Transcript
Boletín Oficial Nº 19.392 Miércoles 12 de Enero de 2011
2
S E C C I O N A D M I N I S T R A T I V AD E C R E T O S/2010
DECRETO Nº 0.595/2010Santiago del Estero, 4 de Mayo de2010.-Ref.: Expediente Nº 314 - 16 - 2010.-VISTO: las actuaciones de referenciaque contienen la petición interpuestapor la UNION INDUSTRIAL DESANTIAGO DEL ESTERO, a efectosde la autorización para instalar unaReceptoría de Rentas en su sede social;yCONSIDERANDO:Que la recurrente sustenta su pedido enla necesidad de incrementar los apoyosque se brinda a sus asociadosincorporando un servicio en su propiacasa, destacando que se trata de unaentidad gremial empresaria de segundogrado, con personería jurídica, queostenta representación sectorial yterritorial de la actividad productivaprovincial. Asimismo, manifiesta queprocederá a la adquisición de unaMáquina Timbradora de acuerdo a lareglamentación de la Dirección Generalde Rentas;Que el Dpto. Control de Receptorías dela D.G.R. no pone objeción a losolicitado, toda vez que la medidaredundará en beneficio de larecaudación tributaria, destacando que,conforme lo establece la Ley Nº 6.792cuando fuere necesario el PoderEjecutivo podrá realizar convenios conInstituciones Intermedias respecto de larecaudación, y en igual sentido sepronuncia la Asesoría Legal delOrganismo cuando sostiene que noencuentra impedimento legal algunopara la habilitación de una OficinaReceptora a cargo de la solicitante;Que la recurrente aclara que laReceptoría solicitada funcionaráexclusivamente en su sede socialubicada en el Parque Industrial de laProvincia, La Isla, La Banda;Que la Dirección de Asuntos Jurídicosdel Ministerio de Economía, luego deverificada la situación institucional porparte de la Dirección de PersonasJurídicas, evaluado lo actuado en autos,concluye en que no encuentra objeciónlegal alguna que formular al pedido dela solicitante, por lo que sugiere eldictado del acto administrativopertinente;Que se encuentra antecedente de similarcaso tratado en anterior data y resueltomediante Decreto Nº 1.836/09 a favorde la Cámara de Comercio e Industria,
y que en esa oportunidad, Fiscalía deEstado por Dictámenes Nº 1.640/08 y1.871/09 se expide de manera favorabley destaca que lo recurrido recae en lapotestad exclusiva del Poder Ejecutivo;Por ello,El Señor Gobernador de la Provincia
DECRETA:Art. 1º - Autorízase a la DIRECCIONGENERAL DE RENTAS DE LAPROVINCIA a celebrar Convenio deS e r v i c i o s co n l a U N I O NINDUSTRIAL DE SANTIAGO DELESTERO, con el fin de habilitar unaReceptoría de Rentas en su sede social,ubicada en el Parque Industrial de laProvincia, La Isla, La Banda, y ajustadodicho convenio a igual tenor que elautorizado por Decreto Nº 1.836/09 encuanto a su funcionamiento refiera, deconformidad a lo expuesto en elconsiderando precedente.Art. 2º - Comuníquese, publíquese ydése al BOLETIN OFICIAL. Désecurso a la Dirección General de Rentas,a sus efectos. Cumplido, archívese.
Dr. Gerardo ZamoraSr. Elías Miguel Suárez
CPN Atilio Chara
DECRETO Nº 0.693/2010Santiago del Estero, 19 de Mayo de2010.-VISTO, el Expediente Nº 1.095 -Código 4 - Año 2009, del registro de laJefatura de Policía de la Provincia; y;CONSIDERANDO:Que mediante Resolución MinisterialNº 1.443 del 30 de Diciembre de 2009,se autorizó a la Jefatura de Policía de laProvincia, a llamar a Concurso dePrecios s/Nº para la adquisición de 100(cien) protectores antidisturbios depiernas y rodillas en plástico de altaflexibilidad y 100 (cien) bastonesrígidos de policarbonato 90 cm., conporta bastón para fijar en cinto de 50mm. de ancho, por un importe totalaproximado de $ 72.300,00 (PesosSetenta y Dos Mil Trescientos), condestino a la División Armamento de eseorganismo, conforme el Pliego de Basesy Condiciones Particulares;Que el Concurso de Precios Nº 24/2009se realizó el 30 de Diciembre de 2009,y fueron invitadas las siguientes firmasdel ramo: "DISTRIBUIDORAALBERDI", "MONTERO SPORT" y"DISTRIBUIDORA COLON";Que de las citadas firmas comerciales,
se presentó únicamente la firma"DISTRIBUIDORA ALBERDI", quiencotizó para el renglón 01 la suma de$72.300,00 (Pesos Setenta y Dos MilTrescientos);Que la Comisión de Pre-adjudicacióndesignada al efecto, indica que teniendoen cuenta los antecedentes obrantes, ladocumentación presentada, sugierepreadjudicar la adquisición del renglón01 para la adquisición de ElementosAntidisturbios (protectores de piernas yrodillas) con destino a distintasdependencias de la Policía de laProvincia, a la empresa "DistribuidoraAlberdi", que ofrece proveer segúnpropuesta efectuada, por la suma queasciende a $ 73.300,00 (Pesos Setentay Tres Mil Trescientos);Que la Asesoría Legal del Ministerio deGobierno en su dictamen Nº 0014 del19 de Enero de 2010, entre otrasconsideraciones expresa, que conformelos elementos obrantes en el expediente,entiende que no existe objeción legalpara proceder al dictado del actoadministrativo pertinente por el cual seapruebe el concurso de precios;Por ello,El Señor Gobernador de la Provincia
DECRETA:Art. 1º.- Apruebase el Concurso dePrecios Nº 24 del 30 de Diciembre de2009, realizado por la Policía de laProvincia para la adquisición de 100(cien) protectores antidisturbios depiernas y rodillas en plástico de altaflexibilidad y 100 (cien) bastonesrígidos de policarbonato 90 cm., conporta bastón para fijar en cinto de 50mm. de ancho, por un importe totalaproximado de $ 72.300,00 (PesosSetenta y Dos Mil Trescientos), condestino a la División Armamento de eseorganismo; y Adjudícase el rubroconcursado como sigue:- a la firma "DISTRIBUIDORAALBERDI":Renglón Nº 01: Precio total para laprovisión de 100 (cien) protectoresantidisturbios de piernas y rodillas y100 (cien) bastones rígidos depolicarbonato de 90 cm con portabastón por la suma de $ 72.300,00(Pesos Setenta y Dos Mil Trescientos).-Art. 2º.- Autorízase a la ContaduríaGeneral de la Provincia a emitir lacorrespondiente Orden de Pago por lasuma de $ 72.300,00 (Pesos Setenta yDos Mil Trescientos), con imputación a
Boletín Oficial Nº 19.392 Miércoles 12 de Enero de 2011
3
la Jurisdicción 11, Prog. 12, Proy. 00,Act. 00, Part. 441 "Equipos deSeguridad Varios".-Art. 3º.- Comuníquese, publíquese,dése al BOLETIN OFICIAL.-
Dr. Gerardo ZamoraSr. Elías Miguel SuárezSr. José Emilio Neder
DECRETO Nº 0.694/2010Santiago del Estero, 19 de Mayo de2010.-VISTO, el Expediente Nº 1.097 -Código 4 - Año 2009, del registro de laJefatura de Policía de la Provincia; y;CONSIDERANDO:Que mediante Resolución MinisterialNº 1.260 del 10 de Diciembre de 2009,se autorizó a la Jefatura de Policía de laProvincia, a llamar a Concurso dePrecios Nº 23/2009 para la adquisiciónde 100 (cien) escudos antidisturbios depolicarbonato, de 90 cm. x 50 cm., porun importe total aproximado de $73.500,00 (Pesos Setenta y Tres MilQuinientos); con destino a la DivisiónArmamento de ese organismo,conforme el Pliego de Bases yCondiciones Particulares;Que el Concurso de Precios Nº 23/2009se realizó el 16 de Diciembre de 2009,y fueron invitadas las siguientes firmasdel ramo: "DISTRIBUIDORAALBERDI", "MONTERO SPORT" y"DISTRIBUIDORA COLON";Que de las citadas firmas comerciales,se presentó únicamente la firma"DISTRIBUIDORA ALBERDI", quiencotizó para el renglón 01 la suma de$73.000,00 (Pesos Setenta y Tres Mil);Que la Comisión de Pre-adjudicacióndesignada al efecto, indica que teniendoen cuenta los antecedentes obrantes, ladocumentación presentada, sugierepreadjudicar la adquisición del renglón01 para la adquisición de EscudosAntidisturbios con destino a distintasdependencias de la Policía de laProvincia, a la empresa "DistribuidoraAlberdi", que ofrece proveer segúnpropuesta efectuada, por la suma queasciende a $ 73.000,00 (Pesos Setentay Tres Mil);Que la Asesoría Legal del Ministerio deGobierno en su dictamen Nº 2.887 del30 de Diciembre de 2009, entre otrasconsideraciones expresa, que conformelos elementos obrantes en el expediente,entiende que no existe objeción legalpara proceder al dictado del actoadministrativo pertinente por el cual seapruebe el concurso de precios;Por ello,El Señor Gobernador de la Provincia
DECRETA:Art. 1º.- Apruébase el Concurso dePrecios Nº 23 del 16 de Diciembre de2009, realizado por la Policía de laProvincia para la adquisición de 100(cien) escudos antidisturbios depolicarbonato, de 90 cm. X 50 cm., porun importe total aproximado de $73.500,00 (Pesos Setenta y Tres MilQuinientos); con destino a la DivisiónArmamento de ese organismo; yAdjudícase el rubro concursado comosigue:- a la firma "DISTRIBUIDORAALBERDI":Renglón Nº 01: Precio total para laprovisión de 100 (cien) escudosantidisturbios de policarbonato, de 90cm. x 50 cm., por la suma de $73.500,00 (Pesos Setenta y Tres MilQuinientos).-Art. 2º.- Autorízase a la ContaduríaGeneral de la Provincia a emitir lacorrespondiente Orden de Pago por lasuma de $ 73.000,00 (Pesos Setenta yTres Mil), con imputación a laJurisdicción 11, Prog. 12, Proy. 00,Act. 00, Part. 441 "Equipos deSeguridad Varios".-Art. 3º.- Comuníquese, publíquese,dése al BOLETIN OFICIAL.-
Dr. Gerardo ZamoraSr. Elías Miguel SuárezSr. José Emilio Neder
DECRETO Nº 0.986/2010Santiago del Estero, 28 de Junio de2010.-VISTO: que por el Expediente Nº16.876 - Código 33 - Año 2009 yglosado Nº 16.475 - 33- 2010; yCONSIDERANDO:Que por el primero se emite Decreto Nº346/2010 por el que se adjudica elRenglón Nº 1, y se autoriza laContratación Directa de Excepción delRenglón Nº 2, en razón de haberquedado desierto, a través del cual sepretende adquirir la compra de 20Motocicletas tipo Enduro, destinados alPrograma de Lucha Antichagas del MSy DS;Que a fs. 694 obra planilla de lasfirmas invitadas a cotizar; Que a fs. 764 obra Parte de ImputaciónPresupuestaria, emitida por el DelegadoContable de Contaduría General de laProvincia;Que presentó su oferta la firmaMAXIHOGAR S.R.L., según Acta deApertura a fs. 695;Que la Comisión de Preadjudicación,sugiere en el Acta de Preadjudicaciónfs. 744, preadjudicar a la firma MAXIHOGAR S.R.L., el Renglón Nº 1, a
título de única oferta y ajustarse a losolicitado en Pliego, por un total de $275.000,00;Que a fs. 758 y vuelta, AsesoríaJ u r í d i c a de l Dep a r t amen t oContrataciones del Ministerio de Saludy Desarrollo Social, entiende que noexiste objeción jurídica que formular ala emisión del Acto Administrativo queapruebe lo actuado en el sentidosugerido;Que a fs. 762 y 763 el HonorableTribunal de Cuentas de la Provinciaaconseja que se preadjudique laContratación Directa a la únicaempresa oferente MAXI HOGARS.R.L.;Que a fs. 770 y vuelta en su DictamenNº 954 Fiscalía de Estado, manifiestaque no existen reparos para lacontinuidad del trámite y la aprobacióndel mismo;Por ello,El Señor Gobernador de la Provincia
DECRETA:Art. 1º - Apruébese la ContrataciónDirecta de Excepción Nº 09/2010,celebrada con el objeto de proceder a laadquisición de 20 (veinte) Motocicletas(Tipo Enduro), destinados al Programade Lucha Antichagas del MS y DS, deacuerdo al siguiente detalle:-Oferente: MAXI HOGAR S.R.L.:Renglones: 01: Monto: $ 275.000,00-Total adjudicado: $ 275.000,00.Art. 2º - El gasto que demande elcumplimiento de la presente medida seatenderá con fondos provenientes deJurisdicción 15 - F.E.S.P. 17273 -Programa 11 - Subprograma 00 -Proyecto 00 - A/O 09 - Partida 432 -Equipo de Transporte, Tracción yElevación, debiendo DelegaciónContable de Salud, librar la respectivaOrden de Pago, previo recibo deconformidad.Art. 3º - Desígnese integrantes de laComisión de Recepción: Dr. LedesmaPatiño, Oscar, Director del Programa deLucha Antichagas; Sr. Hugo Martínezy Claudio Montes empleados delmencionado Programa.Art. 4º - Regístrese, comuníquese, déseal BOLETIN OFICIAL y pase alDepartamento Contrataciones de laDirección General de Administracióndel Ministerio de Salud y DesarrolloSocial, a sus efectos.
Dr. Gerardo ZamoraSr. Elías Miguel SuárezDr. Luis César Martínez
Boletín Oficial Nº 19.392 Miércoles 12 de Enero de 2011
4
DECRETO Nº 1.851/2010
Santiago del Estero, 10 de Noviembre de 2010.-
Expediente Nº 5.685- C58 - 2010.-
VISTO: los Contratos de Locación por Empleo Público celebrados ad-referéndum del Poder Ejecutivo, entre la Sra. Ministro de
Educación y las personas que se detallan en los Anexos 1 y 2; y
CONSIDERANDO:
Que mediante los instrumentos legales mencionados los Contratados se comprometen a desempeñar funciones en el lugar y categoría
mencionados en los respectivos Anexos;
Que la incorporación de personal para cubrir distintas áreas del Ministerio de Educación y del Consejo General de Educación,
respectivamente, reviste singular importancia a fin de cumplir con una ejecución eficaz y garantizar los servicios que demande la
Comunidad;
Que tal situación demanda al Poder Ejecutivo adoptar idéntico criterio que contribuya a que el alcance de tal medida sea validamente
eficaz;
Por ello,
El Señor Gobernador de la Provincia
DECRETA:
Art. 1º - Apruébanse los Contratos de Empleo Público celebrado ad-referéndum del Poder Ejecutivo, entre la Sra. Ministro de
Educación y las personas que se detallan en los Anexos 1 y 2, conforme a la retribución mensual fijada para el cargo de la categoría
del escalafón civil de la Administración Pública Provincial que se detalla en los Anexos, para desempeñar funciones en el Ministerio
de Educación y en el Consejo General de Educación, respectivamente.
Art. 2º - El presente gasto será imputado a la Jurisdicción Nº 16 - Programa 01 - "Acciones Centrales del Ministerio de Educación"
y en la Jurisdicción 55 - Programa 01 - "Acciones Centrales del Consejo de Educación" - Partida 121 - "Retribuciones del Cargo".
Art. 3º - Comuníquese, publíquese y dése al BOLETIN OFICIAL.
Dr. Gerardo Zamora
Sr. Elías Miguel Suárez
Dra. María Fernanda Gómez Macedo
ANEXO I
CONTRATOS DE EMPLEO PUBLICO
NOMBRE Y APELLIDO
DNI. LUGAR DE SERVICIO CATEGORIA DEL
ESC. PERSONAL
ADMINISTRACION
PUBLICA
ASTUDILLO SILVIA LILIANA 24.827.684 MINISTERIO DE EDUCACION Categoría 20
MOISES SILVIA CRISTINA 14.754.422 MINISTERIO DE EDUCACION Categoría 20
BRAVO DEMICIA DEL VALLE 26.868.773 MINISTERIO DE EDUCACION Categoría 08
CONCHA MARGARITA 14.054.116 MINISTERIO DE EDUCACION Categoría 08
DELLARINGA IVAN 22.242.191 MINISTERIO DE EDUCACION Categoría 08
GALLARDO SIVINA PATRICIA 23.498.523 MINISTERIO DE EDUCACION Categoría 08
HERRERA MARIELA CAROLA 22.191.124 MINISTERIO DE EDUCACION Categoría 08
LEDESMA MIGUEL ANGEL 28.048.783 MINISTERIO DE EDUCACION Categoría 08
LEYRIA PABLO JOAQUIN 27.222.753 MINISTERIO DE EDUCACION Categoría 08
SALTO ANA MARIA 25.709.349 MINISTERIO DE EDUCACION Categoría 08
TABOADA MARIA ALEJANDRA 22.820.067 MINISTERIO DE EDUCACION Categoría 08
Boletín Oficial Nº 19.392 Miércoles 12 de Enero de 2011
5
GRAMAJO ELVIRA EUGENIA 28.900.541 MINISTERIO DE EDUCACION Categoría 08
ANEXO II
CONTRATOS DE EMPLEO PUBLICO
NOMBRE Y APELLIDO DNI. LUGAR DE SERVICIO CATEGORIA DELESC. PERSONAL
ADMINISTRACIONPUBLICA
BARRAZA MARIZA ELIZABETH 28.220.613 CONSEJO GENERAL DE EDUCACION Categoría 08
DIAZ JULIO OSMAR 17.019.735 CONSEJO GENERAL DE EDUCACION Categoría 08
JUAREZ ROBERTO OSVALDO 23.041.423 CONSEJO GENERAL DE EDUCACION Categoría 08
MORENO ANA CAROLA 25.596.055 CONSEJO GENERAL DE EDUCACION Categoría 08
ORIETA MIGUEL ANGEL 23.041.308 CONSEJO GENERAL DE EDUCACION Categoría 08
RIVERO CAROLINA GRACIELA 23.411.507 CONSEJO GENERAL DE EDUCACION Categoría 20
ROTONDO RAUL EDUARDO 13.775.355 CONSEJO GENERAL DE EDUCACION Categoría 08
DECRETO Nº 1.852/2010Santiago del Estero, 10 de Noviembrede 2010.-VISTO, el Contrato de Locación deServicios celebrado "ad-referéndum delPoder Ejecutivo", entre el Sr. Ministrode Obras y Servicios Públicos por unaparte y el Sr. Matías Alejandro NEME,D.N.I. Nº 37.509.805; yCONSIDERANDO:Que mediante dicho instrumento laProvincia contrata los servicios del Sr.Matías Alejandro NEME, paradesempeñar funciones ConsejoProvincial de Vialidad.Que la medida responde a la necesidadde servicio del mencionado Organismo.Por ello,El Señor Gobernador de la Provincia
DECRETA:Art. 1º.- APRUEBASE el Contrato deLocación de Servicios, celebrado entreel Sr. Ministro de Obras y ServiciosPúblicos por una parte y el Sr. MatíasAlejandro NEME, D.N.I. Nº37.509.805, para prestar servicios enConsejo Provincial de Vialidad.Art. 2º.- El presente gasto seráimputado en la Jurisdicción 54 - Prog.11 - Subp. 00 - Py. 00 - A/O 01 - Part.391 - Locación de Servicios.Art. 3º.- Comuníquese, publíquese,dése al BOLETIN OFICIAL.
Dr. Gerardo ZamoraSr. Elías Miguel Suárez
Arq. Argentino José Cambrini
DECRETO Nº 1.853/2010
Santiago del Estero, 10 de Noviembrede 2010.-VISTO, los Contratos de Locación deServicios celebrado "ad-referéndum delPoder Ejecutivo", entre el Sr. Ministrode Obras y Servicios Públicos por unaparte y las Sras: Saira VanninaSALCEDO, D.N.I. Nº 36.121.168 yDaniela Fernanda SANTILLAN, D.N.I.Nº 31.305.844; yCONSIDERANDO:Que mediante dicho instrumento laProvincia contrata los servicios del lasSras. Saira Vannina SALCEDO yDaniela Fernanda SANTILLAN, paradesempeñar funciones en el InstitutoProvincial de Vialidad.Que la medida responde a la necesidadde contar con los servicios de losmencionados agentes.Por ello,El Señor Gobernador de la Provincia
DECRETA:Art. 1º.- APRUEBASE los Contratosde Locación de Servicios, celebradosentre el Sr. Ministro de Obras yServicios Públicos por una parte y lasSras: Saira Vannina SALCEDO, D.N.I.Nº 36.121.168 y Daniela FernandaSANTILLAN, D.N.I. Nº 31.305.844,para prestar servicios en el InstitutoProvincial de Vivienda y Urbanismo.Art. 2º.- El presente gasto seráimputado en la Jurisdicción 53 - Prog.11 - Subp. 00 - Py. 00 - A/O 01 - Part.391 - Locación de Servicios.Art. 3º.- Comuníquese, publíquese,dése al BOLETIN OFICIAL.
Dr. Gerardo ZamoraSr. Elías Miguel Suárez
Arq. Argentino José Cambrini
DECRETO Nº 0.575/2009Santiago del Estero, 29 de Junio de2009.-VISTO: el Expediente Nº 149 - 302 -2009, interpuesto por la Subsecretaríade Turismo mediante el cual se gestionala homologación de la Resolución Nº095/09; yCONSIDERANDO:Que la Subsecretaría de Turismo emitióla Resolución mencionada en el Visto,por la cual se autoriza la realización porparte de la Municipalidad de CiudadCapital de Santiago del Estero, delFestival de Doma y Folklore, evento enel cual se disputarán las finales deselección y clasificación provincial dejinetes para el día 19 de Julio delcorriente año;Que esta manifestación de destreza yhabilidad, la conjugación entre elcaballo y el hombre, como lasexpresiones culturales de la música y elcanto, constituyen la tradición misma,la identidad del criollo y la pertenenciaa una Nación hecha a caballo;Que ello se enmarca en los alcances delPrograma de Recuperación yAfianzamiento de Nuestros Valores,impulsado mediante Resolución Nº1.525/06 por la Jefatura de Gabinete deMinistros;Que se ha merituado la oportunidad yconveniencia de proceder a laHomologación de la Resolución emitida
Boletín Oficial Nº 19.392 Miércoles 12 de Enero de 2011
6
por la Subsecretaría de Turismo a losfines expuestos precedentemente;Por ello,El Señor Gobernador de la Provincia
DECRETA:Art. 1º - Homológase la Resolución Nº095, de fecha 23 de Junio de 2009,emanada por la Subsecretaría deTurismo, en un todo de acuerdo con losconsiderandos del presente.Art. 2º - Declárese de Interés Provincialdel Festival de Doma y Folklore,organizado por la Municipalidad de laCiudad Capital de Santiago del Estero,para el día 19 de Julio del corriente año.Art. 3º - El presente Decreto deberállevar asimismo el refrendo de la Sra.Secretaria General de la Gobernación,atento lo dispuesto en el artículoprecedente.Art. 4º - Regístrese, publíquese en elBOLETIN OFICIAL. Comuníquese ycumplido, archívese.
Dr. Gerardo ZamoraSr. Elías Miguel Suárez
Dra. Matilde O'Mill
DECRETO Nº 2.102/2010Santiago del Estero, 10 de Diciembrede 2010.-VISTO: el Expediente Nº 456 - Código107 - Año 2010, a través del cual elCentro Provincial de Salud Infantil"Eva Perón", propicia la adjudicaciónpara la Licitación Pública y Escrita Nº3 tendiente a la compra deMedicamentos para el indicado CentroAsistencial; yCONSIDERANDO:Que la naturaleza del objeto a contratarse encuentra plasmada sobre el pliegogeneral y de condiciones técnicasparticulares, el cual ha sido formuladosobre la base del objetivo instadomediante la confección del FormularioNº 1, cuyo presupuesto oficial es de $2.915.047,00 (Pesos Dos MillonesNovecientos Quince con Cuarenta ySiete Centavos);Que en oportunidad de requerir lacompra referida la coordinación deFarmacia de este Centro Asistencial hajustificado a fs. 29 la necesidadimperiosa de llevar a cabo la compra demedicamentos en virtud de la grandemanda que ha tenido el CePSI debidoal crecimiento exponencial de lasconsultas, siendo este de referenciaPediátrica y además por la creación denuevos Servicios (esto es inmunología;micología y parasitología) que hoy seencuentran habilitados;Que de la estructura del cuerpo
administrativo mencionado, seencue n t r a n acr ed i t a d as l a sintervenciones tanto técnica, legal porparte del Organismo licitante; delCePSI, planilla de programacióneconómica y financiera del proyecto, yparticipación de la Dirección Generalde Presupuesto respecto a ladisponibilidad de fondos, todasvaloraciones que de manera congruenteal fin instado su continuidadsatisfactoria;Que mediante Decreto del PoderEjecutivo Nº 1.305 de fecha 19 deAgosto de 2010 (fs. 100), se autorizó elllamado a la Licitación Pública Nº3/2010 con el objeto de adquirirmedicamentos aprobándose en elmismo el Pliego de Bases yCondiciones Generales y Particularesque regirá dicho proceso. Elmencionado instrumento fuedebidamente publicado en elBOLETIN OFICIAL y en dos diariosde circulación masiva (fs. 112/116 y fs.125/127), tal como lo establece lanormativa vigente;Que por Resolución de la DirecciónEjecutiva del CePSI Nº 974 de fecha 27de Agosto de 2010, se conforma laComisión de Preadjudicación encargadade llevar adelante el análisis técnico delas ofertas que resulten del proceso yfijando como fecha de apertura el día13 de Septiembre de 2010, a horas10.00;Que llevada a cabo la apertura de lasofertas en la fecha mencionadaut-supra, se constataron laspresentaciones de siete (7) oferentes: 1)Nuevo Rumbo S.R.L.; 2) Fortaleza, deMarcelo Cornelli; 3) Droguería CantosFonseca; 4) Droguería Perseo de JuanRoberto Brim Lobo; 5) DrogueríaComercializadora y DistribuidoraTecno Santiago S.R.L.; 6) MeditransS.R.L.; 7) Droguería Casaffousth deErnesto Pilán (fs. 1.256/1.257 Acta deApertura de Ofertas);Que producto del análisis y lasconclusiones arribadas por la Comisiónrespectiva, a fojas 1.420, la misma sepronuncia aconsejando: 1) Rechazar laoferta de la firma "Nuevo RumboS.R.L.", por no cumplir con loestablecido en el punto 8,7 del CapítuloIII del Pliego de Bases y CondicionesGenerales, preadjudicar a las firmas deacuerdo a los montos y rubrosdetallados en su Anexo I, a saber:"Droguería Fortaleza", "DrogueríaCantos Fonseca", "Droguería Perseo";"Comercializadora y Distribuidora
Tecno-Santiago S.R.L.", "DrogueríaMeditrans S.R.L.", "DrogueríaCasaffousth", declarar desiertos losrenglones 31, 43, 67 y 98 por falta deofertas y desestimar los renglones 54,60 y 111 por precios no convenientes alos intereses del establecimiento, comoasí también los renglones 9, por haberoptado por la presentación de 30 grs.(renglón 83), la cual resulta másconveniente para los intereses delCentro;Que han tomado debida intervenciónlos máximos órganos asesores delPoder Ejecutivo, Tribunal de Cuentas a(fs. 1.436/1.442), y Fiscalia de Estadoa (fs . 1 .4 71), s in efectuarobservaciones, sugerencias eindicaciones respecto al procesolicitatorio, dejando el presente trámiteen condiciones de dictar elcorrespondiente acto administrativo deadjudicación;En mérito de ello, y respecto a losa r g u m e n t o s e x p u e s t o sprecedentemente, s u extensat r a m i t a c i ó n h a p r o d u c i d osatisfactoriamente la conformación deun bloque técnico - legal que mereceobtener la decisión pertinente quepermita culminar con el presenteproceso licitatorio;Por ello,El Señor Gobernador de la Provincia
DECRETA:Art. 1º - Apruébase la LicitaciónPública y Escrita Nº 3 aprobada porDecreto 1.305/2010, con el objeto deadquirir medicamentos para el CentroProvincial de Salud Infantil "EvaPerón", con un presupuesto oficial de $2.915.047,00 (Pesos Dos MillonesNovecientos Quince Mil Cuarenta ySiete), en su consecuencia, autorízase alCentro Provincial de Salud Infantil"Eva Perón", a adjudicar conforme aldetalle establecido en el Anexo I delActa de Preadjudicación, a lassiguientes firmas:1)- Droguería Fortaleza por un montode Pesos Seiscientos Setenta y CincoMil Quinientos Sesenta y Cinco ($675.565,00); 2)- Droguería CantosFonseca por un monto de PesosSetecientos Catorce Mil SeiscientosVeinticinco ($ 714.625,00); 3)-Droguería Perseo por un monto dePesos Cuatrocientos Treinta y OchoMil Quinientos Diecinueve ($438.519,00); 4) Comercializadora yDistribuidora Tecno-Santiago S.R.L.,por un monto de Pesos CuatrocientosTreinta y Cuatro Mil Novecientos
Boletín Oficial Nº 19.392 Miércoles 12 de Enero de 2011
7
Cincuenta y Siete ($ 434.957,00); 5)Droguería Meditrans S.R.L. por unmonto de Pesos Cuatrocientos MilNoveci en t os Veint i s i e t e ( $400.927,00); 6) Drogueria Casaffousthpor un monto de Pesos TrescientosDiez Mil Setecientos Treinta y Siete ($310.737,00). Todo ello totaliza unasuma de $ 2.975.330,75 (Dos MillonesNovecientos Setenta y Cinco MilTrescientos Treinta con Setenta y CincoCentavos).
Art. 2º - Declarar desiertos losrenglones 31, 43, 67 y 98 por falta deofertas, en su consecuencia, autorízaseal Centro Provincial de Salud Infantil"Eva Perón", a realizar la contratacióndirecta de los mencionados rubrosconforme lo establecido por la Ley3.742.Art. 3º - El presente gasto seráafrontado con disponibilidadespresupuestarias del CEPSI -
Jurisdicción Nº 58 - Programa 11 -Subprograma 00 - Proyecto 00 -Actividad 02 - Partida 252 - ProductosQuí micos , Fa r macéut icos yMedicinales.Art. 4º - Comuníquese, publíquese,dése al BOLETIN OFICIAL.
Dr. Gerardo ZamoraSr. Elías Miguel SuárezDr. Luis César Martínez
DECRETO Nº 2.183/2010Santiago del Estero, 21 de Diciembre de 2010.-VISTO: el Expediente Nº 4149 - Código 43 - Año 2008 del registro del Consejo Provincial de Vialidad; y CONSIDERANDO: Que por Decreto Nº 1.964 de fecha 17/12/2008 se adjudicó a la Empresa MI.JO.VI. S.R.L. la ejecución de la Obra: "RUTAPROVINCIAL Nº 5 REPAVIMENTACION DEL TRAMO: TINTINA -AMAMA 1º SECCION, DE PROG. 260 - 25.000 -DPTO. MORENO", por un moto de $ 33.209.205,02 y un plazo de ejecución de 450 días corridos. Que a través de las presentes actuaciones se tramita la aprobación de la Modificación de la Obra de que se trata, la que se planteaante las condiciones de los suelos del lugar que son fácilmente erosionables por falta de cohesión natural, lo que se traduce en eldescalce progresivo de la carpeta de rodamiento, generando gastos de mantenimiento, como así también el incremento del transitopesado (por la producción agrícola) que afectaría la banquina. Que de acuerdo a cuadro confeccionado a fs 21; el monto de la presente Modificación de Obra alcanza al monto de $ 4.500.920,64(pesos cuatro millones quinientos mil novecientos veinte con sesenta y cuatro centavos), lo que significa un 13,55% de incrementorespecto del Contrato Original; y sumado al mismo asciende a la suma de $ 37.710.125,66. Que la misma consiste en:
A CREAR
Item Denominación de las obras Unidad Cantidades
9Ejecución de Base Estabilizada Granular en banquinas en 2,00 m., de ancho, 0,12 m deespesor. m 25.460,00
Que a fs. 37 toma intervención Jefatura de Gabinete, en virtud de lo dispuesto por Resolución Nº 1.268 de fecha 09/05/2007. Que a fs. 51 ha tomado intervención Asesoría legal del Ministerio de Obras y Servicios Públicos quien no encuentra objecionesde carácter jurídico que formular a la aprobación de la Modificación de obra de que se trata. Que mediante Dictamen Nº 489 de fecha 13/12/2010 toma intervención del Tribunal de Cuentas compartiendo lo indicado por suComisión de Estudios, pudiendo continuar previa intervención de Fiscalía de Estado. Que ha toma intervención Fiscalía de Estado mediante Dictamen Nº 2.155 de fecha 16/12/2010 expresa: "… esta Fiscalía de Estadoconsidera que los trabajos detallados a fs. 01/02, Encuadran perfectamente en el concepto de trabajos adicionales de la obraprincipal plasmado por el art. 53 de la ley 2.092 por lo que puede dictarse el respectivo acto administrativo por parte del PoderEjecutivo Provincial que autorice la gestión."Por ello,
El Señor Gobernador de la Provincia DECRETA:
Art. 1º.- APRUEBASE la MODIFICACION DE OBRA Nº 1 para la ejecución de la Obra: "RUTA PROVINCIAL Nº 5REPAVIMENTACION DEL TRAMO: TINTINA - AMAMA 1º SECCION; DE PROG. 260 - 25.000 - DPTO. MORENO" y laDocumentación correspondiente cuya Contratista es la Empresa MI. JO. VI. S.R.L., por un monto de $ 4.500.920,64 (pesos cuatromillones quinientos mil novecientos veinte con sesenta y cuatro centavos), enmarcado en el Artículo 53º de la Ley de Obras PúblicasNº 2.092 y modificatoria.- Art. 2º.- El gasto que demande el presente se imputará en la Jurisdicción 54 - Prog. 11 - Proy. 08/70 - Desarrollo de la InfraestructuraVial - Obra: R.P. Nº 5 Repavimentación Tintina- Amamá 1º Tramo - Rentas Generales - Ejercicio 2.010 - $ 4.500.920,64.Art. 3º.- Comuníquese, publíquese y archívese.-Dr. Gerardo Zamora Elías Miguel Suárez Argentino José Cambrini
DECRETO Nº 2.192/2010Santiago del Estero, 21 de Diciembrede 2010.-VISTO, el Expediente Nº 4894 -
Código 43 - Año 2010 del registro delConsejo Provincial de Vialidad; y,CONSIDERANDO,Que por el mismo el Consejo Provincial
de Vialidad eleva la DocumentaciónTécnica para la ejecución de la Obra:" P A V I M E N T A C I O N R U T APROVINCIAL Nº 2 - TRAMO: INT.
Boletín Oficial Nº 19.392 Miércoles 12 de Enero de 2011
8
RUTA PROVINCIAL Nº 5 -BANDERA BAJADA - DPTO.FIGUEROA", con un PresupuestoOficial de $ 23.448.600,00 (pesosveintitrés millones cuatrocientoscuarenta y ocho mil seiscientos) y unplazo de ejecución de 300 (trescientos)días corridos;Que los trabajos a realizar consisten enlimpieza y emparejamiento de terreno,construcción de alcantarillas dehormigón armado tipo cajón y de cañosde hormigón, limpieza de zanja dedesagüe, movimiento y compactaciónespecial de suelo para reposición debanquinas y taludes, ancho decoronamiento de 12m., movimiento desuelo con compactación simple paraaccesos, preparación de subrasante,ejecución de base estabilizada granularde 0,18m de espesor y 7,40m de ancho,incluido provisión de materiales deimprimación, construcción de carpetatipo concreto asfáltico en caliente en7,00m de ancho y 0,04 m de espesor,incluido provisión de materiales y riegode liga, ejecución de base granularimprimada en banquinas en 2,50 m deancho y 0,12 m de espesor, calzada,bocacalles y badenes, en 8,40 m deancho sobre R.P. Nº 2 y en 7,00 m deancho en calles de Bandera Bajada,provisión, montaje y emplazamiento deseñales verticales, demarcaciónhorizontal con material reflectante deaplicación en caliente.Que atento a lo establecido por laResolución Nº 1.268/2007, tomaintervención a fs.183 Jefatura deGabinete;Que el Tribunal de Cuentas de laProvincia mediante Dictamen Nº 484 defecha 09/12/2010, sugiere modificar elpunto 1.2.16 inc. m), subsanado lo cual,estima pertinente la prosecución deltrámite;Que el Consejo Provincial de Vialidad,a fs. subsiguientes da cumplimiento a laobservación formulada por el órgano decontralor.Que Fiscalia de Estado en su DictamenNº 2.136 de fecha 15/12/2010, expresa:"...puede darse continuidad al trámited eb ien d o d ic t ar se e l ac t oadministrativo pertinente... "Por ello,El Señor Gobernador de la Provincia
DECRETA:Art. 1º.- Apruebase la DocumentaciónTécnica y el Pliego de Bases yCondiciones para la ejecución de laObra: "PAVIMENTACION RUTAPROVINCIAL Nº 2 - TRAMO: INT.
RUTA PROVINCIAL Nº 5 -BANDERA BAJADA - DPTO.FIGUEROA" y Autorizase al ConsejoProvincial de Vialidad el Llamado aLicitación Pública y Escrita con unPresupuesto Oficial de $ 23.448.600,00(pesos veintitrés millones cuatrocientoscuarenta y ocho mil seiscientos) y unplazo de ejecución de 300 (trescientos)días corridos.-Art. 2/.- El gasto que demande elcumplimiento del presente se imputaráen COD. 22283 - FONDO FEDERALSOLIDARIO Obra: "PavimentaciónRuta Provincial Nº 2 - Tramo Int. RutaProv. Nº 5 - Bandera Bajada" -Ejercicio 2010 - Proy. 08/89 $1.000.000,00 y el saldo restante seimputará en el Ejercicio 2011 portratarse de un proyecto plurianual.-Art. 3º.- El presente Decreto serárefrendado por el Sr. Ministro deEconomía atento a lo establecido en elartículo precedente.-Art.4º.- Comuníquese, publíquese yarchívese.-
Dr. Gerardo ZamoraSr. Elías Miguel Suárez
CPN. Atilio CharaArq. Argentino José Cambrini
DECRETO Nº 2.207/2010Santiago del Estero, 21 de Diciembrede 2010.-VISTO, el Decreto Nº 077 de fecha 06de Febrero de 2009 y el Expediente Nº094-132-10 de la Secretaría deDesarrollo, Ciencia, Tecnología yGestión Pública s/Renovación deContrato Alquiler de Inmueble ubicadoen Calle Chacabuco Nº 183; y;CONSIDERANDO:Que la Secretaría de Desarrollo,Ciencia, Tecnología y Gestión Públicanecesita continuar en un lugarapropiado para el normal y regularfuncionamiento de las actividades;Que los antecedentes legales que obranen el expediente, la compulsa de preciosdebidamente efectuada y el análisis decostos que significaría mudar de lugara la oficina de la Secretaría, justifican larenovación del contrato de alquiler;Que de acuerdo la Propuesta deAlquiler realizada por la InmobiliariaSalvatierra resulta convenientecontinuar con el alquiler de las oficinasde calle Chacabuco Nº 183, por la sumamensual de Pesos Tres Mil Doscientos($ 3.200) por el plazo de un (1) año;Que se acompaña Contrato de Locaciónde Inmueble a suscribirse entre laSecretaría de Desarrollo, Ciencia,
Tecnología y Gestión Pública y laInmobiliaria Salvatierra, cuyo plazo sefija en 12 meses a partir del 01 deMayo de 2010 al 30 de Abril de 2011,sin perjuicio de que podrá ser renovadopor iguales lapsos de común acuerdoentre las partes, y por un monto total dePesos Treint a y Ocho MilCuatrocientos, abonados en pagosmensuales de Pesos Tres MilDoscientos ($ 3.200), incluido elImpuesto al Valor Agregado, que fueanalizado y cotejado con los de plazadeterminar la conveniencia de laoperación;Que se encuentran acreditados losextremos fácticos y legales establecidospor la Ley Provincial Nº 3.742;Por ello,El Señor Gobernador de la Provincia
DECRETA:Art. 1º.- Aprobar el Contrato deLocación de Inmueble suscripto entre elSr. Secretario de Desarrollo, Ciencia,Tecnología y Gestión Pública y laInmobiliaria Salvatierra, por un montototal de Pesos Treinta y Ocho MilCuatrocientos ($ 38.400), conforme elinstrumento legal que se acompaña yque como Anexo forma parte integrantedel presente Decreto, encuadrándose lapresente gestión en la vía de excepciónestablecida en el Artículo 26º inc. c dela Ley de Contabilidad.-Art. 2º.- Lo dispuesto precedentementese atenderá con la Jurisdicción Nº 21 -Programa Nº 01 - Actividad Nº 01 -Pda. Ppal. 321 "Alquiler de Edificios yLocales", del Presupuesto de RentasGenerales, vigente para la Secretaría deDesarrollo, Ciencia, Tecnología yGestión Pública.-Art. 3º.- Comuníquese, publíquese,dése al BOLETIN OFICIAL, cumplidoarchívese.-
Dr. Gerardo ZamoraSr. Elías Miguel Suárez
CPN Juan Carlos Costas
DECRETO Nº 2.214/2010Santiago del Estero, 21 de Diciembrede 2010.-VISTO: la celebración del Contrato deLocación de Servicio entre el Sr. Jefede Gabinete en representación delGobierno de la Provincia y el Sr. ArielSantiago Díaz Ailan, DNI Nº34.843.671; y CONSIDERANDO: Que en virtud de ello el Sr. Jefe deGabinete en representación delGobierno de la Provincia convienecelebrar con el Sr. Ariel Santiago Díaz
Boletín Oficial Nº 19.392 Miércoles 12 de Enero de 2011
9
Ailan, DNI Nº 34.843.671 elrespectivo Contrato de Locación deServicio, determinando en elmencionado instrumento legal que elcontratado cumplirá funciones en elámbito de la Jefatura de Gabinete; Que el Sr. Jefe de Gabinete de laProvincia requiere la contratación deservicio en atención a las necesidadesde Recursos Humanos; Que la incorporación de personal paracubrir distinta áreas, reviste de singularimportancia a fin de cumplir con laejecución eficaz y garantizar losservicios que demanda la comunidad;Que tal situación demanda al PoderEjecutivo Provincial adoptar idénticocriterio que contribuya a que el alcancede tal medida sea validamente eficaz; Por ello, El Señor Gobernador de la Provincia DECRETA: Art. 1º.- APRUEBASE el Contrato deLocación de Servicio celebrado entre elSr. Jefe de Gabinete del Gobierno de laProvincia de Santiago del Estero y elSr. Ariel Santiago Díaz Ailan, DNI Nº34 .843 .671 conforme a losemolumentos y por el período que sedetalla. Art. 2º.- Comunicar, publicar y dar alBOLETIN OFICIAL, cumplidoarchívese.-
Dr. Gerardo Zamora Elías Miguel Suárez
DECRETO Nº 2.219/2010Santiago del Estero, 23 de Diciembrede 2010.-VISTO: el Expediente Nº 2.661 - 27 -2009, mediante el cual se tramita laAdjudicación de la Licitación Pública yEscrita Nº 02/2009 sobre Obra:"ALBERGUE ESTUDIANTIL DELCOLEGIO AGROTECNICO DEFRIAS", de la Ciudad de Frías en elDepartamento Choya, en el marco delPrograma Nacional de RefacciónIntegral de Edificios de EducaciónTécnico Profesional, INET; yCONSIDERANDO:Que a fs. 284/285 se adjunta copia deDecreto Nº 0.456 de fecha 16 de Abrilde 2010, que aprueba DocumentaciónTécnica de la Licitación Pública yEscrita Nº 02/2009 y autoriza elllamado a Licitación, para la Obra:"Albergue Estudiantil del ColegioAgrotécnico de Frías", Ciudad de Frías,Departamento Choya;Que a fs. 288 obra copia de laResolución Ministerial Nº 711 de fecha3 de Mayo de 2010, por la cual se llama
a Licitación y la Conformación de lasComisiones respectivas;Que a fs. 289/306 se solicita lapublicación en el BOLETIN OFICIALde la Provincia, Diarios de circulaciónlocal y nacional, página web delGobierno;Que a fs. 307/324 obran Boletas deDepósito por la compra de laDocumentación Técnica, por parte dediferentes Empresas Constructoras delmedio e invitaciones al Tribunal deCuentas, Escribanía General deGobierno, Dirección General de Rentas;Que a fs. 325 se adjunta acta deverificación;Que a fs. 326 obra Acta de Apertura,de fecha 24 de Junio de 2010, con elsiguiente resultado: Primera y únicapropuesta de la firma Ingeniero CarlosA. Monti, presenta Documentación enoriginal y duplicado, en principiocumple con las condiciones establecidasen el Pliego de Condiciones Generales,presenta como garantía de oferta Pólizade Caución de la Empresa AlbaCaución Compañía Argentina deSeguros S.A. Nº 599.370 por la sumade $ 11.993,00, la Comisión realizaobservaciones y otorga plazo de 48horas para su cumplimiento. Cotizandopor la suma de $ 1.638.781,28 (PesosUn Millón Seiscientos Treinta y OchoMil Setecientos Ochenta y Uno conVeintiocho Centavos). Cumple consellado de ley;Que a fs. 327/711 la Empresa Ing.Carlos A. Monti, adjunta la siguientedocumentación en originales y copias:Póliza de la Empresa Alba CauciónCompañía de Seguros S.A. Nº 599.370de $ 11.993,00, Certificado deCapacidad de Contratación Anual,recibos de compra de pliegos,declaración jurada de conocimiento dellugar, comprobante de renovación delColegio de Arquitectos, declaraciónjurada, Formulario AFIP, referenciascomerciales y bancarias, sellado de ley,certificado de Conducta Fiscal Serie"B" Nº 017224 de fecha 9 de Junio de2010 y demás documentación ypropuesta económica;Que a fs. 715 la responsable contableUCP informa sobre la CapacidadEconómica y Financiera de la Empresa;Que a fs. 716/718 obra Acta dePreadjudicación de fecha 3 deSeptiembre de 2010, en la queanalizadas las actuaciones, la Comisiónde Preadjudicación sugiere laadjudicación de la obra de la referenciaa la Empresa Ing. Carlos A. Monti, por
la suma de $ 1.638.781,28 (Pesos UnMillón Seiscientos Treinta y Ocho MilSetecientos Ochenta y Uno conVeintiocho Centavos), por ser la másconveniente a los intereses del Estado ypor cumplir con lo exigido en lospliegos licitatorios;Que a fs. 719 se adjunta Cédula deNotificación, enviada a la Empresainformando sobre el contenido del Actade Preadjudicación;Que a fs. 720/721 obra documentaciónelevada por la Empresa;Que a fs. 722 los integrantes de laComisión de Preadjudicación informanque se ha cumplido con lasnotificaciones pertinentes y vencido elplazo legal para la formulación deimpugnaciones sin que se hayareceptado a la fecha presentaciónalguna al respecto, solicitan laaprobación del dictamen depreadjudicación emitido el día 3/9/10;Que a fs. 724 obra Dictamen deAsesoría Legal del Ministerio,favorablemente, sin observaciones;Que la Comisiones de Estudios, confecha 24 de Septiembre de 2010 y enigual sentido que la Comisión dePreadjudicación, considera adjudicar laobra a la Empresa Ingeniero Carlos A.Monti, por la suma de $ 1.638.781,28(Pesos Un Millón Seiscientos Treinta yOcho Mil Setecientos Ochenta y Unocon Veintiocho Centavos), y realizaobservaciones a fs. 728/729;Que la Sala de Segunda Nominacióndel Tribunal de Cuentas, con fecha 28de Septiembre de 2010 eleva DictamenNº 358/10, compartiendo criterio con laComisión de Estudios y realizaobservaciones a fs. 731/732;Que a fs. 737/759 se adjuntadocumentación presentada por laempresa licitante, dando cumplimientoa los requerimientos observados;Que a fs. 765 la Comisión de Estudios,con fecha 7 de Octubre de 2010 y enigual sentido la Sala SegundaNominación del Tribunal de Cuentas,con fecha 21 de Octubre de 2010 elevaDictamen Nº 391/10 favorable, a fs.767;Que a fs. 774/775 obra Dictamen Nº1.840 de fecha 19 de Noviembre de2010, emitido por Fiscalía de Estado,expresando: la Licitación ha transitadopor todas las instancias, dandocumplimiento a lo establecido por lanormativa vigente para el casosubexamen, sin que se observenobjeciones de índole legal a formular,en mérito a lo cual estima que puede
Boletín Oficial Nº 19.392 Miércoles 12 de Enero de 2011
10
darse continuidad al trámite,procediendo a la adjudicación de laobra a la firma Empresa IngenieroCarlos Monti, por la suma de Pesos UnMillón Seiscientos Treinta y Ocho MilSetecientos Ochenta y Uno conVeintiocho Centavos ($ 1.638.781,28);Atento a ello,El Señor Gobernador de la Provincia
DECRETA:Art. 1º - Apruébase la LicitaciónPública Nº 02/2009 INET y enconsecuencia, adjudícase a la firma Ing.Carlos A. Monti, obra sobre"ALBERGUE ESTUDIANTIL PARAEL COLEGIO AGROTECNICO DELA CIUDAD DE FRIAS - DPTO.CHOYA", cotizando por la suma de UnMillón Seiscientos Treinta y Ocho MilSetecientos Ochenta y Uno conVeintiocho Centavos ($ 1.638.781,28),por ser la oferta más conveniente a losintereses del Estado.Art. 2º - Impútese a la Jurisdicción 16- Ministerio de Educación - Programa11 - Proyecto 06 - Obra 54: "Refaccióny Ampliación Escuela Aerotécnica deFrías" - Partida 421 - "TrabajosPúblicos" - Recursos Afectados INET.Art. 3º - Comuníquese, publíquese,dése al BOLETIN OFICIAL y cúrsesea los Organismos pertinentes, a susefectos.
Dr. Gerardo ZamoraSr. Elías Miguel Suárez
Dra. María Fernanda GómezMacedo
DECRETO Nº 2.220/2010Santiago del Estero, 23 de Diciembrede 2010.-Expediente Nº 891 - Código 48 - Año2008.-VISTO: El expediente de la referencia,del registro de la Dirección General deTierras; y CONSIDERANDO: Que a fs. 1, comparece la Dra. MaríaEugenia Avila, apoderada del señorJuan Carlos Jiménez, DNI Nº13.085.910, solicitando informedominial de las adjudicaciones quefiguran a favor de su representado; Que fs. 5/9, el Departamento deAgrimensura informa que los lotes A33-15 y A 34-9 se encuentranadjudicados al señor Juan CarlosJiménez y que ambos se encuentranocupados por otras personas; Que a fs. 30/35, obra Decreto Serie "B"Nº 0.502/94, donde figura el señorJuan Carlos J iménez comoadjudicatario de los lotes A 33-15 y A
34-9 de la Colonia Pampa de losGuanacos, departamento. Copo, conuna superficie total de 55 (cincuenta ycinco) hs.; Que a fs. 48, el Registro de laPropiedad Inmueble informa que loslotes pertenecen al Gobierno de laProvincia; Que el art. 49º de la Ley 5.402/84establece que "Las adjudicacionespodrán concluir:.. inc. d) porabandono del lote"; Que el art. 50º de la referida leyestablece que para los casos como elpresente en los que el contrato deadjudicación caduca por abandono dellote, no reconocerán las sumaamortizadas ni se indemnizarán lasmejoras; Que el art. 40º inc. a) de la Ley5.402/84 establece que será obligacióndel adjudicatario "Residir en el predioo en la zona donde el mismo seencuentra ubicado" b) "Trabajar yusar racionalmente el predioadjudicado en forma personal y/o conla colaboración directa de losmiembros de sus familia…";Que de las constancias obrantes surgeque el señor Juan Carlos Jiménez haincurrido en incumplimiento de laso b l i g a c i o n e s e s t a b l e c i d a scontractualmente y en la ley deColonización; Que a fs. 51, Asesoría legal de laDirección General de Tierras, seexpide aconsejando la declaración decaducidad del contrato de adjudicación; Que el Servicio Jurídico del Ministeriode la Producción, Recursos Naturales,Forestación y Tierras a fs. 59, opinaque se debe rechazar el pedido deadjudicación solicitado por el señorJuan Carlos Jiménez, DNI Nº13.085.910, ya que esta demostradopor el informe del Departamento deAgrimensura que el no ocupa los LotesA 33-15 y A 34-9, debiéndose declararla caducidad del contrato deadjudicación de los lotes mencionados;Que Fiscalía de Estado a fs. 62, en sudictamen Nº 584 de fecha 14/04/2010,no encuentra impedimentos para el queseñor Gobernador suscriba el proyectode decreto obrante fs. 52/53, declarandola caducidad de la adjudicación de losLotes A 33-15 y A 34-9, celebrado conel señor Juan Carlos Jiménez; Que la Dirección General de Tierras afs. 92, informa que no ha podido serlocalizado el correspondiente Contratode Adjudicación en Venta; Por ello,
El Gobernador de la Provincia DECRETA:
Art. 1º - DECLARASE LACADUCIDAD de la adjudicación enventa directa de los lotes A 33-15 y A34-9 de la Colonia Pampa de losGuanacos, departamento Copo, con unasuperficie total de 55 (cincuenta ycinco) has., celebrado entre elGobierno de la Provincia y el señorJuan Carlos Jiménez, DNI Nº13.085.910, mediante Decreto Serie"B" Nº 0.502 de fecha 06 de Abril de1994, por la causal de abandono dellote. Art. 2º - DEJASE establecido que nose reconocen las mejores efectuadas, nilas sumas amortizadas. Art. 3º -Instrúyase a Fiscalia de Estado,a iniciar las acciones legales deestimarse procedente, tendientes alefectivo recupero de los lotes. Art. 4º - Notifíquese, publíquese en elBOLETIN OFICIAL, comuníquese a laDirección General de Tierras, a laDirección General de Rentas, a laDirección General de Bosques y Faunay al Servicio de Contabilidad Financieray Patrimonial de Contaduría Generalde la Provincia y archívese.-
Dr. Gerardo Zamora Sr. Elías Miguel Suárez
Ing. Luis F. Gelid
DECRETO Nº 2.221/2010Santiago del Estero, 23 de Diciembrede 2010.-VISTO: El expediente Nº 044 - Código90 - Año 2006, Glosado expediente Nº044-90-08 y 058-90-08, iniciado porTeatro 25 de Mayo; y;CONSIDERANDO:Que mediante el expediente del Visto sesolicita autorización por adquisición einstalación de equipos de aireacondicionado en las instalaciones delTeatro 25 de Mayo;Que se adjunta factura de la firma LOBRUNO Estructuras S.A., conformadapor autoridad competente, la que reúnelos requisitos impositivos vigentes y afs. 1251 obra Parte de Recepcióncorrespondiente;Que a fs. 1248 obra Resolución Nº2435 de fecha 25 de Agosto de 2008 deJefatura de Gabinete, mediante la cualse modifica la Resolución Nº 2504 del01 de Octubre de 2006;Que a fs. 1252 obra informe de laDirectora del Teatro 25 de Mayo en lacual manifiesta que en su repartición noexisten antecedentes de gestión similar;Que a fs. 1254 la Jefa de Servicio
Boletín Oficial Nº 19.392 Miércoles 12 de Enero de 2011
11
Contable CPN Luisa Chequer dePrados informa que la presente gestiónfue comprometida con fecha 29/12/96,asiento Nº 6, por el monto de $431.260,00 en la partida 9-7 (Equipode Oficinas y Muebles), de la U.P.1011, constituyéndose residuos pasivoscon ficha Nº 1. También se informa quecon fecha 31/12/07 se registra pagoparcial, orden de pago Nº 19-401-07del 02/08/07 por un importe de $215.670,00 y se informa que el saldodel importe residuado se encuentracaduco por lo que el mismo debeimputarse a partida 299 (Otros Bienesde Consumo Varios) de la Jurisdicción40 (Obligaciones a cargo del tesoro);Que a fs. 1257 obra desde Tesorería dela Provincia, informe de que existe unpago realizado el día 14 de Agosto de2007, a favor de la firma LO BRUNOESTRUCTURAS S.A., asimismo noexisten constancias de acuerdo a losregistros informáticos de un pagoposterior por igual concepto…"Que a fs. 1266 obra nota de AsesorLegal de Jefatura de Gabinete, a losfines de que se emita dictamencorrespondiente a la procedencia delpago de la factura que obra a fs. 1237,como también Proyecto de Decretodándole trámite de ejercicio vencido;Que a fs. 1269 y 1270 obra DictamenLegal de la Subsecretaría de Culturamediante el cual se expide:..."Cumplido el recaudo formal, si laautoridad lo dispone, estaría encondiciones de dictar el ActoAdministrativo que corresponda,debiéndose tener en cuenta loobservado para el mismo a fs. 1262 porla Coordinadora de Gabinete CPN OlgaPovedano de Paz…"Que a fs. 1271 obra Certificado deConducta Fiscal serie "B" Nº 021593de la firma LO BRUNO RICARDOSALVADOR;Que la presente resolución se dicta deconformidad con las Leyes Nº 6928 dePresupuesto General de la Provincia, Nº3742 Capítulo II Título III -Contrataciones, Nº 6655 Art. 10modificada por Decreto 77/09, Decreto133/09 y Nº 6933 de AdministraciónFinanciero y Control Interno del SectorPúblico Provincial;Por ello,El Señor Gobernador de la Provincia
DECRETA:Art. 1º.- Autorízase el pago, enconcepto de provisión de equipos deAire Acondicionado para laclimatización del Teatro 25 de Mayo,
de la factura "B" Nº 0001-00002279 defecha 26/05/08 por un importe de pesosdoscientos quince mil seiscientos treintac/00/100 ($ 215.630,00) pertenecientea l a f i r m a L O B R U N OESTRUCTURAS S.A.-Art. 2º.- La erogación será atendida conla Jurisdicción 40 - Actividad 2 - P.P.299 - Otros Bienes de Consumo -Ejercicio Vencido.-Art. 3º.- Comuníquese a ContaduríaGeneral de la Provincia de la Provinciay Archívese.-
Dr. Gerardo ZamoraSr. Elías Miguel Suárez
DECRETO Nº 2.225/2010Santiago del Estero, 23 de Diciembredel 2010.-VISTO: el Expediente Nº 2.937 -Código 27 - Año 2010 del Registro dela Dirección General de Arquitectura yel Decreto Nº 1.678 de fecha26/10/2010; yCONSIDERANDO:Que por el mismo se aprueba el Pliegode Bases y Condiciones y laDocumentación Técnica para lae j e c u c i ó n d e l a O b r a :"AMPLIACIONES Y REFACCIONESDE OFICINAS EN EL IOSEPPABELLONES 1 Y 2", y se autoriza ala Dirección General de Arquitectura arealizar el llamado a Licitación Públicay Escrita con un Presupuesto Oficial de$ 8.979.131,30 y un plazo de ejecuciónde 240 días corridos;Que el acto de apertura de los SobresNºs 1 y 2 se realizó el día 18/11/2010con la presencia de representantes deTribunal de Cuentas, Escribanía deGobierno, del IOSEP y del Organismo:- P r ime r o f e r en t e : Emp r es aSALVADOR SCROSSOPPI S.R.L., laComisión manifiesta que en principiocumple con los requisitos exigidos en elPliego de Condiciones. Presentadocumentaciones en original, duplicadoy triplicado y pliego; Certificado deDepósito expedido por ContaduríaGeneral de la Provincia. Cumple con elSellado de Ley. La Comisión observaque la firma no presenta comprobantede pagos de Impuestos a las Gananciasperiodo 2009, otorgándose un plazo de2 (dos) días hábiles para sucumplimiento. Cotiza por $9.876.665,89; lo que significa un 10%en más con respecto al PresupuestoOficial;-Segundo oferente: Empresa DOMUSS.R.L., la Comisión manifiesta que enprincipio cumple con los requisitosexigidos en el Pliego de Condiciones.
Presenta documentaciones en original,duplicado y triplicado y pliego. LaEmpresa presenta garantía de ofertaexpedida por Tesorería General de laProvincia. Cumple con el Sellado deLey. Cotiza por la suma de $9.428.342,18; lo que significa un 5%en más con respecto al PresupuestoOficial. Presenta presupuesto, plan detrabajos, análisis de precios y curva deinversión;La representante del Tribunal deCuentas interviene con su firma y sellolas propuestas económicas. Laapoderada de la Empresa SalvadorScrossoppi S.R.L. observa que laEmpresa Domus S.R.L. no presenta laConducta Fiscal original, sino fotocopiacertificada por Escribano; respecto alEstado Contable cuyo vencimiento esen Junio 2010 se encuentra vencido;Que la Comisión de Preadjudicaciónluego de un minucioso y pormenorizadoanálisis de las propuestas consideraadmisible la propuesta de $9.876.665,89 (Pesos Nueve MillonesOchocientos Setenta y Seis MilSeiscientos Sesenta y Cinco conOchenta y Nueve Centavos), lo quesignifica un 10% en más con respecto alPresupuesto Oficial, de la EmpresaSalvador Scrossoppi S.R.L., porcumplir con los requisitos exigidos enel Pliego y quedar como única oferente;Que el Tribunal de Cuentas medianteDictamen Nº 500 de fecha 15/12/2010,en concordancia con su comisión deestudio considera oportuno reproducirel siguiente párrafo: "no obstante ello,no debe dejar de considerarse losalcances del dictamen de Fiscalía deEstado Nº 0769 del 21/8/2006 (cuyacopia se adjunta), que en susconclusiones expresa que: "si bien elvalor jurídico de tales dictámenesplantea una delicada cuestión, esteOrganismo tiene dicho que, eldictamen de la Comisión dePreadjudicación en cuanto expresióntécnica, no está sometido a lasubordinación jerárquica sino a suconciencia y saber, de suerte que tieneplena responsabilidad por los mismos,en virtud de la habilitación legalrealizada por el Organismo". Nopuede dejar de mencionar la cita a M.Marienhoff, del penúltimo párrafo delmencionado dictamen: "la licitaciónconsiste en un procedimiento deselección de co-contratante de laAdministración Pública que, sobre labase de una "previa" justificación deidoneidad moral, técnica y financiera,
Boletín Oficial Nº 19.392 Miércoles 12 de Enero de 2011
12
tiende a establecer qué persona oentidad es la que ofrece el "precio"m á s c o n v e n i e n t e p a r a l aAdministración Pública";Como corolario de ello, concluye que esla Comisión de Preadjudicación la quedebe dictaminar, en base a loselementos obrantes en el presente sobrela contratación;Que a fs. subsiguientes la Comisión dePreadjudicación, en virtud a loexpresado mediante el Dictamen queantecede se allana a lo dictaminado enel mismo ya que es el Organismo deContralor de las Cuentas y de la gestióndel sector Público Provincial, conformelo establece el Artículo 170 de laConstitución Provincial, por lo que sedebe declarar fracasada la Licitación deque se trata, ya que los oferentes nocumplen con los requisitos exigidos enel Pliego;Que Fiscalía de Estado a través delDictamen Nº 2.180 de fecha21/12/2010, señala: "surge claramenteque ni la firma preadjudicada, comoasimismo el otro oferente, han dadocumplimiento con las condiciones yrequ isi tos de admis ib i l i dadestablecidos en el pliego que rige elpresente trámite l ic itatorio,resultando en consecuencia, ajustadoa derecho declarar fracasada lapresente licitación, disponiéndose unnuevo llamado, pudiéndose enconsecuencia dictar el actoadministrativo correspondiente quedeclare fracasada la misma ydisponga un nuevo llamado";Por ello,El Señor Gobernador de la Provincia
DECRETA:Art. 1º - Declárase fracasado el llamadoa Licitación Pública y Escrita Nº 10para la ejecución de la Obra:"AMPLIACIONES Y REFACCIONESDE OFICINAS EN EL IOSEPPABELLONES 1 Y 2", en mérito a loestablecido en los considerandos queanteceden.Art. 2º - Autorízase a la DirecciónGeneral de Arquitectura a realizar unnuevo llamado a Licitación Pública yEscrita para la obra mencionada en elartículo precedente.Art. 3º - Registrar, comunicar yarchivar.
Dr. Gerardo ZamoraSr. Elías Miguel Suárez
Arq. Argentino José Cambrini
DECRETO Nº 2.226/2010Santiago del Estero, 23 de Diciembre
de 2010.-Expediente Nº 03 - Código 12 - Año2007. Gloss. 674 - Código 12 - Año2008.-VISTO: El Decreto Nº 1.671 de fecha01/11/07, Resolución Ministerial Nº1.207 de fecha 12/10/10, losDictámenes de la Comisión deEvaluación, Seguimiento y Control dela Ley Nº 6.750 de fecha 14/09/2010 y30/11/10 y la Resolución MinisterialNº 1.571 de fecha 22/12/2010; y CONSIDERANDO: Que, el Ministerio de la Producción,Recursos Naturales, Forestación yTierras, dictó la Resolución MinisterialNº 1571 de fecha 22/12/2010,mediante la cual adecua el beneficio dedevolución de la inversión otorgado porel artículo 2º apartado III) del DecretoNº 1.671/07, a la inversión declaradaen la modificación del proyectoaprobada mediante ResoluciónMinisterial Nº 1.207/10 y el beneficiode subsidio de la tasa de interésestablecido en el artículo 2º apartadoIII del Decreto Nº 1.671/07, conformelo establecido mediante, dictámenes dela Comisión de Evaluación,Seguimiento y Control de la Ley Nº6.750 de fechas 14/09/10 y 30/11/10 yResolución Ministerial Nº 1.207/10.Asimismo, ordena la efectivización delos beneficios otorgados en lostérminos de la Ley Nº 6.750.Que, la mencionada ResoluciónMinisterial Nº 1571 del 22/12/2010,fue dictada habiéndose encontradocumplidos todos los recaudos legalesexigidos por el Decreto Nº 1.671/07,Resolución Ministerial Nº 1.207 defecha 12/10/10 y dictámenes de laComisión de Evaluación, Seguimientoy Control de la Ley Nº 6.750 de fecha14/09/10 y 30/11/2010. Que, es necesaria la homologación delreferido acto administrativo a fin de suintegración en los términos de la LeyNº 6.750 y su Decreto Reglamentario.Que, el Servicio Jurídico del Ministeriode la Producción, Recursos Naturales,Forestación y Tierras, no encuentraobjeción legal al presente. Que, Fiscalía de Estado ha tomado laintervención que le compete en lostérminos de la Ley Nº 6.201. Que, el suscripto es competente para eldictado del presente en virtud de lodispuesto por la Ley Nº 6.750 y suDecreto Reglamentario. Por ello,
El Sr. Gobernador de la Provincia DECRETA:
Art. 1º - HOMOLOGASE en todos sustérminos la Resolución Ministerial Nº
1571 de fecha 22/12/2010 dictada porel Ministerio de la Producción,Recursos Naturales, Forestación yTierras, la que se acompaña y formaparte del presente como Anexo I.-Art. 2º- El presente será refrendado porel Sr. Jefe de Gabinete de Ministros, elSr. Ministro de Economía y el Sr.Ministro de la Producción, RecursosNaturales, Forestación y Tierras.-Art. 3º - Regístrese, comuníquese,notifíquese a la empresa VILUCO S.A.,Publíquese y dése al Boletin Oficial.Cumplido, archívese.-
Dr. Gerardo Zamora Sr. Elías Miguel Suárez
Ing. Luis F. Gelid C.P.N. Atilio Chara
DECRETO Nº 2.227/2010Santiago del Estero, 23 de Diciembrede 2010.-VISTO: el Expediente Nº 312 - Código045 - Año 2010, del registro de laJefatura de la Dirección de ObrasSanitarias Santiago del Estero"DI.O.S.S.E." y el Decreto Nº 1.490 defecha 20 de Septiembre de 2010, y;CONSIDERANDO:Que a través del citado Decreto, elPoder Ejecutivo de la Provincia dispusola autorización a la Dirección de ObrasSanitarias de Santiago del Estero allamar a Licitación Pública y Escritacon el objeto de adquirir Sulfato deAluminio para Plantas Potabilizadorasde Agua, con un presupuesto Oficial deun millón trescientos cuarenta y sietemil seiscientos veinticuatro ($1.347.624,00) para un período de 180días;Que con respecto a las tramitacionesdesarrolladas como consecuencia delllamado licitatorio, se observa elcumplimiento de los pasos formales ylegales, garantizando principiosesenciales de concurrencia e igualdad,cuya oferta fue evaluada en tutela de losintereses del Estado, pasos estos que seencuentran acreditados en los siguientesactuados: invitaciones a OrganismosPúblicos para integrar Comisión deApertura y Preadjudicación (fs.101/107), Publicaciones (fs. 108/123),Resolución Nº 215 de fecha14/10/2010 de la DiOSSE integrandolas comisiones de apertura ypreadjudicación, y circular sin consulta(fs. 125);Que párrafo aparte corresponde citar elpronunciamiento realizado por lascomisiones constituidas a tal efecto (fs.370/371), texto que expone la
Boletín Oficial Nº 19.392 Miércoles 12 de Enero de 2011
13
presentación de dos oferentes:Organización Sur S.R.L. y InduquimicaS.A., procediendo solamente a evaluarla oferta de la primera, por serrechazado el sobre Nº 1 de Induquímicaal no dar cumplimiento a los requisitossolicitados en el Pliego Licitatorio, portal razón, la comisión concluye ensugerir la adjudicación de la oferta deOrganización Sur S.R.L. importe queasciende a la suma de $ 1.612.965(pesos un millón seiscientos doce milnovecientos sesenta y cinco) suma querepresenta un 19,69 % en más delpresupuesto oficial;Que, en tal sentido, habiéndoseacreditados el pronunciamientofavorable de Asuntos Jurídicos deSecretaría del Agua (fs. 378), elTribunal de Cuentas en Dictamen Nº471/10 (fs. 385/386) concluye que lapresente gestión deberá ser aprobadap o r a c t o a d m i n i s t r a t i v ocorrespondiente, en el mismo sentido,Fiscalía de Estado a través de DictamenNº 2.149/10 (fs. 391) entiende que elprocedimiento por el que ha transitadolos presentes actuados se ha ajustado ala normativa en materia decontrataciones de la Ley Nº 3.742 deContabilidad y los Pliegos de Bases yCondiciones Generales y Particulares;Que en esta instancia del procesolicitatorio, corresponde emitir elpertinente acto administrativo a travésdel cual se determine la adjudicación dela Licitación Pública y Escrita de que setrata a favor de la firma OrganizaciónSur S.R.L.;Por ello,El Señor Gobernador de la Provincia
DECRETA:Art. 1º.- Apruébase la LicitaciónPública y Escrita en la que se tramitó laadquisición de Sulfato de Aluminiopara Plantas Potabilizadoras de Agua,con un presupuesto Oficial de un millóntrescientos cuarenta y siete mils e i s c ien t os ve in t i cua t r o ( $1.347.624,00) para un período de 180(ciento ochenta) días, que fueraautorizada por imperio del Decreto Nº1490/2010, en su consecuencia,Adjudícase su ejecución a la firmaOrganización Sur S.R.L., por elimporte $ 1.612.965 (pesos un millónseiscientos doce mil novecientossesenta y cinco) suma que representa un19,69 % en más del presupuestooficial.-Art. 2º.- Autorízase al Señor Secretariodel Agua a suscribir el Contrato de obrarespectivo.-
Art. 3º.- Impútase el gasto quedemande el presente sobre laJurisdicción Nº 52 - Sub- Programa 00,Proyecto -, Actividad 01, Partida 252.-Art. 4º.- Comuníquese, publíquese,dése al BOLETIN OFICIAL.-
Dr. Gerardo ZamoraSr. Elías Miguel Suárez
Ing. Abel Enrique Tévez
DECRETO Nº 2.236/2010Santiago del Estero, 28 de Diciembrede 2010.-Expediente Nº 27-49-2010.-VISTO: La gestión de la DirecciónGeneral de Control y ReconocimientoMédico de la Provincia para laejecución de la Obra de Construcción yRefacciones en el edificio de esaDirección , mediante Concurso dePrecios autorizado por Resolución deSecretaría General de la GobernaciónNº 671 de fecha 25 de Noviembre delcorriente año, por un monto estimadode $ 52.000, y;CONSIDERANDO:Que mediante la citada Resolución seaprueba el Pliego de CondicionesGenerales y Particulares y que realizadoel acto de apertura se presentaron aparticipar del mismo, dos firmas delmedio a saber: SABA S.R.L.; y M.S.CONSTRUCCIONES.Que la Comisión de Preadjudicaciónaconseja preadjudicar a la firma M.S.CONSTRUCCIONES el renglón Nº 1por un importe de $ 49.800 (PesosCuarenta y Nueve Mil Ochocientos),teniendo en cuenta el precio, la calidadofrecida y cumplir con los requisitosexigidos.Por ello y conforme aconseja lacomisión de Pre-Adjudicación.El Señor Gobernador de la Provincia
DECRETA:Art. 1º.- APRUEBASE el Concurso dePrecios Nº 01/2010 de la DirecciónGeneral de Control y ReconocimientoMédico de la Provincia yADJUDICASE a la firma M.S.CONSTRUCCIONES el Reglón Nº 1correspondiente a la ejecución de laObra de Construcción y Refacción en eledificio de la mencionada Dirección porun importe total del $ 49.800 (PesosCuarenta y Nueve Mil Ochocientos).Art. 2º.- El gasto que demande elcumplimiento del presente Decreto seimputará a la Jurisdicción 20 -Programa 18-00-00-01, Partida 421 delEjercicio en vigencia.Art. 3º.- Comuníquese, regístrese, déseal BOLETIN OFICIAL.
Dr. Gerardo ZamoraSr. Elías Miguel Suárez
Dra. Matilde O`Mill
DECRETO Nº 2.238/2010Santiago del Estero, 28 de Diciembrede 2010.-VISTO: El Contrato de Empleo Públicocelebrado "ad-referéndum" del PoderEjecutivo, entre la Secretaría General dela Provincia de Santiago del Estero y elSeñor LUIS SALEME;CONSIDERANDO:Que en el instrumento legal referido seacuerda que el contratado sedesempeñará como asesor legal enáreas de la Secretaría Gral. de laGobernación de esta provincia deacuerdo a lineamiento de política derecursos humanos a fin de lograr unaeficaz gestión gubernamental;Por ello,El Señor Gobernador de la Provincia
DECRETA:Art. 1º.- APRUEBASE el Contrato deEmpl eo Pú b l i co , ce l eb rado"ad-referéndum" del Poder Ejecutivoentre la Secretaría General de laGobernación de la provincia deSantiago del Estero y el Señor LUISSALEME, L.E. Nº 5.414.200 larenumeración prevista en el contratocuyo texto pasa a formar parteintegrante del presente decreto.Art. 2º.- La erogación que demande elpresente contrato será imputada a lajurisdicción 20-01-00-00-01-391.Art. 3º.- Comuníquese, publíquese,dése al BOLETIN OFICIAL.
Dr. Gerardo ZamoraSr. Elías Miguel Suárez
Dra. Matilde O`Mill
DECRETO Nº 2.241/2010Santiago del Estero, 28 de Diciembrede 2010.-VISTO, el Contrato de Locación deServicios celebrado "ad-referéndum delPoder Ejecutivo", entre el Sr. Ministrode Obras y Servicios Públicos por unaparte y el Sr: Carlos EduardoHERRERA, D.N.I. Nº 32.520.178; yCONSIDERANDO:Que mediante dicho instrumento laProvincia contrata los servicios del Sr.Carlos Eduardo HERRERA, paradesempeñar funciones en la Zona Vialque corresponda del Consejo Provincialde Vialidad.Que la medida responde a la necesidadde servicio del mencionado Organismo.Por ello,El Señor Gobernador de la Provincia
Boletín Oficial Nº 19.392 Miércoles 12 de Enero de 2011
14
DECRETA:Art. 1º.- APRUEBASE el Contrato deLocación de Servicios, celebrado entreel Sr. Ministro de Obras y ServiciosPúblicos por una parte y el Sr. CarlosEduardo HERRERA, D.N.I. Nº32.520.178, para prestar servicios en laZona Vial que corresponda del ConsejoProvincial de Vialidad.Art. 2º.- El presente gasto seráimputado en la Jurisdicción 54 - Prog.11 - Subp. 00 - Py. 00 - A/O 01 - Part.391 - Locación de Servicios.Art. 3º.- Comuníquese, publíquese,dése al BOLETIN OFICIAL.
Dr. Gerardo ZamoraSr. Elías Miguel Suárez
Arq. Argentino José CambriniDECRETO Nº 2.247/2010Santiago del Estero, 28 de Diciembrede 2010.-Ref. Expediente Nº 1087-01-2010.-VISTO: Que el Registro deBeneficiarios de Excombatientes deMalvinas, eleva nómina deBeneficiarios de Pensión de GuerraHonorífica correspondiente al mes deDiciembre y Segundo Aguinaldo delaño en curso, a efectos de que seapruebe la nómina de beneficiarios y seautorice su pago, y;CONSIDERANDO:Que en consecuencia se torna necesarioel dictado del presente actoadministrativo con el objeto de aprobarla nómina presentada y permitir lacorrespondiente liquidación a losbeneficios que han cumplimentado conlos requisitos exigidos por la Ley Nº6.656, modificado por Ley Nº 6.890.Que obran planillas detallando losnombres de los beneficiarios con susrespectivos números de documentos yel monto a percibir debidamenteconformado por el Habilitado y elDirector General de Administración deSecretaría General de la Gobernación.Que ha tomado intervención laAsesoría Legal de Secretaría General dela Gobernación sin formar objeciónlegal alguna.Por ello,El Señor Gobernador de la Provincia
DECRETA:Art. 1º.- APRUEBASE la nómina deBeneficiarios de Pensión de GuerraHonorífica correspondiente al mes deDiciembre de 2010, más sueldo AnualComplementario Segunda Parte 2010,a favor de los ex-SoldadosCombatientes de Malvinas.Art. 2º.- Autorizase el pago de lanómina de beneficiarios que se aprueba
en el artículo primero, en la suma de $211.442,28 (Doscientos Once MilCuatrocientos Cuarenta y Dos conVeintiocho centavos), más $105.721,17 (Ciento Cinco MilSetecientos Veintiuno con Diecisietecentavos) correspondiente al S.A.C. 2ªParte, conforme a detalle de planillasconfeccionadas por Habilitación deSecretaría General de la Gobernaciónque corren en el expediente dereferencia, todo ello con cargo a laJurisdicción 20, Prog. 01-00-00-01,Partida 514.Art 3º.- Comuníquese, publíquese,cú r s es e a l o s o r g a n i s moscorrespondientes.
Dr. Gerardo ZamoraSr. Elías Miguel Suárez
Dra. Matilde O`MillDECRETO Nº 2.248/2010Santiago del Estero, 28 de Diciembrede 2010.-
Ref. Expte. Nº 249-127-2009.-VISTO: El Decreto Nº 2208 del 21 deDiciembre de 2010,y;
CONSIDERANDO:Que por dicho Acto Administrativo se
declara Adquirido por el Gobierno de laP r ov incia , por Prescr ipciónAdministrativa en los términos de la
Ley Nº 21.477, el inmueble ubicado encalles Libertad esquina Pedro Pablo
Olaechea esquina Avellaneda Nº590/598 de Ciudad Capital, comoresultas de lo obrado en autos de
referencia, y consecuentemente, actoseguido se ordena su inscripción en el
Registro de la Propiedad Inmueble de laProvincia, y ulterior transferencia afavor de EDESE S.A., en el marco de la
Ley Nº 6.117;Que la gestión incluía así mismo el
inmueble ubicado en el Bº Parque deésta Ciudad en la intersección de lascalles Av. Roca y Rivadavia, con una
superficie de 4.258,82 metroscuadrados, el que no fuera contemplado
por un error involuntario en ladiligencia administrativa;Que por tanto corresponde ampliar los
términos del Decreto Nº 2.208/10, eincorporar el inmueble en cuestión;
Por ello,El Señor Gobernador de la Provincia
DECRETA:Art. 1º.- Amplíase los términos delDecreto Nº 2.208 del 21 de Diciembre
de 2010, dejando establecido que seincorpora y de igual forma se DeclaraAdquirido por el Gobierno de la
P rovincia , por Prescr ip c ió n
Administrativa en los términos de la
Ley Nº 21.477, el inmueble ubicado enla intersección de las calles Av. Roca
(s) Nº 214 esquina Av. Rivadavia - BºParque de Ciudad Capital, identificadocomo Fracción de Terreno con todo lo
edificado, plantado y demás adherido alsuelo, con una superficie de 4.258,82
metros cuadrados, inscripto en la D.G.de CATASTRO bajo Nº 5152, Legajo07 - Expte. 10.748-28-03 con fecha
04/09/2003, y en la Dirección de SueloUrbano de la Municipalidad de la
Capital bajo el Nº 45, Año 2003, enExpte. Nº 7 - Letra G- Año 2003, yPadrón Inmobiliario Nº 1-1-02.241 en
Dirección Gral. de Rentas, en un todode conformidad a lo expresado en el
considerando precedente.-Art. 2º.- Ordénase al Registro dePropiedad Inmueble a inscribir a
nombre del Gobierno de la Provincia elinmueble detallado en el Artículo 1º del
presente Decreto.-Art. 3º.- Transfiérase a favor deEDESE S.A. el inmueble detallado en el
Artículo 1º del presente Decreto, y enconsecuencia, autorízase a Escribanía
de Gobierno a labrar la Escritura deDominio pertinente, y al registro de laPropiedad Inmueble a realizar el
registro correspondiente.-Art. 4º.- Comuníquese, regístrese y
dése curso a Escribanía de Gobierno.Cumplido, archívese.-
Dr. Gerardo ZamoraSr. Elías Miguel Suárez
CPN Atilio Chara
DECRETO Nº 2.252/2010Santiago del Estero, 28 de Diciembre
del 2010.-VIST O : e l Ex p ed ien t e Nº
1.725-46-2010 sobre adjudicación deuna Agencia Oficial de Tómbola,solicitada por la Sra. María Florencia
Allalla; yCONSIDERANDO:
Que, el Administrador de la Caja Socialde Santiago del Estero ha dictado laResolución Nº 579/10, mediante la cual
solicita al Poder Ejecutivo lahomologación de la misma para
adjudicar a la Sra. María FlorenciaAllalla, una Agencia de Tómbola queserá instalada en Calle Pedro León
Gallo Nº 2.157, de la Ciudad deSantiago del Estero;
Que, la Gerencia Comercial y laGerencia General de la Caja Social deSantiago del Estero han intervenido en
Boletín Oficial Nº 19.392 Miércoles 12 de Enero de 2011
15
la gestión y estiman viable lo solicitado
por el recurrente;Que, el Servicio Jurídico del Ministerio
de Economía, a fs. 23/325, se expidesobre la procedencia de lo tramitado enautos, Fiscalía de Estado, en Dictamen
Nº 2.113/10, se pronuncia en igualsentido e indica el dictado del acto
administrativo correspondiente;Que, es procedente el dictado delpresente acto en virtud de lo establecido
en las Leyes Nºs. 6.071/94 y 6.336/96;Por ello,
El Señor Gobernador de la Provincia
DECRETA:Art. 1º - Homológase en todas sus
partes la Resolución Nº 579/10, dictadapor la Caja Social de Santiago del
Estero, por la cual se adjudica a la Sra.María Florencia Allalla, D.N.I. Nº30.767.137, una Agencia Oficial de
Tómbola, la que será instalada en CallePedro León Gallo Nº 2.157, de la
Ciudad de Santiago del Estero.Art. 2º - Comuníquese, regístrese ydése al BOLETIN OFICIAL.
Dr. Gerardo ZamoraSr. Elías Miguel Suárez
CPN Atilio Chara
DECRETO Nº 2.260/2010Santiago del Estero, 28 de Diciembrede 2010.-
VISTO: el Contrato de Locación deServicio celebrado "ad-referéndum" delPoder Ejecutivo, entre el Sr. Ministro de
Economía, CPN Chara Atilio, por unaparte, y el Sr. Sebastián Alberto
Beltrán, D.N.I. Nº 28.677.421, por laotra; y
CONSIDERANDO:
Que mediante dicho instrumento laProvincia contrata los servicios del Sr.
Sebastián Alberto Beltrán, paradesempeñar funciones en el área delMinisterio de Economía;
Que la medida responde a la necesidadde servicios para el normal
funcionamiento de la mencionadaJurisdicción;Por ello,
El Señor Gobernador de la Provincia
DECRETA:Art. 1º - Apruébase el Contrato deLocación de Servicios, celebrado"ad-referéndum" del Poder Ejecutivo,
entre el Sr. Ministro de Economía, poruna parte, y el Sr. Sebastián Alberto
Beltrán, D.N.I. Nº 28.677.421, paraprestar servicios en el área delMinisterio de Economía.
Art. 2º - El gasto que demande laejecución de los mismos, será imputado
en Jurisdicción 12 - Ministerio deEconomía - Programa 01 - AccionesCentrales del Ministerio de Economía -
Partida 391 - "Locación de Servicios".Art. 3º - Comuníquese, publíquese y
dése al BOLETIN OFICIAL.Cumplido, archívese.
Dr. Gerardo ZamoraSr. Elías Miguel Suárez
CPN Atilio Chara
DECRETO Nº 2.261/2010Santiago del Estero, 28 de Diciembre
de 2010.-
Expediente Nº 419 - 125 - 2010.-
VISTO: el contrato de locación de
servicios celebrado "ad-referéndum" del
Poder Ejecutivo, entre el Sr. Ministro deJusticia, Trabajo y Derechos Humanos,
por una parte, y por la otra, el Sr.Leonardo Agustín Cáceres; yCONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Justicia, Trabajo yDerechos Humanos, ha suscripto, el
contrato de locación de servicios que sedetalla en el Art. Nº 1 del presenteDecreto, por resultar necesaria la
incorporación de personal capacitadoen el ámbito del mismo;
Que en consecuencia, corresponde sedicte el acto administrativo deaprobación que perfeccione el trámite
respectivo;Por ello,
El Señor Gobernador de la Provincia
DECRETA:Art. 1º - Apruébese la Contratación
bajo la modalidad de Locación deServicios, celebrado ad-referéndum del
Poder Ejecutivo entre el Sr. Ministro deJusticia, Trabajo y Derechos Humanosy el Sr. Leonardo Agustín Cáceres,
D.N.I. Nº 35.344.809, hasta el día 31de Diciembre de 2010, para cumplir
funciones en el ámbito de dichoMinisterio.Art. 2º - Comuníquese, publíquese y
dése al BOLETIN OFICIAL.
Dr. Gerardo Zamora
Sr. Elías Miguel SuárezDr. Ricardo D. Daives
DECRETO Nº 2.262/2010
Santiago del Estero, 28 de Diciembre de 2010.-
Expediente Nº 443 - 125 - 2010.-
VISTO: el contrato de locación de servicios celebrado "ad-referéndum" del Poder Ejecutivo, entre el Sr. Ministro de Justicia, Trabajo
y Derechos Humanos, por una parte, y por la otra, las personas que figuran en el artículo Nº 1 del presente; y
CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Justicia, Trabajo y Derechos Humanos, ha suscripto, los contratos de locación de servicios que se detalla en
el Art. Nº 1 del presente Decreto, por resultar necesaria la incorporación de personal capacitado en el ámbito del mismo;
Que en consecuencia, corresponde se dicte el acto administrativo de aprobación que perfeccione el trámite respectivo;
Por ello,
El Señor Gobernador de la Provincia
DECRETA:
Art. 1º - Apruébese la Contratación bajo la modalidad de Locación de Servicios, celebrado ad-referéndum del Poder Ejecutivo entre
el Sr. Ministro de Justicia, Trabajo y Derechos Humanos y las personas detalladas en el presente artículo, hasta el día 31 de
Diciembre de 2010, para cumplir funciones en el ámbito de dicho Ministerio.
Nº Apellido y Nombre D.N.I. Nº
01- Cantos, Juan Rafael 11.327.248
Boletín Oficial Nº 19.392 Miércoles 12 de Enero de 2011
16
02- Gómez, Norma Graciela 12.682.314
03- Suárez, Eugenia Lorena 28.440.176
Art. 2º - Comuníquese, publíquese y dése al BOLETIN OFICIAL.
Dr. Gerardo Zamora
Sr. Elías Miguel Suárez
Dr. Ricardo D. Daives
DECRETO Nº 2.263/2010Santiago del Estero, 28 de Diciembrede 2010.-Expediente Nº 6.197 - C58 - 2010.-VISTO: el Contrato de Locación deServicios celebrado ad-referéndum delPoder Ejecutivo, entre la Sra. Ministrode Educación y Pedro Esteban Lastra yLuisa Antonia Guzmán; yCONSIDERANDO:Que la Sra. Ministro de Educación de laProvincia requiere la contratación deservicios en atención a las necesidadesde Recursos Humanos, motivos estosdebidamente justificados;Que la incorporación de personal paracubrir distintas áreas del ConsejoGeneral de Educación reviste singularimportancia a fin de cumplir con unaejecución eficaz y garantizar losservicios que demande la Comunidad;Que tal situación demanda al PoderEjecutivo adoptar idéntico criterio quecontribuya a que el alcance de talmedida sea validamente eficaz;Por ello,El Señor Gobernador de la Provincia
DECRETA:Art. 1º - Apruébase el Contrato deLocación de Servicios celebradosad-referéndum del Poder Ejecutivo,entre la Sra. Ministro de Educación ylas personas que se detallan, conformea los honorarios y el plazo que seespecifican en el contrato, paradesempeñar funciones en el ConsejoGeneral de Educación.-Pedro Esteban Lastra, D.N.I. Nº23.042.828;-Luisa Antonia Guzmán, D.N.I. Nº10.307.183.Art. 2º - El presente gasto seráimputado a la Jurisdicción Nº 55 -Programa 01 - Actividad 01 - Partida391 - "Locación de Servicios".Art. 3º - Comuníquese, publíquese ydése al BOLETIN OFICIAL.
Dr. Gerardo ZamoraSr. Elías Miguel Suárez
Dra. María Fernanda GómezMacedo
DECRETO Nº 2.264/2010Santiago del Estero, 28 de Diciembrede 2010.-Expediente Nº 55.953 - 33 - 2010.-VISTO: El Contrato de Locación de
Servicios, celebrado "ad-referéndum"del Poder Ejecutivo, entre el Ministeriode Salud y Desarrollo Social, por unaparte, y por la otra, el Sr. Bravo,Walter Antonio; yCONSIDERANDO:Que la celebración de dicho Contratopor la cual la Provincia contrata losServicios, es para desempeñar lafunción de Maestranza en el HospitalDistrital de Villa Atamisqui,dependiente del Ministerio de Salud yDesarrollo Social;Por ello,El Señor Gobernador de la Provincia
DECRETA:Art. 1º - Apruébase, el Contrato deLocación de Servicio celebrado"ad-referéndum" del Poder Ejecutivo,entre el Sr. Ministro de Salud yDesarrollo Social, y el Sr. Bravo,Walter Antonio, D.N.I. Nº 26.845.840,conforme a los emolumentos y por elperiodo que se especifica, paradesempeñar la función de Maestranzaen el Hospital Distrital de VillaAtamisqui, dependiente del Ministeriode Salud y Desarrollo Social.Art. 2º - Comuníquese, publíquese ydése al BOLETIN OFICIAL.
Dr. Gerardo ZamoraSr. Elías Miguel SuárezDr. Luis César Martínez
DECRETO Nº 2.265/2010Santiago del Estero, 28 de Diciembrede 2010.-Expediente Nº 58.069 - 33 - 2010.-VISTO: El Contrato de Locación deServicios, celebrado ad-referéndum delPoder Ejecutivo, entre el Ministerio deSalud y Desarrollo Social, por unaparte, y por la otra, la Sra. Galván,Flavia Magalí; yCONSIDERANDO:Que la celebración de dicho Contratopor la cual la Provincia contrata losservicios, es para desempeñar lafunciones como Odontóloga de AcciónRadiante en el Hospital Zonal de NuevaEsperanza, dependiente del Ministeriode Salud y Desarrollo Social;Por ello,El Señor Gobernador de la Provincia
DECRETA:Art. 1º - Apruébase el Contrato de
Locación de Servicio celebradoad-referéndum del Poder Ejecutivo,entre el Sr. Ministro de Salud yDesarrollo Social y la Sra. Galván,Flavia Magali, D.N.I. Nº 30.590.154,conforme a los emolumentos y por elperiodo que se especifica, paradesempeñar funciones de Odontólogade Acción Radiante en el HospitalZonal de Nueva Esperanza,dependiente del Ministerio de Salud yDesarrollo Social.Art. 2º - Comuníquese, publíquese ydése al BOLETIN OFICIAL.
Dr. Gerardo ZamoraSr. Elías Miguel SuárezDr. Luis César Martínez
DECRETO Nº 2.266/2010Santiago del Estero, 28 de Diciembrede 2010.-Expediente Nº 43.089 - 33 - 2010.-VISTO: El Contrato de Locación deServicios, celebrado ad-referéndum delPoder Ejecutivo, entre el Ministerio deSalud y Desarrollo Social, por unaparte, y por la otra, la Sra. Arce,Andrea Verónica; yCONSIDERANDO:Que la celebración de dicho Contratopor la cual la Provincia contrata losservicios, es para desempeñarfunciones de Médico 35 horas en elHospital Independencia, dependientedel Ministerio de Salud y DesarrolloSocial;Por ello,El Señor Gobernador de la Provincia
DECRETA:Art. 1º - Apruébase el Contrato deLocación de Locación de Servicio,celebrado ad-referéndum del PoderEjecutivo, entre el Sr. Ministro deSalud y Desarrollo Social, y la Sra.Arce, Andrea Verónica, D.N.I. Nº25.301.910, conforme a losemolumentos y por el periodo que seespecifica, para desempeñar funcionesde Médico 35 horas en el HospitalIndependencia, dependiente delMinisterio de Salud y DesarrolloSocial.Art. 2º - Comuníquese, publíquese ydése al BOLETIN OFICIAL.
Dr. Gerardo ZamoraSr. Elías Miguel Suárez
Boletín Oficial Nº 19.392 Miércoles 12 de Enero de 2011
17
Dr. Luis César Martínez
DECRETO Nº 2.267/2010Santiago del Estero, 28 de Diciembrede 2010.-Expediente Nº 44.997 - 33 - 2010.-VISTO: El Contrato de Locación deServicios, celebrado "ad-referéndum"del Poder Ejecutivo, entre el Ministeriode Salud y Desarrollo Social, por unaparte, y por la otra, la Sra. CastroCáceres, Marina del Rosario; yCONSIDERANDO:Que la celebración de dicho Contratopor la cual la Provincia contrata losServicios, es para desempeñarfunciones de Médico de 35 horas en elHospital Distrital de San Pedro deGuasayán, dependiente del Ministeriode Salud y Desarrollo Social;Por ello,El Señor Gobernador de la Provincia
DECRETA:Art. 1º - Apruébase, el Contrato deLocación de Servicio celebrado"ad-referéndum" del Poder Ejecutivo,entre el Sr. Ministro de Salud yDesarrollo Social, y la Sra. CastroCáceres, Marina del Rosario, D.N.I. Nº25.167.820, conforme a losemolumentos y por el periodo que seespecifica, para desempeñar funcionesde Médico de 35 horas en el HospitalDistrital de San Pedro de Guasayán,dependiente del Ministerio de Salud yDesarrollo Social.Art. 2º - Comuníquese, publíquese ydése al BOLETIN OFICIAL.
Dr. Gerardo ZamoraSr. Elías Miguel SuárezDr. Luis César Martínez
DECRETO Nº 2.268/2010Santiago del Estero, 28 de Diciembrede 2010.-Expediente Nº 55.430 - 33 - 2010.-VISTO: El Contrato de Locación deServicios, celebrado ad-referéndum delPoder Ejecutivo, entre el Ministerio deSalud y Desarrollo Social, por unaparte, y por la otra, la Sra. SoggaAlfano, Angela María; yCONSIDERANDO:Que la celebración de dicho Contratopor la cual la Provincia contrata losservicios, es para desempeñar lafunción de Médico de 35 horas en laDirección General de AtenciónPrimaria de la Salud, dependiente delMinisterio de Salud y DesarrolloSocial;Por ello,El Señor Gobernador de la Provincia
DECRETA:
Art. 1º - Apruébase el Contrato deLocación de Servicio celebradoad-referéndum del Poder Ejecutivo,entre el Sr. Ministro de Salud yDesarrollo Social y la Sra. SoggaAlfano, Angela María, D.N.I. Nº26.368.872, conforme a losemolumentos y por el periodo que seespecifica, para desempeñar la funciónde Médico de 35 horas en la DirecciónGeneral de Atención Primaria de laSalud, dependiente del Ministerio deSalud y Desarrollo Social.Art. 2º - Comuníquese, publíquese ydése al BOLETIN OFICIAL.
Dr. Gerardo ZamoraSr. Elías Miguel SuárezDr. Luis César Martínez
DECRETO Nº 2.269/2010Santiago del Estero, 28 de Diciembrede 2010.-Expediente Nº 56.207 - 33 - 2010.-VISTO: El Contrato de Locación deServicios, celebrado ad-referéndum delPoder Ejecutivo, entre el Ministerio deSalud y Desarrollo Social, por unaparte, y por la otra, la Sra. Pavón,María Alejandrina; yCONSIDERANDO:Que la celebración de dicho Contratopor la cual la Provincia contrata losservicios, es para desempeñarfunciones de Bioquímica de 35 horasen el Centro Provincial de Salud Infantil"Eva Perón", dependiente delMinisterio de Salud y DesarrolloSocial;Por ello,El Señor Gobernador de la Provincia
DECRETA:Art. 1º - Apruébase el Contrato deLocación de Locación de Servicio,celebrado ad-referéndum del PoderEjecutivo, entre el Sr. Ministro de Saludy Desarrollo Social, y la Sra. Pavón,María Alejandrina, D.N.I. Nº24.000.569, conforme a losemolumentos y por el periodo que seespecifica, para desempeñar funcionesde Bioquímica de 35 horas en el CentroProvincial de Salud Infantil "EvaPerón", dependiente del Ministerio deSalud y Desarrollo Social.Art. 2º - Comuníquese, publíquese ydése al BOLETIN OFICIAL.
Dr. Gerardo ZamoraSr. Elías Miguel SuárezDr. Luis César Martínez
DECRETO Nº 2.272/2010Santiago del Estero, 28 de Diciembrede 2010Expediente Nº 5785-39-2009.-
VISTO: el Decreto Nº 0397 de fecha12/04/2010; y CONSIDERANDO: Que a través del Art. 2º delmencionado acto administrativo seAUTORIZA al Ministerio de Obras yServicios Públicos, organismo que através del Instituto Provincial deVivienda y Urbanismo proceda arealizar la Contratación Directa porExcepción, para la ejecución de obra:"PROYECTO Nº 022090 - 40V I V I E N D A S EINFRAESTRUCTURA EN CAPITAL- 38 VF2 - M Y 2 VF2 - D"encuadrándose la presente en laprevisión legal establecida en elArtículo 9) Inc. J de la Ley 2092 ymodificatoria. Que mediante Expte. Nº 3603 (fs. 384)el Secretario Técnico de Arquitectura yTecnología del Organismo solicita lasiguiente rectificación del Decretomencionado en el Visto: 1) laLicitación Nº 28/09, corresponde alProyecto Nº 022090 - 40 Viviendas enCapital -38 VF2 - M y 2VF2 - D. NOINCLUYE INFRAESTRUCTURA; 2)El "gasto" que demandará elcumplimiento del presente, el cualascenderían a $ 3.164.209,00 (segúnart.3º) no representa el monto delPresupuesto Oficial establecidooportunamente, que asciende a la sumade $ 3.336.600,00.Por ello,
El Gobernador de la Provincia DECRETA:
Art. 1º - RECTIFICASE el Decreto Nº0397 de fecha 12/04/2010 quedandoredactado de la siguiente manera: . ARTICULO 2º: AUTORIZA elMinisterio de Obras y ServiciosPúblicos, organismo que a través delInstituto Provincial de Vivienda yUrbanismo proceda a realizar laContratación Directa por Excepción,para la ejecución de obra:"PROYECTO Nº 022090 - 40VIVIENDAS EN CAPITAL - 38 VF2- M Y 2 VF2 - D" encuadrándose lapresente en la previsión legalestablecida en el Artículo 9) Ind. J dela Ley Nº 2092 y modificatoria. . ARTICULO 3º: El gasto quedemande el cumplimiento del presentese imputará en: - Jurisdicción 53 - Prog. 11 - Subp. 00- Py. 01 - A/O 61 - Part.421 - Cta.Cte. Nº 49900561/40 - 22252Recursos Nación - $ 3.216.000,00.- Jurisdicción 53 -Prog. 11 - Subp.00 -Py 01 - A/O 61 - Part. 421 - Cta. Cte.Nº 1911471/25 - 10 Rentas Generales
Boletín Oficial Nº 19.392 Miércoles 12 de Enero de 2011
18
$ 120.000,00. Art. 2º - Comuníquese, publíquese ydése al BOLETIN OFICIAL.-
Dr. Gerardo Zamora Sr. Elías Miguel Suárez
Ing. Argentino José Cambrini
DECRETO Nº 2.284/2010Santiago del Estero, 30 de Diciembrede 2010.-VISTO: El Expediente Nº 2117 -Código 29 - Año 2010 del registro dela Dirección General de Energía y elDecreto Nº 1.919 de fecha25/11/2010; y CONSIDERANDO: Que por el mismo se aprueba laDocumentación Técnica y el Pliego deBases y Condiciones para la ejecuciónde la Obra: "LINEA EN 33 KVAÑATUYA Y COLONIA DORA YS.E.T.N.E. 2X2,5 MVA. ENCOLONIA DORA - DPTO.G E N E R A L T A B O A D A YAVELLANEDA" y se autoriza a laDirección General de la Energía elllamado a Licitación Pública y Escritade la obra de que se trata, con unPresupuesto Oficial de $ 11.101.235,87y un plazo de ejecución de 365(trescientos sesenta y cinco) díascorridos. Que el acto de apertura se realizó el día10/12/2010, con la presencia derepresentantes de Escribanía deGobierno, Tribunal de Cuentas de laProvincia, Contaduría General de laProvincia, Dirección General de Rentasy del Organismo.- PRIMER PROPONENTE: EmpresaINDUSTRIAS PRIMONTI S.R.L. Enprincipio cumple con los requisitosexigidos en el Pliego y demásdocumentación exigida en el mismo;acompaña como garantía de ofertarecibo de Tesorería General de laProvincia, mediante Póliza Nº000000015650 de LIBERTYSEGUROS ARGENTINA S.A.Cumple con Sellado de Ley Cotiza por$ 13.224.480,52 (pesos trece millonesdos cient os veint i cu a t r o mi lcuatrocientos ochenta con cincuenta ydos centavos) lo que representa un19,13 % en más del PresupuestoOficial.- SEGUNDO PROPONENTE:Empresa COMINTE S.A. - ING.DANIEL A. PRIVITERA - LINEAELECTRICAS S.A. - UTE. Enprincipio cumple con los requisitosexigidos en el Pliego y demásDocumentación exigida en el mismo,acompaña Recibo de Tesorería General
de la Provincia como Garantía deOferta, mediante Póliza Nº M.T.R.Z. -0000000424 de Hamburgo Compañíade Seguros. S.A. Cumple con Selladode Ley. Cotiza por $ 12.997.201,38(pesos doce millones novecientossetenta y siete mil doscientos uno contreinta y ocho centavos), lo querepresenta un 16,90% en más delPresupuesto Oficial. Que a fs. 1259/1260 la Comisión dePreadjudicación estima que teniendo encuenta los antecedentes obrantes, ladocumentación presentada y las ofertaseconómicas realizadas, aconsejapreadjudicar la Licitación Pública yEscrita Nº 13/10 de la mencionadaObra a la Empresa COMINTEL S.A. -ING. DANIEL A. PRIVITERA -LINEAS ELECTRICAS S.A - UTE,por la suma de $ 12.977.201,38 (pesosdoce millones novecientos setenta ysiete mil doscientos uno con treinta yocho centavos) lo que representa un16.90% en más del Presupuesto Oficial.Que el Tribunal de Cuentas de laProvincia mediante Dictamen Nº 516de fecha 27/12/2010 comparte elcriterio expuesto por su Comisión deEstudio, considerando viable laprosecución del trámite, dandointervención a Fiscalía de Estado. Que Fiscalía de Estado en su DictamenNº 2.243 de fecha 28/12/2010expresa: ".. no tiene objeciones de tipolegal que realizar al presente procesolicitatorio, pudiendose se enconsecuencia adjudicar la presenteobra a la firma Empresa ComitelS.A., Ing. Daniel A. Privitera - LíneasEléctricas UTE, quien cotiza por lasuma de $ 12.977.201,38.." Por ello, El Señor Gobernador de la Provincia
DECRETA: Art. 1º - APRUEBASE la LicitaciónPública y Escrita para la Obra: "LINEAEN 33 KV AÑATUYA Y COLONIADORA Y S.E.T.N.E. 2X2,5 MVA.ENC O L ONIA DORA -DPT O S .G E N E R A L T A B O A D A YAVELLANEDA" y ADJUDICASE lamisma a la Empresa COMINTEL S.A.-ING. DANIEL A. PRIVITERA-LINEAS ELECTRICAS S.A. - UTEpor la suma de $ 12.977.201,38 (pesosdoce millones novecientos setenta ysiete mil doscientos uno con treinta yocho centavos) lo que representa un16,90% en más del Presupuesto Oficialy un plazo de 365 (trescientos sesenta ycinco) días corridos.-Art. 2º - AUTORIZASE al Sr. Ministrode Obras y Servicios Públicos, a la
firma del Contrato respectivo.-Art. 3º - El gasto que demande lapresente ejecución, será imputara en laJurisdicción 17 - Prog. 23 - Proy. 02 -A/O 57 - Partida 421 - TrabajosPúblicos - $ 4.426.500,00 y el saldorestante se imputará en el Año 2011,por tratarse de un ProyectoPlurianual.-Art. 4º - El presente decreto serárefrendado por el Sr. Ministro deEconomía atento a lo establecido en elartículo precedente.-Art. 5º -Comuníquese, publíquese yarchívese.-
Dr. Gerardo Zamora Sr. Elías Miguel Suárez
C.P.N. Atilio CharaIng. Argentino José Cambrini
DECRETO Nº 2.178/2010Santiago del Estero, 21 de Diciembrede 2010.-
Ref: Expte. Nº 3254/16/2010.-VISTO: La Resolución MinisterialSerie "B" Nº 1.626 de fecha 17 de
Diciembre de 2010; y CONSIDERANDO:
Que por dicho acto administrativo,dictado "ad-referendum" del PoderEjecutivo, se establecen los montos a
aplicar para el IMPUESTO A LOSA U T O M O T O R E S Y
R EM O LC ADO S dur a n t e e lEJERCICIO FISCAL 2011, y se fijanlos vencimientos que operarán en
dicho período, con los beneficiosprevistos en el Art. 355º de la Ley
6792; Que asimismo contempla que elImpuesto se reducirá en un veinte por
ciento (20%) para los contribuyentesy/o responsables que abonen el
Impuesto en término hasta el día fijadocomo vencimiento de cada cuota y deltreinta por ciento (30%) cuando el
ingreso sea por el total anual a la fechadel primer vencimiento;
Que previamente se han pronunciadoen forma favorable la Subdirección deAsuntos Técnicos, de Recaudaciones, y
el Dpto. Automotores de la D.G.R., elDpto. Tributario y de Apelaciones y la
Dirección de Asuntos Jurídicos delMinisterio de Economía, al igual queFiscalía de Estado - Procuración del
Tesoro mediante Dictamen de fecha16/12/2010;
Que procede la homologación de dichaResolución a fines de su puesta envigencia y ejecución legal;
Por ello,
Boletín Oficial Nº 19.392 Miércoles 12 de Enero de 2011
25
El Señor Gobernador de la Provincia
DECRETA: Art. 1º.- Homologase en todas sus
partes la Resolución Ministerial Serie"B" Nº 1626 del 17 de diciembre de2010, dictada por el Ministerio de
Economía, por la cual se establecen losmontos a aplicar para el IMPUESTO A
L O S A U T O M O T O R E S Y
R EM O LC ADO S dur a n t e e l
EJERCICIO FISCAL 2011, conformea la Tabla de Valores para las Clase I,
II, III, IV y V, que integran los Anexosde dicho acto administrativo y demásaspectos vinculados al impuesto, en un
todo de conformidad a lo expuesto enel considerando precedente.
Art. 2º.- Comuníquese, publíquese y
dése al BOLETIN OFICIAL. Gírese al
Organismo de Aplicación. Cumplido,archívese.-
Dr. Gerardo Zamora Elías Miguel Suárez
Atilio Chara
S E C C I O N A V I S O S V A R I O S
CLUB ATLETICO CENTRAL ARGENTINO
DE LA CIUDAD DE LA BANDA
SANTIAGO DEL ESTEROConvocatoria a
Asamblea General Extraordinaria Convocase a los asociados a AsambleaGeneral Extraordinaria a celebrarse eldía 27 de enero de 2011 a las horas18:00 con una hora de tolerancia en lasede social sito en calle Julio ArgentinoJerez y Cassaffousth de la ciudad de LaBanda, para tratar lo siguiente:
ORDEN DEL DIA: 1º - Designación de dos socios parafirmar el Acta. 2º - Informe de lo actuado por laIntervención 3º - Lectura y Consideración de EstadosContables vencidos (Año 2010) 4º - Elección de Comisión Directiva yComisión Revisora de Cuentas decarácter Titular CRONOGRAMA ELECTORAL Los términos previstos en el presenteson de caracteres perentorios eimprorrogablesCUOTA SOCIAL Para ser candidato y votar los sociosactivos deberán tener abonada hasta lacuota del mes de diciembre del año2010 la cual se cobrara hasta las 12;00horas del día 16 de enero del 2011.Padrón de asociados será exhibidodesde el día 16 de enero de 2011 en lasinstalaciones del club.Podrán plantearse objeciones al mismohasta el día 18 de enero de 2011 a las20:00 horas las que serán resueltas por
la Intervención en el plazo de 24 horas.LISTA DE CANDIDATOS Las listas completas de candidosdeberán ser presentadas ante laIntervención para su oficializaciónhasta el 17 de enero de 2011 las quedeberán subsanarse hasta el día 18 deenero del mismo año a las 20:00 horas.La Intervención notif ica ráobservaciones a lo representante de laslistas hasta el día 19 de enero de 2011a las 13:00 horas la que deberánsubsanarse hasta el día 20 de enero delmismo año a las 18 Horas. Se deberá asignar una denominación alas listas consignando un apoderado ydos fiscales (1 Titular y 1 Suplente) yfirmar de conformidad todos loscandidatos. En caso de oficializarse unasola Lista se Proclamará a la misma enel acto y no se realizará el comicios. COMICIOS La votación será secreta. Los sociosdeberán concurrir con DNI Y/OCARNET DE SOCIO para poderemitir su voto. El comicio cerrará a las 22:00 horas. MANUEL HORACIO FIAD -Interventor Nº 210.939 - e. 11 enero - v. 12 enero- p. 200 - $ 45,00.-
MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL
SECRETARIA DE ECONOMIA SANTIAGO DEL ESTERO
SUBDIRECCION DE COMPRAS SUMINISTROS
Y BIENES PATRIMONIALES
OBJETO: LLAMASE a LicitaciónPública Nº 004/11, Expediente Nº22627-E-10.- Aprobada medianteDecreto Acuerdo Nº 667 "p", de fecha29-12-10, Para la Obra denominada:"ILUMINACION DE AVDA.COLON ENTRE SOLIS Y CALLE51, Bº AMERICA DEL SUR" PRESUPUESTO OFICIAL: $836.420,93.- Pesos OchocientosTreinta y Seis Mil Cuatrocientos Veintecon 93/100.-DESTINO: Iluminación Calle Colón.-APERTURA: 20-01-11 - HORAS:10,00.-PLAZO DE ENTREGA: (60) -Sesenta Días.-VALOR DEL PLIEGO: $ 900,00.-Pesos Novecientos.-L U G A R D E APE RT U R A :Subdirección de Compras ySuministros, Ciudad.-COMPRA Y CONSULTA DEPLIEGOS: Hasta el día 19-01-11, enla Subdirección de Compras,Suministros y Bienes Patrimoniales, 9de Julio Nº 225, ciudad, tel- Fax:0385-421-9738.-Santiago del Estero, 07 de enero de2011.-REINALDO JUGO - Subdirección deCompras y Suministros Nº 210.933 - e. 10 enero - v. 12 enero- p. 100 - $ 30,00.-
SECCION JUSTICIA DE PAZ LETRADA
JUSTICIA DE PAZ LETRADA EDICTO REMATE por: Juan Figueroa Juez de Paz Letrada de 1º Nominaciónen autos: DI LUCA NATALIAc/VAZQUEZ NILDA s/COBRO DEPESOS EXPEDIENTE 380864comisión al Martillero Juan Figueroa,que el día 10/2 a horas 9 y/osubsiguiente hábiles en la Sala de
Remate Nº venda al contado sin base almejor postor, los siguiente bienes 1)Un Freezer Marca Cindy de 1,40 m. delargo con 3 tapas s/nº visible le falta laparrilla 2) Un DVD marca Sony s/nºvisible.- lo que podrán ser vistos enhorario comercial:- El comprador,deberá depositar el 10% en conceptode seña y 10% en concepto decomisión del martillero, sumas que
perderá en caso de no formalizar laoperación sin justa causa. Se exigirá aquien resulte comprador la constitucióndel domicilio en el radio del Juzgado.-Secretaría, 23/12/2010.-Dra. ANA MARIA MAUD - SecretariaNº 210.941 - e. 11 enero - v. 12 enero- p. 110 - $ 22,50.-
JUSTICIA DE PAZ LETRADA
Boletín Oficial Nº 19.392 Miércoles 12 de Enero de 2011
26
EDICTO REMATE por: Juan Figueroa Juez de Paz Letrada de 1º Nominaciónen autos: DI LUCA NATALIAC/MARIO GARCIA s/COBRO DEPESOS. EXPEDIENTE 380874comisión al Martillero Luis Figueroaque el día 11/2/11 a horas 10 y/osubsiguiente hábiles en la Sala deRemate Nº venda la contado sin base almejor postor, los siguiente bienes 1)TELEVISOR COLOR DE 20
PULGADAS MARCA NOBLEX SINC O M P R O B A R S UFUNCIONAMIENTO 2) UNSECARROPAS USADO MARCAGAFA 3) UN VENTILADOR DEMESA MARCA CHICAGO 4) UNVENTILADOR DE PIE MARCAHOWLAND S/N VISIBLE.- lo quepodrán ser vistos en horariocomercial:- El comprador, deberádepositar el 10% en concepto de seña
y 10% en concepto de comisión delmartillero, sumas que perderá en casode no formalizar la operación sin justacausa. Se exigirá a quien resultecomprador la constitución del domicilioen el radio del Juzgado.-Secretaría, 16/12/2010.-Dra. ANA MARIA MAUD - SecretariaNº 210.940 - e. 11 enero - v. 12 enero- p. 110 - $ 22,50.-
S E C C I O N A V I S O S D E H O Y
EDICTO SUCESION
Juzgado Civil y Comercial de la ciudad
de La Banda, Juez., declárase abierto el
juicio sucesorio de LUISA
ARGENTINA GALLARDO y cítese
y emplácese a herederos y acreedores
por el término de Treintas Días
comparezcan a hacer valer sus
derechos, bajo apercibimiento de ley.
Publíquense edictos por tres veces.-
Secretaría, 09 de Agosto del 2010.-
MARIA SILVIA GRAND -
Pro-Secretaria
Nº 210.946 - e. 12 enero - v. 14 enero
- p. 50 - $ 15,00.-
EDICTO SUCESION
Juez Civil de Tercera Nom., Autos:
"AYALA JUAN NICOLAS sobre
SUCESION", cita y emplaza
herederos y acreedores del causante
JUAN NICOLAS AYALA, a fin de
que comparezcan hacer valer sus
derechos en término de Treinta Días
posteriores última publicación bajo
apercibimiento de ley.-
Secretaría, 20 de Diciembre de 2010.-
Dra. ADELA C. JORGE DE
CANTOS - Secretaria
Nº 210.945 - e. 12 enero - v. 14 enero
- p. 50 - $ 15,00.-
EDICTO SUCESION
Juez Civil y Comercial 4º Nom., en
a u t o s : " V I T T A R J O R G E
E D U A R D O s / S U C E S I O N
AB-INTESTATO", cita y emplaza a
quienes se consideren con derechos
sobre los bienes del causante, para que
en el término de Treinta Días
comparezcan y hagan valer sus
derechos, bajo apercibimiento de ley.-
Secretaría, 24 de Noviembre de 2010.-
Dra. MARTA DANIELA AUSAR -
Secretaria
Nº 210.944 - e. 12 enero - v. 14 enero
- p. 50 - $ 15,00.-
CLUB JUVENTUD UNIDA
DE SIMBOL
Simbol - Dpto. Silípica -
SANTIAGO DEL ESTERO
Convocatoria a
Asamblea General Ordinaria
El Club Juventud Unida de Simbol
(Dpto. Silípica), convoca a los
asociados a Asamblea General
Ordinaria a celebrarse el día
27/01/2011 a las 19:30 hs. con 30
minutos de tolerancia, en la sede social
sito en Simbol (Dpto. Silípica), para
tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1.- Designación de 2 (dos) socios para
firmar el acta.
2.- Lectura y consideración de estados
contables desde el día 01/01/2010
hasta 31/12/2010.
Simbol, 10 de Enero de 2011
SEGUNDO ALAGASTINO -
Presidente
JOSE E. MORALES - Secretario
JOSE E. NAVARRO - Tesorero
Nº 210.943 - e. 12 enero - v. 12 enero
- p. 60 - $ 15,00.-
PINTE SAN S.R.L.
SANTIAGO DEL ESTERO
Acta Complementaria
En la ciudad de Santiago del Estero, a
los 10 días del mes de enero del 2011,
se reúnen los socios María de los
Angeles Radulich, D.N.I. 27.185.987
y Luis Pablo Mazzoni, D.N.I.
12.044.058, a los efectos de modificar
el domicilio establecido para la
sociedad, según cláusula SEGUNDA
del Contrato Social de PINTE SAN
S.R.L. celebrado el día 06 de
septiembre de 2010, fijando el mismo
en el distrito denominado Vinalar, Lote
9 de la Manzana "C" de la ciudad de
Santiago del Estero, provincia de
Santiago del Estero.
C.P. SILVINA SOLEDAD QUIROGA
- Contador Público
Nº 210.942 - e. 12 enero - v. 12 enero
- p. 60 - $ 15,00.-
MONTE LEON S.A.
Rectificación Número
de Escritura
El Número de Escritura de la cesión
gratuita de acciones de la firma
MONTE LEON S.A. del señor
MARTIN FERREYRA a favor de
JAEL MARTIN FERREIRA, LUIS
EDUARDO FERREYRA y MARIA
VIRGINIA FERREYRA es de 179 de
fecha 9/8/2010 pasada ante el
Escribano OSCAR LUIS KARAM y no
como lo consignado en la publicación
del Boletín Oficial de fecha
14/12/2010.-
CARLOS MARIA KARAM- Contador
Boletín Oficial Nº 19.392 Miércoles 12 de Enero de 2011
19
Público Nacional
Nº 210.947 - e. 12 Enero - v. 12 Enero
- p. 60 - $ 15,00.-
I.P.V.U.
INSTITUTO PROVINCIAL DE
VIVIENDA Y URBANISMO
SANTIAGO DEL ESTERO
Resolución Nº 004591/ 23 Dic. 2010
El Secretario Técnico a cargo de la
Presidencia del Instituto Provincial de
Vivienda y Urbanismo
RESUELVE:
Art. 1º.- RESCINDIR, la Asignación
en Venta dispuesta a través de
Resolución Nº 001291/06, de la
Unidad Habitacional identificada como
Manzana 18 - Lote 21 - Grupo
Habitacional 1450 Viviendas - Campo
Contreras - Lic. /03 - Capital, a favor
de los Sres. RUIZ BRANDAN,
MANUEL ALBERTO, DOC. Nº
22.429.323 y SANTILLAN, OLMA
ELISABETH, DOC. Nº 24.101.653,
en virtud de lo expuesto en los
considerandos de la presente.
Art. 2º.- COMUNICAR, registrar y
Cumplido Archivar.-
Ing. HECTOR UGOZZOLI - A/C de
Presidencia I.P.V.U.
Boletín Oficial Nº 19.392 Miécoles 12 de Enero de 2011
20
MINISTERIO DE ECONOMIARESOLUCION MINISTERIAL
RESOLUCION Nº 1.626/2010
Santiago del Estero, 17 de Diciembre de 2010.-
Ref.: Expediente Nº 3.254 - 16 - 2010.-
VISTO: el Impuesto a los Automotores y Remolcados establecido en el Libro II - Título V de la Ley 6.792; y
CONSIDERANDO:
Que el Art. 337º del Código Fiscal establece que por los vehículos radicados en la Provincia se pagará anualmente un impuesto de acuerdo a:
1.- Las cuotas que fije la Ley Impositiva y según los diferentes tipos y categorías que se enumeran en el presente Título.
2.- Los importes que resulten de aplicar alícuotas a las valuaciones que no podrán ser superiores a la determinada por la ASOCIACION DE CONCESIONARIOS DE AUTOMOTORES DE LA
REPUBLICA ARGENTINA, O DE LA AFIP PARA BIENES PERSONALES. Para el caso de que no hubiera valuaciones para determinadas unidades o su valor sea igual a cero, regirá el valor
asignado por la Compañía de Seguros del medio;
Que el Poder Ejecutivo queda facultado para establecer la metodología para determinar el impuesto, según el inciso 1) e inciso 2), ya sea en forma individual o conjunta y las alícuotas a aplicar;
Que el Artículo 355º del Código Fiscal determina que el pago del impuesto se efectuará en los plazos, formas y condiciones que establezca el Poder Ejecutivo;
Que el Impuesto se reducirá en un veinte por ciento (20%) para los contribuyentes y/o responsables que abonen el Impuesto en término hasta el día fijado como vencimiento de cada cuota y del
treinta por ciento (30%) cuando el ingreso sea por el total anual a la fecha del primer vencimiento;
Que se han pronunciado en forma favorable la Subdirección de Asuntos Técnicos, de Recaudaciones, del Dpto. Automotores, del Dpto. Tributario y de Apelaciones y la Dirección de Asuntos
Jurídicos del Ministerio de Economía, al igual que Fiscalía de Estado - Procuración del Tesoro mediante Dictamen de fecha 16/12/2010;
Que a los fines operativos, de diligencia y tramitación ante el despacho de la Superioridad, se ha dispuesto dictar la presente "ad-referéndum" del Poder Ejecutivo;
Por ello,
El Ministro de Economía
RESUELVE:
Art. 1º - Establecer los montos a aplicar para el IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES Y REMOLCADOS durante el EJERCICIO FISCAL 2011, conforme a las Tablas de Valores para las Clases
I, II, III, IV y V, que integran los Anexos del presente acto administrativo.
Art. 2º - Determinar que el monto que surge de las Tablas establecidas en el Artículo 1º de la presente, se abonarán en cinco (5) cuotas cuyos vencimientos se producirán en los siguientes días:
19/3/2011, 19/5/2011, 19/7/2011, 19/9/2011 y 19/11/2011, respectivamente, o el día hábil inmediato siguiente si éstos resultaren inhábiles, con los beneficios previstos en el Artículo 355º de la
Ley Nº 6.792.
Art. 3º - Facúltase a la Dirección General de Rentas a modificar las fechas fijadas como vencimiento de las cuotas para el presente ejercicio, cuando las circunstancias o las necesidades de recaudación
así lo aconsejen.
Art. 4º - La presente Resolución se dicta "ad-referéndum" del Poder Ejecutivo por los motivos expuestos en el considerando, y por tanto, se solicita su homologación a fines de su puesta en vigencia
y ejecución legal.
Art. 5º - Comuníquese, publíquese y dése al BOLETIN OFICIAL. Gírese al Organismo de Aplicación. Cumplido, archívese.
CPN Atilio Chara
Boletín Oficial Nº 19.392 Miécoles 12 de Enero de 2011
21
ANEXO I
CLASE I - AUTOMOVILES
Valores para el año 2011 en pesos
MODELO A B C D E
hasta 800 kgs 801-1150 kgs 1151-1300 kgs 1301-1500 kgs Más 1500 kgs
2011 217,39 524,77 613,59 828,64 901,11
2010 204,60 493,90 577,50 779,90 848,10
2009 187,72 452,60 529,43 714,84 788,54
2008 156,43 377,17 441,20 595,69 647,94
2007 125,14 301,74 352,96 476,55 518,35
2006 104,38 251,45 294,13 397,13 431,96
2005 86,93 193,41 226,25 305,48 332,28
2004 78,90 176,10 206,04 279,92 271,34
2003 71,54 158,14 185,09 249,78 257,77
2002 64,69 141,64 166,79 224,62 243,43
2001 62,57 127,91 150,13 202,24 219,71
2000 56,35 114,84 133,95 181,98 193,25
1999 50,48 102,97 121,87 163,85 177,90
1998 45,74 93,60 109,29 147,84 159,12
1997 41,00 84,61 97,79 132,48 143,76
1996 37,40 75,64 88,54 118,60 129,05
1995 33,19 68,77 79,88 101,11 116,47
1994 29,40 61,26 71,87 97,03 104,54
1993 26,79 55,04 64,36 87,23 94,91
1992 24,66 49,49 57,99 78,08 84,46
Boletín Oficial Nº 19.392 Miécoles 12 de Enero de 2011
22
ANEXO II
CLASE II - CAMIONES, CAMIONETAS, FURGONES, ETC.
Valores para el año 2011 en pesos
Modelo A B C D E F G H I
hasta 1200 kgs 1201-2500 kgs 2501-4000 kgs 4001-7000 kgs 7001-10000 kgs 10001-13000 kgs 13001-16000 kgs 16001-20000 kgs más 20000 kgs
2011 410,23 456,98 606,58 924,48 1.068,24 1.528,73 2.025,44 3.078,49 3.420,93
2010 386,10 430,10 570,90 870,10 1.005,40 1.438,80 1.906,30 2.897,40 3.219,70
2009 354,27 394,48 523,64 797,10 921,67 1.319,35 1.747,03 2.655,29 2.951,70
2008 295,23 328,75 436,37 664,26 768,06 1.099,31 1.455,86 2.212,75 2.459,75
2007 236,18 263,00 349,10 531,41 614,45 879,57 1.164,68 1.770,20 1.967,80
2006 196,81 219,16 290,91 442,84 512,04 732,97 970,62 1.527,97 1.639,84
2005 164,01 182,63 242,86 369,03 426,69 610,81 808,81 1.229,31 1.366,53
2004 149,15 165,97 220,37 335,54 387,82 555,10 735,30 1.117,40 1.242,37
2003 130,20 149,31 198,15 302,05 348,78 498,74 660,64 1.005,17 1.117,57
2002 113,70 133,95 177,79 271,34 313,16 448,59 593,66 904,05 1.005.17
2001 101,94 121,37 159,12 243,35 281,80 402,52 534,36 812,89 902,57
2000 93,76 108,79 143,76 219,71 252,55 362,01 481,26 731,05 813,29
1999 82,82 97,03 129,18 198,15 227,39 327,21 431,76 657,69 731,05
1998 75,47 88,54 116,59 180,68 205,83 294,37 388,48 592,19 661,29
1997 67,30 79,55 104,54 160,47 184,11 263,66 349,43 532,88 616,21
1996 60,93 70,40 94,91 143,76 166,79 237,20 316,25 479,95 532,88
1995 56,35 63,71 84,46 129,70 149,31 214,82 283,92 431,76 479,84
1994 49,17 57,83 76,78 117,13 133,95 193,25 255,33 388,48 431,76
1993 44,59 51,61 68,28 104,54 121,37 173,00 229,52 349,43 388,48
1992 39,20 46,72 62,07 94,91 108,90 156,32 207,14 314,63 349,43
Boletín Oficial Nº 19.392 Miécoles 12 de Enero de 2011
23
ANEXO III
CLASE III - COLECTIVOS
Valores para el año 2011 en pesos
MODELO A B C D
hasta 1000 kgs 1001-3000 kgs 3001-10000 kgs más 10000
2011 271,39 492,04 3.048,10 4.437,74
2010 255,20 463,10 2.868,80 4.176,70
2009 233,60 424,13 2.630,30 3.828,56
2008 194,67 353,44 2.191,87 3.190,47
2007 155,73 282,76 1.753,50 2.552,39
2006 129,77 235,63 1.461,24 2.126,98
2005 108,14 196,36 1.217,70 1.772,49
2004 98,34 178,55 1.106,94 1.611,41
2003 88,54 160,41 994,72 1.448,21
2002 79,55 143,76 893,60 1.301,67
2001 71,87 129,05 804,23 1.170,49
2000 63,71 115,92 723,37 1.053,36
1999 57,83 104,54 651,49 947,39
1998 51,61 93,43 585,98 853,73
1997 46,72 84,46 527,99 767,32
1996 43,29 75,96 475,05 693,31
1995 37,73 68,28 420,00 622,25
1994 34,13 62,07 385,04 559,52
1993 31,36 55,87 345,99 503,65
1992 28,48 49,49 311,85 453,33
Boletín Oficial Nº 19.392 Miécoles 12 de Enero de 2011
24
ANEXO IV
CLASE IV - TRAILERS, ACOPLADOS, SEMIRREMOLQUES, ETC.
Valores para el año 2011 en pesos
Modelo A B C D E F G H I
hasta 3000 kgs 3001-6000 kgs 6001-10000 kgs 10001-15000 kgs 15001-20000 kgs 20001-25000 kgs 25001-30000 kgs 30001-35000 kgs más 35000 kgs
2011 66,62 135,58 231,42 438,28 648,66 755,02 963,05 1.053,04 1.144,21
2010 62,70 127,60 217,80 412,50 610,50 710,60 906,40 991,10 1.076,90
2009 57,85 117,49 199,96 377,92 560,34 651,37 830,28 908,26 987,66
2008 48,21 97,91 166,64 314,93 466,95 542,82 691,90 756,89 823,05
2007 38,58 78,33 133,31 251,94 373,56 434,25 553,52 605,51 658,44
2006 32,14 65,27 112,32 209,95 311,30 361,88 461,26 504,59 548,70
2005 26,79 54,40 93,60 174,96 259,41 301,57 384,38 420,49 457,16
2004 24,33 49,49 85,02 159,12 212,04 274,07 349,43 382,26 415,76
2003 21,56 45,41 76,78 143,76 192,49 245,30 314,63 343,22 373,93
2002 18,78 41,81 69,82 129,70 190,48 220,37 282,45 308,26 335,54
2001 16,50 36,27 62,07 116,47 171,52 198,15 253,86 277,55 293,80
2000 15,35 32,84 54,13 104,54 154,21 177,96 229,52 249,78 269,21
1999 13,88 30,05 50,15 94,91 138,85 160,41 205,83 224,62 243,35
1998 12,57 26,46 45,41 88,04 124,81 143,76 185,57 202,24 219,71
1997 11,10 23,68 41,81 76,78 112,22 122,87 166,79 181,98 198,15
1996 9,80 21,56 36,27 68,28 101,17 117,13 149,96 163,85 177,90
1995 9,14 18,78 32,84 62,07 90,66 106,02 135,26 154,21 160,41
1994 7,68 17,49 29,24 54,13 82,34 94,91 121,37 132,48 143,76
1993 7,02 16,65 26,46 50,15 73,18 85,14 109,45 118,60 128,71
1992 6,42 13,89 23,68 45,41 66,81 76,78 93,06 107,49 117,13
Boletín Oficial Nº 19.392 Miécoles 12 de Enero de 2011
25
ANEXO V
CLASE V - CASILLAS RODANTES
Valores para el año 2011 en pesos
MODELO A B
hasta 1000 kgs más 1000 kgs
2011 313,23 579,70
2010 294,80 545,60
2009 270,29 500,36
2008 225,25 416,97
2007 180,19 333,56
2006 150,05 277,97
2005 125,14 253,00
2004 114,14 231,65
2003 102,59 189,66
2002 92,14 170,21
2001 79,55 152,74
2000 74,65 137,38
1999 66,98 123,50
1998 60,60 112,22
1997 54,40 101,11
1996 49,49 90,66
1995 43,93 82,34
1994 39,04 73,18
1993 35,61 65,61
1992 31,36 59,30
top related