר עברית, הקבלן מתחייב למסור לו את ההודעה בשפה . אם מיהרשות

המובנת לו.

יאוחר לא כאמור הרשות מטעם למפקח החתומות ההודעות של עותק למסור מתחייב הקבלן .18.2 .מטעמו עובד כל ידי על השירותים מתן תחילת ממועד ימים 7- מ

28


אופן בדבר ולעובדי המופנית מודעהלפרסם הקבלן מתחייב עם תחילת מתן השירותים .18.3 עובדי של ריכוז ישהן ב השירות במקומותבזכויותיהם, מסירת תלונה לרשות בדבר פגיעה

. אחר גלוי במקום או, והמנוחה של עובדים אלו התארגנות בשטחי לרבות ,הקבלן

כל כאמור בתוך יום עבודה אחד הרשות מטעםמתחייב להעביר לידיעת המפקח הקבלן .18.4ה ושכר של עובדי הקבלן, אשר הופנתה אליו ו/או באשר לתנאי עבודבכתב תלונה ו/או דרישה

למי מטעמו על ידי מי מעובדי הקבלן העוסקים במתן השירותים ו/או ארגון העובדים היציג של הקבלן ו/או כל גורם אחר (להלן: "התלונה"). הרשות תעביר לידיעת הקבלן כל תלונה

אצלה. כאמור שהתקבלה

מהירות בתלונה, בין שהתקבלה אצל הרשות ובין שהתקבלה אצל הקבלן, טפל בכל הקבלן י .18.5 וביסודיות.

הקבלן מתחייב למסור למנהל, לא יאוחר מתום שבעה ימי עבודה ממועד שהומצאה לקבלן .18.6תלונה, דו"ח מפורט ערוך וחתום על ידי המפקח מטעם הקבלן באשר לממצאי בדיקתו את

ואופן הטיפול בה. ככל שלדעת הרשות התלונה מוצדקת, באופן מלא או חלקי, על התלונה ימי עבודה ולספק לרשות אסמכתאות מתאימות לעניין 7הקבלן יהא לתקן את ההפרה בתוך

זה.

לעיל לשביעות 18.6 - ו 18.5 , 18.1 לא מילא הקבלן איזו מדרישות הרשות, כמפורט בסעיפים .18.7"), יחויב לביצוע האחרון המועדרצונה המלא של הרשות, עד למועד בו נקבה הרשות (להלן: "

במילוי הוראת הרשות כאמור, וזאת החל מהיום לכל יום איחור₪ 5,000בסך של הקבלן הראשון לאחר המועד האחרון לביצוע.

יל לשביעות לע 18.6 -ו 18.5 , 18.1 לא מילא הקבלן איזו מדרישות הרשות, כמפורט בסעיפים .18.8 ימי עבודה מהמועד האחרון לביצוע, יחויב הקבלן 7רצונה המלא של הרשות, וזאת בחלוף

איחור במילוי הוראת הרשות כאמור וזאת החל מהיום הראשון לכל יום₪ 10,000בסך של וע. שלאחר המועד האחרון לביצ

18.5 , 18.1 מבלי לגרוע מהאמור, אי מילוי הקבלן איזו מדרישות הרשות, כמפורט בסעיפים .18.9 ימי עבודה מהמועד האחרון 14 לעיל לשביעות רצונה המלא של הרשות, וזאת בחלוף 18.6 -ו

לביצוע, יהווה הפרה יסודית של החוזה, והרשות תהא רשאית לפעול לביטול החוזה ו/או ו/או זכות לפיצוי תהיינה כל טענות ו/או דרישות לחילוט הערובה שנתן הקבלן ומבלי שלקבלן

או דיןכל על פי לרשות יםהמוקנאחרים סעד זכות ו/או מבלי לגרוע מכל , וזאת בשל כך .החוזה

מתן השירותפיקוח על .19

רות ולבצעו ברמה ועל הצד הטוב ימתחייב לעשות כל דבר הדרוש לשם ביצוע הש הקבלן .19.1 והיעיל ביותר.

מתחייב לפעול בהתאם להוראות החוזה ונספחיו תחת הנחיותיו ופיקוחו של המנהל הקבלן .19.2 . מטעמו מי או בטחון נתב"ג"ט חומנ, או מי מטעמו

הצבת עובד קבלן והחלפתו באחרהפסקת .20

המנהל רשאי להורות לקבלן להפסיק הצבתו של עובד מעובדי הקבלן, המועסק על ידו בביצוע .20.1, ביצוע ערנות, בגין אי התאמה, חוסר הבלעדי, לפי שיקול דעתו השירותים במקומות השירות

.עבירה או חריגה מנהלית או כל סיבה סבירה אחרת

במקומות הצבתו של אותו עובד את הקבלן לעיל, יפסיק 20.1 הורה המנהל כאמור בסעיף .20.2של םחליפו בעובד אחר, העונה על דרישות החוזה ואשר קיבל את אישורילאלתר ו השירותלפי ,כאמור בחוזהואשר עבר תהליכי ברירה מיון והדרכה, ומנח"ט ביטחון נתב"ג המנהל בהפסקת המפקח מטעם הרשות. ל ידישעות מעת שידווח לו על כך ע 4וזאת תוך ,העניין

ההצבה כאמור יפעל הקבלן בהתאם להוראות כל דין ובכלל זה תקנון המשמעת החל עליו.

29


הוצאות ו/או או ו/פסדים את הקבלן, בדרך כלשהי, בגין הו/או תשפה תפצההרשות לא .20.3עובד מעובדיו מתן השירותים לרשות על ידילהיגרם לו בשל הפסקת לוליםהע אחרים נזקים

, והקבלן מוותר על כל טענה, תביעה וזכות כנגד הרשות לעיל זה 20 בסעיף כאמורשל הקבלן .בקשר לכך

הפסקת הצבתו של עובד מעובדי הקבלן לא תהווה עילה מובהר בזאת למען הסר ספק, כי .20.4 .הוראות החוזה פי עלצוע השירות מצד הקבלן ילדחייה או לעיכוב או לאי ב

הופעת עובדי הקבלן .21

:בזאת הקבלן מתחייב

להופעה נאה ומסודרת של עובדיו שיועסקו על ידו בביצוע החוזה בעת הגיעם לעבודתם לדאוג .21.1 רות.ימתן השברות ובמשך כל עת ירות לצורך מתן השיבמקום הש

ביגוד חורף וקיץ, הכל על חשבונו, השירותים,בביצוע מטעמולספק לעובדיו שיועסקו .21.2כמפורט בנספח התפעולי. מובהר, כי הקבלן לא יהיה רשאי לנכות ו/או לגבות מעובדיו כל

תשלום ו/או פיקדון בגין אספקת הביגוד כאמור.

ו/או שלא בהתאם להוראות הופיע עובד הקבלן למתן השירות במצב שאינו הולם את עבודתו .21.3עבודתו מעשה המהווה הפרת משמעת ו/או לא מילא אחר , או ביצע תוך כדי הנספח התפעולי

, רשאי המנהל להורות למפקח מטעם מטעם הרשות הוראה מהוראות המנהל ו/או המפקחוהקבלן יהא חייב לספק עובד אחר במקומו להפסיק את הצבתו של העובד באותו יוםהקבלן

.כאמור ההצבהמעת שידווחו לו על הפסקת ) שעות4( ארבע תוך

הול רישומיםני .22

מבלי לגרוע מאיזו מחובותיו של הקבלן לנהל רישום של שעות עבודה והיעדרות של עובדיו .22.1הקבלן ינהל רישום יומי של עובדיו שהועסקו על ידו באותו יום בכל בהתאם להוראות הדין,

ופירוט מספר (פירוט המקצועות) רות, תוך פירוט סוגיהםימשמרת, בכל מקום ממקומות השהרישום היומי יועברו מידי "). דפיהרישום היומי(להלן: " , בחלוקה למשמרותעבודתםשעות

חודש לאישור המנהל.

והתחשבנות עם הקבלן כל אחד מעובדי הקבלן חייב בחתימת נוכחות יומית, לצורך בקרה .22.2מעובדי הקבלן לכל ל אחדהרשות לכל ידי מגנטי אשר יסופק ע כרטיסבלבד, זאת באמצעות

על פי. כל כרטיס נוסף יחויב בתשלום ההתקשרות ו/או תקופת ההארכה (ככל שתחול)תקופת מובהר, כי הקבלן לא יהיה רשאי לנכות ו/או לקזז תעריפי הרשות בתוקף לאותו מועד.

מעובדיו כל תשלום או פיקדון בגין אספקת כרטיס מגנטי כאמור.

עובדי הקבלןנוכחות בו יחויבו שיקול דעתה, שעון על פי במקומות השירות תתקיןהרשות .22.3 להחתים הכרטיס המגנטי.

בסיסשעון הנוכחות יחובר למערכת הממוחשבת ברשות וסכום השעות בסוף כל חודש יהווה .22.4בפועל שבוצעו במהלך החוזה. מתן השירותיםלהתחשבנות בין הרשות לקבלן, באשר לשעות

הקבלן ירכוש מאת הרשות דוחות הנוכחות.

לעיל. 22.1 י סעיף ל פכדי לפטור הקבלן מחובתו עלעיל 22.4 -22.2 אמור בסעיפים באין .22.5

נוכחותלא סיפקה הרשות שעון נוכחות וכרטיסים מגנטיים, יתקין הקבלן על חשבונו שעון .22.6 מבוטלים.לעיל כ 22.2 -ו 22.2 םסעיפיייראו את ויספק לעובדיו כרטיסי נוכחות ו

לחוזה. 'בנספח הנקובים בהקבלן מהרשות, יהיו אלו ל ידי תנאי רכישת דוחות הנוכחות ע .22.7

פי דרישת הרשות.ל אום ועייהיו בת לעיל 22.1 בסעיף צורת דוחות הרישום היומי האמורות .22.8

30


מוסכם ומובהר בזאת, כי הרשות רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להוסיף אמצעים .22.9לזיהוי ביומטרי (כגון: קורא טביעת אצבע) לשם זיהוי עובדי הקבלן המחתימים את כרטיסי

נוכחות.

קבלן עצמאיכהקבלן .23

כי העובדים המועסקים על ידי הקבלן ו/או אשר בין הצדדים כתנאי מהותי ויסודי מוסכם בזה יועסקו על ידו במהלך תקופת ההתקשרות לצורך ביצוע השירותים, הם עובדיו בלבד ויהיו כאלה

:ואינם עובדי הרשות לכל דבר וענין, וכי

פי החוזה ואין לראות בכל זכות שניתנה ל ע יםרותיבביצוע השהקבלן משמש כקבלן עצמאי .23.1ו/או מטעם הרשות למפקח/או ו ביטחון נתב"ג"ט חמנלפי החוזה לרשות ו/או למנהל ו/או ל ע

, אלא אמצעי להבטיח ביצוע יםרותילמי שהתמנה על ידם לפקח על הקבלן בביצוע מתן השכל עובד המועסק על ידו בביצוע החוזה הוראות החוזה במלואן, ולא תהיינה לקבלן ו/או ל

רות, כל זכויות של עובד הרשות והוא לא יהיה זכאי מהרשות לכל תשלומים, יובמתן הש .פיצויים, או הטבות אחרות בקשר עם ביטול או סיום החוזה מכל סיבה שהיא

לגבי ו/או תקופת ההארכה (ככל שתחול) ההתקשרותלקיים בכל תקופת מתחייבהקבלן .23.2 10.4 (כמשמען בסעיף דיןהאחר האמור בהוראות במתן השירותים ים שיועסקו על ידו העובד .לעיל)

הרשויות רשויות המס, הקבלן יהיה אחראי כלפי השלטונות, המשרדים הממשלתיים, .23.3ל המקומיות ורשויות מוסמכות אחרות כלשהן, עבור כל החובות המוטלות ו/או שתוטלנה ע

פי החוזה, ל השירותים עוביצוע מתן עםפי הוראות כל דין בקשר -הרשויות האמורות על יידכאמור בנספח הוראות בנושא מפגעים הסביבה, בטיחות, וכיו"ב, לרבות איכות דינילרבות

לחוזה 'דנספח כהמצ"ב והגהות נספח הבטיחות לחוזה, נספח ג'ואיכות הסביבה המצ"ב כ לחוזה. 'הנספח כ ידע ושמירת סודיות, המצ"ב, אבטחת מנספח הביטחוןו

נשוא חוזה זה. פי כל דין וכל חיקוק ביחס להתקשרות- מתחייב למלא כל תנאי על הקבלן .23.4

מבלי לגרוע מיתר הוראות החוזה, מובהר, כי בהיעדר יחסי עבודה בין הרשות ומי מטעמה .23.5לבין הקבלן ועובד הקבלן ומי מטעמם, באחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לדאוג להעסקתו ולהמשך העסקתו של עובד הקבלן בסיום ההתקשרות בין הצדדים ו/או בהפסקת

ות מכל סיבה שהיא, לרבות בנסיבות המפורטות הצבתו של עובד קבלן במקומות השירכך אחריותו המלאה של הקבלן לערוך לעובד לחוזה, ובתוך 33-ו 20, 8.2, 5.3, 4.2.2בסעיפים

הקבלן שימוע כדין.

אין בחוזה זה כדי להקנות זכות לצד ג' כלשהו, וחוזה זה לא יחשב כחוזה לטובת צד שלישי. .23.6

את כל ,דרישת הרשות מיום ימים 3תוך ומתחייב בזאת להגיש לרשות בכל עת הקבלן .23.7 האישורים והמסמכים שיתבקש על מנת לוודא קיום הוראות סעיף זה.

שיפוי .24

הראשונה ה, בתוך שבעה ימים מיום דרישתהולשלם ל הרשותלשפות את הקבלן מתחייב .24.1לכך, בכל עת וללא הגבלת סכום, כל סכום כספי, דמי נזק, הפסד, תשלום או הוצאה שייגרמו

ו/או כתב דין), הקשורים בדרישה ו/או תביעה-(לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עורך הל, לרבות תביעת צד שלישי, שתוגש ו/או תינקט על ידי גורם כלשהו, אישום ו/או הליך מנהלי

, םו/או מי מטעמ , עובד הקבלן וכל רשות שלטונית כלשהי, לרבות אכיפה ומסקבלןלרבות הבכל עניין הקשור למתן השירותים על ידי הקבלן הו/או אחר מטעמ הו/או עובדי רשותנגד ה

(לרבות בגין תקופת מתן השירותים על ידם לרשות על ידי קבלן ו/או נותני השירותיםמעביד בין הקבלן - , לרבות בקשר לשאלת קיומם של יחסי עובדרשותל םו/או מי מטעמאחר)ו/או בקשר עם כל חיוב, חבות, חוב, מס, תשלום רשותלבין ה םמי מטעמעובד הקבלן וו/או

שהוא, וכן עקב הפרת אחר מכל מקור ו/או חובה ו/או אחריות הנובעים מיחסים כאמור זה.חוהתחייבות ו/או מצג ו/או הצהרה כלשהי של הקבלן ב

31


הראשונה, ה, מייד עם דרישתהרשותכמו כן, בכפוף להוראות כל דין, ישפה הקבלן ויפצה את .24.2בשל אי קיום הוראות הדין לרשותבכל עת וללא הגבלה בסכום, בגין הוצאה ו/או נזק שייגרם

על ידי הקבלן. החוזהו/או

הקבלןהיה על מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, נזק כספי משמעו גם כל סכום כספי ש .24.3כמעביד להעמיד לזכותו של העובד, לרבות: גמלאות, לפיצויים וליתר הזכויות הסוציאליות

המתחייבות מכוח עבודתו.

לקיום הרשות תהא רשאית להיפרע בגין נזק זה כולו או חלקו באמצעות חילוט הערבות .24.4י שיקול ל פע לווהככולה או מקצתה ו/או באמצעות קיזוז מהתמורה על פי חוזה זה, החוזה

דעתה הבלעדי של הרשות.

היה וביום סיום תקופת ערבות כלשהי יהיה תלוי ועומד הליך משפטי וטרם נתקבלה החלטת .24.5על הארכת הערבות לקבלןהערכאה השיפוטית המוסמכת בדבר, תהא הרשות רשאית להורות

פי שיקול דעתה הבלעדי.ל הרלוונטית לסכום ולתקופה נוספים ע

סודיותשמירת .25

הקבלן מתחייב לשמור בסוד, ולא להעביר, לא למסור ולא להביא לידיעת כל אדם כל ידיעה .25.1שתגיע אליו בקשר עם ביצוע החוזה או בתוקף, או במהלך, או אגב ביצוע החוזה במשך

, לפני תחילתה או לאחר סיומה.ההתקשרותתקופת

על החוזהפי ל ע יםרותיע השהקבלן מתחייב להחתים את העובד/ים שיועסקו על ידו בביצו .25.2בין היתר, לפיה כנדרש בנספח התפעולי בנוסח שיקבע על ידי המנהל, ,הצהרת סודיות

שתגיע יתחייבו לא להעביר, לא להודיע, לא למסור ולא להביא לידיעת כל אדם כל ידיעה , לפני תחילתה או לאחר סיומה.ההתקשרותאליהם בקשר עם ביצוע החוזה תוך תקופת

25.2 - ו 25.1 ם פי סעיפיל מילוי התחייבות ע- הקבלן וכל העובד/ים יצהירו כי ידוע להם כי אי .25.3 .1977-תשל"ז ,, סימן ה' לחוק העונשין'ב', פרק ז מהווה עבירה לפי חלק לעיל

אחריות הקבלן בנזיקין .26

לחוזה. 'זנספח הקבלן אחראי בהתאם ובכפיפות להוראות כל דין בנזיקין בהתאם להוראות

ביטוח .27

שור ילחוזה וימציא במעמד חתימתו על החוזה א 'זנספח בטוחים הנקוב יבמערך הבהקבלן יישא לחוזה. ח'נספח ב, כאמור טוחים בהתאםיבדבר עריכת הב

ערבות לקיום החוזה .28

למשך כל תקופת ההתקשרות , החוזהעל פי הקבלןכערובה להבטחת מלוא התחייבויות .28.1(לרבות תקופות הארכה ככל שיחולו), ימציא הקבלן לרשות, טרם מועד חתימת החוזה,

מערך הצעתו 10%צמודה למדד הבסיס, בשיעור של אוטונומית ובלתי מותנית, ערבות [יושלם ₪ __________דהיינו בסך של הכספית ההצעלטופס הבהתאם הכספית של הקבלן

. ")החוזהערבות לקיום (להלן: " ]לאחר הזכייה

תחילת תקופת ממועדחודשים לכל הפחות 24 -יהיה ל לקיום החוזההערבות תוקפה של .28.2או תקופת ההארכה ימים לאחר תום תקופת ההתקשרות 60 -או לחילופין עד ל ,ההתקשרות

, מתחייב הוא להאריך כאמור חודשים 24 - להגיש ערבות להקבלן ובחר היה. (ככל שתחול) 45זאת לפחות ו חודשים, 12לתקופות נוספות של לקיום החוזה, הערבותתוקף מעת לעת את

או תקופת ההתקשרותתום ם לאחר מיי 60 -ם לפני מועד פקיעתה, או לחלופין עד למיי, וכך חוזר חלילה לפי העניין, בהתאם לתקופת ההתקשרות תקופת ההארכה (ככל שתחול)

.בחוזה זהכאמור

32


הערבות יכול שתינתן על ידי בנק ישראלי או מאת חברת ביטוח ישראלית המופיעה ברשומות .28.3התקפות של אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, נכון למועד מועד האחרון להגשת הצעות למכרז, כבעלת הרשאה למתן ערבויות כאמור בהודעת הפיקוח על עסקי ביטוח (ענפי

. במקרה 1981-וחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א 1985- שמ"הביטוח), תובו הערבות תוצא על ידי חברת ביטוח, הרי שהחתימה על כתב הערבות תיעשה רק על ידי

חברת ביטוח ולא על ידי סוכנות ביטוח.

לחוזה. ט'נספח כפי הנוסח המצ"ב - הערבות תהיה על .28.4

תוקף אתיאריך הקבלן, על חשבונו, , תקופת ההתקשרות קבלן על הארכתהודיעה הרשות ל .28.5י קבע על ידישת אחרת תקופה החוזה למשך כל תקופת ההארכה, או לכלהערבות לקיום

. הרשות

הרשות תהא רשאית לממש את הערבות לקיום החוזה, כולה או חלקה, מבלי צורך לפנות .28.6 שתידרש לנמק את החלטתה.לערכאות כלשהן, לבוררות או למשא ומתן משפטי, וכן מבלי

על פי לרשותזה לעיל או מכל זכות נוספת העומדת 28 מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף .28.7ו/או לא הפקיד ערבות החוזההאריך את תוקף הערבות לקיום לא והקבלןדין, במידה

, תהא רשאית הרשות זה לעיל ו/או הפר איזו מהתחייבויותיו על פי החוזה 28 כמפורט בסעיףמבלי שתידרש לנמק את החלטתה כולה או חלקה, , החוזהלחלט את סכום הערבות לקיום

ו/או להוכיח את זכויותיה לעשות כן. מובהר, כי לא יהיה בחילוט האמור על מנת לפגוע בזכות פי כל דין. -בהליכים עלהקבלן הרשות לתבוע נזקים ו/או לנקוט נגד

הגשת דוחות .29

ר מנהל דוח חודשי אשאישור ה, יגיש הקבלן לההתקשרותחודש מחודשי תקופת כלבתום .29.1בפועל באותו חודש, בצירוף דפי הדוח על ידי עובדי הקבלן יכלול את שעות העבודה שבוצעו

.מטעם הרשות המפקח ל ידיהיומי כשהם מאושרים ע

יאשר את אותו לעיל, 29.1 חלק המנהל על נכונות דוח חודשי שהוגש לאישורו, כאמור בסעיף .29.2 חלק של הדוח, שאינו שנוי במחלוקת (להלן: "הדוח החודשי המאושר").

אישור המנהל יינתן לא יאוחר מאשר תוך יומיים מיום הגשתו של הדוח. .29.3

והצמדה תמורה .30

התמורה .30.1

פי החוזה, ל ותמורת מילוי כל יתר התחייבויותיו של הקבלן ע יםרותיתמורת מתן הש .30.1.1המורכב מעלות שעת עבודה את התעריף ל תשלם הרשות לקבלןבמלואן ובמועדן,

להצעה הכספית ביחס לכל אחד ממקצועות 1השכר המינימאלית הנקובה בנספח חס בי טופס ההצעה הכספיתבנקב הקבלן השירות, בתוספת סך ההוצאות והרווח בו

"), במכפלה של שעות התעריף לשעת עבודהלכל אחד ממקצועות השירות (להלן: "העבודה שיבוצעו על ידו בפועל בכל אחד ממקצועות השירות (בהתאמה), בהתאם

.לעיל 29 לאמור בהוראות סעיף

ימי בבהתאם למנגנונים המפורטים להלן, הקבלן יהא זכאי לתשלום נוסף בגין עבודה .30.1.2 קדותוהפוכן בגין תשלום דמי הבראה מנוחה השבועית, חגי ישראל וימי שבתוןה

, מענק מצוינות והפקדות בגין ימי מחלה בגין דמי הבראה, תשלום בגין ימי מחלה ותשלומים ארוחות, חופשות מיוחדות, בגינו לביטוח לאומיוהפקדות והתמדה :כדלקמן נוספים

33


. עבור מתן שירותים בימי ימי מנוחה שבועית, חגי ישראל או ימי שבתון .30.1.2.1שעת התעריף למלבד ,תשלם הרשות לקבלןהמנוחה השבועית וחגי ישראל,

מהשכר 50%שיעור של ב תוספת, 30.1.1 בסעיף אמור כהמשולם , עבודהושבתון (להלן: לשעה בסיסית לעובד בימי מנוחה שבועית, חגי ישראל

לביטוח לאומי בלבד בגין התוספת, וזאת הפקדה") ובתוספת התוספת"שלאחר מוצאי 06:00בערב השבת/חג ועד לשעה 18:00החל מהשעה שבתון כהגדרתם בדין תשולם התמורה בהתאם לתעריף השבת/חג. בימי

ביחסולשעות השבתון כקבוע בדין ובהתבסס על עלות השכר המינימאלית .השירות ממקצועות אחד לכל

ההפקדהורה לקבלן בגין תשלומי ההבראה, בצירוף . התמדמי הבראה .30.1.2.2

לביטוח לאומי בגינם וכן ההפרשות הסוציאליות ולקרן השתלמות בלבד הנדרשות ביחס לרכיב זה, תשולם על ידי הרשות בנפרד, מדי חודש, במועד

חוזה, בכפוף להגשת אישור רו"ח מטעם ל 30.5 התשלום הנקוב בסעיף הקבלן על ביצוע התשלומים וההפרשות בפועל ובגינם ימסור הקבלן

תמורה זו תיכלל .השירותים בגין השוטף מהתשלוםחשבונית מס נפרדת במסגרת תשלום המקדמה הנקובה להלן.

לביטוח ההפקדה. התמורה לקבלן בגין דמי המחלה, בצירוף מחלה דמי .30.1.2.3

7.5%לאומי בגינם וכן בצירוף שווי ההפרשות הפנסיוניות בגינם () (בלבד) תשולם לקרן השתלמות 7.5%, לפיצויי פיטורים 8.33%לתגמולים,

על ידי הרשות, בכפוף להגשת אישור רו"ח מטעם הקבלן על ביצוע ימים וכנגד חשבונית מס 45בפועל, בתנאי שוטף + התשלומים וההפרשות

כדין.

. על פי הוראות הדין ובכפוף לתנאי הזכאות המצוינים תשלומים משתנים .30.1.2.4בהם, קיימים תשלומים משתנים אשר עובד זכאי לקבלם רק בקרות אירוע מסוים, כדוגמת חופשה מסיבות משפחתיות, היעדרות ביום הזיכרון לעובד שבן משפחתו נהרג במהלך שירותו הצבאי ו/או עקב פעולת איבה, ימי אבל,

הפרשות להסדר פנסיוני ולקרן השתלמות בגין פרק הזמן בו העובד שירת, - "). לא יאוחר מהיום ההתשלומים המשתניםבמילואים וכיו"ב (להלן: "

לכל חודש קלנדארי ימציא הקבלן לרשות חשבונית מס כדין בגין 15מים המשתנים (ככל שהיו כאלה), בצירוף אישור מפורט של רואה התשלו

חשבון מטעם הקבלן בדבר שיעור התשלומים שבוצעו, ואישור כי אלו שולמו בפועל לעובדי הקבלן.

בתוספת התשלומים המשתנים ישולם לקבלן על ידי הרשות תשלום ההפרשות הסוציאליות שעל הקבלן לשלם לעובדיו בגין תשלומים אלו,

מושא התשלומים כנגד קבלת אישור רו"ח על ביצוע התשלומים וזאת הקבלן. בפועל לעובדהמשתנים

התשלום לקבלן בגין התשלומים המשתנים כפוף לאישורם על ידי הרשות

.ימים 45והוא ישולם בתנאי שוטף +

. התמורה לקבלן בגין תשלום מענקתשלומים בגין מענק מצוינות והתמדה .30.1.2.5תשולם ,ובגינ לביטוח לאומי הקבלן קדותהפלרבות המצוינות וההתמדה,

על ידי הרשות בכפוף להגשת אישור רו"ח מטעם הקבלן על ביצוע תשלום 45מענק המצוינות וההתמדה וההפרשות בגינם בפועל, בתנאי שוטף +

ימים. הקבלן ימציא לרשות חשבונית מס כדין בגין תשלום מענק המצוינות דה שאושר על ידי הרשות כאמור, בצירוף אישור מפורט של רואה וההתמ

חשבון מטעם הקבלן בדבר התשלומים וההפרשות שבוצעו, ואישור כי אלו .שולמו והופרשו בפועל לעובדי הקבלן

34


יכלול לעיל, הקבלן 11.16 בהתאם להוראות סעיף. החזר תשלום ארוחות .30.1.2.6

, את הסכום להלן 30.4 30.4 שיוגש על ידו על פי הוראות סעיףבכל חשבון החודש שחלף עבוראו כרטיסים מגנטיים שהוציא לרכישת תלושי ארוחה

מאת הרשות עבור רכישת אושר של הקבלה שקיבלויצרף את ההעתק המהרשות תחזיר בכפוף לאמור, כאמור. או כרטיסים מגנטיים תלושי ארוחות

של תלושי האוכל או הכרטיסים המגנטיים המאושרים את תמורתם לקבלן ארוחת ( שיטת ההחזרובהתאם ל שעות הביצוע בפועל כאמור, וזאת על פי

התמורה בגין השירותים ביחד עם ), חותלפ שעות עבודה 4בוקר כנגד כל .בחודש שחלף

לחוזה. ב"בנספח יהינה כמפורט הארוחותעלות

מנגנון עדכון עלות תלושי ארוחה:

כאמור הארוחהככל שהרשות תבצע עדכון בעלות רכישת תלושילא תשולם לקבלן כל תמורה נוספת 7%בשיעור של עד "בבנספח י

לעיל. זה מעבר לתמורה הנקובה בסעיף

כאמור תללושי הארוחהככל שהרשות תבצע עדכון בעלות רכישתכי אז תשולם לקבלן 10% -ועד ל 7%בשעור של מעל "בבנספח י

₪ 0.08לעיל בגובה של 30 תוספת תמורה מעבר לזו הנקובה בסעיףלכל שעת עבודה שתבוצע בפועל וזאת מיום הודעת הרשות לקבלן על

העדכון. תוספת זו תתווסף לרכיב ההוצאות והרווח.

כאמור רוחה ככל שהרשות תבצע עדכון בעלות רכישת תלושי האכי אז תשולם לקבלן 20% -ועד ל 10%בשיעור של מעל "בבנספח י

₪ 0.15לעיל, בגובה של 30הנקובה בסעיף תוספת תמורה מעבר לזולכל שעת עבודה שתבוצע בפועל וזאת מיום הודעת הרשות לקבלן על

העדכון. תוספת זו תתווסף לרכיב ההוצאות והרווח.

הארוחהככל שהרשות תבצע עדכון בעלות רכישת גיליון תלושי כי אז תשולם לקבלן תוספת 20%בשיעור של מעל "בכאמור בנספח י

לכל שעת ₪ 0.30לעיל, בגובה של 30מורה מעבר לזו הנקובה בסעיף תעבודה שתבוצע בפועל וזאת מיום הודעת הרשות לקבלן על העדכון.

תוספת זו תתווסף לרכיב ההוצאות והרווח.

והתשלומים הנוספים כאמור בסעיף 30.1.1 כאמור בסעיף התמורה החודשית .30.1.3

"). התמורהיקראו להלן יחדיו: " 30.1.2

למען הסר ספק מובהר בזאת כי תשלומים כאמור ובכללם בגין דמי הבראה, מחלה אשר או המועסק הקבלןורק ביחס לעובד אךותשלומים משתנים, ישולמו לקבלן

עובד סיפק בה התקופה בגיןשירותים על פי חוזה זה והבביצוע הקבלן ידי עלהועסק . כעובד של הקבלן כאמור השירותים את הקבלן

לרכיב זה הקבוע בעלות השכר ההפקדה. מובהר כי שיעור שות לביטוח לאומיהפר .30.1.4על ההפקדההמינימאלית הינו בהתאם לשכרו הצפוי של העובד. במקרים בהם שיעור

שכר העובד יהיה גבוה יותר מהאמור לעיל, יתמחר הקבלן את העלויות הנוספות ככל . שיחולו עליו בסעיף "ההוצאות והרווח"

הרשות מתחייבת כי בכל מקרה התמורה המשולמת בגין השירותים כאמור בסעיף .30.1.5מעלות השכר המינימאלית (כהגדרתה בהצעה ככל שרלבנטי, לא תפחת, 30.1

35


תעריף ההוצאות והרווח אשר הוצע על ידי הקבלן בטופס ההצעה הכספית) בתוספת .הכספית

הצמדה ועדכונים .30.2

לעובד שמירה ו/או אחראי ככל שיעודכן שכר המינימום . עדכון שכר לשעה בסיסית .30.2.1שמירה, ועל פי העדכון שכר המינימום לעובד שמירה ו/או אחראי שמירה (לפי

על שכר המינימום הקבוע נכון למועד הגשת ההצעות במכרז זה, אזי עולההעניין) זה, תעדכן הרשות את שכר 30.1.1 בכל הנוגע לתשלום כאמור בסעיף בסעיף

המינימום של עובד שמירה ו/או אחראי שמירה וכן את יתר מקצועות החוזה בהם נקבע שכר מינימום ובתוספת שיקלית, כך שיהיה בהתאם לעדכון שחל בשכר

שות גם את ערך השכר לשעה בסיסית המינימום כאמור, ובהתאם לכך תעדכן הר(למען הסר ספק, התוספות במסגרת ערך השכר לשעה בסיסית יתווספו לשכר

המינימום המעודכן כאמור).

שינוי שיחולאו ככל שיותקנו תקנות או צווים. עדכונים שאינם שכר לשעה בסיסית .30.2.2, אשר יעדכנו רכיב מהרכיבים הכלולים )11.3 בסעיף כהגדרתם הדין ( בהוראות

בעלות השכר המינימאלית בהצעה הכספית, או יקבעו רכיבים ו/או תנאי עבודה יזה לעובדי הקבלן שאינם מנויים בחוזה זה ו/או ישנו את גובהם או שיעורם של א

מהרכיבים ותנאי העבודה המנויים בחוזה זה ו/או יגרעו איזה מהרכיבים ותנאי העבודה המנויים בחוזה זה; והכל למעט עדכון שכר המינימום לעובדי שמירה ו/או

לעיל, תעדכן הרשות, 30.2.1 בסעיף אחראי שמירה לגביו יחול האמור בסעיףבמועדים אשר ייקבעו על ידה, את רכיב התמורה הרלבנטי המשולם לקבלן, בשינויים

המחויבים, בכפוף להוראות הדין בהן היא מחויבת.

הקבלן בטופס ההצעה אשר הוצע על ידי ,. תעריף ההוצאות והרווחהוצאות ורווח .30.2.3 30%ובשיעור של 2.4 כהגדרתו בסעיף למדד 70%יהיה צמוד בשיעור של הכספית,

שכר המינימום והוא יעודכן פעם אחת בכל שנה קלנדארית, שינויים שיחולו בלבחודש 1 -כל תקופת ההתקשרות ו/או תקופת ההארכה (ככל שתחול), בבמהלך

ההתקשרות ו/או תקופת ההארכה (ככל ינואר של כל שנה קלנדארית לתקופת (בכל הנוגע לחלק 2.4 כהגדרתו בסעיף הבסיס למדדשתחול) כאמור, וזאת ביחס

בכל הנוגע לחלק הצמוד המינימום הבסיסי ( לשכר ביחסו/או הצמוד למדד כאמור) לעובד המינימום שכר הוא הבסיסי המינימום שכר כאשרלשכר המינימום כאמור),

במכרז ההצעות להגשת האחרון במועד הידוע שמירה ושכר מינימום לאחראי שמירהבתאריך . העדכון הראשון יבוצע יניהםהגבוה מב ,ההצעות הזמנת בטופס כהגדרתו1.1.2020 .

הקבלן ו הכספית שלפי הצעתל הינה ע, אשר לעיל כאמורמוסכם על הצדדים כי התמורה .30.3מתן התחייבויותיו על פי החוזה וקיום מלוא בגין ומוחלטת מלאה , כוללתסופית, היאלמכרז,

ים על ידו בהתאם להוראות החוזה והוראות הדין, ובכלל זה חוק קבלני שירות וצו רותיהשלא יהיה רשאי הקבלן לחזור לרשות בתביעה לשיפוי ו/או פיצוי בגין והקבלן קבלני שירות,

כפועל יוצא ו/או כל תשלום ו/או הטבה כספית או אחרת לעובדים םתשלום פיצויי פיטוריעוד מובהר, כי אלא אם נאמר מפורשות אחרת בחוזה מההתקשרות בין הקבלן למי מעובדיו.

זה, הקבלן יישא על חשבונו המלא בכל עלות, תשומה, הוצאה, תקורה, תשלום ו/או תוספת , והוא לא יהא רשאי ו/או בסיומם אחרת, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכים במתן השירותים

נכותם (כולם או חלקם) משכרם של עובדיו.בשום מקרה ל

, יגיש הקבלן לרשות חשבון ובו פירוט ההתקשרותבכל חודש מחודשי תקופת 5 -יום העד ל .30.4"), בהתבסס על מספר החשבוןהתשלומים הנדרשים עבור מתן השרות בחודש שקדם (להלן: "

זה 30 בסעיףפי האמור ל ועלעיל, 29 , כאמור בסעיףפי הדוח החודשי המאושרל השעות, ע לעיל, לפי העניין.

36


כדלקמן:, י הרשותל ידתשולם ע לקבלן התמורה .30.5

יום תשולם ב יםבגין מתן השירותהחודשית התמורה מסך 75%מקדמה בשיעור של .30.5.1תמורה על בסיס ה תחושב . המקדמהרי עבור החודש שחלףאכל חודש קלנדל 9 -ה

. נכון למועד תשלום המקדמה ששולמה לקבלןהחודשית האחרונה

מהיום שבו המציא הספק את החשבון 45יתרת התמורה תשולם בתנאי שוטף + .30.5.2 2017 –(ט) לחוק מוסר תשלומים לספקים, התשע"ז3פי הוראות סעיף - לרשות עלת בחוק "). יתר ההוראות החלות על כל גוף שהוקם עפ"י והקבועוהחוק(להלן: "

יחולו על תשלומי התמורה, והכל בכפוף לכל שינוי בחוק, ככל שיחול על ההתקשרות.

מס ניכוי ואישורי כדין ערוכה מס חשבונית הגשת כנגד לקבלן תשולם התמורה .30.5.3, במקור מס מהתמורה ינוכה אחרת, כדין חשבונות ופנקסי ספרים וניהול במקור

. דין פי על כמתחייב

תשולם - תקופת ההתקשרותבאשר לתמורה שתגיע לקבלן עבור החודש הראשון של .30.5.4מאומדן צפי הביצוע, כפי שייקבע על ידי המנהל, והיתרה 75%של מקדמה בשיעור

כאמור בסעיף לעיל.

יחולו בהתאמה גם על התשלום בגין דמי הבראה 30.5.4 30.5.3 30.5.1 סעיפים .30.5.5 לעיל. 30.1.2.2 כאמור בסעיף

אשר , מע"מ יםכולל םאינ ,התמורה האמורה לעילכל הסכומים הנקובים בחוזה זה, לרבות .30.6ישולם לקבלן במועד החוקי המע"מ .על פי דין ככל שיחול הרשותדי יל יחול על וישולם ע . ערוכה כדין מסחשבונית הקבלן לשלטונות המע"מ וכנגד דייל שנקבע לתשלומו ע

את התמורה בשיק או בהעברה בנקאית לפי בחירתה הרשות תהא רשאית לשלם לקבלן .30.7ושיקול דעתה הבלעדי מעת לעת. היה ותבחר לשלם לקבלן בהעברה בנקאית מתחייב הקבלן להמציא לרשות את פרטי חשבונו לצורך התשלום. היה ולא מסר הקבלן את פרטי חשבונו

עד אשר ימציא לצורך העברת התשלום כאמור, לא תשלם לו הרשות את התמורה שתגיע לו את פרטי חשבונו כאמור וכי במקרה כזה התשלום יבוצע לידיו אך ורק לאחר קבלת הרשות כל הפרטים האמורים, וזאת על ידי תשלום קרן התמורה בלבד, ללא כל הצמדה ו/או ריבית

בגין העיכוב בתשלום.

פיצויים מוסכמים .31

טעוניםהקבלן מתחייב בזאת לשלם לרשות, פיצויים קבועים ומוסכמים מראש, שאינם .31.1, אשר יוטלו על הקבלן, בכפוף לשיקול דעתו הוכחה, במקרים ובסכומים המפורטים להלן

:בנפרד הבלעדי של המנהל והחלטתו בנוגע לכל מקרה ומקרה

אי או חלק ממנו, של פי החוזה או לכל יום,ל בגין איחור בתחילת מתן השירותים ע .31.1.1את סכום התמורה שהייתה משתלמת לו ישלם הקבלן לרשות – השירותים הפעלת

אילו ביצע את מתן השירותים במשך כל תקופת השירותים ביצוע פי החוזה עבורל ע .התפעולי השרות בכל משמרת כמפורט בנספח לפי המשמרות ושעות מתן האיחור,

של עד שעתיים למשמרת במקום ממקומות השירותהקבלן עקב איחור בהגעת עובד .31.1.2שהיה ביום האיחור, שיהיהלשעה רגילה כפי את הסכום ישלם הקבלן לרשות –

- כשהוא מוכפל ב ,למשמרתו במועד הקבלן מתייצבמשולם לקבלן אילו היה עובד יראה חלק י. לעניין זה בגין השעתיים הראשונות וזאת בגין כל שעה של איחור 150%

עד למועד הקבלן של שעה כשעה, וזאת החל מהשעה בה היה אמור להתייצב עובד הראשונות בלבד, השעתייםיודגש כי פיצוי זה יחשב למניין . למקום השירותהגעתו

להלן. 31.1.3 יופעל הפיצוי הנקוב בסעיף השלישיתוכי לעניין איחור החל מהשעה

37


ו/או היעדר המנהלבהתאם לתקנים אותם קבע הקבלן מטעםבעובדים חוסר עקב .31.1.3, וזאת החל )(לרבות במקרה של איחור הופעה של עובדים מטעם הקבלן למשמרת

ערך השעה שהיה משולם אתישלם הקבלן לרשות –בכל משמרת שלישיתמהשעה ההמסוימת אם אכן היה אותו עובד מוצב במשמרתלגבי שעות מתן השירות לקבלן,

וממלאה ברציפות. מתן השירות באותה משמרת צורךל

בגין כל שעת ₪ 100 ישלם הקבלן לרשות סך של ,הקבלןמטעם מפקח עקב העדר של .31.1.4 היעדרות.

ישלם הקבלן –מחויב הקבלן לספק עקב מחסור באחד או יותר מסוגי הציוד אותם .31.1.5 לכל מקרה.₪ 150לרשות סך של

מתן ב בודתוערות את יהש עובד מעובדי הקבלן מאלה המועסקים במתןבגין הפסקת .31.1.6שלא ,לעיל 6.8 המוגדרת בסעיף ,תהמינימאליההעסקה לפני תום תקופת ,רותיהש

₪ 500של ישלם הקבלן לרשות סך –בגין החלטת הרשות בהתאם להוראות החוזה תום ל עדמיום סיום ההעסקה בפועל וכפול מספר החודשים שנותרו ,לכל חודש

המינימאלית.ההעסקה תקופת

אחד מהנכסים שהוקצו לשימוש הקבלן על פי חוזה זה בפינויבגין כל יום של איחור .31.1.7לכל מ"ר ₪ 19של פיצויים מוסכמים ומוערכים מראש בסכוםישלם הקבלן לרשות –

. איחוריום ולכל

לאיזה מהנכסים הכניס הקבלן ציוד וחפץ אשר ,פינוי מכל אדם - " משמעו פינוי" . כאמור

ישלם –אספקת תלושי ארוחות לאיזה מעובדיו בהתאם להוראות החוזה איבגין .31.1.8 בגין כל מקרה כאמור בנפרד.₪ 300של סךרשות להקבלן

עקב אי הצבת רכב לניוד העובדים ו/או אי אספקת רכב חלופי, כפי שנדרש על פי .31.1.9 לכל שעה. ₪ 200לרשות פיצוי בסך של הקבלןישלם –הוראות חוזה זה

שיתוף פעולה עם גורמי הביקורת מטעם הרשות ו/או אי היענות והמצאת בגין אי .31.1.10ישלם הקבלן לרשות –ו/או אי שיתוף פעולה בבדיקת תלונה מסמכים כנדרש על ידם

בחוזה זה לכל יום איחור בביצוע דרישת הרשות כאמור, כמפורט ₪ 5,000סך של לעיל.

ות ו/או אי היענות והמצאת בגין אי שיתוף פעולה עם גורמי הביקורת מטעם הרש .31.1.11ימי 7וזאת בחלוף ו/או אי שיתוף פעולה בבדיקת תלונה, מסמכים כנדרש על ידם

לכל יום ₪ 10,000ישלם הקבלן לרשות סך של – עבודה מהמועד האחרון לביצוע לעיל.בחוזה זה איחור בביצוע דרישת הרשות כאמור, כמפורט

הפיצויים. קבלת הרשות את הלןל 32 לעיל כדי לגרוע מהאמור בסעיף 31.1 אין באמור בסעיף .31.2לעיל לא יהא בה כדי ויתור על כל תביעה שיש, או שתהיה 31.1 פי הוראות סעיף ל ששולמו ע

לעיל. 31.1 לרשות נגד הקבלן בגין הפרת החוזה בשל אחד מהדברים המובאים בסעיף

לעיל מהתמורה 31.1 סעיף פי ל הרשות רשאית לקזז את סכומי הפיצויים שיגיעו לה ע .31.3 לקיום החוזה. הערבותלעיל ו/או לחלטם מתוך 29 פי סעיף ל המגיעה ו/או שתגיע לקבלן ע

.לעיל 2.4 , כהגדרתו בסעיף כל הסכומים הנקובים לעיל יהיו צמודים למדד .31.4

38


פיצוי הולם וסביר לנזקים יםמהוו כומים המפורטים לעילהצדדים מצהירים בזאת, כי הס .31.5אשר נגרמו לרשות בנסיבות האמורות, אולם אין בפיצוי המוסכם על מנת לגרוע מאחריות

.םבמועדו םבמלוא השירותיםלבצע את הקבלן

םאו חלק םם, כולמיהמוסכ יםהפיצויאיזה מספק מובהר בזאת, כי אין בתשלום הסרלמען .31.6לרשות על פי חוזה זה ו/או על פי דין, לרבות יםהעומד יםאחרוסעד על מנת לגרוע מכל זכות

ו/או בגין הקבלןומבלי לגרוע, מכל זכות המוקנית לרשות לבטל חוזה זה בגין הפרתו על ידי נזקים נוספים שנגרמו לה ו/או למי מטעמה מעבר לסכום הפיצוי המוסכם.

עוד מובהר בזאת, כי הרשות תהיה רשאית להפחית מתשלום כל חלק מהתמורה לה זכאי .31.7עד למועד הקבוע ום שהצטברמיהמוסכ יםעל פי הוראות החוזה את גובה הפיצוי הקבלן

לתשלום התמורה.

הקבלן לא יהיה רשאי לנכות ו/או לקזז מעובדיו כל תשלום או פיקדון , כיעוד מובהר בזאת .31.8 בגין פיצויים מוסכמים כאמור.

הפרת החוזה .32

כל אחד מהמעשים המפורטים להלן ייחשבו כהפרה יסודית של החוזה: .32.1

ממקומות השירות לתקופה איזההקבלן לא החל ו/או הפסיק את מתן השירותים ב .32.1.1 כלשהי מבלי לקבל על כך בכתב ומראש את הסכמת הרשות.

- ו 32.3.1 , 29 -20 ,16 -18 15 16 , 12.2 , 11 -6 ם הסעיפיהקבלן הפר הוראה מהוראות .32.1.2מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר, לחוזה, אשר הפרתם מהווה הפרה יסודית. 45 אי שיתוף עם גורמי הביקורת מטעם הרשות ו/או אי היענות והמצאת מסמכיםכי

לעיל יהווה הפרה יסודית 11.29.7 11.29.6 11.29.5 כאמור בסעיפים כנדרש על ידם, של החוזה.

ניתן צו לפירוק או הקפאת עסקי הקבלן על ידי בית משפט מוסמך. .32.1.3

או ו/בעבירה שעניינה הפרת חוקי ודיני העבודה ואו בעל השליטה בו הורשעו/הקבלן .32.1.4לחוק העבירות המנהלתיות 5קנסות במהלך שנה אחת לפי סעיף 2 - ביותר מ ונקנס

.1985-תשמ"ו

קבלן קיבל שני מכתבי התראה ברציפות, לפחות חודש אחר חודש, בעניין אי קיום ה .32.1.5 פי חוזה זה. ל מהתחייבויותיו ע איזו

תהא הרשות רשאית:לעיל 32.1 הפר הקבלן את החוזה, כמפורט בסעיף .32.2

לעמוד על קיום החוזה ולדרוש מהקבלן לקיים את ההוראה ו/או לתקן את ההפרה .32.2.1ו/או להמשיך קבלןימים מיום מתן הודעה ל 3תוך של ההוראה ו/או ההתחייבות,

ולקיים את הוראות החוזה במלואן, והקבלן יהא חייב לשלם לרשות פיצויים על הנזקים שנגרמו ו/או שייגרמו לרשות כתוצאה מההפרה כאמור.

/או לא מילא אחרי הוראת ו/או התחייבות, כפי ו לא תיקן הקבלן את ההפרה כאמור .32.2.2רשאית הרשות –דלעיל הרשות לשביעות רצונה של הרשות ובמועד שנדרש על ידי

קיומו, וזאת, על ידי מתן הודעה על כך בכתב - לבטל את החוזה מחמת הפרתו או אילרשות וכן לשלם לרשות פיצויים על ת כספים והקבלן יהא חייב לשאת בהשב קבלןל

וכן אי קיום האמור,או הנזקים שנגרמו ו/או שייגרמו לרשות כתוצאה מההפרה ו/ו/או תהיינה כל טענות ו/או דרישות ומבלי שלקבלן קבלן לחלט את הערובה שנתן ה

אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותה של הרשות לקבל כנגד . בשל כךזכות לפיצוי

39


הפיצויים המוסכמים המפורטים הקבלן כל סעד או תרופה עפ"י כל דין לרבות את .לעיל 31 בסעיף

הקבלן את החוזה הפרה שאיננה יסודית תהא הרשות רשאית: הפר .32.3

ו/או לקיים את לעמוד על קיום החוזה ולדרוש מהקבלן לתקן את ההפרה .32.3.1, ו/או קבלןימים מיום שתימסר ההודעה ל 7ההוראה ו/או ההתחייבות, תוך

להמשיך ולקיים את הוראות החוזה במלואן, והקבלן יהא חייב קבלןלהורות להוראות הרשות, וכמו כן לשלם לרשות פיצויים על הנזקים שנגרמו למלא אחר

ו/או שייגרמו לה כתוצאה מההפרה האמורה.

או/ו הוראה אחרי מילא לא או/ו בסעיף לעיל כאמור ההפרה את הקבלן תיקן לא .32.3.2 ובמועד שלעיל הרשות של רצונה לשביעות הרשות ידי על נדרשש כפי, התחייבות

ידי על, וזאת, קיומו- אי או/ו הפרתו מחמת החוזה את לבטלרשאית הרשות – וכןלרבות כספים בהשבת חייב יהא והקבלן לקבלן, בכתב כך על הודעה מתן

כתוצאה לרשות שייגרמו או/ו שנגרמו הנזקים בגין יצוייםלרשות פ לשלםומבלי שלקבלן , וכן לחלט את הערובה שנתן הקבלן כאמור הקיום או/ו מההפרה

זו בפסקה באמור איןבשל כך. ו/או זכות לפיצוי תהיינה כל טענות ו/או דרישות דין כל פי על משפטי סעד כל הקבלן כנגד לקבל הרשות של מזכותה לגרוע כדי

.לעיל 31 סעיף נשוא המוסכמים הפיצויים לרבות

זה, סעיףמבלי לגרוע משאר הוראות חוזה זה, ביטלה הרשות את החוזה בהתאם להוראות .32.4רשאית הרשות, מבלי לגרוע מיתר הזכויות המוקנות לה על פי כל דין, להמשיך את ביצוע

ם אחר על פי שיקול דעתה הבלעדי. בשיתוף פעולה עם כל גור השירותים

מבלי לגרוע מכל האמור בחוזה, בכל מקרה בו, לדעת הרשות, הקבלן הפר או מפר את הוראות .32.5הדין או החוזה, באופן העלול, לדעת הרשות, לגרום להפרת איזו מהוראות החוק להגברת

רשות או מי האכיפה על ידי הרשות או מי מטעמה, או להביא לכל חבות או אחריות של הימים מדרישת הרשות בכתב לעשות 14מטעמה על פי החוק האמור, וההפרה לא תוקנה בתוך

כן (או כל מועד אחר ככל שהדבר נקבע במפורש בחוזה זה), תראה הרשות בכך הפרה יסודית לפעול בהתאם לסמכותה על פי הוראות חוזה זה וכן על פי תרשאי יההת רשותהשל החוזה ו

הוראות כל דין, לרבות ומבלי למעט, ביטול תוקפו של חוזה זה וחילוט הערובה שנתן הקבלן.

לרשות בהתאם יםהעומד יםאחרו/או סעד בזאת, כי ביטול החוזה לא יגרע מכל זכות מובהר .32.6 להוראות חוזה זה ו/או בהתאם להוראות כל דין.

סיום ההתקשרות .33

על פי שיקול ,רשאיתתהא לעיל, הרשות 5 האמור בסעיף על אףמוסכם ומוצהר בזה, כי .33.1להפסיק את תוקפו של החוזה לפני תום תקופת ההתקשרות ו/או ,דעתה הבלעדי והמוחלט

מכל סיבה שהיא, ו, לפי העניין, ולבטלו בכל עת (ככל שתחול) לפני תום תקופת ההארכהם מראש, וזאת מבלי לגרוע מיי )60( לקבלן שישיםעות הודעה מוקדמת בכתב, שתימסר באמצ

").הודעת סיום החוזהמשאר הזכויות המוקנות לרשות על פי החוזה (להלן: "

הקבלן, יהיה הקבלןדרשה הרשות את ביטול החוזה, שלא כתוצאה מהפרת התחייבויותיו של .33.2ביצע םאות השירותיםזכאי לקבל מהרשות אך ורק את התמורה היחסית המגיעה לו בגין

בפועל עד לאותו מועד (אם בכלל), וזאת בכפוף ובהתבסס על חשבוניות ו/או אסמכתאות , אותן יגיש שעות העבודה אותן ביצע בפועל במסגרת השירותיםאחרות המבטאות נכונה את

כתב של הרשות (כולם או חלקם), על פי שיקול דעתה הבלעדי בכתב לאישורה מראש וב הקבלן "). דמי ביטול מוקדםוהמוחלט (להלן: "

הקבלןלדמי ביטול מוקדם כאמור בסעיף זה לעיל, כפופה להתחייבות הקבלןזכותו של .33.3הניתנים התחייבותלפעול, על מנת למזער את נזקיו וכן לבטל או לצמצם, כל הוצאה ו/או

40


מדמי הביטול שמורה הזכות לנכות ום ככל שיגרמו עקב ביטול החוזה ולרשותלביטול או צמצ לבטל או לצמצם כאמור. הקבלןאת כל אותן הוצאות אותן יכול היה המוקדם

מובהר בזאת, כי דמי הביטול המוקדם יהוו סעד סופי, מלא וגמור בגין ביטול החוזה, ומלבד .33.4בכדי להטיל על הרשות כל אחריות נוספת ו/או דמי הביטול המוקדם, לא יהיה בביטול החוזה

מוותר והקבלןלביצוע כל יתר התחייבויותיו על פי חוזה זה, הקבלןכדי לגרוע מאחריות וכן לא יהיה וא,בזאת וכן יהיה מנוע ומושתק מלטעון כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שה

וא,נוספים מכל מין וסוג שה ו/או החזר הוצאות שיפויזכאי לכל פיצוי ו/או תשלום ו/או בקשר לכך.

הקבלן בר רשות בלבד .34

מוסכם בזה בין הצדדים כי:

הקבלן, ו/או עובדיו ו/או הפועלים מטעמו במתן השרות, יהיו רשאים להיכנס לכל אותם כי .34.1המקומות בהם יהיה צורך במתן השרות, אולם דבר זה לא יתפרש בצורה כלשהי כמקנה

אחרת או זכות בלעדית ו/או לפועלים מטעמו ביצוע השרות, זכות חזקהלקבלן, ו/או לעובדיו לגבי מקום שאליו הותר להם להיכנס בהתאם להוראות סעיף זה.

כי הקבלן ועובדיו לא ישתמשו בכל ציוד של הרשות ולרבות, ולא למעט, טלפונים, מחשבים, .34.2 הל.פי החוזה ובאישור המנל פקסים וכד', אלא לצורך ביצוע השרות ע

כי הקבלן או עובדיו, אשר יועסקו על ידו לצורך ביצוע החוזה במתן השרות ו/או עובדיו .34.3הורה שעליו האחרים לא ישתמשו ולא יאחסנו חפץ ו/או דבר השייכים להם, אלא במקום

המנהל.

ביצוע על חשבון הקבלן .35

איתרשהרשות - כל מקום שלפי החוזה מוטלת חובה על הקבלן והוא אינו ממלא אותה .35.1הכרוכות ההוצאותאחרים על חשבון הקבלן, ולגבות ממנו את דייל למלאה בעצמה, או ע

בדבר.

, בהתאם לעיל 35.1 מתחייב לשלם לרשות את כל הוצאות שהוציאה, כאמור בסעיף הקבלן .35.2ן, וזאת, תוך הלחשבון שתגיש לו הרשות, מבלי לערער על הצורך בהוצאות האמורות ועל גוב

שבעה ימים מיום הדרישה.

יהווה ראיה חותכת בין לעיל, 35.2 לקבלן על ידי הרשות, כאמור בסעיף חשבון שיוגש .35.3 הצדדים לעניין ההוצאות שהוצאו על ידי הרשות.

המגיעההרשות רשאית לקזז את סכומי ההוצאות שהוציאה, כאמור בסעיף זה, מהתמורה .35.4 לחוזה, ו/או לחלטם מהערבות לקיום החוזה. 29 פי סעיף ל שתגיע לקבלן ע ו/או

איסור הסבת החוזה ואיסור העסקת קבלני משנה .36

את הקבלן אינו רשאי למסור או להעביר לאחר או להמחות את זכויותיו על פי החוזה או .36.1 החובות הנובעות ממנו, אלא באישור הרשות מראש ובכתב.

או העברה שיתיימר הקבלן לעשות בניגוד להוראות סעיף זה תהא בטלה ומבוטלת מסירהכל .36.2 וחסרת כל תוקף.

כולן או מקצתן, אסורות בשעבוד כלשהו.זכויותיו של הקבלן לפי החוזה ומכוחו, .36.3

מלבדו, לרבות לא יהא רשאי לתת את השירותים באמצעות גוף משפטי אחר הקבלןיודגש כי .36.4בבעלות הקבלן במלואה או בחלקה ואסור יהיה לו להפעיל קבלני משנה החברת שותפות שהינ

פי תנאיו. ל מנהל ועהשור בכתב ומראש של ימטעמו אלא בא

41


ספק אין בהתקשרות עם קבלן משנה כאמור, ככל שתאושר, כדי לגרוע מאחריות למען הסר .36.5ביחס 11 הוראות סעיף מלוא התחייבויות קבלן המשנה כאמור, ובכלל זה הקבלן לקיום

. לעובדים כאמור ומלוא האחריות חלה על הקבלן

איסור שינויים בתאגיד הקבלן .37

הקבלן מתחייב להודיע לרשות במידה וייעשה שינוי בתאגידו, בין על ידי הוספת חבר או .37.1חלוקתן מחדש, על ידי הקצאת מניות מחדש, על ידי שותף, על ידי העברת זכויות הוספתן או

העברת מניות או הקצאת מניות חדשות, בין שנעשו בין חברי התאגיד לבין עצמם ובין מי וכן במקרה 30%שאינו חבר התאגיד, באופן שמשנה את הון המניות והשליטה במעל יו בידי תאגיד אחר.שהשליטה בתאגיד הקבלן היא בידי תאגיד אחר או אם היו מניות ממניות

קול דעת סופי ומלא לבטל ילעיל, יהיה לרשות ש 37.1 הקבלן לרשות כאמור בסעיף הודיע .37.2שתודיע על כך לקבלן בהתראה בנימוק נוסף, ובלבד החוזה מכאן ואילך אף בלא צורך

.יום לפני מועד הביטול 60של מוקדמת

שמירת דינים .38

הקבלן מתחייב למלא אחר הוראת כל דין, הנוגע או המתייחס למתן שרותי שמירה כלשהם, לרבות הוראות בדבר העסקת עובדים, רישוי, וכן בנושא בטיחות, איכות הסביבה, מפגעים, ביצוע

כחלק בלתי הקבלן השימוש בנכס עליו חותם נספח, לרבות ונספחיוהחוזה פי ל השירותים עצמם ע נפרד מחוזה זה.

העדר בלעדיות .39

פי חוזה זה כדי ליתן לקבלן בלעדיות כלשהי במתן השרות והרשות רשאית בכל ל אין בהתקשרות עעצמה פי שקול דעתה המוחלט, להתקשר עם אחר ו/או אחרים לביצוע השרות או לבצעו בל עת, וע

באופן מלא או חלקי, גם תוך כדי תקופת תוקפו של החוזה.

שימוש בזכות הרשות -אי .40

תקדים תשמשהרשות לסטייה ממילוי אחר תנאי מתנאי החוזה במקרה מסוים לא הסכמת .40.1 ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

על ויתורוכהרשות במקרה מסוים בזכויותיה לפי החוזה, לא ייחשב הדבר לא השתמשה .40.2 זכויותיה אלא, לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים דומים שלאחר מכן.

ויתור הרשות בכתב .41

מבלי לגרוע מכלליות האמור, אין שינוי בחוזה ואין ויתור על זכות מזכויות הרשות לפיו, אלא בכתב.די שני הצדדים כל שינוי בחוזה ייעשה באמצעות מסמך נפרד מהחוזה, שיודפס בכתב, וייחתם על י

–, שאם לא כך ועל דף הנושא את לוגו הרשותבאמצעות מורשי החתימה מטעם כל אחד מן הצדדים לא יהיה בר תוקף. שינוי כאמור, לאחר שהודפס ונחתם כנדרש, יצורף כנספח לחוזה וכחלק בלתי

נפרד הימנו.

חוזה ממצה .42

כל הבטחה, הצהרה, חוזה החוזה מכיל, מבטא וממצה את כל התנאים המוסכמים בין הצדדים.בכתב או בעל פה, התחייבות או מצג שניתנו או נעשו על ידי הצדדים לפני כריתת החוזה, ואשר לא באו לידי ביטוי בחוזה, מבוטלים בזה ואין בהם כדי להוסיף על החיובים והזכויות הקבועים בחוזה

ו הנובעים הימנו, לגרוע מהם או לשנותם, והצדדים לא יהיו קשורים בהם.א

42


פינוי וסילוק יד .43

או עם ביטולו של החוזה, ההתקשרות או תקופת ההארכה (ככל שתחול),מיד עם תום תקופת .43.1ים , לרבות המשרדממקומות השירותלסלק ידו קבלן מתחייב הבהתאם להוראותיו וכל דין,

מכל אדם וחפץ שאינם םפנויי םולהחזיר את החזקה בהם לידי הרשות, כשה, וחדרי המנוחה, ולפנות מהם את כל הציוד הקבלןשל הרשות וכשהם במצב טוב ותקין כפי שנמסרו לידי

והחפצים השייכים לו או לעובדיו ו/או למי מטעמו שהובאו לשם על ידו או על ידם, שאינם ך לרשות תהא זכות עיכבון עליהם בגין כל חוב , אמסוג הנכסים הקבועים השייכים לרשות

.להלן 49 , וזאת מבלי לגרוע מהוראות סעיף יהא חייב לה לפי החוזה שהקבלן

מיד עם תום תקופת ההתקשרות או תקופת ההארכה (ככל שתחול), או עם ביטולו של החוזה, .43.2בהם השתמש הקבלן נכסים התהא הרשות רשאית לתפוס את להוראותיו וכל דין, בהתאם

קבלן לא תפטור את ה הרשותכאילו החוזה לא נעשה כלל. ברם, תפיסת הנכס על ידי , לרבות נספח השימוש מהאחריות שחלה עליו לפי כל התחייבות מהתחייבויותיו לפי החוזה

.בנכס

מתן הודעות .44

כל ההודעות לפי החוזה תישלחנה בדואר רשום, ובהישלחן כך תיחשבנה כאילו הגיעו לתעודתן שעות מעת מסירתן כיאות בבית דואר בישראל, כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר. 72בחלוף

הר המידותושמירה על ט .45

הקבלן מצהיר כדלקמן:

במישרין , ו/או יציע, לא נתן ו/או ייתן, לא קיבל ו/או יקבלכי הוא ו/או כל מי מטעמו לא הציע .45.1במטרה להשפיע, במישרין ו/או ו/או בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או כל דבר בעל ערך

בעקיפין, על התקשרות הרשות עימו בחוזה זה, לרבות כל החלטה של הקבלן ו/או נושאי המשרה שלו ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו בעניינו של חוזה זה, עם חתימתו ובמהלך תקופתו.

ה, במישרין תף פעולשו/או יו/או ישדל, לא שיתף פעולה י הוא ו/או כל מי מטעמו לא שידל כ .45.2ו/או בעקיפין, עם נושאי משרה אצל הקבלן ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו ו/או כל גורם אחר, על

מנת לקבל מידע חסוי/סודי הקשור לחוזה זה.

תף, במישרין ו/או שו/או יו/או ישדל, לא שיתף פעולה כי הוא ו/או כל מי מטעמו לא שידל .45.3ה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם בעקיפין, עם נושאי משרה ברשות שדות התעופ

אחר במטרה לקבוע מחירים ו/או תשלומים רלבנטיים לחוזה זה בצורה מלאכותית ו/או בצורה לא תחרותית.

45.3 -45.1 בסעיפים כי אם יפר התחייבות מההתחייבויות הכלולות בהצהרותיו ,ידוע לקבלן .45.4, תהיה הרשות רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל שלב שהוא, לבטל חוזה זה לעיל מוותר על כל תביעה ו/או דרישה, ישירה או עקיפה, שעניינה ביטול החוזה. והקבלןעיקרו, מ

.החוזהזה לעיל, על ידי הקבלן, תהווה הפרה יסודית של 45 הפרה של איזה מהוראות סעיף .46

כתובות .47

כתובות הצדדים לצורך זה למסירת הודעות כדלקמן:

.7015001נתב"ג , 7ת.ד. -הרשות .47.1

על ודיעלההקבלן מתחייב הקבלן,היה ויחול שינוי בכתובת כמפורט ברישא החוזה. –הקבלן .47.2 ימים מיום שינוי הכתובת. )3שלושה (בתוך נציג הרשותכך ל

43


השירותיםהשפעת סכסוך על ביצוע .48

או אי מצהיר ומתחייב בזאת באופן בלתי חוזר, כי בכל מקרה בו נתגלעה מחלוקת ו/ הקבלן .48.1רשות ב נדונה, לרבות מחלוקת ו/או אי הסכמה אשר ואהסכמה בין הצדדים, מכל מין וסוג שה

באחריות להמשיך בביצוע הקבלןשא י, ישלטונית ו/או מנהלית ו/או שיפוטית כלשהי ו/או בביצוע שאר התחייבויותיו על פי החוזה. השירותים

(תרופות למען הסר ספק מובהר בזאת, כי על אף האמור בכל דין, לרבות הוראות חוק החוזים .48.2לא יהיה רשאי בשום מקרה לבטל את החוזה, וזאת , הקבלן1970- תשל"ארת חוזה), בשל הפ

על פי החוזה יהיו סעד ממוני בלבד. קבלןמכל סיבה שהיא, וכי הסעד היחיד אשר יעמוד ל

קיזוז ועיכבון .49

לרשות וכן לא לא יהא רשאי לקזז ו/או לעכב כל סכום ו/או תשלום שהוא המגיע ממנו הקבלן .49.1לעכב כל נכס ו/או ציוד ו/או מתקן, מכל מין וסוג שהם להבטחת חובות הרשות יהיה רשאי

כלפיו.

הרשות תהא רשאית לקזז ו/או לעכב כל תשלום ו/או פיצוי שיגיעו לה על פי חוזה זה מכל .49.2על פי חוזה זה ו/או על פי חוזים אחרים וכן תהיה רשאית לקבלןתשלום המגיע ו/או שיגיע

כלפיה על פי הקבלןכל נכס ו/או ציוד ו/או מתקן, מכל מין וסוג שהם להבטחת חובות לעכב החוזה ו/או על פי הסכמים אחרים שבין הצדדים.

סמכות שיפוט וברירת דין .50

ייחודית לדון בכל עניין הקשור והנוגע שיפוט סמכות יפו-ל אביבלבית משפט המוסמך בת .50.1 .בקיום חוזה זה על נספחיו

חולו חוקי מדינת ישראל והוא יתפרש על פי חוקים אלה אשר יגברו כל כללי על החוזה י .50.2 דין המפנים לתחולת דין זר. ברירת

הקבלןבנק חשבון שור פרטי יא .51

קבלת תשלומי התמורה, מצורף בזאת מטעם הקבלן, נספח נפרד חתום על ידי הבנק ומאושר לשם לחוזה זה. גי" נספחוחותמת מורשי החתימה מטעם הקבלן, בנוסח בחתימה

:ולראיה באו הצדדים על החתום

הקבלן הרשות

44


הנספח התפעולי- נספח א'

]לטופס הזמנת ההצעות 2.3נמסר בנפרד על פי הוראת סעיף [

45


נספח ב'

נספח תנאי רכישת נתוני נוכחות עובדים

מבואלצרכי בקרה על שעות העבודה וכל הרשות מבהירה ומדגישה כי דרישת רישום הנוכחות הינה

התמורה הנדרשת בגינן בלבד ואין בה ולא יהיה בה כדי לשמש אסמכתא או ראיה לקיום יחסי עבודה בין עובדי הספק לרשות בשום צורה שהיא.

") במסגרת חוזה זה כפי עובדי הספקהרשות תספק את נתוני נוכחות העובדים של הספק (להלן: " .1

") וזאת המערכותרכות נוכחות העובדים הממוחשבות של הרשות (להלן: "שנקלטו ונאספו במע בתנאים כדלהלן:

השירות .2

השירות מאפשר את ביצוע הפעולות הנדרשות מהספק לצורך רישום ומעקב של נוכחות עובדי 2.1הספק ומהווה הרשאה לעבודה עם המערכות. הרשות תהא אחראית למסירת מידע אודות

ד וכן לתקינותו של המחשב הרשותי לאורך כל תקופת ההתקשרות נוכחות עובדי הספק בלב בין הספק לרשות.

אספקת כרטיסי נוכחות לכלל עובדי הספק במסגרת החוזה הינה לצורך איסוף מידע אודות 2.2

נתוני נוכחות ושימוש לצורך ארוחות לעובדי הספק לפי הצורך. על מנת שעובדי הספק יקבלו ספק להעביר למחלקת חישוב נוכחות טופס קליטת עובדים המכיל את כרטיסי הנוכחות, על ה

את פרטי העובדים, בצירוף צילום ת.ז.

הרשות תספק באמצעות מייל בלבד, את נתוני הנוכחות של עובדי הספק המחתימים כרטיס 2.3במערכת הנוכחות של הרשות, בממשק ממוחשב ובפורמט אחיד. באחריות הספק לבצע את

רכיו.ההסבה הנדרשת לצ

תחנת העבודה 2.4הרשות תספק לידי הספק תחנת עבודה הכוללת מחשב ומסך, מקלדת, עכבר 2.4.1

"). הספק מתחייב לשמור תחנת העבודהומדפסת השייכים לרשות ובבעלותה (להלן: "על תקינות תחנת העבודה ולא לבצע שום פעולה העלולה לגרום לפגיעה בה. במקרה

פי -במלוא העלות של התיקון כאמור וזאת על של נזק לתחנת העבודה, יחויב הספקשיקול דעתה של הרשות. על הספק לעבוד עפ"י נהלי הרשות בכל שימוש בתחנת

העבודה, כולל עמידה בדרישות אבטחת מידע.

הנחיות מפורטות, נהלי עבודה והדרכה מפורטים כולל הנחיות אבטחת מידע ימסרו 2.4.2 לעיל. 2השירות האמור בסעיף לספק בעת התקנת התחנה ויהוו תנאי להפעלת

יודגש כי במידה והרשות תספק מחשב עבור פעילות אחרת (כגון: סידור עבודה או 2.4.3

עמדת עבודה) לא תסופק תחנת העבודה לצורך מערכת נוכחות זו.

התמורה ותנאי הצמדה .3

בגין אספקת השירות כמפורט בנספח זה מתחייב הספק לשלם לרשות את התמורה 3.1.1 כדלקמן:

עובדים ישולמו דמי 50 –בחוזה שבו מועסקים למעלה מ - דמי שימוש במערכות 3.1.2

לחודש בגין חיבור של כל תחנת עבודה.₪ 400שימוש של

46


15בגין קבלת נתוני נוכחות עובדים ישלם הספק לרשות סך של - הפקת נתוני נוכחות 3.1.3ש"ח בגין כל עובד ובכל חודש וזאת בהתאם לכמות עובדי הספק כפי שקיימת

לעיל 3.1.1עובדים כאמור בסעיף 50 –במערכות כאמור לעיל. (בחוזה ובו למעלה מ ₪) 400 –ישולם סעיף זה בנוסף ל

עדכוני אי החתמה ידניים 2על כל עובד שבגינו בוצעו מעל - עידכון נוכחות ידני 3.1.4

עבור כל עובד .₪ 15בחודש, ישלם הספק לרשות סך של

בעבור ₪ 15בגין אבדן כרטיס נוכחות ישלם הספק לרשות סך של - כרטיס נוכחות 3.1.5 הנפקת כרטיס חדש.

הסכומים הנקובים לעיל אינם כוללים מע"מ. 3.2

ן המחירים הנ"ל בשיעור אשר לא יעלה על מדד המחירים לצרכן הרשות תהא רשאית לעדכ 3.3

ולכל היותר אחת לשנה.והמדד הקובע הינו המדד כפי שאפשר שיקבע אחת 1.1.2018המדד הידוע ליום - מדד הבסיס 3.4

לשנה.

הפקת דוחות .4 דוחות נוכחות לכל עובד מטעם הספק יסופקו כמפורט להלן : 4.1

להפיק דוחות מנהל עבור עובדיו, לפי צרכי הספק. לכל חודש הספק ידאג 1 - החל מ 4.1.1

לכל חודש נדרש הספק לבצע עדכוני נוכחות במערכות . ככל שישנם עדכונים 9 -עד ל 4.1.2

אשר אין ביכולת הספק לבצע באמצעות המערכות, עקב בעיה מיחשובית, יועברו למח' חישוב נוכחות העדכונים הנדרשים, באמצעות המפקח על החוזה מטעם

רשות. (במקרה זה של בעיה מיחשובית, לא יחויב הספק בתשלום כאמור בסעיף ה לעיל) 3.1.3

יפנה הספק למחלקת 4.1.2לאחר סיום העדכונים, ולא יאוחר מהמועד הנקוב בסעיף 4.1.3

חישוב נוכחות, באמצעות המפקח על החוזה מטעם הרשות, לקבלת דוחות פיצול וסיכומי שעות של עובדי הספק.

ישלחו דוחות 4.1.3, במידה והספק לא פנה לקבלת הדו"חות כאמור בסעיף מובהר כי 4.1.4

לחודש באמצעות דוא"ל ויכללו אך ורק את הנתונים 10 - הפיצול והסיכומים ב הקיימים במערכות. מובהר כי מרגע שליחת הדוחות לספק באמצעות דוא"ל לא ניתן

לבצע עדכוני נוכחות או כל עדכון אחר.

ת תקופת השרו .5תקופת השירות תהא מיום תחילת מתן השירות ע"י הספק ועד לסיום החוזה עם הספק, כולל

הארכות ככל שיהיו.

מועד תחילת השירות .6ימי עבודה ממועד חתימת הרשות על החוזה ו/או המועדים הנקובים בסעיף תקופת 21בתוך

לעיל 2 ההתקשרות בחוזה, תאפשר הרשות לספק לקבל את השירות הנקוב בסעיף

מוקד שירות .7. מוקד 107או פנימי 9752107במקרה של תקלה במערכות יש לפנות למוקד שירות בטלפון מספר:

"). מוקד השירותשעות ביממה, בכל ימות השנה (למעט ביום הכיפורים) (להלן: " 24השירות פועל

47


במהלך תקופת הרשות תהא רשאית לעדכן את לוחות הזמנים והמועדים הנקובים להלן מעת לעת ההתקשרות ו/או תקופות הארכה.

מענה לתקלה יינתן בשתי רמות:

בימי עבודה בלבד, תחילת טיפול בתקלה תוך שעתיים 17:00-08:00בימים א' עד ה' בשעות מרגע פתיחת התקלה במוקד השירות.

ערבי חג ביום למחרת, וכן בימי ו', שבת, 08:00ועד השעה 17:00ה, החל מהשעה - בימים א וחג, תחילת טיפול בתקלה תוך ארבע שעות מרגע פתיחת התקלה במוקד השירות.

קיזוז מהתמורה לספק .8

לעיל, הרשות תקזז עלויות אלו מהתשלום 3בגין השירות כאמור לעיל והתמורה הנקובה בסעיף יהיה פי החוזה העיקרי והספק לא-השוטף לו זכאי הספק בגין החוזה במועד התשלום הקובע על

רשאי לעכב כל תשלום הנובע מהוראות נספח זה מכל סיבה כלשהי.

מוסכם ומוצהר בזאת כי הרשות אינה אחראית לכל שימוש שיעשה הספק בנתונים המופקים .9 במערכות ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הרשות בעניין זה.

סיום חוזה .10

החוזה, את הליך החזרת תחנת העבודה וסגירת המשתמש באחריות הספק, לבצע מול מנהל והרשאות ברשת הרשותית מול חטיבת התקשוב.

48


איכות סביבהנספח -ג' נספח

באחריות הספק לפעול באתר, בהתאם להוראות כל דין וכן בהתאם להנחיותיהן של הרשויות .1יבה (לרבות נושא זיהום אוויר, הרלבנטיות, לרבות הוראות כל דין, בנושאים הקשורים לאיכות הסב

זיהום מים, זיהום קרקע, רעש, ריח, קרינה מייננת ובלתי מייננת, פסולת, חומרים מסוכנים ורישוי עסקים).

מחובתו של הספק ובאחריותו, לדאוג לקבלתם של כל האישורים, ו/או ההיתרים, ו/או הרישיונות, .2רבות רשות מקומית, משרד הפנים וועדות תכנון ו/או ההסכמות העשויים להידרש, מכל גורם שהוא (ל

ובניה, משטרה, מכבי אש, הג"א, משרד הבריאות, המשרד לאיכות הסביבה, משרד תמ"ת, וכיוצא באלה) על חשבונו, לשם קיום איזה בהתחייבויותיו עפ"י החוזה.

הקשורים חובתו של הספק, לדווח מיידית לרשות, בכל מקרה של הפרת הוראות כל דין, בנושאים .3לאיכות הסביבה, בין אם נגרם על ידו, ו/או על מי מטעמו, ו/או הובא לידיעתו (לרבות בנושא זיהום אוויר, זיהום מים, זיהום קרקע, רעש, ריח, קרינה מייננת ובלתי מייננת, פסולת, חומרים מסוכנים,

הפרה.ורישוי עסקים) ולפעול מיידית על פי הנחיות הרשות, באם תהיינה, לתיקון ה

הספק מצהיר ומתחייב בזאת, כי מבלי לפגוע בהוראות אחרות בחוזה, הנוגעות לאחריותו כלפי .4הרשות, יהיה אחראי כלפי הרשות, בגין כל טענה, דרישה, תביעה או נזק, מכל מין וסוג שהם, בין

כל דין, במישרין ובין בעקיפין, בקשר עם הפרת חובותיו לפי החוזה, לרבות חובותיו לקיום הוראות בנושאים הקשורים לאיכות הסביבה (לרבות בנושא זיהום אוויר, זיהום מים, זיהום קרקע, רעש, ריח, קרינה מייננת ובלתי מייננת, פסולת, חומרים מסוכנים ורישוי עסקים). הספק מתחייב, כי ישפה

כתוצאה מן ויפצה את הרשות, על כל הוצאה, נזק או עלות, מכל סוג ומין שהוא, אשר יגרמו לו, האמור לעיל.

בכל אחריות, כלפי הספק וכלפי כל אדם, חברה, גוף, רשות אמובהר ומוסכם, כי הרשות לא תיש .5ממשלתית, או צד שלישי כלשהו, הנובעת מפעילותו של הספק לפי החוזה, בין במישרין ובין בעקיפין, ולהשלכותיה של פעילות זו מכל סוג ומין. האחריות בגין האמור לעיל, תחול על הספק בלבד, והוא זה

וצאות, הנזקים, העלויות, התביעות והדרישות, שיופנו כלפי הרשות, ו/או שיהיה אחראי ויישא בכל ההכלפי הספק, בגין פעילותו של הספק באתר. הספק ישפה ויפצה את הרשות, על כל הוצאה, נזק או

עלות מכל סוג ומין שהוא, שיגרמו לה, כתוצאה מפעילותו של הספק על פי החוזה.

ל האמור גם על גרימת מטרדים, פגיעה בבריאות הציבור מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יחו .6 ואיכות הסביבה, אחריות בנזיקין ואחריות בנושא בטיחות וגהות בעבודה.

49


וגיהות לחוזה רש"ת בטיחות -ד'נספח

הגדרות: .1

" : ספק, קבלן, בעל הרשאה, זכיין, מפעיל או מי מטעמו של אלה.ספק" 1.1.1") וכן כל רש"תרשות שדות התעופה (להלן: "": כל אחד ממתקני מקום מתן השירות" 1.1.2

העבודה עבור רש"ת על ידי הספק לרבות מתקני הספק.\מקום אחר שבו ניתן השירות

הוראות נספח זה יחולו על הספק ועל כל מי מטעמו שיועסק במתן השירותים וכן על כל .2ו/או ספק (לרבות קבלן משנה) שיבצע עבורו מי מעבודות ההקמה או כל עבודת התאמה

החוזה למתן \עבודת שיפוצים במי ממקומות מתן השירות, במהלך תקופת ההרשאה השירותים.

לעיל, מובהר בזאת שהספק יהיה אחראי בלעדי לקיום כל 1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף .3הוראות נספח זה על ידי כל קבלן ו/או קבלן משנה שיבצע עבורו מי מעבודות ההקמה ו/או

/או עבודת שיפוצים במי ממקומות השירות, במהלך תקופת ההרשאה כל עבודת התאמה ולמתן השירותים, וישא באחריות המלאה להפרת מי מהוראות נספח זה על ידי האמורים לעיל ו/או על ידי כל מי מטעמו שיועסק במתן השירותים. הספק מתחייב שהוראות נספח

עמו לביצוע עבודות (בין עבודות זה יפורטו, בכתב, בכל התקשרות בינו ובין כל קבלן מטההקמה ובין כל עבודה אחרת במקומות השירות), וכל קבלן כאמור יאשר, בחתימתו, כי

הוראות אלו מהוות חלק בלתי נפרד מההתקשרות לביצוע העבודות בינו ובין הספק.

, לרבות (מבלי לגרוע מכלליות בעבודהוהגיהות דיני הבטיחות כל מצהיר בזה כי הספק .4, פקודת הבטיחות ותקנותיו 1954-, תשי"דהפיקוח על העבודהארגון חוק האמור לעיל)

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה ( תכנית ,ותקנותיה 1970-[נוסח חדש], התש"ל בעבודה, לרבות תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) 2013 - לניהול הבטיחות), התשע"ג

חוק החומרים ,ותקנותיו 2001-התשס"א תקנות שירותי הובלה,, 2007התשס"ז שדות סדר בהשמירה על ( שדות התעופה תוכללי רש ,ותקנותיו 1993המסוכנים, התשנ"ג התכנון והבנייה, חוק הגז דיני , [נוסח חדש] פקודת הנזיקין, 1984-התעופה), התשמ"ד

, וכל התקנות והצווים המחייבים שהוצאו מכח מי 1989- (בטיחות ורישוי), התשמ"טביצוע עבודות ההקמה ו/או כל עבודות הנוגעים לממעשי החקיקה המפורטים לעיל,

התאמה ו/או שיפוצים שיבוצעו במי ממקומות השירות במהלך תקופת ההרשאה למתן כל מי ית עליהם ולדאוג לכך שמתחייב להבטיח בזה השגחה קפדנ וא, וההשירותים

, כל זמן היותם שבדינים האמורים ימלא אחר כל הוראות הבטיחות והמשמעתמטעמו .מקום השירות בו מתבצעת עבודה או בכל מקום אחר בתחומי רש"תב

נציגו בשטח העבודה, ויודיע על מינויו בכתב למנהל כהספק ימנה מנהל חוזה שישמש .5 .החוזה מטעם רש"ת

במקום מתן תחילת העסקתם הדרכה לפני כי עובדיו יעברו הספק,ת אחריוב .6או בעת שינוי אחת לשנה, לא תפחת מבתדירות ש ,ולאחר מכן בפרויקט ספציפי\השרות

סיכוני הבטיחותסיכונים בסביבת העבודה (המחמיר מבין השניים). ההדרכה תעסוק ב .הקיימים במקום העבודה ובהתייחס לתחומי עיסוקםוהבריאות

50


ישא בכל העלויות י המוסמך לכך כדין. הספקההדרכה כאמור, תבוצע באמצעות אדם .7 הכרוכות בהדרכת העובדים כנ"ל (כולל שכר יום עבודה, ארוחות, הסעות, וכו').

בחוק או ציוד המגן הנדרש הספק יצייד את כל מי שיעבוד מטעמו בביצוע עבודות, ב .8, כפפות עבודה, נעלי עבודה, משקפי מגן, הריםאפודים זובתקנות ובנהלי רש"ת כמו למשל

., בהתאם לסוג העבודהאטמי אוזניים, קסדות מגן

דים מוכלי עבודה תקינים העו , בציודישתמשו אך ורק במכונותהספק ו/או כל מי מטעמו .9 מפורטות בדין. הבטיחות ה בדרישות

ידיהמופעל על תפעולילכל כלי/ציוד יבצע על חשבונו בדיקות תקינות תקופתיות הספק .10מוסמכים כנדרש עפ"י כל דין מתן השירות. הבדיקות יבוצעו ע"י גורמיםמקום עובדיו ב

לכל בתיק ייעודי הספקירוכזו ע"י ותקנות. אישורי ונתוני הבדיקות כאמור לעיל,לביקורת ע"י במקום מתן השירות,זמינים בכל עת . התיקים הנ"ל יהיוכלי/ציוד תפעולי

בטיחות וגיהות רש"ת וכל גורם אחר מטעמו. ממונה

מתחייב לשמור על הסדר והניקיון באתר העבודה ויפנה בכל סוף יום העבודה כל הספק .11יהיה , למניעת מכשולים מיותרים. הפינוילמקום מתן השרותפסולת וגרוטאות אל מחוץ

על חשבונו.

של קבלנים של שתפ"א (במקרה הספק ידווח מיידית לממונה בטיחות וגיהות ברשות .12ג/משרד "במקרה של נתב .050-9753565, נייד: 03-9758305ומסופי גבול : דניאל סונגו,

וכן למנהל החוזה בכל מקרה )050-9752025, נייד: 03-9752025 ראשי: צביקה ליבוביץ,כתוצאה ממנו יש פגיעה בגופו של אדם, ו/או נגרם ש(אירוע של אירוע בטיחות כלשהוא,

תאונת של במקרהרכוש, ו/או ארוע אשר התקיים בו סיכון לפגיעה באדם או רכוש). נזק ל"ל בהתאם להוראות חוק ארגון הפיקוח על העבודה, לנ בנוסף יפעל, הספק אצל עבודה

ממונה לידי הספק יעבירמקרות האירוע יום 14 - מ יאוחר לא, כן כמו. 1954-התשי"ד"ת רשאי לתחקר את האירוע רש. ממונה הבטיחות של האירוע של תחקיר, הבטיחות

לבצוע הדרושים והתנאיםבעצמו, ובמקרה כזה, יעמיד הספק לרשותו את כל האמצעים גם יתבצע רשות נציג ידי על הרשאה/ספק/בעל קבלן עובדי של התחקור. אפקטיבי תחקיר /קבלן.הספק של נציג בנוכחות

בתאום עם כח אחר, אלא -בא או ספקלכל ה עבודכל שלא להעביר ביצוע מתחייב הספק .13רש"ת. היה ויאושר על ידי הרשות, ספק המשנה יפעל בביצוע העבודה בהתאם להוראות

הבטיחות המפורטות בנספח זה, לעיל ולהלן.

תתבצע עבודה באש גלויה (ריתוך, הלחמה, זיפות חם וכל עבודה העלולה לגרום לשריפות), .14

זה המפורטות בהנחיות רש"ת בתאום ובאישור גורמי כיבוי אש בהתאם להוראות בעניין .והצלה רש"ת

לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) התשס"ז בהתאם תבוצע בגובהביצוע עבודה .15י נקיטת אמצעי הזהירות המפורטים בתקנות הבטיחות בעבודה (לוחות זחילה ל ידעו 2007 ועל פי נהלי רש"ת העוסקים בכך. וכד').

51


מנהרות שוחות תקשורת/חשמל, כגון: בורות ביוב, "חלל מוקף" עבודות בחללים סגורים .16מטעם הרשות וכל זאת לאחר טיהור מנהל החוזהוכד' יבוצעו רק לאחר קבלת הסכמת

נפיצה, רעילות, דלקות וכד'.ה וירוהאזור מא

: עבודות (כגון שלא לבצע עבודה חריגה ומסוכנת מתחייב בנוסף למפורט לעיל, הספק .17העמסה/פריקה באמצעות מנוף, מלגזה, מתקן הרמה, עבודות חשמל או עבודות בסמוך או מתחת לקווי מתח, עבודה עם חומרים מסוכנים, עבודה מתחת או בקרבה למסוע מורם,

קבלת היתר עבודה בכתב אלא לאחראו כל עבודה שיש בה סכנה לרכוש או חיי אדם) הרשות.עליהן תורה טיחות מטעם הרשות וכפוף להוראות הב

אמצעי גישור, שילוט אזהרה, פנסי תאורה, סרטי סימון זוהרים ,על חשבונו ,ספקי הספק .18הבטיח את בטחונו לכדי של הרשות, דין, או לפי הוראות הבטיחות יפ-להנדרשים ע

ונוחותו של הציבור במקום.

מתחייב למלא אחר דרישות הבטיחות שיובאו לידיעתו על ידי הממונה על הספק .19הבטיחות ברשות (להלן:" הממונה"). הספק יפעל בהתאם לדרישות הממונה על הבטיחות ברשות בדבר הרחקת עובד מטעמו המבצע עבודה באופן מסוכן ו/או רשלני. עובד כזה לא

ות מהמשך מתן השירותים ע"י מקום מתן השירבתחומי הספקיוחזר להעסקה ע"י הספק לבדו יהיה אחראי לכל תוצאה (באם תהיה להרחקה זו במישור יחסי עבודה .הספק

ו/או העסקה של אותו עובד). הרשות תהיה פטורה מכל חבות בגין כך. אם תתבע הרשות ע"י עובד שהורחק כאמור ישפה הספק את הרשות בגין כל הוצאה שתהיה לרשות בקשר

עט הוצאות הגנה משפטית והוצאות משפט.למ לא אך תלרבולכך

על הבטיחות ברשות יציית לכל הוראה להפסקת עבודה שתינתן על ידי הממונה הספק .20, תוך מתן הודעה למנהל המתקן או מנהל החוזה מטעם בגלל ליקויי בטיחות בעבודתו

בכתב . העבודה תופסק לאלתר לשיפור הנדרש ותחודש רק לאחר קבלת הסכמה רש"תזכאי לפיצוי כל שהוא הספקלכך מהממונה על הבטיחות ברשות. במקרה כזה לא יהיה

, לא לנזקים שנגרמו במישרין ולא לנזקים עקיפים שהספק עשוי בשל העיכוב שנגרם הספק לבדו יהיה אחראי לכל אלה. .להיתבע בגינם

בע כתום על גג נסיעה ברכב בשטח האווירי/תפעולי מחויבת בהצבת משואה (צ'קלקה) בצ .21 הרכב

באחריות ועל חשבון של הספק, וציות לכללי הנהיגה בשטח התפעולי/מבצעי על פי תקנות רש"ת.

, כפי שיוצגו מעת לעת, על הבטיחותוהממונה החוזה פי הנחיות מנהל -ינהג על הספק .22 בנושא בטיחות.

עבודה, לכל הוראות אלה, לא באות במקום החובות החלות בעניין הבטיחות וגיהות ב .23הגורמים העוסקים ברש"ת, הן באות רק כדי להוסיף על הוראות כל דין ו/או כלל שנקבע

על ידי כל רשות מוסמכת אחרת.

52


הסעדה/חנויות/בעל הרשאה במידה ונספח זה הינו להתקשרויות במתקני רש"ת מסוג: .24 , יחולו בנוסף גם הסעיפים הבאים:מסחרית אחרת/חוזה עתיר כח אדם

בטיחות הכוללת סקר סיכוניםלניהול , תכנית טרם תחילת מתן השירותיציג הספק 24.1

2013-תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות), התשע"גל בהתאםלניהול . תכנית רש"תבטיחות וגיהות ממונה, לאישורו של במקום מתן השרותלעבודה

המאושר ע"י מפקח הספק, מטעם הבטיחות תוכן ותיחתם ע"י ממונה בטיחות בעבודה .הספקועל חשבון עבודה אזורי

רש"ת, מטעם בטיחות וגיהות ממונההבטיחות ע"י יהבטיחות ונהלניהול עם אישור תכנית 24.2

כנאמן מטעמו במקום מתן השירות, כהגדרתו בחוזה, להסמכת המנהל הספקידאג הבטיחות.לניהול תכנית וב ים בטיחות בעבודה בהתייחס לכל התחומים הנדונים בנהל

הספק ימנה מטעמו ממונה בטיחות וגיהות בעל כשירות בתוקף, המאושר ע"י מפקח עבודה 24.3

מפקח עבודה אזורי יקבע את כמות שעות העבודה החודשיות שעל ממונה הבטיחות אזורי. וגיהות של החברה לפקוד את מקומות מתן השירות.

וצים/בנייה/סלילה/עבודות הנדסיות (הכל שיפבמידה ונספח זה הינו לעבודות מסוג .25

יחולו בנוסף ), 1961כמוגדר בצו הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה הנדסית), תשכ"ב, הנ"ל, הסעיפים הבאים: 1-23לסעיפים

ומנוסה, שעבר השתלמות/ריענון מוסמך לבניה ובניה הנדסית מנהל עבודה הספק ימנה 25.1

ישמש בתחום זה על ידי מוסד מוסמך, במהלך שלוש השנים האחרונות. מנהל העבודה . מכתב רשום למפקח עבודה אזוריבאמצעות ויודיע על מינויו נציגו בשטח העבודה,כ

מועד התחלת אתהעבודות האמורות להתבצע וכן פרטי הודעת המינוי תכלול גם את. על מנהל העבודה להיות נוכח באתר הרלבנטי במשך כל זמן ביצוע העבודה באתר

העבודה.

מיד עם חתימת החוזה, הספק ימנה ממונה בטיחות וגיהות בעל הכשרה בהשתלמות ענפית 25.2

תקנות ארגון הפיקוח על "בנייה ובנייה הנדסית", כממונה בטיחות וגיהות מטעמו על פי מפקח עבודה אזורי יקבע את כמות .1996 –העבודה (ממונים על הבטיחות), התשנ"ו

שעות העבודה החודשיות שעל ממונה הבטיחות וגיהות של החברה לפקוד את מקומות מתן השירות. עד לקבלת אישור המפקח על העבודה בדבר כמות שעות העסקת ממונה הבטיחות מטעם הספק, יחליט ממונה בטיחות וגיהות מטעם רש"ת על היקף ההעסקה

שעות עבודה חודשיות. 32 - שיקול דעתו, אך לא פחות מבהתאם ל

בטיחות הכוללת סקר סיכוניםלניהול , תכנית טרם תחילת מתן השירות ,יציגהספק 25.3 2013- תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות), התשע"גל בהתאםלניהול תכנית ה. רש"תבטיחות וגיהות ממונה, לאישורו של במקום מתן השרותלעבודה

הספק, המאושר ע"י מפקח הבטיחות תוכן ותיחתם ע"י ממונה בטיחות בעבודה מטעם .הספקועל חשבון עבודה אזורי

53


ידאג לבדוק את תקינות הפיגומים, ם הספקמטעלבניה ובניה הנדסית מנהל העבודה 25.4הגידור, הסולמות ומתקנים וציוד בכל תחומי העבודה שבאחריותו ויוודא שימוש נכון

(אם וככל שיהיו) לוודא שכל עבודות החפירה, ההריסה והבינוי וכד' הספקעל בהם. ייבוצעו, תחת פיקוחו הישיר של מנהל העבודה רק לאחר נקיטת צעדי בטיחות לסוג ואופ

העבודה שבביצועו.

את שטחי החפירה (בורות, תעלות, שוחות וכד') באזור הספקבעבודות חפירה, יגדר 25.5י גידור יציב ובגובה המתאים שימנע נפילות בני אדם וכלי רכב הנעים באזור ל ידהעבודה ע

בשעות החשיכה. על הספק להציב תאורה מתאימה בשטח ושלטי אזהרה תקניים לאורך בנתיבי חצייה ומעברים, ידאג הספק להתקין גשרונים יציבים מעל לתעלות החפירות.

פתוחות.

לא יתחיל בביצוע חפירות בתחומי הרשות, אלא לאחר הספק (וכל קבלן/ספק מטעמו) 25.6קרקעיים באתר - כי לא קיימים מכשולים תת ,המאשר מנהל החוזה מטעם רש"תהסכמת

קיימים מכשולים מסוג אם .ביוב, ניקוז וכד')העבודה (כבלי חשמל, צנרת מים, צנרת גז, הנחיות וכן מיקומםומדויקים על נתונים מפורטים מנהל החוזהלדרוש מ הספקזה, חייב

מפורטות באשר לאופן ומהלכי הביצוע.

לנתק מראש את זרם הספק (וכל קבלן/ספק מטעמו)בביצוע עבודות בינוי והריסה, ידאג 25.7 ל רא"ג החשמל ברשות או נציגו.לאחר אישורו ש החשמל, וזאת

ל פי מפרט שיאושר ע- לותקרות ביניים תעשה ע, תקרות אקוסטיות בניית תקרות תותבות 25.8 הרשות.מנהל החוזה מטעם י יד

, כתובתו הספק: שם החברה הקבלנית, יצויןבנייה שילוט כולל ובו היציג באתר הספק 25.9 . ושמו ופרטיו האישיים של מנהל העבודה מטעמו

ה בטיחות רש"ת, רשאי במקרים חריגים, להחריג דרישה מהדרישות הנ"ל ולא ממונ .26להחילה על ספק, בהתאם לשיקול דעת מנומק, ובלבד שההקלה אינה נוגדת חוק או תקנה

כלשהיא.

54


, אבטחת מידע ושמירת סודיותביטחוןהוראות נספח – 'הנספח

הבהרות קדם. .1

שבו יש סימנים מיוחדים, יש לייחס את הסימן למלל המתאים בכל מקום במסמך זה

כדלהלן:

- מתייחסים למכרזים שלהם קשר למערכות מידע או מערכות (כולל) 2.7עד 2.4סעיפים

קריטיות/מסווגות

- פסקה / סעיף זה מתייחס למכרזים שלהם קשר למערכות מידע או מערכות קריטיות/מסווגות

כללי. .2

בתחום " תיקרא כאילו נכתב "מתקן" או "המתקןספק, בכל התייחסות בנספחים אלו ל"למען הסר

", מהאתרים שבאחריות רשות שדות התעופה בכל חלקי הארץ דמסוף / שדה תעופה וכן בכל אח

.במפורש לאתר מסויםההתייחסות הינה םוזאת למעט באותם מקומות שבה

יעד מועדף לפיגוע לארגוני ים, מהוומהם מעברי הגבול, שדות התעופה והמטוסים הממריאים 2.1

הטרור השונים.

מסוף / שדה ממשלת ישראל, בהחלטותיה, הטילה על רשות שדות התעופה ועל הנהלת ה 2.2

את האחריות לאבטחה הפיסית של הנמל, את האחריות למניעת פיגוע במטוס, התעופה

, זאת מדינת ישראל, ואת האחריות למניעת הברחה של אמצעי לחימה לשטח השדההממריא מ

.גם דרך מעברי הגבול הבינ"ל

היחידה להגנה ידי בהחלטה נוספת, החליטה ממשלת ישראל להגדיר מספר גופים כמונחים על 2.3

גופים אלו. בהיבט זה, עלרא"מ), ורשות שדות התעופה נמנית ר (לשעב וסיכול איומי סייבר

מחשוב ואפליקציות היוצאות בכל הקשור למערכות מחשוב, פיתוח מערכות גוף זההנחיות

מהם מחייבות את הספק לעבוד על פיהם.

רשות שדות התעופה הגדירה את נושא אבטחת המידע ושמירה על מערך המחשוב כנושא 2.4

חייב לעמוד בנושאי המחשוב שירותיםאסטרטגי ובעל חשיבות עליונה, ולפי כך כל ספק הנותן

בדרישות המוגדרות בנספח זה.

, ובדגש על פעילות בתחום השטחים המוגבלים מתקנים אלופעול בתחום כספק, המתעתד ל 2.5

הנוסעים והמטוסים, הנוחתים ביטחוןול המתקן ביטחוןבכניסה, יחולו עליך הוראות הנוגעות ל

והממריאים ממנו, וכן יחולו עליך כל ההוראות והנהלים החלים על עובדי הרשות בכל היבטי

אבטחת המידע.

משנה.- השרות מטעמו, כולל קבלני-מחייב את הספק ונותניכל האמור בנספח זה 2.6

ווג וחיוניות של המידע ומערכות המידע.יס 2.7

55


מערכות המידע מהוות את התשתית התפעולית של הרשות והן חיוניות לפעילותה התקינה.

פגיעה בהן עלולה לגרום לשיבוש או אף להפסקת מתן השרות ללקוחות הרשות. לפי הגדרה זו,

המידע טעונות הגנה להבטחת ולאבטחת הסודיות, השלמות, האמינות, השרידות מערכות

וההמשכיות התפעולית.

מערכות המידע של הרשות כוללות מידע רגיש בדרגות שונות של רגישות או חסיון, כאשר

"שמור"), וכן בשלב ביטחוןווג הי(מקביל לרמת ס רגיש/חסוי מסחריתווג הכולל הוא יהס

-תשמ"א הפרטיות תברשתות מסוימות, לרבות מידע הטעון הגנה לפי חוק הגנ סודיעתידי גם

. מערכות המידע חיוניות לפעילותה מכוחו תקנותהו ")הפרטיות הגנת חוק(להלן: " 1981

התקינה של הרשות ופגיעה בהן עלולה לגרום לשיבוש, תקלות והפסקת מתן שרות.

לעיל, ובכל הגדרות נוספות בנושאי האבטחה לפיכך, יש לנהוג לפי כל דרישות האבטחה, כאמור

בכל עת וזאת גם לאחר החתימה אשר ייתכן ויועברו על ידי גורם רשות מוסמך לנושאים אלו,

, הספק שירותיםלפי הליך זה. אם, במהלך אספקת ה שירותיםבכל הפעילויות למתן על החוזה,

אינם עונים על אחת או יותר מן ייווכח, כי כלי האבטחה, המיושמים כיום בתוכנות וביישומים,

הדרישות להלן:

(בעתיד); רגיש/חסוי (שמור)/סודילאבטחת מידע ביטחוןדרישות ה •

התקנים התקפים לאבטחת מערכות מידע של מכון התקנים הישראלי; •

;מכוחווהתקנות הגנת הפרטיות דרישות חוק •

רא"מ).(לשעבר דרישות מהיחידה להגנה וסיכול איומי סייבר •

לדווח על כך לממונה על אבטחת המידע מטעם הרשות, ולהמשיך לפעול לפי הנחייתו. עליו

סווג מסמכי הליך זה. 2.8

הוגדר כהליך מכרז מסווג או בעל מידע מסווג, יש לפעול בהתאם לנספח זה מכרז הליך במידה ו

יש לנהוג במסמכי הליך זה בכל מקרה, . "נספח הנחיות עבודה עם מסמכי מכרז מסווגים"

.או מורשות ים לא רצויותיבצורה שתבטיח, כי לא יגיעו ליד

מטרה. .3

מטרת הנספח להגדיר ולקבוע את ההוראות וההנחיות, שיחייבו את הספק ואת כל מי מטעמו שיועסק

, כחלק מכלל הפעולות, הננקטות בכדי למנוע מגורמים עוינים לאסוף מידע ולבצע שירותיםבמתן ה

.מתקןפיגוע בתחום ה

אחריות. .4

"), שירכז את כל פעילויות הספק בהיבט נאמן הביטחוןהספק ימנה נציג מטעמו (להלן: " 4.1

בכל הקשור קב"ט המתקןטחוני ויישא באחריות, בכל הנוגע לקיום הוראות נספח זה מול יהב

לאבטחה הפיזית, וכן מול אחראי אבטחת המידע ברשות בכל הנושאים הקשורים למחשוב

לנספח זה, מיום אישור מינויו, ובמהלך תקופת מתן 4.6 ומידע, כמפורט בסעיף משנה

, כהגדרתה בחוזה.שירותיםה

, יחשב מנכ"ל הספק כנאמן קב"ט המתקןידי - על ביטחוןעד אישורו של המועמד לתפקיד נאמן ה 4.2

.ביטחון

56


"), שירכז את כל פעילויות הספק בהיבט נאמן אבטחת המידעהספק ימנה נציג מטעמו (להלן: " 4.3

– חטיבת התקשובע ויישא באחריות, בכל הנוגע לקיום הוראות נספח זה מול אבטחת המיד

לנספח זה, מיום אישור מינויו, 4.7הממונה על אבטחת המידע ברשות כמפורט בסעיף משנה

, כהגדרתה בחוזה.שירותיםובמהלך תקופת מתן ה

ב מנכ"ל , יחשחטיבת התקשובידי -עד אישורו של המועמד לתפקיד נאמן אבטחת המידע על 4.4

הספק כנאמן אבטחת המידע.

אין מניעה כי אותו נציג ספק ימלא גם את תפקיד "נאמן הביטחון" וגם את תפקיד "נאמן 4.5

אבטחת המידע".

.ביטחוןנאמן ה 4.6

מטעם הספק במהלך כל תקופת לקב"ט המתקןישמש כאיש הקשר ביטחוןנאמן ה 4.6.1

החוזה וירכז את ביצוע כל הפעולות, הנדרשות מהספק בהוראות נספח זה, או בכל

בכלל, ומול משרד קב"ט המתקןהוראה נוספת אשר עלול הספק לקבל, מול

.חטיבת התקשובבפרט, וכן מול הרישיונות

ויקבל ממנו ןשל קב"ט המתקיקיים פגישת הכרות עם נציג מוסמך ביטחוןנאמן ה 4.6.2

לפי הליך זה. שירותיםימים לפני תחילת ביצוע ה 14- תדרוך בטחוני לא יאוחר מ

, לא יאוחר קב"ט המתקןיקבל תדרוך מפורט מנציג מוסמך של ביטחוןנאמן ה 4.6.3

משבוע ימים ממועד מינויו. התדריך יכלול הסברים והבהרות להוראות נספח זה;

כלליים נוספים, החלים על כל ביטחוןהלי דרישות ונ ביטחוןבנוסף, ימסרו לנאמן ה

, אשר לפיהם יידרש לפעול ואותם יידרש להנחיל לעובדי מתקןהשוהים בתחום ה

הספק וכל מי מטעמו. במידה ובהיבט המכרז יש נגיעה לנושאי מידע ומחשוב, יעבור

.חטיבת התקשובהנאמן תדרוך בנושאי אבטחת מידע מגורם מוסמך ב

ונהלי אבטחת ביטחוןלהיות בקיא בפרטי נספח זה ובשאר נהלי ה ביטחוןעל נאמן ה 4.6.4

המידע, החלים על הספק וכל מי מטעמו, ולאכוף אותם.

חטיבת ו קב"ט המתקןיקיים קשר שוטף עם נציג מוסמך של ביטחוןנאמן ה 4.6.5

, העשויים להשיק לפעילות ביטחוןויתעדכן באמצעותו בנהלים וכללי התקשוב

.עת שיידרש לכך הספק בתחום הנמל, בכל

שיון כניסה לשטחים המוגבלים ייאשר בחתימתו כל בקשה למתן ר ביטחוןנאמן ה 4.6.6

שיונות יבכניסה למי מטעם הספק, וינהל מעקב פנימי שוטף אחר תוקפם של ר

קיימים.

ואבטחת ביטחוןיתדרך ויעדכן את עובדי הספק בהוראות ונהלי ה ביטחוןנאמן ה 4.6.7

מפעם לפעם.ינתנו יהמידע התקפים ואלה ש

לצורך ביטחוןהספק יעביר את שמו ופרטיו של המועמד מטעמו לאיוש תפקיד נאמן ה 4.6.8

להלן. 5בהתאם להנחיות סעיף הקב"טאישור

57


5.2את כל הנתונים האמורים לעיל, כאמור בסעיף לקב"טהספק מתחייב להעביר 4.6.9

להלן.

5בסעיף רשאי לדרוש פרטים נוספים מעבר לנתונים האמורים יהא קב"ט המתקן 4.6.10

להלן, לדחות מועמד/ים ואף לדרוש מהספק להציג מועמדים נוספים במקומו/ם, או

דעתה הבלעדי.-להחליף מועמד שנבחר; כל זאת, בכל שלב ולפי שיקול

ימים לפני מועד תחילת תקופת 30-יתבצע, לכל המאוחר, כ ביטחוןמינויו של נאמן 4.6.11

לתפקיד נאמן הביטחון אינו היה והגורם שמונה על ידי הספק .שירותיםמתן ה

מהווה גם נאמן אבטחת מידע, ובאם נדרש נאמן כזה לפי החוזה, ימונה נאמן

ימים לפני מועד תחילת מתן השירותים. 30אבטחת מידע גם הוא, לכל המאוחר, כ

58


.נאמן אבטחת המידע 4.7

מטעם הספק במהלך כל חטיבת התקשובנאמן אבטחת המידע ישמש כאיש הקשר ל 4.7.1

חוזה וירכז את ביצוע כל הפעולות, הנדרשות מהספק בהוראות נספח זה, תקופת ה

בכל הקשור לנושאי אבטחת המידע. חטיבת התקשובמול

ויקבלו חטיבת התקשובנאמן אבטחת המידע יקיים פגישת הכרות עם נציג מוסמך מ 4.7.2

7- ממנו תדרוך בנושאי אבטחת המידע הרלוונטיות לנשוא מכרז זה, לא יאוחר מ

לפי מכרז זה. שירותיםימים לפני תחילת ביצוע ה

, לא חטיבת התקשובנאמן אבטחת המידע יקבל תדרוך מפורט מנציג מוסמך של 4.7.3

פח יאוחר משבוע ימים ממועד מינויו. התדריך יכלול הסברים והבהרות להוראות נס

זה; בנוסף, ימסרו לנאמן אבטחת המידע דרישות ונהלים כלליים נוספים במידה

ויידרש, החלים על כל הגורמים המבצעים פעילויות הקשורות למערך המחשוב

ברשות, אשר על פיהם יידרש לפעול ואותם יידרש להנחיל לעובדי הספק וכל מי

מטעמו.

זה ובשאר נהלי אבטחת המידע על נאמן אבטחת המידע להיות בקיא בפרטי נספח 4.7.4

הרלוונטיים, החלים על הספק וכל מי מטעמו, ולאכוף אותם.

או גורם חטיבת התקשובנאמן אבטחת המידע יקיים קשר שוטף עם נציג מוסמך של 4.7.5

בנושאים אלו, בכל עת חטיבת התקשוברשותי אחר אשר יהווה איש הקשר מטעם

.שיידרש לכך

ו כל נושא/בקשה הקשורה לנושאי אבטחת נאמן אבטחת המידע יאשר בחתימת 4.7.6

המידע במערכות המחשוב של הספק, או בקישור למערכות המחשוב ברשות

שירות והתפעול של כמהמערכות של הספק אשר ייתכן ותהיה להן השפעה על ה

המערכות.

נאמן אבטחת המידע יתדרך ויעדכן את עובדי הספק בהוראות ובנהלים התקפים 4.7.7

פעם.נתנו מפעם ליואלה שי

הספק יעביר את שמו ופרטיו של המועמד מטעמו לאיוש תפקיד נאמן אבטחת המידע 4.7.8

להלן. 5בהתאם להנחיות סעיף חטיבת התקשובלצורך אישור

את כל הנתונים האמורים לעיל. חטיבת התקשובהספק מתחייב להעביר ל 4.7.9

5 רשאי לדרוש פרטים נוספים מעבר לנתונים האמורים בסעיף חטיבת התקשובנציג 4.7.10

במקומו/ם, או להלן, לדחות מועמד/ים ואף לדרוש מהספק להציג מועמדים נוספים

דעתו הבלעדי וללא צורך -כל זאת, בכל שלב ולפי שיקול להחליף מועמד שנבחר.

להחלטותיו בעניין זה. םבמתן הסברים כל שה

אישור העסקה או התקשרות לצורך פעילות בתחום הנמל. 5

59


מתקןטחונית ולכן יורשה הספק להעסיק בתחום היהוא שטח רגיש מבחינה ב מתקןכאמור, ה 5.1

, רק מועמד שאושר, לאחר שיעבור מתקןאו להתקשר עם גורם חיצוני, העתיד לפעול בתחום ה

לרמה הנדרשת לפי עיסוקו ותחום בדיקת התאמה ביטחונית סינוןבדיקת רישום פלילי ו

עבודתו.

ת כל הנתונים הדרושים לצורך ביצוע ההליך באמצעות העובד ומעבידו מתחייבים לספק א 5.2

הטפסים המפורטים להלן:

טפסי התאמה ביטחונית לעובד שהינו אזרח ישראלי: 5.2.1

+ עלון לנבדק.שאלון אישי .5.2.1.1

וסודיות המידע. כתב ויתור על סודיות רפואית .5.2.1.2

סמים.ין שימוש בייבות בעניהצהרת התח .5.2.1.3

צילום ת. זהות / רישיון נהיגה. .5.2.1.4

בדיקה מן המרשם הפלילי בצירוף צילום ת. זהות. טופס לצורכי .5.2.1.5

בקשה למתן רישיון כניסה לשטח מוגבל במסופי הגבול ושתפ"א. .5.2.1.6

טפסי התאמה ביטחונית לעובד שאינו אזרח ישראלי: 5.2.2

שאלון למועמד זר. .5.2.2.1

צילום דרכון בתוקף. .5.2.2.2

אישור על היעדר רישום פלילי מטעם רשויות החוק של מדינת תושבותו .5.2.2.3

הנוכחית.

מצורפים לנספח זה. למרות האמור, באחריותו הבלעדית של הספק לוודא ם האמורים הטפסי

כי הטפסים המצורפים הינם הטפסים בגרסתם האחרונה. את הטפסים ניתן לקבל גם מקב"ט

.חטיבת התקשובאו /ו המתקן

,מתחייב להעביר את הנתונים באמצעות הטפסים הנ"ל, כשהם חתומים ע"י המועמד הספק 5.3

והחתימות אומתו ע"י נאמן הביטחון (באמצעות חתימתו עליהם במקום המיועד לכך).

הספק מתחייב לדווח ולעדכן על כל שינוי, שנודע לו לאחר העברת פרטי המועמד או לאחר 5.4

שאושרה העסקתו/פעילותו, בפרטי המועמד, או בכל פרט, אשר עשוי להיות בעל רלוונטיות

טחונית.יב

הבלעדי, לדרוש פרטים נוספים לגבי כלל ורשאי, לפי שיקול דעת יהיה קב"ט המתקן 5.5

היה רשאי יהמועסקים, הספקים, הקבלנים ושאר הגורמים מטעם הספק, או חלק מהם, ואף

טחוניים, בין אם כבר אושרה י, מטעמים במתקןלאסור על כניסת מי מן המועסקים לתחומי ה

כניסתו ובין אם לא.

לאפשר עבודה לגורם, אשר פרטיו לא הועברו ואשר לא אושר הספק מתחייב לא להעסיק ולא 5.6

.קב"ט המתקןידי - על

60


הספק מתחייב להודיע באופן מיידי לקב"ט המתקן על הפסקת העסקה של אחד מעובדיו 5.7

ולהזדכות לאלתר על רישיון המעבר לשטחים המוגבלים (אם ניתן) של אותו עובד.

מד, עשוי להמשך ממספר ימים ועד למספר תהליך קבלת סווג בטחוני מתאים ואישור מוע 5.8

לאור הנתונים -שבועות. כמו כן, משך הטיפול בבקשה, עד לאישורה, משתנה מאדם לאדם

-אדם ולוחות- האישיים והרקע של כל אדם, ועל הספק להביא זאת בחשבון במסגרת תכנון כח

.רותיםשייה במתן הימתחייב לכך, שהמצאת האישורים לא תגרום לדח ספקההזמנים.

טחוניות כלליות.יהנחיות ב 6

תדריך בטחוני למועסקים. 6.1

) לכל עובד, שיועסק במתן קב"ט המתקןטחוני (לפי הנחיות יהספק יערוך תדריך ב 6.1.1

, בטרם יחל בעבודתו. התדריך ישים דגש על הנושאים להלן:שירותיםה

שטחים מוגבלים ובקרת מעברים. •

.9טחונית בהתאם לסעיף יכללי התנהגות ב •

התחייבות על שמירת סודיות ושמירת ידיעות. •

ימים, מיום 7-טחוני לא יאוחר מיהספק מתחייב, כי כל עובד מטעמו יקבל תדריך ב 6.1.2

.מתקןתחילת העסקתו בתחום ה

שנתיים לעובדיו, - ענון חציינוסף לתדריך בתחילת ההעסקה, יקיים הספק תדריכי ר 6.1.3

המשיקים לתחום פעילותם. ביטחוןבמסגרתם יעביר לעובדים עדכונים בצרכי ה

שטחים מוגבלים ואשורי מעבר. 6.2

הוא מעבר גבול ולאור הנחיות הגורמים המוסמכים, הוגדרו בשטח מתקןכיוון שה 6.2.1

רישיוןשטחים מוגבלים בכניסה, שהכניסה אליהם מותרת רק למי שניתן לו מתקןה

כניסה אליהם (כולם או חלקם), אשר רק באמצעותו תתאפשר הכניסה לשטחים

המוגבלים והמעבר ביניהם.

טחוני יווג בימותנה בקבלת ס למתקןכניסה לאדם לשטח מוגבל בכניסה רישיוןמתן 6.2.2

וייעשה לפי כללי רשות שדות התעופה (כניסה לשטחים ביטחוןמתאים מרשויות ה

.1983 - מוגבלים), התשמ"ג

התאמה ביטחונית, ורק הכניסה יונפק לעובד רק לאחר שעבר את כל תהליכי רישיון 6.2.3

.אם תפקידו דורש זאת

הכניסה יונפק לעובד לתחום עבודתו בלבד וחל איסור מוחלט לעשות שימוש רישיון 6.2.4

אחר באישור זה או להעבירו לאחר.

בר ונהלי הכניסה לצורכי מעבר יעשה בכפוף ובהתאם לכללי המע רישיוןהשימוש ב 6.2.5

.הקב"טבקרת המעברים של

ביטחוןידי נאמן ה-כניסה כאמור יוגשו על רישיוןבקשות לבדיקות מהימנות וקבלת 6.2.6

בנמל עבור עובדי הספק בלבד הרישיונותלמשרד ןאשר יעביר חטיבת התקשובל

לכל בקשה תצורף פניית היחידה בלבד. שירותיםולצורך תפקידם במסגרת מתן ה

61


הכניסה רישיוןסוג תיאורהמקבלת את השרות ברשות. פניית היחידה תכלול את

הנדרש.

הספק אחראי לבטל ולהחזיר ליחידה המקבלת את השרות ברשות או למשרד 6.2.7

כניסה של עובד הספק, אשר חדל לעבוד אצל הספק, או רישיוןבנמל כל הרישיונות

גבל אליו צריך אישור, או שינה את תפקידו ובתפקידו החדש אין שחל שינוי בשטח המו

. באחריותה של היחידה לוודא מתקןכניסה לשטחים המוגבלים ב רישיוןצורך ב

.נמלב הרישיונותאלו למשרד רישיונותהעברת

לשטח האווירי עשוי להמשך בממוצע כשבועיים רישיוןתהליך הטפול בבקשה למתן 6.2.8

יך עלול להתארך אם הבקשה לכניסה לשטח האווירי כוללת עד שלושה שבועות. התהל

בקשה לכניסה ותנועה עם רכב בשטח האווירי.

הבלעדי, לבטל את תוקפו של כל ורשאי, לפי שיקול דעת קב"ט המתקןמובהר בזאת כי 6.2.9

כניסה, בכל עת וללא הודעה מוקדמת. רישיון

ים:כניסה לשטחים המוגבל רישיוןמאדם הנושא הביטחוןדרישות 6.2.10

מעבר לשטחים המוגבלים דורש רישום למערכת ביומטרית ארגונית על .6.2.10.1

ידי העובד. שימוש באימות ביומטרי זה מחייב כל גורם המבקש לעבור

משטח יבשתי לשטח מוגבל או לגשת לאזורים מוגבלים המבוקרים על ידי

מנגנון זה.

בצורה גלויה ובולטת בכל משך שהייתו של בעל רישיוןחובה לענוד את ה .6.2.10.2

בשטח המוגבל אליו הוא מורשה להיכנס. רישיוןה

יעשה בתפקיד בלבד ולצורך התפקיד בלבד. רישיוןהשימוש ב .6.2.10.3

.המתקןיעשה בהתאם לכללי ונהלי בקרת המעברים של רישיוןהשימוש ב .6.2.10.4

וא יקפיד להימצא ולנוע אך ורק בתוך התחומים, בהם ה רישיוןנושא ה .6.2.10.5

.רישיוןמורשה לנוע לפי הרישום על גבי ה

לאדם אחר מתקןכניסה לשטחים המוגבלים ב רישיוןאסור להעביר .6.2.10.6

הוא אישי ואינו ניתן להעברה. רישיון(הדבר מהווה עבירה פלילית). ה

בתוך הרכב. רישיוןחל איסור להשאיר את ה .6.2.10.7

ל ע ולקב"ט המתקןיש לדווח מידית ליחידה המקבלת את השרות ברשות .6.2.10.8

רישיוןשיונו. החזקה של יתום תקופת ההעסקה של עובד ולהחזיר את ר

רישיוןכניסה שלא כדין מהווה עבירה פלילית. היחידה תדאג להעביר ה

.קב"טל

וכרוך הקב"ט, שאבד, נגנב או הושחת, מחייב אישור רישיוןחידוש .6.2.10.9

החלופי, שיהיה בשיעור כפי שתקבע רישיוןבתשלום עבור הנפקת ה

.ת לעתמע הרשות

62


כניסה לשטחים רישיונותהגשת בקשות לקבלת - הרישיונות/קב"טמשרד 6.2.11

המוגבלים:

כניסה לשטחים המוגבלים כוללת: רישיוןבקשה ל .6.2.11.1

מכתב בקשה מהספק בצרוף אישור מחשב הספק כי המועמד מקבל •

משכורת מהגורם המבקש.

טפסי בדיקת התאמה ביטחונית.(כולל צילום ת. זהות/רישיון נהיגה) •

טופס הרשאה לבדיקת רישום פלילי (כולל צילום תעודת הזיהוי או •

דרכון).

רישיוןסוג תיאור, כולל מתקןפניית היחידה המקבלת את השרות ב •

הכניסה הנדרש.

.מהקב"טטפסים ניתן לקבל .6.2.11.2

קבלה והובלה של סחורות ומשלוחים. 6.3

או ממנו (בדגש על מתקןאם במסגרת פעילותו הספק נדרש לשנע סחורה אל תחום ה .6.3.1

טחוניות שלהלן:יהשטחים המוגבלים), עליו להקפיד למלא אחר ההנחיות הב

:מיפוי ספקים .6.3.1.1

הימים, שיקדמו לתחילת תקופת מתן 60הספק ימסור, במהלך (א)

לפני מועד תחילת תקופת 21-, אך לא יאוחר מהיום השירותיםה

ונהגים , בכתב, רשימה של ספקים, חברות הובלה, שירותיםמתן ה

"), אשר צפויים לשרת אותו רשימת ספקיםקבועים (להלן: "

.5, ובהתאם להנחיות סעיף שירותיםבמהלך תקופת מתן ה

אם הספק מבקש לכלול ספק נוסף ברשימת הספקים המאושרים (ב)

בקשה מנומקת לקב"ט, עליו להעביר שירותיםבתקופת מתן ה

לעיל. 5ויפעל בהתאם להנחיות סעיף

בתחום זה מגורם, שאינו נכלל שירותיםתחייב לא לקבל הספק מ (ג)

על כל גורם, אשר הקב"טברשימת הספקים, ולעדכן מידית את

שירותיםנכלל ברשימת הספקים שהספק הפסיק את קבלת ה

ממנו, בין אם מיוזמתו ובין אם ביוזמת אותו גורם.

תחום תפעולי, המיועד לכניסת ספקים לצורך פריקה והעמסהל מתקנים .6.3.1.2

של סחורה במסוף הקרקעי. בכניסה לתחום זה תתבצע בקרה ובדיקה

ורק לגורמים, אשר ביטחוןטחונית לפי נוהל ספקים של חטיבת היב

אושרו לפי הוראות נספח זה תתאפשר הכניסה לתחום התפעולי.

הובלת הסחורה מהספק (המורשה) אל מחסני/מתקני הספק בשטח .6.3.1.3

לי תעשה בהשגחה צמודה של האווירי ולמשטח הפריקה בשטח התפעו

63


המוביל כשתא המטען נעול! (ביקורות תבוצענה באופן אקראי בשערי

הכניסה לשטח האווירי).

הובלת סחורה אל מקומות השרות בשטחים המוגבלים, הנמצאים בתוך .6.3.1.4

, או מהם, תבוצע ע"י עובדי הספק בלבד, וככלל לא תתאפשר 3טרמינל

קרים חריגים, שיאושרו מראש כניסת הספק אל תחומים אלו, למעט מ

.ביטחוןע"י חטיבת ה

מתקנים בשימוש הספק הנמצאים מחוץ לתחום הנמל והמאחסנים .6.3.1.5

מוש בתחום הנמל (כולל יסחורה המיועדת להטסה, למכירה או לש

ביטחוןלמכירה במקומות השרות) יופעלו לפי כללי האבטחה ונהלי ה

ים (המצורף לנספח המופיעים בנוהל הפעלת מחסנים בשינויים המחויב

זה).

:אבטחת מידע בחצרי הרשות .6.3.2

רשומות ותווך מגנטי או אופטי, שיימסרו ע"י הרשות לספק, יישמרו .6.3.2.1

בחצרי הרשות לפי הוראות נציג הרשות; ינוהל רישום מצאי עדכני שלהם.

הוצאת רשומות ותווך מגנטי או אופטי, הנושאים מידע של הרשות, .6.3.2.2

התאגיד בחצרי הרשות, טעונה אישור לרבות מידע, שהוכן ע"י עובדי

של אחראי אבטחת המידע. יש לקבל אישור מראש מאחראי בכתב

מוש במחשבים נישאים לשם מתן יאבטחת המידע על כל כוונה לעשות ש

יבות זה, ע"י עובדי הספק. כל יהתח- , נשוא ההסכם וכתבשירותיםה

מידע מוש כאמור יעשה לפי הנחיות ספציפיות של אחראי אבטחת היש

לאבטחת המחשבים הנישאים.

חיבור תווך מגנטי או אופטי לסוגיו למערכות מחשוב בחצרי הרשות .6.3.2.3

מראש של אחראי אבטחת המידע. האמור חל גם לגבי כתוב טעונה אישור

ם חיצונייםתווך מגנטי או אופטי של תוכנות לסוגיהן וכן להתקני

לשמור מידע, וכל ,מחשב נישא וכדומה), כל התקן שיכול DOKם ( לסוגיה

מצע מידע אחר לרבות ניירת.

ביצוע שינויים כלשהם במערכות המחשוב והתקשורת של הרשות, שימוש .6.3.2.4

בתוכנות אבטחה חיצוניות והתקנת אמצעי אבטחה חדשים, טעונים

, לפי הצעה בכתב חטיבת התקשוב\אישור מראש ובכתב של נציג הרשות

של הספק ודיון, לפי הצורך.

הינו האחראי על אבטחת חטיבת התקשובהנושא, נציג לצורך בהירות .6.3.2.5

המידע ברש"ת. אישור המתקבל מכל גורם אחר ברשות ייחשב כבלתי

.חוקי והפרה של נהלי הרשות בנושאי אבטחת המידע לכל סוגיו

64


בקרה וביקורת. 7

, יהיו חטיבת התקשובהכללי, וכן נציגי ביטחון, בשיתוף עם משטרת ישראל ושרות ההקב"ט 7.1

דעתם ומבלי שיהיו חייבים לעשות כן, להפעיל מערך בקרה וביקורת, כדי - רשאים, לפי שיקול

, הרשומים בנספח זה, מתקיימים במלואם וכלשונם.ביטחוןלוודא כי נהלי ה

מערך הבקרה והביקורת יכלול תרגילים שונים לעובדים ולמערכת כולה, וכן ביקורות מתוכננות 7.2

.המשנה מטעמו- ובאתרים של הספק וקבלני השרותוביקורי פתע בכל מקומות

, בכל עת ובכל חטיבת התקשובאו הקב"טהספק מתחייב לאפשר למבצעי הביקורת מטעם 7.3

טחונית, לשתף פעולה עם המבקרים ולתקן מידית יתדירות, גישה לכל מידע בעל רלוונטיות ב

את כל החריגות שימצאו.

קן אותן באופן מידי, ויעביר תוך שבוע ימים , הספק יתביטחוןאם ימצאו חריגות מכללי ה 7.4

נימוק בכתב לסיבת קיומן של אותן חריגות.

או את ביצוע העבודות ע"י הספק במקרה שירותיםהרשות תהיה רשאית להפסיק את מתן ה 7.5

, אשר, לפי שיקול דעתה, יש לה השלכה על רמת האבטחה והבטיחות ביטחוןשל חריגה מכללי ה

חריגה. , עד לתיקון אותהמתקןב

בקרה וביקורת כאמור, אם יעשו ואם לא יעשו, לא ישחררו את הספק מהתחייבויותיו כלפי 7.6

הרשות.

שמירה על סודיות. 8

, מחויבים לשמור בסוד, לא שירותיםהספק וכל מי מטעמו, שיעסוק ו/או יועסק במתן ה 8.1

ביטחוןלסדרי ה להעביר ולא למסור ו/או להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה או מידע בכל הנוגע

.מתקן, להם יחשפו במהלך פעילותם בתחומי האו מערכות מידע ומחשוב

מטעם הספק שירותיםוכל מי שינהל בפועל את מתן ה ונאמן אבטחת המידע ביטחוןנאמן ה 8.2

דרישות האבטחה במסמך האמור יחתמו על הצהרת סודיות, לפיה יתחייב החותם לאמור לעיל.

משנה, שיועסקו ע"י הספק, - ובכל מסמך אחר, אשר יועבר בנושא זה בעתיד, מחייבות גם קבלני

.והוא אחראי כי אלה יפעלו לפיהן

יהיה חייב לחתום, בטרם כניסתו לעבודה לפי הספק: הספקהצהרות לשמירה על סודיות של 8.3

מורשה החתימה של הצהרה תלווה בחתימתו של הליך זה, על הצהרה לשמירה על הסודיות. ה

להלן טופס ימסרו לנציג הרשות; נוסח ההצהרה מצורף לנספח זה, ת. הצהרת הסודיות התאגיד

1.

משנה או - ספקשרות (עובד של הספק, -כל נותןהשרות: -הצהרות לשמירה על סודיות של נותני 8.4

זה, על הצהרה לשמירה על עובדיו), יהיה חייב לחתום, בטרם כניסתו לעבודה לפי הליך

השרות). הצהרות -הסודיות. ההצהרה תלווה בחתימתו של הספק (מעבר לחתימתו של נותן

.2להלן טופס הסודיות יימסרו לנציג הרשות; נוסח ההצהרה מצורף לנספח זה,

65


טחוניים.יכללי התנהגות ב 9

ולאולמות מתקןחל איסור מוחלט על נשיאה והכנסה של נשק לשטחים המוגבלים בכניסה ב 9.1

הטרמינל הציבוריים.

מטעם הרשות, ביטחוןעל הספק וכל מי מטעמו חלה החובה להישמע לכל הוראות אנשי ה 9.2

בשגרה ובשעת חירום.

טחוני בשעת חירום, בשגרה, ולצורכי ילצורך ב הביטחוןמטעם ביטחוןתנועתם של אנשי ה 9.3

מי מטעמו. תרגול תתאפשר בכל עת ללא כל עיכוב או הפרעה מצד הספק או

שלא חל איסור מוחלט על הספק ועובדיו להימצא ברחבת מטוס ו/או בשטחים המוגבלים 9.4

.לצורכי עבודתם

טחוני, הספק יאם נחשפו לסיטואציה או אינפורמציה חריגות, אשר עשויות להיות בעלות ערך ב 9.5

או לנציג היחידה המקבלת את ביטחוןוכל מי מטעמו מחויבים לדווח אודותיה לאנשי ה

.לקב"טהשרות, ולבקשם להעביר המידע

העמסת כבודה/חפץ/טובין על מטוס או העברת חפץ/טובין לנוסע המתעתד לטוס, שלא לפי 9.6

אסורה בהחלט! ביטחוןנהלי האבטחה וללא אישור אנשי ה

לקיחה /העברה של כבודה/חפץ כל שהוא מנוסע אסורה בהחלט,לרבות מנוסע שהגיע 9.7

ממדינה שכנה.

ועדכונים.שינויים 10

מתעדכנים מזמן לזמן, לאור הערכות מטה ונהלי אבטחת המידע ביטחוןנהלי חטיבת ה 10.1

מטהולפי הנחיות הגופים הממלכתיים המנחים. מובהר בזאת, כי חטיבת התקשובטחון ויהב

-לשנות ולעדכן מי מהוראות והנחיות נספח זה, לפי שיקול םרשאי חטיבת התקשובטחון ויהב

דעתן, בכל עת.

מובהר בזאת, כי כל שינוי באופי הפעילות של הספק ו/או שינוי במבנה מי ממקומות השרות 10.2

טחונית ולהוביל לשינוי יו/או המתקנים, העומדים לרשות הספק, עשוי להיות בעל השלכה ב

ו/או עדכון הוראות נספח זה.

בצורה ישירה או בעקיפין דרך היחידה המקבלת את השירות, הקב"טיקבל מראש מידי הספק 10.3

הודעה על עדכון או שינוי צפוי בהוראות נספח זה, ויהיה מחויב בו.

שונות. 11

ומכללי חטיבת התקשובו ביטחוןאין בהוראות נספח זה בכדי לגרוע מנהלי חטיבת ה 11.1

השוהים בתחום הנמל.טחוניים, החלים על כל יההתנהגות הב

אין בהוראות נספח זה בכדי לגרוע מכל הוראה אחרת בחוזה ו/או בנספחיו. 11.2

לא יחולו על ספק, אשר מסגרת פעילותו אינה כוללת צורך בגישה לשטחים 6.2הוראות סעיף 11.3

המוגבלים.

66


הכלליות שידרשו מהספק, אשר ביטחוןכל הפרה של מי מהוראות נספח זה, ו/או מהוראות ה 11.4

הנוסעים, ציבור המבקרים והמטוסים ביטחון, השלכה על הקב"טשל ודעת-יש לה, לפי שיקול

של החוזה. תחשב כהפרה יסודיתבנמל,

מטעמו, יוחזר לרשות עם סיום העבודה של שירותים- כל מסמך, שיימצא ברשות הספק או נותן 11.5

ייב, כי, עם סיום העבודה לפי הליך זה, הוא ישמיד השרות (או הספק בכלל). הספק יתח-נותן

את כל המסמכים והקבצים שברשותו, הנוגעים לרשות ולעבודה לפי הליך זה.

הרשות שומרת לעצמה את הזכות לבקר פעילות זו ללא הודעה מוקדמת בכל אתר של הספק,

ללא יוצא מן הכלל.

נציג הרשות רשאי לדרוש את הפסקת העסקתו לאלתר של כל עובד בהתאם להוראות החוזה, 11.6

דעתו המוחלט. -משנה, המועסק במסגרת קשרי העסקיים עם הרשות, לפי שיקול- ספקאו

פק יפסיק את העסקתו ללא כל ערעור. רש"ת לא תהיה חייבת בהסבר כל שהוא לסיבת הס

הפסקת ההעסקה.

.נוהל האבטחה בחצרי הספק 12

מידה והספק מבצע עבור רש"ת תחת הסכם זה מימוש של מערכת ממוחשבת או סעיף זה חל רק ב

חלקים ממנה.

להלן הדרישות למקרה של טיפול במידע בחצרי הספק. כל האמור להלן מתייחס הן לספק והן

המשנה מטעמו.-לקבלני

הספק מתחייב מפורשות לעמוד בכל הדרישות להלן:

השירותים בחצרי הספק, יהיה מנותק מרשת המחשבים בחברה. מערך התקשוב, עליו יבוצעו 12.1

רצונו של נציג הרשות, כי אמצעי האבטחה, הקיימים -לחילופין, אם הספק יוכיח, לשביעות

אצלו או אותם הוא יפעיל, מבטיחים בידוד מוחלט של המידע של הרשות מרשת המחשבים

ות, הוא יהיה רשאי לפעול של הספק או מכל מידע של חברה אחרת שהספק נותן לו שיר

בהתאם.

הגישה למידע של הרשות תעשה ע"י מורשים בלבד, שאושרו ע"י הרשות. 12.2

הגישה למידע של הרשות על מחשבי הספק: 12.3

מורשים למידע של - הספק יפעיל מנגנונים לאבטחת המידע ולמניעת גישה של בלתי 12.3.1

להתחייב ספקה הרשות. אם מנגנון הזיהוי ואימות הזיהוי מבוסס על סיסמאות, על

ליישום את הפעולה לפי הדרישות לרמת האבטחה הגבוהה בתקן סיסמאות של מכון

להציג את המנגנונים אותם בכוונתו להפעיל. ספקהתקנים הישראלי. על ה

הספק יפעיל מערך אבטחה ובקרה על פעילות המשתמשים של הספק במערכת ויקבל 12.3.2

להציג את המנגנונים אותם בכוונתו ספקאישור של נציג הרשות למערך זה. על ה

להפעיל.

עוד מידע של הרשות מאוחסן -פעולות אבחון ותיקון (של חומרה ותוכנה כאחד), הנדרשות כל 12.4

על דיסקים במערכות המחשוב של הספק, יבוצעו בחצרי הספק ללא תקשורת מרחוק וללא

67


י גורמים, שקיבלו הפעלת תוכנות השתלטות מרחוק לשם כך. פעולות תחזוקה יבוצעו רק ע"

להיערך לכך מראש. ספקאישור מנציג הרשות. על ה

מצעים נושאי מידע, עליהם ייערך גבוי של מידע של הרשות, ישמרו בכספת נעולה. המפתחות 12.5

טחוני של הרשות, שייקבעו למטרה זו. לא ילכספת יהיו רק ברשות מורשים, בעלי אישור ב

ואישורו לכך. החלפת מורשה כזה ללא אישור יוחלף מורשה כזה ללא ידיעת נציג הרשות

הרשות תיחשב להפרה יסודית של החוזה.

שרות או סיום -עם סיום הטיפול במידע ספציפי כלשהו (כולל סיום עבודתו של נותן 12.6

ההתקשרות) או לפי דרישת הרשות, יש להעביר ללא דחוי או שהוי כלשהו (וללא זכות כלשהי

וכל אמצעי אחר, הדרוש לביצוע כל הפעילויות, לרשות הרשות של עיכוב), כל תיעוד, כל תוכנה

או לכל גורם אחר, לפי הנחית נציג הרשות. לאחר ההעברה, יש להשמיד כל מידע, תיעוד, תוכנה

ואמצעים אחרים (כולל מכל תווך מגנטי או אופטי), שנמצאים בידי הספק והיו קשורים למהלך

ת שחזורו ע"י גורם כלשהו. זאת, לפי הנהלים אספקת השירותים לרשות, באופן שימנע א

והתקנים, לגבי מידע רגיש / חסוי / חסוי ביותר ושמור / סודי.

ידי הספק, המאשר את ביצוע כל הנ"ל באופן מלא.-יש להמציא לנציג הרשות מסמך חתום על

משנה כלשהו.-ספקהוראות אילו מחייבות גם לגבי מידע, הנמצא בידי

המשנה על מנת לוודא -ספקהרשות שומרת לעצמה את הזכות לבצע בקרה במתחמי הספק או

, וזאת ללא הודעה מוקדמת במהלך שעות וימי העבודה ביצוע ההוראות כפי שרשומים

.הרגילים

בכל מקרה של אובדן מסמך או חומר, או על תקלות באבטחת המידע במערכות המחשוב של 12.7

ודיע מיד לנציג הרשות על כך.משנה יש לה-ספקהספק או של

בכל חשד לגישה למידע כנ"ל ע"י גורם בלתי מורשה (בין במערכות הרשות ובין במערכות

המשנה) או אם עולה חשד לתקלה כלשהי בהקשר לאבטחת - המידע של הספק או של קבלני

המידע של הרשות, הספק מחויב להודיע מיד לנציג הרשות על כך.

יון לפגיעה במידע כנ"ל על הספק להודיע מיד לנציג הרשות ולפעול בכל חשד לאירוע של ניס

למניעת הפגיעה ולהסרת הנזק, לפי הוראות נציג הרשות.

נוהל תהליכי פיתוח מערכות קריטיות בחצרי הספק. 13

סעיף זה חל רק במידה והספק מבצע עבור רש"ת תחת הסכם זה מימוש של מערכת ממוחשבת

פרויקט חדש, שינוי למכלול במערכת ממוחשבת קריטית או תוספת - קריטית או חלקים ממנה

. להלן הדרישות. כל האמור להלן בא בנוסף לשאר דרישות למכלול במערכת ממוחשבת קריטית

אבטחת המידע וההסכמים שבין רשות שדות התעופה והספק ולא במקומן. כל האמור להלן מתייחס

מתחייב מפורשות לעמוד בכל הדרישות להלן: המשנה מטעמו. הספק-הן לספק והן לקבלני

ייכתב מסמך אפיון מפורט שיכלול את כל היבטי אבטחת המערכת הקריטית. 13.1

בתוכנית העבודה יוגדרו אבני דרך לבחינת עמידת הביצוע בהיבטי האבטחה שהוגדרו. 13.2

ואחראי מעבר אבני הדרך הנ"ל יבוצע רק לאחר קבלת אישור בכתב ממנהל המערכת הקריטית 13.3

אבטחת המידע של רש"ת.

68


ביצוע הפיתוח לפי "עקרונות קוד מוקשח": 13.4

וידוא התאמת התכנון והפיתוח לדרישות הלקוח .א

בקרת קוד מאובטח .ב

ידי מנהל הפיתוח-וידוא ואישור חסימת "דלתות אחוריות" ופרצות אבטחה על .ג

הגבלת האפשרויות והרשאות הגישה מהיישום לכלל המערכת .ד

ת מערכות ההפעלהבקרת הגישה לליב .ה

בחינת תקינות הקלט. .ו

לעיל 13.4באחריות הספק להוכיח ביצוע הפיתוח לפי "עקרונות קוד מוקשח" כמוגדר בסעיף 13.5

.ב. לעיל] בפרט.13.4בכלל ואת ביצוע בקרת קוד מאובטח [סעיף

סביבת פיתוח, סביבת בדיקות וסביבת ייצור. –סביבות עבודה [לפחות] 3יוגדרו 13.6

לסביבה יבוצע רק לאחר קבלת אישור בכתב ממנהל המערכת הקריטית ואחראי מעבר מסביבה 13.7

אבטחת המידע של רש"ת.

לשעבר רא"מ. – היחידה להגנה וסיכול איומי סייבר 14

היחידה להגנה ידי -רשות שדות התעופה נמנית עם מספר גופים במדינת ישראל אשר מונחים על

רא"מ. במידה והמערכת נמנית בין המערכות הנדרשות לקבלת לשעבר – וסיכול איומי סייבר

התייחסות מגוף זה, או שבמערכת יהיו ממשקים למערכות אשר נמנות עם מערכות אשר הוגדרו

כמערכות מסוג זה, יהוו הוראות גוף זה הוראות מחייבות לגבי המערכת המדוברת ועל הספק יהיה

.הגוף המנחהברו בהתאם לסוג המערכת ודרישות ליתן מענה הולם לדרישות אלו. הדרישות יוע

69


.ביטחוןשמירת סודיות, סדרי -בות של הספק י: כתב התחי1טופס

אני הח"מ ___________________, הנושא תעודת זיהוי מספר ____________, המועסק בתאגיד

שה לחתום _________________________, הרשום כחוק, בתפקיד ____________________ והמור

ולהתחייב בשם התאגיד, מתחייב בזה בשם הנ"ל ובאופן אישי, כמפורט להלן:

מבוא. .1

הואיל והתאגיד בא בקשר עסקי עם רשות שדות התעופה בישראל (להלן "הרשות") והואיל וידיעות

מידע רגיש / חסוי ומידע, שהגיעו או שיגיעו לתאגיד, או שייוצרו בו עקב ביצוע האמור הינם בגדר

(לפי ההגדרות בנוהל לאבטחת "מידע רגיש" ומערכות מידע חיוניות במשרדי הממשלה וחסוי ביותר

(לפי נהלי אבטחת המידע ומערכות המידע של שב"כ ושל וכן מידע בסיווג שמור / סודיומוסדותיה)

רא"מ), לפיכך אני הח"מ מסכים מצהיר ומתחייב בשם התאגיד ובאופן אישי לפעול כדלקמן:

הקדמה.דיני .2

המבוא להתחייבות זו מהווה חלק בלתי נפרד מההתחייבות כולה.

תחולת ההתחייבות. .3

יבות זו היא נספח לכל הסכם (לרבות הזמנה), שנחתם או ייחתם בין התאגיד ובין יהתח .3.1

הרשות, ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

את התאגיד בכל בות כללית לשמירת סודיות וסדרי הביטחון והוא מחייב ינספח זה הנו התחי .3.2

הקשור לביצוע אספקת שרותי תקשוב ברשות.

דיני הנספחים. .4

בות זה יהתחי-בות זה, הוראות כתביהתחי-במקרה סתירה בין הסכם כלשהו לבין כתב .4.1

עדיפות.

יבות זה לבין הוראות ברורות ומפורשות בפרק יהתח- במקרה סתירה בין הוראות כתב .4.2

"נספחים - ם ביני לבין הרשות (להלן הביטחון ובנספחים ספציפיים, שצורפו להסכ

ספציפיים"), יקבע האמור בפרק הביטחון ובנספחיו.

שמירת סודיות. .5

רגיש / חסוי / חסוי אני מצהיר בזאת, כי ידוע לי, שהסיווג הכולל של המידע הנדון הוא .5.1

-, ואני מתחייב לשמור עליו בסוד לפי הנהלים, הנזכרים ברישא של כתבביותר ושמור / סודי

בות זה.יתחיה

"החוק"), - (להלן 1977 -אני מתחייב להביא סעיף זה כולו, לרבות חוק העונשין, התשל"ז .5.2

המשנה שלי, לאחר שיאושרו ע"י הרשות, באמצעות הוראה מפורשת - לידיעת עובדי וקבלני

70


בחוק ו/או ע"י חתימה על טופס מתאים ו/או בכל דרך, שיורה לי נציג הרשות (כמוגדר בסעיף

ן).להל 6

, המובאים להלן:119-ו 118תשומת לבי הופנתה לחוק הנ"ל ובמיוחד לסעיפים .5.3

גילוי בהפרת חוזה:: 118סעיף

היה אדם בעל חוזה עם המדינה או עם גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה, א.

יבות לשמור בסוד ידיעות שיגיעו אליו י(נוסח משולב), ובחוזה יש התח 1958 -התשי"ח

ביצוע החוזה, והוא מסר ללא סמכות כדין ידיעה כאמור לאדם שלא היה מוסמך עקב

מאסר שנה אחת. -לקבלה, דינו

בסעיף זה "בעל חוזה" לרבות מי שהועסק כעובד או כקבלן לשם ביצוע החוזה, ואולם ב.

תהא זו הגנה טובה לנאשם לפי סעיף זה שלא ידע על ההתחייבות לשמור ידיעות כאמור

וא מסר את הידיעה בתום לב.בסוד ושה

גילוי בהפרת אימון:: 119סעיף

מי שנמסר לו מסמך רשמי בתנאי מפורש שעליו לשומרו בסוד והוא מסרו לאדם שאינו

מאסר שנה אחת. התרשל בשמירתו או שעשה מעשה שיש בו כדי לסכן -מוסמך לקבלו, דינו

מאסר ששה חודשים. -בטיחותו של המסמך, דינו

לרבות ידיעה שאינה נכונה וכל תיאור, תכנית, סיסמה, סמל, נוסחה, חפץ או חלק -"ידיעה"

מהם המכילים ידיעה או העשויים לשמש מקור לידיעה.

לרבות מסירה ע"י סימון ואיתות ומסירה עקיפה. -"מסירה"

אני מתחייב לשמור בסוד ולא לגלות ולא לגרום לגילוי למאן דהו, בישראל ומחוצה לה, כל .5.4

יבות זה וכן לאחר תום תוקפו ובכל עת, אלא אם יהתח-עה כנ"ל תוך משך תוקפו של כתבידי

כן נתקבל אישור מראש ובכתב על גילוי ידיעה כנ"ל מאת נציג הרשות.

לרבות מסירת מידע על שיטות ואמצעי אבטחת המידע ואבטחת מערכות המידע של - "גילוי"

כות התקשוב, סודות מסחריים ו/או טכניים, הרשות לרבות נתונים, תכניות יישומיות ומער

ו/או מקצועיים, תכניות עסקיות, פרסום ברבים לקידום מכירות, הצגת מסמכים וחוזים

לצורך קבלת אשראי מבנקים, מסירת ידיעות לכלי התקשרות, פרסום מאמרים בעיתונות

כללית ומקצועית, כתבות משודרות והרצאות.

כל ידיעה כאמור רק למי שהתחייב לשמור עליה בסוד, הכול ידוע לי, כי מותר יהיה לגלות .5.5

יבות זה ולצרכי עבודה בלבד. בכל מקרה אחר, אני מתחייב שלא לגלות את יהתח-בכפוף לכתב

הידיעה, אלא אם קיבלתי לכך אישור מפורש ובכתב מנציג הרשות.

"במונח "מידע סודי" לא יכללו ביחס לכל אלה: .5.6

שלא שלאחר חתימת החוזה הפך לנחלת הכלל, מידע שהינו נחלת הכלל ו/או .5.6.1

.כתוצאה מהפרת התחייבות הספק או צדדים שלישיים

71


מידע שהגיע ו/או יגיע לידיעת הספק מצד ג' כלשהו שלא תוך הפרת ההתחייבות .5.6.2

.לשמירת הסודיות

.מידע אשר הרשות אישרה בכתב כי אינו כלול במידע הסודי .5.6.3

לצו שיפוטי שניתן על ידי ערכאה משפטיתמידע אשר הספק נדרש לגלותו בהתאם .5.6.4

מוסמכת ובלבד שהספק הודיע לרשות מיד לאחר קבלת הצו האמור וכן העניק

לרשות שהות מספקת להתגונן.

מובהר, כי נטל ההוכחה להתקיימות איזה מהחריגים לתחולת ה"מידע הסודי", יחול על הספק

בלבד.

נציג הרשות. .6

בות זה יהיה המנהל, האחראי על אבטחת מערכות המידע של הרשות יהתחי-נציג הרשות לצורך כתב

משנה, עמם אני בא בקשר - או בא כוחו. הוא יעביר לי, לעובדי ו/או לכל מועסק אחר שלי ו/או לקבלן

-עסקי לצורך אספקת שרותי המחשוב ברשות, את כל הוראות והנחיות הביטחון, הקשורות לכתב

-חת המידע ואבטחת מערכות המידע של הרשות, והוראות מזמןבות זה ולביצועו לצורך אבטיהתחי

לזמן, לפי הצורך.

בות זה.יהתחי-אין לבטל כתב .7

אחר אינם ניתנים לשינוי ו/או לביטול ביטחוןבות זה ו/או כל מסמך או נספח יהתחי-ידוע לי, כי כתב

ללא הסכמה מראש ובכתב של נציג הרשות.

יבות זה.יהתח-הפרה של כתב .8

ידי או -טחוני ספציפי אחר עליבות זה ו/או כל נספח או מסמך ביהתחי-ה מהוראות כתבהפרת הורא

ע"י מי שפועל מטעמי הינה עילה לבטול קשרי העסקיים עם הרשות. כן ידוע לי, כי, במקרה כזה,

אהיה צפוי לתביעת נזיקין בגין הנזק, שייגרם כתוצאה מביטול ההסכם. סעיף זה בא בנוסף לזכויות

בות זה או לפי כל הסכם אחר בין הרשות לביני.יהתחי-העומדות לרשות לפי כתב האחרות,

אחריות התאגיד. .9

למען הסר ספק מוצהר בזאת, כי אין כאמור באף אחד מן הסעיפים הנ"ל כדי לשחרר אותי

מאחריותי הבלעדית בכל נושאי הסודיות וסדרי הביטחון.

פרוש יחיד ורבים וזכר ונקבה. .10

-בות זה בלשון יחיד משמש אף בלשון רבים וכן להיפך. כל האמור בכתביתחיה- כל האמור בכתב

בות זה בלשון זכר משמש אף בלשון נקבה וכן להיפך.יהתחי

הכללת דרישות המפרט ומסמכי הליך הזמנת הצעות. .11

נושאי הסודיות וסדרי הביטחון, הנכללים במסגרת הבקשה לקבלת הצעות, הינם חלק בלתי נפרד

מתנאי ההסכם.

טחון.יולראיה באתי על החתום ואני מתחייב לנהוג לפי כל האמור לעיל וכמפורט בנספח הב

72


__________________ __________________ __________________

חתימה מספר תעודת הזיהוי שם החותם

__________________ __________________

חותמת התאגיד תאריך

73


הצהרה על שמירת סודיות. -השרות -: כתב התחיבות של נותן2טופס

מספר ____________, המועסק בתאגיד אני הח"מ ___________________, הנושא תעודת זיהוי

_________________________, בתפקיד ___________________, מצהיר בזאת:

הואיל והתאגיד בא בקשר עסקי עם רשות שדות התעופה בישראל (להלן "הרשות") והואיל וידיעות .1

מידע רגיש / בגדר ומידע, שהגיעו או שיגיעו לתאגיד, או שייווצרו בתאגיד עקב ביצוע האמור הינם

(לפי ההגדרות בנוהל לאבטחת "מידע רגיש" ומערכות מידע חיוניות במשרדי חסוי וחסוי ביותר

(לפי נהלי אבטחת המידע ומערכות המידע של וכן מידע בסיווג שמור / סודיהממשלה ומוסדותיה)

שי לפעול שב"כ ושל רא"מ), לפיכך אני הח"מ מסכים מצהיר ומתחייב בשם התאגיד ובאופן אי

כדלקמן:

לשמור בסוד כל ידיעה, שתהיה בידי או תגיע לידי תוך כדי ביצוע שרותי המחשוב לרשות. .2

-ו 118לסעיפים -"החוק") ובמיוחד -) (להלן 1977 -תשומת לבי הופנתה לחוק העונשין (התשל"ז .3

, המובאים להלן:119

גילוי בהפרת חוזה:: 118סעיף

- המדינה או עם גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה התשי"ח היה אדם בעל חוזה עם א.

בות לשמור בסוד ידיעות שיגיעו אליו עקב ביצוע י(נוסח משולב) ובחוזה יש התחי 1958

-החוזה, והוא מסר ללא סמכות כדין ידיעה כאמור לאדם שלא היה מוסמך לקבלה, דינו

מאסר שנה אחת.

שהועסק כעובד או כקבלן לשם ביצוע החוזה, ואולם תהא זו בסעיף זה "בעל חוזה" לרבות מי ב.

הגנה טובה לנאשם לפי סעיף זה שלא ידע על ההתחייבות לשמור ידיעות כאמור בסוד ושהוא

מסר את הידיעה בתום לב.

גילוי בהפרת אימון:: 119סעיף

מוסמך מי שנמסר לו מסמך רשמי בתנאי מפורש שעליו לשומרו בסוד והוא מסרו לאדם שאינו

מאסר שנה אחת. התרשל בשמירתו או שעשה מעשה שיש בו כדי לסכן בטיחותו של -לקבלו, דינו

מאסר ששה חודשים. -המסמך, דינו

לרבות ידיעה שאינה נכונה וכל תיאור, תכנית, סיסמה, סמל, נוסחה, חפץ או חלק מהם -"ידיעה"

המכילים ידיעה או העשויים לשמש מקור לידיעה.

לרבות מסירה ע"י סימון ואיתות ומסירה עקיפה. - "מסירה"

לשמור בסוד ולא לגלות ולא לגרום לגילוי למאן דהו, בישראל ומחוצה לה, כל ידיעה כנ"ל תוך משך .4

תוקפה של הצהרה זו וכן לאחר תום תוקפה ובכל עת, אלא אם כן נתקבל אישור מראש ובכתב על

גילוי ידיעה כנ"ל מאת נציג הרשות.

לרבות מסירת מידע על שיטות ואמצעי אבטחת המידע ואבטחת מערכות המידע של - "גילוי"

הרשות לרבות נתונים, תכניות יישומיות ומערכות התקשוב, סודות מסחריים ו/או טכניים, ו/או

מקצועיים, תכניות עסקיות, פרסום ברבים לקידום מכירות, הצגת מסמכים וחוזים לצורך קבלת

74


ידיעות לכלי התקשרות, פרסום מאמרים בעיתונות כללית ומקצועית, אשראי מבנקים, מסירת

כתבות משודרות והרצאות.

ידוע לי, כי מותר יהיה לגלות כל ידיעה כאמור רק למי שהתחייב לשמור עליה בסוד, הכול בכפוף .5

להצהרה זו ולצרכי עבודה בלבד. בכל מקרה אחר, אני מתחייב שלא לגלות את הידיעה, אלא אם

י לכך אישור מפורש ובכתב מנציג הרשות.קיבלת

א. "במונח "מידע סודי" לא יכללו ביחס לכל אלה:

) מידע שהינו נחלת הכלל ו/או שלאחר חתימת החוזה הפך לנחלת הכלל, שלא כתוצאה מהפרת 1(

.התחייבות הספק או צדדים שלישיים

רת ההתחייבות לשמירת ) מידע שהגיע ו/או יגיע לידיעת הספק מצד ג' כלשהו שלא תוך הפ2(

.הסודיות

.) מידע אשר הרשות אישרה בכתב כי אינו כלול במידע הסודי3(

) מידע אשר הספק נדרש לגלותו בהתאם לצו שיפוטי שניתן על ידי ערכאה משפטית מוסמכת 4(

ת שהות מספקת ובלבד שהספק הודיע לרשות מיד לאחר קבלת הצו האמור וכן העניק לרשו

להתגונן.

מובהר, כי נטל ההוכחה להתקיימות איזה מהחריגים לתחולת ה"מידע הסודי", יחול על הספק

בלבד".

אני מאשר כי ____________, מורשה חתימה של התאגיד, הביא לידיעתי את כל המפורט בכתב .6

, ביטחוןואני מתחייב לפעול לפיו וכן לפי הוראות ביטחון.ההתחייבות לשמירת סודיות וסדרי

שיובאו לידיעתי מזמן לזמן.

- וכן ל חטיבת התקשובאני מתחייב לדווח למנהל מטעם הרשות, לאחראי אבטחת המידע של .7

_____________, מורשה חתימה של התאגיד, על כל תקלה באבטחת המידע של הרשות.

עיון את הכתוב בהצהרה זו והתחייבתי לנהוג לפיה.ולראיה באתי על החתום, לאחר שקראתי ב

: _______________תימהחתאריך: __________ שם החותם: __________________

נחתם בנוכחות:

חתימה: _____________ תפקיד: __________ שם המאשר: __________________

75


בנכס שימוש - ו'נספח

_____גוריון ביום _______ לחודש _______ שנת - שנערך ונחתם בנמל התעופה בן

רשות שדות התעופה ב י ן:

1977-פי חוק רשות שדות התעופה, התשל"ז- תאגיד שהוקם על

גוריון-, נמל התעופה בן137ת.ד

")הרשות(להלן: "

- מצד אחד -

חברת ______________ ל ב י ן:

שכתובתה: ________________

) "המפעילאו " "המשתמש(להלן: "

- מצד שני -

במכרז מס' ___________________ למתן שירותי _____ ב______,משתמש זכה וה א י ל: וה ") ;החוזה") ומכוחו חתם עם הרשות על חוזה (להלן: "המכרז(להלן: "

ועל פי תנאי החוזה נשוא זכייתו עליו להשתמש בנכס במתקן הרשות אשר ישמש אותו ל: י א ו ה ו "); המתקןלצורך מתן השירותים נשוא המכרז (להלן:"

והצדדים מבקשים להסדיר את תנאי ההרשאה הניתנים לו לצורך השימוש בנכס בתקופת ו ה ו א י ל: ") ; נספח השימוששימוש בנכס (להלן:" החוזה עפ"י תנאי הנספח החוזי למתן הרשאה ל

לפיכך מוצהר, מותנה ומוסכם בין הצדדים כדלקמן:

76


המבוא .1

מהווה חלק בלתי נפרד הימנו וייקרא ביחד עימו. לנספח השימושהמבוא

נספח זה ייקרא יחד עם החוזה. כל הוראה המופיעה בחוזה ואינה מופיעה בנספח השימוש תחול בהתאמה

על נספח השימוש.

פרשנות .2

.1981-לחוק הפרשנות, התשמ"א 29יחול סעיף השימוש נספח על (א)

ו/או כדי להשפיע על וכדי לשמש פירוש לסעיפי נספח השימושאין בכותרות השוליים של סעיפי (ב)

תוכנם.

יהיו למונחים המוגדרים להלן הפירושים שבצידם אלא אם הקשר הדברים מחייב נספח השימושב (ג)

פירוש אחר:

ידי הרשות מעת לעת;- תשלום עבור השימוש בנכס כפי שנקבע על "דמי שימוש"

"דמי

שירותים"

;שירות ניקיון ושירות אחזקת מבניםתשלום עבור השירותים הבאים: מיזוג אוויר,

נספח "

השימוש"

;נספח זה המהווה חלק בלתי מפרד מן החוזה

;1977-פי חוק רשות שדות התעופה, התשל"ז-כללי רשות שדות התעופה שנחקקו על "הכללים"

מדד המחירים לצרכן (כולל ירקות ופירות) אותו מפרסמת הלשכה המרכזית "המדד" לסטטיסטיקה מזמן לזמן;

"המדד

הבסיסי"

מדד הידוע בתאריך _______, כפי שהתפרסם בתאריך ______________;

מנהל המתקן; "המנהל"

, והמהווה חלק נספח השימושהמצורף ל וושטח והמפרט המתייחס לנכס, מיקומ "המפרט"

1ו'נספח בלתי נפרד ממנו ומסומן כ

77


שהרשות מפיקה ושולחת למשתמש;חשבונית "הפקת חיוב"

"הפרה

יסודית"

לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת 6הפרה יסודית של החוזה, כהגדרתה בסעיף

;1970-חוזה), התשל"א

נכס או ה"

"הנכס

פי חוזה זה והכל כמפורט במפרט;-שהועמד לשימושו של המשתמש על מתקןהנכס ב

חודש למניין הלועזי; "חודש"

"ריבית

בסיסית"

להוראות 1.1.1.17ריבית חודשית בשיעור ריבית החשב הכללי, כהגדרתה בסעיף

האוצר, כפי שתהא ספר מינהל כספי, המפורסם על ידי החשב הכללי בנכס-תכ"ם

בתוקף ביום התשלום;

"ריבית

פיגורים"

ריבית בסיסית בתוספת מחצית האחוז לחודש;

"ריבית

פריסה"

בסיסית בשיעור שנתי, בתוספת מחצית האחוז לשנה;ריבית

תקופה של שלושה חודשים קלנדריים המתחילה בכל אחד מאלה: אחד בינואר, אחד "רבעון"

באפריל, אחד ביולי ואחד באוקטובר;

בדצמבר שלאחריו, למעט שנת החוזה 31-תחילה באחד בינואר ומסתיימת בשנה המ "שנת חוזה"

31.12________ומסתיימת ביום ____________ המתחילה ביום הראשונה,

ושנת החוזה האחרונה (או שנת ההארכה האחרונה, לפי העניין), המתחילה באחד

בינואר של אותה שנה ומסתיימת ביום סיום תקופת החוזה או ההארכה, לפי העניין.

הרשאה לשימוש בנכס .3

פי החוזה -לשם קיום הפעילות עלפעילותו במתקן הרשות מרשה בזה למשתמש להשתמש בנכס לניהול

שיון ההפעלה שניתן י, על נספחיו, וכל עוד רנספח השימושבהתאם ובכפוף לתנאים ולהוראות המפורטים ב

דין הוא בתוקף. פי - למשתמש על

השימוש בנכסתקופת .4

או עם ו של נספח השימוש בנכס היא למשך תקופת החוזה, לרבות סיומה או קצורה תקופת תוקפ (א)

. דרך אחרת בהתאם להוראות החוזהכל בשל החוזה סיומו

78


המשתמש מצהיר ומתחייב כי בתום תקופת החוזה או הפסקת הפעילות מכל סיבה שהיא, לא )ב(

השקעות ו/או הוצאות מכל סוג שהוא שהיו לו תהיינה לו כל טענות כלפי הרשות בדבר זכויות ו/או

בקשר לחוזה ו/או לפעילות.

שימוש המשתמש בנכס .5

המשתמש מאשר ומצהיר בזה:

ימצא שהמשתמש כי בדק את הנכס, כמפורט במפרט, לרבות אפשרויות ההתחברויות של ציוד )1(

בנכס למקורות החשמל והמים, ומצאם במצב ולנכון להביא לנכס לצורך הפעילות, וחיבור

תקין, מתאים והולם את צרכיו, הכל בהתאם לתנאי החוזה ולהוראותיו.

לתיתם חויב שהוא מ יםכי ההרשאה להשתמש בנכס, היא רק כדי לאפשר לו את קיום השירות )2(

מתקן. שיון כדין המתיר לו את הפעילות בילפי החוזה וכל עוד יש בידו ר

כי ההרשאה שניתנה לו להשתמש בנכס ו/או השימוש בו לא יתפרשו כהענקת זכות כלשהי, )3(

המוגנת לפי חוקי הגנת דייר, ו/או כאילו יש לו זכויות של דייר, חוכר או זכות מכל מין וסוג

שהם החורגת ממסגרת החוזה, והוא מתחייב בזה שהוא לא יתבע לעצמו זכות כאמור, ומצהיר

לכל הגנה וזכות חוקית כאמור. בזה שאינו זכאי

כי קביעת התמורה והתשלום לרשות עבור השימוש בנכס וקבלת שירותי מיזוג אוויר, אחזקה )4(

וניקיון, אם וככל יינתנו, לא יתפרשו כיוצרי יחסים של חכירה או שכירות בין הרשות

למשתמש.

מפתח או תשלום דומה אחר, להוציא כי לא שולמו, ולא ישולמו, לא נתקבלו ולא יתקבלו דמי )5(

דמי השימוש ודמי השירותים שנקבעו בחוזה בתמורה למסירת השימוש בנכס.

, או כל חוק אחר להגנת דיירים 1972- כי הוראות חוק הגנת הדייר (נוסח משולב), התשל"ב )6(

בעתיד, שכוונתם או מטרתם הגנת דיירים, לא יחולו על החוזה ויחסי קשייחקהקיים כיום או

הצדדים מכוחו.

ת לתקופת החוזה בלבד, מוגבל נספח השימוש פי -כי ההרשאה שנתנה הרשות למשתמש על )7(

בין הצדדים לחוזה זה חוזה תייכרלחוזה, וכי בתום תקופת החוזה, ואם לא ב הכל כמפורט

חדש לעניין השימוש בנכס, בדעת הרשות לחזור ולהשתמש בנכסים לצרכיה היא או לצרכים

אחרים שייראו לה כמתאימים, או להעמידם לרשות משתמשים אחרים לצורך מתן שירותים

או פעילות עסקית או שירותים אחרים.

79


רת בהתאם להוראות החוזה, הרשות תהא בתום תקופת החוזה, או עם סיומו בדרך אח )8(

רשאית לתפוס את הנכס כאילו החוזה לא נעשה כלל. ברם, תפיסת הנכס לא תפטור את

המשתמש מהאחריות החלה עליו לפי החוזה, פרט לאחריות הנובעת מתפיסת הנכסים.

שינוי מקום הנכס .6

ו/או להקטין במתקןהרשות רשאית להעתיק את הנכס מן המקום המוקצה לו במפרט למקום אחר (א)

שטחו של הנכס המפורט במפרט, ולהורות למשתמש להשתמש בשטח הנכס האחר ו/או המוקטן מכל

פי שיקול דעתה. הנכס האחר יכול ששטחו יפחת או יעלה -סיבה תפעולית, ניהולית או ביטחונית, ועל

נכס המופיע במפרט.על שטח ה

הורתה הרשות למשתמש להשתמש בשטח הנכס המוקטן או להפסיק את השימוש בנכס ולהשתמש )ב(

לעיל, מתחייב המשתמש להשתמש בשטח הנכס האחר או )(א6 משנה ףבנכס אחר, הכל כאמור בסעי

יום 30המוקטן ולהעביר על חשבונו, את כל ציודו לנכס האחר או המוקטן שנקבע כאמור, תוך

מתאריך מתן ההוראה; האמור אינו מתייחס לתשתיות הקבועות. הפרת הוראה זו מהווה הפרה

יסודית.

ישלם המשתמש לרשות את ההפרש בדמי - הנכס הקיים עלה שטחו של הנכס החדש על זה של )1( )ג(

יום ממועד דרישת הרשות לתשלום ההפרש בדמי השימוש. 14השימוש תוך

במקרה ששטח הנכס הוקטן או במקרה ששטחו של הנכס האחר נופל מזה של הנכס הקיים, )2(

יהא המשתמש זכאי להחזר ההפרש בדמי השימוש מיום הקטנת השטח בפועל.

הגבלת השימוש בנכס .7

זה הקבועה בחוזה הפעילותהמשתמש מתחייב להשתמש בכל נכס שיוקצה לשימושו אך ורק למטרת קיום

ולא לכל מטרה אחרת שהיא. (ג) לעיל2כהגדרתה בסעיף

התחייבויות המשתמש לעניין הנכס .8

המשתמש מאשר ומתחייב בזה: (א)

תקין וראוי לשימוש, להנחת דעתו של המנהל או של נציגו להחזיק את הנכס במצב נקי, טוב, )1(

לעניין זה.

80


לא להוסיף כל תוספת לנכס או לשנות חלק ממנו, ולא להקים ו/או לבנות ו/או להציב ו/או )2(

להתקין ו/או לקבוע שום מבנה ו/או קיר ו/או דבר ו/או לשפצו, אלא בהסכמה מוקדמת של

הוספה, לשינוי, להקמה, לבנייה וכיוצא באלה יגיש הרשות בכתב ומראש. לכל פנייה ל

המשתמש לרשות תוכניות מדידה, מפרט טכני וכתב כמויות. הרשות לא תישא בתשלום

הוצאה שהוציא או יוציא המשתמש בקשר לתיקונים, לשינויים ו/או לשיפוצים בנכסים, ולא

מו בכל דרך אחרת, אלא תהא חייבת בתשלום כל פיצוי עבורם בתום תקופת החוזה, או עם סיו

אם כן סוכם על כך במפורש בין הצדדים, מראש ובכתב.

לאפשר לרשות, לנציגיה, ולשליחיה, להיכנס לנכס בכל עת, על מנת לבודקו ולסוקרו ולעמוד על )3(

מידת קיום הוראות החוזה ו/או כדי לנקוט את האמצעים הקבועים בחוזה או בכל דין

לרבות לעניין ביצוע פעולות אחזקה ו/או תיקונים ו/או ביצוע פעולות המצריכים כניסה לנכס,

חירום שונות.

למלא אחר כל התקנות, הכללים וההוראות שניתנו או שיתפרסמו מזמן לזמן על ידי הרשות, )4(

או על ידי כל רשות מוסמכת אחרת, לגבי ניהול המתקן, לרבות לגבי הימים והשעות שבהם

משתמש אחראי לכך שכל עובדיו, משתמשיו והבאים מכוחו ימלאו אחרי כל תנוהל הפעילות. ה

התקנות, הכללים וההוראות כאמור.

לא לעשות דבר שיגרום נזק, מפגע, מכשול הפרעה לרבים או הטרדה לשלטונות המתקן ולשאר )5(

המשתמשים בנמל.

להוראות כל דין ולא לפעול לנהל את הפעילות בנכס של הרשות ולהשתמש בו, הכל בהתאם )6(

פי ההרשאה שניתנה בחוזה ובהתאם לתנאיה.-אלא במסגרת ועל

לא לצבוע, לשים או להציג סימן, מודעה או שלטי פרסום בנכס, או בכל מקום שהוא בנמל או )7(

בנכס, אלא בהסכמת המנהל, בכתב ומראש, ובנוסח שיאושר מטעמו. האמור אינו חל על

שם המשתמש על נכסים ובלבד שגודלם, נוסחם ומקומות הצבתם תואמו שלטים הנושאים את

מראש עם המנהל.

הצורך בסיוד ובצבע בנכס ייקבע על ידי הרשות. המשתמש מתחייב בזה לאפשר לרשות לבצע )8(

את הסיוד והצבע ולשתף עמה פעולה בעניין זה.

די המשתמש או מטעמו, או על ידי להוריד ולסלק כל תוספת או שינוי שבוצעו בנכס על י )9(

שליחיו, שלא לפי אישור ו/או הסכמת המנהל, ולהחזיר את הנכס, על חשבונו של המשתמש,

למצבו הקודם, לכשיידרש לכך על ידי הרשות, בין בתוך תקופת החוזה ובין לאחריה.

81


שעות, כל נזק שייגרם לנכס, כתוצאה ממעשה או מחדל של 72לתקן, על חשבונו, ותוך )10(

המשתמש, עובדיו, שליחיו או מי מטעמו, או על ידי לקוחותיו.

לנקוט את כל אמצעי הזהירות הדרושים כדי למנוע שריפות או תקלות אחרות בנכס ו/או )11(

לכך לשם במקומות סמוכים בנמל ולמלא אחר כל הוראות המנהל ו/או הרשות המוסמכת

מניעתן.

לא לאחסן או להחזיק בנכס, לידו או בסביבתו כל חומר העלול להתלקח או להתפוצץ, או כל )12(

חומר אחר שיש בו משום סכנה, אלא בהסכמת המנהל, בכתב ומראש.

לא לבצע בנמל פרסום או פרסומת, מכל סוג שהוא, לרבות באמצעות שלטים, סימנים, מודעות )13(

באלה, אלא באמצעות חברת פרסום אשר בינה ובין הרשות נכרת חוזה לעניין הפרסום וכיוצא

בנמל, או חברה אחרת שתבוא במקומה שתקבל הרשאה מהרשות ליתן שירותי פרסומת.

לכללי רשות שדות התעופה (שמירה על הסדר 14המשתמש מתחייב למלא אחר הוראות סעיף

.1984- בשדות תעופה), התשמ"ד

קיים את הוראות הרשות וכל רשות מוסמכת אחרת הקשורים לסדרים ולנהלים של כיבוי ל )14(

אש או מניעת שריפות.

לדווח למנהל על כל ליקוי במתקני החשמל ובמכשירים החשמליים בנכס שיש בהם כדי לגרום )15(

למפגע ו/או על כל ליקוי אחר.

חל או יחול בתקופת החוזה, וכן את כל שאר לשלם מס עסקים החל על הפעילות בנכס, אם )16(

המיסים, הארנונה, ההיטלים ותשלומי חובה אחרים החלים, אם חלים, ו/או שיחולו בתקופת

החוזה על הפעילות ו/או על הנכס ו/או בגינו.

הפרה של הוראה מהוראות סעיף משנה (א) לעיל מהווה הפרה יסודית. (ב)

השימוש במסגרת הפעילות .9

המשתמש מתחייב להשתמש בנכס ברמת בטיחות שתהיה להנחת דעתה של הרשות. (א)

לא להחזיק בנכס חפצים וטובין המיועדים למכירה ולא להציעם למכירה. (ב)

שבחוזה לא להשתמש ולא ליתן בנכס ו/או בנמל כל שירות שאינו מהווה חלק בלתי נפרד מן הפעילות (ג)

.נשוא זכייתו במכרז

המשתמש מתחייב שכל תלונה שתוגש לו על ידי המנהל ו/או הממונה מטעמו והמתייחסת לפעילותו (ד)

בנכס, תיבדק, תענה ותטופל כהלכה, הכל לפי הוראות המנהל. העתקי התכתובת יועברו לידי המנהל.

82


קיום הפעילות בשם המשתמש בלבד .10

ולא להשתמש במילים נוספות לשמו ללא המשתמש מתחייב לקיים את הפעילות בנכס בשם המופיע בחוזה,

קבלת אישור הרשות מראש ובכתב, ולא להקים תאגיד אחר לשם השימוש בנכס, ו/או לא לבצע השימוש

בת של המשתמש, אלא באישורה של הרשות בלבד מראש ובכתב, -אם או חברה-בנכס באמצעות חברת

ובהתאם לתנאי האישור.

והיתרים תרישיונו .11

המחייבת קבלת נספח השימושפי -כי כל פעולה, הכרוכה בפעילות ו/או בשירות עלהמשתמש מתחייב

פי כל דין, לא תבוצע על ידו אלא אם אכן קיבל את הרישיון, את -רישיון, היתר או אישור מגורם מוסמך על

הדרושים יהיו תוהרישיונותוקף. ההיתרים - ההיתר או את האישור בהתאם לאותו דין, ואלא אם הם בני

קפים במשך כל תקופת החוזה. הפרה של הוראת סעיף זה מהווה הפרה יסודית.ת

הפסקה זמנית .12

בכל עת שתבוא דרישה מהרשות לפנות את הנכס, מחמת נימוקים ביטחוניים, יהא המשתמש חייב (א)

ייחשב כאילו הופסק זמנית או נספח השימוש ואדם. להתפנות מהנכס ולסלק מהם את כל ציוד

חלקית עם מסירת הדרישה כאמור למשתמש ועד לקבלת הודעה מאת הרשות בדבר חידוש ביצועו.

ימים 5נתנה הרשות למשתמש הודעה על חידוש ביצוע, יחדש המשתמש את מתן הפעילות, תוך (ב)

ממתן ההודעה כאמור או כפי שהוסכם אחרת בין המשתמש לרשות.

בכל מקרה לפי סעיף זה המשתמש לא יהא חייב לשלם לרשות עבור תקופת ההפסקה הזמנית של )ג(

החוזה את דמי השימוש ואת דמי השירותים.

התמורה .13

תמורת הרשות שנתנה הרשות למשתמש להשתמש בנכסים לצורך פעילותו מתחייב המשתמש לשלם (א)

כמפורט להלן, הכל 14ודמי שירותים נוספים כאמור בסעיף דמי שירותים ו בנכס לרשות דמי שימוש

במפרט, למעט במקרים בהם המפרט להלן קובע מפורשות פטור מחיוב מתשלום בדמי שימוש בנכס

ו/או מדמי שירותים .

מס ערך מוסף או כל מס אחר שיתווסף ו/או יבוא במקומו, שיחול בגין תשלום דמי השימוש, דמי (ב)

פי החוזה - ס, דמי הספקת חשמל, מים, או כל שירות אחר, וכן כל תשלום אחר עלהשירותים בנכ

ישולם יחד, במצורף ובאותו מועד עם התשלום בגינו הוא משולם.

83


במועד שנקבע נספח השימושפי - המשתמש מתחייב לשלם את התשלומים שהוא חייב בהם על (ג)

כל –מועד הנקוב. לעניין קביעת המועד לתשלומם בחוזה גם אם לא קיבל דרישה לתשלומם לפני ה

פי החוזה הכוונה היא ל"יום העסקים הבנקאי" של אותו תאריך - מקום שנקבע מועד תשלום על

.1981-כמשמעו בהוראות נגיד בנק ישראל מכח חוק הבנקאות (שירות ללקוח), תשמ"א

פי החוזה ושלא נקבע לתשלומו מועד בחוזה, - המשתמש מתחייב לשלם כל תשלום שהוא חייב בו על (ד)

יום מתאריך הפקת החיוב על ידי הרשות, אלא אם 14חוזה, תוך בלרבות תשלום דמי פיגורים כאמור

נקבע אחרת בהודעה.

בתחילת כל שנת חוזה בחודש הראשון 15-מועד התשלום של דמי השימוש ודמי השירותים הוא ב (ה)

לכל שנת החוזה מראש, אלא אם קבעה הרשות אחרת, למעט עבור שנת החוזה הראשונה, שלגביה

מועד התשלום הוא מעמד החתימה על חוזה זה ותשלומו מהווה תנאי לחתימת הרשות על החוזה.

–רבעוניים ביכר המשתמש לשלם את דמי השימוש ודמי השירותים השנתיים בארבעה תשלומים (ו) של החודש הראשון של כל רבעון, מראש. 15-ישלם כל תשלום רבעוני ביום ה

החיוב עבור הפריסה לתשלומים רבעוניים יכלול ריבית פריסה כדלקמן:

1 - )12 *365/t( r/12) +1* (סכום ריבית הפריסה דמי שימוש ודמי שירותים =

4

r – שיעור ריבית הפריסה השנתית

t – (ה) לעיל) ועד ליום התשלום בפועל.16מס' הימים מהמועד הקבוע לתשלום (כאמור בסעיף משנה

מס ערך מוסף כדין, לרבות בגין ריבית הפריסה, ישולם, ביחד, ובמצורף ובאותו מועד של התשלום

הרבעוני.

רשות דבר כוונתו לבצע תשלומים רבעוניים, כאמור, תקבולים בה לראש יחידתעל המפעיל להודיע

יום לפני תחילת כל שנת חוזה. 30לפחות

לחוזה, יחולו שינויים בגודל הנכס 7אם כתוצאה, מהפעלת שיקול דעתה של הרשות, כאמור בסעיף (ז)

להוראות יגדלו או יקטנו, לפי העניין, דמי השימוש ודמי השירותים שעל המשתמש לשלמם בהתאם

סעיף זה. היה השינוי באמצע שנת חוזה תחול חובת התשלום בגינם למן היום הראשון שבו הועמדו

לשימושו של המשתמש והוראות סעיף זה יחולו, לפי העניין.

פי חוזה זה יתבצע באמצעות הפקדה או העברה בנקאית של המשתמש ישירות לחשבון -כל תשלום על (ח)

יקבע על ידה.הבנק של הרשות, כפי שי

(ח) לעיל מהווה הפרה יסודית.- (א)16הפרת הוראה של כל אחד מסעיפי המשנה (ט)

84


נוספים ספקת שירותיםא .14

הרשות תספק למפעיל, בתמורה לתשלום לפי תעריפון תעו"ז לצריכת חשמל חברת החשמל לישראל, (א)

את החשמל במקומות השירות, ובתוספת תשלום קבוע.

על חשבונה, את מוני החשמל במקומות השירות. הרשות תתקין,

הרשות תספק למפעיל, מים, בתמורה לתשלום בגין המים לפי צריכה בפועל. היה ויש מונה מים נפרד (ב)

ישלם המפעיל התמורה בהתאם לקריאת המונה. מקום בו לא קיים מונה מים ישלם המפעיל בגין

שימוש במים לפי החלק היחסי של שטח הנכס ביחס לכלל הנכסים שקריאת המונה חלה עליהם

במקרה זה תשלח הרשות הודעת החיוב ותבצע את חלוקת התשלום בין השותפים והודעה במשותף.

זו תחשב כראיה חלוטה לנכונות התחשיב.

הרשות לא תספק למפעיל שירותי תקשורת בנכס (לרבות: טלפוניה, תקשורת מחשבים, תשתיות, (ג)

המבקש זאת, לרכוש שירותי במעגל סגור וכיוצ"ב) . הרשות תחייב את המפעיל התקורת, טלוויזי

תקשורת מאת מפעיל התקשרת המורשה במתקן אשר שמו ופרטיו יימסרו לידי המפעיל.

דמי שימוש ודמי שירותים .15

, מתחייב '1נספח תמורת הרשות שניתנה למשתמש להשתמש בנכס המפורטים במפרט )1( (א)

המשתמש לשלם לרשות את כל אלה:

, ובהתאם לאזור '1נספח דמי שימוש לשנה, לכל מטר רבוע של הנכס, כמפורט במפרט ((א))

בו נמצא הנכס.

, ובהתאם '1נספח דמי שירותים לשנה, לכל מטר רבוע של הנכס, כמפורט במפרט ((ב))

לאזור בו נמצא הנכס.

לפי החוזה, תחושב לא שילם המשתמש, במועד שנקבע בחוזה, סכום שהוא חייב בתשלומו )1( (ב)

(ג) לעיל), 2הריבית בגין כל יום של פיגור בתשלום לפי ריבית הפיגורים (כהגדרתה בסעיף משנה

כדלהלן:

) * קרן החוב = סכום ריבית הפיגוריםt( ) r +1/365* 12( - 1 ((א))

r - שיעור ריבית הפיגורים החודשית

t - מס' הימים מהמועד הקבוע לתשלום ועד ליום התשלום בפועל.

(ב) זה תשולם בצירוף 18ריבית הפיגורים שעל המשתמש לשלם כאמור בסעיף משנה ((ב)) מע"מ כדין.

85


חישוב הריבית לגבי כל תקופת הפיגור יתבצע לפי הריבית הבסיסית החודשית הידועה ביום )ג( התשלום.

רשאית להכניס שינויים בשיעור ריבית הפיגורים ו/או להחליפה באחרת, ובלבד שהודיעה על הרשות ד)(

יום מראש. 30כך בכתב למשתמש

חובת תשלום ריבית הפיגורים ותשלום ריבית הפיגורים לא יפגעו בזכויות כלשהן, או בתרופה או ה)(

פי כל דין.- ו/או עלנספח פי ה-בסעד אחר שהרשות זכאית להם על

נספח השימוש הפרת .16

יהיו כל אחד מהסעיפים שיימנו להלן בגדר הפרה ההפרה שבחוזה בנוסף ומבלי לפגוע באמור בסעיף

נשוא המכרז, לחלט תהא הרשות רשאית לבטל את החוזהגם ובגינם של נספח השימוש יסודית

:ערבות נשוא החוזה ולנקוט בכל זכות כלפי המשתמש בהתאם להוראות החוזה

בנספח השימוש. המשתמש לא שילם את התמורה כמפורט )1(

בנכס או שהשתמש בו שלא למטרת השירותים נשוא המשתמש הרשה לאחרים להשתמש )2(

החוזה תוך חריגה למטרת השירות נשוא החוזה.

רשיון ההפעלה שניתן למשתמש, האמור במבוא לחוזה, בוטל ו/או לא חודש כדין. )3(

המשתמש לא סלק את ידו מן הנכס ו/או לא פינה את חפציו ממנו למרות שהחוזה למתן )4(

השירותים בא לידי סיומו.

המשתמש: _______________

86


הנכס ימפרט 1נספח ו'

87


88


89


נספח אחזקה – 2נספח ו'

ילכל. 1

הפעלתל המפעילהאמור בנספח זה נוגע להפעלה ותחזוקה של השטחים, התשתיות והציוד המשמשים את חדר מנוחה, משרד ומקומות השירות המפורטים בחוזה וע"פ הרשאת החוזה. עסקיו לרבות

.בחוזההוראות נספח אחזקה זה יתייחסו לכל מקומות השירות, כהגדרתם

. ידי הרשות-יבוצעו עלר שא, שלהלן 1אחזקה המפורטות בטבלה מס' לא ישלם בגין ביצוע עבודות הקבלן בחוזה)השירותים בנכס (כהגדרתם האמורות נכללת בדמיעלות ביצוע העבודות

)1(שאינן מפורטות בטבלה מס' ישלם בנפרד עבור ביצוע עבודות אחזקה חריגות הקבלן ,למרות האמור לעילאו במערכות תשתית מרכזיות ומשותפות לכלל ,תשתיות הנכסהנדרשות עקב שימוש בלתי סביר ב

פי -על ,או תיקונים שיתבצעו/עבור עבודות חריגות של שינויים, התקנות ו המשתמשים בשטחים הציבוריים הקבלןהתאמת המבנה ומערכות התשתית שבו לצרכי הצורך לו/או לפי דרישת הרשות, עקב הזמנתו

.מקומות השירותב

, פי המקובל ברשות-עלמערכת תשתית ותכיפותן יהיו / פעולות הנדרשות בכל סוג פריטרמת וביצוע ה .להלן 2ובטבלה מס' 1וכמפורט בטבלה מס'

הקבלןבין ורשות הבין האחזקההגדרת חלוקת מטלות ביצוע עבודות - 1טבלה מס'

'מס המערכת המתוחזקת הגוף האחראי לתחזוקה רשות ה הקבלן

כל האחזקה הנדרשת ושאינם לרכיבים בתוך המבנה

קבועים

תחזוקת המעטפת החיצונית של הנכס, והרכיבים

הקבועים במבנה.

חלקי מבנה, צבע, - מבנהחיפויי דפנות, חיפויי

רצפה למיניהם, דלתות וחלונות, פירזול, גג עליון, גגונים וכיסויים, תקרות

דקורטיביות

1.

כל האחזקה הנדרשת ידי- עללרכיבים אשר הותקנו

לרבות החלפת חלקים הקבלןאו \פגועים ולרבות תיקונים ו

או צביעה \החלפת קטעים ו לפי הצורך

יםהדלפק-פנים המבנה לרבות חלקי במתחם

מתכת, עץ וחומרי בניה ארונות וציוד יעודי

2.

כל הציוד הקבוע והנייד הקבלן ידי-עלשהותקן

כדוגמת שולחנות עבודה, מדפים,וכד

ציוד קבוע ונייד שיותקן ו/או יימצא הקבלן ידי- על

במקומות השירות

3.

90


'מס המערכת המתוחזקת הגוף האחראי לתחזוקה רשות ה הקבלן

במבנה כל מערכת החשמל הקבוע ו/או הנייד בתוך הציוד

לוח החשמל הראשי, לרבות לוחות חשמל מישניים, המפסקים השייכים לציוד

.הקבוע ו/או הניידונקודות כל המעגלים הסופיים

הקצה כולל תקינות ההארקות.

תהא אחראית למתן תורשההזנת החשמל הראשית עד ללוח הראשי של הקבלן

.4 כוחמאור ומערכת חשמל

גופי התאורה וכל ציוד שהותקנו ע"י אביזרי קצהו

מיוחדות. ונורותהספק

השייכות מערכות התאורהמתקן כולל נורות ל

סטנדרטיות ושלא הותקנו קע"י הספ

מערכות תאורה ותאורת חירום

5.

אחזקת כל ציוד גילוי אש, ,כיבוי אוטומטי וכריזהלרבות גלאי אש, כיבוי

אוטומטי בגז, ספרינקלרים, מטפים אוטומטיים וידניים, זרנוקים, רמקולים וכדומה

מערכות גילוי אש, כיבוי אוטומטי וכריזה

6.

ויר ומערכות מיזוג א יר ואחזקת מערכת מיזוג האו ואוורור

7.

פתיחת סתימות הנובעות משימוש בלתי סביר

אחזקת מערכת הביוב

למעט סתימות משימוש בלתי סביר

מערכת ביוב וניקוז

8.

עד מיםאחזקת מערכת ה לנקודת הכניסה והחיבור

המפעיללקווים שבשטח

מערכות המים

(במידה וקיים)

9.

אחזקה מלאה של מערכות ידי- עלתקשורת שהותקנה

הקבלן

מערכות תקשורת עד כניסה למתחם

10.

טיפול ואחזקה מלאים של הקבלן

- עלכל ציוד אחר שסופק הקבלן ידי

11.

מונעת ופעולות אחזקה תכיפות ביצוע פעולות אחזקה - 2טבלה מס'

המפורט להלן:פי -שלעיל יפעל על 1מס' הגוף האחראי לביצוע התחזוקה כאמור בטבלה

91


תת המערכת תכיפות ביצוע הפעולות המתוכננות

המתוחזקת

המערכת

המתוחזקת

מס

תיקוני צבע וצביעה כללית לפי הצורך אך לא פחות קריאה פי-עלו מפעמיים בשנה

המבנה צבע ורכיביו

1.

חיפויי ריצפה, פי קריאה-לעו לפי הצורך דפנות ותקרות

כיוון צירים ופרזול לפחות אחת לחצי ,טיפול שימון שנה. צביעה של מתכת צבועה אחת לשנה

דלתות, חלונות, סורגים

גגונים וכיסויים תיקונים וטיפול יסודי לפי הצורךהדלפק צבע תיקוני צבע וצביעה כללית לפי הצורך

ורכיביו2.

חיפויי ריצפה פי קריאה-לעו לפי הצורך ודפנות

כיוון צירים ופרזול לפחות אחת לחצי ,טיפול שימון שנה

דלתות וחלונות

גגות וכיסויים תיקונים וטיפול יסודי לפי הצורך מבנה הדלפק יצרןפי סוגי החומרים והוראות ה-לתיקונים וטיפול ע .3 ריהוט פנימי כל חלקי הריהוט לפי הוראות יצרן

.4 מערכת חשמל מערכות כוח בדיקה שנתית, תיקון לפי קריאהמערכת תאורה רגילה בדיקה שנתית, החלפת נורות ותיקון לפי הצורך

תאורה5.

תאורת חרום בדיקה תלת חודשית, תיקון לפי הצורךכיורים וניקוזי –טיפול מונע אחת לשלושה חודשים

ציודמערכת ניקוז

וביוב6.

11חלק 1220ביצוע אחזקה בהתאם לת.י. קריאהלפי –אחזקת שבר

מערכות גילוי אש וכיבוי בגז

אש -גילוי, וכריזת חירום

7.

עמדות כיבוי בהתאם להנחיית רמ"ח הצלה וכיבוי אש ומטפים

ספרינקלרים בדיקה תלת חודשיתמערכות מיזוג בדיקה וטיפול תלת חודשי, חצי שנתי ושנתי

אויר .8 מיזוג אויר

.9 כלליציוד ציוד כללי לפי הוראות יצרן

הנכס ותשתיות הנכס , ציבורייםה םשטחיההתחייבויות הרשות לאחזקת .2

. המתחםשל בשטחים הציבוריים הנדרשים הרשות תבצע את כל האחזקה, והשירותים .אהמרכזיות המזינות את המערכות התשתית האחזקה תתבצע בכל השטחים לרבות מערכות

שהרשות מחייבת בביצוע אחזקה של אותן מערכות ומתקנים את הו הקבלןשל השירות בשטחהמרכזיות התשתית . אחזקת מערכות 2 - ו 1בטבלאות מס' לעיל אחזקתם, כמפורט

יקבלו הזנות שמקומות השירותתתבצע באופן במקומות השירות והמערכות והמתקניםרשות. המפרטים ה ידי-עלפי כללים ומפרטים שיוכנו - רצופות ותקינות. התחזוקה תתבצע על

יסתמכו על הוראות היצרנים והקבלנים לגבי מכלולי מערכות וציוד.

יודיע לרשות על צרכים מיוחדים של ציוד וחומרים שאותם התקין ואשר בהם הוא הקבלן .באו /הספקים חריגים והנדרשים לו לשם מתן השירותים, דוגמת או אמצעים /עושה שימוש ו

או להגנה על מכשור /מסוימים ו פריטים על ש לשמירתכנדר ,בטמפרטורה שונה מהמקובלאו חום חריגים הנובעים מתפעול \לעמידה בדרישות עומס חשמל ודרישה או /מסוים ו

92


לצורך מכשירים צורכי חשמל, תאורה מוגברת, חיבורים מיוחדים לניקוז וביוב וכדומה אחזקה ואספקה תקינה של התשתיות למתחם ע"י רש"ת.

ידי אחרים -ידי עובדי הרשות ו/או על-שבאחריות הרשות יתבצעו עלעבודות האחזקה .ג

., והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של הרשותמטעמה

יוכל לפנות למוקד בהודעות הנוגעות הקבלןתפעיל מוקד לניהול הטיפול בתקלות. הרשות .דכדי לברר את ד גם יוכל לפנות למוק הקבלןי הרשות. יד-ללתקלות במערכות המתוחזקות ע

.הטיפול בהודעות שמסר למוקד מצב

בתוך ידי הרשות-מתחייב לסייע, ככל שיידרש, בביצוע עבודות האחזקה המבוצעות על הקבלן .ה .מקומות השירות

.ותהיה הקבלן ידי-מתן השירותים עלהרשות תבצע את העבודות שבאחריותה כך שההפרעה ל .ז

ם של מקומות השירותתחזיר הרשות את מצב . בסיום ביצוע העבודותקטנה ככל האפשר .בהקדם האפשרי ם,לקדמות

הקבלןהתחייבות .3

מתחייב: הקבלן

בציוד התחזוקה במערכות ופי מפרטים שתאשר הרשות, את כל הוראות -לבצע, במלואן, על .א .2 -ו 1כמפורט בטבלאות מס' ,את פעולות האחזקה אחריותו לבצע בהםהקבוע ו/או הנייד, ש

באופן שההפרעות לציבור יהיו קטנות ככל האחזקה שהוא מחויב לבצען לבצע את עבודות ב.

האפשר.

ודותב, לשם ביצוע עותרישקום האפשר לרשות ולבאים מכוחה ומטעמה להיכנס למל ג. .הקבלן ידי-עלוכמו כן לאפשר ביקורת על מצב הציוד ורכיבי המבנה המתוחזקים ,האחזקה

(דוגמת מפגעים הרשותהתערבות יע לרשות בהקדם האפשרי על כל פעולה המחייבת את להוד ד. .בטיחותיים)

. הרשות י הרשותיד-לע , מראש,חזקה באמצעות קבלני משנה שלא אושרואלא לבצע כל פעולות ה. בפנקס םלא תאשר את ביצוע עבודות האחזקה באמצעות קבלן שאינו מורשה, בהתאם לרישו

הקבלנים, לבצע את עבודת האחזקה הרלבנטית ו/או באמצעות קבלן שלא אושר בהתאם לחוזה). 'הנספח להוראות הביטחון המפורטות בנספח הוראות הביטחון (

כללי - אספקת חומרים וחלקים .4

כל גוף בתחום אחריותו ,הקבלןיפעלו הרשות והאחזקה נשוא נספח זה במסגרת ביצוע עבודות כדלהלן: ,לעיל) 1(כמפורט בטבלה מס'

הרשות, יסופקו ידי-עלעבודות האחזקה המבוצעות חומרים והחלקים הדרושים לביצוע כל .א הרשות ועל חשבונה. ידי- על

, יסופקו הקבלן ידי- על עבודות האחזקה המבוצעותחומרים והחלקים הדרושים לביצוע כל ה .ב ועל חשבונו. הקבלן ידי- על

93


כאמור לעיל יהיו הקבלןהרשות או ידי-עלקים, האביזרים והחומרים שיסופקו כל הציוד, החל .גאפשרות להשיג חלקים, בהעדרחדשים ויהיו זהים לחלקים, לאביזרים ולחומרים המקוריים.

, חלקים, אביזרים לפי העניין, הקבלןאביזרים וחומרים הזהים למקוריים, יספקו הרשות או ן הישראלי או כל והחומרים התואמים יתאימו לדרישות התקוחומרים תואמים. החלקים

יהיה חייב לקבל הקבלןויבטיחו את פעולתו התקינה של הרכוש המתוחזק. תקן רלבנטי אחראו /את אישור הרשות לכל חלק, אביזר או חומר שאינו זהה לקיים ואשר ברצונו להתקין ו

תחום אחריותו.הנמצאת ב ת אחזקהלעשות בו שימוש כנדרש לביצוע עבוד

שוטף ותקין תפעוליספק ויחליף, ככל הנדרש, את החומרים המתכלים כנדרש לצורך הקבלן .ד, הקבלןחומרים מתכלים לחדרי שירותים פרטיים של כן ו הציוד הקבוע ושל הציוד הניידשל

כל חומרי הניקיון כנדרש לניקוי חלקי ושקיות ניילון לכל פחי האשפה הפנימיים לסוגיהם .המבנה והציוד הפנימיים

כלי עבודה .5

בכל כלי העבודה הנדרשים ,, כל אחד בנפרדהקבלןלצורך מתן השירותים, יספקו וישתמשו הרשות ו . לא יעשה שימוש בכלים מתכווננים שאינם המתוחזק לביצוע העבודות. כלי העבודה יתאימו לציוד

לרבות צירים, רצועות, ,ושעלולים לגרום להרס חלקי מבנה ומערכות המתוחזק מותאמים לציודאטמים, ברגים וחלקים אחרים ובמיוחד בציוד ומערכות בטיחותיים. כלי העבודה יכללו כלי עבודה

ידניים וחשמליים כנדרש לביצוע.

האחזקה זמינות שירותי .6

לתיקון תקלה בטיחותית, דקות מעת קבלת הודעה. 60התגובה תוך - תיקון תקלה בטיחותית א., יהיה המזמין רשאי לפנות למוקד התקלות של הרשות הקבלןברכיב או ציוד שהינו באחריות

וזאת אך ורק למנוע נזק. במקרה של ,יהיה זמני ולהזמין עובד הרשות לצורך התיקון. התיקון ידי- עלק את המערכת עד לתיקונה ת לנתורשהשיקול הטכנאי) רשאית יפ-לתקלה מורכבת (ע

. הקבלן

פי חומרת - יבוצע על -במקומות השירות תיקון תקלות המפריעות למהלך העבודה הסדירה ב.. קריסת מערכת כדוגמת מיזוג ממועד קבלת ההודעה שש שעות עד שעתיים, ותוך ההפרעה

אויר, תאורה וכדומה, מערכת שאין לה תחליף, תחשב כחמורה.

שעות. כתקלה רגילה תחשב כל תקלה שאינה גורמת 48יבוצע תוך -ון תקלות רגילות תיק ג. .להפסקת עבודה של ציוד חיוני או ציוד שאין לו תחליף

, אפשרות לתקן את לפי ההקשר הקבלןתיקון, הרשות או על המקרה בו אין לגוף האחראי בכל ד.לרבות העמדת ציוד חליפי ,רשתפעולה נדלבצע כל האחראי התקלה במועד, מתחייב הגוף

לתקופת הזמן שתידרש.

ולא יאוחר משבוע ימים מהמועד המתוכנן. ,עבודות תקופתיות יבוצעו במועדן ה.

עבודות / תיעוד שינויים . 7

לחוזה) או, 2.3 בסיום ביצוע עבודות אחזקה ו/או שינויים במעטפת הנכס (כהגדרתה בסעיף משנה אחזקה אחרות במי ממקומות לפי שיקול דעתה, בסיום ביצוע עבודות אם תדרוש זאת הרשות

לרשות את כל הפרטים הרלבנטיים אודות העבודות שבוצעו על ידו כאמור. הקבלןימסור השירות,הפרטים ימסרו במדיה מגנטית, והשרטוטים שימסרו במסגרתם יהיו בתוכנת שרטוט בוורסיה

.מגנטיתבמדיה הרשות, ידי-עלאחידה, שתיקבע

8

94


מתן השירותיםהערכות למסירה מקומות השירות בתום תקופת .

ואשר הועמדו ,הרשות ידי- עלהאמור להלן נוגע אך ורק לחלקי מבנה, תשתיות וציוד שהותקנו בתקופת החוזה. הקבלןלשימוש

a. 90 בכל מקומות השירות, יתקיים סיור ההרשאה למתן השירותיםיום לפני תום תקופת . ידי- על") אשר הותקנו הרכוש" :(להלן הציוד הקבועמצב המבנה, המערכות ו בדקובסיור יסייע י הקבלן. הקבלן. בסיור ישתתפו נציגי הרשות והקבלןהועמדו לשימוש אשר ו ,הרשות

לנציגי הרשות לסקור את כל הנדרש ביסודיות.

b. ת הרשות בו עשה הקבלן שימוש כאמור. בחינ הרשות תבחן ביסודיות את כל הרכושובין היתר יבחן מצב ריצוף וחיפויי קירות ,מצב פיזי של הרכוש :, בין היתרלוכלת

ותקרות, גופי תאורה, לוחות חשמל, יחידות מיזוג אוויר, מערכת מנדפים, מערכת גילוי אש, מערכת כריזה, ריהוט קבוע וכדומה.

c. ממצב הרכוש. את הסתייגויותיה קבלןהרשות תגיש להאמורות תום ביצוע הבדיקות באו משימוש בלתי \כל כשל ברכוש שנגרם כתוצאה מנזק במזיד ו נהלוכלתיות וההסתייג

סביר.

d. וזאת באמצעות כח אדם ,לבצע את כל המפורט עד לסיום תקופת החוזה שידרו הקבלן ידרש.יוהשקעה של חלקים וחומרים ככל ש

e. רשאית הרשות להורות לא ימלא אחרי הוראות דו"ח הביקורת כאמור לעיל הקבלןו היה ,עובדיה או קבלן אחר מטעמה או בכל דרך אחרת. ידי-עללבצע את העבודה האמורה

והרשות תהיה רשאית לגבות או לנכות את ,הקבלןההוצאות האמורות יחולו על קבלן(שייחשבו כהוצאות תקורה) מכל סכום שיגיע ל 15%ההוצאות האמורות בתוספת

הבנקאית שמסר הקבלן להבטחת קיום את הערבותלחלט ו/או בכל זמן שהוא, בכל דרך אחרת. הקבלןלגבותן מפי החוזה ו/או - התחייבויותיו על

f. את תקן ל הקבלןההשתתפות בסיור וביצוע הנאמר בדו"ח, גם במקרים בהם יהיה על קבלן, לא יוכלו לשמש עילה ללאחר תום תקופת ההרשאה למתן השירותים הליקויים

לדרוש תמורה כספית כלשהי.

95


וביטוח אחריותנספח -נספח ז'

אחריות

וכל אדם כללוכן לכל אבדן שייגרם לרכושו ו/או לגופו נזק לכל עפ"י דין באחריותיישא הקבלן א.על מוכאמור ייגרו/או אבדן מתן השירותים, בין אם נזק ו/או בקשר עם כדי ו/או עקב תאגיד תוך

ידי הקבלן, על ידי קבלני משנה ו/או על ידי כל אדם ו/או תאגיד הפועל מטעמו או בשמו, ומבלילרשות, לקבלנים ו/או לקבלני משנה ו/או הקבלן, של לעובדיו לרבות האמור, מכלליות לגרוע

., למעט בגין נזק שנגרם כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של הרשותלעובדיהם

שלישי, צד וכל הרשות את מי המועסק על ידו, וכן את חשבונו על לפצות בזאת מתחייב הקבלן ב. ו/או עם בקשר ו/או כדי תוך להם שייגרם מנזק כתוצאה להם שיגיעו פיצוי או נזק דמי כל בגין

פוטר והוא שבאחריותו כמפורט בסעיף א. לעיל, עאירווכן בגין כל השירותים נשוא הסכם זהעקב לנזק כאמור. אחריות מכל הרשות את

לרשות שיגרמו הוצאה, או הפסד נזק כל על הרשות את לפצותלשפות ו/או חייב יהיה הקבלן ג. או הרשות ששילמה הסכום במלוא כן, לעשות הרשות של הראשונה דרישתה עם מיד כאמור,

שנדרשה או בהם נשאה שהרשות והפסד הוצאה בכל וכן כאמור, לנזק בקשר לשלםנדרשה שעקב כל מעשה ו/או מחדל המצוי באחריות הקבלן על פי המפורט בסעיף לנזק בקשר בהם לשאת

א. לעיל.

שיפוי ו/או פיצוי על פי סעיף זה יכללו, בין היתר, הוצאות משפטיות שיהיו לרשות.

ביטוח

על הקבלן בין של ומהתחייבויותיו מאחריותו לגרוע להבטחת אחריות הקבלן כמפורט לעיל, ומבלי א. על ידי הקבלן על פי חוזה זה, הקבלן שירותיםהזה, לפני תחילת מתן חוזה פי על ובין דין פי

הביטוח תופוליס חשבונו, אצל חברת ביטוח מקומית ובעלת מוניטין, את על לקיים מתחייב הקבלן"). יכמפורט בנספח "אישור עריכת ביטוחים" (להלן: "ביטוח

הבאות :על ביטוחי הקבלן יחולו ההוראות ב.

אירוע כל על מיד לרשות ולהודיע הקבלן, ביטוחי תנאי כל לקיים את הקבלן מתחייב .1 לשם שיידרש ככל הרשות עם פעולה לשתף הקבלן מתחייב לתביעה. כן עילה להוות העלול למבטחים. להגישה תחליט הרשות אשר ביטוח תביעת מימוש

תקופת ההסכם וכן כל עוד קיימת ביטוח אחריות מקצועית ייערך על ידי הקבלן במשך .2 אחריותו של הקבלן ע"פ הסכם זה או על פי דין, המאוחר מבין שני המועדים.

עריכת הביטוח, בדבר מבטחיו מאת תנאי לתחילת מתן השירותים, ימציא הקבלן אישור .3 ביטוחי הקבלן".אישור עריכת "לנספח בהתאם

במתן השירותים במקרה שאישור כאמור הרשות תהיה רשאית למנוע מהקבלן להתחיל לא יומצא במועד. מוסכם כי הקבלן יהיה מנוע מלעלות כל טענה כנגד הרשות עקב כך

שלא יתאפשר לו להתחיל במתן השירותים בטרם המציא האישור כנדרש.הקבלן מתחייב לשוב ולהמציא אישור ממבטחיו על חידוש הביטוח בהתאם לנספח זה,

, וזאת למשך כל תקופת ההסכם לפני מועד תום תקופת הביטוח ומייםיוזאת לא יאוחר מ . לעיל 2וכן לתקופה נוספת כמפורט בסעיף ב'

96


מובהר כי אי המצאת אישורי הביטוח במועד או בהתאם להוראות הסכם זה, לא תגרע .3

מהתחייבויות הקבלן על פי הסכם זה, והקבלן מתחייב לקיים את כל התחייבויותיו על פי בשל אי הצגת אישורים כמפורט לעיל. זה גם אם ימנע ממנו מתן שירותים הסכם

שינויים, בביצוע ו/או לרשות בהמצאתו הקבלן, ידי על הביטוח האמור בעריכת אין .4

של התאמתם בדבר אישור להוות כדי הרשות דרישת לפי בפוליסה והרחבות התאמות החוזה. לדרישות הביטוח

על כלשהי אחריות יטילו לא כאמור וההתאמות השינויים הביטוחים כן, עריכת כמו כל פי על ו/או החוזה פי על הקבלן של אחריותו את יצמצמו ולא מטעמה, מי או הרשות

דין.

בכל ביטוח לנכון. שימצא כפי משלימים או נוספים ביטוחים חשבונו על יערוך הקבלןרכוש נוסף או משלים לביטוחי הקבלן ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות התחלוף כלפי הרשות עובדיה ו/או מנהליה, ובלבד שהוויתור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון ובביטוחי חבויות הפוליסה תורחב לשפות את הרשות עובדיה ו/או מנהליה בגין

חדלי הקבלן ו/או מי מטעמו.אחריותם למעשי ו/או מ

עובדיה ו/או הרשות תביעה כנגד או דרישה טענה, כל לו תהיה לא כי בזה הקבלן מצהיר .5 שהקבלןלרכושו ו/או לרכוש באחריותו ו/או בשימושו וכן בגין כל נזק נזק בגיןמנהליה

הנקובה העצמית ההשתתפות אלמלא לשיפוי זכאי שהיה (או עבורו לשיפוי זכאי בזאת פוטר והוא בין אם נערכו על ידו ביטוחים ובין אם לאו, ביטוחיו, במסגרת בפוליסה)

הפטור כאמור לא יחול לנזק כאמור. אחריות מכל עובדיה ו/או מנהליה הרשות את לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

ג.

טוח מבלי לגרוע מהוראות חוזה זה בכלל, ומהתחייבויותיו של הקבלן לקיים פוליסה לבי .1צרף את הקבלן, על חשבונו, לביטוח צד לחבות כלפי צדדים שלישיים בפרט, תפעל הרשות

חבות הקבלן ג' אותו עורכת הרשות עבור קבלנים וזכיינים הפועלים בשטחה, לכיסוי החוקית של הרשות כלפי צד ג' הבקשר עם פעילות הקבלן על פי הסכם זה, ואת אחריות

אותה ן (נוסח חדש) , כביטוח עודף החל מעבר לפוליסה צד שלישי על פי פקודת הנזיקי, וזאת בגין נזק תאונתי העלול להיגרם לגופו ו/או כאמור לעיל מחויב הקבלן לקיים

לרכושו של כל אדם או תאגיד. ביטוח זה לא יכסה אחריות צד מן הצדדים כלפי כל אדם .עובד או מעבידשבינו לבין אותו צד קיימים יחסי

.רועי$ דולר ארה"ב לא100,000,000 יהיה זו בול האחריות בפוליסה ג .2

כאמור לעיל תשלח הרשות היה והרשות הצליחה לצרף את הקבלן לביטוח צד ג' שלה לפי הכתובת הרשומה בחוזה.אישור על צירוף הקבלן כאמור

$.5000 -מלא תפחת מובהר כי ההשתתפות העצמית שתחול על הקבלן ותשולם על ידו .3 בהשתתפות העצמית על פי קביעת הרשות, במקרה בו מוטלת על הקבלן הקבלן יישא

אחריות לנזק כאמור בחוזה זה ו/או לפי הוראות כל דין.

הקבלן מסכים כי הרשות תהיה רשאית לנכות את הסכום האמור מכל תשלום אשר יגיע לקבלן.מאת הרשות

6.25הרשות, השתתפות שנתית בעלות בשיעור תמורת ביטוח זה ישלם הקבלן, באמצעות .4פרומיל מסך התשלומים השנתיים שהרשות חבה בתשלומם לקבלן לפי חוזה זה. התשלום

ימים מיום שנשלחה דרישת התשלום על ידי הרשות. הקבלן מסכים בזאת 14יהיה בתוך שהרשות תהא רשאית לנכות את הסכום האמור מכל תשלום שיגיע מהרשות לקבלן.

97


סכם במפורש כי ביטוח זה הינו שיורי ומהווה כיסוי עודף החל מעבר לכל ביטוח מו .5אחריות כלפי צד שלישי אשר הקבלן ערך או התחייב לערוך, וביטוח זה לא יחשב כביטוח

משותף לכל ביטוח אשר נערך על ידי הקבלן כאמור.

פה ו/או הבאים מוותר בזה על כל טענה, דרישה או תביעה כלפי רשות שדות התעו הקבלן .6בכל הקשור להיקף הביטוח שיערך על ידי הרשות כאמור, תחולתו ומגבלותיו, מטעמה

רשאי לערוך, על חשבונו, כל ביטוח אחר או משלים כפי שימצא לנכון. יהיה

הקבלן מתחייב להודיע לרשות מיד על כל נזק, תביעה או מקרה שיש בהם כדי להוות יסוד .7, ולשתף פעולה עם הרשות ככל שיידרש על ידה לצורך מימוש זועל פי פוליסה לתביעה

על פי הפוליסה. זכויות הרשות ו/או הקבלן

" המצ"ב, מתחייב הקבלן עריכת ביטוחי הקבלןנוסף לביטוחים המפורטים בנספח "אישור ב ד.גין בטוח רכב ביביטוח חובה כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב, וכן לערוך

או שימוש בכלי רכב בגבול אחריות אשר עקב בעלות (לרבות נזק תוצאתי)צד שלישי נזק לרכוש .רועילא₪ 1,000,000 –לא יפחת מ

אם לא יבצע הקבלן את הביטוחים אשר עליו לערוך על פי חוזה זה, תהא רשאית הרשות, אך לא ה.את דמי הביטוח, לרבות הפרמיות השוטפות, חייבת, לערוך את הביטוחים תחת הקבלן ולשלם

ריבית ו/או הפרשי הצמדה, על חשבון הקבלן, והקבלן מתחייב לשלם לרשות את כל התשלומים אשר ביצעה כאמור. אין באמור לעיל כדי להטיל על הרשות חבות כלשהי לעריכת הביטוחים עבור

ת או אי עריכת הביטוחים כאמור, הקבלן , והקבלן מוותר בזה על כל טענה נגד הרשות בדבר עריכ טיבם והיקפם.

זה וכן המתחייב מן האמור בנספח , מוסכם בזאת כי היקף הכיסוי הביטוחיספקלמען הסר ו. , הינם בבחינת דרישה המפורטים בהם אישור עריכת ביטוחים ובכלל זאת גובה גבולות האחריותמ

. חבותו על פי הסכם זה ו/או על פי דין קבלן אשר אינה פוטרת אותו ממלואמזערית המוטלת על האו מי רשותכלפי הו/או תביעה מנוע מלהעלות כל טענה או דרישה יהאמצהיר ומאשר כי קבלןה

לגובה גבולות האחריות כאמור. זה , בכל הקשור להיקף הכיסוי הביטוחי ובכלל המטעמ

ההתקשרות נשוא הסכם זה, על הקבלן מתחייב כי במידה ויועסקו על ידו קבלני משנה בקשר עם ז. הקבלן לוודא כתנאי לתחילת העסקתם כי הם עורכים ביטוחים נאותים ביחס לפעילותם.

מובהר ומוסכם בזאת כי הקבלן נושא באחריות בלעדית כלפי הרשות בגין כל נזק ו/או אבדן ו/או ח.ה את הרשות בגין הפסד שייגרם עקב מעשי ו/או מחדלי קבלני המשנה מטעם הקבלן, והקבלן יפצ

כל נזק ו/או אבדן ו/או הפסד שייגרם עקב מעשי ו/או מחדלי קבלני המשנה כאמור, בין אם נזק ו/או אבדן ו/או הפסד כאמור מכוסים במי מהפוליסות שהתחייב הקבלן לערוך ובין אם לאו.

סודית . של איזה מהוראות סעיף האחריות ו/או הביטוח החלות על הקבלן תהווה הפרה י ההפר ט.

98


הקבלןי אישור עריכת ביטוחנספח ח'

הסכם מספר:_______________

___________ תאריך

לכבוד שדות התעופה בישראל (להלן: "הרשות") רשות

7.ד. ת 70100"ג נתב

.,נ.ג.א

: "ההסכם") ביניכם לבין___________ (להלן: הלן..................... (ל מיום הסכם : הנדון, ליווי ספקים אבטחת פרויקטים הנדסייםשירותי בקרת מעברים, למתן ")הקבלן"

(להלן: "השירותים") והפעלת מתקן תת לחץ בנתב"ג, עבור רשות שדות התעופה

החל מיום _______________ ועד ליום להלן המפורטים הביטוחים את ערכנו כי בזאת מאשרים הננו ,ל"הנ בחוזה כמוגדר עבור הרשותהשירותים עם בקשר") הביטוח תקופת______________ (להלן: "

:כדלקמן, הקבלן לבין בישראל התעופה שדות רשות בין שנחתם

:קצועיתמ אחריותביטוח

למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח.₪ $2,000,000 /500,000גבולות האחריות:

הקבלן בגין מעשה או מחדל מקצועי של הקבלן הפוליסה מכסה את אחריותו המקצועית על פי כל דין של ו/או הבאים מטעמו בכל הקשור במתן השירותים.

תאריך רטרואקטיבי הינו _________________ אשר לא יפחת ממועד תחילת הפעילות בקשר עם מתן

השירותים.

עקבות מקרה בעיכוב הקבלן, השהייה או מצד עובדי אי יושר בקשר עם ההפוליסה לא כוללת כל הגבלביטוח, אבדן מסמכים, הוצאת דיבה, זיהום שהינו תוצאה של אירוע תאונתי ופתאומי, נזק גוף ו/או רכוש

ונזק כספי טהור.

לאחר תום תוקף הביטוח בתנאי כי לא נערך על ידי חודשים 12גילוי של כוללת סעיף תקופת הפוליסההקבלן ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל כמתחייב מסעיף ביטוח זה, אשר ייכנס לתוקפו במקרה של

ביטול פוליסה זו או שינוי לרעה בתנאיה או אי חידושה.

/או והקבלן לי או מחדו/מעשי אחריותם ל הרשות, והבאים מטעמה בגיןאת שפותל הפוליסה מורחבת .הפועלים מטעמו

פוליסה לביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור (צד שלישי):

למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח.₪ $4,000,000/ 1,000,000גבולות האחריות:

99


הפוליסה מכסה את חבותו על פי דין של הקבלן לרבות חבותו בגין הבאים מטעמו בגין פגיעה, אבדן ו/או מבלי לגרוע מכלליות האמור במפורש לרשות, לעובדיה ולבאים -נזק שייגרם לצד שלישי (גוף ו/או רכוש)

מטעמה, לרבות בקשר עם מתן השירותים.

עובדיה ו/או מנהליה בגין מעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או הפועלים הרשות הפוליסה מורחבת לשפות את .וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבתמטעמו

מעבידים : אחריותביטוח

למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח.₪ $20,000,000/5,000,000גבולות האחריות:

ש) ו/או חוק האחריות למוצרים הפוליסה מכסה את חבותו של הקבלן על פי פקודת הנזיקין (נוסח חד

בגין פגיעה גופנית ו/או מחלה כלשהי למי מעובדיו תוך כדי או עקב עבודתם במתן 1980פגומים תש"ם .םהשירותי

הפוליסה תורחב לשפות את הרשות, עובדיה ומנהליה היה ותוטל עליהם חבות כמעסיקים של מי

מעובדי הקבלן.

ת הבאות:יהיו כפופים להוראו הקבלןביטוחי

וכן כלפי כל אדם או גוף עובדיה ו/או מנהליה הננו מוותרים על זכותנו לתחלוף כנגד הרשות .1או לוותר על זכות השיבוב כלפיו לפני קרות מקרה בכתב לשפותו והתחייב יםשהמבוטח

הביטוח. ויתור כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בכוונת זדון. קודמים לכל ביטוח אחר שנעשה על ידכם, ואנו מוותרים על הביטוחים המפורטים לעיל .2

טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחיכם. הננו מסכימים לכך שכל סעיף בפוליסות, אם יש סעיף כזה, המפקיע או מקטין או מגביל .3

בדרך כלשהי את אחריות המבטח כאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי הרשות. ד מיחידי המבוטח בתום לב העלול לגרוע מזכויותיו על פי הפוליסה מעשה או מחדל של יחי .4

לא יגרע מזכויות הרשות לקבלת שיפוי. ו/או לביטול, אלא אם תישלח לכם הודעה על כך שינוי לרעה הביטוחים הנ"ל אינם ניתנים ל .5

יום מראש. 30בדואר רשום, הקבלןת בנזקים חלה על ידוע לנו שהאחריות לתשלום פרמיות הביטוח וההשתתפות העצמי .6

.בלבד

הפוליסות המפורטות לעיל לא יפחתו מתנאי פוליסת "ביט" ו/או "פסגה" ו/או "מגדל תנאי .7ביט" ו/או "הראל ביט" ו/או "מנוביט" ו/או "איילון ביט" הרלוונטיות למועד עריכת

ו/או כל נוסח אחר המקביל להן.הביטוח או חידושו

הפוליסות המקוריות וסייגיהן עד כמה שלא שונו במפורש ע"י האמור לעיל.אישור זה כפוף לתנאי

בכבוד רב,

__________________ _______________

חתימה וחותמת המבטח שם ותפקיד החותם

100


נוסח ערבות לקיום החוזה - פח ט'נס

לכבוד

תאריך: ___________ רשות שדות התעופה

ערבות מס' _______________הנדון:

"), אנו הח"מ, ערבים בזה כלפיכם, לסילוק כל החייב(להלן: " 1לבקשת __________________ .1שקלים חדשים) (להלן: ________________(ובמילים: ₪ ___________עד לסך כולל של סכום

"), בתוספת הפרשי הצמדה למדד כמפורט להלן, אשר תדרשו מאת החייב בקשר עם סכום הקרן", ליווי ספקים והפעלת מתקן תת אבטחת פרויקטים הנדסייםשירותי בקרת מעברים, למתן חוזה

"). החוזהלהלן: "____________(שמספרו רשות הלחץ בנתב"ג, עבור

לפי דרישתכם הראשונה בכתב, ולא יאוחר מחמישה ימי עסקים ממועד קבלת דרישתכם בכתב על .2"), במהלך שעות פעילות הסניף, אנו נשלם הסניף(להלן: " 2ידינו שתימסר ב _________________

סכום על יעלה שלא ובלבד") סכום הדרישהלכם כל סכום הנקוב בדרישתכם האמורה (להלן: "וזאת מבלי שתהיו חייבים לנמק, לפרט, לבסס או להוכיח את דרישתכם ו/או את סכום , הערבות

הדרישה ו/או לדרוש תחילה את סילוק סכום הדרישה או כל חלק ממנו מהחייב וכן מבלי שנהיה רשאים לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא, לרבות כל טענה שיכולה לעמוד לחייב כלפיכם בקשר

ום הדרישה.לדרישתכם ו/או לסכ

לעיל הן אוטונומיות, מוחלטות, בלתי מותנות ובלתי חוזרות, ולא 2 - ו 1התחייבויותינו בסעיפים .3נהיה רשאים לחזור בנו מהן או לבטלן מכל סיבה שהיא לפני מועד פקיעת תוקף הערבות, כמפורט

להלן. 4בסעיף

. _________ יוםל עדערבות זו תיכנס לתוקף בתאריך הנקוב בראשה ותעמוד בתוקפה .4

לסכום הקרן יתווספו הפרשי ההצמדה למדד רק במידה ובמועד התשלום בפועל על פי ערבות זו, .5יהיה המדד החדש גבוה ממדד הבסיס. סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה למדד, יכונו בערבות

".סכום הערבותזו: "

דש למדד הבסיס בסכום שבין המדד הח סכום השווה למכפלת ההפרש -"הפרשי ההצמדה למדד" הקרן המחולק למדד הבסיס.

מדד המחירים לצרכן (כולל ירקות ופירות), כפי שהוא מתפרסם על ידי הלשכה המרכזית - " המדד" לסטטיסטיקה.

המדד בגין חודש_______שנת _______. -" מדד הבסיס"

ערבות זו, ואשר לא המדד שפורסם לאחרונה לפני ביצוע התשלום בפועל על פי - "המדד החדש" יפחת בכל מקרה ממדד הבסיס.

כל הסכסוכים והמחלוקות הנובעים או הקשורים לערבות זו יידונו באופן בלעדי בהתאם להוראות .6יפו תהיה מסורה סמכות השיפוט הבלעדית -אביב- הדין בישראל, ולבתי המשפט המוסמכים בתל

לדון בעניינים אלה.

תנאי החוזה, מעת לעת, בכדי לגרוע מהתחייבויותינו בקשר עם אנו מאשרים, כי לא יהיה בשינוי .7 ערבות זו.

ערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין, ואינה ניתנת להעברה ו/או להסבה ו/או להמחאה. .8

בכבוד רב,

101


חתימה תאריך כתובת /חברת ביטוחשם הבנק

של הקבלן. שמו המלאיש להשלים את 1 יש להשלים את כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח .2

102


כתב הרשאה למתן שירות של הסעת עובדים לפי הזמנת מזמין השירות - ספח י' נ

תוכן עניינים

מבוא ונספחים .1

פרשנות .2

ייצוג .3

ההרשאה .4

כללי –הצהרות והתחייבויות מקבל ההרשאה .5

תקופת ההרשאה .6

ושעות הפעילותימי .7

פרסומת ופרסום .8

תשלומים לרשות .9

דמי ההרשאה - תנאי תשלום והתחשבנות .10

ניהול ספרים, דיווחים, ביקורת ותשלום הפרשים .11

תשלום דמי שימוש ודמי שירותים בגין שטחים .12

הוראות כלליות –תשלומים .13

דמי פיגורים .14

ערבות בנקאית .15

לגוף ולרכוש אחריות בנזיקין .16

ביטוח .17

ביטול כתב ההרשאה .18

המחאת זכויות וחיובים .19

מועסקי מקבל ההרשאה .20


ויתור .22

כתב הרשאה ממצה .23

שמירה על טהר המידות .24


כתובות הצדדים .26

מסירת הודעות .27

103


הסעת עובדים לפי הזמנת מזמין השירותכתב הרשאה למתן שירות של

אשר נערך ונחתם ב__________, ביום ______ לחודש______, שנת _________

רשות שדות התעופה בישראל :ב י ן

,1977-פי חוק רשות שדות התעופה, התשל"ז- תאגיד שהוקם על

70100גוריון -, נמל התעופה בן137ת.ד.

")הרשות(להלן: "

_______________ :ל ב י ן

_____ מ.ס ע.מ

_______________

")מקבל ההרשאה(להלן: "

") מחזיקה, מפעילה ומנהלת, את שדות ונמלי התעופה הרשותורשות שדות התעופה (להלן: " הואיל

, לרבות נמל 1977-בישראל מכוח סמכויות שהוקנו לה בחוק רשות שדות התעופה, התשל"ז

"); הנמל(להלן: "גוריון -התעופה בן

(ב) לכללי רשות שדות התעופה (שמירה על הסדר בשדות 15בתוקף סמכותה לפי סעיף והואיל

,מס' ע.מ: XXXXXXXXXXXXX, הרשות נותנת בזה לחברת 1984-תעופה), התשמ"ד

XXXXXXXXXXXXX רחוב ,XXXXXXXXXXXXX " :מקבל ההרשאה(להלן ,("

השירות כמפורט בכתב הרשאה זה, לתקופה המפורטת להלן והכל בכפוף הרשאה ליתן את

ובהתאם לתנאי כתב הרשאה זה.

לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים, כדלהלן:

מבוא ונספחים .1

המבוא לכתב הרשאה זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו, ותנאי מתנאיו. .1.1

המסמכים המפורטים להלן מהווים את נספחי כתב ההרשאה : .1.2

נספח תפעולי. - נספח א'

104


נספח תפעולי הסעות צוותי אוויר במוניות 1- נספח א'

נספח ביטחון. - נספח ב'

נזיקין . - נספח ג'

ביטוח . - נספח ד'

ערבות בנקאית. - נספח ה'

נוסח דיווח כספי שנתי. נספח ו'

נוסח אישור מטעם רואה חשבון מבקר. נספח ז'

נוסח הוראה לחיוב חשבון. נספח ח'

פרשנות .2

תוכן העניינים והכותרות בכתב ההרשאה נועדו לשם הנוחות והקלת ההתמצאות בלבד, ואין .2.1

לעשות בהם שימוש לצורכי פרשנות בכתב הרשאה או לכל מטרה אחרת. הפניה בכתב

ה הפנייה לנוסח המעודכן ביותר של הנספח כפי שיהיה קיים הרשאה לנספח כלשהו משמע

באותו מועד.

לכל ביטוי ו/או מונח שהוגדר בכתב ההרשאה לרבות באחד המסמכים המרכיבים את כתב .2.2

הרשאה, תהא אותה המשמעות, זולת אם צוין במפורש אחרת או אם הקשר הדברים

והדבקם מחייבים אחרת.

התאמה ו/או דו משמעות בין כתב ההרשאה לבין נספחיו -בכל מקרה של סתירה ו/או אי .2.3

ו/או בין נספחי כתב ההרשאה , לבין עצמם ו/או בין הוראות כל דין (הניתנות להתנאה) לבין

כתב ההרשאה ו/או נספחיו (להלן, יחדיו: "אי התאמה"), יהיה מקבל ההרשאה מחויב

בע הרשות אחרת, על פי להוראה המחמירה על מקבל ההרשאה מביניהן, אלא אם תק

שיקול דעתה הבלעדי, במפורש ובכתב.

מובהר בזאת, כי בכל מקרה שבו גילה מקבל ההרשאה אי התאמה או שהיה למקבל

ההרשאה ספק בפירושם הנכון של הוראה, מסמך או כל חלק מהם, יישא מקבל ההרשאה

באחריות לפנות בכתב לנציג הרשות מייד עם גילויה, על מנת לקבל הוראות בכתב, בדבר

ראות כאמור, לא יעכב מקבל ההרשאה את ביצועם הפירוש שיש לנהוג לפיו. עד לקבלת הו

של איזה מהתחייבויותיו על פי כתב ההרשאה אלא אם קיבל מנציג הרשות הוראה אחרת

בכתב.

בכתב ההרשאה יהיו למונחים המפורטים להלן הפירושים שבצידם, אלא אם הקשר .2.4

הדברים או הדבקם מחייבים אחרת:

105


.3הנכנסים בטרמינל אולם הנוסעים - "אולם הנכנסים"

"אולם מקבלי

הפנים"

) שבבניין הקרקעי של Gאולם הנוסעים הנכנסים, בקומת הקרקע (-

במתחם הפתוח לקבל הרחב. 3טרמינל

כהגדרתו בפקודת התעבורה ( נוסח חדש);- "אוטובוס"

אוטובוס זעיר "

ציבורי"

כהגדרתו בתקנות התעבורה (כהגדרתן להלן); -

להלן. 5תשלום בגין ההרשאה למתן השירותים כמפורט בסעיף - "דמי הרשאה "

"דמי הרשאה

משולבים "

תשלום אותו ישלם מקבל ההרשאה לרשות במהלך תקופת ההרשאה -

חודשים קלנדאריים מלאים, הכולל את 12שירותים, בגין שנת חוזה בת

וש במגרש החניה. ) דמי חניה, בגין שימii) דמי הרשאה; (iכל אלה: (

תשלום בגין ההרשאה לשימוש במקומות החנייה במגרש החניה - "דמי חניה"

להלן. 9.1.2כמפורט בסעיף

כללי רשות שדות התעופה שנחקקו מכוח הוראות חוק רשות שדות - "הכללים"

לרבות כללי כללי רשות שדות התעופה 1977-התעופה, התשל"ז

-גוריון), התשנ"ו-באוטובוסים זעירים מנמל התעופה בן(הסעת נוסעים

1996.

מנהל חטיבת שירות לנוסע ותפקידים מיוחדים בנמל התעופה בן גוריון. - "הממונה"

הוראות חוק ו/תקנות ו/או חוק עזר וכן כל דין אחר המחייב את מי - "הוראות כל דין"

שאלה יעודכנו מהצדדים והוצא כדין על ידי הרשות המוסמכת כפי

מעת לעת, והכול בין שאוזכרו במפורש בחוזה ובנספחיו ובין אם לאו.

שירות של הסעה מיוחדת המיועדת להסעת עובדי מזמין השירות - "השירות"

באוטובוס ו/או באוטובוס זעיר ציבורי ו/או במונית , כהגדרתם בפקודת

הזמנה לפי התעבורה ובתקנות התעבורה (כהגדרתם להלן) מהנמל.

(כהגדרתו להלן); בכתב ומראש מאת מזמין השירות

"מגרש החניה

"6מס'

במפלס התחבורה הציבורית, בו מוקצים מקומות חנייה 6חניון מספר -

זמניים לצורך חניית כלי הרכב של בעלי ההרשאה מאת הרשות להסעות

נספח נוסעים בשכר והכל בהתאם וכמפורט בנספח השירות והתפעול,

;א'

בית הנתיבות לטיסות פנים ארציות ובינלאומיות בנתב"ג, הידוע - "1טרמינל "

106


.1כטרמינל

. 3בית הנתיבות לטיסות בינלאומיות בנתב"ג הידוע כטרמינל - "3"טרמינל

כתב הרשאה זה וכל נספחיו המהווים חלק בלתי נפרד הימנו ותנאי - "כתב ההרשאה"

מתנאיו.

מי שמוסמך לחייב בחתימתו, לכל דבר ועניין, את מקבל ההרשאה, מי - "מורשה חתימה"

שמוסמך לחתום בשם מקבל ההרשאה על כתב ההרשאה זה;

XXXXXXXXXXXXX חברת - "מזמין השירות"

כל מטרה שאינה עולה בקנה אחד עם מתן השירות נשוא כתב הרשאה - "מטרה אחרת"

לליות האמור לעיל, מתן שירותים אשר לא זה, לרבות ומבלי לגרוע מכ

הוגדרו במסגרת השירות (כהגדרתו לעיל), אלא בהסכמת הרשות מראש

ובכתב ובכפוף לכל דין;

כהגדרתה בפקודת התעבורה [נוסח חדש];- "מונית"

"מנהל במקבל

ההרשאה"

להלן. 3.2 כהגדרתו בסעיף -

אונתב"ג" "

""הנמל

נמל התעופה בן גוריון. -

פדיון המכירות "

"ברוטו

כל ההכנסות, בכסף או בשווה כסף, להן יהיה זכאי מקבל ההרשאה -

ה הוא בקשר ישיר ו/או עקיף להרשאה ו/או בקשר לפעילות נוספת אות

מקיים בנמל, וזאת אף אם אינה מסוג הפעילות הכלולה בהרשאה

(ובלבד שאינה פעילות המתבצעת במישרין מכוח הרשאה אחרת

שהעניקה הרשות למפעיל), והכול בניכוי מס ערך מוסף בלבד (ככל שהוא

ללא ניכוי –מוטל ובשיעורו במועד ביצוע כל תשלום), ולמען הסר ספק

מין וסוג בו נדרש מקבל ההרשאה לשאת בקשר עם כל תשלום אחר מכל

ההרשאה, כגון: דמי חניה מיסים, היטלים, אגרות, עמלות וכן הנחות

אותם העניק מקבל ההרשאה ללא אישור הרשות בכתב על פי הוראות

כתב ההרשאה.

פקודת "

" התעבורה

פקודת התעבורה [נוסח חדש]-

, 3.1.1ריבית החשב הכללי, כהגדרתה בהוראה ריבית חודשית בשיעור - "ריבית בסיסית"

ספר מינהל כספי, המפורסם על ידי החשב - להוראות תכ"ם 3.3סעיף

107


הכללי במשרד האוצר.

ריבית בסיסית בתוספת מחצית האחוז לחודש.- "ריבית פיגורים"

כל שנה קלנדארית משנות תקופת ההרשאה (כהגדרתה להלן), - "שנת הרשאה"

בדצמבר שלאחריו, למעט 31בינואר ומסתיימת ביום 1המתחילה ביום

השנה הקלנדארית הראשונה של תקופת ההרשאה, המתחילה במועד

בדצמבר 31תחילת תקופת ההרשאה (כהגדרתה להלן) ומסתיימת ביום

של אותה שנה, והשנה הקלנדארית האחרונה של תקופת ההרשאה(או

בינואר של 1ום שנת ההארכה האחרונה, לפי העניין), המתחילה בי

אותה שנה ומסתיימת במועד סיום תקופת ההרשאה או תקופות

ההארכה, ככל שתחולנה, מכל סיבה שהיא.

. 1961- תקנות התעבורה , התשכ"א -"תקנות תעבורה"

ייצוג .3

נציג הרשות .3.1

נציג הרשות לצרכי כתב ההרשאה הנו מנהל הנמל ברשות (להלן: "נציג הרשות"). .3.1.1

רשאי לפעול באמצעות גורמים נוספים אשר ימונו מטעמו לשם כך. נציג הרשות .3.1.2

הרשות רשאית להחליף, מפעם לפעם, את נציגה האמור או להוסיף עליו אחרים.

הודעה כאמור על החלפה או הוספה כאמור תישלח בכתב למפעיל.

מקבל ההרשאה , באמצעות נציגי מקבל ההרשאה (כהגדרתם להלן), מתחייב .3.1.3

עם נציג הרשות וכל מי מטעמו, בכל עת ובכל עניין, ולהעמיד לרשותו לשתף פעולה

את כל המידע, הנתונים והמסמכים על פי דרישותיהם והנחיותיהם במועד אשר

נדרש לשם כך. בהתאם מובהר, כי לא יהיה כל תוקף לפנייה לגורם כלשהו ברשות,

ור: לאישוריו שאינו נציג הרשות בעניין הרלוונטי שלשמו הוסמך, ובכלל האמ

ולהנחיותיו של גורם כאמור.

נציג מקבל ההרשאה .3.2

נציגי מקבל ההרשאה לצרכי כתב ההרשאה הוא כדלקמן (להלן: "נציג מקבל ההרשאה"):

בא כוח מקבל ההרשאה , אשר יהווה סמכות עליונה מטעם מקבל ההרשאה בכל .3.2.1

זמן לזמן, את הקשור לחוזה, הוא אותו אדם שימלא אצל מקבל ההרשאה , מ

התפקיד של המנהל הכללי (להלן: "הנציג"). הנציג יהיה זמין טלפונית ובמייל עבור

הרשות בימי ושעות העבודה המקובלים ויהיה הנציג הבלעדי והמוסמך להתחייב

מטעמו של מקבל ההרשאה בכל הקשור לכתב ההרשאה.

108


ההרשאה , ובלבד שיידע בכך מקבל ההרשאה רשאי להחליף, מפעם לפעם, את נציגי מקבל .3.3

את הרשות, מראש ובכתב.

פרטי ההתקשרות עם נציגי מקבל ההרשאה , לרבות מספר הטלפון והפלאפון וכתובת .3.4

המייל, יימסרו לרשות במועד החתימה על כתב ההרשאה ויתעדכנו בהודעה מראש ובכתב

לנציגי הרשות.

ההרשאה .4

שאה מקבל בזאת מהרשות, הרשאה הרשות מעניקה בזאת למקבל ההרשאה ומקבל ההר .4.1

לא בלעדית, לא ייחודית, מוגבלת בזמן והניתנת לביטול על פי הוראות כתב ההרשאה (אשר

תתבטל מעיקרה עם ביטול כתב ההרשאה מכל סיבה שהיא), למתן השירות למזמין

השירות במהלך תקופת השירות (או תקופות ההארכה, ככל שתחולנה), באופן ובתנאים

להלן. בתמורה להרשאה, ישלם מקבל ההרשאה, לרשות תשלומים 5ים בסעיף הנקוב

להלן, וזאת מבלי לגרוע מכל תשלום אותו מחויב מקבל 9.1.2- ו 9.1.1כמפורט בסעיפים

ההרשאה לשלם לכל צד שלישי על פי כתב ההרשאה.

מטרת ההרשאה .4.2

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי ההרשאה ניתנת בזאת למקבל ההרשאה (בלבד), למטרת

זמין השירות בלבד. מקבל ההרשאה יישא באחריות לכך שלא יהיה רשאי מתן השירות למ

להעניק כל שירות אחר או נוסף שאינם כלולים במסגרת ההרשאה. הפרת איזה מהוראות

זה לעיל, על ידי מקבל ההרשאה, תהווה הפרה יסודית של כתב ההרשאה . 4.2סעיף

כללי –הצהרות והתחייבויות מקבל ההרשאה .5

מקבל ההרשאה מצהיר ומתחייב בזאת, כדלקמן:

תנאי לתוקפו של כתב הרשאה זה הוא קיום רישיון תקף מאת משרד התחבורה, על שם 5.1

מקבל ההרשאה ולכל תקופת ההרשאה, להסעת נוסעים באוטובוס ו/או להסעת נוסעים

במעמד חתימת באוטובוס זעיר ציבורי ו/או להסעת נוסעים במונית . הרישיון יומצא לרשות

מקבל ההרשאה על כתב ההרשאה זה.

מקבל ההרשאה ימלא אחר הוראות פקודת התעבורה, תקנות התעבורה , והוראות משרד 5.2

התחבורה, (לרבות מינוי קצין בטיחות התעבורה) אחר כל הכללים , וכן אחר הוראות מנהל

הנמל, ו/או כל מי שהוסמך על ידי מנהל הנמל לעניין זה.

י לתוקפו של כתב הרשאה זה הוא קיום התקשרות והסדר קבוע בין מקבל ההרשאה תנא 5.3

לבין מזמין השירות וכל עוד הסדר כזה קיים ואסור למקבל ההרשאה לפעול בנמל על פי

כתב הרשאה זה לשום מטרה אחרת;

109


בכל הנוגע לביצוע ההסעות במסגרת מתן השירות, מקבל ההרשאה ימלא אחר הוראות 5.4

, ויפעל בהתאם 1א' - תפעולי הרלבנטי , המצ"ב לכתב הרשאה זה כנספחים א' והנספח ה

להנחיות הרשות.

מקבל ההרשאה מתחייב ליתן את השירות אך ורק באמצעות אוטובוסים ו/או 5.5.1 5.5

אוטובוסים זעירים ציבוריים ו/או באמצעות מוניות אשר בבעלותו ו/או בחזקתו. באמצעות

אוטובוס זעיר ציבורי אשר אינו רשום בבעלותו של מקבל ההרשאה העסקתו של 5.5.2

לצורך מתן השירות ובמסגרת מתן השירות תהא בכפוף לאישור של המנהל ו/או מי

מטעמו מראש ובכתב.

השירות יינתן באמצעות עובדי מקבל ההרשאה, כפי שיסוכם בין הרשות ומקבל 5.5.3

ההרשאה ולשביעות רצון הרשות.

ההרשאה ידאג לכך שכל עובד שלו או מועסק אחר שיועסק מטעמו במתן מקבל 5.5.4

השירות יקרא את כל הכללים, יתודרך על ידי הממונה, ויחתום בפני הממונה כי

תודרך, קרא את הכללים והבין את משמעותם.

לא יעסיק מקבל ההרשאה עובד או מועסק אחר בביצוע השירות שלא קיבל את 5.5.5

האישור להעסקתו במתן השירות מאת המנהל.

חניית כלי הרכב השייכים לבעל ההרשאה ואשר יפעלו במסגרת מתן השירות 5.6

מובהר בזאת, כי כלי הרכב אשר יפעלו במסגרת מתן השירות בנמל יחנו במגרש 5.6.1

ידי בעל ההרשאה מאת הרשות למתן -, כהגדרתו לעיל, המופעל על6 חנייה מס'

שירותים של ניהול והפעלת מגרשי החניה לכלי רכב, וכן לקבלת הרשאה למתן

גוריון ולרבות -שירותים של גרירת רכבים ולמתן שירותי דרך בנמל התעופה בן

(להלן: "מפעיל מגרש החנייה"). 3בטרמינל

רשות תהא רשאית במהלך תקופת ההרשאה להחליט על מקום מובהר בזאת, כי ה 5.6.2

חנייה אחר בתחומי הנמל ועל מקבל ההרשאה יהא למלא אחר הוראות המנהל ו/או

מי מטעמו באשר לחניית כלי הרכב השייכים לו.

כלי הרכב יחנו במתחם שהוקצה וסומן עבור חניית רכבי ההיסעים ובהתאם לסימון 5.6.3

הרכב.המאשר את חניית כלי

בתמורה לחניית כלי הרכב אשר יפעיל מקבל ההרשאה במסגרת מתן השירות בנמל 5.6.4

9.1.2פעמיים האמורים בסעיף - ישלם מקבל ההרשאה את תעריפי דמי חנייה חד

להלן.

השילוט והפרסום לשירות יעשו על ידי מקבל ההרשאה ועל חשבונו, בתאום עם מנהל הנמל, 5.7

להלן. 8טות בסעיף ובכפוף למגבלות המפור

110


מקבל ההרשאה ישלם, במועד שיקבע לתשלום, את כל המיסים, הארנונות, ההיתרים וכל 5.8

פי כל דין, אם יחולו, בגין מתן השירות או בגין השימוש במקום -תשלום אחר, החלים על

השירות או בגין ההחזקה במקום השירות היה ויוקצו כאלה למקבל ההרשאה.

ל מקבל ההרשאה למלא אחר כל דין, לרבות כללי רשות שדות התעופה שהוצאו ע 5.9.1 5.9

, הישימים לעניין מתן השירות נשוא 1977-רשות שדות התעופה, התשל"ז פי חוק - על

כתב הרשאה זה.

מקבל ההרשאה יפעל בהתאם להוראות הרשות או המנהל ו/או מי מטעמו לצורך 5.9.2

לעיל, ובנוסף יפעל מקבל 5.9.1מור בפסקה שמירה ומילוי ההוראות והכללים כא

ההרשאה בהתאם להוראות נספח הביטחון המצ"ב לכתב הרשאה זה כנספח ב'

ובהתאם להוראות הממונה.

הפר מקבל הרשאה תנאי כלשהו מתנאי כתב הרשאה זה, ו/או מהוראות כללי רשות 5.9.3

ו, הכל שדות התעופה תהא הרשות רשאית להתלות את כתב ההרשאה או לבטל

ידי - בהתאם לנסיבות העניין, אלא אם ההפרה תוקנה תוך המועד שנקבע לכך על

פה;- הרשות, בין בהודעה בכתב ובין בהודעה בעל

תנאי לתחילת מתן השירות על ידי מקבל ההרשאה הוא שמקבל ההרשאה יחזיק ברישיונות 5.10

ם במועד תחילת מתן כדין הדרושים למתן השירות על ידו ובהתאם להוראות כל דין החלי

השירות ושיחולו במהלך תקופת ההרשאה.

מקבל ההרשאה יפעל במתן השירות, בהתאם להוראות המפורטות בנספח התפעולי המצ"ב 5.11

זה, לפי העניין. 5לכתב הרשאה זה כנספח א', ולהוראות המפורטות לעיל ולהלן בסעיף

טות בנספח הביטחון המצ"ב לכתב על מתן השירות יחולו ההוראות הרלבנטיות המפור 5.12

הרשאה זה כנספח ב'. הרשות תהא רשאית, לפי שיקול דעתה וככל שיידרש במסגרת הניהול

, לשנות ו/או לעדכן כל הוראה מהוראות הנספחים 3השוטף של כלל הפעילות בטרמינל

האמורים.

ובאותה רמת מקבל ההרשאה מתחייב ליתן את השירות לכל דורש, באופן שווה ודומה 5.13

שירות, ללא הפליה, בין לטובה ובין לרעה, לעניין טיב השירות ורמתו, ובהתאם להוראות כל

דין.

זה מהווה הפרה יסודית של 5הפרת התחייבות מהתחייבויות מקבל ההרשאה לפי סעיף 5.14


תקופת ההרשאה .6

כתב ההרשאה ותסתיים ביום תקופת ההרשאה תחל ביום ____________ מועד חתימת .6.1

__________ וכל עוד ההרשאה לא בוטלה או לא הותלתה תוך אותה תקופה על ידי

") . תקופת ההרשאה" - " ו ההרשאה תחילת תקופתהרשות (להלן, בהתאמה: "

111


לעיל הרשות בלבד תהיה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי 6.1על אף האמור בסעיף .6.2

שאה , מכל סיבה, בהודעה מוקדמת בכתב, שתימסר למקבל והמוחלט לבטל את כתב ההר

ימים טרם המועד אותו קבעה הרשות לסיום כתב ההרשאה . מקבל 45ההרשאה לפחות

ההרשאה מצהיר ומתחייב בזאת באופן בלתי חוזר, כי ידוע לו שביטול כתב ההרשאה

את באופן בלתי כאמור הנה זכות המוקנית לרשות, וכי בנסיבות האמורות הוא מוותר בז

חוזר מלטעון כל טענה ו/או תביעה, מכל מין וסוג בשל כך, לרבות טענה בדבר הסתמכותו

לקבלת הרשאה למתן שירותים למשך כל תקופת ההרשאה וכן טענות שעניינן השקעות

אותן השקיע מקבל ההרשאה בקשר עם ההרשאה ו/או בקשר עם היתכנותה.

זכות ברירה להארכת תקופת ההרשאה .6.3

פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת -הרשות בלבד תהיה רשאית, על .6.3.1

24ההרשאה , בתקופה נוספת או בתקופות נוספות, שאורכן הכולל לא יעלה על

חודשים בכל תמהיל שתקבע הרשות (להלן: "תקופות ההארכה"), וזאת באמצעות

ימים לפני תום תקופת ההרשאה 60הרשאה לפחות כתב הארכה, שיימסר למקבל ה

ו/או תום כל אחת מתקופות ההארכה, לפי העניין.

מקבל ההרשאה מצהיר ומתחייב בזאת באופן בלתי חוזר, כי ידוע לו כי מימוש .6.3.2

זכות הברירה כפופה להחלטות ברשות וכי לרשות זכות מוקנית שלא לממש את

בנסיבות האמורות הוא מוותר בזאת זכות הברירה להארכת תקופת השירות וכי

וכן יהיה מנוע ומושתק מלטעון כל טענה ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהן בשל כך,

לרבות טענה בדבר הסתמכותו לקבלת ההרשאה במהלך תקופות ההארכה (כולן או

חלקן) וכן טענות שעניינן השקעות אותן השקיע מקבל ההרשאה בקשר עם השירות

יתכנותו. ו/או בקשר עם ה

עובר לכל אחת מתקופות ההארכה, תהא הרשות רשאית להתנות את מימוש .6.3.3

תקופות ההארכה בשינוי דמי ההרשאה השנתיים ו/או בשינוי איזה ממנגנוני

התשלום וההצמדה הקבועים בחוזה.

מובהר, כי כתב ההרשאה ,על כל תנאיו והוראותיו, ימשיך לחול גם בתקופות .6.3.4

רשות אחרת.ההארכה, אלא אם קבעה ה

מקבל ההרשאה מצהיר ומתחייב בזאת באופן בלתי חוזר, כי ידוע לו כי עם סיום תקופת .6.4

לעיל לא תהייה לו כל טענה ו/או תביעה, מכל מין וסוג 6.3.1וסעיף 6.1ההרשאה על פי סעיף

שהן בשל כך, לרבות טענות שעניינן השקעות ו/או זכויות שהיו לו בקשר לכתב ההרשאה

ר למתן השירות.ו/או בקש

112


ימי ושעות הפעילות .7

השירות יינתן, בכל ימות השנה ובכל שעות היממה בהם מתקיימת פעילות תעופתית בנמל, 7.1

והכול בהתאם ובכפוף להוראות הרשות, כפי שיהיו מעת לעת.

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי כל שינוי שיחול במועד מתן השירות, מכוח הוראות הרשות 7.2

מכוח מגבלות אחרות שיחולו על ביצוע פעילות בנמל, לא יחשב כהפרת כתב ההרשאה על או

לא יהווה עילה -ידי הרשות ולא יקנה למקבל ההרשאה כל עילה כנגד הרשות, ובכלל זאת

להפחתת כל תשלום המוטל על מקבל ההרשאה על פי כתב ההרשאה.

לו כל תביעות ו/או דרישות, לרבות מקבל ההרשאה מצהיר ומסכים בזאת שלא תהיינה 7.3

לעניין גובה דמי החנייה ו/או סכום כל תוספת או הפחתה מוסכמת ל/מדמי החנייה,

המשולמים על ידו לרשות, בגין הטלת המגבלות הנוספות כאמור לעיל.

פרסומת ופרסום .8

המפרסמות פרסומת ופרסום בנמל, מכל סוג ומין, לרבות באמצעות שלטים, סימנים ומודעות 8.1

את מתן השירות, וכל פרסום או פרסומת אחרים בנמל יתבצעו רק באמצעות מי שמחזיק

בהרשאה מטעם הרשות למתן שירותי פרסום בנמל.

לעיל, אינו חל לגבי שלטים הנושאים את שמו 8.1למען הסר ספק, מובהר כי האמור בסעיף 8.2

ת היה ויוקצו כאלה למקבל המסחרי של מקבל ההרשאה שיוצבו על גבי מקומות השירו

ההרשאה , ויהיו בתוכן, בגודל, בצורה ובכתב שתאשר הרשות. מובהר בזאת, כי על פרסומת

בתוך מקומות השירות הנראית כלפי חוץ שאינה של מקבל ההרשאה (למעט כאמור לעיל

לעיל. 8.1בסעיף משנה זה), יחולו הוראות

לכללי רשות שדות התעופה (שמירה על 14עיף מקבל ההרשאה מתחייב למלא אחר הוראת ס 8.3

.1984-הסדר בשדות התעופה), התשמ"ד

זה לעיל, על ידי מקבל ההרשאה ל, תהווה הפרה יסודית של 8הפרת איזה מהוראות סעיף 8.4


תשלומים לרשות .9

בתמורה לקבלת ההרשאה למתן השירות ישלם מקבל ההרשאה לרשות, דמי הרשאה .9.1

בים כמפורט: משול

מפדיון המכירות ברוטו בגין מתן השירות למזמין השירות, 5% –סך השווה ל 9.1.1

בתוספת מע"מ כדין;

וגם

דמי חניה כמפורט להלן: 9.1.2

113


תעריף בש"ח

₪ 15 שעתיים ראשונות או חלק מהן

כל שעה נוספת ו/או חלק ממנה עד

₪ 6 שעות ראשונות 24

₪ 60 ליממהתשלום מראש

כרטיסי מנוי על בסיס מספר

₪ ₪1,200, ₪2,400 , 4,800 כניסות לפי העניין

מובהר בזאת, כי דמי החניה שיגבו על ידי מפעיל מגרש החניה (כהגדרתו בסעיף

לעיל) בגין חניית כלי הרכב השייכים למקבל ההרשאה יקבעו בהתאם לשיקול 5.6.1

בזאת, למען הסר כל ספק, כי תעריפי החניה דעתה הבלעדי של הרשות. מובהר

אותם תקבע הרשות, מעת לעת, הינם תעריפי החניה אשר על מפעיל מגרש החניה

לגבות לפי סוג הרכב ואופי החניה;

פי שיקול דעתה הבלעדי להקצות במהלך תקופת מתן - הרשות בלבד תהיה רשאית, על 9.2

שירות, בין אם דלפק שירות ובין אם השירות ולשם מתן השירות שטחים ו/או מקומות

משרד בתנאים ובתמורה שיקבעו על ידי הרשות . הוקצו למקבל ההרשאה שטחים ו/או

מקומות שירות, בין אם דלפק שירות ובין אם משרד כאמור, ישלם מקבל ההרשאה

ו לעיל, דמי שימוש ודמי שירותים בהתאם לנכס שהוקצה ל 9.1לרשות, בנוסף לאמור בסעיף

וכל זאת בהתאם לתעריפים הרלוונטיים אשר יהיו נהוגים ברשות באותה העת ואשר

מתעדכנים מעת לעת.

דמי ההרשאה -תנאי תשלום והתחשבנות .10

תשלום חודשי של דמי ההרשאה 10.1

תשלומים חודשיים 12 - , ישולמו ב 9.1.1דמי ההרשאה, בסך הנקוב בגינם בסעיף 10.1.1

לכל חודש קלנדארי, וזאת החל מתחילת תקופת ההרשאה 15 -שווים ביום ה

(להלן: "התשלום החודשי של דמי ההרשאה").

י לכל חודש יבוצעו הפעולות הבאות שעניינן חישוב ותשלום סך דמ 15 - עד היום ה 10.1.2

ההרשאה החודשיים, שמקבל ההרשאה חייב בתשלומם לרשות בגין החודש

הקודם, כדלקמן:

מקבל ההרשאה יגיש לאישור הרשות קודם למועד הנקוב בסעיף 10.1.2.1

.לעיל דוח חודשי המבטא נכונה את סך פדיון המכירות ברוטו של 10.1.2

114


תחשיב מקבל ההרשאה, וזאת במהלך החודש הקלנדארי הקודם וכן את

הסך החודשי של דמי ההרשאה אותו על מקבל ההרשאה מקבל ההרשאה

לשלם לרשות עבור החודש האמור, כשיעור מפדיון המכירות ברוטו,

הסך החודשי מפדיון המכירות לעיל (" 9.1.1בהתאם להוראות סעיף

"). ברוטו

רונה, בשנת ההרשאה הראשונה ובשנת ההרשאה האחרונה (או בשנת ההארכה האח 10.1.3

חודשים קלנדאריים מלאים, ישולם התשלום החודשי 12ככל שתחול), שאינן בנות

של דמי ההרשאה כאמור, אך ורק בגין החודשים הקלנדאריים שנותרו לסיומה של

שנת ההרשאה הרלוונטית.

תשלום שנתי של דמי ההרשאה 10.1.4

בשנת כתב ההרשאה העוקבת לשנת כתב ההרשאה נשוא החישוב, יבוצעו פעולות

שעניינן חישוב ותשלום סך דמי ההרשאה המשולבים שמקבל ההרשאה חייב

בתשלומם לרשות בגין שנת כתב ההרשאה נשוא החישוב, כדלקמן:

לשנת כתב ההרשאה העוקבת, יבוצעו הפעולות הבאות: 31.5עד ליום 10.1.4.1

מקבל ההרשאה יגיש לאישור הרשות, דוח שנתי המבטא 10.1.4.1.1

נכונה את סך פדיון המכירות ברוטו של מקבל ההרשאה ,

להלן, וזאת במהלך שנת כתב ההרשאה 11.3כמפורט בסעיף

הקודמת וכן את תחשיב הסך השנתי של דמי ההרשאה

אותו על מקבל ההרשאה לשלם לרשות עבור שנת ההרשאה

ר מפדיון המכירות ברוטו, בהתאם האמורה, כשיעו

הסך השנתי מפדיון המכירות לעיל (" 9.1.1להוראות סעיף

").ביוצאים

מקבל ההרשאה ישלם לרשות או הרשות תשיב למקבל 10.1.4.1.2

ההרשאה , לפי העניין, את ההפרש (ככל שקיים).

ניהול ספרים, דיווחים, ביקורת ותשלום הפרשים .11

כדלקמן: מקבל ההרשאה מתחייב בזאת

לנהל ולהחזיק במשרדיו חשבונות מלאים ומדויקים של הכנסותיו במסגרת מתן השירותים, 11.1

שיפורט בהם, מדי יום ביומו, בכל תקופת ההרשאה (לרבות תקופות ההארכה, ככל

שתחולנה), את פדיון המכירות ברוטו ליום הרישום.

קבלות, האישורים, החשבונות, המידע לשמור ולהחזיק במשרדיו האמורים את כל ה 11.2

הממוחשב ומסמכים אחרים הנוגעים לרישומים האמורים, לרבות העתקי דיווחים

115


לשלטונות המס, וכל זאת במשך תקופת ההתקשרות (על הארכותיה, אם וככל שתהיינה)

ושנתיים נוספות מיום סיום תקופת ההתקשרות.

ימים מתום כל חודש קלנדארי, דוח כספי חודשי של פדיון המכירות 15להגיש לרשות, תוך 11.3

ברוטו בגין החודש הקלנדארי שחלף, המראה את המפורט להלן (הדוח הכספי הראשון יוגש

לחודש הקלנדארי העוקב לחודש הראשון של תקופת השירות): 15 –עד ליום ה

טו, לפי פירוט כפי שיידרש על ידי הרשות וכן פירוט פדיון המכירות החודשי ברו 11.3.1

הסך החודשי מפדיון המכירות ברוטו וכן הסך החודשי מפדיון המכירות ברוטו להם

זכאית הרשות בחודש האמור.

לעיל, אישור מהבנק הרלוונטי בדבר ביצוע 11.3לצרף לדוח החודשי האמור בסעיף 11.3.2

בנק של הרשות, של הסכום המגיע לרשות, אם הפקדה, או העברה ישירה לחשבון ה

בגין 10.1.1מגיע, לפי אותו דוח, לאחר ניכוי הסכום ששולם לרשות, כאמור בסעיף

13.2החודש נשוא הדיווח. אין באמור על מנת לגרוע מזכותה של הרשות על פי סעיף

להלן.

, דיווח כספי שנתי, שלאחר תום כל שנת חוזה 31.5להגיש לרשות, לא יאוחר מיום 11.3.3

הדיווח בנוסח המצורף כנספח לכתב ההרשאה , במסגרתו יצוינו כל אלה (להלן: "

"):השנתי

סך פדיון המכירות ברוטו של מקבל ההרשאה לשנת כתב ההרשאה 11.3.3.1

שהסתיימה וכן הסך השנתי מפדיון המכירות. במסגרת הדיווח השנתי על

) לפדיון המכירות ברוטו החודשי iבעל ההרשאה ליתן פירוט המתייחס: (

) לדמי ההרשאה החודשיים להם זכאית iiבשנת ההרשאה הרלוונטי; (

) iiiהרשות, דמי ההרשאה החודשיים ששולמו בפועל, וההפרש ביניהם; (

לדמי ההרשאה השנתיים להם זכאית הרשות, לדמי ההרשאה השנתיים

אית לדרוש ששולמו לרשות בפועל, וההפרש ביניהם. הרשות תהיה רש

שהדיווח השנתי יכלול גם פירוט לפי חתכים של סוגי שירותים וכל פירוט

אחר, לפי שיקול דעתה.

סך מחזור העסקאות אותן ביצע מקבל ההרשאה במהלך שנת ההרשאה, 11.3.3.2

על פי דוחות מע"מ שהוגשו בגין שנת ההרשאה. מקבל ההרשאה יפרט

ר המכירות שדווח על ידו בכתב, כל חוסר התאמה שיתגלע בין מחזו

במסגרת הדיווח השנתי לבין זה הנקוב בדוחות המע"מ שהוגשו בגין שנת

חוזה.

על פי דרישת הרשות במסגרת בדיקות ביקורת שוטפות שיערכו על ידה 11.3.3.3

(ככל שיערכו), יפרט מקבל ההרשאה את סך מחזור העסקאות אותן ביצע

מהלך שנת ההרשאה שהסתיימה. עם צדדים קשורים (לא כולל מע"מ), ב

116


במסגרת הפירוט האמור, ינקוב בעל ההרשאה את פרטי הצדדים

הקשורים, היקף העסקאות שבוצעו עימם, מועדיהם והיקפם.

לדיווח השנתי, יצרף מקבל ההרשאה אישור מקורי מטעם רואה החשבון 11.3.3.4

המבקר של מקבל ההרשאה, וזאת בנוסח המצורף כנספח ז' לכתב

ההרשאה .

הדוח השנתי יאושר וייחתם על ידי מורשה חתימה במקבל ההרשאה. 11.3.3.5

היה ובעקבות הדיווח השנתי כאמור, תהא הרשות חייבת בתשלומו של סכום 11.3.4

כלשהו למקבל ההרשאה, ישא הסכום האמור ריבית בסיסית. מובהר, כי מעבר

מקבל ההרשאה בשום מקרה לנסיבות האמורות לא תהא הרשות חייבת לשלם ל

ריבית בסיסית או אחרת מכל מין וסוג. היה ובעקבות הדיווח השנתי כאמור, יהיה

מקבל ההרשאה חייב בתשלומו של סכום כלשהו לרשות, ישא הסכום האמור ריבית

להלן. מובהר בזאת, כי לא יהיה באמור בסעיף 14פיגורים בהתאם להוראות סעיף

של מקבל ההרשאה לתשלום ריבית פיגורים, בכל מקרה זה על מנת לגרוע מחבותו

להלן. חישוב הריבית 14בו התעכב בתשלום כלשהו לרשות, בהתאם להוראות סעיף

(כפי שתהא מעת לעת), בשני המקרים, ייערך בגין התקופה שתחילתה ביום האחרון

של אותה שנת חוזה ועד למועד תשלום בפועל, למעט בנסיבות בהן התעכב מקבל

הרשאה בהגשת הדיווח השנתי שאז תחושב הריבית בה חייבת הרשות עד ליום ה

של שנת כתב ההרשאה העוקבת. 31.5

לאפשר בכל עת, ובכל תדירות שהיא, לרבות חודשית, רבעונית, חציונית ושנתית, 11.3.5

למבקר שיתמנה על ידי הרשות לצורך זה, לעיין, לבדוק ולבקר את ספרי מקבל

המסמכים המתייחסים אליהם, המתייחסים לפעילות נשוא כתב ההרשאה ואת כל

הרשאה זה, הקשורים לדעת המבקר האמור, על פי שיקול דעתו, למתן השירות,

לרבות דיווחי מקבל ההרשאה לשלטונות המס השונים ומאזני בוחן של מקבל

ההרשאה.

של מקבל להגיש לרשות, על פי דרישתה, דוחות כספיים שנתיים מבוקרים 11.3.6

ימים ממועד אישורם על ידי הגורמים המוסמכים במפעיל. 30ההרשאה בתוך

להמציא לרשות או למבקר מטעמה כל הסבר או מסמך שיידרשו במסגרת בדיקת 11.3.7

הדוחות שהגיש מקבל ההרשאה.

זה לעיל, על ידי מקבל ההרשאה, תהווה הפרה יסודית של כתב 11הפרת איזה מהוראות 11.4

ההרשאה.

117


תשלום דמי שימוש ודמי שירותים בגין שטחים .12

מקבל ההרשאה ישלם לרשות, בגין ההרשאה לשימוש בשטחים ו/או מקומות שירות, בין 12.1

אם דלפק שירות ובין אם משרד, דמי שימוש ודמי שירותים, וזאת בתעריפים לתעריפים

כנים מעת לעת.הרלוונטיים אשר יהיו נהוגים ברשות באותה העת ואשר מתעד

מקבל ההרשאה ישלם לרשות את החלק היחסי של דמי השירותים ודמי השימוש האמורים 12.2

בסעיף זה לעיל, בגין השטחים ו/או מקומות שירות, בין אם דלפק שירות ובין אם משרד,

באופן המתאים לחלקה של שנת החוזה בה הועמדו השטחים האמורים לרשותו.

ודמי השירותים ישולמו מראש, בראשית כל שנת חוזה (או במועד בו הועמד כל דמי השימוש 12.3

ממועד הפקת החיוב על ידי 15 - שטח לרשות מקבל ההרשאה), ולא יאוחר מהיום ה

הרשות.

מקבל ההרשאה יהיה רשאי לשלם את דמי השימוש ודמי השירותים בארבעה תשלומים 12.4

של 15 - מקבל ההרשאה כל תשלום רבעוני ביום ה רבעוניים. בנסיבות האמורות, ישלם

החודש הראשון של כל רבעון, מראש, כשכל תשלום כאמור ישא ריבית פריסה כדלקמן:

1 - )12 *365 /t ( ) r/12 +1 * (סכום ריבית הפריסה דמי שימוש ושירותים =

4

r - שיעור ריבית הפריסה השנתית כפי שתהיה במועד הפקת החיוב

t - מס' הימים מהמועד הקבוע לתשלום (כאמור בפסקה זו לעיל) ועד ליום התשלום בפועל

על מקבל ההרשאה להודיע, בכתב, לראש אגף תקבולים וגבייה ברשות, על כוונתו לבצע 12.5

יום לפני תחילת כל שנת חוזה. 30רבעוניים, לפחות תשלומים

לא שולמו התשלומים הרבעוניים במועד, תחול על כל תשלום רבעוני, ריבית פיגורים (כמפורט 12.6

לעיל ועד למלוא תשלום אותו 12.4להלן), החל במועד לתשלום שנקבע בסעיף 14בסעיף

תשלום רבעוני בפועל.

זה לעיל, על ידי מקבל ההרשאה, תהווה הפרה יסודית של 12עיף הפרת איזו מהוראות ס 12.7

החוזה.

הוראות כלליות –תשלומים .13

לכל תשלום שחובת תשלומו מוטלת על מקבל ההרשאה על פי כתב ההרשאה יתווסף מס 13.1

ערך מוסף או כל מס אחר יבוא במקומו, אשר ישולם ביחד, במצורף, ובאותו מועד בו ישולם

התשלום שבגינו הוא משולם.

פי כתב ההרשאה -מקבל ההרשאה מתחייב לשלם לרשות כל תשלום שהוא חייב בו על 13.2

-במועד שנקבע לתשלומו, גם אם לא קיבל דרישה לתשלומם לפני המועד הנקוב. לצורך זה

118


"המועד שנקבע לתשלום" הוא יום העסקים הבנקאי של אותו תאריך, כמשמעו בהוראות

. 1981-נגיד בנק ישראל שהוצאו מכוח סמכותו לפי חוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א

- תב ההרשאה, יבוצע התשלום האמור לא יאוחר מהיום ה לא נקבע מועד לתשלום על פי כ

ממועד הפקת החיוב בגינו על ידי הרשות. 15

פי כתב ההרשאה יתבצע -מקבל ההרשאה מתחייב שכל תשלום לרשות שהוא חייב בו על 13.3

באמצעות הפקדה או העברה בנקאית שיבצע מקבל ההרשאה ישירות לחשבון בנק של

ל ידה. לצורך ביצוע האמור, ימציא מקבל ההרשאה לרשות, במועד הרשות, כפי שייקבע ע

חתימת כתב ההרשאה, הוראה לחיוב חשבון, בנוסח המצורף כנספח ח' לחוזה, כשהיא

חתומה על ידי בנק מקבל ההרשאה ומקבל ההרשאה (להלן: "ההוראה לחיוב חשבון").

מקבל ההרשאה על פי הרשות תהא רשאית לעשות שימוש בזכותה לחייב את חשבונו של

כתב ההוראה לחיוב חשבון, על פי שיקול דעתה הבלעדי, מבלי שתהא חייבת להודיע על כך

למפעיל מראש ובקשר עם כל תשלום שחובת תשלומו מוטלת על מקבל ההרשאה על פי

הוראות כתב ההרשאה.

ם המוטלים על למען הסר ספק מוסכם ומובהר בזאת, כי שיעורם ו/או סכומם של תשלומי 13.4

מקבל ההרשאה בהתאם להוראות כתב ההרשאה, אינם ניתנים לשינוי ולא יהיו מושפעים

ו/או קשורים, בין במישרין ובין בעקיפין, משינויים כלשהם (הגדלה, הקטנה או ביטול)

שיחולו, אם יחולו, במיסים ו/או בהיטלים, ישירים ו/או עקיפים, החלים על מתן השירות

ם נקבע אחרת ובמפורש בהסכם זה), ומקבל ההרשאה מצהיר ומתחייב (הכול למעט א

בזאת, מראש ובמפורש, כי הוא מוותר על כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא בעניין

מהעניינים המפורטים לעיל ובכל הכרוך בהם.

הפרה זה לעיל, על ידי מקבל ההרשאה, תהווה 13.1-13.3הפרת איזה מהוראות סעיפים 13.5

יסודית של כתב ההרשאה.

דמי פיגורים .14

לא שילם מקבל ההרשאה מקבל ההרשאה, במועד שנקבע בכתב ההרשאה , סכום שהוא חייב 14.1

בתשלומו לפי כתב ההרשאה, תחושב הריבית בגין כל יום של פיגור בתשלום לפי ריבית

הפיגורים, כדלהלן:

14.1.1 1 - )12 *365/t( ) r +1קרן החוב = סכום ריבית הפיגורים * (

r - גורים החודשיתישיעור ריבית הפ

t - מס' הימים מהמועד הקבוע לתשלום ועד ליום התשלום בפועל

ריבית הפיגורים שעל מקבל ההרשאה לשלם כאמור בסעיף זה לעיל תשולם 14.1.2

בצירוף מע"מ כדין.

119


ת הפיגורים ו/או להחליפה באחרת, ובלבד שהודיעה הרשות רשאית לבצע שינוים בשיעור ריבי 14.2

יום מראש. 30על כך בכתב למקבל ההרשאה

חובת תשלום ריבית הפיגורים ותשלום ריבית הפיגורים לא יפגעו בזכויות כלשהן, או בתרופה 14.3

פי כל דין.-פי כתב ההרשאה ו/או על-או בסעד אחר שהרשות זכאית להם על

י כל תקופת הפיגור יתבצע לפי הריבית הבסיסית, כפי שתהיה מעת לעת חישוב הריבית לגב 14.4

במהלך תקופת הפיגור.

לעיל, על ידי מקבל ההרשאה, תהווה הפרה יסודית של כתב 14.1 הפרת איזה מהוראות סעיף 14.5

ההרשאה.

ערבות בנקאית .15

להבטחת קיום כל התחייבויותיו של מקבל ההרשאה על פי כתב ההרשאה, יפקיד מקבל 15.1

ההרשאה בידי הרשות, עם חתימת כתב ההרשאה ומדי כל שנת הרשאה, ערבות בנקאית

מבנק בישראל, אוטונומית, בלתי מותנית וצמודה למדד (מהמדד הבסיסי של הערבות

(שליש) מסך כל 1/3-פיה) בסכום השווה להבנקאית ועד למדד הידוע במועד התשלום על

החיובים (בתוספת מע"מ) אשר הופקו בשנת ההרשאה שחלפה, אך לא פחות מסך של

, הכול בתוספת מע"מ. הערבות

הבנקאית תהא בנוסח המצורף כנספח ה' לכתב ההרשאה, לבקשת מקבל ההרשאה ותינתן

רשות (להלן: "הערבות הבנקאית"). לטובת ה

מקבל ההרשאה מצהיר בזאת, כי ידוע לו שהפקדת הערבות הבנקאית במועד האמור לעיל 15.2

הנה תנאי יסודי לקבלת ההרשאה.

מוסכם בזאת שסכום הערבות הבנקאית בתקופת ההרשאה לכל שנת הרשאה, החל משנת 15.3

מסך החיובים (כולל מע"מ), אשר 1/3 –וה ל ההרשאה השנייה, יחושב בהתאם לסכום השו

לעיל (לאחר עדכונו 15.1 הופקו בשנת ההרשאה הקודמת, אך לא פחות מהסך הנקוב בסעיף

למדד כמפורט בסעיף האמור).

חודשים ממועד 15 -תוקפה של כל ערבות בנקאית, לכל אחת משנות ההרשאה, יהיה ל 15.4

ימים לאחר תום תקופת ההרשאה (על הארכותיה, אם וככל שיהיו), 90 - הוצאתה או עד ל

לפי המוקדם.

במידה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של הרשות, מקבל ההרשאה לא מילא איזה 15.5

פי כתב ההרשאה, לרבות לא שילם איזה מהתשלומים בהם הוא חייב על מהתחייבויותיו על

פי כתב ההרשאה, תהא הרשות רשאית לחלט את הערבות הבנקאית, כולה או מקצתה,

ולגבות את כספיה, מבלי הצורך להיזקק לפנייה לערכאות, לבוררות או למו"מ משפטי

כלשהו.

120


ות הבנקאית או סכום כלשהו של הערבות השתמשה הרשות בזכותה לגבות את כספי הערב 15.6

הבנקאית, יהא מקבל ההרשאה חייב לחדש את הערבות הבנקאית הרלבנטית או להשלים

) ימים מהיום 7כל סכום שהיה חלק מהערבות הבנקאית לפני הגבייה האמורה, תוך שבעה (

בו קיבל מקבל ההרשאה הודעה שהרשות גבתה את הערבות הבנקאית או כל סכום ממנה.

הסתיימה תקופת ההרשאה, ומקבל ההרשאה מילא את כל התחייבויותיו בקשר עם כתב 15.7

ההרשאה, תחזיר הרשות למפעיל, לפי שיקול דעתה, את כתב הערבות הבנקאית בתום

תוקפו.

מוסכם בזאת שאין בגובה הערבויות הבנקאיות כדי לשמש כל אינדיקציה, הגבלה או תקרה 15.8

של מקבל ההרשאה.להתחייבויותיו

האמור בסעיף זה לא יפגע בכל זכות אחרת שישנה בידי הרשות לפי כתב ההרשאה האמור 15.9

פי כל דין.- או על

לעיל, על ידי מקבל ההרשאה, תהווה 15.6-ו 15.3-15.4, 15.1הפרת איזה מהוראות סעיפים 15.10

הפרה יסודית של כתב ההרשאה.

אחריות בנזיקין לגוף ולרכוש .16

מקבל ההרשאה ישא באחריות לנזיקין כמפורט בנספח המצורף לכתב ההרשאה, וזאת מבלי 16.1

לגרוע משאר חובותיו ו/או זכויות הרשות על פי הוראות חוזה זה ו/או על פי דין.

זה לעיל, על ידי מקבל ההרשאה, תהווה הפרה יסודית של 16הפרת איזה מהוראות סעיף 16.2


טוחבי .17

מקבל ההרשאה יישא בחובות הביטוח וכן ימציא לרשות אישורי ביטוח כמפורט בנספח ד' 17.1

המצורף לכתב ההרשאה . מובהר, כי מקבל ההרשאה יחויב בתשלום בגין דמי השתתפות

בביטוח, בשיעור הנקוב לשם כך בנספח הביטוח ואישורי הביטוח, וזאת מסך הכולל של דמי

זה 17שלם על פי הוראות כתב ההרשאה. הפרת הוראות סעיף ההרשאה, אותם נדרש ל

לעיל, על ידי מקבל ההרשאה, תהווה הפרה יסודית של כתב ההרשאה.

ביטול כתב ההרשאה .18

ביטול כתב ההרשאה על ידי הרשות בגין הפרת כתב ההרשאה על ידי מקבל ההרשאה

ההרשאה ו/או על פי הוראות כל דין, מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לרשות על פי כתב 18.1

תהיה הרשות רשאית לבטל את כתב ההרשאה בנסיבות בהן הפר מקבל ההרשאה הוראה

ימים וכן תהיה רשאית לבטל את כתב 14מהוראותיו, באמצעות הודעה מוקדמת של

ההרשאה (או חלק ממנו) בנסיבות בהן הפר מקבל ההרשאה, הפרה יסודית, הוראה

121


ימים (הכול במידה וההפרה לא תוקנה במהלך 7צעות הודעה מוקדמת של מהוראותיו, באמ

תקופת ההודעה כאמור).

מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לרשות על פי כתב ההרשאה ו/או על פי הוראות כל דין, 18.2

תהיה הרשות רשאית לבטל מיידית את כתב ההרשאה גם בכל אחת מהנסיבות המתוארות

להלן:

יכולתו לפרוע את חובותיו לצד שלישי כלשהו, לרבות -קבל ההרשאה הודה באימ 18.2.1

הגעה להסדר נושים או הצעה להסדר נושים כאמור.

נגד מקבל ההרשאה הוגשה בקשה לצו פירוק או הוצא צו פירוק, או מונה לו מפרק 18.2.2

צו זמני או כונס נכסים זמני או מפרק או כונס נכסים קבוע, או הוגשה בקשה ל

כינוס או ניתן צו כינוס על כל רכושו או חלק ממנו, או הוגשה בקשה לצו להקפאת

הליכים או על ניתן צו להקפאת הליכים או שמקבל ההרשאה הפך לחדל פירעון, או

כל בקשה או צו או מינוי בעל השלכות דומות, והתקיים אחד מאלה: מקבל

נוי תוך הזמן הנקוב בחוק ההרשאה לא הגיש בקשה לביטול הבקשה או הצו או המ

ימים או 60בתוך -להגשת בקשה כזו, ואם החוק אינו נוקב מועד להגשת בקשה כזו

בקשת הביטול שהגיש מקבל ההרשאה נדחתה בפסק דין או החלטה חלוטים.

הוטל עיקול, זמני או קבוע, על רכושו של מקבל ההרשאה, או על חלק מהותי ממנו, 18.2.3

הוצאה לפועל לגבי רכוש מקבל ההרשאה או חלק מהותי ממנו, או שנעשתה פעולת

והתקיים אחד מאלה: מקבל ההרשאה לא הגיש בקשה לביטול העיקול או פעולת

ההוצאה לפועל תוך הזמן הנקוב בחוק להגשת בקשה כזו, ואם החוק אינו נוקב

ימים או בקשת הביטול שהגיש מקבל ההרשאה 60בתוך - מועד להגשת בקשה כזו

נדחתה בפסק דין או החלטה חלוטים.

נפתחו הליכים לפירוק מרצון של מקבל ההרשאה, למעט הליכים לשם מיזוג או 18.2.4

מחדש בתנאים המאושרים על ידי הרשות. - ארגון

הרשעת מקבל ההרשאה, מנהלו הכללי וכל בעל אמצעי שליטה משמעותי במציע, 18.2.5

100: 1977 –עפ"י חוק העונשין, התשל"ז בעבירה על פי איזה מסעיפים הבאים

[ניסיון 305[רצח], 300[שוחד], 290-291[עדות שקר], 237[ריגול], 112[בגידה],

[מרמה, 422-425[תקיפת עובד ציבור], 383[ניסיון לחבול בחומר נפיץ], 330לרצח],

מידע רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, אי גילוי

ופרסום מטעה בידי נושא משרה בכיר] ו/או עפ"י חוק הפיקוח על מצרכים

. 1957 –ושירותים, התשי"ח

המחאת זכויות וחיובים .19

מקבל ההרשאה אינו רשאי להעביר, להסב לאחר את זכויותיו ו/או חובותיו על פי כתב ההרשאה,

עביר או למסור או להמחות או כולן או חלקן, בתמורה או שלא בתמורה, וכן אין הוא רשאי לה

122


לשעבד לאחר כל זכות או חובה לפי כתב ההרשאה ו/או לעשות עסקה כלשהי באיזו זכות שיש לו

על פי כתב ההרשאה, אלא בהסכמת הרשות בכתב ומראש ועל פי התנאים והמגבלות אותם נקבה

על פי שיקול לשם כך בכתב. יובהר, כי הרשות תהא רשאית לסרב לבקשת מקבל ההרשאה כאמור

דעתה המוחלט והבלעדי מבלי שתהא חייבת לנמק את סיבת סירובה ומקבל ההרשאה מוותר על

כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי כל הסבה ו/או

העברה ו/או מסירה ו/או המחאה ו/או שעבוד אותה בצע מקבל ההרשאה ו/או כל מי מטעמו שלא

י הוראות כתב ההרשאה, יהיו בטלות ומבוטלות מעיקרן ולא יהיה להן כל תוקף אלא אם ניתן על פ

זה לעיל, על ידי מקבל 18לשם כך אישור מפורש של הרשות, בכתב. הפרת איזה מהוראות סעיף

ההרשאה, תהווה הפרה יסודית של כתב ההרשאה.

מועסקי מקבל ההרשאה .20

לצורך מתן השירותים, עובדים ו/או מועסקים אחרים, מקבל ההרשאה מתחייב להעסיק, 20.1

אחראים, מיומנים, בעלי ניסיון, הכול בהתאם להנחיות הרשות. במסגרת האמור, ימלא

מקבל ההרשאה אחר כל ההוראות הרלבנטיות המפורטות בנספח התפעולי ובנספח

הביטחון.

ת לו או למי מעובדיו או מקבל ההרשאה מצהיר בזה שידוע לו שאין בחוזה כדי להקנו 20.2

מהמועסקים על ידו זכות לקבלת רישיונות כניסה לשטחים המוגבלים בכניסה בנמל,

ורישיונות כאמור יינתנו בהתאם לצורך ובכפוף להוראות נספח הביטחון. הרשות תהיה

רשאית לסרב לתת לעובדיו ו/או למורשיו של מקבל ההרשאה רישיון כניסה לשטחים

בנמל, או לבטל או להתלות רישיון כאמור שניתן לעובדיו ו/או למורשיו המוגבלים בכניסה

של מקבל ההרשאה, אם ניתן כזה.

הרשות רשאית לדרוש ממקבל ההרשאה להוציא מהנמל כל אחד מעובדיו ו/או מהמועסקים 20.3

על ידו במתן השירותים. מקבל ההרשאה מתחייב, כי משנתנה הרשות הוראה כאמור בסעיף

זה לעיל, תיאסר כניסתו לנמל השירות הרלבנטי של כל עובד או מועסק כאמור, וזאת, תוך

תקופת הזמן הנקובה בדרישת הרשות, ומבלי שהרשות תשא בתשלום פיצויים כלשהם בגין

האמור.

מי שיועסקו על ידו לצורך מתן השירותים, ייחשבו לכל צורך מקבל ההרשאה מצהיר כי כל 20.4

כעובדיו או כשליחיו, ויועסקו על ידו ועל חשבונו הוא, ועליו תחול האחריות לגבי

תביעותיהם הנובעות מיחסיו עימהם. במסגרת האמור, מקבל ההרשאה מתחייב למלא,

סק על ידו במתן במשך כל תקופת ההתקשרות, לגבי כל עובדיו ו/או לגבי מי שיוע

השירותים, אחר האמור בדיני העבודה, לרבות אחר האמור בהוראות ההסכמים הקיבוציים

הכלליים, שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין ההסתדרות ו/או כל הסכם

תוקף בענף המתאים, או כפי שהסכמים אלה יוארכו או יתוקנו -קיבוצי שנערך והוא בר

פי הסכמים אלו.- י הרחבה שהוצאו עלבעתיד, לרבות צוו

123


מקבל ההרשאה מתחייב להיות אחראי כלפי עובדיו, שליחיו וכל מי שמועסק על ידו או 20.5

מטעמו במתן השירות ו/או בקשר למתן השירות, בגין כל נזק ו/או אובדן שיגרם להם, בין

ת, או בעת כל במישרין ובין בעקיפין, כתוצאה מתאונה או מנזק שאירע בעת מתן השירו

פעילות הקשורה במתן השירות לצורך כך מקבל ההרשאה מצהיר כי יקיים פוליסת ביטוח

מעבידים, ו/או פוליסה אחרת המבטחת את העובדים מטעמו כמפורט בנספח הביטוח.

פי כתב ההרשאה, -מובהר, כי מקבל ההרשאה משמש כקבלן עצמאי במתן השירותים על 20.6

פי כתב ההרשאה לרשות ו/או למנהל ו/או לנציגיהם ו/או -שניתנת על ואין לראות בכל זכות

למי שהם מינו ו/או למי הפועל בשמם ו/או מטעמם, לפקח ו/או להתערב בכל צורה במתן

השירות, אלא משום אמצעי להבטחת ביצוע הוראות כתב ההרשאה במלואן, ולא תהיינה

ן השירות, כל זכויות של עובדי הרשות, למפעיל ולכל עובדיו ו/או מי המועסקים על ידו במת

והם לא יהיו זכאים מהרשות לכל תשלומים, פיצויים או הטבות אחרות בקשר עם ביצוע

כתב ההרשאה או הוראה שניתנה על פיו, או בקשר עם ביטול או סיום כתב ההרשאה, מכל

סיבה שהיא.

הופיע בשם הרשות או שום דבר האמור בחוזה לא יתפרש כמסמיך את מקבל ההרשאה ל 20.7

מטעמה, או כמקנה לו מעמד של נציג הרשות בעניין כלשהו או למטרה כלשהי.

לעיל, על ידי מקבל ההרשאה, תהווה 20.7, 20.5 20.4, 20.1הפרת איזה מהוראות סעיפים 20.8

הפרה יסודית של כתב ההרשאה.


בלעדיות בביצוע איזה מההתחייבויות נשוא מובהר בזאת במפורש, כי למקבל ההרשאה לא תינתן

ההרשאה, כולם או חלקם, ובכלל האמור: הרשות תהיה רשאית, בכל עת, על פי שיקול דעתה

הבלעדי והמוחלט לספק איזה מהשירותים נשוא ההרשאה בעצמה ו/או ליתן הרשאה/ות, מכל מין

מתן שירותים דומים ו/או וסוג שהיא/הן, לצדדים שלישיים, למתן השירותים האמורים ו/או ל

תחליפיים, בכל שטח משטחי הנמל ומקבל ההרשאה מוותר בזאת באופן סופי מלא ובלתי חוזר וכן

יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהן בקשר לכך.

ויתור .22

או על פי כל שום התנהגות מצד הרשות לא תחשב כויתור על איזו מזכויותיה על פי כתב ההרשאה

דין, או כשינוי תנאי מתנאי כתב ההרשאה, או כהסכמה מצדה לאיזו הפרה או לאי קיום תנאי

כלשהו, אלא אם אלה נעשו בצורה מפורשת ובכתב. הסכמת הרשות לסטות מהוראות כתב

ההרשאה במקרה מסוים, לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר. לא

זכויות הניתנות לה לפי כתב ההרשאה במקרה מסוים, אין לראות בכך ויתור השתמשה הרשות ב

על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי כתב

ההרשאה.

124


כתב הרשאה ממצה .23

כתב ההרשאה מכיל, מבטא וממצה את כל התנאים המוסכמים בין הצדדים. כל הבטחה, הצהרה,

חוזה בכתב או בעל פה, התחייבות או מצג שניתנו או נעשו על ידי הצדדים לפני כריתת כתב

ההרשאה, ואשר לא באו לידי ביטוי בחוזה, מבוטלים בזה ואין בהם כדי להוסיף על החיובים

ים בחוזה או הנובעים הימנו, לגרוע מהם או לשנותם, והצדדים לא יהיו קשורים והזכויות הקבוע

בהם. כל שינוי בחוזה יעשה באמצעות מסמך נפרד מכתב ההרשאה, שיודפס בכתב, וייחתם על ידי

לא יהיה בר תוקף. שינוי כאמור, –שני הצדדים באמצעות מורשי החתימה מטעמם, שאם לא כך

דרש, יצורף כנספח לכתב ההרשאה וכחלק בלתי נפרד הימנו. לאחר שהודפס ונחתם כנ

שמירה על טהר המידות .24

מקבל ההרשאה מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:

כי הוא ו/או כל מי מטעמו לא הציע ו/או יציע , לא נתן ו/או ייתן, לא קיבל ו/ו יקבל , במישרין 24.1

בעל ערך במטרה להשפיע, במישרין ו/או בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או כל דבר

ו/או בעקיפין, על התקשרות הרשות עימו בחוזה, לרבות כל החלטה של הרשות ו/או נושאי

המשרה שלו ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו בעניינו של כתב ההרשאה, עם חתימתו ובמהלך

תקופתו.

ו/או ישתף פעולה , במישרין כי הוא ו/או כל מי מטעמו לא שידל ו/או ישדל, לא שיתף פעולה 24.2

ו/או בעקיפין, עם נושאי משרה אצל הרשות ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם

אחר, על מנת לקבל מידע חסוי/סודי הקשור לחוזה.

כי הוא ו/או כל מי מטעמו לא שידלו ו/או ישדלו, לא שיתפו פעולה ו/או ישתפו פעולה, 24.3

ם נושאי משרה ברשות ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם במישרין ו/או בעקיפין, ע

אחר במטרה לקבוע מחירים ו/או תשלומים רלבנטיים לחוזה בצורה מלאכותית ו/או בצורה

לא תחרותית.

ידוע למפעיל, כי אם יפר התחייבות מההתחייבויות הכלולות בהצהרותיו דלעיל, תהיה 24.4

בלעדי ובכל שלב שהוא, לבטל חוזה זה מעיקרו (ללא זכות הרשות רשאי, לפי שיקול דעתו ה

להחזר סך ההשקעה), ומקבל ההרשאה מוותר בזאת וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל

טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהן בקשר לכך.

זה לעיל, על ידי מקבל ההרשאה, תהווה הפרה יסודית של 24הפרה של איזו מהוראות סעיף 24.5

ב ההרשאה.כת

125



לבית משפט המוסמך בת"א סמכות ייחודית לדון בכל עניין הקשור והנוגע בקיום כתב ההרשאה.

על כתב ההרשאה יחולו חוקי מדינת ישראל והוא יתפרש על פי חוקים אלה אשר יגברו על כללי

ברירת דין המפנים לתחולת דין זר.

כתובות הצדדים .26

לצורך כתב ההרשאה, וכל עוד לא תתקבל הודעה בדואר רשום על שינויו, יהא זה מען הצדדים

המפורט בכותרת כתב ההרשאה. היה ויחול שינוי בכתובת מקבל ההרשאה מתחייב מקבל

ימים מיום שינוי הכתובת. 3ההרשאה להודיע על כך לרשות תוך

מסירת הודעות .27

אם נקבע במפורש אחרת. מתן ארכה, כמפורט הודעות על פי כתב ההרשאה טעונות כתב, זולת

, טעון הודעה בכתב. הודעה 1970 -(ב) בחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א 7בסעיף

72שעות לאחר משלוח מברק או הודעת פקסימיליה, או 24תראה כמתקבלת עם מסירתה ביד או

שעות לאחר הפקדתה למשלוח בדואר רשום, הכול לפי המוקדם.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

מקבל ההרשאה הרשות

126


נספח א'

הסעות ברכב זעיר ציבורי על פי הזמנה מראש -נספח תפעולי

ההסעות יבוצעו אך ורק באוטובוסים זעירים ציבוריים שמקבל ההרשאה רשום ברשיונם כבעליהם או

כמפעילם, ושנהגיהם אושרו על ידי גורמי הביטחון בנמל.

באחריות מקבל ההרשאה להעביר ביום חתימת כתב ההרשאה את רשימת האוטובוסים הזעירים אשר

יופעלו על ידו במתן השירות. מקבל ההרשאה יודיע במכתב רשמי לרשות על כל הוספה או גריעה של

אוטובוס זעיר ציבורי ממצבת כלי הרכב בהם הוא משתמש לצורך ביצוע ההסעות המיוחדות.

ישלט כל אוטובוס זעיר ציבורי בו הוא משתמש לצורך ביצוע ההסעות המיוחדות בשם של מקבל ההרשאה

מקבל ההרשאה בשני צידיו.

הציבורי, או בעליו, האוטובוס הזעיר הציבורי יעמוד כולו לרשות המזמין או מוזמניו ונהג האוטובוס הזעיר

לא יגבה שכר מכל נוסע בנפרד בעד הנסיעה.

ציבורי יתייצב בדלפק של בעל ההרשאה, או, בחניון, לשם יופנו אליו הלקוחות על ידי נהג האוטובוס הזעיר

נציג, או, דייל/ת השירות של בעל ההרשאה יימסר לידו כתב ההזמנה (ויזה) לנסיעה והנהג ילווה את

הלקוחות אל הרכב.

אינו מפורט בכתב נהג האוטובוס הזעיר הציבורי לא יעלה בתחומי הנמל, ולא יסיע מהנמל, אדם ששמו

ההזמנה.

נהג האוטובוס זעיר ציבורי יחויב בעבור השימוש בחניון בהתאם לתעריפים כפי שתקבע הרשות מעת לעת.

, אשר נמצא בקומה 6נהג האוטובוס הזעיר הציבורי יחנה את רכבו אך ורק בנתיב הצפוני בחניון מספר

דים לרכבי הסעות, בניצב למדרכה על פי השנייה של הגשר הרב מפלסי, במקומות המסומנים והמיוע

הסימון. הנוסעים יעלו לאוטובוס הזעיר הציבורי, לשם הסעתם אל מחוץ לנמל, רק בתחומי החניון.

נהג האוטובוס הזעיר הציבורי לא יעלה בתחומי הנמל, או, בתחומי הכביש הרב מפלסי, נוסעים, אלא,

.6מחניון מספר

, 6זעיר ציבורי המסיעות נוסעים בשכר שאינו חניון חניון מספר קבעה הרשות מקום חניה אחר לרכב

כתוב 6יקראו ההוראות המפורטות בכתב הרשאה זה ביחס להסעות המיוחדות, כאילו במקום חניון מספר

מקום החניה החדש שקבעה הרשות, והוראות כתב ההרשאה, לרבות נספח זה, המתייחסות להסעות ברכב

מקום החדש לכל דבר ועניין ובשינויים כפי שיקבע האחראי.זעיר ציבורי יחולו על ה

נהגי בעל ההרשאה לא יתגודדו באולם מקבלי הפנים, או, באולם הנוסעים היוצאים.

מקבל ההרשאה ונהגיו הפועלים בביצוע ההסעות ישמעו להוראות עובדי הביטחון, הסדרנים והמפקחים

הפועלים בשטח הנמל מטעם הרשות.

רשאה, וכל מי שיפעל מטעמו במתן השירות, יישאו תג עליו יצוין שמו של העובד.עובדי מקבל הה

127


חל איסור על כל פעילות אחרת במקומות השירות פרט לפעילות שהיא נשוא כתב הרשאה זה.

128


1- נספח א'

במוניות -הסעות צוותי אויר –נספח תפעולי

ההרשאה רשום ברשיונם כבעליהם או כמפעילם, הסעות צוותי אויר יבוצעו אך ורק במוניות שמקבל

ושנהגיהם אושרו על ידי גורמי הביטחון בנמל.

באחריות מקבל ההרשאה להעביר ביום חתימת כתב ההרשאה את רשימת המוניות שיועסקו במתן

השירות. מקבל ההרשאה יודיע במכתב רשמי לרשות על כל הוספה או גריעה של מונית ממצבת כלי הרכב

משתמש לצורך ביצוע הסעות צוותי אויר. בהם הוא

מקבל ההרשאה ישלט כל מונית בה הוא משתמש לצורך ביצוע הסעות צוותי אויר בתו זיהוי ממוספר

בשמשות הקדמיות והאחוריות ובדגל שיישא את שם מקבל ההרשאה, בשני צידיו.

ט בכתב ההזמנה.נהג המונית לא יעלה בתחומי הנמל, ולא יסיע מהנמל, אדם ששמו אינו מפור

נהג המונית יחנה אך ורק בחניון המוניות, בתחומי האזור שהוקצה לבעל ההרשאה, בהתאם לתמרור, או,

הסימון בחניון.

קבעה הרשות מקום חניה אחר למונית המסיעה נוסעים בשכר שאינו חניון המוניות, יקראו ההוראות

לו במקום "חניון המוניות" כתוב מקום החניה המפורטות בכתב הרשאה זה ביחס להסעות צוותי אויר, כאי

החדש שקבעה הרשות, והוראות כתב ההרשאה, לרבות נספח זה, המתייחסות להסעת צוותי אויר יחולו על

המקום החדש לכל דבר ועניין, ובשינויים כפי שיקבע האחראי.

התקדם אל רציף לפי דרישת הסדרן מטעם חברת התעופה, בהתאם לצרכים התפעולים יוזמנו מוניות ל

ההעמסה.

הנוסעים (אנשי הצוות) יעלו למונית, לשם הסעתם אל מחוץ לנמל רק בתחנת האיסוף, ברציף הדרומי,

בקומה השניה בגשר הרב מפלסי.

על, -נהגי בעל ההרשאה לא ישהו ולא יתגודדו בתוך בית הנתיבות, לרבות סמוך לדלפק שילוח צוות אל

לעשן ולהשליך פסולת ברשות הרבים.יקפידו לשוחח בשקט ויקפידו לא

נהגי בעל ההרשאה, לא ישדלו ולא יפנו אל ציבור הנוסעים בקריאה, או, בסימן, או, בהצעה לנסוע עימם

במוניתם.

נהגי בעל ההרשאה יצטיידו באישור יציאה חד פעמי למונית על פי כללי המוניות ובכתב הזמנה מאת חברת

ויעד הנסיעה.התעופה, בו יפורטו שמות הנוסעים

מקבל ההרשאה ונהגיו הפועלים בביצוע הסעות צוותי אויר ישמעו להוראות הסדרנים המפקחים ועובדי

הביטחון הפועלים בשטח הנמל מטעם הרשות.

129


נספח ב'

נספח הוראות הביטחון

כללי: .1

נמל התעופה בן גוריון והמטוסים הממריאים ממנו, מהווה יעד מועדף לפגוע לארגוני הטרור .1.1

השונים.

ממשלת ישראל, בהחלטותיה, הטילה על רשות שדות התעופה ועל הנהלת הנמל את האחריות .1.2

לאבטחה הפיסית של הנמל, את האחריות למניעת פיגוע במטוס הממריא מהנמל ואת

האחריות למניעת הברחת אמצעי לחימה לשטח מדינת ישראל.

פעילות בתחום השטחים המוגבלים כמקבל הרשאה המתעתד לפעול בתחום הנמל, ובדגש על .1.3

בכניסה, תחולנה עליך הוראות הנוגעות לביטחון הנמל ולביטחון הנוסעים והמטוסים

הממריאים ממנו.

:מטרה .2

מטרת הנספח להגדיר ולקבוע את ההוראות וההנחיות שיחייבו את מקבל ההרשאה ואת כל מי

בכדי למנוע מגורמים עוינים לאסוף מטעמו שיועסק במתן השירותים כחלק מכלל הפעולות הננקטות

מידע ולבצע פיגוע בתחום הנמל.

:אחריות .3

") שירכז את כל פעילויות מקבל נאמן הביטחוןמקבל ההרשאה ימנה נציג מטעמו (להלן: " .3.1

ההרשאה בהיבט הביטחוני וישא באחריות, בכל הנוגע לקיום הוראות נספח זה מול חטיבת

מיום אישור ,לנספח זה 3.3") כמפורט בסעיף משנה הביטחוןחטיבת הביטחון בנמל (להלן: "

לחוזה 2.3מינויו, ובמהלך תקופת מתן השרותים, כהגדרתן בסעיף משנה

ידי חטיבת הביטחון, יחשב מנכ"ל מקבל - עד אישורו של המועמד לתפקיד נאמן הביטחון,על .3.2

ההרשאה כנאמן ביטחון.

נאמן הביטחון .3.3

ש הקשר לחטיבת הביטחון מטעם מקבל ההרשאה, במהלך נאמן הביטחון ישמש כאי 3.3.1

כל תקופת כתב ההרשאה, וירכז את ביצוע כל הפעולות הנדרשות ממקבל ההרשאה

בהוראות נספח זה, מול חטיבת הביטחון בכלל, ומול משרד הרשיונות בפרט.

130


נאמן הביטחון יקבל תדרוך מפורט מנציג מוסמך של חטיבת הביטחון,לא יאוחר 3.3.2

שבוע ימים ממועד מינויו. התדריך יכלול הסברים והבהרות להוראות נספח זה, מ

ובנוסף ימסרו לנאמן הביטחון דרישות ונהלי ביטחון כללים נוספים החלים על כלל

השוהים בתחום הנמל, אשר על פיהם יידרש לפעול ואותם יידרש להנחיל לעובדי

מקבל ההרשאה וכל מי מטעמו.

טחון להיות בקיא בפרטי נספח זה ובשאר נהלי הביטחון החלים על על נאמן הבי 3.3.3

מקבל ההרשאה וכל מי מטעמו, ולאכוף אותם.

נאמן הביטחון יקיים קשר שוטף עם נציג מוסמך של חטיבת הביטחון בתקופת 3.3.4

ההקמה ובתקופת מתן השירותים, ויתעדכן באמצעותו בנהלים וכללי ביטחון,

ההרשאה בתחום הנמל, בכל עת שיידרש לכך. העשויים להשיק לפעילות מקבל

נאמן הביטחון יאשר בחתימתו כל בקשה למתן רשיון כניסה לשטחים המוגבלים 3.3.5

בכניסה למי מטעם מקבל ההרשאה, וינהל מעקב פנימי שוטף אחר תוקפם של

רשיונות קיימים.

ונהלי הביטחון נאמן הביטחון יתדרך ויעדכן את עובדי מקבל ההרשאה בהוראות 3.3.6

התקפים ואלה שינתנו מפעם לפעם.

מקבל ההרשאה יעביר את שמו ופרטיו של המועמד מטעמו לאיוש תפקיד נאמן הביטחון, .3.4

להלן. 4לצורך אישור חטיבת הביטחון בהתאם להנחיות סעיף

מתחייב להעביר לחטיבת הביטחון את כל הנתונים האמורים לעיל, כולל מקבל ההרשאה .3.5

להלן), חתום על ידי כל אחד מהמועמדים. 4.2.3ודיות רפואית (האמור בפסקה ויתור על ס

להלן, 4חטיבת הביטחון תהיה רשאית,לדרוש פרטים נוספים מעבר לנתונים האמורים בסעיף .3.6

לדחות מועמד/ים ואף לדרוש ממקבל ההרשאה להציג מועמדים נוספים במקומו/ם, או

.על פי שיקול דעתה הבלעדילהחליף מועמד שנבחר וכל זאת בכל שלב ו

ימים לפני מועד תחילת תקופת מתן 30-מינויו של נאמן ביטחון יתבצע, לכל המאוחר כ .3.7

השירותים.

אישור העסקה או התקשרות לצורך פעילות בתחום הנמל: .4

כאמור, הנמל הוא שטח רגיש מבחינה ביטחונית ולכן יורשה מקבל ההרשאה להעסיק בתחום .4.1

גורם חיצוני העתיד לפעול בתחום הנמל, רק מועמד שאושר, לאחר הנמל, או להתקשר עם

פי עיסוקו ותחום עבודתו.- שיעבור בדיקת רישום פלילי וסינון בטחוני לרמה הנדרשת על

131


העובד ומעבידו מתחייבים לספק את כל הנתונים הדרושים לצורך ביצוע הליך באמצעות .4.2

הטפסים המפורטים להלן:

שאלון אישי; 4.2.1

הסכמה למסירת מידע; 4.2.2

כתב ויתור סודיות רפואית; 4.2.3

הצהרת התחייבות בעניין שימוש בסמים רק עבור מי שיועסק מטעם מקבל 4.2.4

ההרשאה בתקופת מתן השירותים.

הטפסים האמורים ימסרו למקבל הרשאה על ידי חטיבת הביטחון.

המצוינים לעיל כאשר מקבל ההרשאה מתחייב להעביר את הנתונים באמצעות הטפסים .4.3

ידי המועמד.- כשהם חתומים על

מקבל ההרשאה מתחייב לדווח ולעדכן על כל שינוי אשר נודע לו לאחר העברת פרטי המועמד .4.4

או לאחר שאושרה העסקתו/פעילותו, בפרטי המועמד, או בכל פרט אשר עשוי להיות בעל

רלוונטיות ביטחונית.

שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש פרטים נוספים לגבי כלל פי -חטיבת הביטחון תהיה רשאית על .4.5

המועסקים, הספקים, הקבלנים ושאר הגורמים מטעם מקבל ההרשאה, או חלק מהם, ואף

תהיה רשאית לאסור על כניסת מי מן המועסקים לתחומי הנמל,מטעמים ביטחוניים,בין אם

כבר אושרה כניסתו, ובין אם לא .

ולא לאפשר עבודה לגורם אשר פרטיו לא הועברו, ואשר מקבל ההרשאה מתחייב לא להעסיק .4.6

ידי חטיבת הביטחון.- לא אושר על

תהליך קבלת סיווג בטחוני מתאים, ואישור מועמד, יכול להמשך ממספר ימים ועד למספר .4.7

לאור הנתונים -שבועות. כמו כן, משך הטיפול בבקשה, עד לאישורה, משתנה מאדם לאדם

-,ועל מקבל ההרשאה להביא זאת בחשבון במסגרת תכנון כחהאישיים והרקע של כל אדם

אדם ולוחות הזמנים.

132


תקופת מתן השירותים .5

תדריך בטחוני למועסקים 5.1

פי הנחיות חטיבת הביטחון) לכל עובד שיועסק - מקבל ההרשאה יערוך תדריך בטחוני (על 5.1.1

להלן: במתן השירותים, טרם יחל בעבודתו. התדריך ישים דגש על הנושאים

שטחים מוגבלים ובקרת מעברים. 5.1.1.1

.7כללי התנהגות ביטחונית בהתאם לסעיף 5.1.1.2

ימים 7-מקבל ההרשאה מתחייב כי כל עובד מטעמו יקבל תדריך בטחוני לא יאוחר מ 5.1.2

מיום תחילת העסקתו בתחום הנמל.

שנתיים - יכי רענון חצינוסף לתדריך בתחילת ההעסקה יקיים מקבל ההרשאה תדר 5.1.3

לעובדיו, אשר במסגרתם יעביר לעובדים עדכונים בצרכי חטיבת הביטחון המשיקים

לתחום פעילותם.

:שטחים מוגבלים ואישורי מעבר 5.2

כיוון שהנמל הוא מעבר גבול, ולאור הנחיות הגורמים המוסמכים, הוגדרו בשטח 5.2.1

מותרת רק למי שניתן לו רשיון הנמל שטחים מוגבלים בכניסה, שהכניסה אליהם

כניסה אליהם (כולם או חלקם), אשר רק באמצעותו תתאפשר הכניסה לשטחים

המוגבלים והמעבר ביניהם.

מתן רשיון כניסה לאדם לשטח מוגבל בכניסה בנמל מותנה בקבלת סיווג בטחוני 5.2.2

ה לשטחים פי כללי רשות שדות התעופה (כניס- מתאים מרשויות הביטחון. בנוסף, על

.1983-מוגבלים), התשמ"ג

רשיון הכניסה יונפק לעובד רק לאחר שעבר את כל תהליכי הסינון הביטחוני. 5.2.3

רשיון הכניסה יונפק לעובד לתחום עבודתו בלבד, וחל איסור מוחלט לעשות שימוש 5.2.4

אחר באישור זה או להעבירו לאחר.

יעשה בכפוף ובהתאם לכללי המעבר ונהלי השימוש ברשיון הכניסה לצורכי מעבר, 5.2.5

בקרת המעברים של חטיבת הביטחון.

בקשות לבדיקות מהימנות וקבלת רשיון כניסה כאמור יוגשו על ידי נאמן הביטחון, 5.2.6

למשרד הרשיונות בנמל, עבור עובדי מקבל ההרשאה בלבד ולצורך תפקידם במסגרת

מתן השירותים בלבד.

133


אי לבטל ולהחזיר למשרד הרשיונות בנמל כל רשיון כניסה של מקבל ההרשאה אחר 5.2.7

עובד מקבל ההרשאה, אשר חדל לעבוד אצל מקבל ההרשאה, או שינה את תפקידו

ובתפקידו החדש אין צורך ברשיון כניסה לשטחים המוגבלים בנמל.

תהליך הטיפול בבקשה למתן רשיון לשטח האווירי יכול להמשך בממוצע כשבועיים 5.2.8

ד שלושה שבועות. התהליך עלול להתארך אם הבקשה לכניסה לשטח האווירי ע

כוללת בקשה לכניסה ותנועה עם רכב בשטח האווירי.

פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את -מובהר בזאת כי חטיבת הביטחון רשאית, על 5.2.9

תוקפו של כל רשיון כניסה ,בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

:ביטחון מאדם הנושא רשיון כניסה לשטחים המוגבליםדרישות חטיבת ה 5.2.10

חובה לענוד את הרשיון בצורה גלויה ובולטת בכל משך שהייתו של בעל 5.2.10.1

הרשיון בשטח המוגבל אליו הוא מורשה להיכנס

השימוש ברשיון יעשה בתפקיד בלבד ולצורך התפקיד בלבד. 5.2.10.2

לי ונהלי בקרת המעברים של חטיבת השימוש ברשיון יעשה בהתאם לכל 5.2.10.3

הביטחון.

נושא הרשיון יקפיד להימצא ולנוע אך ורק בתוך התחומים שבהם הוא 5.2.10.4

פי הרישום על גבי הרשיון.-מורשה לנוע על

אסור להעביר רשיון כניסה לשטחים המוגבלים בנמל לאדם אחר (הדבר 5.2.10.5

נו ניתן להעברה.מהווה עבירה פלילית) הרשיון הוא אישי ואי

חל איסור להשאיר את הרשיון בתוך הרכב. 5.2.10.6

יש לדווח מיידית לחטיבת הביטחון על תום תקופת העסקה של עובד 5.2.10.7

ולהחזיר את רשיונו. החזקה של רשיון כניסה שלא כדין מהווה עבירה

פלילית.

הרשיונות בנמל, חידוש רשיון שאבד/נגנב/הושחת מחייב אישור יו"ר ועדת 5.2.10.8

וכרוך בתשלום עבור הנפקת הרשיון החלופי, שיהיה בשיעור כפי שתקבע

הרשות.

:המוגבליםהגשת בקשות לקבלת רשיונות כניסה לשטחים -משרד הרשיונות 5.2.11

.3משרד הרשיונות ממוקם באולם מקבלי הפנים בטרמינל 5.2.11.1

134


.09:00-14:30 - קבלת קהל ה'. שעות - המשרד פועל בימים א' 5.2.11.2

בקשה לרשיון כניסה לשטחים המוגבלים כוללת: 5.2.11.3

מכתב בקשה ממקבל ההרשאה בצרוף אישור מחשב מקבל ההרשאה (א)

כי המועמד מקבל משכורת מהגורם המבקש.

שאלון אישי למועמד/עובד (סינון בטחוני). (ב)

ת"ז או דרכון). טופס הרשאה לבדיקת רישום פלילי (כולל צילום (ג)

טפסים ניתן לקבל במשרד הרשיונות. 5.2.11.4

בקרה וביקורת: .6

פי -חטיבת הביטחון, בשיתוף עם משטרת ישראל ושירות הביטחון הכללי תהיה רשאית, על .6.1

שיקול דעתה,ומבלי שתהיה חייבת לעשות כן,להפעיל מערך בקרה וביקורת, כדי לוודא כי נהלי

קיימים במלואם וכלשונם.הביטחון הרשומים בנספח זה מת

מערך הבקרה והביקורת יכלול תרגילים שונים לעובדים ולמערכת כולה, וכן ביקורות .6.2

מתוכננות וביקורי פתע בכל מקומות השירות.

מקבל ההרשאה מתחייב לאפשר למבצעי הביקורת מטעם חטיבת הביטחון, בכל עת ובכל .6.3

שתף פעולה עם המבקרים ולתקן מיידית תדירות, גישה לכל מידע בכל רלוונטיות ביטחונית, ל

את כל החריגות שימצאו.

אם ימצאו חריגות מכללי הביטחון, יתקן אותן מקבל ההרשאה באופן מיידי, ויעביר תוך שבוע .6.4

ימים נימוק בכתב לסיבת קיומן של אותן חריגות.

הרשות תהיה רשאית להפסיק את מתן השירותים או את ביצוע העבודות על ידי מקבל .6.5

פי שיקול דעתה, יש לה השלכה על רמת -רשאה במקרה של חריגה מכללי הביטחון, אשר עלהה

האבטחה והבטיחות בנמל, עד לתיקון אותה חריגה.

שמירה על סודיות .7

מקבל ההרשאה וכל מי מטעמו שיעסוק ו/או יועסק במתן השירותים מחוייבים לשמור בסוד, .7.1

אדם, כל ידיעה או מידע בכל הנוגע לא להעביר ולא למסור ו/או להביא לידיעת כל

לאינפורמציה הביטחונית ולסדרי הביטחון להם יחשפו במהלך פעילותם בתחומי הנמל.

135


נאמן הביטחון וכל מי שינהל בפועל את מתן השירותים מטעם מקבל ההרשאה יחתמו על .7.2

הצהרת סודיות לפיה יתחייב החותם לאמור לעיל.

:כללי התנהגות ביטחוניים .8

איסור מוחלט על נשיאת והכנסת נשק לשטחים המוגבלים בכניסה בנמל ולאולמות חל .8.1

הטרמינל הציבוריים.

על מקבל ההרשאה וכל מי מטעמו חלה החובה להישמע לכל הוראות אנשי הביטחון מטעם .8.2

ידי עובדי הבטחון -הרשות, בשגרה ובחירום, לרבות היענות לדרישה לעצור לביקורת רכב על

נתב"ג , כולל בדיקה, חיפוש והזדהות.בשערי הכניסה ל

תנועתם של אנשי הביטחון מטעם חטיבת הביטחון לצורך בטחוני בחירום, בשגרה, ולצרכי .8.3

תרגול, תתאפשר בכל עת ללא כל עיכוב או הפרעה מצד מקבל ההרשאה או מי מטעמו.

בלים חל איסור מוחלט על מקבל ההרשאה ועובדיו להימצא ברחבת מטוס ו/או בשטחים המוג .8.4

. שלא לצרכי עבודתם

אם נחשפו לסיטואציה או אינפורמציה חריגה, אשר עשויה להיות בעלת ערך בטחוני, .8.5

מחויבים, מקבל ההרשאה וכל מי מטעמו, לדווח אודותיה לאנשי חטיבת הביטחון.

- העמסת כבודה/חפץ/טובין על מטוס או העברת חפץ/טובין לנוסע המתעתד לטוס, שלא על .8.6

וללא אישור אנשי הביטחון אסורה בהחלט! פי נהלי האבטחה

כדי למנוע מצב בו כלי הרכב של מקבל ההרשאה ישמש פלטפורמה לביצוע פיגוע בשטח הנמל .8.7

על מקבל ההרשאה לדאוג לסריקת כלי הרכב כדי לוודא אי המצאות גורמים עויינים/בלתי –

לוודא כי הרכב נעול מורשים עליו ו/או חפץ שאינו שייך למקבל הרשאה או מי מטעמו וכן

כראוי כאשר אין עליו איש. כמו כן, לדאוג להחנותו בחניונים מורשים ומאובטחים.

שינויים ועדכונים: .9

פי - נהלי חטיבת הביטחון מתעדכנים מעת לעת לאור הערכות מטה חטיבת הביטחון, ועל .9.1

הנחיות הגופים הממלכתיים המנחים. מובהר בזאת כי חטיבת הביטחון רשאית לשנות

ולעדכן מי מהוראות והנחיות נספח זה, על פי שיקול דעתה , בכל עת .

מובהר בזאת כי כל שינוי באופי הפעילות של מקבל ההרשאה ו/או שינוי במבנה מי .9.2

ממקומות השירות ו/או המתקנים העומדים לרשות מקבל ההרשאה, עשוי להיות בעל

פח זה.השלכה ביטחונית ולהוביל לשינוי ו/או עדכון הוראות נס

136


מקבל ההרשאה יקבל מראש, מידי חטיבת הביטחון, הודעה על עדכון או שינוי צפוי .9.3

בהוראות נספח זה, ויהיה מחויב בו.

שונות: .10

אין בהוראות נספח זה בכדי לגרוע מנהלי חטיבת הביטחון ומכללי ההתנהגות הביטחוניים .10.1

החלים על כלל השוהים בתחום הנמל.

בכדי לגרוע מכל הוראה אחרת בכתב ההרשאהו/או בנספחיו.אין בהוראות נספח זה .10.2

לא יחולו על מקבל הרשאה , אשר מסגרת פעילותו אינה כוללת צורך בגישה 6.2הוראות סעיף .10.3

לשטחים המוגבלים.

כל הפרה של מי מהוראות נספח זה, ו/או מהוראות הביטחון הכלליות שידרשו ממקבל .10.4

ה של חטיבת הביטחון, השלכה על ביטחון הנוסעים, ההרשאה, אשר יש לה, על פי שיקול דעת

.של כתב ההרשאה תחשב כהפרה יסודיתציבור המבקרים והמטוסים בנמל,

137


נספח ג'

אחריות בנזיקין לגוף ולרכוש

1 (א) מקבל ההרשאה לבדו יהיה אחראי, כמפורט להלן:

לעובדי הרשות ו/או למי הפועל לכל נזק גוף ו/או רכוש שייגרמו, במישרין או בעקיפין, לרשות,

בשמה ו/או מטעמה של הרשות ו/או עבורה ו/או לצד שלישי, בשל מעשה או מחדל של מקבל

ההרשאה ו/או של מי מעובדיו ו/או של מי הפועל בשמו ו/או מטעמו ו/או עבורו עקב מתן

השירות ו/או בקשר עם מתן השירות.

)1(

מקבל ההרשאה לבדו יהיה אחראי בגין כל נזק ו/או מבלי לגרוע מכלליות האמור בחוזה זה,

הפסד שייגרם לו עצמו, לרשות ו/או לצדדים שלישיים הנובעים ממתן השירות, לרבות הפסד

הנובע מגניבה, מעילה, נזק בזדון וכו', ולעניין זה מובהר כי הרשות לא תישא באחריות למי

מהנזקים ו/או ההפסדים המפורטים לעיל.

)2(

ההרשאה מתחייב בזה שהוא ו/או הנהגים שיועסקו במתן השירות לא יעשו דבר שיגרום לנזק, מקבל

למפגע, למכשול, להפרעה ברבים או להטרדה לרשות ו/או למשתמשים בנמל.

(ב)

הרשות לא תישא באחריות כלשהי לחבלה בגוף או ברכוש, פגיעה, הפסד או נזק כלשהו שייגרמו

לנוסעים או לכל צד שלישי תוך כדי שהותם בנמל או תוך כדי ו/או עקב כוחו, או -למפעיל או לבאי

מתן השירות, לרבות מחמת שביתה, שעת חירום, הוראות גורמי בטחון ממלכתיים אחרים.

(ג)

מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה, מקבל ההרשאה מתחייב לפצות את הרשות, בנוסף לכל

קיום או הפרה של -הפסד או אובדן שייגרמו עקב או כתוצאה מאיהוראה אחרת בחוזה, על כל נזק,

הוראה מהוראות כתב ההרשאה על ידי מקבל ההרשאה, עובדיו או מי הפועל בשמו ו/או מטעמו

ו/או עבורו.

(ד)

מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה, מקבל ההרשאה מתחייב לפצות ו/או לשפות את הרשות, תוך

לת דרישת הרשות, במלוא כל סכום שתחוייב לשלם בגין תביעה שתוגש שבעה ימים מיום קב

ושמקבל ההרשאה אחראי לה לפי כתב ההרשאה, לרבות הוצאות שכר טרחת עו"ד וכן עבור כל נגדה

הוצאה שתיגרם לרשות בקשר עם הליכים אלה או עם בירור התביעה שתוגש נגדה.

(ה)

ביחד ו/או לחוד, מקבל ההרשאה לא יהא רשאי להסדיר, הוגשה תביעה נגד הרשות ומקבל ההרשאה,

לחלק או לשלם תביעה כזאת ללא אישורה של הרשות, מראש ובכתב.

(ו)

138


כל נזק שייגרם למקומות השירות ו/או לרכוש הרשות כתוצאה ממעשה או ממחדל של מקבל

ה לא יקיים ההרשאה, יתוקן על ידי מקבל ההרשאה, על חשבונו וללא דחייה. אם מקבל ההרשא

התחייבות זו במלואה, תהא הרשות זכאית, אך לא חייבת, לבצע בעצמה את תיקון הנזק שייגרם

לרציף החניה לקליטת הנוסעים ו/או לרכוש הרשות, ומקבל ההרשאה ישיב לרשות את ההוצאות

שהוציאה לשם כך תוך שבעה ימים מיום דרישת הרשות ובהתאם למפורט באותה דרישה. חשבון

ש לקבלן כאמור בסעיף זה ישמש ראיה חותכת בין הצדדים לעניין ההוצאות שהוצאו על ידי שיוג

הרשות.

(ז)

- ביטוח

פי כל דין, וכתנאי מתלה -להבטחת אחראיות מקבל ההרשאה כמפורט בחוזה זה ו/או על .1

לתחילת מתן השירות על ידי מקבל ההרשאה, מתחייב מקבל ההרשאה לבטח את עצמו, על

חשבונו, בחברת ביטוח מקומית בעלת מוניטין, החל ממועד תחילת מתן השירות וכל משך

תקופת ההרשאה למתן השירות, בביטוחים המפורטים בנספח "אישור על קיום ביטוחים"

הנ"ל. נספח ד', ולקיים את כל התנאים המפורטים בנספח ד'המצ"ב לחוזה כ

.2 (א)

, מתחייב מקבל ההרשאה שכל המוניות נספח ד'ב בנוסף לדרישות הביטוחיות המפורטות .2

פי כתב ההרשאה יהיו מבוטחות כדלקמן:-שישמשו למתן השירות על (ב)

פי חוק בגין פגיעה גופנית עקב בעלות, ו/או שליטה ו/או שימוש בכלי - בביטוח חובה כנדרש על

פי חוזה זה.-רכב אשר משמשים במתן השירותים על

בביטוח רכב בגין נזק לרכוש צד שלישי (לרבות נזק תוצאתי) עקב בעלות, תחזוקה או שימוש

לאירוע. ₪ 1,000,0000-בכלי רכב בגבול אחריות אשר לא יפחת מ

פי חוזה זה.- בפוליסה לביטוח כלי הרכב (מקיף) המשמשים את מקבל ההרשאה לפעילותו על

שאף אחד מכלי הרכב המופעלים במסגרת מתן השירות, ואף אחד מקבל ההרשאה מתחייב בזאת

מהנהגים, לא ייכנסו לשטח המבצעי בנמל מבלי שיהיה להם ביטוח מתאים, כפי שקבעה הרשות

לעניין אותה כניסה לשטח המבצעי בנמל, בין על ידי הרחבת פוליסת הביטוח של אותו כלי רכב ובין

עונה על דרישות הרשות לעניין זה.בדרך של המצאת אישור מחברת הביטוח ה

(ג)

139


בנוסף להתחייבויות מקבל ההרשאה לקיום הביטוחים כמפורט לעיל, יחולו על מקבל .9

ההרשאה ההוראות הבאות: (ד)

מקבל ההרשאה מתחייב לקיים את כל תנאי ביטוחי מקבל ההרשאה, ולהודיע לרשות .10

מתחייב מקבל ההרשאה לשתף מיד על כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה. כן

פעולה עם הרשות ככל שידרש לשם מימוש תביעת ביטוח אשר הרשות תחליט

להגישה למבטחים.

מקבל ההרשאה מצהיר שלא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד הרשות .12

ידו, פי הביטוחים שייערכו על -ו/או מי מטעמה בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי בגינו על

והוא פוטר בזאת את הרשות מכל אחריות לנזק כאמור.

מקבל ההרשאה מתחייב למלא אחר תנאי הפוליסות, לשלם את דמי הביטוח במועדם .14

ובמלואם ולעקוב אחר חידוש הביטוחים והתאמתם.

לרשות, וכן למי שימונה מטעמה, יהיו הסמכות, אך לא המחוייבות, לבדוק את הביטוחים

שייערכו על ידי מקבל ההרשאה. כמו כן מתחייב מקבל ההרשאה לבצע כל שינוי או תיקון

פי מסמך זה לעיל. מקבל -שיידרשו על מנת להתאים את הביטוחים להתחייבויותיו על

ההרשאה משחרר את הרשות מכל אחריות לגבי טיב והיקף הביטוחים, וכן מצהיר כי בבדיקת

שה כזו, אין כדי לגרוע מכל חובה המוטלת על מקבל הביטוחים על ידי הרשות, אם תע

פי חוזה זה.- ההרשאה על

)4(

מוסכם בזאת שאם יבוטל או יצומצם ביטוח כלשהו מביטוחי .16

מקבל ההרשאה ו/או אם לא ימציא מקבל ההרשאה את אישור

עריכת הביטוח בגין עריכת ביטוחיו, כולם או חלקם ו/או בגין

תאים האישור שיומצא כאמור חידושם במועד, או אם לא י

להוראות חוזה זה, תהיה הרשות רשאית, אך לא חייבת, לפי

שיקול דעתה, לערוך את הביטוחים כאמור, כולם או מקצתם, על

חשבונה, מבלי שיהיה בכך כדי להטיל אחריות כלשהי על הרשות

ו/או על מי מטעמה או לפטור את מקבל ההרשאה מאחריות

פי כל דין. - פי חוזה זה ו/או על-כלשהי המוטלת עליו על

מקבל ההרשאה ישפה את הרשות, מיד עם דרישתה הראשונה, בכל סכום ששילמה הרשות

כדמי ביטוח עבור מקבל ההרשאה כאמור.

)5(

140


בכל מקרה של אירוע בעקבותיו ישתלמו תגמולי ביטוח על ידי המבטחים, תפוצה ראשית

לה ו/או לעובדיה ו/או שהיא עלולה להיות חייבת בו הרשות על כל נזק ו/או אובדן שייגרמו

פי פסק דין, בוררות או החלטה אחרת. אם הדבר יידרש להבטחת זכויותיה של הרשות או - על

לגבי שיפוי לעניין כל נזק שלגביו הוצא ביטוח כאמור, מתחייב מקבל ההרשאה, מיד עם

חת דעתה של הרשות לשם דרישתה הראשונה של הרשות, למסור לחברת הביטוח הודעה להנ

הבטחת זכויותיה של הרשות לפי פסקה זו.

)6(

פי הסכם ביטוח, מתחייב מקבל ההרשאה לתבוע אותה -החליטה הרשות להגיש תביעה על

פי בקשתה של הרשות.- יחדיו, על

)7(

מוסכם ומוצהר בזאת שהרשות תהיה רשאית במהלך תקופת ההרשאה למתן השירות להורות

ההרשאה להגדיל את גבול האחריות בביטוחי צד שלישי אותם מחוייב מקבל למקבל

פי כתב ההרשאה.-ההרשאה לקיים על

)8(

ללא כל צורך בכל דרישה או פניה מצד הרשות, מתחייב מקבל ההרשאה להמציא לרשות, לא

י , כשהוא חתום כדין על ידנספח ד'פי חוזה זה, את -יאוחר ממועד תחילת מתן השירות על

המבטח. מקבל ההרשאה מצהיר שידוע לו שהמצאת אישור כאמור היא תנאי מתלה ומקדמי

פי חוזה זה.- לתחילת פעילותו על

ימים לפני מועד תום תקופת ביטוחי מקבל ההרשאה, מתחייב מקבל 14-לא יאוחר מ

ההרשאה להפקיד בידי הרשות אישור על הארכת תוקף הביטוחים לשנה נוספת. מקבל

חזור ויפקיד אישור זה מדי שנת ביטוח וכל עוד כתב ההרשאה בתוקף.ההרשאה י

)9(

מובהר כי אי המצאת אישורי הביטוח במועד או בהתאם להוראות הסכם זה, לא תגרע

מהתחייבויות מקבל ההרשאה על פי הסכם זה, ומקבל ההרשאה מתחייב לקיים את כל

ן שירותים בשל אי הצגת אישורים התחייבויותיו על פי הסכם זה גם אם ימנע ממנו מת

כמפורט לעיל.

)10(

(ה) הפרת התחייבות מהתחייבויות מקבל ההרשאה לפי סעיף זה מהווה הפרה יסודית.

141


נספח ד '

אישור עריכת ביטוחים

תאריך:__________

לכבוד

רשות שדות התעופה בישראל (להלן: "הרשות")

7ת.ד.

70100גוריון -בןשדה תעופה

ג/א.נ.,

מבוטחנו _________________ (להלן: "מקבל ההרשאה") אישור עריכת פוליסות ביטוח הנדון:

בהתאם לתנאי חוזה הרשאה למתן שירותי שירות של הסעת עובדי חברת ________, לפי

הזמנת מזמין השירות (להלן: "כתב ההרשאה")

=================================================

הננו מאשרים בזאת כי ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן, בגין פעילות מקבל ההרשאה, ובכלל זה

לרבות כמוגדר בחוזה הנ"ל, שנחתם בין רשות שדות התעופה בישראל לבין מקבל ההרשאה, כדלקמן:

:ביטוח רכוש .1

רכוש מקבל ההרשאה, לרבות הציוד, המכשירים והמתקנים הנמצאים בשטחי הרשות ו/או לביטוח

מחוצה להם, לרבות מקומות בהם ניתן השירות על ידי מקבל ההרשאה ולרבות ציוד המשמש את

מקבל ההרשאה במתן השירות שבבעלותו ו/או באחריותו, וזאת במלוא ערכם ובערכי כינון, מפני

סיכונים המקובלים בביטוח אש מורחב, לרבות אש, עשן, ברק, התפוצצות, אובדן או נזק עקב ה

רעידת אדמה, סערה וסופה, שיטפון, נזקי נוזלים והתבקעות צינורות, פגיעה על ידי כלי רכב, פגיעה

על ידי כלי טיס, שביתות, פרעות, נזק בזדון, שבר זכוכית ופריצה.

.ביטוח זה הורחב לכלול את הרשות כמבוטח נוסף

:פוליסה לביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור .2

……………….ועד ליום……………. תקופת הביטוח: מיום

$ למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח. 1,000,000גבולות האחריות: לא יפחתו מסך של

הפוליסה מכסה את חבותו על פי כל דין של מקבל ההרשאה וכל הבאים מטעמו בגין פגיעה, אבדן

מבלי לגרוע מכלליות האמור במפורש לרשות, -לצד שלישי (גוף ו/או רכוש) ו/או נזק שייגרם

לעובדיה ולבאים מטעמה, לרבות בקשר עם מתן השירותים בחצרי הרשות ומחוצה להם.

142


הפוליסה מורחבת לכלול את אחריותה של הרשות, עובדיה ו/או מנהליה בקשר למעשי או מחדלי

בכפוף לסעיף אחריות צולבת. תנאי הפוליסה לא יפחתו מקבל ההרשאה והפועלים מטעמו וזאת

מתנאי ה"פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי מהדורת "ביט ".

:ביטוח חבות מעבידים .3

……………….ועד ליום……………. תקופת הביטוח: מיום

$ למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח.5,000,000גבולות האחריות: לא יפחתו מסך של

בותו של מקבל ההרשאה וכל הבאים מטעמו בגין פגיעה גופנית ו/או מחלה הפוליסה מכסה את ח

כלשהי למי מעובדיו תוך כדי או עקב עבודתם במתן השירותיים בחצרי הרשות ומחוצה להם.

הפוליסה תכלול את הרשות, עובדיה ומנהליה כמבוטחים נוספים היה ותוטל עליהם חבות

כמעסיקים או מעבידים של הנפגע.

וליסה לא יפחתו מתנאי ה"פוליסה לביטוח אחריות מעבידים מהדורת "ביט ".תנאי הפ

:ביטוחי מקבל ההרשאה יהיו כפופים להוראות הבאות

הננו מוותרים על זכותנו לתחלוף כנגד הרשות ו/או כל אדם או גוף הפועל מטעמה וכן כלפי כל .1

השיבוב כלפיו לפני קרות אדם או גוף שהמבוטחים התחייבו בכתב לשפותו או לוותר על זכות

מקרה הביטוח. ויתור כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק ב כוונת זדון.

הביטוחים המפורטים לעיל קודמים לכל ביטוח אחר שנעשה על ידכם, ואנו מוותרים על טענה ו/או .2

דרישה בדבר שיתוף ביטוחיכם.

קיע או מקטין או מגביל בדרך הננו מסכימים לכך שכל סעיף בפוליסות, אם יש סעיף כזה, המפ .3

כלשהי את אחריות המבטח כאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי הרשות.

מעשה או מחדל של יחיד מיחידי המבוטח בתום לב העלול לגרוע מזכויותיו על פי הפוליסה לא .4

יגרע מזכויות המבוטחים האחרים.

תישלח לכם הודעה על כך בדואר הביטוחים הנ"ל אינם ניתנים לצמצום ו/או לביטול, אלא אם .5

יום מראש. 30רשום, לפחות

ידוע לנו שהאחריות לתשלום פרמיות הביטוח וההשתתפות העצמית בנזקים חלה על מקבל .6

.ההרשאה בלבד

אישור זה כפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן עד כמה שלא שונו במפורש ע"י האמור לעיל.

בכבוד רב,

_______________ __________________

חתימה וחותמת המבטח שם ותפקיד החותם

143


'1נספח ד

"אישור על קיום ביטוחים"

……………תאריך:

לכבוד

")המזמין" –רשות שדות התעופה (להלן

ביטוחים בקשר עם כתב הרשאה_______________ (להלן : "השירותים") אישור על קיום הנדון:

שנחתם ביום ___________ (להלן: ההסכם) ביניכם לבין ____________ (להלן: "המקבל

הרשאה ").

") ערכנו תקופת הביטוחועד יום ......... (להלן: "…………. הננו מאשרים בזאת כי החל ביום

הביטוחים המפורטים להלן בקשר עם ההסכם שבנדון:על שם המקבל הרשאה את

פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי בשל נזקי רכוש כתוצאה משימוש ברכב מנועי :

ביטוח המבטח את חבותו החוקית של המקבל הרשאה והפועלים מטעמו כלפיכם וכלפי צד

$ לפחות. 150,000עד לסך שלישי כלשהו, בגין נזק לרכוש עקב שימוש בכלי רכב מנועי

שם המבוטח בפוליסה הורחב לכלול את רשות שדות התעופה בישראל, בגין אחריות שתוטל

עליה עקב מעשה ו/או מחדל של המקבל הרשאה והבאים מטעמו, וזאת בכפוף לסעיף אחריות

וצאה צולבת לפיו הכיסוי הביטוחי בפוליסה יחול על כל אחד מיחידי המבוטח בנפרד, כאילו ה

על שמו בלבד .

:על ביטוחי המקבל הרשאה חלים הסעיפים הבאים

הביטוח המפורט לעיל קודם לכל ביטוח אחר שנעשה על ידכם ואנו מוותרים על טענה ו/או דרישה א.

בדבר שיתוף ביטוחיכם.

הננו מסכימים לכך כי כל סעיף בפוליסה , אם יש כזה סעיף, המפקיע או מקטין או מגביל בדרך ב.

כלשהי את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל כלפיכם.

הביטוח הנ"ל אינו ניתן לצמצום ו/או לביטול במשך תקופת הביטוח, אלא אם ניתן לכם על כך ג.

יום מראש. 60לפחות הודעה בכתב בדואר רשום

144


ידוע לנו שהאחריות לתשלום פרמיות הביטוח וסכומי השתתפות עצמית בנזקים חלה על המקבל ד.

הרשאה בלבד.

אישור זה כפוף לתנאי הפוליסה המקורית וסייגיה עד כמה שלא שונו במפורש על ידי האמור

לעיל.

בכבוד רב,

____________________

הביטוח חברת

____________________

שם החותם ותפקידו

145


נספח ה'

נוסח ערבות

תאריך: ____.__.__

לכבוד

רשות שדות התעופה

גוריון-נמל התעופה הבינלאומי בן

ג.א.נ.,

ערבות בנקאית מס' _______________ הנדון:

בסניפנו , אנו הח"מ, ערבים ") שחשבונו מנוהל החייב(להלן: " 1לבקשת __________________ .1

(ובמילים: ₪ בזה כלפיכם, לסילוק כל סכום עד לסך כולל של ___________

"), בתוספת הפרשי הצמדה למדד סכום הקרן________________ שקלים חדשים) (להלן: "

כמפורט להלן, אשר תדרשו מאת החייב בקשר עם כתב הרשאה למתן שירות.

ולא יאוחר משבעה ימי עסקים ממועד קבלת דרישתכם בכתב על לפי דרישתכם הראשונה בכתב, .2

"), במהלך שעות פעילות הסניף, אנו נשלם הסניף(להלן: " 2ידינו שתימסר ב _________________

") ובלבד שלא יעלה על סכום סכום הדרישהלכם כל סכום הנקוב בדרישתכם האמורה (להלן: "

פרט, לבסס או להוכיח את דרישתכם ו/או את סכום הערבות, וזאת מבלי שתהיו חייבים לנמק, ל

הדרישה ו/או לדרוש תחילה את סילוק סכום הדרישה או כל חלק ממנו מהחייב וכן מבלי שנהיה

רשאים לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא, לרבות כל טענה שיכולה לעמוד לחייב כלפיכם בקשר

לדרישתכם ו/או לסכום הדרישה.

לעיל הן אוטונומיות, מוחלטות, בלתי מותנות ובלתי חוזרות, ולא 2 - ו 1בסעיפים התחייבויותינו .3

נהיה רשאים לחזור בנו מהן או לבטלן מכל סיבה שהיא לפני מועד פקיעת תוקף הערבות, כמפורט

להלן. 4בסעיף

ערבות זו תיכנס לתוקף בתאריך הנקוב בראשה ותעמוד בתוקפה עד ליום _________. .4

ן יתווספו הפרשי ההצמדה למדד רק במידה ובמועד התשלום בפועל על פי ערבות זו, לסכום הקר .5

יהיה המדד החדש גבוה ממדד הבסיס. סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה למדד, יכונו בערבות

זו: "סכום הערבות".

146


שבין המדד החדש למדד הבסיס בסכום סכום השווה למכפלת ההפרש -"הפרשי ההצמדה למדד"

המחולק למדד הבסיס. הקרן

מדד המחירים לצרכן (כולל ירקות ופירות), כפי שהוא מתפרסם על ידי הלשכה המרכזית -" המדד"

לסטטיסטיקה.

.1.1.2012 ביום הידוע המדד -" מדד הבסיס"

המדד שפורסם לאחרונה לפני ביצוע התשלום בפועל על פי ערבות זו, ואשר לא - "המדד החדש"

ממדד הבסיס.יפחת בכל מקרה

הקשורים לערבות זו יידונו באופן בלעדי בהתאם להוראות כל הסכסוכים והמחלוקות הנובעים או .6

יפו תהיה מסורה סמכות השיפוט הבלעדית -אביב-הדין בישראל, ולבתי המשפט המוסמכים בתל

לדון בעניינים אלה.

גרוע מהתחייבויותינו בקשר אנו מאשרים, כי לא יהיה בשינוי תנאי כתב ההרשאה, מעת לעת, בכדי ל .7

עם ערבות זו.

ערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין, ואינה ניתנת להעברה ו/או להסבה ו/או להמחאה. .8

בכבוד רב,

חתימה תאריךכתובת שם הבנק

של מקבל ההרשאה . שמו המלאיש להשלים את 1

יש להשלים את כתובת סניף הבנק. 2

147


נספח ו'

דיווח כספי שנתינוסח

תאריך: _____________

לכבוד

רשות שדות התעופה______________

א.ג.נ,

ח.פ./ ע.ס. (להלן: "החברה ") –שם מקבל ההרשאה הנדון:

דיווח לרשות שדות התעופה

כרואי החשבון המבקר של החברה _______ ולבקשתה, ביקרנו את דוח החברה (להלן: הדוח) המפרט את

המכירות (ללא מע"מ), המצ"ב, לשנה שנסתיימה ביום ________.מחזור

הדוח הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דעה על הדו"ח האמור

בהתבסס על ביקורתנו.

הביקורת כוללת בחינה של יישום הדרישה הנובעת מהסכם _______ עם רשות שדות התעופה לרבות דווח

ון המכירות ברוטו לשנה האמורה (ללא קיזוז הוצאות כלל), וכן כוללת בחינת ההתאמה בין הדווח סך פדי

המצ"ב ובין דווח מחזור העסקאות למע"מ.

כמו כן, ביקרנו את גילויי החברה בדוח העוסק בעסקאות עם צדדים קשורים.

מאיתנו לתכנן את הבדיקה ערכנו את בדיקתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים. על פי תקנים אלה נדרש

ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בדיווח המצ"ב הצגה מוטעית מהותית.

הדוח המצ"ב משקף באופן נאות את פדיון המכירות ברוטו (ללא מע"מ) על פי רשומות הנהלת לדעתנו

.31.12.2012 החשבונות של החברה לשנה שנסתיימה ביום

בברכה, ערן

פירמת רואי החשבון

148


נספח ז'

נוסח אישור מטעם רואה חשבון

פדיון מכירות ברוטו של (שם מקבל ההרשאה )

(כהגדרתו בכתב ההרשאה )

לשנת ההרשאה שהסתיימה ביום

₪ /(במטבע החוזה)

דמי ההרשאה המגיעים פדיון המכירות ברוטו חודש

לרשות

ששולמו דמי ההרשאה

בפועל

הפרש

ינואר

פברואר

מרץ

אפריל

מאי

יוני

יולי

אוגוסט

ספטמבר

אוקטובר

נובמבר

דצמבר

149


סה"כ

₪ סך העסקאות עם צדדים קשורים

₪ סך דווח מחזור בעסקאות למע"מ ע"פ דוחות מע"מ

+ חתימה סמנכ"ל לכספים שם

150


נספח ח'

הוראה לחיוב חשבון

רשות שדות התעופה בישראל

03-9731966פקס : 03-975500, טלפון :70100, נמל התעופה בן גוריון 137ת.ד

הוראה לחיוב חשבון

תאריך: לכבוד ____________

קוד מסלקה .1 סוג חשבון מספר חשבון בבנק

בנק .3 סניף .2

אסמכתא/מס/ מזהה של הלקוח קוד המוסד בחברה

1 0 2 0 5

151


בנק

סניף

____________________ כתובת הסניף

מס' זהות/ ח.פ. אני/ו הח"מ .1

____________

שם בעל/י החשבון כמופיע בספרי הבנק

כתובת:

___________________________ _

עיר רחוב מס'

מיקוד

נותן/ים לכם בזה הוראה לחייב את חשבוני/ נו הנ"ל בסניפכם, בגין החיובים אשר יופקו ע"פ החוזה ביני לבין רשות שדות התעופה בישראל ו/או ע"פ תקנות האגרות בסכומים ובמועדים שיומצאו לכם מדי

כמפורט מטה בפרטי ההרשאה.רשות שדות התעופה בישראל פעם בפעם באמצעי מגנטי ע"י

ידוע לי/לנו כי: .2

לרשות שדות התעופה בישראל א .הוראה זו ניתנת לביטול ע"י הודעה ממני/מאתנו בכתב לבנק ו שתכנס לתוקף, יום עסקים אחד לאחר מתן ההודעה בבנק וכן, ניתנת לביטול עפ"י הוראת כל דין.

ידי/נו לבנק בכתב, –בלבד, שהודעה על כך תימסר על ב .אהיה/נהיה רשאי/ים לבטל מראש חיוב מסוים ו לפחות יום עסקים אחד לפני מועד החיוב.

דוע לי/נו כי הפרטים שצויינו בכתב ההרשאה ומילויים, הם נושאים שעלי/נו להסדיר עם המוטב.י .3

הבנק הודעה ידוע לי/נו כי סכומי החיוב עפ"י הרשאה זו יופיעו בדפי החשבון וכי לא תישלח לי/לנו ע"י .4 מיוחדת בגין חיובים אלה.

הבנק יפעל בהתאם להוראות בכתב הרשאה זה, כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת, וכל עוד לא תהיה .5 מניעה חוקית או אחרת לביצוען.

בנק רשאי להוציאני/ו מן ההסדר המפורט בכתב הרשאה זה, אם תהיה לו סיבה סבירה לכך, ויודיע .6 בלת החלטתו תוך ציון הסיבה.לי/לנו על כך מיד לאחר ק

בספח המחובר לזה, קבלת הוראות אלו ממני/מאתנו. לרשות שדות התעופה בישראל נא לאשר .7

152


עפ"י החוזה רשות שדות התעופה בישראל :סכום החיוב ומועדו,יקבעו מעת לעת ע"י פרטי ההרשאה בינינו ו/או תקנות האגרות, לפי העניין.

____________________________

חתימת בעלי/י החשבון

קוד מסלקה .8 סוג חשבון מספר חשבון בבנק

בנק .10 סניף .9

אסמכתא/מס/ מזהה של הלקוח בחברה קוד המוסד

1 0 2 0 5

153


אישור הבנק

לכבוד

רשות שדות התעופה בישראל

70100, נתב"ג 137ת.ד

, לכבד חיובים בסכומים ובמועדים שיופיעו באמצעי מגנטי -קיבלנו הוראות משתציגו לנו מדי פעם בפעם, ואשר מספר חשבונו/נם בבנק יהיה נקוב בהם, והכל בהתאם למפורט בכתב

ההרשאה.

רשמנו לפנינו את ההוראות ונפעל בהתאם כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת: כל עוד לא תהיה מניעה חוקית ידי בעל/י החשבון, או כל עוד לא –או אחרת לביצוען: כל עוד לא התקבלה אצלנו הוראת ביטול בכתב על

הוצא/ו בעל/י החשבון מן ההסדר.

פי כתב השיפוי שנחתם על ידיכם.אישור זה לא יפגע בהתחייבויותיכם כלפינו, ל

בכבוד רב, תאריך:

בנק

מקור טופס זה, על שני חלקיו ישלח לסניף הבנק, העתק הימנו, ימסר למשלם סניף

וחותמת הסניף חתימה

154


כתב הרשאה לשימוש במערכת סידור עבודה ומערכת הסעים – "אנספח י

הרשאה לשימוש במערכת סידור עבודה אוטומטית של הרשות

")מקבל ההרשאה(להלן: " ________________________________________:מקבל ההרשאהשם

__________________________________:פקס :כתובת

: _________________נייד: ___________ טלפון :איש קשר

סידור עבודה אוטומטית:ההרשאה לשימוש במערכת

") מעניקה בזאת, למקבל ההרשאה, הרשאה הרשותרשות שדות התעופה בישראל (להלן: " 1.1.1

במערכת סידור עבודה, כמשמעותה להלן, בהתאם ובכפוף להוראות כתב הרשאה לשימוש מוגבל

זה להלן.

על ידי הרשות מערכת להפקת סידור עבודה אוטומטי, אשר פותחה - " מערכת סידור עבודה"

ולשימושה, אליה מוזנים כקלט: בקשות לסידור עבודה, משמרות ומכסות למשמרת, ועל בסיס

נתונים אלו וכללי העבודה המחייבים את הרשות (בהתאמות מסוימות שנעשו לטובת מקבל

ההרשאה ), מאפשרת הפקה של סידור עבודה.

זו, יכול להיעשות באחת משתי דרכים כדלקמן:השימוש במערכת סידור עבודה, במסגרת הרשאה 1.2

הרשותית, ומחשב שיוקצה VLAN - חיבור ישיר למחשבי הרשות, באמצעות רשת ה 1.2.1

למקבל ההרשאה, במתחמי נתב"ג;

-חיבור למחשבי הרשות, באמצעות רשת האינטרנט וממנה ניתוב מאובטח לרשת ה 1.2.2

Extranet ) הרשותית. לשם כך יקבל מקבל ההרשאה מהרשות שם משתמשUser Name (

Extranet - ), אשר באמצעותם בלבד יוכל לבצע גישה כאמור לרשת הPasswordוסיסמא (

הרשותית.

155


". המערכתמערכת סידור העבודה תכונה להלן " א - 1.2

של הרשות (כמשמעותה להלן), םההרשאה מורחבת לכלול גם זכות שימוש במערכת ההיסעי

המקושרת למערכת סידור עבודה. השימוש במערכת ההיסעים תבוצע באחת משתי החלופות,

לעיל לגבי השימוש במערכת סידור העבודה, ויחולו עליה, בשינויים 1.2המתוארות בסעיף

המחויבים, כל כללי השימוש במערכת סידור העבודה.

מתקני -פקת רשימות ציוות עובדים להסעות, המתוכננות אל וממערכת לה -" היסעיםהמערכת "

הרשות בנתב"ג. מערכת זו מתבססת על נתונים מתוך מערכת סידור

עבודה.

במסגרת הרשאה זו תעמיד הרשות לרשות המשתמש: 1.3

מחשבים להקלדה עצמית, מסוג שיקבע על ידי הרשות, והמחוברים לרשת [להשלמה]___ 1.3.1

הרשותית בנתב"ג. VLAN -ה

מחשבים כאמור, כגיבוי למקרה של תקלה ברשת האינטרנט. [להשלמה]___ 1.3.2

הרשות מביאה לידיעת מקבל ההרשאה ומקבל ההרשאה מאשר כי ידוע לו, ששימוש במערכת 1.4

ות לעיל) תלויה בזמינ 1.2.2סידור העבודה בחלופה של חיבור באמצעות רשת האינטרנט (חלופה

ותקינות העבודה באמצעות רשת האינטרנט, ולפיכך מקבל ההרשאה יערך לעבודה ישירה מול

לעיל), ואף לעבודה באמצעים ידניים, בכל מקרה 1.2.1מחשבי הרשות המצויים ברשותו (חלופה

של מגבלה בעבודה מול מחשבי הרשות.

156


ידוע לו, שמערכת סידור עבודה הרשות מביאה לידיעת מקבל ההרשאה ומקבל ההרשאה מאשר כי 1.5

נבנתה ומתוחזקת לענות על צרכי הרשות. יחד עם זאת, ערכה הרשות לבקשת מקבל ההרשאה ועל

פי הנחיותיו (שלא נבדקו על ידי הרשות באופן עצמאי) התאמות מסוימות במערכת על מנת

סידור שתתאים לצרכיו. מקבל ההרשאה מקבל אפוא על עצמו לבחון בכל עת התאמת מערכת

העבודה לצרכיו הוא, ומאשר כי ידוע לו שהרשות לא תהיה אחראית לכל תקלה ו/או נזק שיגרם לו

עקב השימוש במערכת סידור העבודה ואי התאמתה לצרכיו, וכי תקלה ו/או אי התאמה כאמור

לא תהווה עילה לפגיעה ברמת השירות לה מחויב כלפי הרשות ו/או הצדקה לכל עיכוב במתן

יו לרשות כמוסכם.שירות

מקבל ההרשאה יהיה רשאי לפנות לרשות בבקשה לביצוע התאמות נוספות של מערכת סידור

העבודה לצרכיו. הרשות תבחן הבקשה ותחליט בשיקול דעתה הבלעדי האם לבצע ההתאמות

המבוקשות אם לאו. בכל מקרה התאמות תבוצענה אך ורק לאחר תימחורן על ידי הרשות, וקבלת

בגינן מראש ממקבל ההרשאה. התשלום

ההרשאה לשימוש ברשת התקשורת של הרשותתקופת

2. תקופת ההרשאה תקופת תוקפה של ההרשאה לשימוש במערכות, מכח כתב הרשאה זה (להלן: " 2.1

של אותה שנה ותסתיים באחד בינואר חודשים, שתחל 12"), תהא לתקופה של לשימוש במערכות

אותה שנה. בדצמבר של 31-ב

2.2 - מובהר בזאת, למען הסר הספק, כי בכל מקרה, תקופת ההרשאה לשימוש במערכות, לא תפחת מ

להלן. 2.5חודשים, למעט במקרה האמור בסעיף משנה 12חודשים ולא תעלה על 3

להשתמש במערכת במהלכה של שנה קלנדרית, כי אז תחל תקופת , היה ויחפוץ מקבל ההרשאה 2.3

31-ה ביום ההרשאה לשימוש במערכות במועד תחילת ההרשאה לשימוש במערכות, ותסתיים

בדצמבר של אותה שנה.

:הארכת תקופת ההרשאה לשימוש במערכות 2.4

חודשים שתחל ביום 12ההרשאה מכוח תוספת זו תתחדש בתום כל שנה, לתקופה אחת נוספת בת

בדצמבר של אותה שנה, ובכפוף לכך 31- הראשון לחודש ינואר של השנה העוקבת ותסתיים ביום ה

שלהלן. 2.5שההרשאה לא הופסקה, כאמור בפסקה

2.5 הפסקת ההרשאה לשימוש במערכות וביטולה

2.5.1 הרשאה זו ניתנת להפסקה על ידי הרשות או על ידי מקבל ההרשאה בהתראה מוקדמת

או תותלה על ידי הרשות (לפי שיקול דעתה הבלעדי), ימים מראש, והיא תבוטל 90בת בכל מקרה שיפר מקבל ההרשאה תנאי מתנאיה.

157


2.5.2 מובהר בזאת, למען הסר הספק, כי ההרשאה לשימוש במערכות תבוא לכלל סיום עם

אשר מכוחו מעניק מקבל ההרשאה שירותים ,_______סיום חוזה ההרשאה, מיום לרשות.

2.5.3 הפסקת ההרשאה על ידי הרשות, שלא עקב הפרה או אי תשלום מצד בעל ההרשאה,

פי -יחסי של דמי השימוש ששולמו על ידו עלמקבל ההרשאה, בהחזר החלק ה תזכה אתהרשאה זו, והמתייחס לתקופת השימוש שבוטלה, והכל למעט מקרה של החזר לתקופת

חודשים. בכל מקרה אחר לא יהיה מקבל ההרשאה זכאי להחזר 3 -הרשאה הקצרה מ הפסקת ההרשאה לשימוש במערכת. עקב

דמי שימוש במערכות

לרשות דמי להלן, ישלם מקבל ההרשאה 3.2במערכת סידור העבודה, כמפורט בסעיף בגין שימוש 3.3.1

שימוש חודשיים כנקוב בחוזה.

ההרשאה לשימוש במערכת סידור העבודה כוללת כל אחד מאלה: 3.2

הרשאה לשימוש במערכת סידור עבודה; 3.2.1

, בלבד;Extranet -_____ כניסות לרשת ה 3.2.3

לעיל; 1.3.1____ מחשבים להקלדה עצמית, כאמור בסעיף -שימוש ב 3.2.4

לעיל. 1.3.2____ מחשבים לגיבוי, כאמור בסעיף -שימוש ב 3.2.5

לעיל, ו/או שימוש 3.2.3מהמספר הנקוב בסעיף Extranet - יובהר כי שימוש ביותר כניסות לרשת ה

לעיל, תחייב בתשלום נוסף 3.2.5 - ו 3.2.4בסעיפים במספר גבוה יותר של תחנות עבודה, מהאמור

אשר יקבע על ידי הרשות.

מועד התשלום 3.3

דמי השימוש, האמורים לעיל, ישולמו מראש בארבעה תשלומים שנתיים, בתחילת כל 3.3.1

של כל שנה), על בסיס חשבונית שתפיק ותמציא הרשות 1.10 -ו 1.7, 1.4, 1.1רבעון (בכל

למקבל ההרשאה.

כל תשלום יהיה בש"ח, ושיעורו המדוייק יקבע בהתאם לשער היציג של דולר ארה"ב, 3.3.2

הידוע במועד הפקת החשבונית על ידי הרשות.

3.3.3דמי השימוש את רשות למקבל ההרשאה לא שילם בלי לגרוע מכלליות התנאים דלעיל,

להפסיק עדי,, על פי שיקול דעתה הבלרשאיתהרשות במועד המוסכם, תהיה האמורים, טענה, לא יהיה רשאי להעלות ומקבל ההרשאה לאלתר, את ההרשאה לשימוש במערכת

כלפי הרשות. תביעה כלשהי דרישה או

158


מוקד השירות:

במסגרת ההרשאה לשימוש במערכת, תעמיד הרשות לרשות מקבל ההרשאה את שירותי מוקד השירות של .4

של - SLA -לתחילת מועד התקשרות זו, רמת השירות הפנימיים. נכוןהרשות, כאילו היה אחד ממשתמשיה

מוקד רשותי זה הינה, כדלקמן:

ימים בשבוע, בכל ימות 7שעות ביממה, 24: באמצעות מוקד שירות הפועל שירות טיפול בתקלות 4.1

השנה למעט יום כיפור.

4.2 מענה לתקלה ינתן בשתי 03-9750107במקרה של תקלה יש לפנות למוקד השירות בטלפון מספר

רמות:

בימי עבודה בלבד, תחילת טיפול בתקלה תוך 17:00עד 08:00בימים א' עד ה' בשעות 4.2.1

שעתיים מרגע פתיחת התקלה במוקד השירות.

שונות .5

לעיל, מקבל ההרשאה מצהיר, כי ידוע לו שהרשות או מי 1.5בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 5.1

כל נזק שיגרם ו/או עלול להיגרם למקבל ההרשאה, לעובדיו, למי ל םאחראימטעמה לא יהיו

שפועל בשמו או מטעמו או לצד שלישי כלשהו, בין במישרין ובין בעקיפין, ממתן ההרשאה ו/או

בקשר עם הרשאה זו. בלי לגרוע מכלליות האמור, לא תהיה הרשות או מי מטעמה הפסקתה ו/או

אף , אחראים לכל נזק עקיף או תוצאתי שיגרם למי מהמשתמשים בשירותי המערכת כמפורט לעיל

.אם נמסרה לה מראש הודעה או שהיה עליה לדעת על אפשרות התרחשותו של נזק כאמור

5.2 לתשלום פיצויים הרשות מסכים בזאת, כי אחריות מקבל ההרשאה בלי לגרוע מכלליות האמור,

(ככל שהרשות תמצא בהחלטת ערכאה מוסמכת ושאינה ניתנת עוד מכל סיבה שהיאעבורו דמי השימוש בגין , לא תעלה בכל מקרה על לערעור, אחראית לנזק שנגרם בקשר עם הרשאה זו)

הרשאה לשימוש עבור האחרונה, בשנה הבפועל מקבל ההרשאה ששילם השימוש במערכות, במערכת.

ההרשאה לשימוש במערכת של הרשות, על פי כתב הרשאה זה אינה בלעדית. הרשות רשאית ליתן לכל גורם אחר, הרשאה דומה או זהה, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

5.5 מקבל ההרשאה מצהיר בזאת, כי ידוע לו כל אלה:

לעת, לנתק את רשת התקשורת שלה, אשר באמצעותה הרשות תהא רשאית, מעת 5.5.1 מבוצע הקישור למערכות נשוא כתב הרשאה זה, לרבות לצורך תחזוקתה ולצורך איתור תקלות, וזאת ככל הניתן, לאחר שתימסר למקבל ההרשאה הודעה על כוונת הרשות

לעשות כן.

159


רמו, אם בכלל, למקבל הרשות לא תהא אחראית בשום צורה ואופן בגין נזקים שייג 5.5.2

ההרשאה בגין הפסקות ו/או הפרעות במתן השירות, לרבות ניתוקים, שיבושים והאטה

בקצב, וכל תקלה אחרת אשר תגרם למערכת.

לעיל, על מקבל ההרשאה להיערך לסידור שעות 1.4בלי לגרוע מכלליות הוראות סעיף 5.5.3

סידור עבודה הממוחשבת, בכל מקרה עבודה שאיננו ממוחשב ושלא באמצעות מערכת

ובגין הפסקות ו/או הפרעות בזמינות מערכות הרשות, לרבות 5.5.1המנוי בסעיף

ניתוקים, שיבושים והאטה בקצב, וכל תקלה אחרת אשר תגרם למערכת המחשבים של

הרשות.

של זכויות היוצרים וכל זכות אחרת במערכות, לרבות רשות השימוש במערכת, הינן 5.5.4

הרשות בלבד, ורשות השימוש הניתנת למקבל ההרשאה על פי כתב הרשאה זה הינה

מוגבלת, אפוא, לשימוש שיעשה במערכת בקשר להעסקת עובדיו, במתן שירותים

לרשות, על פי חוזה ההרשאה עימה, בלבד.

בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, חל איסור גמור על מקבל ההרשאה לעשות במערכת

סחרי ו/או למסור פרטים לגביהן לצד ג' כלשהו.שימוש מ

נחתם על ידי ועשה בכתב, נחייב את הצדדים אך ורק אם רשאה זו, יכל שינוי בתנאי ה5.5.5

הרשות ועל ידי מקבל ההרשאה.

160


בסיסיתמחירים טבלה

נושא #ב $ מחיר

לחודש EXT-כניסות ב היקף כוח האדם

1.

מערכת סידור

עבודה עובדים 100עד 150

EXT -ב 1כולל כניסה

(אפשרות כניסה למערכת דרך

האינטרנט)

2.


עבודה 200

- 200בין

עובדים 100 EXT -ב 2כולל כניסה

3.


עבודה EXT -ב 3כולל כניסה עובדים 200מעל 300

4.

מחשב רשותי

לגיבוי50

5.

מחשב

להקלדה

עצמית

50

6.

עלות

- ב כניסה

EXT

25

מובהר ומודגש בזאת במפורש, כי לרשות שמורה הזכות לעדכון מחירי השרות המפורטים *

לעיל, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.

161


נספח רכישת תלושי ארוחות בנתב"ג – 'בנספח י

פירוט עלויות רכישת תלושי ארוחה בנתב"ג:

כולל מע"מ. ש"ח 18.25מחיר א.בוקר

כולל מע"מ. ש"ח 36.5מחיר א.צהריים

כולל מע"מ.ש"ח 730ארוחות צהרים) הינו 20ארוחות בוקר ( 40מחיר גיליון של

עדכון מחירי הארוחות יבוצע מעת לעת על ידי הרשות, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

ארוחות צהריים או 20כאשר בכל כרטיס יהיו מובהר ומודגש כי אספקת הארוחות תבוצע במדיה מגנטית

בכל דרך אחרת אשר תקבע על ידי רש"ת.

162


אישור פרטי חשבון בנק הקבלן - נספח י"ג

שם מלא של בעל החשבון:

מספר החשבון:

מספר סניף:

שם הסניף:

שם הבנק:

מספר ח.פ./ת.ז. של בעל החשבון:

שמות מורשי חתימה של בעל החשבון בציון מס' ת.ז. של [על הבנק לציין אם המורשים הינם ביחד או כל אחד מהם

לחוד]:

תאריך: ___________ חתימה וחותמת הבנק: ___________________

:אישור הקבלן

שמו המלא [יש למלא את אנו הח"מ, מורשי החתימה מטעם הקבלן _________________________ מאשרים בזה, כי האישור הנ"ל אשר הוצא על ידי הבנק משקף נכונה את פרטי הבנק בקשר של הקבלן] לחשבוננו.

:על החתום

_______________ חתימה: __________ תאריך: ______________ שם מלא:

_______________ חתימה: __________ תאריך: ______________ שם מלא:

163


נספח י"ד

מסמכי המכרז כולל הצעת הקבלן

הפועתה תודש תושר - iaa.gov.il · 1 03 - 9711296 : סקפ 03-9750581 ,03 - 9750590 : ןופלט – 7015001 ןוירוג - ןב ל"ניבה הפועתה למנ ,7 ד"ת

Documents